close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
УТВЕРЖДАЮ
Директор Государственного автономного
учреждения культуры города Москвы
«Измайловский Парк культуры и отдыха»
__________________А.А. Оглоблин
«____» ________________ 2014г.
Номер закупки: 2015000007
Номер на ООС________________
ДОКУМЕНТАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА ЦЕНОВЫХ
ПРЕДЛОЖЕНИЙ
«Запрос ценовых предложений на право заключения
гражданско-правового договора на разработку проектно-сметной
документации на прокладку кабельной линии ресторана «Лесной»
по адресу: Народный проспект, д.17, стр.28.»
Москва, 2015 г.
2
СОДЕРЖАНИЕ
I.
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ................................................................................................ 3
II.
ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ........... 5
III.
ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ.................. 14
IV.
ОБРАЗЦЫ ФОРМ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ ЗАКУПКИ........................ 22
V.
ПРОЕКТ ДОГОВОРА ................................................................................................................ 25
VI.
ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ДОКУМЕНТАЦИИ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА
ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ............................................................................................................. 44
I.
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Положение о закупке - Положение о закупках товаров, работ, услуг для нужд
Государственного автономного учреждения культуры города Москвы «Измайловский Парк
культуры и отдыха», утвержденное заказчиком и размещенное на официальном сайте в
соответствии с требованиями Федерального закона Российской Федерации от 18 июля 2011
года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».
Заказчик – собственник средств или их законный распорядитель, выразителем
интересов которого выступают руководители, наделенные правом совершать от его имени
сделки по закупкам товаров, работ, услуг.
Заказчиком по настоящему запросу ценовых предложений
выступает
Государственное автономное Учреждение культуры города Москвы «Измайловский Парк
культуры и отдыха».
Единая комиссия– комиссия по размещению заказа, коллегиальный орган,
создаваемый Заказчиком для выбора поставщика путем проведения в соответствии с
Положением о закупке запроса ценовых предложений с целью заключения договора.
Специальная комиссия – коллегиальный орган, создаваемый Заказчиком для
решения оперативных вопросов в целях проведения отдельных закупок, а также контроля
размещения заказа.
Официальный сайт - официальный сайт в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет») для размещения информации о размещении
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг www.zakupki.gov.ru.
Сайт Заказчика – сайт Заказчика в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» для размещения заказов на закупки товаров, работ и услуг для нужд Заказчика
www.izmailovsky-park.ru.
Закупка или размещение заказа – процесс определения поставщика, с целью
заключения с ним договора для удовлетворения нужд Заказчика.
Участник закупки – любое юридическое лицо, независимо от организационноправовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала,
в том числе индивидуальный предприниматель, которые соответствуют требованиям,
установленным Заказчиком в соответствии с Положением о закупке.
Поставщик – юридическое лицо, предлагающие или поставляющие товары, работы,
услуг Заказчику.
Победитель процедуры закупки – участник закупки, который сделал лучшее
предложение в соответствии с условиями документации процедуры закупки.
Процедура закупки – процедура, в результате проведения которой Заказчик
производит выбор поставщика, в соответствии с правилами, установленными документацией
процедуры закупки, с которым заключается договор на поставку товаров, выполнение работ
или оказание услуг. Процедуры закупки могут быть открытыми и закрытыми.
Запрос ценовых предложений – процедура закупки, при которой комиссия
определяет в качестве победителя запроса предложений участника запроса предложений,
подавшего заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в Документации о
проведении запроса ценовых предложений, и предложившего наименьшую стоимость
выполнения договора.
Договор – договор на поставку товаров, выполнение работ или оказание услуг.
Товары – любые предметы (материальные объекты). К товарам, в частности,
относятся изделия, оборудование, носители энергии и электрическая энергия. В случае, если
по условиям процедуры выбора поставщика происходит закупка товара и сопутствующих
работ, услуг (транспортировка, монтаж, наладка и т. п.), процедура рассматривается как
направленная на закупку товара при условии, что стоимость таких сопутствующих работ,
услуг не превышает стоимости самих товаров.
Работы - любая деятельность, результаты которой имеют материальное выражение и
могут быть реализованы для удовлетворения потребностей Заказчика. К работам, в
частности, относится деятельность, связанная со строительством, реконструкцией, сносом,
4
ремонтом
или
обновлением
здания, сооружения или объекта, в том числе,
подготовка строительной площадки, выемка грунта, возведение, сооружение, монтаж
оборудования или материалов, отделочные работы, а также сопутствующие строительные
работы, такие, как бурение, геодезические работы, спутниковая съемка, сейсмические
исследования и аналогичные работы
Услуги – любая деятельность, результаты которой не имеют материального
выражения, включая консультационные и юридические услуги, ремонт и обслуживание
компьютерной, офисной и иной техники и оборудования, создание программного
обеспечения и передача прав (лицензий) на его использование, а так же предоставление
движимого и недвижимого имущества в лизинг или аренду. В целях проведения закупки к
услугам относится любой предмет закупки, помимо товаров и работ, в том числе лизинг и
аренда.
Одноименные товары, работы, услуги – аналогичные по техническим и
функциональным характеристикам товары, работы, услуги, которые могут отличаться друг
от друга незначительными особенностями (деталями), не влияющими на качество и
основные потребительские свойства товаров, результаты работ, услуг являются
однородными по своему потребительскому назначению и могут быть взаимозаменяемыми. К
одноименным товарам, одноименным работам, одноименным услугам относятся товары,
работы, услуги, включенные в одну группу товаров, работ, услуг в соответствии с
используемым Заказчиком классификатором. Используемые в работе классификаторы
устанавливаются приказом руководителя Заказчика.
Электронный документ – электронное сообщение, подписанное электронной
цифровой подписью в соответствии с Федеральным законом от 06 апреля 2011 года № 63-ФЗ
«Об электронной подписи».
Документ в электронной форме – документ, в котором информация представлена в
форме набора состояний элементов вычисленной техники, иных средств обработки,
хранения и передачи информации.
Документация процедуры закупки – комплект документов, содержащий полную
информацию о предмете, условиях участия и правилах проведения процедуры закупки,
правилах подготовки, оформления и подачи предложения участником закупки, правилах
выбора поставщика, а так же об условиях заключаемого по результатам процедуры закупки
договора.
Заявка на участие в процедуре закупки – для процедур закупок, проводимых в
бумажном виде: комплект документов, содержащий предложение участника закупки,
направленное Заказчику по форме и в порядке, установленном документацией процедуры
закупки, для процедур закупок, проводимых в электронном виде: комплект документов,
содержащий предложение участника закупки, направленное Заказчику по форме и в порядке,
установленном документацией процедуры закупки в форме электронного документа.
Начальная (максимальная) цена договора – предельно допустимая цена договора,
определяемая Заказчиком в документации процедуры закупки.
Реестр недобросовестных поставщиков – публичный реестр, формируемый из
участников закупок, уклонившихся от заключения договора, от представления обеспечения
исполнения договора, если таковое требовалось документацией процедуры закупки, а также
из поставщиков (исполнителей, подрядчиков), договоры с которыми расторгнуты по
решению суда в связи с существенным нарушением ими условий договоров.
5
II. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ
ЗАПРОСА ЦЕНОВЫХ
ПРЕДЛОЖЕНИЙ
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Законодательное регулирование
1.1.1. Настоящая документация о проведении запроса ценовых предложений (далее
по тексту (документация о запросе предложений) подготовлена в соответствии с
Положением о закупках товаров, работ, услуг для нужд Государственного автономного
учреждения культуры города Москвы «Измайловский Парк культуры и отдыха» (далее –
Положение о закупке), (в редакции от 03.06.2014г., утвержденной приказом Департамента
культуры города Москвы № 488 от 03.06.2014г.), размещенным на официальном сайте в
соответствии с требованиями Федерального закона Российской Федерации от 18 июля 2011
года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»,
положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона
Российской Федерации от 26 июля 2006 года №135-ФЗ «О защите конкуренции»,
Федерального закона Российской Федерации 3 ноября 2006 года № 174-ФЗ «Об автономных
учреждениях», Федерального закона Российской Федерации от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», иных
федеральных законов и нормативных правовых актов регулирующих отношения, связанные
с осуществлением закупок государственными автономными учреждениями.
1.1.2. Положение о закупке регулирует закупочную деятельность Государственного
автономного учреждения культуры города Москвы «Измайловский Парк культуры и
отдыха» и содержит требования к закупке, в том числе порядок подготовки и проведения
процедур закупки (включая способы закупки) и условия их применения, порядок заключения
и исполнения договоров, а также иные связанные с обеспечением закупки положения.
1.1.3. В части, прямо не урегулированной Положением о закупке, проведение
запроса ценовых предложений регулируется настоящей документацией о запросе
предложений.
1.2. Заказчик
1.2.1. Заказчик, указанный в пункте 8.1 части III "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА
ЗАПРОСА ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ" настоящей документации о запросе предложений
(далее по тексту ссылки на части, разделы, подразделы, пункты и подпункты относятся
исключительно к настоящей документации о запросе предложений, если рядом с такой
ссылкой не указано иного), проводит запрос предложений, предмет и условия которого
указаны в пунктах 8.2 и 8.6 части III "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА ЦЕНОВЫХ
ПРЕДЛОЖЕНИЙ", в соответствии с процедурами, условиями и положениями настоящей
документации о запросе предложений и Положения о закупке.
1.3. Предмет запроса ценовых предложений. Место, условия и сроки (периоды)
поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг
1.3.1. Предмет запроса ценовых предложений указан в пункте 8.2 части III
"ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ".
1.3.2. Место, условия и сроки (периоды) поставки товаров, выполнения работ,
оказания услуг указаны в пункте 8.5 части III "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА
ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ" и части VI "ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ДОКУМЕНТАЦИИ О
ЗАПРОСЕ ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ".
6
1.4. Начальная (максимальная) цена договора
1.4.1. Начальная (максимальная) цена договора указана в извещении о проведении
запроса ценовых предложений и пункте 8.6 части III "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА
ЗАПРОСА ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ".
1.5. Источник финансирования закупки и порядок оплаты
1.5.1. Заказчик направляет средства на финансирование закупки товаров, выполнение
работ, оказание услуг из источника финансирования, указанного в пункте 8.7 части III
"ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ".
1.5.2. Порядок оплаты за поставленные товары, выполненные работы, оказанные
услуги указан в пункте 8.8 части III "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА ЦЕНОВЫХ
ПРЕДЛОЖЕНИЙ".
1.6.
Требования, предъявляемые к участникам закупки.
1.6.1. Участник закупки
должен соответствовать следующим обязательным
требованиям:
1.6.1.1.
быть правомочным заключать договор;
1.6.1.1.1.
В случае если проводится запрос ценовых предложений среди субъектов
малого предпринимательства, в соответствии с указанием на это в пункте 8.2 части III
"ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА ЦЕНОВЫХ
ПРЕДЛОЖЕНИЙ" в части
сведений, указываемых в отношении отдельного лота, участниками такого запроса ценовых
предложений могут быть только субъекты малого предпринимательства. Статус субъекта
малого предпринимательства определяется в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
1.6.1.1.2.
В случае, указанном в пункте 1.6.1.1.1., участник закупки декларирует
свое соответствие статусу субъекта малого предпринимательства в Заявке на участие в
запросе ценовых предложений (форма 1 части IV "ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ
ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ ЗАКУПКИ").
1.6.1.2. обладать необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на
поставку товаров, выполнение работ или оказание услуг в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации и если такие товары, работы, услуги
приобретаются в рамках заключаемого договора;
1.6.1.3. обладать необходимыми сертификатами на товары в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации, являющиеся предметом
заключаемого договора;
1.6.1.4. не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть
признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом);
1.6.1.5. не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению
суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой
приостановлена;
1.6.1.6. не иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным
обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные
фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов
балансовой стоимости активов участника закупки, определяемой по данным бухгалтерской
отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник закупки считается
соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие
указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и
решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в процедуре закупки не
принято;
7
1.6.1.7. отсутствие у участника закупки - физического лица, либо у руководителя,
членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица
- участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у
которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении
указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой
товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом закупки, и
административного наказания в виде дисквалификации;
1.6.1.8. обладать исключительными правами на объекты интеллектуальной
собственности, если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает права на эти
объекты.
1.6.2. Участник закупки должен обладать профессиональной компетентностью,
финансовыми ресурсами, оборудованием и другими материальными возможностями,
надежностью, опытом и репутацией, а также людскими ресурсами, необходимыми для
исполнения договора, системой управления охраной труда, если указанные требования
содержатся в документации процедуры закупки.
Параметры определения и предельные показатели достаточности и необходимости
обладания участниками указанными ресурсами и характеристиками для исполнения
предполагаемого договора, позволяющие однозначно определить соответствие или
несоответствие участника закупки установленным требованиям, указываются в части VI
"ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ДОКУМЕНТАЦИИ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА ЦЕНОВЫХ
ПРЕДЛОЖЕНИЙ".
Если предметом закупки являются проектные, изыскательские, строительные или
ремонтные работы и услуги, влияющие на безопасность объектов капитального
строительства, то указанные требования не должны быть ниже установленных для таких
случаев Градостроительным кодексом Российской Федерации. При этом ответственность за
установление таких требований несет Заказчик.
1.6.3. Заказчик вправе установить в документации процедуры закупки требование об
отсутствии сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков,
который ведется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд" (далее – федеральный реестр недобросовестных
поставщиков).
1.6.4. Заказчик вправе при проведении закупки проектных, изыскательских,
строительных или ремонтных работ и услуг, влияющих на безопасность объектов
капитального строительства, установить в документации процедуры закупки требование о
представлении участником в составе заявки официального документа органа надзора за
саморегулируемыми организациями (письмо в адрес саморегулируемой организации или
участника, выписка из реестра, иной документ), прямо подтверждающего право
саморегулируемой организации выдавать свидетельства на данные виды работ.
1.6.5. Требования к участникам закупок, предусмотренные пунктом 1.6.1. и 1.6.2.
могут быть также установлены Заказчиком в документации процедуры закупки к
соисполнителям (субподрядчикам, субпоставщикам), привлекаемым участником закупки для
исполнения договора в соответствии с объемом и перечнем выполняемых соисполнителями
(субподрядчиками, субпоставщиками) поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг,
если предполагаемый объем таких поставок, работ, услуг составляет более 5% от общей
цены заявки участника. В этом случае в составе заявки участник декларирует соответствие
предлагаемого соисполнителя (субподрядчика, субпоставщика) установленным требованиям.
1.7. Привлечение соисполнителей (субподрядчиков)
к исполнению договора
8
1.7.1. Участник
закупки
вправе привлечь
к
исполнению
договора
соисполнителей (субподрядчиков) в случае, если такое право предусмотрено пунктом 8.10
части III "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ".
2. ДОКУМЕНТАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
2.1. Содержание документации о проведении запроса ценовых предложений
2.1.1. Документация о проведении запроса ценовых предложений (далее по тексту –
документация о запросе предложений) включает перечень частей, разделов и подразделов и
форм, а также изменения и дополнения, вносимые в документацию в порядке,
предусмотренном пунктом 2.3.
2.1.2. В случае проведения запроса ценовых предложений заказчик, обеспечивает
размещение документации о запросе предложений на официальном сайте в срок, не менее
чем за пять рабочих дней до дня истечения срока представления заявок.
Дополнительно документация о запросе предложений может быть опубликована в
любых средствах массовой информации, в том числе, электронных.
2.1.3. Документация о запросе предложений доступна для ознакомления на
официальном сайте без взимания платы.
2.1.4. Заказчик одновременно с размещением извещения о проведении запроса
предложений вправе направить запрос предложений лицам, осуществляющим поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг.
2.1.4.1. Запрос предложений может направляться с использованием любых средств
связи, в том числе в виде документа в электронной форме.
2.2.
Разъяснение положений документации о запросе предложений
2.2.1. При проведении запроса ценовых предложений какие-либо переговоры
заказчика или единой комиссии с участником закупки не допускаются.
2.2.2. Любой участник закупки вправе направить в письменной форме, в том числе в
виде документа в электронной форме, Заказчику запрос о разъяснении положений
документации о запросе предложений, при условии, что такой запрос поступит к заказчику
не позднее чем за четыре рабочих дня до срока окончания подачи заявок, указанного в
п.8.13.
части
III
"
ИНФОРМАЦИОННАЯ
КАРТА
ЗАПРОСА
ЦЕНОВЫХ
ПРЕДЛОЖЕНИЙ".
В течение одного дня со дня принятия решения о предоставлении разъяснений
положений документации о запросе предложений Заказчик обязан направить в письменной
форме или в виде документа в электронной форме разъяснения положений документации о
запросе предложений участнику закупки, направившему запрос. Разъяснения положений
такой документации размещаются заказчиком на сайте Заказчика и/или официальном сайте
не позднее чем в течение трех дней со дня принятия решения о предоставлении указанных
разъяснений, но не позднее трех рабочих до даты окончания подачи заявок на участие в
запросе предложений.
2.2.3. Разъяснение должно быть размещено Заказчиком на официальном сайте с
содержанием запроса на разъяснение положений документации о запросе предложений, без
указания участника закупки, от которого поступил запрос.
2.2.4. Разъяснение положений документации о запросе не должно изменять ее суть.
9
2.3.
Внесение изменений в извещение о
проведении
Запроса ценовых предложений и документацию о проведении запроса ценовых
предложений
Заказчик, по собственной инициативе или в соответствии с запросом
участника закупки вправе принять решение о внесении изменений в документацию о
проведении запроса ценовых предложений (далее по тексту – документация о запросе
предложений) не позднее, чем за три дня до даты окончания подачи заявок на участие в
запросе ценовых предложений.
2.3.2. Изменение предмета запроса ценовых предложений не допускается.
2.3.3. Не позднее трех дней со дня принятия решения о внесении изменений в
документацию о запросе предложений такие изменения размещаются Заказчиком, в порядке,
установленном для размещения извещения о проведении запроса ценовых предложений.
При этом срок подачи заявок на участие в запросе ценовых предложений должен быть
продлен так, чтобы со дня размещения на сайте официальном сайте внесенных изменений в
документацию о запросе предложений до даты окончания подачи заявок на участие в
запросе ценовых предложений такой срок составлял не менее чем три дня.
2.3.4. Участники закупки, не подавшие на момент публикации извещения о внесении
изменений в документацию о запросе предложений, заявку на участие в таком запросе
ценовых предложений, но планирующие принять участие в данном запросе ценовых
предложений, самостоятельно отслеживают возможные изменения, внесенные в извещение о
проведение запроса ценовых предложений и в документацию о запросе предложений,
размещенные на официальном сайте.
2.3.6. Заказчик не несет ответственности в случае, если участник закупки не
ознакомился с изменениями, внесенными в извещение о проведении запроса ценовых
предложений и документацию о запросе предложений, размещенными надлежащим образом.
2.3.1.
2.4.
Отказ от проведения запроса ценовых предложений
2.4.1. Заказчик вправе на любом этапе отказаться от проведения запроса ценовых
предложений, разместив извещение об этом на сайте Заказчика и/или официальном сайте.
3. ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ЦЕНОВЫХ
ПРЕДЛОЖЕНИЙ
3.1.
Язык документов, входящих в состав
заявки на участие в запросе ценовых предложений
3.1.1. Заявка на участие в запросе ценовых предложений, подготовленная участником
закупки, а также вся корреспонденция и документация, связанные с заявкой на участие в
запросе ценовых предложений должны быть составлены на русском языке.
3.1.2. Использование других языков для подготовки заявки на участие в запросе
ценовых предложений расценивается единой комиссией как несоответствие заявки на
участие в запросе ценовых предложений требованиям, установленным документацией о
запросе предложений.
3.2 Требования к форме заявки на участие в запросе ценовых
предложений
3.2.1. Форма заявки на участие в запросе ценовых предложений приводится в части
IV "ОБРАЗЦЫ ФОРМ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ ЗАКУПКИ".
10
3.2.2. Представление
заявки
на участие в запросе ценовых предложений с
отклонением по форме, установленной документацией о запросе предложений,
расценивается единой комиссией как несоответствие заявки на участие в запросе ценовых
предложений требованиям, установленным документацией о запросе предложений.
4. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ЦЕНОВОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ
4.1. Порядок, место, дата начала и дата окончания
срока подачи заявок на участие в запросе ценовых предложений
4.1.2. Любой участник закупки, в том числе участник закупки, которому не
направлялся запрос предложений, вправе подать только одну заявку.
4.1.3. Заявка подается участником закупки Заказчику в письменной форме или в
форме электронного документа в срок, указанный в документации о проведении запроса
предложений. В случае подачи заявки в форме электронного документа Заказчик в тот же
день обязан направить в письменной форме или в виде документа в электронной форме
участнику закупки, подавшему такую заявку, подтверждение получения такой заявки.
4.1.4. Заявка, поданная в срок, указанный в документации о проведении запроса
предложений, регистрируется Заказчиком. По требованию участника закупки, подавшего
заявку, Заказчик, выдают расписку в получении заявки с указанием даты и времени ее
получения.
4.1.5. Проведение переговоров между Заказчиком или комиссией и участником
закупки в отношении, поданной им заявки не допускается.
4.1.6. Заявки, поданные после дня окончания срока подачи заявок, указанного в
документации о проведении запроса предложений, не рассматриваются и в день их
поступления возвращаются участникам закупки, подавшим такие заявки.
4.2.
Запрет изменения заявок на участие в запросе ценовых предложений
4.2.1. Участник закупки, подавший заявку на участие в запросе ценовых
предложений, не вправе изменить заявку на участие в запросе ценовых предложений.
5.
РАССМОТРЕНИЕ И ОЦЕНКА ЗАЯВОК
5.1. Рассмотрение заявок на участие в запросе ценовых предложений
5.1.2. Комиссия в срок, не превышающий пяти рабочих дней, следующих за днем
окончания срока подачи заявок, рассматривает заявки на соответствие их требованиям,
установленным в документации о проведении запроса предложений, и оценивает заявки.
5.1.3. Победителем в проведении запроса предложений признается участник закупки,
подавший заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в документации о
проведении запроса предложений и в которой указана наиболее низкая цена товаров, работ,
услуг. При предложении наиболее низкой цены товаров, работ, услуг несколькими
участниками закупки победителем в проведении запроса предложений признается участник
закупки, заявка которого поступила ранее заявок других участников закупки.
5.1.4. Комиссия отклоняет
заявки, если они не соответствуют требованиям,
установленным в документации о проведении запроса предложений, или предложенная в
заявках цена товаров, работ, услуг превышает максимальную (начальную) цену, указанную в
11
документации
о
проведении
запроса предложений. Комиссия также отклоняет
заявку в случае наличия сведений об участнике закупки в федеральном реестре
недобросовестных поставщиков, если такое требование установлено в документации о
проведении запроса предложений. Отклонение заявок по иным основаниям не допускается.
5.1.5. Результаты рассмотрения и оценки заявок оформляются протоколом, который
подписывается всеми присутствующими на заседании членами комиссии и Заказчиком.
6.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА
ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
6.1. Порядок заключения договора
6.1.1.В случае если победитель в проведении запроса предложений в срок, указанный в
извещении о проведении запроса предложений, не представил Заказчику подписанный
договор, такой победитель признается уклонившимся от заключения договора.
6.1.2. В случае, если победитель в проведении запроса предложений признан
уклонившимся от заключения договора, Заказчик вправе обратиться в суд с иском о
требовании, о понуждении победителя в проведении запроса предложений заключить
договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора,
либо заключить договор с участником закупки, предложение о цене договора которого
содержит лучшее условие по цене договора, следующее после предложенного победителем в
проведении запроса предложений условия, если цена договора не превышает начальную
(максимальную) цену договора, указанную в документации
о проведении запроса
предложений. При этом заключение договора для указанных участников закупки является
обязательным. В случае уклонения указанных участников закупки от заключения договора
Заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении таких участников
закупки заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от
заключения договора, осуществить повторное размещение заказа.
6.1.3. Договор может быть заключен в срок не более двадцати дней со дня
размещения на сайте Заказчика и/или официальном сайте протокола рассмотрения и оценки
заявок.
6.1.4. Договор заключается на условиях, предусмотренных документацией о
проведении запроса предложений, по цене, предложенной в заявке победителя в проведении
запроса предложений или в заявке участника закупки, с которым заключается договор в
случае уклонения победителя в проведении запроса предложений от заключения договора.
6.1.5. В случае отклонения комиссией всех заявок Заказчик вправе осуществить
повторное размещение заказа путем запроса предложений. При этом Заказчик вправе
изменить условия исполнения договора.
6.1.6. Заказчик вправе без объяснения причин отказаться от заключения Договора, не
возмещая участнику понесенные им расходы в связи с участием в процедуре запросе
предложений.
6.2. Обеспечение исполнения договора
6.2.1. Если в соответствии с пунктом 8.17 части III "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА
ЗАПРОСА ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ " заказчиком установлено требование обеспечения
исполнения договора, договор заключается только после предоставления участником
закупки, с которым заключается договор, обеспечения исполнения договора.
6.2.2. Обеспечение исполнения договора может быть представлено в виде
безотзывной банковской гарантии выданной банком или иной кредитной организацией или
залога денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита).
12
6.2.3. Способ
обеспечения исполнения
договора
определяется
участником запроса ценовых предложений, с которым заключается договор, самостоятельно
из способов, указанных в пункте 6.2.2.
6.2.4. Размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его предоставления
указаны в пункте 8.20 части III "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА ЦЕНОВЫХ
ПРЕДЛОЖЕНИЙ ".
6.2.5. Требования к обеспечению исполнения договора, предоставляемому в виде
безотзывной банковской гарантии:
6.2.5.1. Безотзывная банковская гарантия должна соответствовать требованиям,
установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным
законодательством Российской Федерации.
6.2.5.2. В безотзывной банковской гарантии в обязательном порядке должна быть
указана сумма, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по договору,
которая должна быть не менее суммы, установленной в пункте 8.20 части III
"ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ".
6.2.5.3. Безотзывная банковская гарантия должна содержать указание на договор,
исполнение которого она обеспечивает путем указания на стороны договора, название
предмета договора и ссылки на итоговый протокол запроса ценовых предложений как
основание заключения договора.
6.2.5.4. Срок действия безотзывной банковской гарантии должен устанавливаться с
учетом установленного общего срока поставки товаров, выполнения работ, оказание услуг
по договору и оканчиваться не ранее его завершения плюс 60 дней.
6.2.5.5. Безотзывная банковская гарантия должна содержать указание на согласие
банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в договор, не освобождают его от
обязательств по соответствующей банковской гарантии.
6.2.6. Требования к обеспечению исполнения договора, предоставляемому в виде
залога денежных средств:
6.2.6.1. Денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения договора, в качестве
залога должны быть перечислены в размере, указанном в пункте 8.20 части III
"ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ", и на счет,
реквизиты которого указаны в пункте 8.21 части III "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА
ЗАПРОСА ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ".
6.2.6.2. Факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения договора
подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате (квитанцией в случае
наличной формы оплаты) либо копией такого платежного поручения (квитанции) с выпиской
банка о списании денежных средств с расчетного счета участника закупки, с которым
заключается договор.
6.2.6.3. Денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения договора в качестве
залога, должны быть зачислены по реквизитам счета заказчика, указанным в пункте 8.21
части III "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ", до
заключения договора. В противном случае обеспечение исполнения договора в виде залога
денежных средств считается не предоставленным.
6.2.6.4. Денежные средства возвращаются поставщику (подрядчику, исполнителю), с
которым заключается договор, при условии надлежащего исполнения им всех своих
обязательств по договору по истечению срока действия договора и 60 дней после даты
окончания срока действия договора.
6.2.7. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств
по договору перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом
перестало обеспечивать исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) своих
обязательств по договору, соответствующий поставщик (подрядчик, исполнитель) обязуется
в течение 10 (десяти) банковских дней предоставить заказчику иное (новое) надлежащее
обеспечение исполнения обязательств по договору на тех же условиях и в том же размере,
которые указаны в пункте 6.2.
13
6.2.8. Заказчик вправе определить обязательства по договору, которые должны
быть обеспечены. Соответствующие сведения указываются в пункте 8.19 части III
"ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ".
6.2.9. Если условиями процедуры закупки предусмотрена выплата аванса, то Заказчик в
случае наличия риска неисполнения участником, с которым будет заключен договор, своих
обязательств обязан установить в документации процедуры закупки требование о
предоставлении обеспечения возврата аванса в размере аванса. Требование об обеспечении
возврата аванса может быть установлено помимо требования об обеспечении исполнения
договора. В случае, если сумма обеспечения исполнения договора покрывает сумму
авансовых платежей, обеспечение возврата аванса может не устанавливаться в документации
процедуры закупки.
6.2.10. Заказчик в документации процедуры закупки (проекте договора,
содержащегося в документации) вправе также установить требование об обеспечении
исполнения гарантийных обязательств, предусмотренных договором.
7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ УЧАСТНИКОВ
РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗОВ
7.1.
Обжалование результатов размещения заказа.
7.1.1. Контроль за проведением процедур закупки осуществляется в соответствии с
Положением о закупке Специальной комиссией. Участник закупки вправе направить жалобу
на действия Заказчика в контролирующий орган Заказчика.
7.1.2. Порядок внутреннего контроля и обжалования процедуры закупки
определяется руководителем Заказчика, при этом время рассмотрения жалобы не должно
превышать пяти рабочих дней. Заказчик не заключает договор по результатам процедуры
закупки до рассмотрения жалобы по существу.
7.1.3. Участник закупки вправе обжаловать в судебном порядке действия
(бездействие) Заказчика при закупке товаров, работ, услуг.
7.1.4. Участник закупки вправе обжаловать в антимонопольный орган в порядке,
установленном антимонопольным органом, действия (бездействие) заказчика при закупке
товаров, работ, услуг в случаях:
7.1.4.1. не размещения на официальном сайте Положения, изменений, вносимых в
указанное Положение, информации о закупке, подлежащей в соответствии с Федеральным
законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц» размещению на таком официальном сайте, или нарушения сроков
такого размещения;
7.1.4.2. предъявления к участникам закупки требования о представлении документов,
не предусмотренных документацией процедуры закупки;
ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА ЦЕНОВЫХ
ПРЕДЛОЖЕНИЙ
III.
8.
Информация о проводимом запросе ценовых предложений
В части III " ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ"
содержится информация для данного конкретного запроса ценовых предложений, которая
уточняет, разъясняет и дополняет положения части II "ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ
ЗАПРОСА ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ".
При возникновении противоречия между положениями части II "ОБЩИЕ УСЛОВИЯ
ПРОВЕДЕНИЯ
ЗАПРОСА
ЦЕНОВЫХ
ПРЕДЛОЖЕНИЙ"
и
части
III"ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА ЦЕНОВЫХ
ПРЕДЛОЖЕНИЙ"
применяются положения части III " ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА ЦЕНОВЫХ
ПРЕДЛОЖЕНИЙ ".
№
пункта
8.1.
8.2.
8.3.
8.4.
8.5.
Наименование
Информация
Наименование заказчика,
контактная информация
Наименование: Государственное автономное
учреждение культуры города Москвы
«Измайловский Парк культуры и отдыха»
Место нахождения: 105187, г. Москва, аллея
Большого Круга, д. 7
Номер контактного телефона:, +7(499) 165-22-72
Адрес электронной почты: [email protected]
Контактное лицо: Белых Евгений Владимирович
Наименование, вид и предмет
Запрос ценовых предложений на право
запроса ценовых предложений
заключения гражданско-правового договора на
разработку проектно-сметной документации на
прокладку
кабельной
линии
ресторана
«Лесной» по адресу: Народный проспект, д.17,
стр.28.
Изображение
товара,
на Не установлено.
поставку
которого
размещается заказ
Официальный сайт, на
www.zakupki.gov.ru.
котором размещена
www.izmailovsky-park.ru
документация о проведении
запроса ценовых предложений
Предмет договора
Разработка проектно-сметной документации на
прокладку
кабельной
линии
ресторана
«Лесной» по адресу: Народный проспект, д.17,
стр.28.
8.5.1. Наименование
поставляемых товаров,
выполняемых работ,
оказываемых услуг
8.5.2. Количество
поставляемого товара, объем
выполняемых работ,
ОКДП: 4560531
В соответствии с Частью V "ПРОЕКТ ДОГОВОРА"
и положениями Части VI " ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
ДОКУМЕНТАЦИИ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА
15
№
пункта
Наименование
оказываемых услуг
8.5.3. Место, условия и сроки
(периоды) поставки товара,
выполнения работ, оказания
услуг
8.6.
Начальная (максимальная)
цена договора, порядок
формирования цены договора
8.6.1.
Начальная (максимальная)
цена единицы товара, работы,
услуги
8.7.
Источник финансирования
закупки, код(ы) ОКДП
8.8.
Форма, сроки и порядок
оплаты поставляемых товаров,
выполняемых работ,
оказываемых услуг
Требования к участникам
закупки
8.9.
Информация
ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ"
Место:
территория
ГАУК
г.
Москвы
«Измайловский ПКиО»
Условия: В соответствии с Частью V "ПРОЕКТ
ДОГОВОРА"
и положениями Части VI "
ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ДОКУМЕНТАЦИИ О
ПРОВЕДЕНИИ
ЗАПРОСА
ЦЕНОВЫХ
ПРЕДЛОЖЕНИЙ".
Сроки: с момента подписания договора по «27»
марта 2015 года.
266 965,64 (Двести шестьдесят шесть тысяч девятьсот
шестьдесят пять рублей 64 копейки), в том числе
НДС 18%
Аванс не предусмотрен.
Начальная максимальная цена договора включает
в себя все затраты, издержки и иные расходы
Подрядчика, в т.ч. сопутствующие, связанные с
исполнением договора.
Не установлена.
Источник финансирования: субсидии на цели, не
связанные с финансовым обеспечением выполнения
государственного задания;
ОКДП 4560531 КОСГУ:226
Код субсидии: 056-1-14-002
В соответствии с положениями Части V "ПРОЕКТ
ДОГОВОРА"
8.9.1.
Участник
закупки
должен
соответствовать
следующим
обязательным
требованиям:
1) быть правомочным заключать договор;
2) не находиться в процессе ликвидации (для
юридического лица) или быть признанным по
решению арбитражного суда несостоятельным
(банкротом);
3) обладать необходимыми сертификатами на
используемые товары в соответствии с действующим
законодательством
Российской
Федерации,
являющиеся предметом заключаемого договора;
4) не являться организацией, на имущество
которой наложен арест по решению суда,
административного органа и (или) экономическая
деятельность, которой приостановлена;
16
№
пункта
8.10.
Наименование
Привлечение соисполнителей
(субподрядчиков) к
исполнению договора.
Условия их привлечения.
Информация
5) не иметь задолженности по начисленным
налогам, сборам и иным обязательным платежам в
бюджеты любого уровня или государственные
внебюджетные фонды;
6)отсутствие у участника закупки - физического
лица, либо у руководителя, членов коллегиального
исполнительного органа или главного бухгалтера
юридического лица - участника закупки судимости за
преступления в сфере экономики (за исключением
лиц, у которых такая судимость погашена или снята),
а также неприменение в отношении указанных
физических лиц наказания в виде лишения права
занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью, которые связаны с
поставкой товара, выполнением работы, оказанием
услуги, являющихся предметом закупки, и
административного
наказания
в
виде
дисквалификации;
7)
обладать исключительными правами на
объекты интеллектуальной собственности, если в
связи с исполнением договора Заказчик приобретает
права на эти объекты.
8) отсутствие сведений об участнике закупки в
реестре недобросовестных поставщиков, который
ведется в соответствии с Федеральным законом от
05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд" (далее –
федеральный
реестр
недобросовестных
поставщиков).
8.9.2. Требования к участникам закупок,
предусмотренные подпунктами 1-6 настоящего
пункта, установлены также к
субподрядчикам,
соисполнителям, субпоставщикам участника закупки,
привлекаемым участником закупки для исполнения
договора в соответствии с объемом и перечнем
выполняемых
работ,
оказываемых
услуг,
поставляемого товара, если предполагаемый объем
таких работ, услуг, товара составляет более 5% от
общей цены заявки участника.
В этом случае в составе заявки участник должен
декларировать
соответствие
предлагаемого
соисполнителя (субподрядчика, субпоставщика)
установленным требованиям.
Не допускается.
17
№
пункта
8.11.
8.12.
Наименование
Информация
Порядок предоставления
участникам закупки
разъяснений положений
документации о проведении
запроса ценовых предложений
Дата начала и окончания срока
предоставления участникам
закупки разъяснений
положений документации о
проведении запроса ценовых
предложений
Любой участник закупки вправе направить запрос о
разъяснении положений документации о запросе
ценовых предложений со дня публикации на
официальном сайте извещения о проведении запроса.
Дата и время окончания срока
подачи заявок на участие в
запросе ценовых предложений
«05» февраля 2015 г.12:00
Заявки на участие в запросе ценовых предложений
принимаются
по
адресу:
ГАУК
г.Москвы
«Измайловский ПКиО», 105187, г. Москва, аллея
Большого Круга, д.7, каб.209
Дата окончания срока
рассмотрения заявок на
участие в запросе ценовых
предложений
«06» февраля 2015 г.
Дата окончания срока оценки
и сопоставления заявок на
участие в запросе ценовых
предложений
«06» февраля 2015 г.
Документы, входящие в состав
заявки на участие в запросе
ценовых предложений
1. Заявка на участие в запросе ценовых предложений,
оформляемая в соответствии с Формой 1 части IV
"ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ
ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ ЗАКУПКИ"
1.1. Сведения о квалификации участника, в
соответствии с формой 2 "КВАЛИФИКАЦИЯ
УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ", приведенной в части IV
"ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ
ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ РАЗМЕЩЕНИЯ
ЗАКАЗА".
2. Полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня
размещения на официальном сайте извещения о
проведении запроса ценовых предложений выписка
из единого государственного реестра юридических
лиц или нотариально заверенная копия такой
выписки (для юридического лица);
2.1. Полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня
размещения на официальном сайте извещения о
проведении запроса ценовых предложений выписка
из
единого
государственного
реестра
индивидуальных предпринимателей или нотариально
Со дня публикации на официальном сайте извещения
о проведении запроса ценовых предложений по «02»
февраля 2015 г.
18
№
пункта
Наименование
Информация
заверенная
копия
такой
выписки
(для
индивидуального предпринимателя);
2.2. Копии документов, удостоверяющих личность
(для иного физического лица);
2.3. Надлежащим образом заверенный перевод на
русский язык документов о государственной
регистрации
юридического
лица
или
государственной регистрации физического лица в
качестве индивидуального предпринимателя в
соответствии с законодательством соответствующего
государства (для иностранного лица) полученные не
ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на
официальном сайте извещения о проведении запроса
ценовых предложений.
3. Копии учредительных документов участника
размещения заказа (Устав, Учредительный договор,
Свидетельство о государственной регистрации
юридического лица, Свидетельство о постановке на
учет в налоговом органе – для юридического лица;
Копия паспорта, Свидетельство о государственной
регистрации
физического
лица
в
качестве
индивидуального предпринимателя, Свидетельство о
постановке на учет в налоговом органе – для
индивидуального предпринимателя).
4. Документ, подтверждающий полномочия лица на
осуществление действий от имени участника закупки
- юридического лица (копия решения о назначении
или об избрании или приказа о назначении
физического лица на должность, в соответствии с
которым такое физическое лицо обладает правом
действовать от имени участника закупки без
доверенности (далее по тексту - руководитель). В
случае, если от имени участника закупки действует
иное лицо, заявка на участие должна содержать также
доверенность на осуществление действий от имени
участника закупки, заверенную печатью участника
закупки и подписанную руководителем участника
закупки (для юридических лиц) или уполномоченным
этим руководителем лицом, либо нотариально
заверенную копию такой доверенности. В случае,
если указанная доверенность подписана лицом,
уполномоченным руководителем участника закупки,
заявка на участие в должна содержать также
документ, подтверждающий полномочия такого лица.
5. Решение об одобрении или о совершении крупной
сделки либо копия такого решения в случае, если
требование о необходимости наличия такого решения
для совершения крупной сделки установлено
законодательством
Российской
Федерации,
19
№
пункта
Наименование
Информация
учредительными документами юридического лица и
если для участника закупки поставка товаров,
выполнение работ, оказание услуг, являющихся
предметом договора, или внесение денежных средств
в качестве обеспечения заявки на участие в,
обеспечения исполнения договора являются крупной
сделкой.
5.1. В случае, если получение Решение об одобрении
или о совершении крупной сделки до истечения
срока подачи заявок на участие в запросе ценовых
предложений для участника запроса ценовых
предложений невозможно в силу необходимости
соблюдения установленного законодательством и
учредительными документами участника закупки
порядка созыва заседания органа, к компетенции
которого относится вопрос об одобрении или о
совершении крупных сделок, участник обязан
представить письмо, содержащее обязательство в
случае признания его победителем запроса ценовых
предложений представить вышеуказанное решение
до момента заключения договора.
5.2. В случае, если для участника закупки поставка
товаров, выполнение работ, оказание услуг,
являющиеся предметом договора, или внесение
денежных средств в качестве обеспечения заявки на
участие в процедуре закупки, обеспечения
исполнения договора не являются крупной сделкой,
участник закупки представляет соответствующее
письмо.
6. Документы, подтверждающие соответствие
требованиям к участнику закупки, предусмотренным
пунктом 8.10 Части III "ИНФОРМАЦИОННАЯ
КАРТА":
6.1. Справка о правомочности оказывать услуги по
предмету запроса
ценовых
предложений
в
соответствии
с
определенными
уставом
разрешенными для участника закупки видами
экономической
деятельности
(составляется
в
произвольной форме);
6.2. Декларация о том, что участник закупки не
находится в процессе ликвидации (для юридического
лица), не признан по решению арбитражного суда
несостоятельным
(банкротом),
не
является
организацией, на имущество которой наложен арест
по решению суда, административного органа и (или)
экономическая
деятельность,
которой
приостановлена (составляется в произвольной
форме);
6.3. Справка или Акт, выданные ИФНС России (срок
20
№
пункта
Наименование
Информация
давности не более 1(Одного) календарного месяца на
день окончания подачи заявки), подтверждающие
отсутствие задолженности по начисленным налогам,
сборам и иным обязательным платежам в бюджеты
любого уровня или государственные внебюджетные
фонды.
6.4. Декларация об отсутствии у участника закупки физического лица, либо у руководителя, членов
коллегиального
исполнительного
органа
или
главного бухгалтера юридического лица - участника
закупки судимости за преступления в сфере
экономики (за исключением лиц, у которых такая
судимость погашена или снята), а также о
неприменении в отношении указанных физических
лиц наказания в виде лишения права занимать
определенные
должности
или
заниматься
определенной деятельностью, которые связаны с
поставкой товара, выполнением работы, оказанием
услуги, являющихся предметом закупки, и
административного
наказания
в
виде
дисквалификации (составляется в произвольной
форме);
6.5. Справка из Реестра недобросовестных
поставщиков, который ведется в соответствии с
Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг
для
обеспечения
государственных
и
муниципальных нужд" (далее – федеральный реестр
недобросовестных поставщиков
6.6.
Документы,
подтверждающие
наличие
исключительных прав собственности на объекты
интеллектуальной собственности (предоставляется
только, если в связи с исполнением договора
Заказчик приобретает права на такие объекты
интеллектуальной собственности).
7.
Наличие
регистрационного
номера
в
Государственном
реестре
саморегулируемой
организации (СРО) в соответствии с действующим
законодательством РФ.
8. Сведения и документы, подтверждающие
соответствие
соисполнителей
(субподрядчиков,
субпоставщиков) требованиям, установленным в
документации в соответствии с пунктом 1.6.5 Части
II "ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА
ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ", если участник
закупки планирует привлекать к исполнению
договора
соисполнителей
(субподрядчиков,
субпоставщиков) или справку о том, что
21
№
пункта
Наименование
8.13.
Обеспечение исполнения
договора
8.14.
Срок подписания проекта
договора по результатам
проведения запроса ценовых
предложений
Информация
соисполнители (субподрядчики, субпоставщики),
выполняющие более 5 % объема поставок товаров,
выполнения работ, оказания услуг участником
привлекаться не будут.
9. Заявка на участие в запросе ценовых предложений
может
содержать
эскиз,
рисунок,
чертеж,
фотографию, иное изображение товара, образец
(пробу) товара, на поставку которого размещается
заказ (предоставляется по усмотрению участника
закупки).
Не требуется.
Договор может быть заключен в срок не более
двадцати дней со дня размещения на официальном
сайте итогового протокола.
22
IV.
ОБРАЗЦЫ ФОРМ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ ЗАКУПКИ
Форма 1. ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
Заявка должна быть составлена в письменной форме и заверена подписью
уполномоченного представителя участника закупки (для физических лиц) и печатью
(для юридических лиц). В случае если заявка насчитывает более одного листа, все
листы должны быть пронумерованы, скреплены печатью участника закупки на
прошивке (для юридических лиц) и заверены подписью уполномоченного лица
участника закупки.
Заявка должна быть составлена в следующей форме:
На бланке участника закупки
(по возможности)
Дата, исх. номер
В Единую комиссию ГАУК г. Москвы
«Измайловский ПКиО»
По адресу: Государственное автономное
учреждение культуры города Москвы
«Измайловский Парк культуры и
отдыха», 105187, г. Москва, ул. аллея
Большого Круга, д.7.
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
Запрос ценовых предложений на право заключения гражданско-правового договора
на разработку проектно-сметной документации на прокладку кабельной линии
ресторана «Лесной» по адресу: Народный проспект, д.17, стр.28
Изучив Извещение о проведении запроса ценовых предложений «Запрос ценовых
предложений на право заключения гражданско-правового на разработку проектносметной документации на прокладку кабельной линии ресторана «Лесной» по адресу:
Народный проспект, д.17, стр.28, номер закупки 2015000007, мы (указываются сведения
об участнике закупки: наименование и место нахождения (для юридического лица);
фамилия, имя, отчество и место жительства (для физического лица), банковские
реквизиты, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), по возможности КПП,
ОГРН (ОГРНИП) согласны исполнить условия договора, указанные в извещении о
проведении запроса ценовых предложений.
1. Цена товара, работы, услуги с указанием сведений о включенных или не включенных в
нее расходах (расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов,
сборов и другие обязательные платежи):______ руб. ___ коп. (сумма прописью).
2. Настоящей заявкой декларируем следующее:
Участник заявляет о соответствии следующим, установленным требования по указанному
запросу ценовых предложений:
1)
правомочен заключать договор;
22
23
2)
не находится в процессе ликвидации (для юридического лица) и не признан по
решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом);
3) обладает необходимыми сертификатами на используемые товары в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации, являющиеся предметом
заключаемого договора(данный пункт заполняется только в случае если в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации, товары, поставляемые по
предмету закупки, подлежат сертификации);
4)
не является организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда,
административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена;
5)
не имеет задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным
платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды.
6)
обладает исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности,
если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает права на эти
объекты(заполняется только в случае, если при исполнении договора, заключаемого по
результатам закупки, заказчику передаются права на объекты интеллектуальной
собственности);
7) об участнике отсутствуют сведения в реестре недобросовестных поставщиков, который
ведется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд" (далее – федеральный реестр недобросовестных поставщиков).
8) об участнике закупки - физического лица, либо у руководителя, членов коллегиального
исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки
судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая
судимость погашена или снята), а также о неприменении в отношении указанных
физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара,
выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом закупки, и
административного наказания в виде дисквалификации
9) соисполнители, субподрядчики, субпоставщики участника, привлекаемые для
исполнения договора в соответствии с объемом и перечнем выполняемых работ,
оказываемых услуг, поставляемых товаров, если предполагаемый объем таких работ,
услуг, товаров составляет более 5% от общей цены заявки участника, соответствуют
требованиям, указанным в пунктах 1) -6)(заполняется только в случае, если при исполнении
договора, заключаемого по результатам закупки, для выполнения работ, оказания услуг,
поставки товаров привлекаются субподрядчики, соисполнители, субпоставщики для
выполнения работ, оказания услуг, поставки товаров в размере более 5% от общей цены
заявки участника).
Уполномоченный представитель участника закупки
(для юридических лиц)
/ участник закупки (для физических лиц)
____________ (Ф.И.О.)
М.П. (подпись)
23
24
Форма 2. КВАЛИФИКАЦИЯ УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ
Приложение № 1
к заявке на участие в запросе ценовых предложений
КВАЛИФИКАЦИЯ УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ
№
п/п
1
Наименование показателя
Опыт выполнения работ по
предмету запроса ценовых
предложений за последние три
года
Данные участника
запроса ценовых
предложений
Есть
(развернутое описание
с указанием
количества
договоров(договоров)/
Нет
Примечание1
Развернутое предложение должно
включать в себя информацию о
количестве государственных
(муниципальных) контрактах и/или
гражданско-правовых договоров по
предмету, аналогичному предмету
запроса ценовых предложений.
Может быть подтверждено по
усмотрению участника справкой в
производной форме, копиями
государственных контрактов,
договоров, актов выполненных
работ и др.
Руководитель участника закупки/ Уполномоченный представитель
_________________________________________,
(должность)
_________________ (_______________)
(подпись)
(Ф.И.О.)
М.П.
1Участник
закупки может подтвердить содержащиеся в данной форме сведения, приложив к ней любые
необходимые, по его мнению, документы. Не предоставление таких документов не является основанием для
отказа в допуске к участию в запросе ценовых предложений
24
25
V.
ПРОЕКТ ДОГОВОРА
Гражданско-правовой договор № __________
на разработку проектно-сметной документации на прокладку кабельной линии
ресторана «Лесной» по адресу: Народный проспект, д.17, стр.28
г. Москва
«___» __________ 2015 г.
Государственное автономное учреждение культуры города Москвы «Измайловский Парк
культуры и отдыха», именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице Директора
А.А. Оглоблина, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
_____________________________________________ (для юридических лиц указываются
полное наименование, организационно-правовая форма, ОГРН, место нахождения; для
индивидуальных предпринимателей - фамилия, имя, отчество, ОГРНИП; для физических
лиц - фамилия, имя, отчество, реквизиты документа, удостоверяющего личность, место
жительства), именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице ______________,
действующего на основании ________________, с другой стороны, вместе именуемые
«Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», с соблюдением требований Гражданского
кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положения о
закупках, на основании результатов путем проведения Запроса ценовых предложений
(протокол от «___»__________2015г. № ___________) заключили настоящий Гражданскоправовой договор (далее –Договор) о нижеследующем:
Статья 1. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется разработать и согласовать проектно-сметную документацию
на прокладку кабельной линии ресторана «Лесной» по адресу: Народный проспект, д.17,
стр.28, в объеме, установленном Техническим заданием (Приложение № 5) и локальной
сметой (Приложение № 1), а Заказчик обязуется принять результат услуг и оплатить его в
порядке и условиях, предусмотренных настоящим Договором.
1.2. Проект представляется Заказчику в 4 (четырех) экземплярах на бумажном носителе и
1 (одного) экземпляра в электронной форме.
1.3. Услуги, предусмотренные Договором, оказываются поэтапно в следующем порядке и
объеме услуг:
Этап 1 – «Предпроектная разработка»:
- уточнение исходно-разрешительной документации;
Этап 2 – «Проект»;
- разработка рабочей проектно-сметной документации;
- согласование разработанной проектно-сметной документации
со всеми
заинтересованными городскими службами, обеспечивающими эксплуатацию объекта, а
также в иных организациях в установленном порядке.
1.4. Исполнитель оказывает услуги на период проектирования:
- по заказу и получению исходных данных для разработки и/или корректировки проекта
(подготовка запросов, получение и оплата счетов) по получению технических условий от
городских служб и организаций, обеспечивающих эксплуатацию объекта.
- по согласованию проектной и рабочей документации с уполномоченными органами и
организациями г. Москвы в соответствии с требованиями градостроительного регламента
г. Москвы и Техническим заданием.
- по сдаче разработанной и согласованной проектно-сметной документации Заказчику.
25
26
1.5. Исполнитель гарантирует соответствие оказанных услуг требованиям действующего
законодательства Российской Федерации, города Москвы, иными нормативными
правовыми актами, регулирующими предмет Договора, в строгом соответствии с
условиями Договора и приложений к нему, с учетом индивидуальных особенностей
Объекта. При подписании Договора Исполнитель предоставляет Заказчику заверенную
копию свидетельства саморегулируемой организации (далее – СРО) о допуске к
выполнению работ по предмету Договора:
- Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым заказчиком
на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем
(генеральным проектировщиком).
1.6. Заказчик принимает и оплачивает услуги за счет бюджета города Москвы. Заказчик
создает Исполнителю необходимые условия для оказания услуг и организовывает их
приемку.
Статья 2. Цена Договора и порядок расчетов
2.1. Начальная (максимальная) цена Договора составляет 266 965,64 (Двести шестьдесят
шесть тысяч девятьсот шестьдесят пять рублей 64 копейки), в том числе НДС 18%
2.1.1. Цена Договора с учетом снижения по результатам проведения Запроса
ценовых предложений составляет:
_____________________________________________________________, включая НДС
18% - ___________________________________________________________.
Код субсидии: 056 1 14 002 КОСГУ 226 ОКДП 4560531
2.2. Цена Договора включает в себя все затраты, издержки и иные расходы Исполнителя, в
том числе сопутствующие, связанные с исполнением Договора.
2.3. Цена Договора может быть снижена по соглашению Сторон без изменения
предусмотренных Договором объема Работ и иных условий его исполнения. При этом
Стороны составляют и подписывают дополнительное соглашение к Договору.
2.4. Оплата производится Заказчиком
путем перечисления на расчетный счет
Исполнителя, указанный в Договоре, после выполнения последним фактически
выполненных объемов работ и на основании подписанного Сторонами Акта о приемке
выполненных работ по форме КС-2, Справки о стоимости выполненных работ и затрат по
форме КС-3, при отсутствии у Заказчика претензий и замечаний по количеству и качеству
выполненных работ в течение 40 (сорока) банковских дней.
2.5. Обязательства Заказчика по оплате цены Договора считаются исполненными с
момента списания денежных средств в размере, установленном Договором с расчетного
счета Заказчика. За дальнейшее прохождение денежных средств Заказчик ответственности
не несет.
Статья 3. Сроки выполнения работ
3.1. Срок выполнения Исполнителем своих обязательств по Договору в полном объеме: с
момента заключения договора до 27 марта 2015 г.
Исполнитель вправе досрочно выполнить услуги и сдать Заказчику их результат в
установленном Договоре порядке.
3.2. Исполнитель производит услуги, предусмотренные Договором, в соответствии с
Графиком в котором устанавливаются сроки выполнения работ по составлению проектносметной документации и согласование разработанной документации с уполномоченными
органами.
3.3 Порядок выполнения работ Исполнителем по разработке проектно-сметной
документации следующий:
В сроки установленные Графиком
Исполнитель разрабатывает проектно-сметную
документацию, производит согласование разработанной проектной документации с
уполномоченными органами и организациями города Москвы.
26
27
Организация проведения государственной экспертизы (Мосгосэкспертизы), при
необходимости, и получение положительного заключения осуществляется Исполнителем
в общий срок разработки проектно-сметной документации, установленный Договором и
Графиком.
3.4. Исполнитель передает Заказчику с сопроводительными документами 4 (четыре)
комплекта разработанной проектно-сметной документации и 1 (один) экземпляр
проектно-сметной документации на электронном носителе. Согласование документации
Заказчиком осуществляется в течение 5 (пяти) календарных дней с момента получения ее
от Исполнителя.
3.5. Обязательства Сторон по Договору считаются выполненными после получения
положительного заключения с уполномоченными органами и организациями г. Москвы, и
оплаты оказанных и принятых Заказчиком услуг в полном объеме и предоставлении
Заказчику 4 (четырех) комплектов проектно-сметной документации и 1 (одного)
комплекта на электронном носителе.
3.6. Датой передачи права использования Заказчиком разработанной Исполнителем
документации считается дата подписания Заказчиком окончательного сводного Акта
сдачи-приемки оказанных услуг. За Исполнителем сохраняются личные неимущественные
авторские права на разработанную и переданную Заказчику проектно-сметную
документацию.
Использование Исполнителем разработанной проектно-сметной
документации без письменного согласия Заказчика не разрешается.
Статья 4. Порядок сдачи-приемки выполненных работ
4.1. После завершения выполнения работ, а так же оказания всего предусмотренного
Договором объема работ (положительное заключение с уполномоченными органами и
организациями г. Москвы), Исполнитель с уведомлением представляет Заказчику
комплект документов: Акт сдачи-приемки выполненных работ в 3 (трех) экземплярах,
Акты по формам КС-2, Справку о стоимости выполненных работ и затратам по форме КС3, Реестр выполненных проектных работ, подписанный Исполнителем по завершению
выполнения работ на соответствующем этапе (по завершению всего, предусмотренного
Договором, объема работ).
4.2. Не позднее 5 (пяти) календарных дней после получения от Исполнителя документов,
указанных в п. 4.1. Договора, Заказчик рассматривает результаты и осуществляет приемку
работ, выполненных на соответствующем этапе (по Договору) на предмет соответствия их
объема, качества требованиям, изложенным в Договоре и направляет Исполнителю
подписанный Заказчиком Акт сдачи/приемки выполненных работ в 1 (одном) экземпляре,
либо запрос о предоставлении разъяснений касательно результатов работ, или
мотивированный отказ от принятия результатов выполненных работ, или Акт с перечнем
выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения. В случае
отказа Заказчика от принятия результатов выполненных работ в связи с необходимостью
устранения недостатков и/или доработки результатов работ Исполнитель обязуется в срок,
установленный
в
акте,
составленном
Заказчиком,
устранить
указанные
недостатки/произвести доработки за свой счет.
4.3. Для проверки соответствия качества оказанных Исполнителем работ требованиям,
установленным Договором, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов, в том
числе путем назначения соответствующих экспертиз. В случае если по результатам
проведения указанных выше проверок качества работ будут установлены их
несоответствия требованиям Договора и приложений к нему, расходы, понесенные
Заказчиком в связи с проверкой, а также причиненные таким несоответствием последнему
убытки, возлагаются на Исполнителя.
4.4. В случае получения от Заказчика запроса о предоставлении разъяснений касательно
результатов работ, или мотивированного отказа от принятия результатов выполненных
работ, или акта с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их
27
28
устранения Исполнитель в течение 3 (трех) рабочих дней обязан предоставить Заказчику
запрашиваемые разъяснения в отношении выполненных работ или в срок, установленный
в указанном акте, содержащем перечень выявленных недостатков и необходимых
доработок, устранить полученные от Заказчика замечания/недостатки/произвести
доработки и передать Заказчику приведенный в соответствие с предъявленными
требованиями/замечаниями комплект отчетной документации, отчет об устранении
недостатков, выполнении необходимых доработок, а также повторный подписанный
Исполнителем Акт сдачи-приемки выполненных работ, иные, предусмотренные
Договором акты в 3 (трех) экземплярах и документы для принятия Заказчиком
выполненных работ.
4.5. В случае если по результатам рассмотрения отчета, содержащего выявленные
недостатки и необходимые доработки, Заказчиком будет принято решение об устранении
Исполнителем недостатков/выполнении доработок в надлежащем порядке и в
установленные сроки, а также в случае отсутствия у Заказчика запросов касательно
представления разъяснений в отношении выполненных работ, Заказчик принимает
выполненные работы и подписывает 3 (три) экземпляра Акта сдачи-приемки
выполненных работ, Акты по формам КС-2, КС-3, один экземпляр из которых направляет
Исполнителю в порядке, предусмотренном в п. 4.2. Договора.
4.6. Подписанные Заказчиком и Исполнителем Акты сдачи-приемки выполненных работ
по каждому этапу, Сводный Акт сдачи-приемки выполненных работ, Акты по формам
КС-2, КС-3, Реестр выполненных проектных работ и представленный Исполнителем
Заказчику счет на оплату цены Договора и являются основанием для оплаты Исполнителю
выполненных работ на условиях, предусмотренных Договором.
4.7. Обязательства Исполнителя по выполнению работ, предусмотренных Договором,
считаются выполненными с момента подписания Заказчиком Актов сдачи-приемки
выполненных работ по каждому этапу, Актов по формам КС-2, КС-3, а так же Сводного
Акта сдачи-приемки оказанных услуг и передачи ему (Заказчику) предусмотренных
Договором документов, в том числе проектно-сметной документации в количестве и
форме, установленной Договором и приложениями к нему, до получения которых он,
Заказчик, вправе не подписывать документы, подтверждающие факт выполнения работ по
Договору.
Статья 5. Права и обязанности Сторон
5.1. Заказчик вправе:
5.1.1. Требовать от Исполнителя надлежащего исполнения обязательств в соответствии с
Договором, включая оформление отчетной документации и материалов, подтверждающих
исполнение обязательств в соответствии с требованиями Договора и приложений к нему.
5.1.2. Как лично, так и через уполномоченного представителя, в порядке, установленным
статьей 4 Договора в любое время проверять и контролировать ход, сроки и порядок
оказания услуг по Договору, не вмешиваясь при этом в хозяйственную деятельность
Исполнителя, ссылаться на недостатки выполненных работ, вносить замечания и давать
обязательные для выполнения Исполнителем указания об объеме и ходе выполнения
работ, требовать своевременного устранения выявленных при проверке и приемке работ
недостатков, устанавливать срок их устранения.
5.1.3. Оказывать содействие Исполнителю при выполнении работ.
5.1.4. В случае досрочного выполнения Исполнителем обязательств по Договору принять
и оплатить выполненные работы в соответствии с установленным в Договоре порядком.
5.1.5. Запросить у Исполнителя дополнительные экземпляры Проекта и иных документов
без дополнительной платы.
5.1.6. Пользоваться иными, установленными Договором и законодательством Российской
Федерации правами.
5.2. Заказчик обязан:
28
29
5.2.1. Обеспечить Исполнителю доступ на Объект в согласованные сроки.
5.2.2. В порядке и на условиях, предусмотренных Договором и приложениями к нему,
принимать и оплачивать надлежащим образом выполненные Исполнителем работы,
рассматривать предоставленные им акты и иные документы, и, при отсутствии замечаний,
подписывать их.
5.2.3. Предоставлять Исполнителю документацию, необходимую для выполнения работ
по Договору при ее наличии.
5.2.4. Сообщать в письменной форме Исполнителю о недостатках, обнаруженных в ходе
выполнения работ.
5.2.5. Направлять Исполнителю уведомления об уплате в добровольном порядке сумм
неустойки (пеней, штрафов), предусмотренных Договором за неисполнение
(ненадлежащее исполнение) Исполнителем своих обязательств по Договору.
5.2.6. В случае неуплаты Исполнителем в добровольном порядке предусмотренных
Договором сумм неустойки (пеней, штрафов) взыскивать их в судебном порядке.
5.3. Исполнитель вправе:
5.3.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком актов, предусмотренных
Договором на основании представленных Исполнителем отчетных документов и при
условии истечения срока, указанного в п. 4.2. Договора.
5.3.2. Требовать оплаты надлежащим образом оказанных и принятых Заказчиком работ.
5.3.3. Привлекать сторонние организации (третьи лица) для выполнения работ по
Договору, заключая с ними соответствующие договора, неся при этом полную
ответственность перед Заказчиком за их действия и выполненные таким образом работы.
О привлечении сторонних организаций (третьих лиц) Исполнитель письменно уведомляет
Заказчика не позднее 3 (трех) дней до непосредственного начала оказания сторонней
организацией работ по Договору.
Привлечение соисполнителей не влечет изменение цены Договора и/или объемов работ по
Договору. Перечень работ, выполненных сторонними организациями, и их стоимость
Исполнитель указывает в отчетной документации, представляемой
Заказчику по
результатам выполненных работ в порядке, установленном Договором.
5.3.4. Запрашивать имеющиеся в наличии у Заказчика документы, необходимые для
выполнения работ по Договору, а так же разъяснения и уточнения относительно предмета
Договора.
5.3.5. Проводить дополнительные обследования Объекта без участия Заказчика по
предварительной договоренности с Заказчиком и на основании доверенности на право
обследования, выданной Заказчиком.
5.3.6. Получать от Заказчика содействие при выполнении работ в соответствии с
условиями Договора.
5.3.7. Досрочно исполнить обязательства по Договору.
5.4. Исполнитель обязан:
5.4.1. Своевременно, надлежащим образом выполнить работы и представить Заказчику
отчетную документацию, предусмотренную Договором и приложениями к нему.
5.4.2. Выполнить работы по Договору в строгом соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации, Москвы, иных нормативных правовых актов,
регулирующих предмет Договора, условиями Договора и приложений к нему, включая
индивидуальные особенности Объекта, а также иным требованиям сертификации,
безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам,
техническим регламентам и т.п.).
5.4.3. Выполнить работы в сроки, установленные Графиком и Договором.
5.4.4. Согласовать с Заказчиком дату обследования Объекта (при необходимости).
5.4.5. Своевременно, за свой счет вносить в ПСД изменения, связанные с введением в
действие новых нормативных правовых актов, регулирующих деятельность,
осуществление которой является предметом Договора, а также устранять недостатки и
29
30
неточности в разработанной ПСД, выявленные как во время, так и после приемки
выполненных работ, в пределах срока действия Договора.
5.4.6. Внести изменения в ПСД и утвердить (согласовать) их в соответствующих
организациях в случае возникновения необходимости внесения изменений в планировку
Объекта, в виды ремонтных работ, в виды строительных материалов и оборудования, а
также в утвержденную ранее ПСД за свой счет.
5.4.7. При необходимости проведения экспертизы конструкций и элементов Объекта
нести все расходы на проведение такой экспертизы, согласование и утверждение ПСД.
5.4.8. По требованию Заказчика предоставлять необходимую информацию и
документацию.
5.4.9. Предоставлять Заказчику отчеты о ходе выполнения работ (в том числе акты по
формам КС-2, КС-3 и иные, предусмотренные Договором документы), Акты сдачиприемки работ по каждому из этапов, предусмотренных Графиком, а так же по
завершению оказания услуг – Сводный Акт сдачи-приемки работ.
5.4.10. При наличии у Заказчика обоснованных замечаний по качеству выполненных
работ (этапов работ) устранять замечания за свой счет в установленные Заказчиком
сроки.
5.4.11. Получать в соответствующих органах и организациях необходимые согласования,
разрешения, предписания и технические условия на подключение Объекта к
действующим сетям (электроснабжение, водоснабжение, водоотведение, отопление,
радиофикация, телефонизация и другие).
5.4.11.1. Согласования, разрешения, предписания и технические условия, полученные
Исполнителем в ходе оказания услуг, должны быть немедленно предоставлены Заказчику
для ознакомления.
5.4.12. Участвовать в проверках и приемочных комиссиях проверок качества оказанных
услуг, проводимых органами государственного надзора и строительного контроля, а также
Заказчиком.
5.4.13. Представлять с письменного согласия Заказчика его интересы в учреждениях,
организациях и на предприятиях по вопросам ремонтно-реставрационных работ на
Объекте.
5.4.14. Предоставить Заказчику разработанную проектно-сметную документацию в 4
(четырех) экземплярах и 1 (один) экземпляр в электронной форме.
5.4.14.1. Предоставлять Заказчику дополнительные экземпляры ПСД и иных документов
по запросу Заказчика без дополнительной платы.
5.4.15. Одновременно с представлением оказанных услуг к приемке передать для
дальнейшего хранения и использования всю ПСД, а также сопровождающие ее документы
(технические условия, согласования, предписания и другие).
5.4.16. Нести ответственность за оказание услуг в порядке и сроки, установленные
Договором.
5.4.17. Разработать
ПСД, исключающую содержание товарных знаков, знаков
обслуживания, фирменных наименований, патентов, полезных моделей, промышленных
образцов, производителей. В случае если в ПСД необходимо указать товарный знак в
отношении товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных
государств, в ПСД также должно содержаться указание на товарный знак в отношении
товара российского происхождения (при наличии такой информации). При указании в
ПСД на товарные знаки они должны сопровождаться словами «или эквивалент», с
указанием и приведением в ПСД технических характеристик и параметров, позволяющих
установить такую эквивалентность.
5.4.18. Представить Заказчику сведения об изменениях банковских реквизитов и своего
фактического местонахождения в срок не позднее 3 (трех) дней со дня соответствующего
изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении
30
31
адреса фактическим местонахождением Исполнителя будет считаться адрес, указанный в
Договоре.
5.4.19. Выполнить в полном объеме все иные, предусмотренные действующим
законодательством, Договором и приложениями к нему обязательства, предполагающие
создание ПСД Объекта («под ключ»).
5.4.20. Исполнитель обязан представить Заказчику сертификат СРО по проектированию с
допусками по следующим видам работ:
- Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым заказчиком
на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем
(генеральным проектировщиком).
5.4.21. Обязан предоставлять гарантии качества на выполненные работы.
5.4.22. При обнаружении уполномоченными контрольными органами несоответствия
объема и стоимости выполненных работ Сметному расчету и Акту сдачи-приемки
выполненных работ, Исполнитель обязан направить своих полномочных представителей
для представления разъяснений в отношении выполненных работ.
5.4.23. Несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств субподрядчиками. Исполнитель не вправе передавать свои обязательства по
Договору. Заключение субподрядных договоров не изменяет обязательств по Договору
Статья 6. Ответственность Сторон
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных
Договором и приложений к нему, Заказчик несет ответственность в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств по оплате цены Договора
Исполнитель вправе потребовать от Заказчика уплату неустойки. Неустойка начисляется
за каждый день просрочки исполнения обязательств по оплате цены Договора начиная со
дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения
обязательства по оплате цены Договора. Размер такой неустойки устанавливается в
размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Договора.
Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения
указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине
Исполнителя.
В случае отсутствия
бюджетного финансирования и невозможности выполнения
обязательств по настоящему Договору в установленные сроки Заказчик освобождается от
ответственности в соответствии с п. 1 ст. 401 Гражданского кодекса Российской
Федерации, при этом исполнение обязательств производится после поступления средств
из бюджета города Москвы на лицевой счет Заказчика.
6.3. В случае просрочки исполнения своих обязательств по оказанию услуг в сроки,
установленные Графиком, Исполнитель обязан в течение 5 (пяти) банковских дней после
получения от Заказчика соответствующего уведомления уплатить Заказчику неустойку в
размере 10% (десяти процентов) от начальной (максимальной) цены Договора за каждый
день просрочки исполнения обязательств по оказанию услуг по Договору, начиная со дня,
следующего после истечения установленного Графиком срока исполнения такого
обязательства.
Исполнитель освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней) за просрочку
исполнения обязательств по оказанию услуг, в сроки, установленные Графиком, если
докажет, что просрочка исполнения указанных обязательств произошла по вине
Заказчика.
6.4. В случае оказания услуг ненадлежащего качества Исполнитель обязан в течение 5
(пяти) банковских дней после получения от Заказчика соответствующего уведомления
уплатить последнему неустойку. Размер неустойки составляет 10% (десяти процентов) от
31
32
стоимости услуг по Договору за каждый день периода, в котором были выполнены услуги
ненадлежащего качества, с момента направления Заказчиком Исполнителю уведомления о
ненадлежащем исполнении последним обязательств до момента устранения недостатков
оказанных услуг. Под услугами ненадлежащего качества понимаются услуги, результат
которых не соответствует требованиям Договора и приложений к нему.
6.5. В случае расторжения Договора по соглашению Сторон в связи с ненадлежащим
исполнением Исполнителем своих обязательств, а равно как по решению суда,
Исполнитель в течение 5 (пяти) банковский дней с даты подписания соглашения о
расторжении Договора (либо принятия решения судом) уплачивает Заказчику неустойку в
размере 30% (тридцати) от цены Договора.
6.6. В случае установления уполномоченными контрольными органами фактов завышения
объема оказанных услуг и/или их стоимости Исполнитель осуществляет возврат
Заказчику излишне уплаченных денежных средств в течение 5 (пяти) банковских дней
после получения от Заказчика соответствующего уведомления и уплачивает в бюджет
города Москвы штраф в размере 3% (трех) от суммы выявленных завышений (нецелевого
использования) в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента установления
нарушений.
6.6.1. В случае обнаружения Заказчиком или контролирующим органом г. Москвы
необоснованной оплаты принятых Заказчиком без возражений (замечаний) работ, как в
связи с иными отступлениями от условий настоящего договора, Заказчик, в разумный
срок, но не позднее 10 дней с момента установления указанных обстоятельств, извещает
об этом Исполнителя, который при не согласии с основаниями необоснованной оплаты
работ назначает за свой счет экспертизу. Сторона, которая выразила несогласие с выводом
эксперта (экспертов), вправе обратиться за разрешением спора в Арбитражный суд г.
Москвы.
При отсутствии у Исполнителя возражений в отношении выявленных указанным
образом необоснованной оплаты, Исполнитель обязан в бесспорном порядке возвратить
сумму выявленной необоснованной оплаты в течение 5 (Пяти) дней после получения
извещения об основаниях и суммы необоснованной оплаты.
6.7. Уплата неустойки (штрафов/пени) не освобождает Стороны от выполнения принятых
по договору обязательств.
6.8. В случае если ни одна из Сторон не предъявит другой стороне требования о выплате
неустойки, Стороны соглашаются считать размер неустойки равными нулю.
6.9. Исполнитель несет ответственность за недостатки проектно-сметной документации, в
том числе и за те, которые обнаружены при ее реализации, а также в процессе
эксплуатации Объекта. При обнаружении недостатков Исполнитель обязан безвозмездно
их устранить.
6.10. В случае обнаружения при производстве ремонтно-реставрационных работ,
некачественно выполненных и оплаченных услуг по настоящему Договору, Исполнитель
уплачивает Заказчику штраф в размере 10% от цены настоящего Договора, при этом
устраняет выявленные недостатке за счет собственных средств. Факт обнаружения и
объем некачественно оказанных услуг фиксируется в течении 3 (трех) рабочих дней с
момента выявления представителями Заказчика, Исполнителя и эксплуатирующей
организации, пользователем Объекта в Акте о некачественно оказанных услугах, в
котором определяются сроки устранения Исполнителем выявленных недостатков. За срыв
сроков устранения выявленных недостатков, установленных Актом о некачественно
оказанных услугах, Исполнитель выплачивает Заказчику неустойку в размере 0,3% от
стоимости услуг по настоящему Договору за каждый день просрочки. В случае неявки
Исполнителя для составления Акта Акт оформляется без его участия.
Статья 7. Порядок расторжения Договора
7.1. Договор может быть расторгнут:
32
33
- по соглашению Сторон;
- в одностороннем (внесудебном) порядке Заказчиком или в судебном порядке.
7.2. Заказчик вправе расторгнуть Договор в одностороннем (внесудебном) порядке либо
обратиться в суд в установленном действующим законодательством Российской
Федерации порядке с требованием о расторжении Договора в следующих случаях:
7.2.1. При существенном нарушении Договора Исполнителем.
7.2.2. Нарушения Исполнителем сроков выполнения Работ, предусмотренных Графиком,
более чем на 2 (два) рабочих дня.
7.2.3. Установления недостоверности сведений, содержащихся в документах,
представленных Исполнителем на этапе размещения государственного заказа, указанного
в преамбуле Договора.
7.2.4. Установления факта проведения ликвидации Исполнителя - юридического лица или
наличия решения арбитражного суда о признании Исполнителя банкротом и открытии в
отношении него конкурсного производства.
7.2.5. Установления факта приостановления деятельности Исполнителя в порядке,
предусмотренном
Кодексом
Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях.
7.2.6. Наличия у Исполнителя задолженности по начисленным налогам, сборам и иным
обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные
фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% (двадцать пять
процентов) балансовой стоимости активов Исполнителя по данным бухгалтерской
отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что Исполнитель
не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
7.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора в любое время до сдачи
результата работ полностью или частично в одностороннем (внесудебном) порядке,
направив письменное уведомление другой Стороне. Договор прекращает свое действие с
даты, указанной в уведомлении, а случае отсутствия таковой с момента получения
уведомления другой Стороны.
7.4. Досрочное расторжение Договора допускается по соглашению Сторон, на основании
вынесенного в установленном порядке решения судебного органа или в соответствии с
условиями Договора, а также в случаях, предусмотренных действующим гражданским
законодательством РФ.
7.5. Заказчик может в любое время до сдачи ему результата Работы отказаться от
исполнения Договора, уплатив Исполнителю часть установленной цены пропорционально
части работы, выполненной до получения Исполнителем извещения об отказе Заказчика
от исполнения Договора.
7.6. Уведомление о расторжении Договора направляется Стороной в срок не менее чем за
15 (пятнадцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения Договора по
адресу, указанному в статье 13 Договора.
7.7. При расторжении Договора Заказчик обязан:
7.7.1. Принять фактически выполненные Исполнителем
на момент расторжения
Договора работы надлежащего качества.
7.7.2. Оплатить Исполнителю в течение 30 (тридцати) рабочих дней после даты
подписания акта о приемке фактически выполненных работ.
Статья 8. Обстоятельства непреодолимой силы
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по Договору в случае, если оно явилось следствием действия обстоятельств
непреодолимой силы, а именно чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях
обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений, пожара и
т.д.), действий объективных внешних факторов (военные действия, акты органов
33
34
государственной власти и управления и т.п.), а также других чрезвычайных обстоятельств,
подтвержденных в установленном законодательством порядке, препятствующих
надлежащему исполнению обязательств по Договору, которые возникли после
заключения Договора, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства
непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также
которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.
8.2. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы оказанным услугам нанесен
значительный, по мнению одной из Сторон, ущерб, то эта Сторона обязана уведомить об
этом другую Сторону в 3-дневный срок, после чего Стороны обязаны обсудить
целесообразность дальнейшего продолжения оказания услуг и заключить дополнительное
соглашение с обязательным указанием новых объемов, сроков и стоимости услуг, которое
с момента его подписания становится неотъемлемой частью Договора, либо расторгнуть
Договор. Если обстоятельства, указанные в п. 8.1. Договора, будут длиться более 2 (двух)
календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе
расторгнуть Договор без требования возмещения убытков, понесенных в связи с
наступлением таких обстоятельств.
8.3. Если, по мнению Сторон, оказание услуг может быть продолжено в порядке,
действовавшем согласно Договора до начала действия обстоятельств непреодолимой
силы, то срок исполнения обязательств по Договору продлевается соразмерно времени, в
течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.
Статья 9. Порядок урегулирования споров
9.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением Договора, его
изменением, расторжением или признанием недействительным, Стороны будут
стремиться решить путем переговоров, а достигнутые договоренности оформлять в виде
дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.
9.2. В случае не достижения взаимного согласия споры по Договору разрешаются в
Арбитражном суде города Москвы.
9.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Стороны примут меры к его
урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть направлена в
письменном виде. По полученной претензии Сторона обязана дать письменный ответ по
существу в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты ее получения.
Статья 10. Срок действия, порядок изменения Договора
10.1. Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует по «27» мая
2015г.
10.2. Обязательства сторон, не исполненные до даты истечения срока действия Договора,
указанного в п. 10.1. Договора, подлежат исполнению в полном объеме.
10.3. Изменение и дополнение Договора возможно по соглашению Сторон. Все изменения
и дополнения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами
дополнительных соглашений к Договору. Дополнительные соглашения к Договору
являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их подписания
Сторонами.
Статья 11. Передача исключительных прав
11.1. С момента передачи Исполнителем Заказчику выполняемой по настоящему
Договору проектно-сметной документации, Исполнитель передает Заказчику
исключительные права на использование проектно-сметной документации, разработанной
им и его субподрядчиками по Договору, а именно:
А) право на воспроизведение;
Б) право на публичный показ проекта до его реализации;
34
35
В) право на передачу в эфир данных о проекте и его изображений;
Г) право на сообщение для всеобщего сведения о проекте и его изображений;
Д) право на практическую реализацию проекта;
Е) право на переработку.
Другие исключительные права Заказчику не передаются.
11.2. Исполнитель заверяет Заказчика, что все возможные решения, входящие в проектносметную документацию, разработанную по Договору, созданы в рамках выполнения
служебных обязанностей или служебного задания лицами (авторами), которые состоят в
трудовых отношениях с Исполнителем и в силу имеющихся с ними трудовых договоров
не могут предъявлять каких-либо претензий и исков, вытекающих из исключительных
прав на использование произведений.
Статья 12. Прочие условия
12.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением Договора, направляются в
письменной форме по почте заказным письмом по фактическому адресу Стороны,
указанному в статье 13 Договора, или с использованием факсимильной связи,
электронной почты с последующим представлением оригинала в течении 3 (трех) рабочих
дней. В случае направления уведомлений с использованием почты уведомления
считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного
отметкой почты. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и
электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.
12.2. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон,
имеющих одинаковую юридическую силу.
12.3. Все приложения к Договору являются его неотъемлемой частью.
12.4. В случае перемены Заказчика по Договору права и обязанности Заказчика по
Договору переходят к новому заказчику в том же объеме и на тех же условиях.
12.5. При исполнении Договора не допускается перемена Исполнителя, за исключением
случаев, если новый Исполнитель является правопреемником Исполнителя по Договору
вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или
присоединения.
12.6. Гарантия Исполнителя на выполненные Работы на срок до завершения реализации
проекта по благоустройству Объекта.
12.7. Во всем, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются действующим
законодательством Российской Федерации.
Статья 13. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Заказчик:
ГАУК г. Москвы «Измайловский ПКиО»
Адрес: 105187, г. Москва, аллея Большого
Круга, д. 7
Тел: (499) 166-61-19
Факс: (495) 657-97-32
ОГРН 1037739542719
ИНН 7719019638
КПП 771901001
e-mail: [email protected]
www.izmailovsky-park.ru
Исполнитель:
Банковские реквизиты:
Департамент финансов города Москвы
(ГАУК г. Москвы «Измайловский ПКиО»
л/с 2905651000630159)
35
36
Отделение 1 Москва
р/с 40601810000003000002
БИК 044583001
_________________ /А.А. Оглоблин
М.П.
_________________ /__________________
М.П.
36
37
Приложение №1
к Гражданско-правовому договору
от _________ № _____________
СМЕТА № 1
на разработку проектной документации (Стадия Р+П)
по объекту: ГАУК г. Москвы "Измайловский ПКиО"
(наименование стадии, видов проектных и изыскательских работ, сооружения)
(наименование проектно-изыскательской организации)
(наименование организации - заказчика)
№
п/п
Характеристика
предприятия, здания,
сооружения или виды
работ
1
2
№ частей, глав,
таблиц и
пунктов,
указаний к
разделу или
главе Сборника
цен на проектные
и изыскат.
работы для стрства
3
Расчет стоимости
Стоимость руб.
4
5
Сборник базовых цен на проектные работы для строительства, осуществляемые с привлечением средств бюджета г. Москвы МРР-3.2.06.08-13
1
КАБЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ
Сао (т)
=
n
Ц(б)2000 хПКi хКпер
37
38
i=
1
1.1
Кабельные линии
электроснабжения
L=400 м
1.2
Кабельные линии
электроснабжения
L=400 м (параллельные
кабельные линии - 3
линии)
Табл.3.10.6
Прим. п.3
Табл.3.10.6
Примечание п.4
Итого
(
9,1
х
0,05
23 280,00
х
23 280,00
+
400
)
х
0,3
20 952,000
х
3
0,80
23 280,00
20 952,00
44 232,00
Итого с коэффициентом для
стадии проектирования
Относительная стоимость
разработки:
ТЭЧ-72%
Табл. 2.1
44 232,00
х
1,00
44 232,00
Прилож. 1 Табл.
1.14
Сметы - 2%
44 232,00
х
0,72
31 847,04
31 847,04
х
0,02
636,94
32 483,98
Итого
Итого ценах 2000г
Итого с коэффициентом
пересчета в текущий
уровень цен
32 483,98
х
3,351
32 483,98
108 853,82
Приложение № 2 к
распоряжению от
05.03.2013 №8-Р
Сбор исходных данных -2%
108 853,82
х
0,020
2 177,08
Табл. 5.2
38
39
Расходы по оплате счетов
согласующих и
проводящих экспертизу
организаций по работам,
выполняемым по
поручениям заказчика
127 118,64
Итого по смете:
238 149,54
НДС 18%:
42 866,92
ВСЕГО с НДС:
281 016,46
Всего по смете с учетом корректирующего коэффициента К=0,95
266 965,64
Всего стоимость по смете с учетом корректирующего коэффициента К=0,95,
266 965,64 руб.
включая НДС 18% (письмо ДЭПР от 25.07.2013г. № ДПР-1-55/13)
39
40
Приложение № 2
к Гражданско-правовому договору
от _________ № _____________
№
п/п
1
График выполнения работ
Наименование выполняемых работ
Сроки выполнения работ
Примечание
Начало
Окончание
выполнения выполнения
работ
работ
С момента
С правом
подписания
досрочного
договора
выполнения работ
2
3
4
5
ЗАКАЗЧИК:
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Директор
ГАУК г. Москвы «Измайловский ПКиО»
_______________ А.А. Оглоблин
40
41
Приложение № 3
к Гражданско-правовому договору
от _________ № _____________
Форма гарантийного сертификата
по Гражданско-правовому договору
от «___» ____________ 2015 года № _____________
ГАРАНТИЙНЫЙ СЕРТИФИКАТ
по Гражданско-правовому договору № _______________ от «___» _________ 2015 года
на разработку проектно-сметной документации на прокладку кабельной линии ресторана
«Лесной» по адресу: Народный проспект, д.17, стр.28
(далее – Договор)
город _______________
«___» ______________ 2015 г.
Исполнитель (Гарант): ________________________________________________
(организационно-правовая форма, полное фирменное наименование – для юридического лица, Ф.И.О.
полностью – для физического лица)
Место нахождения:_____________________________________________________________________
ОКПО _______________; ОГРН: ________________; ИНН ______________; КПП ______________;
Банковские реквизиты: р/с _________________________________________________________________,
Банк: _________________________________________________________________________________________,
к/с _____________________________________________; БИК ________________________________________.
Настоящий
гарантийный
сертификат
(далее
–
Сертификат)
________________________ (организационно-правовая форма, полное наименование Заказчика)
выдан
Место нахождения:_____________________________________________________________________
ОКПО _______________; ОГРН: ________________; ИНН ______________; КПП ______________;
Банковские реквизиты: р/с _________________________________________________________________,
Банк: _________________________________________________________________________________________,
к/с _____________________________________________; БИК ________________________________________. ,
являющегося Заказчиком по Договору.
Действие настоящего Сертификата распространяется в отношении работ, выполненных в
рамках Договора Исполнителем (Гарантом) и их результата:
Полное наименование работ:_____________________________________________________
________________________________________________________________;(далее – Работы).
Количественные характеристики работ: __________________________________________
______________________________________________________________________________;
Гарантийный срок на Работы, их результат, по условиям Договора, составляет ___
(________) месяцев и начинает исчисляться с даты приемки Работ Заказчиком и подписания
им Акта о приемке выполненных работ.
Исполнитель (Гарант) гарантирует, что в пределах установленного настоящим
Сертификатом гарантийного срока, Работы и их результат будут: соответствовать
требованиям Договора, показателям качества, паспортным данным, установленным для
данного вида Работ; обеспечивать нормальную бесперебойную работу и надежное
функционирование их результата; сохранять требуемые свойства; оставаться пригодными к
использованию (эксплуатации).
41
42
В указанный в настоящем Сертификате гарантийный срок Заказчик, при
обнаружении недостатков выполненных Работ, по своему выбору вправе потребовать:
 незамедлительного безвозмездного устранения недостатков выполненных Работ;
 изготовления другой вещи из однородного материала такого же качества или
повторного выполнения Работ;
 возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков выполненных Работ.
 полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с недостатками выполненных
Работ, а так же в случае, если в установленный настоящим Сертификатом срок
недостатки выполненных Работ не устранены Исполнителем (Гарантом).
Исполнитель (Гарант), в пределах указанного в настоящем Сертификате гарантийного
срока, обязан безвозмездно удовлетворять вышеперечисленные требования Заказчика в
срок не более 3 (трех) рабочих дней со дня их предъявления.
В случае, если во время устранения недостатков выполненных Работ станет очевидным, что
они не будут устранены в определенный настоящим Сертификатом срок, стороны могут
заключить соглашение о новом сроке устранения недостатков.
Настоящий Сертификат составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, по одному экземпляру каждой стороне, вступает в силу с даты подписания и действует в
пределах установленного им гарантийного срока.
Изменение условий и досрочное прекращение действия настоящего Сертификата возможно по
соглашению сторон.
ИСПОЛНИТЕЛЬ
(ГАРАНТ)
_________________________________
(должность руководителя)
_______________ /_________________/
(подпись, инициалы, фамилия)
М.П.
ЗАКАЗЧИК:
ЗАКАЗЧИК
______________________________
(должность руководителя)
_____________________/______________/
(подпись, инициалы, фамилия)
М.П.
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Директор
ГАУК г. Москвы «Измайловский ПКиО»
_______________ А.А. Оглоблин
42
43
Приложение № 4
к Гражданско-правовому договору
от _________ № _____________
АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
г. Москва
«___» _________ 2015 г.
ГАУК г.Москвы «Измайловский ПКиО», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице
Директора А.А. Оглоблина, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
_____________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице
___________________________, действующего на основании _________, с другой
стороны, вместе именуемые «Стороны», составили настоящий акт о нижеследующем:
1. В соответствии с Гражданско-правовым договором №_____________ от «___»
___________2014 г. (далее - Договор) Подрядчик выполнил обязательства по
выполнению работ, а именно:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
______
2. Фактическое качество
требованиям Договора:
выполненных работ соответствует (не соответствует)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
3. Вышеуказанные работы согласно Договору должны быть выполнены «___»
____________ 2015 г., фактически выполнены «____»__________ 2015 г.
4. Недостатки выполненных работ выявлены/не выявлены:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Сдал:
Исполнитель
__________________________
М.П.
Принял:
Заказчик
____________________
М.П.
43
44
VI. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ДОКУМЕНТАЦИИ О ПРОВЕДЕНИИ
ЗАПРОСА ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
УТВЕРЖДАЮ
Директор
ГАУК г.Москвы «Измайловский ПКиО»
__________________А.А. Оглоблин
«____» ___________ 2014г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проведение запроса ценовых предложений на право заключения гражданскоправового договора на разработку проектно-сметной документации на прокладку
кабельной линии ресторана «Лесной» по адресу: Народный проспект, д.17, стр.28
1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ
Настоящее ТЗ определяет технические и организационные требования к
организации работ на разработку проектно-сметной документации на прокладку
кабельной линии ресторана «Лесной» по адресу: Народный проспект, д.17, стр.28
Настоящее техническое задание на проведение
работ по разработке
проектно- сметной документации на прокладку кабельной линии ресторана «Лесной»
на территории ГАУК г. Москвы «Измайловский ПКиО» по адресу: Народный проспект,
д.17, стр.28 разработано на основании следующих документов:
- Федеральный закон от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц»;
- Градостроительный кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства
Российской Федерации, 1998, №19, ст.2069) Закон города Москвы от 25 июня 2008 года
№28 «Градостроительный кодекс города Москвы»;
Нормы и правила комплексного благоустройства на территории города Москвы
(МГСН 1.02-02);
- Нормы и правила проектирования планировки и застройки города Москвы (МГСН 1.0199);
- Правила создания, содержания и охраны зеленых насаждений города Москвы, от
10.09.2002 г. №743-ПП (в редакции Постановления Правительства Москвы
№ 386-ПП от 11.05.10 г.);
- Федеральный закон от 30 декабря 2009 года №384-Ф3 «Технический регламент о
безопасности зданий и сооружений»;
- Федеральный закон от 22 июля 2008 г. №123-ФЭ «Технический регламент о
требованиях пожарной безопасности»;
- Федеральный закон от 25 июня 2002 года №73-Ф3 «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».
- Закон города Москвы от 9 июня 2004 года №40 «Об особом порядке регулирования
градостроительной деятельности на исторических территориях города Москвы и на
территориях зон охраны объектов культурного наследия в городе Москве»;
- Постановление Правительства Москвы от 21 июля 1998 г. №564-ПП «О мерах по
развитию природного комплекса города Москвы»;
- СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп
населения».
44
45
- Основными требованиями к проектному решению является:
Разработка проектно- сметной документации в соответствии с :
- Статусом территории, СНиП, ГОСТ, МГСН 1.01-99, требованиями Закона города
Москвы от 05.05.1999 №17 « О защите зеленых насаждений», «Правилами создания,
содержания и охраны зеленых насаждений города Москвы» и нормативнометодическими документами:
- градостроительной ситуации ( включая планы развития прилегающей территории);
-характера функционального использования проектируемой территории;
-природных особенностей территории;
- сложившейся дорожно-тропиночной сети, максимально возможного сохранения
существующих зеленых насаждений;
Все мероприятия проектировать с учетом :
- использования природоприближенных технологий и методов при проектировании;
- линий градостроительного регулирования.
2. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
Срок выполнения работ: с момента подписания Гражданско-правового договора
до 27 марта_ 2015 г.
Срок действия договора: с момента подписания Гражданско-правового договора
до 27 мая 2015 г
Источник финансирования: субсидии на цели, не связанные с финансовым обеспечением
выполнения государственного задания.
КОСГУ: 226 Код субсидии: 056-1-14-002 ОКДП 4560531
3. НАЧАЛЬНАЯ (МАКСИМАЛЬНАЯ) ЦЕНА ДОГОВОРА
266 965,64 (Двести шестьдесят шесть тысяч девятьсот шестьдесят пять рублей 64
копейки), в том числе НДС 18%
Начальная максимальная цена договора включает в себя все затраты, издержки и
иные расходы Исполнителя, в т.ч. сопутствующие, связанные с исполнением договора.
4. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ
Оплата производится по безналичному расчету, без выплаты авансового платежа,
после подписания Актов о сдаче-приёмке работ по Гражданско-правовому Договору.
5. ХАРАКТЕРИСТИКА ТОВАРА, РАБОТ, УСЛУГ
Произвести работы и подготовить проектно- сметную документацию.
Состав проектно- сметной документации должен строго соответствовать Постановлению
Правительства Российской Федерации от 16.02.08 № 87 « О составе разделов проектной
документации и требований к ней
6. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, УСЛУГ, ПОСТАВКИ ТОВАРА
Начало работ с момента заключения гражданско-правового договора по графику
согласованному с Заказчиком до 27 марта 2015 г.
45
46
7. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЯЕМЫМ РАБОТАМ
1. При разработке проекта предусмотреть (в соответствии с МГСН 1.02.-02):
 Разработку проектной документации выполнить на стадии «Рабочий проект», с
разработкой технологических решений, проекта организации работ, сметной
документации.
 При разработке проектной документации:
 Применять современные методы проектирования.
 .В проектно-сметной документации применять современные материалы кабельных
линий и т. д.
 . В проектных материалах применять современные методы производства работ.
 Работу выполнить с соблюдением действующих Санитарных норм и правил,
Строительных норм и Правил, а также с учётом требований природоохранных
мероприятий с сохранением существующего ландшафта, деревьев и т.д.
 Участвовать в согласовании проекта с Заказчиком в установленном им порядке,
вносить в проект по результатам рассмотрения изменения и дополнения, не
противоречащие данному заданию.
 При необходимости Исполнитель вносит в разработанную документацию
изменения, связанные с введением в действие новых нормативных правовых актов,
регулирующих проектно-изыскательскую деятельность, а также устраняет
недостатки и неточности в разработанной документации, в том числе по
замечаниям согласующих организаций.
 Провести согласования проектной документации в установленном порядке,
включая согласование проекта с экологической экспертизой.
 Сметная документация на производство работ должна быть составлена в нормах и
ценах ТСН-2001 в базовом и текущем уровнях цен.
 Разработанная
проектно-сметная
документация
должна
соответствовать
обязательным требованиям действующих нормативных документов.
4. Организация производства строительно-монтажных работ в пределах охранных,
заповедных и санитарных зон и территорий проектируется в порядке, установленном
специальными правилами и положениями о них.
На стадии разработки проектной документации проводится оценка отрицательных
воздействий объекта на окружающую городскую инфраструктуру в период строительства
с целью их предотвращения, снижения и обеспечения экологической безопасности
жизнедеятельности населения.
5. Выполнить сметную документацию в нормах и ценах ТСН-2001 и в текущих ценах.
6. Комплексный анализ существующей ситуации проектируемой территории:
- схема расположения объекта в г. Москве и округе;
- ситуационный план в М 1:2000:
- фотофиксация существующего положения;
- генеральный план благоустройства;
- дендроплан и перечетная ведомость;
- разбивочный чертеж благоустройства;
- анализ пешеходно-транспортного движения
- сооружения на размещение объектов инфраструктуры и отдыха;
- план ландшафтного анализа;
46
47
 Ведомости основных видов и объемов работ;
 Вертикальная планировка территории;
 Конструкции дорожек и площадок
 Ассортиментная ведомость посадочного материала деревьев и кустарников, таблица с
характеристика рекомендуемого посадочного материала;
 Баланс территории (по генплану)
 Раздел « Проект организации строительства»
 11.Технологический регламент обращения с отходами строительства;
 Сметную документацию выполнить в базисных ценах 2000г (ТСН-2001) в текущих
ценах.
 15 Разработать безбарьерный вход на территорию (ширина не менее 0,9м высота порога
не более 0,025м)
Подрядчик передает Заказчику следующую отчетную документацию:
- согласованную ПСД в 4 экземплярах на бумажном носители ( сброшюрованную) и в 1
экземпляре в электронном виде (СD)
- сметную документацию в электронном виде выполнить формате Smeta.ru
- отдельный том согласований и заключений
- отчеты по инженерным изысканиям.
- другие материалы.
Проект должен быть согласован Исполнителем:
-Заказчик;
-ДПиООС г.Москвы;
-ОПС
- ГКУ «ОД «Мосгорпарк»
- МОЭСК
-ОЭК
-Мосводоканал
-Мосводосток
8. ПЕРЕЧЕНЬ ОТЧЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
- акт выполненных работ, КС-2, КС-3;
- счет-фактура
9 ГАРАНТИЯ НА ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ
Гарантия на срок до завершения реализации проекта
10. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКУ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА
 Наличие регистрационного номера в Государственном реестре саморегулируемой
организации в соответствии с действующим законодательством РФ
 Отсутствие сведений в реестре недобросовестных поставщиков.
Проектные работы должны быть выполнены с привлечением специалистов, имеющих
опыт проектирования аналогичных объектов(территорий парков).
47
48
СМЕТА № 1
на разработку проектной документации (Стадия Р+П)
по объекту: ГАУК г. Москвы "Измайловский ПКиО"
(наименование стадии, видов проектных и изыскательских работ, сооружения)
(наименование проектно-изыскательской организации)
(наименование организации - заказчика)
№
п/п
Характеристика
предприятия, здания,
сооружения или виды
работ
1
2
№ частей, глав,
таблиц и
пунктов,
указаний к
разделу или
главе Сборника
цен на проектные
и изыскат.
работы для стрства
3
Расчет стоимости
Стоимость руб.
4
5
Сборник базовых цен на проектные работы для строительства, осуществляемые с привлечением средств бюджета г. Москвы МРР-3.2.06.08-13
1
КАБЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ
Сао (т)
=
n
Ц(б)2000 хПКi хКпер
i=
1
48
49
1.1
Кабельные линии
электроснабжения
L=400 м
1.2
Кабельные линии
электроснабжения
L=400 м (параллельные
кабельные линии - 3
линии)
Табл.3.10.6
Прим. п.3
Табл.3.10.6
Примечание п.4
Итого
(
9,1
х
0,05
23 280,00
х
23 280,00
+
400
)
х
0,3
20 952,000
х
3
0,80
23 280,00
20 952,00
44 232,00
Итого с коэффициентом для
стадии проектирования
Относительная стоимость
разработки:
ТЭЧ-72%
Табл. 2.1
44 232,00
х
1,00
44 232,00
Прилож. 1 Табл.
1.14
Сметы - 2%
44 232,00
х
0,72
31 847,04
31 847,04
х
0,02
636,94
32 483,98
Итого
Итого ценах 2000г
Итого с коэффициентом
пересчета в текущий
уровень цен
32 483,98
х
3,351
32 483,98
108 853,82
Приложение № 2 к
распоряжению от
05.03.2013 №8-Р
Сбор исходных данных -2%
108 853,82
х
0,020
2 177,08
Табл. 5.2
49
50
Расходы по оплате счетов
согласующих и
проводящих экспертизу
организаций по работам,
выполняемым по
поручениям заказчика
127 118,64
Итого по смете:
238 149,54
НДС 18%:
42 866,92
ВСЕГО с НДС:
281 016,46
Всего по смете с учетом корректирующего коэффициента К=0,95
266 965,64
Всего стоимость по смете с учетом корректирующего коэффициента К=0,95,
266 965,64 руб.
включая НДС 18% (письмо ДЭПР от 25.07.2013г. № ДПР-1-55/13)
50
51
51
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа