close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
Открытое акционерное общество
“Научно-производственное предприятие "Завод Искра“
ОАО «НПП «Завод Искра»
432030, г. Ульяновск, пр.Нариманова, 75
Тел.: (8422) 46-81-90 Факс: (8422) 46-37-46, 46-37-47,
E-mail: [email protected]
ОКПО 84275593
ОГРН 1087325005756
ИНН/КПП7325081527/732501001
«УТВЕРЖДАЮ»
Председатель закупочной комиссии
ОАО «НПП «Завод Искра»
______________А.М. Шаранов
«____»____________2014 г.
КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
Открытый конкурс в электронной форме на право заключения договора
на поставку вакуумной системы для нужд ОАО «НПП «Завод Искра»
СОГЛАСОВАНО
№
п/п
1.
2.
Комиссия
Заместитель
председателя
закупочной
комиссии
Член закупочной
комиссии
ФИО
Поступил
Дата
Завизирован
Костаков А.В.
Сорокина Г.Ф.
3.
Член закупочной
комиссии
Алеева Л.Р.
4.
Член закупочной
комиссии
Водинихин С.А.
5.
Член
закупочной
комиссии
Агафонова Т.М.
6.
Член
закупочной
комиссии
Гайнуллин А.К.
(по согласованию)
7.
Секретарь
закупочной
комиссии
Обыскалов В.Ю.
Ульяновск 2014г.
Замечания
Подпись
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Законодательное регулирование
Настоящая Конкурсная документация подготовлена в соответствии с Гражданским Кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц», иными федеральными законами и нормативно – правовыми актами, а
также Положением о закупке ОАО «НПП «Завод Искра», утвержденного Советом директоров ОАО «НПП
«Завод Искра» (протокол № 46/СД-2012 от 14.12.2012 г.)
2. Приглашение к участию в конкурсе
ОАО «НПП «Завод Искра» (далее – Заказчик) приглашает принять участие в открытом конкурсе на право
заключения договора поставки вакуумной системы.
Полный комплект конкурсной документации представлен всем заинтересованным лицам на Единой
информационной системе РФ по адресу www.zakupki.gov.ruи сайте www.roseltorg.ru. Конкурсные заявки должны
быть представлены по форме, в порядке и в сроки, указанные в настоящей конкурсной документации.Участнику,
который по результатам конкурса будет признан выигравшим, будет направлено предложение подписать договор
поставки на условиях, установленных в настоящей конкурсной документации, а также в сведениях,
содержащихся в заявке участника.
3. Требования к участникам конкурса
1. В настоящем конкурсе могут принять участие организации любой организационно-правовой формы, а
также физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, соответствующие
квалификационным требованиям и условиям настоящей конкурсной документации.
2. При проведении конкурса какие-либо переговоры Заказчика или членов Комиссии по закупкам с
участником размещения заказа не допускаются. В случае нарушения указанного положения конкурс может быть
признан недействительным по иску заинтересованного лица в порядке, предусмотренном законодательством
Российской Федерации.
3. Для участия в процедурах закупок участник закупок должен соответствовать следующим требованиям:
1) быть правомочным заключать договор;
2) обладать необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на поставку товаров,
производство работ и оказание услуг, подлежащих лицензированию в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации, и являющихся предметом заключаемого договора;
3) обладать необходимыми сертификатами на товары в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации, являющиеся предметом заключаемого договора;
4) не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) и не быть признанным по решению
арбитражного суда несостоятельным (банкротом);
5) не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда,
административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена;
6) не иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в
бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер
которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника процедуры закупки,
определяемой по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник
процедуры закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие
указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой
жалобе на день рассмотрения заявки на участие в процедуре закупки не принято.
7) отсутствие сведений об Участнике размещения заказа в реестре недобросовестных поставщиков,
предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ,
услуг отдельными видами юридических лиц», и (или) в реестре недобросовестных поставщиков,
предусмотренном Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
4. Условия допуска к участию в конкурсе
При рассмотрении заявок на участие в конкурсе участник закупок не допускается Комиссией к участию в
конкурсе, в случае:
1) не предоставления обязательных документов, либо наличия в таких документахнедостоверных сведений об
участнике размещения заказа или о продукции, на поставку которой размещается заказ;
2) несоответствия требованиям, приведенным в конкурсной документации;
3) непредставления документа или копии документа, подтверждающего внесение денежных средств в качестве
обеспечения заявки на участие в конкурсе в соответствии с конкурсной документацией, если условие о таком
обеспечении было установлено;
4) несоответствия заявки на участие в конкурсе требованиям конкурсной документации, в том числе наличия в
таких заявках предложения о цене Договора, превышающей начальную (максимальную) цену Договора,
начальную (максимальную) цену единицы продукции;
5) наличия сведений об участнике размещения заказа в федеральном реестре недобросовестных поставщиков,
если такое требование установлено в конкурсной документации.
5. Разъяснение положений документации
Любой участник конкурса вправе направить Заказчику запрос о разъяснении положений документации
посредством Торговой площадки и в соответствии с регламентом Торговой площадки. В течение трех рабочих
дней со дня поступления указанного запроса Заказчик обязан ответить на запрос, если указанный запрос
поступил Заказчику не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе.
6. Внесение изменений в извещение о проведении конкурса
1. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении открытого конкурса
не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе. Изменение предмета
конкурса не допускается.
2. В течение одного дня со дня принятия решения такие изменения размещаются Заказчиком в Единой
информационной системе и сайте Торговой площадки.
7. Отказ от проведения конкурса
1. Заказчик, разместивший извещение о проведении открытого конкурса, вправе отказаться от его
проведения не позднее, чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.
2. Извещение об отказе от проведения открытого конкурса размещается Заказчиком в течение двух дней со
дня принятия решения об отказе от проведения открытого конкурса.
3. В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения, Заказчиком вскрываются
электронные конверты с заявками на участие в конкурсе, и направляются соответствующие уведомления всем
участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе.
4. При отказе от проведения конкурса, в случае если было установлено требование обеспечения заявки, в
течение пяти рабочих дней со дня принятия решения об отказе от проведения конкурса, участникам размещения
заказа возвращаются денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявок на участие в конкурсе.
8. Форма заявки на участие в конкурсе
1. Для участия в конкурсе участник закупок подает заявку на участие в срок и по форме, которые установлены
конкурсной документацией.
2. Вместе с заявкой (включая обязательные приложения) участники обязательно предоставляют
документы, указанные в Информационной карте конкурса, содержащейся в настоящей Документации.
9. Порядок оформления участия в конкурсе.
1.Участник размещения заказа подает заявку на участие в конкурсе в запечатанном (закрытом) электронном
конвертеи подписывается электронной подписью, в соответствии с регламентом Торговой площадки.
2.Участник закупок вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе в отношении предмета
конкурса.
3.Оператор торговой площадки обязан обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в таких
заявках, до вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.
4. Прием заявок на участие в конкурсе прекращается в день открытия доступа к поданным в форме
электронных документов заявкам на участие в конкурсе.
10. Язык документов, входящих в состав заявки на участие в конкурсе
1. Все документы, входящие в состав заявки на участие в конкурсе, должны быть составлены на русском
языке. Подача документов, входящих в состав заявки, на иностранном языке должна сопровождаться
предоставлением надлежащим образом заверенного перевода соответствующих документов на русский язык.
2. Документы, происходящие из иностранного государства, должны быть надлежащим образом
легализованы в соответствии с законодательством и международными договорами Российской Федерации.
11. Порядок внесения изменений в заявки на участие в конкурсе
1.Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе изменить заявку на участие
в конкурсе в любое время до момента вскрытия конкурсной комиссией конвертов с заявками на участие в
конкурсе в соответствии с регламентом Торговой площадки.
2. После окончания срока подачи заявок не допускается внесение изменений в заявки на участие в
конкурсе.
12. Рассмотрение заявок на участие в конкурсе
1. Комиссия рассматривает конкурсные заявки на соответствие требованиям, установленным конкурсной
документацией.
2. Срок рассмотрения конкурсных заявок не может превышать двадцать дней со дня открытия доступа к
поданным заявкам на участие в конкурсе, если иной срок не установлен в конкурсной документации.
3. В результате рассмотрения конкурсных заявок закупочной комиссией принимается решение о допуске
к участию в конкурсе участника закупок или об отказе в допуске.
4. В день окончания рассмотрения конкурсных заявок конкурсной комиссией оформляется протокол
рассмотрения конкурсных заявок, в соответствии с регламентом Торговой площадки. Протокол должен
содержать сведения об участниках закупок, подавших конкурсные заявки, решение о допуске участника закупок
к участию в конкурсе или об отказе в допуске участника закупок к участию в конкурсе. Указанный протокол
размещается на Торговой площадке и в Единой информационной системе в течение рабочего дня, в котором он
был сформирован.
5. Конкурс признается несостоявшимся, если:
а) после окончания срока подачи конкурсных заявок подана только одна конкурсная заявка. Если по
итогам рассмотрения указанной заявки она признана соответствующей конкурсной документации, Заказчик
заключает договор с таким участником после подписания протокола рассмотрения конкурсных заявок. Договор
составляется путем включения условий, в том числе о цене, предложенных таким участником в конкурсной
заявке, в проект договора;
б) не подана ни одна заявка или ни одна из конкурсных заявок не соответствует конкурсной
документации. Если конкурс признается несостоявшимся в связи с тем, что не подана ни одна заявка или ни одна
из конкурсных заявок не соответствует конкурсной документации, Заказчик вправе заключить договор с
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) без проведения торгов. При этом цена договора не
может превышать начальную (максимальную) цену, указанную в извещении о проведении конкурса.
6. В случае, если конкурсной документацией предусмотрено два и более лота, конкурс признается
несостоявшимся только в отношении того лота, решение об отказе в допуске к участию в котором принято
относительно всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в конкурсе в отношении этого
лота, или решение о допуске к участию в котором и признании участником конкурса принято относительно
только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе в отношении этого лота.
7. В случае если только один из участников, подавших конкурсную заявку, признан участником
конкурса, договор заключается с единственным участником конкурса после подписания протокола рассмотрения
конкурсных заявок. Договор составляется путем включения условий, в том числе о цене, предложенных таким
участником в конкурсной заявке, в проект договора.
13. Оценка заявок на участие в конкурсе
1. Оценка и сравнение конкурсных заявок при условии соответствия документации всем требованиям,
производится на основе балльного метода по выделенным критериям. Оценка и сопоставление заявок на
участие в конкурсе осуществляются Закупочной комиссией в целях выявления лучших условий исполнения
Договора в соответствии с критериями и в порядке, которые установлены конкурсной документацией.
2. Для определения лучших условий исполнения Договора, предложенных в заявках на участие в
конкурсе, закупочная комиссия должна оценивать и сопоставлять такие заявки по критериям и в порядке,
указанным в конкурсной документации.
3. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе закупочной комиссией
каждой заявке на участие в конкурсе относительно других по мере уменьшения степени выгодности
содержащихся в них условий исполнения Договора присваивается порядковый номер. Заявке на участие в
конкурсе, в которой содержатся лучшие условия исполнения Договора, присваивается первый номер. В случае
если в нескольких заявках на участие в конкурсе содержатся одинаковые условия исполнения Договора,
меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в конкурсе, которая поступила ранее других заявок
на участие в конкурсе, содержащих такие условия.
4. Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие условия исполнения
Договора и заявке на участие в конкурсе которого присвоен первый номер.
14. Заключение договора
Договор с победителем конкурса должен быть заключен не ранее чем через 3 и не позднее 20 дней со дня
размещения протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе в Единой информационной системе
и сайте Торговой площадки, а при проведении закрытого конкурса не ранее 5 дней и не позднее 20 дней со дня
публикации протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.
Договор заключается на условиях, указанных в поданной участником конкурса, с которым заключается
договор, заявке на участие в конкурсе и в конкурсной документации. При заключении договора цена такого
договора не может превышать начальную (максимальную) цену договора, указанную в извещении о проведении
открытого конкурса.
15. Урегулирование споров
В случае возникновения любых противоречий, претензий, разногласий и споров, связанных с размещением
заказа путем проведения конкурса, участники размещения заказа, Заказчик и Закупочная комиссия
предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном
порядке.
Любые споры, остающиеся неурегулированными во внесудебном порядке, разрешаются в судебном
порядке.
II. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА
Способ закупки
Заказчик
Предмет конкурса
Количество лотов
Место, условия и сроки поставки товара,
выполнения работ, оказания услуг
Информационное обеспечение проведения
конкурса
Размер и валюта обеспечения Заявки на
участие в конкурсе
Порядок подачи заявок (в т.ч. дата и время
окончания срока подачи заявок)
Время, дата и место открытия доступа к
Заявкам на участие в конкурсе
Дата рассмотрения, сопоставления и оценки
заявок
Порядок формирования цены договора
Начальная (максимальная) цена договора
Сведения о валюте, используемой для
формирования цены договора и расчетов с
исполнителем
Требования к качеству, техническим
характеристикам товара, работам, услугам
требования к безопасности товара, требования
к функциональным характеристикам
(потребительским свойствам) товара, работ,
услуг требования к размерам, упаковке,
отгрузке и иные показатели, связанные с
определением соответствия поставляемого
Открытый конкурс в электронной форме
Открытое акционерное общество «Научно-производственное
предприятие «Завод Искра»
Телефон/факс: (8422)397604;
Юридический адрес (совпадает с фактическим) 432030, г.
Ульяновск, пр. Нариманова, 75
Контактное лицо: Обыскалов Вячеслав Юрьевич
E-mail: [email protected]
Поставка вакуумной системы в количестве 1 единицы для нужд
ОАО «НПП «Завод Искра» в соответствии с Проектом договора,
Техническим заданием.
1 (Один)
Место поставки товара: Открытое акционерное общество
«Научно-производственное
предприятие
«Завод
Искра»,
расположенное по адресу: РФ, Ульяновская область, г.
Ульяновск, проспект Нариманова, 75 (далее по тексту «Промплощадка», «склад»).
Условия поставки, срок: 10-12 недель с даты заключения
Договора, DDP-Ульяновск согласно «Инкотермс-2010».
Документация предоставлена в Единой информационной
системе для размещения информации о закупках отдельными
видами юридических лиц http://zakupki.gov.ru/223/и на
электронной
торговой
площадке
в
сети
Интернет
www.roseltorg.ru.
Не требуется.
Участник процедуры закупки вправе подать Заявку на участие в
конкурсе в любой момент с момента размещения на
официальном сайте извещения о проведении закупки до 17 час.
00 мин. (МСК) «19»
января 2015г. Заявки на участие в
Конкурсе подаются через ЭТП www.roseltorg.ru в электронной
форме и подписываются электронной подписью.
17 час. 30 мин. (МСК)«19» января 2015 г.
Место открытия доступа к поданным в форме электронных
документов Заявкам: www.roseltorg.ru
Рассмотрение заявок не позднее: 17 час. 00 мин. (МСК)« 26»
января 2015 г.
Оценка и сопоставление заявок: не позднее 17 час. 00 мин.
(МСК)«02» февраля 2015 г.
Цена Договора является твердой и не может
увеличиваться в ходе его исполнения.
Цена Договора включает: стоимость Оборудования (в том
числе НДС (при наличии)), которая включает в себя стоимость
упаковки, тары, маркировки, расходы по страхованию
Оборудования Поставщиком до передачи его Заказчику (при их
наличии), расходы на уплату таможенных пошлин, обязательные
налоговые платежи и сборы, стоимость перевозки (доставки),
погрузки, шеф-монтажа, сдачи в эксплуатацию Оборудования,
обучения специалистов Заказчика, командировочные расходы и
другие расходы, связанные с выполнением настоящего
Договора.
1317550 (один миллион триста семнадцать тысяч пятьсот
пятьдесят) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%)
Рубль РФ.
В соответствии с требованиями технического задания
товара, работ, услуг потребностям Заказчика
Требования к описанию участниками закупки
поставляемого товара, работ, услуг которые
является предметом закупки, его
функциональных характеристик
(потребительских свойств), его качественных
и количественных характеристик, требования
к описанию участниками закупки
выполняемой работы, оказываемой услуги,
которые являются предметом закупки, их
качественных и количественных
характеристик.
Требования к сроку и (или) объему
предоставления гарантий
Описание участниками процедуры закупки товара, работ, услуг
(их качественных характеристик и иных показателей, связанных
с определением соответствия поставляемых товаров
потребностям Заказчика) осуществляется в соответствии с
приложением 1 указанной в разделе 3.
В соответствии с требованиями технического задания, проекта
договора.
Формы, порядок и сроки предоставления
участникам закупки разъяснений положений
документации о закупке.
Участники вправе не позднее срока окончания подачи заявок в
форме электронного документа на электронной торговой
площадке обратиться к Заказчику (организатору процедуры
закупки) с запросом о разъяснении положений настоящей
Документации. Заказчик (организатор процедуры закупки) в
течение трех рабочих дней с момента поступления запроса о
разъяснении положений Документации ответит Участнику,
направившему запрос, и разместит разъяснения положений
Документации
на
электронной
торговой
площадке
www.roseltorg.ru (без указания источника запроса).
Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ,
услуг
Оплата работ осуществляется на основании соответствующих
счетов и счетов-фактур (оформленных в соответствии с
действующим законодательством) в следующем порядке:
платеж - 90% цены Договора, уплачивается Заказчиком
Поставщику в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после
подписания товарной накладной по форме ТОРГ-12 без
замечаний.
окончательная оплата 10% по Договору, производится в течение
15 (пятнадцати) рабочих дней после сдачи Оборудования в
эксплуатацию, на основании Акта сдачи Оборудования в
эксплуатацию.
Требования к содержанию, форме,
оформлению и составу заявки на участие в
процедуре размещения заказа
Заявка на участие в конкурсе в электронной форме должна
содержать следующие документы и сведения:
1)
Отсканированный
оригинал
заявки
участника
размещения заказа на поставку товара, выполнение работ,
оказание услуг на условиях, предусмотренных настоящей
документацией согласно разделу 3;
2)
Копии документов, подтверждающих соответствие
участника размещения заказа требованию, в случае, если в
соответствии с законодательством Российской Федерации
установлены требования к лицам, осуществляющим поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг, которые являются
предметом закупки, а также требованиям к участникам,
установленным настоящей документацией, в том числе копию
выданного саморегулируемой организацией свидетельства о
допуске к выполнению определенных видов работ, в случае,
если
работы
по
настоящему
конкурсу
требуют
соответствующего допуска;
3)
Техническое предложение (отсканированный оригинал)
по форме согласно разделу 3 настоящей документации;
4)
Анкету участника (отсканированный оригинал) по
форме согласно разделу 3 настоящей документации
содержащую
фирменное
наименование
(наименование),
сведения об организационно-правовой форме, о месте
нахождения, почтовый адрес (для юридического лица),
фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте
жительства (для физического лица), номер контактного
телефона, идентификационный номер налогоплательщика;
5)
Отсканированный оригинал Справки, составленной по
форме согласно разделу 3 настоящей Документации;
6)
Отсканированный оригинал выписки из Единого
государственного реестра юридических лиц, выданная ФНС
Критерии оценки
России не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на
сайте извещения о проведении закупки (для юридических лиц, в
выписке
должны
быть
представлены
все
сведения,
содержащиеся в ЕГРЮЛ);
7)
Отсканированный оригинал выписки из Единого
государственного реестра индивидуальных предпринимателей,
выданная ФНС России не ранее чем за шесть месяцев до дня
размещения на сайте извещения о проведении закупки (для
индивидуальных предпринимателей, в выписке должны быть
представлены все сведения, содержащиеся в ЕГРИП);
8)
Отсканированные
оригиналы
документов,
удостоверяющих личность (для физических лиц);
9)
Отсканированные
оригиналы
документов,
подтверждающих полномочия лица на осуществление действий
от имени Участника размещения заказа:
В случае если заявка на участие в конкурсе подписывается
руководителем:
а) Отсканированный оригинал приказа/распоряжения или иного
документа о назначении руководителя.
б) Отсканированные оригиналы учредительных документов
(устав, положение и т.п.) организации для подтверждения
полномочий руководителя на совершение подобной сделки.
В случае если заявка на участие в конкурсе подписывается не
руководителем,
помимо
указанных
выше
документов
представляется:
а)
Отсканированный оригинал доверенности, должным
образом оформленной и свидетельствующей о том, что лицо
(лица), подписывающее заявку, имеет полномочия подписать
заявку, и что такая заявка имеет обязательную силу для
Участника размещения заказа.
10) Отсканированный оригинал решения об одобрении
крупной сделки, если требования о необходимости наличия
такого решения для совершения крупной сделки установлено
законодательством Российской Федерации, учредительными
документами юридического лица и если для участника
размещения заказа заключение договора или предоставление
обеспечения заявки на участие в размещение заказа,
обеспечение договора являются крупной сделкой, либо скан
письма участника размещения заказа о том, что данная сделка
для такого участника размещения заказа не является крупной.
11) Отсканированный оригинал решения об одобрении или
о совершении сделки с заинтересованностью, если требования о
наличии такого одобрения установлено законодательством
Российской
Федерации,
учредительными
документами
юридического лица и если для участника размещения заказа
выполнение договора или предоставление обеспечения заявки на
участие в размещение заказа, обеспечение договора является
сделкой с заинтересованностью, либо скан письма участника
размещения заказа о том, что данная сделка для такого
участника размещения заказа не является сделкой с
заинтересованностью.
12) Справка о перечне и объемах выполнения аналогичных
договоров с приложением отсканированных оригиналов
аналогичных выполненных договоров(в течение последних двух
лет)
13) Справка подтверждающая квалификацию специалистов,
связанных с предметом конкурса (количество специалистов,
копии дипломов о высшем профессиональном образовании,
копии документов, подтверждающие курсы прохождения
повышения квалификации специалистов, документы о стаже
работы специалистов).
14) Копии бухгалтерского баланса на последнюю отчетную
дату и за прошедший календарный год.
15) Другие документы, прикладываемые по усмотрению
участника размещения заказа.
1. Стоимостной критерий оценки:
- Коммерческая часть - 50%;
2. Не стоимостные критерии оценки:
- Положительный опыт выполнения аналогичных поставок -
Порядок оценки и сопоставления заявок на
участие в закупке
30%;
- Количество специалистов, занятых при организации поставки
(производстве) продукции - 20%.
Закупочная комиссия осуществляет оценку и сопоставление
заявок на участие в конкурсе, поданных участниками
размещения заказа, признанными участниками конкурса.
Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе
осуществляется Закупочной комиссией в целях выявления
лучших условий
исполнения Договора в соответствии с
вышеуказанными критериями.
Оценка заявок участников конкурса осуществляется Закупочной
комиссией исходя из степени привлекательности предлагаемой
цены и иных условий исполнения договора, в соответствии с
вышеуказанными критериями.
По стоимостному критерию оценки заявки участников конкурса
ранжируются в зависимости от предложенной цены договора.
Участнику, предложившему наименьшую цену Договора,
присваивается номер 1 и 100 баллов. Следующему участнику
присваивается номер 2 и 90 баллов соответственно и т.д.
Для определения рейтинга присуждаемый балл умножается на
значимость критерия «Коммерческая часть», т.е. на 0,5.
По нестоимостному критерию оценки ранжирование заявок
производится с учетом положительного опыта выполнения
аналогичных
договоров,
других
оцениваемых
показателей.Подсчет баллов производится по аналогичной
схеме, т.е. путем умножения присвоенных баллов на значимость
критерия.
Итоговый рейтинг подсчитывается путем сложения рейтингов
по всем критериям.
III. Образцы форм и документов для заполнения участниками закупками
На фирменном бланке участника конкурса
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
«_____»_________2014 г
г. ________________
______________________________________________________________________________________
(Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица))
ИНН ________________________________________________, зарегистрирован(__) по адресу:
(ИНН участника конкурса)
______________________________________________________________, фактический адрес
(юридический адрес участника)
_________________________________________________________________,
(фактический адрес участника)
изучив
извещение
о
проведении
конкурса
на
право
заключения
договора
_________________________________________________ от «____» _________ 2014 года, выражает согласие
участвовать в конкурсе на условиях, в соответствии с Техническим предложением и другими документами,
являющимися неотъемлемыми приложениями к настоящей заявке на следующих условиях:
Условия заявок на участие в конкурсе
№ п/п (сведения, оглашаемые на процедуре открытия
Предложения участника
доступа к поданным заявкам)
Наименование товара, работ, услуг
1.
Цена заявки, руб. с НДС
2.
Срок поставки товара
3.
Условия оплаты
4.
Настоящая заявка на участие в конкурсе имеет правовой статус оферты и действует до «___» __________
20___ года(указывается срок не менее 90 календарных дней со дня проведения процедуры открытия доступа к
поданным заявкам на участие в конкурсе).
Если наши предложения, изложенные выше, будут приняты, мы берем на себя обязательство поставить товар,
выполнить работу, оказать услугу в соответствии с требованиями конкурсной документации и согласно нашим
предложениям, изложенным в нашей заявке.
Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в Заявке информации и подтверждаем право
Заказчика, не противоречащее требованию формирования равных для всех Участников размещения заказа
условий, запрашивать у уполномоченных органов власти и упомянутых в нашей заявке юридических и
физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения.
В случае если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательства подписать договор
с Заказчиком на поставку товара, выполнение работ, оказание услуг в соответствии с требованиями конкурсной
документации и условиями исполнения договора, изложенными в настоящей заявке, в срок не ранее чем через
пять дней со дня размещения на сайте Протокола оценки и сопоставления заявок и не позднее чем через
пятнадцать дней со дня подписания указанного Протокола.
В том случае, если наши предложения будут лучшими после предложений Победителя Конкурса, а Победитель
конкурса будет признан уклонившимся от заключения договора с Заказчиком, мы обязуемся подписать данный
договор на оказание услугв соответствии с требованиями документации и условиями, изложенными в настоящей
заявке.
Мы извещены о включении сведений о
____________________________________________________________________________
(наименование организации - Участника размещения заказа)
в Реестр недобросовестных поставщиков в случае уклонения нами от заключения договора.
Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с
Заказчиком нами уполномочен:
_________________________________________________________________________________
(Ф. И. О., телефон работника организации - Участника размещения заказа)
____________________________________
(подпись, М.П.)
____________________________________
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
Приложение №1
к Заявке на участие в конкурсе
ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
№ Наименова
п/п
ние
Функциональные
характеристики
(потребительские
свойства) и
качественные
характеристики
Страна
Год
Производ
происхожден производс
итель
ия
тва
Ед.
изм.
Количе
ство
Срок
гарантии
____________________________________
(подпись, М.П.)
____________________________________
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
Приложение №2
к Заявке на участие в конкурсе
Справка подтверждающая квалификацию специалистов, связанных с предметом конкурса
Наименование и адрес Участника размещения заказа: _________________________________
№
Фам Образование (какое учебное заведение окончил, Место работы, Функц
Повыше
п/п или
год окончания, полученная специальность)
должность,
ии при ние
я,
контактные
выполн квалифи
имя,
телефоны
ении
кации
отче
работы
ство
спец Вид
Учебн Год
Квалифи Специал Место
Долж
иал
образо ое
оконч
кация
ьность
работы, ность
иста вания
заведе ания
контакт
(раб
ние
ные
отн
телефо
ика)
1
2
ны
3
4
5
6
7
8
9
10
11
____________________________________
(подпись, М.П.)
____________________________________
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
Приложение №3
к Заявке на участие в конкурсе
СПРАВКА О ПЕРЕЧНЕ И ГОДОВЫХ ОБЪЕМАХ ВЫПОЛНЕНИЯ АНАЛОГИЧНЫХ ДОГОВОРОВ
Наименование и адрес Участника конкурса: _________________________________
№
Сроки выполнения (год и Заказчик
Описание договора
п/п
месяц начала выполнения) (наименование,
адрес, (объем и состав
контактное лицо с указанием поставок, описание
должности,
контактные основных условий
телефоны)
договора)
1.
2.
3.
…
Сумма
договора,
рублей
____________________________________
(подпись, М.П.)
____________________________________
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
Приложение №4
к Заявке на участие в конкурсе
АНКЕТА УЧАСТНИКА КОНКУРСА
на право заключения договорана _________________
Участник конкурса: ________________________________
№
Наименование
Сведения об участнике конкурса
Фирменное наименование (Полное и сокращенное наименования
организации либо Ф.И.О. участника конкурса– физического лица, в
1.
том числе, зарегистрированного в качестве индивидуального
предпринимателя)
2.
Организационно - правовая форма
3.
4.
Учредители (перечислить наименования и организационноправовую форму или Ф.И.О. всех учредителей)
Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр
юридических лиц/индивидуального предпринимателя (дата и
номер, кем выдано) либо паспортные данные для участника–
физического лица
5.
Виды деятельности
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Срок деятельности (с учетом правопреемственности)
ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО
Юридический адрес (страна, адрес)
Почтовый адрес (страна, адрес)
Фактическое местоположение
Телефоны (с указанием кода города)
Факс (с указанием кода города)
Адрес электронной почты
Размер уставного капитала
№
15.
16.
17.
18.
Наименование
Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер
расчетного счета участника конкурсев банке, телефоны банка,
прочие банковские реквизиты)
Фамилия, Имя и Отчество руководителя участника конкурса,
имеющего право подписи согласно учредительным документам, с
указанием должности и контактного телефона
Орган управления участника конкурса – юридического лица,
уполномоченный на одобрение сделки, право на заключение,
которой является предметом настоящего конкурса и порядок
одобрения соответствующей сделки
Фамилия, Имя, Отчество контактного лица участника конкурса с
указанием должности, контактного телефона, эл.почты
_________________________________
___
Сведения об участнике конкурса
___________________________
(Подпись уполномоченного лица)
(Имя и должность подписавшего)
М.П.
Приложение №5
к Заявке на участие в конкурсе
На фирменном бланке участника конкурса
Справка
_____________г.
Настоящим подтверждаем, что в отношении _____________________________________
(наименование участника)
- не проводится процедура ликвидации;
- не принято арбитражным судом решения о признании _________________________________
(наименование участника)
банкротом;
- деятельность _____________________________________________не приостановлена;
(наименование участника)
- на имущество ________________________________________________ не наложен арест по
(наименование участника)
решению суда, административного органа;
-отсутствуютсведения о ________________________________________________в реестре
(наименование участника)
недобросовестных поставщиков;
- _____________________________________________________не имеет задолженности по
(наименование участника)
начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные
внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов
балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний
завершенный отчетный период.
____________________________________
(подпись, М.П.)
____________________________________
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
IV. Техническое задание
на поставку вакуумной системы для нужд Открытого акционерного общества «Научно-производственное
предприятие «Завод Искра»
Общие сведения
Наименование: Поставка вакуумной системы (Оборудования) - 1 комплект.
Требования к качеству:

Поставляемое оборудование должно быть новым (не допускается поставка выставочных
образцов, оборудования, собранного из восстановленных комплектующих);

Оборудование должно работать при предельно допустимых параметрах показателей
качества электроэнергии, регламентируемых в ГОСТ 32144-2013;

Установленные приемники электрической энергии на поставляемом оборудовании,
должны соответствовать уровням электромагнитной совместимости по ГОСТ 32144-2013;
Поставляемое оборудование должно поставляться с комплектом следующих документов на русском языке:

схемой электрических соединений на оборудование;
- сертификатом соответствия или декларацией изготовителя о соответствии нормам технического
регламента о безопасности машин и оборудования;

паспортом на оборудование на бумажном и электронном носителе;

инструкцией (руководством) по эксплуатации на оборудование и составляющие узлы;

руководством по техническому обслуживанию оборудования и составляющих узлов;

ведомостью ЗИП, содержащая сведения о запасных частях, инструменте,
принадлежностях и материалах.
Область применения
Комплект оборудования предназначен для подключения к системе центральной вакуумной откачки для
создания вакуума для присоса на технологическом оборудовании. Режим работы технологического
оборудования, использующего вакуум - одна смена 8 часов.
Место, срок и условия поставки оборудования
Срок поставки – в течении 10-12 рабочих недель.
Условия поставки – доставка осуществляется до склада Заказчика силами и за счёт Поставщика.
Технические требования
Площадь размещения вакуумной системы 19,5 м2
Производительность системы - 400 м3/час, предельное остаточное давление -0,1 мбар.
В комплект вакуумной системы должно входить следующее оборудование:
№
п.п.
1
Наименование
оборудования
входящего в комплект
Пластинчато-роторные
вакуумные насосы
2
3
4
5
Фильтр на выхлопе
Фильтр на всасывании
Масляный фильтр
Комплект обвязки
6
Вертикальная
вакуумная
ёмкость
объёмом 500 л
Шкаф управления , на
базе программируемого
контролера
Siemens
LOGO
7
Технические требования
Циркуляционная система смазки.
Чистый, безмасляный выхлоп.
Встроенный обратный клапан.
Высокая ремонтопригодность.
Воздушное охлаждение.
Экологичный и безопасный для окружающей среды.
Несущая рама для оборудования
Наличие резервного насоса на 200 м3/час
Удаление маслянного тумана
Очистка от механических твёрдых частиц.
Очистка рабочей смазки
Комплект трубопроводов и соединительных элементов обвязки (линия
всасывания) из оцинкованной стали.
Ручные отсечные шаровые краны.
Датчик вакуума.
Вакуумер.
В качестве запорной арматуры должна использоваться арматура для
чистых газов и вакуума.
Вакуумсборник должен быть оцинкован изнутри и снаружи, а также
снабжен манометром и вентилем для удаления конденсата.
Основной выключатель.
Кнопки старт/стоп.
Сигнал лампы – Сеть/ В работе/Ошибка.
Индикация ошибок на дисплее контроллера.
Функция поддержания вакуума в заданном диапазоне.
Функция выравнивания наработки насосов.
Автоматическое подключение/отключение резервного насоса.
№
п.п.
Наименование
оборудования
входящего в комплект
Технические требования
Автоматический и ручной режим работы.
Функции защиты от перегрузки и перекоса фаз.
Все заявленные Поставщиком технические характеристики комплекта Оборудования должны быть
документально подтверждены заводом-изготовителем (в официальном письме от завода-изготовителя или
инструкции по эксплуатации или паспорте на изделие).
Если участник не является изготовителем Оборудования, в составе заявки на участие в процедуре закупки
должно быть приложено подтверждение полномочий на поставку оборудования, распространение фирменных
гарантийных обязательств от изготовителей оборудования, предлагаемого в рамках настоящей процедуры
закупки, в течение гарантийного срока, оговоренного в закупочной документации.
Транспортировка, упаковка, маркировка, условия хранения комплекта оборудования
Поставляемое Оборудование должно находиться в фирменной упаковке производителя. Тара и упаковка
должны соответствовать требованиям, предъявляемым к ним действующими нормативами и обеспечивать
сохранность Оборудования и его составных частей и комплектующих при транспортировке, разгрузке-погрузке,
хранении в условиях действующих климатических условий (дождь, снег, град, пониженные и высокие
температуры и т.д.).
Требование к маркировке.
Маркировка общей (внешней) упаковки должна быть нанесена на русском языке, а также возможно на
языке производителя.
Маркировка должна содержать:
наименование Оборудования;
наименование предприятия – изготовителя или его товарный знак;
заводской номер;
обозначение входов/выходов;
год выпуска.
Иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого
оборудования
потребностям Заказчика
Вакуумная система поставляется на территорию Заказчика в собранном виде по разделу 3 и должна
быть проверена на территории Поставщика перед отправкой с предоставлением акта Заказчику;
Проверка на работоспособность и соответствие требованиям раздела 3 с оформлением акта ввода
оборудования в эксплуатацию на территории Заказчика.
Поставку, обучение на территории Заказчика должны проводить специалисты поставщика –
граждане РФ.
Требования по правилам сдачи и приёмки.
Порядок сдачи и приёмки
Приёмка поставленного Оборудования осуществляется Заказчиком с учётом соответствия количества,
комплектности и качества поставляемого оборудования в ходе передачи его Заказчику на месте доставки.
При поставке Оборудования Поставщик предоставляет Заказчику следующую документацию:

схему электрических соединений на оборудование;
- сертификаты соответствия или декларации изготовителя о соответствии нормам технического регламента
о безопасности машин и оборудования;

паспорта на оборудование на бумажном и электронном носителе;

инструкции (руководства) по эксплуатации на оборудование и составляющие узлы;

руководства по техническому обслуживанию оборудования и составляющих узлов;

ведомость ЗИП, содержащая сведения о запасных частях, инструменте,
принадлежностях и материалах.

оформленные гарантийные талоны или аналогичные документы, с указанием заводских
(серийных) номеров оборудования и гарантийного периода;

счёт, счёт-фактуру, выставленные Заказчику;

товарную накладную по форме ТОРГ-12 в 2-х экз. (один экземпляр для Заказчика и один
экземпляр для Поставщика);

акт приёма-передачи оборудования в 2-х экз.(один экземпляр для Заказчика и один
экземпляр для Поставщика).
После осуществления шеф-монтажных работ Стороны подписывают Акт ввода в эксплуатацию
оборудования в 2 экз.(один экземпляр для Заказчика и один экземпляр для Поставщика).
Требования к объёму и/или сроку предоставления гарантий
Гарантийный срок – в течение 12 месяцев со дня ввода оборудования в эксплуатацию, но не более 20
месяцев со дня подписания товарной накладной по форме ТОРГ-12.
Требования к обслуживанию
Поставщик обязан предоставить Заказчику информацию о названиях, адресах, телефонах, Ф.И.О.
ответственных лиц сервисных центров, авторизованных Производителями в которых будет осуществляться
гарантийное обслуживание поставленного Оборудования.
V.Проект договора
Д О Г О В О Р №_____/20___
г. _______
«____» _________ 20___ года
Открытое акционерное общество «Научно-производственное предприятие «Завод Искра»,
именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Тарасова Руслана Геннадьевича,
действующего
на
основании
Устава,
с
одной
стороны,
и
_________________________________________________________________,
именуемое
в
дальнейшем
«Поставщик»,
в
лице
____________________________________,
действующего
на
основании
__________________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности – «Сторона», на
основании результатов __________, утвержденных Протоколом № _____________ от «__» __________ 20___ г.,
заключили настоящий Договор со всеми приложениями и документацией, на которые есть ссылки (далее –
«Договор»), о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. В соответствии с условиями настоящего Договора Поставщик обязуется поставить, Заказчику
Вакуумную систему ___________________________ в количестве 1 (одной) единицы (далее именуемое «Оборудование»), выполнить шеф-монтажные работы на Оборудовании, провести обучение (инструктаж)
специалистов Заказчиков работе на Оборудовании, сдать Оборудование в эксплуатацию, а Заказчик принять и
оплатить Оборудование, требования к которому установлены Техническим заданием, являющимся неотъемлемой
частью настоящего Договора (Приложение №1). Наименование, ассортимент, количество, стоимость, срок
поставки и производитель Оборудования оговариваются в Спецификации (Приложение №2 к настоящему
Договору).
1.2. Исполнение Договора осуществляется согласно Графику исполнения Договора (Приложение №3).
1.3. Место поставки Оборудования – Открытое акционерное общество «Научно-производственное
предприятие «Завод Искра», расположенное по адресу: РФ, Ульяновская область, г. Ульяновск, проспект
Нариманова, 75 (далее по тексту - «Промплощадка», «склад»).
2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН. СРОКИ И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ
2.1. Поставщик на условиях, установленных в Договоре, обязуется:
2.1.1. Передать Заказчику в течение 20 (Двадцати) рабочих дней с даты заключения Договора
документацию, содержащую техническое описание Оборудования, технологическую планировку, габаритные
чертежи, массу Оборудования, технологические схемы со спецификациями, представляющими комплектацию и
границы Оборудования, требования к фундаментам, электрические схемы для силовых и сигнальных цепей,
данные о потребляемых ресурсах и точках энергоподвода.
2.1.2. Поставить Оборудование на Промплощадку, в соответствии с Техническим заданием,
Спецификацией и Графиком исполнения Договора.
Условия поставки: DDP-Ульяновск согласно «Инкотермс-2010».
2.1.3. Поставить относящиеся к Оборудованию ЗиП, расходные материалы, инструменты, наименование,
количество, технические характеристики которых указаны в Техническом задании.
2.1.4. При координации и под контролем Заказчика после установки Заказчиком Оборудования на место
его эксплуатации, прибыв по вызову Заказчика, выполнить шеф-монтажные работы, сдать Оборудование в
эксплуатацию с подписанием Акта сдачи Оборудования в эксплуатацию (по форме Приложения №4).
2.1.5. Провести обучение (инструктаж) Заказчика в процессе выполнения шеф-монтажных работ и сдачи
Оборудования в эксплуатацию либо в иные согласованные Сторонами сроки.
2.1.6. Обеспечить в процессе исполнения Договора мероприятия по технике безопасности, охране
окружающей среды, а также сохранности имущества Заказчика.
2.1.7. Выполнять, соблюдать требования пропускного режима и внутреннего трудового распорядка,
установленного на Промплощадке.
2.1.8. Не передавать кому-либо свои обязательства по Договору без предварительного письменного
согласия Заказчика.
2.1.9. Обеспечить выполнение шеф-монтажа и сдачу Оборудования в эксплуатацию квалифицированным
персоналом. При выполнении шеф-монтажных работ и сдаче Оборудования в эксплуатацию обеспечить
соблюдение своими работниками (представителями) требований правил охраны труда и техники безопасности.
Несчастные случаи, произошедшие на производстве с лицами, направленными для выполнения шеф-монтажных
работ и сдачи Оборудования в эксплуатацию, расследуется комиссией, образованной Заказчиком, в составе
которой должен входить полномочный представитель Поставщика.
2.2. Заказчик обязуется:
2.2.1. Своевременно принять Оборудование и произвести оплату цены Договора.
2.2.2. Выполнить такелажные работы по установке Оборудования на место его эксплуатации.
2.2.3. Вызвать представителей Поставщика для совместного вскрытия упаковки Оборудования,
выполнения шеф-монтажных работ и сдачи Оборудования в эксплуатацию;
2.2.4. Содействовать Поставщику в разрешении вопросов, возникающих в процессе выполнения работ по
Договору.
2.3. Сроки выполнения Договора Поставщиком:
2.3.1. Поставка Оборудования осуществляется в сроки, указанные в Спецификации (Приложение №2).
Доставка Оборудования до склада Заказчика производится силами и за счет Поставщика.
2.3.2. Выполнение шеф-монтажа, обучение (инструктаж) специалистов Заказчика и сдача Оборудования
в эксплуатацию согласно п. 2.1.4 Договора - в течение 7 (семи) рабочих дней с даты получения уведомления
(вызова), направленного в соответствии с п. 2.2.3 настоящего Договора.
2.4. Риски случайной гибели, порчи или утраты Оборудования лежат на Поставщике до передачи его
Заказчику. Всю ответственность и все риски, связанные с утратой или повреждением Оборудования (в том числе,
если повреждения связаны с некорректным подключением и/или соединением компонентов Оборудования),
вызванные виновными действиями представителей Поставщика в период выполнения шеф-монтажных работ и
сдачи Оборудования в эксплуатацию, несет Поставщик.
2.5. Порядок приемки Оборудования Заказчиком определяется согласно разделу 4 Договора.
2.6. Поставщик обязан передать Заказчику надлежащим образом оформленные товаросопроводительные
документы на Оборудование.
Поставщик гарантирует достоверность указанных сведений об Оборудовании в товарной накладной,
товарно-транспортной накладной, счете-фактуре, упаковочном листе, его количеству, цене и комплектации.
2.7. На момент передачи Заказчику Оборудование должно принадлежать Поставщику на праве
собственности и не должно быть обременено правами и притязаниями третьих лиц.
2.8. Оборудование должно быть новым, не бывшим в пользовании, предназначенным для страны
Заказчика, и на него должна распространяться полная официальная гарантия производителя, что должно быть
подтверждено документом от производителя, выданным Поставщику (в случае, если Поставщик не является
производителем).
2.9. Поставка Оборудования должна сопровождаться: счетом, счетом-фактурой, товарно-транспортной
накладной, товарной накладной по форме ТОРГ-12, упаковочным листом.
3. МАРКИРОВКА И УПАКОВКА
3.1. Поставляемое Оборудование должно находиться в фирменной упаковке производителя. Тара и
упаковка должны соответствовать требованиям, предъявляемым к ним действующими нормативами и
обеспечивать полную сохранность Оборудования и его составных частей и комплектующих при
транспортировке, разгрузке-погрузке, хранении в условиях действующих климатических условий (дождь, снег,
град, пониженные и высокие температуры и т.д.). Индикаторы состояния датчиков удара и датчиков наклона
(при их наличии) должны находиться в исходном состоянии.
3.2. Поставщик обязан на каждое место составить подробный упаковочный лист, в котором помимо
перечня упакованных предметов, указывается их тип (модель), вес брутто и вес нетто, номер настоящего
Договора.
3.3. Все товаросопроводительные документы, иные документы, относящиеся к Оборудованию, в том
числе указанные в пункте 6.4 настоящего Договора, должны находиться вне упаковки Оборудования. В
противном случае, презюмируется, что указанные документы отсутствуют, и Заказчик вправе отказать в приемке
Оборудования в соответствии с пунктом 4.2 настоящего Договора.
3.4. Маркировка общей (внешней) упаковки должна быть нанесена на русском языке, а также возможно
на языке производителя.
3.5. Поставщик обязан маркировать на каждой упаковке устойчивой краской номер груза (места), вес
брутто, вес нетто, габаритные размеры, центр тяжести. При необходимости, дополнительно маркировать
упаковку предупреждающими надписями и символами в соответствии с особыми требованиями.
3.6. Поставщик несет ответственность перед Заказчиком за любого рода порчу, повреждение, коррозию
или поломку Оборудования вследствие некачественной упаковки или консервации.
4. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ОБОРУДОВАНИЯ
4.1. При получении запакованного Оборудования (груза) Заказчик обязан осуществить проверку груза по
количеству тарных мест с соблюдением установленных нормативных правовых актов, регулирующих
деятельность транспорта.
4.2. Заказчик вправе отказать в приемке груза в момент доставки в случае, если:
- товаросопроводительные документы не оформлены, представлены не в полном объеме или оформлены
ненадлежащим образом;
- не соответствует количество тарных мест, указанное в документах, фактическому количеству тарных
мест;
- нарушена, повреждена или неправильно осуществлена упаковка или маркировка, в том числе, если
имеются положительные показания датчиков удара и (или) наклона;
- отсутствуют документы, предусмотренные пунктом 6.4 настоящего Договора.
4.3. Заказчик, принявший груз по количеству тарных мест, при отсутствии замечаний к упаковке
Оборудования, обязан подписать товарно-транспортную накладную, заверить ее своей печатью и один
подписанный экземпляр товарно-транспортной накладной передать представителю Поставщика, доставившему
груз. При этом, подписание товарно-транспортной накладной свидетельствует только о принятии указанного
количества тарных мест и не означает приемку Оборудования по количеству, качеству, ассортименту и
комплектности.
4.4. Распаковка Оборудования в целях проведения его осмотра и проверки на соответствие условиям
настоящего Договора по количеству, качеству (внешнему виду) и комплектности производится с участием
уполномоченного представителя Поставщика, которого Заказчик вызывает не менее чем за 2 (два) рабочих дня
до даты распаковки путем направления Поставщику факсимильного сообщения по номеру факса, указанному в
настоящем Договоре (за исключением случая, если соответствующие полномочия имеются у лица,
осуществившего доставку Оборудования, и Заказчик готов осуществить распаковку и проверку Оборудования
незамедлительно после его доставки). При этом представители Поставщика должны иметь при себе надлежащем
образом оформленные доверенности, содержащие, в том числе полномочия на осуществление распаковки
Оборудования, на подписание документов (актов, накладных и т.д.).
По прибытии уполномоченного представителя Поставщика, Стороны производят совместное вскрытие
упаковки и приемку Оборудования по количеству, комплектности и качеству (внешнему виду) и подписывают
Акт вскрытия упаковки по форме согласно Приложению №5 к настоящему Договору и товарную накладную по
форме ТОРГ-12.
4.5. Если в результате приемки будет обнаружено несоответствие поставленного Оборудования
условиям договора (по количеству, комплектности и качеству (внешнему виду)), это отражается в
соответствующем Акте вскрытия упаковки, что является основанием для предъявления к Поставщику
требований, связанных с ненадлежащим выполнением условий настоящего Договора.
4.6. При неявке уполномоченных представителей Поставщика для проведения распаковки Оборудования
на склад Заказчика по истечении 2 (двух) рабочих дней с момента получения Поставщиком уведомления о дате
распаковки Оборудования, Заказчик вправе осуществить распаковку и осмотр Оборудования на своем складе в
одностороннем порядке с подписанием товарной накладной по форме ТОРГ-12 и направлением Поставщику ее
экземпляра. При этом Заказчик в одностороннем порядке составляет Акт вскрытия упаковки по форме согласно
Приложению №5 к настоящему Договору.
В этом случае, подписание товарной накладной не лишает Заказчика права ссылаться на любые
недостатки Оборудования, обнаруженные в ходе выполнения шеф-монтажных работ и сдачи Оборудования в
эксплуатацию, в том числе на некомплектность, несоответствие качества (в том числе внешние дефекты).
4.7. В случае если при осмотре и проверке поставленного Оборудования Заказчиком в одностороннем
порядке будет выявлено несоответствие Оборудования условиям настоящего Договора по количеству, качеству
(внешнему виду), ассортименту, комплектности, Заказчик обязан незамедлительно уведомить об этом
Поставщика. Уведомление производится по факсу, указанному в разделе 13 настоящего Договора.
4.8. При получении от Заказчика уведомления, указанного в пункте 4.7. настоящего Договора,
Поставщик обязан обеспечить прибытие своего уполномоченного представителя на склад Заказчика в течение 4
(четырех) рабочих дней с момента получения уведомления от Заказчика. При этом представитель Поставщика
допускается на склад Заказчика для проведения осмотра и проверки Оборудования лишь при наличии
надлежащим образом оформленной доверенности, содержащей, в том числе полномочия на осуществление
проверки Оборудования по количеству, качеству, комплектности, на подписание документов (актов, накладных и
т.д.), фиксирующих недостатки Оборудования.
После проведения осмотра и проверки Оборудования Сторонами составляется Акт о недостатках
Оборудования по форме согласно Приложению №6 к настоящему Договору, который является основанием для
предъявления Заказчиком требований к Поставщику, связанных с ненадлежащим исполнением настоящего
Договора.
При неявке уполномоченного представителя Поставщика на склад Заказчика по истечении срока,
указанного в первом абзаце настоящего пункта, с момента получения Поставщиком уведомления, Заказчик
вправе составить Акт о недостатках Оборудования в одностороннем порядке, который в данном случае имеет
силу документа, составленного с участием Поставщика.
4.9. В случае недопоставки Оборудования Поставщик обязан восполнить непоставленное количество
Оборудования в течение 10 рабочих дней с даты предъявления соответствующего требования Заказчиком, если
иной срок не будет согласован Сторонами.
4.10. В случае поставки Оборудования ненадлежащего качества Заказчик вправе по своему выбору
потребовать от Поставщика:
- соразмерного уменьшения цены Оборудования;
- безвозмездного устранения недостатков Оборудования в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня
предъявления соответствующего требования, если иной разумный срок не будет отдельно согласован Сторонами;
- возмещения своих расходов на устранение недостатков Оборудования в течение 15 календарных дней со
дня направления соответствующего требования Заказчиком.
В случае существенного нарушения требований к качеству Оборудования Заказчик вправе по своему
выбору:
- отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать возврата уплаченной за Оборудование
денежной суммы;
- потребовать замены Оборудования ненадлежащего качества Оборудованием, соответствующим условиям
настоящего Договора, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты предъявления соответствующего требования
Заказчиком, если иной разумный срок не будет отдельно согласован Сторонами.
Заказчик предъявляет указанные в настоящем пункте требования, за исключением случая, когда
Поставщик, получивший уведомление Заказчика о недостатках поставленного Оборудования, без промедления
заменит поставленное Оборудование Оборудованием надлежащего качества.
4.11. В случае передачи некомплектного Оборудования Заказчик вправе по своему выбору потребовать от
Поставщика:
- соразмерного уменьшения покупной цены;
- доукомплектования Оборудования в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня предъявления
соответствующего требования, если иной разумный срок не будет отдельно согласован Сторонами.
Если Поставщик в указанный срок не выполнил требования Заказчика о доукомплектовании
Оборудования, Заказчик вправе по своему выбору:
- потребовать замены некомплектного Оборудования на комплектное в течение 10 рабочих дней с даты
предъявления требования Заказчиком;
- отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать возврата уплаченной денежной суммы.
4.12. Поставщиком проводится обучение (инструктаж) специалистов Заказчика по согласованной
Программе инструктажа (Приложение № 7). Инструктаж проводится в процессе сдачи Оборудования в
эксплуатацию.
4.13. Результаты инструктажа включаются в Акт сдачи Оборудования в эксплуатацию.
4.14. Окончательная сдача-приемка Оборудования в эксплуатацию производится после выполнения
Поставщиком шеф-монтажных работ, обучения (инструктажа) специалистов Заказчика, согласно Графику
исполнения Договора (Приложение №3), и оформляется Актом сдачи Оборудования в эксплуатацию.
4.15. При неявке уполномоченных представителей Поставщика к Заказчику по адресу, указанному в п. 1.3
настоящего Договора, по истечении срока, предусмотренного п. 2.3.2 Договора, Заказчик вправе произвести
приемку Оборудования в эксплуатацию самостоятельно и составить Акт сдачи Оборудования в эксплуатацию в
одностороннем порядке, который в данном случае имеет силу документа, составленного с участием Поставщика.
4.16. В случае если в ходе выполнения шеф-монтажных работ будут обнаружены недостатки,
составляется Акт о недостатках Оборудования по форме согласно Приложению №6 к настоящему Договору с
обязательным указанием в указанном Акте сроков устранения Поставщиком обнаруженных недостатков в
соответствии с пунктом 4.10 настоящего Договора.
4.17. Право собственности на Оборудование переходит к Заказчику с момента его передачи и
подписания сторонами товарной накладной по форме ТОРГ-12 без замечаний Заказчика.
4.18. Представители Поставщика, направленные для распаковки Оборудования, выполнения шефмонтажных работ и сдачи Оборудования в эксплуатацию, должны предъявить надлежаще оформленные
доверенности на выполнение распаковки Оборудования, шеф-монтажных работ и сдачи Оборудования в
эксплуатацию и подписание необходимых документов (актов, накладных и т.д.) и документы, удостоверяющие
личности.
В случае отсутствия у представителей Поставщика указанных документов, Заказчик вправе отказаться от
проведения соответствующих мероприятий, за исключением случая, если Поставщик незамедлительно направит
Заказчику посредством факсимильной связи соответствующие доверенности с последующим направлением
оригиналов доверенностей посредством ускоренной курьерской доставки.
5. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
5.1. Цена Договора составляет ______________ (______________________________) рублей ____ коп., в
том числе НДС (18%) – _____________ (_________________________) рублей ____ коп.
Цена Договора является твердой и не может увеличиваться в ходе его исполнения.
Цена Договора включает: стоимость Оборудования (в том числе НДС (при наличии)), которая включает в
себя стоимость упаковки, тары, маркировки, расходы по страхованию Оборудования Поставщиком до передачи
его Заказчику (при их наличии), расходы на уплату таможенных пошлин, обязательные налоговые платежи и
сборы, стоимость перевозки (доставки), погрузки, шеф-монтажа, сдачи в эксплуатацию Оборудования, обучения
специалистов Заказчика, командировочные расходы и другие расходы, связанные с выполнением настоящего
Договора.
5.2. При поставке Оборудования, произведенного на территории Российской Федерации, расчет по
Договору проводится Заказчиком в следующем порядке:
5.2.1. аванс - 10% цены Договора - в размере ____________ (_______________________________) рублей
____ коп., в том числе НДС (18%) – _____________ (___________________________) рублей ____ коп.,
уплачивается Заказчиком Поставщику в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после получения Заказчиком
счета Поставщика.
5.2.2. платеж - 80% цены Договора - в размере ____________ (_______________________________)
рублей ____ коп., в том числе НДС (18%) – _____________ (___________________________) рублей ____ коп.,
уплачивается Заказчиком Поставщику в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента подписания Заказчиком
товарной накладной по форме ТОРГ-12 без замечаний.
5.2.3.
окончательная
оплата
10%
по
Договору
в
размере
____________
(_______________________________)
рублей ____ коп., в том числе НДС (18%) – _____________
(___________________________) рублей ____ коп., производится в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после
сдачи Оборудования в эксплуатацию, на основании Акта сдачи Оборудования в эксплуатацию.
5.3. При поставке Оборудования импортного производства расчет по Договору проводится Заказчиком в
следующем порядке:
5.3.1. платеж - 90% цены Договора - в размере ____________ (_______________________________) рублей
____ коп., в том числе НДС (18%) – _____________ (___________________________) рублей ____ коп.,
уплачивается Заказчиком Поставщику в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента подписания Заказчиком
товарной накладной по форме ТОРГ-12 без замечаний.
5.3.2.
окончательная
оплата
10%
цены
Договора
в
размере
____________
(_______________________________)
рублей ____ коп., в том числе НДС (18%) – _____________
(___________________________) рублей ____ коп., производится в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после
сдачи Оборудования в эксплуатацию, на основании Акта сдачи Оборудования в эксплуатацию.
5.4. Оплата производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет
Поставщика, указанный в разделе 14 настоящего Договоре. Оплата считается исполненной после списания
денежных средств со счета Заказчика.
5.5. В случае если после доставки Оборудования на склад Заказчика будут обнаружены недостатки
Оборудования, Заказчик вправе не производить платеж по настоящему Договору до полного устранения таких
недостатков.
6. КАЧЕСТВО И ГАРАНТИИ
6.1. Качество поставляемого Оборудования должно соответствовать условиям технического задания,
паспорта на Оборудование.
6.2. Гарантийный срок на Оборудование составляет 12 (Двенадцать) месяцев с даты подписания
сторонами Акта сдачи Оборудования в эксплуатацию, но не более 20 (Двадцати) месяцев со дня подписания
товарной накладной по форме ТОРГ-12.
6.3. Поставщик гарантирует:
а) что при изготовлении Оборудования применялись новые узлы, агрегаты и комплектующие изделия,
Оборудование изготовлено из качественных и безопасных материалов в соответствии с технологией, обычно
применяемой заводом-изготовителем при изготовлении такого рода Оборудования, а также, что Оборудование
отвечает действующим в Российской Федерации требованиям и нормативам, применяемым к такого рода
Оборудованию;
б) что техническая документация, поставляемая Поставщиком, является комплектной и достаточной для
эксплуатации и технического обслуживания Оборудования;
в) безотказную работу Оборудования в период гарантийного срока.
6.4. Вместе с Оборудованием Поставщик передает Заказчику оформленные надлежащим образом:
- схему электрических соединений на Оборудование;
- сертификат соответствия или декларацию изготовителя о соответствии нормам технического
регламента о безопасности машин и оборудования;
- паспорт на Оборудование на бумажном и электронном носителе;
- инструкцию (руководство) по эксплуатации на Оборудование и составляющие узлы;
- руководство по техническому обслуживанию Оборудования и составляющих узлов;
- ведомость ЗИП, содержащую сведения о запасных частях, инструменте, принадлежностях и материалах;
- гарантийный талон или другой документ на гарантийное обслуживание, с указанием заводских
(серийных) номеров Оборудования и гарантийного периода.
Гарантийный документ заверяется подписью ответственного представителя и печатью Поставщика. В
паспорте на Оборудование Поставщик вносит соответствующую запись.
Если вышеуказанные документы не будут переданы одновременно с Оборудованием, поставка считается
некомплектной, и срок поставки исчисляется в этом случае со дня получения Заказчиком полного комплекта
данных документов.
6.5. Претензии (рекламации), касающиеся качества и скрытых дефектов изготовления, могут быть
предъявлены Поставщику в сроки действия гарантийных обязательств, но не позднее 30 (тридцати) дней после
их истечения при условии обнаружения дефекта в пределах гарантийного срока.
6.6. Поставщик обязан рассмотреть полученную претензию или рекламацию и дать ответ по существу в
течение 5 (пяти) рабочих дней с момента ее получения. По истечении указанного срока Поставщик в течение 2
(двух) рабочих дней направляет в место эксплуатации Оборудования своих сервисных специалистов для
проведения оценки неисправности и проведения гарантийного ремонта. Ремонт или замена узлов и деталей
производятся Поставщиком в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения Поставщиком
претензии (рекламации), если Сторонами не согласован иной срок. Расходы, связанные с заменой и/или
устранением брака, несет Поставщик.
Поставщик обязан обеспечить наличие у сервисных специалистов, направляемых для проведения оценки
неисправности и проведения гарантийного ремонта Оборудования, документов (доверенностей),
подтверждающих право на проведение осмотра, оценки неисправности, гарантийного ремонта Оборудования с
подписанием соответствующих документов, фиксирующих факт проведения ремонта.
6.7. Поставщик имеет право отклонить претензию в следующих случаях:
нарушения требований инструкций по эксплуатации;
применения Оборудования не по назначению;
внесения конструктивных изменений в Оборудование;
применения или замены деталей, узлов, материалов без согласования с Поставщиком;
устранения в гарантийный период Заказчиком выявленных несоответствий без согласования с
Поставщиком.
6.8. Принятая Поставщиком претензия считается урегулированной с момента выполнения всех
обязательств Поставщика путем подписания соответствующего акта обеими сторонами.
6.9. В течение гарантийного срока Поставщик обеспечивает Заказчика консультациями по
использованию и поддержке Оборудования. Стоимость данной услуги Поставщика включена в цену Договора.
6.10. После произведенного ремонта или замены Оборудования в гарантийный период оно должно
работать в полном соответствии с заявленными в технической документации производителя характеристиками.
На время ремонта или замены Оборудования течение гарантийного срока приостанавливается на время такого
ремонта или замены. Течение гарантийного периода возобновляется после устранения Поставщиком причин
невозможности использования Оборудования.
6.11. Все транспортные и иные расходы, непосредственно связанные с возвратом или заменой
дефектного оборудования (узлов, деталей), несет Поставщик.
7. ФОРС-МАЖОР
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по
Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после
заключения Договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые стороны не могли
предвидеть или предотвратить.
7.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 7.1., каждая сторона должна в 10 (десяти) дневный
срок известить о них в письменном виде другую сторону. Извещение должно содержать данные о характере
обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по
возможности, дающие оценку их влияния на возможность исполнения стороной своих обязательств по данному
Договору.
7.3. Если сторона не направит или несвоевременно направит извещение, предусмотренное в п. 7.2, то она
обязана возместить второй стороне понесенные ею убытки.
7.4. В случаях наступления обстоятельств, предусмотренных в п. 7.1., срок выполнения стороной
обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и
их последствия.
7.5. Если наступившие обстоятельства, перечисленные в п. 7.1., и их последствия продолжают
действовать более двух месяцев, стороны проводят дополнительные переговоры для выявления приемлемых
альтернативных способов исполнения Договора.
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1. При нарушении сроков поставки, установленных Договором, Поставщик по требованию Заказчика
уплачивает неустойку в размере 0,3% от цены Договора за каждый день просрочки. Поставщик освобождается от
уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие
непреодолимой силы или по вине Заказчика.
В случае нарушения Поставщиком срока поставки Оборудования более чем на 30 (тридцать)
календарных дней, Заказчик вправе удержать из оплаты, причитающейся Поставщику за поставку Оборудования
штраф в размере 10% от цены Договора. При этом такое удержание осуществляется в безусловном внесудебном
порядке, и не требует отдельного согласия Поставщика, судебного решения или любых иных признаний
просрочки исполнения. Удержание штрафа осуществляется при условии направления соответствующего
уведомления Поставщику.
8.2. При невыполнении обязательства по устранению (замене) брака и/или некомплектности в срок,
установленный условиями Договора или соответствующим актом, в том числе в период гарантийного срока
эксплуатации, Поставщик уплачивает Заказчику штраф в размере 10% от цены Договора, а также компенсирует
Заказчику в полном объеме убытки, причиненные поставкой бракованного (некомплектного) Оборудования.
8.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства по окончательному расчету по Договору,
Поставщик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения
обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного
срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой
действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка РФ. Заказчик
освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства
произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
8.4. Право на получение неустойки возникает после того, как сторона выставит письменную претензию,
а виновная сторона признает ее, либо после того, как суд вынесет решение присудить неустойку другой стороне.
8.5. Ни одна из сторон ни при каких обстоятельствах не несет никакой ответственности перед другой
стороной за упущенную выгоду.
9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
9.1.Настоящий Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до 31 июля 2015 г.
Окончание срока действия Договора не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Договору, в случае,
если такие обязательства не исполнены Сторонами до окончания срока действия Договора.
9.2. Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению сторон или решению суда по основаниям,
предусмотренным гражданским законодательством. Сторона, получившая письменное предложение расторгнуть
Договор, обязана принять решение по данному вопросу в течение 10 (десяти) календарных дней с момента
получения такого предложения.
10. СПОРЫ И РАЗНОГЛАСИЯ
10.1. Споры и разногласия, возникающие в связи с исполнением Договора, стороны будут решать путем
переговоров. В случае, если стороны не достигнут согласия путем переговоров, споры подлежат разрешению в
арбитражном суде Ульяновской области с применением досудебного (претензионного) порядка рассмотрения
споров.
10.2. Претензия высылается в адрес виновной стороны по факсу и почтой по адресу стороны, указанным
в Договоре, и должна быть рассмотрена противной стороной в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты ее
получения.
11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
11.1. Оборудование оснащается Поставщиком всеми необходимыми защитными устройствами,
отвечающими установленным требованиям и обеспечивающими безопасную работу обслуживающего персонала.
Опасные места должны быть обозначены предупреждающими об опасности знаками. Предупреждающие
надписи наносятся (дублируются) на русском языке.
11.2. Стороны обязуются сохранять режим конфиденциальности в отношении информации, напрямую
или косвенно связанной с исполнением настоящего Договора, не передавать и не разглашать в любом виде или
форме ее третьим лицам без предварительного письменного согласия другой Стороны.
11.3. При изменении наименования, местонахождения, банковских реквизитов одной из сторон она
обязана письменно уведомить в двухнедельный срок о произошедших изменениях другую сторону.
11.4. В случае реорганизации, ликвидации или возникновения угрозы применения процедуры банкротства
к одной из сторон, эта сторона обязуется заблаговременно уведомить другую сторону о возможности наступления
таких обстоятельств.
11.5. Все приложения, изменения и дополнения являются неотъемлемой частью Договора и должны быть
составлены в письменном виде за подписью сторон и скрепленные печатями сторон.
11.6. Стороны договорились принимать к работе факсимильные копии документов по Договору, что не
освобождает стороны от последующей передачи друг другу оригиналов документов в течение 10 (десяти)
календарных дней.
11.7. Ни одна из сторон не будет передавать свои права и обязанности по Договору третьей стороне.
11.8. Поставщик гарантирует, что поставляемое Оборудование и/или его составные части не нарушают
исключительных прав третьих лиц, в том числе прав в отношении товарных знаков. Если к Заказчику будут
предъявлены претензии со стороны третьих лиц в отношении результатов интеллектуальной деятельности,
реализованных в поставляемом (передаваемом) Оборудовании и/или его составной части, в том числе в
отношении товарных знаков, Поставщик урегулирует такие претензии самостоятельно за свой счет, при этом
Поставщик не освобождается от обязанности поставить Оборудование свободное от прав и/или требований
третьих лиц. Поставщик в случае применения к Заказчику мер ответственности за нарушение интеллектуальных
прав, используемых в Оборудовании, возмещает Заказчику понесенные убытки, включая суммы, выплаченные
им третьим лицам.
11.9. Во всем остальном, не предусмотренном Договором, стороны руководствуются действующим
законодательством Российской Федерации.
11.10. Настоящий Договор, включая Техническое задание (Приложение №1), Спецификацию
(Приложение №2), График исполнения Договора (Приложение №3), Форму акта сдачи Оборудования в
эксплуатацию (Приложение №4), Форму акта вскрытия упаковки (Приложение №5), Форму акта о недостатках
Оборудования (Приложение №6), Программу обучения (инструктажа) специалистов Заказчика (Приложение
№7), все дополнения к нему, составляет один единый Договор между Поставщиком и Заказчиком.
12. ПРИЛОЖЕНИЯ
1. Техническое задание (Приложение №1);
2. Спецификация (Приложение №2);
3. График исполнения Договора (Приложение №3);
4. Форма акта сдачи Оборудования в эксплуатацию (Приложение №4);
5. Форма акта вскрытия упаковки (Приложение №5);
6. Форма акта о недостатках Оборудования (Приложение №6).
7. Программа обучения (инструктажа) специалистов Заказчика (Приложение №7).
13. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:
ЗАКАЗЧИК:
ОАО «НПП «Завод Искра»
ИНН 7325081527/КПП 732501001
ОГРН 1087325005756
Юридический адрес:
РФ, 432030, г. Ульяновск, проспект Нариманова, 75
Фактический адрес: РФ, 432030, г.Ульяновск,
проспект Нариманова, 75
Почтовый адрес: РФ, 432030, г.Ульяновск, проспект
Нариманова, 75
Банковские реквизиты:
р/с 40702810969000031479
Отделение №8588 Сбербанка России
г.
Ульяновск
Кор/с 30101810000000000602
БИК 047308602
ПОСТАВЩИК:
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
Генеральный директор
ОАО «НПП «Завод Искра»
________________________
________________________
___________________ Р.Г. Тарасов
___________________ __________________
Приложение №1
к Договору № ____/20___
от «___» __________ 20___ г.
Техническое задание
Входит в состав Документации о закупке.
Приложение №2
к Договору № ____/20___
от «___» __________ 20___ г.
СПЕЦИФИКАЦИЯ
Наименование Оборудования
Вакуумная система
___________________
Стоимость за ед., без
НДС, руб.
Кол-во
(шт.)
1
Сумма НДС, руб.
Стоимость, в т.ч.
НДС 18 %, руб.
Стоимость
указанного
Оборудования
составляет
________________________________
(________________________________________________) рублей ___ копеек.
Срок поставки Оборудования: 10-12 недель с даты заключения Сторонами Договора.
Производитель Оборудования – ___________________.
ЗАКАЗЧИК:
Генеральный директор
ОАО «НПП «Завод Искра»
ПОСТАВЩИК:
___________________
___________________
____________________ Р.Г. Тарасов
___________________ ___________________
М.П.
М.П.
Приложение №3
к Договору № ____/20___
от «___» __________ 20___ г.
ГРАФИК ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА
Сроки исполнения Договора
№
п/п
Наименование
Оборудования
Вакуумная система
_______________
Количество
1
Поставка
Оборудования на
склад Заказчика
10-12 недель с даты
заключения
Договора
1
Вскрытие упаковки
Оборудования,
приемка
оборудования по
количеству,
комплектности и
внешнему виду
(подписание
товарной накладной
по форме ТОРГ-12)
2 рабочих дня с даты
получения
Поставщиком
уведомления
Заказчика согласно
п. 4.4 Договора
Шеф-монтажные работы,
обучение (инструктаж)
специалистов Заказчика,
запуск Оборудования в
эксплуатацию (демонстрация
работоспособности)
7 рабочих дней с даты
получения
Поставщиком
уведомления
Заказчика,
согласно п. 2.3.2 Договора
Количество представителей Поставщика, направляемых к Заказчику для выполнения шеф-монтажных
работ, проведения обучения (инструктажа) специалистов Заказчика и сдачи Оборудования в эксплуатацию – ___
специалист___.
ЗАКАЗЧИК:
Генеральный директор
ОАО «НПП «Завод Искра»
ПОСТАВЩИК:
____________________
____________________
____________________ Р.Г. Тарасов
____________________ ________________
М.П.
М. П.
Приложение №4
к Договору № ____/20___
от «___» __________ 20___ г.
УТВЕРЖДАЮ:
ЗАКАЗЧИК
Генеральный директор
ОАО «НПП «Завод Искра»
УТВЕРЖДАЮ:
ПОСТАВЩИК
___________________
___________________
____________________ Р.Г. Тарасов
___________________ __________________
М.П.
М.П.
ФОРМА АКТА
сдачи Оборудования в эксплуатацию
“____”_______________ 201__ г.
г. Ульяновск
Комиссия в составе
от ОАО «НПП «Завод Искра»:
1. ________________ , действующий на основании доверенности ________________ ,
2. ________________, действующий на основании доверенности ________________,
от Поставщика:
1. ________________, действующий на основании доверенности ________________,
составила акт о нижеследующем:
В отношении _____________ , поставленного по Договору №____________ от ____________ 20___ г.
_________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________,
заводской
номер ________ (далее – Оборудование) в период с ________20___г. по ________ 20___г. выполнены шефмонтажные работы, проведена сдача Оборудования.
2. Проведено обучение (инструктаж) следующих специалистов Заказчика:
1.
№
п/п
1
2
…
Наименование должности
ФИО
Примечание:
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________
Оборудование соответствует требованиям Договора, Технического задания к Договору, полностью комплектно
(включая техническую документацию) и находится в исправном состоянии.
Настоящий акт составлен в том, что работы в отношении указанного Оборудования по Договору №____________
от ____________ 20___ г. выполнены в полном объеме и является основанием для окончательной оплаты
стоимости указанного Оборудования.
ПОДПИСИ:
от ОАО «НПП «Завод Искра»:
1. __________________________________ _____________
2. __________________________________ _____________
От Поставщика:
1. __________________________________ ____________
Приложение №5
к Договору № ____/20___
от «___» __________ 20___ г.
Форма Акта вскрытия упаковки
Дата: «___» _____________ 201___ г.
Место: г.Ульяновск, проспект Нариманова, д.75, ОАО «НПП «Завод Искра».
Комиссия в составе
от ОАО «НПП «Завод Искра»:
1. __________________________ , действующий на основании доверенности №___ от «___» ______,
(ФИО, должность)
2. ___________________________, действующий на основании доверенности №___ от «___» ______,
(ФИО, должность)
от Поставщика ____________________________:
(указать наименование поставщика)
Представитель________________, действующий на основании доверенности №___ от «___» ______,
(ФИО, должность)
Или
Представитель отсутствует.
составила акт о нижеследующем:
Комиссия произвела осмотр упаковки Оборудования_________________________________________ ,
(точное наименование Оборудования)
поставленного по Договору №________ от ____________ 20___ г.
Оборудование упаковано в ______________________________________. Упаковка (выбрать нужное):
Не имеет повреждений.
Имеет следующие повреждения: ____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
Комиссия произвела вскрытие упаковки.
Комиссия установила, что Оборудование (выбрать нужное):
Не имеет внешних повреждений.
Имеет следующие внешние повреждения: ___________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
Комплектность Оборудования проверена и (выбрать нужное):
Соответствует Договору, Техническому заданию к Договору.
Имеет следующие несоответствия Договору, Техническому заданию к Договору:___________________
_____________________________________________________________________________________________
Срок для устранения обнаруженного несоответствия:_______________________________________________
Иные замечания членов Комиссии: ______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
ПОДПИСИ:
от ОАО «НПП «Завод Искра»:
_________________________________ _____________
__________________________________ ____________
От __________________:
__________________________________ ____________
Приложение №6
к Договору № ____/20___
от «___» __________ 20___ г.
Форма
Акта о недостатках Оборудования
Дата: «___» _____________ 201___ г.
Место: г.Ульяновск, проспект Нариманова, д.75, ОАО «НПП «Завод Искра»
Комиссия в составе
от ОАО «НПП «Завод Искра»:
1. __________________________ , действующий на основании доверенности №___ от «___» ______,
(ФИО, должность)
2. ___________________________, действующий на основании доверенности №___ от «___» ______,
(ФИО, должность)
от Поставщика ____________________________:
(указать наименование поставщика)
Представитель________________, действующий на основании доверенности №___ от «___» ______,
(ФИО, должность)
составила акт о нижеследующем:
Комиссия произвела осмотр Оборудования_________________________________________ , зав.№________,
(точное наименование Оборудования)
поставленного по Договору №________ от ____________ 20___ г.
Настоящий акт составлен: (выбрать нужное)
после вскрытия упаковки;
в ходе проведения шеф-монтажных работ.
Комиссия установила, что Оборудование (выбрать нужное):
Не имеет внешних повреждений.
Имеет следующие внешние повреждения: ___________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
Комплектность Оборудования проверена и (выбрать нужное):
Соответствует Договору, Техническому заданию к Договору.
Имеет следующие несоответствия Договору, Техническому заданию к Договору:___________________
_____________________________________________________________________________________________
Срок для устранения обнаруженного несоответствия:_______________________________________________
Оборудование (выбрать нужное):
Не имеет иных недостатков, работоспособно, может быть введено в эксплуатацию;
Имеет следующие недостатки: ___________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
Может быть введено в эксплуатацию;
Не может быть введено в эксплуатацию.
ПОДПИСИ:
от ОАО «НПП «Завод Искра»:
_________________________________ _____________
__________________________________ ____________
От ___________________:
__________________________________ ____________
Приложение №7
к Договору № ____/20___
от «___» __________ 20___ г.
ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ (ИНСТРУКТАЖА) СПЕЦИАЛИСТОВ ЗАКАЗЧИКА
по работе на Оборудовании
Общая продолжительность курса составляет ____________ часов.
1. Порядок включения и выключения Оборудования.
2. Работа с электрической системой Оборудования:
2.2.1. Состав электрической системы.
2.2.2. Диагностика электрической системы.
2.2.3. Поиск и устранение основных неисправностей в электрической системе.
2.2.4. Обучение (инструктаж) по программированию контроллеров и обучению работе с контроллерами.
3. Работа с механической частью Оборудования:
3.3.1. Состав и устройство механической части.
3.3.2. Диагностика механической части Оборудования.
3.3.3. Поиск и устранение основных неисправностей механической части.
4. Периодичность обслуживания Оборудования.
5. Работы по текущему ремонту Оборудования (замена расходных и быстроизнашиваемых деталей,
регулировка).
6. Пробные испытания.
ЗАКАЗЧИК:
Генеральный директор
ОАО «НПП «Завод Искра»
___________________ Р.Г. Тарасов
«___» __________ 20___ г.
м.п.
ПОСТАВЩИК:
________________________
________________________
___________________ __________________
«___» __________ 20___ г.
м.п.
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа