close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
УТВЕРЖДАЮ
Председатель конкурсной комиссии
ОАО «Аэрофлот»
________________________ Д.Ю. Галкин
ДОКУМЕНТАЦИЯ О ЗАКУПКЕ
Открытый запрос предложений
в отношении технического обслуживания и ремонта систем гарантированного
электроснабжения на базе ДЭС (ДГУ) и ИБП (большой мощности коллективной
защиты) и элементов оборудования, электроустановок совмещенных с ними на
объектах Заказчика; централизованной поставки, заправки, утилизации и
аварийной дозаправки автомобильным топливом (дизельное) в дизель –
генераторные установки для обеспечения их работоспособности на объектах ОАО
«Аэрофлот», расположенных на территории г. Москвы и Московской области
Москва 2014 г.
Настоящим ОАО «Аэрофлот» (далее - Заказчик) приглашает Вас, представить
свое предложение (далее - Предложение) в отношении технического обслуживания и
ремонта систем гарантированного электроснабжения на базе ДЭС (ДГУ) и ИБП
(большой мощности коллективной защиты) и элементов оборудования,
электроустановок совмещенных с ними на объектах Заказчика; централизованной
поставки, заправки, утилизации и аварийной дозаправки автомобильным топливом
(дизельное) в дизель – генераторные установки для обеспечения их работоспособности
на объектах ОАО «Аэрофлот», расположенных на территории г. Москвы и Московской
области, на изложенных в настоящей документации о закупке (далее - Документация)
условиях.
Максимальная стоимость работ – 7 458 640 (Семь миллионов четыреста
пятьдесят восемь тысяч шестьсот сорок)
рублей в год с учетом НДС
В своем Предложении Участник должен указать понижающий коэффициент в
формате сотых долей (например, 0,00).
Дата и время представления Предложения до 03 декабря 2014 года
до 12 часов 00 минут по московскому
времени
Дата, время и место рассмотрения
предложений
04 декабря 2014 года
с 15 часов 00 минут по московскому времени
по адресу: 141441, г. Москва, Международное
ш., д. 31, стр. 1, пом. 6-90
Дата, время и место подведения итогов
до 18 декабря 2014 года
15 часов 00 минут по московскому времени
по адресу: 141441, г. Москва, Международное
ш., д. 31, стр. 1, пом. 6-90
Способ закупки
открытый запрос предложений
Срок действия договора
2015-2018 гг.
Период выполнения работ
36 месяцев, с 01.04.2015 по 31.03.2018
Запросы участников о разъяснении положений настоящей Документации
принимаются в письменном виде за подписью руководителя организации на имя
директора департамента строительства и эксплуатации зданий и сооружений Шарикова
Андрея Леонидовича по адресу: 141126 Московская область, аэропорт Шереметьево-1,
ул. Авиационная, стр. 6, здание УМЛ, помещение 1.16, по рабочим дням: с
понедельника по четверг – с 10:00 по 16:00 (время московское) или в форме
электронного документа по e-mail: [email protected]
Ответственный за приемку документации: Гарнов Алексей Викторович
телефон: (499) 500 -73-74, (495) 664-12-30, факс: (499) 500-76-71 e-mail:
[email protected] Россия, 141126, Московская область, аэропорт Шереметьево-1,
корпус №5, Департамент управления закупочной деятельностью ОАО «Аэрофлот»,
комн. 309
Контактный номер телефона 8(495)578-13-84 доб. 55-02
Оглавление
ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ ............................................................................................ 4
1. Общие условия...................................................................................................................... 4
2. Участники.............................................................................................................................. 6
3. Представление Предложений .............................................................................................. 6
4. Рассмотрение Предложений ................................................................................................ 9
5.Заключительные положения............................................................................................... 11
Приложение № 1 ..................................................................................................................... 14
Приложение № 2 ..................................................................................................................... 16
Приложение № 3 ..................................................................................................................... 33
Приложение № 4 ..................................................................................................................... 35
Приложение № 5 ..................................................................................................................... 60
Приложение №6…………………………………………………………………………..…61
ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ
1. Общие условия
1.1 Открытый запрос Предложений
1.1.1. Настоящий документ представляет собой открытый запрос, адресованный
неопределенному кругу лиц, выступить с Предложениями в отношении
технического обслуживания и ремонта систем гарантированного
электроснабжения на базе ДЭС (ДГУ) и ИБП (большой мощности
коллективной защиты) и элементов оборудования, электроустановок
совмещенных с ними на объектах Заказчика; централизованной поставки,
заправки, утилизации и аварийной дозаправки автомобильным топливом
(дизельное) в дизель – генераторные установки для обеспечения их
работоспособности на объектах ОАО «Аэрофлот», расположенных на
территории г. Москвы и Московской области, в соответствии с
Техническим заданием (Приложение №2) и настоящей Документацией.
Настоящая Документация не является офертой (за исключением
положений пункта 5.2 относительно заключения соглашения о
конфиденциальности) или запросом принять участие в торгах и имеет целью
довести до Участников заинтересованность Заказчика в заключение
договора и предложить Участникам сформулировать и представить
Заказчику свои оферты (Предложения) в отношении таких договоров.
1.1.2. Процедура направления Предложений и рассмотрения представленных
Предложений регулируется законодательством Российской Федерации и
положениями Документации. Настоящая Документация не должна
расцениваться в качестве объявления о проведении торгов и,
соответственно, статьи 447-449 Гражданского Кодекса Российской
Федерации,
регулирующие
порядок
заключения
договоров
на
конкурсе/аукционе, к настоящей Документации не применяются.
1.2 Соответствие открытому запросу предложений
1.2.1
1.2.2
1.2.3
Предоставление Предложений является выражением согласия Участника
со всеми положениями настоящей Документации и представляет собой
заявку на участие.
Соответствие требованиям, изложенным в настоящей Документации,
является условием для подготовки Ваших Предложений. Однако Заказчик
сохраняет за собой право по собственному усмотрению отклонить
требование соответствия условиям Документации в отношении всех или
любых Предложений.
Предложения не будут рассматриваться, если они не направлены в адрес
Заказчика вместе со всей информацией, требуемой в соответствии
с настоящей Документацией, в срок и по адресу, указанному
в Документации. Любые Предложения, которые будут получены после
указанного времени, рассматриваться не будут, и будут возвращены
невскрытыми соответствующему отправителю.
1.3 Право отказа: Изменения и дополнения
1.3.1
1.3.2
1.3.3
1.3.4
1.3.5
Заказчик сохраняет за собой право по собственному усмотрению отказаться
от принятия всех Предложений, сделанных в соответствии с настоящей
Документацией, а также аннулировать оценку Предложений. Заказчик не
связывает себя обязательством принять любое или все из полученных
Предложений.
В ходе переговоров Заказчика с предпочтительным Участником, выбранным
им в соответствии с настоящей Документацией, выдвижение условий
изначально не входивших в настоящую Документацию или Предложение
Участника, не является контрофертой, а представляет собой исключительно
предложение обсудить возможность включения такого условия в договор.
Отклонение одной из сторон такого дополнительного условия в ходе
переговоров не считается отказом от заключения договора, а считается
отклонением исключительно такого условия. По отклонению такого
условия, стороны продолжают переговоры. Однако Заказчик оставляет за
собой право после выбора предпочтительного Участника и начала
переговоров в отношении заключения договора в любой момент прекратить
переговоры с таким Участником и начать переговоры с другим
предпочтительным Участником или отказаться от заключения договора,
включая, но, не ограничиваясь, по причине неполучения необходимых
корпоративных одобрений.
Заказчик не принимает претензий Участников, а также не несет никакой
материальной или иной ответственности перед ними в связи с отказом
принять или принятием любых или всех Предложений, а также в связи с
прекращением переговоров с предпочтительным Участником и отказом от
заключения договора. Заказчик не обязан предоставлять каких-либо
обоснований своего решения.
Заказчик вправе в любое время до окончательной даты предоставления
Предложений внести изменения в документы, составляющие настоящую
Документацию, оформив их как дополнение или изменение. Такое
дополнение или изменение будет считаться частью Документации после
рассылки его Заказчиком всем получателям оригинала Документации
Ни выражение интереса Участника, ни предоставление Предложений и
любых документов или другой информации, ни принятие их Заказчиком, ни
любая корреспонденция, обсуждения, встречи или другой обмен
информацией между Участником и Заказчиком, ни решение Заказчика
относительно того, что Участник соответствует квалификационным
требованиям настоящей Документации, не возлагают на Заказчика
обязательства выбрать конкретного Участника в качестве лучшего, и не
дают право Участнику на возмещение или компенсацию любых затрат или
расходов, понесенных им в связи с выражением его интереса и
представления Предложения в соответствии с настоящей Документацией.
1.4 Расходы
1.4.1
1.4.2
Участники самостоятельно оплачивают все расходы, связанные
с представлением Предложений, включая, но не ограничиваясь, расходы по
рассмотрению настоящей Документации и подготовку Предложений.
Заказчик несет расходы по составлению Документации и проведению
анализа Предложений, включая, но не ограничиваясь, расходы на
подготовку и рассылку Документации и рассмотрение представленных
Предложений.
1.5 Этапы представления Предложений
1.5.1. Предложения представляются и рассматриваются в один этап.
1.5.2. Участники представляют Предложения, содержащие следующие
параметры:
- Квалификационная документация Участника в соответствии с
пунктом 3.3.1 ниже;
- Коммерческое предложение в соответствии с пунктом 3.3.2 ниже.
2. Участники
2.1 Требования к Участникам
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
Предложения должны быть поданы юридическими лицами (Участники),
учрежденными в соответствии с законодательством Российской
Федерации или с законодательством других стран.
Участник не должен быть неплатежеспособным, находиться в процессе
ликвидации или реорганизации, быть признан несостоятельным
(банкротом). Также, относительно Участника не должно быть заявлено
исков о признании несостоятельным (банкротом). Участником не может
являться фирма, на имущество которой наложен арест по любым
основаниям и (или) экономическая деятельность которой приостановлена.
Один Участник имеет право подать только одно Предложение.
Участник не должен иметь отрицательного опыта работы с ОАО
«Аэрофлот», либо с другими крупными компаниями.
2.2 Статус Участника: Лицензии и одобрения
2.2.1
2.2.1
Лицо, которое представило Предложение, приобретает статус Участника
после получения и регистрации Предложения Заказчиком.
Участник должен представить в составе Предложения копии всех
необходимых лицензий, сертификатов, свидетельств о допуске к
определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства, включая особо
опасные и технически сложные и уникальные объекты капитального
строительства (кроме объектов использования атомной энергии),
допусков саморегулируемой организации для производства работ на
объектах авиационной инфраструктуры, одобрений и других разрешений
государственных органов Российской Федерации и (или) иных стран
(если применимо) для осуществления им или привлекаемыми им лицами
деятельности, необходимой для выполнения принимаемых им на себя
обязательств в соответствии с настоящей Документацией, Предложением
Участника и планируемым к заключению в соответствии с настоящей
Документацией договором.
3. Представление Предложений
3.1 Язык и экземпляры Предложения
3.1.1 Все представляемые Участниками документы и сведения, включая
Предложения, должны быть составлены на русском языке. Если какиелибо сведения или документы представляются на другом языке, они
должны сопровождаться переводом на русский язык.
3.1.2
Предложения должны представляться в одном экземпляре.
3.2 Адрес и способ доставки Предложений
3.2.1
3.2.2
Предложения должны направляться с доставкой либо нарочным, либо
курьерской службой так, чтобы Предложения были получены Заказчиком
не позднее 12-00 часов дня по московскому времени 03 декабря
2014 г. Все полученные в надлежащие сроки Предложения будут вскрыты
только по истечении указанного времени. Предложения, полученные
после указанного времени, рассматриваться не будут и будут возвращены
их отправителю в нераспечатанном виде (по требованию).
Предложения представляются в запечатанном конверте с четким
указанием реквизитов Участника, надежно прикрепленным к конверту, и
должны содержать следующую надпись:
«Предложение в отношении технического обслуживания и ремонта
систем гарантированного электроснабжения на базе ДЭС (ДГУ) и
ИБП (большой мощности коллективной защиты) и элементов
оборудования, электроустановок совмещенных
с ними на
объектах Заказчика; централизованной поставки, заправки,
утилизации и аварийной дозаправки автомобильным топливом
(дизельное) в дизель – генераторные установки для обеспечения их
работоспособности на объектах ОАО «Аэрофлот», расположенных
на территории г. Москвы и Московской области».
Предложения должны направляться по адресу:
Россия, 141126,
Московская область, аэропорт Шереметьево-1, корпус №5, Департамент
управления закупочной деятельностью ОАО «Аэрофлот», комн.309
3.3 Содержание квалификационной документации и Коммерческого Предложения
3.3.1 Квалификационная документация должна включать в себя:
а) Оригинал заполненной по установленной форме Анкеты Участника (по
форме, приложенной к настоящей Документации (Приложение № 1) в
двух экземплярах (один из которых не прошивается со всеми листами
Предложения, а идет отдельным файлом).
б) Оригинал Расписки по форме Приложения № 6 о согласии Участника со
всеми условиями указанными в настоящей Документации, техническом
задании и согласии Участника подписать договор в редакции
Приложения № 4 в течении 3 (Трех) рабочих дней с момента передачи
договора Заказчиком.
в) Документы, подтверждающие статус Участника:
 копии учредительных и регистрационных документов с приложением
имеющихся изменений (нотариально заверенные копии) для
юридических лиц;
или фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте
жительства, номер контактного телефона для индивидуальных
предпринимателей;
или документ, подтверждающий объединение лиц, выступающих на
стороне одного Участника закупки в группу (оригинал или
нотариально заверенная копия), и право конкретного Участника
закупки участвовать в открытом запросе предложений от имени
группы лиц, в том числе, подавать предложения, вносить обеспечение







заявки, договора, подписывать протоколы, договор и т.п. (для группы
лиц, выступающих на стороне одного участника закупки);
выписку из единого государственного реестра юридических лиц
(оригинал) или нотариально заверенную копию такой выписки,
полученную не ранее чем за 6 месяцев до дня размещения в единой
информационной системе (на официальном сайте заказчика и (или) на
официальном сайте www.zakupki.gov.ru) извещения о проведении
открытого запроса предложений;
или выписку из единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей (оригинал) или нотариально заверенную копию
такой выписки, полученную не ранее чем за 6 месяцев до дня
размещения
в единой информационной системе извещения о
проведении открытого запроса предложений;
решение об одобрении или о совершении крупной сделки (оригинал) в
случае, если требование о необходимости наличия такого решения для
совершения крупной сделки установлено законодательством
Российской Федерации, учредительными документами юридического
лица и если для Участника открытого запроса предложений
выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора,
или внесение денежных средств в качестве обеспечения Предложения,
обеспечения исполнения договора является крупной сделкой;
документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление
действий от имени Участника закупки - юридического лица (копия
решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении
физического лица на должность, в соответствии с которым такое
физическое лицо обладает правом действовать от имени участника
закупки без доверенности (далее также - руководитель). В случае, если
от имени Участника закупки действует иное лицо, Предложение
должно содержать также доверенность на осуществление действий от
имени Участника закупки, заверенную печатью Участника закупки
(для юридических лиц) и подписанную руководителем Участника
закупки или уполномоченным этим руководителем лицом, либо
нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если
указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным
руководителем Участника закупки, Предложение должно содержать
также документ, подтверждающий полномочия такого лица;
копии бухгалтерского баланса со всеми приложениями, включая отчет
о прибылях и убытках, за последний завершенный отчетный период
или копии налоговых деклараций по налогу, уплачиваемому в связи с
применением упрощенной системы налогообложения;
справку, подтверждающую отсутствие у участника закупки недоимки
по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, выданную
соответствующими подразделениями Федеральной налоговой службы
не ранее чем за 20 дней до срока окончания приёма предложений
(оригинал или нотариально заверенную копию);
заверенные
руководителем
организации
сведения
об
отсутствии/наличии аффилированности Участника закупки с
работниками ОАО «Аэрофлот» и их близкими родственниками
(супруги, дети, родители, братья и сестры);
заверенные руководителем организации сведения в отношении всей
цепочки собственников Участника, включая конечных бенефициаров, а







также в отношении состава исполнительных органов по форме
Приложения №5 к настоящей Документации;
копии свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства, включая особо опасные и технически сложные и
уникальные объекты капитального строительства (кроме объектов
использования атомной энергии);
сведения о функциональных характеристиках (потребительских
свойствах) и качественных характеристиках работ, услуг.
в случае, если поставка товаров, работ, услуг относится
законодательством к лицензируемой деятельности, заверенные
нотариально
копии
соответствующих
лицензий,
патентов,
сертификатов соответствий и т.п.;
информация об аналогичных проектах (работах, услугах),
реализованных за последние три года, в т.ч. в ОАО «Аэрофлот»
(представляется при наличии такого опыта, в случае его отсутствия
этот факт также декларируется участником в свободной письменной
форме);
подтверждение наличия необходимых ресурсов, в т.ч. инженернотехнического персонала, с постоянным проживанием (регистрацией) в
Москве или Московской области, для выполнения работ/оказания
услуг по тематике настоящей Документации;
сведения и документы, подтверждающие соответствие соисполнителей
(субподрядчиков,
субпоставщиков),
предприятий-изготовителей
требованиям, установленным в настоящей документации, если
таковые требования были установлены, или справку о том, что
соисполнители (субподрядчики, субпоставщики), выполняющие более
5 (Пяти) % объема поставок (работ, услуг) Участником привлекаться
не будут;
документ (письмо, справка и др.), подтверждающий отнесение
участника к субъектам малого и среднего предпринимательства, в
случае непринадлежности
к субъектам малого и среднего
предпринимательства этот факт также декларируется Участником в
свободной письменной форме;
3.3.2 Коммерческое предложение должно быть представлено по форме
Приложения № 3 к настоящей Документации и включать в себя:
 стоимость работ с учетом понижающего коэффициента;
 понижающий коэффициент в формате сотых долей (например, 0,00);
 срок, в который Участник готов приступить к выполнению работ по
заявкам Заказчика;
 подтверждение принятия Участником условий и редакции проекта
договора (Приложение №3);
 обоснование применяемого коэффициента снижения.
3.4 Стоимостные условия Предложения, порядок формирования цены договора:
Цена договора в предложении должна включать все необходимые виды
расходов, налогов и других обязательных платежей;
3.4.2 Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги - согласно
условиям приложенного проекта договора (Приложение №4).
3.4.1
3.5 Вопросы по содержанию Документации
3.5.1
3.5.2
В случае возникновения каких-либо вопросов в отношении
Документации, Участники могут направить запрос Заказчику. Запросы
участников о разъяснении положений настоящей Документации
принимаются в письменном виде за подписью руководителя организации
на имя директора департамента строительства и эксплуатации зданий и
сооружений Шарикова Андрея Леонидовича по адресу: 141126
Московская область, аэропорт Шереметьево-1, здание УМЛ, помещение
1.16, по рабочим дням: с понедельника по четверг – с 10:00 по 16:00
(время московское) или в форме электронного документа по e-mail:
[email protected] Вопросы считаются надлежащим образом
направленными, если они получены не позднее 01 декабря 12 часов
00 минут по московскому времени 2014 года.
Все ответы на вопросы общего характера будут направляться
обратившемуся Участнику без размещения в единой информационной
системе.
4. Рассмотрение Предложений
4.1 Регистрация Предложений
4.1.1
4.1.2
Заказчик регистрирует все Предложения немедленно после их получения
с указанием времени и даты их получения.
При необходимости Заказчик выдает расписку о получении конверта.
4.2 Рассмотрение Предложений
4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.2.4
Рассмотрение Предложений будет осуществляться в условиях полной
конфиденциальности до момента принятия решения Заказчиком.
Участники или их представители не имеют права присутствовать при
рассмотрении Предложений Заказчиком.
При рассмотрении Предложений будет учитываться только та
информация, которая представлена в Предложениях.
При оценке будет определено, являются ли Предложения полными.
Заказчик может, но не обязан обратиться с запросом к Участнику для
пояснений, внесения необходимых дополнений и исправлений
арифметических ошибок.
Внесение изменений в Предложение после его вскрытия не допускается.
При этом, однако, разъяснения и уточнения, не меняющие суть
предложения, могут быть приняты Заказчиком по его единоличному
усмотрению. Заказчик оставляет за собой право запросить у любого из
Участников уточнения их Предложений.
4.3 Критерии оценки и сопоставления предложений
4.1.1
№
п/п
Конкурсная комиссия осуществляет оценку и сопоставление Предложений,
поданных Участниками открытого запроса предложений, в целях выявления
лучших условий исполнения договора в соответствии с критериями:
Наименование
Критерии
оценки
Количество
баллов
1
Стоимость, предложенная участником закупки
2
Наличие производственной базы
3
Местоположение производственной базы по
отношению к месту производства работ
4
5
6
7
Наличие квалифицированного персонала (рабочих,
ИТР, управляющего персонала)
Возможность оперативного реагирования на сбойные и
аварийные ситуации
Наличие собственной лаборатории по испытаниям и
измерениям (для электромонтажных работ)
Наличие в штате организации специалиста по сметной
и финансовой документации
8
Наличие претензий со стороны ОАО «Аэрофлот»
9
Сведения об имеющемся опыте сотрудничества с
ОАО «Аэрофлот»
10
11
12
13
Наличие опыта выполнения работ, оказания услуг,
являющихся предметом настоящей Документации за
последние три года
Дополнительные предложения участника,
улучшающие условия выполнения работ по предмету
открытого запроса предложений
Регистрация и место расположения организации г.
Москва, Московская область
Возможность выполнения функции генерального
подрядчика
см.
примечание
см.
примечание
до 20 км
от 20 до 50
км
свыше 50 км
0-10
0-5
5
3
0
см.
примечание
0-10
да
нет
да
нет
да
нет
да
нет
нет опыта
до 3 лет
от 3 до 5 лет
свыше 5 лет
5
0
10
0
5
0
0
5
0
1
3
5
См.
примечание
0-10
См.
примечание
0-10
да
нет
да
нет
5
0
5
0
Максимальное количество баллов – 90.
Показатель 1: Стоимость, предложенная участником закупки. Баллы начисляются в
следующем порядке: максимальная стоимость - 0 балл; минимальная стоимость – 10
баллов; промежуточные начисляемые баллы рассчитываются методом интерполяции,
линейным способом.
Максимальное значение показателя составляет 10 баллов.
a – Максимальная стоимость (цена договора)
b – Стоимость предложенная участником
с – Минимальная стоимость предложенная участником
(а – b)/ a-c = баллы участника b
10
Показатель 2: Наличие производственной базы. Подтвердить наличие и исправное
состояние производственных зданий, станков, ручного электроинструмента,
строительной техники. Подтвердить наличие территории для размещения
производственной базы. Баллы по показателю присваиваются от 0 до 5 в зависимости
от степени детализации предоставленной информации. Максимальное количество
баллов присваивается участнику, представившему наиболее детализированную и
содержательную информацию, путем сравнения предложений участников открытого
запроса предложений. Минимальное количество баллов присваивается участнику, не
представившему информацию.
Максимальное значение показателя составляет 5 баллов.
Показатель 4: Наличие квалифицированного персонала (рабочих, ИТР, управляющего
персонала). (Оценивается количество сотрудников, задействованных при исполнении
контракта, имеющих профессиональные навыки по предмету торгов, в том числе
исполняющих обязанности по гражданско-правовому договору. Баллы по показателю
выставляются от 0 до 10 в зависимости от сведений, представленных в Предложениях,
путем пропорционального деления, при условии присвоения максимального бала
участнику, в штате которого находится
наибольшее количество сотрудников,
задействованных при исполнении контракта, имеющих профессиональные навыки по
предмету торгов, в том числе исполняющих обязанности по гражданско-правовому
договору. Сведения подтверждаются выпиской из штатного расписания, заверенными
Участником копиями договоров, дипломов, свидетельств и т.д., 0 баллов присваивается
участнику, который не представил подтверждающие документы).
Максимальное значение показателя составляет 10 баллов.
Показатель 10: Наличие опыта выполнения работ, оказания услуг, являющихся
предметом настоящей Документации за последние три года. (Оценивается опыт
оказанных услуг, аналогичных предмету открытого запроса предложений за указанный
в Документации период. Подтверждающие документы могут быть представлены в
виде отдельного Приложения к заявке на участие в открытом запросе предложений
(копии государственных контрактов, договоров с коммерческими заказчиками и т.д.).
Баллы по показателю выставляются от 0 до 10 в зависимости от сведений,
представленных в заявках, путем пропорционального деления, при условии присвоения
максимального балла участнику, оказавшему в указанный период наибольшее
количество услуг, по предмету открытого запроса предложений. Участнику, который
не представил подтверждающие документы, присваивается 0 баллов).
Максимальное значение показателя составляет 10 баллов.
Показатель 11: Дополнительные предложения участника, улучшающие условия
оказания услуг по предмету открытого запроса предложений (Оцениваются сведения и
детальность описания дополнительных технологий/средств оказания услуг. Баллы по
показателю присваиваются от 0 до 10 в зависимости от степени детализации и
содержательной проработанности предложения. Максимальное количество баллов
присваивается наиболее детализированной и содержательно проработанной заявке,
путем сравнения предложений участников открытого запроса предложений).
Максимальное значение показателя составляет 10 баллов.
4.4 Заключение договора
4.4.1
После выбора Заказчиком Участника, чья заявка, по мнению Заказчика, в
максимальной степени отвечает целям, задачам и интересам Заказчика,
такой предпочтительный Участник и Заказчик проведут переговоры об
условиях и, если сочтут результаты переговоров приемлемыми для
Сторон, подпишут соответствующий договор (или договоры) в
соответствии с настоящей Документацией и заявкой Участника.
4.4.2 В ходе переговоров стороны могут прийти к соглашению об изменении
некоторых условий настоящей Документации или Предложения
Участника. Ни одна из сторон не имеет права настаивать на изменении
условий, изложенных в настоящей Документации или Предложении
Участника, если другая сторона возражает против изменения таких
условий, причем такое возражение не считается отказом от заключения
договора и не влечет за собой прекращения переговоров.
4.4.3. Срок подписания договора Участником, Предложение которого признано
наилучшим: не позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты направления данного
договора Участнику, а в случае не подписания – считать Участника
уклоняющимся от заключения договора.
5.1
5.2
5.2.1
5.2.2
5.2.3
5.2.4
5. Заключительные положения
Все Приложения к настоящей Документации являются его неотъемлемой
частью и составляют единый документ.
Конфиденциальная информация.
Информация, которая будет предоставляться Вам Заказчиком в связи с
настоящей Документацией или в связи с заключением договора,
предусмотренного в настоящей Документации и Вашем Предложении,
информация о том, что с Вами ведутся переговоры или обсуждения о
возможном заключении договора с Заказчиком в соответствии с
настоящей Документацией, или о любых условиях или иных фактах,
относящихся к такому возможному договору, включая его статус,
должна расцениваться как принадлежащая Заказчику конфиденциальная
информация (Конфиденциальная информация). Конфиденциальная
информация является коммерческой тайной Заказчика в смысле ст. 139
Гражданского кодекса РФ.
Вы соглашаетесь с тем, что Конфиденциальная информация будет
использоваться исключительно для целей рассмотрения настоящей
документации и составления Ваших заявок, а также переговоров с
Заказчиком в отношении заключения договора в соответствии с
настоящей Документацией и Вашей заявкой. Такая Конфиденциальная
информация будет сохраняться Вами в строгой конфиденциальности.
В случае направления нам Вашего Предложения, Вы подтверждаете
свое согласие быть связанным условиями настоящего пункта 5.2, между
Заказчиком и Вами будет считаться заключенным соглашение о
конфиденциальности на условиях настоящего пункта 5.2. Такое
соглашение о конфиденциальности будет регулироваться правом
Российской Федерации.
Недействительность каких-либо положений настоящей Документации в
силу противоречия их императивным нормам законодательства
Российской Федерации или по иному основанию не влечет за собой
недействительности иных положений Документации, а также
недействительность заключенных в соответствии с ним договоров.
Приложение № 1
к Открытому запросу предложений
в отношении технического обслуживания и ремонта систем гарантированного
электроснабжения на базе ДЭС (ДГУ) и ИБП (большой мощности коллективной
защиты) и элементов оборудования, электроустановок совмещенных с ними на
объектах Заказчика; централизованной поставки, заправки, утилизации и
аварийной дозаправки автомобильным топливом (дизельное) в дизель –
генераторные установки для обеспечения их работоспособности на объектах ОАО
«Аэрофлот», расположенных на территории г. Москвы и Московской области
АНКЕТА УЧАСТНИКА
процедуры закупки: «__________________________».
1.
2.
Полное и краткое наименование организации в соответствии с Уставом и
организационно
правовая
форма
________________________________________.
Юридические реквизиты
Страна регистрации
Юр. адрес
Факт. адрес
Телефон
Факс
E-mail
3.
Банковские реквизиты
ИНН / КПП организации
ОГРН
№ расчетного счета
Наименование Банка
Корр. счет
БИК
4. Регистрационные данные
Дата, место и орган
регистрации
Учредители
Профиль деятельности
ОКПО
ОКВЭД
Отнесение к субъектам
малого и среднего
предпринимательства
4.2. Свидетельство о государственной регистрации – приложить копию.
4.3. Устав (Положение), учредительный договор – приложить копию.
4.4. Лицензии – приложить копию.
4.5. Допуск саморегулируемой организации для производства работ на объектах
авиационной инфраструктуры - приложить копию
5.
Краткая историческая справка о деятельности организации - приложить.
6.
Финансовое положение организации
6.1. Балансовые отчеты с отметкой налоговой инспекции – приложить копии.
6.2. Справка, об отсутствии задолженности перед бюджетами всех уровней и
внебюджетными фондами, заверенную налоговым органом – приложить копии.
6.3. Справки об оплаченном уставном капитале – приложить копии.
6.4. Материалы аудиторских проверок – приложить копии.
7.
Контактное лицо.
Фамилия, имя, отчество.
Телефон, факс, e-mail.
Настоящим Участник подтверждает правильность всех данных, указанных в Анкете
и согласие со всеми условиями, изложенными в «Документации о закупке к открытому
запросу предложений в отношении технического обслуживания и ремонта систем
гарантированного электроснабжения на базе ДЭС (ДГУ) и ИБП (большой мощности
коллективной защиты) и элементов оборудования, электроустановок совмещенных
с ними на объектах Заказчика; централизованной поставки, заправки, утилизации
и аварийной дозаправки автомобильным топливом (дизельное) в дизель –
генераторные установки для обеспечения их работоспособности на объектах ОАО
«Аэрофлот», расположенных на территории г. Москвы и Московской области».
Руководитель организации ___________________
(подпись)
Главный бухгалтер
М.П.
___________________
(подпись)
________________________
(Ф.И.О.)
______________________
(Ф.И.О)
Приложение № 2
к Открытому запросу предложений
в отношении технического обслуживания и ремонта систем гарантированного
электроснабжения на базе ДЭС (ДГУ) и ИБП (большой мощности коллективной
защиты) и элементов оборудования, электроустановок совмещенных с ними на
объектах Заказчика; централизованной поставки, заправки, утилизации и
аварийной дозаправки автомобильным топливом (дизельное) в дизель –
генераторные установки для обеспечения их работоспособности на объектах ОАО
«Аэрофлот», расположенных на территории г. Москвы и Московской области
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
№
п/п
1
2
3
4
5
6
Перечень
основных
требований
Наименование
работ
Заказчик
Адрес
выполнения
работ
Основание для
разработки
технического
задания
Техническая
характеристика
объекта
(площадь,
этажность,
назначение и
т.д.)
Основные
требования к
выполнению
работ (СНиП,
ГОСТ,
нормативные
документы и
т.д.)
Содержание требований
Техническое обслуживание и ремонт систем гарантированного
электроснабжения на базе ДЭС (ДГУ) и ИБП (большой мощности
коллективной защиты) и элементов оборудования, электроустановок
совмещенных с ними на объектах Заказчика; централизованная
поставка, заправка, утилизация и аварийная дозаправка
автомобильным топливом (дизельное) в дизель – генераторные
установки для обеспечения их работоспособности на объектах ОАО
«Аэрофлот», расположенных на территории г. Москвы и Московской
области
ОАО «Аэрофлот»
Объекты ОАО «Аэрофлот», расположенные на территории г. Москвы
и Московской области
Необходимость проведения технического обслуживания и ремонта
систем гарантированного электроснабжения на базе ДЭС (ДГУ) и
ИБП (большой мощности коллективной защиты)
системы гарантированного электроснабжения на базе ДЭС (ДГУ) и
ИБП (большой мощности коллективной защиты)
ПТЭЭП утверждены Минэнерго России от 13.01.2003 №6, ПУЭ
утверждены Приказами Минэнерго России от 08.07.2002 №204 и от
09.04.2003 №150, Правила по охране труда при эксплуатации
электроустановок утверждены приказом Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации от 24.07.2013 N 328н.
Санитарные Правила и Нормы (СанПиН) (по направлениям);
Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390 «О
противопожарном режиме» (в ред. Постановлений Правительства РФ
от 17.02.2014 N 113, от 23.06.2014 N 581);
Инструкции по эксплуатации оборудования, а так же
руководствоваться другими ГОСТами, СНиПами, постановлениями,
действующими нормами и правилами по охране труда, пожарной
безопасности и техники безопасности, предписаниями и
распоряжениями официальных учреждений, инстанций и отраслевых
организаций действующими на территории РФ, а также
требованиями представителя Заказчика, оформленными в
письменном виде.
7
Описание работ
- виды и
условия
выполняемых
работ
- тип, вид
применяемого
оборудования,
материалов и
т.д.
- требования к
технологии
производства
работ
- требования по
безопасности
- требования по
надежности
- условия
эксплуатации
- специальные
условия
…
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Полное наименование работы: техническое обслуживание и
ремонт систем гарантированного электроснабжения на базе ДЭС
(ДГУ) и ИБП (большой мощности коллективной защиты) и
элементов оборудования, электроустановок совмещенных с ними на
объектах Заказчика; централизованная поставка, заправка,
утилизация и аварийная дозаправка автомобильным топливом
(дизельное) в дизель – генераторные установки для обеспечения их
работоспособности на объектах ОАО «Аэрофлот», расположенных
на территории г. Москвы и Московской области.
1.2. Договор (контракт):
Договор (контракт) заключается по результатам конкурса одной
подрядной (генподрядной) организацией на весь объем выполняемой
работы.
1.3. Наименование организации-заказчика:
Заказчиком работы является: ОАО "Аэрофлот ".
Адрес заказчика: 119002, г. Москва, ул. Арбат, 10.
1.4. Перечень документов, на основании которых проводится
техническое обслуживание и ремонт систем гарантированного
электроснабжения на базе ДЭС (ДГУ) и ИБП (большой мощности
коллективной защиты) и элементов оборудования, электроустановок
совмещенных с ними на объектах Заказчика; централизованная
поставка, заправка, утилизации и аварийная дозаправка
автомобильным топливом (дизельное):
При выполнении работ Подрядчик должен руководствуется
следующими нормативно-правовыми документами, прошедшие все
необходимые согласования:
Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок
утверждены приказом Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации от 24.07.2013 N 328н.;
Правила технической эксплуатации электроустановок
потребителей;
Правила устройства электроустановок
ГОСТ Р 52368-2005 ЕН 590:2004 (топливо дизельное ЕВРО)
1.5. Источники и порядок финансирования работ
Источником финансирования является: собственные средства
Заказчика. Порядок финансирования: определяется условиями
договора (контракта).
1.6. Порядок оформления и предъявления Заказчику результатов
работ по техническому обслуживанию и ремонту систем
гарантированного электроснабжения на базе ДЭС (ДГУ) и ИБП
(большой мощности коллективной защиты) и элементов
оборудования, электроустановок совмещенных с ними на объектах
Заказчика; централизованной поставке, заправке, утилизации и
аварийной дозаправке автомобильным топливом (дизельное) в дизель
– генераторные установки для обеспечения их работоспособности на
объектах ОАО «Аэрофлот», расположенных на территории г.
Москвы и Московской области.
Порядок оформления и предъявления заказчику результатов
работ определяется условиями договора (контракта). Сметы по
выполненному ремонту должны оформляться в соответствии с ТСН
2001.
1.7 Экологические мероприятия – должны соответствовать
требованиям действующих законодательных и нормативно-правовых
актов РФ, а также предписаниям надзорных органов. Подрядчик
обязан получить (под роспись) у Заказчика программу «Программа
инструктажа в области охраны окружающей среды для работников
подрядных организаций» и провести инструктаж с работниками
своей организации, выполняющими работы на объектах Заказчика.
Исполнитель обязан пройти инструктаж по охране окружающей
среды не позднее 5 дней с момента заключения договора.
1.8 Мероприятия по охране труда - охрана труда рабочих должна
обеспечиваться выдачей необходимых средств индивидуальной
защиты (каски, специальная одежда, обувь и др.), выполнением
мероприятий по коллективной защите работающих (ограждения,
освещение, защитные и предохранительные устройства и др.)
1.9 Требования по сроку гарантий качества на результаты работ - не
менее 12 месяцев. Гарантийный срок нормальной эксплуатации
оборудования после выполненного ремонта начинает действовать с
момента подписания сторонами акта приема-передачи выполненных
работ. Если в гарантийный период объекта обнаружатся дефекты,
допущенные по вине Исполнителя и препятствующие нормальной
эксплуатации оборудования, то Исполнитель обязан их устранить в
установленный Заказчиком срок за свой счет.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОВЕДЕНИЯ
технического обслуживания и ремонта систем гарантированного
электроснабжения на базе ДЭС (ДГУ) и ИБП (большой мощности
коллективной защиты) и элементов оборудования, электроустановок
совмещенных с ними на объектах Заказчика; централизованной
поставки, заправки, утилизации и аварийной дозаправки
автомобильным топливом (дизельное) в дизель – генераторные
установки для обеспечения их работоспособности на объектах ОАО
«Аэрофлот», расположенные на территории г. Москвы и Московской
области.
2.1. Цели:
Общая цель выполнения работ – обеспечение бесперебойной
системы электроснабжения, в том числе надежной, безопасной и
рациональной работы систем гарантированного электроснабжения на
базе ДЭС (ДГУ) и ИБП (большой мощности коллективной защиты) и
элементов оборудования, электроустановок совмещенных с ними на
объектах Заказчика и содержание их в технически исправном
состоянии. Работы по устройству систем электроснабжения, по
монтажу электротехнических установок, оборудования и другие
работы текущего характера.
2.2. Задачи:
Общая задача выполнения работ – это выполнение
качественного и своевременного технического обслуживания и
ремонта оборудования с выполнением в совокупности
взаимосвязанных средств, документации, необходимых для
поддержания и восстановления качества изделий входящих в систему
гарантированного электроснабжения на базе ДЭС (ДГУ) и ИБП
(большой мощности коллективной защиты) и элементов
оборудования, электроустановок совмещенных с ними на объектах
Заказчика.
3. ТРЕБОВАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТЫ
по техническому обслуживанию и ремонту систем гарантированного
электроснабжения на базе ДЭС (ДГУ) и ИБП (большой мощности
коллективной защиты) и элементов оборудования, электроустановок
совмещенных с ними на объектах Заказчика:
Организация (Подрядчик) на каждой системе гарантированного
электроснабжения на базе ДЭС (ДГУ) и ИБП (большой мощности
коллективной защиты) и элементов оборудования, электроустановок
совмещенных с ними (далее Оборудование) на объектах Заказчика,
указанных в перечне (Приложение 1 к настоящему Техническому
заданию), обязана:
3.1.
Выполнять работы по техническому обслуживанию и ремонту с
привлечением работников, имеющие необходимый навык, опыт
и профессиональную подготовку (подтвержденную
соответствующими сертификатами и другими документами),
соответствующую характеру работ и проверенные в части
состояния здоровья в порядке, предусмотренном Минздравом
России. При этом Подрядчик должен иметь необходимые
документы в соответствии с законодательством РФ,
разрешающие осуществлять виды деятельности на указанном
оборудовании, и соответствующие требованиям заводовизготовителей. Запрещается привлекать к работе в качестве
электротехнического персонала лиц, не достигших возраста 18
лет.
3.2. Содержать принятое на техническое обслуживание
Оборудование в технически исправном, работоспособном состоянии,
обеспечивающем безопасные условия труда, управление ремонтными
бригадами Подрядчика, электрооборудованием и
электроустановками во время производства работ, а также проводить
своевременное техническое обслуживание, ремонт в объеме и с
периодичностью, предусмотренными: требованиями (инструкциями)
заводов-изготовителей оборудования, перечнем регламентных работ
для дизель-генераторных установок (Приложение 2 к настоящему
Техническому заданию), перечнем регламентных работ для
источников бесперебойного питания (Приложение 3 к настоящему
Техническому заданию), годовым планом (графиком) плановопредупредительных работ, месячным план - графиком (отчетом),
который может разрабатываться на основании плана ППР, в
соответствии с требованиями: «Правил технической эксплуатации
электроустановок потребителей», Правила по охране труда при
эксплуатации электроустановок утверждены приказом Министерства
труда и социальной защиты Российской Федерации от 24.07.2013 N
328н. и других действующих нормативно-технических документов
РФ, в том числе проводить техническое обслуживание систем
автоматического управления, регулирования и контроля, вывод в
ремонт и ввод (совместно с Заказчиком) после ремонтов,
реконструкции, модернизации Оборудования, ремонт отдельных
узлов, установочных изделий и агрегатов в случае обнаружения
неисправностей, а также регулирование, проверку и испытания после
ремонта электроустановок на объектах Заказчика.
3.3.
Поддерживать надежный, безопасный, рациональный и
непрерывный режим работы Оборудования для электроснабжения
ответственных потребителей Заказчика. При этом устройства защиты и
электроавтоматики (РЗА), в том числе противоаварийной автоматики, по
принципам действия, установкам, настройке и выходным воздействиям
должны соответствовать схемам и режимам работы энергосистем и
постоянно находиться в работе. В зависимости от погодных условий и
других обстоятельств, проводить внеочередные осмотры и опробование
систем гарантированного электроснабжения с последующим
своевременным устранением выявленных дефектов и неполадок.
3.4.
Обеспечить наличие необходимого транспорта, оборудования и
механизмов, инструментов и материалов, соответствующих характеру
выполняемой работы (в том числе комплектов нагрузочных реостатов
соответствующих проверяемой мощности ДГУ); наличие
ответственных лиц для координации взаимодействия;
электроизмерительной лаборатории, оформленной свидетельством о
регистрации, производственной базы и складов, с необходимым и
достаточным запасом материалов и оборудованием для производства
аварийно - восстановительного ремонта и технического обслуживания
Оборудования Заказчика.
3.5.
Техническое обслуживание проводить в процессе работы
оборудования с использованием перерывов, нерабочих дней и смен по
согласованному с Заказчиком графику.
3.6.
Обеспечивать сохранность вверенного оборудования и
материальных ценностей.
3.7.
Выдавать рекомендации Заказчику по мероприятиям
повышающие надежность и безопасность обслуживаемого
Оборудования.
3.8.
Производить учет, анализ и расследование нарушений в работе
Оборудования и сопряженных сетей (в том числе аварий и отказов),
несчастных случаев и принятие мер по устранению причин их
возникновения. Периодически (1 раз в квартал и сводный за год)
предоставлять отчетные сведения Заказчику в составе технических
отчетов.
Проводить работу по предупреждению аварийных и сбойных ситуаций.
При этом необходимо проводить:
- индивидуальные испытания оборудования и
функциональные испытания отдельных систем;
- комплексное опробование оборудования;
- контрольные тренировки.
Своевременно принимать необходимые меры по устранению
неисправностей или отклонений от заданных рабочих параметров и
режимов работы, предшествующих аварийному состоянию
электроустановок. Ремонты, вызванные отказами и нарушениями
нормальной работы электроустановок в процессе эксплуатации, должны
расцениваться как аварийные и выполняться персоналом Подрядчика в
период не более одной рабочей смены, а при возникшей необходимости
- согласованный с Заказчиком. В случае возникновения отказа в работе
Подрядчик должен немедленно приступить к устранению возникшей
неисправности. До прибытия специалистов на место, Подрядчик
оказывает поддержку Заказчику по телефону по выполнению
правильных действий на Оборудовании с целью определения причин
возникновения отказа (сбоя) работы Оборудования и возможного ввода
Оборудования в работу. Для этого Подрядчик обеспечивает
информацией Заказчика об ответственных и их контактных номерах
телефона для взаимодействия в круглосуточном режиме, учитывая все
праздничные, выходные и рабочие дни, ночные часы.
3.9.
Определять потребности в запасных частях для ремонта
Оборудования, обеспечивать их изготовление, по согласованию с
Заказчиком размещать заказы на изготовление их на
специализированных предприятиях.
3.10. Выдавать рекомендации Заказчику по внедрению передовых
методов обслуживания и ремонта Оборудования, мероприятиям по
энергосбережению и энергоэффективности.
3.11. Принимать участие в выполнении планов организационнотехнических мероприятий Заказчика по охране труда и технике
безопасности, противопожарной безопасности.
3.12. Участвовать в подготовке актов на списание Оборудования,
выработавшего свой эксплуатационный ресурс.
3.13. Направлять Заказчику перечни для капитального ремонта
Оборудования необходимость которого выявлена в процессе
технического обслуживания.
3.14. Разрабатывать прогрессивные методы ремонта, обеспечивающих
сокращение его продолжительности, снижение затрат на демонтажномонтажные работы и улучшение качества.
3.15. Иметь в наличии резервное оборудование или возможность его
оперативного приобретения в случае долгосрочного ремонта и
необходимости его временной подмены.
3.16. Прочие работы: устройство системы электроснабжения,
устройство сетей электроснабжения напряжением до 1 кВ
включительно, монтаж электротехнических установок, монтаж
электротехнических оборудования, пусконаладочные работы
комплексной наладки систем и другие работы текущего характера по
заявкам Заказчика.
4.
ТРЕБОВАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТЫ
по централизованной поставке, заправке, утилизации и аварийной
дозаправке автомобильным топливом (дизельное) в дизель –
генераторные установки для обеспечения их работоспособности:
4.1.Централизованную плановую сезонную поставку, заправку,
утилизацию, прием при плановой замене топлива и аварийную
дозаправку автомобильным топливом (дизельное) в дизель –
генераторные установки (далее ДГУ) для обеспечения их
работоспособности на объектах Заказчика (далее работа по
обеспечению ДГУ топливом) должна осуществлять
специализированная организация (предприятие), имеющая:
- необходимые разрешения на осуществление деятельности (в
том числе по утилизации (приему) топлива);
- в достаточном количестве необходимое топливо и
специализированный транспорт (топливозаправщики, резервные
емкости), имеющий необходимые: оснащения для заправок ДГУ и
слива топлива из их расходных баков и резервных емкостей,
разрешения на перевозку топлива и перемещение (проезд)
спецавтотраспорта по г. Москве;
- подготовленный (обученный) персонал.
4.2.Работа по обеспечению ДГУ топливом должна осуществляться на
следующих объектах:
№
Место
установки
1
2
1
г. Москва,
Офис
Мелькисарово
Международн
ое ш.,31
Метод
Наимено
Кол.
заправки /
вание
(шт
тип
оборудов
.)
приемного
ания
устройства
3
4
5
Спецтранспо
рт/
организованн
ый
топливоприе
м
ник для
ДГУ
слива с
FG
применением
2
Wilson
заправочного
P1000Р1 пистолет
(или
сливным
шлангом со
штуцером
быстрого
разъема –
«Евро»)
Максимальная
емкость баков
ДГУ
(литров)
6
35000
2
3
4
Московская
обл.,
Шереметьево1 возле
корпуса №5
Московская
обл.,
Шереметьево1 ДАТО
возле ангара
№1
г. Москва,
ул. Песчаная
д.7
на территории
Медицинског
о центра
Спецтранспо
рт (либо
канистры)/
горловина
бака
1
ДГУ
SDMO
Atlantic
GS300
1
ДГУ
КДЭС
SDMO
Т16К
(канистры)/
горловина
бака
60
2
ДГУ FG
Wilson
P450P3
Спецтранспо
рт
1800
(2х900)
450
4.3.После оформления договорных отношений Подрядчик должен:
ознакомиться с местами заправок ДГУ, их особенностью;
определить необходимый спецтранспорт с соответствующими
приспособлениями, резервные емкости и т.п.;
- обеспечить круглосуточные заправки по заявке Заказчика;
- назначить ответственных представителей и проинформировать
(письменно) Заказчика с указанием их номеров телефонов.
4.4. Заправка топливных баков ДГУ должна осуществляться по мере
необходимости с учетом сезонности и выработки топлива в
согласованные сроки по направляемой заявке, переданной
телефонограммой, электронной почтой ответственными
представителями Заказчика, в которой указывается: адрес и
необходимый объем заправки, а в случае поочередной заправки
нескольких ДГУ – маршрут движения топливозаправщика.
4.5.В случае аварийной дозаправки топливных баков ДГУ,
Подрядчик должен обеспечить необходимые дозаправки с учетом
продолжительности работоспособности ДГУ до их остановки, но
не более чем через 10 (десять) часов с момента поступления
Заявки.
4.6.Приемка поставляемого топлива должна осуществляться по
фактическому объему (определяемого счетчиком или объемным
методом) произведенной заправки. При этом излишек
привезенного топлива возвращается Подрядчику без
соответствующей оплаты. После приемки топлива оформляется
товарно-транспортная накладная с подписанием представителями
обеих сторон.
4.7.Поставляемое топливо должно соответствовать во время заправки
сезонности (в холодное время – «зимнее»), а также
соответствующим ГОСТам, ТУ, стандартам, требованиям
технического регламента о требованиях к дизельному топливу.
4.8.В случае необходимости, определяемой Заказчиком, по
производству утилизации (приему), плановой замене и слива
топлива из расходных баков ДГУ и резервных емкостей,
Подрядчик по заявке Заказчика должен:
произвести необходимый химический анализ с
предоставлением Заказчику отчета;
выполнить мероприятия по сливу (освобождение баков)
топлива из расходных баков ДГУ и резервных емкостей;
обеспечить транспортировку топлива к месту утилизации;
предоставить отчетную документацию (акт) по утилизации (приему)
топлива;
обеспечить необходимые заправки топливных баков ДГУ.
4.9.Подрядчик должен своевременно информировать Заказчика об
изменении ответственных исполнителей, их номера телефонов
для получения заявок от Заказчика, в том числе в круглосуточном
режиме для обеспечения заправок ДГУ.
4.10. Обеспечивать приемку дизельного топлива, поступающего на
ДГУ (подлежит 100%-му контролю):
приемка топлива по качеству заключается в контроле
соответствия сорта, марки и характеристики поступающего топлива
данным указанным в удостоверениях о качестве и паспортах,
техническим условиям поставки, предусмотренным в договорах
(температуры вспышки, содержание серы, зольность, вязкость);
при приемке топлива объемно-массовым методом измеряют
объем и плотность топлива и определяют его массу как произведение
этих двух значений, либо - по таблицам калибровки емкости;
в автоцистернах - по их паспортной вместимости с проверкой
уровня налива (автоцистерны должны быть проверены
территориальными органами Госстандарта);
Контроль качества поступившего топлива производится путем
отбора проб по ГОСТ 2517-85 и их химического анализа
своевременно.
5. ПРИЛОЖЕНИЯ:
Приложение №1 – Перечень Оборудования.
Приложение №2 – Перечень регламентных работ для ДГУ.
Приложение №3 – Перечень регламентных работ для ИБП.
Приложение №1 – Перечень Оборудования.
№
1
Наименование
оборудования
ИБП Chloride EDP
90/800 (80kVA)
Ко
лво,
шт
.
Место установки
3
Московская
область , г.о.
Химки,
Шереметьево– 1
(далее Ш-1),
корпус №5
Примечание
2
ИБП Chloride
70NET (10kVA)
1
3
ИБП MGE Galaxy
PW 60kVA
2
4
ИБП MGE Galaxy
PW Single(60kVA)
3
5
ИБП MGE Galaxy
3000 (30kVA)
3
6
ИБП MGE Image
(25kVA)
1
7
ИБП Lan Pro 33
(20kVA)
2
8
ИБП GE Digital
Energy LP33
(10kVA)
1
9
ДГУ SDMO T16K
1
10
ДГУ SDMO Atlantic
1
GS300
11
ДГУ FGWilson
Р450Р3
2
12
ДГУ FG Wilson
P1000Р1
2
13
ИБП GE Digital
Energy SG Series CE 1
(100 kVA)
14
ИБП Riello Multi
Sentry MST60 (60
kVA)
1
Ш-1 ДАТО, Ангар
№1:
Восточный карман,
6-й этаж
1) Планерная, д.24
2) Ш – 1 СП «АМосква»
г.Москва Петровка,
д.20/1
Ш-1 ДАТО, Ангар
№1:
1) Главный
коммутационный
центр
2) КЦ восточная
пристройка
3) КЦ западная
пристройка
Ш-1 Гост.
«Чашниково»
1) г.Москва,
Енисейская, д.19
2) Ш – 1, цех №13
г. Москва, ул.
Песчаная д.7
Медицинский
центр ОАО
«Аэрофлот»
Ш-1 ДАТО, рядом
с Ангаром №1
Ш – 1, корпус №5
г. Москва, ул.
Песчаная д.7
Медицинский
центр ОАО
«Аэрофлот»
г. Москва, офис
Мелькисарово
Международное ш.,
31
г. Москва, ул.
Песчаная д.7
Медицинский
центр ОАО
«Аэрофлот»
Ш– 1 Лётный
комплекс ДПП
УТЦ ДПАП Ангар
(тренажёр DC SSJ –
100)
15
ИБП Chloride NXC
(20 kVA)
2
16
ИБП Chloride NXC
(15 kVA)
1
17
ИБП APC Smart
UPS VT (30 kVA)
1
18
19
ИБП Chloride
NXC20
(20
kVA)
ИБП Chloride NX30
(30 kVA)
Итого:
Ш-1 ДАТО, Ангар
№1 Лаборатория
АТЕК
Ш-1 ДАТО, Ангар
№1 Лаборатория
АТЕК
г. Москва,
Фрунзенская наб.,
д.4
1
г. Москва, Коровий
вал, д.7, стр.1
1
Ш-3 Терминал – D
G52256
30
Приложение №2 – Перечень регламентных работ для ДГУ.
Продолжительность эксплуатации ДГУ(месяцы) или
наработка (моточасы).
Инт
Техническое обслуживание ДГУ выполняется по тому
ерв
условию, которое выполняется первым или наступит раньше
ал
Продолжительность
3
6
9
12 24
обс
эксплуатации, месяцев
луж
15 25 50 10
50
ива- Наработка, моточасов
0
0
0
00
ния
Наименование технического
ТО ТО ТО ТО ТО
обслуживания
-1
-2
-3
-4
-5
№
Проводимые операции
п/п
Проверка поверхности поддона
на наличие утечек (масла,
1
топлива, охлаждающей
Х
Х
Х
Х
Х
жидкости) и, при загрязнении,
его уборка
Проверка топливного бака,
топливопровода, маслопровода,
шлангов и хомутов системы
охлаждения на отсутствие следов
2
Х
Х
Х
Х
Х
подтекания топлива, масла и
охлаждающей жидкости.
Протяжка в случае
необходимости.
Проверка уровня масла в
3
поддоне картера двигателя и, при Х
Х
Х
Х
Х
необходимости, его доливка
4
Проверка давления масла в
Х
Х
Х
Х
Х
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
системе смазки двигателя
(по установленным датчикам)
Замена масла и масляного
фильтра (ов)
Контроль и очистка, при
необходимости, фильтрующего
элемента воздушного фильтра
Замена воздушного фильтра (ов)
Проверка наличия и удаление
воды из камеры отстоя
топливного фильтра
Замена топливного фильтра (ов),
продувка системы
топливоподачи при его замене
Визуальный осмотр двигателя,
генератора и панели управления,
проверка и подтяжка наружного
крепления
Удаление пыли и грязи из панели
управления, генератора и всей
аппаратуры
Очистка системы вентиляции
картера
Визуальный контроль состояния
приводных ремней на наличие
трещин, потёртостей,
расслоений, замена при
необходимости.
Инструментальный контроль
натяжения ремней
Проверка работоспособности
систем подогрева: охлаждающей
жидкости, картера,
воздухозаборника
( по их наличию)
Проверка состояния форсунок
Проверка и регулировка
теплового зазора в клапанном
механизме
Проверка состояния
компенсатора (ов) системы
выпуска
Проверка креплений и опор ДГУ
Проверка герметичности
системы выпуска отработанных
газов
Проверка работы затвора
системы выпуска ("хлопающего
клапана")
Проверка отсутствия
препятствий для удаления
Х
Х
Х
Х
Х
-
-
-
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
-
-
-
Х
Х
-
-
-
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
-
Х
-
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
-
-
-
-
Х
-
-
-
-
Х
-
-
-
Х
Х
-
-
-
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
-
-
-
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
отработанных газов (ОГ), а также
состояния креплений и опор
системы выпуска ОГ. Очистка
системы ОГ при необходимости.
Проверка опор радиатора
системы охлаждения (протяжка
по необходимости)
Проверка загрязненности
внешней поверхности
радиаторов и их очистка (при
необходимости)
Проверка герметичности
радиаторов
Проверка уровня (количества)
охлаждающей жидкости и её
долив, при необходимости
Анализ состава охлаждающей
жидкости
Промывка системы охлаждения
Замена антифриза в системе
охлаждения двигателя
Проверка отсутствия трения
силовых кабелей о корпус
генератора
Проверка состояния и протяжка
контактных соединений силовых
кабелей
Проверка сопротивления
изоляции генератора и его
очистка
Проверка работоспособности
главного автомата защиты
Контрольный запуск ДГУ и её
работа (на холостом ходу) в
течение 10 минут
Проведение тестирования ДГУ
при работе на полной нагрузке (с
подключением нагрузочных
реостатов), не менее 1 часа.
Нагрузка обеспечивается
Подрядчиком. После проведения
теста Подрядчиком производится
дозаправка ДГУ дизельным
топливом до полного объёма
баков (резервуаров)
Проверка электрических
параметров
(частота/напряжения/токи/мощно
сти)
Проверка и, при необходимости,
настройка блока AVR
Проверка и, при необходимости,
-
-
-
Х
Х
-
-
-
Х
Х
-
-
-
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
-
-
-
-
Х
-
-
-
-
Х
Х
Х
Х
Х
Х
-
-
-
Х
Х
-
-
-
Х
Х
-
-
-
Х
Х
-
-
-
-
-
-
Х
-
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
регулировка режима холостого
хода
Проверка работоспособности
пульта управления и контрольноизмерительных приборов и
датчиков
Проверка алгоритма работы
приточно-вытяжной вентиляции,
проверка работы вытяжного
вентилятора и автоматических
жалюзи
Очистка шестерней привода
жалюзи приточно-вытяжной
вентиляции, смазка их при
необходимости
Проверка работоспособности
потребителей собственных нужд
ДГУ, проверка систем их
электроснабжения, регулировка,
настройка и испытание, при
необходимости
Очистка аккумуляторной батареи
от пыли и грязи, смазка её
контактов и контроль
надежности ее соединений
Проверка уровня и плотности
электролита в аккумуляторной
батарее (для кислотных АКБ)
Контроль состояния
заряженности аккумуляторной
батареи
Проверка работы статического
зарядного устройства и/или
зарядного генератора стартерной
батареи(при его наличии)
Визуальный контроль качества
заземления видимой части
оборудования, проверка
контактов и затяжки болтовых
соединений
Проверка соосности двигателя и
генератора
Контроль и очистка датчиков
оборотов вала
Осмотр и очистка от пыли
электростартера
Дренаж и очистка расходного
топливного бака
Проведение химического анализа
дизельного топлива
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
-
-
-
-
Х
-
-
-
-
Х
Х
Х
Х
Х
Х
-
-
-
-
Х
Х
Х
Х
Х
Х
53
54
55
56
При подготовке к
осенне-зимнему периоду
и в зимний период
Сезонная замена топлива в баках,
При подготовке к
топливохранилищах
осенне-зимнему периоду
Инструктаж обслуживающего
(эксплуатационного) персонала
правилам эксплуатации
Х
Х
Х
Х
Х
оборудования, разработка
инструктирующих материалов
Оформление технического
отчёта по проведённому ТО,
выдача рекомендаций по
Х
Х
Х
Х
Х
ремонту с оформлением
необходимой документации
Проверка систем обогрева
контейнера (при их наличии)
Приложение №3 – Перечень регламентных работ для ИБП.
ПЕРЕЧЕНЬ
РЕГЛАМЕНТНЫХ РАБОТ ДЛЯ ИБП
Техническое обслуживание ИБП проводится с периодичностью
один раз в три месяца по следующему перечню работ:
1. Проверка индикации ИБП.
2. Анализ «очереди» событий и тревог, хранящихся в
памяти ИБП.
3. Перевод ИБП в режим работы «байпас».
4. Демонтаж лицевой панели ИБП.
5. Визуальный осмотр блоков ИБП на отсутствие
механических повреждений, следов
перегрева и загрязнения контактных поверхностей. Сухая чистка,
а при необходимости промывка плат, теплоотводов и контактных
поверхностей.
6. Контроль состояния электрических проводов. Проверка
и затяжка
резьбовых, крепежных и контактных соединений.
7. Контроль состояния и работоспособности силовых
элементов ИБП
8. Контроль состояния и работоспособности
охлаждающих вентиляторов.
9. Проверка напряжения, тока и частоты на входе ИБП по
каждой фазе.
10. Проверка напряжения, тока и частоты на выходе ИБП по
каждой фазе.
11. Проверка и регулировка индикации, пороговых напряжений
входных окон
выпрямителя, инвертора и статического ключа.
12. Проверка и регулировка внутренних установок и всех рабочих
параметров ИБП.
13.
Проверка работоспособности системы внутренней
диагностики ИБП.
14.
Проведение измерений значений электрических
параметров ИБП и калибровка
(при необходимости) внутренних измерительных цепей.
15.
Демонтаж батарейного модуля.
16.
Визуальный осмотр аккумуляторов и силовых
соединений на предмет отсутствия утечек электролита,
вздутостей и окислившихся контактов.
17.
Проверка состояния аккумуляторных батарей в целом в
цикле заряд-разряд.
Выявление неисправных аккумуляторных батарей или
аккумуляторных батарей со значительным отклонением
эксплуатационных характеристик. Измерение значений напряжения и
остаточной емкости каждого аккумулятора.
18.
Монтаж модуля батарей.
19.
Монтаж модуля ИБП.
20.
Включение ИБП и проверка всех режимов его работы
без нагрузки.
21.
Проверка работоспособности ИБП во всех режимах под
критической нагрузкой
(по согласованию с заказчиком).
22. Перевод ИБП в нормальный режим работ.
23. Составление заключения о рабочем состоянии ИБП с
оформлением технического отчёта по проведённому ТО.
24. Выдача рекомендаций по дальнейшей эксплуатации
оборудования
и необходимости проведения ремонтных работ с оформлением
необходимой документации.
25. Инструктаж обслуживающего (эксплуатационного) персонала
правилам
эксплуатации, разработка инструктирующих материалов
8
Необходимость круглосуточного обеспечения работоспособности
оборудования.
Перед началом работ согласовывать место, время, характер работ,
применяемые материалы, комплектующие изделия, их стоимость со
службой эксплуатации Заказчика и оформить допуск работников
Исполнителя. Помещения для хранения материалов, а так же
служебные и технические ОАО «Аэрофлот» не предоставляет. В
Особые условия связи со спецификой работы ОАО «Аэрофлот», часть работ будет
выполнения
проводиться по согласованию с Заказчиком во внеурочное время.
работ
Допуск в офисные помещения осуществляется - по пропускам ОАО
«Аэрофлот», на территорию а/п «Шереметьево» - по пропускам ОАО
«МАШ». Расходы по оформлению пропусков работникам
Исполнителя в помещения и на территорию Заказчика и допуски для
въезда на территорию Заказчика для водительского состава и
транспортных средств оформляет Исполнитель за свой счет.
Частичное выполнение работ в рамках данного ТЗ не предусмотрено.
В случае если Заказчиком были не учтены какие-либо части работ,
составляющих полный комплекс работ, которые должны быть
выполнены в соответствии с предметом аукциона, данные работы
должны будут в любом случае выполнены Исполнителем в полном
объеме в соответствии с условиями аукционной документации в
пределах цены договора.
9
Технический отчет (по ТО) в виде Актов/протоколов по
выполненным работам, с указанием наименования оборудования и
Исполнительна выполненными работами в соответствии с регламентами работ,
я документация указанием используемых материалов.
(состав, условия Технический отчёт (по ТР) в виде рабочей/технической
передачи и т.д.), документации включающей в себя: ведомость тех.документации,
паспорта и
однолинейную электрическую схему, планы расположения
сертификаты
оборудования, ведомость смонтированного оборудования, паспорта и
копии сертификатов на оборудование и материалы. Передача
документации согласно договора.
Приложение № 3
к Открытому запросу предложений
в отношении технического обслуживания и ремонта систем гарантированного
электроснабжения на базе ДЭС (ДГУ) и ИБП (большой мощности коллективной
защиты) и элементов оборудования, электроустановок совмещенных с ними на
объектах Заказчика; централизованной поставки, заправки, утилизации и
аварийной дозаправки автомобильным топливом (дизельное) в дизель –
генераторные установки для обеспечения их работоспособности на объектах ОАО
«Аэрофлот», расположенных на территории г. Москвы и Московской области
Форма представления коммерческого предложения
КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
(ЗАПОЛНЯЕТСЯ УЧАСТНИКОМ!!!)
_________________________________________________________________________
(предмет договора)
Стоимость договора в год определяется путем умножения понижающего
коэффициента на максимальную стоимость работ по настоящей Документации.
Понижающий коэффициент составляет К= ________
(заполняется участником)
Стоимость
работ
по
коммерческому
_______________________ руб. (без НДС) в год.
№
п/п
1
2
Наименование работ
Ед.
изм.
Объем
предложению
Стоимость за
Общая
единицу
стоимость
(руб. без НДС) (руб. без НДС)
составляет
Срок
выполнения
работ
(календарные
дни)
Комплексное ТО и
Эксплуатация
Текущий и аварийный ремонт
(не менее 15% от ТО и Э(п.1))
…
…
n
ИТОГО:
НДС 18%
Предлагаемая цена договора, руб. с учетом НДС
П р и м е ч а н и е : 1. К коммерческому предложению прилагается расшифровка стоимости работ, услуг в
виде сметы, выполненной в ТСН-2001.
Срок, период выполнения работы, оказания услуги – 3 года (36 месяцев).
Расчет стоимости (по зданиям)**
**Расчет стоимости заполняется Участником исходя из предлагаемой им стоимости, определенной
путем применения понижающего коэффициента, и на основании Приложения 8 к Техническому
заданию.
№п/п
Наименование зданий
Инв.№ Здания
Стоимость работ в
год/руб
с учетом НДС
1
2
3
n..
ИТОГО
ВСЕГО с учетом НДС
Предлагаемая стоимость к открытому запросу предложений в отношении технического
обслуживания и ремонта систем гарантированного электроснабжения на базе ДЭС
(ДГУ) и ИБП (большой мощности коллективной защиты) и элементов оборудования,
электроустановок совмещенных с ними на объектах Заказчика; централизованной
поставки, заправки, утилизации и аварийной дозаправки автомобильным топливом
(дизельное) в дизель – генераторные установки для обеспечения их работоспособности
на объектах ОАО «Аэрофлот», расположенных на территории г. Москвы и Московской
области не превышает в год _________________руб.__________коп. в том числе НДС
18%_____________________руб.
Указанная стоимость включает все расходы Оферента, связанные с выполнения
работ в соответствии с Техническим заданием Заказчика и неизменна в течение всего
периода, определенного настоящей Документацией.
Наименование организации _________________
Руководитель организации ___________________ ( подпись, Ф.И.О)
Приложение № 4
к Открытому запросу предложений
в отношении технического обслуживания и ремонта систем гарантированного
электроснабжения на базе ДЭС (ДГУ) и ИБП (большой мощности коллективной
защиты) и элементов оборудования, электроустановок совмещенных с ними на
объектах Заказчика; централизованной поставки, заправки, утилизации и аварийной
дозаправки автомобильным топливом (дизельное) в дизель – генераторные установки
для обеспечения их работоспособности на объектах ОАО «Аэрофлот»,
расположенных на территории г. Москвы и Московской области
ПРОЕКТ ДОГОВОРА
ДОГОВОР
по техническому обслуживанию и ремонту здания/сооружения
г. Москва
«___» __________ 20__ г.
Открытое акционерное общество «Аэрофлот – российские авиалинии»
(далее
ОАО
«Аэрофлот»),
именуемое
в
дальнейшем
«Заказчик»,
в лице________________________________, действующего на основании доверенности
(наименование должности, Ф.И.О.)
от
_______
№____,
в
дальнейшем
с
одной
«Подрядчик»,
стороны
в
и
______________________,
(наименование организации)
лице_______________________,
(наименование должности, Ф.И.О.)
именуемое
действующего
на основании ___________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны»,
заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства
выполнить своими силами и средствами работы по техническому обслуживанию
и ремонту оборудования/системы/сети/т.д. (далее совместно - Работы, по отдельности работы по техническому обслуживанию и ремонтные работы), размещенного
в здании/сооружении по адресу: __________ (далее – Объект(ы), в соответствии
с техническим заданием (приложение 1 к настоящему Договору).
1.2. Стоимость работ по настоящему Договору определяется протоколом
согласования договорной цены (приложение 2 к настоящему Договору) на основании
ведомости договорной цены (приложение 3 к настоящему Договору). Ремонтные работы
выполняются на основании заявок (по форме приложения 4 к настоящему Договору).
1.3. Выполнение Работ определяется в соответствии с требованиями
технического задания (приложение 1 к настоящему Договору).
1.4. Заказчик обязуется принять результат Работ и уплатить согласованную цену
в соответствии с условиями настоящего Договора.
2. Обязанности и права Сторон
2.1.
Подрядчик обязан:
2.1.1. Выполнить
Работы
на
Объекте(ах)
Заказчика
в
объемах,
с периодичностью и в сроки, предусмотренными техническим заданием (приложение
1 к настоящему Договору), инструкциями заводов - изготовителей оборудования,
в соответствии с действующими нормативными документами, требованиями и с целью
поддержания __________________________ в работоспособном состоянии.
2.1.2. Обеспечить производство и качество всех выполняемых Работ
в соответствии с действующими в период выполнения Работ постановлениями,
требованиями, нормами и правилами по охране труда и окружающей среды, техникой
безопасности, предписаниями и распоряжениями официальных учреждений, инстанций и
отраслевых организаций, а также требованиями Представителя Заказчика, оформленными
в письменном виде.
2.1.3. Назначить в трехдневный срок с момента подписания настоящего Договора
своего
представителя,
ответственного
за
безопасное
производство
Работ
на Объекте/ах Заказчика и выполнение мероприятий по охране труда, охране окружающей
среды и обращению с отходами производства и потребления, электробезопасности и
пожарной
безопасности
на
Объекте/ах
Заказчика,
в соответствии с действующими нормами и правилами, с указанием предоставленных ему
полномочий. Информировать об этом Заказчика в письменном виде, согласовывать место,
время, характер Работ с представителем Заказчика. Подрядчик гарантирует получение
согласия на обработку Заказчиком персональных данных работников, информация о
которых передается Заказчику в рамках Договора. Для производства Работ оформить
допуск командированных работников Подрядчика к производству Работ на Объекте/ах
Заказчика
в
соответствии
с
Правилами
по
охране
труда
при эксплуатации электроустановок (ПОТЭЭ).
2.1.4. Для организации планирования Работ и подготовки рабочих мест направить
заявки (по форме приложения 4 к настоящему Договору), в соответствии с п. 2.1.20,
оперативному руководителю Заказчика на предполагаемые Работы (не менее чем за 72
часа) до 14.00 часов текущего дня (для Работ в праздничные дни заявка должна
подаваться накануне праздников, а для Работ в выходные дни и понедельник должна
подаваться не позднее четверга). Заявка считается принятой Заказчиком, если
в течение 48 часов с момента ее направления Подрядчик не получит мотивированный
отказ в ее принятии. Отказ должен быть направлен уполномоченным представителем
Заказчика тем же способом (на тот же телефонный номер, адрес электронной почты), что
и Заявка.
2.1.5. Обеспечить нахождение своих работников на Объекте/ах Заказчика
в чистой специальной одежде (с бирками, указывающими на принадлежность
к подрядной организации) и обуви.
2.1.6. Перед началом Работ (кроме работ аварийно-восстановительного характера,
требования к которым изложены в п.п. 2.1.13 и 2.1.22 настоящего Договора) не позднее,
чем за 72 часа, согласовать место, время, характер Работ, применяемые материалы,
запасные части и комплектующие изделия, их стоимость с Заказчиком.
2.1.7. Выполнить
Работы
своими
силами,
техническими
средствами
и механизмами, из своих материалов, запасных частей и комплектующих изделий при
необходимости с привлечением субподрядных организаций, по предварительному
письменному согласованию с Заказчиком, без изменения стоимости настоящего Договора.
2.1.8. Представить свидетельства, лицензии, разрешения и сертификаты
на право выполнения Работ по настоящему Договору, паспорта и сертификаты
на применяемые материалы, запасные части и комплектующие изделия в течение
3 календарных дней с момента получения соответствующего требования от Заказчика.
2.1.9. Оформить за свой счет пропуска для своих работников и допуск техники
на Объект/ы Заказчика.
2.1.10. Нести все расходы, связанные с получением сертификатов на материалы,
запасные части и комплектующие изделия, необходимые для выполнения Работ
по настоящему Договору.
2.1.11. Предоставить Заказчику копии платежных документов (счетов-фактур
и _______) по факту закупки материалов, запасных частей и комплектующих изделий,
заверенных Подрядчиком.
2.1.12. Письменно согласовывать с Заказчиком тип, марку, стоимость закупаемых
материалов, запасных частей и комплектующих изделий, в том числе сроки поставок до
их закупки и размещения заказов.
2.1.13. В случае возникновения аварийной ситуации (неисправностей аварийного
характера) в инженерных сетях, системах и оборудовании Объекта/ов, оперативно
уведомить об этом Заказчика по тел.: _______________(далее - оперативная диспетчерская
связь) и соответствующие аварийные и прочие специализированные городские или
федеральные службы, и немедленно приступить к устранению возникшей неисправности,
за исключением тех случаев, когда соответствующий ремонт или реагирование находятся
в исключительной компетенции специализированных городских (федеральных) служб,
либо служб Заказчика.
2.1.14. Обеспечить соблюдение своими работниками правил техники
безопасности, санитарных правил, экологических требований и правил, правил
эксплуатации, правил пожарной безопасности и поведения на Объекте/ах, а также иных
действующих правил и норм, установленных как уполномоченными на то органами, так и
непосредственно Заказчиком.
2.1.15. Нести ответственность за собственный персонал, выполняющий Работы
в соответствии с техническим заданием (приложение 1 к настоящему Договору).
2.1.16. Выполнить Работы в пределах объема технического задания (приложение 1
к настоящему Договору), предписаний органов государственного надзора, охраны труда,
МЧС и других надзорных органов.
2.1.17. Немедленно информировать Заказчика, с направлением письменного
сообщения, об авариях и несчастных случаях на производстве связанных
с выполнением работ на Объекте/ах Заказчика.
2.1.18. Нести полную ответственность перед Заказчиком за ненадлежащее
исполнение субподрядчиками Работ по настоящему Договору, а также полную
материальную ответственность за нанесённый ущерб при выполнении Работ
по настоящему Договору.
2.1.19. Известить не позднее 24 часов после обнаружения (выявления) возможных
неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения указаний его представителя,
ответственного по контролю над исполнением работ, иных обстоятельств, угрожающих
годности
или
прочности
результатов
выполнения
работ
по факсу: _______ и/или электронной почте:______ и приостановить выполнение Работ до
получения указаний Заказчика.
2.1.20. Принимать от Заказчика круглосуточно/ежедневно, включая выходные
и праздничные дни, письменные заявки (по форме приложения 4 к настоящему Договору)
по факсу: _______ и/или по эл. почте: ______, а также по телефону
с последующей досылкой ее оригинала в адрес Подрядчика в течение 1 (одного) рабочего
дня с даты направления заявки по факсу/электронной почте.
Подрядчик подтверждает принятие заявок к исполнению в течение 1
(одного) рабочего с момента их получения от Заказчика путем направления, в его адрес
подписанных Подрядчиком заявок по факсу: _____ и/или по эл. почте: ______, а также по
телефону ____ с последующей досылкой оригиналов в течение 1 (одного) рабочего дня с
даты направления по факсу/электронной почте.
2.1.21. Предъявить при сдаче Работ на Объекте/ах Заказчика технические отчеты, в
объеме и в сроки соответствующие требованиям технического задания (приложение 1 к
настоящему Договору), нормам и правилам, действующим на территории Российской
Федерации.
2.1.22. Перед началом ремонтных работ назначенный представитель Заказчика
оформляет, утверждает у Заказчика и направляет Подрядчику письменную заявку
(по форме приложения 4 к настоящему Договору). При выполнении аварийно –
восстановительных работ все согласования с Заказчиком производятся по оперативной
диспетчерской связи с последующим оформлением необходимых документов
для выполнения ремонта.
2.1.23. До
производства ремонтных
работ
составлять
и
направлять
на утверждение Заказчику двухсторонние дефектные акты, графики производства работ,
локальные
сметы,
в
которых
указывается
стоимость
ремонтных
работ
и стоимость расходных материалов. Локальные сметы составляются на основании сметнонормативной базы ТСН-2001, с применением коэффициентов пересчета, утвержденных
ОАО «Московский центр ценообразования в строительстве «Мосстройцены». После
согласования и утверждения Заказчиком указанных выше документов Подрядчик
приступает к производству работ.
2.1.24. Произвести
ремонтные
работы
оборудования/системы/сети
и т.д. на основании заявки (по форме приложения 4 к настоящему Договору).
2.1.25. Произвести
сдачу
выполненных
ремонтных
работ
оборудования/системы/сети и т.д. на Объекте/ах Заказчика, в соответствии
с требованиями строительных норм и правил, другими нормативными актами
и постановлениями путем подписания двусторонних актов приемки выполненных работ
(унифицированная форма КС-2) и справок о стоимости выполненных работ
и затрат (унифицированная форма КС-3).
2.1.26. Устранить безвозмездно (за свой счет) все недостатки, связанные
с выполнением Работ по настоящему Договору и выявленные при подписании актов
приемки выполненных работ (унифицированная форма КС-2) и актов приема - передачи
выполненных работ (по форме приложения 5 к настоящему Договору),
в разумные сроки, но не позднее 14 календарных дней с момента получения замечаний
Заказчика в письменном виде.
2.1.27. В
процессе
выполнения
Работ
проводить
систематическую,
а по завершении выполнения Работ окончательную уборку на Объекте/ах, вывоз мусора и
отходов. Ежемесячно, до 10 (десятого) числа следующего месяца, представить Заказчику
документы, подтверждающие вывоз мусора и отходов с территории Заказчика и их
размещение
на
полигоне
твердых
бытовых
отходов
(ТБО)
с приложением талонов полигона. Мусор и отходы, образованные в результате
производственной деятельности Подрядчика на Объекте/ах Заказчика, являются его
собственностью. Ежемесячно, до 10 (десятого) числа следующего месяца, представить
Заказчику справку об объемах отходов и мусора, образовавшихся в результате
производственной деятельности Подрядчика.
2.1.28. Обеспечить
надлежащую
сохранность материалов, оборудования
и другого имущества от начала Работ и до сдачи Работ Заказчику.
2.1.29. Изменить объем работ по техническому обслуживанию и их стоимость
в случае получения письменного уведомления от Заказчика об исключении или изменении
объема таких работ. Общая стоимость работ по договору при этом
не изменяется.
2.1.30. Не позднее даты подписания настоящего Договора Подрядчик обязан
представить Заказчику сведения в отношении всей цепочки своих собственников, включая
конечных бенефициаров, а также в отношении состава исполнительных органов по форме
приложения 6 к настоящему Договору, с предоставлением подтверждающих документов.
В случае каких-либо изменений в указанной цепочке собственников,
в том числе конечных бенефициаров, или в составе исполнительных органов Подрядчика
последний
обязан
незамедлительно
уведомлять
об
этом
Заказчика
с приложением подтверждающих документов.
В случае нарушения обязательств по данному пункту или отказа
от их выполнения Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться
от Договора (расторгнуть Договор), уведомив об этом Подрядчика за 3 календарных дня
до даты расторжения.
2.2. Права Подрядчика:
2.2.1. Подрядчик имеет право на гарантированную оплату выполненных Работ.
2.2.2. Самостоятельно определить способы выполнения Работ по настоящему
Договору и привлечь к выполнению Работ субподрядные организации, продолжая нести
ответственность за их действия/бездействие, качество и своевременность выполнения
Работ, соблюдение противопожарных процедур и электробезопасности, требований
внутриобъектового режима ОАО «Аэрофлот», уведомив об этом Заказчика. При этом
стоимость выполняемых Работ по настоящему Договору не меняется.
2.3. Заказчик обязан:
2.3.1. Принять и оплатить выполненные Работы в размере, в сроки и в порядке,
предусмотренном настоящим Договором.
2.3.2. Назначить в трехдневный срок с момента подписания настоящего Договора
своего представителя, ответственного по контролю над исполнением Работ
по настоящему Договору, известив об этом Подрядчика в письменном виде
с указанием предоставленных ему полномочий.
2.4. Права Заказчика:
2.4.1. Заказчик и его представители имеют право доступа к месту выполнения Работ в
течение всего периода производства всех видов Работ.
2.4.2. Осуществлять контроль своевременного выполнения Подрядчиком принятых на
себя обязательств в рамках настоящего Договора, не вмешиваясь при этом
в хозяйственную деятельность Подрядчика.
2.4.3. Совместно с Подрядчиком проводить регулярные совещания для решения
вопросов, возникающих в процессе производства Работ.
2.4.4. Приостановить выполнение Работ по Объекту/ам в любое время, оформить акты на
фактически выполненные Работы, возместить Подрядчику стоимость фактически
выполненных Работ, согласованную Сторонами.
2.4.5. Письменно уведомить Подрядчика об исключении или изменении объема Работ по
техническому обслуживанию в рамках стоимости Работ по настоящему Договору.
3. Порядок выполнения и приемки работ
3.1. Выполнение Работ на Объекте/ах Заказчика производится в соответствии
с техническим заданием (приложение 1 к настоящему Договору).
3.2. Ремонтные работы производятся на основании заявки (по форме приложения 4
к настоящему Договору). В случае выполнения работ аварийно – восстановительного
характера
все
согласования
с
Заказчиком
производятся
по оперативной диспетчерской связи с последующим оформлением необходимых
документов для выполнения ремонтных работ.
3.3. Заказчик обязан принять выполненные по настоящему Договору Работы,
за исключением случаев, когда он вправе потребовать безвозмездного устранения
недостатков в соответствии с п.2.1.26 или расторгнуть Договор в соответствии
с разделом 8 настоящего Договора, а также в случае производства Работ с нарушением
действующих норм и условий договора.
3.4. Отчетным периодом по настоящему Договору принят один месяц/квартал.
Документы на оплату выполненных работ техническому обслуживанию на Объекте/ах
Заказчика, принимаются Заказчиком не позднее последнего числа отчетного периода, при
условии наличия подписанных обеими Сторонами акта приема-передачи выполненных
работ (по форме приложения 5 к настоящему Договору) и справки
по разделению сумм затрат (по форме приложения 7 к настоящему Договору).
В случае не поступления документов на оплату до указанной даты прием документов,
а также их оплата производится только при наличии письменного обоснования
от Подрядчика причины позднего поступления документов.
3.5. Документы на оплату выполненных ремонтных работ принимаются
не позднее 25 числа текущего месяца при условии наличия подписанных обеими
Сторонами актов приемки выполненных работ (унифицированная форма КС-2), справок о
стоимости выполненных работ и затрат (унифицированная форма КС-3)
и справки по разделению сумм затрат (по форме приложения 7 к настоящему Договору)
на основании заявки (по форме приложения 4 к настоящему Договору).
В случае не поступления документов на оплату до указанной даты прием документов,
а также их оплата переносится на следующий календарный период.
3.6. Заказчик в течение 10 календарных дней со дня получения документов
на оплату согласно п.п. 3.4 и 3.5 обязан направить Подрядчику подписанный акт или
мотивированный отказ от приемки работ. В случае мотивированного отказа
от приемки работ Стороны составляют двухсторонний акт (протокол) с перечнем
необходимых доработок и сроков их выполнения. После выполнения необходимых
доработок и приёмки их Заказчиком Стороны подписывают необходимые документы.
3.7. В течение 7 календарных дней до окончания срока действия настоящего
Договора и по исполнению всех обязательств по настоящему Договору в полном объёме
подписывается двусторонний акт о закрытии Договора (по форме приложения
8 к Договору).
4. Стоимость работ и порядок оплаты
4.1. Общая стоимость Работ по Договору, выполняемых на Объекте/ах Заказчика,
определяется
протоколом
согласования
договорной
цены
(приложение
2 к настоящему Договору) на основании ведомости договорной цены (приложение
3 к настоящему Договору) и не превышает в год__________руб. (__________ рублей
_____копеек), в том числе НДС 18 % - __________руб. (__________ рублей _____ копеек).
Указанная сумма включает стоимость Работ, материалов/запасных частей/
комплектующих изделий, необходимых для выполнения Работ по настоящему Договору,
стоимость погрузки и вывоза мусора и отходов с объекта(ов) Заказчика, образовавшихся
при выполнении работ.
4.2. Оплата выполненных работ по техническому обслуживанию осуществляется
Заказчиком на основании подписанных Сторонами акта приема-передачи выполненных
работ (по форме приложения 5 к настоящему Договору), справки по разделению сумм
затрат
(по
форме
приложения
7
к
настоящему
Договору)
в течение 20 календарных дней с момента их подписания Сторонами и получения
Заказчиком счетов, счетов-фактур, путем перечисления денежных средств
на расчетный счет Подрядчика, при условии соблюдения Подрядчиком
п.3.4 настоящего Договора.
4.3. Оплата за выполненные ремонтные работы производится Заказчиком
на
основании
подписанных
Сторонами
заявки
(по
форме
приложения
4 к настоящему Договору), справки по разделению сумм затрат (приложение
7 к настоящему Договору), дефектных актов, графиков производства работ, локальных
смет, актов приемки выполненных работ (унифицированная форма КС-2), справок
о стоимости выполненных работ и затрат (унифицированная форма КС-3)
с приложением копий платежных документов на материалы в течение 20 календарных
дней с момента их подписания Сторонами и получения Заказчиком счетов, счетов-фактур,
путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, при условии
соблюдения Подрядчиком п.3.5 настоящего Договора.
4.4. Счет-фактура выписывается Подрядчиком в соответствии с Налоговым
Кодексом Российской Федерации.
4.5. Датой платежа считается дата списания денежных средств со счета Заказчика.
Обязательства по оплате считаются исполненными Заказчиком в полном объеме и
надлежащим образом с даты списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
4.6. По окончании срока действия настоящего Договора неиспользованная сумма
настоящего Договора Подрядчику не выплачивается.
5. Обеспечение исполнения договора
5.1. Обеспечение
исполнения
настоящего
Договора
представляется
Подрядчиком в форме безотзывной банковской гарантии по форме приложения
9 к настоящему Договору не позднее 10 календарных дней с момента подписания
настоящего Договора.
5.2. Банковская гарантия оформляется на 30% от общей стоимости работ по
настоящему Договору.
5.3. Безотзывная банковская гарантия должна быть выдана банком или иной
кредитной организацией и соответствовать требованиям, установленным действующим
законодательством Российской Федерации.
5.4. В безотзывной банковской гарантии в обязательном порядке должна быть
указана сумма, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств
по настоящему Договору, которая должна быть не менее суммы, установленной
в пункте 5.2. настоящего Договора.
5.5. Безотзывная
банковская
гарантия
должна
содержать
указание
на настоящий Договор, включая указание на стороны и предмет настоящего Договора.
5.6. Безотзывная
банковская
гарантия
должна
содержать
указание
на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в настоящий Договор,
не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии.
5.7. Безотзывная банковская гарантия в обеспечение исполнения настоящего
Договора должна быть выдана на срок не менее срока действия настоящего Договора.
5.8. В случае продления срока выполнения работ или увеличения объемов
выполняемых работ по настоящему Договору Подрядчик обязуется переоформить
безотзывную банковскую гарантию.
5.9. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Договора
перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало
обеспечивать исполнение Подрядчиком его обязательств по Договору, Подрядчик
обязуется в течение 10 (десяти) банковских дней с момента, когда соответствующее
обеспечение исполнения обязательств по Договору перестало действовать, предоставить
Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение Договора на тех же условиях и в том же
размере, которые, указаны в настоящей статье Договора.
5.10. Расходы на получение Банковской гарантии относятся на счет Подрядчика.
5.11. В случае нарушения Подрядчиком условий статьи 5 («Обеспечение
исполнения Договора») настоящего Договора Заказчик имеет право расторгнуть Договор
в одностороннем внесудебном порядке без компенсации Подрядчику затрат
и расходов, понесенных при исполнении настоящего Договора, уведомив об этом
Подрядчика не менее чем за 10 (десять) рабочих дней. При этом, Подрядчик обязан
возместить Заказчику убытки, вызванные таким расторжением Договора.
5.12. Оригинал банковской гарантии после оформления направляется Заказчику
и является неотъемлемой частью настоящего Договора.
6. Ответственность Сторон
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств
по настоящему Договору Заказчик несет ответственность в размере реального ущерба,
причиненного Подрядчику таким неисполнением/ненадлежащим исполнением,
обязательств, кроме случаев просрочки оплаты выполненных Работ.
6.2. В случае несоблюдения Заказчиком сроков оплаты выполненных Работ,
предусмотренных настоящим Договором, Подрядчик направляет Заказчику уведомление о
просрочке оплаты Работ. Если Заказчик по истечении 10 (десяти) календарных дней с
момента получения указанного уведомления не исполнит своих обязательств по оплате,
Подрядчик вправе потребовать уплаты пени за весь период просрочки в размере 0,05 % от
суммы, срок оплаты которой нарушен (сумма задолженности), за каждый день просрочки
платежа, но не более 5 % от суммы задолженности.
6.3. Подрядчик несет ответственность за качество Работ, включая возмещение
убытков, причиненных Заказчику и/или третьим лицам при использовании результатов
Работ (установленного оборудования).
6.4. Подрядчик несёт ответственность за любой ущерб, причиненный имуществу
Заказчика или третьих лиц в ходе выполнения Работ по Договору
в результате действий/ бездействия Подрядчика (его работников/ субподрядчиков).
6.5. Подрядчик
несет
ответственность
за
ненадлежащее
качество
предоставленных им материалов и оборудования. Гарантийный срок на материалы
и оборудование определяется согласно паспорту производителя (завода-изготовителя), но
в любом случае не может составлять менее 12 месяцев с даты подписания Заказчиком акта
приемки
соответствующих
работ,
при
которых
были
использованы
материалы/установлено оборудование.
6.6. Подрядчик несет ответственность за предоставление (установку
на Объекте/ах Заказчика) материалов и оборудования, обремененных правами третьих
лиц или не прошедших надлежащее таможенное оформление, и обязан возместить
Заказчику убытки, причиненные в результате предъявления Заказчику (удовлетворения
Заказчиком.) соответствующих претензий третьих лиц или в результате изъятия таких
материалов и оборудования государственными органами. Срок возмещения убытков - 10
календарных дней со дня получения соответствующего требования от Заказчика.
Положения данного пункта действуют также в течение трех лет с даты прекращения
действия настоящего Договора.
6.7. В случае несоблюдения Подрядчиком сроков исполнения своих
обязательств (сроков, установленных настоящим Договором) Заказчик вправе потребовать
уплаты пени в размере 0,05 % от стоимости невыполненных/несвоевременно
выполненных обязательств (работ) за каждый день просрочки. Пеня начисляется с даты
начала
просрочки
выполнения
обязательства
и уплачивается Подрядчиком при условии направления Заказчиком письменного
требования (претензии) об уплате пени.
6.8. Подрядчик своими силами и за свой счет выполняет устранение дефектов,
выявленных в процессе производства работ, их приемки или в период гарантийного срока,
установленного
на
результаты
Работ,
который
составляет
12 месяцев с даты подписания (по последнему акту) акта приемки соответствующих
работ.
6.9. В случае несоблюдения Подрядчиком предусмотренных настоящим
Договором сроков устранения замечаний и недостатков Заказчик вправе потребовать
уплаты пени в размере 0,05 % от стоимости Работ по Договору. Пеня начисляется
с даты начала просрочки устранения недостатков и уплачивается Подрядчиком при
условии направления Заказчиком письменного требования (претензии) об уплате пени.
6.10. Все штрафные санкции, наложенные на Заказчика уполномоченными
органами в связи с деятельностью Подрядчика по настоящему Договору (несоблюдение
порядка производства работ, нарушение правил безопасности и т.п.), будут полностью
компенсироваться Подрядчиком в течение 10 календарных дней со дня получения
соответствующего требования от Заказчика. Положения данного пункта действуют также
в течение трех лет с даты прекращения действия настоящего Договора.
6.11. Подрядчик несет ответственность за выполнение своими работниками
и работниками субподрядчиков требований правил охраны труда, техники безопасности,
электробезопасности, пожарной безопасности и охраны окружающей среды. Если в
результате действия/бездействия указанных работников (субподрядчиков) их
здоровью/жизни будет нанесен вред, Подрядчик обязан самостоятельно и за свой счет
урегулировать претензии пострадавших, а также возместить Заказчику суммы всех
штрафных санкций, наложенных на него уполномоченными государственными органами
в
связи
с
такими
инцидентами
в течение 10 календарных дней со дня получения соответствующего требования
от Заказчика. Положения данного пункта действуют также в течение трех лет с даты
прекращения действия настоящего Договора.
6.12. В случае, если в результате действия/бездействия Подрядчика (его
субподрядчиков) или в результате воздействия дефекта результатов Работ/оборудования,
возникшего в результате действий/ бездействия Подрядчика (его субподрядчиков),
здоровью
или
жизни
иных
людей
будет
нанесен
вред
(в том числе в течение гарантийного срока на результаты Работ), Подрядчик обязан
возместить Заказчику все убытки, понесенные им в результате урегулирования претензий
пострадавших (членов их семей) как в добровольном, так и в судебном порядке, а также
возместить суммы всех штрафных санкций, наложенных на Заказчика уполномоченными
государственными органами в связи с такими инцидентами. Срок возмещения убытков 10 календарных дней со дня получения соответствующего требования от Заказчика.
Положения данного пункта действуют также в течение трех лет с даты прекращения
действия настоящего Договора.
6.13. В случае просрочки выполнения Работ по какому-либо из этапов более
чем на 30 календарных дней Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться
от приемки результатов Работ, расторгнуть Договор, а также потребовать уплаты
штрафной неустойки в размере 10 % от стоимости Работ за отчетный период
и возмещения убытков в сумме, не покрытой неустойкой. При этом Подрядчик обязан
вернуть Заказчику денежные средства, полученные в оплату невыполненных Работ
в течение 10 дней с момента получения уведомления Заказчика об отказе от приемки
работ/о расторжении Договора. Датой отказа от приемки работ/ расторжения Договора
считается дата направления указанного уведомления Заказчиком, если иное не указано в
уведомлении.
7.
Обстоятельства непреодолимой силы
7.1. Ни одна из Сторон не будет нести ответственность за невыполнение своих
обязательств по Договору в срок, если неисполнение будет являться следствием
обстоятельств непреодолимой силы (далее в настоящем разделе - ОНС), то есть
чрезвычайных и непредвиденных обстоятельств, возникающих в период действия
Договора, на которые затронутая ими Сторона (далее - Затронутая сторона) не может
реально воздействовать и которые она не могла реально предвидеть (в том числе,
наводнения, землетрясения, извержения вулкана и иные стихийные бедствия, войны
и военные действия, блокады, запрещение импорта или экспорта, изменения
законодательства). Пожары и забастовки признаются ОНС, если они не являются
результатом виновного и/или неосторожного действия/бездействия Затронутой стороны
и/или
контролируемых
ей
лиц
(работники,
подрядчики,
консультанты
и прочие). Сбои/перерывы в работе используемого Затронутой стороной оборудования
и/или программного обеспечения, повреждение линий и/или средств связи являются ОНС,
только если они вызваны действием природных и/или техногенных факторов
и не являются результатом виновного и/или неосторожного действия/бездействия
Затронутой стороны и/или третьих лиц.
7.2. Затронутая сторона обязана незамедлительно, но не позднее 3 (трех)
календарных дней с момента наступления ОНС, уведомить в письменном виде другую
Сторону об их наступлении, предполагаемом сроке действия, по возможности дать оценку
их
влияния
на
исполнение
(включая
срок
исполнения)
обязательств
по Договору, за исключением случаев, когда такое уведомление невозможно в силу
действия таких обстоятельств. По прекращении действия ОНС Затронутая сторона
обязана в те же сроки уведомить об этом другую Сторону, с указанием предполагаемого
срока исполнения обязательств по Договору.
7.3. Отсутствие либо несвоевременное уведомление о наступлении ОНС лишает
Затронутую
сторону
права
на
освобождение
от
ответственности
за неисполнение обязательств по настоящему Договору.
7.4. По требованию другой Стороны Затронутая сторона обязана представить
официальный документ, выданный компетентным государственным органом
или организацией, подтверждающий факт наступления событий, являющихся ОНС.
7.5. Возникновение
ОНС
продлевает
срок
исполнения
обязательств
по Договору на период, соответствующий времени действия указанных обстоятельств, с
учетом разумного срока для устранения их последствий, если Стороны
не договорились об ином.
7.6. В случае если ОНС и их последствия будут продолжаться более одного
месяца,
то каждая из Сторон вправе в одностороннем внесудебном порядке потребовать
расторжения Договора. При этом каждая из Сторон вправе требовать от другой Стороны
всего полученного по Договору, если из существа Договора следует или
он содержит условие о том, что эта Сторона заинтересована только в полном исполнении
Договора и вправе отказаться от Договора, если возможно только частичное исполнение
Договора.
8. Срок действия Договора
8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания обеими
Сторонами, применяется к правоотношениям Сторон, возникшим с _____________,
и действует до полного выполнения Сторонами принятых на себя обязательств,
но не позднее ___________________.
8.2. Период выполнения Работ с «__» _______ 20___ года по «__» ________20___
года.
8.3. Настоящий Договор может быть продлен Сторонами путем подписания
двустороннего соглашения, подписанного уполномоченными представителями
и скрепленного печатями обеих Сторон.
9. Изменение и расторжение Договора
9.1. Настоящий Договор может быть изменен или расторгнут по взаимному
согласию Сторон путем подписания двустороннего соглашения, кроме случаев, когда
Договором прямо предусмотрена возможность изменения условий в одностороннем
порядке. Несоблюдение письменной формы, а также отсутствие подписи
уполномоченного представителя или печати одной из Сторон влечет недействительность
соглашения об изменении или расторжении Договора.
9.2. Настоящий Договор, может быть, расторгнут в одностороннем внесудебном
порядке по инициативе Заказчика при условии направления другой Стороне письменного
уведомления о расторжении не менее, чем за 30 дней до предполагаемой даты
расторжения Договора.
9.3. В случае досрочного расторжения Договора по вине Подрядчика последний
уплачивает неустойку в размере 10 % от стоимости настоящего Договора и возмещает
Заказчику убытки, причиненные досрочным расторжением Договора и не покрытые
неустойкой.
9.4. Все взаиморасчеты Сторон должны быть завершены в течение 30 (тридцати)
календарных дней с даты расторжения Договора.
9.5. Расторжение Договора не освобождает Стороны от исполнения обязательств,
возникших до даты расторжения.
10. Конфиденциальность
10.1. Стороны обязуются не разглашать конфиденциальную информацию
и не использовать ее, кроме как в целях исполнения обязательств по настоящему
Договору. Сторона, которой предоставлена конфиденциальная информация, обязуется
принять меры к ее защите не меньшие, чем принимаемые ею для защиты собственной
конфиденциальной информации.
10.2. Конфиденциальной считается информация, полученная в рамках
выполнения настоящего Договора и содержащая в том числе, но не ограничиваясь этим:
коммерческую тайну, персональные данные либо иную охраняемую законом информацию
или информацию, которая в момент
передачи
обозначена передающей
ее стороной грифом «Конфиденциально» либо «Строго конфиденциально» с указанием
полного наименования и адреса места нахождения ее обладателя.
10.3. Сторона, допустившая разглашение конфиденциальной информации либо
не выполнившая иные требования по обеспечению ее конфиденциальности, несет
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
10.4. Конфиденциальная информация может предоставляться компетентным
государственным органам и регуляторам рынка ценных бумаг в случаях и в порядке,
предусмотренных действующим законодательством, что не влечет за собой наступление
ответственности за ее разглашение.
10.5. Обязательства Сторон, изложенные в настоящем разделе, действуют
в течение срока действия настоящего Договора и 3 (трех) лет после его прекращения.
11. Разрешение споров
11.1. Все споры, связанные с исполнением (изменением или расторжением)
настоящего Договора, Стороны стремятся разрешить путем переговоров.
11.2. В случае не достижения согласия путем переговоров Стороны урегулируют
споры, указанные в п.11.1, в досудебном (претензионном) порядке.
11.3. Претензия предъявляется в письменной форме. В претензии излагается
мотивированное требование заявителя.
11.4. Претензия направляется по месту нахождения адресата по почте заказным
письмом с уведомлением о вручении либо курьером с вручением адресату под расписку.
11.5. В случае получения заявителем претензии отказа в добровольном
удовлетворении требований другой стороной, либо неполучения ответа в течение
30 календарных дней с даты направления претензии, заявитель претензии вправе передать
спор на рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы в установленном законодательством
Российской Федерации порядке.
12. Прочие условия
12.1. После подписания настоящего Договора все предварительные соглашения,
переговоры и переписка по вопросам, касающимся настоящего Договора, теряют
юридическую силу.
12.2. В случае изменения своих адресов (места нахождения, почтового),
банковских реквизитов каждая из Сторон обязана в 5-ти дневный срок уведомить
об этом другую Сторону и несет риск последствий, вызванных отсутствием у другой
Стороны указанных сведений. Указанные изменения вступают в силу для другой Стороны
с даты их получения.
12.3. Любое
уведомление,
сообщение
или
информация,
связанные
с исполнением, изменением или расторжением настоящего Договора, если иное прямо
не предусмотрено настоящим Договором, направляются Сторонами в письменном виде, в
адрес места нахождения другой Стороны заказным письмом с уведомлением
о вручении либо курьером с вручением адресату под расписку, а также могут
передаваться по e-mail, указанному в разделе 13. Уведомления, сообщения
или информация, переданные посредством e-mail, считаются доставленными
с момента их направления, а направленные курьером или по почте - с момента
их получения адресатом. Указанные уведомления могут быть продублированы
по факсу, указанному в разделе 13.
12.4. Подрядчик не имеет права передавать свои права и обязанности
по настоящему Договору третьим лицам без предварительного письменного согласия
Заказчика.
12.5. Права и обязанности Сторон, прямо не предусмотренные в настоящем
Договоре, определяются в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
12.6. Настоящий Договор составлен и подписан в 2-х экземплярах, на русском
языке, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
12.7. К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:
Приложение 1 – «Форма технического задания»;
Приложение 2 – «Форма протокола согласования договорной цены»;
Приложение 3 – «Форма ведомости договорной цены»;
Приложение 4 – «Форма заявки»;
Приложение 5 – «Форма акта приёма-передачи выполненных работ»;
Приложение 6 – «Форма для заполнения информации о контрагенте»;
Приложение 7 – «Форма справки по разделению сумм затрат»;
Приложение 8 – «Форма акта о закрытии договора»;
Приложение 9 – «Форма банковской гарантии».
13. Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон
ЗАКАЗЧИК
Открытое акционерное общество
«Аэрофлот – российские авиалинии»
Адрес: 119002, г. Москва, ул. Арбат, д. 10
Тел.: (499) 500-68-68, (499)500-68-69
факс: (499) 500-68-67
ИНН 7712040126
КПП 997650001
р/с № 40702810400020106099
в ОАО «Сбербанк России» г. Москвы
к/с № 30101810400000000225
в ОПЕРУ МГТУ Банка России
БИК 044 525 225
Электронный адрес __________________
ПОДРЯДЧИК
___________________________________
(название организации)
Адрес:
Тел.:
факс:
ИНН
КПП
ОГРН
р/с
к/с
БИК
Электронный адрес __________________
От Заказчика:
От Подрядчика:
__________________________
___________________________
(наименование должности)
_____________/________________/
(подпись)
М.П.
(инициалы, фамилия)
(наименование должности)
_____________/________________/
(подпись)
М.П.
(инициалы, фамилия)
Приложение 1
к Договору от «___»__________20__г. №_____.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
№
п/п
Перечень основных
требований
1
Наименование работ
2
Заказчик
3
Адрес выполнения работ
4
Основание для разработки
технического задания
5
Техническая характеристика
Объекта(ов) (площадь,
этажность, назначение и т.д.)
6
Основные требования к
выполнению работ (СНиП,
ГОСТ, нормативные
документы и т.д.)
Описание работ
- виды выполняемых работ
- тип, вид применяемого
оборудования, материалов и
т.д.
7
- требования к технологии
производства работ
- требования по безопасности
- требования по надежности
Содержание требований
ОАО «Аэрофлот»
- условия эксплуатации
- специальные условия
-…………………………
8
Особые условия выполнения
работ
9
Исполнительная документация
(состав, условия передачи и
т.д.), паспорта и сертификаты
10
Дополнительные требования
11
…….
От Заказчика:
От Подрядчика:
__________________________
___________________________
(наименование должности)
_____________/________________/
(подпись)
М.П.
(инициалы, фамилия)
(наименование должности)
_____________/________________/
(подпись)
(инициалы, фамилия)
М.П.
Приложение 2
к Договору от «___»__________20__г. №_____.
ПРОТОКОЛ
согласования договорной цены
Мы, нижеподписавшиеся, от лица Заказчика, _____________________
действующий на основании ________________________, с одной стороны, и от лица
Подрядчика, _______________________, действующий на основании ____________,
с другой стороны, удостоверяем, что Сторонами достигнуто соглашение
о нижеследующем:
Общая стоимость Работ по техническому обслуживанию и ремонту
оборудования/системы/сети/т.д. на Объекте(ах) Заказчика не превышает _____________,
в том числе:
1. Стоимость Работ _____________________________________________________.
2. Стоимость Работ _____________________________________________________.
…
От Заказчика:
От Подрядчика:
__________________________
___________________________
(наименование должности)
_____________/________________/
(подпись)
М.П.
(инициалы, фамилия)
(наименование должности)
_____________/________________/
(подпись)
М.П.
(инициалы, фамилия)
Приложение 3
к Договору от «___»__________20__г. №_____.
ВЕДОМОСТЬ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ
№
п/п
Кол-во,
шт.
Наименование оборудования/работ
Стоимость, руб.
в год без НДС
Стоимость
работ
в квартал без
НДС
1.
1.1.
1.2.
…
ВСЕГО
Ремонт НДС
ВСЕГО с НДС
2.
2.1
2.2
…
ВСЕГО
НДС
ВСЕГО с НДС
ИТОГО по договору
НДС по договору
ИТОГО с НДС
От Заказчика:
От Подрядчика:
__________________________
___________________________
(наименование должности)
_____________/________________/
(подпись)
М.П.
(инициалы, фамилия)
(наименование должности)
_____________/________________/
(подпись)
М.П.
(инициалы, фамилия)
Приложение 4
к Договору от «___»__________20__г. №_____.
Ввиду разъездного характера работ
данная заявка передается и принимается
по мобильным телефонам работников сторон
дублирование по электронной почте:
____________________
копия:
____________________
Оперативному руководителю
____________________________
____________________________
ЗАЯВКА
Вид работ_______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Состав работ ____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Место __________________________________________________________________
Перечень и количество материалов, оборудования____________________________
_____________________________________________________________________________
Дата и время ____________________________________________________________
Продолжительность (предполагаемая) ______________________________________
Состав бригады _________________________________________________________
Ответственные лица _____________________________________________________
Организационно-технические мероприятия по подготовке рабочих мест,
обеспечивающих безопасное проведение работ _____________________________________
Ответственное лицо, направившее заявку___________________________________
От Заказчика:
От Подрядчика:
__________________________
___________________________
(наименование должности)
_____________/________________/
(подпись)
М.П.
(инициалы, фамилия)
(наименование должности)
_____________/________________/
(подпись)
М.П.
(инициалы, фамилия)
Приложение 5
к Договору от «___»__________20__г. №_____.
АКТ№
приема-передачи выполненных работ
от «__»___________ 20__г.
за ______________________
Мы, нижеподписавшиеся:
- Подрядчик – ____________________________________________________________,
с одной стороны, и
- Заказчик - ______________________________________________________________
с другой стороны,
составили
настоящий
Акт
о
том,
_________________________за период __________.
были
проведены
работы
Стоимость выполненных работ составила:
_____________________________________________________________ руб. ________коп.,
сумма прописью
в т. ч. НДС 18 %_______________________________________________ руб.________ коп.,
Работы выполнялись согласно
_______________________________________________________________________.
Работы выполнены с надлежащим качеством.
Заказчик претензий к выполненному объему работ и срокам выполнения работ
не имеет.
Настоящий Акт является основанием для проведения взаиморасчётов между
Заказчиком и Подрядчиком.
От Заказчика:
От Подрядчика:
__________________________
___________________________
(наименование должности)
_____________/________________/
(подпись)
(инициалы, фамилия)
(наименование должности)
_____________/________________/
(подпись)
(инициалы, фамилия)
М.П.
М.П.
От Заказчика:
От Подрядчика:
__________________________
___________________________
(наименование должности)
_____________/________________/
(подпись)
М.П.
(инициалы, фамилия)
(наименование должности)
_____________/________________/
(подпись)
М.П.
(инициалы, фамилия)
Приложение 6
к Договору от «___»__________20__г. №_____.
Информация о контрагенте
Наименование контрагента
(ИНН, вид деятельности)
№
ИН
Н
Наимено
вание
Код
ОГРН
контраге ОКВЭД
нта
Фамилия,
имя,
отчество
руководителя
Договор (реквизиты, предмет, цена,
срок действия и иные существенные
условия)
Орган и
номер
документа,
Иные
Цена
удостоНомер Предмет
Срок
сущест(млн.
веряющего и дата договора
действия венные
руб.)
личность
условия
руководител
я
1
Информация о цепочке собственников контрагента, включая
бенефициаров
(в том числе конечных)
№
Серия и
номер
документа,
Адрес места
Наимено
удостоверяю
нахождения
ИНН ОГРН вание/
щего
/ адрес
ФИО
личность
регистрации
(для
физического лица)
Руководи
тель/
Информация о
участник/ подтверждаю
акционер/
щих
бенефици
документах
ар/
(наименовани
данные об
е,
исполнит реквизиты и
ель-ном
т.д.)
органе
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.3.1
…
1.2
1.2.1
…
Должность, ФИО руководителя контрагента _______________________
Печать
подпись
/дата/
Примечание. В таблице указывается подробная информация о цепочке собственников контрагента (учредители/ акционеры; в отношении учредителей/ акционеров, являющихся юридическими лицами,
данные об их учредителях и т.д.), включая конечных бенефициаров:
1.1, 1.2 – собственники контрагента по договору (собственники первого уровня);
1.1.2, 1.2.1, 1.2.2 и т.д. – собственники организации 1.1 (собственники второго уровня)
и далее – по аналогичной схеме до конечного бенефициара (1.1.3.1)
От Заказчика:
От Подрядчика:
__________________________
___________________________
(наименование должности)
_____________/________________/
(подпись)
М.П.
(инициалы, фамилия)
(наименование должности)
_____________/________________/
(подпись)
М.П..
(инициалы, фамилия)
Приложение 7
к Договору от «___»__________20__г. №_____.
Справка по разделению сумм затрат
по Договору от _________ № ____________
в ____ квартале 20__ г.
№
п/п
Наименование
оборудования
Место
установки,
инв. номер
Кол-во,
шт.
ВСЕГО стоимость
работ по _______
__ кв. 20__, руб.
Стоимость работ
по _______
__ кв. 20__, руб.
Оборудование
1
2
…
ВСЕГО:
НДС – 18%
ВСЕГО С НДС
От Заказчика:
От Подрядчика:
__________________________
___________________________
(наименование должности)
_____________/________________/
(подпись)
М.П.
(инициалы, фамилия)
(наименование должности)
_____________/________________/
(подпись)
М.П.
(инициалы, фамилия)
Стоимость работ
по
___________
__ кв. 20__, руб.
Стоимость работ
по
___________
__ кв. 20__, руб.
Приложение 8
к Договору от «___»__________20__г. №_____.
АКТ
о закрытии Договора от _______№ _____
на __________________________________________
«____»______________20___ г.
Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе представителей Заказчика:
________________________________, действующего на основании___________________
и представителя Подрядчика:
_______________________________, действующего на основании___________________
составили настоящий Акт о том, что Подрядчик сдал, а Заказчик принял работы по______
_________________________________________________________________, выполненные
по Договору № ____ от _________.
Работы
выполнены
в
полном
объеме
в
соответствии
с ______________________________________ с надлежащим качеством и в установленные
сроки.
Стоимость выполненных работ по Договору №____ от _______ составила
____________________________________________________________ руб. _______ коп.,
сумма прописью
в т. ч. НДС 18 % ______________________________________________ руб. _______ коп.
сумма прописью
Указанная сумма включает стоимость _________________________, а также стоимость
материалов, запасных частей, комплектующих изделий и ___________, необходимых
для выполнения работ по настоящему Договору.
Все взаиморасчеты между Сторонами произведены полностью. Стороны взаимных
претензий друг к другу не имеют.
Согласовано от Заказчика:
Согласовано от Подрядчика:
______________________ Ф.И.О.
____________________Ф.И.О.
______________________ Ф.И.О.
____________________ Ф.И.О.
От Заказчика:
От Подрядчика:
__________________________
___________________________
(наименование должности)
_____________/________________/
(подпись)
(инициалы, фамилия)
(наименование должности)
_____________/________________/
(подпись)
(инициалы, фамилия)
М.П.
М.П.
От Заказчика:
От Подрядчика:
__________________________
___________________________
(наименование должности)
_____________/________________/
(подпись)
М.П.
(инициалы, фамилия)
(наименование должности)
_____________/________________/
(подпись)
М.П.
(инициалы, фамилия)
Приложение 9
к Договору от «___»__________20__г. №_____.
БАНКОВСКАЯ ГАРАНТИЯ №______
г. Москва
«____»____________ 20 __ г.
____________________________________,
именуемый
в
дальнейшем
«Гарант»,
в лице _______________________, действующего на основании Устава, извещено о том,
____________________________________, именуемое в дальнейшем «Принципал», в лице
______________________________, действующего на основании Устава, и Открытое акционерное
общество «Аэрофлот – российские авиалинии», именуемое в дальнейшем Бенефициар, в лице
___________________________, действующего на основании _______________, заключат Договор
_______________________________________.
1.
По просьбе Принципала Гарант настоящим принимает на себя обязательство выплатить
Бенефициару
по
его
первому
требованию
денежную
сумму,
не превышающую ____________________, в случае неисполнения/ненадлежащего исполнения
Принципалом своих обязательств по Договору.
2.
Обязательства Гаранта перед Бенефициаром по настоящей банковской гарантии
ограничены суммой, указанной в пункте 1 настоящей банковской гарантии.
3.
Настоящая банковская гарантия является безотзывной, вступает в силу
с момента выдачи банковской гарантии и действует по ________________ включительно.
4.
Настоящая гарантия выдана исключительно Бенефициару и права требования по ней не
могут быть переданы третьему лицу без предварительного письменного согласия Гаранта.
5.
Изменения и дополнения, вносимые в Договор, не освобождают Гаранта
от обязательств по настоящей банковской гарантии в случае своевременного уведомления
Бенефициаром Гаранта об изменениях и дополнениях Договора. Бенефициар уведомляет Гаранта обо
всех
изменениях
и
дополнениях,
вносимых
в Договор, в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня вступления в силу изменений
и дополнений Договора.
6.
В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Принципалом своих обязательств
по Договору Гарант обязуется, не вдаваясь в существо нарушения Принципалом своих обязательств
по договору и не принимая во внимание никакие возражения Принципала, по первому требованию
Бенефициара произвести оплату суммы убытков и (или) неустойки, исчисленной в соответствии с
условиями
Договора,
но не свыше суммы, указанной в пункте 1 настоящей банковской гарантии, в течение
10 (десяти) рабочих дней после поступления письменного требования Бенефициара
о платеже по настоящей банковской гарантии с указанием конкретных фактов
неисполнения/ненадлежащего
исполнения
Принципалом
своих
обязательств
по Договору, приложением документов, подтверждающих неисполнение/ненадлежащее исполнение
Исполнителем обязательств по Договору, и расчета суммы неустойки.
7.
Письменное требование Бенефициара о платеже по настоящей банковской гарантии
должно
быть
направлено
Гаранту
по
адресу,
указанному
в
пункте
13 настоящей банковской гарантии, с приложением копий банковской гарантии
и претензии Бенефициара к Принципалу о невыполнении им условий Договора. Претензия
составляется Бенефициаром в произвольной форме, копии заверяются печатью Бенефициара.
8.
Обязательство Гаранта по выплате суммы гарантии считается исполненным
надлежащим образом с момента зачисления денежных средств на банковский счет Бенефициара.
9.
Гарант отказывает в удовлетворении требований Бенефициара, если заявление
Бенефициара с требованием платежа по настоящей банковской гарантии будет предъявлено Гаранту
по окончании срока действия настоящей банковской гарантии.
10.
Обязательства Гаранта перед Бенефициаром прекращаются в связи с:

уплатой Бенефициару суммы, на которую выдана настоящая банковская гарантия;

истечением срока, на который выдана настоящая банковская гарантия;

вследствие отказа Бенефициара от своих прав по настоящей банковской гарантии
и возвращения её Гаранту.
11.
Настоящая банковская гарантия выдана в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
12.
Все споры между Гарантом и Бенефициаром, вытекающие из настоящей банковской
гарантии или связанные с ней, неурегулированные Сторонами путем переговоров, подлежат
рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы.
13.
Реквизиты и адрес Гаранта:
От Гаранта: __
__________________________
(наименование должности)
От Принципала:
___________________________
(наименование должности)
_____________/________________/
(подпись)
_____________/____________________/
(инициалы, фамилия)
От Заказчика:
__________________________
(наименование должности)
(подпись)
От Подрядчика:
___________________________
(наименование должности)
_____________/________________/
(подпись)
М.П.
(инициалы, фамилия)
_____________/__________________/
(инициалы, фамилия)
(подпись)
М.П.
(инициалы, фамилия)
Приложение 6
к Открытому запросу предложений
в отношении технического обслуживания и ремонта систем гарантированного электроснабжения на базе ДЭС (ДГУ) и ИБП
(большой мощности коллективной защиты) и элементов оборудования, электроустановок совмещенных с ними на объектах
Заказчика; централизованной поставки, заправки, утилизации и аварийной дозаправки автомобильным топливом (дизельное) в
дизель – генераторные установки для обеспечения их работоспособности на объектах ОАО «Аэрофлот», расположенных на
территории г. Москвы и Московской области
Наименование контрагента
(ИНН, вид деятельности)
№
ИНН
ОГРН
Информация о контрагенте
Договор (реквизиты,
предмет, цена, срок действия и
иные существенные условия)
Информация о цепочке собственников
контрагента, включая бенефициаров (в том числе
конечных)
№
Информация о
Орган и номер
Наименование
Фамилия, имя,
документа,
Цена (млн.
Иные существенные
Код ОКВЭД
Номер и дата Предмет договора
Срок действия
контрагента
отчество руководителя
удостоверяющего личность
руб.)
условия
руководителя
ИНН
Серия и номер Руководитель/
Адрес места
подтверждающих
документа, удостоверяющего
участник/ акционер/
ОГРН Наименование/
нахождения/
ФИО
адрес
документах
личность (или физического
бенефициар/ данные об
регистрации
(наименование,
лица) исполнительном органе
реквизиты и т.д.)
1
.1
1
.1.2
1
.1.3
1
.1.3.1
1
.1.3.2
…
1
.2
1
.2.1
Примечание: В таблице указывается подробная информация о цепочке собственников контрагента (учредители/акционеры; в
отношении учредителей/акционеров, являющихся юридическими лицами, данные об их учредителях и т.д.), включая конечных
бенефициаров:
1.1, 1.2 – собственники контрагента по договору (собственники первого уровня);
1.1.2, 1.2.1, 1.2.2 и т.д. – собственники организации 1.1 (собственники второго уровня)
и далее – по аналогичной схеме до конечного бенефициарного собственника (пример: 1.1.3.1).
Должность, ФИО руководителя контрагента ________________________________ /дата/
Печать
Подпись
От Заказчика:
____________________
____________________ Инициалы, фамилия
М.П.
От Исполнителя:
______________________
_________________Инициалы, фамилия
М.П.
Приложение 5
к Открытому запросу предложений
в отношении технического обслуживания и ремонта систем гарантированного
электроснабжения на базе ДЭС (ДГУ) и ИБП (большой мощности коллективной
защиты) и элементов оборудования, электроустановок совмещенных с ними на
объектах Заказчика; централизованной поставки, заправки, утилизации и аварийной
дозаправки автомобильным топливом (дизельное) в дизель – генераторные установки
для обеспечения их работоспособности на объектах ОАО «Аэрофлот»,
расположенных на территории г. Москвы и Московской области
Расписка
процедуры открытого запроса предложений:
«___________________________________________»
(Оформлено на бланке участника размещения заказа в качестве отдельного документа)
Дата, исх. Номер
в конкурсную комиссию ОАО «Аэрофлот»
на
право
заключения
с
ОАО
«Аэрофлот»
договора
на
выполнение
работ________________________________________________________________________
1. Изучив документацию о проведении запроса предложений на право заключения
вышеупомянутого договора (приложение 3), а также применимые к данной процедуре
законодательство
и
нормативно-правовые
акты
_______________________________________
(наименование участника размещения заказа с указанием организационно-правовой
формы, место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя,
отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер
контактного
телефона)
в
лице,
_____________________________________________________________
(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица (для
юридического лица))
сообщает о согласии представить заявку на участие в запросе предложений на условиях,
установленных в указанных выше документах, и направляет настоящую заявку на участие
в запросе предложений.
2. Настоящей заявкой на участие в запросе предложений сообщаем (декларируем), что в
отношении ______________________________________________________________
(наименование участника запроса предложений (для юридических лиц), наименование
индивидуального предпринимателя)
не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена, а
также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным
платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за
прошедший календарный год не превышает _________ % (значение указать цифрами и
прописью) балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным
бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.
3. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке на участие в
запросе предложений информации и подтверждаем право Заказчика, не противоречащее
требованию формирования равных для всех участников запроса предложений условий,
запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке на
участие в запросе предложений юридических и физических лиц информацию,
уточняющую представленные нами в ней сведения.
4. В случае, если по итогам в запроса предложений Заказчик предложит нам заключить
договор, мы берем на себя обязательства подписать договор с ОАО «Аэрофлот» в
соответствии с требованиями документации о проведении запроса предложений и
условиями наших предложений, в срок не позднее чем через 3 (три) календарных дня со
дня направления данного договора в наш адрес.
5. В случае, если мы будем признаны участником запроса предложений, который сделал
следующее за победителем предложение о цене договора, а победитель запроса
предложений будет признан уклонившимся от заключения договора, мы обязуемся
подписать данный договор в соответствии с требованиями документации о запросе
предложений и нашим предложением о цене договора.
6. В случае, если мы будем признаны единственным участником запроса предложений, мы
обязуемся подписать договор на выполнение работ в соответствии с требованиями
документации о запросе предложений и по начальной (максимальной) цене договора,
указанной в извещении о проведении запроса предложений и документации о запросе
предложений.
7. В случае признания нас победителями запроса предложений или принятия решения о
заключении с нами договора в установленных случаях, и нашего уклонения от
заключения договора, являющихся предметом запроса предложений, мы согласны с
включением сведений о ______________________________________________________
(наименование участника запроса предложений)
в Реестр недобросовестных поставщиков.
8. К настоящей заявке на участие в запросе предложений прилагаются документы,
являющиеся неотъемлемой частью нашей заявки на участие в запросе предложений,
согласно описи на _____стр.
9. Реквизиты:
Адреса:
- юридический:
- фактический:
Телефон ______, факс ______
Электронный адрес:
Получатель: л/с
ОГРН
ИНН
КПП
БИК
р/сч, наименование банка
________________________________
_____________________
_________________
(должность руководителя Участника)
(подпись)
(инициалы, фамилия)
«
» ____________ 20__ г.
М.П.
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа