close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
Проект
г. Киров
ДОГОВОР ПОДРЯДА № ________
«____» _________ 2014 г.
Открытое акционерное общество «Вятское машиностроительное предприятие «АВИТЕК»,
именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице зам. генерального директора Цаплева В. Н. ,
действующего на основании доверенности №80/03 от 01.01.2014 г., с одной стороны, и
___________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ____________, действующего на
основании _____________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили
настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По заданию Заказчика, Подрядчик обязуется выполнить работы по ремонту
помещений женской душевой корпус № 10 цех № 34 – общестроительные работы по адресу: ОАО
«ВМП «АВИТЕК» 610047 г. Киров Октябрьский проспект д.1а, указанные в локальной смете №
__(Приложение № 1), которые являются неотъемлемой частью Договора, а Заказчик обязуется
принять результат работ и оплатить его в порядке и на условиях, предусмотренных Договором.
1.2. Подрядчик гарантирует, что работы, а также материалы в ходе их выполнения
соответствуют требованиям государственных стандартов Российской Федерации, материалы,
оборудование подлежащие сертификации, сертифицированы в соответствии с законодательством
Российской Федерации, являются новыми, исправными, пригодными к использованию, с учетом
гарантийных сроков, установленных Договором. Копии сертификатов соответствия на изделия,
оборудование и материалы, используемые при выполнении работ, подлежат обязательной
передаче Заказчику одновременно с передачей Акта приёмки выполненных работ (форма КС-2) и
справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).
1.3. Подрядчик гарантирует соответствие выполненных работ требованиям
действующего законодательства РФ и условиям настоящего Договора и приложений к нему, с
учетом индивидуальных особенностей Объекта.
1.4. Стоимость работ составляет _______________, в том числе НДС (18%).
2. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
2.1. Подрядчик обязуется начать проведение работ не позднее 10 (десяти) рабочих дней, с
даты подписания настоящего Договора.
2.2. В случае простоя по вине Заказчика сроки выполнения работ по настоящему Договору
продлеваются на время вынужденного простоя.
2.3. Срок окончания работ: не позднее 31.12.2014 г.
2.4. Подрядчик по согласованию с Заказчиком имеет право досрочно завершить работы.
3. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
3.1. Заказчик обязуется своевременно принять выполненную работу по цене, указанной в
Договоре.
3.2. Оплата по Договору производится Заказчиком путем безналичного перечисления
денежных средств на расчетный счет Подрядчика в российских рублях по факту выполненных
работ в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня подписания Заказчиком Акта приёмки
выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС3), на основании выставленного Подрядчиком счета-фактуры.
4. УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
4.1. Работы выполняются из материала Подрядчика. Стоимость материалов входит в
стоимость работ, определяемая п. 1.4. Договора.
Заказчик__________________
Подрядчик________________
4.2. Заказчик вправе в любое время проверять ход и качество работы, выполняемой
Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.
4.3. Подрядчик вправе привлечь, после предварительного письменного согласия Заказчика
к исполнению своих обязательств, третьих лиц. При этом за действия третьих лиц Подрядчик
отвечает, как за свои собственные.
4.4. Приемка выполненных работ производится путем оформления двустороннего Акта
приёмки выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат
(форма КС-3), которые подписываются уполномоченными представителями сторон в течение 5
(пяти) рабочих дней после окончания выполнения работ.
4.5. Работы считаются выполненными с момента подписания сторонами Акта приемки
выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС3).
4.6. Гарантийный срок на выполненные работы составляет 12 месяцев со дня подписания
Акта приемки выполненных работ.
5. ОТВЕСТВЕННОСТЬ СТОРОН. РИСКИ.
5.1. В случае отступления от условий Договора, ухудшающих качество работ, или иных
недостатков в работе, по требованию Заказчика Подрядчик обязан безвозмездно устранить все
выявленные недостатки в согласованный с Заказчиком срок, но не позднее 5 (пяти) рабочих дней
с момента получения требования от Заказчика.
5.2. Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Договора или выполняет
работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным. Заказчик
вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения убытков.
5.3. Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена
надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику срок 5 (пять) дней для устранения
недостатков и при неисполнении в назначенный срок этого требования, расторгнуть договор,
либо устранить недостатки своими силами или поручить устранение недостатков третьему лицу, с
отнесением расходов на Подрядчика.
5.4. Подрядчик несет ответственность и риск возможных убытков за ненадлежащее
качество представленных им материалов и оборудования, за их несоответствие стандартам и
техническим условиям, а также за представление материалов и оборудования, обремененных
правами третьих лиц. Во всех перечисленных случаях Подрядчик обязан заменить
некачественные материалы и оборудование или возместить Заказчику причиненные убытки.
5.5. Риск случайной гибели или случайного повреждения имущества, материалов или
оборудования несет Подрядчик. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата
выполненной работы до ее приемки Заказчиком несет Подрядчик.
5.6. За невыполнение или ненадлежащее выполнение условий настоящего договора
стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
6. ФОРС-МАЖОР
6.1. Стороны освобождаются от ответственности
за полное или частичное
неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы. Данные обстоятельства должны быть подтверждены справкой
компетентного государственного органа.
6.2. Сторона, которая не в состоянии выполнить договорные обязательства,
незамедлительно информирует другую сторону о начале и прекращении указанных выше
обстоятельств, но не позднее 3 (трех) дней после начала их действия. Несвоевременное
уведомление об обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую сторону права
на освобождение от договорных обязательств по причине указанных обстоятельств.
6.3. Если
обстоятельства
непреодолимой
силы продолжаются более
3-х
последовательных месяцев, настоящий Договор, может быть, расторгнут любой из сторон путем
направления письменного уведомления другой стороне.
Заказчик__________________
Подрядчик________________
7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
7.1. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по настоящему договору
или в связи с ним, разрешаются путем переговоров, при недостижении согласия стороны
направляют письменные претензии, которые рассматриваются в течение 15 (пятнадцати) дней с
момента их получения.
7.2. В случае полного или частичного отказа в удовлетворении претензии, либо не
получении ответа в установленный в п.7.1. срок, сторона, направившая претензию, вправе
обратиться для разрешения спора в Арбитражный суд Кировской области.
8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания сторонами и действует
до полного исполнения сторонами своих обязательств по договору.
8.2. Подрядчик обеспечивает постоянным присутствием своего ответственного
представителя на месте производства работ.
8.3. На Подрядчика возлагается ответственность за последствия, связанные с нарушением
правил технической и пожарной безопасности работниками Подрядчика.
8.4. В вопросах, не урегулированных настоящим договором, стороны руководствуются
действующим законодательством РФ.
8.5. При изменении адресов, реквизитов сторон (наименование, адрес, обслуживающий
банк и т.п.), а также в случае реорганизации или ликвидации, Стороны обязаны письменно
уведомить друг друга об этом в 10-дневный срок после их осуществления.
8.6. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
8.7. Подрядчик обеспечивает соблюдение требований пропускного и внутриобъектового режимов предприятия Заказчика.
9. ПРИЛОЖЕНИЯ К НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ
9.1. Приложение № 1 – Локальная смета № __.
10. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Заказчик:
Подрядчик:
ОАО «ВМП «АВИТЕК»
Адрес: 610047, г. Киров,
Октябрьский проспект, д.1А
ОГРН 1024301320977
ИНН 4345047310
КПП 434501001
Р/с 40702810727020102655
в отделении № 8612 Сбербанка России г. Киров
К/с 30101810500000000609
БИК 043304609
Зам. генерального директора
ОАО «ВМП «АВИТЕК»
____________________
____________________ (Цаплев В. Н.)
М.П.
____________________ (____________)
М.П.
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа