close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
«ПРОЕКТ ДОГОВОРА»
ДОГОВОР № ______
(ПРОЕКТ ДОГОВОРА)
оказание услуг по производству взрывных работ на карьере ОАО «ХМЗ»
флюсовых известняков участка «Новый» Торгашинского месторождения
г. Красноярск
«____» __________ 20__ г
(Наименование организации), именуемая в дальнейшем «Подрядчик», в лице
(Фамилия, Имя, Отчество уполномоченного лица), действующего на основании
(наименование документа), с одной стороны и ОАО «Химико-металлургический завод»,
именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Белова Александра
Эдуардовича, действующего на основании Устава, с другой стороны, а вместе именуемые
Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Подрядчик на основании разрешительных документов принимает на себя
обязательства по оказанию Заказчику услуг по производству взрывных работ
скважинными зарядами в карьере флюсовых известняков участка «Новый»
Торгашинского месторождения и сдать результаты работ по актам приемки выполненных
работ.
1.2. В комплекс работ, выполняемых Подрядчиком, входит взрывание скважинных
зарядов. Негабарит отдельного куска взорванной горной массы устанавливается 0,5 метра
и более по его наибольшему измерению.
1.2.1. Выход негабарита от общего объёма взорванной горной массы при сетке
бурения 6,5 х 6,5 м и диаметре скважин 220 мм - не более 5%.
1.3. Подрядчик обязуется выполнить предусмотренные Договором работы в
объемах и в сроки, в соответствии с Календарным графиком производства взрывных
работ, который является неотъемлемой частью Договора (Приложение № 3).
2. Стоимость и сроки выполнения работ
2.1. Стоимость взрывных работ за 1 куб. метр горной массы в текущих ценах
определена Протоколом соглашения о твердой договорной цене (Приложение №1) и
составляет:

____ (_____________) рублей ___ коп. без учета НДС
Цена Договора составляет…..
2.2. Цена Договора включает в себя стоимость взрывных работ скважинными
зарядами.
Дробление нормативного количества негабарита Заказчик производит собственными
силами.
В случае наличия сверхнормативного выхода негабарита, Подрядчик за счёт
собственных средств производит его дробление накладными зарядами, либо другим
способом, либо компенсирует затраты Заказчику.
2.3. Не позднее 10 рабочих дней до производства каждого взрыва Заказчик
производит предоплату в размере 50% стоимости планируемого объёма взрывных работ
по выставленному Подрядчиком счету. Оставшиеся 50% стоимости выполненных работ
по произведённому взрыву Заказчик оплачивает в течение 3 рабочих дней после
подписания Акта приёмки выполненных работ.
Акты приемки выполненных работ подписываются в течение 5 рабочих дней с
момента предъявления, либо в тот же срок Подрядчику предъявляется мотивированные
претензии.
2.4. Заказчик по согласованию с Подрядчиком в ходе исполнения настоящего
Договора на выполнение взрывных работ при изменении потребности в таких работах, на
выполнение которых заключен Договор, или при выявлении потребности в
дополнительном объеме работ, вправе изменить не более чем на десять процентов
предусмотренный Договором объем таких работ.
2.5. Сроки выполнения работ:
- начало работ – с момента заключения Договора,
- окончание работ – 31 декабря 2015 года.
3. Обязанности Подрядчика
3.1
Для оказания услуг по настоящему договору Подрядчик обязан выполнить
следующие виды работ:
- разработка проектной документации для ведения взрывных работ (в т.ч. сетку для
подготовки блока скважин);
- согласование, экспертиза и утверждение в установленном порядке типовых
проектов взрывных работ.
3.2. При выполнении работ Подрядчик обязуется обеспечить соблюдение
требований правил промышленной безопасности, выполнение необходимых мероприятий
по охране труда, технике безопасности, пожарной безопасности и охране окружающей
среды.
3.3. Подрядчик обязуется направить для выполнения работ работников,
обладающих соответствующей квалификацией по ведению взрывных работ, прошедших
необходимый инструктаж предусмотренный законодательством.
3.4. Подрядчик обязан согласовать дату и время проведения взрыва не менее чем за
два рабочих дня до даты производства взрыва.
3.5. Подрядчик обязуется приступить к выполнению работ в течение 10 дней с
момента получения предоплаты, предусмотренной п. 2.3. настоящего Договора.
4. Обязанности Заказчика
Заказчик обязуется:
4.1. Передать Подрядчику техническую документацию необходимую для
получения разрешения на производство взрывных работ, согласно требованиям
промышленной безопасности.
4.2. Подготавливать блоки взрывных скважин в соответствии с согласованными с
Подрядчиком сетками блоков, выполнить замер глубин скважин, инструментальную
съёмку, обеспечивать площадки работ забоечным материалом, обозначать устья скважин
на местности и закрывать их крышками.
4.3. За 5 дней до начала взрывных работ подать Подрядчику заявку для составления
технического проекта массового взрыва.
4.4. При необходимости совместно с Подрядчиком обеспечивать оцепление
опасной зоны во время заряжания и производства массового взрыва.
4.5. В случае обнаружения во время отгрузки горной массы отказавшего заряда,
немедленно прекращать все работы в месте обнаружения, немедленно письменно
известить об этом Подрядчика и совместно с ним организовать работы по ликвидации
отказавшего заряда в полном соответствии с нормативной и технической документацией.
5. Изменение настоящего договора
5.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в
том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.
5.2. При возникновении форс-мажорных обстоятельств, Стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.
6. Разрешение споров
6.1. Все споры и разногласия по настоящему Договору решаются путем
переговоров.
6.2. В случае если Стороны не могут прийти к согласию путем переговоров, все
споры и разногласия по настоящему Договору решаются в претензионном порядке, а в
случае не достижения согласия - в Арбитражном суде по месту нахождения ответчика в
соответствии с действующим законодательством РФ.
7. Срок действия Договора
7.1. Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до
31.12.2015 г.
8. Особые условия
8.1. Договор может быть расторгнут:
8.1.1. По соглашению сторон.
8.1.2. По решению компетентных органов в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
8.1.3. По инициативе любой из сторон.
8.2. О расторжении Договора Стороны уведомляют друг друга не менее чем за
30 календарных дней до даты расторжения.
8.3.Вся информация, полученная в ходе реализации настоящего Договора, включая
информацию о финансовом положении Сторон, считается конфиденциальной и не
подлежит разглашению или передаче третьим лицам, как в период действия настоящего
Договора, так и по окончанию срока его действия.
8.4. Стороны обязаны надлежащим образом в 3-х дневный срок письменно
уведомить друг друга обо всех изменениях, внесенных в платежные или иные реквизиты.
8.5. Взаимоотношения
Сторон,
не
урегулированные
настоящим
Договором, регламентируется действующим законодательством Российской Федерации.
8.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих,
одинаковую юридическую силу - по одному для Заказчика и Исполнителя.
8.7. При заключении настоящего Договора Подрядчик представляет Заказчику
сведения по форме согласно Приложению № 2, являющемуся неотъемлемой частью
настоящего Договора и подтверждающие документы в отношении всей цепочки
собственников и руководителей Подрядчика, включая бенефициаров, в том числе
конечных (далее – Сведения).
Подрядчик гарантирует Заказчику, что Сведения, переданные Заказчику по Акту
от «
»
2014 года, посредством почтовой связи, являются полными, точными и
достоверными, либо Подрядчик гарантирует Заказчику, что Сведения, направленные с
адреса электронной почты Подрядчика E-mail:
на адреса электронной почты
Заказчика E-mail: [email protected], (далее - Сведения), являются полными, точными и
достоверными.
При изменении Сведений Подрядчик обязан не позднее пяти (5) дней с момента
таких изменений направить Заказчику соответствующее письменное уведомление по
форме согласно Приложению № 2, с приложением копий подтверждающих документов,
заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Подрядчика.
Подрядчик настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им всех
требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в
том числе, о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в
Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям
лиц на обработку
предоставленных Сведений Заказчику, а также на раскрытие Заказчиком Сведений,
полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе,
Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России,
Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации), Госкорпорации «Росатом»,
ОАО «ТВЭЛ» (основное общество ОАО «ХМЗ») и последующую обработку Сведений
такими органами и организациями (далее – Раскрытие). Подрядчик освобождает
Заказчика от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе, возмещает
Заказчику убытки, понесенные в связи с предъявлением Заказчику претензий, исков и
требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким
Раскрытием.
Подрядчик и Заказчик подтверждают, что условия о предоставлении Сведений и о
поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями настоящего
Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не
установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и
(или) неполное предоставление Сведений (в том числе, уведомлений об изменениях с
подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа
Заказчика от исполнения Договора №
от
2015 г и предъявления
Заказчиком Подрядчику требования о возмещении убытков, причиненных прекращением
Договора. Договор считается расторгнутым с момента (дня) получения Подрядчиком
соответствующего письменного уведомления Заказчика, если более поздняя дата не будет
установлена в уведомлении.
9. Адреса и реквизиты Сторон
ЗАКАЗЧИК:
ОАО «Химико-металлургический завод»
660079, г. Красноярск, ул. Матросова, 30
тел. (391) 236-27-68, 235-02-51
факс: (391) 261-40-15
ИНН/ КПП 2464003340/246401001
ОКВЭД 23.30
ОКПО
07622503
р/с 40702810400340000403
Банк: филиал «ГПБ» (ОАО) в
г. Красноярске
к/с 30101810100000000877 в ГРКЦ ГУ
Банка России по Красн. краю
БИК 040407877
[email protected], [email protected]
___________ (Ф.И.О.)
___.___.2015
ПОДРЯДЧИК:
______________ (Ф.И.О.)
___.___.2015
Приложение № 1
к договору № ________ от _______._______2015 г
ПРОТОКОЛ СОГЛАШЕНИЯ О ТВЕРДОЙ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЕ
оказание услуг по производству взрывных работ на карьере ОАО «ХМЗ»
флюсовых известняков участка «Новый» Торгашинского месторождения
Мы, нижеподписавшиеся, от лица Заказчика – генеральный директор Белов
Александр Эдуардович, действующего на основании Устава и от лица Подрядчика _____, действующий на основании _______ удостоверяем, что Сторонами достигнуто
соглашение о стоимости услуг по дроблению 1 куб. метра горной массы, подлежащих
выполнению по настоящему договору в текущих ценах в сумме

___ (____________) рублей ___ коп. без учета НДС.
Настоящий Протокол является основанием для проведения взаимных расчетов
между Подрядчиком и Заказчиком.
ЗАКАЗЧИК
ПОДРЯДЧИК
___________________________ (Ф.И.О.)
__________________________
___.___. 2015
___.___.2015
Приложение № 3
к договору № ________ от _______._______2015 г
График производства взрывных работ
в карьере ОАО «ХМЗ» на 2015 г
№ п/п
сроки взрывных работ
(период)
ЗАКАЗЧИК
объём взрыва
(куб. м горной массы)
ПОДРЯДЧИК
___________________________ (Ф.И.О.)
__________________________
___.___. 2015
___.___.2015
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа