close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ
«___» ____________ 2009г.
МБУЗ Тукаевская ЦРБ, именуемое в
дальнейшем «Муниципальный Заказчик» в лице Главного
врача Сабирзянова Галима Габбасовича, действующего на основании «Устава», с одной
стороны, и ____________________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице
_______________, действующего на основании _____________________, с другой стороны,
заключили настоящий контракт по результатам проведенного электронного аукциона №
________________________________________________________________
(реквизиты документа, на основании которых заключается Контракт)
(Протокол от «___» ________________ № _____ ) о нижеследующем:
1. Предмет контракта
1.1 «Муниципальный заказчик» поручает, а Поставщик обязуется поставлять
________________________________ в соответствии со спецификацией (приложение №1).
Спецификация согласовывается и подписывается сторонами одновременно с заключением
контракта и является его неотъемлемой частью.
1.2
Источник финансирования: ОМС
2. Сумма контракта
2.1.Стоимость поставки по настоящему контракту составляет _______________________ .
2.2. Цена муниципального контракта является твердой и не может изменяться в ходе его
исполнения. Оплата поставляемого товара осуществляется по цене, установленной
муниципальным контрактом.
3.
Сроки поставки
3.1 Срок поставки с ______________в течении 3,4 квартал (приложение № ________).
График поставки согласовывается и подписывается сторонами одновременно
заключением контракта и является его неотъемлемой частью.
с
4. Обязанности поставщика
4.1 Поставка товара осуществляется за счет средств Поставщика.
4.2 Поставлять продукцию в таре, обеспечивающей ее сохранность при транспортировке и
хранении, а также с наличием соответствующей федеральному закону маркировки и аннотаций
на русском языке; поставку продукции в возвратной таре не производить.
4.3 Предоставить Муниципальному заказчику всю необходимую документацию на
поставляемую продукцию.
4.4
Поставщик обязуется предоставить копии лицензий, официально заверенные, на право
оптовой реализации поставляемой продукции, оформленные в порядке, установленном
законом.
4.5 Соответствие
участника размещения заказа требованиям, устанавливаемым в
соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющиеся предметом торгов
4.6 Непроведение ликвидации участника размещения заказа – юридического лица и
отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа –
юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного
производства.
4.7 Неприостановление
деятельности участника размещения заказа в порядке,
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях,
на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе или заявки на участие в аукционе
4.8 Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам,
сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные
внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать
пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным
бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения
заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует
наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации
и и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе или заявке на
участие в аукционе не принято.
4.9 При передаче товарной накладной и счета-фактуры,
обязательное указание
номера муниципального контракта и дату его заключения.
5.
Обязанности Муниципального заказчика
- произвести оплату товара : по факту поставки товара, в сроки с _________ в течении 3,4
квартала, по мере выделения денежных средств департаментом казначейства РТ, не позднее
31.12.2009. Стоимость товара на период действия контракта является фиксированной и
пересмотру не подлежит.
или отказ от заявленной продукции производить не позднее 5 дней до начала ее поставки.
6. Порядок расчета
6.1 Оплата за поставляемую продукцию по п. 1.1 производится путем перечисления на
расчетный счет Поставщика:
оплачивается по факту поставки товара, по мере выделения денежных средств
Департаментом казначейства МФ РТ, не позднее 31.12.2009.
7. Порядок приемки продукции
7.1 Приемка продукции производится Муниципальным заказчиком по количеству и
качеству в соответствии с действующим законодательством.
7.2 При обнаружении брака, недостачи товара вызов представителя Поставщика по
телеграфу, телефону или факсу для его участия в приемке товара обязателен.
7.3 Датой поставки продукции считается дата приемки продукции Муниципальным
заказчиком.
7.4 В случае обнаружения скрытых дефектов товара и/ или поставки
некачественного товара, и/или не комплектованного товара стороны руководствуясь ст.
475 и 480 Гражданского кодекса РФ. Наличие дефектов товара должно быть
подтверждено надлежащим образом.
7.5 Все расходы по возврату и замене брака товара возмещает Поставщик. При
невозможности замены Муниципальному заказчику возмещается полная стоимость
товара.
7.6 При признании претензий обоснованный брак заменяется Поставщиком не
позднее 3 дней с момента получения Поставщиком возвращенного товара из той же серии,
что была поставлена.
8. Качество продукции
8.1 Качество поставляемой продукции ее упаковки должно соответствовать
государственным стандартам РФ и прилагаемым документам, подтверждающим качество.
Подтверждаться и сопровождаться сертификатами РФ, все поставляемые товары должны быть
упакованы в соответствии с требованиями ГОСТов, с учетом их специфических свойств и
особенностей для обеспечения их сохранности в пути следования и процессе срока хранения.
9. Ответственность сторон
9.1 В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему
государственному контракт у Стороны несут ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации и условиями настоящего государственного
контракта.
9.2 В случае просрочки исполнения поставщиком
обязательства предусмотренные
государственным контрактом, заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка
начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного
настоящим государственным контрактом начиная со дня, следующего после дня истечения
установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательства. Размер
неустойки установлен 300/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ. Поставщик
освобождается от уплаты неустойки, е6сли докажет, что просрочка исполнения обязательства
произошла в следствии непреодолимой силы или по вине заказчика.
9.3 Неустойка взыскивается путем вычитания из очередного причитающегося Поставщику
платежа.
9.4 За задержку в оплате настоящего Муниципального контракта, произошедшую по вине
Заказчика, Поставщик вправе потребовать выплату в размере 1/300 действующей на день
уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка РФ от стоимости
поставленного Товара. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что
просрочка в оплате произошла в следствии непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
9.5 Уплата неустойки, а также возмещение убытков не освобождает виновную
Сторону от выполнения обязательств по настоящему Муниципальному контракту.
10.Обстоятельства непреодолимой силы
10.1 При наступлении обстоятельств невозможности полного или частичного исполнения
любой из сторон своих обязательств по настоящему контракту, а именно: наводнения, пожара,
землетрясения и других стихийных бедствий, блокады, войны и военных действий, а также
других независящих от сторон чрезвычайных обстоятельств, которые стороны не могли
предвидеть и предусмотреть при заключении контракта, срок исполнения обязательств
переносится на период, в течение которого будут действовать такие обстоятельства и их
последствия.
10.2 Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по
контракту по независящим от нее причинам, должна незамедлительно в письменной форме
уведомить другую сторону о наступлении форс-мажорных обстоятельств. Уведомление
должно быть подтверждено соответствующим компетентным органом или организацией.
10.3 Если указанные в п. 10.1 контракта обстоятельства не прекращаются в течение двух
месяцев, любая из сторон вправе поставить вопрос о расторжении контракта.
11. Разрешение споров
11.1 Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при выполнении настоящего
контракта, или в связи с ним, стороны будут стремиться урегулировать путем переговоров, а
если такое урегулирование становится невозможным, то спор подлежит решению в
Арбитражном суде РТ в установленном законом порядке.
12. Прочие условия
12.1 Контракт вступает в силу и становится обязательным для сторон после подписания
его сторонами, внесения его в соответствующий Реестр сводных извещений о закупках, а так
же в сводный Реестр Муниципальных контрактов, принятия его на учет в Департаменте
Казначейства Республики Татарстан.
Финансирование контракта осуществляется только после внесения его в сводный
Реестр Государственных (Муниципальных) контрактов Республики Татарстан.
12.2 Контракт составлен в трех экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон
и для Департамента Казначейства Республики Татарстан, с указанием номера лицевого счета,
открытого Казначейством для потребителя и учетного номера бюджетного обязательства, и
действует до «31» декабря 2009 г.
12.3 Изменения в контракт вносят в соответствии с действующим законодательством и
при наличии бюджетной росписи, определяющей лимит финансирования именно этой закупки.
12.4 Стороны вправе увеличивать или уменьшать объемы поставляемой продукции до
10%.
12.5 Недействительность какого-либо из условий настоящего контракта не влечет за собой
недействительность других условий или всего контракта в целом.
12.6 Стороны обязуются извещать друг друга об изменениях своего юридического адреса
и других реквизитов не позднее трех дней с даты их изменения.
12.7 Настоящий контракт составлен и подписан в трех экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу.
Юридические адреса и реквизиты сторон:
«Муниципальный Заказчик»
МБУЗ Тукаевская ЦРБ
ИНН __________________
РТ, _______________________________
р/счет _____________________________
к/счет _____________________________
л/счет _____________________________
банк __________________________________
БИК __________________________
Главного врача
________________ Г.Г.Сабирзянов
«Поставщик»
ИНН ____________________
РТ, ___________________________
р/с ____________________________
к/с ______________________________
___________________________________
БИК ___________________
_________________
__________________
Приложение к контракту № _______ от
(является неотъемлемой частью контракта)
№
п/п
Наименование
продукции
СПЕЦИФИКАЦИЯ
Поставка с ___________по _31.12.2009_____
Ед.
Кол-во
Цена,
Сумма,
Производитель
изм.
руб.
руб
Итого на сумму:
руб.
В том числе: Производитель РТ Производитель РФ Производитель Имп. -
руб.
руб.
руб.
Заказчик
Поставщик
_____________________
____________________________
Примечание
РТ – Республика Татарстан
РФ – Российская Федерация
Имп. – импорт (зарубежные страны)
(РТ,РФ,
Имп.)
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа