close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
Договор № _____________________
на поставку__________________
Санкт-Петербург
«___»__________ 201_ года
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования «Санкт-Петербургский государственный политехнический университет»,
именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _______________________, действующего на
основании ____________, с одной стороны и ______________________________________,
именуемое
в
дальнейшем
«Поставщик»,
в
лице
______________________________________,
действующего
на
основании
_________________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили
настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Поставщик обязуется в соответствии со Спецификацией (Приложение № 1 к
Договору) и условиями Договора осуществить поставку ________________ (далее –
Товар), а Заказчик обязуется оплатить поставленный Товар.
1.2. Договор заключен на основании п.__ ч.1 ст. 67 «Положения о закупках
товаров, работ и услуг для нужд ФГАОУ ВО «СПбПУ».
2. Цена Договора и порядок расчетов
2.1. Цена Договора составляет _________ (__________________) руб. __ коп., в том
числе НДС ______ (___________________) руб. __ коп. (кроме организаций, работающих
по упрощенной системе налогообложения).
2.2. Стоимость Товара, указанная в пункте 2.1 Договора, включает в себя
компенсацию издержек Поставщика, связанных с исполнением Договора, и
причитающееся ему вознаграждение, расходов на упаковку, маркировку, перевозку,
доставку в помещения Заказчика, все виды погрузочно-разгрузочных работ, расходы на
сборку, монтаж и установку, подъем-спуск на этаж, погрузка на склад (в помещения)
Заказчика, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, а также платежи
третьим лицам (Указать необходимое).
2.3. Цена Договора или порядок ее определения не могут быть изменены в
одностороннем порядке.
Заказчик по согласованию с Поставщиком в ходе исполнения Договора вправе
снизить цену Договора, указанную в пункте 2.1. Договора, без изменения
предусмотренного Договором количества, качества поставляемого товара и иных условий
Договора.
2.4. Оплата Товара, поставленного по Договору, осуществляется по безналичному
расчету, в рублях Российской Федерации.
2.5. Оплата Товара по Договору, поставленного Поставщиком, осуществляется на
основании предоставленных Поставщиком счета на оплату поставленного Товара,
товарной накладной и счета–фактуры (кроме организаций, работающих по упрощенной
системе налогообложения) в течение 20 (Двадцати) рабочих дней с момента подписания
Сторонами товарной накладной (или другого документа).
2.6. Авансирование не предусмотрено.
Или Авансирование в размере _____ % от суммы договора. Заказчик выплачивает
аванс по выставленному Поставщиком счету на авансирование. Оплата производится в
течение 20 рабочих дней с момента предоставления счета.
2.7. Заказчик вправе удерживать суммы неустойки (пени, штрафа) при проведении
расчета по Договору.
2.8. В случае если Договор будет заключен с физическим лицом, сумма,
подлежащая уплате такому физическому лицу, уменьшается на размер налоговых
платежей, связанных с оплатой Договора.
3. Срок, место поставки Товара, порядок сдачи и приемки
3.1. Товар по Договору должен быть поставлен Заказчику в течение ____ (_____)
календарных дней с момента подписания Договора.
3.2. Одновременно с Товаром Поставщик обязан передать Заказчику счёт на оплату
поставленного Товара, счёт-фактуру (кроме организаций, работающих по упрощенной системе
налогообложения), товарную накладную, а также иные документы, относящиеся к Товару (в том
числе: надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих соответствие
Товара действующим стандартам и иным нормативам, инструкции по эксплуатации и иную
необходимую документацию). (Указать необходимое)
3.3. Место поставки Товара: _________________________
3.4. Поставщик обязуется доставить Товар по адресу, указанным Заказчиком в
пункте 3.3. Договора и осуществить выгрузку Товара и подъем на этаж своими силами и
средствами. Товар должен быть доставлен Заказчику до истечения срока поставки,
определенного в пункте 3.1. Договора.
3.5. На момент передачи Заказчику Товара, последний должен принадлежать
Поставщику на праве собственности, не быть заложенным и (или) арестованным, не
являться предметом требований, заявленных третьими лицами.
3.6. При приемке Товара Заказчик проводит проверку Товара на предмет его
соответствия Спецификации и товарной накладной по ассортименту, количеству,
качеству, товарному виду в течение 3 (трёх) рабочих дней с момента доставки Товара.
3.7. В случае поставки Товара с нарушением сроков поставки, не
соответствующего количеству и (или) качеству, без сопроводительных документов,
предусмотренных Договором, Заказчик вправе отказаться от приемки. В этом случае
Заказчик не подписывает товарную накладную и составляет акт недостатков, в котором
описывает основания отказа от приемки поставляемого Товара.
Акт недостатков составляется в 2-х (двух) экземплярах и подписывается
Заказчиком и Поставщиком.
Если Поставщик отказывается от подписания акта недостатков, об этом делается
отметка в данном акте. После чего 2 (второй) экземпляр акта недостатков в течение 1
(Одного) рабочего дня направляется Заказчиком Поставщику по почте – заказным
письмом с уведомлением о вручении, а также посредством факсимильной связи или по
электронной почте. Датой отправки акта недостатков является дата отправки его по
факсимильной связи или по электронной почте.
Поставщик обязан устранить выявленные Заказчиком при приемке недостатки
Товара в течение 3 (трёх) рабочих дней после получения от Заказчика акта недостатков.
3.8. Возврат Товара с обнаруженными недостатками осуществляется силами и
средствами Поставщика.
3.9. В случае поставки некомплектного Товара или Товара, несоответствующего
Спецификации, Заказчик вправе отказаться как от некомплектного Товара, так и от
Товара, не соответствующего Спецификации. Такой отказ не считается отказом от
исполнения обязательства и не влечет расторжения Договора.
3.10. Заказчик вправе, уведомив Поставщика, отказаться от принятия Товара,
поставка которого просрочена.
3.11. Право собственности на Товар переходит от Поставщика к Заказчику с
момента его передачи представителем Поставщика представителю Заказчика по адресу
доставки, указанному в пункте 3.3. Договора, и подписания товарной накладной
представителем Заказчика.
2
3.12. Риск случайной гибели или повреждения Товара переходит к Заказчику после
подписания представителями Сторон товарной накладной.
3.13. Обязательства Поставщика по поставке Товара считаются выполненными с
момента подписания товарной накладной представителями Заказчика.
или итогового акта по Договору (далее - Акт) (при необходимости выполнения
работ)
4. Обязательства Сторон
4.1. Поставщик обязуется:
4.1.1. Своевременно, качественно и в полном объеме осуществить поставку Товара в
соответствии с условиями Договора.
4.2. Заказчик обязуется:
4.2.1. Принять и оплатить поставку Товара в порядке, установленном разделами 2 и 3
Договора.
5. Требования к безопасности Товара, доставке, выгрузке и упаковке Товара
5.1. Поставляемый Товар должен соответствовать требованиям безопасности,
предъявляемым
к Товару такого рода, действующим на территории Российской
Федерации. Товар должен иметь все необходимые документы соответствия качества и
безопасности продукции, сертификат качества на Товар, если они установлены
Законодательством РФ.
5.2. Поставка Товара осуществляется в оригинальной заводской упаковке,
обеспечивающей сохранность Товара во время транспортировки, выгрузки и хранения.
Тара и упаковка, в которой был поставлен Товар, не возвращается Поставщику (либо
должна быть вывезена Поставщиком в течение____ рабочих
дней с момента
подписания товарной накладной с места поставки Товара).
5.3. Поставляемый Товар должен соответствовать требованиям законодательства
Российской Федерации к Товару такого рода, а также обеспечивать предусмотренную
производителем функциональность. Товар должен быть новым, то есть не бывшим в
употреблении и не использовавшимся ранее, соответствовать требованиям по качеству,
предъявляемым к Товару такого рода на территории Российской Федерации.
6. Требования к количеству Товара
6.1. Требования к количеству Товара установлены в Спецификации
(Приложение № 1 к Договору), являющейся неотъемлемой частью Договора.
7. Требования к качеству, техническим характеристикам комплектации
Товара, требования к функциональным характеристикам (потребительским
свойствам) Товара
7.1. Поставщик осуществляет поставку Товара, соответствующего по своим
качественным, техническим и функциональным характеристикам (потребительским
свойствам) требованиям, установленным Договором.
7.2. Поставщик при передаче Товара должен предоставить Заказчику надлежащим
образом заверенные копии документов, подтверждающих соответствие Товара
действующим стандартам и иным нормативам, инструкции по эксплуатации, иную
необходимую документацию.
7.3. Поставщик должен осуществить доставку Товара, выгрузку своими силами.
7.4.
Требования
к
техническим,
функциональным
характеристикам
(потребительским свойствам) Товара приведены в Спецификации.
3
8. Гарантийные обязательства
8.1. Поставщик предоставляет гарантию качества Товара на срок, установленный
изготовителем Товара, но не менее __ (_________) месяцев. Гарантийный срок начинает
исчисляться с момента подписания товарной накладной.
8.2. В течение гарантийного срока Поставщик гарантирует пригодность Товара для
использования по назначению и его соответствие требованиям, установленным
действующим законодательством, государственными стандартами и иными правилами,
включая техническое описание производителя.
8.3. В течение гарантийного срока Поставщик обязуется самостоятельно за свой счет
произвести замену непригодного Товара в срок, установленный в письменном требовании
Заказчика.
8.4. При обнаружении в период гарантийного срока недостатков, которые не
позволяют продолжить нормальную эксплуатацию Товара, гарантийный срок
продлевается на период устранения недостатков.
9. Ответственность Сторон
9.1. Заказчик и Поставщик несут ответственность за неисполнение и (или)
ненадлежащее исполнение обязательств по Договору в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
9.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком своих обязательств,
предусмотренных Договором, Поставщику Заказчик вправе начислить неустойку в виде
пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, начиная со
дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательств, по
Договору. Размер такой пени устанавливается в размере 1 % (одного процента) от цены
Договора пропорционально объему обязательств, предусмотренных Договором и
фактически исполненных Поставщиком.
9.3. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения обязательств
Поставщиком последний выплачивает Заказчику штраф в размере 10 (десяти) процентов
от цены Договора, указанной в п.2.1 Договора. Размер и порядок уплаты штрафа
направляется Поставщику в виде требования об уплате штрафа.
9.4. Требование Заказчика об уплате неустойки (пени, штрафов) направляется
Поставщику в письменном виде посредством факсимильной или почтовой связи с
указанием суммы, срока уплаты и банковских реквизитов для перечисления неустойки.
Поставщик обязан уплатить неустойку в сроки, указанные в требовании.
9.5. Обязательства Поставщика по уплате неустойки (пени, штрафов) могут быть
прекращены в соответствии со статьей 410 Гражданского кодекса Российской Федерации,
путем уменьшения суммы, подлежащей перечислению Поставщику за поставленный
Товар. Информация об осуществлении зачета встречного требования указывается
в требовании Заказчика об уплате неустойки.
9.6. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных
Договором, начисляется пеня за каждый день просрочки исполнения обязательства,
предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения
установленного Договором срока исполнения обязательства. Размер такой пени
устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок
суммы.
9.7. Уплата неустоек (пени, штрафов) не освобождает Стороны от исполнения
обязательств по Договору.
9.8. Окончание срока действия Договора не освобождает Стороны
от ответственности за его нарушение.
4
9.9. Сторона освобождается от уплаты неустойки (пени, штрафа), если докажет, что
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного
Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
10. Действие обстоятельств непреодолимой силы
10.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за
неисполнение обязательств по Договору, обусловленное действием обстоятельств
непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях
обстоятельств, возникших помимо воли и желания Сторон и которые нельзя предвидеть
или избежать, в том числе объявленная или фактическая война, гражданские волнения,
эпидемии, блокада, эмбарго, пожары, землетрясения, наводнения и другие природные
стихийные бедствия.
10.2. Свидетельство, выданное соответствующей торгово-промышленной палатой
или иным компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и
продолжительности действия непреодолимой силы.
10.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия
непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую Сторону о таких
обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по Договору.
10.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех)
последовательных месяцев, Договор может быть расторгнут в порядке, предусмотренном
разделом 12 Договора.
10.5. При расторжении Договора в случае возникновения обстоятельств
непреодолимой силы Поставщик в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента
возникновения указанных обстоятельств, обязан перечислить на расчётный счёт Заказчика
указанный в п.15 Договора, денежные средства, полученные в качестве авансового
платежа по Договора.
11. Порядок разрешения споров
11.1. Стороны принимают все необходимые меры для надлежащего исполнения
обязательств по Договору. При установлении, осуществлении и защите гражданских прав
и при исполнении гражданских обязанностей Стороны должны действовать
добросовестно.
11.2. Все споры или разногласия между Сторонами по Договору или в связи с ним,
разрешаются путём переговоров.
11.3. В случае невозможности разрешения разногласий путём переговоров в течение 15
(пятнадцати) календарных дней, они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города СанктПетербурга и Ленинградской области в установленном порядке.
12. Порядок изменения и расторжения Договора
12.1. Изменения условий Договора допускаются в соответствии с действующими
на момент принятия Сторонами решения об изменении Договора нормативными актами.
12.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны лишь в том случае,
если они совершены в письменной форме, и подписаны уполномоченными
представителями Сторон. Изменения и дополнения становятся неотъемлемой частью
Договора после их подписания обеими Сторонами.
12.3. Договор может быть расторгнут:
12.3.1. По соглашению сторон:
12.3.2. По решению суда в случае существенного нарушения Поставщиком условий
Договора, которым признается нарушение Поставщиком условий Договора, влекущее для
Заказчика такой ущерб, что Заказчик в значительной степени лишается того, на что был
вправе рассчитывать при заключении Договора.
5
12.3.3. В связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения Договора в
следующих случаях:
12.3.3.1. Поставщик нарушил срок поставки Товара, указанный в пункте 3.1
Договора, более чем на __ (_____) рабочий день;
12.3.3.2. Нарушение срока устранения выявленных Заказчиком при приемке
недостатков Товара, указанного в пункте 3.7. Договора, более чем на __ (_____) рабочих
дня;
12.3.3.3. Отказ или уклонение Поставщика от поставки Товара;
12.3.3.4. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
12.4. При одностороннем отказе Заказчика Договор считается расторгнутым с
момента уведомления Поставщика Заказчиком
12.5. При расторжении Договора по совместному решению Заказчика и
Поставщика расчеты между Сторонами за поставленный до расторжения Договора Товар
производятся на основании акта сверки взаиморасчетов, составленного с учетом
произведенных Заказчиком к моменту прекращения Договора платежей, а также сумм,
подлежащих взысканию с Поставщика в качестве неустойки или компенсации
причиненных Заказчику убытков, в случае нарушения Поставщиком условий Договора.
13. Срок действия Договора
13.1. Договор вступает в силу со дня его заключения и действует до полного
исполнения Сторонами своих обязательств, но не позднее _________________.
14. Прочие условия
14.1. Вся переписка между Сторонами ведется по адресам, указанным в п. 15
Договора. Каждая из Сторон обязана немедленно известить другую Сторону об изменении
своих почтовых реквизитов. До получения такого извещения все письменные сообщения,
направленные по прежним адресам, считаются направленными надлежащим образом.
14.2. По вопросам, не урегулированным Договором, Стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.
14.3. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
14.4. Неотъемлемой частью Договора являются следующие приложения:
Приложение № 1 – Спецификация;
15. Адреса и банковские реквизиты Сторон
ЗАКАЗЧИК:
ПОСТАВЩИК:
1
2
Юридический адрес:
Юридический адрес:
ОГРН:
ИНН:
КПП:
р\сч.
БИК
Наименование банка:
ОКПО:
ОГРН:
ИНН:
КПП:
р\сч.
БИК
Наименование банка:
ОКПО:
1
2
Указать наименование Заказчика
Указать наименование Поставщика
6
Почтовый адрес: ________________________
Номера контактных телефонов:
Тел. 1: ____________;
Тел. 2: ____________;
Тел. 3: ____________;
Факс: _____________;
E-mail: _____________.
Почтовый адрес: ________________________
Номера контактных телефонов:
Тел. 1: ____________;
Тел. 2: ____________;
Тел. 3: ____________;
Факс: _____________;
E-mail: _____________.
Заказчик
Поставщик
__________________/________/
__________________/________/
М.П.
М.П.
7
Приложение №1
К договору № ___________
от «___»_________201_ г.
СПЕЦИФИКАЦИЯ
№
п/п
Наименование товара
Технические, функциональные
характеристики товара
Ед.
изм.
Кол-во
Цена
Стоимость
товара (с
товара (с
учетом
учетом
НДС)/(НДС НДС)/(НДС
не
не
облагается), облагается),
руб.
руб.
ИТОГО:
Заказчик:
ФГАОУ ВО «СПбПУ»
Поставщик:
_____________________/_____________/
___________________/______________/
8
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа