close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
Договор поставки № ______
г. Якутск
«___» _________ 20__ г.
Открытое акционерное общество «Алмазы Анабара», именуемый в дальнейшем
«Покупатель», в лице Генерального директора Евсеева Матвея Николаевича, действующего на
основании Устава, с одной стороны, и __________________, именуемое в дальнейшем
«Поставщик», в лице __________________________, действующего на основании
________________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили
настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Предметом настоящего Договора является купля-продажа автоцистерн пожарных
АЦП-8/6-40 на шасси УРАЛ (далее – «Спецавтомобили»), которые Поставщик обязуется
изготовить в соответствии с Техническим заданием, изложенным в Приложениях №1, №2 к
Договору, и передать их в собственность Покупателю, а Покупатель обязуется принять указанные
Спецавтомобили и оплатить их в порядке и на условиях, установленных Договором.
1.2. Комплектация Спецавтомобилей изложена в Приложении №1 (Техническом задании),
которое является неотъемлемой частью настоящего Договора.
1.3. Поставщик гарантирует, что на момент передачи Покупателю, Спецавтомобили
принадлежат Поставщику на праве собственности, не обременены правами третьих лиц, в споре и
под арестом не состоят.
1.4. Спецавтомобили не относятся к основным производственным средствам Поставщика,
не используются и не использовались Поставщиком в производственной деятельности и были
приобретены Поставщиком исключительно в качестве товара в целях последующей продажи.
1.5. Количество Спецавтомобилей - 2 (две) единицы.
2. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Стоимость настоящего Договора составляет
______________________ руб.
(_______________ рублей ___ копеек), в т.ч. НДС (18 %) ________________ руб. (_____________
рублей ___ копейки).
2.2. Оплата по настоящему Договору производится путем перечисления безналичных
денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в разделе 9 Договора, в следующем
порядке:
_________________________________________________________________________.
2.2.3. Обязательство по оплате считается исполненным со дня списания денежных средств
со счета Покупателя.
2.3. Стоимость по настоящему Договору включает в себя все расходы Поставщика по
приобретению Спецавтомобилей,
получению, оформлению документов и поставку
Спецавтомобилей, а также иные расходы Поставщика, связанные с исполнением настоящего
Договора.
2.4. Поставщик предоставляет Покупателю счет-фактуру в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
3. КАЧЕСТВО И КОМПЛЕКТНОСТЬ
3.1. Спецавтомобили должны по качеству соответствовать, Техническому заданию,
изложенному в Приложении №1 к Договору, требованиям Договора и действующего
законодательства Российской Федерации, что должно быть подтверждено Поставщиком
документами установленной формы.
3.2.
Количество и комплектность Спецавтомобилей должны соответствовать условиям
Договора.
3.3.
Проверка количества, комплектности и качества Спецавтомобилей производится
при его передаче Покупателю в соответствии с разделом 4 Договора.
4. ПОРЯДОК И СРОКИ ПЕРЕДАЧИ
4.1.
Поставщик обязуется передать Спецавтомобили,
Технического задания, в течение _____________ календарных дней.
согласно
требованиям
4.2.
Приемка-передача Спецавтомобилей от Поставщика к Покупателю оформляется
Актом о приеме-передаче (с приложением товарной накладной). Право собственности на
Спецавтомобили, риск случайной гибели, случайной порчи и утраты переходит к Покупателю с
момента подписания Акта о приеме-передаче.
4.3. Передача Спецавтомобилей осуществляется Поставщиком по адресу: Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул. 50 лет Советской Армии 86/3а, уполномоченному представителю
Покупателя (по доверенности). Поставщик одновременно с передачей Спецавтомобилей вручает
Покупателю: комплект документов на него, включающий в себя паспорт транспортного средства
на Спецавтомобили, копию одобрения типа транспортного средства, копию Сертификата
соответствия, руководство по эксплуатации на русском языке, сервисную книжку специальных
транспортных средств или базового автомобиля, ключи, счет-фактуру, товарную накладную и
прочие документы и оборудование, необходимое для эксплуатации Спецавтомобилей.
Непредоставление Покупателю любого из упомянутых документов означает некомплектную
поставку и является основанием для отказа Покупателя от подписания Акта о приеме-передаче.
4.4.
В случае мотивированного отказа Покупателя от приемки Спецавтомобилей,
Сторонами составляется двухсторонний Акт с перечнем необходимых доработок и сроков их
выполнения.
4.5.
После устранения Поставщиком недостатков в Спецавтомобилях, приемка
производится по Акту о приеме-передаче.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН ПО ДОГОВОРУ
5.1.
Сторона Договора, имущественные интересы которой нарушены в результате
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Договору другой стороной, вправе
требовать полного возмещения причиненных ей этой стороной убытков.
5.2.
За невыполнение Поставщиком условий Договора в срок, установленный п.4.1
настоящего Договора, Поставщик обязан уплатить Заказчику штраф в размере определенном
согласно п.5.3 настоящего Договора.
5.3.
За передачу Спецавтомобилей с нарушением установленного в договоре срока
поставки Поставщик уплачивает Покупателю пеню в размере двойной ставки рефинансирования
(учетной ставки) Банка России, от стоимости товаров, отгруженных с просрочкой, за каждый день
просрочки, до момента фактического исполнения обязательства по поставке.
5.4.
При определении размера ставки рефинансирования (учетной ставки) Банка России
в целях исчисления пени принимается наибольшая ставка из действующих на дату наступления
срока поставки товара (соответствующей партии товара) или на дату фактической поставки товара
(соответствующей партии товара).
5.5.
Покупатель имеет право на расчет в одностороннем порядке суммы пени за
несвоевременное исполнение Поставщиком своих обязательств и на ее односторонний зачет в счет
оплаты Поставщику. Для проведения зачета достаточно заявления Покупателя в адрес
Поставщика с указанием суммы пени и ее расчета.
5.6.
Независимо от уплаты пени, Поставщик возмещает Покупателю убытки,
возникшие в результате ненадлежащего исполнения обязательств.
5.7.
Поставщик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка
исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы (форс-мажор).
5.8.
В случае просрочки исполнения Заказчиком сроков оплаты за поставленный товар,
Поставщик, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока
вправе взыскать с Заказчика неустойку в размере одной трехсотой действующей на день уплаты
неустойки ставки рефинансирования Центрального банка РФ от стоимости неоплаченного товара
за каждый день просрочки исполнения обязательства.
5.9.
Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка
исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы (форс-мажор).
5.10. Штрафные санкции начисляются исключительно по письменному требованию
заинтересованной стороны. Сторона, к которой предъявлено требование об уплате неустойки
(штрафов, пеней), обязана ее заплатить. При непредъявлении претензии за ненадлежащее
исполнение условий настоящего Договора размер неустойки (штрафов, пеней) равен 0 (нулю).
5.11. Все возникающие претензии по Договору между Сторонами должны быть
рассмотрены в течение 10 дней с момента получения претензии. Отправление претензий и ответов
на них – заказным письмом с уведомлением, либо по факсимильной связи.
5.12. В случае не достижения согласия между Сторонами, споры подлежат
рассмотрению в Арбитражном суде Республики Саха (Якутия).
6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
6.1. Поставщик предоставляет Покупателю следующие гарантии на изготовленные
Спецавтомобили с даты подписания Акта о приеме-передаче:
- на базовый автомобиль – в соответствии с сервисной книжкой базового автомобиля;
- на элементы внутренней отделки - в течение ____ месяцев;
- на остальное оборудование, установленное на Спецавтомобилях - в течение ____ месяцев (при
соблюдении условий эксплуатации);
- на фонари внутреннего освещения салона - в течение __________ месяцев (в соответствии с
гарантией изготовителя);
- на базовый автомобиль в соответствии с сервисной книжкой (гарантия изготовителя).
Техническое обслуживание и гарантийные обязательства базового автомобиля выполняет любая станция
технического обслуживания (СТО) официального дилера ________. Гарантийные обязательства
утрачивают силу, если причиной недостатка явилось любое из обстоятельств, указанных в
соответствующих пунктах «Руководства по эксплуатации» и «Сервисной книжке» базового
автомобиля.
6.2. Во время гарантийных сроков на оборудование, установленное на Спецавтомобилях
при выполнении работ по настоящему Договору, и вышедшее из строя в результате
производственного брака или дефекта исходного сырья, будет отремонтировано или заменено за
счет Поставщика.
6.3. При выходе из строя данного оборудования или выявлении у него существенных
дефектов Покупатель письменно уведомляет Поставщика, после чего в течение 10 (Десяти)
календарных дней составляется двухсторонний Акт с указанием причин появления, сроков и
условий устранения данных дефектов. Поставщик, не позднее следующего рабочего дня после
получения уведомления от Поставщика, должен подтвердить факт его получения.
6.4. Устранение дефектов и неисправностей, возникших по причине несоблюдения
Покупателем условий эксплуатации или по окончании гарантийных сроков (постгарантийное
обслуживание), производится по отдельным договорам.
7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
7.1.
Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои
обязательства по Договору, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение
обязательств оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы (форс-мажор), т.е.
чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств при конкретных условиях конкретного периода
времени, которая ни одна из Сторон не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумным способом.
Наличие обстоятельств непреодолимой силы должно быть подтверждено компетентными
органами.
7.2.
Сторона, для которой выполнение обязательств, стало невозможным, обязана в
течение 10 (Десяти) календарных дней проинформировать в письменной форме другую Сторону о
начале, продолжительности действия и времени прекращения упомянутых выше обстоятельств.
Не уведомление или несвоевременное уведомление сторон Договора о наступлении обстоятельств
непреодолимой силы Стороной, которая на них ссылается, лишает эту Сторону права ссылаться на них
в дальнейшем.
7.3.
Если последствия, вызванные этими обстоятельствами непреодолимой силы, будут
длиться более 30 (Тридцати) календарных дней, то Стороны встретятся для обсуждения
создавшейся ситуации и принятия мер по преодолению создавшейся ситуации, однако если в
течение дополнительных 10 (Десяти) календарных дней стороны не смогут найти выход из
создавшейся ситуации, то любая из Сторон вправе требовать расторжения Договора в
одностороннем порядке.
8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8.1.
Условия настоящего Договора, а также информация, ставшая известной в ходе его
исполнения, являются конфиденциальными и не подлежат разглашению без письменного
согласования
Сторон
за
исключением
случаев,
предусмотренных
действующим
законодательством Российской Федерации.
8.2.
Все письменные и устные договоренности Сторон утрачивают силу с момента
подписания Договора.
8.3.
Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до момента
исполнения Сторонами обязательств по нему в полном объеме.
8.4.
Настоящий Договор составлен в 2 (Двух) экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по 1 (Одному) экземпляру для каждой Стороны.
8.5.
Все споры и разногласия по настоящему Договору в случаях их возникновения
решаются Сторонами путем переговоров, а при невозможности урегулирования они подлежат
рассмотрению в Арбитражном суде Республики Саха (Якутия).
8.6.
Приложение №2 (Техническое задание) является неотъемлемой частью настоящего
Договора.
8.7.
Все дополнения и изменения к настоящему Договору должны быть совершены в
письменной форме и подписаны ответственными представителями с обеих Сторон.
8.8.
Стороны не имеют права переуступать или передавать свои права и обязанности по
Договору третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.
8.9.
Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также по
инициативе любой из Сторон с письменным уведомлением другой Стороны не менее чем за 30
(Тридцать) календарных дней до такого расторжения. В случае расторжения настоящего Договора
Стороны производят взаиморасчеты.
9. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
«Поставщик»
«Покупатель»
ОАО «Алмазы Анабара»
677018, РС (Я), г. Якутск,
ул. Чернышевского, 6
ИНН 1435152770, КПП 144950001
ОГР
1041400254950
р/с 40702810314020000471
Филиал ОАО Банк ВТБ в г. Хабаровске
к/с 30101810400000000727 в ГРКЦ ГУ
ЦБ РФ по Хабаровскому краю
БИК 040813727
Генеральный директор
________________________ /М.Н. Евсеев/
Приложение №1
к Договору поставки №_____
от «____»____________201__ г.
Спецификация
автоцистерн пожарных АЦП-8/6-40 на шасси УРАЛ
№
1.
Наименование продукции
Автоцистерна пожарная АЦП-8/6-40
на шасси УРАЛ-55571
Стоим. 1
Кол- Ед. ед. без уч.
во изм.
НДС
(руб.)
2
Стоим.
1 ед. с
уч. НДС
(руб.)
Общая
стоим. без
уч. НДС
(руб.)
шт.
Итого (без учета НДС):
Итого (с учетом НДС):
в том числе НДС:
«Поставщик»
«Покупатель»
ОАО «Алмазы Анабара»
Генеральный директор
________________________ /М.Н. Евсеев/
Приложение №2
к Договору поставки №_____
от «____»____________201__ г.
«Поставщик»
«Покупатель»
ОАО «Алмазы Анабара»
Генеральный директор
________________________ /М.Н. Евсеев/
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа