close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
СОГЛАСОВАНО
Директор МУ «ДК «Прогресс»
городского поселения Запрудня
__________________ Е.В. Полякова
«02» ноября 2010 года
СОГЛАСОВАНО
УТВЕРЖДАЮ
Организатор совместных торгов –
Директор МУК «Библиотека городского
поселения Запрудня» Талдомского района
Московской области
_____________________ С.В. Ковальская
«02» ноября 2010 года
И.о. директора МУ «ЦД «Мир»
городского поселения Запрудня
__________________ И.М. Голубева
«02» ноября 2010 года
СОГЛАСОВАНО
Директор МУ «СК «Антей»
городского поселения Запрудня
__________________ Л.А. Маслова
«02» ноября 2010 года
ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ
ПРОВЕДЕНИЕ СОВМЕСТНЫХ ТОРГОВ
в форме открытого аукциона на право заключения муниципального контракта
на выполнение работ для нужд учреждений городского поселения Запрудня
Лот №1: установка охранно-пожарной сигнализации в здании МУК «Библиотека городского
поселения Запрудня» в соответствии с техническим заданием.
Лот№2: установка охранно-пожарной сигнализации в здании МУ «ДК «Прогресс» в соответствии с
техническим заданием.
Лот№3: установка охранно-пожарной сигнализации в здании МУ «ЦД «Мир» в соответствии с
техническим заданием.
Лот№4: установка охранно-пожарной сигнализации в здании МУ «СК «Антей» в соответствии с
техническим заданием.
г. п. Запрудня
2010 г.
1
Оглавление
ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ......................................................................................................................................................................... 3
ЧАСТЬ I АУКЦИОН ......................................................................................................................................................................... 4
1. ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ................................................................................................................................................ 4
2. ЗАКАЗЧИК ..................................................................................................................................................................................... 4
3. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА ..................................................................................................................................................................... 4
4. ТРЕБОВАНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ СООТВЕТСТВИЯ ПОСТАВЛЯЕМОГО ТОВАРА, ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ, ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ
ПОТРЕБНОСТЯМ ЗАКАЗЧИКА ................................................................................................................................................................ 4
5. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ КАЧЕСТВА ТОВАРА, РАБОТ, УСЛУГ, К ОБСЛУЖИВАНИЮ ТОВАРА, К
РАСХОДАМ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ ТОВАРА ................................................................................................................................................ 5
6. ТРЕБОВАНИЯ К ОПИСАНИЮ ПОСТАВЛЯЕМОГО ТОВАРА, ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ, ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ ....................................................... 5
7. ВЕЛИЧИНА ПОНИЖЕНИЯ НАЧАЛЬНОЙ ЦЕНЫ КОНТРАКТА («ШАГ АУКЦИОНА») ......................................................................................... 5
8. СВЕДЕНИЯ О ВАЛЮТЕ, ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕНЫ КОНТРАКТА И РАСЧЕТОВ С ПОСТАВЩИКАМИ (ИСПОЛНИТЕЛЯМИ,
ПОДРЯДЧИКАМИ) И ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ОФИЦИАЛЬНОГО КУРСА ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ К РУБЛЮ РФ ................................................... 5
9. ПРИВЛЕЧЕНИЕ СУБПОСТАВЩИКОВ (СУБПОДРЯДЧИКОВ, СОИСПОЛНИТЕЛЕЙ) К ИСПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА ....................... 5
10. ПРЕИМУЩЕСТВА, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ПРИ УЧАСТИИ В РАЗМЕЩЕНИИ ЗАКАЗА ....................................................................................... 5
11. ЗАТРАТЫ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ ................................................................................................................................................. 5
12. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕНЫ КОНТРАКТА (ЦЕНЫ ЛОТА) .............................................................................................................. 5
13. ВОЗМОЖНОСТЬ ЗАКАЗЧИКА ИЗМЕНИТЬ КОЛИЧЕСТВО ПОСТАВЛЯЕМЫХ ПО КОНТРАКТУ ТОВАРОВ.............................................................. 5
14. ВОЗМОЖНОСТЬ ЗАКАЗЧИКА УВЕЛИЧИТЬ КОЛИЧЕСТВО ПОСТАВЛЯЕМОГО ТОВАРА ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ КОНТРАКТА........................................ 6
15. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ ЗАКАЗА ПУТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА ....................................... 6
16. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ, СОСТАВУ И ФОРМЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ ............................................................................. 6
17. ЯЗЫК ЗАЯВКИ .............................................................................................................................................................................. 8
18. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ АУКЦИОНЕ ........................................................................................................................ 8
19. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОКУМЕНТАЦИЮ ОБ АУКЦИОНЕ ................................................................................................................. 8
20. ОТКАЗ ЗАКАЗЧИКА ОТ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА ................................................................................................................................ 8
21. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ ........................................................................................................................ 9
22. ПОРЯДОК ОТЗЫВА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ......................................................................................................................... 9
23. РАЗЪЯСНЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ .............................................................................................................. 9
24. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ. ............................................................................................................................. 9
25. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ ........................................................................................................................... 9
26. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА .............................................................................................................................................. 10
27. ЗАКЛЮЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА ............................................................................................................................... 10
28. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА........................................................................................................... 10
29. ОБЯЗАННОСТЬ ЗАКАЗЧИКА ОТКАЗАТЬСЯ ОТ ЗАКЛЮЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА.................................................................... 11
30. ОБЖАЛОВАНИЕ ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ЗАКАЗЧИКА, .................................................................................................................. 11
ЕДИНОЙ КОМИССИИ ........................................................................................................................................................................ 11
ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА ............................................................................................................................................... 12
ЧАСТЬ II ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ, ЗАПОЛНЯЕМЫХ УЧАСТНИКОМ ............................................................................................. 18
РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА....................................................................................................................................................................... 18
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1.......................................................................................................................................................................... 18
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ ПО ЛОТУ №_____. .......................................................................................................................... 18
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2.......................................................................................................................................................................... 19
ФОРМА АНКЕТЫ УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА .................................................................................................................. 19
ПРИЛОЖЕНИЕ №3 .......................................................................................................................................................................... 20
ПРЕДЛОЖЕНИЕ УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА:............................................................................................................................... 20
ЗАПРОС НА РАЗЪЯСНЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ ................................................................................................. 21
ПРИЛОЖЕНИЕ № 5.......................................................................................................................................................................... 22
ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ДЛЯ УЧАСТИЯ В АУКЦИОНЕ ...................................................................................................... 22
ПРИЛОЖЕНИЕ № 6.......................................................................................................................................................................... 23
РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА ................................................................................................................................ 23
ЧАСТЬ III ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ ............................................................................................................. 25
ЧАСТЬ IV ПРОЕКТЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ КОНТРАКТОВ ........................................................................................................................... 33
2
Основные понятия
Совместные торги - способ размещения заказа путем проведения торгов в форме конкурса (аукциона) в
интересах нескольких заказчиков, уполномоченных органов.
Организатор совместных торгов - один из заказчиков, уполномоченных органов, которому другие заказчики,
уполномоченные органы передали на основании соглашения часть своих функций по организации и проведению
совместных торгов.
Муниципальный заказчик (далее – заказчик) – МУК «Библиотека городского поселения Запрудня» Талдомского
района Московской области, МУ «ДК «Прогресс» городского поселения Запрудня Талдомского района Московской
области, МУ «ЦД «Мир» городского поселения Запрудня Талдомского района Московской области, МУ «СК «Антей»
городского поселения Запрудня Талдомского района Московской области, уполномоченные решением Совета депутатов
городского поселения Запрудня Талдомского района от 24 декабря 2009 года №96 «О бюджете городского поселения
Запрудня на 2010 год» учреждения на осуществление функций по размещению заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг за счет бюджетных средств и внебюджетных источников финансирования.
Размещение муниципального заказа (далее – размещение заказа) – осуществляемые в порядке,
предусмотренном Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (с внесенными изменениями) (далее по
тексту 94-ФЗ), действия заказчика по определению поставщиков, исполнителей, подрядчиков в целях заключения с ними
муниципального контракта на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд.
Аукцион – торги по определению поставщика товаров, исполнителя работ или услуг для муниципальных нужд.
Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую цену контракта, за исключением случаев,
установленных частями 6.1 и 6.2. ст. 37 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».
Документация об аукционе – документация, утвержденная заказчиком (организатором совместных торгов),
содержащая информацию о предмете аукциона (требования к качеству, техническим характеристикам товара, работ,
услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам)
товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные
с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика), о
технических и организационных вопросах проведения аукциона.
Участники размещения заказа – лица, претендующие на заключение муниципального контракта, любые
юридические лица независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места
происхождения капитала или любые физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели. Участие в
размещении заказов может быть ограничено только в случаях, предусмотренных 94-ФЗ и иными федеральными
законами.
Участник аукциона – участник размещения заказа, допущенный единой комиссией к участию в аукционе на
основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе – комплект документов, подготовленный участником размещения заказа в
соответствии с документацией об аукционе, и предоставляемый для участия в аукционе в отношении определенного
предмета аукциона (лота).
Предложение участника размещения заказа – сведения о функциональных характеристиках (потребительских
свойствах) и качественных характеристиках товара, о качестве работ, услуг.
Шаг аукциона – величина понижения начальной цены контракта.
Победитель аукциона – участник аукциона, предложивший наиболее низкую цену контракта (цену лота), за
исключением случаев, предусмотренных 94-ФЗ.
Единая комиссия – комиссия администрации городского поселения Запрудня Талдомского района Московской
области, созданная постановлением Главы городского поселения Запрудня от 30.11.2009г. № 506 «О единой комиссии по
размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд городского поселения
Запрудня на 2010 год».
Муниципальный контракт (далее – контракт) – договор, заключенный заказчиком от имени муниципального
образования с физическими или юридическими лицами в целях обеспечения муниципальных нужд.
Лот – отдельный предмет аукциона, в отношении которого в извещении о проведении аукциона, в документации
об аукционе отдельно указываются предмет, начальная (максимальная) цена, сроки и иные условия поставки товаров,
выполнения работ или оказания услуг. Участник размещения заказа подает заявку на участие в аукционе в отношении
определенного лота. В отношении каждого лота заключается отдельный муниципальный контракт.
Официальный сайт – сайт для размещения информации о размещении заказов муниципального образования
«Городское поселение Запрудня» Талдомского района Московской области в сети Интернет – www.gz-mo.ru,
www.zaprudnya-adm.ru.
Официальное печатное издание – газета «Заря».
Электронный документ – документ, информация в котором предоставлена в электронно-цифровой форме,
оформленный и созданный в порядке, предусмотренном Федеральным законом Российской Федерации «Об электронноцифровой подписи» от 10 января 2002 года № 1-ФЗ.
3
ЧАСТЬ I АУКЦИОН
1. Законодательное регулирование
1.1. Настоящая документация об аукционе подготовлена:
в соответствии с:
Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (с внесенными изменениями);
Бюджетным Кодексом Российской Федерации;
Гражданским Кодексом Российской Федерации;
Федеральным законом от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции»;
иными Федеральными законами; нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации
постановлением Правительства Российской Федерации от 27.10.2006г. №631 «Положение о взаимодействии
государственных и муниципальных заказчиков, органов, уполномоченных на осуществление функций по размещению
заказов для государственных и муниципальных заказчиков, при проведении совместных торгов»;
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.02.2008 №236-р «О перечне товаров (работ, услуг),
размещение заказов на поставки (выполнение, оказание) которых осуществляется путем проведения аукциона»;
иными нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации;
Уставом муниципального образования «Городское поселение Запрудня» Талдомского района Московской
области, другими нормативно-правовыми актами, регулирующими отношения, связанные с размещением заказов
и на основании:
постановления Правительства Московской области от 04.05.2010г. №305/17 «Об утверждении Положения о
предоставлении и расходовании в 2010 году субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных
образований Московской области на установку охранно-пожарной сигнализации в муниципальных учреждениях
социально-культурной сферы»,
Уведомления №02-01-06 «О бюджетных ассигнованиях из бюджета Московской области « от 12.05.2010г. на
субсидию бюджетам муниципальных образований Московской области на установку охранно-пожарной сигнализации в
муниципальных учреждениях социально-культурной сферы;
Соглашения о проведении совместных торгов от 29.10.2010г.
исходя из взаимной потребности в размещении заказов на выполнение одноименных работ
и в целях установки охранно-пожарной сигнализации в муниципальных учреждениях социально-культурной
сферы.
2. Заказчик
2.1. Заказчик, указанный в Информационной карте аукциона, проводит аукцион, предмет и условия которого
указаны в Информационной карте аукциона, в соответствии с процедурами, условиями и положениями настоящей
документации об аукционе.
3. Предмет контракта
3.1. Заказчик приглашает Участников принять участие в открытом аукционе по определению поставщиков
(исполнителей, подрядчиков) в целях заключения с ними муниципальных контрактов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для муниципальных нужд, информация о которых содержится в Информационной карте аукциона,
в соответствии с процедурами и условиями, приведенными в документации об аукционе, в том числе в проекте
муниципального контракта (часть IV).
3.2. При размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг путем проведения аукциона
могут выделяться лоты. В случае, если аукцион проводится по нескольким лотам, предмет контракта, его
характеристики, начальная (максимальная) цена, требования к сроку и объему предоставления гарантий, «шаг
аукциона», место, сроки и иные условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг указываются
отдельно по каждому лоту в Информационной карте аукциона. Участник размещения заказа подает заявку на
участие в аукционе в отношении определенного лота. В отношении каждого лота заключается отдельный
муниципальный контракт.
4. Требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых
услуг потребностям Заказчика
4.1. Настоящая документация об аукционе содержит требования, установленные заказчиком в технической части
настоящей документации об аукционе, к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их
безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам,
упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия
поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика. В случае проведения аукциона
на право заключить контракт на поставку полиграфической продукции, геральдических знаков, официальных символов,
знаков отличия и различия, наград, форменной одежды, жетонов и удостоверений, сувенирной продукции документация
об аукционе может содержать требование о соответствии поставляемых товаров образцу или макету товара либо
изображению товара, на поставку которого размещается заказ, в трехмерном измерении.
4.2. Документация об аукционе может содержать указание на товарные знаки, которые должны сопровождаться
словами "или эквивалент", за исключением случаев несовместимости товаров, на которых применяются другие товарные
знаки, и необходимости обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми заказчиком.
Эквивалентность товаров определяется в соответствии с требованиями и показателями, устанавливаемыми Заказчиком в
технической части настоящей документации об аукционе.
4
4.3. В случае проведения аукциона на право заключить контракт на поставку печатных изданий документация об
аукционе может содержать указание на название печатного издания, автора (при его наличии), при этом слова "или
эквивалент" не указываются.
5. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию
товара, к расходам на эксплуатацию товара
5.1. Указанные требования Заказчика содержаться в Информационной карте аукциона.
5.2. Участник размещения заказа представляет в составе своей заявки в форме предложения по срокам и (или)
объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, по обслуживанию товара, по расходам на эксплуатацию
товара.
6. Требования к описанию поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг
6.1. Описание поставляемого товара, выполняемых работ и оказываемых услуг производиться в соответствии с
требованиями, установленными в документации об аукционе по форме, приведенной в Части II (Приложение 3) и
должно включать:
6.1.1. описание качества, технических характеристик товара, работ, услуг, их безопасности, функциональных
характеристик (потребительских свойств) товара, размер, упаковку, отгрузку товара, результат работ и иные показатели.
6.2. Документальное подтверждение о соответствии товаров (работ, услуг) требованиям документации об
аукционе может быть представлено дополнительно в форме описания, чертежей и цифровых данных:
6.2.1. постатейные комментарии к техническим условиям, указанным заказчиком, о соответствии товаров и услуг
этим условиям или же документ, отражающий отклонения и исключения из положений технических условий.
6.3. Для того чтобы эти комментарии были выполнены, участник размещения заказа принимает во внимание, что
стандарты, а также ссылки на фирменные марки и номера из каталогов, указанные заказчиком в технических условиях,
носят лишь описательный, а не обязательный характер. Участник размещения заказа может представить в своей заявке
альтернативные стандарты, фирменные названия и/или номера из каталогов при условии, что произведенные замены по
существу равноценны.
7. Величина понижения начальной цены контракта («шаг аукциона»)
7.1. Начальный «шаг аукциона» устанавливается в размере пяти процентов начальной (максимальной) цены
контракта (цены лота).
7.2. В случае, если после троекратного объявления последнего предложения о цене контракта ни один из участников
аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену контракта, аукционист обязан снизить "шаг
аукциона" на 0,5 процента начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), но не ниже 0,5 процента начальной
(максимальной) цены контракта (цены лота).
7.3. Регламент проведения аукциона, включая порядок изменения «шага аукциона», приведен в Части II
(Приложение 6) к документации об аукционе.
8. Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками
(исполнителями, подрядчиками) и порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ
8.1. Все расчеты и денежные показатели в документации по настоящему аукциону должны быть выражены в
российских рублях.
8.2. При расчетах по муниципальному контракту, заключенному в иностранной валюте (если это предусмотрено
документацией об аукционе), используется курс Центрального банка Российской Федерации, установленный на дату
осуществления платежей по муниципальному контракту.
9. Привлечение субпоставщиков (субподрядчиков, соисполнителей) к исполнению муниципального контракта
9.1. Участник размещения заказа вправе привлечь к исполнению муниципального контракта субпоставщиков
(субподрядчиков, соисполнителей) в случае, если это допускается в Информационной карте аукциона в объеме,
предусмотренном в Информационной карте аукциона.
10. Преимущества, предоставляемые при участии в размещении заказа
10.1. Заказчик вправе предоставить преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной
системы и (или) организациям инвалидов, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг,
являющихся предметом аукциона. Сведения о предоставлении вышеуказанных преимуществ содержатся в
Информационной карте аукциона. Преимущества при участии в размещении заказа указанным учреждениям и
предприятиям и (или) организациям устанавливаются в отношении предлагаемой цены контракта в размере процента,
указанного в Информационной карте аукциона, но не более пятнадцати процентов.
11. Затраты на участие в аукционе
11.1. Все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки, несет участник. Заказчик не отвечает и не имеет
обязательств по этим расходам независимо от характера проведения и результатов аукциона.
12. Порядок формирования цены контракта (цены лота)
12.1. Цена контракта формируется с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин,
налогов и других обязательных платежей. Заказчик не должен нести дополнительных затрат при исполнении
муниципального контракта, заключаемого по результатам проведенного аукциона.
12.2. Цена муниципального контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения. Оплата
поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг осуществляется по цене, установленной муниципальным
контрактом и остается фиксированной на протяжении действия контракта.
13. Возможность заказчика изменить количество поставляемых по контракту товаров
13.1. Заказчик по согласованию с поставщиком в ходе исполнения контракта вправе изменить не более чем на
десять процентов количество всех предусмотренных контрактом товаров при изменении потребности в товарах, на
поставку которых заключен контракт. При поставке дополнительного количества таких товаров, выполнении
5
дополнительного объема таких работ, оказании дополнительного объема таких услуг заказчик по согласованию с
поставщиком (исполнителем, подрядчиком) вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально
количеству таких товаров, объему таких работ, услуг, но не более чем на десять процентов такой цены контракта, а при
внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности в поставке таких товаров,
выполнении таких работ, оказании таких услуг заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом. Цена
единицы дополнительно поставляемого товара и цена единицы товара при сокращении потребности в поставке части
такого товара должны определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в
контракте количество такого товара.
14. Возможность заказчика увеличить количество поставляемого товара при заключении контракта
14.1. При заключении муниципального контракта заказчик по согласованию с участником, с которым в соответствии с
Федеральным законом 94-ФЗ заключается такой контракт, вправе увеличить количество поставляемого товара на сумму,
не превышающую разницы между ценой контракта, предложенной таким участником, и начальной (максимальной)
ценой контракта (ценой лота). При этом цена единицы указанного товара не должна превышать цену единицы товара,
определяемую как частное от деления цены контракта, предложенной участником аукциона, с которым заключается
контракт, на количество товара, указанное в извещении о проведении открытого аукциона.
15. Требования к участникам размещения заказа при размещении заказа путем проведения аукциона
15.1. Обязательные требования к участникам размещения заказа:
15.1.1. Соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с
законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг, являющихся предметом торгов.
15.1.2. Непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения
арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя
банкротом и об открытии конкурсного производства.
15.1.3. Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом
Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе или
заявки на участие в аукционе.
15.1.4. Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным
обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший
календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника
размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник
размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие
указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на
день рассмотрения заявки на участие в конкурсе или заявки на участие в аукционе не принято.
15.2. При размещении заказа путем проведения торгов заказчик, уполномоченный орган вправе установить также
следующие требования к участникам размещения заказа:
15.2.1. Обладание участниками размещения заказа исключительными правами на объекты интеллектуальной
собственности, если в связи с исполнением муниципального контракта заказчик приобретает права на объекты
интеллектуальной собственности, за исключением случаев размещения заказа на создание произведения литературы или
искусства (за исключением программ для ЭВМ, баз данных), исполнения, на финансирование проката или показа
национального фильма.
15.2.2. Отсутствие в предусмотренном Федеральным законом №94-ФЗ реестре недобросовестных поставщиков
сведений об участниках размещения заказа.
15.3. Требования, указанные в пунктах 15.1. – 15.2. настоящей документации об аукционе, предъявляются ко всем
участникам размещения заказа.
16. Требования к содержанию, составу и форме заявки на участие в аукционе
16.1. Требования к содержанию.
16.1.1. Сведения и документы об участнике размещения заказа, подавшем такую заявку:
а) заявление на участие в аукционе по форме, представленной в Приложении 1;
б) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения,
почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства
(для физического лица), номер контактного телефона по форме, представленной в Приложении 2;
в) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня опубликования извещения о проведении открытого аукциона
выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для
юридического лица), выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или
нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуального предпринимателя), копии документов,
удостоверяющих личность (для иного физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык
документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в
качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для
иностранного лица) полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня опубликования извещения о проведении
открытого аукциона;
г) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения
заказа (Устав, протокол общего собрания, приказ, доверенность);
д) Опись документов, представленных для участия в аукционе по форме, представленной в Приложении 5.
16.1.2. Сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных
характеристиках товара, о качестве работ, услуг, по форме, представленной в Приложении 3, а также копии документов,
6
подтверждающих соответствие товара, работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с законодательством
Российской Федерации, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к
таким товарам, работам, услугам;
16.1.3. Документы, подтверждающие соответствие участника размещения заказа установленным требованиям и
условиям допуска к участию в аукционе, или копии таких документов:
а) документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе,
в случае, если в Информационной карте аукциона содержится указание на требование обеспечения такой заявки;
б) копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованию, установленному
пунктом 15.1.1. настоящей документации об аукционе, в случае, если в соответствии с законодательством Российской
Федерации установлены требования к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг,
которые являются предметом аукциона;
в) документы, подтверждающие соответствие участника размещения заказа требованию, установленному в
соответствии с пунктом 15.2.1. настоящей документации об аукционе, в случае, если такое требование установлено
заказчиком в Информационной карте настоящей документации об аукционе.
16.1.4. Во избежание получения недостоверной и несвоевременной информации об участнике размещения заказа
от уполномоченных органов, что может повлечь необоснованное решение аукционной комиссии об отклонении
участника размещения заказа к участию в аукционе, рекомендуем участникам размещения заказа самостоятельно
представить справки из соответствующих органов:

документ о наличии у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и
иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший
календарный год, об обжаловании такой задолженности и о результатах рассмотрения жалоб (из Федеральной налоговой
службы РФ, в которой участник размещения заказа зарегистрирован в качестве налогоплательщика);

справку
о размере балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным
бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период (либо бухгалтерский баланс с отметкой
налогового органа за последний завершенный отчетный период);

справку об отсутствии или размере имущества, находящегося под арестом, наложенным по решению
суда, если балансовая стоимость арестованного имущества не превышает двадцать пять процентов балансовой
стоимости активов за последний завершенный отчетный период (из Службы судебных приставов, района, в котором
зарегистрирован участник размещения заказа);

справку о непроведении ликвидации (банкротства) участника размещения заказа - юридического лица и
об отсутствии решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа – юридического лица,
индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства (из Арбитражного суда
субъекта Российской Федерации);

справку о неприостановлении деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в
аукционе (из Службы судебных приставов, района, в котором зарегистрирован участник размещения заказа).
16.2. Требования к составу и форме:
16.2.1. Участник размещения заказа подает заявку на участие в аукционе в письменной форме.
16.2.2. Участник размещения заказа готовит заявку на участие в аукционе в соответствии с требованиями
настоящего пункта и в соответствии с формами документов, установленными Частью II «ОБРАЗЦЫ ФОРМ И
ДОКУМЕНТОВ, ЗАПОЛНЯЕМЫХ УЧАСТНИКАМИ РАЗМЕЗЩЕНИЯ ЗАКАЗА».
16.2.3. В случае, если Участник размещения заказа планирует принять участие в аукционе по нескольким или всем
лотам, он должен подготовить заявку на участие в аукционе на каждый такой лот отдельно с учетом требований
настоящего пункта.
16.2.4. При описании условий и предложений участник размещения заказа должен применять общепринятые
обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов, если иное не
указано в технической части настоящего документации об аукционе.
16.2.5. Сведения, которые содержатся в заявках участников размещения заказа, не должны допускать
двусмысленных толкований.
16.2.6. Все документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе и приложения к ней должны быть сшиты
в единую книгу, которая должна содержать сквозную нумерацию листов, скреплены печатью (опечатаны) на обороте с
указанием количества страниц, заверены подписью уполномоченного лица участника размещения заказа – юридического
лица и собственноручно заверены участником размещения заказа – физического лица (в том числе на прошивке).
16.2.7. При нумерации заявки на участие в аукционе номера на оригиналах официальных документов, выданных
Участнику размещения заказа третьими лицами и содержащими печать (лицензии, доверенности, нотариально
заверенные копии и др.), проставляются простым карандашом на обороте страницы в левом нижнем углу.
16.2.8. Верность копий документов, представляемых в составе заявки на участие в аукционе должна быть
подтверждена печатью и подписью уполномоченного лица, если иная форма заверения не была установлена
нормативными правовыми актами Российской Федерации. Копии документов должны быть заверены в нотариальном
порядке в случае, если указание на это содержится в пунктах 15 – 16 Раздела 2 настоящей документации об аукционе.
16.2.9. При подготовке заявки на участие в аукционе и документов, входящих в состав такой заявки, не
допускается применение факсимильных подписей.
16.2.10. Все документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе и приложения к ней, должны лежать в
порядке, указанном в форме «ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ» (Приложение 5. Части II «ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ,
ЗАПОЛНЯЕМЫХ УЧАСТНИКАМИ РАЗМЕЗЩЕНИЯ ЗАКАЗА»).
7
16.2.11. Все документы заявки и приложения к ней должны быть четко напечатаны. Подчистки и исправления не
допускаются, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица (для
юридических лиц) или собственноручно заверенных (для физических лиц).
16.2.12. Все документы, представляемые участниками размещения заказа в составе заявки на участие в аукционе,
должны быть заполнены по всем пунктам.
16.3. В случае установления факта подачи одним участником размещения заказа двух и более заявок на участие в
аукционе в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны,
все заявки на участие в аукционе такого участника размещения заказа, поданные в отношении данного лота, не
рассматриваются и возвращаются такому участнику.
16.4. Все заявки на участие в аукционе, приложения к ним, а также отдельные документы,
входящие в
состав заявок на участие в аукционе, не возвращаются, кроме отозванных
Участниками размещения заказа
заявок на участие в аукционе, а также опоздавших заявок на участие в аукционе.
16.5. Внесение изменений в заявку на участие в аукционе не допускается.
16.6. Заявка на аукцион, предоставленная с нарушением требований, не будет иметь юридической силы.
17. Язык заявки
17.1. Заявка на участие в аукционе, подготовленная Участником размещения заказа, а также вся корреспонденция
и документация, которыми обмениваются Участник размещения заказа и заказчик, уполномоченный орган, должны быть
написаны на русском языке.
17.2. Использование других языков при подготовке заявки на участие в аукционе является риском Участника
размещения заказа, подавшего такую заявку, и может являться основанием для отказа в допуске такому Участнику
размещения заказа к участию в аукционе.
17.3. Отдельные документы (или их части), предоставленные Участником размещения заказа в составе заявки на
участие в аукционе, могут быть подготовлены на другом языке при условии, что к ним будет прилагаться точный
перевод необходимых разделов на русский язык. В случаях, указанных в Информационной карте, может требоваться
заверенный (апостилированный) перевод (например, для регистрационных и учредительных документов, лицензий,
протоколов испытаний, сертификатов и т.п.).
17.4. В случае расхождений в тексте преимущество будет иметь переведенная (русская) версия. Заказчик,
уполномоченный орган, аукционная комиссия вправе не рассматривать тексты, не переведенные на русский язык.
18. Внесение изменений в извещение об аукционе
18.1. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении открытого аукциона не
позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе.
18.2. Изменение предмета аукциона не допускается.
18.3. В течение пяти рабочих дней и в течение одного дня со дня принятия указанного решения такие изменения
соответственно опубликовываются в официальном печатном издании и размещаются на официальном сайте заказчиком
в порядке, установленном для опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте
извещения о проведении открытого аукциона.
18.4. При этом срок подачи заявок на участие в аукционе должен быть продлен так, чтобы со дня опубликования в
официальном печатном издании и размещения на официальном сайте изменений, внесенных в извещение о проведении
открытого аукциона, до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе такой срок составлял не менее чем
пятнадцать дней.
19. Внесение изменений в документацию об аукционе
19.1. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника размещения заказа вправе
принять решение о внесении изменений в документацию об аукционе не позднее чем за пять дней до даты окончания
подачи заявок на участие в аукционе.
19.2. Изменение предмета аукциона не допускается.
19.3. В течение пяти рабочих дней и в течение одного дня со дня принятия указанного решения такие изменения
соответственно опубликовываются в официальном печатном издании и размещаются заказчиком в порядке,
установленном для опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте извещения о
проведении открытого аукциона.
19.4. В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения такие изменения направляются заказными
письмами или в форме электронных документов всем участникам размещения заказа, которым была предоставлена
документация об аукционе.
19.5. При этом срок подачи заявок на участие в аукционе должен быть продлен так, чтобы со дня опубликования в
официальном печатном издании и размещения на официальном сайте изменений, внесенных в документацию об
аукционе, до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней.
20. Отказ заказчика от проведения аукциона
20.1. Заказчик, уполномоченный орган, официально опубликовавшие и разместившие на официальном сайте
извещение о проведении открытого аукциона, вправе отказаться от его проведения не позднее чем за десять дней до
даты окончания подачи заявок на участие в аукционе.
20.2. Извещение об отказе от проведения открытого аукциона опубликовывается и размещается заказчиком,
уполномоченным органом, специализированной организацией соответственно в течение пяти рабочих дней и двух дней
со дня принятия решения об отказе от проведения открытого аукциона в порядке, установленном для опубликования и
размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона.
20.3. В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения заказчик, уполномоченный орган обязаны
направить соответствующие уведомления всем участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе.
8
В случае, если установлено требование обеспечения заявки на участие в аукционе, заказчик, уполномоченный орган
возвращают участникам размещения заказа денежные средства, внесенные в качестве обеспечения таких заявок, в
течение пяти рабочих дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого аукциона.
21. Порядок подачи заявок на участие в аукционе
21.1. Датой начала срока подачи заявок на участие в аукционе является день, следующий за днем опубликования в
официальном печатном издании или размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона.
21.2. Прием заявок на участие в аукционе заканчивается непосредственно до начала рассмотрения заявок на
участие в аукционе, указанного в извещении о проведении открытого аукциона.
21.3. Заявка на участие в аукционе может быть отправлена по почте или доставлена курьером.
21.4. Заявки на участие в аукционе подаются по адресу, указанному в извещении о проведении открытого
аукциона и Информационной карте аукциона.
21.5. Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в срок, указанный в извещении о проведении открытого
аукциона и Информационной карте аукциона, регистрируются Заказчиком. По требованию участника размещения
заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, Заказчик выдает расписку в получении заявки с указанием даты и
времени ее получения.
21.6. Полученные после окончания приема заявок на участие в аукционе заявки на участие в аукционе не
рассматриваются и в тот же день возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки. В случае, если
было установлено требование обеспечения заявки на участие в аукционе, заказчик, уполномоченный орган обязаны
вернуть внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе денежные средства указанным участникам
размещения.
22. Порядок отзыва заявок на участие в аукционе
22.1. Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать свою заявку на
участие в аукционе в любое время до дня и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе.
22.2. Отзыв заявок осуществляется на основании письменного уведомления участника об отзыве своей заявки.
При этом в соответствующем уведомлении в обязательном порядке должна быть указана следующая информация:
наименование аукциона, наименование организации, регистрационный номер заявки на участие в аукционе, дата, время
проведения аукциона.
Уведомление об отзыве заявки на участие в аукционе должно быть скреплено печатью и заверено подписью
уполномоченного лица (для юридических лиц) и собственноручно подписано физическим лицом участником
размещения заказа.
22.3. Отзыв является действительным, если он получен до дня и времени начала рассмотрения заявок на участие в
аукционе.
Регистрация уведомлений об отзыве заявки производится в том же порядке, что и регистрация заявки.
23. Разъяснение положений документации об аукционе
23.1. Любой участник вправе направить в письменной форме, в том числе в форме электронного документа,
Заказчику запрос о разъяснении положений документации об аукционе (далее – запрос) по форме согласно приложению
4 к документации об аукционе.
23.2. В течение двух рабочих дней со дня поступления запроса Заказчик направляет участнику в письменной
форме или в форме электронного документа разъяснения положений документации об аукционе, если указанный запрос
поступил Заказчику не позднее, чем за пять дней до окончания подачи заявок, установленного документацией об
аукционе.
Запросы, поступившие позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок, не рассматриваются.
23.3. В течение одного дня со дня направления разъяснения положений документации об аукционе по запросу
участника размещения заказа разъяснение размещается Заказчиком на официальном сайте с указанием предмета запроса,
но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос. Разъяснение положений документации об
аукционе не должно изменять ее суть.
24. Обеспечение заявок на участие в аукционе.
24.1. Если в извещении о проведении открытого аукциона и в Информационной карте аукциона установлено
требование об обеспечении заявки на участие в аукционе, участники размещения заказа, подающие заявки, вносят
денежные средства в качестве обеспечения заявок в сумме и на банковский счет, указанный в извещении о проведении
аукциона и в Информационной карте аукциона.
24.2. Факт внесения участником размещения заказа денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в
аукционе подтверждается платежным поручением (квитанцией - в случае наличной формы оплаты) с отметкой банка об
оплате.
24.3. Соответствующее платежное поручение с отметкой банка об оплате (квитанция - в случае наличной формы
оплаты) должно быть подано участником размещения заказа в составе документов, входящих в заявку на участие в
аукционе.
24.4. В случае отсутствия в составе заявки на участие указанного выше платежного поручения (квитанции об
оплате) с отметкой банка об оплате, участнику размещения заказа, подавшему соответствующую заявку, отказывается в
допуске к участию в аукционе.
25. Рассмотрение заявок на участие в аукционе
25.1. Единая комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным
документацией об аукционе, и соответствие участников размещения заказа требованиям, установленным настоящей
документацией об аукционе.
9
25.2. Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе указывается в Информационной карте аукциона, но не
может составляет более десяти дней со дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.
25.3. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе единой комиссией принимается
решение о допуске к участию в аукционе участника размещения заказа и о признании участника размещения заказа,
подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона, или об отказе в допуске такого участника размещения
заказа к участию в аукционе. При этом оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который
ведется единой комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами единой комиссии и
заказчиком в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе.
26. Порядок проведения аукциона
26.1. Место, дата и время проведения аукциона указываются в Информационной карте настоящей документации
об аукционе.
26.2. В аукционе могут участвовать только участники размещения заказа, признанные участниками аукциона.
Аукцион проводится заказчиком в присутствии членов единой комиссии, участников аукциона или их представителей
согласно Регламента проведения открытого аукциона (приложение 6 к документации об аукционе). Любой участник
аукциона вправе осуществлять аудио- и видеозапись аукциона.
26.3. Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), указанной в
извещении о проведении открытого аукциона, на «шаг аукциона». «Шаг аукциона» устанавливается в размере пяти
процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены лота).
26.4. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наиболее низкую цену контракта, за
исключением случаев, предусмотренных ФЗ № 94 (чч.6.1, 6.2 ст.37 ФЗ).
26.5. При проведении аукциона заказчик осуществляет аудиозапись аукциона и ведет протокол аукциона, который
подписывается всеми присутствующими членами единой комиссии и заказчиком в день проведения аукциона,
размещается на официальном сайте в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола и
опубликовывается в официальном печатном издании в течение пяти рабочих дней после дня подписания указанного
протокола. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых хранится заказчиком, второй в течение трех
рабочих дней передается победителю аукциона.
26.6. Любой участник аукциона после размещения протокола аукциона вправе направить на имя руководителя
заказчика в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, запрос о разъяснении результатов
аукциона. Заказчик в течение двух рабочих дней со дня поступления такого запроса обязан представить участнику
аукциона в письменной форме или в форме электронного документа соответствующие разъяснения.
27. Заключение муниципального контракта
27.1. Заказчик заключает муниципальный контракт с победителем аукциона на условиях, содержащихся в
аукционной документации и заявке победителя аукциона.
27.2. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола аукциона передает победителю аукциона
проект контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной победителем аукциона в
проект контракта, прилагаемый к документации об аукционе.
27.3. Победитель аукциона должен подписать и заверить печатью указанный проект контракта и вернуть его
заказчику в срок, установленный в Информационной карте аукциона.
27.4. Муниципальный контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на
официальном сайте протокола аукциона.
27.5. В случае, если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения муниципального контракта,
заказчик вправе действовать в соответствии с ч. 2 ст. 38 Федерального закона от 21.07.05 г. № 94-ФЗ.
27.6. Заказ признается размещенным со дня заключения муниципального контракта.
28. Обеспечение исполнения муниципального контракта
28.1. Если Информационной картой аукциона установлено требование обеспечения исполнения муниципального
контракта, участник размещения заказа, с которым заключается муниципальный контракт, должен предоставить
Заказчику обеспечение исполнения муниципального контракта, только в этом случае муниципальный контракт может
быть заключен. Обеспечение исполнения муниципального контракта предоставляется на сумму, указанную в
Информационной карте аукциона, но не превышающую тридцать процентов начальной (максимальной) цены контракта
(цены лота). В случае, если начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) превышает пятьдесят миллионов
рублей, заказчик обязан установить требование обеспечения исполнения контракта в размере от десяти до тридцати
процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), но не менее чем в размере аванса (если контрактом
предусмотрена выплата аванса) или в случае, если размер аванса превышает тридцать процентов начальной
(максимальной) цены контракта, в размере, не превышающем на двадцать процентов размер аванса, но не менее чем
размер аванса.
28.2. Обеспечение исполнения муниципального контракта может быть представлено в виде безотзывной
банковской гарантии, страхования ответственности по контракту или передачи Заказчику в залог денежных средств, в
том числе в форме вклада (депозита) в размере обеспечения исполнения контракта, указанном в Информационной карте
аукциона. Способ обеспечения исполнения муниципального контракта определяется участником аукциона, с которым
заключается контракт, самостоятельно. В том случае, если обеспечение исполнения муниципального контракта
представляется в виде безотзывной банковской гарантии, безотзывная банковская гарантия должна соответствовать
требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательством
Российской Федерации. В безотзывной банковской гарантии в обязательном порядке должна быть указана сумма, в
пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по настоящему Контракту, которая должна быть не менее
суммы, установленной в Информационной карте аукциона. Безотзывная банковская гарантия должна содержать указание
10
на муниципальный контракт, исполнение которого она обеспечивает путем указания на стороны контракта, название
предмета контракта и ссылки на протокол аукциона как основание заключения контракта. Срок действия безотзывной
банковской гарантии должен устанавливаться с учетом установленного срока предоставления гарантии качества товара,
работ, услуг по соответствующему муниципальному контракту и оканчиваться не ранее его завершения. Безотзывная
банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в
муниципальный контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующей безотзывной банковской гарантии.
28.3. В случае, если обеспечение исполнения муниципального контракта предоставляется страхования
ответственности, соответствующий договор страхования ответственности должен соответствовать требованиям,
установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательством Российской
Федерации. В договоре страхования ответственности должна быть указана сумма, на которую страхуется
ответственность соответствующего поставщика (подрядчика, исполнителя). Страхование должно покрывать случаи
виновного неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) своих
обязательств по муниципальному контракту. Договор страхования также должен содержать указание на
соответствующий муниципальный контракт путем указания на стороны контракта, название предмета и ссылки на
протокол аукциона как основание заключения контракта. Срок действия договора страхования должен устанавливаться с
учетом установленного срока предоставления гарантии качества товара, работ, услуг по соответствующему
муниципальному контракту и оканчиваться не ранее его завершения. Договор страхования должен содержать указание
на согласие страховщика с тем, что изменения и дополнения, внесенные в муниципальный контракт, не освобождают его
от обязательств по соответствующему договору страхования.
28.4. Денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения Контракта должны быть перечислены в размере,
установленном в Информационной карте аукциона на счет, указанный в Информационной карте аукциона. Факт
внесения денежных средств в обеспечение исполнения муниципального контракта подтверждается платежным
поручением с отметкой банка об оплате (квитанцией в случае наличной формы оплаты). Денежные средства
возвращаются поставщику (подрядчику, исполнителю), с которым заключается муниципальный контракт при условии
надлежащего исполнения им всех своих обязательств по настоящему Контракту в течение срока, установленного в
Проекте муниципального контракта со дня получения заказчиком соответствующего письменного требования
поставщика (подрядчика, исполнителя). Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) в этом письменном требовании.
28.5. В случае, если по каким либо причинам обеспечение исполнения обязательств по муниципальному
контракту перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать
исполнение «Заказчиком-застройщиком» своих обязательств по муниципальному контракту, соответствующий
«Заказчик-застройщик» обязуется в течение 10 (Десяти) банковских дней предоставить заказчику иное (новое)
надлежащее обеспечение исполнение обязательств по муниципальному контракту на тех же условиях и в том же
размере, которые указаны в настоящем Разделе.
Сведения об участниках размещения заказа, уклонившихся от заключения муниципального контракта, а также о
поставщиках (подрядчиках, исполнителях), с которыми муниципальные контракты расторгнуты в связи с
существенным нарушением ими муниципальных контрактов, включаются в реестр недобросовестных
поставщиков.
29. Обязанность заказчика отказаться от заключения муниципального контракта
29.1. После определения победителя аукциона в срок, предусмотренный Информационной картой аукциона для
заключения муниципального контракта, Заказчик обязан отказаться от заключения муниципального контракта с
победителем аукциона либо при уклонении победителя аукциона от заключения муниципального контракта с
участником, с которым заключается такой муниципальный контракт, в случае установления факта:
29.1.1. проведения ликвидации участников размещения заказа - юридических лиц или принятия арбитражным
судом решения о признании участников размещения заказа – юридических лиц, индивидуальных предпринимателей
банкротами и об открытии конкурсного производства;
29.1.2. приостановления деятельности указанных лиц в порядке, предусмотренном Кодексом Российской
Федерации об административных правонарушениях;
29.1.3. предоставления указанными лицами заведомо ложных сведений, содержащихся в документах,
предусмотренных частью 3 статьи 25 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ и Информационной картой аукциона;
29.1.4. нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению суда, если на момент
истечения срока заключения муниципального контракта балансовая стоимость арестованного имущества превышает
двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за
последний завершенный отчетный период.
30. Обжалование действий (бездействия) заказчика,
единой комиссии
30.1. Действия (бездействие) заказчика, единой комиссии могут быть обжалованы в порядке, установленном
действующим законодательством Российской Федерации.
11
Информационная карта аукциона
по проведению совместных торгов в форме открытого аукциона на право заключения муниципального
контракта на выполнение работ для нужд учреждений городского поселения Запрудня
Лот №1: установка охранно-пожарной сигнализации в здании МУК «Библиотека городского поселения Запрудня» в
соответствии с техническим заданием.
Лот№2: установка охранно-пожарной сигнализации в здании МУ «ДК «Прогресс» в соответствии с техническим
заданием.
Лот№3: установка охранно-пожарной сигнализации в здании МУ «ЦД «Мир» в соответствии с техническим заданием.
Лот№4: установка охранно-пожарной сигнализации в здании МУ «СК «Антей» в соответствии с техническим заданием.
Нижеследующие условия и данные для конкретного аукциона дополняют положения Части 1 АУКЦИОН. При
возникновении противоречия положения настоящего документа имеют приоритет над положениями Части 1 АУКЦИОН.
Ссылка
на
пункты
№ п/п
Наименование пункта
Текст пояснений
докумен
тации об
аукционе
Наименование заказчика
1.
Часть 1
МУК «Библиотека городского поселения Запрудня»
Место нахождения (почтовый адрес)
пункт 2
Талдомского района Московской области. Почтовый адрес
Номер тел./факса
(место нахождения): 141960, МО, Талдомский район,
Адрес электронной почты
городское поселение Запрудня, ул. Ленина, д.18. Адрес
электронной почты: [email protected]
Номер
контактного телефона: 8-496-20-3-20-54
МУ «ДК «Прогресс» городского поселения Запрудня
Талдомского района Московской области. Почтовый адрес
(место нахождения): 141960, Московская область, Талдомский
район, п. Запрудня, ул. Первомайская, д. 29. Адрес
электронной почты: [email protected]
Номер
контактного телефона: 8-496-20-7-14-00
МУ «ЦД «Мир» городского поселения Запрудня Талдомского
района Московской области. Почтовый адрес (место
нахождения): 141960, Московская область, Талдомский район,
п. Запрудня, ул. Карла Маркса, д. 2а. Адрес электронной
почты: [email protected] Номер контактного телефона:
8-496-20-3-57-63
МУ «СК «Антей» городского поселения Запрудня
Талдомского района Московской области. Почтовый адрес
(место нахождения): 141960, Московская область, Талдомский
район, п. Запрудня, ул. Первомайская, д. 59. Адрес
электронной почты: [email protected]
Номер
контактного телефона: 8-496-20-3-22-00
2.
Часть 1
пункт 3
Предмет муниципального контракта
Лот№1: установка охранно-пожарной сигнализации в здании
МУК «Библиотека городского поселения Запрудня» в
соответствии с техническим заданием. Лот№2: установка
охранно-пожарной сигнализации в здании МУ «ДК «Прогресс»
в соответствии с техническим заданием Лот№3: установка
охранно-пожарной сигнализации в здании МУ «ЦД «Мир» в
соответствии с техническим заданием Лот№4: установка
охранно-пожарной сигнализации в здании МУ «СК «Антей» в
соответствии с техническим заданием.
Технические задания по Лоту №1, Лоту №2, Лоту №3, Лоту
№4 являются приложением к документации об аукционе.
Лоты № 1, № 2, №3, №4 определены в соответствии с
постановлением Правительства Московской области от
04.05.2010г. №305/17 «Об утверждении Положения о
предоставлении и расходовании в 2010 году субсидий из
бюджета Московской области бюджетам муниципальных
образований Московской области на установку охраннопожарной сигнализации в муниципальных учреждениях
социально-культурной сферы».
3.
Часть 1
Место поставки товара, выполнения
Лот №1: 141960, МО, Талдомский район, городское поселение
12
пункт 3
работ, оказания услуг
Условия
поставки
товара,
выполнения работ, оказания услуг
Сроки (периоды) поставки товара,
выполнения работ, оказания услуг
4.
Часть 1
пункт 3
Начальная
контракта
(максимальная)
цена
5.
Часть 1
пункт 3
Форма, сроки и порядок оплаты
товара, работ, услуг
Запрудня, ул. Ленина, д.18;
Лот№2: 141960, Московская область, Талдомский район, п.
Запрудня, ул. Первомайская, д. 29;
Лот№3: 141960, Московская область, Талдомский район, п.
Запрудня, ул. Карла Маркса, д. 2а;
Лот№4: 141960, Московская область, Талдомский район, п.
Запрудня, ул. Первомайская, д. 59.
Лот №1, Лот №2, Лот №3, Лот №4: В стоимость
выполняемых работ входят расходы, в том числе на перевозку,
страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и
других обязательных платежей. Работы производить в
соответствии с правилами проектирования, строительства и
эксплуатации и техническими условиями производителей
оборудования, аппаратуры и материалов.
Все оборудование должно строго соответствовать
приведенным
характеристикам.
Допускается
поставка
оборудования эквивалентного указанному в техническом
задании, при условии полного совпадения характеристик и не
нарушения совместимости оборудования.
Исполнитель обязан передать Заказчику технические
паспорта и сертификаты на данное оборудование.
Срок гарантии на поставленное оборудование, должен
составлять 12 (двенадцать) месяцев, но не менее стандартных
гарантийных сроков,
установленных
в
нормативной
документации. Если в период гарантийного срока обнаружатся
недостатки или дефекты, то Исполнитель обязан устранить их
за свой счет в сроки, согласованные сторонами.
Требования к производству работ: установка охраннопожарной сигнализации должна осуществляться в рабочее
время учреждения.
При производстве всего комплекса работ должны
выполняться требования действующего законодательства по
технике безопасности.
Должна быть организована передача радиосигнала в пожарную
часть городского поселения Запрудня Талдомского района
Московской области.
Лот №1. в срок 10 дней со дня подписания муниципального
контракта.
Лот №2. в срок 10 дней со дня подписания муниципального
контракта.
Лот №3. в срок 10 дней со дня подписания муниципального
контракта.
Лот №4. в срок 10 дней со дня подписания муниципального
контракта.
Лот №1: 531 625 (пятьсот тридцать одна тысяча шестьсот
двадцать пять) рублей. В стоимость выполняемых работ входят
расходы, в том числе на перевозку, страхование, уплату
таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных
платежей. Лот №2: 918 714 (девятьсот восемнадцать тысяч
семьсот четырнадцать) рублей. В стоимость выполняемых
работ входят расходы, в том числе на перевозку, страхование,
уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других
обязательных платежей. Лот №3: 391 004 (триста девяносто
одна тысяча четыре) рублей. В стоимость выполняемых работ
входят расходы, в том числе на перевозку, страхование, уплату
таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных
платежей. Лот №4: 707 657 (семьсот семь тысяч шестьсот
пятьдесят семь) рублей. В стоимость выполняемых работ
входят расходы, в том числе на перевозку, страхование, уплату
таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных
платежей.
Оплата поставки товаров производится:
55% - из бюджета городского поселения Запрудня по
безналичному
расчету
Заказчиком,
на
основании
представленных документов, после выполнения работ, в
13
6.
Часть 1
пункт 3
Источник финансирования
(указываются все источники
финансирования, в т.ч.
внебюджетные)
7.
Часть 1
пункт 5
Требования к сроку и (или) объему
предоставления гарантий качества
товара, работ, услуг, к обслуживанию
товара, к расходам на эксплуатацию
товара
8.
Часть 1
пункт 6
9.
Часть 1
пункт 7
Требования к описанию участниками
размещения заказа поставляемого
товара,
выполняемых
работ,
оказываемых услуг.
Величина понижения начальной
цены контракта («шаг аукциона»)
10.
Часть 1
пункт 8
12.
Часть 1
пункт 9
Порядок применения официального
курса иностранной валюты к рублю
РФ, установленного ЦБ РФ и
используемого
при
оплате
заключенного
муниципального
контракта
Привлечение
субпоставщиков
(субподрядчиков, соисполнителей)
13.
Часть 1
пункт 10
Преимущества, предоставляемые при
участии в размещении заказа
11.
Часть 1
пункт 8
Сведения о валюте, используемой
для формирования цены контракта и
расчетов
по
муниципальному
контракту
пределах утвержденных лимитов финансирования, в течение
2010 финансового года. Датой оплаты считается дата списания
денежных средств со счетов Заказчика.
45% - после перечисления в бюджет городского поселения
Запрудня субсидии из бюджета Московской области.
Лот №1: Начальная (максимальная) цена 531 625 (пятьсот
тридцать одна тысяча шестьсот двадцать пять) рублей, в том
числе 292404 рубля – бюджет городского поселения Запрудня,
239221 рубль – бюджет Московской области.
Лот №2: Начальная (максимальная) цена 918 714 (девятьсот
восемнадцать тысяч семьсот четырнадцать) рублей, в том
числе 505311 рубль – бюджет городского поселения Запрудня,
413403 рубля – бюджет Московской области.
Лот №3: Начальная (максимальная) цена 391 004 (триста
девяносто одна тысяча четыре) рублей, в том числе 215060
рублей – бюджет городского поселения Запрудня, 175944
рубля – бюджет Московской области.
Лот №4: Начальная (максимальная) цена 707 657 (семьсот
семь тысяч шестьсот пятьдесят семь) рублей, в том числе
389255 рублей – бюджет городского поселения Запрудня,
318432 рубля – бюджет Московской области.
Лот №1, Лот №2, Лот №3, Лот №4: Исполнитель обязан
передать Заказчику технические паспорта и сертификаты на
данное оборудование. Срок гарантии на поставленное
оборудование, должен составлять 12 (двенадцать) месяцев, но
не менее стандартных гарантийных сроков, установленных в
нормативной документации. Если в период гарантийного срока
обнаружатся недостатки или дефекты, то Исполнитель обязан
устранить их за свой счет в сроки, согласованные сторонами.
Описание выполняемых работ производиться в соответствии с
требованиями, установленными в документации об аукционе
по форме, приведенной в Части II (Приложение 3).
"Шаг аукциона" устанавливается в размере пяти процентов
начальной (максимальной) цены контракта (цены лота),
указанной в извещении о проведении аукциона и составляет:
Лот №1. 26581 рубль 25 копеек,
Лот №2. 45935 рублей 70 копеек,
Лот №3. 19550 рублей 20 копеек,
Лот №4. 35382 рубля 85 копеек.
В случае, если после троекратного объявления последнего
предложения о цене контракта ни один из участников
аукциона не заявил о своем намерении предложить более
низкую цену контракта, аукционист обязан снизить «шаг
аукциона» на 0,5 процента начальной (максимальной) цены
контракта (цены лота), но не ниже 0,5 процента начальной
(максимальной) цены контракта (цены лота).
Российский рубль.
Расчеты производятся только в рублях Российской Федерации.
Не предусмотрено.
Не предусмотрены.
14
14.
Часть 1
пункт 11
Затраты на подготовку заявки на
участие в аукционе
15.
Часть 1
пункт 12
16.
Часть 1
пункт 13
Порядок формирования цены
контракта, в том числе с учетом или
без учета расходов на перевозку,
страхование,
уплату таможенных пошлин, налогов
и других обязательных платежей
Возможность заказчика изменить
количество
поставляемых
по
контракту объемов
17.
Часть 1
пункт 14
18.
Часть 1
пункт 15
Возможность заказчика увеличить
количество поставляемого объема
при заключении контракта
Требования
к
участникам
размещения заказа
Все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки, несет
участник. Заказчик не отвечает и не имеет обязательств по
этим расходам независимо от характера проведения и
результатов аукциона.
Все налоги, пошлины и прочие сборы, которые исполнитель по
муниципальному контракту должен оплачивать в соответствии
с условиями муниципального контракта или на иных
основаниях, а также стоимость других расходов, связанных с
исполнением муниципального контракта должны быть
включены в стоимость выполняемых работ.
Заказчик по согласованию с Исполнителем (исполнителем,
подрядчиком) в ходе исполнения контракта вправе изменить
не более чем на десять процентов предусмотренные
контрактом количество всех товаров при изменении
потребности в товарах, на поставку которых заключен
контракт. При поставке дополнительного количества таких
товаров Заказчик по согласованию с Исполнителем вправе
изменить первоначальную цену контракта пропорционально
количеству таких товаров, но не более чем на десять процентов
такой цены контракта, а при внесении соответствующих
изменений в контракт в связи с сокращением потребности в
поставке таких товаров Заказчик обязан изменить цену
контракта указанным образом. Цена единицы дополнительно
поставляемого товара и цена единицы товара при сокращении
потребности в поставке части такого товара должны
определяться как частное от деления первоначальной цены
контракта на предусмотренное в контракте количество такого
товара. Заказчик при заключении муниципального контракта
по согласованию с участником, с которым в соответствии с
Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ заключается
такой контракт, вправе увеличить количество поставляемого
товара на сумму, не превышающую разницу между ценой
контракта, предложенной таким участником, и начальной
(максимальной) ценой контракта (ценой лота). При этом цена
единицы указанного товара не должна превышать цену
единицы товара, определяемую как частное от деления цены
контракта предложенной участником аукциона, с которым
заключается контракт, на количество товара, указанное в
извещении о проведении открытого аукциона.
В иных случаях цена муниципального контракта и единичные
цены, предоставленные Участником размещения заказа не
подлежат корректировке в ходе выполнения муниципального
контракта.
Цена муниципального контракта может быть снижена по
соглашению сторон без изменения предусмотренных
контрактом количества товаров, объема работ, услуг и иных
условий исполнения контракта.
Предусмотрена.
Обязательные требования к участникам размещения заказа:
Соответствие
участников
размещения
заказа
требованиям,
устанавливаемым
в
соответствии
с
законодательством
Российской
Федерации
к
лицам,
осуществляющим поставку товаров, являющихся предметом
торгов.
Непроведение ликвидации участника размещения заказа
- юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда
о признании участника размещения заказа - юридического
лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об
открытии конкурсного производства.
Неприостановление
деятельности
участника
размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом
Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в
15
19.
Часть 1
пункт 16
Требования к содержанию, составу и
форме заявки на участие в аукционе
20.
Часть 3
пункт 17
Язык заявки
21.
Часть 4
пункт 21
Порядок, место, дата начала и дата
окончания срока подачи заявок на
участие в аукционе
22.
-
Выдача документации об аукционе
конкурсе или заявки на участие в аукционе.
Отсутствие
у
участника
размещения
заказа
задолженности по начисленным налогам, сборам и иным
обязательным платежам в бюджеты любого уровня или
государственные внебюджетные фонды за прошедший
календарный год, размер которой превышает двадцать пять
процентов балансовой стоимости активов участника
размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за
последний завершенный отчетный период. Участник
размещения
заказа
считается
соответствующим
установленному требованию в случае, если он обжалует
наличие указанной задолженности в соответствии с
законодательством Российской Федерации и решение по такой
жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе или
заявки на участие в аукционе не принято.
Отсутствие в предусмотренном Федеральным законом
№94-ФЗ реестре недобросовестных поставщиков сведений об
участниках размещения заказа.
Участник размещения заказа должен соответствовать
требованиям, предъявляемым законодательством Российской
Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ,
являющихся предметом аукциона: должен быть членом
саморегулируемой организации, иметь свидетельство о
допуске к работам, оказывающим влияние на объекты
капитального строительства.
Вышеуказанные
требования
предъявляются
ко
всем
участникам размещения заказа.
Заявка на участие в аукционе должна быть подготовлена по
форме, представленной в Части II (Приложение 1) настоящей
документации об аукционе, и содержать сведения и документы
об Участнике размещения заказа, подавшем такую заявку,
указанные в пункте 16 настоящей документации об аукционе.
В письменном виде. Заявки на участие в аукционе в форме
электронных документов не принимаются.
Заверенный (апостилированный) перевод не требуется.
Заявки должны быть доставлены по адресу: МО, Талдомский
район, городское поселение Запрудня, ул. Ленина, д.18,
(информационно-компьютерный отдел МУК Библиотеки
городского поселения Запрудня»), в письменной форме с 4
ноября 2010 г. по 25 ноября 2010 г. (по рабочим дням с 8.00 до
12.00, с 13.00 до 17.00, 25 ноября 2010 года до 10.00 (время
московское)).
Документация об аукционе предоставляется муниципальным
заказчиком по заявлению любого заинтересованного лица,
поданному в письменной форме, заверенного уполномоченным
лицом при наличии доверенности на получение документации
об аукционе в течение двух рабочих дней со дня получения
соответствующего заявления, бесплатно по адресу: МО,
Талдомский район, городское поселение Запрудня, ул. Ленина,
д.18, (информационно-компьютерный отдел МУК Библиотеки
городского поселения Запрудня») с 3 ноября 2010 года по 25
ноября 2010 года (по рабочим дням с 8.00 до 12.00, с 13.00 до
17.00, 25 ноября 2010 года до 10.00 (время московское)).
Официальный сайт, на котором размещена документация об
аукционе: www.gz-mo.ru, www.zaprudnya-adm.ru.
Скачавшие комплект документации об аукционе на
официальном сайте, должны самостоятельно отслеживать
появление на официальном сайте разъяснений или дополнений
документации об аукционе. Муниципальный заказчик не несет
ответственности за возможные технические ошибки, которые
могут появиться при скачивании информации с сайта.
Муниципальный заказчик отвечает только за ту информацию,
которая выдается по запросу в письменном виде.
16
23.
Часть 1
пункт 22
Порядок и срок отзыва заявок на
участие в аукционе
24.
Часть 1
пункт 23
Разъяснение положений
документации об аукционе
25.
Часть 1
пункт 24
Обеспечение заявки на участие в
аукционе
26.
Часть 2
пункт 25
Место, день и время рассмотрения
заявок на участие в аукционе
27.
Часть 1
пункт 26
Место, дата и время проведения
аукциона
28.
Часть 3
пункт 27
29.
Часть 1
пункт 28
Срок, в течение которого победитель
аукциона
должен
подписать
муниципальный контракт
Размер обеспечения исполнения
муниципального контракта, срок и
порядок его предоставления
Требования, установленные
заказчиком, к качеству, техническим
характеристикам товара, работ,
услуг, требования к их безопасности,
требования к функциональным
характеристикам (потребительским
свойствам) товара, к размерам,
упаковке, отгрузке товара,
требования к результатам работ и
иные показатели, связанные с
определением соответствия
поставляемого товара, выполняемых
работ, оказываемых услуг
потребностям заказчика
30.
Часть III
Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в
аукционе, вправе отозвать такую заявку в любое время до дня
и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе
при наличии уведомления об отзыве заявки на участие в
аукционе, подписанного уполномоченным лицом.
Прием запросов о разъяснении положений документации об
аукционе осуществляется в рабочие дни с 8.00 до 12.00, с
13.00 до 17.00, но не позднее, чем за пять дней до окончания
срока
подачи
заявок,
установленного
настоящей
документацией об аукционе.
Не установлено.
10 часов 00 мин. (время московское)
25 ноября 2010 года, по адресу: МО, Талдомский район,
городское поселение Запрудня, ул. Ленина, д.18, кабинет 319.
26 ноября 2010 года, по адресу: МО, Талдомский район,
городское поселение Запрудня, ул. Ленина, д.18, кабинет 319:
Лот №1: 10 часов 00 мин. (время московское), Лот №2: 10
часов 40 мин. (время московское), Лот №3: 11 часов 20 мин.
(время московское), Лот №4: 13 часов 00 мин. (время
московское).
Муниципальный контракт должен быть подписан не ранее чем
через 10 дней и не позднее 20 дней со дня подписания
протокола аукциона.
Не предусмотрено.
Указаны в технической части данной документации об
аукционе. Документация об аукционе может содержать
указание на товарные знаки, которые должны сопровождаться
словами "или эквивалент", за исключением случаев
несовместимости товаров, на которых применяются другие
товарные знаки, и необходимости обеспечения взаимодействия
таких товаров с товарами, используемыми заказчиком.
Эквивалентность товаров определяется в соответствии с
требованиями и показателями, устанавливаемыми настоящей
документацией об аукционе.
17
ЧАСТЬ II Образцы форм и документов, заполняемых участником
размещения заказа
Приложение № 1
Администрации городского поселения Запрудня
Талдомского района Московской области
На фирменном бланке
участника размещения заказа
Заявка на участие в аукционе по Лоту №_____.
______________________________________________________________________________________________
(наименование организации – юридического лица, Ф.И.О. участника размещения заказа – физического лица)
В лице _______________________________________________________________________________________________,
(наименование должности руководителя, его Фамилия Имя Отчество (полностью))
ознакомившись с документацией к открытому аукциону на право заключения муниципального контракта на выполнение работ
____________________________________________________________________________________________,
(наименование конкретного Лота)
проектом муниципального контракта и законодательством в сфере размещения заказов, сообщает о согласии участвовать в данном
аукционе на условиях, указанных в документации об аукционе и проекте муниципального контракта.
Мы согласны выполнить работы в соответствии с требованиями документации об аукционе и на условиях, которые мы
представили в составе нашей заявки на участие в аукционе, в том числе в приложении, которое является неотъемлемой частью нашей
заявки на участие в аукционе в срок с «___»__________2010 г. до «___»___________2010 г. :
Приложение № 3 «Предложение на выполнение работ» на ____стр.
Настоящей заявкой подтверждается, что в отношении ______________________________________________
(наименование участника размещения заказа)
не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена, а также, что размер задолженности по
начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды
за прошедший календарный год не превышает _________ % (значение указать цифрами и прописью) балансовой стоимости активов
участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.
Настоящим гарантируется достоверность представленной в заявке информации и подтверждается право заказчика
запрашивать у участника размещения заказа, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в заявке юридических и физических
лиц информацию, уточняющую представленные в ней сведения, в том числе сведения о привлекаемых организациях.
Участник размещения заказа_________________________________________________________
(наименование участника размещения заказа)
подтверждает, что сведения о нем не включены в Реестр недобросовестных поставщиков и подтверждает, что он извещен о
включении сведений о нем в Реестр недобросовестных поставщиков в случае уклонения от заключения муниципального контракта.
В случае, если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательства подписать контракт на
выполнение работ в соответствии с требованиями документации об аукционе и условиями наших предложений, в срок 10 дней со дня
подписания протокола аукциона.
Мы согласны с тем, что в случае, если нами не были учтены какие-либо расценки на выполнение работ, которые должны
быть выполнены в полном соответствии с предметом аукциона, данные работы будут в любом случае будут выполнены в полном
соответствии с требованиями документации об аукционе, включая требования, содержащиеся в техническом задании документации
об аукционе и муниципального контракта.
В случае, если наши предложения будут лучшими после предложений победителя аукциона, а победитель аукциона будет
признан уклонившимся от заключения муниципального контракта, мы обязуемся подписать данный контракт на выполнение работ в
соответствии с требованиями документации об аукционе и условиями нашего предложения по цене.
Мы согласны с условием, что по согласованию сторон в проект муниципального контракта могут вноситься незначительные
изменения, не касающиеся существенных условий контракта.
Для получения дополнительной информации вы можете обратиться к следующим представителям нашей
организации______________________________________________________________________
(ФИО, контактная информация)
Контактные телефоны, должности, фамилии и имена лиц (полностью), уполномоченных для контактов
________________________________ адрес электронной почты _______________________________________.
Корреспонденцию в адрес участника размещения заказа направлять по адресу: __________________________.
Условия, указанные в настоящей заявке, действуют до момента заключения муниципального контракта, начиная с даты,
установленной как день рассмотрения заявок на участие в аукционе на заседании аукционной комиссии. Настоящая заявка будет
оставаться для нас обязательной в любой момент до истечения указанного периода.
К настоящей заявке прилагаем:
1. (опись документов)…
2. …
Руководитель организации
М.П.
(должность)
(Расшифровка подписи)
(подпись)
(Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, физического лица)
18
Приложение № 2
Форма анкеты участника размещения заказа
(Сведения об участнике размещения заказа)
1. Полное и сокращенное фирменное наименование
(наименование) организации и ее организационно - правовая
форма:
(на основании Учредительных документов установленной формы
(устав, положение, учредительный договор), свидетельства о
государственной регистрации, свидетельства о внесении записи в
единый государственный реестр юридических лиц) /
Ф.И.О. участника размещения заказа – физического лица *
1.1 Предыдущие полные и сокращенные наименования
организации с указанием даты переименования и подтверждением
правопреемственности
Примечание:
Вышеуказанные данные могут быть по усмотрению Участника размещения заказа подтверждены путем предоставления
следующих документов:
Устав, положение, учредительный договор;
Свидетельство о государственной регистрации;
Информационное письмо об учете в едином государственном реестре;
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе.
2. Паспортные данные для участника размещения заказа –
физического лица *
3. ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО участника размещения заказа
4. Юридический адрес/место жительства участника размещения
заказа *
5.
Место нахождения участника размещения заказа *
6.
Почтовый адрес участника размещения заказа *
Страна
Адрес
Телефон
Страна
Адрес
Страна
Адрес
Телефон и Факс
Адрес электронной почты (e-mail):
7.
Банковские реквизиты (может быть несколько):
7.1. Наименование обслуживающего банка
7.2. Расчетный счет
7.3. Корреспондентский счет
7.4. Код БИК
8. Сведения о выданных участнику размещения заказа лицензиях,
необходимых для выполнения обязательств по муниципальному
контракту, если деятельность лицензируется (указывается
лицензируемый вид деятельности, реквизиты действующей лицензии,
наименование территории на которой действует лицензия)
9. Номер и почтовый адрес службы судебных приставов, района, в
котором зарегистрирован участника размещения заказа
10. Номер и почтовый адрес инспекции Федеральной налоговой
службы, в которой участник размещения заказа зарегистрирован в
качестве налогоплательщика.
* Графы, обязательные для заполнения
В подтверждение отсутствия задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в
бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды по усмотрению участника размещения заказа могут быть
представлены:
Формы №1 «Бухгалтерский баланс» и №2 «Отчет о прибылях и убытках» за прошедший календарный год и за последний
завершенный отчетный период, с отметкой налоговой инспекции и заверенные печатью организации.
Акт сверки, выданный ИФНС о состоянии расчетов с бюджетами всех уровней и государственными внебюджетными
фондами за прошедший календарный год и за последний завершенный отчетный период, заверенный печатью организации.
Мы, нижеподписавшиеся, заверяем правильность всех данных, указанных в анкете.
В подтверждение вышеприведенных данных к анкете прикладываются следующие документы:
1.
2.
Участник размещения заказа (уполномоченный представитель) ____________
___________
М.П.
(подпись)
(Ф.И.О.)
19
Приложение №3
Предложение участника размещения заказа:
«Предложение на выполнение работ»
На фирменном бланке
участника размещения заказа
Администрации городского поселения Запрудня
Талдомского района Московской области
Предложение участника размещения заказа
по предмету контракта Лот №____:
__________________________________________________________________________.
(наименование конкретного лота)
Участник размещения заказа __________________________________________________________________,
(организационно-правовая форма, наименование участника размещения заказа)
В лице _____________________________________________________________________________________,
(наименование должности руководителя, его Фамилия Имя Отчество (полностью))
изучив документацию об аукционе на право заключения муниципального контракта на выполнение работ, действующее
законодательство в сфере размещения заказов, сообщает о согласии выполнить предусмотренные документацией об
аукционе работы на условиях, указанных в нижеприведенной таблице:
№
Ед.
Наименование
Количество
п/п
изм.
1
2
3
4
Монтаж и наладка пожарной сигнализации с системой оповещения людей о пожаре
1
…
Примечание
5
Монтаж охранной сигнализации
…
Все столбцы таблицы должны быть заполнены в порядке и в соответствии с Техническим заданием на конкретный ЛОТ.
Двусмысленное толкование не допускается.
Мы ознакомлены с материалами технического задания, влияющими на стоимость выполнение работ.
__________________________
___________________
_____________________________
(должность руководителя)
(дата, личная подпись)
(расшифровка подписи)
М.П.
Примечание:
Участник размещения заказа по своему усмотрению, в подтверждение данных, представленных в настоящей форме,
может прикладывать любые документы.
20
Приложение №4
На фирменном бланке
участника размещения заказа
Администрации городского поселения Запрудня
Талдомского района Московской области
Запрос на разъяснение положений документации об аукционе
на право заключения муниципального контракта на
________________________________________________________________________.
(наименование предмета контракта (лота))
Дата извещения об открытом аукционе ___________________________________________.
ФИО контактного лица ________________________________________________________.
Просим дать разъяснения следующих положений документации об аукционе:
№
п/п
Раздел
документации
об аукционе
Ссылка на пункт документации об
аукционе, требующий
разъяснений
Содержание запроса на разъяснение положений
документации об аукционе
Ответ на запрос прошу направить по адресу: __________________________________.
Адрес электронной почты: _____________________________
Номер факса:______________________
М.П.
___________________________
(подпись, расшифровка подписи)
21
Приложение № 5
№
п/п
1
2
3
4
5
Опись документов, представленных для участия в аукционе
Опись документов,
представленных для участия в открытом аукционе на право заключения муниципального
контракта на _____________________________________________________________________
(наименование предмета контракта (лота))
Кол-во
Наименование
листов
Заявка на участие в аукционе (Приложение 1).
Сведения об участнике размещения заказа (Приложение 2).
Предложение участника размещения заказа (Приложение 3).
Полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня опубликования извещения о проведении
открытого аукциона выписку из единого государственного реестра юридических лиц или
нотариально заверенную копию такой выписки (для юридического лица), выписку из единого
государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную
копию такой выписки (для индивидуального предпринимателя), копии документов,
удостоверяющих личность (для иного физического лица), надлежащим образом заверенный
перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или
государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального
предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для
иностранного лица) полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня опубликования
извещения о проведении открытого аукциона.
Копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц).
Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени
участника размещения заказа.
7
Копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа
требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к
лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся
предметом аукциона (лицензия на соответствующий вид деятельности и др.).
8
Документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на
участие в аукционе (предоставляется, в случае если такое требование установлено
заказчиком).
9
Копии документов, подтверждающих соответствие товара, работ, услуг требованиям,
установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, если в
соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким
товару, работам, услугам. При этом не допускается требовать предоставление указанных
документов в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации такие
документы передаются вместе с товаром.
10 Документы, подтверждающие обладание участником размещения заказа исключительными
правами на объекты интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением контракта
заказчик приобретает права на объекты интеллектуальной собственности.
11 Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов, входящих в состав
заявки на участие в аукционе на иностранном языке (предоставляется в случае
необходимости).
12 Другие документы, прикладываемые по усмотрению участника размещения заказа.
Сведения указанные в п.11 – предоставляются по усмотрению участников размещения заказа.
6
___________________
(должность руководителя)
М.П.
________________
(дата, личная подпись)
____________________
(расшифровка подписи)
22
Приложение № 6
Регламент проведения открытого аукциона
1. Единая комиссия непосредственно перед началом проведения аукциона регистрирует участников аукциона,
явившихся на аукцион, или их представителей.
2. В случае проведения аукциона по нескольким лотам единая комиссия перед началом каждого лота регистрирует
участников аукциона, подавших заявки в отношении такого лота и явившихся на аукцион, или их представителей. 1
3. Регистрация участников аукциона начинается за 30 минут и заканчивается за 5 минут до начала аукциона. При
регистрации участник аукциона обязан предъявить паспорт или другой документ, удостоверяющий личность,
доверенность (для лиц, имеющих право представлять интересы участника по доверенности).
4. При регистрации участникам аукциона или их представителям выдаются пронумерованные карточки (далее –
карточки).
5. Аукцион проводится заказчиком в присутствии членов единой комиссии, участников аукциона или их
представителей.
6. Аукционист выбирается из числа членов единой комиссии путем открытого голосования членов единой комиссии
большинством голосов.
7. Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), указанной в
извещении о проведении открытого аукциона, на «шаг аукциона».
8. «Шаг аукциона» устанавливается в размере 5 % начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), указанной
в извещении о проведении аукциона.
В случае, если в документации об аукционе указывалась общая начальная (максимальная) цена запасных частей к
технике, к оборудованию (при размещении заказа на выполнение технического обслуживания и (или) ремонта техники,
оборудования), начальная (максимальная) цена единицы услуги (при размещении заказа на оказание услуг связи,
юридических услуг), аукцион проводится путем снижения общей начальной (максимальной) цены запасных частей к
технике, к оборудованию, начальной цены единицы услуги, указанных в документации об аукционе, на «шаг аукциона».
«Шаг аукциона» устанавливается в размере 5 % общей начальной (максимальной) цены запасных частей к технике, к
оборудованию, начальной цены единицы услуги.
9. В случае, если после троекратного объявления последнего предложения о цене контракта ни один из участников
аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену контракта, аукционист обязан снизить «шаг
аукциона» на 0,5 процента начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), но не ниже 0,5 процента начальной
(максимальной) цены контракта (цены лота).
10. Аукцион проводится в следующем порядке:
а) аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона (лота), номера лота (в случае
проведения аукциона по нескольким лотам), предмета контракта, начальной (максимальной) цены контракта (лота),
общей начальной (максимальной) цены запасных частей к технике, к оборудованию, начальной цены единицы услуги,
«шага аукциона», наименований участников аукциона, которые не явились на аукцион, наличия учреждений и
предприятий уголовно-исполнительной системы и (или) организаций инвалидов в случае, если в документации об
аукционе предусмотрены преимущества для таких участников аукциона, аукционист предлагает участникам аукциона
заявлять свои предложения о цене контракта;
б) участник аукциона после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) и
цены контракта, сниженной в соответствии с «шагом аукциона», поднимает карточки в случае, если он согласен
заключить контракт по объявленной цене;
в) аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку после объявления
аукционистом начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) и цены контракта, сниженной в соответствии с
«шагом аукциона», а также новую цену контракта, сниженную в соответствии с «шагом аукциона» и «шаг аукциона», в
соответствии с которым снижается цена. При этом решение об очередности поднятия карточки принимает аукционист;
г) аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом цены контракта ни один
участник аукциона не поднял карточку. В этом случае аукционист объявляет об окончании проведения аукциона (лота),
последнее и предпоследнее предложения о цене контракта, номер карточки и наименование победителя аукциона и
участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене контракта.
11. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую цену контракта, за исключением
случаев, предусмотренных законом.
12. В случае, если при проведении аукциона на право заключить контракт на оказание услуг по открытию и ведению
банковских счетов, осуществлению расчетов по этим счетам цена контракта снижена до нуля, аукцион проводится на
продажу права заключить муниципальный контракт. В этом случае победителем аукциона признается лицо,
предложившее наиболее высокую цену права заключить муниципальный контракт.
13. В случае проведения аукциона на выполнение технического обслуживания и (или) ремонта техники,
оборудования, на оказание услуг связи, юридических услуг, победителем аукциона признается лицо, предложившее
В случае, если в извещении о проведении открытого аукциона предусмотрены преимущества для учреждений и
предприятий уголовно-исполнительной системы и (или) организаций инвалидов, заказчик непосредственно перед
началом проведения аукциона сообщает о наличии таких участников аукциона.
1
23
наиболее низкую общую цену запасных частей к технике, к оборудованию, наиболее низкую цену единицы услуги. До
заключения муниципального контракта на техническое обслуживание и (или) на ремонт техники, оборудования
победителем аукциона определяется цена каждой запасной части к технике, к оборудованию, предусмотренной в
перечне запасных частей к технике, к оборудованию, содержащемся в документации об аукционе, при этом общая цена
запасных частей к технике, к оборудованию не должна превышать общую цену запасных частей к технике, к
оборудованию, предложенную победителем аукциона.
14. В случае, если в аукционе участвовал один участник, или в случае, если в связи с отсутствием предложений о
цене контракта, предусматривающих более низкую цену контракта, чем начальная (максимальная) цена контракта (цена
лота), «шаг аукциона» снижен до минимального размера и после троекратного объявления предложения о начальной
(максимальной) цене контракта (цене лота) не поступило ни одно предложение о цене контракта, которое
предусматривало бы более низкую цену контракта, аукцион признается несостоявшимся. В случае, если документацией
об аукционе предусмотрено два и более лота, решение о признании аукциона несостоявшимся принимается в отношении
каждого лота отдельно.
15. Участники аукциона вправе задавать вопросы по процедуре проведения аукциона только до момента начала
аукциона. Во время проведения аукциона участникам запрещается перемещаться по залу, разговаривать (вступать в
переговоры, задавать вопросы, дискутировать).
16. При проведении аукциона заказчик осуществляет аудиозапись аукциона и ведет протокол аукциона.
17. Любой участник аукциона вправе осуществлять аудио- и видеозапись аукциона.
24
ЧАСТЬ III Техническая часть документации об аукционе
ЛОТ №1
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на установку охранно-пожарной сигнализации
в муниципальном учреждении культуры «Библиотека городского поселения Запрудня» по адресу: Московская
область, Талдомский район, п. Запрудня, ул. Ленина, д.18
№
Ед.
Наименование
Количество
Примечание
п/п
изм.
1
2
3
4
5
Монтаж и наладка пожарной сигнализации с системой оповещения людей о пожаре
Монтаж: Извещатели ПС
Извещатель пожарный дымовой, марка
автоматические дымовой,
ДИП-66 «Партнер» (или эквивалент) – 108
1
фотоэлектрический,
шт.
108
шт.; резисторы металлические СН-270радиоизотопный, световой в
271;150;96;74;47;32;24;18;14;12УЗ (или
нормальном исполнении
эквивалент) – 108 шт.
Прибор приемно-контрольный охраннопожарный для контроля 24ШС, управление с
Монтаж: Электрическая
помощью 72 электронных ключей, марка
тревожная и пожарная
«Минитроник24» (или эквивалент) – 1 шт.;
сигнализация. Приборы ПС
1
2
шт.
модуль цифровой связи для вывода
приемно-контрольные,
информации с ППКОП «Аккорд»
пусковые. Концентратор блок
исполнение 1.20, 1.21, 1.22 на компьютер и
базовый на 20 лучей
управления прибором с компьютера, марка
«RS-232» (или эквивалент) – 1 шт.
Монтаж: Передатчик
коротковолновый телеграфноУстройство контроля УКА, 36110-51-00 (или
3
телефонный
компл.
1
эквивалент) – 1 шт.
автоматизированный мощность
1кВт
Блок источника резервного питания для
бесперебойного питания средств
Монтаж: Отдельно
безопасности с напряжением 12В,
устанавливаемый
максимальный ток нагрузки 2А, место под
4
шт.
3
преобразователь или блок
2АКБ, 7А/ч и 4А/ч, марка «БИРП 12/2» (или
питания
эквивалент) – 3 шт.; батарея аккумуляторная
необслуживаемая, напряжение питания 12В,
марка АКБ-7 А/ч (или эквивалент) – 6 шт.
Монтаж: Табло сигнальное
Оповещатель световой пожарный,
5
студийное или коридорное (В-6,
шт.
11
напряжение питания 12В, марка «Блик С-12»
ЗВ-11)
(или эквивалент) – 11 шт.
Кабель канал размером 15х10х2000 мм с
6
Монтаж: Профиль длиной 2м
100шт.
2
крышкой – 400 м
Кабели с медными однопроволочными
жилами в полиэтиленовой изоляции с
наружным покровом из ПВХ пластиката, для
неподвижной прокладки, марки КСПВ, (или
эквивалент):
сечением
4х0,5
мм2– 0,40 (ед.изм. - 1000м);
Монтаж: Провод, сечение, мм2,
7
100м
5,75
сечением 2х0,8 мм2 – 0,15 (ед.изм. - 1000м);
до 6
провода бытовые на напряжение до 250В с
медными жилами плоские для неподвижной
прокладки, с изоляцией и оболочкой из ПВХ
пластиката, марки ПУНП, с числом жил – 3
и сечением 2,5 мм2 (или эквивалент) –
0,025 (ед.изм. - 1000м);
Монтаж: Пускатель ручной
общего назначения на ток до
25А отдельно стоящий,
Извещатель пожарный ручной, марка ИПР8
шт.
11
устанавливаемый на
ЗСУ (или эквивалент) – 11шт.
конструкции на стене или
колонне
25
9
Монтаж: Автомат одно-, двух-,
трехполюсный,
устанавливаемый на
конструкции на стене или
колонне, на ток, А, до 25
10
Монтаж: Оборудование
радиотрансляционных узлов.
Аппаратура настенная
Монтаж: Абонентское и другое
оборудование:
11
громкоговоритель или звуковая
колонка в помещении
Монтаж: Коробка (ящик) с
зажимами для кабелей и
проводов сечением до 6 мм2,
12
устанавливаемая на
конструкции: на стене или
колонне, количество зажимов,
до 10
Схема образования участка
сигнализации (центральной,
13
технологической, местной,
аварийной, предупредительной
и др.)
Монтаж охранной сигнализации
Монтаж: Электрическая
тревожная и пожарная
сигнализация. Извещатели ПС
14
автоматические тепловой
электроконтактный,
магнитоконтактный в
нормальном исполнении
15
Монтаж: провод, сечением,
мм2, до6
2
Выключатели автоматические ИЭК ВА4729
I-16А, характеристика отключения С (или
эквивалент) – 2 шт.
шт.
1
Блок речевого оповещения, место по АКБ
2,2 А/ч, марка «БРО» (или эквивалент) – 1
шт.; батарея аккумуляторная
необслуживаемая, напряжение питания 12В,
марка АКБ – 7А/ч (или эквивалент) – 1 шт.
шт.
5
Модуль акустический для подключения к
выходам БРО, для установки на стене, марка
«АМ» исполнение 1 (или эквивалент) – 5 шт.
шт.
5
Коробка телефонная распределительная
марки КРТП-10 (или эквивалент) – 5 шт.
участок
24
шт.
шт.
100м
30
Извещатель охранный инфракрасный
пассивный, марка ИО 409-12 «Фотон-6»
(или эквивалент) – 13 шт.; извещатель
охранный магнитоконтактный, марка ИО
102-2 (или эквивалент) – 17 шт.
6,5
Кабели с медными однопроволочными
жилами в полиэтиленовой изоляции с
наружным покровом из ПВХ пластиката, для
неподвижной прокладки, марки КСПВ, (или
эквивалент):
сечением 2х0,5 мм2– 0,65 (ед.изм. - 1000м);
Монтаж: электрическая
Оповещатель свето-звуковой в пластиковом
тревожная и пожарная
1
16
шт.
корпусе, марка «Маяк-12-КП» (или
сигнализация. Прибор
эквивалент) – 1 шт.
сигнализирующий емкостной
Профиль перфорированный
Кабель – канал размером 15х10х2000мм с
17
100шт.
2,00
монтаж длинной 2м
крышкой- 400м.
Работы необходимо выполнить в срок 10 дней со дня подписания муниципального контракта.
Работы производить в соответствии с правилами проектирования, строительства и эксплуатации и техническими
условиями производителей оборудования, аппаратуры и материалов.
Все оборудование должно строго соответствовать приведенным характеристикам. Допускается поставка
оборудования эквивалентного указанному в техническом задании, при условии полного совпадения характеристик и не
нарушения совместимости оборудования.
Исполнитель обязан передать Заказчику технические паспорта и сертификаты на данное оборудование.
Срок гарантии на поставленное оборудование, должен составлять 12 (двенадцать) месяцев, но не менее
стандартных гарантийных сроков, установленных в нормативной документации. Если в период гарантийного срока
обнаружатся недостатки или дефекты, то Исполнитель обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные
сторонами.
Требования к производству работ: установка охранно-пожарной сигнализации должна осуществляться в рабочее
время учреждения.
При производстве всего комплекса работ должны выполняться требования действующего законодательства по
технике безопасности.
Должна быть организована передача радиосигнала в пожарную часть городского поселения Запрудня
Талдомского района Московской области.
26
Директор МУК «Библиотека городского поселения Запрудня» ______________ Ковальская С.В.
ЛОТ №2
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на установку охранно-пожарной сигнализации
в муниципальном учреждении «ДК «Прогресс» по адресу: Московская область, Талдомский район, п. Запрудня,
ул. Первомайская, д.29
№
Ед.
Наименование
Количество
п/п
изм.
1
2
3
4
Монтаж и наладка пожарной сигнализации с системой оповещения людей о пожаре
1
Монтаж: Извещатели ПС автоматические
дымовой, фотоэлектрический,
радиоизотопный, световой в нормальном
исполнении
шт.
264
2
Монтаж: Электрическая тревожная и
пожарная сигнализация. Приборы ПС
приемно-контрольные, пусковые.
Концентратор блок базовый на 20 лучей
шт.
2
3
Монтаж: Передатчик коротковолновый
телеграфно-телефонный
автоматизированный мощность 1кВт
компл.
1
4
Монтаж: Отдельно устанавливаемый
преобразователь или блок питания
шт.
4
5
Монтаж: Табло сигнальное студийное или
коридорное (В-6, ЗВ-11)
шт.
17
6
Монтаж: Профиль длиной 2м
100шт.
10
7
Монтаж: Провод, сечение, мм2, до 6
100м
24,25
Примечание
5
Извещатель пожарный дымовой,
марка ДИП-66 «Партнер» (или
эквивалент) – 260 шт.;
извещатель пожарный дымовой,
марка Артон-ДЛ (или
эквивалент)- 4 шт.; резисторы
металлические СН-270271;150;96;74;47;32;24;18;14;12УЗ
(или эквивалент) – 264 шт.
Прибор приемно-контрольный
охранно-пожарный для контроля
24 ШС, управление с помощью 72
электронных ключей, марка
«Минитроник24» (или
эквивалент) – 1 шт.; модуль
цифровой связи для вывода
информации с ППКОП «Аккорд»
исполнение 1.20, 1.21, 1.22 на
компьютер и управления
прибором с компьютера, марка
«RS-232» (или эквивалент) – 2шт.
Устройство контроля УКА,
36110-51-00 (или эквивалент) –
1шт.
Блок источника резервного
питания для бесперебойного
питания средств безопасности с
напряжением 12В, максимальный
ток нагрузки 2А, место под 2
АКБ, 7 А/ч и 4 А/ч, марка «БИРП
12/2» (или эквивалент) – 4 шт.;
батарея аккумуляторная
необслуживаемая, напряжение
питания 12В, марка АКБ-7 А/ч
(или эквивалент) – 8 шт.
Оповещатель световой пожарный,
напряжение питания 12В, марка
«Блик С-12» (или эквивалент) –
17 шт.
Кабель-канал размером
15х10х2000 мм с крышкой –
2000м
Кабели с медными
однопроволочными жилами в
полиэтиленовой изоляции с
наружным покровом из ПВХ
пластиката, для неподвижной
прокладки, марки КСПВ, (или
эквивалент):
сечением 4х0,5 мм2– 2 (ед.изм. 1000м); сечением 2х0,8 мм2 –
0,4 (ед.изм. - 1000м); провода
27
бытовые на напряжение до 250 В
с медными жилами плоские для
неподвижной прокладки, с
изоляцией и оболочкой из ПВХ
пластиката, марки ПУНП, с
числом жил – 3 и сечением 2,5
мм2 (или эквивалент) –
0,025 (ед.изм. - 1000м)
8
9
Монтаж: Пускатель ручной общего
назначения на ток до 25А отдельно стоящий,
устанавливаемый на конструкции на стене
или колонне
Монтаж: Автомат одно-, двух-,
трехполюсный, устанавливаемый на
конструкции на стене или колонне, на ток,
А, до 25
шт.
17
шт.
2
10
Монтаж: Оборудование
радиотрансляционных узлов. Аппаратура
настенная
шт.
2
11
Монтаж: Абонентское и другое
оборудование: громкоговоритель или
звуковая колонка в помещении
шт.
10
шт.
4
участок
36
Монтаж: Коробка (ящик) с зажимами для
кабелей и проводов сечением до 6 мм2,
12
устанавливаемая на конструкции: на стене
или колонне, количество зажимов, до 10
Схема образования участка сигнализации
13
(центральной, технологической, местной,
аварийной, предупредительной и др.)
Монтаж охранной сигнализации
14
Монтаж: Электрическая тревожная и
пожарная сигнализация. Извещатели ПС
автоматические тепловой
электроконтактный, магнитоконтактный в
нормальном исполнении
15
шт.
31
Монтаж: провод, сечением, мм2, до 6
100м
1,5
16
Монтаж: электрическая тревожная и
пожарная сигнализация. Прибор
сигнализирующий емкостной
шт.
1
17
Профиль перфорированный монтаж длинной
2м
100шт.
3
Извещатель пожарный ручной,
марка ИПР-ЗСУ (или эквивалент)
– 17 шт.
Выключатели автоматические
ИЭК ВА4729 I-16А,
характеристика отключения С
(или эквивалент) – 2 шт.
Блок речевого оповещения, место
по АКБ 2,2 А/ч, марка «БРО»
(или эквивалент) – 2 шт.; батарея
аккумуляторная
необслуживаемая, напряжение
питания 12В, марка АКБ – 7 А/ч
(или эквивалент) – 2 шт.
Модуль акустический для
подключения к выходам БРО, для
установки на стене, марка «АМ»
исполнение 1 (или эквивалент) –
10 шт.
Коробка телефонная
распределительная марки КРТП10 (или эквивалент) – 4 шт.
Извещатель охранный
инфракрасный пассивный, марка
ИО 409-12 «Фотон-6» (или
эквивалент) – 11 шт.; извещатель
охранный магнитоконтактный,
марка ИО 102-2 (или эквивалент)
– 20 шт.
Кабели с медными
однопроволочными жилами в
полиэтиленовой изоляции с
наружным покровом из ПВХ
пластиката, для неподвижной
прокладки, марки КСПВ, (или
эквивалент) сечением 2х0,5 мм2–
0,15 (ед. изм. - 1000м);
Оповещатель свето-звуковой в
пластиковом корпусе, марка
«Маяк-12-КП» (или эквивалент) –
1 шт.
Кабель-канал размером
15х10х2000мм с крышкой- 600 м.
Работы необходимо выполнить в срок 10 дней со дня подписания муниципального контракта.
Работы производить в соответствии с правилами проектирования, строительства и эксплуатации и техническими
условиями производителей оборудования, аппаратуры и материалов.
28
Все оборудование должно строго соответствовать приведенным характеристикам. Допускается поставка
оборудования эквивалентного указанному в техническом задании, при условии полного совпадения характеристик и не
нарушения совместимости оборудования.
Исполнитель обязан передать Заказчику технические паспорта и сертификаты на данное оборудование.
Срок гарантии на поставленное оборудование, должен составлять 12 (двенадцать) месяцев, но не менее
стандартных гарантийных сроков, установленных в нормативной документации. Если в период гарантийного срока
обнаружатся недостатки или дефекты, то Исполнитель обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные
сторонами.
Требования к производству работ: установка охранно-пожарной сигнализации должна осуществляться в рабочее
время учреждения.
При производстве всего комплекса работ должны выполняться требования действующего законодательства по
технике безопасности.
Должна быть организована передача радиосигнала в пожарную часть городского поселения Запрудня
Талдомского района Московской области.
Директор МУ «ДК «Прогресс» ______________ Полякова Е.В.
ЛОТ №3
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на установку охранно-пожарной сигнализации
в муниципальном учреждении «ЦД «Мир» по адресу: Московская область, Талдомский район, п. Запрудня, ул.
Карла Маркса, д.2а
№
Ед.
Наименование
Количество
Примечание
п/п
изм.
1
2
3
4
5
Монтаж и наладка пожарной сигнализации с системой оповещения людей о пожаре
Извещатель пожарный дымовой,
марка ДИП-66 «Партнер» (или
Монтаж: Извещатели ПС
эквивалент) – 26 шт.; извещатель
автоматические дымовой,
пожарный дымовой, марка Артон-ДЛ
1
фотоэлектрический,
шт.
28
(или эквивалент)- 2 шт.; резисторы
радиоизотопный, световой в
металлические СН-270нормальном исполнении
271;150;96;74;47;32;24;18;14;12УЗ(или
эквивалент) – 28 шт.
Прибор приемно-контрольный
охранно-пожарный для контроля
24ШС, управление с помощью 72
Монтаж: Электрическая
электронных ключей, марка
тревожная и пожарная
«Минитроник24» (или эквивалент) – 1
сигнализация. Приборы ПС
1
2
шт.
шт.; модуль цифровой связи для
приемно-контрольные,
вывода информации с ППКОП
пусковые. Концентратор блок
«Аккорд» исполнение 1.20, 1.21, 1.22
базовый на 20 лучей
на компьютер и управления прибором
с компьютера, марка «RS-232» (или
эквивалент) – 1 шт.
Монтаж: Передатчик
коротковолновый телеграфноУстройство контроля УКА, 36110-513
телефонный
компл.
1
00 (или эквивалент) – 1 шт.
автоматизированный мощность
1кВт
Блок источника резервного питания
для бесперебойного питания средств
безопасности с напряжением 12В,
Монтаж: Отдельно
максимальный ток нагрузки 2А, место
устанавливаемый
под 2АКБ, 7А/ч и 4А/ч, марка «БИРП
4
шт.
3
преобразователь или блок
12/2» (или эквивалент) – 3 шт.;
питания
батарея аккумуляторная
необслуживаемая, напряжение
питания 12В, марка АКБ-7 А/ч (или
эквивалент) – 6 шт.
Монтаж: Табло сигнальное
Оповещатель световой пожарный,
5
шт.
8
студийное или коридорное (В-6,
напряжение питания 12В, марка
29
ЗВ-11)
6
Монтаж: Профиль длиной 2м
7
Монтаж: Провод, сечение, мм2,
до 6
8
9
10
Монтаж: Пускатель ручной
общего назначения на ток до
25А отдельно стоящий,
устанавливаемый на
конструкции на стене или
колонне
Монтаж: Автомат одно-, двух-,
трехполюсный,
устанавливаемый на
конструкции на стене или
колонне, на ток, А, до 25
Монтаж: Оборудование
радиотрансляционных узлов.
Аппаратура настенная
Монтаж: Абонентское и другое
оборудование:
11
громкоговоритель или звуковая
колонка в помещении
Монтаж: Коробка (ящик) с
зажимами для кабелей и
проводов сечением до 6 мм2,
12
устанавливаемая на
конструкции: на стене или
колонне, количество зажимов,
до 10
Схема образования участка
сигнализации (центральной,
13
технологической, местной,
аварийной, предупредительной
и др.)
Монтаж охранной сигнализации
Монтаж: Электрическая
тревожная и пожарная
сигнализация. Извещатели ПС
14
автоматические тепловой
электроконтактный,
магнитоконтактный в
нормальном исполнении
Монтаж: провод, сечением,
15
мм2, до6
«Блик С-12» (или эквивалент) – 8 шт.
Кабель канал размером 15х10х2000
мм с крышкой – 200 м
Кабели с медными
однопроволочными жилами в
полиэтиленовой изоляции с
наружным покровом из ПВХ
пластиката, для неподвижной
прокладки, марки КСПВ, (или
эквивалент):
сечением 4х0,5 мм2– 0,20 (ед.изм. 1000м); сечением 2х0,8 мм2 –
0,10 (ед.изм. - 1000м); провода
бытовые на напряжение до 250В с
медными жилами плоские для
неподвижной прокладки, с изоляцией
и оболочкой из ПВХ пластиката,
марки ПУНП, с числом жил – 3 и
сечением 2,5 мм2 (или эквивалент) –
0,025 (ед.изм. - 1000м);
100шт.
1
100м
3,25
шт.
8
Извещатель пожарный ручной, марка
ИПР-ЗСУ (или эквивалент) – 8 шт.
2
Выключатели автоматические ИЭК
ВА4729 I-16А, характеристика
отключения С (или эквивалент) – 2
шт.
шт.
шт.
1
шт.
5
шт.
3
участок
24
Блок речевого оповещения, место по
АКБ 2,2 А/ч, марка «БРО» (или
эквивалент) – 1 шт.; батарея
аккумуляторная необслуживаемая,
напряжение питания 12В, марка АКБ
– 7А/ч (или эквивалент) – 1 шт.
Модуль акустический для
подключения к выходам БРО, для
установки на стене, марка «АМ»
исполнение 1 (или эквивалент) – 5 шт.
Коробка телефонная
распределительная марки КРТП-10
(или эквивалент) – 3 шт.
шт.
12
Извещатель охранный инфракрасный
пассивный, марка ИО 409-12 «Фотон6» (или эквивалент) – 1 шт.;
извещатель охранный
магнитоконтактный, марка ИО 102-2
(или эквивалент) – 11 шт.
100м
1,5
Кабели с медными
однопроволочными жилами в
30
полиэтиленовой изоляции с
наружным покровом из ПВХ
пластиката, для неподвижной
прокладки, марки КСПВ, (или
эквивалент):
сечением 2х0,5 мм2– 0,15 (ед.изм. 1000м);
Монтаж: электрическая
Оповещатель свето-звуковой в
тревожная и пожарная
1
16
шт.
пластиковом корпусе, марка «Маяксигнализация. Прибор
12-КП» (или эквивалент) – 1шт.
сигнализирующий емкостной
Профиль перфорированный
Кабель – канал размером
17
100шт.
1,00
монтаж длинной 2м
15х10х2000мм с крышкой- 200м.
Работы необходимо выполнить в срок 10 дней со дня подписания муниципального контракта.
Работы производить в соответствии с правилами проектирования, строительства и эксплуатации и техническими
условиями производителей оборудования, аппаратуры и материалов.
Все оборудование должно строго соответствовать приведенным характеристикам. Допускается поставка
оборудования эквивалентного указанному в техническом задании, при условии полного совпадения характеристик и не
нарушения совместимости оборудования.
Исполнитель обязан передать Заказчику технические паспорта и сертификаты на данное оборудование.
Срок гарантии на поставленное оборудование, должен составлять 12 (двенадцать) месяцев, но не менее
стандартных гарантийных сроков, установленных в нормативной документации. Если в период гарантийного срока
обнаружатся недостатки или дефекты, то Исполнитель обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные
сторонами.
Требования к производству работ: установка охранно-пожарной сигнализации должна осуществляться в рабочее
время учреждения.
При производстве всего комплекса работ должны выполняться требования действующего законодательства по
технике безопасности.
Должна быть организована передача радиосигнала в пожарную часть городского поселения Запрудня
Талдомского района Московской области.
И.о. директора МУ «ЦД «Мир» ______________ Голубева И.М.
ЛОТ №4
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на установку охранно-пожарной сигнализации
в муниципальном учреждении «СК «Антей» по адресу: Московская область, Талдомский район, п. Запрудня, ул.
Первомайская, д.59
№
Ед.
Наименование
Количество
Примечание
п/п
изм.
1
2
3
4
5
Монтаж и наладка пожарной сигнализации с системой оповещения людей о пожаре
Извещатель пожарный дымовой,
марка ДИП-66 «Партнер» (или
Монтаж: Извещатели ПС
эквивалент) – 62 шт.; извещатель
автоматические дымовой,
пожарный дымовой, марка Артон-ДЛ
1
фотоэлектрический,
шт.
72
(или эквивалент)- 10 шт.; резисторы
радиоизотопный, световой в
металлические СН-270нормальном исполнении
271;150;96;74;47;32;24;18;14;12УЗ(или
эквивалент) – 72 шт.
Прибор приемно-контрольный
охранно-пожарный для контроля
24ШС, управление с помощью 72
Монтаж: Электрическая
электронных ключей, марка
тревожная и пожарная
«Минитроник24» (или эквивалент) – 1
сигнализация. Приборы ПС
1
2
шт.
шт.; модуль цифровой связи для
приемно-контрольные,
вывода информации с ППКОП
пусковые. Концентратор блок
«Аккорд» исполнение 1.20, 1.21, 1.22
базовый на 20 лучей
на компьютер и управления прибором
с компьютера, марка «RS-232» (или
эквивалент) – 1 шт.
Монтаж: Передатчик
Устройство контроля УКА, 36110-513
компл.
1
коротковолновый телеграфно00 (или эквивалент) – 1 шт.
31
телефонный
автоматизированный мощность
1кВт
Блок источника резервного питания
для бесперебойного питания средств
безопасности с напряжением 12В,
максимальный ток нагрузки 2А, место
под 2АКБ, 7А/ч и 4А/ч, марка
«БИРП12/2» (или эквивалент) – 3 шт.;
батарея аккумуляторная
необслуживаемая, напряжение
питания 12В, марка АКБ-7 А/ч (или
эквивалент) – 6 шт.
Оповещатель световой пожарный,
напряжение питания 12В, марка
«Блик С-12» (или эквивалент) – 20 шт.
Кабель канал размером 15х10х2000
мм с крышкой – 2 300 м
Кабели с медными
однопроволочными жилами в
полиэтиленовой изоляции с
наружным покровом из ПВХ
пластиката, для неподвижной
прокладки, марки КСПВ, (или
эквивалент):
сечением 4х0,5 мм2– 2 (ед.изм. 1000м); сечением 2х0,8 мм2 –
0,6 (ед.изм. - 1000м); провода бытовые
на напряжение до 250В с медными
жилами плоские для неподвижной
прокладки, с изоляцией и оболочкой
из ПВХ пластиката, марки ПУНП, с
числом жил – 3 и сечением 2,5 мм2
(или эквивалент) – 0,015 (ед.изм. 1000м);
4
Монтаж: Отдельно
устанавливаемый
преобразователь или блок
питания
шт.
3
5
Монтаж: Табло сигнальное
студийное или коридорное (В-6,
ЗВ-11)
шт.
20
6
Монтаж: Профиль длиной 2м
100шт.
11,5
7
Монтаж: Провод, сечение, мм2,
до 6
100м
29,20
шт.
20
Извещатель пожарный ручной, марка
ИПР-ЗСУ (или эквивалент) – 20 шт.
2
Выключатели автоматические ИЭК
ВА4729 I-16А, характеристика
отключения С (или эквивалент) – 2
шт.
8
9
Монтаж: Пускатель ручной
общего назначения на ток до
25А отдельно стоящий,
устанавливаемый на
конструкции на стене или
колонне
Монтаж: Автомат одно-, двух-,
трехполюсный,
устанавливаемый на
конструкции на стене или
колонне, на ток, А, до 25
шт.
10
Монтаж: Оборудование
радиотрансляционных узлов.
Аппаратура настенная
шт.
2
11
Монтаж: Абонентское и другое
оборудование:
громкоговоритель или звуковая
колонка в помещении
шт.
10
12
Монтаж: Коробка (ящик) с
зажимами для кабелей и
проводов сечением до 6 мм2,
устанавливаемая на
конструкции: на стене или
колонне, количество зажимов,
до 10
шт.
4
Блок речевого оповещения, место по
АКБ 2,2 А/ч, марка «БРО» (или
эквивалент) – 2 шт.; батарея
аккумуляторная необслуживаемая,
напряжение питания 12В, марка АКБ
– 7А/ч (или эквивалент) – 2шт.
Модуль акустический для
подключения к выходам БРО, для
установки на стене, марка «АМ»
исполнение 1 (или эквивалент) –
10шт.
Коробка телефонная
распределительная марки КРТП-10
(или эквивалент) – 4шт.
32
Схема образования участка
сигнализации (центральной,
13
технологической, местной,
аварийной, предупредительной
и др.)
Монтаж охранной сигнализации
Монтаж: Электрическая
тревожная и пожарная
сигнализация. Извещатели ПС
14
автоматические тепловой
электроконтактный,
магнитоконтактный в
нормальном исполнении
15
Монтаж: провод, сечением,
мм2, до6
участок
шт.
100м
24
16
Извещатель охранный инфракрасный
пассивный, марка ИО 409-12 «Фотон6» (или эквивалент) – 5 шт.;
извещатель охранный
магнитоконтактный, марка ИО 102-2
(или эквивалент) – 11 шт.
5
Кабели с медными
однопроволочными жилами в
полиэтиленовой изоляции с
наружным покровом из ПВХ
пластиката, для неподвижной
прокладки, марки КСПВ, (или
эквивалент):
сечением 2х0,5 мм2– 0,50 (ед.изм. 1000м);
Монтаж: электрическая
Оповещатель свето-звуковой в
тревожная и пожарная
1
16
шт.
пластиковом корпусе, марка «Маяксигнализация. Прибор
12-КП» (или эквивалент) – 1шт.
сигнализирующий емкостной
Профиль перфорированный
Кабель – канал размером
17
100шт.
1,5
монтаж длинной 2м
15х10х2000мм с крышкой- 300м.
Работы необходимо выполнить в срок 10 дней со дня подписания муниципального контракта.
Работы производить в соответствии с правилами проектирования, строительства и эксплуатации и техническими
условиями производителей оборудования, аппаратуры и материалов.
Все оборудование должно строго соответствовать приведенным характеристикам. Допускается поставка
оборудования эквивалентного указанному в техническом задании, при условии полного совпадения характеристик и не
нарушения совместимости оборудования.
Исполнитель обязан передать Заказчику технические паспорта и сертификаты на данное оборудование.
Срок гарантии на поставленное оборудование, должен составлять 12 (двенадцать) месяцев, но не менее
стандартных гарантийных сроков, установленных в нормативной документации. Если в период гарантийного срока
обнаружатся недостатки или дефекты, то Исполнитель обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные
сторонами.
Требования к производству работ: установка охранно-пожарной сигнализации должна осуществляться в рабочее
время учреждения.
При производстве всего комплекса работ должны выполняться требования действующего законодательства по
технике безопасности.
Должна быть организована передача радиосигнала в пожарную часть городского поселения Запрудня
Талдомского района Московской области.
Директор МУ «СК «Антей» ______________ Маслова Л.А.
ЧАСТЬ IV Проекты муниципальных контрактов
Лот №1
ПРОЕКТ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № ________
на выполнение работ для муниципальных нужд городского поселения Запрудня
п. Запрудня Талдомского района
Московской области
«__»_________2010 год
Муниципальное учреждение культуры «Библиотека городского поселения Запрудня» Талдомского района
Московской области, именуемое далее «Заказчик», в лице директора Ковальской Светланы Витальевны, действующего
на основании Устава, с одной стороны,
и ________________________________________________, именуем___ в дальнейшем «Исполнитель», в лице
____________________________________________, действующего на основании ________________________, с другой
33
стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с законодательством Российской Федерации,
Московской области и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления городского поселения
Запрудня заключили настоящий муниципальный контракт, именуемый в дальнейшем «Контракт», о нижеследующем:
1. Предмет настоящего Контракта.
1.1. Заказчик поручает, а
Исполнитель принимает на себя обязательство по
выполнению
работ:___________________________________________________________________________________ .
1.2. Выполнение работ осуществляется в соответствии с техническим заданием, (приложение 1).
1.3. Срок выполнение работ – в срок 10 дней со дня подписания муниципального контракта.
1.4. Работы производить в соответствии с правилами проектирования, строительства и эксплуатации и
техническими условиями производителей оборудования, аппаратуры и материалов. Исполнитель обязан передать
Заказчику технические паспорта и сертификаты на данное оборудование.
1.5. Срок гарантии на поставленное оборудование, должен составлять 12 (двенадцать) месяцев, но не менее
стандартных гарантийных сроков, установленных в нормативной документации. Если в период гарантийного срока
обнаружатся недостатки или дефекты, то Исполнитель обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные
сторонами.
1.6. Установка охранно-пожарной сигнализации должна осуществляться в рабочее время учреждения. При
производстве всего комплекса работ должны выполняться требования действующего законодательства по технике
безопасности. Должна быть организована передача радиосигнала в пожарную часть городского поселения Запрудня
Талдомского района Московской области.
1.7. Настоящий Контракт составлен на основании протокола _________________________.
2. Права и обязанности Сторон.
2.1.
Заказчик обязан:
 Передать Исполнителю документацию и информацию, необходимую для выполнения настоящего Контракта.
 Консультировать Исполнителя по вопросам выполнения условий настоящего Контракта.
 Выполнять в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях (пунктах) настоящего
Контракта.
 Обеспечивать оплату выполненных работ в соответствии с пунктом 4 настоящего Контракта.
2.2.
Заказчик имеет право:
 Осуществлять контроль за исполнением настоящего Контракта.
 В случае полного или частичного невыполнения условий настоящего Контракта по вине Исполнителя вправе
требовать у него соответствующего возмещения.
2.3.
Исполнитель обязан:
 Известить Заказчика о точном времени и дате выполнения работ телефонограммой или по факсимильной связи.
 Обеспечить соответствие выполняемых работ предъявляемым к ним требованиям, указанным в техническом задании
и в настоящем Контракте, а также сроков их выполнения, указанных в п. 1 настоящего Контракта.
 Предоставить Заказчику для оплаты счета, счета-фактуры, акт.
 Предоставить сертификаты и иные документы, подтверждающие качество выполняемых работ и применяемых
материалов, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.
 Выполнять в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях (пунктах) настоящего
Контракта.
2.4.
Исполнитель имеет право:
 Запрашивать и получать в установленном порядке у Заказчика документацию и информацию, необходимые для
выполнения условий настоящего Контракта.
 В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, по
вине Заказчика, требовать соответствующего возмещения.
3. Порядок сдачи и приемки продукции.
3.1. По завершению факта выполнения работ Исполнитель выставляет Заказчику счета на сумму выполненных
работ, предоставляет Заказчику счета-фактуры, акт.
3.2. Заказчик в течение пяти дней со дня получения акта направляет (передает) Исполнителю один экземпляр
подписанного акта или мотивированный отказ от его подписания.
В случае выявления несоответствия выполненных работ условиям настоящего Контракта Заказчик
незамедлительно уведомляет об этом Исполнителя, составляет акт устранения недостатков с указанием сроков их
исправлений и направляет его Исполнителю. Исполнитель обязан в течение 3-х календарных дней со дня получения
указанного акта устранить выявленные недостатки за свой счет.
3.3. Заказчик вправе предъявить требования, связанные с ненадлежащим качеством выполненных работ в период
срока гарантийного обслуживания.
4. Стоимость продукции (товаров, работ, услуг), порядок ее поставки и расчетов.
4.1. Общая стоимость выполняемых работ:________________ по настоящему Контракту составляет ________ (_)
рублей __ копеек в соответствии с приложением 2, в том числе: ________ (_) рублей __ копеек за счет средств бюджета
городского поселения Запрудня, ________ (_) рублей __ копеек из бюджета Московской области. Стоимость
выполняемых работ включает расходы Исполнителя на работы, а также все уплачиваемые и взимаемые на территории
Российской Федерации налоги, пошлины и страховки, транспортные, командировочные и прочие расходы, связанные с
исполнением контракта.
4.2. Оплата выполненных работ производится по безналичному расчету Заказчиком, на основании
34
представленных документов, в пределах утвержденных лимитов финансирования, в течение 2010 финансового года в
следующем порядке: 55% - из бюджета городского поселения Запрудня, 45% - после перечисления в бюджет городского
поселения Запрудня субсидии из бюджета Московской области. Датой оплаты считается дата списания денежных
средств со счетов Заказчика.
5.
Ответственность сторон
5.1. Исполнитель несет ответственность за качество выполняемых работ.
5.2. За
невыполнение или ненадлежащее выполнение условий настоящего Контракта Стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.3. В случае прекращения выполнений работ, предусмотренных настоящим Контрактом, по вине Исполнителя,
последний обязан возместить Заказчику понесенные последним убытки.
5.4. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом,
Исполнитель вправе требовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пеня) начисляется за каждый день
просрочки исполнения обязательства, предусмотренного данным Контрактом, начиная со дня, следующего после дня
установленного данным Контрактом и дополнительным соглашением срока исполнения обязательства. Расчет неустойки
производится от стоимости неисполненной части обязательства. Неустойка (штрафа, пени) устанавливается в размере
одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального Банка
Российской Федерации.
5.5. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом,
Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пеня) начисляется за каждый день
просрочки исполнения обязательства, предусмотренного данным Контрактом, начиная со дня, следующего после дня
установленного данным Контрактом и дополнительным соглашением срока исполнения обязательства. Расчет неустойки
производится от стоимости неисполненной части обязательства. Неустойка (штраф, пени) устанавливается в размере
одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального Банка
Российской Федерации.
5.6. Сторона, нарушившая обязательство по Контракту, освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней),
если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие обстоятельств непреодолимой
силы или по вине другой Стороны.
6. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по
настоящему Контракту, если такое неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших
после заключения настоящего Контракта, которые Сторона не могла ни предвидеть, ни преодолеть своими силами. При
возникновении подобных обстоятельств, срок исполнения настоящего Контракта продлевается на время их действия.
К обстоятельствам непреодолимой силы, в рамках настоящего Контракта, Стороны относят: наводнение,
землетрясение, пожар стихийные бедствия, войну или военные действия, забастовки и иные подобные обстоятельства, а
также принятие нормативных правовых актов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований, вступление в силу которых не позволяет Сторонам по настоящему Контракту исполнить
свои обязательства в полном объеме или частично.
6.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Контракту, должна известить
другую Сторону в течение 3 (трех) дней с момента их наступления и представить доказательства их наличия и
продолжительности.
6.3. Обязанность по доказыванию обстоятельств непреодолимой силы лежит на Стороне, не выполнившей свои
обязательства.
7. Порядок разрешения споров
7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами, будут разрешаться путем
переговоров.
7.2. При не урегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры разрешаются в порядке,
установленном действующим законодательством Российской Федерации.
8. Срок действия контракта, порядок изменения и расторжения
8.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента подписания и действует до надлежащего исполнения
обязательств Сторонами.
8.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту имеют силу только в том случае, если они
оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.
8.3. Настоящий Контракт может быть расторгнут досрочно:
8.3.1.По письменному соглашению сторон.
8.3.2.По иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
9. Заключительные положения
9.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим
законодательством Российской Федерации.
9.2. Все приложения к настоящему Контракту являются его неотъемлемой частью.
9.3. Настоящий Контракт составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу (два для
Заказчика, один для Исполнителя).
10. Юридические адреса и платежные реквизиты Сторон:
Заказчик
Исполнитель
35
Заказчик:
Исполнитель:
_______________С.В. Ковальская
М.П.
«___»_______________2010 г.
______________ ФИО
М.П.
«___»_________________2010 г.
Приложение 1
к муниципальному контракту
от __________ 2010 года № _____
Техническое задание
к муниципальному контракту на выполнение работ для муниципальных нужд городского поселения
Запрудня: на установку охранно-пожарной сигнализации в муниципальном учреждении культуры «Библиотека
городского поселения Запрудня» по адресу: Московская область, Талдомский район, п. Запрудня, ул. Ленина, д.18
№
Ед.
Наименование
Количество
Примечание
п/п
изм.
1
2
3
4
5
Монтаж и наладка пожарной сигнализации с системой оповещения людей о пожаре
Монтаж: Извещатели ПС
Извещатель пожарный дымовой, марка
автоматические дымовой,
ДИП-66 «Партнер» (или эквивалент) – 108
1
фотоэлектрический,
шт.
108
шт.; резисторы металлические СН-270радиоизотопный, световой в
271;150;96;74;47;32;24;18;14;12УЗ (или
нормальном исполнении
эквивалент) – 108 шт.
Прибор приемно-контрольный охраннопожарный для контроля 24ШС, управление с
Монтаж: Электрическая
помощью 72 электронных ключей, марка
тревожная и пожарная
«Минитроник24» (или эквивалент) – 1 шт.;
сигнализация. Приборы ПС
1
2
шт.
модуль цифровой связи для вывода
приемно-контрольные,
информации с ППКОП «Аккорд»
пусковые. Концентратор блок
исполнение 1.20, 1.21, 1.22 на компьютер и
базовый на 20 лучей
управления прибором с компьютера, марка
«RS-232» (или эквивалент) – 1 шт.
Монтаж: Передатчик
коротковолновый телеграфноУстройство контроля УКА, 36110-51-00 (или
3
телефонный
компл.
1
эквивалент) – 1 шт.
автоматизированный мощность
1кВт
Блок источника резервного питания для
бесперебойного питания средств
Монтаж: Отдельно
безопасности с напряжением 12В,
устанавливаемый
максимальный ток нагрузки 2А, место под
4
шт.
3
преобразователь или блок
2АКБ, 7А/ч и 4А/ч, марка «БИРП 12/2» (или
питания
эквивалент) – 3 шт.; батарея аккумуляторная
необслуживаемая, напряжение питания 12В,
марка АКБ-7 А/ч (или эквивалент) – 6 шт.
Монтаж: Табло сигнальное
Оповещатель световой пожарный,
5
студийное или коридорное (В-6,
шт.
11
напряжение питания 12В, марка «Блик С-12»
ЗВ-11)
(или эквивалент) – 11 шт.
Кабель канал размером 15х10х2000 мм с
6
Монтаж: Профиль длиной 2м
100шт.
2
крышкой – 400 м
Кабели с медными однопроволочными
жилами в полиэтиленовой изоляции с
наружным покровом из ПВХ пластиката, для
неподвижной прокладки, марки КСПВ, (или
эквивалент):
Монтаж: Провод, сечение, мм2,
7
100м
5,75
сечением 4х0,5 мм2– 0,40 (ед.изм. - 1000м);
до 6
сечением 2х0,8 мм2 – 0,15 (ед.изм. - 1000м);
провода бытовые на напряжение до 250В с
медными жилами плоские для неподвижной
прокладки, с изоляцией и оболочкой из ПВХ
пластиката, марки ПУНП, с числом жил – 3
36
и сечением 2,5 мм2 (или эквивалент) –
0,025 (ед.изм. - 1000м);
8
9
10
Монтаж: Пускатель ручной
общего назначения на ток до
25А отдельно стоящий,
устанавливаемый на
конструкции на стене или
колонне
Монтаж: Автомат одно-, двух-,
трехполюсный,
устанавливаемый на
конструкции на стене или
колонне, на ток, А, до 25
Монтаж: Оборудование
радиотрансляционных узлов.
Аппаратура настенная
Монтаж: Абонентское и другое
оборудование:
11
громкоговоритель или звуковая
колонка в помещении
Монтаж: Коробка (ящик) с
зажимами для кабелей и
проводов сечением до 6 мм2,
12
устанавливаемая на
конструкции: на стене или
колонне, количество зажимов,
до 10
Схема образования участка
сигнализации (центральной,
13
технологической, местной,
аварийной, предупредительной
и др.)
Монтаж охранной сигнализации
Монтаж: Электрическая
тревожная и пожарная
сигнализация. Извещатели ПС
14
автоматические тепловой
электроконтактный,
магнитоконтактный в
нормальном исполнении
15
Монтаж: провод, сечением,
мм2, до6
шт.
11
Извещатель пожарный ручной, марка ИПРЗСУ (или эквивалент) – 11шт.
шт.
2
Выключатели автоматические ИЭК ВА4729
I-16А, характеристика отключения С (или
эквивалент) – 2 шт.
шт.
1
Блок речевого оповещения, место по АКБ
2,2 А/ч, марка «БРО» (или эквивалент) – 1
шт.; батарея аккумуляторная
необслуживаемая, напряжение питания 12В,
марка АКБ – 7А/ч (или эквивалент) – 1 шт.
шт.
5
Модуль акустический для подключения к
выходам БРО, для установки на стене, марка
«АМ» исполнение 1 (или эквивалент) – 5 шт.
шт.
5
Коробка телефонная распределительная
марки КРТП-10 (или эквивалент) – 5 шт.
участок
24
шт.
100м
30
Извещатель охранный инфракрасный
пассивный, марка ИО 409-12 «Фотон-6»
(или эквивалент) – 13 шт.; извещатель
охранный магнитоконтактный, марка ИО
102-2 (или эквивалент) – 17 шт.
6,5
Кабели с медными однопроволочными
жилами в полиэтиленовой изоляции с
наружным покровом из ПВХ пластиката, для
неподвижной прокладки, марки КСПВ, (или
эквивалент):
сечением 2х0,5 мм2– 0,65 (ед.изм. - 1000м);
Монтаж: электрическая
Оповещатель свето-звуковой в пластиковом
тревожная и пожарная
1
16
шт.
корпусе, марка «Маяк-12-КП» (или
сигнализация. Прибор
эквивалент) – 1 шт.
сигнализирующий емкостной
Профиль перфорированный
Кабель – канал размером 15х10х2000мм с
17
100шт.
2,00
монтаж длинной 2м
крышкой- 400м.
Работы необходимо выполнить в срок 10 дней со дня подписания муниципального контракта.
Работы производить в соответствии с правилами проектирования, строительства и эксплуатации и техническими
условиями производителей оборудования, аппаратуры и материалов.
Все оборудование должно строго соответствовать приведенным характеристикам. Допускается поставка
оборудования эквивалентного указанному в техническом задании, при условии полного совпадения характеристик и не
нарушения совместимости оборудования.
Исполнитель обязан передать Заказчику технические паспорта и сертификаты на данное оборудование.
Срок гарантии на поставленное оборудование, должен составлять 12 (двенадцать) месяцев, но не менее
стандартных гарантийных сроков, установленных в нормативной документации. Если в период гарантийного срока
37
обнаружатся недостатки или дефекты, то Исполнитель обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные
сторонами.
Требования к производству работ: установка охранно-пожарной сигнализации должна осуществляться в рабочее
время учреждения.
При производстве всего комплекса работ должны выполняться требования действующего законодательства по
технике безопасности.
Должна быть организована передача радиосигнала в пожарную часть городского поселения Запрудня
Талдомского района Московской области.
Заказчик:
Исполнитель:
_______________С.В. Ковальская
М.П.
«___»_______________2010 г.
______________ ФИО
М.П.
«___»_________________2010 г.
Приложение 2
к муниципальному контракту
от __________ 2010 года № _____
Протокол согласования общей стоимости
к муниципальному контракту на выполнение работ для муниципальных нужд городского поселения Запрудня
Наименование
Срок выполнения
Общая стоимость, руб.
ВСЕГО
Заказчик:
Исполнитель:
_______________С.В. Ковальская
М.П.
______________ ФИО
«___»_______________2010г.
«___»_________________2010 г.
М.П.
Лот №2
ПРОЕКТ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № ________
на выполнение работ для муниципальных нужд городского поселения Запрудня
п. Запрудня Талдомского района
Московской области
«__»_________2010 год
Муниципальное учреждение «ДК «Прогресс» городского поселения Запрудня» Талдомского района Московской
области, именуемое далее «Заказчик», в лице директора Поляковой Елены Владимировны, действующего на основании
Устава, с одной стороны,
и ________________________________________________, именуем___ в дальнейшем «Исполнитель», в лице
____________________________________________, действующего на основании ________________________, с другой
стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с законодательством Российской Федерации,
Московской области и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления городского поселения
Запрудня заключили настоящий муниципальный контракт, именуемый в дальнейшем «Контракт», о нижеследующем:
1. Предмет настоящего Контракта.
1.1. Заказчик
поручает,
а
Исполнитель
принимает
на
себя
обязательство
по
выполнению
работ:___________________________________________________________________________________ .
1.2. Выполнение работ осуществляется в соответствии с техническим заданием, (приложение 1).
1.3. Срок выполнение работ – в срок 10 дней со дня подписания муниципального контракта.
38
1.4. Работы производить в соответствии с правилами проектирования, строительства и эксплуатации и техническими
условиями производителей оборудования, аппаратуры и материалов. Исполнитель обязан передать Заказчику
технические паспорта и сертификаты на данное оборудование.
1.5. Срок гарантии на поставленное оборудование, должен составлять 12 (двенадцать) месяцев, но не менее стандартных
гарантийных сроков, установленных в нормативной документации. Если в период гарантийного срока обнаружатся
недостатки или дефекты, то Исполнитель обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные сторонами.
1.6. Установка охранно-пожарной сигнализации должна осуществляться в рабочее время учреждения. При производстве
всего комплекса работ должны выполняться требования действующего законодательства по технике безопасности.
Должна быть организована передача радиосигнала в пожарную часть городского поселения Запрудня Талдомского
района Московской области.
1.7. Настоящий Контракт составлен на основании протокола _________________________.
2. Права и обязанности Сторон.
2.1. Заказчик обязан:
 Передать Исполнителю документацию и информацию, необходимую для выполнения настоящего Контракта.
 Консультировать Исполнителя по вопросам выполнения условий настоящего Контракта.
 Выполнять в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях (пунктах) настоящего
Контракта.
 Обеспечивать оплату выполненных работ в соответствии с пунктом 4 настоящего Контракта.
2.2. Заказчик имеет право:
 Осуществлять контроль за исполнением настоящего Контракта.
 В случае полного или частичного невыполнения условий настоящего Контракта по вине Исполнителя вправе
требовать у него соответствующего возмещения.
2.3. Исполнитель обязан:
 Известить Заказчика о точном времени и дате выполнения работ телефонограммой или по факсимильной связи.
 Обеспечить соответствие выполняемых работ предъявляемым к ним требованиям, указанным в техническом задании
и в настоящем Контракте, а также сроков их выполнения, указанных в п. 1 настоящего Контракта.
 Предоставить Заказчику для оплаты счета, счета-фактуры, акт.
 Предоставить сертификаты и иные документы, подтверждающие качество выполняемых работ и применяемых
материалов, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.
 Выполнять в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях (пунктах) настоящего
Контракта.
2.4. Исполнитель имеет право:
 Запрашивать и получать в установленном порядке у Заказчика документацию и информацию, необходимые для
выполнения условий настоящего Контракта.
 В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, по
вине Заказчика, требовать соответствующего возмещения.
3. Порядок сдачи и приемки продукции.
3.1. По завершению факта выполнения работ Исполнитель выставляет Заказчику счета на сумму выполненных работ,
предоставляет Заказчику счета-фактуры, акт.
3.2. Заказчик в течение пяти дней со дня получения акта направляет (передает) Исполнителю один экземпляр
подписанного акта или мотивированный отказ от его подписания.
В случае выявления несоответствия выполненных работ условиям настоящего Контракта Заказчик незамедлительно
уведомляет об этом Исполнителя, составляет акт устранения недостатков с указанием сроков их исправлений и
направляет его Исполнителю. Исполнитель обязан в течение 3-х календарных дней со дня получения указанного акта
устранить выявленные недостатки за свой счет.
3.3. Заказчик вправе предъявить требования, связанные с ненадлежащим качеством выполненных работ в период срока
гарантийного обслуживания.
4. Стоимость продукции (товаров, работ, услуг), порядок ее поставки и расчетов.
4.1 Общая стоимость выполняемых работ:________________ по настоящему Контракту составляет ________ (_) рублей
__ копеек в соответствии с приложением 2, в том числе: ________ (_) рублей __ копеек за счет средств бюджета
городского поселения Запрудня, ________ (_) рублей __ копеек из бюджета Московской области. Стоимость
выполняемых работ включает расходы Исполнителя на работы, а также все уплачиваемые и взимаемые на территории
Российской Федерации налоги, пошлины и страховки, транспортные, командировочные и прочие расходы, связанные с
исполнением контракта.
4.2 Оплата выполненных работ производится по безналичному расчету Заказчиком, на основании представленных
документов, в пределах утвержденных лимитов финансирования, в течение 2010 финансового года в следующем
порядке: 55% - из бюджета городского поселения Запрудня, 45% - после перечисления в бюджет городского поселения
Запрудня субсидии из бюджета Московской области. Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счетов
Заказчика.
5.
Ответственность сторон
5.1 Исполнитель несет ответственность за качество выполняемых работ.
5.2 За невыполнение или ненадлежащее выполнение условий настоящего Контракта Стороны несут ответственность в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
39
5.3 В случае прекращения выполнений работ, предусмотренных настоящим Контрактом, по вине Исполнителя,
последний обязан возместить Заказчику понесенные последним убытки.
5.4 В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Исполнитель
вправе требовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пеня) начисляется за каждый день просрочки
исполнения обязательства, предусмотренного данным Контрактом, начиная со дня, следующего после дня
установленного данным Контрактом и дополнительным соглашением срока исполнения обязательства. Расчет неустойки
производится от стоимости неисполненной части обязательства. Неустойка (штрафа, пени) устанавливается в размере
одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального Банка
Российской Федерации.
5.5 В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Заказчик
вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пеня) начисляется за каждый день просрочки
исполнения обязательства, предусмотренного данным Контрактом, начиная со дня, следующего после дня
установленного данным Контрактом и дополнительным соглашением срока исполнения обязательства. Расчет неустойки
производится от стоимости неисполненной части обязательства. Неустойка (штраф, пени) устанавливается в размере
одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального Банка
Российской Федерации.
5.6 Сторона, нарушившая обязательство по Контракту, освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если
докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие обстоятельств непреодолимой силы
или по вине другой Стороны.
6. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)
6.1.
Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по
настоящему Контракту, если такое неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших
после заключения настоящего Контракта, которые Сторона не могла ни предвидеть, ни преодолеть своими силами. При
возникновении подобных обстоятельств, срок исполнения настоящего Контракта продлевается на время их действия.
К обстоятельствам непреодолимой силы, в рамках настоящего Контракта, Стороны относят: наводнение, землетрясение,
пожар стихийные бедствия, войну или военные действия, забастовки и иные подобные обстоятельства, а также принятие
нормативных правовых актов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований,
вступление в силу которых не позволяет Сторонам по настоящему Контракту исполнить свои обязательства в полном
объеме или частично.
6.2 Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Контракту, должна известить другую
Сторону в течение 3 (трех) дней с момента их наступления и представить доказательства их наличия и
продолжительности.
6.3 Обязанность по доказыванию обстоятельств непреодолимой силы лежит на Стороне, не выполнившей свои
обязательства.
7. Порядок разрешения споров
5.7 Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами, будут разрешаться путем переговоров.
5.8 При не урегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры разрешаются в порядке, установленном
действующим законодательством Российской Федерации.
8. Срок действия контракта, порядок изменения и расторжения
8.1 Настоящий контракт вступает в силу с момента подписания и действует до надлежащего исполнения обязательств
Сторонами.
8.2 Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту имеют силу только в том случае, если они оформлены в
письменном виде и подписаны обеими Сторонами.
8.3 Настоящий Контракт может быть расторгнут досрочно:
8.3.1
По письменному соглашению сторон.
8.3.2
По иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
9. Заключительные положения
9.1 Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим
законодательством Российской Федерации.
9.2 Все приложения к настоящему Контракту являются его неотъемлемой частью.
9.3 Настоящий Контракт составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу (два для Заказчика,
один для Исполнителя).
10. Юридические адреса и платежные реквизиты Сторон:
Заказчик
Исполнитель
Заказчик:
Исполнитель:
_______________Е.В. Полякова
М.П.
«___»_______________2010 г.
______________ ФИО
М.П.
«___»_________________2010 г.
40
Приложение 1
к муниципальному контракту
от __________ 2010 года № _____
Техническое задание
к муниципальному контракту на выполнение работ для муниципальных нужд городского поселения
Запрудня: на установку охранно-пожарной сигнализации в муниципальном учреждении «ДК «Прогресс» по
адресу: Московская область, Талдомский район, п. Запрудня, ул. Первомайская, д.29
№
Ед.
Наименование
Количество
п/п
изм.
1
2
3
4
Монтаж и наладка пожарной сигнализации с системой оповещения людей о пожаре
1
Монтаж: Извещатели ПС автоматические
дымовой, фотоэлектрический,
радиоизотопный, световой в нормальном
исполнении
шт.
264
2
Монтаж: Электрическая тревожная и
пожарная сигнализация. Приборы ПС
приемно-контрольные, пусковые.
Концентратор блок базовый на 20 лучей
шт.
2
3
Монтаж: Передатчик коротковолновый
телеграфно-телефонный
автоматизированный мощность 1кВт
компл.
1
4
Монтаж: Отдельно устанавливаемый
преобразователь или блок питания
шт.
4
5
Монтаж: Табло сигнальное студийное или
коридорное (В-6, ЗВ-11)
шт.
17
6
Монтаж: Профиль длиной 2м
100шт.
10
7
Монтаж: Провод, сечение, мм2, до 6
100м
24,25
Примечание
5
Извещатель пожарный дымовой,
марка ДИП-66 «Партнер» (или
эквивалент) – 260 шт.;
извещатель пожарный дымовой,
марка Артон-ДЛ (или
эквивалент)- 4 шт.; резисторы
металлические СН-270271;150;96;74;47;32;24;18;14;12УЗ
(или эквивалент) – 264 шт.
Прибор приемно-контрольный
охранно-пожарный для контроля
24 ШС, управление с помощью 72
электронных ключей, марка
«Минитроник24» (или
эквивалент) – 1 шт.; модуль
цифровой связи для вывода
информации с ППКОП «Аккорд»
исполнение 1.20, 1.21, 1.22 на
компьютер и управления
прибором с компьютера, марка
«RS-232» (или эквивалент) – 2шт.
Устройство контроля УКА,
36110-51-00 (или эквивалент) –
1шт.
Блок источника резервного
питания для бесперебойного
питания средств безопасности с
напряжением 12В, максимальный
ток нагрузки 2А, место под 2
АКБ, 7 А/ч и 4 А/ч, марка «БИРП
12/2» (или эквивалент) – 4 шт.;
батарея аккумуляторная
необслуживаемая, напряжение
питания 12В, марка АКБ-7 А/ч
(или эквивалент) – 8 шт.
Оповещатель световой пожарный,
напряжение питания 12В, марка
«Блик С-12» (или эквивалент) –
17 шт.
Кабель-канал размером
15х10х2000 мм с крышкой –
2000м
Кабели с медными
однопроволочными жилами в
полиэтиленовой изоляции с
наружным покровом из ПВХ
пластиката, для неподвижной
прокладки, марки КСПВ, (или
эквивалент):
сечением 4х0,5 мм2– 2 (ед.изм. 1000м); сечением 2х0,8 мм2 –
41
0,4 (ед.изм. - 1000м); провода
бытовые на напряжение до 250 В
с медными жилами плоские для
неподвижной прокладки, с
изоляцией и оболочкой из ПВХ
пластиката, марки ПУНП, с
числом жил – 3 и сечением 2,5
мм2 (или эквивалент) –
0,025 (ед.изм. - 1000м)
8
9
Монтаж: Пускатель ручной общего
назначения на ток до 25А отдельно стоящий,
устанавливаемый на конструкции на стене
или колонне
Монтаж: Автомат одно-, двух-,
трехполюсный, устанавливаемый на
конструкции на стене или колонне, на ток,
А, до 25
шт.
17
шт.
2
10
Монтаж: Оборудование
радиотрансляционных узлов. Аппаратура
настенная
шт.
2
11
Монтаж: Абонентское и другое
оборудование: громкоговоритель или
звуковая колонка в помещении
шт.
10
шт.
4
участок
36
Монтаж: Коробка (ящик) с зажимами для
кабелей и проводов сечением до 6 мм2,
12
устанавливаемая на конструкции: на стене
или колонне, количество зажимов, до 10
Схема образования участка сигнализации
13
(центральной, технологической, местной,
аварийной, предупредительной и др.)
Монтаж охранной сигнализации
14
Монтаж: Электрическая тревожная и
пожарная сигнализация. Извещатели ПС
автоматические тепловой
электроконтактный, магнитоконтактный в
нормальном исполнении
15
шт.
31
Монтаж: провод, сечением, мм2, до 6
100м
1,5
16
Монтаж: электрическая тревожная и
пожарная сигнализация. Прибор
сигнализирующий емкостной
шт.
1
17
Профиль перфорированный монтаж длинной
2м
100шт.
3
Извещатель пожарный ручной,
марка ИПР-ЗСУ (или эквивалент)
– 17 шт.
Выключатели автоматические
ИЭК ВА4729 I-16А,
характеристика отключения С
(или эквивалент) – 2 шт.
Блок речевого оповещения, место
по АКБ 2,2 А/ч, марка «БРО»
(или эквивалент) – 2 шт.; батарея
аккумуляторная
необслуживаемая, напряжение
питания 12В, марка АКБ – 7 А/ч
(или эквивалент) – 2 шт.
Модуль акустический для
подключения к выходам БРО, для
установки на стене, марка «АМ»
исполнение 1 (или эквивалент) –
10 шт.
Коробка телефонная
распределительная марки КРТП10 (или эквивалент) – 4 шт.
Извещатель охранный
инфракрасный пассивный, марка
ИО 409-12 «Фотон-6» (или
эквивалент) – 11 шт.; извещатель
охранный магнитоконтактный,
марка ИО 102-2 (или эквивалент)
– 20 шт.
Кабели с медными
однопроволочными жилами в
полиэтиленовой изоляции с
наружным покровом из ПВХ
пластиката, для неподвижной
прокладки, марки КСПВ, (или
эквивалент) сечением 2х0,5 мм2–
0,15 (ед. изм. - 1000м);
Оповещатель свето-звуковой в
пластиковом корпусе, марка
«Маяк-12-КП» (или эквивалент) –
1 шт.
Кабель-канал размером
15х10х2000мм с крышкой- 600 м.
Работы необходимо выполнить в срок 10 дней со дня подписания муниципального контракта.
Работы производить в соответствии с правилами проектирования, строительства и эксплуатации и техническими
условиями производителей оборудования, аппаратуры и материалов.
42
Все оборудование должно строго соответствовать приведенным характеристикам. Допускается поставка
оборудования эквивалентного указанному в техническом задании, при условии полного совпадения характеристик и не
нарушения совместимости оборудования.
Исполнитель обязан передать Заказчику технические паспорта и сертификаты на данное оборудование.
Срок гарантии на поставленное оборудование, должен составлять 12 (двенадцать) месяцев, но не менее
стандартных гарантийных сроков, установленных в нормативной документации. Если в период гарантийного срока
обнаружатся недостатки или дефекты, то Исполнитель обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные
сторонами.
Требования к производству работ: установка охранно-пожарной сигнализации должна осуществляться в рабочее
время учреждения.
При производстве всего комплекса работ должны выполняться требования действующего законодательства по
технике безопасности.
Должна быть организована передача радиосигнала в пожарную часть городского поселения Запрудня
Талдомского района Московской области.
Заказчик:
Исполнитель:
_______________Е.В. Полякова
М.П.
«___»_______________2010 г.
______________ ФИО
М.П.
«___»_________________2010 г.
Приложение 2
к муниципальному контракту
от __________ 2010 года № _____
Протокол согласования общей стоимости
к муниципальному контракту на выполнение работ для муниципальных нужд городского поселения Запрудня
Наименование
Срок выполнения
Общая стоимость, руб.
ВСЕГО
Заказчик:
Исполнитель:
_______________Е.В. Полякова
М.П.
______________ ФИО
«___»_______________2010г.
«___»_________________2010 г.
М.П.
Лот №3
ПРОЕКТ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № ________
на выполнение работ для муниципальных нужд городского поселения Запрудня
п. Запрудня Талдомского района
Московской области
«__»_________2010 год
Муниципальное учреждение «ЦД «Мир» городского поселения Запрудня» Талдомского района Московской
области, именуемое далее «Заказчик», в лице и.о. директора Голубевой Инессы Михайловны, действующего на
основании Устава, с одной стороны,
43
и ________________________________________________, именуем___ в дальнейшем «Исполнитель», в лице
____________________________________________, действующего на основании ________________________, с другой
стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с законодательством Российской Федерации,
Московской области и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления городского поселения
Запрудня заключили настоящий муниципальный контракт, именуемый в дальнейшем «Контракт», о нижеследующем:
1. Предмет настоящего Контракта.
1.1. Заказчик
поручает,
а
Исполнитель
принимает
на
себя
обязательство
по
выполнению
работ:___________________________________________________________________________________ .
1.2. Выполнение работ осуществляется в соответствии с техническим заданием, (приложение 1).
1.3. Срок выполнение работ – в срок 10 дней со дня подписания муниципального контракта.
1.4. Работы производить в соответствии с правилами проектирования, строительства и эксплуатации и техническими
условиями производителей оборудования, аппаратуры и материалов. Исполнитель обязан передать Заказчику
технические паспорта и сертификаты на данное оборудование.
1.5. Срок гарантии на поставленное оборудование, должен составлять 12 (двенадцать) месяцев, но не менее стандартных
гарантийных сроков, установленных в нормативной документации. Если в период гарантийного срока обнаружатся
недостатки или дефекты, то Исполнитель обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные сторонами.
1.6. Установка охранно-пожарной сигнализации должна осуществляться в рабочее время учреждения. При производстве
всего комплекса работ должны выполняться требования действующего законодательства по технике безопасности.
Должна быть организована передача радиосигнала в пожарную часть городского поселения Запрудня Талдомского
района Московской области.
1.7. Настоящий Контракт составлен на основании протокола _________________________.
2. Права и обязанности Сторон.
2.1. Заказчик обязан:
 Передать Исполнителю документацию и информацию, необходимую для выполнения настоящего Контракта.
 Консультировать Исполнителя по вопросам выполнения условий настоящего Контракта.
 Выполнять в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях (пунктах) настоящего
Контракта.
 Обеспечивать оплату выполненных работ в соответствии с пунктом 4 настоящего Контракта.
2.2. Заказчик имеет право:
 Осуществлять контроль за исполнением настоящего Контракта.
 В случае полного или частичного невыполнения условий настоящего Контракта по вине Исполнителя вправе
требовать у него соответствующего возмещения.
2.3. Исполнитель обязан:
 Известить Заказчика о точном времени и дате выполнения работ телефонограммой или по факсимильной связи.
 Обеспечить соответствие выполняемых работ предъявляемым к ним требованиям, указанным в техническом задании
и в настоящем Контракте, а также сроков их выполнения, указанных в п. 1 настоящего Контракта.
 Предоставить Заказчику для оплаты счета, счета-фактуры, акт.
 Предоставить сертификаты и иные документы, подтверждающие качество выполняемых работ и применяемых
материалов, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.
 Выполнять в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях (пунктах) настоящего
Контракта.
2.4. Исполнитель имеет право:
 Запрашивать и получать в установленном порядке у Заказчика документацию и информацию, необходимые для
выполнения условий настоящего Контракта.
 В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, по
вине Заказчика, требовать соответствующего возмещения.
3. Порядок сдачи и приемки продукции.
3.1. По завершению факта выполнения работ Исполнитель выставляет Заказчику счета на сумму выполненных работ,
предоставляет Заказчику счета-фактуры, акт.
3.2. Заказчик в течение пяти дней со дня получения акта направляет (передает) Исполнителю один экземпляр
подписанного акта или мотивированный отказ от его подписания.
В случае выявления несоответствия выполненных работ условиям настоящего Контракта Заказчик незамедлительно
уведомляет об этом Исполнителя, составляет акт устранения недостатков с указанием сроков их исправлений и
направляет его Исполнителю. Исполнитель обязан в течение 3-х календарных дней со дня получения указанного акта
устранить выявленные недостатки за свой счет.
3.3. Заказчик вправе предъявить требования, связанные с ненадлежащим качеством выполненных работ в период срока
гарантийного обслуживания.
4. Стоимость продукции (товаров, работ, услуг), порядок ее поставки и расчетов.
4.1 Общая стоимость выполняемых работ:________________ по настоящему Контракту составляет ________ (_) рублей
__ копеек в соответствии с приложением 2, в том числе: ________ (_) рублей __ копеек за счет средств бюджета
городского поселения Запрудня, ________ (_) рублей __ копеек из бюджета Московской области. Стоимость
выполняемых работ включает расходы Исполнителя на работы, а также все уплачиваемые и взимаемые на территории
Российской Федерации налоги, пошлины и страховки, транспортные, командировочные и прочие расходы, связанные с
исполнением контракта.
44
4.2 Оплата выполненных работ производится по безналичному расчету Заказчиком, на основании представленных
документов, в пределах утвержденных лимитов финансирования, в течение 2010 финансового года в следующем
порядке: 55% - из бюджета городского поселения Запрудня, 45% - после перечисления в бюджет городского поселения
Запрудня субсидии из бюджета Московской области. Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счетов
Заказчика.
5. Ответственность сторон
5.1 Исполнитель несет ответственность за качество выполняемых работ.
5.2 За невыполнение или ненадлежащее выполнение условий настоящего Контракта Стороны несут ответственность в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.3 В случае прекращения выполнений работ, предусмотренных настоящим Контрактом, по вине Исполнителя,
последний обязан возместить Заказчику понесенные последним убытки.
5.4 В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Исполнитель
вправе требовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пеня) начисляется за каждый день просрочки
исполнения обязательства, предусмотренного данным Контрактом, начиная со дня, следующего после дня
установленного данным Контрактом и дополнительным соглашением срока исполнения обязательства. Расчет неустойки
производится от стоимости неисполненной части обязательства. Неустойка (штрафа, пени) устанавливается в размере
одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального Банка
Российской Федерации.
5.5 В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Заказчик
вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пеня) начисляется за каждый день просрочки
исполнения обязательства, предусмотренного данным Контрактом, начиная со дня, следующего после дня
установленного данным Контрактом и дополнительным соглашением срока исполнения обязательства. Расчет неустойки
производится от стоимости неисполненной части обязательства. Неустойка (штраф, пени) устанавливается в размере
одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального Банка
Российской Федерации.
5.6 Сторона, нарушившая обязательство по Контракту, освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если
докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие обстоятельств непреодолимой силы
или по вине другой Стороны.
6. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)
5.9 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему
Контракту, если такое неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после
заключения настоящего Контракта, которые Сторона не могла ни предвидеть, ни преодолеть своими силами. При
возникновении подобных обстоятельств, срок исполнения настоящего Контракта продлевается на время их действия.
К обстоятельствам непреодолимой силы, в рамках настоящего Контракта, Стороны относят: наводнение, землетрясение,
пожар стихийные бедствия, войну или военные действия, забастовки и иные подобные обстоятельства, а также принятие
нормативных правовых актов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований,
вступление в силу которых не позволяет Сторонам по настоящему Контракту исполнить свои обязательства в полном
объеме или частично.
6.2 Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Контракту, должна известить другую
Сторону в течение 3 (трех) дней с момента их наступления и представить доказательства их наличия и
продолжительности.
6.3 Обязанность по доказыванию обстоятельств непреодолимой силы лежит на Стороне, не выполнившей свои
обязательства.
7. Порядок разрешения споров
5.7 Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами, будут разрешаться путем переговоров.
5.8 При не урегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры разрешаются в порядке, установленном
действующим законодательством Российской Федерации.
8. Срок действия контракта, порядок изменения и расторжения
8.1 Настоящий контракт вступает в силу с момента подписания и действует до надлежащего исполнения обязательств
Сторонами.
8.2 Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту имеют силу только в том случае, если они оформлены в
письменном виде и подписаны обеими Сторонами.
8.3 Настоящий Контракт может быть расторгнут досрочно:
8.3.1
По письменному соглашению сторон.
8.3.2
По иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
9. Заключительные положения
9.1 Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим
законодательством Российской Федерации.
9.2.
Все приложения к настоящему Контракту являются его неотъемлемой частью.
9.3.
Настоящий Контракт составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу (два для
Заказчика, один для Исполнителя).
10. Юридические адреса и платежные реквизиты Сторон:
Заказчик
Исполнитель
45
Заказчик:
Исполнитель:
_______________И.М. Голубева
М.П.
«___»_______________2010 г.
______________ ФИО
М.П.
«___»_________________2010 г.
Приложение 1
к муниципальному контракту
от __________ 2010 года № _____
Техническое задание
к муниципальному контракту на выполнение работ для муниципальных нужд городского поселения
Запрудня: на установку охранно-пожарной сигнализации в муниципальном учреждении «ЦД «Мир» по адресу:
Московская область, Талдомский район, п. Запрудня, ул. Карла Маркса, д.2а
№
Ед.
Наименование
Количество
Примечание
п/п
изм.
1
2
3
4
5
Монтаж и наладка пожарной сигнализации с системой оповещения людей о пожаре
Извещатель пожарный дымовой,
марка ДИП-66 «Партнер» (или
Монтаж: Извещатели ПС
эквивалент) – 26 шт.; извещатель
автоматические дымовой,
пожарный дымовой, марка Артон-ДЛ
1
фотоэлектрический,
шт.
28
(или эквивалент)- 2 шт.; резисторы
радиоизотопный, световой в
металлические СН-270нормальном исполнении
271;150;96;74;47;32;24;18;14;12УЗ(или
эквивалент) – 28 шт.
Прибор приемно-контрольный
охранно-пожарный для контроля
24ШС, управление с помощью 72
Монтаж: Электрическая
электронных ключей, марка
тревожная и пожарная
«Минитроник24» (или эквивалент) – 1
сигнализация. Приборы ПС
1
2
шт.
шт.; модуль цифровой связи для
приемно-контрольные,
вывода информации с ППКОП
пусковые. Концентратор блок
«Аккорд» исполнение 1.20, 1.21, 1.22
базовый на 20 лучей
на компьютер и управления прибором
с компьютера, марка «RS-232» (или
эквивалент) – 1 шт.
Монтаж: Передатчик
коротковолновый телеграфноУстройство контроля УКА, 36110-513
телефонный
компл.
1
00 (или эквивалент) – 1 шт.
автоматизированный мощность
1кВт
Блок источника резервного питания
для бесперебойного питания средств
безопасности с напряжением 12В,
Монтаж: Отдельно
максимальный ток нагрузки 2А, место
устанавливаемый
под 2АКБ, 7А/ч и 4А/ч, марка «БИРП
4
шт.
3
преобразователь или блок
12/2» (или эквивалент) – 3 шт.;
питания
батарея аккумуляторная
необслуживаемая, напряжение
питания 12В, марка АКБ-7 А/ч (или
эквивалент) – 6 шт.
Монтаж: Табло сигнальное
Оповещатель световой пожарный,
5
студийное или коридорное (В-6,
шт.
8
напряжение питания 12В, марка
ЗВ-11)
«Блик С-12» (или эквивалент) – 8 шт.
Кабель канал размером 15х10х2000
6
Монтаж: Профиль длиной 2м
100шт.
1
мм с крышкой – 200 м
Кабели с медными
Монтаж: Провод, сечение, мм2,
однопроволочными жилами в
7
100м
3,25
до 6
полиэтиленовой изоляции с
наружным покровом из ПВХ
46
пластиката, для неподвижной
прокладки, марки КСПВ, (или
эквивалент):
сечением 4х0,5 мм2– 0,20 (ед.изм. 1000м); сечением 2х0,8 мм2 –
0,10 (ед.изм. - 1000м); провода
бытовые на напряжение до 250В с
медными жилами плоские для
неподвижной прокладки, с изоляцией
и оболочкой из ПВХ пластиката,
марки ПУНП, с числом жил – 3 и
сечением 2,5 мм2 (или эквивалент) –
0,025 (ед.изм. - 1000м);
8
9
10
Монтаж: Пускатель ручной
общего назначения на ток до
25А отдельно стоящий,
устанавливаемый на
конструкции на стене или
колонне
Монтаж: Автомат одно-, двух-,
трехполюсный,
устанавливаемый на
конструкции на стене или
колонне, на ток, А, до 25
Монтаж: Оборудование
радиотрансляционных узлов.
Аппаратура настенная
Монтаж: Абонентское и другое
оборудование:
11
громкоговоритель или звуковая
колонка в помещении
Монтаж: Коробка (ящик) с
зажимами для кабелей и
проводов сечением до 6 мм2,
12
устанавливаемая на
конструкции: на стене или
колонне, количество зажимов,
до 10
Схема образования участка
сигнализации (центральной,
13
технологической, местной,
аварийной, предупредительной
и др.)
Монтаж охранной сигнализации
Монтаж: Электрическая
тревожная и пожарная
сигнализация. Извещатели ПС
14
автоматические тепловой
электроконтактный,
магнитоконтактный в
нормальном исполнении
15
Монтаж: провод, сечением,
мм2, до6
16
Монтаж: электрическая
шт.
шт.
8
Извещатель пожарный ручной, марка
ИПР-ЗСУ (или эквивалент) – 8 шт.
2
Выключатели автоматические ИЭК
ВА4729 I-16А, характеристика
отключения С (или эквивалент) – 2
шт.
шт.
1
шт.
5
шт.
3
участок
24
Блок речевого оповещения, место по
АКБ 2,2 А/ч, марка «БРО» (или
эквивалент) – 1 шт.; батарея
аккумуляторная необслуживаемая,
напряжение питания 12В, марка АКБ
– 7А/ч (или эквивалент) – 1 шт.
Модуль акустический для
подключения к выходам БРО, для
установки на стене, марка «АМ»
исполнение 1 (или эквивалент) – 5 шт.
Коробка телефонная
распределительная марки КРТП-10
(или эквивалент) – 3 шт.
12
Извещатель охранный инфракрасный
пассивный, марка ИО 409-12 «Фотон6» (или эквивалент) – 1 шт.;
извещатель охранный
магнитоконтактный, марка ИО 102-2
(или эквивалент) – 11 шт.
100м
1,5
шт.
1
Кабели с медными
однопроволочными жилами в
полиэтиленовой изоляции с
наружным покровом из ПВХ
пластиката, для неподвижной
прокладки, марки КСПВ, (или
эквивалент):
сечением 2х0,5 мм2– 0,15 (ед.изм. 1000м);
Оповещатель свето-звуковой в
шт.
47
тревожная и пожарная
пластиковом корпусе, марка «Маяксигнализация. Прибор
12-КП» (или эквивалент) – 1шт.
сигнализирующий емкостной
Профиль перфорированный
Кабель – канал размером
17
100шт.
1,00
монтаж длинной 2м
15х10х2000мм с крышкой- 200м.
Работы необходимо выполнить в срок 10 дней со дня подписания муниципального контракта.
Работы производить в соответствии с правилами проектирования, строительства и эксплуатации и техническими
условиями производителей оборудования, аппаратуры и материалов.
Все оборудование должно строго соответствовать приведенным характеристикам. Допускается поставка
оборудования эквивалентного указанному в техническом задании, при условии полного совпадения характеристик и не
нарушения совместимости оборудования.
Исполнитель обязан передать Заказчику технические паспорта и сертификаты на данное оборудование.
Срок гарантии на поставленное оборудование, должен составлять 12 (двенадцать) месяцев, но не менее
стандартных гарантийных сроков, установленных в нормативной документации. Если в период гарантийного срока
обнаружатся недостатки или дефекты, то Исполнитель обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные
сторонами.
Требования к производству работ: установка охранно-пожарной сигнализации должна осуществляться в рабочее
время учреждения.
При производстве всего комплекса работ должны выполняться требования действующего законодательства по
технике безопасности.
Должна быть организована передача радиосигнала в пожарную часть городского поселения Запрудня
Талдомского района Московской области.
Заказчик:
Исполнитель:
_______________И.М. Голубева
М.П.
«___»_______________2010 г.
______________ ФИО
М.П.
«___»_________________2010 г.
Приложение 2
к муниципальному контракту
от __________ 2010 года № _____
Протокол согласования общей стоимости
к муниципальному контракту на выполнение работ для муниципальных нужд городского поселения Запрудня
Наименование
Срок выполнения
Общая стоимость, руб.
ВСЕГО
Заказчик:
Исполнитель:
_______________И.М. Голубева
М.П.
______________ ФИО
«___»_______________2010г.
«___»_________________2010 г.
М.П.
Лот №4
ПРОЕКТ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № ________
на выполнение работ для муниципальных нужд городского поселения Запрудня
п. Запрудня Талдомского района
Московской области
«__»_________2010 год
48
Муниципальное учреждение «СК «Антей» городского поселения Запрудня» Талдомского района Московской
области, именуемое далее «Заказчик», в лице директора Масловой Людмилы Аркадьевны, действующего на основании
Устава, с одной стороны,
и ________________________________________________, именуем___ в дальнейшем «Исполнитель», в лице
____________________________________________, действующего на основании ________________________, с другой
стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с законодательством Российской Федерации,
Московской области и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления городского поселения
Запрудня заключили настоящий муниципальный контракт, именуемый в дальнейшем «Контракт», о нижеследующем:
1. Предмет настоящего Контракта.
1.1. Заказчик поручает, а
Исполнитель принимает на себя обязательство по
выполнению
работ:___________________________________________________________________________________.
1.2. Выполнение работ осуществляется в соответствии с техническим заданием, (приложение 1).
1.3. Срок выполнение работ – в срок 10 дней со дня подписания муниципального контракта.
1.4. Работы производить в соответствии с правилами проектирования, строительства и эксплуатации и
техническими условиями производителей оборудования, аппаратуры и материалов. Исполнитель обязан передать
Заказчику технические паспорта и сертификаты на данное оборудование.
1.5. Срок гарантии на поставленное оборудование, должен составлять 12 (двенадцать) месяцев, но не менее
стандартных гарантийных сроков, установленных в нормативной документации. Если в период гарантийного срока
обнаружатся недостатки или дефекты, то Исполнитель обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные
сторонами.
1.6. Установка охранно-пожарной сигнализации должна осуществляться в рабочее время учреждения. При
производстве всего комплекса работ должны выполняться требования действующего законодательства по технике
безопасности. Должна быть организована передача радиосигнала в пожарную часть городского поселения Запрудня
Талдомского района Московской области.
1.7. Настоящий Контракт составлен на основании протокола _________________________.
2. Права и обязанности Сторон.
2.1.
Заказчик обязан:
 Передать Исполнителю документацию и информацию, необходимую для выполнения настоящего Контракта.
 Консультировать Исполнителя по вопросам выполнения условий настоящего Контракта.
 Выполнять в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях (пунктах) настоящего
Контракта.
 Обеспечивать оплату выполненных работ в соответствии с пунктом 4 настоящего Контракта.
2.2.
Заказчик имеет право:
 Осуществлять контроль за исполнением настоящего Контракта.
 В случае полного или частичного невыполнения условий настоящего Контракта по вине Исполнителя вправе
требовать у него соответствующего возмещения.
2.3.
Исполнитель обязан:
 Известить Заказчика о точном времени и дате выполнения работ телефонограммой или по факсимильной связи.
 Обеспечить соответствие выполняемых работ предъявляемым к ним требованиям, указанным в техническом задании
и в настоящем Контракте, а также сроков их выполнения, указанных в п. 1 настоящего Контракта.
 Предоставить Заказчику для оплаты счета, счета-фактуры, акт.
 Предоставить сертификаты и иные документы, подтверждающие качество выполняемых работ и применяемых
материалов, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.
 Выполнять в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях (пунктах) настоящего
Контракта.
2.4.
Исполнитель имеет право:
 Запрашивать и получать в установленном порядке у Заказчика документацию и информацию, необходимые для
выполнения условий настоящего Контракта.
 В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, по
вине Заказчика, требовать соответствующего возмещения.
3. Порядок сдачи и приемки продукции.
3.1. По завершению факта выполнения работ Исполнитель выставляет Заказчику счета на сумму выполненных работ,
предоставляет Заказчику счета-фактуры, акт.
3.2. Заказчик в течение пяти дней со дня получения акта направляет (передает) Исполнителю один экземпляр
подписанного акта или мотивированный отказ от его подписания.
В случае выявления несоответствия выполненных работ условиям настоящего Контракта Заказчик незамедлительно
уведомляет об этом Исполнителя, составляет акт устранения недостатков с указанием сроков их исправлений и
направляет его Исполнителю. Исполнитель обязан в течение 3-х календарных дней со дня получения указанного акта
устранить выявленные недостатки за свой счет.
3.3. Заказчик вправе предъявить требования, связанные с ненадлежащим качеством выполненных работ в период срока
гарантийного обслуживания.
4. Стоимость продукции (товаров, работ, услуг), порядок ее поставки и расчетов.
49
4.1 Общая стоимость выполняемых работ:________________ по настоящему Контракту составляет ________ (_) рублей
__ копеек в соответствии с приложением 2, в том числе: ________ (_) рублей __ копеек за счет средств бюджета
городского поселения Запрудня, ________ (_) рублей __ копеек из бюджета Московской области. Стоимость
выполняемых работ включает расходы Исполнителя на работы, а также все уплачиваемые и взимаемые на территории
Российской Федерации налоги, пошлины и страховки, транспортные, командировочные и прочие расходы, связанные с
исполнением контракта.
4.2 Оплата выполненных работ производится по безналичному расчету Заказчиком, на основании представленных
документов, в пределах утвержденных лимитов финансирования, в течение 2010 финансового года в следующем
порядке: 55% - из бюджета городского поселения Запрудня, 45% - после перечисления в бюджет городского поселения
Запрудня субсидии из бюджета Московской области. Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счетов
Заказчика.
5.
Ответственность сторон
5.1 Исполнитель несет ответственность за качество выполняемых работ.
5.2. За невыполнение или ненадлежащее выполнение условий настоящего Контракта Стороны несут ответственность в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.3. В случае прекращения выполнений работ, предусмотренных настоящим Контрактом, по вине Исполнителя,
последний обязан возместить Заказчику понесенные последним убытки.
5.4. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Исполнитель
вправе требовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пеня) начисляется за каждый день просрочки
исполнения обязательства, предусмотренного данным Контрактом, начиная со дня, следующего после дня
установленного данным Контрактом и дополнительным соглашением срока исполнения обязательства. Расчет неустойки
производится от стоимости неисполненной части обязательства. Неустойка (штрафа, пени) устанавливается в размере
одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального Банка
Российской Федерации.
5.5. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Заказчик
вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пеня) начисляется за каждый день просрочки
исполнения обязательства, предусмотренного данным Контрактом, начиная со дня, следующего после дня
установленного данным Контрактом и дополнительным соглашением срока исполнения обязательства. Расчет неустойки
производится от стоимости неисполненной части обязательства. Неустойка (штраф, пени) устанавливается в размере
одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального Банка
Российской Федерации.
5.6. Сторона, нарушившая обязательство по Контракту, освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если
докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие обстоятельств непреодолимой силы
или по вине другой Стороны.
6. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)
5.9 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему
Контракту, если такое неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после
заключения настоящего Контракта, которые Сторона не могла ни предвидеть, ни преодолеть своими силами. При
возникновении подобных обстоятельств, срок исполнения настоящего Контракта продлевается на время их действия.
К обстоятельствам непреодолимой силы, в рамках настоящего Контракта, Стороны относят: наводнение, землетрясение,
пожар стихийные бедствия, войну или военные действия, забастовки и иные подобные обстоятельства, а также принятие
нормативных правовых актов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований,
вступление в силу которых не позволяет Сторонам по настоящему Контракту исполнить свои обязательства в полном
объеме или частично.
6.2 Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Контракту, должна известить другую
Сторону в течение 3 (трех) дней с момента их наступления и представить доказательства их наличия и
продолжительности.
6.3 Обязанность по доказыванию обстоятельств непреодолимой силы лежит на Стороне, не выполнившей свои
обязательства.
7. Порядок разрешения споров
9.2 Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами, будут разрешаться путем переговоров.
9.3 При не урегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры разрешаются в порядке, установленном
действующим законодательством Российской Федерации.
8. Срок действия контракта, порядок изменения и расторжения
8.1 Настоящий контракт вступает в силу с момента подписания и действует до надлежащего исполнения обязательств
Сторонами.
8.2 Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту имеют силу только в том случае, если они оформлены в
письменном виде и подписаны обеими Сторонами.
8.3 Настоящий Контракт может быть расторгнут досрочно:
8.3.1.
По письменному соглашению сторон.
8.3.2 По иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
9. Заключительные положения
9.1 Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим
законодательством Российской Федерации.
50
9.2. Все приложения к настоящему Контракту являются его неотъемлемой частью.
9.3. Настоящий Контракт составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу (два для Заказчика,
один для Исполнителя).
10. Юридические адреса и платежные реквизиты Сторон:
Заказчик
Исполнитель
Заказчик:
Исполнитель:
_______________Л.А. Маслова
М.П.
«___»_______________2010 г.
______________ ФИО
М.П.
«___»_________________2010 г.
Приложение 1
к муниципальному контракту
от __________ 2010 года № _____
Техническое задание
к муниципальному контракту на выполнение работ для муниципальных нужд городского поселения
Запрудня: на установку охранно-пожарной сигнализации в муниципальном учреждении «СК «Антей» по адресу:
Московская область, Талдомский район, п. Запрудня, ул. Первомайская, д.59
№
Ед.
Наименование
Количество
Примечание
п/п
изм.
1
2
3
4
5
Монтаж и наладка пожарной сигнализации с системой оповещения людей о пожаре
Извещатель пожарный дымовой,
марка ДИП-66 «Партнер» (или
Монтаж: Извещатели ПС
эквивалент) – 62 шт.; извещатель
автоматические дымовой,
пожарный дымовой, марка Артон-ДЛ
1
фотоэлектрический,
шт.
72
(или эквивалент)- 10 шт.; резисторы
радиоизотопный, световой в
металлические СН-270нормальном исполнении
271;150;96;74;47;32;24;18;14;12УЗ(или
эквивалент) – 72 шт.
Прибор приемно-контрольный
охранно-пожарный для контроля
24ШС, управление с помощью 72
Монтаж: Электрическая
электронных ключей, марка
тревожная и пожарная
«Минитроник24» (или эквивалент) – 1
сигнализация. Приборы ПС
1
2
шт.
шт.; модуль цифровой связи для
приемно-контрольные,
вывода информации с ППКОП
пусковые. Концентратор блок
«Аккорд» исполнение 1.20, 1.21, 1.22
базовый на 20 лучей
на компьютер и управления прибором
с компьютера, марка «RS-232» (или
эквивалент) – 1 шт.
Монтаж: Передатчик
коротковолновый телеграфноУстройство контроля УКА, 36110-513
телефонный
компл.
1
00 (или эквивалент) – 1 шт.
автоматизированный мощность
1кВт
Блок источника резервного питания
для бесперебойного питания средств
безопасности с напряжением 12В,
Монтаж: Отдельно
максимальный ток нагрузки 2А, место
устанавливаемый
под 2АКБ, 7А/ч и 4А/ч, марка
4
шт.
3
преобразователь или блок
«БИРП12/2» (или эквивалент) – 3 шт.;
питания
батарея аккумуляторная
необслуживаемая, напряжение
питания 12В, марка АКБ-7 А/ч (или
эквивалент) – 6 шт.
Монтаж: Табло сигнальное
Оповещатель световой пожарный,
5
студийное или коридорное (В-6,
шт.
20
напряжение питания 12В, марка
ЗВ-11)
«Блик С-12» (или эквивалент) – 20 шт.
51
6
Монтаж: Профиль длиной 2м
7
Монтаж: Провод, сечение, мм2,
до 6
8
9
Монтаж: Пускатель ручной
общего назначения на ток до
25А отдельно стоящий,
устанавливаемый на
конструкции на стене или
колонне
Монтаж: Автомат одно-, двух-,
трехполюсный,
устанавливаемый на
конструкции на стене или
колонне, на ток, А, до 25
11,5
100м
29,20
шт.
20
Извещатель пожарный ручной, марка
ИПР-ЗСУ (или эквивалент) – 20 шт.
2
Выключатели автоматические ИЭК
ВА4729 I-16А, характеристика
отключения С (или эквивалент) – 2
шт.
шт.
10
Монтаж: Оборудование
радиотрансляционных узлов.
Аппаратура настенная
шт.
2
11
Монтаж: Абонентское и другое
оборудование:
громкоговоритель или звуковая
колонка в помещении
шт.
10
шт.
4
участок
24
Монтаж: Коробка (ящик) с
зажимами для кабелей и
проводов сечением до 6 мм2,
12
устанавливаемая на
конструкции: на стене или
колонне, количество зажимов,
до 10
Схема образования участка
сигнализации (центральной,
13
технологической, местной,
аварийной, предупредительной
и др.)
Монтаж охранной сигнализации
Монтаж: Электрическая
тревожная и пожарная
сигнализация. Извещатели ПС
14
автоматические тепловой
электроконтактный,
магнитоконтактный в
нормальном исполнении
15
Монтаж: провод, сечением,
мм2, до6
Кабель канал размером 15х10х2000
мм с крышкой – 2 300 м
Кабели с медными
однопроволочными жилами в
полиэтиленовой изоляции с
наружным покровом из ПВХ
пластиката, для неподвижной
прокладки, марки КСПВ, (или
эквивалент):
сечением 4х0,5 мм2– 2 (ед.изм. 1000м); сечением 2х0,8 мм2 –
0,6 (ед.изм. - 1000м); провода бытовые
на напряжение до 250В с медными
жилами плоские для неподвижной
прокладки, с изоляцией и оболочкой
из ПВХ пластиката, марки ПУНП, с
числом жил – 3 и сечением 2,5 мм2
(или эквивалент) – 0,015 (ед.изм. 1000м);
100шт.
Блок речевого оповещения, место по
АКБ 2,2 А/ч, марка «БРО» (или
эквивалент) – 2 шт.; батарея
аккумуляторная необслуживаемая,
напряжение питания 12В, марка АКБ
– 7А/ч (или эквивалент) – 2шт.
Модуль акустический для
подключения к выходам БРО, для
установки на стене, марка «АМ»
исполнение 1 (или эквивалент) –
10шт.
Коробка телефонная
распределительная марки КРТП-10
(или эквивалент) – 4шт.
шт.
16
Извещатель охранный инфракрасный
пассивный, марка ИО 409-12 «Фотон6» (или эквивалент) – 5 шт.;
извещатель охранный
магнитоконтактный, марка ИО 102-2
(или эквивалент) – 11 шт.
100м
5
Кабели с медными
однопроволочными жилами в
полиэтиленовой изоляции с
52
наружным покровом из ПВХ
пластиката, для неподвижной
прокладки, марки КСПВ, (или
эквивалент):
сечением 2х0,5 мм2– 0,50 (ед.изм. 1000м);
Монтаж: электрическая
Оповещатель свето-звуковой в
тревожная и пожарная
1
16
шт.
пластиковом корпусе, марка «Маяксигнализация. Прибор
12-КП» (или эквивалент) – 1шт.
сигнализирующий емкостной
Профиль перфорированный
Кабель – канал размером
17
100шт.
1,5
монтаж длинной 2м
15х10х2000мм с крышкой- 300м.
Работы необходимо выполнить в срок 10 дней со дня подписания муниципального контракта.
Работы производить в соответствии с правилами проектирования, строительства и эксплуатации и техническими
условиями производителей оборудования, аппаратуры и материалов.
Все оборудование должно строго соответствовать приведенным характеристикам. Допускается поставка
оборудования эквивалентного указанному в техническом задании, при условии полного совпадения характеристик и не
нарушения совместимости оборудования.
Исполнитель обязан передать Заказчику технические паспорта и сертификаты на данное оборудование.
Срок гарантии на поставленное оборудование, должен составлять 12 (двенадцать) месяцев, но не менее
стандартных гарантийных сроков, установленных в нормативной документации. Если в период гарантийного срока
обнаружатся недостатки или дефекты, то Исполнитель обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные
сторонами.
Требования к производству работ: установка охранно-пожарной сигнализации должна осуществляться в рабочее
время учреждения.
При производстве всего комплекса работ должны выполняться требования действующего законодательства по
технике безопасности.
Должна быть организована передача радиосигнала в пожарную часть городского поселения Запрудня
Талдомского района Московской области.
Заказчик:
Исполнитель:
_______________Л.А. Маслова
М.П.
«___»_______________2010 г.
______________ ФИО
М.П.
«___»_________________2010 г.
Приложение 2
к муниципальному контракту
от __________ 2010 года № _____
Протокол согласования общей стоимости
к муниципальному контракту на выполнение работ для муниципальных нужд городского поселения Запрудня
Наименование
Срок выполнения
Общая стоимость, руб.
ВСЕГО
Заказчик:
Исполнитель:
_______________Л.А. Маслова
М.П.
______________ ФИО
«___»_______________2010г.
«___»_________________2010 г.
М.П.
53
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа