close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

Инструкция win dvd greator 3;pdf

код для вставкиСкачать
ДОГОВОР ПОДРЯДА №
г. Санкт-Петербург
«____» __________ 2014г.
Закрытое акционерное общество «Петроэлектросбыт» (ЗАО «Петроэлектросбыт»), именуемое в
дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Горшковой Екатерины Сергеевны, действующей на основании Устава с одной стороны, и
Общество с ограниченной ответственностью «ЮНИКС» (ООО «ЮНИКС»), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального директора Сигаева Константина Геннадьевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:
СТАТЬЯ 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель принимает на себя обязательства по выполнению и сдаче Заказчику комплекса работ
по созданию и дооборудованию компьютерной сети в офисе и серверных помещениях Заказчика (далее
– «Работы»), а Заказчик - по оплате Работ, выполненных Исполнителем и принятых Заказчиком.
1.2. Наименование, количество, цена материалов и работ, а также сроки выполнения работ определяются
в Спецификациях, составленных по форме Приложения №1, которые после подписания будут считаться
неотъемлемой частью настоящего Договора. Указанным Спецификациям присваиваются
соответствующие порядковые номера: 1, 2 и т.д.
СТАТЬЯ 2. СТОИМОСТЬ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
2.1. Общая сумма настоящего Договора на момент подписания не определена и складывается из общей
суммы Спецификаций.
2.2. Спецификации составляются Исполнителем, приобретают силу и становятся частью настоящего
Договора с момента подписания их Заказчиком, независимо от даты подписания настоящего Договора.
2.3. Цена, определенная в Спецификациях, является твердой и увеличению не подлежит.
2.4. Цена, определенная в Спецификации, складывается из стоимости материалов и работ, в том числе:
- стоимость затрат по устранению дефектов и недостатков, в том числе и скрытых, а также в период
гарантийного срока;
- вознаграждение Исполнителя и все налоги;
- прочие расходы Исполнителя.
2.5. Оплата по настоящему Договору производится в форме безналичного расчета путем перечисления
денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в разделе 10 настоящего Договора, в
течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком акта сдачи-приемки выполненных
работ на основании выставленных оригиналов счета-фактуры и счета на оплату.
2.6. Исполнитель в случае наличия в отчетном квартале расчетов между сторонами не позднее 5 числа
месяца, следующего за отчетным кварталом, направляет в адрес Заказчика, оформленный со своей
стороны акт сверки. Заказчик в течение 5 календарных дней с момента получения акта сверки,
производит сверку расчетов между Сторонами, при необходимости оформляет протокол разногласий и
возвращает Исполнителю один экземпляр надлежаще оформленного акта
СТАТЬЯ 3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
3.1. Исполнитель обязуется:
3.1.1. собственными силами выполнить все работы в объеме и сроки, предусмотренные в настоящем
Договоре и Приложениях к нему;
3.1.2. производить работы в полном соответствии с принятыми нормативами и правилами, по проектам, сметам и рабочим чертежам, выполненным Исполнителем, по договоренности с Заказчиком;
3.1.3. предоставить гарантию на выполненные работы на срок 1 (Один) год;
3.1.4. содержать в чистоте места проведения работ. В результате выполнения работ по монтажу
слаботочной кабельной системы Исполнитель гарантирует вывезти мусор и привести место проведения
работ в надлежащее рабочее состояние;
3.1.5. соблюдать правила техники безопасности, пожарной безопасности и т.п. при выполнении работ.
3.2. Заказчик обязуется:
1
3.2.1. принять выполненные работы в соответствии с условиями и требованиями настоящего Договора;
3.2.2. произвести оплату выполненных работ в соответствии с условиями настоящего Договора.
СТАТЬЯ 4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ
4.1 Исполнитель обязан приступить и выполнить работы в полном объеме и в сроки, согласованные в
каждой Спецификации.
4.2. Сдача-приемка выполненных работ оформляется соответствующими актами сдачи-приемки выполненных работ, составленными Исполнителем. Исполнитель в дату окончания выполнения Работ (до
12:00 по московскому времени) обязан уведомить об этом Заказчика и передать оригиналы документов,
подтверждающих факт выполнения Работ (подписанные Исполнителем акты сдачи-приемки выполненных работ и счета-фактуры).
4.3. Документы, подтверждающие факт выполнения Работ, должны быть оформлены на имя Заказчика.
В случае непредставления необходимых документов Заказчик уведомляет об этом Исполнителя.
Исполнитель обязан в течение 5 (пяти) календарных дней с момента получения данного уведомления
Заказчика, но не позднее 7-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором работы были
выполнены, предоставить недостающие копии документов Заказчику, что не освобождает Исполнителя
от ответственности, предусмотренной в пункте 5.5 настоящего Договора. В случае наличия ошибок и
иных неточностей в указанных копиях документов Заказчик уведомляет об этом Исполнителя в течение
2 (двух) календарных дней с даты получения от Исполнителя документов, подтверждающих факт
выполнения Работ. В таком уведомлении Заказчик должен указать способ устранения ошибок и иных
неточностей в указанных документах. Исполнитель обязан в течение 2 (двух) календарных дней с
момента получения данного уведомления от Заказчика устранить ошибки и иные неточности в таких
документах, и предоставить исправленные документы Заказчику, что не освобождает Исполнителя от
ответственности, предусмотренной пунктом 5.5 настоящего Договора.
4.4. Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения отчетных документов по факту
выполненных Работ, оформленных в соответствии с п. 4.3 передает Исполнителю подписанный акт
сдачи-приемки выполненных работ или направляет мотивированный отказ от приемки Работ.
4.5. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки выполненных Работ, Стороны составляют
двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения, при этом Исполнитель
обязан за свой счет устранить выявленные недостатки.
4.6. Доработки по мотивированному отказу Заказчика производятся Исполнителем за свой счет при
условии, что они не выходят за пределы предмета и содержания Работ в целом. Повторное предъявление
и повторная приемка после проведения доработок осуществляется в порядке, установленном для
первоначальной сдачи-приемки работ.
4.7. Исполнитель вправе выполнить работы досрочно по согласованию с Заказчиком.
4.8. Датой окончания Работ по каждой Спецификации является дата подписания сторонами акта сдачиприемки работ.
4.9. Исполнитель самостоятельно либо силами третьей организации - профессионального перевозчика,
производит доставку необходимых материалов и оборудования к месту выполнения работ.
4.10. Право собственности, а так же риск случайной гибели на результаты работ переходят от
Исполнителя к Заказчику в момент подписания акта сдачи-приемки работ. При просрочке передачи или
приемки результата работ риск случайной гибели несет сторона, допустившая просрочку.
4.11. При возникновении между Заказчиком и Исполнителем разногласий по поводу качества и объемов
выполненных работ по требованию заинтересованной Стороны должна быть назначена независимая
экспертиза. Расходы, связанные с проведением экспертизы несет виновная сторона.
СТАТЬЯ 5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За невыполнение обязательств по настоящему договору, каждая из сторон несет ответственность в
соответствии с действующим законодательством РФ.
5.2. За нарушение сроков (начала и окончания) выполнения работ, а также не устранение в
согласованные сроки замечаний по ее количеству и качеству Заказчик вправе потребовать уплаты
Исполнителем неустойки в размере 0.1% за каждый день просрочки, но не более 10% от общей
стоимости работ.
5.3.Уплата неустойки не освобождает Сторону от исполнения обязательств по Договору.
5.4. В случае обнаружения существенных недостатков и замечаний по качеству выполненной работы, в
2
том числе и при условии выполнения скрытых работ Исполнителем, Заказчик вправе требовать от
Исполнителя исправления замечаний и недостатков за счёт Исполнителя или оплаты стоимости
невыполненных работ или некачественно выполненных работ;
5.5. За нарушение Исполнителем сроков исполнения обязательств по предоставлению документов в
соответствии с пунктами 2.6, 4.2, 4.3 настоящего Договора Заказчик имеет право потребовать от
Исполнителя уплаты пени в размере 1/360 ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы неисполненного
обязательства (как такая сумма определена в настоящем пункте) за каждый день просрочки. Стороны
договорились, что в случае нарушения Исполнителем сроков исполнения обязательств по
предоставлению документов в соответствии с пунктами 2.6, 4.2, 4.3 настоящего Договора для целей
расчета пеней, указанных в настоящем пункте, суммой неисполненного Исполнителем обязательства
считается сумма, которая должна быть указана в счете-фактуре и/или документах, подтверждающих
факт выполнения работ.
5.6. В случае любых изменений сведений о собственниках (номинальных владельцах) долей/акций Исполнителя, включая бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя/бенефициара), Исполнитель обязуется в течение 5 (пяти) календарных дней с даты наступления таких изменений предоставить Заказчику актуализированные сведения c предоставлением подтверждающих документов.
Положения настоящего пункта Стороны признают существенным условием Договора. В случае
невыполнения или ненадлежащего выполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных
настоящим пунктом Договора, Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть
Договор
СТАТЬЯ 6. ФОРС - МАЖОР
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по
настоящему договору, если оно явилось следствием природных явлений, действия внешних факторов и
прочих обстоятельств непреодолимой силы, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на
исполнение настоящего договора, а именно: войны, забастовки, распоряжения органов власти,
эпидемии, землетрясения.
Срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течение
которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими
обстоятельствами.
6.2. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более трех месяцев, то
Исполнитель и Заказчик обсудят, какие меры следует принять для продолжения строительства.
6.3. Надлежащим доказательством наличия указанных обстоятельств должно служить официальное
сообщение в средствах массовой информации, иной официальный документ, выданный органом
государственной власти.
СТАТЬЯ 7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31 декабря 2014 г.,
либо до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.
7.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке. Договор считается
расторгнутым с момента получения Исполнителем уведомления Заказчика об отказе от исполнения
Договора и проведения полных взаиморасчетов между Сторонами.
СТАТЬЯ 8. КОНФИДЕНЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
8.1. Любая информация о финансовой, хозяйственной или иной деятельности одной из сторон, предоставленная ею другой стороне, полученная сторонами в ходе переговоров или ставшая известной в связи
с подготовкой или исполнением настоящего договора, носит конфиденциальный характер, составляет
служебную и /или коммерческую тайну, имеет действительную и потенциальную коммерческую ценность ("конфиденциальная информация") и не подлежит разглашению или передаче третьим лицам.
8.2. Стороны выражают понимание того, что содержание настоящего договора и его приложений является конфиденциальной информацией и не подлежит разглашению или передаче любой из сторон
настоящего договора третьим лицам без предварительного письменного согласия на это другой Стороны
в течение срока действия настоящего Договора, а также в течение 15 (пятнадцати) лет после его прекращения по любой причине.
8.3. Каждая сторона обязана принимать все разумные меры, необходимые и целесообразные для
предотвращения несанкционированного раскрытия конфиденциальной информации. При этом принима-
3
емые меры должны быть не менее существенны, чем те, которые Сторона принимает для сохранения
собственной информации подобного рода.
8.4. Конфиденциальная информация может быть передана третьим лицам только по требованию следственных, судебных и налоговых органов в установленных законодательством РФ случаях.
СТАТЬЯ 9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
9.1. Все споры и/или разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с ним,
будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами. В случае если Стороны не
придут к соглашению, то дело подлежит разрешению в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и
Ленинградской области.
9.2. Неотъемлемыми частями настоящего договора являются следующие приложения:
- Приложение №1: Форма Спецификации
СТАТЬЯ 10. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:
ЗАКАЗЧИК:
ЗАО «Петроэлектросбыт»
195009, г. Санкт-Петербург,
Калининский район, ул. Михайлова, д. 11
ИНН 7812013775
КПП 783450001
ОГРН 1027810284457
р/с 40702810355000000001
в ОАО «Банк «Санкт-Петербург»
г. Санкт-Петербург
к/с 30101810900000000790
БИК 044030790
Тел.: (812) 303-97-12
Факс: (812) 303-97-10
e.mail: [email protected]
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ООО «ЮНИКС»
Юридический адрес:191028, г. Санкт-Петербург,
ул. Фурштатская, д.19, п.35-н
Фактический адрес:195009, г. Санкт-Петербург,
ул. Арсенальная, 23, корп.1
ИНН 7803038910
КПП 784101001
ОГРН 1037843108600
р/с 40702810000000006982
в ОАО «ПСКБ» г. Санкт-Петербург
к/с 30101810000000000852
БИК 044030852
Тел.: (812) 336-32-57, (812)336-32-58
Факс: (812)336-32-59
e.mail: [email protected]
От Заказчика
От Исполнителя
_________________ / Е.С. Горшкова /
МП
_________________ / К.Г. Сигаев /
МП
4
Приложение №1 к договору № __________________
«____» __________ 2014 г.
Форма Спецификации
начало формы
СПЕЦИФИКАЦИЯ № _____
от «___» __________ 201_г.
НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ: (краткое описание работ)
№ п/п
Описание
Eд.
изм.
Кол-во
Цена, без
НДС, руб.
Сумма, без
НДС, руб.
Eд.
изм.
Кол-во
Цена, вкл.
НДС, руб.
Сумма, вкл.
НДС, руб.
Оборудование и материалы
№ п/п
Описание
Работы
Итого:
НДС 18%:
Итого с НДС 18%:
ИТОГО:
СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ:
- Начало выполнения Работ:
- Окончание выполнения Работ:
От Заказчика
От Исполнителя
_________________ / /
МП
«____» ________________ 20__г.
_________________ //
МП
«____» ________________ 20__г.
конец формы
Согласовано:
Генеральный директор
ЗАО «Петроэлектросбыт»
Генеральный директор
ООО «ЮНИКС»
____________________ Е.С. Горшкова
МП
____________________ К.Г. Сигаев
МП
5
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа