close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
ДОГОВОР ПОСТАВКИ № ЭН 035-___/043-2015
г. Москва
«___»_______ 20___ г.
____________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в
лице _____________________________________, действующего на основании ______________________, с одной
стороны, и ОАО «Энергоспецмонтаж»,
именуемое в дальнейшем «Покупатель» в лице Заместителя
генерального директора по экономике и финансам Котовой Анны Викторовны, действующей на основании
Доверенности № 233/14/43/7-ДОВ от 05.12.2014г., с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны»,
заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Общие положения
1.1.
_________________
выбран
победителем
запроса
цен
№
______________
(_______________________) от _______20____г.
размещенных на сайте https://zakupki.rosatom.ru и ЭТП
_____________________.
1.2. Права и обязанности, ответственность Сторон по настоящему договору регулируются действующим
законодательством РФ.
1.3. Стороны признают юридическую силу документов переданных по факсимильной связи и электронной
почте, до момента обмена сторонами подлинниками документов. Стороны в целях исполнения настоящего
договора обязаны обмениваться оригиналами документов в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента передачи
последних посредством факсимильной связи.
2. Предмет договора
2.1. Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя ______________________(далее «товар»), а
Покупатель обязуется принять и оплатить товар на условиях настоящего договора.
2.2. Наименование товара, подлежащего поставке, количество, ассортимент, цена за единицу товара
указывается в спецификации № 1 от _______2015г., которая является приложением №1 к настоящему договору.
3. Цена договора и порядок расчетов
3.1. Общая сумма настоящего Договора составляет:____________________ (_________), в том числе
НДС (18%) _______________ руб. Цена включает в себя: все расходы, связанные с доставкой, а также все
налоги, сборы (в том числе по страхованию), платежи (в том числе таможенные), расходы на упаковку, тару,
экспедирование, сборку (силами Поставщика), полный комплект технической документации и другие
обязательные платежи, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по
Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.2. Порядок оплаты товара: 100% оплата путем перечисления денежных средств на расчетный счет
Поставщика в течение 30 календарных дней после поступления Товара в полном объеме на склад
Грузополучателя.
3.3. В платежных поручениях Покупатель обязан указать номер счета и настоящего договора.
3.4. Плательщик: ОАО «Энергоспецмонтаж».
3.5. Счет на оплату поставленного товара направляется в адрес Грузополучателя и дублируется в адрес
Плательщика.
3.6. Оплата товара производится в российских рублях.
3.7. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.
3.8. Цена товара на период действия Договора является фиксированной и пересмотру не подлежит.
4. Условия поставки
4.1. Поставка товара производится в соответствии со спецификацией №1 (Приложение 1 к настоящему
Договору).
4.2. Поставка товара осуществляется транспортом Поставщика по адресу: ___________________.
4.3. Поставщик обязуется поставить Заказчику товар в течение 2-х (двух) недель с даты заключения
Договора, согласно Спецификации №1 от __.__.2015г.
4.4. Упаковка товара должна обеспечивать ее сохранность при транспортировке и хранении.
4.5. Грузополучателем товара является _____________________________________.
4.6. Плательщиком товара является: ОАО «Энергоспецмонтаж».
4.7. Право собственности и риск случайной гибели или порчи на поставляемый товар переходит от
1
Поставщика к Покупателю с момента передачи товара и подписания товарной накладной (ТОРГ-12).
5. Права и обязанности сторон
5.1.Поставщик обязан:
а) поставлять (передавать) товар надлежащего качества и в порядке, определяемом условиями настоящего
договора и предоставлять товарные накладные (ТОРГ-12) и счет - фактуры на товар;
б) в письменной форме известить Заказчика (грузополучателя) о готовности продукции к отгрузке не
позднее чем за _____ дней до _______.
в) обеспечить гарантийное обслуживание поставляемой продукции в соответствии с гарантийными
обязательствами.
5.2. Покупатель обязан:
а) принимать и оплачивать товар/партии товара в порядке, определяемом условиями настоящего договора и
Спецификациями;
б) оплачивать поставляемые (передаваемые) ему Поставщиком товары в полном объеме и сроки, указанные
в п. 3.2 настоящего договора;
в) совершать все необходимые действия, обеспечивающие принятие и оплату товара/партии товара,
поставляемого (передаваемого) ему по настоящему договору.
В случае доставки заказанного товара транспортом Поставщика, товар должен приниматься немедленно
после осуществления его поставки.
5.3. Стороны настоящего договора имеют иные права и несут иные обязательства, установленные
действующим законодательством РФ и настоящим договором.
5.4. Стороны обязуются производить сверку расчетов по произведенным поставкам. Поставщик
ежеквартально составляет акт сверки взаимных расчетов по произведенным поставкам и направляет акт сверки на
подписание Покупателю.
5.5. Перед подписанием договора Поставщик обязуется предоставить Покупателю в том числе, документы,
касающиеся цепочки собственников и руководителей Поставщика, включая бенефициаров (в том числе
конечных), не позднее 3 (трех) дней, до даты заключения договора:
1) Свидетельство о регистрации юридического лица;
2) устав юридического лица (последнюю актуальную редакцию со всеми дополнениями и изменениями);
3) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (торгового реестра и т.п.), выданную
не ранее, чем за 6 месяцев до дня поступления договора на согласование;
4) Свидетельство о постановке юридического лица на налоговый учет в налоговом органе;
5) Заверенную копию лицензии, если деятельность, которую осуществляет контрагент, подлежит в
соответствии с Законодательством Российской Федерации лицензированию;
6) Подтверждающие полномочия лица на подписание договора (заверенная организацией копия протокола
Общего собрания или Совета директоров о назначении или копию доверенности, уполномочивающей
представителя организации на подписание договора);
7) Бухгалтерский баланс, с отметкой налоговой инспекции;
8) Справку о штатной численности предприятия;
9) Выписку (справку) из списка участников общества с ограниченной ответственностью или выписку
(справку) из реестра акционеров акционерного общества, выданную не ранее чем за 30 дней до дня поступления
договора на согласование.
В случае, если Продавец является публичным акционерным обществом, акции которого котируются на
биржах или число акционеров которых превышает пятьдесят (50), сведения о Поставщике будут считаться
представленными в полном объёме, если они будут содержать информацию об акционерах и бенефициарах (в
том числе, конечных), владеющих пакетами акций более 5 процентов. Подтверждающие документы в отношении
акционеров (бенефициаров) могут быть заменены прямой ссылкой на общедоступный источник, посредством
которого в установленном законом порядке раскрыта соответствующая информация. В отношении акционеров
(бенефициаров), владеющих пакетами акций менее 5 процентов, допускается указание общей информации о
количестве таких акционеров;
5.6. Поставщик после заключения договора до выплаты авансовых платежей, а в случаях их отсутствия, в
срок не позднее 15 (пятнадцати) дней с даты заключения договора, должен представить заказчику документы,
подтверждающие отсутствие задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов, размер которой
превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, определяемой по данным
бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший период (год, квартал/полугодие/9 месяцев текущего года), а
именно:
 копию справки об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом)
обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданной налоговым органом не ранее чем за 60 дней
2
до дня заключения договора, подтверждающей отсутствие задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и
штрафов.
При наличии в данной справке положений о неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов,
пеней, штрафов, дополнительно представляются:
 копия справки о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам, выданной налоговым
органом не ранее чем за 60 дней до дня заключения договора;
 копия бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший период. При этом для годовой
бухгалтерской (финансовой) отчетности – копия бухгалтерского баланса с отметкой налогового органа о приеме
или, в случае представления отчетности в налоговую инспекцию в электронном виде, с приложением квитанции
о приеме; для промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности – копия бухгалтерского баланса,
заверенная подписями руководителя и главного бухгалтера победителя закупки.
5.7. В случае если Поставщику будет производиться авансовый платеж, то в качестве обеспечения
надлежащего исполнения обязательств по настоящему договору, Поставщик обязуется предоставить Покупателю
банковскую гарантию.
К обеспечению в обязательном порядке прилагаются следующие документы:
- заверенные уполномоченным лицом банка-гаранта или нотариально заверенные копии действующих
учредительных документов банка-гаранта;
- заверенная уполномоченным лицом банка-гаранта, копия решения (выписки из протокола)
уполномоченного органа банка-гаранта об избрании единоличного исполнительного органа (в случае если
банковская гарантия подписаны единоличным исполнительным органом банка-гаранта);
- подлинник или копия доверенности, заверенная лицом ее выдавшим или нотариально, на лицо,
действующее от имени банка-гаранта;
- подлинник (или нотариально заверенная копия) выписки из Единого государственного реестра
юридических лиц (ЕГРЮЛ) лица, выдающего обеспечение (срок действия выписки составляет 30 (тридцать)
дней с даты ее выдачи регистрирующим органом).
Предоставляемая банковская гарантия должна предусматривать безусловное исполнение обязательства
Поставщика по возврату аванса Покупателю по его письменному обоснованному требованию.
Банковская гарантия, предоставляемая в обеспечение возврата аванса в соответствии с условиями
настоящего Договора, должна соответствовать следующим требованиям:
- бенефициаром в банковской гарантии должен быть указан Покупатель, гарантом – банк, выдавший
банковскую гарантию, и предварительно согласованный с Покупателем;
- банковская гарантия должна содержать указание на настоящий Договор с указанием на стороны
Договора, название предмета Договора, номер и дату Договора;
- банковская гарантия должна обеспечивать обязательство Поставщика по возврату соответствующих
авансов, выплаченных по Договору.
- банковская гарантия должна быть безотзывной;
- платеж по банковской гарантии должен быть осуществлен гарантом в течение 5 календарных дней с
момента получения письменного требования Покупателя (бенефициара);
- банковская гарантия должна содержать условие, что любые споры по ней разрешаются в Арбитражном
суде г.Москвы;
- банковская гарантия должна быть выдана банком, отвечающим следующим требованиям:
а) банк должен иметь действующую лицензию Центрального банка Российской Федерации (в случае если
банковскую гарантию предоставляет российский банк) или иного уполномоченного органа (в случае если
банковскую гарантию предоставляет банк, созданный согласно праву иностранного государства), разрешающую
выдачу банковских гарантий;
б) наличие в системе страхования вкладов (в случае если банковскую гарантию предоставляет
российский банк);
в) величина собственного капитала на последнюю отчетную дату по публикуемой отчетности больше или
равна 3 млрд. рублей или их эквиваленту в иностранной валюте;
г) не является некоммерческой кредитной организацией и страховой организацией;
д) отсутствие резких изменений численных параметров деятельности банка, информации о нарушениях
банком обязательных нормативов Банка России (в случае если банковскую гарантию предоставляет российский
банк) или иного уполномоченного органа (в случае если банковскую гарантию предоставляет банк, созданный по
праву иностранного государства);
е) наличие в открытом доступе отчетности банка;
- в банковской гарантии не должно быть условий или требований, противоречащих вышеизложенному или
делающих вышеизложенное неисполнимым;
Покупатель отказывает в приеме банковской гарантии, если:
- такая банковская гарантия не обеспечивает обязательства, подлежащего обеспечению в соответствии с
условиями Договора;
3
- лицо, выдающее банковскую гарантию, не соответствует требованиям, установленным
законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Госкорпорации «Росатом» и/или
настоящим Договором и/или представлены недостоверные документы, подтверждающие соответствие лица,
выдающего банковскую гарантию требованиям законодательства Российской Федерации;
- получено уведомление от банка-гаранта о неподтверждении факта выдачи банковской гарантии;
- суммы обязательств, выданных банком-гарантом в пользу организаций Госкорпорации «Росатом»,
превысили установленный максимальный лимит риска;
- банковская гарантия не соответствует требованиям настоящего Договора и согласованной Сторонами
форме банковской гарантии.
Затраты Поставщика по оформлению банковской гарантии и обеспечению по нему обязательства
производятся Поставщиком за счет собственных средств и не компенсируются Покупателем.
В случае возможного изменения суммы аванса в сторону увеличения, банковская гарантия должна быть
переоформлена.
6.
Приемка товара
6.1. Приемка товара производится в порядке, предусмотренном Инструкциями о порядке приемки
продукции ПТН и ТНП, утвержденными Постановлениями Госарбитража при Совете Министров СССР по
количеству № П-6 от 15.06.1965 и по качеству № П-7 от 25.04.1966 (со всеми последующими изменениями и
дополнениями) в части, не противоречащей условиям настоящего Договора.
6.2. Количество поставленного товара должно соответствовать количеству, указанному в спецификации.
6.3. Для приемки товара Покупатель обязан обеспечить присутствие своего уполномоченного
представителя с надлежащей оформленной доверенностью на получение товара.
6.4. В процессе приемки товара Покупатель обязан провести его осмотр.
6.5. Приемка поставленного товара по количеству осуществляется Покупателем в день поставки товара.
При обнаружении несоответствия по количеству в момент приемки товара в присутствии представителя
Поставщика в товарной накладной ставится отметка о количестве недостающего товара и подписи Сторон.
В случае обнаружения несоответствия количества и /или качества поставленного товара условиям
настоящего Договора, Покупатель обязан в течение 36 часов с момента поступления товара, вызвать телеграммой
(факсом) представителя Поставщика для участия в совместной приемке товара и составления двухстороннего
акта. Поставщик обязан в течение 36 часов с момента получения уведомления Покупателя телеграммой или
факсом уведомить покупателя о своих намерениях по участию в совместной приемке и сроке прибытия
представителя для участия в приемке.
В случае не получения Покупателем ответа Поставщика об участии представителей Поставщика в
приемке товара в течение 36 часов с момента получения Поставщиком вызова, приемка товара и оформление
акта производятся без его участия, в одностороннем порядке Покупателем, при этом может быть привлечен
представитель регионального отделения Торгово-Промышленной Палаты (здесь и далее по Договору сокращенно
ТПП).
6.6. Допоставка недостающего товара осуществляется в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента
обнаружения несоответствия по количеству.
6.7. Обязательство Поставщика по поставке партии (партий) товара Покупателю считается выполненным в
момент передачи
товара в количестве и по качеству согласно Договора и подписания Сторонами
товаросопроводительных документов.
6.8. Поставка каждой партии товара сопровождается оригиналами следующих документов:
- товарная накладная (форма ТОРГ-12);
- товарно-транспортная накладная (при доставке товара до склада (объекта) Покупателя);
- счет-фактура установленной формы;
7.
Качество товара. Гарантийный срок. Гарантийные обязательства.
7.1. Поставщик обязан передать Покупателю Оборудование, качество которого соответствует условиям
Договора.
7.2. Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям ГОСТа, ТУ, а также иным
требованиям по качеству, предъявляемым к данному виду товара.
7.3. Поставщик к каждой партии товара прилагает заверенные надлежащим образом копии сертификатов
или иных документов, выданных уполномоченными органами в соответствии с законодательством РФ и
подтверждающих качество товара.
7.4. Гарантийный срок на поставленный товар, в том числе на товар, поставленного взамен дефектного,
4
исчисляется с даты подписания ТОРГ-12 и заканчивается по истечении 24 (двадцати четырёх) месяцев.
Гарантийный срок товара не исчисляется в период устранения Поставщиком Несоответствий, выявленных в
отношении такого товара.
7.5. При обнаружении скрытых дефектов товара или несоответствия товара техническим требованиям,
Покупатель в течение 5-ти (пяти) рабочих дней с момента обнаружения скрытых дефектов обязан вызвать
телеграммой (факсом) представителя Поставщика для составления двухстороннего акта. Поставщик обязан в
течение 2 (Двух) рабочих дней с момента получения уведомления Покупателя телеграммой или факсом
уведомить Покупателя о своих намерениях по участию в составлении совместного акта и сроке прибытия
представителя для участия в приемке.
7.6. В случае неполучения Покупателем ответа Поставщика об участии представителей Поставщика в
приемке Товара в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента получения Поставщиком вызова, оформление акта
производится без его участия, в одностороннем порядке Покупателем, при этом может быть привлечен
представитель регионального отделения ТПП.
7.7. После получения претензии, составленной по результатам рекламационного акта Поставщик должен
рассмотреть ее и письменно ответить на претензию в течение 5 (Пяти) рабочих дней.
7.8. Поставщик самостоятельно выбирает способ устранения Несоответствия (замена, ремонт и т.д.) и
согласовывает его с Покупателем.
7.9. В случае выявления в течение Гарантийного срока товара неустранимых Несоответствий, Покупатель
праве отказаться от исполнения своих обязательств по Договору, при этом Поставщик обязан возместить все
расходы, а также убытки, понесенные Покупателем в связи с поставкой товара ненадлежащего качества, а также
вернуть Покупателю полученные от него денежные средства в качестве оплаты такого товара.
8. Упаковка и маркировка
8.1. Товар упаковывается и маркируется в соответствии с технической документацией.
8.2. Упаковка товара гарантирует его сохранность в пути следования при условии соблюдения правил
транспортировки и разгрузки.
9. Ответственность сторон
9.1. Стороны несут ответственность за принятые на себя обязательства в соответствии с действующим
Гражданским законодательством Российской Федерации. Неустойки и штрафные санкции уплачиваются при
наличии соответствующего письменного требования Сторон. Убытки взыскиваются в сумме, превышающей
установленные Договором неустойки и штрафы.
9.2. В случае ненадлежащего оформления Поставщиком счетов-фактур, а также несвоевременного их
предоставления, вследствие чего сумма налога на добавленную стоимость не будет принята к вычету
(возмещению) налоговыми органами из бюджета, Покупатель вправе потребовать от Поставщика возмещения
убытков, вызванных незачетом налога в бюджет.
9.3. В случае просрочки поставки Товара, Поставщик оплачивает Покупателю пени в размере 0,1 % от
цены договора за каждый календарный день просрочки, а Поставщик обязан такое требование удовлетворить.
9.4. В случае несвоевременной оплаты поставляемых Товаров, Покупатель оплачивает Поставщику пени в
размере 0,01% от суммы заключаемого договора за каждый день просрочки, но не более 2%.
9.5. В случае просрочки предоставления документов перечисленных в п.5.5. и п.5.6., Поставщик
оплачивает Покупателю пени в размере 0,1 % от цены договора за каждый день просрочки.
9.6. В случае поставки Товара с дефектами, ненадлежащего качества Поставщик обязан за свой счет
произвести по выбору Покупателю замену либо доукомплектование Товара, включая транспортные расходы, в
течение 5 (Пяти) календарных дней с момента получения уведомления. В случае если Поставщик не произведет
замену в указанный срок, Покупателем может быть принято решение о начислении Поставщику штрафа в
размере 10 % от стоимости некачественного Товара.
9.7. В случае ненадлежащего оформления счет-фактур, оплата по ним не производится до предоставления
Грузополучателю надлежаще оформленных счет-фактур согласно Приложения №1 к постановлению
Правительства РФ от 26.12.2011г. №1137.
9.8. В случае непредставления Поставщиком документов указанных в пункте 5.5. настоящего договора
Покупатель вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке.
9.9. Уплата неустойки, штрафа не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Договору.
10. Обстоятельства непреодолимой силы
10.1. При возникновении обстоятельств, которые делают полностью или частично невозможным
выполнение договора одной из сторон, а именно: пожар, стихийное бедствие, война, военные действия всех видов
5
и другие возможные обстоятельства непреодолимой силы, не зависящие от сторон, сроки выполнения сроки
выполнения обязательств продлеваются на то время, в течение которого действуют эти обстоятельства.
10.2. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение двух месяцев, любая из сторон вправе
отказаться от дальнейшего выполнения обязательств по договору, причем ни одна из сторон не может требовать
от другой стороны возмещения возможных убытков.
10.3. Сторона, оказавшаяся не в состоянии выполнить свои обязательства по настоящему договору, обязана
незамедлительно в течение 10 (десяти) рабочих дней известить другую сторону о наступлении или прекращении
действия обстоятельств, препятствующих выполнению ею этих обязательств.
Уведомление направляется по адресу, указанному в договоре, и заверяется передающим отделением связи.
10.4. Факты, содержащиеся в уведомлении о наступлении обстоятельств непреодолимой силы, должны
быть подтверждены путем предоставления справки из Торгово-промышленной палаты или другого
уполномоченного и компетентного органа.
11. Антикоррупционная оговорка.
11.1. При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники и
посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких – либо денежных средств
или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с
целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели. При исполнении своих
обязательств по Договору, Стороны, их аффилированые лица, работники или посредники не осуществляют
действия, квалифицируемые применимым для целей Договора законодательством, как дача/получение взятки,
коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства,
законодательства РФ и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем.
11.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение
каких-либо положений настоящей Статьи, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в
письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить
материалы, достоверно подтверждающие или дающие основания предполагать, что произошло или может
произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи контрагентом, его аффилированными лицами,
работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых действующим законодательством,
как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования действующего
законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным
путем. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение
обязательств по Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это
подтверждение должно быть направлено в течении десяти рабочих дней с даты получения письменного
уведомления. Каналы связи: круглосуточный бесплатный многоканальный телефон 8-800-100-07-07, по
электронной почте [email protected]
11.3. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в данном разделе
действий и/или неполучения другой Стороной в установленный Договором срок подтверждения, что нарушения
не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке
полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был
расторгнут Договор в соответствии с положениями настоящей статьи, вправе требовать возмещения реального
ущерба, возникшего в результате такого расторжения в судебном порядке.
11.4. Стороны пришли к соглашению о том, что во исполнение положении настоящего Договора все
действия Сторон связанные с оплатой, направлением документов, телефонными переговорами и прочее будут
производиться по реквизитам, указанным в разделе 17 настоящего Договора. В случае изменения реквизитов, а
также юридического и/или почтового адреса, номеров телефонов, факсов, электронной почты, кредитной
организации или номера банковского счета Сторона, у которой произошли такие изменения, обязана немедленно
письменно известить об этом другую Сторону. Такое письменное извещение должно быть оформлено на
бумажном носителе, подписано уполномоченным лицом Стороны и скреплено ее печатью. В извещении
отражается, какие реквизиты Стороны ранее указанные в соответствующем разделе Договора изменяются и с
какого времени они применяются Сторонами.
Также в письме Сторона указывает, что оно является неотъемлемой частью договора и расценивается как
изменение условий договора в порядке ст. 450 ГК РФ. Соответствующее письмо должно быть направлено другой
Стороне по почте заказным с уведомлением о вручении.
12. Изменение и расторжение договора
12.1. Все изменения и дополнения к Договору действительны при условии оформления их в письменной
форме за подписями уполномоченных представителей обеих Сторон в виде дополнений к Договору.
6
12.2. Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению Сторон.
12.3. Договор может быть расторгнут Покупателем в одностороннем порядке в случае:
введения в отношении Поставщика одной из процедур банкротства, определенных действующим
законодательством Российской Федерации;
наложения ареста на имущество Поставщика и блокирования его расчетных счетов, препятствующего
выполнению Договора;
неоднократного нарушения Поставщиком установленных Договором сроков исполнения обязательств (два
и более раза, при условии, что каждая просрочка составила не менее одного месяца) или однократного
существенного (если просрочка превысила 6 (шесть) месяцев) нарушения установленного Договором срока
исполнения обязательств. В таком случае Поставщик обязан возместить Покупателю расходы и убытки,
связанные с отказом от исполнения Договора.
в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и Договором.
12.4. Расторжение Договора в случаях, предусмотренных пунктом 12.3. Договора, осуществляется путем
направления Покупателем письменного уведомления Поставщику. Датой расторжения Договора считается дата
получения указанного уведомления Поставщиком, если иная дата не указана в уведомлении.
12.5. С момента расторжения Договора или в иной, указанный Покупателем срок, Поставщик обязан
прекратить выполнение Договора.
12.6. В случае расторжения Договора Покупатель обязан оплатить товар, принятый им до расторжения
Договора. При этом выплачиваемая Поставщику сумма определяется актом сверки взаиморасчетов, принимая во
внимание любые платежи, полученные Поставщиком по Договору.
12.7. Расторжение Договора влечет за собой прекращение обязательств Сторон по нему, но не освобождает
Стороны от ответственности за его нарушение, если таковое имело место на момент расторжения Договора, а
также не освобождает Стороны от исполнения гарантийных обязательств и урегулирования взаиморасчетов.
13. Срок действия договора
13.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения
Сторонами своих обязательств, в том числе, гарантийных.
14. Рассмотрение и разрешения споров
14.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с исполнением настоящего договора
будут, разрешаться Сторонами путем переговоров.
14.2. Предъявлению иска в обязательном порядке должно предшествовать направление претензии,
содержащей подробный расчет предъявляемого требования.
14.3. Стороны договорились о том, что возможные претензии в порядке до судебного разрешения споров
по настоящему договору должны быть рассмотрены в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения
претензии. Отсутствие ответа получателя на претензию в течение 5 (Пяти) календарных дней с даты ее
получения, дает право ее отправителю обратиться за судебной защитой своих интересов.
14.4. В случае если Стороны не придут к взаимному соглашению, все споры, вытекающие из настоящего
договора и (или) в связи с ним (из дополнительных соглашений, приложений и пр.), подлежат рассмотрению в
Арбитражном суде г. Москвы.
15. Предоставление сведений о цепочке собственников и руководителей, включая бенефициаров
15.1. Поставщик гарантирует Покупателю, что сведения и документы в отношении всей цепочки
собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), Поставщика, переданные
Покупателю по форме, установленной в Приложении к настоящему Договору, с приложением соответствующих
подтверждающих документов (далее – Сведения), являются полными, точными и достоверными, либо Поставщик
гарантирует Покупателю, что сведения в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая
бенефициаров (в том числе конечных), Поставщика, направленные с адреса электронной почты Поставщика
_____________ на адрес электронной почты Покупателя [email protected], (далее – Сведения), являются
полными, точными и достоверными.
15.2. При изменении Сведений Поставщик обязан не позднее пяти (5) дней с момента таких изменений
направить Покупателю соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих
документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Поставщика.
15.3. Поставщик настоящим выдаёт своё согласие и подтверждает получение им всех требуемых в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе о коммерческой тайне и о
персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям
лиц на обработку предоставленных Сведений Поставщиком, а так же на раскрытие Поставщиком Сведений,
7
полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе Федеральной налоговой
службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, правительству Российской Федерации) и
последующую обработку Сведений такими органами (далее - Раскрытие). Поставщик освобождает Покупателя от
любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе, возмещает Покупателю убытки, понесенные в связи с
предъявлением Покупателю претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли
быть нарушены таким Раскрытием.
15.4. Поставщик и Покупатель подтверждают, что условия настоящего Договора о предоставлении
Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями настоящего Договора в
соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.
15.5. Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено
иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление
Сведений (в том числе уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для
одностороннего отказа Покупателя от исполнения Договора и предъявления Покупателем Поставщику
требования о возмещении убытков в размере 10 % от стоимости договора, причинённых прекращением Договора.
Договор считается расторгнутым с даты получения Поставщиком соответствующего письменного
уведомления Покупателя, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.
16. Заключительные положения
16.1. Данный договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и действует до полного
выполнения обязательств Сторонами.
16.2. Любые изменения к договору будут действительны, если они совершены в письменной форме и
подписаны представителями обеих сторон.
16.3. Стороны гарантируют друг другу, что лица, подписавшие договор, имеют на то права и полномочия,
и какие-либо ссылки на отсутствие прав и полномочий, полное и частичное, со стороны любой из Сторон,
возникающие после подписания договора и в ходе его исполнения Сторонами, не могут служить основанием для
неисполнения договора полностью или в какой-либо части.
16.4. Стороны договорились, что в процессе исполнения условий настоящего Договора будут осуществлять
постоянную связь посредством обмена корреспонденцией, которая может направляться с использованием
электронной почты с обязательным подтверждением получения в тот же день путем ответа на электронное
сообщение (с приложением копии запроса) с пометкой «получено» и указанием даты получения.
Автоматическое уведомление программными средствами о получении электронного сообщения по
электронной почте, полученное любой из Сторон, считается аналогом такого подтверждения.
Сообщения направляются по следующим электронным адресам:
- в адрес Покупателя по e-mail [email protected], либо [email protected], либо [email protected], либо
[email protected]
- в адрес Поставщика по e-mail ______________________
Все уведомления и сообщения, отправленные Сторонами друг другу по вышеуказанным адресам
электронной почты и/или по телефонным номерам, признаются Сторонами официальной перепиской в рамках
настоящего Договора.
16.5. Стороны признают юридическую силу за электронными письмами, дoкyмeнтaми связанными с
настоящим договором, направленными по электронной почте (e-mail) указанным в п.16.4. настоящего договора, и
признают их равнозначными дoкyмeнтaм на бумажных носителях, подписанным собственноручной подписью.
16.6. Датой передачи соответствующего сообщения считается день отправления сообщения электронной
почты.
16.7. Ответственность за получение сообщений и уведомлений вышеуказанным способом лежит на
получающей Стороне. Сторона, направившая сообщение, не несет ответственности за задержку доставки
сообщения, если такая задержка явилась результатом неисправности систем связи, действия/бездействия
провайдеров или иных форс-мажорных обстоятельств.
16.8. Обо всех изменениях своего юридического и фактического (почтового) адресов, телефонов, факсов,
платежных реквизитов стороны обязаны извещать друг друга в письменной форме в 3-х дневный срок. При
отсутствии такого извещения все письма, уведомления, претензии и требования, направляются по адресам,
указанным в разделе договора «Адреса и реквизиты сторон», и считаются доставленными, даже если адресат по
этому адресу не находится.
16.9. Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению Сторон, либо в случаях и порядке,
предусмотренных настоящим договором, либо на основании действующего законодательства Российской
Федерации.
16.10. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному
экземпляру для каждой из сторон.
16.11. Все приложения (спецификации, дополнительные соглашения и пр.) к настоящему договору
8
являются его неотъемлемой частью.
17. Адреса, реквизиты и подписи Сторон:
ПОСТАВЩИК:
____________________________
____________________________
Юридический адрес и индекс:
___________________________
___________________________
р/с № ______________________
___________________________
к/сч № _____________________
БИК _______________________
ИНН _______________________
КПП _______________________
ПОКУПАТЕЛЬ:
ОАО «Энергоспецмонтаж»
Юридический адрес: 107150, г. Москва, ул. Бойцовая, 27
р/сч 40702810538290101628
ОАО «Сбербанк России» г. Москва
к/сч 30101810400000000225
БИК 044525225
ИНН 7718083574, КПП 774501001
Заместитель генерального директора
по экономике и финансам
__________________/___________/
М.П.
_________________ /А.В. Котова/
М.П.
9
СПЕЦИФИКАЦИЯ № 1
к договору поставки № ЭН 035-___/043-2015
г. Москва
«___»_______ 20___ г.
___________________________________,
именуемое
в
дальнейшем
«Поставщик»,
в
лице
___________________________________, действующего на основании _______________, с одной стороны, и ОАО
«Энергоспецмонтаж», именуемое в дальнейшем «Покупатель» в лице Заместителя генерального директора по
экономике и финансам Котовой Анны Викторовны, действующей на основании Доверенности № 233/14/43/7ДОВ от 05.12.2014г., с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», согласовали настоящую
спецификацию о нижеследующем:
На основании договора поставки № ЭН 035-___/043-2015 от ___________2015г. «Поставщик» передает, а
«Покупатель» принимает следующую продукцию:
№
п/п
Наименование (ассортимент)
Ед.
изм.
Колво
Цена за ед. руб.
без НДС
Цена всего
руб. без НДС
Цена всего
руб. с НДС
1
ИТОГО:
Общая
сумма
по
настоящей
спецификации
составляет__________________(____________________________), в том числе НДС (18%) _______________руб.
Настоящая спецификация вступает в силу с момента подписания ее сторонами и действует до исполнения
сторонами своих обязательств.
Цена товара по спецификации №1 к договору поставки № ЭН 035-___/043-2015 от __________2015г.
является фиксированной.
Во всем остальном, что не оговорено в настоящей Спецификации, стороны руководствуются положениями
договора поставки № ЭН 035-___/043-2015 от __________2015г.
Настоящая Спецификация составлена в двух одинаковых экземплярах, по одному экземпляру в адрес
каждой из сторон, имеющих равную юридическую силу.
«Поставщик»:
«Покупатель»:
Заместитель генерального директора
по экономике и финансам
________________/ _______________/
_________________ /А.В. Котова/
10
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа