close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
Типовые условия муниципального контракта (гражданско-правового договора)
!!! В случае если заказчиком выступает бюджетное учреждение по тексту вместо
наименования «муниципальный контракт» должно использоваться наименование
«гражданско-правовой договор», а по тексту вместо наименования «Контракт»,
наименование «Договор».
При подготовке конкретного проекта контракта (договора) его условия необходимо формировать
исходя того, что является его предметом (поставка товара, выполнение работ или оказание
услуг), и кто является его стороной (Поставщик, Подрядчик или Исполнитель).
ПРОЕКТ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №
ст. ___________________
«____ »
2014 г.
[полное наименование Заказчика], именуем__ в дальнейшем «Заказчик», в лице
[должность руководителя, Ф. И. О.], действующего на основании [указать документ,
удостоверяющий полномочия], с одной стороны, и [полное наименование поставщика,
подрядчика, исполнителя], в лице [должность руководителя, Ф. И. О.], действующего на
основании [указать документ, удостоверяющий полномочия], именуемое в дальнейшем
[«Поставщик», «Подрядчик», «Исполнитель»], с другой стороны, а вместе именуемые в
дальнейшем «Стороны», с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской
Федерации, Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее Федеральный закон № 44-ФЗ), и иных нормативных актов Российской Федерации, на основании
[указать №, дату соответствующего протокола или пункт, статью Федерального закона №
44-ФЗ документ, удостоверяющий полномочия], заключили настоящий муниципальный
контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:
_. Цена Контракта и условия взаиморасчетов Сторон
_.1. Цена Контракта установлена в рублях Российской Федерации.
_.2. Цена Контракта составляет: _______ (_____) рублей ____ (___) копеек (далее – Цена
Контракта), в том числе НДС – _____%, _____ (____) рублей ____ (___) копеек (или НДС не
облагается), является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта за исключением
случаев, предусмотренных Федеральным законом № 44-ФЗ.
_.3. В общую цену Контракта включены все расходы Подрядчика, необходимые для
осуществления им своих обязательств по Контракту в полном объеме и надлежащего качества, в
том числе все подлежащие уплате налоги, сборы и другие обязательные платежи (если их оплата
предусмотрена законодательством Российской Федерации) и иные расходы, связанные с
исполнением Контракта.
_.4.
Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения
предусмотренных Контрактом количества, качества поставляемых товаров (выполняемых работ,
оказываемых услуг) и иных условий Контракта.
_.5. Привлечение Подрядчиком к исполнению своих обязательств по Контракту других лиц
(субподрядчиков) не влечет изменения стоимости работ по настоящему Контракту.
_.6. Оплата поставленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг) осуществляется
за счет средств [указать источник финансирования, например: «Бюджет муниципального
образования _________ район»].
_.7. Оплата поставленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг) по Контракту
производится путем безналичного перечисления денежных средств с расчетного счета Заказчика
1
на расчетный счет Поставщика (Подрядчика, Исполнителя) в следующем порядке: [указать
порядок оплаты, например: «без выплаты авансовых платежей, по факту выполнения работ в
течение 30 (тридцати) банковских дней после подписания Сторонами акта о приемке
выполненных работ и выставления Подрядчиком счета на оплату»].
_.8. Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счета Заказчика.
За дальнейшее прохождение денежных средств Заказчик ответственности не несет.
_.9. В случае начисления Заказчиком Поставщику (Подрядчику, Исполнителю) неустойки
(штрафа, пени) в соответствии с настоящим Контрактом и (или) предъявления требования о
возмещении убытков, Стороны подписывают Акт сверки обязательств по Контракту, в котором,
помимо прочего, указываются: сведения о фактически исполненных обязательствах по Контракту,
сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями Контракта, размер неустойки (штрафа,
пени) и (или) убытков, подлежащей взысканию, основания применения и порядок расчета
неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков, итоговая сумма, подлежащая оплате Поставщику
(Подрядчику, Исполнителю) по Контракту.
_.10. В случае подписания Сторонами Акта сверки обязательств по Контракту оплата
выполненных работ осуществляется Поставщику (Подрядчику, Исполнителю) за вычетом
соответствующего размера неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков согласно указанного Акта и
на основании представленных Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) счета и счетафактуры. При этом исполнение обязательства Поставщика (Подрядчика, Исполнителя) по
перечислению неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков в доход бюджета возлагается на
Заказчика.
_.11. При изменении реквизитов своего расчетного счета Поставщик (Подрядчик,
Исполнитель) уведомляет Заказчика о новых реквизитах расчетного счета в течение 2 (двух)
рабочих дней. В случае несвоевременного уведомления все риски, связанные с перечислением
Заказчиком денежных средств на указанный при заключении настоящего Контракта счет, несет
Поставщик (Подрядчик, Исполнитель).
_. Ответственность Сторон
_.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему
Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
_.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных
контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком
обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик (Подрядчик, Исполнитель) вправе
потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
_.2.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства,
предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного
Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Контрактом в размере
одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального
банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
_.2.2. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств,
предусмотренных контрактом, за исключением просрочки Заказчиком исполнения обязательств,
предусмотренных Контрактом, в виде фиксированной суммы в размере1: _______ (_____) рублей
____ (___) копеек (____ % от цены Контракта, указанной в п. 2.1. настоящего Контракта).
_.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем)
обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в
Размер штрафа определяется в следующем порядке:
а) 2,5 % цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн. руб.;
б) 2 % цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 3 млн. руб. до 50 млн. руб.;
в) 1,5 % цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 50 млн. руб. до 100 млн. руб.;
г) 0,5 % цены контракта в случае, если цена контракта превышает 100 млн. руб.
1
2
иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком (Подрядчиком,
Исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Поставщику
(Подрядчику, Исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
_.3.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком
(Подрядчиком, Исполнителем) обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня,
следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и
устанавливается в размере не менее чем одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной
на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически
исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и определяется по формуле:
П = (Ц - В) х С, где:
Ц - цена контракта;
В - стоимость фактически исполненного в установленный срок поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) обязательства по контракту, определяемая на основании документа
о приемке товаров, результатов выполнения работ, оказания услуг, в том числе отдельных этапов
исполнения контрактов;
С - размер ставки.
Размер ставки определяется по формуле:
С = Сцб x ДП, где:
Сцб - размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской
Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К;
ДП - количество дней просрочки.
Коэффициент К определяется по формуле:
К = ДП/ДК x 100%, где:
ДП - количество дней просрочки;
ДК - срок исполнения обязательства по контракту (количество дней).
При К, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и
принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком
Российской Федерации на дату уплаты пени.
При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и
принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком
Российской Федерации на дату уплаты пени.
При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день
просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным
банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
_.3.2. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком
(Подрядчиком, Исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением
просрочки исполнения Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) обязательств (в том числе
гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, в виде фиксированной суммы в
размере2: _______ (_____) рублей ____ (___) копеек (___ % от цены Контракта, указанной в п.
2.1. настоящего Контракта).
_.4. Размеры штрафов и пеней, указанные в п._.2.-_.3. настоящего Контракта определяются
в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от
25.11.2013 № 1063 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае
ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств,
предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком,
поставщиком (подрядчиком, исполнителем)), и размера пени, начисляемой за каждый день
Размер штрафа определяется в следующем порядке:
а) 10 % цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн. руб.;
б) 5 % цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 3 млн. руб. до 50 млн. руб.;
в) 1 % цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 50 млн. руб. до 100 млн. руб.;
г) 0,5 % цены контракта в случае, если цена контракта превышает 100 млн. руб.
2
3
просрочки
исполнения
поставщиком
(подрядчиком,
исполнителем)
обязательства,
предусмотренного контрактом».
_.5. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом,
произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
_.6. В случае причинения вреда жизни или здоровью физических лиц, имуществу
физических или юридических лиц в результате несоответствия выполненных работ требованиям
норм действующего законодательства Поставщик (Подрядчик, Исполнитель) обеспечивает
возмещение такого вреда в полном объеме и за свой счет.
_.7. Подрядчик несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по Контракту, которые выполнены привлеченными им другими лицами
(субподрядчиками)3.
_.9. В случаях, не предусмотренных настоящим Контрактом, имущественная
ответственность определяется в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
_. Обстоятельства непреодолимой силы
_.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему Контракту, если такое неисполнение явилось следствием
непреодолимой силы (форс-мажора), возникшей после заключения настоящего Контракта. К
обстоятельствам непреодолимой силы относятся: землетрясение, наводнение, иные стихийные
бедствия, забастовка и другие события, препятствующие полному или частичному исполнению
обязательств по настоящему Контракту и не подлежащие разумному контролю Сторон.
_.2. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия
непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую Сторону о таких
обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по Контракту.
_.3. Обязанность доказывать обстоятельства непреодолимой силы лежит на Стороне, не
выполнившей свои обязательства.
_. Разрешение споров
_.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также
споров, связанных с исполнением настоящего Контракта, Стороны предпринимают усилия для их
урегулирования в добровольном порядке путем переговоров.
_.2. При возникновении между Сторонами спора по поводу недостатков выполненных
работы, и невозможности урегулирования этого спора путем переговоров, по требованию любой
из Сторон может быть назначена экспертиза. Расходы на проведение экспертизы несет Сторона,
потребовавшая ее назначения, а если она назначена по соглашению сторон, - обе Стороны
поровну.
_.3. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и недостижении взаимного
согласия споры по настоящему Контракту разрешаются в Арбитражном суде Краснодарского края
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Условие об ответственности Подрядчика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по
Контракту, которые выполнены привлеченными им другими лицами включается в случае заключения Контракта на
выполнение работ, в других случаях – пункт исключается.
3
4
_. Обеспечение исполнения Контракта4
_.1. Исполнение Контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии,
выданной банком5 и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ, или
внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с
законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими
Заказчику. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком (Подрядчиком,
Исполнителем) самостоятельно.
_.2. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 6 _______ (_____) рублей ____
(___) копеек.
_.3. В ходе исполнения Контракта Поставщик (Подрядчик, Исполнитель) вправе
предоставить Заказчику обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер
выполненных обязательств, предусмотренных Контрактом, взамен ранее предоставленного
обеспечения исполнения Контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения
исполнения Контракта.
_.4. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Контракта перестало
быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать
исполнение обязательств по Контракту, Поставщик (Подрядчик, Исполнитель) обязуется в
течение 10 (десяти) банковских дней с момента, когда такое обеспечение перестало действовать,
предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение Контракта на тех же условиях и в
таком же размере, которые предусмотрены настоящим разделом Контракта.
_.5. Заказчик осуществляет возврат денежных средств, внесенных Поставщиком
(Подрядчиком, Исполнителем) в качестве обеспечения исполнения Контракта (если такая форма
обеспечения исполнения контракта применяется Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем), в
течение 10 (десяти) дней с момента надлежащего исполнения Поставщиком (Подрядчиком,
Исполнителем) своих обязательств по Контракту, на основании письменного уведомления, в
котором в обязательном порядке должны быть указаны банковские реквизиты, по которым
Заказчику необходимо возвратить указанные денежные средства.
_.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком (Подрядчиком,
Исполнителем) своих обязательств, установленных Контрактом, возврат денежных средств,
внесенных в качестве обеспечения исполнения Контракта (если такая форма обеспечения
исполнения Контракта применяется Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем), не
осуществляется, или осуществляется уплата денежных сумм по банковской гарантии, выданной в
качестве обеспечения исполнения Контракта.
_ Срок действия Контракта
_.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его заключения и действует до
__________ 20__ г.7, а в части расчетов и гарантийных обязательств, обязательств по возмещению
убытков и выплате неустойки (штрафов, пеней) - до полного их исполнения Сторонами.
4
В случае, если участником закупки, с которым заключается контракт, является государственное или
муниципальное казенное учреждение, положения Федерального закона № 44-ФЗ об обеспечении исполнения
контракта к такому участнику не применяются, соответственно раздел 12 Контракта исключается.
5
Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем на один
месяц.
6
Размер обеспечения исполнения контракта должен составлять от 5 до 30 % начальной (максимальной) цены
контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки. В случае, если начальная (максимальная) цена
контракта превышает 50 миллионов рублей, заказчик обязан установить требование обеспечения исполнения
контракта в размере от 10 до 30 % начальной (максимальной) цены контракта, но не менее чем в размере аванса
(если контрактом предусмотрена выплата аванса). В случае, если аванс превышает 30 % начальной (максимальной)
цены контракта, размер обеспечения исполнения контракта устанавливается в размере аванса.
В случае, если предложенная в заявке участника закупки цена снижена на 25 и более процентов по отношению
к начальной (максимальной) цене контракта, обеспечение исполнения контракта предоставляется с учетом
положений статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ.
7
Срок действия Контракта необходимо указывать в связи с тем, что Срок действия банковской гарантии
5
_.2. Окончание срока действия Контракта не освобождает Стороны от ответственности за
его нарушение.
_. Порядок изменения Контракта
_.1. При заключении и исполнении Контракта изменение его условий не допускается, за
исключением случаев, предусмотренных статьями 34, 95 Федерального закона № 44-ФЗ.
_.2. При исполнении Контракта не допускается перемена Поставщика (Подрядчика,
Исполнителя) за исключением случая, если новый Поставщик (Подрядчик, Исполнитель)
является правопреемником Поставщика (Подрядчика, Исполнителя) по Контракту вследствие
реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
_.3. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные
Контрактом, переходят к новому Заказчику.
_.4. При исполнении контракта по согласованию Заказчика с Поставщиком (Подрядчиком,
Исполнителем) допускается поставка товара (выполнение работы или оказание услуги), качество,
технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются
улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными
характеристиками, указанными в Контракте.
_.5. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту оформляются в письменном
виде путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к Контракту, которые вступают в
силу с момента их подписания Сторонами и становятся неотъемлемыми частями Контракта.
_. Порядок расторжения Контракта
_.1. Расторжение контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае
одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения контракта в соответствии с
гражданским законодательством.
_.2. Расторжение Контракта по соглашению Сторон оформляется соглашением о
расторжении в письменной форме и возможно в случае наступления условий, при которых для
одной из Сторон или обеих Сторон дальнейшее исполнение обязательств по Контракту не
возможно или нецелесообразно. При этом оформление Сторонами соглашения о расторжении
Контракта не освобождает их от обязанности урегулирования взаимных расчетов.
_.3. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта
по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для
одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств. Принятие решения об
одностороннем отказе от исполнения Контракта Заказчика осуществляется в соответствии с
частями 10-16 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ.
_.4. Поставщик (Подрядчик, Исполнитель) вправе принять решение об одностороннем
отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом
Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.
Принятие решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта Поставщиком
(Подрядчиком, Исполнителем) осуществляется в соответствии с частями 20-22 статьи 95
Федерального закона № 44-ФЗ.
_.5. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от
исполнения Контракта другая Сторона Контракта вправе потребовать возмещения только
фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами,
являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения
Контракта.
_. Заключительные положения
должен рассчитываться с его учетом (должен превышать срок действия Контракта не менее чем на один месяц).
6
_.1.
(ВАРИАНТ I – при заключении контракта по итогам проведения конкурса,
закрытого аукциона, запроса котировок, запроса предложений или осуществления закупки у
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)
Контракт составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих
одинаковую юридическую силу.
(ВАРИАНТ II – при заключении Контракта по итогам проведения аукциона в электронной
форме)
Контракт заключен в форме электронного документа, подписанного усиленными
электронными подписями Сторон, в порядке, предусмотренном статьей 70 Федерального закона
№ 44-ФЗ. По обоюдному согласию Стороны также вправе дополнительно оформить настоящий
Контракт в письменном виде в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон.
_.2.
Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Контракта,
направляются в письменной форме по почте заказным письмом по почтовому адресу Стороны,
указанному в разделе «Реквизиты и подписи Сторон» настоящего Контракта, или с
использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим представлением
оригинала. В случае направления уведомлений с использованием почты уведомления считаются
полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В
случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты
уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.
_.3. По вопросам, не урегулированным в настоящем Контракте, Стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.
_.4. К настоящему Контракту прилагаются и являются его неотъемлемыми частями:
№
1
2
…
Наименование приложения
14. Реквизиты и подписи Сторон
ПОСТАВЩИК / ПОДРЯДЧИК /
ИСПОЛНИТЕЛЬ
Наименование, фирменное наименование (при
наличии), (для юридического лица) / фамилия,
имя, отчество (при наличии), паспортные
данные (для физического лица),
Место нахождения, почтовый адрес (для
юридического лица)/
Место жительства (для физического лица)
ИНН ___________, КПП ___________
ОГРН _____________
Банк: ________________________
БИК ________________________
р/сч № ______________________
кор/сч № ______________________
номер контактного телефона, факс,
адрес электронной почты
Должность руководителя
_____________ /Ф.И.О./
ЗАКАЗЧИК:
Наименование Заказчика
Место нахождения, почтовый адрес Заказчика
ИНН ___________, КПП ___________
ОГРН ______________
Банк: ________________________
БИК ________________________
р/сч № ______________________
Получатель: ________ (___________, л/сч ____)
номер контактного телефона, факс,
адрес электронной почты
Должность руководителя
_____________ /Ф.И.О./
7
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа