close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
Инструкция для Участника закупки по подготовке заявки на участие в запросе
предложений на выполнение работ, оказание услуг для ООО «Транснефть-Дальний Восток»
1 Общие положения
1.1 Предмет закупки
1.1.1 Предметом закупки является право на заключение договора на выполнение
полного комплекса работ и услуг по Лоту, указанному в извещении.
Подробное описание предмета запроса предложений, объемы работ, услуг,
спецификации материалов и оборудования приведены в Технической части документации
о закупке.
1.1.2 При подготовке заявки на участие в запросе предложений в случае отсутствия
материалов и оборудования, поставляемых Подрядчиком (исполнителем), отсутствия
необходимости привлечения лабораторий, в формы 11, 12 должны быть внесены,
соответственно, записи
«Материалы и оборудование, поставляемые Подрядчиком
отсутствуют», «Лаборатории не привлекаются».
1.2 Сроки выполнения работ, оказания услуг для ООО «Транснефть-Дальний Восток»
1.2.1 Сроки выполнения работ, оказания услуг указаны в графике выполнения
работ, услуг.
1.3 Условия финансирования
1.3.1 Финансирование работ, услуг осуществляет Организатор закупки.
1.4 Объявление о проведении запроса предложений
1.4.1 Организатор закупки на официальном сайте размещает извещение о закупке,
проект договора, являющийся неотъемлемой частью извещения о закупке, кроме того
может направить именные приглашения потенциальным Участникам закупки (для
закрытого запроса предложений – не менее чем двум Участникам закупки).
1.5 Порядок предоставления документации о закупке
Порядок представления документации о закупке указывается в извещении о
проведении запроса предложений.
1.6 Разъяснения положений документации о закупке
1.6.1 Любой Участник закупки вправе направить в письменной форме Организатору
закупки запрос о разъяснении положений документации о закупке. В течение 2 рабочих
дней со дня поступления указанного запроса организатор закупки размещает на
официальном сайте разъяснения положений документации о закупке, если указанный
запрос поступил не позднее, чем за 3 календарных дня до дня окончания подачи заявок на
участие в закупке.
2 Условия и порядок проведения запроса предложений
2.1 Дата, время и место представления заявки на участие в запросе предложений
2.1.1 Заявка на участие в запросе предложений подписанная уполномоченным
лицом Участника закупки, должна быть представлена до истечения срока, указанного в
извещении о проведении запроса предложений, в составе и по форме, установленной
документацией о закупке.
2.1.2 Заявка на участие в запросе предложений, в запечатанном виде должна быть
представлена представителем организации с сопроводительным письмом и доверенностью
на право представления заявки на участие в запросе предложений по адресу и на
условиях, указанных в извещении о проведении запросе предложений.
В случае отправки предложения по почте Участник закупки принимает на себя
ответственность за представление заявки на участие в закупке в срок, указанный в пункте
2.1.1.
В приложении к сопроводительному письму следует указать перечень всех
документов заявки на участие в запросе предложений. Коммерческая часть заявки на
участие в запросе предложений предоставляется в запечатанном конверте. Конверт
должен быть опечатан печатью организации.
2.1.3 Заявка на участие в запросе предложений полученная после установленного
срока их предоставления, возвращается Участникам закупки (в нераспечатанном виде). В
случае отправки предложения по почте Участник закупки принимает на себя
ответственность за представление заявки на участие в запросе предложений в срок,
указанный в извещении.
2.2 Продление срока представления заявки на участие в запросе предложений.
2.2.1 Продление срока представления заявки на участие в запросе предложений
может быть осуществлено по усмотрению Организатора закупки. Участник закупки,
представивший и зарегистрировавший свою заявку на участие в запросе предложений к
моменту извещения о продлении срока представления заявок, имеет право до истечения
нового срока вносить изменения в свою заявку на участие в запросе предложений.
2.3 Предоставление и прием заявок на участие в запросе предложений
2.3.1 Участник закупки может подать только одну заявку на участие в одном запросе
предложений. Участник закупки, представивший более одной заявки, отстраняется от
участия в запросе предложений по всем заявкам.
2.3.2 При приеме заявки на участие в запросе предложений проверяется наличие
необходимых документов, производится регистрация заявки на участие в запросе
предложений.
2.3.3 Неполное представление требуемых документов, предоставление документов с
нарушениями или с отклонениями от установленных настоящей Инструкцией правил
оформления документов, наличие в составе заявки на участие в запросе предложений,
несоответствий в документах считается существенным основанием для отклонения заявки
Участника в запросе предложений.
2.3.4 Оговорки относительно условий оплаты выполненных работ, противоречащие
указанным в Инструкции, наличие ошибок, не подлежащих исправлению, является
достаточным основанием для отклонения заявки участника в запросе предложений.
2.3.5 Изменения, дополнения или варианты, в т.ч. снижение цены заявки
участником по запросу предложения, представленные после вскрытия конвертов с
коммерческой частью, не учитываются.
2.3.6 Конкурсная комиссия вправе потребовать от Участников закупки
представления разъяснений по представленным ими документам. При этом не допускается
изменение заявки на участие в запросе предложений.
2.4 Дата и место вскрытия конвертов с коммерческой частью заявки на участие в
запросе предложений
2.4.1 Процедура вскрытия конвертов с коммерческой частью заявки на участие в
запросе предложений осуществляется в день, время и месте, указанном в извещении о
проведении запроса предложений. В случае изменения времени и места проведения
процедуры вскрытия заявок на участие в запросе предложений участники закупки
извещаются (письменно) дополнительно.
2.4.2 На процедуре вскрытия конвертов могут присутствовать не более двух
представителей от каждого из Участников закупки, при условии предъявления доверенности
от организации на право присутствия на процедуре вскрытия.
2.5 Порядок и срок отзыва заявок на участие в запросе предложений или внесения
изменений
2.5.1 Участник закупки, подавший заявку для участия в запросе предложений,
вправе изменить или отозвать поданную им заявку в любое время до момента вскрытия
Конкурсной комиссией конвертов с заявками на участие в запросе предложений (времени,
указанном в извещении о проведении закупки запросом предложений).
2.6 Срок действия заявки для участия в запросе предложений
2.6.1 Заявка для участия в запросе предложений должна быть действительна в
течение 90 календарных дней со дня вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе
предложений, указанной в извещении о проведении закупки на официальном сайте и в
приглашениях о проведении закупки в запросе предложений.
Если срок представления заявок на участие в запросе предложений продлевается, и
Участник закупки представляет свою заявку на участие в запросе предложений в течение
продленного срока, то заявка на участие в запросе предложений должна быть
действительна в течение 90 календарных дней с даты вскрытия конвертов с заявками,
указанной в извещении на официальном сайте об изменении срока предоставления
заявки на участие в запросе предложений.
2.7 Право собственности на документацию и конфиденциальность
2.7.1 Все представленные заявки на участие в запросе предложений и включенные
в них документы после их рассмотрения не возвращаются Участникам закупки.
2.7.2 Участники закупки, получившие документацию о закупке, независимо от того,
представляют они заявку на участие в запросе предложений или нет, должны обращаться с
ней как с конфиденциальным документом.
2.7.3 Организатор закупки, Конкурсная комиссия обязаны соблюдать
конфиденциальность информации, содержащейся в заявке Участника закупки.
2.7.4 Участники закупки могут получить нормативную документацию ОАО «АК
«Транснефть» в ООО «НИИ ТНН» при условии заключения договора.
2.8 Рассмотрение заявок на участие в запросе предложений
2.8.1 Конкурсная комиссия рассматривает заявки на соответствие требованиям
документации о закупке и принимает решение о допуске к дальнейшему участию в запросе
предложений.
2.8.2 С целью обеспечения качественного выполнения работ, оказания услуг
устанавливаются следующие требования к Участникам закупки:
- Участник закупки должен быть правоспособным, создан и зарегистрирован в
установленном порядке;
- в отношении Участника закупки не должно проводиться процедур ликвидации или
банкротства, он не должен быть в судебном порядке признан банкротом, в отношении него
не должно быть открыто конкурсное производство;
- деятельность Участника закупки не должна быть приостановлена в порядке,
предусмотренном
Кодексом
Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях;
- Участник закупки должен соответствовать требованиям, предъявляемым
законодательством Российской Федерации к организациям, выполняющим работы,
оказывающим услуги, для выполнения которых он привлекается;
- в отношении Участника закупки, его учредителей и руководителей не должны быть
возбуждены уголовные дела по основаниям, связанным с производственной
деятельностью, имеющей отношение к предмету закупки;
- Участник закупки должен иметь в наличии квалифицированный и опытный
персонал, способный оказать услуги, выполнить работы в объеме, предусмотренном
документацией о закупке;
- Участник закупки должен иметь в собственности (либо частично в аренде)
достаточную для выполнения работ, услуг технику и оборудование;
- обладание участником закупки исключительными правами на объекты
интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением договора Заказчик
приобретает права на объекты интеллектуальной собственности;
- отсутствие у Участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и
иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные
внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает
двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Участника закупки по данным
бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.
Заказчик, организатор закупки вправе не допустить к участию в закупке лицо,
имеющее просроченную задолженность перед организациями системы «Транснефть»,
неисполненные обязательства, срок исполнения которых просрочен более чем на 6
месяцев, не исполненные судебные решения.
Заказчик, организатор закупки вправе установить требование об отсутствии
сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков.
2.8.3 При рассмотрении заявок на участие в запросе предложений Конкурсная
комиссия не допускает к дальнейшему участию в запросе предложений Участников
закупки в случае:
- не предоставления установленных документацией о закупке документов;
- несоответствие заявки на участие в закупке требованиям документации о
закупке;
- несоответствия требованиям, установленным пунктом 2.10.2 настоящей
инструкции;
- установления недостоверности сведений, предоставленных Участниками
закупки.
- непредоставления информации в отношении всей цепочки собственников,
включая бенефициаров (в том числе, конечных владельцев – физических лиц), а также о
лицах, входящих в исполнительные органы контрагента и соответствующих
подтверждающих документов.
2.8.4 Конкурсная комиссия вправе не допустить к участию в закупке лицо, имеющее
просроченную задолженность перед организациями системы «Транснефть», неисполненные
обязательства, срок исполнения которых просрочен более чем на 6 месяцев, не
исполненные судебные решения
2.8.5 Конкурсная комиссия имеет право потребовать от Участника закупки
письменных разъяснений по представленной заявке, дополнительных сведений и других
документов. Участник закупки должен предоставлять письменные разъяснения,
дополнительные сведения и другие документы в сроки, указанные в запросе Конкурсной
комиссии (но не более 3 рабочих дней). При отсутствии ответов от Участника закупки,
Конкурсная комиссия имеет право принять решение на основании имеющихся
документов.
Разъяснения, дополнительные сведения и другие документы не должны изменять
условия представленной заявки на участие в запросе предложений.
2.8.6Участник несет ответственность за достоверность представляемой информации.
Заказчик, Организатор закупки вправе осуществить проверку указанных в заявке на
участие в запросе предложений производственных возможностей Участника закупки, в том
числе с выездом в места базирования, с оформлением соответствующего акта проверки до
подведения итогов запроса предложений.
2.9 Оценка заявок на участие в запросе предложений
2.9.1 Критерии и порядок оценки заявок на участие в запросе предложений
определены документацией о закупке.
2.10 Право Конкурсной комиссии и Организатора закупки
2.10.1 Конкурсная комиссия оставляет за собой право выбрать победителем любого
Участника закупки, предложившего лучшие условия выполнения работ, услуг по
совокупности критериев, указанных в пункте 2.11.1.
2.10.2 В случае, если самая низкая цена заявки, предложенная Участниками
закупки, превышает начальную (максимальную) цену объекта Конкурсная комиссия
вправе отклонить все заявки на участие в запросе предложений и провести повторный
запрос предложений.
2.11 Действия по итогам запроса предложений
2.11.1 В течение двух рабочих дней после утверждения результатов рассмотрения
заявок по запросу предложений, Конкурсная комиссия направляет победителю запроса
предложений письменное уведомление о признании его Победителем с приглашением к
заключению договора на условиях, содержащихся в документации по закупке и его
предложении.
3 Требования к заявке на участие в запросе предложений
3.1 Язык и денежные единицы Предложения
3.1.1 Все документы, имеющие отношение к заявке на участие в запросе
предложений, и вся переписка ведется на русском языке.
3.1.2 Все денежные расчеты должны быть представлены в рублях Российской
Федерации или пересчитаны в рубли РФ по курсу, установленному Центральным банком
Российской Федерации, на день оформления.
3.2 Требования к оформлению и подписанию заявки на участие в запросе
предложений
3.2.1 Заявка на участие в запросе предложений состоит из двух частей:
Коммерческой и Квалификационно-технической. Каждая часть заявки должна быть
представлена в одном экземпляре: «оригинал».
3.2.2 Документы каждой части заявки на участие в запросе предложений должны
быть подписаны лицом, имеющим право подписи от имени Участника закупки (в случае
подписи заявки на участие в запросе предложений не первым лицом - представить
заверенную копию или оригинал доверенности на право подписи заявки на участие в
запросе предложений), пронумерованы, сброшюрованы, вложены в отдельный конверт и
сопровождены описью представленных документов с указанием номеров страниц. При
этом конверт с Коммерческой частью заявки на участие в запросе предложений должен
быть запечатан и опечатан печатью организации.
Факсимильное воспроизведение подписи с помощью средств механического или
иного копирования при оформлении документов заявки на участие в запросе предложений
не допускается.
Все конверты должны быть соответственно подписаны.
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
ООО «Транснефть-Дальний Восток»
/наименование Организатора/
ЗП №. ___«______________________________________________»
/№ ЗП и название, как указано в извещении/
Наименование части заявки на участие в запросе предложений
Коммерческая часть«Оригинал»
Участник закупки: ___________________________________
(полное название организации)
_______________________________________
(адрес, телефон, факс, e-mail).
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
ООО «Транснефть-Дальний Восток»
/наименование Организатора/
ЗП №. ___«______________________________________________»
/№ ЗП и название, как указано в извещении/
Наименование части заявки на участие в запросе предложений
Квалификационно-техническая часть «Оригинал»
Участник закупки: ___________________________________
(полное название организации)
_______________________________________
(адрес, телефон, факс, e-mail).
3.2.3 Все внутренние конверты запечатываются во внешний конверт, на котором
должна содержаться следующая надпись:
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
ОСТ «_________________________________________________»
/наименование Организатора/
ЗП №. ___ «_______________________________________________»
/№ ЗП и название, как указано в извещении/
Участник закупки:_________________________________________________
(полное название организации)
_________
(адрес, телефон, факс, e-mail).
3.2.4 В заявке на участие в запросе предложений не должно содержать никаких
противоречащих требованиям документации о закупке положений в отношении объемов
работ, услуг, условий, основных конструктивных решений и технологических требований,
предусмотренного срока выполнения работ, оказания услуг, а также указанной цены
заявки на участие в запросе предложений.
3.2.5 Таблицы и формы в составе заявки должны быть заполнены по всем графам.
При подготовке заявки на участие в запросе предложений колонтитулы и
примечания к формам Инструкции удаляются.
Причина отсутствия информации в отдельных графах должна быть объяснена.
В формы, которые Участник закупки не применяет, должна быть внесена запись:
"Форма не применяется по причине _____ ".
3.2.6 Все расходы, связанные с подготовкой и представлением предложения по
закупке, несет Участник закупки.
3.3 Документы, составляющие заявку на участие в запросе предложений
3.3.1 Коммерческая часть:
 заявка на участие в запросе предложений - по форме 1;
 приложение 1 к форме 1 (в случаях, если запрос предложений состоит из
нескольких объектов);
 подтверждение согласия с условиями договора - по форме 8;
 график выполнения работ, услуг – по форме 13;
 расчет цены заявки по запросу предложений - по форме 14;
3.3.2 Квалификационно-техническая часть:
 общие данные Участника закупки и субподрядчиков (в случае их привлечения) - по
форме 2;
 заверенные Участником закупки копии учредительных документов организации
(устав, свидетельство о государственной регистрации, свидетельство о постановке на учет в
налоговом органе, решение о назначении руководителя, приказ о вступлении в должность
руководителя, приказ о назначении главного бухгалтера с подписью назначаемого
сотрудника, карточка с образцами подписи и печати, договор об учреждении (при
наличии));
 выписка из единого государственного реестра юридических лиц (для юридических
лиц), выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей,
полученные не ранее чем за три месяца до даты вскрытия конвертов с заявками на
участие в запросе предложений в соответствии с извещением/приглашением, а также
копии документов, удостоверяющих личность (для индивидуальных предпринимателей).
 перечень разрешительной документации (свидетельств о допуске к работам) на
право осуществления деятельности (форма 3) и Перечень разрешительных документов на
право выполнения работ, являющихся предметом закупки Участника закупки и
субподрядчиков (в случае их привлечения) (форма 3а);
 ксерокопии лицензий (свидетельств о допуске к работам) на право выполнения
работ, являющихся предметом закупки, сертификаты, свидетельства Участников закупки и
субподрядчиков (в случае их привлечения);
- сведения о финансовом состоянии за последний отчетный период текущего года и
за три предшествующих ему календарных года - по форме 4;
- копии бухгалтерской отчетности за последний отчетный период текущего года и за
три предшествующих ему календарных года, с подтверждением об их получении налоговой
инспекцией;
- оборотно-сальдовая ведомость в разрезе субсчетов, входящих в состав
кредиторской задолженности на конец прошедшего календарного года или иная
расшифровка кредиторской задолженности по видам задолженности на конец последнего
завершенного отчетного периода и на конец прошедшего календарного года.
- справка налогового органа, подтверждающая отсутствие у Участника закупки
просроченной задолженности по налогам и сборам по состоянию на последнюю отчетную
дату;
- документы, подтверждающие, что у Участника закупки отсутствует задолженность по
начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня
или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер
который превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Участника
закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период
(письменное подтверждение Участника закупки);
 опыт выполнения работ, услуг аналогичных по характеру и объему работ, услуг за
последние три года по форме 5, с обязательным приложением отзывов Заказчиков;
 сведения о персонале, имеющимся в организации в т.ч. предполагаемом для
выполнения работ, услуг по предмету закупки – по форме 6;
 перечень, машин, механизмов и оборудования, имеющихся в организации, в т.ч.
предполагаемых для выполнения работ, услуг по предмету закупки – по форме 7;
 список субподрядчиков (в случае их привлечения) - по форме 10;
 договор (Протокол, Соглашение) о намерениях между Подрядчиком и
привлекаемыми субподрядчиками;
 ведомость материалов и оборудования, поставляемых Подрядчиком (на
бумажном носителе, а также на электронном носителе (в формате разработки)) – по форме
11;
 сведения о материально-техническом обеспечении служб контроля качества
выполняемых работ, включая лаборатории – по форме 12;
 сведения о претензиях в результате выполнения работ, услуг на объектах ОАО
«АК «Транснефть» и организаций системы «Транснефть» - по форме 15;
 перечень документов по охране труда и охране окружающей среды – по форме
16;
 документы, подтверждающие, что в отношении Участника закупки не проводится
процедура банкротства (справка из Арбитражного суда), Участник закупки не находится в
процессе ликвидации (выписка из ЕГРЮЛ, ЕГРИП), в отношении Участника закупки не
назначено административное приостановление деятельности (справка из федеральной
службы судебных приставов) или письменное подтверждение Участника закупки по всем
рассматриваемым случаям, дата выдачи которого не превышает 30 суток с даты приема
заявки на участие в запросе предложений;
 документы, подтверждающие, что у Участника закупки отсутствует задолженность
по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого
уровня или государственные внебюджетные фонды за последний календарный год, размер
которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Участника
закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период
(письменное подтверждение Участника закупки);
- сведения в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров
(в том числе, конечных владельцев – физических лиц), а также о лицах, входящих в
исполнительные органы контрагента - по форме 17;
документы, подтверждающие информацию в отношении
всей
цепочки
собственников Участника закупки, включая бенефициаров (в том числе, конечных
владельцев – физических лиц), а также о лицах, входящих в исполнительные органы
контрагента: выписки из ЕГРЮЛ, ЕГРИП и иные документы;
- согласие субъекта персональных данных на обработку персональных данных – по
форме 18.
3.4 Цена заявки на участие в запросе предложений
3.4.1 Цена заявки на участие в запросе предложений должна включать все затраты
Участника закупки, связанные с обязательствами по выполнению всех видов работ и услуг
по предмету закупки, а также уплату всех налогов, пошлин и сборов, предусмотренных
законодательством Российской Федерации, в том числе НДС.
3.4.2 Цена заявки определяется в текущих ценах на дату подачи заявки на участие в
запросе предложений и указывается с точностью до копеек. Расчет цены выполняется по
форме 14.
3.4.3 Стоимость работ, услуг рассчитывается отдельно по каждому объекту,
входящему в состав запроса предложений, с учетом всех подготовительных и других работ.
В итоговую стоимость работ, услуг по каждому объекту должны войти затраты на временные
здания и сооружения, прочие работы и затраты, а также все налоги и пошлины.
3.4.4 Перечень и объемы работ, услуг, основные и прочие затраты в обязательном
порядке принимаются Участником закупки в соответствии с выданным в составе
документации о закупке Графиком выполнения работ, услуг Заказчика и уточняются с
учетом опыта выполнения аналогичных работ, услуг.
3.5 Разъяснения по заполнению заявки на участие в запросе предложений
3.5.1 Заявка на участие в запросе предложений (форма 1).
Заявка подается от имени организации, приславшей уведомление о намерении
участвовать в запросе предложений. В форме указывается полное наименование
организации, юридический адрес, номер и наименование закупки (в полном соответствии
с извещением на официальном сайте и на официальном сайте Организатора закупки).
3.5.2 Общие данные (форма 2).
Указывается полное наименование организации, ее почтовый и местонахождения
фактический адреса, e-mail, Web-сайт, банковские реквизиты, номер документа о
регистрации и дата выдачи, размер уставного капитала, основной вид деятельности,
распределение собственности (акций).
Форма 2 заполняется также по каждому субподрядчику.
3.5.3 Перечень разрешительной документации (свидетельств о допуске к работам)
на право осуществления деятельности (форма 3) и Перечень разрешительных документов
на право выполнения работ, являющихся предметом закупки Участника закупки и
субподрядчиков (в случае их привлечения) (форма 3а).
Представляются сведения об имеющихся свидетельствах, о допуске к работам с
указанием их регистрационных номеров, свидетельств и сертификатов в соответствии с
требованиями, предъявляемыми законом и требованиями к подрядным организациям
ОАО «АК «Транснефть», наименования видов деятельности, сроков действия, разрешенных
территорий деятельности.
Форма 3а – заполняется по каждому объекту, входящему в состав заявки на участие
в запросе предложений.
В случае наличия сертификата соответствия требованиям ГОСТ Р ИСО 9001 и/или
МС ИСО 9001 прилагается копия.
3.5.4 Приложение к форме 3.
Ксерокопии лицензий (свидетельств о допуске к работам) на право выполнения
работ, услуг, являющихся предметом закупки, свидетельств и сертификатов в соответствии
с требованиями закона и требованиями, предъявляемыми к подрядным организациям
ОАО «АК «Транснефть», Участника закупки, субподрядчиков и участников коллективной
заявки.
В случае привлечения субподрядных организаций Участник закупки должен иметь
разрешение на осуществление функций Генерального подрядчика. Субподрядные
организации должны иметь свидетельства о допуске к видам работам, заявленным в
Форме 10.
3.5.5 Сведения о финансовом состоянии за последний отчетный период текущего
года и за три предшествующих ему календарных года (форма 4).
Представляются сведения о финансовом состоянии Участника закупки за последний
отчетный период текущего года и за три предшествующих ему календарных года с
указанием внеоборотных и оборотных активов, собственного капитала и краткосрочных
обязательств (по статьям баланса), а также годового объема выполненных работ и объема
работ, выполненных собственными силами, в тыс. руб.
Форма 4 заполняется также по каждому субподрядчику, привлекаемому для
выполнения работ, если стоимость работ составляет более 30% от общей цены заявки
предложения Участника закупки.
3.5.6 Приложение к форме 4.
Представляются копии бухгалтерской отчетности за последний завершенный
отчетный период текущего года и за три предшествующих ему календарных года с
подтверждением об их получении налоговой инспекцией.
3.5.7 Опыт выполнения работ, услуг аналогичных по характеру и объекту работ, услуг
за последние три года (форма 5).
Представляются сведения о работах, услугах, выполненных Участником закупки за
последние 3 года по работам, аналогичным по характеру и объему работ, услуг предмету
закупки, сведения о текущей загрузке. В форме необходимо указать наименование
заказчика, период выполнения работ, услуг; объем работ, услуг по проекту в тыс. руб.,
особые условия выполнения работ, услуг.
3.5.8 Сведения о персонале, имеющимся в организации, в т.ч. предполагаемом для
выполнения работ, услуг по предмету закупки (форма 6).
Представляются сведения о численности и квалификации инженерно-технического
персонала Участника закупки, в том числе руководителей и специалистов по направлениям
и профессиям, с указанием общей численности персонала, имеющегося в организации.
Представляются сведения о численности рабочего персонала Участника закупки,
предполагаемого для выполнения работ, услуг по заявке
на участие в запросе
предложений с указанием разряда (класса).
Форма 6 заполняется по каждому субподрядчику, привлекаемому для выполнения
работ, если стоимость работ составляет более 30% от общей цены заявки на участие в
запросе предложений.
3.5.9 Перечень, машин, механизмов и оборудования, имеющихся в организации, в
т.ч. предполагаемых для выполнения работ, услуг по предмету закупки (форма 7).
Представляются сведения об имеющихся Участника закупки основных машинах и
механизмах.
Представляются сведения по основным строительным машинам и оборудованию
Участника закупки, предполагаемым для выполнения работ, услуг по заявленному запросу
предложений, с указанием типа, марки, года выпуска, технических характеристик,
состояния, права владения. Если строительные машины и оборудование арендованы, то
прилагается ксерокопия договора на аренду техники.
Форма 7 заполняется по каждой единице технике построчно.
Форма 7 заполняется по каждому субподрядчику, привлекаемому для выполнения
работ, если стоимость работ составляет более 30% от общей цены заявки на участие в
конкурсе Участника закупки.
3.5.10 Подтверждение согласия с условиями договора (форма 8).
Участник закупки должен подтвердить согласие с Общими условиями договора.
3.5.11 Список субподрядчиков (форма 10).
Представляется перечень привлекаемых субподрядных организаций с указанием
видов и стоимости работ, услуг в % от цены заявки на участие в запросе предложений. К
перечню в обязательном порядке прилагается Договор (Протокол, Соглашение) о
намерениях, подписанный Участником закупки и привлекаемым (и) субподрядчиком (ами). Если привлечение субподрядчиков не предполагается, в форму следует внести запись:
"Субподрядчики не привлекаются".
Ведомость материалов и оборудования, поставляемых Подрядчиком (форма 11)
Заполняется пообъектно в соответствии со спецификациями, представленными в
Технической части заявки на участие в конкурсе с указанием полных технических
характеристик по каждой позиции (ГОСТ, ТУ, ТТ, ОТТ, СТТ и т.д.). В случае отсутствия
поставки подрядчика (исполнителя), в форму следует внести запись: «Поставка подрядчика
(исполнителя) отсутствует».
3.5.12 Сведения о материально- техническом обеспечении служб контроля качества
выполняемых работ, включая лаборатории (форма 12).
Предоставляются:
- перечень применяемых лабораторий, оборудования и приборных комплексов, их
технические характеристики и количество;
- информация по составу и квалификации персонала лаборатории неразрушающего
контроля;
- ксерокопии документов по аккредитации или аттестации лабораторий и персонала.
Форма 12 заполняется по каждому субподрядчику, в случае привлечения его служб
для контроля качества выполняемых работ.
3.5.13 График выполнения работ, услуг (форма 13).
Наименования работ, услуг, единицы измерения и физические объемы заполняются
в строгом соответствии с выданным в составе документации по закупке графиком
производства работ, услуг, утвержденным Заказчиком. Указывается продолжительность
выполнения всех видов работ, услуг, включая поставку материалов и оборудования.
3.5.14 Расчет цены заявки на участие в запросе предложений (форма 14).
Порядок определения цены приведен в разделе 3.4.
3.5.15 Сведения о претензиях в результате выполнения работ, услуг на объектах
ООО «Транснефть-Дальний Восток» и организаций системы «Транснефть» (форма 15)
Представляется перечень претензий (в случае наличия таковых). Если претензии
отсутствуют, в форму следует внести запись: «Претензии не выставлялись».
3.5.16 Перечень документов по охране труда и охране окружающей среды (форма
16).
3.5.17 Сведения в отношении всей цепочки собственников, включая
бенефициаров (в том числе, конечных владельцев – физических лиц), а также о лицах,
входящих в исполнительные органы контрагента - по форме 17;
3.5.18 Документы, подтверждающие информацию в отношении всей цепочки
собственников Участника закупки, включая бенефициаров (в том числе, конечных
владельцев – физических лиц), а также о лицах, входящих в исполнительные органы
контрагента: выписки из ЕГРЮЛ, ЕГРИП и иные документы;
3.5.19 Согласие субъекта персональных данных на обработку персональных данных
в соответствии с формой 18.
Форма заявки на участие в запросе предложений
Форма 1. Заявка на участие в запросе предложений
Председателю Конкурсной комиссии
ООО «Транснефть-Дальний Восток»
Изучив документы, включенные в состав документации о закупке по отбору
организаций для участия в запросе предложений для выполнении работ, услуг для ООО
«Транснефть-Дальний Восток», в получении которых настоящим удостоверяется,
___________________________________ обязуется в случае принятия нашей Заявки на
(полное наименование, юридический адрес Участника закупки)
участие в запросе предложений выполнить обязанности Подрядчика, исполнителя
работ, услуг на объемах и на условиях, указанных в документации о закупке.
Данную Заявку подаем с пониманием того, что:
− возможность участия в закупке зависит от нашего соответствия требованиям,
предъявляемым к Участникам закупки. Это соответствие может быть установлено только
Конкурсной комиссией путем проверки документов, предоставляемых нами;
− Заявка служит также разрешением Конкурсной комиссии запрашивать любую
информацию, которую она сочтет необходимой для проверки заявлений и сведений,
содержащихся в нашей Заявке или относящихся к ресурсам, опыту и компетенции
Участника закупки.
__________________________ подтверждает, что с проектом типового договора
(Участник закупки)
на выполнение работ и оказание услуг согласны и готовы выполнить обязанности
Подрядчика, исполнителя работ, услуг по закупке №_______________________ на
следующих условиях:
( номер и наименование закупки)
1. Цена заявки __________ без НДС__________(_______________)
(сумма цифрами)
(сумма
прописью);
2. Кроме того НДС 18% __________(_______________)
(сумма цифрами)
(сумма прописью);
3. Итого цена заявки с НДС __________(_______________)
(сумма цифрами)
(сумма прописью);
4. Дата начала выполнения работ, услуг: ______________________;
5. Дата завершения выполнения работ, услуг: ____________________;
В случае объявления нашей организации победителем мы представим Вам
банковскую гарантию выполнения условий Договора в соответствии с требованиями
документации о закупке.
Мы обязуемся в течение 90 (девяноста) календарных дней с даты вскрытия
конвертов с заявками не отзывать свою заявку на участие в запросе предложений, в
течение этого срока заявка остается в силе и в любой момент может начать
реализовываться.
(дата)
(подпись уполномоченного
представителя, печать)
(ФИО и должность
подписавшего)
Участник закупки________________________________________
Приложение 1 к Форме 1
ЗП
«_________________________________________»
/наименование лота согласно извещению/
Заказчика/
Наименование
объекта запроса
предложений
№_____«_____________________»
Сроки выполнения работ
Начало
Окончание
работ
работ
/наименование
Стоимость
объекта
(с учетом НДС)
Итого по заявке:
(дата)
(подпись уполномоченного
представителя,
печать)
(ФИО и должность
подписавшего)
Участник закупки ________________________________________
Форма 2. Общие данные
ЗП №__«_____________________» «_________________________________________»
/наименование лота согласно извещению/
/наименование
Заказчика/
Наименование организации, ИНН, ОГРН,
КПП
Адрес местонахождения фактический:
Адрес юридический (почтовый):
Телефон:
Факс:
Электронная почта:
Web-сайт
Руководитель организации: (должность,
ФИО)
Банковские реквизиты:
Документ о регистрации, №, дата выдачи:
Основной вид деятельности организации
Филиалы: (наименование, адрес)
Дочерние и юридически зависимые
предприятия: (наименование, адрес)
Уставный капитал:
Распределение собственности (акций): %
юридические
лица
(указать
наименование)
физические лица
госсобственность
(дата)
(подпись,
печать)
(ФИО,
должность)
Примечания
1 Заполняется по каждому субподрядчику, привлекаемому для выполнения работ.
2 При заполнении графы «Распределение собственности (акций) необходимо
указывать:
- для юридических лиц: наименование предприятия и его долю (в процентах) в
уставном капитале (по каждому акционеру (участнику);
- для физических лиц: ФИО, долю в уставном капитале (по каждому акционеру
(участнику)).
Участник закупки ________________________________________
Форма 3. Перечень разрешительной документации (свидетельств о допуске к
работам) на право осуществления деятельности
ЗП №__«_____________________» «_________________________________________»
/наименование ЗП согласно извещению/
/наименование Заказчика/
Орга
Регистраци
н,
онный номер
выдавший
лицензии
лицензию
1
2
Вид
деятельности
Срок
действия
3
Сведения
о
наличии
Номер,
сертификата ГОСТ Р ИСО 9001 и/или дата выдачи
МС ИСО 9001
Разрешенны
е территории
деятельности
4
5
Сертификация
стадии оформления
в
(подпись, печать)
(дата)
(ФИО, должность)
Примечания
1 Заполняется по каждому субподрядчику, привлекаемому для выполнения работ,
услуг
2 К форме должны быть приложены ксерокопии лицензий (свидетельств о
допуске к работам), свидетельств и сертификатов в соответствии с требованиями,
предъявляемыми к подрядным организациям ОАО «АК «Транснефть» Участника закупки,
субподрядчиков.
Участник закупки ________________________________________
Форма 3а. Перечень разрешительных документов на право выполнения работ,
являющихся предметом закупки Участника закупки и субподрядчиков (в случае их
привлечения)
ЗП №__«_____________________» «_________________________________________»
/наименование ЗП согласно извещению/
/наименование
Заказчика/
Вид
работ по
проекту
1
Необход
имость
лицензий
(свидетельств о
допуске к
работам),
разрешений
сертификатов,
и другой разрешительной
документации
по виду работ
(+/-)
2
Наличие
лицензий
(свидетельств о
допуске к
работам),
разрешений
Срок
сертификатов, и действия
другой
разрешительной
документации по
виду работ,
(+/-)
3
Разрешенны
е территории
деятельности
4
5
Примечания
1 Заполняется по каждому субподрядчику, привлекаемому для выполнения работ,
услуг по каждому объекту, входящему в состав заявки.
2 К форме должны быть приложены ксерокопии лицензий (свидетельств о
допуске к работам), свидетельств и сертификатов и других разрешительных документов,
необходимых для выполнения работ, услуг по данному объекту.
(дата)
(подпись,
печать)
(ФИО,
должность)
Участник закупки ________________________________________
Форма 4. Сведения о финансовом состоянии за последний отчетный период
текущего года и за три предшествующих ему календарных года
ЗП №__«_____________________» «_________________________________________»
/наименование ЗП согласно извещению/
/наименование
Заказчика/
Показатель, тыс. руб.
Номер
отч
строки
Наименование показателей
етный
баланса
период
т.г.
1
2
3
4
5
6
Годовой объем выполненных
2110
работ
Объем СМР (всего),
в т.ч. собственными силами
1100
1200
1300
1400
1500
Внеоборотные активы
Оборотные активы
Капитал и резервы
Долгосрочные обязательства
Краткосрочные обязательства
Краткосрочные обязательства
(1510
(заемные
средства + кредиторская
+1520 +
задолженность
+ прочие обязательства)
1550)
БАЛАНС
1600
(дата)
(подпись, печать)
(ФИО, должность)
Примечания
1 Заполняется по каждому субподрядчику, привлекаемому для выполнения важных
компонентов работ или услуг, составляющих более 30% общей стоимости объемов работ,
услуг;
2 К форме должны быть приложены бухгалтерская отчетность за последний отчетный
период текущего года и за три предшествующих ему календарных года, с подтверждением
об их получении налоговой инспекцией.
16
Участник закупки ________________________________________
Форма 5. Опыт выполнения работ, услуг аналогичных по характеру и объекту работ, услуг за последние три года
ЗП №__«_____________________» «_________________________________________»
/наименование ЗП согласно извещению/
Наименование
комплекса работ (услуг)
Наименование
комплекса работ (услуг)
1
/наименование Заказчика/
Заказчик
(наименов
ание
организации, тел.)
Заказчик
(наименов
ание
организации, тел.)
Период
выполнения работ,
услуг
Дат
а начала
2
Дат
а
окончани
я
3
4
Объем работ,
услуг, тыс. руб.
общий
Особые
условия выполнения
работ, оказания услуг
Объем работ,
услуг, тыс. руб.
общий
Особые
условия выполнения
работ, оказания услуг
5
7
Опыт выполнения работ, оказания услуг
Текущая загрузка
Общий стаж выполнения работ, оказания услуг в нефтегазовой отрасли
Примечания - К форме в обязательном порядке приложить копии отзывов Заказчика о качестве выполненных работ, услуг.
__________________
____________________
(дата)
(подпись, печать)
____________________
(ФИО, должность)
Участник закупки ________________________________________
Форма 6. Сведения о персонале, имеющимся в организации, и в т.ч.
предполагаемом для выполнения работ, услуг по предмету закупки
ЗП №__«_____________________» «_________________________________________»
/наименование лота согласно извещению/
/наименование
Заказчика/
Категории персонала
1
Категории
персонала
Инженерно-технический
персонал, всего
в т.ч.:
руководители
начальники отделов и служб
аппарата
прорабы и мастера
специалисты по контролю
качества
Рабочие основных
строительных специальностей,
всего,
Рабочие прочих
специальностей
(дать с расшифровкой)
В т.ч.
В т.ч.
Об
предполагаемый для
занятого на
щая
реализации работ, услуг по
других
численпредмету закупки
объектах в
ность
период
персонал
выполнения
а по
работ, услуг по
организа
Ч
Оп
предмету
ции, чел. ислен ыт работ
Р закупки, чел
н
в
азряд
В т.ч.
Об ость,
должност (класс) занятого на
щая
чел
и
других
численв
2
3
4
5 объектах
6
ность
период
персонал
выполнения
а по
работ, услуг по
организа
предмету
ции, чел.
закупки, чел
ИТОГО:
(дата)
(подпись,
печать)
(ФИО,
должность)
Примечание - Заполняется по каждому участнику субподрядчику, привлекаемому
для выполнения работ, составляющих более 30% общей стоимости работ.
18
Участник закупки ________________________________________
Форма 7. Перечень машин, механизмов и оборудования, имеющихся в организации и в т.ч. предполагаемых для выполнения
работ, услуг по предмету закупки
ЗП №__«_____________________» «_________________________________________»
/наи
Всего, шт.
/п
№
Наименова
Наименова
п ние, тип,
марка
ние, тип, марка
1
Го
д
выпуска
2
Основна
я техническая
характеристика
3
4
Состояние
5
Основание
владения
(собственн
ость, аренда,
лизинг)
6
Коли
чество, шт.
7
в
в т.ч.
т.ч. занятые
занятые на
на
других
других объектах
объектах в
в период
период
выполнения
выполнения работ
работ по
по
предмету
предмету закупки,
закупки, шт.
шт.
8
Грузоподъемные машины и механизмы
ИТОГО:
Транспортные средства
ИТОГО:
Специальные машины и оборудование
ИТОГО:
Прочее оборудование
ИТОГО:
Всего единиц техники:
Примечания
1 Ззаполняется по каждой единице технике построчно;
19
2 Заполняется по каждому участнику коллективной заявки на участие в закупке и субподрядчику, привлекаемому для выполнения
работ, услуг составляющих более 30% общей стоимости работ.
(дата)
(подпись,
печать)
(ФИО,
должность)
20
Участник закупки ________________________________________
Форма 8. Подтверждение согласия с условиями договора
(фирменное наименование (наименование), сведения об организационноправовой форме, о месте нахождения Участника закупки)
в лице, _______________________________________________________________
(наименование должности руководителя (уполномоченного лица) и его ФИО)
изучив документацию о закупке по ЗП № ______________________ сообщает о
согласии участвовать в закупке и подготовил свою заявку на участие в запросе
предложений в соответствии с условиями, указанными в документации о закупке, без
каких-либо оговорок.
Мы согласны выполнить, оказать, предусмотренные закупкой работы, услуги, в
полном соответствии с документации о закупке.
Мы понимаем, что не имеем права вносить изменения в заявку на участие в
запросе предложений, и обязуемся в случае назначения Подрядчиком, исполнителем
работ,
услуг
заключить
договор
на
выполнение
работ,
услуг
по
ЗП № __________________ в соответствии с общими условиями договора и договорной
ценой, указанной в заявке на участие в запросе предложений с предоставлением/без
предоставления аванса.
(дата)
(подпись,
печать)
(ФИО,
должность)
21
Участник закупки ________________________________________
Форма 9. Список субподрядчиков
ЗП №__«_____________________» «_________________________________________»
/наименование ЗП согласно извещению/
/наименование
Заказчика/
Адрес
Наименование места
Вид работ
субподрядной
нахождения
по субподряду
организации
Юридический
Адрес
1
2
3
4
№
п.п.
Стоимость
работ по
субподряду,
в % от цены
заявки
5
Примечание - К форме в обязательном порядке прилагается договор (Протокол,
Соглашение) о намерениях, подписанный Подрядчиком, исполнителем и привлекаемым
(ми) субподрядчиком (ами).
(дата)
(подпись,
печать)
(ФИО,
должность)
22
Участник закупки ________________________________________
Форма 10. Ведомость материалов и оборудования, поставляемых Подрядчиком
ЗП №__«_____________________» «_________________________________________»
/наименование ЗП согласно извещению/
Заказчика/
Ти
Наимен
п,
ование
марка,
д.
матери
ха
Ти
алов и
Наимен рактезм.
п,
оборудования
ование
ристика
марка,
д.
матери
ха
алов и1
2
рактезм.
оборудования
ристика
Объект №______________
Е
и
Е
и
3
Объем
постав
ляемой
продукции
Объем
постав
ляемой
4
продукции
/наименование
Стоимост
ь франкоплощадка
е
д.,
руб.
вс
П
оставщик
Пр
оизводитель
6
П
оставщик 7
Пр
оизводитель8
его,
руб.
5
Материалы
Оборудование
ИТОГО по
Объекту, без НДС:
Объект №______________
Материалы
Оборудование
ИТОГО по
Объекту, без
НДС:
(дата)
(подпись,
печать)
(ФИО,
должность)
Участник закупки ________________________________________
Форма 11. Сведения о материально-техническом обеспечении служб контроля качества выполняемых работ, включая лаборатории
п/п
ЗП №__«_____________________» «_________________________________________»
/наименование ЗП согласно извещению/
/наименование Заказчика/
№
Оборудование, приборы и лаборатории*,
Год выпуска
тип, марка
1
2
(дата)
3
(подпись,
печать)
(ФИО,
должность)
Примечания
1Форма заполняется по каждой единице оборудования (лаборатории) построчно.
2 Форма заполняется также по каждому субподрядчику, в случае
привлечения его служб для контроля качества выполняемых работ.
3 При наличии сертификата прилагается ксерокопия.
*- указать номер документов по аккредитации или аттестации лаборатории.
Основные технические
характеристики
4
Всего,
единиц
5
Участник закупки ________________________________________
Форма 12. График выполнения работ, услуг
ЗП №__«_____________________» «_________________________________________»
/наименование ЗП согласно извещению/
/наименование Заказчика/
/п
Наиме
п
нование
работ, услуг
Е
д.
изм
.
олво
Сроки
производства работ,
услуг
К
О
Н
В
конначасего
чани
вар
ло
дни
е
ь
20__г.
Я
еврал
ь
Ф
арт
М
прель
А
ай
М
юнь
И
юль
И
А
енв-густ
тябрь
1
2
(дата)
(подпись,
печать)
(ФИО,
должность)
* Заполняется в строгом соответствии с графиком производства работ, услуг, утвержденным Заказчиком
С
ктябрь
О
Н
оябрь
екабрь
Д
Участник закупки ________________________________________
Форма 13. Расчет цены заявки на участие в запросе предложений*
Лот №__«_____________________» «_________________________________________»
/наименование лота согласно извещению/
/наименование Заказчика/
В текущих ценах
Е
диница олиНаименование работ и затрат
изме- честв
рени о
я
К
1
3
Объект: ______________
Наименование работ в
соответствии с графиком Заказчика
Стоимость оборудования
поставки подрядчика
ВСЕГО ПО ОБЪЕКТУ ____:
НДС:
ИТОГО по объекту № ____:
2
Стои
Тру
мость
дозат-раты
материалов
на
и
строительконструкций
ство,
(поставки
челподрядчика),
ч
руб.
4
5
Затраты на
эксплуатацию
Н
Вр
машин,
плата
акладемя
руб.
труда
ные
работы
рабочих
расходы
машин,
,
В
В ,
ма
р
сего
т.ч.
ш-ч
уб.
зарплата руб.
механиза
торов
6
7
8
9
1
0
О
С
С
мет- тоимо
ная сть
при- работ,
быль, всего,
р
руб. уб.
1
1
2
1
Е
диница олиНаименование работ и затрат
изме- честв
рени о
я
1
2
К
Стои
Тру
мость
дозат-раты
материалов
на
и
строительконструкций
ство,
(поставки
челподрядчика),
ч
руб.
3
4
5
Затраты на
эксплуатацию
Н
Вр
машин,
плата
акладемя
руб.
труда
ные
работы
рабочих
расходы
машин,
,
В
В ,
ма
р
сего
т.ч.
ш-ч
уб.
зарплата руб.
механиза
торов
6
7
8
9
1
0
О
С
С
мет- тоимо
ная сть
при- работ,
быль, всего,
р
руб. уб.
1
1
2
Объект: ______________
Наименование работ в
соответствии с графиком Заказчика
Стоимость оборудования
поставки подрядчика
ВСЕГО ПО ОБЪЕКТУ № _____:
НДС:
ИТОГО по объекту ____:
ИТОГО по Лоту, включая НДС:
Все затраты на временные здания и сооружения, прочие работы и затраты, налоги и пошлины учтены в итоговой стоимости работ
по лоту и дополнительно выставляться не будут.
Примечания к Форме 14
1. * Данная форма применяется при расчете предложения, в случае если предметов торгов является выполнение строительномонтажных работ (с применением для расчета стоимости строительных норм и правил, ГЭСН, ФЕР, МДС).
2. Стоимость работ рассчитывается отдельно по каждому объекту, входящему в состав Лота, с учетом всех подготовительных и
других работ. Перечень работ, основных и прочих затрат, заполняется Участником закупки в соответствии с графиком выполнения работ,
услуг Заказчика и проектной документации. В итоговую стоимость работ по каждому объекту должны войти затраты на временные здания
и сооружения, прочие работы и затраты, а также все налоги и пошлины.
1
3. Объемы работ принимаются Участником закупки в соответствии с технической частью документации о закупке и графиком
выполнения работ, услуг Заказчика, выданного в составе документации о закупке.
4. Затраты на мобилизацию и демобилизацию включаются в строку "Перебазирование строительно-монтажных организаций"
раздела 5 "Прочие работы и затраты".
5. Графа 4 "Стоимость материалов и оборудования (поставки Подрядчика)" – включает стоимость материалов с учетом
транспортных расходов.
6. Графа 6 "Оплата труда" - включает затраты на основную и дополнительную заработную плату рабочих, выполняющих
соответствующие работы. Распределение оплаты труда по видам работ производится путем умножения трудозатрат (чел/час.) на среднюю
базовую тарифную ставку.
7. Графы 8 и 9 "Затраты на эксплуатацию машин" включают амортизационные отчисления, затраты на восстановление
быстроизнашивающихся частей, на все виды ремонта, техническое обслуживание, горюче-смазочные материалы и зарплату
механизаторов.
7. Графа 10 "Накладные расходы". Накладные расходы исчисляются от ФОТ (графа 6 плюс графа 9) в соответствии с
"Методическими указаниями по определению величины накладных расходов в строительстве" МДС 81-4.99 и МДС 81-5.99.
8. Графа 11 "Сметная прибыль". Сметная прибыль в строительстве исчисляются от ФОТ (графа 6 плюс графа 9) в соответствии с
методическими указаниями по определению величины сметной прибыли в строительстве МДС 81-25.2001.
(дата)
(подпись,
печать)
Форма 14. Расчет цены заявки на участие в запросе предложений*
Лот №__«_____________________»
/наименование лота согласно объявлению в СМИ/
Наименование услуг
1
Комплекс услуг:
______________
Еди
ница
Ко
измерени личество
я
2
3
Цена
услуг без
учета НДС,
руб.
4
Стоимо
сть услуг без
учета НДС,
руб.
5
Стоим
ость услуг с
учетом НДС,
руб.
6
Примечание.
7
Наименование услуг
1
Виды услуг, входящие в
состав комплекса
Еди
ница
Ко
измерени личество
я
2
3
Цена
услуг без
учета НДС,
руб.
4
Стоимо
сть услуг без
учета НДС,
руб.
5
Стоим
ость услуг с
учетом НДС,
руб.
6
Примечание.
7
Материалы поставки
исполнителя работ (услуг)
ВСЕГО:
* Данная форма применяется при расчете предложения, в случае если предметов торгов является выполнение работ, оказание
услуг (в случае невозможности применения для расчета стоимости строительных норм и правил, ГЭСН, ФЕР, МДС)
Объемы услуг принимаются Участником закупки в соответствии с технической частью к документации о закупке и графиком
оказания услуг Заказчика, выданного в составе документации о закупке.
В итоговую стоимость услуг должны войти все затраты, а также все налоги и пошлины.
Участник закупки ________________________________________
Форма 15. Сведения о претензиях в результате выполнения работ, услуг на объектах ОАО «АК «Транснефть» и организаций
системы «Транснефть»
ЗП №__«_____________________» «_________________________________________»
/наименование ЗП согласно извещению/
/наименование Заказчика/
№
№
п/п
Наименование объекта, (ОСТ)
1
2
(дата)
Краткое
Год, в котором
содержание
выставлена претензия
претензии
3
4
(подпись,
печать)
Удовлетворена/не
удовлетворена
5
Участник закупки ________________________________________
Форма 16. Перечень документов по охране труда и охране окружающей среды
ЗП №__«_____________________» «_________________________________________»
/наименование ЗП согласно извещению/
/наименование Заказчика/
1.
2.
3.
1.
2.
(дата)
(подпись,
печать)
Участник Закупки ________________________________________
Лот №__«___________________» «____________________________________»
/номер и наименование лота согласно извещению/
/наименование Заказчика/
Форма 17. Сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе, конечных), а также о лицах, входящих в
исполнительные органы контрагента
Информация о цепочке собственников контрагента
Наименование
контрагента
Наименование на
иностранном языке
Вид контрагента
ИНН
ОГРН
КОД ОКВЭД
Фамилия, имя, отчество
руководителя
Серия и номер
документа, удостоверяющего
личность руководителя
N
п/п*
1
В
ид
лица
И
НН
Наим
енование/Ф
Н
ИО на
Оаимено иностранно
ГРН вание/ м языке (для
ФИО
иностранны
х компаний
и граждан)
В
ид
докуме
нта,
Ад удостов
рес
еряющ
регистра
его
ции
личност
ь (для
физиче
ского
лица)
С
ерия и
номер
докумен
та,
удостове
ряющего
личность
(для
физичес
кого
лица)
Ке
м выдан
документ,
удостовер
яющий
личность
(для
физическ
ого лица)
Ру
ководите
ль/
С
Информация
участник тепе о подтверждающих
/
нь
документах
акционе участ
(Наименование,
р/
ия
реквизиты и т.д.)
бенефиц
иар
Приме
чание:
1, 2, и т.д. собственники
контрагента
(собственники первого
уровня)
2.1, 2.2 и т.д. руководитель и
собственники организации 2
(собственники второго уровня)
и так далее по аналогичной
схеме до конечного бенефициарного
собственника (пример 2.2.2)
(дата)
(подпись,
печать)
(Ф.И.О.,
должность)
Положение о закупке работ, услуг
ОАО «АК «Транснефть»
по строительству, реконструкции, техническому перевооружению,
капитальному и текущему ремонту, ремонтно-эксплуатационным нуждам
и инвестиционным проектам объектов организаций системы «Транснефть»
Участник Закупки ________________________________________
Лот №__«___________________» «____________________________________»
/номер
и
наименование
лота
согласно
извещению/
/наименование Заказчика/
Форма 18.
Согласие субъекта персональных данных на обработку персональных данных
Я,
____________________________________________________________________________
Фамилия, имя, отчество,
__________________________________________________________________________
___________
номер основного документа, удостоверяющего личность, дата выдачи документа,
__________________________________________________________________________
_____________________________,
наименование органа, выдавшего документ
зарегистрирован
(а)
_____________________________________________________,
по
адресу:
действуя своей волей и в своем интересе, в соответствии со ст. 9 Федерального
закона от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ «О персональных данных» в целях обеспечения
прозрачности финансово-хозяйственной деятельности компаний с государственным
участием, в том числе исключения случаев конфликта интересов и иных злоупотреблений,
связанных с занимаемой должностью, и раскрытия контрагентами компаний с
государственным участием информации в отношении всей цепочки собственников,
включая бенефициаров (в том числе, конечных) с подтверждением соответствующими
документами обеспечения, даю свое согласие:
ОАО «АК «Транснефть» (119180, г.Москва, ул.Большая Полянка, д.57);
Федеральная налоговая служба (ФНС России) (127381, г. Москва, ул. Неглинная,
д.23);
Федеральной службе по финансовому мониторингу (РОСФИНМОНИТОРИНГ)
(107450, г. Москва, ул. Мясницкая, д.39, стр. 1);
Министерство
энергетики
Российской
Федерации
(Минэнерго
России)
(107996, Москва, ул. Щепкина, д.42)
на обработку (действия (операции) с персональными данными, включая сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, обезличивание, передачу (распространение, предоставление, доступ),
блокирование, удаление, уничтожение)
моих персональных данных:
- фамилия, имя, отчество;
- год, месяц, дата и место рождения;
- сведения о месте регистрации и проживания;
- ИНН;
- сведения о месте работы;
- должность;
- серия, номер документа, удостоверяющего личность;
а также на их передачу между указанными лицам и последующую обработку
указанными лицами.
Обработка осуществляется как с использованием автоматизированной
информационной системы, так и без использования таковой.
Настоящее Согласие действует в течение 5 (пяти) лет с даты написания.
Отзыв Согласия может быть произведен путем направления соответствующего
письменного
заявления
в
__________________________________________________________________________;
(наименование, местонахождение)
_______________________/__________________/
(подпись)
(Ф.И.О.)
«___»__________________ 20___ г.
Порядок оценки заявок на участие в конкурсе Участников при закупке работ,
услуг для ООО «Транснефть - Дальний Восток»
1 Общие положения
1.1 Заявка на участие в закупке Участника закупки содержит коммерческую и
квалификационно-техническую части.
1.2 В настоящем порядке приняты следующие удельные веса и, соответственно,
максимальные оценки, которые могут быть выставлены частям заявки на участие в закупке:
По открытым способам закупки:
оценка коммерческой части (К)
-
оценка квалификационно-технической части (КТ) -
50 % (50 баллов)
50 % (50 баллов)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Всего
100% (100) баллов
По закрытым способам закупки:
оценка коммерческой части (К)
-
оценка квалификационно-технической части (КТ) -
80 % (80 баллов)
20 % (20 баллов)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Всего
100% (100) баллов
1.3 В порядке принято, что экспертные оценки выставляются всем Участникам закупки,
заявки на участие в закупке которых приняты к рассмотрению.
2 Оценка коммерческой части
2.1 Оценка коммерческой части (К) определяется величиной рейтинга и рассчитывается по
формуле:
Р
К = Sk х ---------, балл,
Р мах
где:
Sk – максимальная оценка коммерческой части, балл;
(Sk=50 при открытом способе закупки, Sk=80 при закрытом способе закупки)
Р – рейтинг цены заявки на участие в закупке;
Рмах – максимальный из рейтингов цен всех заявок на участие закупке;
2.2. Рейтинг цены заявки на участие в закупке (Р) определяется по формуле:
Црасч
Р = ---------,
Ц
где:
Црасч - расчетная цена Заказчика, руб.;
Ц
- цена заявки на участие в закупке, руб.
2.3. После проведения процедуры пошагового понижения стоимости, при условии снижения
цены договора, осуществляется оценка заявок на участие в закупке с учетом откорректированных
по стоимости заявок на участие в закупке.
2.4 Оценка коммерческой части после процедуры пошагового понижения стоимости
определяется величиной коэффициента цены договора, указанной в заявке на участие в закупке, и
рассчитывается по формуле:
К = Sk х R, балл,
где:
Sk – максимальная оценка коммерческой части, балл;
(Sk=50 при открытом способе закупки, Sk=80 при закрытом способе закупки)
R – коэффициент цены заявки на участие в закупке;
Заявке с минимальной ценой договора присваивается первое место, заявке с ценой,
идущей после минимальной, – второе место и т.д.
Участник закупки
Мес
то
Коэффициент, R
Участник с наименьшей ценой
1
1
Участник со второй ценой
2
0,65
Участник с третьей ценой
3
0,55
Участник с четвертой ценой
4
0,5
Следующие участники
5и
далее
0,5
2.5 В случае если в ходе процедуры пошагового понижения стоимости ни одним из
Участников закупки не была предложена новая цена договора, сниженная на определённую
организатором закупки величину (шаг), процедура пошагового понижения признается
несостоявшейся.
3 Оценка квалификационно-технической части.
3.1 Оценка квалификационно-технической части проводится по следующим критериям:
- опыт выполнения работ, услуг аналогичных по характеру и объему работ, услуг предмету
закупки в течение последних трех лет и последний отчетный период, D1 оцениваются следующие
подкритерии:
1. Стаж выполнения работ в нефтегазовой отрасли (от 1 до 10 баллов)
2. Опыт выполнения работ по строительству линейной части трубопроводов (аналогичных
предмету закупки), за последние 3 года и отчетный период (от 1 до 10 баллов)
3. Опыт выполнения работ по строительству наземных объектов (аналогичных предмету
закупки), за последние 3 года и отчетный период (от 1 до 10 баллов)
4. Опыт выполнения работ по строительству резервуарных парков, за последние 3 года и
отчетный период (от 1 до 10 баллов)
5. Опыт выполнения работ по строительству линий связи (аналогичных предмету закупки), за
последние 3 года и отчетный период (от 1 до 10 баллов)
6. Опыт выполнения работ по строительству ЛЭП (аналогичных предмету закупки), за
последние 3 года и отчетный период (от 1 до 10 баллов)
7. Опыт выполнения работ по строительству подводных переходов традиционным методом,
за последние 3 года и отчетный период (от 1 до 10 баллов)
8. Опыт выполнения работ по строительству подводных переходов методом ННБ, за
последние 3 года и отчетный период (от 1 до 10 баллов)
9. Опыт выполнения работ аналогичных предмету закупки, за последние 3 года и отчетный
период (от 1 до 10 баллов)
10. Опыт выполнения работ (аналогичных предмету закупки) по договорам с ОАО «АК
«Транснефть» и организациями системы «Транснефть» (ОСТ), за последние 3 года и отчетный период
(от 1 до 10 баллов)
11. Опыт осуществления СМР по предмету закупки (от 1 до 10 баллов)
- наличие исправных машин, механизмов и оборудования, имеющихся у Участника закупки
с учетом их года выпуска, в т.ч. предполагаемых и необходимых для выполнения работ по предмету
закупки, D2. Оцениваются следующие подкритерии:
1. Оснащенность машинами и механизмами для подготовительных и земляных работ (от 1
до 10 баллов)
2. Оснащенность грузоподъемными машинами и механизмами (от 1 до 10 баллов)
3. Оснащенность машинами и оборудованием для сварочных и изоляционных работ (от 1
до 10 баллов)
4. Оснащенность машинами и механизмами для строительства переходов традиционным
методом (от 1 до 10 баллов)
5. Оснащенность машинами и механизмами для строительства переходов методом ННБ (от
1 до 10 баллов)
6.Оснащенность машинами и механизмами для транспортных и общестроительных работ
(от 1 до 10 баллов)
7. Оснащенность машинами и механизмами для прокладки кабеля связи, строительства
мачт связи и строительства ЛЭП (от 1 до 10 баллов)
8. Оснащенность машинами и механизмами для испытаний (от 1 до 10 баллов)
- наличие в штате Участника закупки квалифицированного персонала, в т.ч. имеющего
специальную подготовку и опыт для выполнения работ по предмету закупки, D3. Оцениваются
следующие подкритерии:
1. Наличие и квалификация инженерно-технического персонала, задействованного по
предмету закупки (от 1 до 10 баллов)
2. Наличие и квалификация рабочих и специалистов основных профессий (от 1 до 10
баллов)
3. Наличие и квалификация механизаторов строительных машин (от 1 до 10 баллов)
4. Наличие и квалификация вспомогательных рабочих (от 1 до 10 баллов)
- финансовое состояние за последние три года, D4.. Оцениваются следующие подкритерии:
1. Платежеспособность (среднеариф. знач. за 3 года): Оборотные активы/ краткосрочные
обязательства ст.1200/(ст. 1510+ст.1520+ст.1550) (от 1 до 10 баллов)
2. Обеспеченность собственными источниками финансирования (среднеариф. знач. за 3
года ): (Собственный капитал – Внеоборотные активы) /Оборотные активы (ст.1300–ст.1100)/
ст.1200 (от 1 до 10 баллов)
3. Отношение годового объема работ (среднеариф. знач. за 3 года) к ожидаемому объему по
предмету закупки: Годовой объем работ (млн. руб.)/ ожидаемый объем по предмету закупки (млн.
руб.) (от 1 до 10 баллов)
4. Коэффициент финансового рычага определяется как отношение заемного капитала к
собственному капиталу: (среднеариф. знач. за 3 года): (Долгосрочные обязательства +
Краткосрочные обязательства)/Собственный капитал (ст.1400+ст.1500)/ ст.1300 (от 1 до 10
баллов)
5. Коэффициент финансовой независимости характеризует зависимость предприятия от
внешних займов: (среднеарифметическое значение за 3 года): Собственный капитал/Суммарный
актив (ст.1300/ст.1600) (от 1 до 10 баллов)
- Наличие и материально-техническая обеспеченность служб контроля качества
выполняемых работ на объекте, D5. Оцениваются следующие подкритерии:
1. Сертификация системы менеджмента качества (от 1 до 10 баллов)
2. Применяемые испытательные лаборатории для контроля качества, их технический
уровень и достаточность (от 1 до 10 баллов)
- Объем выполнения работ собственными силами по предмету закупки D6. Оцениваются
следующие подкритерии:
1. Объем выполнения работ собственными силами по предмету закупки (от 0 до 10 баллов)
- Надежность и репутация участников закупки D7. Оцениваются следующие подкритерии:
1.Сведения о неучастии претендента в судебных разбирательствах с ОАО «АК «Транснефть»
и/или ОСТ (от -10 до 10 баллов)
2. Наличие отзывов из ОСТ (от -10 до 10 баллов)
3. Наличие неудовлетворенных претензионных требований от ОАО "АК "Транснефть" и ОСТ
(от -10 до 0 баллов)
4. Сведения о расторжении договоров между ОАО "АК "Транснефть" / ОСТ с Участником
закупки по решению суда в связи с существенным нарушением Участником закупки договоров, а
так же сведения об одностороннем расторжении договоров с Участником закупки по инициативе
ОАО "АК "Транснефть" или ОСТ за неисполнение / ненадлежащее исполнение договора, за
последние 3 года (от -10 до 10 баллов)
5. Нахождение Участника закупки в "Реестре организаций, соответствующих требованиям
пред-варительного квалификационного отбора по видам товаров, работ, услуг" (от -10 до 10 баллов)
3.2 Значимость каждого из перечисленных критериев в общей оценке квалификационнотехнической части учитывается (соответственно) коэффициентами (А n):
А 1= 0,30; А 2= 0,15; А 3 = 0,15; А 4 = 0,15; А 5 = 0,15, А 6 = 0,10
3.3 Оценка каждого критерия (Dn) определяется экспертами как среднеарифметическое
значение оценок подкритериев (по 10-ти балльной шкале), деленное на 10.
3.4 Оценка критериев квалификационно-технической части (С) представляет собой
произведение суммы оценок каждого критерия и коэффициента надежности (Кнад).
С = ∑ (Dn  Аn) х Кнад;
Кнад=((1+D7)/(1+D7 max))2;
3.5 Оценка квалификационно-технической части заявок на участие в закупке (КТ)
рассчитывается по формуле:
КТ= St х Сср, балл,
где:
St
– максимальная оценка квалификационно-технической части, балл;
(St=50 при открытом способе закупки, St=20 при закрытом способе закупки)
Сср – среднеарифметические значения оценок критериев квалификационнотехнической части;
4. Итоговая оценка заявки на участие в закупке
4.1. Итоговая оценка заявки на участие в закупке определяется как сумма оценок
коммерческой (К) и квалификационно-технической (КТ) частей заявки на участие в закупке:
О = К + КТ, балл
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа