close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № _____
" _____ " ____________ 2010 г.
г. Краснодар
Настоящий Государственный контракт (далее – Контракт) заключён между Государственным
учреждением дополнительного образования детей «Эколого-биологический Центр»
Краснодарского края, именуемым в дальнейшем "Заказчик", в лице исполняющего
обязанности директора Носенко Е.П., действующего на основании Устава, с одной стороны и
____________________________________________________________________________________
___________________,
именуемым
в
дальнейшем
"Поставщик»,
в
лице
______________________________, действующего на основании ____________________________,
с другой стороны, на основании Протокола заседания котировочной комиссии № ______________
от _________________ 2010 г. по запросу котировки цен № _______________ от
____________________ 2010 г. и в соответствии с Федеральным законом № 94 – ФЗ «О
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных
и муниципальных нужд» от 21.07.2005 года.
1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. “Поставщик” поставляет, а “Заказчик” принимает и оплачивает товар в количестве и по
ценам, указанным в спецификации (Приложение №1) к настоящему Контракту.
2. ЦЕНА КОНТРАКТА
2.1. Цена контракта составляет _____ / ______________________________________________
_____________________________________________________________________/ руб. 00 коп.,/
в том числе НДС ______ / _____________________________________________ руб. __ коп./
Примечание: Если НДС не предусмотрен необходимо указать: «НДС не облагается».
2.2. Цена товара включает в себя стоимость товара, погрузки, доставки и другие
сопутствующие расходы.
2.3. Цена остаётся фиксированной на весь срок действия Контракта.
3. СРОКИ ПОСТАВКИ
3.1. Указанный в Приложении №1 товар должен быть доставлен по адресу: г. Краснодар, ул.
40 лет Победы, 1 «Поставщиком»
3.2. “Поставщик” обязан передать товар “Заказчику” либо его представителю по товарной
накладной и доверенности в срок до «20» декабря 2010 года.
3.3. Обязанность “Поставщика” передать товар “Заказчику” считается исполненной в
момент фактической передачи представителю “Заказчика” товара по товарной накладной.
4. НЕУСТОЙКА
4.1. В случае просрочки по вине «Поставщика» в поставке товара против сроков,
установленных настоящим Контрактом, «Поставщик» уплачивает «Заказчику» неустойку в
размере __0,5%_ стоимости не поставленного в срок товара за каждый день просрочки.
4.2. Размер неустойки не подлежит изменению в арбитражном порядке.
4.3. Уплата неустойки не освобождает «Поставщика» от его контрактных обязательств.
4.4. Неустойка взыскивается путём выставления счёта «Заказчиком» «Поставщику» либо
вычитается из очередного причитающегося «Поставщику» платежа. «Поставщик» обязан
уплатить сумму неустойки по первому требованию «Заказчика»
4.5. В случае задержки платежей «Заказчиком» против срока, указанного в Контракте,
«Поставщик» в праве потребовать от «Заказчика» выплаты «Поставщику» неустойки в
размере 1\300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования
Центрального банка РФ от суммы задержанного платежа за каждый день просрочки, начиная
со дня, следующего за днём истечения срока оплаты, установленного в Контракте.
5. УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖА
5.1. «Заказчик» обязан оплатить товар в размере _____ 100% в течение 20 банковских дней___
____________________с даты поставки товара_________________________________________
(указать размер оплаты, срок оплаты, но не менее 20 банковских дней, условия оплаты)
Оплата производится за счёт средств краевого бюджета.
- PAGE
4 -
5.2. «Заказчик» производит окончательный расчёт в течение_____________________________
_________________________________________________________________________________
(указать срок окончания расчёта, но не менее 20 банковских дней с даты получения товара)
6. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА
6.1. Поставляемый товар должен быть качественный. Товар должен поставляться в упаковке,
обеспечивающей его целостность.
7. АРБИТРАЖ
7.1. «Поставщик» и «Заказчик» принимают все меры к разрешению всех споров и
разногласий, которые могут возникнуть из настоящего Контракта или в связи с ним, путём
переговоров.
7.2. В случае если Стороны не могут прийти к соглашению, все споры или разногласия,
которые могут возникнуть из настоящего Контракта или в связи с ним, подлежат рассмотрению
в арбитражном суде в соответствии с законодательством РФ.
8. ФОРС-МАЖОР
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы, которые понимаются как обстоятельства, возникшие в результате
непредвиденных и неотвратимых событий чрезвычайного характера, не поддаются контролю
сторон, включая пожар, наводнение, землетрясение и любые другие стихийные бедствия,
восстание, саботаж, забастовки, враждебные действия какого-либо другого государства,
существующие де-юре или де-факто, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на
исполнение настоящего контракта.
8.2. Сторона, которая по причине обстоятельств непреодолимой силы не может исполнить
обязательства по настоящему Контракту, обязана незамедлительно уведомить другую Сторону
о наступлении или предполагаемом сроке действия этих обстоятельств, после чего Стороны
немедленно проведут взаимные консультации для принятия необходимых мер.
8.3. Не уведомление, несвоевременное и (или) ненадлежащим образом оформленное
уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает стороны права
ссылаться на любые из них как на основание, освобождающее от ответственности за не
исполнение обязательства.
9. РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА
9.1. Настоящий Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон или по решению суда.
9.2. При расторжении Контракта по обоюдному согласию Стороны определяют и производят
взаиморасчёты по возмещению понесённых затрат и убытков по предмету Контракта.
9.3. Сторона имеет право обратиться в суд в случае существенного нарушения другой
стороной условий настоящего Государственного контракта.
10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
10.1. Приложение №1 является неотъемлемой частью настоящего договора.
10.2. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны лишь в том случае,
если они совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.
10.3. Контракт вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до «31»
декабря 2010 года.
10.4. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон, оба
текста имеют одинаковую юридическую силу, и содержат вместе с Приложением
____4____ страницы.
Приложение:
Приложение № 1. Спецификация.
- PAGE
4 -
11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ПОСТАВЩИК:
ЗАКАЗЧИК:
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
___________________________________
__________________________________
ГУДОД
« Эколого-биологический Центр» КК
_______________________/ ____________/
М. П.
________________________
М.П.
350042,г. Краснодар. ул. 40 лет Победы 1
тел. 252-13-58, 257-06-59
УФК по Краснодарскому краю
(ДФБК Краснодарского края (ГУДОД
ЭБЦ КК л/с 825013180) 02805000210
ИНН 2310071982 КПП 231001001
р/с 40201810100000100010
ГУ ЦБ РФ по Краснодарскому краю в ГКРЦ
г. Краснодар БИК 040349001
/____________/
- PAGE
4 -
Приложение № 1
к государственному контракту № _____
от «___» ___________ 2010 г.
Спецификация
№/№
Наименование товара в ассортименте
1 Пшено
ИТОГО:
Ед.
изм.
Цена ед.
товара
(руб.)
кг.
80
Общее
кол-во
товара
Цена
партии
(руб.)
Цена контракта составляет _______ / __________________________________ ______________
________________________________________________________________/ руб. 00 коп.,/
в том числе НДС ______ / _______________________________________________ руб. __ коп./
Примечание: Если НДС не предусмотрен необходимо указать: «НДС не облагается».
__________________/ ______________/
М.П.
___________________ /__________/
М.П.
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа