close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«Первая грузовая компания»
(ОАО «ПГК»)
КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
Запроса котировок цен на выполнение работ по капитальному ремонту эстакады
открытой на промывочно-пропарочной станции (1 и 2 путь)
Сызрань Самарского филиала ОАО «ПГК»
2015 г.
г. Москва
Страница 2 из 37
Открытое акционерное общество
«Первая грузовая компания»
Руководителю организации
Самарский филиал
О проведении запроса котировок цен на выполнение
работ по капитальному ремонту эстакады открытой
на промывочно-пропарочной станции (1 и 2 путь)
Сызрань Самарского филиала ОАО «ПГК»
Извещение
о проведении запроса котировок цен
Открытое акционерное общество «Первая грузовая компания» (ОАО «ПГК») ОГРН
1077758336985, в лице Самарского филиала ОАО «ПГК», проводит запрос котировок цен
по выбору организации на право заключения договора подряда на выполнение работ по
капитальному ремонту эстакады открытой на промывочно-пропарочной станции (1 и 2 путь)
Сызрань Самарского филиала ОАО «ПГК» (далее - ППС).
Заказчик: открытое акционерное общество «Первая грузовая компания»
(ОАО «ПГК»).
Адрес заказчика: 105464, Россия, г. Москва, ул. Старая Басманная, д.12, стр.1.
Плательщик: Самарский филиал ОАО «ПГК».
Адрес местонахождения: 443030, г. Самара, Комсомольская площадь, д.2/3.
Почтовый адрес: 443041, Россия, г. Самара, ул. Л. Толстого, д. 123
Контактный телефон/факс:(846) 303-03-45 доб. 5-73-90, 5-73-67, гор. тел./факс 8
(8464) 90-52-44/90-52-36.
E-mail: [email protected]; [email protected],
Контактное лицо: Алфутин Андрей Сергеевич, Андреюшкин Сергей Витальевич.
Предмет закупок/работ: капитальный ремонт эстакады открытой на ППС (1 и 2
путь).
Объем работ: Ведомость объёмов работ (дефектный акт), локальная смета
(Приложение № 1 к настоящему извещению).
Сроки выполнения работ: март-май 2015 г.
Место выполнения работ: 446001, Самарская область, г. Сызрань, станция
Сызрань-1, промывочно-пропарочная станция.
Сведения о включенных (не включенных) в цену работ расходах, в том числе
расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и
других обязательных платежей: (предельная) максимальная сумма работ составляет 1
356 906,17 рублей, без НДС, цена работ должна быть указана с учетом налогов, сборов,
других обязательных платежей.
Сроки и условия оплаты за работы: по факту выполненных работ, в течение 10
календарных дней с даты получения полного комплекта оригиналов документов (в т.ч. счёт,
счёт-фактура, акт сдачи-приёмки выполненных работ, другие необходимые документы,
предусмотренные договором, подтверждающие выполнение и приёмку работ в
установленном порядке). По условиям договора предусмотрено гарантийное удержание в
размере 5 % от стоимости фактически выполненных Работ по настоящему Договору, как
гарантия качества выполненных работ Подрядчиком, с последующей его выплатой.
Место подачи котировочной заявки: Самарский филиал ОАО «ПГК», 443041,
Россия, г. Самара, ул. Л.Толстого, д. 123, комната А106.
Дата и время начала подачи котировочной заявки: «29» января 2015 г. с 9-00
часов.
Страница 3 из 37
Дата и время окончания срока подачи котировочной заявки: «09» февраля 2015
г. до 18-00 часов включительно.
Все котировочные заявки, полученные после указанного срока, будут отклонены и
возвращены претендентам.
Срок подписания договора со дня рассмотрения и оценки коммерческих
предложений: в течение 15 (пятнадцати) дней со дня подписания протокола заседания
постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии Самарского филиала ОАО «ПГК».
В настоящем запросе котировок могут принять участие любые юридические лица,
независимо от организационно-правовой формы, зарегистрированные на территории
Российской Федерации, полностью удовлетворяющие следующим квалификационным
требованиям:
- участник должен иметь свидетельство о допуске к определённому виду или видам
работ по строительству, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства;
- участник должен иметь финансовые средства, оборудование и другие
материальные ресурсы, трудовые ресурсы необходимые для выполнения условий
договора, заключаемого в результате проведения конкурсных процедур по выбору
подрядчика, опыт выполнения аналогичных работ и положительную деловую репутацию;
- участник не должен иметь задолженности по уплате налогов в бюджеты всех
уровней и обязательных платежей в государственные внебюджетные фонды;
- во время проведения запроса котировок участник не должен находиться в процессе
ликвидации, реорганизации или банкротства, на имущество участника не должен быть
наложен арест.
Заказчик оставляет за собой право принимать или отклонять любое предложение, а
также прекратить процедуру проведения приема котировочных заявок и отказаться от всех
предложений в любое время до подведения итогов запроса котировок без объяснения
причин, не неся при этом никакой ответственности перед участниками, которым такое
действие может принести убытки.
Предложение о заключении договора подряда на выполнение работ должно
включать:
1. Котировочную заявку, заполненную в печатном виде на фирменном бланке
организации Участника, в соответствии с Приложениями № 2, 3 к настоящему извещению;
2. Финансово-коммерческое предложение, в соответствии с Приложением № 4;
3. Обоснование стоимости выполнения работ (локальная смета, составленная в
ОСНБЖ-2001 «Отраслевая сметно-нормативная база ОАО «РЖД», или использование
сметы представленной в настоящем извещении с учётом понижающего коэффициента);
4. Копию документа, подтверждающего полномочия лица, подписавшего
котировочную заявку на право принимать обязательства от имени организации - участника
запроса котировок цен, заверенную подписью и печатью единоличного исполнительного
органа организации - участника.
5. Копии учредительных документов с учетом всех изменений и дополнений к ним
заверенные печатью организации (Устав, решения и т.д.), заверенные подписью и печатью
единоличного исполнительного органа участника;
6. Копию Свидетельства о государственной регистрации юридического лица,
заверенную подписью и печатью единоличного исполнительного органа участника;
7. Копию Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, заверенную
подписью и печатью единоличного исполнительного органа участника;
8. Выписку из единого государственного реестра юридических лиц, выданную
регистрирующим органом не ранее даты объявления запроса котировок (оригинал или
копию заверенную подписью и печатью единоличного исполнительного органа участника);
Страница 4 из 37
9. Бухгалтерскую отчетность (бухгалтерский баланс и отчет о финансовых
результатах) на последнюю отчётную дату, с документом, подтверждающим его сдачу в
налоговые органы (оригинал или копию, заверенную подписью и печатью единоличного
исполнительного органа участника);
10. Копию свидетельства о допуске к определённому виду или видам работ по
строительству, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства;
11. Заверенные обслуживающим банком оригинал или копия банковской карточки с
образцами подписей и оттиска печати;
12. Отзыв контрагентов Участника о соблюдении условий заключенных договоров,
предмет которых аналогичен предмету настоящего конкурса, за подписью руководителя
организации, выдавшей отзыв (оригинал или копия заверенная печатью организации и
подписью директора);
13. Информацию об имеющихся производственных мощностях и оборудовании;
14. Опись предоставленных документов с обязательным указанием страниц каждого
документа, заверенную подписью и печатью участника (по форме Приложения № 5 к
настоящему извещению);
Документы, представленные в предложении участника, должны быть расположены
в строгом соответствии с описью. Указание неверных сведений в предложении может
служить основанием для отклонения котировочной заявки.
Представитель Участника должен иметь при себе доверенность от организации на
право подачи котировочной заявки либо протокол, решение или другой документ о
назначении должностных лиц (генерального директора/директора), имеющих право
действовать от имени организации без доверенности (копия, заверенная печатью
Участника). Все страницы заявки, за исключением иллюстративных материалов, должны
быть подписаны лицом, подписавшим котировочную заявку. Все рукописные исправления,
сделанные в котировочной заявке, должны быть подписаны лицом, подписавшим
котировочную заявку. Каждый Участник может подать только одну котировочную заявку,
внесение изменений в которую не допускается. Котировочная заявка должна быть
оформлена на русском языке.
Предложения от претендентов по запросу котировок должны быть представлены в 2
(двух) экземплярах (один оригинал и одна копия), в 2 (двух) опечатанных конвертах,
имеющих чёткую маркировку: «Оригинал» и «Копия». Если конверт не запечатан или не
имеет маркировки, Заказчик не несет ответственности за утерю котировочной заявки или
ее преждевременное вскрытие. В случае расхождения между копией и оригиналом,
преимущество будет иметь оригинал.
Маркировка конверта должна содержать следующую информацию:
– наименование Участника;
– «Оригинал» заявки на участие в запросе котировок по выбору организации на
выполнение работ по капитальному ремонту эстакады открытой (1 и 2 путь) на
промывочно-пропарочной станции Сызрань Самарского филиала ОАО «ПГК».
Не вскрывать до 18-00 часов местного времени «09» февраля 2015 г.
– «Копия» заявки на участие в запросе котировок по выбору организации на
выполнение работ по капитальному ремонту эстакады открытой (1 и 2 путь) на
промывочно-пропарочной станции Сызрань Самарского филиала ОАО «ПГК».
Не вскрывать до 18-00 часов местного времени «09» февраля 2015 г.
Все котировочные заявки, полученные после указанного срока (18 часов 00 минут
«09» февраля 2015 г.), будут отклонены и возвращены Участнику.
Лучшей признается котировочная заявка, которая отвечает всем требованиям,
установленным в извещении о проведении запроса котировок и в которой указана
наиболее низкая цена за выполняемый объём работ. При предложении наиболее низкой
Страница 5 из 37
цены за выполняемый объём работ несколькими участниками запроса котировок, лучшей
признается котировочная заявка, которая поступила ранее других заявок.
Котировочная заявка должна действовать до 31.12.2015.
Котировочную заявку, финансово-коммерческое предложение и перечень
необходимой юридической документации необходимо представить по адресу: Самарский
филиал ОАО «ПГК», 443041, Россия, г. Самара, ул. Л.Толстого, д. 123, комната А106.
Договор заключается в соответствии с законодательством Российской Федерации,
внутренними нормативными документами ОАО «ПГК» и исполнителя. Форма Договора
приведена в Приложении № 6 к настоящему извещению.
Уведомляем Вас, что направление заказчиком настоящего запроса котировок и
представление участником котировочной заявки не накладывает на стороны никаких
дополнительных обязательств. Вся переписка, связанная с проведением Запроса
котировок, ведется на русском языке.
Дополнительную информацию можно получить по тел.: (846) 303-03-45, доб.5-73-90,
5-73-67, (8464) 90-52-44.
Приложение на 32 листах в 1 экз.
Директор филиала
А.Ю. Коренко
Исп.: Алфутин А.С. (ППС)
Тел.: (846) 303-03-45,доб.5-73-90
Приложение № 1
к извещению о проведении
запроса котировок цен
Страница 6 из 37
Ведомость объёмов работ (дефектный акт)
на капитальный ремонт эстакады открытой на промывочно-пропарочной станции
(1 и 2 путь) Сызрань Самарского филиала ОАО «ПГК»
№
п/п
Наименование работ и затрат, характеристика основных
материальных ресурсов и оборудования
Единица
измерения
Объем
работ
1
2
Очистка поверхности ж/б конструкций эстакады от грязи,
нефтепродуктов, отслаивающихся слоев, непрочного бетона (20% от
общей площади 1659 м2) с использованием аппаратов высокого
давления (пескоструйный "мокрый", водоструйный).
Зачистка оголенной арматуры от ржавчины на поверхности ж/б
конструкций (10% от восстанавливаемой поверхности = 332 м2).
Восстановление поверхности (в том числе защитного слоя) ж/б
конструкций эстакады с использованием цементно-песчаного
раствора по сетке при средней толщине слоя 15 мм = 332 м2.
Восстановление поверхности бетонного основания эстакады, с
расшивкой видимых трещин бетоном М-200 при средней толщине
слоя 50 мм = 60 м2.
Устройство цепочного ограждения рабочей площадки верхнего
уровня с обеих сторон эстакады 240×2 м.
Замена кровельного покрытия эстакады (шифер) в отдельных
местах.
Устройство на межрельсовых сливных лотках металлических
решеток 240×2 м.
Замена участков горячегнутых отводов пара диаметром 57 мм на
отводы заводского изготовления диаметром 57 мм.
Замена чугунных вентилей диаметром 57 мм на стальные паровые
вентиля диаметром 57 мм.
Замена лестничных маршей на верхний уровень эстакады высота
3,8 м, на лестничные марши соответствующие действующим нормам
(ГОСТ 23120-78).
3
4
м2
332
м2
33,2
м3
4,98
м3
3
п.м.
480
м2
50
п.м.
480
шт.
40
шт.
40
шт.
2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА
(локальный сметный расчет)
на капитальный ремонт эстакады открытой на промывочно-пропарочной станции (1 и 2 путь) Сызрань Самарского филиала ОАО «ПГК»
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: Ведомость объемов работ (дефектный акт)
в базисном уровне цен
Сметная стоимость
250534,87 руб.
Средства на оплату труда
в текущем уровне цен
1601149,28 руб.
256632,01 руб.
21785,4 руб.
Нормативная трудоемкость
2237 чел. час
Составлен(а) в ценах на
Справочно
№
п/п
Шифр расценки
и коды ресурсов
(обоснование
коэффициента)
Наименование работ и затрат
1
2
Раздел 1. Ремонт Эстакады
1
ОЕРЖ13-06-002-01
3
Очистка кварцевым песком
сплошных наружных поверхностей
Единица
измерения
4
1 м2
очищаемой
поверхности
Кол-во
единиц
5
332
Цена на
ед. изм.,
руб.
Коэф.
поправ. к
позиции
Всего в
базисных
ценах,
руб.
Пункт коэф.
пересчета
6
7
8
9
Коэф.
пересчета
10
Всего в
текущих
(прогнозных
) ценах, руб.
11
Очистка
кварцевым
песком
сплошных
наружных
поверхностей
52,35
3,33
1271,39
11,78
14976,97
ЭМ
40,7
15539,26
5,09
79094,83
(2,92)
(1114,86)
11,78
(13133,05)
8,32
2762,24
9,55
26379,39
МР
НР от ФОТ
%
90
2147,63
90
25299,02
СП от ФОТ
%
70
1670,38
70
19677,01
ЗТР
чел. час
0,39
Стоим. ед.
с нач.,
руб.
12
96,28
ЗП
в т.ч. ЗПМ
ЗТР,
всего,
чел. час
129,48
Страница 8 из 37
Всего по позиции
2
ОЕРЖ13-06-003-01
23390,9
1 м2
очищаемой
поверхности
33,2
ЗП
7,68
7,68
165427,22
293,23
11,78
ЭМ
5,09
в т.ч. ЗПМ
11,78
МР
9,55
%
90
263,91
90
3108,83
СП от ФОТ
%
70
205,26
70
2417,98
чел. час
0,9
29,88
Всего по позиции
3
ОЕРЖ13-03-001-11
3454,25
НР от ФОТ
ЗТР
Огрунтовка бетонных и
оштукатуренных поверхностей
грунт-шпатлевкой ЭП-0010, первый
слой
67,32
= 959,86 - 0,00339 x 9 420,00 0,00144 x 67 872,00 - 0,0169 x
45 140,00
762,4
100 м2
окрашиваемой
поверхности
3,32
67,32
8981,06
Огрунтовка,
шпатлевка,
окраска
перхлорвини
ловыми
красками за 2
раза простых
фасадов по
штукатурке
Растворитель марки Р-4
т
0,0113
(9420)
(106,45)
2,65
(282,09)
Уд 113-0122
Отвердитель № 1
т
0,0048
(67872)
(325,79)
2,65
(863,34)
Уд 113-0194
Шпатлевка ЭП-00-10 краснокоричневая
т
0,0561
(45140)
(2532,35)
2,65
(6710,73)
ЗП
57,89
221,02
11,78
2603,62
ЭМ
9,43
36,01
4,49
161,68
в т.ч. ЗПМ
(0,1)
(0,38)
11,78
(4,48)
МР
2,65
НР от ФОТ
%
СП от ФОТ
%
Всего по позиции
270,51
0,03
Уд 101-2467
ЗТР
498,27
Очистка
кварцевым
песком
сплошных
наружных
поверхностей
Очистка поверхности щетками
чел. час
90
199,26
90
2347,29
70
154,98
70
1825,67
17,33
5,22
611,27
6938,26
2089,84
Страница 9 из 37
4
ОССЦЖ-101-2416
Грунтовка <Бетоконтакт>, КНАУФ
кг
5
ОЕРЖр61-28-1
Устройство основания под
штукатурку из металлической сетки
по кирпичным и бетонным
поверхностям
100 м2
поверхности
48,14
15,09
3,32
3938,41
726,43
Огрунтовка,
шпатлевка,
окраска
перхлорвини
ловыми
красками за 2
раза простых
фасадов по
штукатурке
Ремонт
штукатурки
гладких
фасадов по
камню
цементноизвестковым
раствором
636,48
2430,08
11,78
28626,34
ЭМ
11,5
43,91
4,07
178,71
11,78
МР
3290,43
НР от ФОТ
%
СП от ФОТ
%
Рабочий строитель (ср 2)
чел. час
10924,23
4,07
44461,62
79
1919,76
79
22614,81
50
1215,04
50
14313,17
270,91
81,6
Всего по позиции
ОЕРЖр61-32-1
1925,04
ЗП
в т.ч. ЗПМ
6
2,65
16533,02
100 м2
3,32
110194,65
992,86
ЗП
479,76
1831,72
11,78
21577,66
ЭМ
146,02
557,51
4,07
2269,07
в т.ч. ЗПМ
11,78
МР
367,08
НР от ФОТ
%
СП от ФОТ
%
Рабочий строитель (ср 2,8)
33191,16
Ремонт
штукатурки
гладких
фасадов по
камню
цементноизвестковым
раствором
Выравнивание разрушенных мест
раствором с добавлением УльтраСи при толщине намета до 10 мм
чел. час
1218,71
4,07
4960,15
79
1447,06
79
17046,35
50
915,86
50
10788,83
57,25
190,07
Страница 10 из 37
Всего по позиции
7
ОЕРЖ11-01-015-01
Устройство покрытий бетонных
толщиной 30 мм (50мм)
5970,86
100 м2
покрытия
0,6
2581,37
321,01
221,5
11,78
2609,27
ЭМ
216,92
149,67
4,35
651,06
в т.ч. ЗПМ
(29,85)
(20,6)
11,78
(242,67)
2043,44
1226,06
4,87
5970,91
НР от ФОТ
%
123
297,78
123
3507,89
СП от ФОТ
%
75
181,58
75
2138,96
ЗТР
чел. час
24,26
40,43
Всего по позиции
9
10
11
ОССЦЖ-401-0086
Прайс
ОССЦЖ-101-3890
ОЕРЖ11-01-015-02
Бетон тяжелый, крупность
заполнителя 10 мм, класс В15
(М200)
Бетон М200
Ц=3516,95/4,87
2076,59
м3
-1,836
665
-1220,94
м3
1,836
722,17
1325,9
Сетка сварная из арматурной
проволоки диаметром 4,0 мм, без
покрытия, 50х50 мм
м2
60
33,74
2024,4
Устройство покрытий на каждые 5
мм изменения толщины покрытия
добавлять или исключать к
расценке 11-01-015-01
100 м2
покрытия
0,6
354,94
14878,09
Устройство
полов
бетонных
Устройство
полов
бетонных
Устройство
полов
бетонных
4,87
-5945,98
4,87
6457,13
4,87
9858,83
Устройство
полов
бетонных
9,45
4
26,08
11,78
307,22
ЭМ
6,34
4
17,5
4,35
76,13
(2,2)
4
(6,07)
11,78
(71,5)
339,15
4
813,96
4,87
3963,99
МР
НР от ФОТ
СП от ФОТ
ЗТР
Всего по позиции
%
123
39,54
123
465,83
%
75
24,11
75
284,04
чел. час
1,19
24796,82
0,46
ЗП
в т.ч. ЗПМ
17060,86
1,7
ЗП
МР
8
56642,06
Устройство
полов
бетонных
2,86
4
921,19
5097,21
8495,35
Страница 11 из 37
12
13
14
ОССЦЖ-401-0086
Прайс
ОЕРЖ09-03-030-01
Бетон тяжелый, крупность
заполнителя 10 мм, класс В15
(М200)
Бетон М200
Ц=3516,95/4,87
Монтаж (цепочного ограждения
)площадок с настилом и
ограждением из листовой,
рифленой, просечной и круглой
стали
ЗП
м3
-1,224
665
-813,96
1,224
722,17
883,94
0,1611
6
1085,15
м3
1т
конструкций
359,21
ОЕРЖ46-04-008-04
4,87
4304,79
Монтаж
конструкций
металлических
66,57
0,76
11,78
784,19
637,44
118,14
4,92
581,25
(63,91)
(11,85)
11,78
(139,59)
88,5
14,26
5
71,3
НР от ФОТ
%
90
70,58
90
831,4
СП от ФОТ
%
85
66,66
85
785,21
чел. час
6,31
39,13
Всего по позиции
16
-3963,99
в т.ч. ЗПМ
ЗТР
ОССЦЖ-101-1725
4,87
ЭМ
МР
15
Устройство
полов
бетонных
Устройство
полов
бетонных
Цепь-звено общее 37 мм
Разборка покрытий кровель из
волнистых и полуволнистых
асбестоцементных листов
336,21
т
100 м2
покрытия
0,1611
6
11010,92
0,5
154,66
Монтаж
конструкций
1774,52
металлических
Ремонт
отдельных мест
покрытия из
асбоцементных
листов
обыкновенного
профиля
3053,35
5
8872,6
ЗП
124,02
71,31
11,78
840,03
ЭМ
30,64
17,62
4,47
78,76
в т.ч. ЗПМ
11,78
МР
5,03
НР от ФОТ
%
110
78,44
110
924,03
СП от ФОТ
%
70
49,92
70
588,02
ЗТР
Всего по позиции
18946,08
чел. час
7,95
15,9
217,29
2430,84
4861,68
Страница 12 из 37
17
ОЕРЖ12-01-007-01
Устройство кровель из волнистых
асбестоцементных листов
обыкновенного профиля по
деревянной обрешетке с ее
устройством
100 м2
кровли
0,5
4919,01
413,94
238,02
11,78
2803,88
ЭМ
156,7
90,1
4,47
402,75
(14,99)
(8,63)
11,78
(101,66)
4348,37
МР
2174,19
5,03
10936,18
НР от ФОТ
%
120
295,98
120
3486,65
СП от ФОТ
%
65
160,32
65
1888,6
ЗТР
чел. час
23,96
47,91
Всего по позиции
ОЕРЖ09-04-001-02
0,56
ЗП
в т.ч. ЗПМ
18
Ремонт
отдельных мест
покрытия из
асбоцементных
листов
обыкновенного
профиля
Монтаж щитов покрытий
(применительно для укладки
решеток) 3x6 м
352,27 = 424,71 - 0,0063 x 10 749,00
- 0,27 x 6,09 - 0,0004 x 7 712,00
2958,61
1т
конструкций
7,3396
8
352,27
19518,06
Монтаж
конструкций
металлических
9,84
Уд 101-1515
Электроды диаметром 4 мм Э46
т
0,0462
(10749)
(496,60)
5
(2483)
Уд 101-2278
Пропан-бутан, смесь техническая
кг
1,982
(6,09)
(12,07)
5
(60,35)
Уд 201-0756
Отдельные конструктивные
элементы зданий и сооружений с
преобладанием горячекатаных
профилей, средняя масса
сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т
т
0,0029
(7712)
(22,36)
5
(111,8)
ЗП
93,99
793,34
11,78
9345,55
ЭМ
225,9
1906,73
4,92
9381,11
(18,95)
(159,95)
11,78
(1884,21)
32,38
в т.ч. ЗПМ
МР
237,66
5
1188,3
НР от ФОТ
%
90
857,96
90
10106,78
СП от ФОТ
%
85
810,3
85
9545,3
ЗТР
Всего по позиции
чел. час
39036,12
71,71
9,77
4605,99
39567,04
5390,84
Страница 13 из 37
19
ОЕРЖм38-01-00304
Уд 101-1026
Изготовление решоток
.,Решетчатые конструкции (стойки,
опоры, фермы и пр.), сборка с
помощью лебедок ручных (с
установкой и снятием их в
процессе работы) или вручную
(мелких деталей)
1 802,88 = 7 738,63 - 1,032 x
5 751,70
Швеллеры № 40 из стали марки
Ст3сп
1т
конструкций
1802,88
7,575
(5751,7)
(43569,13)
ЗП
1154,4
9743,87
11,78
114782,79
ЭМ
396,22
3344,35
4,92
16454,2
(15,2)
(128,29)
11,78
(1511,26)
252,26
1851,5
5
9257,5
т
в т.ч. ЗПМ
МР
21
22
ОССЦЖ-204-0022
ОЕРЖр65-15-3
5
(217845,65)
%
66
6515,63
66
76754,07
СП от ФОТ
%
40
3948,86
40
46517,62
чел. час
120
880,76
Всего по позиции
ОССЦЖ-101-2803
9,84
НР от ФОТ
Рабочий монтажник (ср 4)
20
Монтаж
конструкций
металлических
7,3396
8
25404,21
263766,18
Сталь угловая равнополочная,
марка стали Ст3пс5, размером
40х40х4 мм
т
4,5302
4
5995,55
27161,28
Монтаж
конструкций
металлических
5
135806,4
Горячекатаная арматурная сталь
периодического профиля класса АIII, диаметром 12 мм
т
3,1030
3
7997,23
24815,62
Монтаж
конструкций
металлических
5
124078,1
Смена отдельных участков
трубопроводов с заготовкой труб в
построечных условиях диаметром
до 50 мм
100 м
трубопровода
0,12
Смена
внутренних
трубопроводов
из стальных
труб
5493,93
0,04
ЗП
983,46
135,72
11,78
1598,78
ЭМ
172,66
23,83
4,79
114,15
(3,48)
(0,48)
11,78
(5,65)
4337,81
520,53
5,86
3050,31
140,29
103
1652,56
в т.ч. ЗПМ
МР
НР от ФОТ
%
103
35937,01
Страница 14 из 37
СП от ФОТ
Рабочий строитель (ср 3,3)
%
60
чел. час
111
81,72
24
ОССЦЖ-507-1966
ОЕРЖр65-18-2
Отводы гнутые под углом 90 град.
на Ру 16,0 МПа (160 кгс/см2),
диаметром условного прохода 50
мм, наружным диаметром 57 мм,
толщиной стенки 4,5 мм
Ремонт задвижек диаметром до
100 мм со снятием с места
902,09
т
100 шт.
арматуры
0,02
0,4
31762,47
635,25
7378,46
Смена
внутренних
трубопроводов
из стальных
труб
7763,74
4499,71
2069,86
11,78
24382,95
ЭМ
3,49
1,61
4,79
7,71
11,78
1304,22
5,86
7642,73
НР от ФОТ
%
103
2131,96
103
25114,44
СП от ФОТ
%
60
1241,92
60
14629,77
Рабочий строитель (ср 3,1)
3260,54
чел. час
208,32
520,8
Всего по позиции
26
ОЕРЖ09-03-029-01
3722,57
ЗП
МР
ОССЦЖ-302-1711
5,86
Задвижки клиновые (вентиль) с
выдвижным шпинделем
фланцевые для воды и пара
давлением 1 МПа (10 кгс/см2)
30с41нж диаметром 50 мм
Демонтаж Монтаж лестниц
прямолинейных и криволинейных,
пожарных с ограждением
61487,17
Смена
внутренних
трубопроводов
из стальных
труб
в т.ч. ЗПМ
25
962,66
13,32
Всего по позиции
23
60
6749,57
шт.
1т
конструкций
40
794,4
1,2374
2
1084,67
31776
71777,6
Смена
внутренних
трубопроводов
из стальных
труб
5,86
186207,36
Монтаж
конструкций
металлических
4,89
ЗП
304,28
0,7
303,11
11,78
3570,64
ЭМ
691,89
0,7
689,21
4,92
3390,91
в т.ч. ЗПМ
(76,25)
0,7
(75,96)
11,78
(894,81)
88,5
0
МР
179444
5
НР от ФОТ
%
90
341,16
90
4018,91
СП от ФОТ
%
85
322,21
85
3795,63
Страница 15 из 37
чел. час
ЗТР
32,37
27
ОЕРЖ09-03-029-01
Монтаж лестниц прямолинейных и
криволинейных, пожарных с
ограждением
1655,69
1т
конструкций
1,2374
2
304,28
433
11,78
5100,74
ЭМ
691,89
984,58
4,92
4844,13
в т.ч. ЗПМ
(76,25)
(108,5)
11,78
(1278,13)
88,5
109,51
5
547,55
НР от ФОТ
%
90
487,35
90
5740,98
СП от ФОТ
%
85
460,28
85
5422,04
чел. час
40,06
32,37
Всего по позиции
Площадки просадочные, мостики,
кронштейны, маршевые лестницы,
пожарные щиты переходных
площадок, ограждений
2474,72
21655,44
т
1,2374
2
11879,77
Итого прямые затраты по разделу
14700,27
Монтаж
конструкций
металлических
5
73501,35
164919,56
164919,56
170615,65
170615,65
5696,09
5696,09
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам
В том числе, справочно:
3. Производство ремонтных и других работ на открытых и полуоткрытых
производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне
производства работ действующего технологического оборудования или движения
технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
(Поз. 1-9, 11-15, 18, 26-27, 16-17, 22, 24, 19-21)
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах
1018305,64
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ)
материалы
эксплуатация машин и механизмов
11941,05
6,98
ЗП
ЗТР
ОССЦЖ-201-0599
14776,09
Монтаж
конструкций
металлических
1084,67
МР
28
28,04
0,7
Всего по позиции
21785,4
256632,01
126945,78
663254,14
23520,04
117686,5
17500,48
Страница 16 из 37
Накладные расходы
17234,29
203019,95
Сметная прибыль
11509,39
135580,58
121978,22
833255,49
77381,11
523650,68
Итого
199359,33
1356906,17
Итого по разделу 1 РемонтЭстакады
Итого по разделу 1 РемонтЭстакады
Итого Строительные работы
Итого Монтажные работы
199359,33
1356906,17
Итого прямые затраты по смете
164919,56
164919,56
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам
170615,65
170615,65
5696,09
5696,09
В том числе, справочно:
3. Производство ремонтных и других работ на открытых и полуоткрытых
производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне
производства работ действующего технологического оборудования или движения
технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
(Поз. 1-9, 11-15, 18, 26-27, 16-17, 22, 24, 19-21)
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах
1018305,64
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ)
21785,4
256632,01
126945,78
663254,14
23520,04
117686,5
Накладные расходы
17234,29
203019,95
Сметная прибыль
11509,39
135580,58
121978,22
833255,49
материалы
эксплуатация машин и механизмов
ВСЕГО по смете
Итого Строительные работы
Итого Монтажные работы
Итого
НДС 18%
ВСЕГО по смете
77381,11
523650,68
212317,69
1 356 906,17
38217,18
244 243,11
250534,87
1 601 149,28
Приложение № 2
к извещению о проведении
запроса котировок цен
(Печатается на официальном
бланке организации – Участника)
№ __ от «
» _____________ 2015 г.
Председателю постоянной
рабочей группы Конкурсной комиссии
Самарского филиала ОАО «ПГК»
А.Ю. Коренко
Уважаемый Алексей Юрьевич!
Изучив Ваше извещение о проведении запроса котировок с целью выбора
организации на выполнение работ по капитальному ремонту открытой эстакады на
промывочно-пропарочной станции (1 и 2 пути) Сызрань Самарского филиала ОАО «ПГК»
в 2015 году, наша организация выражает свою заинтересованность в участии в данном
запросе котировок, в связи, с чем направляю вам следующую информацию:
(необходимо указать следующую информацию:
Наименование, место нахождения, банковские реквизиты.
Опыт выполнения аналогичных работ).
Руководитель организации
_______________ ( ____________________ )
Печать организации, подпись, Ф.И.О.
Исп.: Ф.И.О.
Телефон:___________
Страница 18 из 37
Приложение № 3
к извещению о проведении
запроса котировок цен
(Печатается на официальном
бланке организации – Участника)
КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА
на запрос котировок цен по выбору организации на право заключения договора подряда
на выполнение работ по капитальному ремонту открытой эстакады на промывочнопропарочной станции (1 и 2 пути) Сызрань Самарского филиала ОАО «ПГК»
Дата «__»___________ 2015 г.
Конкурсной комиссии
Самарского филиала ОАО «ПГК»
Адрес: 443041, Россия, г. Самара,
ул. Л.Толстого, д. 123.
____________________________________________________, ознакомившись с запросом
(наименование участника)
котировок цен от «__» ________ 2015г., получение которого подтверждаем, предлагает
выполнение работ ___________________________________ в
(наименование продукции/услуг)
соответствие с приложением к котировочной заявке, являющимся официальным
финансово-коммерческим предложением.
В случае принятия нашего предложения обязуемся:
1. Заключить договор на выполнение работ __________________________________
(наименование продукции/услуг)
2. Провести выполнение работ _________________________________ на условиях
(наименование продукции/услуг)
заключенного по итогам конкурсных процедур договора.
Настоящая котировочная заявка подается с пониманием того, что:
1. Направление заказчиком запроса котировок цен и предъявление участником
котировок цен не накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств;
2. Участник согласен с порядком оплаты по договору.
3. Заказчик оставляет за собой право принимать или отклонять любое котировочное
предложение, а также прекратить процедуру запроса котировок цен и отказаться от всех
предложений в любое время до заключения договора без объяснения причин, не неся при
этом никакой ответственности перед участниками, которым такое действие может
принести убытки.
Ниже подписавшиеся удостоверяют, что сделанные заявления и сведения,
предоставленные в заявке, заполненной должным образом, являются полными, точными
и верными во всех деталях. В подтверждение этого прилагаем все необходимые
документы.
Имеющий полномочия подписать котировочную заявку от имени
________________________________________________________________________
(полное наименование участника)
_________________________
Печать
(должность, подпись, Ф.И.О.)
Страница 19 из 37
Приложение № 4
к извещению о проведении
запроса котировок цен
ФИНАНСОВО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
для заключения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту
открытой эстакады на промывочно-пропарочной станции (1 и 2 пути)
Сызрань Самарского филиала ОАО «ПГК»
1. Наименование участника:______________________________________________
2. Свидетельство о регистрации (кем выдано, дата и номер):___________________
3. Местонахождение участника:
Юридический адрес:_________________________________________________________
Фактический адрес:__________________________________________________________
Ф.И.О., должность контактного лица ____________________________________________
E-mail:_____________________________ Тел./факс:_______________________________
4. Банковские реквизиты участника:_______________________________________
5. Наименование выполняемых работ:_____________________________________
6. Объем выполняемых работ:
__________________________________________________________________________.
7. Сроки выполнения работ:
__________________________________________________________________________.
8. Место выполнения работ: _____________________________________________.
9. Наличие лицензии на право осуществления данного вида деятельности (кем
выдана, дата, номер)_________________________________________________________.
10. Полная и окончательная стоимость финансово-коммерческого предложения с
учетом всех включенных расходов, в том числе транспортных расходов, расходов на
страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, в том числе НДС 18%, сборов и других
обязательных платежей, составляет:
_________ (___________) рублей, в том числе НДС 18% __________ (___________) рублей
и _______ (_________) рублей без НДС 18%.
11. Сроки и условия оплаты выполненных работ: __________________________.
12. Опыт работы с ОАО «ПГК», другими организациями: ____________________.
13. Срок действия настоящего финансово-коммерческого предложения составляет:
______ (________) дней с даты окончания срока подачи коммерческого предложения.
Имеющий полномочия подписать финансово-коммерческое предложение от
имени______________________________________________________________________
(полное наименование участника)
«___» _______________2015 г.
_________________________
Печать
(должность, подпись, Ф.И.О.)
Страница 20 из 37
Приложение № 5
к извещению о проведении
запроса котировок цен
Опись документов, прилагаемых к котировочной заявке
№ п/п
Наименование документа
Количество
листов
Примечание
1
2
3
4
5
Имеющий полномочия подписать финансово-коммерческое предложение от
имени______________________________________________________________________
(полное наименование участника)
«___» _______________2015 г.
_________________________
Печать
(должность, подпись, Ф.И.О.)
Страница 21 из 37
Приложение № 6
к извещению о проведении
запроса котировок цен
Договор подряда № _________
г. Самара
«___» ___________ 2015 г.
Открытое акционерное общество «Первая грузовая компания» (ОАО «ПГК») ОГРН
1077758336985, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Самарского
филиала ОАО «ПГК» Коренко Алексея Юрьевича, действующего на основании
доверенности от 21.10.2013 № 282/13, с одной стороны, и организация ____________
(___________ «________»), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора
______________, действующего на основании Устава, и в соответствии со Свидетельством
о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального
строительства № ______ от ______, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны»,
заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Подрядчик, по заданию Заказчика, обязуется выполнить в соответствии с
условиями настоящего Договора работы по капитальному ремонту эстакады открытой (1 и
2 путь) (далее – Работы) на промывочно-пропарочной станции Самарского филиала ОАО
«ПГК», расположенной по адресу: Самарская область, г. Сызрань, ст. Сызрань-1 (далее –
«Объект») и сдать результат Работ Заказчику, а Заказчик обязуется в порядке и на
условиях, предусмотренных настоящим Договором, принять результат Работ и оплатить
его.
1.2. Виды, объем, содержание, стоимость Работ определены в ведомости объёмов
работ (дефектном акте) (Приложение № 1), в локальной смете № ___ (Приложение № 2),
в схематическом плане капитального ремонта эстакады открытой на промывочнопропарочной станции (1 и 2 путь) Самарского филиала ОАО «ПГК» (Приложение № 3),
схеме лестничного марша эстакады открытой на промывочно-пропарочной станции (1 и 2
путь) Самарского филиала ОАО «ПГК» (Приложение № 4) и в схеме металлической
решётки для лотков эстакады открытой на промывочно-пропарочной станции (1 и 2 путь)
Самарского филиала ОАО «ПГК» (Приложение № 5), которые прилагаются к настоящему
Договору и являются его неотъемлемой частью.
2. Сроки выполнения Работ
2.1. Начало Работ – со дня, следующего за датой подписания настоящего Договора.
2.2. Окончание Работ – до 31.05.2015.
2.3. Сроки выполнения Работ могут изменяться исключительно на основании
дополнительного соглашения, подписанного уполномоченными представителями Сторон.
3. Стоимость Работ и порядок расчётов
3.1. Ориентировочная стоимость Работ по настоящему Договору, в соответствии с
утвержденной сметной документацией (Приложение № 2), составляет _____ (_____)
рублей ___ копеек, в том числе НДС (18%) _____ (_____) рублей ___ копеек.
3.2. Оплата выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком Работ производится
Заказчиком за фактически выполненные Работы, за вычетом гарантийного удержания
согласно Раздела 4 настоящего Договора, путём перечисления на расчётный счёт
Подрядчика денежных средств в течение 10 (десяти) рабочих дней на основании
оригиналов подписанных уполномоченными представителями Сторон и представленных
Страница 22 из 37
Подрядчиком в течение 3-х (трёх) календарных дней с даты выполнения Работ Акта о
приёмке выполненных Работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных Работ и
затрат (форма КС-3), Акта сдачи-приемки выполненных Работ по форме установленной в
Приложении № 6, счета и счета-фактуры, оформленного в соответствии с требованиями
нормативных документов Российской Федерации. При этом дата оформления счетафактуры должна соответствовать дате оформления Акта сдачи-приемки выполненных
Работ. После выполнения всего объёма Работ составляется Акт сверки расчётов.
3.3. Заказчик вправе вносить изменения в техническую документацию при условии,
если вызванные этим дополнительные Работы по стоимости не превышают 10% от общей
стоимости Работ, указанной в п.3.1, и не меняют характера предусмотренных Договором
Работ.
3.4. В случае если вносимые изменения в техническую документацию приводят к
увеличению стоимости Работ более чем на 10 % от стоимости Договора, указанной в п.3.1,
такие изменения оформляются дополнительным соглашением с составлением сметы.
3.5. В стоимость Работ входят затраты Подрядчика на:
3.5.1. приобретение, изготовление, аренду, монтаж, демонтаж и вывоз инструментов
и временного вспомогательного оборудования, а также оплату эксплуатационных и прочих,
связанных с ними расходов (к такому оборудованию, в частности, относятся: машины,
временное отопительное и сушильное оборудование, вагоны-бытовки и прочее,
необходимое на Объекте);
3.5.2. мероприятия, обеспечивающие безопасные условия Работы и методы
производства Работ в соответствии с действующими нормами и условиями настоящего
Договора;
3.5.3. мероприятия, обеспечивающие завершение Работ в установленный срок,
мероприятия по созданию всех необходимых условий, обеспечивающих нормальное
начало, эффективное проведение и завершение Работ в установленный срок;
3.5.4. измерения рабочих объемов;
3.5.5. обращение с отходами, образовавшимися в результате Работ по Договору;
3.5.6. все необходимые для достижения результата материалы и оборудование,
Работы и услуги, их транспортировку, погрузку-разгрузку, складирование;
3.5.7. организацию и проведение сдачи-приемки результата Работ Подрядчиком;
3.5.8. охранные мероприятия;
3.5.9. все иные Работы, предусмотренные настоящим Договором и Приложениями к
нему и связанные с его надлежащим исполнением.
3.6. В случае внесения в техническую документацию изменений в объёме большем,
чем 10% от указанной в смете стоимости выполнения Работ, цена Работ может быть
изменена только дополнительным соглашением к настоящему Договору на основе
согласованной Сторонами дополнительной сметы. Окончательная стоимость Работ по
Договору определяется в акте о приёмке выполненных Работ и справке о стоимости
выполненных Работ и затрат (формы КС-2; КС-3), согласно расценкам, утвержденным в
локальной смете № __ (Приложение № 2).
3.7. Расчеты производятся путем банковского перевода денежных средств Заказчиком
на расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем Договоре. Датой оплаты считается
дата списания денежных средств с расчётного счета Заказчика. По запросу Подрядчика
факт оплаты подтверждается копией платежного поручения.
4. Гарантийное удержание
4.1. Гарантия качества выполненных Работ, использованных материалов и
оборудования, выполнения взятых на себя Договорных гарантийных обязательств,
соблюдения сроков выполнения Работ, а также риски Заказчика, связанные с гарантийным
выполнением Подрядчиком гарантийных обязательств и с компенсацией возможных
Страница 23 из 37
убытков Заказчика, обеспечиваются в виде гарантийного удержания в размере 5 % от
стоимости фактически выполненных Работ по настоящему Договору, на основании
подписанного уполномоченными представителями Сторон Акта о приёмке выполненных
Работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных Работ и затрат (форма КС-3),
которое составляет _____ (_____) рублей ___ копеек, в том числе НДС (18%) _____ (_____)
рублей ___ копеек.
4.2. Заказчик вправе за счет гарантийного удержания компенсировать свои
обоснованные затраты, которые могут быть вызваны ненадлежащим исполнением
обязательств по Договору Подрядчиком, в частности, производить оплату, либо
компенсировать свои расходы по устранению допущенных Подрядчиком и не
исправленных им в установленный срок недостатков в Работах в случаях, когда такие
недостатки являются отклонением от параметров, предусмотренных Технической
документацией.
Возмещение расходов Заказчика производится Подрядчиком на основании отчета о
расходах, подлежащих возмещению, счета на оплату, счетов-фактур, оформленных в
соответствии с Постановлением Правительства РФ № 1137 от 26.12.2011 и надлежащим
образом заверенных копий документов подтверждающих понесенные расходы (счетовфактур, актов, иных документов), в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения
оригиналов вышеперечисленных документов, с последующим проведением зачета сумм
гарантийного удержания и произведенных расходов Заказчика.
4.3. За счет гарантийного удержания Заказчик вправе также компенсировать суммы,
подлежащие взысканию с Подрядчика за ненадлежащее качество выполненных Работ,
поставленных и использованных материалов и оборудования, а также убытки Заказчика,
вызванные ненадлежащим исполнением гарантийных обязательств Подрядчиком. В этом
случае компенсация производится Подрядчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты
предъявления Заказчиком претензии.
4.4. При удержании определенной части суммы из общей суммы гарантийного
удержания Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней направляет Подрядчику уведомление
с указанием основания и суммы удержания. В случае возникновения спора по поводу
обоснованности затрат одной из Сторон Договора (Заказчика или Подрядчика), которые
могут быть вызваны ненадлежащим исполнением обязательств одной из Сторон по
Договору, согласно условиям настоящего пункта, Сторона Договора, имеющая
вышеуказанные претензии, вправе за свой счет провести соответствующую экспертизу.
Если по результатам экспертизы затраты одной из Сторон Договора будут признаны
обоснованными, Сторона по вине которой были допущены нарушения обязана возместить
расходы связанные с проведением экспертизы.
4.5. Гарантийное удержание в размере 5% от окончательной стоимости Работ по
настоящему Договору, возвращается Подрядчику на основании подписанных
уполномоченными представителями Сторон Акта сдачи-приёмки выполненных Работ, Акта
о приемке выполненных Работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных Работ и
затрат (форма КС-3), по истечении 2 (двух) месяцев с даты подписания указанных
документов.
4.6. Гарантийное удержание выплачивается Заказчиком Подрядчику при отсутствии
претензий у Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней после истечения обозначенного в
п. 4.5 настоящего Договора срока путем перечисления денежных средств на расчетный
счет Подрядчика, указанный в Договоре, за вычетом обоснованно затраченных Заказчиком
сумм и прочих компенсаций, в связи с ненадлежащим исполнением Подрядчиком
обязательств по Договору в период гарантийного срока.
4.7. В случае если сумма гарантийного удержания не компенсирует Заказчику все
затраты, которые могут быть вызваны ненадлежащим исполнением обязательств по
Договору Подрядчиком, Подрядчик обязан произвести доплату суммы превышения
Страница 24 из 37
обоснованных и документально подтвержденных Заказчиком понесенных расходов, в
течение 10 рабочих дней с даты выставления счета и предоставления документов
подтверждающих понесенные расходы Заказчика (отчет о расходах, подлежащих
возмещению и иные документы).
5. Порядок сдачи и приемки Работ
5.1. По факту выполнения Работ Подрядчик в течение одного дня извещает Заказчика
о готовности к сдаче результатов Работ. Сдача и приемка выполненных Работ
осуществляется Сторонами в течение 3 (трёх) календарных дней с момента окончания
производства Работ и направления извещения Заказчику о готовности к сдаче результатов
Работ.
5.2. Подрядчик обязан в течение 3 (трёх) календарных дней с даты окончания Работ
предоставить Заказчику подписанный со своей стороны Акт о приемке выполненных Работ
(форма КС-2), справку о стоимости выполненных Работ и затрат (форма КС-3), Акта сдачиприемки выполненных Работ по форме установленной в Приложении № 6, счет и счетфактуру, оформленные в соответствии с требованиями нормативных документов
Российской Федерации.
5.3. Претензии Заказчика по поводу качества и по объемам выполненных
Подрядчиком Работ могут быть заявлены Заказчиком в письменном виде в течение 10
(десяти) рабочих дней, считая со дня получения Заказчиком оригиналов Актов о приемке
выполнения Работ по Договору.
Одновременно с документами указанными в пункте 5.2 настоящего Договора,
Подрядчик предоставляет комплект исполнительной документации по выполненным
Работам. Состав исполнительной документации согласовывается Сторонами в течение 10
(десяти) дней после начала Работ. Акт о приемке выполненных Работ и справка о
стоимости выполненных Работ и затрат (формы КС-2; КС-3) являются документами,
фиксирующими окончательную стоимость выполненных Подрядчиком Работ по Договору.
5.4. В случае мотивированного отказа Заказчика от подписания Акта о приёмке
выполненных Работ за фактически выполненные Работы и предъявления Заказчиком
обоснованных претензий по поводу качества и объема выполненных Подрядчиком Работ
в срок, Подрядчик осуществляет устранение обнаруженных недостатков в срок,
согласованный Сторонами письменно, а если таковой письменно не согласован — в
течение 10 рабочих дней с момента обращения к нему Заказчика.
5.5. Работы считаются принятыми с момента подписания Сторонами Акта о приемке
выполненных Работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных Работ и затрат
(форма КС-3), Акта сдачи-приемки выполненных Работ по форме установленной в
Приложении № 6.
6. Права и обязанности Сторон
6.1. Подрядчик обязуется:
6.1.1. качественно и в срок, указанный в разделе 2 настоящего Договора, в
соответствии с действующими СНиП и иными обязательными требованиями, выполнить
объём Работ, предусмотренный прилагаемой технической документацией и сметой в
соответствии с п. 1.2 настоящего Договора;
6.1.2. по окончанию Работ в 1 (одно) – дневный срок известить Заказчика о готовности
результата Работ к сдаче;
6.1.3. в течение 3 (трех) дней с даты подписания Акта о приемке выполненных Работ
либо прекращения выполнения Работ по иным основаниям вывезти с Объекта
принадлежащие Подрядчику оборудование, инвентарь, инструменты, материалы,
строительный и прочий мусор;
Страница 25 из 37
6.1.4. по окончанию Работ либо прекращения выполнения Работ по иным основаниям
вернуть Заказчику техническую документацию, предоставленную Заказчиком (в случае
предоставления таковой);
6.1.5. при необходимости согласовать проектную документацию с соответствующими
организациями, если иное не будет установлено Сторонами;
6.1.6. обеспечивать соблюдение как собственным, так и привлеченным персоналом
техники безопасности и производственной санитарии; правил охраны труда; пожарной,
промышленной, экологической и электробезопасности, пропускного режима на территории
Заказчика при производстве Работ.
6.1.7. Обеспечить соблюдение правил и требований охраны труда, предусмотренных
нормативными актами действующего законодательства РФ. При невыполнении
Подрядчиком данных требований Заказчик имеет право запретить Подрядчику
дальнейшее производство Работ до выполнения этих правил и требований, при этом
общие сроки производства Работ и их отдельных этапов не изменяются, течение сроков не
приостанавливается, при этом Подрядчик лишён права требования возмещения убытков
со стороны Заказчика, связанных с таким запретом.
6.1.8. В случае возникновения аварийной ситуации при производстве Работ
незамедлительно уведомлять Заказчика, а также предпринимать все необходимые меры с
целью ликвидации аварии и предотвращения причинения вреда жизни, здоровью,
имуществу Заказчика и третьим лицам.
6.1.9. Проводить расследование несчастных случаев, произошедших с работниками
Подрядчика на территории Заказчика, оформлять акты формы Н-1 и другие документы по
расследованию несчастных случаев на производстве (протоколы измерений параметров
опасных и вредных производственных факторов, оценки оборудования по фактору
травмобезопасности, сертификация Работ по охране труда и др.), в соответствии с
установленными сроками.
6.1.10. Назначить своего представителя на Объекте (производителя Работ), который
от его имени будет осуществлять технический и производственный контроль качества
Работ, а также принимать оперативные решения по всем вопросам, возникающим у
представителя Заказчика в ходе контроля за производством Работ. Стороны в течение 3
(трех) календарных дней со дня подписания договора сообщают друг другу в письменной
форме список лиц, представляющих Заказчика и Подрядчика на Объекте, с указанием их
полномочий, согласно действующим правилам. Стороны имеют право внесения изменений
в список своих ответственных лиц. Изменения считаются вступившими в силу после
письменного уведомления другой Стороны.
6.1.11. С момента начала Работ и до их окончания вести журнал выполненных Работ
(форма № КС – 6а), являющегося основанием для составления Акта о приемки
выполненных Работ по форме № КС-2 и справки о стоимости выполненных Работ и затрат
по форме № КС-3.
Информацию, непосредственно связанную с выполнением Работ, передавать Заказчику в
письменном виде.
6.1.12. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний
приостановить Работы при обнаружении:
- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о
способе исполнения Работы;
- иных, независящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности результатов
выполняемой Работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.
6.1.13. Производить уборку и утилизацию мусора, возникающего в процессе
производства Работ по Договору. На основе необходимых лицензий и разрешений,
собственными силами или с привлечением третьих лиц, также имеющих необходимые
разрешения и лицензии, осуществлять обращение с отходами, образующимися в
Страница 26 из 37
результате Работ по Договору. Подрядчик обязуется предъявить Заказчику письменное
подтверждение факта обращения с отходами.
6.1.14. По выполнении Работ осуществить уборку Объекта от остатков материалов и
строительного мусора, образовавшегося при проведении Работ Подрядчиком. Если
Подрядчик не выполнит положений настоящего подпункта, то Заказчик вправе сам
выполнить уборку или привлечь третьих лиц для ее выполнения с возложением всех
понесенных с этим расходов на Подрядчика.
6.1.15. Самостоятельно решать вопросы охраны своего имущества, материалов и
оборудования в течение рабочего дня в период проведения Работ.
6.1.16. Использовать для производства Работ оборудование, инструменты и
материалы, имеющие соответствующие сертификаты и обеспечивающие эффективное
проведение Работ. Подрядчик
несет ответственность за ненадлежащее качество
предоставленных им материалов и оборудования, а также за предоставление материалов
и оборудования, обремененных правами третьих лиц. Обеспечить наличие у своих
работников спецодежды, исправность инструментов, не допускать к Работам лиц,
находящихся в состоянии алкогольного, наркотического опьянения. При невыполнении
Подрядчиком положений данного подпункта Заказчик имеет право сделать Подрядчику
предупреждение и потребовать замены соответствующих инструмента или материала и
отстранения от производства Работ соответствующих лиц. При невыполнении
Подрядчиком данных требований Заказчик имеет право запретить Подрядчику
дальнейшее производство Работ до выполнения этих требований, при этом общие сроки
производства Работ не изменяются (течение сроков не приостанавливается), при этом
Подрядчик лишён права требования возмещения убытков со стороны Заказчика,
связанных с таким запретом.
6.1.17. Соблюдать при производстве Работ требования, технологии и рекомендации,
предусмотренные спецификациями, техническими паспортами, инструкциями, ГОСТами,
указаниями завода-изготовителя и другими нормативами на используемые оборудование,
инструменты и материалы. Нести ответственность за несоответствие качества Работ,
оборудования и материалов качеству, предусмотренному вышеуказанными документами,
а также за не достижение указанных в технической документации и упомянутых документах
показателей результата Работ, материалов и оборудования, Объекта в целом. Для
выполнения своих обязательств, предусмотренных условиями Договора, Подрядчик
должен привлекать и использовать специалистов и рабочую силу, квалификация, опыт и
компетенция которых позволит обеспечить надлежащее качество и своевременное
выполнение Работ.
6.1.18. В сроки, установленные законодательством и предписаниями инспектирующих
организаций, выплачивать штрафы, налагаемые на Подрядчика за нарушение требований
нормативных документов в области экологии и строительства, нарушения установленного
порядка строительства Объектов, законодательства об охране труда, а также нести
ответственность за ущерб, причиненный при проведении Работ, в соответствии с
действующим законодательством РФ.
6.1.19. Соблюдать устанавливаемый Заказчиком распорядок и пропускной режим на
Объекте, установленный на территории Заказчика в соответствии с «Инструкцией о
пропускном и внутриобъектовом режиме». Заблаговременно предоставлять Заказчику
списки работников (ФИО, номер паспорта, кем и когда выдан, адрес регистрации), которые
будут заняты на Объекте, перечень машин, материалов, оборудования и инструментов,
которые будут использованы на Объекте, с указанием предполагаемых сроков их ввоза,
вывоза и использования на строительной площадке. При невыполнении Подрядчиком
данных требований Заказчик вправе отказать в доступе, удалять с Объекта нарушителей
пропускного режима и запретить Работы по Договору до устранения нарушений, при этом
Страница 27 из 37
общие сроки производства Работ не изменяются (течение сроков не приостанавливается).
Убытки Подрядчика, связанные с таким запретом несет Подрядчик.
6.1.20. В течение 5 (Пяти) календарных дней после подписания Договора передать
Заказчику заверенные копии документов, подтверждающих полномочия лица на
подписание документов, оформляемых в рамках настоящего Договора.
6.1.21. Предоставить Акт сверки расчетов в 2-х экземплярах в течение 5 (Пяти)
рабочих дней с даты окончания квартала, используя средства факсимильной связи, а его
оригинал должен быть доставлен заказной почтой или курьером.
6.2. Подрядчик вправе:
6.2.1. Требовать от Заказчика оплаты Работ в порядке и сроки, предусмотренные
настоящим Договором.
6.2.2. Привлекать, с письменного согласия Заказчика, субподрядные организации для
выполнения Работ, предусмотренных настоящим Договором. В случае привлечения
субподрядчика, Подрядчик несет ответственность за последствия неисполнения или
ненадлежащего исполнения обязательств субподрядчиком в соответствии с правилами,
установленными п.1, ст. 313 и ст. 403 ГК РФ.
6.3. Заказчик обязуется:
6.3.1. До начала производства Работ по настоящему Договору произвести передачу
Подрядчику по акту документации, необходимой для начала Работ и предоставить
строительную площадку для выполнения Работ с оформлением Акта-приема передачи.
6.3.2. Обеспечить организацию пропускного режима, а также доступ на Объект и/или
к местам проведения Работ на Объекте, рабочих и строительной техники Подрядчика в
течение всего срока производства Работ в соответствии с пропускным режимом на
Объекте. При этом Заказчик оплачивает все виды пропусков на территорию (объекты)
Заказчика.
6.3.3. При необходимости и наличии возможности на основании отдельного Договора
с Подрядчиком обеспечить энергоснабжение и предоставить иные услуги и/или имущество
в пользование на время проведения Работ, если иное не будет согласовано Сторонами.
6.3.4. Для оперативного решения вопросов, связанных с выполнением Работ по
Договору назначить своего представителя на Объекте (инженера технадзора), который от
имени Заказчика будет осуществлять технический надзор и контроль за выполнением
Работ, подписывать акты нa выполненные Объемы Работ.
6.3.5. Принять Работы и оплатить их в порядке и сроки, предусмотренные настоящим
Договором и Приложениями к нему.
6.4. Заказчик вправе:
6.4.1. Осуществлять в предусмотренном данным Договором порядке контроль за
ходом выполнения Работ Подрядчиком. В течение всего периода действия настоящего
Договора беспрепятственно проверять ход и качество Работы, выполняемой Подрядчиком,
определять способы выполнения Работ, не вмешиваясь при этом в оперативнохозяйственную деятельность Подрядчика.
6.4.2. Вносить изменения в техническую документацию в соответствии с действующим
законодательством РФ.
6.4.3. Расторгнуть настоящий Договор в случаях и в порядке, указанных в Разделе 8
настоящего Договора.
6.4.4. Приостановить оплату Работ, уведомив об этом Подрядчика, в случае
нарушения Подрядчиком обязательств, указанных в п. 6.1.3 Договора, до момента их
исполнения.
Страница 28 из 37
6.4.5. Осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Договором и
действующим законодательством РФ.
7. Ответственность Сторон
7.1. Сторона, нарушившая Договор, обязана возместить другой Стороне причиненные
таким нарушением убытки и выплатить неустойку, предусмотренную настоящим
Договором. Возмещение убытков производится сверх установленной настоящим
Договором неустойки. При этом возмещение убытков и уплата неустойки не освобождает
Сторону, нарушившую Договор, от исполнения своих обязательств в натуре.
7.2. В случаях, когда Работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от настоящего
Договора, ухудшившими результат Работы, или с иными недостатками, препятствующими
использованию результатов Работ по назначению, Заказчик вправе по своему выбору:
7.2.1. потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в
разумный срок;
7.2.2. потребовать от Подрядчика соразмерного уменьшения установленной за
Работу цены;
7.2.3. устранить недостатки своими силами или привлечь для их устранения третье
лицо с отнесением расходов на устранение недостатков на Подрядчика.
7.3. За ущерб, причиненный третьему лицу в процессе выполнения Работ, отвечает
Подрядчик, если не докажет, что ущерб был причинен вследствие обстоятельств, за
которые отвечает Заказчик.
7.4. Подрядчик несет ответственность в полном объеме за вред, причиненный своими
действиями, действиями своих сотрудников, действия привлеченных им субподрядных
организаций (третьих лиц) в рамках исполнения настоящего Договора, жизни, здоровью,
имуществу Заказчика и третьих лиц в соответствии с требованиями действующего
законодательства РФ.
7.5. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления
от требований, предусмотренных в технической документации и в обязательных для
Сторон строительных нормах и правилах. Подрядчик не несет ответственности за
допущенные им без согласия Заказчика мелкие отступления от технической документации,
если докажет, что они не повлияли на качество выполняемых Работ.
7.6. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной
Работы до ее окончательной приемки Заказчиком (п. 5.5 Договора) несет Подрядчик.
7.7. За нарушение сроков выполнения Работ, а также сроков возврата Объекта
Ремонта Заказчику, Заказчик оставляет за собой право начисления Подрядчику пени в
размере 0,1 % от стоимости Работ, указанной в п. 3.1 настоящего Договора, начисляемой
за каждый день просрочки, но не более 5 % суммы, указанной в п. 3.1 Договора.
7.8. В случае если Подрядчик допустил нарушения, указанные в п.8.1.1 Договора и
Заказчик по этому основанию расторгает Договор, Подрядчик обязан уплатить Заказчику
штраф в размере 20 % от стоимости Работ, указанной в п. 3.1 настоящего Договора.
7.9. За нарушение сроков оплаты Работ, предусмотренных настоящим Договором,
Подрядчик оставляет за собой право начисления Заказчику пени в размере 0,1 % от суммы,
срок уплаты которой нарушен, за каждый день просрочки, но не более 5 % суммы,
указанной в п. 3.1 Договора.
7.10. Стороны освобождаются от ответственности за нарушение обязательств,
вытекающих из настоящего Договора, если такое нарушение явилось следствием
обстоятельств непреодолимой силы. Форс-мажорными обстоятельствами считаются
обстоятельства непреодолимой силы, независящие от участника Договора, а именно:
забастовка, стихийные бедствия, введение чрезвычайного положения, ведение военных
действий, изменения в законодательстве и другие обстоятельства, делающие
невозможным выполнение условий данного Договора. О наличии таких обстоятельств
Сторона, подвергшаяся их воздействию, обязана незамедлительно уведомить другую
Страница 29 из 37
Сторону. Если такие обстоятельства длятся более чем один месяц, Стороны обязаны
пересмотреть условия настоящего Договора, вплоть до его расторжения, и произвести
взаиморасчеты.
7.11. Подрядчик несет ответственность в полном объеме за вред, причиненный
окружающей среде в процессе исполнения настоящего Договора в соответствии с
действующим природоохранным Законодательством РФ.
7.12. Подрядчик несет ответственность за обращение с отходами и выполнение
требований действующего законодательства РФ в сфере охраны окружающей среды.
8. Досрочное расторжение Договора
8.1. Заказчик вправе в одностороннем порядке досрочно расторгнуть настоящий
Договор в следующих случаях:
8.1.1. если Подрядчик своевременно не приступает к исполнению настоящего
Договора или выполняет Работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится
явно невозможным;
8.1.2. если во время выполнения Работы станет очевидным, что она не будет
выполнена надлежащим образом. В этом случае Заказчик вправе назначить Подрядчику
разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в
назначенный срок этого требования отказаться от исполнения настоящего Договора;
8.1.3. если в результате Работы возникает угроза повреждения имущества и
оборудования Заказчика и третьих лиц;
8.1.4. в иных случаях, установленных действующим законодательством РФ.
8.2. Расторжение Договора производится Заказчиком во внесудебном порядке путём
письменного уведомления Подрядчика об этом. С момента получения уведомления о
расторжении Договора Подрядчик обязан прекратить выполнение Работ и совершить иные
действия, предусмотренные настоящим Договором.
9. Гарантийные обязательства
9.1. Гарантийный срок на результаты Работ, выполненные по настоящему Договору,
составляет 12 (двенадцать) месяцев со дня их приема-передачи (п. 5.5. Договора).
9.2. В течение гарантийного срока Подрядчик обязуется незамедлительно и за свой
счет устранять выявленные/возникшие в результате Работ недостатки и/или
неисправности, являющиеся следствием ненадлежащего (в т.ч. использования при
производстве Работ некачественных материалов, если Работы выполнялись с
использованием материалов Подрядчика) выполнения Работ Подрядчиком.
10. Порядок разрешения споров
10.1. Споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего Договора или в
связи с ним, урегулируются путем проведения переговоров между Сторонами.
10.2. В случае не достижения Сторонами соглашения путем переговоров, разрешение
спора передается в Арбитражный суд Самарской области. При этом направлению иска в
суд предшествует процедура досудебного (претензионного) порядка урегулирования
спора. Срок рассмотрения претензии 30 (Тридцать) календарных дней от даты ее
получения другой Стороной.
11. Особые условия
11.1. Общая сумма Договора, сроки выполнения Работ по нему, состав /объем Работ,
могут быть изменены по предварительному письменному согласованию Сторон. В этом
случае Стороны подписывают дополнительно соглашение к настоящему Договору,
предусматривающее внесение указанных изменений. В случае если согласованные
Страница 30 из 37
Сторонами изменения влекут изменения данных, содержащихся в технической и/или
сметной документации, прилагаемой к Договору, то техническая и/или сметная
документация также должны быть изменены и/или дополнены.
11.2. Подрядчик, не предупредивший Заказчика об обстоятельствах, указанных в п.
6.1.12 Договора, либо продолживший Работу, не дожидаясь истечения разумного срока для
ответа на предупреждение или, несмотря на своевременное указание Заказчика о
прекращении Работы, не вправе при предъявлении к нему или им к Заказчику
соответствующих требований ссылаться на указанные обстоятельства.
11.3. При выполнении Работ Стороны принимают на себя обязательство не
раскрывать третьим лицам, непосредственно не занятых на выполнении Работ, характер,
объем выполняемых Работ. Если Подрядчик благодаря исполнению своего обязательства
получил от Заказчика информацию о новых решениях и технических заданиях, в том числе
не защищаемых законом, а также сведения, которые могут рассматриваться как
коммерческая тайна, то он не вправе использовать их и сообщать их третьим лицам.
Стороны обязуются не раскрывать третьим лицам и не распространять персональные
данные, полученные в рамках исполнения настоящего Договора, без согласия субъекта
персональных данных.
11.4. Подрядчик, не сообщивший Заказчику о необходимости выполнения
дополнительных Работ, не учтенных в технической и/или сметной документации, не вправе
требовать оплаты этих Работ и в том случае, когда такие Работы были включены в Акт
приемки, подписанный Заказчиком.
11.5. Организация охраны специальной и строительной техники на Объекте на период
выполнения Работ осуществляется Подрядчиком самостоятельно. Представители
Заказчика в любое время вправе без предварительного уведомления Подрядчика
присутствовать на строительной площадке, совершать иные необходимые действия, не
вмешиваясь в деятельность Подрядчика и субподрядчиков.
11.6. Отходы, образующиеся в результате Работ по настоящему Договору, являются
собственностью Подрядчика в случаях:
- если Подрядчик является собственником сырья, материалов, полуфабрикатов, иных
изделий или продуктов, а также товаров (продукции), в результате использования которых
эти отходы образовались;
- если количество отходов превышает лимиты на размещение отходов Заказчика.
12. Заключительные положения
12.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны
руководствуются действующим законодательством РФ.
12.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при
условии, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными
представителями Сторон.
12.3. Все уведомления, связанные с настоящим Договором, должны направляться
Сторонами в письменной форме по реквизитам, указанным в Разделе 14 настоящего
Договора.
12.4. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31
августа 2015 г., а в части взаиморасчетов – до полного исполнения Сторонами принятых
на себя обязательств.
12.5. Настоящий Договор распространяется на правопреемников Заказчика, к которым
в установленном действующем законодательством порядке могут перейти права и
обязанности по настоящему Договору.
12.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
Страница 31 из 37
13. Приложение к Договору
13.1. Приложениями к настоящему Договору являются:
- Ведомость объёмов работ (дефектный акт) на капитальный ремонт эстакады
открытой на промывочно-пропарочной станции (1 и 2 путь) Сызрань Самарского филиала
ОАО «ПГК» (Приложение № 1);
- Локальная смета № ___ (Приложение № 2);
- Схематический план капитального ремонта эстакады открытой на промывочнопропарочной станции (1 и 2 путь) Самарского филиала ОАО «ПГК» (Приложение № 3);
- Схема лестничного марша эстакады открытой на промывочно-пропарочной станции
(1 и 2 путь) Самарского филиала ОАО «ПГК» (Приложение № 4);
- Схема металлической решётки для лотков эстакады открытой на промывочнопропарочной станции (1 и 2 путь) Самарского филиала ОАО «ПГК» (Приложение № 5);
- Форма Акта сдачи-приемки выполненных Работ (Приложение № 6).
13.2. Приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.
14. Почтовые адреса, банковские и иные реквизиты Сторон
ОАО «ПГК»
Юридический адрес: 105064, Россия,
г. Москва, ул. Старая Басманная, д.12,стр.1
ИНН 7708643971 КПП 997650001
ОГРН: 1077758336985
Самарский филиал ОАО «ПГК»
Адрес местонахождения: 443030, г. Самара,
Комсомольская площадь, д.2/3
Почтовый адрес: 443041, Россия,
г. Самара, ул. Л. Толстого, д. 123
КПП: 631103001; ОКПО: 85915876
Р/сч. № 40702810954400015704
в Поволжском банке ОАО «Сбербанк России»
г. Самара
К/сч. № 30101810200000000607
БИК 043601607
Тел./факс: 8(846) 303-03-46, Тел. контакта
8(846) 303-03-45, доб.5-73-90
Подрядчик
Директор _____________
______________ (Ф.И.О.)
М.П.
Заказчик
Директор Самарского филиала ОАО «ПГК»
______________А.Ю. Коренко
М.П.
Приложение № 1
Страница 32 из 37
к договору № ______________
от «___» ____________ 2015 г.
СОГЛАСОВАНО
Самарский филиал ОАО "ПГК"
(наименование организации)
Начальник ППС
УТВЕРЖДАЮ
Самарский филиал ОАО "ПГК"
(наименование организации)
Сафронов В.Ф.
(должность, подпись, Ф.И.О.)
Директор
А.Ю. Коренко
(должность, подпись, Ф.И.О.)
Ведомость объёмов работ (дефектный акт)
на капитальный ремонт эстакады открытой на промывочно-пропарочной станции (1 и 2
путь) Сызрань Самарского филиала ОАО «ПГК»
№
п/п
Наименование работ и затрат, характеристика основных
материальных ресурсов и оборудования
Единица
измерения
Объем
работ
1
2
Очистка поверхности ж/б конструкций эстакады от грязи,
нефтепродуктов, отслаивающихся слоев, непрочного бетона (20% от
общей площади 1659 м2) с использованием аппаратов высокого
давления (пескоструйный "мокрый", водоструйный).
Зачистка оголенной арматуры от ржавчины на поверхности ж/б
конструкций (10% от восстанавливаемой поверхности = 332 м2).
Восстановление поверхности (в том числе защитного слоя) ж/б
конструкций эстакады с использованием цементно-песчаного
раствора по сетке при средней толщине слоя 15 мм = 332 м2.
Восстановление поверхности бетонного основания эстакады, с
расшивкой видимых трещин бетоном М-200 при средней толщине
слоя 50 мм = 60 м2.
Устройство цепочного ограждения рабочей площадки верхнего
уровня с обеих сторон эстакады 240×2 м.
Замена кровельного покрытия эстакады (шифер) в отдельных
местах.
Устройство на межрельсовых сливных лотках металлических
решеток 240×2 м.
Замена участков горячегнутых отводов пара диаметром 57 мм на
отводы заводского изготовления диаметром 57 мм.
Замена чугунных вентилей диаметром 57 мм на стальные паровые
вентиля диаметром 57 мм.
Замена лестничных маршей на верхний уровень эстакады высота
3,8 м, на лестничные марши соответствующие действующим нормам
(ГОСТ 23120-78).
3
4
м2
332
м2
33,2
м3
4,98
м3
3
п.м.
480
м2
50
п.м.
480
шт.
40
шт.
40
шт.
2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Главный инженер ППС
Алфутин А.С.
Начальник РМУ ППС
Кретов Н.В.
Инженер по надзору за строительством
Андреюшкин С.В.
Страница 33 из 37
Приложение № 2
к договору № ______________
от «___» ____________ 2015 г.
Локальная смета № ____
Подрядчик
Директор _____________
______________ (Ф.И.О.)
М.П.
Заказчик
Директор Самарского филиала ОАО «ПГК»
______________А.Ю. Коренко
М.П.
Приложение № 3
к договору № __________________
от «___» _______________ 2015 г.
Подрядчик
Директор _____________
Заказчик
Директор Самарского филиала ОАО «ПГК»
______________ (Ф.И.О.)
______________А.Ю. Коренко
м.п.
м.п.
Приложение № 4
к договору № _________________
от «___» _______________ 2015 г.
Подрядчик
Директор _____________
______________ (Ф.И.О.)
М.П.
Заказчик
Директор Самарского филиала ОАО «ПГК»
______________А.Ю. Коренко
М.П.
Страница 36 из 37
Приложение № 5
к договору № _________________
от «___» _______________ 2015 г.
Подрядчик
Директор _____________
______________ (Ф.И.О.)
М.П.
Заказчик
Директор Самарского филиала ОАО «ПГК»
______________А.Ю. Коренко
М.П.
Страница 37 из 37
Приложение № 6
к договору № __________________
от «___» ___________ 2015 г.
Форма Акта сдачи-приёмки выполненных Работ
Акт №____
сдачи-приемки выполненных Работ
г. Сызрань
от «___» ________ 2015 г.
Приёмочная комиссия, в составе:
Представителей Заказчика: ______________________________________________
(должность, Ф.И.О.)
Представителей Подрядчика:_____________________________________________
(должность, Ф.И.О)
Установила:
1. Подрядчиком предъявлены к приемке работы: _______________________
(наименование работ)
по объекту Заказчика ___________________________________________________
(наименование объекта)
расположенному по адресу: ______________________________________________
(адрес)
по договору № _________________________________________________________
2. Локальный сметный расчет стоимости работ составлен
________________________________________________________________
(номер, кем, дата составления)
3. Исходные данные для составления локального сметного расчета выданы
_______________________________________________________________
(кем, когда)
4. Локальный сметный расчет проверен______________________________
(кем, когда)
5. Работы осуществлены в сроки:
Начало работ _________________ Окончание работ____________________
(число, месяц, год)
(число, месяц, год)
6. Стоимость работ составила: _ руб. _ коп. кроме того НДС 18% _ руб. _ коп.
Всего стоимость выполненных работ по капитальному ремонту объекту Заказчика
составила с НДС 18% ____ руб.___ коп.
Решение приёмочной комиссии:
Предъявленные к приемке работы по капитальному ремонту эстакады открытой на
промывочно-пропарочной станции (1 и 2 путь) Сызрань Самарского филиала ОАО «ПГК»
выполнены в полном объёме, в установленные сроки. Заказчик претензий не имеет (имеет).
Настоящий акт составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из сторон.
от Подрядчика:
_________________
Приемочная комиссия Заказчика:
_______________
Подрядчик
Директор _____________
Заказчик
Директор Самарского филиала ОАО «ПГК»
______________ (Ф.И.О.)
______________А.Ю. Коренко
м.п.
м.п.
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа