close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
Утверждено
(Протокол № 57 от 23.12.2014 г.
Документация
на проведение запроса предложений по выбору организации на выполнение
строительно-монтажных работ по переустройству объекта: г. Москва, ул. Зелёный
проспект, 54а для нужд Московского банка ОАО «Сбербанк России» среди
поставщиков, аккредитованных по итогам квалификационных отборов от
24.09.2013г. и 18.11.2014г.
1. Общие сведения о запросе предложений
1.1. Заказчик — ОАО «Сбербанк России» (филиал – Московский банк ОАО
«Сбербанк России») (109544, г. Москва, ул. Б. Андроньевская, д.6), далее
по тексту Банк.
 Вид запроса предложений – с ограниченным количеством участников
 Дата объявления запроса предложений – 25.12.2014 г.
 Дата окончания подачи предложений – 12:00 (время московское) «30» декабря
2014 г.
 Дата подведения итогов запроса предложений – 10:00 (время московское) «27»
января 2015 г.
 Место рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов
закупки: Соймоновский пр-д., д.5
 Количество победителей запроса предложений - один
1.2. Контактное лицо со стороны Банка:
- старший специалист отдела управления строительством УНиМТО
Инкина Марина Николаевна, тел. (495) 785-26-11, вн. 18-63
- Заместитель начальника отдела управления строительством УНиМТО
Таганов Алексей Владимирович e-mail: [email protected] , тел.
785-26-11, вн. 17-15
2. Требования к предмету запроса предложений
2.1. Предметом запроса предложений является выбор организации на выполнение
строительно-монтажных работ по переустройству объекта: г. Москва, ул. Зелёный
проспект, 54а
2.2. Требования к предмету запроса предложений (к функциональным и качественным
характеристикам) приведены в приложении №1 «Проектная документация» к запросу
предложения.
3. Требования к условиям исполнения договора (далее – Договор)
3.1. Требования к условиям Договора приведены в приложении №3 «Проект Договора»
к запросу предложений.
3.2. Начальная (максимальная) цена договора по объекту: г. Москва, ул. Зелёный
проспект, 54а не должна превышать 17 585 000.00 (Семнадцать миллионов
пятьсот восемьдесят пять тысяч рублей 00 коп.) с учетом НДС (18%)
3.3. Если общая стоимость работ, указанная в предложении Участника превышает
начальную максимальную стоимость договора, данное предложение не
рассматривается.
Требования к участникам запроса предложений
4.1 Требования к содержанию, оформлению, сроку действия предложения
Участника, инструкции по его заполнению приведены в приложениях № 1 и №2.
4.2 Участник обеспечивает выполнение специальных работ по монтажу и установке
инженерного оборудования, систем охранно-пожарной сигнализации, контроля и
управления доступом, видеонаблюдения с привлечением субподрядных
организаций, рекомендованных Московским банком для проведения указанных
видов работ и отобранных на основании ранее проведённого конкурса
(Приложение №5 к запросу предложений)
5. Порядок подачи предложений
5.1. Участник может подать только одно предложение в отношении предмета
запроса предложения. Предложения предоставляются в письменном виде.
Адрес приема заявок:
Спецсектор Управления делами Московского банка ОАО
«Сбербанк России»
г. Москва, Соймоновский проезд, д.5. Тел.: 8 (495) 669-07-82,
8(495)781-39-66. Внутренние: 26-06, 28-90 В предложении указывается:

полное наименование Участника (с указанием организационноправовой формы; в соответствии с учредительными документами (устав и пр.);

предмет запроса предложений в 2 экз. на бумажном носителе и 1 экз.
на электронном носителе
5.2. Предложения, поступившие после установленного срока, не принимаются.
5.3. Предложения, не соответствующие требованиям к участникам, или
оформленные не в соответствии с требованиями документации о запросе
предложений, не рассматриваются.
4.
6.
Отзыв (замена) предложения
6.1. Предложение может быть отозвано (заменено) Участником запроса
предложения:
 письменным запросом в адрес Спецсектор Управления делами Московского
банка ОАО «Сбербанк России» г. Москва, Соймоновский проезд, д.5. Тел.: 8
(495) 669-07-82, 8(495)781-39-66 Внутренние: 26-06,
28-90 не позднее
установленной даты окончания подачи предложений.
7.
Запрос на разъяснение документации по запросу предложений
7.1. Все вопросы должны направляться в письменном виде по адресу Отдел
управления строительством УНиМТО Московского банка ОАО «Сбербанк
России» г. Москва, ш. Энтузиастов, д.14, не позднее, чем за 2 (Два) рабочих
дня до даты окончания подачи предложений.
7.2. Ответы на заданные вопросы в течение 2 рабочих дней со дня их получения
будут направлены Банком (без указания компании, задавшей вопрос) всем
приглашенным Участникам запроса предложений.
7.3. Банк оставляет за собой право не отвечать на отдельные вопросы.
8.
Внесение изменений в запрос предложений
8.1. Банк вправе внести изменения в запрос предложений до истечения срока
приема предложений Участников.
8.2. Информация о внесении изменений, в т.ч. о продлении срока подачи
предложений направляется Банком всем приглашенным Участникам запроса
предложений.
Прочие положения
9.
9.1.
9.2.
9.3.
9.4.
9.5.
9.6.
9.7.
Банк может запросить у Участников разъяснения их предложений, образцы
продукции. Предоставленные Участником разъяснения не должны изменять
суть предложения.
Банк оставляет за собой право проводить с победителем запроса предложений
дополнительные переговоры по оптимизации стоимости продукции,
являющейся предметом запроса предложений.
Банк вправе изменить требования к порядку оплаты по заключаемому с
победителем запроса предложений договору (в том числе об отмене аванса) в
зависимости от финансового состояния победителя запроса предложений.
Банк обеспечивает конфиденциальность полученных от Участников сведений,
в том числе содержащихся в предложениях. Предоставление этой информации
другим Участникам запроса предложений или третьим лицам возможно только
в случаях, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации
и документацией по запросу предложений.
Участники, подавшие предложения, обязаны обеспечить конфиденциальность
сведений, содержащихся в предложениях до времени и даты окончания приема
предложений.
Банк не осуществляет возмещение участникам запроса предложений затрат,
связанных с участием в запросе предложений, а также затрат, связанных с
разработкой и изготовлением образцов продукции, произведенных для участия
в запросе предложений.
Банк вправе отказаться от проведения закупки при проведении запроса
предложений до момента принятия решения о Победителе.
Банк размещает соответствующее извещение об отказе от проведения закупки
на своем сайте и официальном сайте Российской Федерации (далее
официальный сайт) и, в случае Закупочных процедур с ограниченным
количеством Участников, информирует о принятом решении каждого
Участника.
10. Критерии оценки участников
10.1. Конкурсная комиссия оценивает предложения в соответствии с порядком
оценки и сопоставления предложений Участников (Приложение №4 к запросу
предложений).
10.2. Победителем признается Участник, который сделал лучшее предложение.
11. Подписание Договора
11.1. С победителем запроса предложений будет заключаться разовый договор на
условиях, указанных в приложении №3.
11.2. Договор между Банком и Победителем запроса предложений подписывается
на основании Протокола о результатах запроса предложений и предложения
победителя, а также протокола переговоров (при их проведении).
12.
Уведомление Участников запроса предложений о результатах запроса
предложений
12.1. Банк направляет всем Участникам выписку из протокола о результатах
проведенного запроса предложений, в котором указывается сокращенное
наименование Победителя запроса предложений».
Приложения:
Приложение № 1. Проектно-сметная документация
Приложение № 2. Формы предложения (Форма письма о подаче предложения
Коммерческое предложение. Форма коммерческого предложения.)
Приложение № 3. Типовая форма Договора. Существенные условия договора
Приложение № 4. Порядок оценки и сопоставления предложений Участников
Приложение № 5. Список рекомендованных Московским банком организаций, с
которыми заключены договоры на выполнение
работ по оснащению системами
безопасности объектов реконструкции и капитального строительства Московского банка
ОАО «Сбербанк России».
Приложение № 1
к запросу предложений
Проектно-сметная документация рассылается генподрядчикам на личные электронные
адреса
Приложение № 2
к запросу предложений
Формы документов
Форма 1
Форма письма о подаче предложения
«_____» ________ 2013 года
№________________________
Уважаемые господа!
На запрос предложений на выполнение комплекса работ по разработке проектно-сметной документации по
переустройству объекта: _______________________________________________________________________,
(полное наименование Участника запроса предложений с указанием организационно-правовой формы (в соответствии с учредительными документами))
зарегистрирован по адресу:
________________________________________________________________________,
(местонахождение Участника запроса предложений (в соответствии с учредительными документами))
сообщает о принятии установленных в данных документах требований и предлагает осуществить
выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по переустройству объекта:
на условиях и в соответствии с коммерческим и техническим предложением, прилагаемыми к настоящему
письму и составляющими вместе с ним предложение, на общую сумму/за единицу продукции
(общая сумма предложения / стоимость единицы продукции (работ. услуг),,рублей/(валюта заявленной стоимости) с НДС (в случае, если НДС не облагается указать
статью и норму закона, освобождающего от обложения НДС))
Настоящее Предложение действует до «____»_______________________20__ года.
Настоящее Предложение дополняется следующими документами (приложения):
ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,
входящих в предложение Участника
1.
2.
3.
4.
— на ____ л;
— на ____ л;
Коммерческое предложение – на____л.
______________________
(подпись, М.П.)
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
Инструкция по заполнению:





Письмо следует оформить на официальном бланке Участника запроса предложений. Участник
запроса предложений присваивает письму дату и номер в соответствии с принятыми у него
правилами документооборота.
Участник запроса предложений должен указать свое полное наименование (с указанием
организационно-правовой формы) и местонахождение (в соответствии с учредительными
документами (устав и пр.).
Участник запроса предложений должен указать стоимость поставляемой продукции цифрами и
словами, в рублях или иностранной валюте, с НДС (в случае, если НДС не облагается указать
статью и норму закона, освобождающего от обложения НДС), в соответствии с Коммерческим
предложением. Цену следует указывать в формате ХХХ ХХХ ХХХ,ХХ руб., например: «1 234
567,89 руб. (Один миллион двести тридцать четыре тысячи пятьсот шестьдесят семь руб.
восемьдесят девять коп.)». Участник запроса предложений должен указать срок действия
предложения.
Участник запроса предложений должен перечислить и указать объем каждого из прилагаемых к
предложению документов, определяющих суть технико-коммерческого предложения Участника
запроса предложений.
Письмо должно быть подписано руководителем Участника и скреплено его печатью.
Форма 2
Форма коммерческого предложения на выполнение строительно-монтажных работ
по переустройству помещения Московского банка ОАО «Сбербанк России» по
адресу: г. Москва, ул. Зелёный проспект, 54а
Приложение 1 к письму о подаче предложения
от «____»_____________ г. №__________
Коммерческое предложение
Полное наименование и адрес Участника: _________________________________
Таблица-1.Расчет стоимости услуг
№
Наименование работ по видам
1.
Общестроительные работы
2.
Электромонтажные работы
3.
Сантехнические работы
4.
Техническая укрепленность
5.
9
Структурированные кабельные сети
Телевизионная система
видеонаблюдения*
Охранно-пожарная и тревожная система*
Система контроля и управления
доступом*
Источник бесперебойного питания
10
Система вентиляции
11
Система кондиционирования
12
Система пневмопочты
13
Банковское оборудование
14
Внутренняя реклама
15
Банковская, офисная мебель
16
прочее
6.
7.
8
НДС (рубли)
Стоимость с НДС
(рубли)
ИТОГО
В стоимость услуг указанной в таблице 1, обязательно должны быть включены все дополнительные
расходы Участника
Стоимость услуг должна включать абсолютно все расходы, которые организация может понести в
процессе оказания услуг по договору, включая все применимые налоги, сборы, расходы на
конвертацию, обязательные платежи и т.п.
* стоимость работ по системам ОП и ТС, СКУД и ТСВ, указанная в предложении Участника, должна
быть подтверждена гарантийным письмом одной из организаций, рекомендованных Московским
банком для проведения указанных видов работ и отобранных на основании ранее проведённого
конкурса
Таблица-2. Прочие коммерческие условия по Услугам
№
Наименование
п/п
1.
Площадь объекта кв. м
2.
3.
Стоимость 1 кв. м работ
4.
Размер аванса в %
5.
Сроки выполнения СМР
6.
Гарантийные обязательства
Условия оплаты
Значение
360
безналичная
Количество действующих договоров подряда с
Московским банком ОАО "Сбербанк России" на
текущий момент.
Согласие выполнять специальные работы по
монтажу и установке инженерного оборудования,
систем ОП и ТС, ТСВ и СКУД с привлечением
субподрядных организаций, рекомендованных
Московским банком
Индекс пересчёта в действующую рыночную цену
(коэффициент к заработной плате рабочих)
Все оборудование устанавливаемое на объекте
ген.подрядчиком должно полностью
соответствовать оборудованию указанному в
проектной документации
7.
8.
9
10
12,7
да
____________________________________
(подпись, М.П.)
____________________________________
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)





Инструкции по заполнению
Участник приводит номер и дату письма о подаче предложения, приложением к
которому является данное коммерческое предложение.
Участник указывает свое полное наименование (с указанием организационноправовой формы) и местонахождение (в соответствии с учредительными
документами (устав и пр.) фирменное наименование (в т.ч. организационноправовую форму) и свой адрес.
В таблице-1 приводится расчет стоимости самих услуг с учетом стоимости
дополнительных услуг. Цена единицы и общая стоимость в таблице-1 должны
включать все таможенные пошлины, налоги и другие обязательные платежи в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, все
транспортные и иные расходы Участника, связанные с надлежащим исполнением
настоящего предложения, согласно требованиям «Техническое задание».
В таблице-2 приводятся иные параметры коммерческого предложения Участника.
Коммерческое предложение будет служить основой для подготовки приложения к
Договору.
Приложение № 3
к запросу предложений
Договор подряда № __
г. __________________
__________ 201_ г.
“___”
Открытое акционерное общество «Сбербанк России» (ОАО «Сбербанк России»),
именуемый в дальнейшем “Заказчик”, в лице _____________________________________,
(Должность, Ф.И.О.),
действующего на основании доверенности № ______ от “___” __________201_ г.,
Устава и Положения о филиале ОАО «Сбербанк России» - Московском банке с одной
стороны, и _____________________________________________,
(наименование юридического лица)
именуемое в дальнейшем “Генеральный подрядчик”, имеющее свидетельство о
допуске
СРО
№
____
от
“___”
____201_
г.,
в
лице
_______________________________________________________,
(Должность, Ф.И.О.)
действующего
на
основании
___________________________________________________,
(устава, доверенности)
с другой стороны, далее совместно именуемые “Стороны”, заключили настоящий
договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1. По настоящему Договору Генеральный подрядчик обязуется в установленный
Договором срок по заданию Заказчика в соответствии с утвержденной Проектной
документацией, переданной по Акту приема-передачи проектной документации (форма
Акта в Приложении № 8 к настоящему Договору) собственными и привлеченными
силами и средствами, с использованием своих материалов и оборудования выполнить
следующие работы (далее – Работы):
1.1.1. Выполнить строительно-монтажные работы по переустройству Объекта
_________, расположенном по адресу: г.________ул._____д.__ (далее – Объект) в
соответствии с условиями настоящего Договора.
1.1.2. Обеспечить Объект инженерными системами и инженерным оборудованием,
произвести их монтаж и пуско-наладку и при положительном результате испытаний сдать
Заказчику.
1.1.3. Обеспечить Объект банковским оборудованием и мебелью, осуществить их
монтаж.
1.1.4. Сдать выполненные Работы и Объект в эксплуатацию, результат которых
Заказчик обязуется принять и оплатить.
1.1.5. Совместно с Заказчиком и Генеральным проектировщиком оформить в
городских уполномоченных службах, и передать Заказчику Акт о завершении работ по
переустройству Объекта после утверждения Акта о вводе объекта в эксплуатацию.
1.1.6. Совместно с Заказчиком, Генеральным проектировщиком и службами Бюро
технической инвентаризации района осуществить инвентаризацию Объекта после
проведенного переустройства после утверждения Акта о вводе объекта в эксплуатацию.
1.1.7. Работы на Объекте осуществляются в соответствии с требованиями
технических регламентов, нормативных документов для строительства, действующих в
Российской Федерации, СНиП, Проектной и Рабочей документацией, утвержденной
Заказчиком, органами государственного надзора и другими заинтересованными
организациями, а также в соответствии с условиями настоящего Договора
2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ.
2.1. Стоимость Работ по настоящему Договору, согласно Укрупненному расчету
стоимости Работ (Приложение №2 к настоящему Договору), составляет _______(____)
рублей, кроме того НДС (18%) _____(____) рублей, итого с учетом НДС (18%) _____
(___) рублей.
2.2. Стоимость Работ по настоящему Договору согласно п. 2.1 определена на
основании утвержденной Заказчиком проектной документации, является окончательной
и изменению не подлежит.
Для расчета стоимости Работ по договору указанных в п. 2.1 был использован
индекс пересчета в действующую рыночную цену стоимости строительно-монтажных
работ (коэффициент к заработной плате рабочих), утвержденный Комитетом г. Москвы по
ценовой политике в строительстве от ______ (месяц, год), установленный на момент
заключения Договора, который составляет _____ (____) , сохраняется в течение всего
срока действия настоящего Договора и изменению не подлежит.
2.3. Оплата по настоящему Договору производится Заказчиком в следующем
порядке:
2.3.1. Заказчик не позднее ____ (___) рабочих дней с даты подписания Сторонами
Акта приема-передачи Объекта и на основании выставленного Генеральным подрядчиком
счета перечисляет аванс в размере ____ % от стоимости, указанной в п. 2.1. настоящего
Договора, что составляет ______ (______) рублей, кроме того НДС _____ (_____) рублей,
итого, включая НДС, ________ (________) рублей
2.3.2. В целях обеспечения исполнения обязательств Генерального подрядчика по
устранению недостатков и дефектов, выявленных в период гарантийного срока, Заказчик
из каждого платежа за выполненные Работы по переустройству Объекта согласно
Укрупненному расчету стоимости Работ (Приложение №2 к настоящему Договору)
удерживает гарантийную сумму в размере 5 (Пять) %, включая НДС. Общая гарантийная
сумма составляет______ (___) рублей, включая НДС18% ______ (__) рублей.
Гарантийная сумма, за вычетом произведенных удержаний, если таковые по
условиям п.10.4 настоящего Договора произошли в гарантийный период, выплачивается
Генеральному подрядчику после окончания гарантийного периода 24 (Двадцать четыре)
месяца со дня подписания Акта ведомственной приемочной комиссией по приемке в
эксплуатацию объекта переформатирования (форма Акта в Приложение №3 к
настоящему Договору) при условии подписания сторонами Акта о приемке объекта после
окончания гарантийного периода (форма Акта в Приложение № 5 к настоящему
Договору) на основании счета, выставленного Генеральным подрядчиком, и подписанного
Сторонами Акта о возврате гарантийной суммы (форма Акта в Приложение № 6 к
настоящему Договору).
2.3.3. Текущие платежи за фактически выполненный объем работ осуществляются
Заказчиком в течение _____ (___) рабочих дней со дня подписания сторонами Актов о
приемке выполненных работ (форма № КС-2) и Справок о стоимости выполненных работ
и затрат (форма № КС-3) на основании выставленного Генеральным подрядчиком счета за
соответствующий период, с учетом пропорционального погашения суммы ранее
выплаченного аванса, включая НДС, и удержания гарантийной суммы в размере 5 (Пять)
%, с учетом НДС.
2.3.4. Окончательный платеж за фактически выполненный объем работ
осуществляется после приемки объекта Ведомственной приемочной комиссией по
приемке в эксплуатацию объекта переформатирования (при условии устранения
Генеральным подрядчиком дефектов, выявленных Рабочей комиссией при приемке
завершенного строительством Объекта, подписания Сторонами Актов о приемке
инженерного оборудования (Форма актов приведены в приложении № 1 и № 2 СНиП
3.01.04-87) в течение ___ (__) рабочих дней со дня подписания сторонами Актов о
приемке выполненных работ (форма № КС-2) и Справок о стоимости выполненных работ
и затрат (форма № КС-3) на основании выставленного Генеральным подрядчиком счета с
учетом пропорционального погашения суммы ранее выплаченного аванса, включая НДС,
и удержания гарантийной суммы в размере 5 (Пять) %, с учетом НДС.
2.3.5. После приемки объекта и подписания Акта ведомственной приемочной
комиссией по приемке в эксплуатацию объекта переформатирования (форма Акта в
Приложение №3 к настоящему Договору), Генеральный подрядчик в течение 30
(Тридцати) календарных дней, обязан представить Заказчику следующие документы:
счета, акты по форме КС-2 и КС-3, для проведения окончательного расчёта по Договору.
2.3.6. Стоимость банковского оборудования, инженерных систем и инженерного
оборудования включает в себя все расходы Генерального
подрядчика по их
приобретению, доставке на Объект по месту установки (в том числе стоимость тары,
упаковки, транспортных и такелажных расходов и пр.).
2.3.7. Все расчеты по Договору производятся в безналичном порядке путем
перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Генерального подрядчика.
2.3.8. Счета-фактуры представляются Генеральным подрядчиком в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
2.3.9. Датой исполнения Заказчиком обязательств по оплате работ считается дата
списания денежных средств со счета заказчика.
2.3.10. В ходе строительства Объекта Заказчик и Генеральный подрядчик
ежеквартально производят сверку выполненных и оплаченных работ.
3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.
3.1. Сроки выполнения Работ, указанных в п. 1.1.1. настоящего Договора
определяются Графиком производства работ (Приложение №1 к настоящему Договору) и
составляет ___ календарных дней с даты подписания Акта приема-передачи Объекта
(форма Акта в Приложении № 9 к настоящему Договору).
3.2. Работы по настоящему Договору должны быть начаты и закончены в
соответствии с Графиком производства работ (Приложение №1 к настоящему Договору) и
с учетом положений п. 3.1. настоящего Договора.
3.3. Датой приемки Объекта в эксплуатацию считается дата приемки Объекта
Ведомственной приемочной комиссией в эксплуатацию по Акту ведомственной
приемочной комиссией по приемке в эксплуатацию объекта переформатирования (форма
Акта в Приложение №3 к настоящему Договору).
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН ПО ДОГОВОРУ.
4.1. Обязанности Генерального подрядчика:
4.1.1. Выполнить Работы по переустройству Объекта собственными силами и силами
привлеченных субподрядных организаций в объеме и в сроки, предусмотренные
Договором и приложениями к нему, и сдать Объект в эксплуатацию в состоянии и на
условиях, предусмотренных разделами 3 и 6 настоящего Договора.
4.1.2. Приступить к выполнению Работ по настоящему Договору в течение 3 (Трех)
дней с даты подписания Акта о приеме-передаче Объекта (форма Акта в Приложении №
9 к настоящему Договору) и Акта приема - передачи Проектной документации (форма
Акта в Приложении № 8 к настоящему Договору).
4.1.3. Обеспечить производство Работ в строгом соответствии с Проектной
документацией, строительными нормами и правилами и техническими условиями.
4.1.4. Согласовать с Заказчиком до подписания Договора список привлекаемых к
выполнению Работ субподрядных организаций, с указанием их наименования, адреса и
предметов договоров.
4.1.5. Координировать деятельность субподрядных организаций и нести
ответственность перед Заказчиком за ненадлежащее исполнение ими Работ по
настоящему Договору.
4.1.6. Своевременно осуществлять все расчеты с субподрядными организациями,
поставщиками инженерного оборудования и материалов.
4.1.7. Применять в ходе выполнения Работ по настоящему Договору строительные
материалы и инженерное оборудование, качество которых
подтверждено
соответствующими сертификатами и паспортами.
4.1.8. Передать Заказчику образцы отделочных, изоляционных и прочих материалов.
Количество и размеры представляемых образцов предварительно согласовать с
Заказчиком.
Переданные образцы отделочных материалов должны быть согласованы Заказчиком
в течение ___ (___) дней с даты их получения. Если Заказчик обоснованно не согласует
образцы, то Генеральный подрядчик в течение ___ (___) дней поставляет другие образцы
в пределах их стоимости по Договору.
При этом с Генерального подрядчика не снимается ответственность за соблюдение
Графика производства работ.
В случае, если Заказчик в течение ___ (___) дней не выскажет свое мнение по
переданным образцам, то они считаются согласованными.
4.1.9. За ___ (__) дней до начала приемки законченного переустройства Объекта
Генеральный подрядчик передает Заказчику по акту техническую документацию на
смонтированное инженерное оборудование, составленную на русском языке в 3-х (трех)
экземплярах и перечень запасных и быстроизнашивающихся частей к нему, с указанием
предприятий-изготовителей, типов, характеристик и текущих цен.
4.1.10. За ___(___) дней до начала приемки письменно известить Заказчика о
готовности ответственных конструкций и скрытых работ к освидетельствованию.
4.1.11. Каждую декаду месяца представлять Заказчику фотоотчеты о состоянии дел
на объекте и отчеты по количеству и специальностям рабочих, количеству и
наименованию оборудования, механизмов и материалов, которые находятся на площадке.
На Графике производства работ каждую декаду месяца отражать фактическое
состояние дел.
4.1.12. За свой счет осуществлять охрану используемого в переустройстве
имущества и выполненных Работ с даты подписания Сторонами Акта о приеме-передаче
Объекта (форма Акта в Приложении № 9 к настоящему Договору) до даты подписания
Акта передачи Объекта в гарантийную эксплуатацию (форма Акта в Приложении № 7 к
настоящему Договору).
4.1.13. За свой счет своевременно устранять все дефекты, выявляемые при приемке
Работ и в Гарантийный период.
4.1.14. Осуществить страхование строительно-монтажных рисков и ответственности
за причинение вреда третьим лицам на полную стоимость и на весь срок производства
строительно-монтажных работ.
4.1.15. Для выполнения работ по Договору набирать рабочих, которые имеют
необходимую квалификацию.
4.1.16.
Генеральный
подрядчик гарантирует полную конфиденциальность
информации, полученной в процессе выполнения Работ по Договору.
4.1.17. С даты подписания Акта о приеме-передаче Объекта (форма Акта в
Приложении № 9 к настоящему Договору) обеспечить в ходе строительства соблюдение
необходимых противопожарных мероприятий и мероприятий по технике безопасности
труда, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли, а также установить
освещение.
4.1.18. Осуществлять систематическую, а перед сдачей Объекта в эксплуатацию
окончательную уборку Объекта и примыкающей к ней уличной полосы (включая участки
дорог и тротуаров).
Генеральный подрядчик несет полную ответственность за безопасность перевозки и
дальнейшей переработки мусора и за отчисления в бюджет в соответствии с действующим
законодательством платежей, связанных с размещением отходов.
4.1.19. В течение ____ (___) дней с даты утверждения Акта Ведомственной
приемочной комиссией по приемке в эксплуатацию объекта переформатирования
(Приложение № 3 к настоящему Договору) вывезти за пределы объекта принадлежащие
Генеральному подрядчику
оборудование, инвентарь, инструменты, строительные
материалы и другое имущество.
4.1.20.
Регулярно оплачивать расходы, связанные с пользованием
электроэнергией, водой, связью и другими коммунальными услугами до сдачи Объекта в
гарантийную эксплуатацию.
4.1.21. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в
последующих статьях Договора.
4.1.22. Без письменного согласия Заказчика не уступать права и обязанности по
настоящему Договору другому Генеральному подрядчику.
4.1.23. Поставить и смонтировать на Объекте инженерное оборудование и
инженерные системы, банковское, технологическое оборудование (качество которых
должно подтверждаться соответствующими паспортами и сертификатами), наименование,
количество и стоимость которого указывается в соответствующих разделах утвержденной
проектной документации.
Спецификации на оборудование, учитываемое по бухгалтерскому учету как
отдельные объекты, должны содержать наименование оборудования, количество, цену за
единицу без НДС, сумму без НДС, НДС, сумму с учетом НДС. Поставка вышеуказанного
оборудования осуществляется по накладным, оформленным в соответствии с
требованиями унифицированной формы № ТОРГ-12, утвержденной постановлением
Госкомстата России №132 от 25.12.1998 или формы № М-15, утвержденной
постановлением Госкомстата России № 71а от 30.10.1997. При этом стоимость работ по
монтажу оборудования должна оформляться актом о приемке выполненных работ по
форме № КС-2 и справкой о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3.
Стоимость самого оборудования в акты по форме № КС-2 и справку по форме № КС-3 не
включается.
4.1.24. Ежемесячно до 5 (Пятого) числа следующего за отчетным месяцем
представлять Заказчику Акты формы № КС-2 и справки по форме № КС-3, с
предоставлением копии счетов–фактур или товарно-транспортных накладных или копии
платежных документов, по которым проводилась оплата за материалы, оборудование,
транспортные расходы, для проведения взаиморасчетов.
4.1.25. За 2 (Два) рабочих дня до даты проведения приемки объекта Ведомственной
приемочной комиссией по приемке в эксплуатацию объекта переформатирования
передать Заказчику Акты формы КС-2 и справки по форме КС-3 на проверку для
завершения взаиморасчетов. При получении от Заказчика мотивированного отказа от
подписания, в течение 2 (Двух) рабочих дней предоставить Заказчику
откорректированные документы.
4.1.26. После приемки объекта и подписания Акта ведомственной приемочной
комиссией по приемке в эксплуатацию объекта переформатирования (форма Акта в
Приложение №3 к настоящему Договору), Генеральный подрядчик в течение 30
(Тридцати) календарных дней, обязан представить Заказчику все Акты формы КС-2 и
справки по форме КС-3 для проведения окончательного расчёта по Договору.
4.1.27. Обеспечить допуск на объект в любое время Генерального проектировщика
для осуществления авторского надзора за ходом переустройства Объекта в целях
обеспечения соответствия решений, содержащихся в проектной документации,
выполняемым строительно-монтажным работам на Объекте, в соответствии с
действующим законодательством.
4.2. Обязанности Заказчика:
4.2.1. Произвести приемку и оплату Работ, выполненных
Генеральным
подрядчиком, в порядке, предусмотренном настоящим Договором.
4.2.2. Передать Генеральному подрядчику по Акту приема-передачи Объект
переустройства (форма Акта в Приложении № 9 к настоящему Договору).
4.2.3. Передать Генеральному подрядчику в течение ___ (___) дней с даты
подписания настоящего Договора Проектную документацию по Акту приема-передачи
проектной документации (форма Акта в Приложении № 8 к настоящему Договору).
4.2.4. В течение ____ (___) дней с даты передачи Объекта выдать точки
подключения временных инженерных сетей на период строительства.
4.2.5. Обеспечить присоединение постоянных инженерных сетей.
4.2.6. Сообщать Генеральному подрядчику о недостатках, выявленных при
осуществлении контроля и надзора за выполняемыми Работами.
4.2.7. Увязывать Графики производства работ других подрядных организаций,
которые работают по прямым договорам с Заказчиком (если таковые имеются), а также
Графики поставки оборудования, материалов, мебели с Графиком производства работ по
настоящему Договору.
4.3. Права Сторон:
4.3.1. Заказчик имеет право вносить любые изменения в состав и объемы Работ или
техническую документацию, которые по его мнению необходимы.
4.3.2. Заказчик имеет право осуществлять контроль за целевым расходованием
средств, перечисляемых Заказчиком Генеральному подрядчику.
4.3.3. В случае обнаружения Заказчиком нецелевого расходования Генеральным
подрядчиком перечисляемых средств, а также просрочек в оплате Генеральным
подрядчиком выполненных субподрядчиками работ Заказчик имеет право в
одностороннем порядке приостановить выплату очередных платежей, письменно
уведомив об этом Генерального подрядчика и запросив объяснение причин выявленных
нарушений. Не позднее 5-ти рабочих дней со дня получения данного уведомления от
Заказчика Генеральный подрядчик обязан подтвердить документально устранение
выявленных нарушений.
5. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ.
5.1. Для оперативного решения вопросов, связанных с выполнением Работ по
Договору Стороны в течение ___ (___) дней с даты его подписания сообщают друг другу в
письменной форме список лиц, представляющих Заказчика и Генерального подрядчика
на Объекте, с указанием их полномочий.
Представители Заказчика осуществляют строительный контроль за выполнением
Работ, за соответствием используемых материалов и оборудования условиям настоящего
Договора, Проектной документации и имеют право беспрепятственного доступа ко всем
видам Работ в любое время в течение всего периода их выполнения.
5.2. Генеральный подрядчик приступает к выполнению последующих Работ только
после приемки Заказчиком скрытых работ и подписания Актов освидетельствования
скрытых работ. В противном случае по указанию Заказчика Генеральный подрядчик
обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, а затем восстановить ее за свой
счет.
5.2.1. Если представитель Заказчика не был информирован о готовности
ответственных конструкций и скрытых работ к освидетельствованию, то Генеральный
подрядчик за свой счет обязан открыть любую часть Скрытых работ согласно указаниям
Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет.
5.2.2. Акты освидетельствования скрытых работ оформляются с приложением
исполнительных схем по форме, согласованной с Заказчиком, в ___ (___) экземплярах и
подписываются представителями Сторон. Акты должны иметь обязательную сквозную
нумерацию.
5.3. С момента начала Работ и до сдачи Объекта в эксплуатацию Генеральный
подрядчик ведет журнал производства работ, в котором отражается весь ход производства
работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие
значение во взаимоотношениях Заказчика и Генерального подрядчика. Журнал работ
должен быть стандартной формы, пронумерован, прошнурован и скреплен печатью
Генерального подрядчика.
5.3.1. Каждая запись в журнале должна быть подписана представителями
Генерального подрядчика и Заказчика.
5.3.2. Недостатки, указанные Заказчиком в журнале производства работ
Генеральный подрядчик устраняет в согласованный Сторонами срок.
5.3.3. Отсутствие в журнале производства работ записи Заказчика не лишает его
права предъявить свои замечания в последующем.
5.4.
В случае, если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные
Работы, то Генеральный подрядчик обязан своими силами и за свой счет в согласованные
Сторонами сроки переделать эти Работы для обеспечения их надлежащего качества.
В случае, если Генеральный подрядчик не устранит некачественно выполненные
Работы в установленный срок, то Заказчик вправе по своему выбору:
- привлечь третьих лиц для устранения недостатков выполненных Работ или
устранить недостатки выполненных Работ самостоятельно, за счет гарантийной суммы.
При этом, если гарантийной суммы будет недостаточно для возмещения расходов
Заказчика, Генеральный подрядчик обязан возместить понесенные Заказчиком расходы с
учетом НДС 18% в течение __ (____) рабочих дней с даты выставления Заказчиком
соответствующего счета;
- отказаться от исполнения настоящего Договора, при этом удержать гарантийную
сумму в качестве штрафа и потребовать от Генерального подрядчика возмещения
причиненных убытков. При этом Генеральный подрядчик обязан возместить данные
убытки в течение ___ (___) рабочих дней с момента выставления соответствующего счета.
Все расходы, связанные с переделкой некачественных Работ несет Генеральный
подрядчик. Заказчик вправе удержать сумму этих расходов из любых причитающихся
Генеральному подрядчику средств, с отражением данного факта в платежных документах
и актах и представлением Сторонами счетов-фактур на сумму удержаний.
5.5. Генеральный подрядчик немедленно извещает Заказчика и, до получения от
него указаний, приостанавливает Работы при обнаружении возможных неблагоприятных
для Заказчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов
выполняемой Работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок.
5.6. По окончании монтажа инженерного оборудования на Объекте Генеральный
подрядчик приступает к его испытанию в присутствии представителей Заказчика по
программе, предварительно согласованной Сторонами. После испытания оборудования,
Стороны подписывают протокол, подтверждающий соответствие показателей работы
оборудования характеристикам, указанным в Технической документации.
Приемка инженерного оборудования производится Заказчиком только при
положительном результате испытаний.
5.7. На Объекте регулярно проводятся совещания по согласованию вопросов,
возникающих в процессе Работ. По результатам совещания Заказчиком готовится
протокол, который подписывается обеими Сторонами.
6. СДАЧА И ПРИЕМКА РАБОТ.
6.1. Акты о приемке выполненных работ (форма № КС-2) составляются в
соответствии с утвержденной Проектной документацией и фактически выполненными
объемами Работ.
6.2. Акты по форме № КС-2 и справки по форме № КС-3 представляются
Генеральным подрядчиком за отчетный период не позднее ___ числа текущего месяца,
рассматриваются и подписываются Заказчиком в течение ____ (___) дней при отсутствии
замечаний по объемам и качеству выполненных работ.
В случае наличия замечаний Заказчик дает письменный мотивированный отказ от
приемки выполненных Работ, с перечнем необходимых доработок. После устранения
замечаний Генеральный подрядчик вновь представляет Заказчику Акты о приемке
выполненных работ.
6.3. Приемка законченного строительством Объекта осуществляется после
выполнения Сторонами всех Работ, предусмотренных настоящим Договором,
действующим на момент сдачи Объекта, не позднее ____ (___) дней с даты получения
Заказчиком письменного извещения от Генерального подрядчика о его готовности.
6.4. За ___ (__) дней до начала приемки законченного переустройства Объекта
Генеральный подрядчик передает Заказчику 2 (Два) экземпляра Исполнительной
документации на бумажном носителе и 1 (Один) экземпляр в формате PDF на
электронном носителе по акту в составе, определенном Заказчиком. Генеральный
подрядчик письменно подтверждает Заказчику, что данная Исполнительная документация
полностью соответствует фактически выполненным Работам.
6.5. В течение ___ (___) дней с даты утверждения Акта ведомственной приемочной
комиссией по приемке в эксплуатацию объекта переформатирования (Приложение № 3 к
настоящему Договору) объект передается Генеральным подрядчиком Заказчику в
гарантийную эксплуатацию сроком на ___ (___) месяцев, исчисляемым с даты подписания
Акта о передаче Объекта в гарантийную эксплуатацию (Приложение № 7 к настоящему
Договору).
6.5.1. При передаче Объекта в гарантийную эксплуатацию Генеральный подрядчик
обязан в письменном виде изложить Заказчику требования, которые необходимо
соблюдать для эффективного и безопасного использования результатов Работы и
возможные последствия их несоблюдения для самого Заказчика и других лиц.
6.5.2. В случае, если Заказчик письменно уведомит Генерального подрядчика о
дефектах, выявленных в Гарантийный период, Генеральный подрядчик в течение __ (___)
часов с момента получения сообщения (а в случае аварийной ситуации незамедлительно)
направляет своего представителя на Объект для проведения технического осмотра.
Если устранение дефектов требует переделки Работ с заменой материалов,
конструкций, инженерного оборудования, то Стороны оформляют Рекламационный акт, в
соответствии с которым Генеральный подрядчик в установленный срок устраняет
выявленные дефекты за свой счет.
Гарантийный период на исправленные Работы увеличивается на время устранения
выявленных дефектов и неполадок.
6.5.3. В случае не устранения Генеральным подрядчиком недостатков в
установленный срок либо отказа от составления или подписания Рекламационного акта,
Заказчику предоставляется право устранить их самостоятельно или с привлечением
третьих лиц, с возмещением своих расходов, с учетом НДС, за счет Генерального
подрядчика, в том числе путем оплаты из гарантийной суммы. При этом, если
гарантийной суммы будет недостаточно для возмещения расходов Заказчика,
Генеральный подрядчик обязан возместить понесенные Заказчиком расходы в течение __
(____) рабочих дней с даты выставления Заказчиком соответствующего счета.
Для подтверждения дефектов Заказчик приглашает независимую компанию для
проведения экспертизы, которая составляет соответствующий акт по фиксированию
дефектов и их характеру. Оплата расходов Заказчика на экспертизу производится на
основании счета, выставленного Генеральному подрядчику, или путем удержания из
гарантийной суммы, причитающейся Генеральному подрядчику.
6.6. По истечении Гарантийного периода Генеральный подрядчик письменно
заявляет о готовности Объекта к Окончательной приемке и Стороны подписывают Акт о
приемке объекта после окончания гарантийного периода (Приложение №5 к настоящему
Договору).
С момента подписания Акт о приемке Объекта после окончания гарантийного
периода Стороны освобождают друг друга от выполнения всех обязательств по
настоящему Договору.
6.7. Наладка и пуск систем теплоснабжения, электроснабжения, вентиляции и
кондиционирования в период сдачи Объекта в эксплуатацию производится на
соответствующий климатический период. Переналадку на другой климатический период
Генеральный подрядчик осуществляет в течение Гарантийного периода.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. За несвоевременное начало и/или окончание работ по переустройству Объекта
согласно Графику производства работ (Приложение №1 к настоящему Договору), п. 4.1.2.
настоящего Договора, по вине Генерального подрядчика, последний уплачивает Заказчику
неустойку в размере 0,3% (включая НДС) за каждый день просрочки от стоимости
строительно-монтажных работ, указанной в п. 2.1. настоящего Договора.
При несвоевременном начале и/или окончании Работ согласно графику производства
работ (Приложение №1 к настоящему Договору), п. 4.1.2. настоящего Договора на срок
свыше 30 (Тридцати) календарных дней, помимо неустойки, Генеральный подрядчик
обязан уплатить Заказчику штраф в размере 10% от стоимости работ указанных в п. 2.1.
настоящего Договора, что составляет _______ (___) рублей.
Так же, по своему выбору, Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего
Договора, при этом удержать начисленную на момент расторжения гарантийную сумму в
качестве штрафа и потребовать от Генерального подрядчика возмещение причиненных
убытков. При этом Генеральный подрядчик обязан возместить данные убытки в течение
___ (___) рабочих дней с момента выставления соответствующего счета.
За нарушение сроков указанных в пункте 4.1.26. настоящего Договора Генеральный
подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1% (включая НДС) за каждый
день просрочки от суммы указанной в п. 2.1. настоящего Договора.
За нарушение сроков указанных в пункте 8.1. настоящего Договора Генеральный
подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1% (включая НДС) за каждый
день просрочки от суммы указанной в п. 8.2.1. настоящего Договора.
Заказчик по настоящему Договору вправе производить удержание неустойки и
штрафа в одностороннем внесудебном порядке, без каких-либо уведомлений и
согласований Генерального подрядчика из любых платежей, причитающихся
Генеральному подрядчику, в том числе из Гарантийной суммы, на что при подписании
настоящего Договора, Генеральный подрядчик выражает безусловное согласие об
удержании Заказчиком в одностороннем внесудебном порядке неустойки и штрафа,
указанных в настоящем пункте.
7.2. В каждом случае нарушения любого из сроков оплаты по настоящему Договору,
Заказчик уплачивает Генеральному подрядчику неустойку за каждый день просрочки в
размере 0,1 % (включая НДС) от суммы просроченного платежа.
7.3. Уплата неустойки не освобождает Сторону, нарушившую условия Договора, от
исполнения своих обязательств по настоящему Договору.
7.4. Генеральный подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество Работ
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.5. С момента передачи по Акту приема-передачи Объекта Генеральному
подрядчику, риск случайной гибели или случайного повреждения результата
выполненных Работ, оборудования, мебели и инженерных систем, а также
ответственность за сохранность Объекта до подписания Акта Ведомственной комиссией
о приемке в эксплуатацию объекта переформатирования (Приложение № 3 к настоящему
Договору) несет Генеральный подрядчик.
8. СТРАХОВАНИЕ.
8.1. Генеральный подрядчик, не ограничивая своих обязательств и ответственности
по Договору, в течение 10 (Десять) рабочих дней с даты заключения настоящего
Договора, за свой счет осуществляет страхование строительно-монтажных рисков и
ответственности за причинение вреда третьим лицам при проведении строительных и
монтажных Работ на Объекте со страховой компанией, рекомендованной ОАО «Сбербанк
России». В части страхования ответственности за причинение вреда третьим лицам
застрахованными сторонами должны являться все: Генеральный подрядчик и
субподрядчики, принимающие участие в строительно-монтажных работах.
8.2. Договор страхования заключается на срок с момента начала производства Работ
до момента сдачи Объекта в гарантийную эксплуатацию, с установлением страховых
сумм:
8.2.1. на страхование строительно-монтажных рисков в размере _____ рублей в
текущем уровне цен на момент страхования;
8.2.2. на страхование ответственности за причинения вреда третьим лицам в размере
_______;
8.2.3. на страхование претензий по гарантийным обязательствам.
8.3. Генеральный подрядчик не позднее _____ рабочих дней с даты заключения
Договора передает Заказчику копии документов, подтверждающих страхование.
8.4. Страхование не освобождает Генерального подрядчика от обязанности принять
необходимые меры для предотвращения наступления страхового случая.
8.5. В случае, если сумма страхового возмещения не покрывает сумму ущерба
Заказчика и/или третьих лиц, Генеральный подрядчик из собственных средств
компенсирует сумму ущерба Заказчика и/или третьих лиц.
9. ФОРС – МАЖОР
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием
действия обстоятельств непреодолимой силы, к которым относятся стихийные бедствия,
массовые беспорядки, забастовки, противоправные действия третьих лиц, вступление в
силу законодательных актов, правительственных постановлений и распоряжений
государственных органов, прямо или косвенно препятствующие выполнению
обязательств по Договору.
9.2. Сторона, оказавшаяся не в состоянии выполнить свои обязательства по
настоящему Договору из-за обстоятельств непреодолимой силы, обязана незамедлительно
в письменном виде уведомить другую Сторону о наступлении и прекращении действия
таких обстоятельств и предоставить документы, подтверждающие наличие таких
обстоятельств, выданные компетентными органами Российской Федерации.
9.3. Если обстоятельства непреодолимой силы будут действовать свыше одного
месяца, Стороны проведут переговоры с целью достижения приемлемого для них
решения. Если в течение ______дней с даты начала переговоров приемлемое решение не
будет достигнуто, каждая из Сторон имеет право расторгнуть Договор в одностороннем
внесудебном порядке, письменно уведомив об этом другую Сторону с указанием даты
расторжения. Не позднее ___ (_____) рабочих дней после даты расторжения Договора
Генеральный Подрядчик обязан возвратить Заказчику неиспользованную для выполнения
работ сумму аванса с учетом НДС, передать результат выполненных работ, а Заказчик
обязан оплатить фактически выполненные Генеральным подрядчиком работы..
10.
ГАРАНТИИ
10.1. Генеральный подрядчик гарантирует высокое качество выполненных Работ,
материалов и конструкций. Срок гарантии на выполненные Работы по Договору и на
смонтированное оборудование (инженерное и банковское) и мебель – 24 месяца с даты
подписания Сторонами Акта передачи Объекта в гарантийную эксплуатацию (форма
Акта в Приложении № 7 к настоящему Договору).
10.2. Гарантия не распространяется на ущерб, возникший вследствие несоблюдения
Заказчиком требований, о которых ему сообщил Генеральный подрядчик при сдаче
выполненных Работ и которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного
использования результатов Работы, а также о возможных для самого Заказчика и других
лиц последствиях несоблюдения соответствующих требований.
10.3. Генеральный подрядчик обязан устранить за свой счет все недостатки и
дефекты, выявленные в период гарантийного срока, включая замену материалов,
конструкций, мебели и оборудования (инженерного, банковского). Генеральный
подрядчик, по получении письменного уведомления от Заказчика о выявленных дефектах
в течение гарантийного периода, в течение _________часов с момента получения
сообщения направляет своего представителя на Объект для проведения технического
осмотра и устранения дефектов. В случае если устранение дефектов требует переделки
Работ с заменой материалов, конструкций, оборудования (банковского, инженерного) и
мебели, то данные Работы производятся в сроки, указанные в акте технического осмотра,
подписанном представителями Сторон, при этом гарантийный срок на исправленные
Работы увеличивается на время устранения дефектов и неполадок.
10.4. В случае не устранения недостатков Генеральным подрядчиком в
установленный срок, Заказчику предоставляется право устранить их самостоятельно или с
привлечением третьих лиц с возмещением расходов, с учетом НДС, за счет гарантийной
суммы. При этом, если гарантийной суммы будет недостаточно для возмещения расходов
Заказчика, Генеральный подрядчик обязан возместить понесенные Заказчиком расходы в
течение ___(___) рабочих дней с даты выставления Заказчиком соответствующего счета.
10.5. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного
повреждения Объекта со стороны третьих лиц.
11.
ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
11.1. Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Договора
или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или
недействительности, подлежат разрешению в Арбитражном суде г. Москвы.
12. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА,
12.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами
и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по нему.
12.2. Заказчик имеет право в одностороннем внесудебном порядке досрочно
расторгнуть настоящий Договор, письменно уведомив об этом Генерального подрядчика с
указанием даты расторжения, в любом из указанных случаев:
- задержки Генеральным подрядчиком начала строительства более чем на __ дней по
причинам, независящим от Заказчика;
- нарушения Генеральным подрядчиком любого из сроков (нарушение
промежуточных сроков, сроков выполнения этапов и т.п.), указанных в Графике
производства работ (Приложение № 1 к настоящему Договору), более чем на _____ (___)
дней;
- несоблюдения Генеральным подрядчиком требований по качеству Работ;
- аннулирования разрешения на строительную деятельность (исключение из СРО),
других актов государственных органов в рамках действующего законодательства,
лишающих Генерального подрядчика права на производство Работ.
- в иных случаях, предусмотренных настоящим Договором.
При этом Генеральный подрядчик обязан не позднее ____ дней со дня расторжения
Договора передать Заказчику результат выполненных работ и возвратить Заказчику
неиспользованную для выполнения Работ сумму аванса, включая НДС, а также выплатить
Заказчику неустойку, включая НДС, в размере ставки рефинансирования Банка России на
день уплаты неустойки от суммы
неиспользованного аванса за период со дня
перечисления аванса по день фактического возврата. Днем возврата аванса считается день
поступления средств на расчетный счет Заказчика.
12.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон (за
исключением случаев, предусмотренных в п.п. 12.2., 9.3.).
13. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
13.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в
письменной форме в виде единого документа (дополнительного соглашения), за
исключением изменений, касающихся адресов, реквизитов, уполномоченных лиц.
13.2. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права по настоящему Договору
третьей стороне без письменного согласия другой Стороны.
13.3. Настоящий Договор составлен и подписан в 2-х экземплярах, имеющих равную
юридическую силу.
13.4. Стороны обязуются незамедлительно письменно информировать друг друга
обо всех изменениях их адресов и банковских реквизитов, уполномоченных лиц.
13.5. После подписания настоящего Договора все предыдущие письменные и
устные соглашения, переписка, переговоры между Сторонами, относящиеся к данному
Договору, теряют силу.
13.6. Любое уведомление по Договору дается в письменной форме, передается в
нарочном виде или отправляется заказным письмом получателю по его почтовому адресу,
указанному в разделе 16 настоящего Договора. Датой соответствующего уведомления
считается календарный день его получения получателем. Документы, полученные
посредством факсимильной связи стороны признают в качестве надлежащих
доказательств.
13.7. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором Стороны
руководствуются нормами законодательства Российской Федерации.
13.8. В целях недопущения действий коррупционного характера, Стороны обязуются
выполнять требования, изложенные в «Гарантиях по недопущению действий
коррупционного характера в закупочной деятельности ОАО «Сбербанк России»
(Приложение № 10 к настоящему Договору).
14. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
14.1. Каждая из Сторон обязуется в течение всего срока действия Договора, а также
в течение ______ лет с даты его расторжения по любым обстоятельствам сохранять
конфиденциальность в отношении любой информации, касающейся деловых отношений,
контрагентов, финансовых или иных аспектов деятельности Сторон, а также иной
коммерческой, финансово-экономической, правовой, налоговой, бухгалтерской,
технической и прочей конфиденциальной информации, которую Стороны могут получить
друг от друга при заключении и исполнении Договора и которая является
конфиденциальной. При этом ни одна из Сторон не вправе без предварительного
письменного согласия другой Стороны прямо или косвенно раскрывать содержание такой
конфиденциальной информации полностью или частично третьим лицам, за исключением
раскрытия:
14.1.1. в силу прямого предписания действующего законодательства Российской
Федерации;
14.1.2 своим должностным лицам, а также сотрудникам, привлеченным Сторонами
к заключению или исполнению Договора;
14.1.3. когда конфиденциальная информация становится общеизвестной по причине,
не связанной с нарушением изложенных выше пунктов «14.1.1.» и «14.1.2.».
14.2. Стороны договорились не считать конфиденциальной информацию о факте
оказания Генеральным
подрядчиком Заказчику услуг по настоящему Договору.
Генеральный подрядчик вправе после завершения оказания услуг по Договору упоминать
данный факт.
15. ОПРЕДЕЛЕНИЯ.
15.1. Договор - настоящий Договор подряда с приложениями к нему, подписанный
Сторонами, а также все последующие изменения и дополнения к нему, которые могут
быть подписаны Сторонами в период его действия.
15.2. Объект – переустройство помещения
по адресу: ________________________________.
15.3. Стороны – Заказчик и Генеральный подрядчик.
15.4. Проектная документация – совокупность текстовых и графических документов,
определяющих архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и
инженерно-технические решения, состав которых необходим для оценки соответствия
принятых решений заданию на проектирование, требованиям законодательства,
нормативным правовым актам, а так же обеспечивающих производство строительных и
монтажных работ, обеспечения строительства оборудованием, изделиями и материалами
и/или изготовления строительных изделий. В состав проектной документации входят
основные комплекты рабочих чертежей, спецификации оборудования, изделий и
материалов, сметы, другие прилагаемые документы, разработанные в дополнение к
рабочим чертежам основного комплекта.
15.5. Разрешение на переустройство – документ, выданный экспертным органом
г. Москвы и разрешающий проведение работ по переустройству.
15.6. Работы – работы, подлежащие выполнению Генеральным подрядчиком в
соответствии
с
условиями
Договора,
включая
строительные,
монтажные,
пусконаладочные.
15.7. Скрытые работы – работы, скрываемые последующими работами и
конструкциями. Качество и точность Скрытых работ невозможно определить после
выполнения последующих. Оформляются Актом освидетельствования скрытых работ.
15.8. Исполнительная документация – комплект рабочих чертежей на строительство
Объекта с надписями о соответствии выполненных работ этим чертежам или внесенным в
них изменениям, сделанными лицами, ответственными за проведение работ; сертификаты,
технические паспорта и другие документы, удостоверяющие качество материалов,
конструкций, деталей, применяемых при производстве работ; Акты освидетельствования
скрытых работ, Акты о промежуточной приемке отдельных ответственных конструкций,
Акты о приемке оборудования после индивидуальных и комплексных испытаний;
журналы производства работ и другая документация, предусмотренная СНиП.
15.9. Согласование – подтверждение в письменной форме уполномоченными
представителями Заказчика и Генерального подрядчика.
15.10. Акт Ведомственной комиссией о приемке в эксплуатацию Объекта
переформатирования комиссией - документ, подписанный в соответствии со СНиП
3.01.04-87
15.11. Гарантийный период - период, начинающийся с момента подписания Акт
Ведомственной комиссией о приемке в эксплуатацию объекта переформатирования до
окончания 24 (Двадцать четыре) месяцев, в течение которых Генеральный подрядчик за
свой счет устраняет все выявленные в процессе эксплуатации дефекты в работах,
оборудовании и материалах.
15.12. Окончательная приемка - приемка Объекта Заказчиком по истечении
Гарантийного периода, освобождающая Генерального подрядчика от всех обязательств в
рамках настоящего Договора.
15.13. Акт о приемке Объекта после окончания гарантийного периода – документ,
подписанный Сторонами после окончания Гарантийного периода, освобождающий
Генерального подрядчика от всех обязательств по настоящему Договору.
15.14. Конфиденциальность - сохранение Сторонами полученной ими информации
по Договору и возможность ее раскрытия третьим лицам только по письменному
согласию Сторон.
15.15. Генеральный проектировщик – разработчик проектной документации,
утвержденной Заказчиком. Генеральный проектировщик осуществляет авторский надзор.
Приложения:
Приложение № 1 - График производства работ.
Приложение № 2 – Укрупненный расчет стоимости строительно-монтажных работ.
Приложение № 3 – Форма Акта ведомственной приемочной комиссией по приемке
в эксплуатацию объекта переформатирования Приложение № 4 – Коммерческое
предложение на проведение строительно-монтажных работ по переустройству
Приложение № 5 – Форма Акта о приемке объекта после окончания гарантийного
периода
Приложение № 6 – Форма Акта о возврате гарантийной суммы
Приложение № 7 – Форма Акт передачи Объекта в гарантийную эксплуатацию
Приложение № 8 – Форма Акт приема передачи проектной документации
Приложение № 9 - Форма Акта приема- передач Объекта
Приложение № 10 Гарантиях по недопущению действий коррупционного характера
в закупочной деятельности ОАО «Сбербанк России»
16. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.
Заказчик:
_____________________________
Генеральный подрядчик:
__________________________
Местонахождение: _____,
Почтовый адрес: _____,
Банковские реквизиты:
Корр/счет №
р/с № _____ в _________(наименование банка),
БИК _____,
ИНН/ КПП _____/_____,
ОГРН________
Телефон _____, факс _____.
Местонахождение: _____,
Почтовый адрес: _____,
Банковские реквизиты:
Корр/счет №
р/с № _____ в _________(наименование банка),
БИК _____,
ИНН/ КПП _____/_____,
ОГРН________
Телефон _____, факс _____.
ПОДПИСИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СТОРОН.
От Заказчика:
подрядчика:
От
Генеральный
ОАО «Сбербанк России»
___________________________
_________________________
___________________________
(наименование фирмы)
( Должность)
_________________________
(ФИО)
“___”________20_ г.
(Должность)
___________________________
(ФИО)
“___”________20_ г.
Приложение № 1
К Договору подряда
№ _______ от ______________
ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ
при проведении ___________________________________ ВСП № ______
расположенного по адресу: _______________________________________________
№
п/п
Описание работ
Срок выполнения работ в календарных
днях
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Подготовительные работы
Демонтажные работы в т.ч. разборка
Строительные работы
Монтаж систем вентиляции и
кондиционирования
Монтаж системы отопления
Монтаж систем водоснабжения
Монтаж сантехнических систем
Электромонтажные работы
Монтаж систем связи
Монтаж охранно-пожарной и тревожной
сигнализации
Монтаж телевизионной системы
видеоконтроля
Монтаж системы контроля доступа
Отделочные работы
Система пневмопочты
Электронная очередь
Установка мебели, рекламной продукции
Установка банковского и бытового
оборудования
Благоустройство территории
Сдача-приёмка работ и Объекта в
эксплуатацию
Заказчик
Генеральный подрядчик
_________________должность
___________________должность
__________________ФИО
____________________ФИО
…
Приложение № 2 к Договору подряда
№______________ от ________________
УКРУПНЕННЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ
строительно - монтажных работ
на проведение переустройства ВСП № ________
расположенного по адресу: _______________________________________
№
п/п
Наименование работ и затрат
Строительно-монтажные работы, в
т.ч.:
Общестроительные и отделочные
работы
Электромонтажные работы
Сантехнические работы
Техническая укрепленность
Благоустройство территории
2.
Инженерное оборудование, в т.ч.:
2.1. Слаботочные системы и
оборудование
2.2. Локальная сеть, телефония
2.3. Видеонаблюдение, ОПС, СКУД
2.4. Источник бесперебойного питания
2.5. Система вентиляции и
кондиционирования
2.6 Система пневмопочты
3
Банковское оборудование
4
Мебель
4.1 Офисная мебель
4.2 Кухонная мебель
4.3 Банковская мебель
5
Прочие
Сертификация кассового узла
Регистрация счетчиков учета
Итого по смете:
Резерв средств на непредвиденные
работы и затраты
НДС-18%
ВСЕГО ПО СМЕТЕ:
Заказчик
Стои
мость
строи
тельных
работ,
руб
Стоим
ость
обору
дован
ия,руб
Стоим Общая
ость
стоимость,руб
Прочи
х
затрат
, руб
1
Генеральный подрядчик
_________________должность
___________________должность
__________________ФИО
____________________ФИО
Приложение №3
К Договору подряда
№_______________ ____ от _____________________
ФОРМА
___________________________________________________________________________
УТВЕРЖДЕН
_______________________
(Ф.И.О. и должность лица)
АКТ
ведомственной приемочной комиссии о приемке
в эксплуатацию объекта переформатирования.
от «______» _______________ ________г.
___________________________
(местонахождение объекта)
Ведомственная приемочная комиссия, назначенная приказом ______________________
___________________________________________________________________________
(должность руководителя)
«______» _________________ _______г. № _____________________________________
в составе:
председателя _______________________________________________________________
(Ф.И.О., должность)
и членов комиссии-представителей: ___________________________________________
заказчика __________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность)
эксплуатационной организации ________________________________________________
(Ф.И.О., должность)
генерального подрядчика _____________________________________________________
(Ф.И.О., должность)
субподрядных организаций____________________________________________________
(Ф.И.О., должность)
проектной организации ______________________________________________________
(Ф.И.О., должность)
жилищно-эксплуатационная организация (при необходимости)
___________________________
органы государственного санитарного надзора (при
необходимости)_______________________
органы государственного пожарного надзора (при необходимости)
_______________________
жилищно-эксплуатационная организация (при необходимости)
__________________________
специализированные организации, осуществляющие эксплуатацию вводимых лифтов,
объектов тепло-, энерго-, газоснабжения (при необходимости) и др.____________________
УСТАНОВИЛА:
1. Заказчиком _______________________________________________________________
(указать наименование)
предъявлено к приемке в эксплуатацию законченное _____________________________
___________________________________________________________________________
(указать наименование законченных работ и наименование объекта)
2. Работы осуществлялись генеральным подрядчиком _____________________________
___________________________________________________________________________
(указать наименование)
________________________________________________________________________
(указать виды работ)
и субподрядными организациями ______________________________________________
___________________________________________________________________________
(указать все организации и виды работ, выполненные каждой организацией)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
3. Проектно-сметная документация на __________________________________________
(указать наименование работ)
___________________________________________________________________________
(указать наименование проектной организации)
и утверждена _______________________________________________________________
(указать наименование органа, утвердившего проектно-сметную
документацию)
«_______» __________________ ________г.
4. Работы осуществлялись на основании договора подряда от «______»_____________г.
№ ______________________ в соответствии с решением __________________________
___________________________________________________________________________
в сроки ____________________________
Начало работ «_____»_____________г.
окончание работ «_____» _____________г.
5. Ведомственной приемочной комиссии представлена документация, перечисленная в
приложении 1 к настоящему акту.
6. Предъявленный к приемке в эксплуатацию законченный работами объект имеет
следующие показатели:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(указать кратко технические характеристики по планировке, этажности, основным
материалам и конструкциям, инженерному оборудованию до и после проведения работ –
при замене конструкций, перепланировке, повышения уровня инженерного оснащения)
7. Работы по внешнему благоустройству разрешается выполнить в следующие сроки:
Наименование Площадь
Сметная
Исполнитель
Срок
работ
стоимость
исполнения
8. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации,
теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения и связи обеспечивают нормальную
эксплуатацию здания и приняты эксплуатационными организациями. Перечень
документов эксплуатационных организаций о принятии в эксплуатацию приведен в
приложении 2 к настоящему акту.
9. Сметная стоимость _____________________________ по утвержденной проектно(указать наименование работ)
сметной документации: всего ________________млн.руб.
10. Все недоделки по предусмотренным проектно-сметной документацией работам и
дефекты, выявленные рабочей комиссией, устранены.
РЕШЕНИЕ ВЕДОМСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ.
Предъявленное к приемке законченное ________________________________
______________________________________________________________________
___
(наименование работ и объекта)
принять в эксплуатацию.
Генеральный подрядчик в течение 2-годичного срока гарантирует качество ремонтностроительных работ, выполненных в соответствии с проектно-сметной документацией, и
за свой счет устраняет допущенные по его вине дефекты, обнаруженные в процессе
эксплуатации объекта.
Приложения к акту:
1. Перечень документации, предъявленной государственной приемочной комиссии.
2. Перечень документов эксплуатационных организаций.
Председатель ведомственной приемочной комиссии:
__________________________________________________________________________
(подписи, Ф.И.О.)
_____________________________________________________________________________
____________
_____________________________________________________________________________
_____________
_____________________________________________________________________________
_____________
_____________________________________________________________________________
_____________
_____________________________________________________________________________
_____________
_____________________________________________________________________________
_____________
_____________________________________________________________________________
_____________
_____________________________________________________________________________
_____________
_____________________________________________________________________________
_____________
_____________________________________________________________________________
_____________
Заказчик
Генеральный подрядчик
_________________должность
___________________должность
__________________ФИО
____________________ФИО
Приложение №4
К Договору подряда
№_______________ ____ от _____________________
Коммерческое предложение на проведение строительно-монтажных работ по
переформатированию.
Генеральный подрядчик
____________________должность
______________________ФИО
Приложение № 5
К Договору подряда
№_______________ ____ от _____________________
ФОРМА
___________________________________________________________________________
УТВЕРЖДЕН
_______________________
(Ф.И.О. и должность лица)
АКТ
о приемке объекта после окончания гарантийного периода
от «______» _______________ ________г.
___________________________
(местонахождение объекта)
Приемочная комиссия, назначенная приказом ______________________
___________________________________________________________________________
(должность руководителя)
«______» _________________ _______г. № _____________________________________
в составе:
председателя _______________________________________________________________
(Ф.И.О., должность)
и членов комиссии-представителей: ___________________________________________
заказчика __________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность)
эксплуатационной организации ________________________________________________
(Ф.И.О., должность)
генерального подрядчика _____________________________________________________
(Ф.И.О., должность)
субподрядных организаций____________________________________________________
(Ф.И.О., должность)
проектной организации ______________________________________________________
(Ф.И.О., должность)
жилищно-эксплуатационная организация (при необходимости)
___________________________
органы государственного санитарного надзора (при
необходимости)_______________________
органы государственного пожарного надзора (при необходимости)
_______________________
жилищно-эксплуатационная организация (при необходимости)
__________________________
специализированные организации, осуществляющие эксплуатацию вводимых лифтов,
объектов тепло-, энерго-, газоснабжения (при необходимости) и др.____________________
УСТАНОВИЛА:
1. Заказчиком _______________________________________________________________
(указать наименование)
предъявлено к окончательной приемке _____________________________
___________________________________________________________________________
(указать наименование законченных работ и наименование объекта)
2. Гарантийная эксплуатация осуществлялась генеральным подрядчиком
_____________________________
___________________________________________________________________________
(указать наименование)
________________________________________________________________________
(указать виды работ)
и субподрядными организациями ______________________________________________
___________________________________________________________________________
(указать все организации и виды работ, выполненные каждой организацией)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
3. Проектная документация на __________________________________________
(указать наименование работ)
___________________________________________________________________________
(указать наименование проектной организации)
и утверждена _______________________________________________________________
(указать наименование органа, утвердившего проектно-сметную
документацию)
«_______» __________________ ________г.
4. Гарантийная эксплуатация осуществлялась на основании договора подряда от
«______»_____________г.
№ ______________________ в соответствии с решением __________________________
___________________________________________________________________________
в сроки ____________________________
Начало работ «_____»_____________г.
окончание работ «_____» _____________г.
5. Все дефекты, выявленные в гарантийный период устранены.
РЕШЕНИЕ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ.
Предъявленное после гарантийной эксплуатации к приемке законченное
________________________________
______________________________________________________________________
___
(наименование работ и объекта)
принять в эксплуатацию.
__________________________________________________________________________
(подписи, Ф.И.О.)
_____________________________________________________________________________
____________
_____________________________________________________________________________
_____________
_____________________________________________________________________________
_____________
_____________________________________________________________________________
_____________
_____________________________________________________________________________
_____________
_____________________________________________________________________________
_____________
_____________________________________________________________________________
_____________
_____________________________________________________________________________
_____________
_____________________________________________________________________________
_____________
_____________________________________________________________________________
_____________
Заказчик
Генеральный подрядчик
_________________должность
___________________должность
__________________ФИО
____________________ФИО
Приложение № 6
К Договору подряда
№_______________ ____ от _____________________
ФОРМА
____________________________________________________________
АКТ
возврата гарантийной суммы
г. Москва
“_____”____________20г.
Мы, нижеподписавшиеся: от Заказчика – Московский банк ОАО «Сбербанка России»
- , от Генерального подрядчика – , составили настоящий Акт о том, что Генеральный
подрядчик по Договору подряда № ____ от “____”____ 20 г. выполнил договорные
обязательства за период 24 ( Двадцать четыре) календарных месяца после сдачи Объекта
в эксплуатацию по Акту Ведомственной приемочной комиссии.
Все дефекты, неполадки и неисправности , установленные за указанный период
эксплуатации , устранены.
Заказчик после проверки
предъявленных претензий возвращает генеральному
подрядчику гарантированную сумму в размере ____________рублей с учетом НДС.
Ответственный за сдачу выполненных работ _____________________________________
(должность, Ф.И.О., подпись)
Ответственный за приемку выполненных работ ___________________________________
(должность,
Ф.И.О.,
подпись)
____________________________________________________________________________
Заказчик
Генеральный подрядчик
_________________должность
___________________должность
__________________ФИО
____________________ФИО
Приложение № 7
К Договору подряда
№_______________ ____ от _____________________
ФОРМА
___________________________________________________________________________
УТВЕРЖДЕН
_______________________
(Ф.И.О. и должность лица)
АКТ
передачи объекта в гарантийную эксплуатацию
от «______» _______________ ________г.
___________________________
(местонахождение объекта)
Приемочная комиссия, назначенная приказом ______________________
___________________________________________________________________________
(должность руководителя)
«______» _________________ _______г. № _____________________________________
в составе:
председателя _______________________________________________________________
(Ф.И.О., должность)
и членов комиссии-представителей: ___________________________________________
заказчика __________________________________________________________________
____________________________________________________(Ф.И.О., должность)
________________________________________________
Ф.И.О., должность)
(Ф.И.О., должность)
Генерального подрядчика _____________________________________________________
(Ф.И.О., должность)
специализированные организации, осуществляющие эксплуатацию вводимых лифтов,
объектов тепло-, энерго-, газоснабжения (при необходимости) и др.____________________
УСТАНОВИЛА:
1. Генеральным
подрядчиком_______________________________________________________________
(указать наименование)
Передается в гарантийную эксплуатацию Объект _____________________________
___________________________________________________________________________
(указать наименование и адрес объекта)
2. Заказчиком принимается на гарантийную эксплуатацию
_____________________________
___________________________________________________________________________
(указать наименование и адрес объекта)
________________________________________________________________
(указать все организации - исполнители и виды работ)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
3. Проектная документация
___________________________________________________________________________
(указать наименование проектной организации)
и утверждение проектной
документации_______________________________________________________________
(указать наименование органа, утвердившего проектно-сметную
документацию)
«_______» __________________ ________г.
4. Гарантийная эксплуатация осуществлялась на основании договора подряда от
«______»_____________г.
№ ______________________
___________________________________________________________________________
в сроки ____________________________
Начало работ «_____»_____________г.
окончание работ «_____» _____________г.
__________________________________________________________________________
(подписи, Ф.И.О.)
_____________________________________________________________________________
____________
_____________________________________________________________________________
_____________
_____________________________________________________________________________
_____________
_____________________________________________________________________________
_____________
_____________________________________________________________________________
_____________
_____________________________________________________________________________
_____________
_____________________________________________________________________________
_____________
_____________________________________________________________________________
_____________
_____________________________________________________________________________
_____________
_____________________________________________________________________________
_____________
Заказчик
Генеральный подрядчик
_________________должность
___________________должность
__________________ФИО
____________________ФИО
Приложение № 8
К Договору подряда
№_______________ ____ от _____________________
ФОРМА
____________________________________________________________
АКТ приема-передачи
проектной документации
г. Москва
“_____”____________20 г.
Мы, нижеподписавшиеся: от Заказчика – Московский банк ОАО «Сбербанк России» ___________ от Генерального подрядчика__________, составили настоящий Акт о том,
что Заказчик по Договору подряда № ____ от “____”____ 20 г. сдал, а Генеральный
подрядчик принял проектную документацию на переустройство помещения ВСП______,
расположенного по адресу: г Москва, ул. _______, д.__ в составе: (с указанием количества
листов):
Ответственный за сдачу проектной документации от
Заказчика_____________________________________
(должность, Ф.И.О., подпись)
Ответственный за приемку проектной документации от Генерального
подрядчика___________________________________
(должность,
Ф.И.О.,
подпись)
_____________________________________________________________________________
“Заказчик”
______________должность
_______________ФИО
“Генеральный подрядчик”
________________должность
_________________ФИО
Приложение № 9
к Договору
подряда
№______________от_______________
ФОРМА
__________________________________________________________________
УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный подрядчик
________________
«___»________________ 20 г.
УТВЕРЖДАЮ:
Заказчик__________________
«___»________________ 20 г.
Акт
приема-передачи объекта
по адресу: __________
г.
Москва
«___»_____________20г.
Мы, нижеподписавшиеся, представители Заказчика – Управление недвижимости и
материально-технического обеспечения Московского Банка ОАО « Сбербанк России» в
лице ___________ отдела управлением строительства
____________________________________________________________________________ с
одной стороны и Генерального подрядчика ______
в лице:
_____________________________________________________________________________
__________
с другой стороны составили настоящий акт о том, что
1. Заказчик сдал, а Генеральный подрядчик принял на время проведения переустройств
ВСП , общей площадью _____кв.м. расположенного по адресу:_______________.
2. Границы помещения ВСП определены выкопировкой на поэтажном плане БТИ
3. Объект обеспечен холодной и горячей водой, электроэнергией.
4. Охрану объекта с даты подписания настоящего акта до даты приемки объекта
ведомственной комиссией обеспечивает Генеральный подрядчик.
5. Точки подключения инженерных сетей определены проектом и на плане БТИ.
Подключение к действующим сетям осуществляет Генеральный подрядчик.
6. На период проведения работ в помещении ВСП оставлено следующее оборудование,
которое нельзя перемещать и демонтировать и которое Генеральный подрядчику
надлежит вернуть Заказчику в полной сохранности при приемке объекта
ведомственной комиссией:
7. Ключи от входных дверей филиала Заказчик передает Генеральному подрядчику в
_________ экз.
От Заказчика
Помещение сдано
Заказчик
От Генерального подрядчика
Помещение принято
Генеральный подрядчик
_________________должность
__________________ФИО
___________________должность
____________________ФИО
Приложение №10
к Договору №_______________от_____________
Гарантии по недопущению действий коррупционного характера в закупочной
деятельности ОАО «Сбербанк России»
1. Реализуя принятые ОАО «Сбербанк России» (далее по тексту – Банк) политики по
противодействию коррупции и управлению конфликтом интересов и сознавая свою
ответственность в укреплении конкурентных отношений в сфере закупок и неприятие
всех форм коррупции1, ______________________2 гарантирует соблюдение в рамках
закупочных процедур следующих принципов:
 неприемлемость любых коррупционных действий, совершенных прямо или
косвенно, лично или через посредничество третьих лиц, в любой форме (деньги,
ценности, иное имущество, услуги имущественного характера, иные
имущественные права), независимо от цели, включая упрощение процедур,
обеспечение преимуществ и др.;
 необходимость объединения усилий по недопущению и противодействию
коррупции, что способствует повышению доверия и уважения между участниками
закупок/контрагентами и Банком, укреплению деловых отношений;
 единое понимание, что коррупционные нарушения приносят значительный ущерб
публичным интересам, а также сторонам деловых отношений, поскольку действия
лиц коррупционного характера преследуют корыстный интерес и являются формой
незаконного приобретения выгод и преимуществ, создают условия для
распространения преступности, включая отмывание доходов, полученных
преступным путем, а также препятствуют добросовестной конкуренции;
 неприемлемость игнорирования, в том числе непринятие активных мер по
контролю, выявлению и искоренению фактов совершения действий участниками
закупок / контрагентами (в том числе его работниками) коррупционного характера
(в том числе участие или разработка коррупционных схем, в результате которых
один участник закупки либо группа извлекает (либо намерена извлечь) выгоды и
преимущества за счет других путем незаконных действий (бездействия));
 приветствуется внедрение лучших практик реализации антикоррупционных
программ и деловое сотрудничество в этой области.
2. Выражая согласие с указанными принципами Банк, в процессе закупки действующий
как Заказчик, и подписавшие указанный документ лица/лицо (далее – Участники или
Участник, действующие как юридическое лицо вне зависимости от формы собственности,
сферы и территории деятельности или индивидуальный предприниматель), вместе
именуемые Стороны, принимают на себя следующие обязательства:
2.1. Стороны должны всемерно способствовать исключению из делового оборота, в
том числе в отношениях с органами власти, фактов коррупционного поведения,
1
Под коррупцией понимается - злоупотребление служебным положением, дача или получение взятки,
злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим
лицом своего должностного положения вопреки законным публичным интересам в целях получения
имущества или любой иной выгоды имущественного характера (денег, ценностей, иного имущества или
услуг имущественного характера, иных имущественных прав) для себя или для других лиц либо
незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами в своих
интересах или в интересах других лиц или от имени или в интересах юридического лица.
2
Указывается наименование Контрагента.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
3
внедрению принципов открытости и добросовестности при ведении
предпринимательской деятельности, уважения правил конкурентной среды.
Стороны не должны допускать фактов легализации денежных средств,
полученных преступным путем, оказывать противодействие попыткам такой
легализации, а также не допускать проведение сомнительных операций, с учетом
установленных ими правил внутреннего контроля.
Стороны не должны совершать действия, создающие угрозу возникновения
конфликта интересов3. Участник обязан сообщать Банку о ставших известных
ему обстоятельствах, способных вызвать конфликт интересов на этапе инициации
участия в закупке.
Участник отказывается от незаконного получения преимуществ, реализуя свои
интересы с учетом принятой им политики по противодействию коррупции, в
которой предусмотрен отказ от предложений или получения подарков и оплаты
расходов, когда подобные действия могут повлиять на исход коммерческой
сделки (закупки) и/или на принятие решения должностным лицом (работником),
исходя из корыстной заинтересованности.
Участник
придерживается установленного им порядка при передаче или
получении подарков, оплаты услуг, основанных на принципах прозрачности,
добросовестности, разумности и приемлемости таких действий и правил
гостеприимства.
В случае незаконного предложения или передачи подарка или оплаты расходов,
или предоставления или получения иной выгоды или преимущества в любой
форме, а равно любые коррупционные действия, совершенные Участником прямо
или косвенно, лично или через посредничество третьих лиц, в любой форме, в том
числе в нарушение обязательств, предусмотренных п. 2.3 настоящих Гарантий,
Участник обязан уплатить штраф Банку в размере 10 (десять) % от общей
стоимости договора (в случае ее наличия в договоре), но не менее 5000000,00
(пять миллионов) рублей, включая НДС, в срок не позднее 10 (десять) рабочих
дней, с даты получения требования Банка.
Участник обязан незамедлительно сообщать Банку, с подтверждением
достоверности сведений, о фактах неблагонадежного поведения работников
(своих или Банка) либо их необоснованного бездействия в ходе закупки, а равно
о случаях незаконного (т.е. без письменного согласия Банка) получения
конфиденциальной и/или иной охраняемой законом информации от
руководителей и/или работников и/или представителей Банка, или
аффилированных (зависимых) лиц Банка, или от третьих лиц, в том числе членов
семей работников Банка.
Банк проводит мероприятия по проверке полученных от Участника фактов
неблагонадежного поведения работника Банка (в результате
внутреннего
служебного расследования или в связи с привлечением виновного лица к
административной/уголовной
ответственности),
и в случае выявления
объективных данных, свидетельствующих о коррупционном поведении
работника, Банк выплачивает вознаграждение Участнику в размере 5000000,00
(пять миллионов) рублей, которое включает все применимые налоги в
соответствии с законодательством Российской Федерации, не позднее 10 (десять)
рабочих дней.
В случае выявления Банком фактов незаконного получения Участником
конфиденциальной или иной охраняемой законом информации Участник обязан
возместить убытки Заказчика, а также уплатить штраф в размере 10 (десять) % от
общей стоимости договора (в случае ее наличия в договоре), но не менее
5000000,00 (пять миллионов) рублей, включая НДС, в срок не позднее 10 рабочих
Под конфликтом интересов понимается прямое или косвенное противоречие между имущественными и
иными интересами Сторон, в результате которого действия (бездействие) одной стороны могут иметь
неблагоприятные последствия для другой стороны, за исключением
противоречий интересов,
возникающих в ходе переговоров по коммерческим условиям в рамках обычной хозяйственной
деятельности, условия осуществления которой раскрыты или должны были быть заведомо известны
стороне переговоров.
дней с даты получения требования от Заказчика. Штраф Участником не
уплачивается в случае, если выявлению факта незаконного получения
конфиденциальной информации способствовало сообщение об этом факте,
полученное от Участника до начала проверки Банком.
2.6. Участник не должен давать обещания и предложения, передавать или получать
лично или через представителей или третьих лиц неправомерной выгоды или
преимущества в любой форме любому руководителю или работнику
Банка/представителю Банка/аффилированному (зависимому) лицу Банка, либо
членам
семьи
работников/представителей
Банка
либо
совершать
недобросовестные действия против Банка.
2.7. Заказчик вправе при проведении закупок учитывать фактор несоблюдения
Участником антикоррупционных обязательств, в том числе при установлении,
изменении, расторжении договорных отношений, а также степень неприятия
Участником коррупции при ведении предпринимательской деятельности.
КОНТРАГЕНТ/Участник4
БАНК
ФИО, должность
ФИО, должность
_______________________/_____________
4
______________________/_______________
Указываются полные данные о контрагенте (полное наименование, место нахождения, ОГРН).
существенные условия договора по объекту: г. Москва, ул. Зелёный проспект, 54а
Общий срок выполнения работ по договору не более 70 кал. дней
 форма оплаты – безналичная;


условия оплаты (размер аванса) не более 50% от стоимости договора;
срок (периоды) выполнения строительно-монтажных работ не более 70 кал.
дней со дня акта передачи строительной площадки;

Индекс пересчёта в действующую рыночную цену (коэффициент к
заработной плате рабочих) не более 12,7
место выполнения работ - г. Москва, ул. Зелёный проспект, 54а


срок предоставления гарантии качества продукции составляет – 24 месяца, а
на смонтированное оборудование (инженерное и банковское) и мебель – 24
месяцев с даты подписания Сторонами Акта приемки Объекта в
эксплуатацию.
Гарантия не распространяется на ущерб, возникший
вследствие несоблюдения Заказчиком требований, о которых ему сообщил
Генеральный подрядчик при сдаче выполненных Работ и которые
необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования
результатов Работы, а также о возможных для самого Заказчика и других
лиц последствиях несоблюдения соответствующих требований.

объем предоставления гарантий качества продукции – устранение за свой
счет всех недостатков и дефектов, выявленных в период гарантийного
срока, включая замену материалов, конструкций, мебели и оборудования
(инженерного, банковского). Генеральный подрядчик, по получении
письменного уведомления от Заказчика о выявленных дефектах в течение
гарантийного периода, в течение 48 часов с момента получения сообщения
направляет своего представителя на Объект для проведения технического
осмотра и устранения дефектов. В случае если устранение дефектов требует
переделки Работ с заменой материалов, конструкций, оборудования
(банковского, инженерного) и мебели, то данные Работы производятся в
сроки, указанные в акте технического осмотра, подписанном
представителями Сторон, при этом гарантийный срок на исправленные
Работы увеличивается на время устранения дефектов и неполадок.
Приложение №4
к запросу предложений
Порядок оценки и сопоставления предложений Участников запроса предложений по объекту:
г. Москва, ул. Зелёный проспект, 54а
№
п/п
Наименование критерия оценки
Наименование группы критериев
1
Стоимость выполнения работ
Вес (в процентах)
Общий вес группы
60%
Расчет значения критерия (в
баллах)
1 место – 10б.
2 место – 9б.
3 место – 8б.
4 место – 7б.
5 место – 6б.
6 место – 5б.
7 место – 4б.
8 место – 3б.
9 место – 2б.
10 место – 1б.
Ниже 10 места – 0б.
2
Размер аванса
10%
3
Срок выполнения строительно-монтажных
работ (в зависимости от площади объекта)**
30%
Итого
Без аванса – 10б.
От 01% до 30% - 5б.
(включительно)
свыше 30% до 50% - 0б.
до 60 кал. дней – 10 б.
(включительно)
свыше 60 кал. дней – 5 б.
100%
Победителем признается компания, которая набрала наибольшее количество баллов.*
*- В случае выявления компаний набравших одинаковое количество баллов победителем признается
компания, давшая наименьшее ценовое предложение.
** - Срок выполнения строительно-монтажных работ не может быть больше чем срок действия Договора
прописанный в Приложении 3 «Существенные условия Договора»
Приложение №5
к запросу предложений
Список
рекомендованных Московским банком организаций, с которыми заключены договоры на
выполнение работ по оснащению системами безопасности объектов реконструкции и
капитального строительства Московского банка ОАО «Сбербанк России».
1. ЗАО «ИНИЦИАТИВА-XXI» тел. (495) 228-13-50
Генеральный директор - Антонюк Николай Васильевич, тел. 8 (985) 769-86-36
Зам. генерального директора - Мошкин Дмитрий Валерьевич, тел. 8 (916) 448-40-37
2. ЗАО «ПРИССКО», тел. 8 (495) 604-46-64
Генеральный директор – Горнушкин Сергей Николаевич, тел. 8 (985) 774-39-47
Директор по производству - Панкратов Михаил Васильевич, тел. 8 (903) 724-38-34
3. ЗАО «ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА МАГУС»
тел. (495) 781-39-66, (495) 781-69-27, (495) 781- 68-61
Генеральный директор - Борисов Анатолий Иванович, тел. (495) 633-09-94
Главный инженер - Сергеев Евгений Иванович, тел. 8 (916) 657-80-42
Начальник отдела подготовки производства - Никитина Людмила Сергеевна, тел.
(495) 633-03-41
4.
ООО «Строительная компания «СКАТ» т. (495) 781-39-66
Генеральный директор – Валов Сергей Васильевич, тел. (495) 781-92-94
Главный бухгалтер - Титова Марина Георгиевна, тел. (495) 781-92-94
5. ООО «Частное охранное предприятие «Крона», тел. (495) 660-06-60,
(495) 668-89-69
Генеральный директор - Масюков Евгений Анатольевич, тел. (495) 660-06-60
Зам. начальника технического отдела - Климанов Евгений Анатольевич, (495) 603-56-03
6. ЗАО «Стандарт безопасности», тел. (495) 223-33-32
Генеральный директор - Каптельцев Станислав Николаевич, тел. (495) 223-33-32
Инженер-сметчик - Прохоренко Сергей Анатольевич, тел. (495) 223-33-32
7. ООО « РосИнвест», тел. (495) 980-05-51
Генеральный директор - Ткачук Виталий Викторович, тел. (495) 980-05-51
Специалист по тендерной работе - Луке Артур Раульевич, тел. (495) 980-05-51(доб. 142)
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа