close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №______
на поставку продукции
«__»_____________20__г.
Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская больница №2», именуемое в
дальнейшем «Покупатель», в лице главного врача Фатхетдинова А.А., действующего на
основании Устава, и
(наименование организации)
именуемый
в
дальнейшем
«Поставщик»,
в
лице
________________________________________________,
действующий на основании _______________ с другой стороны, заключили настоящий
муниципальный контракт по результатам _____________________________________________, о
нижеследующем:
1.ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА.
1.1 «Поставщик» обязуется поставить продукты питания (рыба) (именуемые в
дальнейшем – «Продукция»), согласно спецификации, которая является неотъемлемой частью
настоящего контракта (Приложение № 1), а «Покупатель» обязуется оплатить её.
2. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.
2.1 Общая сумма муниципального контракта составляет __________ (___________) рублей
___ копеек.
2.2 Цена за единицу предлагаемой «Продукции» указана в спецификации и включает
затраты на страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов, доставку и другие
обязательные платежи.
2.3 Цена на «Продукцию», приведенная в спецификации, является твердой и остается
неизменной на весь объем «Продукции», планируемый к поставке.
2.4 «Покупатель» оплачивает поставленную «Продукцию» за счет внебюджетных средств
(ОМС), выделяемых на закупку продовольствия, путем перечисления на расчетный счет
«Поставщика»:
- аванс 30% от стоимости контракта в размере _______________ рублей, включая НДС _______% в течение 10 дней с момента вступления настоящего контракта в силу;
- оставшаяся сумма в размере _______________, включая НДС _____% - по факту ее поставки, не
позднее 31.12.2010 г. после представления «Поставщиком» установленным порядком
«Покупателю» счет-фактуры с указанием ассортимента, сорта, цены с НДС, объема и общей
стоимости фактически переданной «Покупателю» «Продукции», товарной накладной,
сертификата качества на соответствие ГОСТ. При непредставлении указанных документов
«Поставщиком» или отсутствии в них необходимой информации оплата «Продукции» не
производится.
2.5. Финансирование Муниципального контракта осуществляется под условием выделения средств
на данный вид услуг- код экономического классификатора 340, в зависимости и строго
утвержденной сметы доходов и расходов на 2010г. (ст. 157 ГК РФ)
в рамках
2.7. «Покупатель» не несет ответственности за просрочку платежа из-за не поступления из
источника финансирования денежных средств на свой расчетный счет
3. ПРОРЯДОК ПОСТАВКИ.
3.1 Поставку «Продукции» «Поставщик» обязан произвести по заявкам «Покупателя» с
______2010 г., по 31.12.2010 г.
3.2 Отгрузка «Продукции» «Покупателю» производится «Поставщиком» со своих складов
в соответствии со счет - фактурой и товарной накладной.
3.3 «Поставщик» производит вывоз «Продукции» со склада своим автотранспортом.
3.4. «Поставщик» обязан при поставке товара предоставить «Покупателю» документы
подтверждающие страну происхождения товара, согласно Приказу Министерства
Экономического Развития РФ от 5 декабря 2008 г. №427.
4. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ПРОДУКЦИИ ПО КОЛИЧЕСТВУ И КАЧЕСТВУ.
4.1 «Покупатель» производит приемку «Продукции» по количеству и качеству согласно
законодательству Российской Федерации, а также с учетом требований Инструкций,
утвержденных Постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15.06.1965 года
№П-6 и от 25.04.1966 года № П-7, с последующими изменениями и дополнениями.
4.2 «Поставщик» передает «Продукцию» по количеству и качеству, соответствующую
требованиям настоящего муниципального контракта и Федерального закона от 02.01.2000 г. №
29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов». Качество поставляемой «Продукции»
должно отвечать требованиям ГОСТов, указанных в спецификации, СанПин 2.3.2.1078-01 и
других нормативных документов на поставляемую «Продукцию».
«Поставщик» несет весь риск утраты или повреждения «Продукции» до момента
фактической передачи её «Покупателю». В случае выявления «Покупателем» в течение
гарантийного срока ________ (месяцев, дней) нужное подчеркнуть) хранения некачественной
«Продукции» «Поставщик» производит замену за свой счет.
4.3 Поставляемая «Продукция» должна сопровождаться сертификатом соответствия
(подлинником или нотариально заверенной копией), удостоверением качества. Кроме того,
каждая поставляемая партия «Продукции» должна сопровождаться накладной и счетом –
фактурой, подписанными руководителем и главным бухгалтером «Поставщика» и заверенными
печатью, и другими документами, необходимыми для проведения приемки «Продукции» по
количеству и качеству.
4.4 Для перевозки «Продукции» должен использоваться транспорт, имеющий санитарный
паспорт (согласно санитарным правилам и нормам СанПиН 2.3.5.021-94), который «Поставщик»
предъявляет «Покупателю» при передаче «Продукции» по количеству и качеству.
4.5 «Поставщик» передает «Продукцию», тара и упаковка которой соответствует
санитарным правилам и нормам СанПиН 2.3.2.1078-01, а также требованиям государственных
стандартов.
4.6 Маркировка «Продукции» должна соответствовать требованиям государственных
стандартов. Согласно ГОСТу Р 51074-2003 информация о «Продукции» должна содержать
следующие данные: наименование и местонахождение изготовителя, товарный знак
изготовителя (при его наличии), масса, дата изготовления, срок годности, обозначение
нормативного или технического документа, в соответствии с которым изготовлена или может
быть идентифицирована «Продукция».
4.7. «Покупатель» вправе отказаться от приемки «Продукции», не соответствующей
вышеуказанным требованиям.
4.8. Стороны вправе по договоренности устанавливать дополнительные гарантии качества
поставляемой «Продукции», а также дополнительные требования к маркировке.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
5.1 В своих взаимоотношениях стороны стремятся избегать противоречий, разрешать их
путем переговоров. Если согласие не достигнуто, споры разрешаются в соответствии с
законодательством Российской Федерации и Арбитражном суде г. Казани.
5.2 При поставке «Продукции» ненадлежащего качества не соответствующей требованиям
настоящего контракта, «Поставщик» производит замену этой «Продукции» в течении суток с
момента заявления претензии «Покупателем».
5.3. За просрочку замены некачественной «Продукции» «Поставщик» уплачивает
«Покупателю» неустойку в размере 0,5% от её стоимости, поставка которой просрочена, за
каждый день просрочки.
5.4. За недопоставку и непоставку «Продукции» в установленные сроки «Поставщик»
уплачивает «Покупателю» неустойку в размере 0,5% от стоимости недопоставленной
«Продукции» за каждый день просрочки.
5.5 Уплата неустойки не освобождает «Поставщика» от поставки «Продукции», поставка
которой просрочена, а также от восполнения недопоставленного количества «Продукции».
Ассортимент «Продукции», который подлежит восполнению, определяется соглашением сторон.
5.6. За просрочку оплаты поставленной «Продукции» «Покупатель» уплачивает
«Поставщику» пеню в размере 1/300 действующий
на день оплаты пени ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от неоплаченной суммы за
каждый день просрочки.
5.7. Настоящий контракт может быть расторгнуть по соглашению сторон либо по решению
суда.
6. ФОРС- МАЖОР.
6.1. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, вызванных прямо или
косвенно, например: наводнением, пожаром, эпидемией, военным конфликтом, военным
переворотом,
террористическим
актом,
гражданскими
волнениями,
забастовками,
предписаниями, приказами или иным административным вмешательством со стороны
государственных органов или каких- либо других постановлений, административных или
правительственных ограничений, оказывающих влияние на выполнение обстоятельств вне
разумного контроля сторон, сроки выполнения этих обязательств соразмерно отодвигаются на
время действия этих обязательств, если они значительно влияют в срок всего контракта или той
его части, которая подлежит выполнению после наступления обстоятельств форс- мажора.
6.2. Все стороны должны немедленно известить письменно друг друга о начале и
окончании обстоятельств форс- мажора, препятствующих выполнению обязательств по
настоящему контракту.
7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.
7.1. Контракт вступает в силу и становится обязательным после подписания его сторонами,
внесения его в Реестр Муниципальных контрактов, принятия его на учет в территориальное
отделение Департамента казначейства МФ РТ по г. набережные Челны. Финансирование
контракта осуществляется только после внесения его в сводный Реестр Муниципальных
контрактов г. Набережные Челны.
7.2. Контракт составлен в 4 экземплярах, по одному для каждой из сторон и для
территориального отделения Департамента казначейства МФ РТ по г. Набережные Челны с
указанием учетного номера бюджетного обязательства, и действует с полным исполнением всех
обязательств настоящего контракта до «31» декабря 2010 года.
7.3. Стороны обязуются соблюдать условия, обеспечивающие неразглашение касающейся их
конфиденциальной коммерческой информации, связанной с исполнением обязательств по
настоящему контракту. И непосредственно несут друг перед другом ответственность за
ненадлежащее выполнение принятых по настоящему контракту обязательств в случаях,
предусмотренных законодательством.
7.4. При изменении адреса и банковских реквизитов, стороны обязуются незамедлительно
извещать об этом друг друга официальным документом, подписанным руководителем и главным
бухгалтером подписи, которых заверяются печатью организации.
8. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
ПОСТАВЩИК
ПОКУПАТЕЛЬ
МУЗ «Городская больница №2»
Наименование покупателя
Адрес: 423808, г.Набережные Челны
Пр.Мусы Джалиля, 19
Тел./факс (8552) 70-34-50
В банке «Ак Барс Банк»
к/с 30101810000000000805
БИК 049205805
ИНН/КПП 1650027890/165001001
ОКОНХ 91511, ОКПО
_________________________/Фатхетдинов А.А../
м.п.
_________________________/_________________/
м.п.
Приложение к контракту № 1
от
(является неотъемлемой частью контракта)
СПЕЦИФИКАЦИЯ
№
п/п
Наименова
ние
продукции
Ед.изм.
Кол-во
Цена,
руб.
Сумма,
руб.
1
2
3
4
5
6
…
…
…
Итого на сумму: _____________руб.
В том числе: Производитель РТ Производитель РФ Производитель Имп -
Поставщик________________
м.п.
руб.
руб.
руб.
Покупатель ____________
м.п.
Прои
зводи
тель
(РТ,Р
Ф,
Имп.
)
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа