close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
РОСМОРРЕЧФЛОТ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ «РОСМОРПОРТ»
УТВЕРЖДАЮ
Начальник Управления
технического менеджмента флота
ФГУП «Росморпорт»
______________/В.В. Таткало/
«27» января 2015 года
Документация по открытому запросу предложений (УТМФ 107-15) по
выбору организации на право заключения договора на выполнение
работ по межнавигационному ремонту лоцманского катера "Форт"
для нужд ФГУП "Росморпорт"
Санкт-Петербург
2015
ОГЛАВЛЕНИЕ
Раздел 1. Условия проведения открытого запроса предложений
3
Раздел 1.2 Информационная карта открытого запроса предложений
18
Раздел 2. Образцы форм и документов
21
2.1. Форма описи документов, представляемых для участия в запросе предложений
(Форма №1)
21
2.2 Форма анкеты участника закупки (Форма №2)
23
2.3. Форма заявки на участие в открытом запросе предложений (Форма №3) 25
2.4. Форма коммерческого предложения (Форма №4)
27
2.5 Форма справки об имеющемся у Участника опыте выполнения работ за
последние 2 года, по предмету открытого запроса предложений (Форма № 5)
28
2.6 Форма справки о наличие материально-технической базы (Форма № 6)
29
2.7 Форма справки о наличии квалифицированного персонала, необходимого для
выполнения работ по предмету открытого запроса предложений (форма №7)
30
2.8. Форма декларации участника о соответствии установленным требованиям
(Форма № 8)
31
2.9. Форма доверенности на уполномоченное лицо, имеющее право подписи и
представления интересов организации – участника закупки (Форма № 9)
32
Раздел 3. Техническое задание
33
Раздел 4. Проект договора
41
2
Раздел 1. Условия проведения открытого запроса предложений
В открытом запросе предложений могут принимать участие юридические лица
независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места
нахождения и места происхождения капитала, а также физические лица и
индивидуальные предприниматели, претендующие на заключение договора и
соответствующие требованиям, установленным настоящей документацией по открытому
запросу предложений (далее - Документация). Данное Извещение не является извещением
о проведении конкурса, а также публичной офертой и не влечет возникновение
обязательств для Заказчика.
1. Требования к участникам запроса предложений
При проведении открытого запроса предложений устанавливаются следующие
требования к участникам закупки:
 соответствие участников закупки требованиям, устанавливаемым в
соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим
оказание услуг, являющегося предметом открытого запроса предложений (далее –
Запрос);
 непроведение ликвидации участника закупки – юридического лица и
отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки – юридического
лица банкротом и об открытии конкурсного производства;
 неприостановление
деятельности
участника
закупки
в
порядке,
предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях, на день
рассмотрения заявки на участие в Запросе;
 отсутствие у участника задолженности по начисленным налогам, сборам и
иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные
внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 5
(пять) процентов балансовой стоимости активов участника по данным бухгалтерской
отчетности за последний завершенный отчетный период. При наличии задолженности
участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если
он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством
Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на
участие в Запросе не принято.
 отсутствие в предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» реестре недобросовестных поставщиков
сведений об участнике закупки;
 отсутствие в предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18.07.2011г.
№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»
реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике закупки;
 отсутствие на момент проведения Закупки вступивших в силу и не
исполненных решений суда о ненадлежащем исполнении участником закупки
обязательств по договорам (контрактам), заключенным с ФГУП «Росморпорт»
на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, одноименных закупаемым
товарам, работам, услугам;
 отсутствие на момент проведения Закупки вступивших в силу решений суда о
ненадлежащем исполнении участником закупки обязательств по договорам (контрактам)
на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг одноименных закупаемым
3
товарам, работам, услугам за последние 2 года за исключением случаев, указанных в
предыдущем подпункте;
Участник вправе привлечь стороннюю организацию для осуществления
поставки/выполнения работ по предмету Запроса. При этом между Участником и такой
организацией должен быть заключен действующий договор по предмету Запроса, на срок
не менее срока действия договора, заключаемого по результатам закупки, участниками
которой являются указанные лица. Заверенная печатью организации и подписью
руководителя копия такого договора должна быть представлена в составе заявки.
Требования к поставке/выполнению работ являющимися предметом Запроса,
содержатся в Техническом задании (Раздел 3 настоящей Документации). Требования к
описанию Участником поставляемых товарам/выполняемым работам, являющимся
предметом Запроса, установлены в Коммерческом предложении (Форма №4).
2. Требования к оформлению заявок на участие в открытом запросе
предложений
Все документы, представленные участниками закупки, должны быть подписаны
руководителем организации и скреплены соответствующей печатью организации.
Все экземпляры документов должны иметь четкую печать текстов.
Заявка должна быть подготовлена в соответствии с формами, установленными в
Документации о проведении закупки.
Заявка должна содержать предложение Участника по поставке товаров,
выполнению работ в соответствии с требованиями и на условиях, указанных в проекте
договора (Раздел 4) и Техническом задании (Раздел 3) и быть выражено в текущих ценах в
рублях.
Все листы заявки на участие в закупке должны быть прошиты и пронумерованы
(чтобы исключить случайное выпадение или перемещение страниц). Заявка на участие в
закупке должна содержать опись входящих в их состав документов, на последней
странице с внешней стороны должна быть скреплена печатью участника закупки (для
юридических лиц) и подписана участником закупки или лицом, уполномоченным таким
участником закупки с указанием количества листов в заявке.
Заявка может состоять из нескольких томов, имеющих сквозную нумерацию. При
этом опись документов, входящих в состав заявки первого тома, должна содержать опись
последующих томов Заявки.
Никакие исправления в тексте Заявки не имеют силу, за исключением тех случаев,
когда эти исправления заверены рукописной надписью «исправленному верить» и
собственноручной подписью уполномоченного лица, расположенной рядом с каждым
исправлением.
3. Требования к заявкам на участие в открытом запросе предложений
3.1. Заявка на участие в закупке должна содержать:
3.1.1. для юридического лица:
- заполненную форму заявки на участие в закупке в соответствии с требованиями
документации о закупке;
- анкету юридического лица по установленной в документации о закупке форме (в случае
подачи заявки несколькими юридическими лицами, выступающими на стороне одного
участника закупки, отдельная анкета заполняется на каждое юридическое лицо);
- заверенные копии учредительных документов (в случае подачи заявки несколькими
юридическими лицами, выступающими на стороне одного участника закупки, заверенные
4
копии учредительных документов каждого юридического лица);
- полученную не ранее, чем за 6 месяцев до дня размещения в единой информационной
системе и сайте Заказчика извещения о проведении закупки выписку из единого
государственного реестра юридических лиц или копию такой выписки заверенную
нотариально. В случае подачи заявки несколькими юридическими лицами,
выступающими на стороне одного участника закупки, выписки из единого
государственного реестра юридических лиц или заверенные нотариально копии таких
выписок представляются для каждого юридического лица;
- предложение о цене договора;
- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени
участника закупки (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о
назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое
лицо обладает правом действовать от имени участника закупки без доверенности (далее
также – руководитель). В случае, если от имени участника закупки действует иное лицо,
заявка на участие в закупке должна содержать также доверенность на осуществление
действий от имени участника закупки, заверенную печатью участника закупки (для
юридических лиц) и подписанную руководителем участника закупки или
уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой
доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным
руководителем участника закупки, заявка на участие в закупке должна содержать также
документ, подтверждающий полномочия такого лица (в случае подачи заявки
несколькими юридическими лицами, выступающими на стороне одного участника
закупки, указанные документы предоставляются каждым юридическим лицом);
- сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и
качественных характеристиках товара, работ, услуг и иные предложения об условиях
исполнения договора. В случаях, предусмотренных документацией о закупке, также
копии документов, подтверждающих соответствие товара, работ, услуг требованиям,
установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, если в
соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к
таким товарам, работам, услугам;
- документы, подтверждающие соответствие участника закупки установленным
требованиям п.1 Раздела 1 Документации (в случае подачи заявки несколькими
юридическими лицами, выступающими на стороне одного участника закупки, указанные
документы предоставляются каждым юридическим лицом);
- иные документы или копии документов, иные сведения, перечень которых определен
документацией о закупке.
3.1.2. для индивидуального предпринимателя:
- заполненную форму заявки на участие в закупке в соответствии с требованиями
документации о закупке;
- фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства, номер
контактного телефона (в случае подачи заявки несколькими лицами, выступающими на
стороне одного участника закупки, отдельная анкета заполняется на каждое лицо);
полученную не ранее, чем за шесть месяцев до дня размещения в единой
информационной системе и сайте Заказчика извещения о проведении закупки выписку из
единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально
заверенную копию такой выписки (в случае подачи заявки несколькими лицами,
5
выступающими на стороне одного участника закупки, выписки
государственного реестра индивидуальных предпринимателей или
заверенные копии таких выписок для каждого лица);
из единого
нотариально
сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и
качественных характеристиках товара, работ, услуг и иные предложения об условиях
исполнения договора. В случаях, предусмотренных документацией о закупке, также
копии документов, подтверждающих соответствие товара, работ, услуг требованиям,
установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, если в
соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к
таким товарам, работам, услугам;
- предложение о цене договора;
- документы, подтверждающие соответствие участника закупки установленным
требованиям п.1 Раздела 1 Документации (в случае подачи заявки несколькими лицами,
выступающими на стороне одного участника закупки, указанные документы
предоставляются каждым лицом);
- в случае участия индивидуального предпринимателя в закупке через представителя в
заявке на участие в закупке должна быть представлена доверенность на осуществление
действий от имени участника закупки, подписанную индивидуальным предпринимателем,
либо нотариально заверенную копию такой доверенности (в случае подачи заявки
несколькими лицами, выступающими на стороне одного участника закупки, указанные
документы предоставляются каждым лицом);
- иные документы или копии документов, иные сведения, перечень которых определен
документацией о закупке.
3.1.3. для физического лица:
- заполненную форму заявки на участие в закупке в соответствии с требованиями
документации о закупке;
- фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства, номер
контактного телефона (в случае подачи заявки несколькими лицами, выступающими на
стороне одного участника закупки, отдельная анкета заполняется на каждое лицо);
- сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и
качественных характеристиках товара, работ, услуг и иные предложения об условиях
исполнения договора. В случаях, предусмотренных документацией о закупке, также
копии документов, подтверждающих соответствие товара, работ, услуг требованиям,
установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, если в
соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к
таким товарам, работам, услугам;
- предложение о цене договора;
- документы, подтверждающие соответствие участника закупки установленным
требованиям п.1 Раздела 1 Документации (в случае подачи заявки несколькими лицами,
выступающими на стороне одного участника закупки, указанные документы
предоставляются каждым лицом);
- в случае участия физического лица в закупке через представителя в заявке на участие в
закупке должна быть представлена доверенность на осуществление действий от имени
участника закупки, подписанная физическим лицом, либо нотариально заверенная копия
такой доверенности (в случае подачи заявки несколькими лицами, выступающими на
6
стороне одного участника закупки, указанные документы предоставляются каждым
лицом);
- иные документы или копии документов, иные сведения, перечень которых определен
документацией о закупке.
3.1.4 В случае участия в закупке нескольких юридических лиц, либо нескольких
физических лиц, либо нескольких индивидуальных предпринимателей, выступающих на
стороне одного участника закупки в заявке на участие в закупке должен быть представлен
договор простого товарищества или иной договор, подтверждающий их участие на
стороне участника закупки, заключенный на срок не менее срока действия договора,
заключаемого по результатам закупки, участниками которой являются указанные лица.
3.1.5 В случае если, участник закупки, не являющийся резидентом Российской Федерации,
не может предоставить какие-либо документы, указанные в п. 3.1.1.-3.1.3, то такой
участник обязан предоставить аналогичные документы согласно Законодательству
государства по месту нахождения участника и (или) ведения деятельности в соответствии
с требованиями с п. 4.
4. Требования к содержанию документов, входящих в состав заявки на участие в
открытом запросе предложений
Заявка, которую предоставляет Участник, в соответствии с настоящей
Документацией, должна быть подготовлена в соответствии с описью по формам,
представленным в Разделе 2 и содержать следующие документы*:
1) Опись документов (Форма №1);
2) Анкета участника закупки (Форма №2);
3) Заявка на участие в открытом запросе предложений (Форма №3);
4) Коммерческое предложение (Форма №4);
5) Справка об опыте выполнения работ за 2 (Два) последних года по предмету
открытого запроса предложений (Форма №5);
6) Справка о наличие материально-технической базы необходимой для выполнения
работ по предмету открытого запроса предложений (Форма № 6);
7) Справка о наличие квалифицированного персонала необходимого для выполнения
работ по предмету открытого запроса предложений (Форма № 7);
8) Декларация участника о соответствии установленным требованиям (Форма № 8)
9) Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени
участника закупки (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о
назначении физического лица на должность), в соответствии с которым такое
физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки без
доверенности.
10) Доверенность на осуществление действий от имени участника закупки, заверенную
печатью участника закупки и подписанную руководителем участника закупки или
уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию
такой доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом,
уполномоченным руководителем участника закупки, заявка на участие в закупке
должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица. (В
том случае, если подписывает документы и представляет интересы организации
доверенное лицо) (Форма № 9);
11) Полученную не ранее, чем за 6 месяцев до дня размещения в единой
информационной системе www.zakupki.gov.ru (далее - Единая информационная
система) и сайте Заказчика www.rosmorport.ru извещения о проведении закупки
выписку из единого государственного реестра юридических лиц (для ИП - из
7
единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей) или копию
такой выписки заверенную нотариально.
12) Наличие заверенной подписью руководителя и печатью организации копии
действующего свидетельства о признании Российским Морским Регистром
Судоходства (далее – РМРС) права на выполнение работ по предмету открытого
запроса предложений (с приложением листа отметок о подтверждении
свидетельства)
13) Заверенная подписью руководителя и печатью организации копия Устава участника
закупки в действующей редакции;
14) Копия справки об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов,
сборов, страховых взносов, пеней и санкций.
15) Формы №1 «Бухгалтерский баланс» и №2 «Отчет о прибылях и убытках» за два
предыдущих года и бухгалтерский баланс с приложением «Отчета о финансовых
результатах» за последний отчетный период, с отметкой налоговой инспекции и
заверенные печатью организации.
16) В случае привлечения к выполнению работ или частичному выполнению работ
по договору субподрядных организаций, необходимо предоставить:
- заверенную подписью руководителя и печатью организации копию действующего
договора о сотрудничестве с данной субподрядной организацией на срок не менее
срока действия договора, заключаемого по результатам закупки, участниками
которой являются указанные лица;
- анкета субподрядной организации (Форма №2);
- полученную не ранее, чем за 6 месяцев до дня размещения в единой
информационной
системе
www.zakupki.gov.ru
и
сайте
Заказчика
www.rosmorport.ru извещения о проведении закупки выписку из единого
государственного реестра юридических лиц или копию такой выписки
заверенную нотариально.
17) Другие документы, прилагаемые по усмотрению Участников закупки.
*Электронная копия Заявки на участие в запросе Участника предоставляется на
электронном носителе в отсканированном в цвете виде (формат pdf), а именно:
- Заявка на участие в открытом запросе предложений (Форма № 3);
- Коммерческое предложение и смета на выполнение работ (Форма № 4);
- Справка об опыте выполнения работ за 2 (Два) последних года по предмету
открытого запроса предложений (Форма № 5);
- Справка о наличие материально-технической базы необходимой для выполнения
работ по предмету открытого запроса предложений (Форма № 6);
- Справка о наличие квалифицированного персонала необходимого для
выполнения работ по предмету открытого запроса предложений (Форма № 7);
- Копия действующего свидетельства о признании РМРС права на выполнение
работ по предмету открытого запроса предложений (с отметками о продлении).
5. Требования к языку заявки на участие в открытом запросе предложений
Все документы, входящие в Заявку, должны быть подготовлены на РУССКОМ
ЯЗЫКЕ за исключением тех документов, оригиналы которых на ином языке. Указанные
документы должны быть представлены на языке оригинала с подтверждением
подлинности указанных документов (апостилированные копии, либо нотариально
заверенный перевод на русский язык, либо перевод на русский язык, заверенный
участником закупки или лицом, уполномоченным таким участником закупки).
6. Порядок предоставления коммерческого предложения
8
Коммерческое предложение должно быть подготовлено в соответствии с формой,
установленной в настоящей Документации (Форма №4).
Коммерческое предложение должно содержать текущие цены в рублях на поставку
товаров, выполнение работ, оказание услуг.
В случае, если в коммерческом предложении не будут учтены какие-либо условия на
поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, то затраты по договору будут
осуществляться Участником за свой счет.
В цену на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг должны быть
включены все возможные расходы Поставщика, связанные с исполнением обязательств по
Договору, транспортные расходы, страхованием рисков, уплатой налогов и сборов и иных
обязательных платежей, предусмотренных законами Российской Федерации.
7. Сведения о валюте, используемой для формирования цен на выполнение
работ
Цены на выполнение работ, содержащиеся в заявке на участие в открытом запросе
предложений и коммерческом предложении, должны быть выражены в российских
рублях.
Начальная (максимальная) цена договора указана в Извещение о проведении
открытого запроса предложений.
Форма, сроки и порядок оплаты работ определены в проекте Договора (Раздел 4
настоящей Документации).
8. Изменение и/или разъяснение Документации по проведению открытого
запроса предложений / отказ от проведения открытого запроса предложений.
8.1.В любое время до истечения срока представления заявок на участие в запросе
предложений Заказчик вправе по собственной инициативе либо в ответ на запрос какоголибо участника закупки внести изменения в извещение и документацию о проведении
запроса предложений. В течение 3 (трех) дней дня со дня принятия решения о
необходимости указанных изменений соответствующая информация размещается в
единой информационной системе и сайте Заказчика. При этом, в случае принятия
решения о необходимости внесения изменений, срок подачи заявок на участие в запросе
предложений должен быть продлен на срок, достаточный для учета изменений при
подготовке заявок на участие в запросе предложений.
8.2. Любой участник закупки вправе направить запрос на разъяснение положений
Документации по Запросу в письменной форме (запрос также может быть направлен
факсом, курьером, в электронном виде в форме отсканированной копии письма за
подписью уполномоченного руководителя), в срок не позднее, чем за 5 (пять) дней до дня
окончания подачи заявок на участие в конкурсе. Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней
со дня поступления запроса готовит письменное разъяснение положений Документации и
в течение 1 (одного) дня размещает данное разъяснение положений Документации (без
указания наименования и адреса участника закупки, от которого был получен запрос на
разъяснения) на официальном сайте и сайте Заказчика. При необходимости, сроки подачи
заявок на участие в конкурсе могут быть продлены на срок, достаточный для учета
участниками закупки разъяснений положений Документации при подготовке заявок на
участие в конкурсе.
8.3.Заказчик вправе принять решение об отказе от проведения запроса предложений на
любом этапе его проведения до определения победителя запроса предложений.
В случае принятия решения об отказе от проведения запроса предложений, Заказчик в
течение дня, следующего за днем принятия такого решения, размещает извещение об
отказе от проведения запроса предложений на официальном сайте и сайте Заказчика.
9
Заказчик не несет обязательств или ответственности в случае не ознакомления
участником закупки с извещением об отказе от проведения открытого запроса
предложений.
Претендент на участие в закупке/участник закупки не вправе ссылаться на устную
информацию, полученную от Заказчика.
9. Порядок предоставления заявок на участие в открытом запросе предложений
Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в открытом запросе
предложений. В случае проведения закупки по нескольким лотам Участник вправе подать
только одну заявку в отношении каждого лота.
Участник подает Заявку в письменной форме. Участник должен поместить заявку в
конверт. Затем конверт запечатывается. На конверте указывается: «ЗАЯВКА НА
УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ _________ (наименование
открытого запроса предложений, на участие в котором подается данная заявка) . НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО
«__» часов «__» _______ 2015 года».
Прием Заявок заканчивается в день вскрытия конвертов с Заявками, но не раньше
времени, указанного в Извещении о проведении открытого запроса предложений (далее Извещение) и «Информационной карте» Документации по Запросу.
Заявки до последнего дня срока подачи Заявок подаются по адресу, указанному в
Извещении. В день окончания срока подачи Заявок такие Заявки подаются на заседании
комиссии по проведению открытого запроса предложений (далее - Комиссия)
непосредственно перед вскрытием конвертов с Заявками по адресу, по которому
осуществляется вскрытие конвертов с Заявками, указанному в Извещении, после
объявления присутствующим о возможности подать Заявки, изменить или отозвать
поданные Заявки.
Каждый конверт с Заявкой регистрируется Заказчиком в Журнале регистрации
заявок на участие в открытом запросе предложений.
Материалы, полученные организатором открытого запроса предложений в другом
виде (незапечатанные в конверт, переданные по факсу, электронной почте и т.д.) НЕ
РАССМАТРИВАЮТСЯ.
10. Изменения и отзыв заявок на участие в открытом запросе предложений
Участник, подавший Заявку, вправе изменить или отозвать Заявку в любое время
до вскрытия Комиссией конвертов с Заявками. Изменение и (или) отзыв заявок на участие
после истечения срока подачи заявок, установленного документацией о закупке, не
допускается.
Изменения Заявки должны оформляться и подаваться в соответствии с Разделом
1, конверт с комплектом документов – маркироваться «ИЗМЕНЕНИЕ ЗАЯВКИ НА
УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ______________ (наименование
открытого запроса предложений). НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО «__» часов «__» _______ 20__ года» и
отправляться адресату до даты вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом
запросе предложений.
11. Порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом запросе
предложений
Публично в день, время и месте, указанных в Извещении и «Информационной карте»
Документации, Комиссией вскрываются конверты с Заявками. В случае установления
факта подачи одним участником закупки двух и более заявок на участие в Запросе (либо
двух и более заявок в отношении одного и того же лота, если Запрос многолотовый) при
10
условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки на участие
в Запросе такого участника не рассматриваются и возвращаются участнику.
Участники, подавшие Заявки, или их представители вправе присутствовать при
вскрытии конвертов. Все присутствующие при вскрытии конвертов лица регистрируются
в Листе регистрации представителей Участников.
При вскрытии конвертов с Заявками объявляются и заносятся в протокол
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом запросе предложений:
– Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для
физического лица) и почтовый адрес каждого участника закупки, конверт с
Заявкой которого вскрывается;
– наличие документов, предусмотренных настоящей Документацией;
– основные условия исполнения Договора, указанные в такой Заявке и
являющиеся критерием оценки Заявок на участие в Запросе.
Не допускается изменение Участниками положений представленной ими Заявки
после вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом запросе предложений.
В случае, если по окончании срока подачи заявок, установленного извещением о
проведении запроса предложений, будет получена только одна заявка или не будет
получено ни одной заявки, открытый запрос предложений будет признан несостоявшимся.
В случае, если документацией о закупке предусмотрено два и более лота, открытый
запрос предложений будет признан несостоявшимся только в отношении тех лотов, в
отношении которых будет получена только одна заявка на участие в Запросе или не будет
получено ни одной заявки на участие в открытом запросе предложений.
Если по окончании срока подачи заявок, установленного извещением о проведении
запроса предложений, будет получена только одна заявка, комиссия по закупкам
осуществляет вскрытие конверта с такой заявкой и рассматривает ее в порядке,
установленном настоящей Документации.
Если рассматриваемая заявка и подавший такую заявку участник закупки
соответствуют требованиям и условиям, предусмотренным извещением и документацией
о проведении запроса предложений, Заказчик вправе заключить договор с таким
участником закупки, на условиях извещения о закупке, документации о закупке, проекта
договора и заявки, поданной участником.
Заявки на участие в Запросе, полученные после окончания срока подачи заявок на
участие в Запросе, установленного извещением и Документацией о закупке, не
рассматриваются и по письменному запросу участника закупки направляются
участникам закупки, подавшим такие заявки, в течение 3 (трех) рабочих дней с момента
получения заявок без нарушения целостности конверта, в котором была подана такая
заявка. Заявки на участие в Запросе, полученные после окончания срока подачи заявок на
участие в Запросе, установленного извещением и Документацией о закупке, вскрываются
только в случае, если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица)
или сведения о месте жительства (для физического лица и ИП) участника закупки.
12.
Порядок рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в
открытом запросе предложений и определение победителя открытого запроса
предложений
Комиссия рассматривает заявки на участие в открытом запросе предложений на
соответствие требованиям, установленным документацией открытого запроса
предложений, и соответствие Участников требованиям, установленным в пункте 1
настоящего раздела, в сроки, указанные в Уведомлении.
Отвечающей требованиям признается заявка на участие в запросе, которая
соответствует всем положениям, условиям и спецификациям документации запроса
11
предложений и не содержит существенных отклонений или оговорок. Существенными
отклонениями или оговорками являются отклонения или оговорки:
а) которые любым существенным образом оказывают влияние на объем или
качество выполняемых работ;
б) которые любым существенным образом ограничивают права заказчика, или
обязательства Участника по договору, предусмотренные в документации
открытого запроса предложений;
в) исправление которых поставит в неравные условия конкурентной борьбы
других участников, предоставивших в основном отвечающие существенным
требованиям заявки.
Комиссия может не принимать во внимание мелкие погрешности,
несоответствия, неточности заявки, которые не представляют собой существенного
отклонения, при условии, что такой подход не нарушит принципа беспристрастности и не
окажет воздействия на относительный рейтинг какого-либо участника запроса,
полученный им в результате проведения оценки заявки согласно пункту 13 настоящего
раздела.
Если в заявке имеются расхождения между обозначением сумм словами и
цифрами, то комиссией принимается к рассмотрению сумма, указанная словами.
На основании результатов рассмотрения заявок на участие в запросе предложений
комиссией принимается решение:
– о допуске к участию в запросе Участника закупки, о признании Участника
закупки, подавшего заявку на участие в запросе, Участником запроса;
– об отказе в допуске Участника к участию в запросе.
Участник закупки не допускается к участию в запросе в случае:
– непредставления определенных пунктом 4 настоящего раздела документов либо
наличия в таких документах недостоверных сведений об Участнике закупки
или о работах, на выполнение которых размещается закупка;
– несоответствия требованиям, установленным в пункте 1 настоящего раздела;
– наличия в реестре недобросовестных поставщиков сведений об Участнике
закупки;
– если предложение о цене договора, превышающую начальную (максимальную)
цену договора;
– если предложение о сроках поставки товаров, выполнения работ, оказания
услуг меньше минимального и больше максимального;
– если предложение по количеству поставки товаров, выполнения работ, оказания
услуг меньше минимального и больше максимального, указанного в
Техническом задании Раздела 3 Документации по Запросу;
– несоответствия заявки на участие в запросе требованиям документации
открытого запроса предложений, в том числе если:
а) заявка не соответствует форме документации открытого запроса предложений и
(или) не имеет в содержании обязательной информации согласно требованиям открытого
запроса предложений;
б) документы не подписаны должным образом.
В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах,
представленных Участником закупки в соответствии с пунктом 4 настоящего раздела,
установления факта проведения ликвидации участника закупки – юридического лица или
проведения в отношении участника закупки – юридического лица, индивидуального
предпринимателя процедуры банкротства либо факта приостановления его деятельности в
порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях, а
также, если у участника закупки имеется задолженность по начисленным налогам, сборам
и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные
12
внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 5%
балансовой стоимости активов участника, заказчик, комиссия вправе отстранить такого
участника от участия в запросе на любом этапе его проведения.
В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в запросе
предложений принято решение об отказе в допуске к участию в запросе всех Участников
закупки, подавших заявки на участие в запросе, или о допуске к участию в запросе и
признании участником запроса только одного Участника закупки, подавшего заявку на
участие в запросе, запрос признается несостоявшимся.
Если рассматриваемая заявка допущена на участие в Запросе и подавший такую
заявку участник закупок соответствуют требованиям и условиям, предусмотренным
Документацией о закупке, Заказчик вправе заключить договор с участником закупки,
подавшим такую заявку на участие в Запросе, на условиях Документации о закупке,
проекта договора и заявки на участие в Запросе, поданной участником, либо провести
запрос предложений повторно.
В случае необходимости Заказчик вправе продлить сроки рассмотрения и оценки
заявок, установленные в извещении и документации о закупке. При принятии такого
решения участники Закупок в обязательном порядке должны быть уведомлены
Заказчиком.
Оценка и сопоставление Заявок осуществляются Комиссией в сроки, указанные в
Уведомлении, в целях выявления лучших условий в соответствии с критериями:
Оценка и сопоставление заявок на участие в открытом запросе предложений
1 При оценке заявок на участие в открытом запросе предложений будут
использованы следующие критерии:
1. Цена договора
(Начальная (максимальная) цена (2 900 000 (два миллиона девятьсот тысяч) руб., с
учетом НДС
2. Срок выполнения работ (не более 30 календарных дней)
3. Квалификация участника открытого запроса предложений:
3.1. Опыт выполнения работ за 2 (Два) последних года по предмету открытого запроса
предложений;
3.2. Наличие материально-технической базы необходимой для выполнения работ по
предмету открытого запроса предложений;
3.3. Наличие квалифицированного персонала необходимого для выполнения работ по
предмету открытого запроса предложений.
Порядок оценки:
Для получения итоговой оценки предложений участников открытого запроса
предложений использован метод, который обеспечивает сопоставимость предложений,
получивших разную оценку по разным показателям.
Для получения итоговой оценки для системы разнотипных (имеющих разный
физический смысл) показателей принята 10-балльная шкала.
1. Оценка показателя является функцией его значения
Kij = f(Pij Pij баз)
Принимается, что при оценке используются функциональные зависимости между
показателями и соответствующими оценками.
2.
Для показателей, которые качественно можно описать «чем меньше, тем
лучше»:
13
баз
Kij = 10 
P
P
ij

V показателя
ij
где Kij - средневзвешенный бал i – го участника по j – показателю;
P
баз
ij
- базовое, наименьшее (следовательно, лучшее) из предложенных всеми
претендентами значение данного показателя;
P - значение i – го участника по j – показателю;
ij
V показателя - комплексная весомость показателя.
При оценке участнику открытого запроса предложений, давшему наилучшее
(наименьшее) предложение по показателю «Цена Договора» и «Срок выполнения
работ» выставляется максимально возможный балл, а баллы, полученные другими
участниками, рассчитываются как относительные (на основе приведенных выше формул).
Наряду с этим, по показателю «Квалификация участника закупки» присвоение
(назначение) баллов производится каждым членом Комиссии экспертно, в заданных
границах принятой 10 балльной шкалы.
Оценивается наличие у Участника за последние два года, предшествующие
размещению информации о закупке на официальном сайте и сайте Заказчика, опыта
выполненных работ не менее чем по двум договорам, аналогичным предмету Запроса.
Участник представляет справку по Форме 2.5 с приложением копий договоров,
аналогичных по характеру и объему выполненных работ за последние 2 года.
Участнику, не подтвердившему справку об опыте выполнения работ копиями
договоров, либо представившему договоры не по предмету Запроса присваивается 0
баллов.
Участнику, представившему копий договоров на наибольшую сумму, аналогичных
по характеру и объему выполненных работ за последние 2 года, присваивается
максимальный балл по данному показателю (10 баллов).
Оценивается наличие у Участника материально-технической базы, а именно наличие
производственных помещений, где непосредственно будут выполняться работы.
Участнику, не подтвердившему справку о наличие материально-технической базы,
присваивается 0 баллов.
Оценивается наличие у Участника квалифицированного персонала, необходимого
для выполнения работ по Запросу. Участнику, не подтвердившему документально
квалификацию персонала, присваивается 0 баллов.
Баллы остальным участникам закупки присваиваются относительно лучшего
значения показателя.
3.
Итоговая средневзвешенная арифметическая оценка представляет сумму
средневзвешенных баллов i – го участника по всем показателям: Ki = ƩKij
Для оценки заявки осуществляется расчет итогового рейтинга по каждой заявке.
Итоговый рейтинг заявки рассчитывается путем сложения рейтингов по каждому критерию
оценки заявки, установленному в документации, умноженных на их значимость.
Присуждение каждой заявке порядкового номера по мере уменьшения степени
выгодности содержащихся в ней условий исполнения договора производится по
результатам расчета итогового рейтинга по каждой заявке.
Заявке, набравшей наибольший итоговый рейтинг, присваивается первый номер.
В случае, если нескольким заявкам присвоено одинаковое количество баллов,
меньший порядковый номер присваивается заявке, которая поступила ранее.
Система критериев оценки заявок на участие в запросе предложений
14
Для отражения относительной значимости показателя вводится понятие веса
(весомости) показателя. Весомость показателей приведена в таблицe.
Значимость критериев, %
№
п/п
Наименование Критериев и Показателей
Уровень 1
Уровень 2
1.
60
100
Цена договора
2.
10
100
Срок выполнения работ
3.
30
100
Квалификация участника открытого запроса
предложений
3.1.
60
3.2.
20
3.3.
20
рублей
К .дн.
Наличие опыта выполнения работ за 2 (Два)
последних года по предмету открытого
запроса предложений
Наличие материально-технической базы по
предмету открытого запроса предложений
Наличие квалифицированного персонала
необходимого для выполнения работ по
предмету открытого запроса предложений
100
Победителем открытого запроса предложений, будет являться Участник запроса
предложений, предложение которого по назначенной системе критериев с заданными
весами (весомостями) получило наибольшее количество баллов.
Комиссия ведет протокол оценки и сопоставления Заявок, в котором должны
содержаться сведения о месте, дате, времени проведения оценки и сопоставления таких
заявок, об участниках открытого запроса предложений, условиях исполнения договора,
предложенных в таких заявках, критериях оценки таких заявок, о принятом на основании
результатов оценки и сопоставления заявок решении. Протокол подписывается всеми
присутствующими членами Комиссии в течение дня, следующего после дня окончания
проведения оценки и сопоставления заявок, а затем направляется на утверждение
руководителю Заказчика.
13. Переторжка
Заказчик может принять решение о проведении переторжки. Проведение
процедуры переторжки возможно только на этапе оценки и сопоставления заявок в том
случае, если это было предусмотрено в Разделе 1.2. Информационной карты
Документации по Запросу.
Переторжка
–
возможность
Участников
добровольно
повысить
предпочтительность их заявок на участие в Запросе путем изменения следующих условий
договора (без изменения остальных условий заявки на участие в процедуре закупки), если
они являются критериями оценки заявок на участие в процедуре закупки и оценка по
указанным критериям осуществляется в соответствии с документацией процедуры
закупки:
- снижение цены;
15
-уменьшение сроков поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг.
Заказчик может воспользоваться объявленным правом на проведение переторжки,
если Комиссия по проведению Запроса полагает, что цены/сроки, заявленные
Участниками в Заявках, могут быть снижены.
В переторжке имеют право участвовать все участники закупки, которые в
результате рассмотрения заявок на участие были допущены Комиссией к участию в
Запросе.
Участник вправе не участвовать в переторжке, тогда его заявка остается
действующей с ранее заявленными условиями.
Предложения участника по ухудшению первоначальных условий не
рассматриваются, такой участник считается не участвовавшим в процедуре переторжки, и
его предложение остается действующим с ранее объявленными условиями.
В случае принятия решения о проведения переторжки Заказчик направляет
приглашения всем Участникам, чьи заявки были допущены к участию в Запросе.
Участники процедуры закупки к установленному Заказчиком сроку представляют
лично или через своего уполномоченного представителя в письменной форме, в порядке,
установленном для подачи заявок на участие в закупке, документы, определяющие
измененные условия заявки на участие в закупке (коммерческое предложение (Форма №
4) и заявка (Форма № 3)).
Участник вправе отозвать поданное предложение с новыми условиями в любое
время до момента начала вскрытия конвертов с предложениями новых условий.
Заседание Комиссии по вскрытию конвертов с измененными условиями заявки на
участие в Запросе проводится в порядке, предусмотренном для процедуры вскрытия
конвертов с заявками на участие в Запросе, с оформлением аналогичного протокола и его
размещения в единой информационной системе и сайте Заказчика в аналогичные сроки (в
течении 3 рабочих дней после вскрытия конвертов). На этом заседании имеют право
присутствовать представители каждого из Участников, своевременно представивших
такие конверты.
После проведения переторжки победитель определяется в порядке, установленном
Документацией о закупке.
14. Условия заключения договора
Договор заключается с той организацией, предложение которой наиболее полно
удовлетворяет требованиям Заказчика, изложенным в Документации, содержит лучшие
условия исполнения договора и признанной победителем Запроса.
Договор заключается не ранее 3-х и не позднее 20 дней со дня размещения на
официальном сайте и сайте Заказчика итогового протокола.
15. Прочие положения
Заказчик вправе принять решение об отказе проведения процедуры запроса
предложений в любое время до определения победителя запроса предложений, не неся
при этом никакой ответственности перед участниками запроса предложений.
В случае принятия решения об отказе от проведения запроса предложений, Заказчик
в течение дня, следующего за днем принятия такого решения, размещает извещение об
отказе от проведения запроса предложений на официальном сайте и сайте Заказчика.
Заказчик не несет обязательств или ответственности в случае не ознакомления
участниками закупки с извещением об отказе от проведения запроса предложений.
Настоящая процедура запроса предложений не является торгами, и Извещение о
проведении запроса предложений не является публичной офертой Заказчика.
16
Раздел 1.2 Информационная карта открытого запроса предложений.
Нижеследующие конкретные условия проведения открытого запроса предложений
являются неотъемлемой частью настоящей документации и дополнением к разделу 1
документации открытого запроса предложений. В случае противоречия между
положениями Раздела 1 и положениями «Информационной карты», последние имеют
преобладающую силу.
Наименование и
адрес Заказчика:
ИНФОРМАЦИЯ
Федеральное государственное унитарное предприятие
«Росморпорт» (ФГУП «Росморпорт»)
127055, г. Москва, ул. Сущевская д. 19, стр.7.
Тел.: (495) 626-14-25; факс: (495) 626-12-39,
официальный сайт Заказчика – www.rosmorport.ru
в лице Управления технического менеджмента флота ФГУП
«Росморпорт», 198035, Санкт-Петербург, Межевой канал, д.3,
корпус 2, каб. 311.
Тел.: 8 (339) 91-20.
Контактное лицо, по вопросам оформления и подачи заявок на
участие в запросе – Кузнецова Янина Сергеевна,
e-mail: [email protected]
Тел.: 8 (812) 339-91-26, доб. 150
Контактное лицо по вопросам, связанным с Техническим заданием
на выполнение работ – Бенераф Леонид Маркович,
тел.: 8 (812) 339-91-20, моб. +7(921)939-58-71
e-mail: [email protected]
Наименование
открытого
запроса
предложений:
Место, сроки и
условия
выполнения
работ:
Начальная
(максимальная)
цена договора:
Источник
финансирования
Объем
выполнения
работ:
Место и срок
окончания
Открытый запрос предложений (УТМФ 107-15) по выбору
организации на право заключения договора на выполнение работ
по межнавигационному ремонту лоцманского катера "Форт" для
нужд ФГУП "Росморпорт"
Место выполнения работ: Морской порт Усть-Луга, лоцманский
катер «Форт».
Период выполнения работ: с 10 февраля по 10 марта 2015 г.
Срок выполнения работ: не более 30 календарных дней.
Срок гарантии: На работы – не менее 12 месяцев, на
поставляемые СЗЧ и оборудование – не менее 12 месяцев.
2 900 000 (два миллиона девятьсот тысяч) руб., с учетом НДС.
Собственные средства ФГУП «Росморпорт».
Подробно объем работ приведен в Техническом задании (Раздел 3
настоящей документации).
Заявки на участие в открытом запросе предложений подаются по
адресу: 198035, Санкт-Петербург, Межевой канал, д.3, корпус 2,
17
подачи заявок на
участие в
открытом
запросе
предложений:
Дата, время и
место вскрытия
конвертов:
Переторжка:
Место, срок и
время заседания
комиссии по
рассмотрению,
оценке и
сопоставлению
заявок на участие
в запросе
каб. 311 с 27 января 2015 г. до 10 часов 15 минут 05 февраля
2015 года.
На конверте с Заявкой должна быть отметка (входящий номер,
время и дата регистрации) канцелярии ФГУП «Росморпорт» о его
регистрации в системе входящей корреспонденции.
Вскрытие конвертов с заявками на участие в Запросе состоится
05 февраля 2015 года в 10:15 (по московскому времени), по
адресу: 198035, Санкт-Петербург, Межевой канал, д.3, корпус 2,
каб. 311
Возможна, в случае необходимости в ней Заказчика (Более
подробно в Разделе 1 п.12 настоящей Документации).
Заседание Комиссии по рассмотрению поданных заявок на участие
в Запросе предложений состоится не позднее 18:00 (по
московскому времени) 05 марта 2015 года по адресу: 198035,
Санкт-Петербург, Межевой канал, д.3, корпус 2, каб. 311.
Наличие у Подрядчика действующего признания РМРС на
проведение работ по предмету открытого запроса предложений.
Дополнительные
требования,
установленные
Заказчиком
Настоящая процедура запроса предложений не является торгами, и
Извещение о проведении запроса предложений не является
публичной офертой Заказчика. Заказчик не несет никаких
обязательств перед лицами, принявшими участие в запросе
предложений.
Порядок и
условия оплаты:
Оплата на выполнение работ осуществляется в соответствии с
проектом договора.
Адрес для
направления
письменных
запросов по
разъяснению
документации:
Управление технического менеджмента флота ФГУП
«Росморпорт», 198035, Санкт-Петербург, Межевой канал, д.3,
корпус 2, каб. 311
Тел.: 8- 812- 339-91-20
Подготовка и подача заявок на участие в открытом запросе предложений
Участник
размещения
заказа должен
представить:
Конверт с заявкой на участие в открытом запросе предложений,
должен содержать следующие документы*:
1) Опись документов (Форма №1);
2) Анкета участника закупки (Форма №2);
3) Заявка на участие в открытом запросе предложений
(Форма №3);
4) Коммерческое предложение (Форма №4);
5) Справка об опыте выполнения работ за 2 (Два) последних
года по предмету открытого запроса предложений
(Форма №5);
6) Справка о наличие материально-технической базы
необходимой для выполнения работ по предмету открытого
18
запроса предложений (Форма № 6);
7) Справка о наличие квалифицированного персонала
необходимого для выполнения работ по предмету открытого
запроса предложений (Форма № 7);
8) Декларация участника о соответствии установленным
требованиям (Форма № 8);
9) Документ,
подтверждающий
полномочия
лица
на
осуществление действий от имени участника закупки (копия
решения о назначении или об избрании либо приказа о
назначении физического лица на должность, в соответствии
с которым такое физическое лицо обладает правом
действовать от имени участника закупки без доверенности.
10) Доверенность на осуществление действий от имени
участника закупки, заверенную печатью участника закупки и
подписанную руководителем участника закупки или
уполномоченным этим руководителем лицом, либо
нотариально заверенную копию такой доверенности. В
случае если указанная доверенность подписана лицом,
уполномоченным руководителем участника закупки, заявка
на участие в закупке должна содержать также документ,
подтверждающий полномочия такого лица. (В том случае,
если подписывает документы и представляет интересы
организации доверенное лицо) (Форма №9);
11) Полученную не ранее, чем за 6 месяцев до дня размещения в
единой информационной системе www.zakupki.gov.ru (далее
- Единая информационная система) и сайте Заказчика
www.rosmorport.ru извещения о проведении закупки
выписку из единого государственного реестра юридических
лиц (для ИП - из единого государственного реестра
индивидуальных предпринимателей) или копию такой
выписки заверенную нотариально.
12) Наличие заверенной подписью руководителя и печатью
организации копии действующего свидетельства о
признании РМРС права на выполнение работ по предмету
открытого запроса предложений (с приложением листа
отметок о подтверждении свидетельства)
13) Заверенная подписью руководителя и печатью организации
копия Устава участника закупки в действующей редакции;
14) Копия справки об исполнении налогоплательщиком
обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов,
пеней и санкций.
15) Формы №1 «Бухгалтерский баланс» и №2 «Отчет о
прибылях и убытках» за два предыдущих года и
бухгалтерский баланс с приложением «Отчет о
финансовых результатах» за последний отчетный период,
с отметкой налоговой инспекции и заверенные печатью
организации.
16) В случае привлечения к выполнению работ или
частичному
выполнению
работ
по
договору
субподрядных организаций, необходимо предоставить:
- заверенную подписью руководителя и печатью организации
19
копию действующего договора о сотрудничестве с
данной субподрядной организацией на срок не менее
срока действия договора, заключаемого по результатам
закупки, участниками которой являются указанные лица;
- анкету субподрядной организации (Форма №2);
- полученную не ранее, чем за 6 месяцев до дня размещения в
единой информационной системе www.zakupki.gov.ru и
сайте Заказчика www.rosmorport.ru извещения о
проведении
закупки
выписку
из
единого
государственного реестра юридических лиц или копию
такой выписки заверенную нотариально.
17) Другие документы, прилагаемые по усмотрению
Участников закупки.
*Электронная копия Заявки на участие в запросе
Участника предоставляется на электронном носителе в
отсканированном в цвете виде (формат pdf), а именно:
- Заявка на участие в открытом запросе предложений
(Форма № 3);
- Коммерческое предложение и смета на выполнение работ
(Форма № 4);
- Справка об опыте выполнения работ за 2 (Два) последних
года по предмету открытого запроса предложений (Форма
№ 5);
- Справка о наличие материально-технической базы
необходимой для выполнения работ по предмету
открытого запроса предложений (Форма № 6);
- Справка о наличие квалифицированного персонала
необходимого для выполнения работ по предмету
открытого запроса предложений (Форма № 7);
- Копия действующего свидетельства о признании РМРС
права на выполнение работ по предмету открытого запроса
предложений ( с отметками о продлении).
Валюта, в которой
выражены цены
заявки:
Язык заявки
Срок действия
заявки на участие
в открытом
запросе
предложений:
Срок заключения
договора с
победителем
открытого
запроса
предложение:
Российский рубль.
Русский.
В течение срока проведения процедуры открытого запроса
предложений и до завершения указанной процедуры.
Не ранее, чем через 3 дня и не позднее 20 дней со дня размещения
на официальном сайте и сайте Заказчика протокола, составленного
по результатам закупки и определяющего участника закупки, с
которым заключается договор.
20
Раздел 2. Образцы форм и документов
2.1. Форма описи документов, представляемых для участия в запросе предложений
(Форма №1)
Опись документов
представляемых для участия в Открытом запросе предложений (УТМФ 107-15) по выбору
организации на право заключения договора на выполнение работ по межнавигационному
ремонту лоцманского катера "Форт" для нужд ФГУП "Росморпорт"
Настоящим___________________________________________________________________
(наименование организации – Участника)
подтверждает, что для участия в данном открытом запросе предложений нами
направляются ниже перечисленные документы:
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Наименование
Опись документов (Форма № 1)
Анкета участника закупки (Форма № 2)
Заявка на участие в открытом запросе предложений (Форма
№ 3)
Коммерческое предложение (Форма №4)
Справка об опыте выполнения работ за 2 (Два) последних
года по предмету открытого запроса предложений (Форма
№5)
Справка
о наличие материально-технической
базы
необходимой для выполнения работ по предмету открытого
запроса предложений (Форма № 6);
Справка о наличие квалифицированного персонала
необходимого для выполнения работ по предмету открытого
запроса предложений (Форма № 7);
Декларация участника о соответствии установленным
требованиям (Форма № 8)
Доверенность на осуществление действий от имени
участника закупки, заверенную печатью участника закупки и
подписанную руководителем участника закупки или
уполномоченным этим руководителем лицом, либо
нотариально заверенную копию такой доверенности. В
случае если указанная доверенность подписана лицом,
уполномоченным руководителем участника закупки, заявка
на участие в закупке должна содержать также документ,
подтверждающий полномочия такого лица. (В том случае,
если подписывает документы и представляет интересы
организации доверенное лицо) (Форма №9);
Полученную не ранее, чем за 6 месяцев до дня размещения в
единой информационной системе www.zakupki.gov.ru и сайте
Заказчика www.rosmorport.ru извещения о проведении
закупки выписку из единого государственного реестра
юридических лиц (для ИП - из единого государственного
21
Кол-во
страниц
Номер
страницы
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
реестра индивидуальных предпринимателей) или копию
такой выписки заверенную нотариально.
В случае подачи заявки несколькими юридическими лицами,
выступающими на стороне одного участника закупки,
выписки из единого государственного реестра юридических
лиц или заверенные нотариально копии таких выписок
представляются для каждого юридического лица.
Наличие заверенной подписью руководителя и печатью
организации копии действующего свидетельства о
признании РМРС права на выполнение работ по предмету
открытого запроса предложений (с приложением листа
отметок о подтверждении свидетельства)
Документ,
подтверждающий
полномочия
лица
на
осуществление действий от имени участника закупки (копия
решения о назначении или об избрании либо приказа о
назначении физического лица на должность, в соответствии с
которым такое физическое лицо обладает правом действовать
от имени участника закупки без доверенности.
Заверенная подписью руководителя и печатью организации
копия Устава в действующей редакции
Формы №1 «Бухгалтерский баланс» и №2 «Отчет о прибылях
и убытках» за два предыдущих года и бухгалтерский баланс с
приложением «Отчет о финансовых результатах» за
последний отчетный период, с отметкой налоговой
инспекции и заверенные печатью организации.
Копия справки об исполнении налогоплательщиком
обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов,
пеней и санкций.
В случае привлечения к выполнению работ или частичному
выполнению работ по договору субподрядных организаций,
необходимо предоставить:
- заверенную подписью руководителя и печатью
организации
копию
действующего
договора
о
сотрудничестве с данной субподрядной организацией на
срок не менее срока действия договора, заключаемого по
результатам закупки, участниками которой являются
указанные лица;
- анкету субподрядной организации (Форма №2);
- полученную не ранее, чем за 6 месяцев до дня размещения
в единой информационной системе www.zakupki.gov.ru и
сайте Заказчика www.rosmorport.ru извещения о проведении
закупки выписку из единого государственного реестра
юридических лиц или копию такой выписки заверенную
нотариально.
Другие документы, прилагаемые по усмотрению Участников
закупки
Подпись руководителя (уполномоченного лица)
Участника закупки
м.п.
22
/
ФИО
/
2.2 Форма анкеты участника закупки (Форма №2)
АНКЕТА УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ
на участие в Открытом запросе предложений (УТМФ 107-15) по выбору организации на
право заключения договора на выполнение работ по межнавигационному ремонту
лоцманского катера "Форт" для нужд ФГУП "Росморпорт"
1.
Полное и сокращенное наименования организации и ее
организационно-правовая форма:
(на основании Учредительных документов установленной формы
(устав, положение, учредительный договор),
свидетельства о
государственной регистрации, свидетельства о внесении записи в
единый государственный реестр
юридических лиц)
2.
Предыдущие полные и сокращенные наименования
организации с указанием даты переименования и подтверждением
правопреемственности
3. Регистрационные данные:
3.1. Дата, место и орган регистрации
(на основании Свидетельства о государственной регистрации)
3.2.Фамилия, имя, отчество и наименование должности
руководителя организации Участника закупки
3.3. Учредители (перечислить наименования и
организационно-правовую форму всех учредителей, чья доля в уставном
капитале превышает 10%) и доля их участия (для
акционерных
обществ– выписка из реестра акционеров
отдельным документом)
(на основании Учредительных документов установленной формы
(устав, положение, учредительный договор)
3.3. Срок деятельности организации
ИНН
КПП
ОГРН
–
4. Юридический адрес участника закупки
5.
Почтовый адрес участника закупки
6.
Наличие статуса субъекта малого/среднего предпринимательства
Страна
Адрес (включая индекс)
Страна
Адрес (включая индекс)
Телефон
Факс
Адрес электронной
почты:
Адрес сайта в сети
Интернет:
ДА/НЕТ
В подтверждение отсутствия задолженности по начисленным налогам, сборам и иным
обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды
предоставляются:
 Копия справки об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов,
сборов, страховых взносов, пеней и санкций.
23

Копии форм №1 «Бухгалтерский баланс» и №2 «Отчет о прибылях и убытках» за два
предыдущих года и бухгалтерского баланса с приложением «Отчет о финансовых
результатах» за последний отчетный период отчетного года, с отметкой налоговой
инспекции и заверенные печатью организации.
Подпись руководителя (уполномоченного лица)
Участника закупки
м.п.
24
/
ФИО
/
2.3. Форма заявки на участие в открытом запросе предложений (Форма №3)
На бланке организации
Дата, исх. номер
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
(УТМФ 107-15) по выбору организации на право заключения договора на
выполнение работ по межнавигационному ремонту лоцманского катера "Форт"
для нужд ФГУП "Росморпорт"
1. Изучив Документацию на право заключения вышеупомянутого договора
_______________________________________________________________________
(наименование организации - Участника)
в лице______________________________________________________________________
(наименование должности руководителя и его Ф. И. О.)
сообщает о согласии участвовать в открытом запросе предложений на условиях,
установленных в указанных выше документах, и направляет настоящую заявку.
2. Мы согласны выполнить и осуществить, предусмотренные открытым запросом
предложений работы, в соответствии с требованиями Документации и на условиях,
которые мы представили в настоящем предложении,
Со стоимостью выполнения работ___________________руб. (НДС в т.ч)
(вставить стоимость цифрами и прописью) руб. (НДС в т.ч.).
Периодом выполнения работ: с 10 февраля по 10 марта 2015 г.
Сроком выполнения работ:________________ (к.дн).
Сроком гарантии на работы ________(месяцев); на СЗЧ и оборудования ____ (месяцев)
3. К заявке на участие в открытом запросе предложений прилагаются документы,
согласно описи: на _____ л.
4. Мы также ознакомлены с материалами Технического задания на выполнение работ,
влияющими на стоимость предложения.
5. Мы согласны с тем, что в случае если нами не были учтены какие-либо расценки на
выполнение работ, составляющие полный комплекс работ открытого запроса
предложений, данные работы будут в любом случае выполнены в полном соответствии с
Техническим заданием. В стоимость выполнения работ включены стоимость самих работ,
а также требуемых по мнению участника дополнительных расходов, не учтенных
техническим заданием, прибыль организации, все уплачиваемые Подрядчиком налоги
(включая НДС, если он подлежит начислению), таможенные пошлины, страхование, иные
обязательные платежи и расходы исполнителя, связанные с выполнением работ на
предусмотренных договором условиях, в том числе расходы по оформлению пропусков на
территорию морского порта Усть-Луга, а также все скидки и возможные валютные риски,
связанные с изменением курсов валют в период действия предложения и в течение всего
периода действия договора на выполнение работ.
6. Если наши предложения, изложенные выше, будут приняты, мы берем на себя
обязательство выполнить
работы в соответствии с требованиями документации
открытого запроса предложений и Техническим заданием и согласно нашим
предложениям.
7. Настоящей Заявкой подтверждаем, что против
__________________________________________________________________________
(наименование организации - Участника закупки)
не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена, а
также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным
платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за
прошедший календарный год не превышает _____ % (значение укажите цифрами и
25
прописью) балансовой стоимости активов Участника закупки по данным бухгалтерской
отчетности за последний завершенный отчетный период.
8. Настоящим также подтверждаем отсутствие нашей аффилированности с Заказчиком, а
также с его сотрудниками.
9. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в Заявке информации и
подтверждаем право Заказчика, не противоречащее требованию формирования равных
для всех участников закупки условий, запрашивать у нас, уполномоченных органов
власти и упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию,
уточняющую представленные нами в ней сведения, в том числе сведения о
соисполнителях.
10. В случае, если наше предложение будет признано лучшим, мы берем на себя
обязательства подписать договор с ФГУП «Росморпорт» на выполнение работ в
соответствии с требованиями документации и условиями наших предложений в срок не
ранее, чем через 3 дня и не позднее 20 дней со дня размещения на официальном сайте и
сайте Заказчика протокола, составленного по результатам закупки и определяющего
участника закупки, с которым заключается договор.
11. В том случае, если наше предложение будет лучшим после предложения Победителя
открытого запроса предложений, а Победитель открытого запроса предложений будет
признан уклонившимся от заключения договора с Заказчиком, мы обязуемся подписать
данный договор на выполнение работ в соответствии с требованиями документации и
условиями нашего предложения.
12. Мы извещены о включении сведений о _______ (наименование организации –
Участника закупки)
в Реестр недобросовестных поставщиков в случае уклонения нами от заключения
договора.
13. В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006
«О персональных данных» № 152-ФЗ подтверждаем получение согласия на обработку
персональных данных специалистов представленных в составе заявке в целях оценки и
сопоставления заявок на участие в данном открытом запросе предложений.
14. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного
характера и взаимодействия с Заказчиком нами уполномочен
_____________________________________________________________________________
(Ф. И. О., телефон работника организации - Участника закупки)
Все сведения о проведении открытого запроса предложений просим сообщать
уполномоченному лицу.
15. В случае присуждения нам права заключить договор в период с даты получения
проекта договора и до подписания официального договора настоящая Заявка будет носить
характер предварительного заключенного нами и заказчиком договора о заключении
договора на условии нашего предложения, содержащегося в настоящей заявке на участие
в открытым запросе предложений.
16. Настоящая Заявка действует до завершения процедуры проведения открытого запроса
предложений.
17. Наши юридический и фактический адреса:
___________________________________, телефон ____________, факс ___________,
банковские реквизиты: ____________________________________________.
18. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: ____________________.
Подпись руководителя (уполномоченного лица)
Участника закупки
26
м.п.
/
ФИО
/.
2.4. Форма коммерческого предложения (Форма №4)
Коммерческое предложение
на право заключения договора на выполнение работ по межнавигационному
ремонту лоцманского катера "Форт" для нужд ФГУП "Росморпорт"
Приложение № 1 к заявке
на участие в открытом запросе предложений
от «___» __2015 г. №____
Общая стоимость
выполнения работ*
(руб., НДС в т.ч.)
Наименование работ
Срок выполнения
Срок гарантии на
работ
выполненные работы; на
(к.дн)
СЗЧ/оборудование
(месяцев)
* - в соответствие со Сметой на выполнение работ Технического задания Раздела 3 Документации, прилагаемой
к настоящему коммерческому предложению и являющейся его неотъемлемой частью.
Общая стоимость выполнения работ составляет: __________ руб. ___ коп. (НДС в т.ч.);
(указать прописью значение, приведенное Таблице)
Срок выполнения работ составляет: ____________ к.дн.
Срок гарантии: на выполненные работы______ месяцев; на СЗЧ/оборудование ____
(месяцев).
Примечание:
____________________________________________________________________
(если согласно действующему законодательству стоимость работ НДС не облагается это должно быть
отражено в Примечаниях, с приложением обосновывающих документов)
В стоимость выполнения работ включены стоимость самих работ, а также требуемых по мнению
участника дополнительных расходов, не учтенных техническим заданием, прибыль организации, все
уплачиваемые Подрядчиком налоги (включая НДС, если он подлежит начислению),таможенные
пошлины, страхование, иные обязательные платежи и расходы исполнителя, связанные с выполнением
работ на предусмотренных договором условиях, в том числе расходы по оформлению пропусков на
территорию морского порта Усть-Луга, а также все скидки и возможные валютные риски, связанные с
изменением курсов валют в период действия предложения и в течение всего периода действия договора
на выполнение работ.
Обязательные приложения:
В случае, если НДС не подлежит начислению, участник закупки обязан предоставить
подтверждающие данный факт документы.
Прочие условия выполнения работ, предлагаемые Подрядчиком:
______________________________________
_____________________________________
(подпись, М.П.)
____________________________________
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
27
2.5 Форма справки об опыте выполнения работ за 2 (Два) последних года (Форма № 5)
Приложение № 2 к заявке
на участие в Запросе
от «__» _________2015 года №____
№
п/
п
Заказчик
(наименование,
адрес,
контактное
лицо с
указанием
должности,
контактные
телефоны)
№ Договора,
дата договора,
предмет
договора и
место
выполнения
работ по
предмету
договора
Общая
стоимость
фактически
выполненных
работ в рублях.
Сведения о претензиях и
судебных исках,
предъявленных
заказчиками в связи с
качеством и/или срывом
сроков выполнения
работ
№
страницы в
приложени
и
1.
2.
3.
…
*Участник должен подтвердить свое соответствие путем приложения заверенных печатью
организации и подписью руководителя копий договоров на работы по предмету Запроса,
выполненные за последние 2 (два) года, предшествующие размещению информации о закупке в
единой информационной системе и сайте Заказчика, c опытом не менее 2-х работ по
межнавигационному ремонту судов (а именно с опытом корпусных работ, сварочных работ,
опытом ремонта судовых ДВС).
Приложенные копии договоров должны идти в той последовательности, какая указана в данной
справке. Напротив каждого указанного договора должен стоять № той страницы на которой
находится приложенная копия договора.
____________________________________
(подпись, М.П.)
____________________________________
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
28
2.6 Форма справки об имеющейся у Участника материально-технической базе*,
необходимой для выполнения работ по предмету открытого запроса предложений
(Форма №6)
Приложение № 3 к заявке
на участие в Запросе
от «__» _________2015 года №____
№
п/п
Наименование
Местонахождени
е
Основание
принадлежности
(право
собственности,
договор аренда и
т.п.)
Предназна
чение
(с точки
зрения
выполнени
я
Договора)
Примечан
ия
1.
2.
3.
…
* С приложением заверенной подписью руководителя и печатью организации копии
действующего договора аренды (субаренды) на производственные помещения (мощности)
либо копии свидетельства о праве собственности на производственные помещения
(мощности).
В справке, помимо производственных помещений, указывается специализированное оборудование,
инструмент и материалы, которые непосредственно необходимы для выполнения работ по
предмету Запроса.
Приложение:
__________________ на ____л.
____________________________________
(подпись, М.П.)
____________________________________
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность
29
2.7 Форма справки о наличии в штате Участника персонала*, необходимого для
выполнения работ по предмету открытого запроса предложений (Форма №7)
Приложение № 4 к заявке
на участие в Запросе
от «__» _________2015 года №____
№
п/п
1.
Наименование
должности (специальность)
Квалификация
работников
Количество
работников
Примечания
2.
3.
…
* Участник подтверждает свое соответствие путем предоставления заверенных подписью
руководителя и печатью организации копий дипломов, сертификатов о квалификации
привлекаемого персонала, а именно слесаря, газо-электросварщика, маляра, инженерамеханика, инженера-технолога.
В справке перечисляются те работники Участника, которые непосредственно будут
задействованы в работах по предмету Запроса.
____________________________________
(подпись, М.П.)
____________________________________
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
30
2.8. Декларация участника о соответствии установленным требованиям (Форма № 8)
Приложение № 5 к заявке
на участие в Запросе
от «__» _________2015 года №____
ДЕКЛАРАЦИЯ
Участника закупки о соответствии установленным требованиям.
Настоящей Декларацией _________________________________ (далее – Участник)
(наименование Участника)
подтверждает, что на день подачи заявки на открытый запрос предложений (УТМФ 10715) по выбору организации на право заключения договора на выполнение работ по
межнавигационному ремонту лоцманского катера "Форт" для нужд ФГУП "Росморпорт":
- Участник не находится в процессе ликвидации;
- отсутствует решение арбитражного суда о признании Участника банкротом и об
открытии конкурсного производства;
- деятельность Участника не приостановлена в порядке, предусмотренном
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
- сведения об Участнике отсутствуют в реестре недобросовестных поставщиков,
предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд»;
- сведения об Участнике отсутствуют в реестре недобросовестных поставщиков,
предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;
- отсутствуют на момент проведения Закупки вступивших в силу и не
исполненных решений суда о ненадлежащем исполнении участником закупки
обязательств по договорам (контрактам), заключенным с ФГУП «Росморпорт»
на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, одноименных закупаемым
товарам, работам, услугам;
- отсутствуют на момент проведения Закупки вступивших в силу решений суда о
ненадлежащем исполнении участником закупки обязательств по договорам (контрактам)
на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг одноименных закупаемым
товарам, работам, услугам за последние 2 года за исключением случаев, указанных в
предыдущем подпункте.
Участник ________________ /_______________________
(Подпись)
(Ф.И.О.)
м.п.
31
2.9 Форма доверенности на уполномоченное лицо, имеющее право подписи и
представления интересов организации - участника закупки (Форма №9)
На бланке организации
Дата, исх. номер
ДОВЕРЕННОСТЬ № ____
Санкт-Петербург _____________________________________________ ________________
(прописью число, месяц и год выдачи доверенности)
Организация - Участник закупки:
_________________________________________________________________________
(наименование организации)
доверяет
___________________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность)
паспорт серии _________ № _____________ выдан _________________ «____» __________
представлять интересы _________________________________________________________
(наименование организации)
на запросе, проводимом (укажите название Заказчика).
В целях выполнения данного поручения он уполномочен представлять комиссии
необходимые документы, подписывать и получать от имени организации-доверителя все
документы, связанные с его выполнением.
Подпись
удостоверяем. ________________________________
(Ф.И.О. удостоверяемого)
______________________________
(подпись удостоверяемого)
Достоверность действительна по «____» __________________________ 20 __ г.
Руководитель организации
_____________
(подпись)
_____________________
(Ф.И.О.)
М.П.
32
Раздел 3. Техническое задание
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ РЕМОНТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
СУДНО:
СУДОВЛАДЕЛЕЦ:
ХОЗЯЙСТВЕННОЕ
ВЕДЕНИЕ:
ТЕХНИЧЕСКИЙ
МЕНЕДЖЕР:
Л/К "Форт"
ФГУП "РОСМОРПОРТ"
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАССЕЙНОВЫЙ ФИЛИАЛ
Санкт Петербург, 198035, Гапсальская ул. д. 8
ФГУП "Росморпорт" УТМФ
Санкт Петербург, 198097,пр. Стачек, д.43 корп.2
тел.: +7 (812) 333-50-55, факс.: +7 (812) 676-26- 339-9125
20
эл.почта: [email protected]
СРОКИ РЕМОНТА:
10.02.15-10.03.15
ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ
СУДНА:
ФЛАГ:
ПОРТ ПРИПИСКИ:
ТИП СУДНА:
НОМЕР ИМО:
КЛАСС:
МЕСТО И ВРЕМЯ
ПОСТРОЙКИ:
ВАЛОВАЯ
ВМЕСТИМОСТЬ:
ЧИСТАЯ
ВМЕСТИМОСТЬ:
ДЕДВЕЙТ:
ДЛИНА НАИБОЛЬШАЯ:
ДЛИНА
/ПЕРПЕНДИКУЛЯРАМИ:
ШИРИНА:
ВЫСОТА БОРТА:
ОСАДКА ПО ЛЕТНЮЮ
МАРКУ:
ДОКОВЫЙ ВЕС:
КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ:
СУПЕРИНТЕДАНТ:
КАПИТАН:
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ПОРТ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Лоцманский катер
КМ
Л3
завод Пелла 1990г.
84т.
25т.
12т.
23,1м
19,62м
5,4м
2,8м
1,86м
88т.
Бенераф Леонид Маркович
МОБ: +7(921) 9395871 ЭЛ.ПОЧТА: [email protected]
Степанов Юрий Александрович
МОБ: +7(921)970 74 95
судовой +7(921) 871 02 70
33
ул.Межевой
канал д.3, к.2
факс: +7(812)
339-91-16
СОДЕРЖАНИЕ
1. УСЛУГИ ЗАВОДА
2. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
3. ДОКОВАНИЕ И РАБОТЫ В ДОКЕ
3.1 Винты фиксированного шага
3.2 Гребные валы
3.3 Упорные валы
3.4 Рулевое устройство
3.5 Якоря и якорные цепи
4. КОРПУСНАЯ ЧАСТЬ
4.1 Дефектация и ремонт корпусных конструкций
5. МЕХАНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
5.1 Главные двигатели IVECO
8210SRM45
IVECO
13E
IVECO
5.2 Дизель генератор IVECO 8041M08
N45
5.3 Трубопроводы отвода отработавших газов
5.4 Топливоподкачивающий насос
5.5 Рулевая машина
5.6 Разное
6. ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
7. ПАЛУБНЫЕ УСТРОЙСТВА И МЕХАНИЗМЫ
Кранцевая защита, привальный брус
7.2 Леерные ограждения
7.3 Покрасочные работы
7.4 АСИ
8. РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ ЧАСТЬ
8.2 Радиосвязь
9. БЫТОВАЯ ЧАСТЬ
34
NT M50
MNA
M10
Услуги завода
1
№
п/п
Наименование работ и технические характеристики
1.1
Набрать клетки
1.2
Поспановка судна в док (подъем на слип) / Вывод судна из
дока (спуск со слипа)
1.3
Поставка
Ед изм
Колво
к-т
операция
2
Обеспечить стоянку у причала
сут.
20
1.4
Содержание судна в доке (на слипе)
сут
14
1.5
Подключить/отключить кабель берегового питания
раз
2
1.6
Обеспечить подачу электроэнергии на судно
кВт
1.7
Подключить/отключить заземление корпуса судна к корпусу
дока
к-т
2
1.8
Подключить/отключить пожарную магистраль судна к
пожарной магистрали дока.
раз
2
1.9
Поддерживать в системе рабочее давление
сут.
14
1.10
Пожарный надзор
сут.
1.11
Установить/убрать трап – сходню с дока(слипа) на судно
шт
1
1.12
Установить/убрать контейнеры для сбора пищевых,
производственных и бытовых отходов со стоимостью
утилизации
раз
1
1.13
Установить/убрать контейнеры для сбора контейнер для
промасляной ветоши и остатков нефтепродуктов со
стоимостью утилизации
раз
1
35
СЗЧ
Материалы
цена за
единицу
руб. c
НДС
Стоимость,
руб. c
НДС
Примечание
2
№ п/п
2
Подготовительные работы
Поставка
Наименование работ и технические характеристики
Ед изм
Колво
СЗЧ
материалы
Цена за
единицу в
т.ч. НДС
руб.
Стоимость
в т.ч. НДС
руб.
Примечание
Подготовка (мойка) танков
2.1
Зачистка расходной цистерны объемом 0.7 м³
шт.
1
2.2
Зачистка сточной цистерны объемом 1,8 м³
шт.
1,0
2.3
Зачистка топливного танка объемом 5.2 м³
2.4
Зачистка топливного танка объемом 4.6 м³
шт
3
№ п/п
3
3.1
1.0
шт.
Докование и ремонт в доке
Наименование работ и технические характеристики
1.0
Поставка
Ед изм
Кол-во
СЗЧ
Винто-рулевой комплекс
Винты фиксированного шага
3.1.1
Демонтировать/смонтировать
шт.
2
3.1.2
Правка, зачистка кромок лопастей, ремонт по дефекиации,
балансировка
Гребные валы правого и левого бортов
шт.
2
3.2.1
Демонтаж/монтаж линий вала и упорно-опорного
подшипника(левого и правого бортов)
шт.
2
3.2.2
Произвести доставку в цех/на судно
компл.
2
3.2.3
3.2
1.0
Произвести обмеры валов с составлением карты обмеров
компл.
2
3.2.4
Произвести проверку валов на бой
компл.
2
3.2.5
Устранить износ шеек валов проточкой в ремонтный размер и
последующей полировкой
компл.
2
36
Материалы
цена за
единицу в т.ч.
НДС руб
Стоимостьв
т.ч. НДС
Примечание
3.2.6
Изготовить и заменить дейдвудные подшипники под
ремонтный размер валов (материал капролон)
шт.
2
3.2.7
Центровка линий вала
шт.
2
3.2.8
Учесть стоимость изготовления и замены полумуфты вала ПБ
шт.
1
3.3
Исполнитель
Исполнитель
Исполнитель
Исполнитель
Исполнитель
Упорные валы левого и правого бортов
3.3.1
Демонтаж/монтаж, произвести дефектацию подшипников
шт.
4
3.3.2
Заменить сальниковые уплотнения
шт
2
3.3.3
Демонтировать/смонтировать, доставить в цех и обратно на
борт, проверить валы на станке на бой
шт.
2
3.3.4
Отрегулировать(установить) осевой разбег подшипников
согласно ТУ завода изготовителя на упорных валах.
шт.
4
Произвести монтаж/демонтаж перьев рулей,баллеровповерить на станке на бой, ремонт по дефектации
шт.
2
Изготовить и заменить бронзовые втулки подпятников по
дефектации
Заменить сальниковую набивку баллера.
шт.
2
шт.
2
Исполнитель
шт.
2
Исполнитель
3.4
3.4.1
3.4.2
3.4.3
3.5
3.5.1
3.5
4
№ п/п
Рулевое устройство
Исполнитель
Исполнитель
Якоря и якорные цепи
Произвести обмыв водой якорной цепи, окраска (учесть
стоимость краски)
Общие
Корпусная часть
Наименование работ и технические характеристики
поставка
Ед изм
Кол-во
92,4
4.1.
Дефектация, ремонт корпусных конструкций
4.1.1
Надводный борт очистить до степени СА-1,0 на 100 %
.Очищенные места загрунтовать на 2 слоя и покрасить на два
слоя 100% .
м²
После производства корпусных работ нанести надписи, марки
углублений, грузовую марку, ватерлинию
м
4.1.2
Исполнитель
СЗЧ
Материалы
Исполн.
1
37
Цена за
единицу в т.ч.
НДС (руб)
Стоимость в
т.ч. НДС
(руб)
Примечание
5
Механическая часть
№ п/п
Наименование работ и технические характеристики
5
5.1.1
МЕХАНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Главные двигатели IVECO 13ENT M50
Произвести проверку регулировки тепловых зазоров
клапанов.
Произвести замену ремня привода генератора и насоса
охлаждения внутреннего котура.
Произвести очистку теплообменника. Предусмотреть Д/М.
Произвести демонтаж/монтаж,очистку турбо-нагнетателя и
вып. коллектора
Произвести замену охлаждающей жидкости(антифриза) во
внутреннем контуре двигателя
Дизель генератор IVECO 45MNAM10
Произвести проверку регулировки тепловых зазоров клапанов
Произвести демонтаж/монтаж, опрессовку форсунок. Ремонт
по результатам.
5.1.2
5.1.3
5.1.4
5.1.5
5.1.6
5.2
5.2.1
5.2.2
5.2.3
Произвести очистку теплообменника. Предусмотреть Д/М.
5.2.4
Произвести замену ремня привода генератора, насоса
охлаждения внутреннего контура
5.2.5
Произвести ремонт по дефектации насоса охлаждения
внутреннего контура. Предусмотреть замену рабочей
крылатки
5.2.6
5.3
5.3.1
поставка
Ед
изм
Колво
шт.
2
шт.
2
шт.
шт.
2
2
компл.
2
л.
шт.
шт.
80
1
1
шт
4
шт
1
шт.
СЗЧ
Материалы
заказчика
исполнителя
исполнителя
исполнителя
заказчика
2
исполнителя
шт
1
л
20
Произвести замену охлаждающей жидкости(антифриза) во
внутреннем контуре двигателя
Ремонт трубопроводов
исполнителя
Заменить трубопровод d1/2 холодного водоснабжения с
крепежом
пм
5
5.3.2
Замена водонагревателя на камбузе INOX
шт
1
5.3.3
Произвести очистку трубопроводов выхлопных газов ГД,ДГ,
котла. Поврежденную изоляцию восстановить.
м.п
10
исполнителя
Заказчика
исполнителя
38
Цена за
единицу в
т.ч. НДС
(руб)
Стоимость
в т.ч. НДС
(руб)
Примечание
6
№ п/п
6
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
7
№ п/п
7
7.1
поставка
Электромеханическая часть
Ед
изм
Колво
компл.
1
Произвести замену фонарей освещения в форпике 24 V по
образцу
шт
3
Произвести проверку маномекторв, вакууметров и электроизмерительных приборов.
шт
36
компл.
1
шт
1
Наименование работ и технические характеристики
СЗЧ
материалы
Исполнит
Исполнит.
Исполнит
Исполнит.
Цена за
единицу в
т.ч. НДС
Стоимость
в т.ч. НДС
Примечание
ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
ГРЩ - произвести профилакттику, обтяжку контактных
соединений. Произвести проверку всех автоматов.
Произвести проверку сопротивлений изоляции
электродвигателей и кабельных трасс 220V - 24V
Произвести замену фонаря в помещении гальюна 24 V по
образцу
Демонтаж/монтаж, ревизия навесных генераторов и стартеров
ГД и ДГ, проверка работы на стенде. Предъявить в работе
экипажу
Произвести осмотр/чистку генератора ДГ. Предъявить в работе
экипажу
шт.
6
шт
1
Палубная часть
Поставка
Наименование работ
Палубная часть
Изготовление кранцевой коробки для установки кранца в носовой
части судна.. Произвести монтаж резиновых кранцев Д 300 мм
Ед изм
Колво
шт.
4
СЗЧ
Материалы
Исполнитель
7.1.1
Произвести демонтах,монтаж резины по периметру корпуса судна
пм
50
7.1.2
Изготовление кранцевой коробки по периметру корпуса судна
Предусмотреть,установку крепежных шпилек Д 12мм в количестве
100 шт
пм
50
39
исполнителя
Исполнитель
Цена за
единицу в
т.ч. НДС
(руб)
Стоимость
в т.ч. НДС
(руб)
Примечание
7.1.3
7.1.4
7.1.5
8
№ п/п
1
Произвести замену листа обшивки корпуса в районе привального
бруса. Площадь 500мм*500мм Толщина листа 6мм
Произвести замену палубы в салоне лоцманов. Площадь -5400мм*
3500мм Толщина стали 6мм
Произвести частичную замену переборки в:салоне лоцмановсмежную с топливным танком. Площадь замены L-5400мм,
В-600мм Толщина стали-6мм
пм
шт.
1
Исполнитель
шт.
Исполнитель
1
Бытовая часть
Наименование работ и технические характеристики
Исполнитель
50
Поставка
Ед изм
Кол-во
Заменить обшивку стен и подволока,помещений камбуза
СЗЧ
Материалы
исполнитель
панелями ДВП с заменой обрешетника
2
3
4
5
Произвести ремонт диванов в жилом кубрике с заменой дермантина
и паралона
Заменить обшивку стен и подволока в помещении салона лоцманов с
заменой обрешетника,панели ДВП
Произвести замену деревянного настила палубы в салоне лоцманов с
заменой обрешетника
Изготовление по образцу и замена шкафов в салоне лоцманов
шт.
2
исполнитель
м.2
20
исполнитель
м.2
15
исполнитель
шт.
2
40
исполнитель
Цена за
Стоимос
единицу в т.ч. ть в т.ч.
НДС (руб)
НДС
(руб)
Примечание
Раздел 4. Проект договора
ДОГОВОР ПОДРЯДА № ________
г. ______________
20__ г.
«___»__________
Федеральное государственное унитарное предприятие «Росморпорт» (ФГУП
«Росморпорт»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице __должность ___ ФИО
полностью____, действующего на основании доверенности от ________ № ______, с
одной стороны, и ________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице
_____ ФИО полностью _______, действующего на основании Устава, с другой стороны, а
вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор подряда (далее – Договор)
о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика и в соответствии со Сметойведомостью (Приложение № 1) выполнить работы по ремонту (далее – Работы)
___________» (далее – Судно), а Заказчик обязуется принять результат Работ и оплатить
его в порядке, предусмотренном настоящим Договором.
1.2. Перечень и объемы Работ приведены в Смете-ведомости (Приложение № 1),
являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Подрядчик обязуется:
2.1.1. Выполнить все Работы в соответствии с требованиями Российского Морского
Регистра Судоходства либо Российского Речного Регистра (далее – Регистр),
ведомственными Техническими условиями и международными стандартами, в сроки
установленные настоящим Договором с предъявлением выполненных Работ Регистру.
2.1.2. Обеспечить безопасную и безаварийную стоянку Судна в течение всего
периода ремонта, независимо от погодных и климатических условий.
2.1.3. При необходимости разработать рабочие чертежи, технологические процессы
для ремонтируемого Судна.
2.1.4. Нести ответственность за сохранность демонтированных с Судна узлов,
деталей, оборудования.
2.1.5. Нести риск случайной гибели или случайного повреждения материалов,
оборудования, запасных частей, переданных Заказчиком Подрядчику для выполнения
ремонта (замены) по настоящему Договору.
2.1.6. При выполнении Работ по ремонту Судна нести ответственность за
соблюдение правил пожарной и экологической безопасности и за возможный ущерб,
причиненный их нарушением.
2.1.7. В течение гарантийного срока, указанного в пункте 8.2 настоящего Договора,
своевременно устранять недостатки и неисправности, в порядке, установленном разделом
8 настоящего Договора.
2.1.8. В случае выявления Заказчиком в процессе выполнения Работ недостатков
(дефектов) безвозмездно устранять их своими силами или силами привлеченных
Подрядчиком субподрядчиков.
2.2. Подрядчик вправе, с согласия Заказчика, привлекать к выполнению Работ
субподрядчиков. Ответственность за качество выполненных субподрядчиком Работ,
соблюдение им действующих норм и правил полностью несет Подрядчик.
2.3. Подрядчик не вправе препятствовать выполнению Работ (части работ) на борту
Судна
другими
подрядчиками,
привлеченными
Заказчиком,
при
условии
41
предварительного согласования Заказчиком с Подрядчиком порядка выполнения работ
другими подрядчиками, в целях соблюдения технологического процесса ремонта судна
Подрядчиком.
2.4. Заказчик обязан:
2.4.1. До начала ремонта Судна передать Подрядчику техническую документацию
по Судну, необходимую для выполнения заявленных ремонтных работ.
2.4.2. Производить оплату Работ в размерах и в сроки, установленные настоящим
Договором. По окончании Работ принять их результат.
2.4.3. Обеспечить несение круглосуточной пожарной вахты на Судне в период
ремонта.
2.5. Заказчик (от его лица: капитан Судна, старший (главный) механик, иные лица
командного состава по заведованию, специалисты Управления технического менеджмента
флота ФГУП «Росморпорт») вправе в любое время проверять качество Работ и
соответствие их техническим требованиям, без вмешательства в оперативнохозяйственную деятельность Подрядчика. Для технического наблюдения, согласования и
решения всех прочих вопросов Заказчик назначает своего представителя.
3. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
3.1. Работы по ремонту Судна должны выполняться под надзором Регистра с
последующим предъявлением Регистру результатов Работ.
3.2. При выполнении огневых работ Подрядчик обеспечивает подготовку рабочих
мест и контроль за соблюдением правил пожарной безопасности в соответствии с
действующими нормативными документами. Перед началом проведения огневых работ
Подрядчик и Заказчик согласовывают план привлечения сил и средств для тушения
пожара на Судне.
3.3. При постановке Судна к месту проведения Работ, Подрядчик проводит
совместные с экипажем Судна учения по ликвидации пожара.
3.4. Контроль за ходом выполнения Работ по ремонту Судна осуществляет судовой
экипаж и уполномоченные представители Заказчика.
3.5. Постановка Судна к месту проведения Работ и вывод Судна по завершении
ремонта производится по заявкам Заказчика и за его счет. Дальнейшие перестановки
Судна, в рамках технологического процесса, не указанные в Смете-ведомости
(Приложение № 1), осуществляются Подрядчиком и за его счет, включая оплату буксиров,
швартовных бригад, лоцманов.
3.6. Предоставляемые Заказчиком/Подрядчиком для ремонта Судна сменнозапасные части (далее – СЗЧ), узлы, механизмы и другое имущество должны быть
одобрены Регистром, в случаях, когда такое одобрение необходимо согласно
действующим Правилам Регистра.
3.7. На все предоставляемые Заказчиком/Подрядчиком СЗЧ, узлы, механизмы и
другое имущество (включая используемые для ремонта), подлежащие обязательной
сертификации в соответствии с законодательством Российской Федерации должны
иметься соответствующие сертификаты.
3.8. Все Работы должны выполняться в соответствии с установленными Регистром
Правилами.
3.9. Все оборудование, узлы и механизмы, заменяемые или вновь устанавливаемые
во время ремонта на Судне должны быть совместимы с имеющимся на нем
оборудованием, коммуникациями и т.п.
4. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
4.1. При исполнении настоящего Договора представителями Заказчика на
основании предоставленных им полномочий выступают:
42
- Управление технического менеджмента флота ФГУП «Росморпорт» – по
вопросам согласования актов дефектации, ремонтных ведомостей (Смет-ведомостей),
технологических указаний на ремонт, спецификаций на поставку сменно-запасных частей
и другого материально-технического снабжения Судна, подбора субподрядных
организаций; сдачи-приемки выполненных работ и подписания Акта сдачи-приёмки
выполненных работ (финансовый акт);
- ______________________ филиал ФГУП «Росморпорт» (далее – Филиал) – в
части приемки Судна из ремонта уполномоченными членами экипажа Судна с
составлением Акта выполненных работ (технический акт), приемки/выдачи по товарным
накладным материально-технического снабжения, предназначенного для ремонта (либо
технического обслуживания) Судна, акцепта и оплаты со счетов Филиала выполненных
работ (услуг), поставленных товаров, отражение операций в учете.
4.2. Стороны согласились с тем, что они будут считать конфиденциальной
информацией условия настоящего Договора и информацию, переданную ими друг другу в
процессе его исполнения. В связи с этим Стороны принимают на себя обязательство
строго сохранять конфиденциальную информацию и принять все необходимые меры
против ее разглашения третьим лицам, без предварительного письменного согласия обеих
Сторон, за исключением предоставления Исполнителем конфиденциальной информации
Федеральному агентству морского и речного транспорта.
Предусмотренные настоящим пунктом обязательства Сторон относительно
конфиденциальности и неразглашения информации не будут распространяться на
общедоступную информацию.
Стороны несут ответственность за обеспечение того, чтобы каждое лицо, которому
конфиденциальная информация была раскрыта в соответствии с настоящим Договором,
не раскрывало ее, или не передавало ее какому бы то ни было неуполномоченному на ее
получение лицу.
Если одна из Сторон допустит разглашение (распространение) конфиденциальной
информации, с нарушением изложенных в данном разделе требований, она возместит
другой Стороне причиненные таким образом убытки в полном объеме.
1.
5. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ И ПРИЕМКИ РАБОТ
5.1. Место выполнения Работ, предусмотренных настоящим Договором – борт
Судна, находящегося у причала в морском порту или просто в порту и указать название
порта.
5.2. Работы по договору выполняются с использованием материалов, СЗЧ, узлов,
механизмов и другого имущества, поставляемых по настоящему Договору, как
Подрядчиком, так и Заказчиком в соответствии со Сметой-ведомостью (Приложение № 1).
7. 5.3. Все используемые Подрядчиком для ремонта материалы и СЗЧ должны
быть новыми и ранее не использованными, а также быть свободными от любых прав и
притязаний на них третьих лиц.
5.4. Все старое снятое оборудование и материалы являются собственностью
судовладельца.
8. 5.5. При необходимости использования СЗЧ и материалов Заказчика,
включенных в Смету-ведомость (Приложение № 1), Подрядчик направляет письмо на
выдачу СЗЧ/материалов на имя директора Филиала. Отпуск СЗЧ/материалов со склада
Судна и передача их в ремонт уполномоченному (на основании доверенности)
представителю Подрядчика производится членом судового экипажа, уполномоченным на
подписание документов, по накладной (с использованием унифицированной формы М15) и заверяется судовой печатью. Один экземпляр накладной остается на Судне.
9.
Установка СЗЧ/использование материалов при проведении ремонтных работ
оформляется Подрядчиком Актом на использование материалов/СЗЧ, который передается
Заказчику при сдаче-приемке выполненных работ. Неиспользованные в процессе ремонта
43
СЗЧ/материалы возвращаются на склад Судна по накладной (с использованием
унифицированной формы М-15).
10. 5.6. Стороны обязуются своевременно в письменном виде извещать друг друга
обо всех изменениях согласованного в Смете-ведомости (Приложение № 1) перечня
Работ. В случае изменения объемов работ по результатам проведения осмотра Судна в
доке, дефектации и предъявления материальной части Заказчику, а также там, где
Заказчику потребуется выполнение дополнительных работ, не указанных в Приложении
№ 1 к настоящему Договору, изменение объемов работ, сроки и стоимость выполнения
этих работ согласовываются Сторонами и документируются дополнительным
соглашением.
5.7. Демонтаж/монтаж, ремонт ответственных деталей и механизмов производится
Подрядчиком только после согласования с Заказчиком технологии на ремонт.
5.8. Сдача-приемка выполненных Работ оформляется Сторонами Актом
выполненных работ (технический акт), который составляется Подрядчиком и
представителем экипажа Судна с указанием названия Судна, объема (количества) Работ,
датой его составления, подписывается Подрядчиком и представителем судового экипажа,
уполномоченным на подписание документов, с указанием должности, Ф.И.О.
представителей Сторон, заверяется печатью Судна и Подрядчика. Кроме того
Подрядчиком оформляется Акт сдачи-приемки выполненных работ (финансовый акт) с
указанием объема, стоимости и качества выполненных Работ.
К Актам на выполненные работы (техническому и финансовому) прилагаются,
согласованные с Заказчиком акты дефектации, технологические указания на ремонт,
отчеты, акты ОТК, акты и сертификаты на используемые материалы, технические
паспорта на изделия, а также иные документы, подтверждающие фактические затраты
Подрядчика. Если Акты на выполненные работы не оформлены Подрядчиком должным
образом, то возвращаются последнему для устранения замечаний.
5.9. Подрядчик в течение 3-х (трех) рабочих дней с момента выполнения Работ
передает Акт выполненных работ, Акт сдачи-приемки выполненных работ, счет (при
необходимости счёт-фактуру и другие документы, указанные в пункте 5.8 настоящего
Договора) Заказчику (в Управление технического менеджмента флота ФГУП
«Росморпорт»). Если не СЗБФ дополняем настоящий пункт следующим
предложением: Оригиналы – в течение 7-ми (семи) рабочих дней с момента
выполнения Работ.
5.10. Заказчик в течение 5-ти (пяти) рабочих дней со дня получения от Подрядчика
Акта сдачи-приемки выполненных работ, обязан подписать его либо дать
мотивированный отказ от приемки выполненных Работ. В случае отказа Заказчика от
приемки Работ Сторонами составляется Протокол с перечнем выявленных недостатков
(дефектов) и сроков их устранения. После устранения недостатков (дефектов) Подрядчик
повторно направляет Заказчику (в Управление технического менеджмента флота ФГУП
«Росморпорт») Акт сдачи-приемки выполненных работ в порядке, предусмотренном
пунктом 5.9 настоящего Договора.
5.11. Обязательства Подрядчика по выполнению Работ считаются исполненными
надлежащим образом с момента подписания Сторонами Акта сдачи-приемки
выполненных работ.
5.12. В случае нарушения сроков предоставления документов, указанных в
пункте 5.9 настоящего Договора или предоставления ненадлежащим образом
оформленных документов, Заказчик оставляет за собой право в одностороннем порядке
изменять срок оплаты Работ, указанный в п. 6.8 настоящего Договора.
6. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
6.1. Общая стоимость Работ в соответствии со Сметой-ведомостью (Приложение №
1) составляет _____________ (_____________________) рублей ____________ копеек, в
44
том числе НДС 18% – ______________ (_______________________________) рублей
______________ копейки.
6.2. В указанную в пункте 6.1 настоящего Договора общую стоимость
выполняемых Подрядчиком Работ включены все уплачиваемые Подрядчиком налоги,
таможенные и иные обязательные платежи, а также все расходы Подрядчика по
швартовным, ходовым испытаниям (при необходимости) и иные, связанные с
исполнением Договора и причитающееся ему вознаграждение.
6.3. Оплата Работ осуществляется в следующем порядке:
6.3.1. Заказчик в течение 15-ти (пятнадцати) календарных дней со дня получения от
Подрядчика счета на оплату производит авансовый платеж в размере 30% от общей
стоимости Работ, указанной в пункте 6.1 настоящего Договора на сумму
____________________ (_______________________) рублей ___________ копеек, в том
числе НДС 18% - __________ (_________________) рублей ____________ копеек, путем
перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. Обязательство Заказчика
по перечислению авансового платежа, предусмотренное настоящим Договором, считается
исполненным с момента списания денежных средств в размере, указанном в настоящем
пункте, с расчетного счета Заказчика.
6.3.2. Подрядчик не позднее 3-х (трех) календарных дней с момента подписания
настоящего Договора обязан направить в адрес Заказчика (Управление технического
менеджмента флота ФГУП «Росморпорт» по адресу: 198035, Санкт-Петербург, ул.
Межевой канал, д. 3, к. 2) оригинал счета на перечисление авансового платежа. В случае
просрочки исполнения обязательств по направлению счета, Заказчик вправе потребовать
от Подрядчика уплаты штрафа в размере 0,5% от стоимости Работ за каждый день
просрочки. Подрядчик обязан уплатить сумму штрафа в течение 5-ти (пяти) рабочих дней
с момента получения такого требования.
6.3.3. В случае не предоставления Подрядчиком в течение 3-х (трех) календарных
дней с момента заключения настоящего Договора оригинала счета, Заказчик оставляет за
собой право в одностороннем порядке изменить срок перечисления авансового платежа.
6.3.4. В случае если Подрядчик не приступил к выполнению работ в установленные
настоящим Договором сроки, то он обязан возвратить Заказчику 100% аванса в течение
15-ти (пятнадцати) календарных дней после срока начала работ, указанного в пункте 7.1
настоящего Договора.
6.4. Стоимость работ по настоящему Договору является твердой и может быть
изменена Сторонами только по результатам дефектации, на основании соответствующих
актов подписанных представителями Заказчика и Подрядчика, а так же при
дополнительных работах, выполняемых по заданию Заказчика, в соответствии с
дополнительным соглашением к настоящему Договору.
6.5. В случае возникновения необходимости в проведении дополнительных работ и
существенном превышении в связи с этим определенной настоящим Договором
стоимости работ, Подрядчик обязан предупредить Заказчика об этом не менее чем за 5
(пять) рабочих дней до начала выполнения таких работ.
6.6. В случае несогласия с превышением указанной в настоящем Договоре
стоимости работ, Заказчик решает вопрос о целесообразности продолжения работ по
настоящему Договору и вправе отказаться от дальнейшего исполнения настоящего
Договора.
6.7. Подрядчик, не предупредивший Заказчика о необходимости превышения
указанной в настоящем Договоре стоимости в срок, предусмотренный пунктом 6.5
настоящего Договора, обязан выполнить работы по стоимости, определенной настоящим
Договором.
6.8. Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 30-ти (тридцати)
календарных дней с даты получения Заказчиком счета на оплату на основании
подписанного Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ и счета-фактуры
Подрядчика.
45
ЕСЛИ БЕЗ АВАНСА ТО ТАК:
6.8. Оплата выполненных Работ производится Заказчиком в течение 30 (тридцати)
календарных дней с даты получения Заказчиком счета на оплату на основании
подписанного Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ и счета-фактуры
Подрядчика.
7. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
7.1. Календарные сроки выполнения Работ по ремонту Судна по настоящему
Договору: начало работ – « ___ » __________ 20__ года, окончание работ – « ___ »
________ 20 года. Общая продолжительность Ремонта составляет ______ (____________)
дней, из них _____ (_________) дней в доке. По согласованию Сторон Работы могут быть
выполнены досрочно.
(ИЛИ ТАК ЕСЛИ УКАЗЫВАЕТСЯ ПЕРИОД)
7.1. Подрядчик обязуется выполнить все работы предусмотренные настоящим
Договором в период с « ___ » __________ 2015 года по « ___ » ___________ 2015 года.
Общая продолжительность Ремонта по Договору не должна превышать 20-ть (Двадцать)
календарных дней. По согласованию Сторон Работы могут быть выполнены досрочно.
7.2. Начало и окончание Работ оформляется Сторонами Актом приемки Судна в
ремонт и Актом приемки Судна из ремонта соответственно, которые подписывается
представителями Заказчика и Подрядчика.
7.3. Дефектация всех узлов и механизмов, указанных в Приложении № 1 к
настоящему Договору, должна быть проведена Подрядчиком, и её результаты
предоставлены Заказчику в срок не позднее « ___ » __________ 20__ года. (ЛИБО в
течение ___ (_____) календарных дней с момента начала работ).
7.4. Ремонт Судна должен быть произведен Подрядчиком и сдан Заказчику в срок,
указанный в пункте 7.1 настоящего Договора. Сроки начала и окончания Работ являются
исходными для определения имущественных санкций в случае нарушения сроков ремонта
Судна.
7.5. В случае вынужденного прекращения Работ по настоящему Договору по
метеорологическим условиям представители Сторон составляют двусторонний акт, с
обязательным приложением справки Гидрометеослужбы.
7.6. При необходимости срок выполнения работ по настоящему Договору может
быть продлен, что оформляется дополнительным соглашением к настоящему Договору,
подписываемым уполномоченными представителями Сторон.
8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
8.1. Подрядчик гарантирует качество используемых для ремонта СЗЧ, узлов и
механизмов и наличие одобрения классификационного общества (Регистра) в случаях,
когда такое одобрение необходимо по действующим Правилам Регистра.
8.2. Подрядчик гарантирует высокое качество ремонта и дает гарантию на
выполненные Работы на срок равный __________ месяцам со дня подписания Сторонами
Акта сдачи-приемки выполненных работ (на отдельные работы, отдельные механизмы и
узлы, на которые есть гарантия изготовителя – не менее срока предоставляемого
соответствующим изготовителем).
8.3. Если в течение гарантийного срока, при соблюдении правил технической
эксплуатации, Заказчиком будут выявлены дефекты, возникшие по причине
некачественного исполнения работ, Подрядчик по требованию Заказчика обязан
устранить дефекты за свой счет в течение семи дней с момента получения такого
требования (рекламации), гарантийный срок в этом случае продлевается на период
46
устранения дефектов.
8.4. Рекламации на выявленные дефекты предъявляются Заказчиком Подрядчику в
письменном виде не позднее двух рабочих дней с момента обнаружения дефекта, с
указанием времени, места обнаружения дефекта, а также предполагаемых причин его
появления. Подрядчик обязан рассмотреть предъявленные Заказчиком требования в
течение 2 (двух) рабочих дней, после чего сообщить Заказчику о планируемых действиях
с его стороны, в частности известить Заказчика о его намерениях присутствовать при
дефектации.
8.5. Заказчик имеет право потребовать от Подрядчика устранения выявленных в
течение гарантийного срока дефектов по месту нахождения Судна. В случае отказа
Подрядчика от этого, Заказчик вправе, по своему усмотрению, разместить заказ на
устранение этих дефектов в другом судоремонтном предприятия и за счет Подрядчика. В
этом случае оплата стоимости ремонта, связанного с устранением выявленных дефектов
(недостатков), в т.ч. стоимости сменно-запасных частей производится Подрядчиком в
срок не позднее пяти рабочих дней со дня предъявления требования Заказчика, с
приложением документов, подтверждающих обоснованность произведенных расходов.
9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
9.1. За нарушение принятых по настоящему Договору обязательств, Стороны несут
ответственность в соответствии с настоящим Договором и действующим
законодательством Российской Федерации.
9.2. За нарушение сроков выполнения Работ, установленных настоящим
Договором, Заказчик имеет право потребовать от Подрядчика уплату неустойки в размере
0,1% от общей стоимости Работ по Договору, указанной в пункте 6.1 настоящего
Договора, за каждый день просрочки. В этом случае Подрядчик обязан оплатить пени в
течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения от Заказчика соответствующего
требования.
9.3. За нарушение сроков платежей установленных настоящим Договором,
Подрядчик имеет право потребовать от Заказчика уплату неустойки в размере 0,1% от
суммы задержанного платежа за каждый день просрочки, но не более 10% от общей
стоимости Работ по Договору. В этом случае Заказчик обязан уплатить неустойку в
течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения от Подрядчика соответствующего
требования.
9.4. Уплата неустойки и штрафа не освобождает виновную Сторону от устранения
нарушений и исполнения обязательств по настоящему Договору.
9.5. Подрядчик несет ответственность за полноту и качество выполненных Работ и
соответствие примененных материалов техническим условиям и стандартам.
9.6. В случае непредставления Подрядчиком надлежащим образом оформленных
документов, в количестве и в срок, указанные в пунктах 5.8, 5.9 настоящего Договора,
Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты штрафа в размере 2% от общей
стоимости Работ.
10. ФОРС-МАЖОР
10.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору,
обусловленное действием обстостятельств непреодолимой силы (форс-мажорные
обстоятельства), т.е. чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств, в том числе
стихийные бедствия, гражданские волнения, издание актов государственных органов.
10.2. Сторона, ссылающаяся на форс-мажорные обстоятельства по требованию
другой Стороны обязана предоставить документы, подтверждающие факт возникновения
и длительность этих обстоятельств. Свидетельство соответствующей Торговопромышленной Палаты и (или) иного компетентного органа, является досточным
47
подтверждением наличия и продолжительности действия форс-мажорных обстоятельств.
10.3. Сторона, которая не исполняет свои обязтельства вследствие действия форсмажорных обстоятельств, должна незамедлительно известить другую сторону о таких
обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по настоящему Договору.
10.4. Срок выполнения обязательств по настоящему Договору может быть продлен
Сторонами соразмерно времени, в течение которого действуют форс-мажорные
обстоятельства и их последствия. Продление срока оформляется дополнительным
соглашением Сторон.
11. ИСПЫТАНИЯ
2 11.1. Подготовка Судна к испытаниям и сдаточные испытания производятся
экипажем Судна в присутствии представителей Подрядчика.
3 11.2. При необходимости проведения швартовных и ходовых испытаний Судна,
Подрядчик обеспечивает условия и сроки их проведения за счёт Заказчика. Заказчик
обеспечивает наличие на Судне судовых документов, необходимых для сдачи его в
эксплуатацию.
4 11.3. Подрядчик обеспечивает присутствие своих представителей при
испытаниях за свой счёт.
5 11.4. Если при проведении испытаний будут выявлены какие-либо дефекты в
выполненных работах, Подрядчик устраняет эти дефекты за свой счёт и, при
необходимости, за свой счёт проводит повторные испытания и выплачивает Заказчику, по
его требованию, неустойку в соответствии с пунктом 9.2 настоящего Договора.
12. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
12.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении
настоящего Договора, решаются Сторонами путем переговоров, после письменного
уведомления одной из Сторон о существовании подобного рода разногласий.
12.2. Претензионный порядок обязателен. Срок рассмотрения претензии десять
календарных дней с момента ее получения адресатом.
12.3. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров, они
подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города Москва (если не СЗБФ).
13. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
13.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и
прекращает свое действие исполнением Сторонами всех принятых на себя обязательств.
13.2. Уведомления и сообщения считаются отправленными надлежащим образом,
если они посланы заказным письмом или по факсу либо по электронной почте или
доставлены курьером по почтовым адресам Сторон с получением под расписку
уполномоченным лицом.
13.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют юридическую
силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими
Сторонами.
13.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
13.5. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению Сторон,
а также в одностороннем порядке, в случаях предусмотренных настоящим Договором и
действующим законодательством Российской Федерации. При этом согласованию
подлежат сроки прекращения Работ и условия компенсаций затрат Сторон, возникающих
при расторжении настоящего Договора.
13.6. В случае существенного нарушения одной из Сторон обязательств по
Договору, другая Сторона вправе в одностороннем внесудебном порядке досрочно
расторгнуть Договор, предупредив об этом в письменном виде другую Сторону за десять
48
календарных дней до предполагаемой даты расторжения настоящего Договора.
13.7. Во всём, что не предусмотрено настоящим Договором,
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
Стороны
14. ПРИЛОЖЕНИЯ
14.1. К настоящему Договору прилагается и является его неотъемлемой частью
Приложение № 1 – Смета-ведомость.
15. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Заказчик:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Подрядчик:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
От Заказчика:
указывается должность
От Подрядчика:
указывается должность
___________________ /И.О. Фамилия/
___________________ /И.О. Фамилия/
М.П.
М.П.
49
АКТ № _____________
выполненных работах (технический)
т/х « »
« ___ » _______20__ г.
Федеральное государственное унитарное предприятие «Росморпорт» (ФГУП
«Росморпорт») (___________ филиал ФГУП «Росморпорт»), далее именуемый
«Заказчик» в лице капитана т/х «указывается название судна» ___________ (указывается
Фамилия, Имя, Отчество капитана судна), действующего на основании доверенности
ФГУП «Росморпорт» от «___» ________ 20__ г. № _________ с одной стороны, и
_____________ (указывается наименование контрагента), далее именуемый «Подрядчик»,
в лице ______________, действующего на основании ________, с другой стороны,
составили настоящий акт о том, что Подрядчик сдал, а Заказчик принял выполненные
работы:
№
п/п
Ед.
изм.
Наименование работ
Колво
СЗЧ
1
2
Работы выполнены в полном объёме, претензий по качеству нет.
От Заказчика:
Представитель судна
От Подрядчика:
___________________ //
___________________ / /
50
Поставка
материалы
АКТ № ____________
сдачи-приемки выполненных работ (финансовый)
т/х «
« ___ » _________20__ г.
»
Федеральное государственное унитарное предприятие «Росморпорт» (ФГУП
«Росморпорт») (___________ филиал ФГУП «Росморпорт»), далее именуемый
«Заказчик» в лице ___________ (указывается Фамилия, Имя, Отчество), действующего на
основании доверенности ФГУП «Росморпорт» от «___» ________ 20__ г. № _________ с
одной стороны, и _____________ (указывается наименование контрагента), далее
именуемый «Подрядчик», в лице ______________, действующего на основании
________, с другой стороны, составили настоящий акт о том, что Подрядчик сдал, а
Заказчик принял выполненные работы:
№
п/п
Наименование работ
Ед.
изм.
Кол-во
СЗЧ
Поставка
Цена за Стоимос
ть с
материалы единицу,
руб. с
НДС,
НДС
руб.
1
2
ИТОГО по акту:
Итого по акту: ________________(__________________) рублей _____ копеек, в
том числе НДС – 18% ________________(__________________) рублей _____ копеек (если
НДС не облагается – указать причину)
Работы выполнены в полном объёме, претензий по качеству и срокам проведения
работ Заказчик не имеет.
От Заказчика:
От Подрядчика:
___________________ / /
___________________ / /
51
АКТ № ______________
на использование материалов/СЗЧ
т/х «
« ___ » _______ 20 __ г.
»
В ходе выполнения работ, согласно Акту на выполненные работы от « ___ »
______20__ г. №______ «указываются данные (технического)акта» на ремонт
«указывается название судна»_________________
«указывается наименование
организации – Исполнителя»______________
были использованы следующие
материалы/СЗЧ Заказчика:
№
п/п
№ пункта Акта
на
выполненные
работы
Наименование
1
2
От Заказчика:
Представитель судна
От Подрядчика:
___________________ / /
___________________ / /
52
Ед.
изм
Кол-во
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа