close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
Утверждено
протокол № 26 п. 6 от 12 апреля 2013 года
Документация
на проведение запроса предложений по выбору организации на оказание услуг «Монтаж
охранной сигнализации в устройствах самообслуживания (банкомат,
информационно-платежный терминал)
для нужд Пермского отделения № 6984 ОАО «Сбербанк России»
среди поставщиков, аккредитованных по итогам квалификационного отбора, проведенного
02 апреля 2013 года.
1. Общие сведения о запросе предложений
1.1. Заказчик — Пермское отделение № 6984 ОАО «Сбербанк России» (614990, г.
Пермь, ул. Монастырская, 4), далее по тексту Банк.
Дата объявления запроса предложений –.16 апреля 2013 года.
 Дата окончания подачи предложений – 10:00 (время московское) «22» апреля 2013
года.
 Дата подведения итогов запроса предложений2 26 апреля 2013 года.
 Место рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов
закупки г. Пермь, ул. Клары Цеткин, 10а.
 Количество победителей запроса предложений – один.
1.2. Контактное лицо со стороны Банка – Шиленков Василий Васильевич т. 8(342) 219-
97-53, Лаврукович Сергей Феликсович 8(342) 210-21-87, Петрухин Владислав
Юрьевич 8(342) 210-24-88, e-mail: [email protected]
2. Требования к предмету запроса предложений
2.1. Предметом конкурса является выбор организации на оказание услуг «Монтаж
охранной сигнализации в устройствах самообслуживания (банкомат,
информационно-платежный терминал) для нужд Пермского отделения № 6984
ОАО «Сбербанк России». Местоположение и модель устройств, установленных до
01 января 2013 года, приведены в приложении № 1 к конкурсной документации.
Монтаж охранной сигнализации в устройствах самообслуживания, устанавливаемых
после 01 января 2013 года, будет осуществляться по мере ввода их в эксплуатацию.
Оплата за выполненные работы – по разовому счету. При этом, стоимость монтажных
работ не должна превышать заявленную частником конкурса.
2.2. Требования к предмету запроса предложений (к функциональным характеристикам
(потребительским свойствам) и/или качественным характеристикам, количеству
(объему) закупаемых товаров (результатам выполняемых работ, оказываемых услуг))
приведены в приложении №1 «Техническое задание» к запросу предложения.
3. Требования к условиям исполнения договора, генерального соглашения, гарантийного
письма (далее – Договор)
3.1. Требования к условиям Договора, к порядку формирования стоимости продукции
(расходы на перевозку, уплату налогов, таможенных пошлин, расходы на сборку,
установку и пр. расходы, которые должны/могут быть включены в стоимость),
условиям оплаты, срокам/периодам поставки товаров (выполнения работ, оказания
услуг), расходам на эксплуатацию, сроку и объему гарантии, а также прочим
условиям договора приведены в приложении № 3 «Проект договора» к запросу
предложений.
3.2. Сведения о начальной (максимальной) цене договора (приложение № 1 «План
подключения устройств самообслуживания в Пермском отделении № 6984 ОАО
«Сбербанк России»):
─ Приобретение "Юпитер 4GSM", монтаж и пусконаладочные работы. Категория 1.
Рядом стоящие устройства самообслуживания. Подключение охранной
сигнализации УС к одному ППКОП «Юпитер IP/GPRS 4» - работы с учетом
2
С учетом срока утверждения решения Конкурсной комиссии Правлением Банка (если сумма закупки
превышает полномочия Конкурсной комиссии).
оборудования должны составлять не более 6 000 рублей с НДС за одно устройство
самообслуживания;
─ Приобретение "Юпитер 4GSM", монтаж и пусконаладочные работы. Категория 2.
Устройства самообслуживания, в которых установленный ППКОП необходимо
заменить на ППКОП «Юпитер IP/GPRS 4» - работы с учетом оборудования
должны составлять не более 10 200 рублей с НДС за одно устройство
самообслуживания;
─ Полный монтаж охранной сигнализации. Категория 3. Рядом стоящие устройства
самообслуживания. Подключение охранной сигнализации УС к одному ППКОП
«Юпитер IP/GPRS 4» - работы с учетом оборудования должны составлять не
более 13 000 рублей с НДС за одно устройство самообслуживания;
─ Полный монтаж охранной сигнализации. Категория 4. Устройства
самообслуживания оборудуются всеми элементами охранной сигнализации работы с учетом оборудования должны составлять не более 20 000 рублей с НДС
за одно устройство самообслуживания;
─ Максимальная стоимость работ по установленным УС в 2012 году - не
более 4 091 800 рублей (приложение № 1 «План подключения устройств
самообслуживания в Пермском отделении № 6984 ОАО "Сбербанк России»).
3.3. Если общая стоимость товара, работы, услуги, указанная в предложении Участника
превышает начальную максимальную стоимость договора, данное предложение не
рассматривается.
4. Требования к форме и содержанию предложения Участника
4.1. Требования к содержанию, оформлению, сроку действия предложения Участника,
инструкции по его заполнению приведены в приложениях № 2 и № 3.
5. Порядок подачи предложений
5.1. Любой Участник может подать только одно предложение в отношении предмета
запроса предложения. Предложения
предоставляются в письменном виде в
запечатанном конверте.
Адрес приема заявок:
УНиМТО Западно-Уральского банка ОАО «Сбербанк
России» специалисту УНиМТО – Быстроумовой Галине Владимировне по
адресу: г. Пермь, ул. Клары Цеткин, 10а, каб. 506. тел. 210-26-49.
5.2. В предложении указывается:

полное наименование Участника (с указанием организационно-правовой
формы; в соответствии с учредительными документами (устав и пр.);

предмет запроса предложений.
5.3. Предложения, поступившие после установленного срока, не принимаются.
6. Отзыв (замена) предложения
6.1. Предложение может быть отозвано (заменено) Участником запроса предложения:
 письменным запросом в адрес УНиМТО Западно-Уральского банка ОАО «Сбербанк
России» специалисту УНиМТО – Быстроумовой Галине Владимировне по адресу: г.
Пермь, ул. Клары Цеткин, 10а, каб. 506. тел. 210-26-49.
не позднее установленной даты окончания подачи предложений.
7. Запрос на разъяснение документации по запросу предложений
7.1. Все вопросы должны направляться в письменном или электронном виде по адресу
г. Пермь, ул. Советская, 36, каб. 216 или на e-mail: [email protected],
не позднее, чем за 2 (Два) рабочих дня до даты окончания подачи предложений.
8.1. Ответы на заданные вопросы в течение 2 рабочих дней со дня их получения будут
направлены Банком (без указания компании, задавшей вопрос) всем приглашенным
Участникам запроса предложений.
8.2. Банк оставляет за собой право не отвечать на отдельные вопросы.
8. Внесение изменений в запрос предложений
8.3. Банк вправе внести изменения в запрос предложений до истечения срока приема
предложений Участников.
8.4. Информация о внесении изменений (в т.ч. о продлении срока подачи предложений)
направляется Банка всем приглашенным Участникам запроса предложений.
9. Прочие положения
9.1. Банк может запросить у Участников разъяснения их предложений, образцы
продукции. Предоставленные Участником разъяснения не должны изменять суть
предложения.
9.2. Банк оставляет за собой право проводить с победителем запроса предложений
дополнительные переговоры по оптимизации стоимости продукции, являющейся
предметом запроса предложений.
9.3. Банк вправе изменить требования к порядку оплаты по заключаемому с победителем
запроса предложений договору (в том числе об отмене аванса) в зависимости от
финансового состояния победителя запроса предложений.
9.4. Банк обеспечивает конфиденциальность полученных от Участников сведений, в том
числе содержащихся в предложениях. Предоставление этой информации другим
Участникам запроса предложений или третьим лицам возможно только в случаях,
прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации и документацией
по запросу предложений.
9.5. Участники, подавшие предложения, обязаны обеспечить конфиденциальность
сведений, содержащихся в предложениях до времени и даты окончания приема
предложений.
9.6. Банк не осуществляет возмещение участникам запроса предложений затрат,
связанных с участием в запросе предложений, а также затрат, связанных с
разработкой и изготовлением образцов продукции, произведенных для участия в
запросе предложений.
9.7. Банк вправе отказаться от проведения закупки при проведении запроса предложений
в срок не позднее даты окончания приема предложений Участников;
9.8. Банк размещает соответствующее извещение об отказе от проведения закупки на
своем сайте и официальном сайте Российской Федерации (далее официальный сайт)
и, в случае Закупочных процедур с ограниченным количеством Участников,
информирует о принятом решении каждого Участника.
10. Критерии оценки участников
10.1. Конкурсная комиссия оценивает предложения в соответствии с порядком оценки и
сопоставления предложений Участников (приложение № 4).
10.2. Победителем признается Участник, который сделал лучшее предложение.
11. Подписание Договора
11.1. С победителем запроса предложений будет заключаться договор (генеральное
соглашение) на условиях, указанных в приложении №3, сроком до 31 декабря 2013
года.
11.2. Договор между Банком и Победителем запроса предложений подписывается на
основании Протокола о результатах запроса предложений и предложения победителя,
а также протокола переговоров (при их проведении).
12. Уведомление Участников запроса предложений о результатах запроса предложений
12.1. Банк направляет всем Участникам выписку из протокола о результатах проведенного
запроса предложений, в котором указывается сокращенное наименование Победителя
запроса предложений».
Приложения:
Приложение № 1. Техническое задание
Приложение № 2. Требования к оформлению и содержанию предложения Участника (Форма
письма о подаче предложения Коммерческое предложение. Форма коммерческого предложения.
Форма Технического предложения. Форма Анкеты Участника.)
Приложение № 3. Проект договора (типовая форма, существенные условия договора)
Приложение № 4. Порядок оценки и сопоставления предложений Участников.
Приложение № 1
к запросу предложений
Техническое задание
1. Основные требования к системе охранной сигнализации:
1.1. Гарантированная работа в круглосуточном режиме (24 часа, 7 дней в неделю);
1.2. Время автономной работы при отключении эл. питания 220В не менее 6 часов.
1.3. Передача тревожного сигнала осуществляется по GSM каналам (основному или
дублирующему). В случае отключения одного из каналов связи, переключение на
резервный канал должно осуществляться в автоматическом режиме.
1.4. Информационно-платежные терминалы, установленные во внутренних
помещениях ритейлеров, торговых центров, торгово-развлекательных центров, бизнесцентров, гипермаркетов, продуктовых и не продуктовых сетей, которые оборудованы
охранной сигнализацией, выведенной на ПЦО охраняющей организации, охранной
сигнализацией не оборудуются.
1.5. В случае нахождения в одной сторонней организации нескольких устройств
самообслуживания, шлейфы охранной сигнализации каждого устройства объединить в
единую зону.
1.6. Установленное оборудование должно иметь все необходимые сертификаты.
2. Рекомендация к комплекту оборудования и его места установки:
В качестве приемно-контрольного прибора системы передачи извещений
предусмотреть установку ППКОП «Юпитер IP/GPRS 4» без УВС.
Для банкоматов размещение ППКОП «Юпитер IP/GPRS 4» обеспечить в сервисной
части. Для информационно-платежных терминалов размещение ППКОП «Юпитер
IP/GPRS 4» предусмотреть в отдельном, запирающимся на замок (с ключом)
металлическом ящике с вентиляцией, обеспечивающем нормальный тепловой режим
работы прибора. Металлический ящик должен быть размещен в непосредственной
близости от устройства самообслуживания, на стене или за подвесным потолком (по
согласованию с собственником помещений). Дверь металлического ящика должна быть
оборудована охранным извещателем «на открытие».
Сейф устройств самообслуживания необходимо оборудовать охранным изещателем
«Шорох-2». Для банкоматов, установку охранного извещателя «Шорох-2» предусмотреть
внутри сейфа. Для информационно-платежных терминалов, установку охранного
извещателя «Шорох-2» предусмотреть снаружи, на верхней стенке сейфа.
Двери сейфов устройств самообслуживания, а также внешние фальш-двери сейфов
информационно-платежных терминалов оборудованы
заводом изготовителем
магнитоконтактными извещателями с подключенными к ним кабелями, длинной 1,5 м.
Данные извещатели необходимо подключить к ППКОП «Юпитер IP/GPRS 4».
Оборудовать магнитоконтактным извещателем фальш-двери сейфов банкоматов.
Постановка/снятие с охраны ППКОП «Юпитер IP/GPRS 4» должна осуществляться
«proximity картами». Для каждого устройства самообслуживания предусмотреть 5 (пять)
«proximity карт». Считыватель «proximity карт» должен быть установлен:
информационно-платежный терминал – верхняя часть над монитором; банкомат – внутри
сервисной части по согласованию с специалистами отдела технических средств защиты.
Предусмотреть световой индикатор состояния ППКОП «Юпитер IP/GPRS 4» («под
охраной», «снят с охраны», «тревога»). Световой индикатор разместить на одной из
боковых стенок сервисной (верхней) части устройства самообслуживания.
Требования к сроку действия предложения
Предложение действительно в течение срока, указанного Участником в письме о
подаче предложения. В любом случае этот срок не должен быть менее чем 90 календарных
дней со дня, следующего за днем окончания приема предложений.
Указание меньшего срока действия может служить основанием для отклонения
предложения.
Требования к составу предложения
Все документы, входящие в предложение, должны быть составлены на русском
языке за исключением нижеследующего.
Документы, оригиналы которых выданы Участнику третьими лицами на
иностранном языке, должны быть представлены на языке оригинала с обязательным
приложением перевода этих документов на русский язык, заверенным в установленном
порядке (Документы, полученные из-за границы, должны быть апостилированы с
нотариально удостоверенным переводом на русский язык). При выявлении расхождений,
между текстом на русском языке и на языке оригинала, преимущество будет отдано
тексту на русском языке.
Банк вправе не рассматривать документы, не переведенные на русский язык.
В документах, входящих в предложение, денежные обязательства должны быть
выражены в российских рублях.
В стоимость предложения должна быть включена сумма НДС, а также все налоги и
сборы.
ПЛАН
подключения устройств самообслуживания в Пермском отделении № 6984 ОАО "Сбербанк России"
№
п/п
Город
Адрес
Место
Модель
Срок
выполнения
монтажа
Монтаж, руб.
(с НДС)
Приобретение "Юпитер 4GSM", монтаж и пусконаладочные работы.
Категория 1. Рядом стоящие устройства самообслуживания. Подключение охранной сигнализации УС к одному ППКОП «Юпитер
IP/GPRS 4».
1
Пермь
пр-т Парковый,5
Супермаркет Талан
NCR 6676
6 000,00
2
Пермь
пр-т Парковый,5
Супермаркет Талан
СКС 522
6 000,00
3
Пермь
ул. Ветлужская,60
Магазин Добрыня
NCR 6676
6 000,00
4
Пермь
ул. Ветлужская,60
Магазин "Добрыня"
NCR 6622
6 000,00
5
Пермь
ул. Генерала Черняховского,21
М-н МИКАДО
NCR 6622
6 000,00
6
Пермь
ул. Генерала Черняховского,21
М-н МИКАДО
СКС 552
6 000,00
7
Пермь
ул. Кабельщиков,87
м-н "Продукты"
СКС 522.18
6 000,00
8
Пермь
ул. Кабельщиков,87
Магазин "Продукты"
NCR 6622
6 000,00
9
Пермь
ул. Маршала Рыбалко,41а
Магазин Добрыня
NCR 6676
6 000,00
10
Пермь
ул. Маршала Рыбалко,41а
Супермаркет Добрыня
СКС 552
6 000,00
11
Пермь
ул. Юрша,62
магазин "Добрыня"
NCR 6622
6 000,00
12
Пермь
ул. Юрша,62
Магазин Добрыня
СКС 522
6 000,00
Категория 2. Устройства самообслуживания, в которых установленный ППКОП необходимо заменить на ППКОП «Юпитер IP/GPRS
4».
13
БЕРШЕТЬ
ул. Садовая,2
Магазин "Центральный"
NCR 5877
10 200,00
14
Кондратово
ул. Культуры,5,к. А
Магазин Норман
DSV-58C
10 200,00
15
Кондратово
ул. Культуры,5,к. 2
Супермаркет "Красавинский"
NCR 5877
10 200,00
16
Краснокамск
ул. Калинина,12
магазин "Добрыня"
NCR 6632
10 200,00
17
Култаево
ул. Октябрьская,18
магазин "Култаевский"
NCR 5877
10 200,00
18
Лобаново
ул. Центральная,24
Магазин "Свой"
NCR 6632
10 200,00
19
Майский
ул. Центральная,3,к. А
Свинокомплекс Майский
NCR 6622
10 200,00
DSV-58C
10 200,00
20
Мулянка
ул. Октябрьская,41
Магазин "Хозяйственные
товары"
21
Нижние Муллы
ул. Октябрьская,43
Магазин "Муллинский"
NCR 6622
10 200,00
22
Нижние Муллы
ул. Октябрьская,45,к. А
Магазин "Муллинский"
DSV-58C
10 200,00
23
Новые Ляды
ул. Островского,87
Торговый центр "Ляды"
NCR 5877
10 200,00
24
Пермь
Герое Хасана,105 кор. 70
Домостил
NCR 5886
10 200,00
25
Пермь
Комсомольский пр.34а
УФМС
СКС 552
10 200,00
26
Пермь
пр-т Парковый,17
супермаркет Добрыня
NCR 6632
10 200,00
27
Пермь
пр-т Парковый,17
Супермаркет Добрыня
СКС 552
10 200,00
28
Пермь
пр-т Парковый,8
Супермаркет Добрыня
NCR 6632
10 200,00
29
Пермь
ул. 1905 Года,18
Магазин "Ангор"
NCR 6622
10 200,00
30
Пермь
ул. 9 Января,16,к. 5
МК Красный Октябрь
NCR 5877
10 200,00
31
Пермь
ул. Адмирала Ушакова,55
Сотис-М
NCR 6632
10 200,00
32
Пермь
ул. Адмирала Ушакова,8
Магазин Магнит
NCR 6622
10 200,00
33
Пермь
ул. Бумажников,1
ЗАО ПЦБК
NCR 5877
10 200,00
34
Пермь
ул. Васильева,1
Гипсополимер
NCR 5877
10 200,00
35
Пермь
ул. Ветлужская,62
Техноресурс Плюс
СКС 522
10 200,00
36
Пермь
ул. Вильямса,45
Магазин Вектор
NCR 6632
10 200,00
37
Пермь
ул. Восстания,12
Магазин Висим
NCR 5877
10 200,00
38
Пермь
ул. Гашкова,19,к. А
Магазин "Семья"
NCR 5877
10 200,00
39
Пермь
ул. Генерала Панфилова,12
Супермаркет "Виват"
NCR 6676
10 200,00
40
Пермь
ул. Генерала Черняховского,76
ООО ПКФ Вектор
NCR 6676
10 200,00
41
Пермь
ул. Дружбы,34
Магазин "Добрыня"
NCR 6676
10 200,00
42
Пермь
ул. Ивана Франко,38
магазин Берег
NCR 6676
10 200,00
43
Пермь
ул. Карпинского,83
Супермаркет Диско
NCR 6676
10 200,00
44
Пермь
ул. Ким,75
м-н Пятерочка
NCR 6632
10 200,00
45
Пермь
ул. Ким,9
Магазин Добрыня
NCR 5877
10 200,00
46
Пермь
ул. Крупской,42
м-н Знание
NCR 5877
10 200,00
47
Пермь
ул. Ленина,50
УК Витус
NCR 6622
10 200,00
48
Пермь
ул. Макаренко,20
м-н ПАРУС
СКС 552
10 200,00
49
Пермь
ул. Менжинского,39
Магазин Парус
NCR 5877
10 200,00
50
Пермь
ул. Менжинского,39
м-н ПАРУС
СКС 522
10 200,00
51
Пермь
ул. Мира,114
Супермаркет Магнит
NCR 6622
10 200,00
52
Пермь
ул. Попова,59а
ТЦ Тополя
NCR 6632
10 200,00
53
Пермь
ул. Репина,2
м-н Салют
NCR 6676
10 200,00
54
Пермь
ул. Репина,71
м-н Купец Богатовъ
СКС 552
10 200,00
55
Пермь
ул. Сестрорецкая,20
магазин "На пяточке"
СКС 552
10 200,00
56
Пермь
ул. Сестрорецкая,20
магазин "Добрый дом"
NCR 6622
10 200,00
57
Пермь
ул. Советской Армии,47
Супермаркет Добрыня
NCR 6632
10 200,00
58
Пермь
ул. Солдатова,24
Магазин "Добрыня"
NCR 6676
10 200,00
59
Пермь
ул. Социалистическая,10
м-н Виват
NCR 6622
10 200,00
60
Пермь
ул. Социалистическая,10
м-н Солнечный
СКС 552
10 200,00
61
Пермь
ул. Стахановская,54
ООО "Иола"
NCR 6676
10 200,00
62
Пермь
ул. Техническая,13
ТЦ Тургеневский
NCR 6676
10 200,00
63
Пермь
ул. Тургенева,33
ТЦ Авангард
NCR 6632
10 200,00
64
Пермь
ул. Холмогорская,2
Магазин "Ангор"
NCR 6622
10 200,00
65
Пермь
ул. Целинная,31
Магазин "Магазин 58"
NCR 6676
10 200,00
66
Пермь
ул. Юрша,62
магазин "Добрыня"
СКС 552
10 200,00
67
Пермь
ш. Космонавтов,393
ТЦ Метро
NCR 5877
10 200,00
68
Пермь,п Новые
Ляды
ул. Островского, 87
Аптека ТЦ ООО Ляды
NCR 5877
10 200,00
69
Платошино
ул. Владимирова,19
здание магазина Птица
NCR 5887
10 200,00
70
Протасы
11 квартал.11
Магазин "Елена"
DSV-52C
10 200,00
71
Сылва
пер. Заводской,19
Магазин Птица
NCR 6622
10 200,00
72
Усть-Качка
Усть-Качка, стр. сан. Русь
проходная санатория Русь
NCR 5877
10 200,00
73
Ферма
ул. Некрасова,22
Аптека
NCR 5877
10 200,00
Полный монтаж охранной сигнализации
Категория 3. Рядом стоящие устройства самообслуживания. Подключение охранной сигнализации УС к одному ППКОП «Юпитер
IP/GPRS 4».
74
Звездный
ул. Ленина,10
ДК Российской Армии
NCR 5877
13 000,00
75
Звездный
ул. Ленина,10
ДКРА
NCR 5877
13 000,00
76
Кондратово
ул. Культуры,5а
супермаркет <Норман>
NCR 6622
13 000,00
77
Краснокамск
пр-т Мира,14
Административное здание
ОАО Уралсвязьинформ
NCR 5877
13 000,00
78
Краснокамск
пр-т Мира,6
Супермаркет "Виват"
NCR 6632
13 000,00
79
Краснокамск
пр-т Мира,6
Супермаркет Виват
NCR 5877
13 000,00
80
Краснокамск
ул. Большевистская, 6
Супермаркет РИВА
СКС 522
13 000,00
81
Краснокамск
ул. Большевистская,6
Магазин Рива
NCR 6632
13 000,00
82
Краснокамск
ул. Геофизиков,6
Торговый дом Добрыня
NCR 5877
13 000,00
83
Пермь
бул. Гагарина,91
м-н Виват
NCR 5877
13 000,00
84
Пермь
бул. Гагарина,91
м-н Виват
NCR 6622
13 000,00
85
Пермь
бул. Гагарина,91
м-н Виват
СКС 552
13 000,00
86
Пермь
пр-т Комсомольский,93
ОАО Протон-ПМ
NCR 5877
13 000,00
87
Пермь
пр-т Комсомольский,93
ОАО Протон-ПМ
NCR 5877
13 000,00
88
Пермь
ул. 25 Октября,106
ОАО ПНППК
DSV-58C
13 000,00
89
Пермь
ул. 25 Октября,106
ОАО ПНППК
NCR 5877
13 000,00
90
Пермь
ул. Анвара Гатауллина,5
Магазин "Виват"
NCR 6622
13 000,00
91
Пермь
ул. Анвара Гатауллина,5
Магазин "Виват"
СКС 552
13 000,00
92
Пермь
ул. Гашкова,24
м-н Виват
NCR 6622
13 000,00
93
Пермь
ул. Гашкова,24
м-н Виват
СКС 552
13 000,00
94
Пермь
ул. Героев Хасана,56
ТЦ "Евразия"
NCR 6622
13 000,00
95
Пермь
ул. Героев Хасана,56
ТЦ "Евразия"
СКС 552
13 000,00
96
Пермь
ул. Гремячий Лог,1
ПВИ ВВ МВД РФ
NCR 5877
13 000,00
97
Пермь
ул. Гремячий Лог,1
ПВИ ВВ МВД РФ
NCR 5877
13 000,00
98
Пермь
ул. Докучаева,31
ОАО "ПЗСП"
NCR 6622
13 000,00
99
Пермь
ул. Докучаева,31
ОАО "ПЗСП"
СКС 552
13 000,00
100
Пермь
ул. Крупской,55
м-н Виват
NCR 6622
13 000,00
101
Пермь
ул. Крупской,55
м-н Виват
СКС 552
13 000,00
102
Пермь
ул. Маршала Рыбалко,103
магазин Мясковна
NCR 5877
13 000,00
103
Пермь
ул. Маршала Рыбалко,103
магазин Мясковна
СКС 552
13 000,00
104
Пермь
ул. Маршала Рыбалко,42
Супермаркет Виват
NCR 6676
13 000,00
105
Пермь
ул. Маршала Рыбалко,42
Супермаркет Виват
СКС 522.18s
13 000,00
106
Пермь
ул. Мира,2
Магазин Виват
NCR 6676
13 000,00
107
Пермь
ул. Мира,2
супермаркет Виват
СКС 552
13 000,00
108
Пермь
ул. Мира,41/1
ТРК Столица
NCR 6632
13 000,00
109
Пермь
ул. Мира,41/1
ТРК Столица
NCR 6632
13 000,00
110
Пермь
ул. Нефтяников,37а
Супермаркет Виват
NCR 6676
13 000,00
111
Пермь
ул. Нефтяников,37а
Супермаркет Виват
СКС 552
13 000,00
112
Пермь
ул. Подлесная,43б
Магазин Виват
NCR 5877
13 000,00
113
Пермь
ул. Подлесная,43б
Магазин Виват
NCR 6676
13 000,00
114
Пермь
ул. Революции,13
Гипермаркет Семья
NCR 5877
13 000,00
115
Пермь
ул. Революции,13
Гипермаркет "Семья"
NCR 6622
13 000,00
116
Пермь
ул. Уральская,85
м-н Виват
NCR 6622
13 000,00
117
Пермь
ул. Уральская,85
м-н Виват
NCR 6622
13 000,00
118
Пермь
ш. Космонавтов,65
Гипермаркет Виват
NCR 6676
13 000,00
119
Пермь
ш. Космонавтов,65
Гипермаркет Виват
СКС 552
13 000,00
120
Баш-култаево
ул. Солнечная,2
Транснефть с.Баш-Култаево
NCR 6622
20 000,00
121
Гамово
ул. 50 Лет Октября,8,к. А
магазин
NCR 6622
20 000,00
122
Звездный
ул. Школьная,3,к. А
магазин Монетка
СКС 552
20 000,00
123
Краснокамск
пр-т Маяковского,3,к.
Торговый центр Острова
СКС 552
20 000,00
Категория 4. Устройства самообслуживания оборудуются всеми элементами охранной сигнализации.
124
Краснокамск
ул. Калинина,5,стр. Б
Супермаркет Норман
NCR 5877
20 000,00
125
Краснокамск
ул. Коммунистическая,44
Административное здание
ОАО ТГК-9 (Закамская ТЭЦ-5)
NCR 5877
20 000,00
126
Краснокамск
ул. Школьная,13
Административное здание
КБФГ-филала ФГУП Гознак
NCR 6622
20 000,00
127
Краснокамск
ул. Энтузиастов,13,стр. А
Супермаркет Норман
NCR 6622
20 000,00
128
Новые Ляды
ул. нет, нет
ОАО ПМЗ ЗИС-3
NCR 6622
20 000,00
129
Новые Ляды
ул. нет, нет, стр. Протон
проходная завода
NCR 5877
20 000,00
130
Пермь
бул. Гагарина,65
ВЦ "Пермская Ярмарка"
NCR 6676
20 000,00
131
Пермь
проезд Серебрянский,16
Магазин "Добрыня"
NCR 6632
20 000,00
132
Пермь
пр-т Декабристов,39
Жилкомсервис
СКС 552
20 000,00
133
Пермь
пр-т Комсомольский,11
Супермаркет Виват
NCR 6676
20 000,00
134
Пермь
пр-т Комсомольский,34
Институт "Промстройпрект"
NCR 6676
20 000,00
135
Пермь
пр-т Комсомольский,48
ТГК-9
NCR 6632
20 000,00
136
Пермь
пр-т Комсомольский,54
ТЦ Гостинный двор
NCR 6632
20 000,00
137
Пермь
пр-т Комсомольский,55
ТД "Спорт"
NCR 6632
20 000,00
138
Пермь
пр-т Комсомольский,93
ПМЗ - Обвинские проходные
NCR 5877
20 000,00
139
Пермь
пр-т Парковый,33
ТЦ Уралимпекс
Наутилус 7600
20 000,00
140
Пермь
ул. 1905 Года,2
ТЦ "1905"
NCR 6622
20 000,00
141
Пермь
ул. 1905 Года,35
Горынские проходные, ОАО
Мотовилихинские заводы
NCR 5887
20 000,00
142
Пермь
ул. 25 Октября,10
ПГСА
NCR 6632
20 000,00
143
Пермь
ул. 9 Мая,30
ГорЭлекроТранс
СКС 552
20 000,00
144
Пермь
ул. Адмирала Ушакова,30
супермаркет Виват
NCR 6632
20 000,00
145
Пермь
ул. Адмирала Ушакова,55/2
супермаркет "Виват"
NCR 6632
20 000,00
146
Пермь
ул. Академика Веденеева,29
Магазин Виват
NCR 5877
20 000,00
147
Пермь
ул. Братская,177
НПО Биомед
NCR 5877
20 000,00
148
Пермь
ул. Веденеева,29
м-н Виват
СКС 552
20 000,00
149
Пермь
ул. Газеты Звезда,38б
Гостиница New Star
NCR 6676
20 000,00
150
Пермь
ул. Гальперина,6
ОАО Сорбент
NCR 5887
20 000,00
151
Пермь
ул. Генерала Черняховского,88
Магазин Виват
NCR 5877
20 000,00
152
Пермь
ул. Героев Хасана, 106
ОАО "Сан Интербрю"
WB 25
20 000,00
153
Пермь
ул. Героев Хасана, 106
УралАлко
WB WB25
20 000,00
154
Пермь
ул. Героев Хасана,102
ОАО Юнимилк
NCR 5877
20 000,00
155
Пермь
ул. Героев Хасана,104
УралАлко
NCR 6622
20 000,00
156
Пермь
ул. Героев Хасана,106
ОАО Сан ИнБев
NCR 6632
20 000,00
157
Пермь
ул. Героев Хасана,109
Магазин Баумолл
NCR 6676
20 000,00
158
Пермь
ул. Героев Хасана,110
ЗАО Пермрыба
NCR 5887
20 000,00
159
Пермь
ул. Героев Хасана,21
Супермаркет "Семья"
NCR 6622
20 000,00
160
Пермь
ул. Героев Хасана,34
Супермаркет "Семья"
NCR 6632
20 000,00
161
Пермь
ул. Героев Хасана,38
Пермская ТЭЦ-6
NCR 6622
20 000,00
162
Пермь
ул. Героев Хасана,41
ПНИТИ
NCR 5877
20 000,00
163
Пермь
ул. Героев Хасана,42
ОАО "ЖБК-1"
СКС 522.18
20 000,00
164
Пермь
ул. Героев Хасана,79
ООО Верра-Моторс
NCR 6632
20 000,00
165
Пермь
ул. Героев Хасана,92
Пермметалл
NCR 6622
20 000,00
166
Пермь
ул. Данщина,1а
Пермский мукомольный завод
NCR 5877
20 000,00
167
Пермь
ул. Дачная, 10
Пермский домостроительный
комбинат
СКС 522
20 000,00
168
Пермь
ул. Дзержинского,1
ЗиД
NCR 5877
20 000,00
169
Пермь
ул. Докучаева,24
Супермаркет Виват
NCR 6622
20 000,00
170
Пермь
ул. Докучаева,27
ФГУ ИК-32
NCR 6676
20 000,00
171
Пермь
ул. Докучаева,31
ОАО "ПЗСП"
NCR 5877
20 000,00
172
Пермь
ул. Дружбы,34
ФГУП ИПК Звезда
NCR 6676
20 000,00
173
Пермь
ул. Казанцевская 2-я,11
Магазин Costorama
NCR 6622
20 000,00
174
Пермь
ул. Карпинского,118
Супермаркет Виват
СКС 552
20 000,00
175
Пермь
ул. Карпинского,24
ВНИИБТ
NCR 5877
20 000,00
176
Пермь
ул. Карпинского,73
Супермаркет Виват
NCR 6676
20 000,00
177
Пермь
ул. Кирова,7
ТЦ "Разгуляй"
NCR 6632
20 000,00
178
Пермь
ул. Коломенская,49
Магазин " Виват"
NCR 6632
20 000,00
179
Пермь
ул. Крупской,2
УралСвязьИнформ
NCR 6622
20 000,00
180
Пермь
ул. Крупской,26
УСИ
NCR 6676
20 000,00
181
Пермь
ул. Крупской,79,к. А
ТЦ "КИТ"
NCR 5877
20 000,00
182
Пермь
ул. Крупской,79-а
ТЦ "Кит"
NCR 6676
20 000,00
183
Пермь
ул. Куйбышева,115
ГорЭлекроТранс
СКС 552
20 000,00
184
Пермь
ул. Куйбышева,147
ТЦ "Чкаловский Народный"
NCR 6632
20 000,00
185
Пермь
ул. Куйбышева,16
ТЦ Колизей-Синема
NCR 5877
20 000,00
186
Пермь
ул. Куйбышева,37
ТЦ Алмаз
NCR 5887
20 000,00
187
Пермь
ул. Куйбышева,79,к. А
Магазин "Виват"
СКС 552
20 000,00
188
Пермь
ул. Куйбышева,85,к. А
Торговый центр "Домино"
NCR 6676
20 000,00
189
Пермь
ул. Ласьвинская,106
ТЭЦ-14
NCR 5877
20 000,00
190
Пермь
ул. Ласьвинская,35
ТЦ Семь чудес
NCR 5877
20 000,00
191
Пермь
ул. Ласьвинская,37
ТЦ СтройМастер
NCR 6632
20 000,00
192
Пермь
ул. Ласьвинская,98
ОАО Галоген
NCR 5877
20 000,00
193
Пермь
ул. Ленина,60
ТЦ Колизей
NCR 6632
20 000,00
194
Пермь
ул. Ленина,62
ЗАО Лукойл-Пермь
NCR 5877
20 000,00
195
Пермь
ул. Ленина,68
УСИ
NCR 5877
20 000,00
196
Пермь
ул. Ленина,76
ТЦ "Бизнес Галереи"
NCR 6632
20 000,00
197
Пермь
ул. Ленина,81
супермаркет "Виват"
NCR 6622
20 000,00
198
Пермь
ул. Ленина,81
Супермаркет Виват
СКС 522.18s
20 000,00
199
Пермь
ул. Лодыгина,57
ОАО Пермфармация
NCR 5877
20 000,00
200
Пермь
ул. Лодыгина,9
ТЦ "Навигатор"
NCR 6632
20 000,00
201
Пермь
ул. Луначарского,3,к. 2
Бизнес-центр
СКС 552
20 000,00
202
Пермь
ул. Льва Лаврова,16,стр. 3а
м-н Престиж
NCR 6632
20 000,00
203
Пермь
ул. Магистральная,89
Магазин Виват
NCR 6676
20 000,00
NCR 6676
20 000,00
204
Пермь
ул. Маршала Жукова,35
ФЦ Сердечно-Сосудистой
хирургии
205
Пермь
ул. Маршала Жукова,51
ООО "Автопрестиж"
NCR 6676
20 000,00
206
Пермь
ул. Маршала Рыбалко,43
Норман
NCR 5877
20 000,00
207
Пермь
ул. Маршрутная,13
ОАО Покровский хлеб
NCR 5877
20 000,00
208
Пермь
ул. Мильчакова,23
супермаркет Берег
NCR 6676
20 000,00
209
Пермь
ул. Мира,115а
ОАО Северо-западные
магистральные нефтепроводы
NCR 6622
20 000,00
210
Пермь
ул. Мира,20
Супермаркет Виват
NCR 6676
20 000,00
211
Пермь
ул. Мира,41/1
ТРК Столица
NCR 6622
20 000,00
212
Пермь
ул. Некрасова,35
КФ Пермская
NCR 5877
20 000,00
213
Пермь
ул. Николая Островского,74
магазин "Виват"
NCR 6632
20 000,00
214
Пермь
ул. Николая Островского,99
МБ-девелопмент
NCR 6632
20 000,00
215
Пермь
ул. Окулова,73
ПермАлко
NCR 6676
20 000,00
216
Пермь
ул. Орджоникидзе,61
ДЦ "Серго"
NCR 6632
20 000,00
217
Пермь
ул. Петропавловская,45
Медицинский центр Медлайф
NCR 5877
20 000,00
218
Пермь
ул. Петропавловская,55-а
УФК по Пермскрму краю
NCR 5877
20 000,00
219
Пермь
ул. Петропавловская,93
Супермаркет "Виват"
NCR 6622
20 000,00
220
Пермь
ул. Писарева,13
Магазин Виват
NCR 5877
20 000,00
221
Пермь
ул. Плеханова,57
супермаркет Виват
NCR 6632
20 000,00
222
Пермь
ул. Попова, 23
УСИ
NCR 5877
20 000,00
223
Пермь
ул. Попова, 25
Магазин "Товары Прикамья"
NCR 6676
20 000,00
224
Пермь
ул. Промышленная,103
ТЭЦ №9
NCR 6622
20 000,00
225
Пермь
ул. Промышленная,94
ТРАНСНЕФТЬ
NCR 6622
20 000,00
226
Пермь
ул. Промышленная,98
проходная Сибур-Химпром
NCR 5887
20 000,00
227
Пермь
ул. Пушкина,104,к. Аб
ТК Центральный 1
NCR 6632
20 000,00
228
Пермь
ул. Пушкина,80
Торговый дом "Платина"
NCR 6676
20 000,00
229
Пермь
ул. Революции,17
Гипермаркет "СемьЯ" 2-я
очередь
NCR 6676
20 000,00
230
Пермь
ул. Революции,6
Магазин Берег
NCR 5877
20 000,00
231
Пермь
ул. Революции,60,к. 1
ТЦ "Семь пятниц"
NCR 6632
20 000,00
232
Пермь
ул. Революции,60,к. 1
ТЦ "Семь пятниц"
NCR 6676
20 000,00
233
Пермь
ул. Репина,71
м-н Купец Богатовъ
NCR 5877
20 000,00
234
Пермь
ул. Рязанская,105
Спутник-Компектация
СКС 552
20 000,00
235
Пермь
ул. Сибирская,24
Пермский Государственный
Педагогический Университет
NCR 5877
20 000,00
236
Пермь
ул. Сибирская,94
ОАО "Галургия"
NCR 6622
20 000,00
237
Пермь
ул. Солдатова,34
Магазин "Семья"
NCR 6632
20 000,00
238
Пермь
ул. Солдатова,9
Магазин "Виват"
NCR 6622
20 000,00
239
Пермь
ул. Соликамская,246
ИК-29
NCR 5877
20 000,00
240
Пермь
ул. Стахановская,19/1
ТЦ Стахановский
NCR 6632
20 000,00
241
Пермь
ул. Стахановская,54,к. Б
ЗАО "Прогноз"
NCR 5877
20 000,00
242
Пермь
ул. Тургенева,21
Дом быта Агат
NCR 5877
20 000,00
243
Пермь
ул. Уинская,8-а
ТЦ Карнавал
NCR 6622
20 000,00
244
Пермь
ул. Уральская,108,к. А
ГорЭлекроТранс
СКС 552
20 000,00
245
Пермь
ул. Уральская,85
м-н Виват
NCR 6622
20 000,00
246
Пермь
ул. Уральская,85
м-н Виват
СКС 552
20 000,00
247
Пермь
ул. Уральская,85
м-н Виват
СКС 552
20 000,00
248
Пермь
ул. Чердынская,28
супермаркет "Виват"
NCR 6632
20 000,00
249
Пермь
ул. Чернышевского,23
супермаркет Семья
NCR 6622
20 000,00
250
Пермь
ул. Чкалова,10
Магазин "Виват"
NCR 6632
20 000,00
251
Пермь
ул. Щербакова,39
Магазин Виват
NCR 6676
20 000,00
252
Пермь
ул. Юрша,9
Магазин Семья
NCR 5877
20 000,00
253
Пермь
ш. Космонавтов,306
TOYOTA Центр
NCR 6632
20 000,00
254
Пермь
ш. Космонавтов,368
офис УралАвто Импорт
NCR 6676
20 000,00
255
Пермь
ш. Космонавтов,395
здание ЗАО Новомет-Пермь
NCR 6622
20 000,00
256
Пермь
ш. Космонавтов,395
здание ЗАО Новомет-Сервис
NCR 6632
20 000,00
257
Пермь
ш. Космонавтов,65
Гипермаркет Виват
NCR 6622
20 000,00
258
Сокол
ул. нет, нет
Дом офицеров
NCR 5877
20 000,00
259
Юго-Камский
ул. Советская, 125,
Магазин ИП Кольцов
NCR 5877
20 000,00
260
Юго-камский
ул. Советская,125
магазин Продукты
NCR 5877
20 000,00
ИТОГО
4 091 800,00
Приложение № 2
к запросу предложений
Формы документов
Форма 1
Форма письма о подаче предложения
«_____»_______________ года
№________________________
Уважаемые господа!
На Извещение о проведении запроса предложений ____________________________
наименование запроса предложений
размещенное совместно с документацией о запросе предложений
________________________________________________________________________,
(полное наименование Участника запроса предложений с указанием организационно-правовой формы (в соответствии с
учредительными документами))
зарегистрирован по адресу:
________________________________________________________________________,
(местонахождение Участника запроса предложений (в соответствии с учредительными документами))
сообщает о принятии установленных в данных документах требований и предлагает
осуществить поставку следующих товаров/выполнение следующих работ/оказание
следующих услуг:
________________________________________________________________________
(наименование предлагаемых товаров (работ, услуг))
на условиях и в соответствии с коммерческим и техническим предложением,
прилагаемыми к настоящему письму и составляющими вместе с ним предложение, на
общую сумму/за единицу продукции
________________________________________________________________________
(общая сумма предложения / стоимость единицы продукции (работ. услуг),,рублей/(валюта заявленной стоимости) с НДС (в случае,
если НДС не облагается указать статью и норму закона, освобождающего от обложения НДС))
Настоящее Предложение действует до «____»_______________________20__ года.
Настоящее Предложение дополняется следующими документами (приложения):
ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,
входящих в предложение Участника
1.
2.
3.
4.
5.
6.
— на ____ л;
— на ____ л;
Документы, подтверждающие соответствие продукции установленным
требованиям (перечислить) — на ____ л.;
Документы, подтверждающие соответствие Участника запроса предложений
установленным требованиям — на ____ л.
Коммерческое предложение – на____л.
______________________
____________________________________
(подпись, М.П.)
____________________________________
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
Инструкции по заполнению





Письмо следует оформить на официальном бланке Участника запроса
предложений. Участник запроса предложений присваивает письму дату и номер в
соответствии с принятыми у него правилами документооборота.
Участник запроса предложений должен указать свое полное наименование (с
указанием организационно-правовой формы) и местонахождение (в соответствии с
учредительными документами (устав и пр.).
Участник запроса предложений должен указать стоимость поставляемой
продукции цифрами и словами, в рублях или иностранной валюте, с НДС (в
случае, если НДС не облагается указать статью и норму закона, освобождающего
от обложения НДС), в соответствии с Коммерческим предложением. Цену следует
указывать в формате ХХХ ХХХ ХХХ,ХХ руб., например: «1 234 567,89 руб. (Один
миллион двести тридцать четыре тысячи пятьсот шестьдесят семь руб. восемьдесят
девять коп.)»Участник запроса предложений должен указать срок действия
предложения.
Участник запроса предложений должен перечислить и указать объем каждого из
прилагаемых к предложению документов, определяющих суть техникокоммерческого предложения Участника запроса предложений.
Письмо должно быть подписано руководителем Участника и скреплено его
печатью.
Форма 2
Форма коммерческого предложения (для количественно неизмеряемых услуг)
Приложение 1 к письму о подаче предложения
от «____»_____________ г. №__________
Коммерческое предложение
Полное наименование и адрес Участника: _________________________________
Таблица-1.Расчет стоимости услуг
Предоставить локальный сметный расчет на выполнение работ по каждому устройству
самообслуживания.
В стоимость услуг указанной в таблице 1, обязательно должны быть включены все
дополнительные расходы Участника
Стоимость услуг должна включать абсолютно все расходы, которые организация
может понести в процессе оказания услуг по договору, включая все применимые
налоги, сборы, расходы на конвертацию, обязательные платежи и т.п.
Таблица-2. Прочие коммерческие условия по Услуге
№
Наименование
Значение
п/п
1.
Срок завершения оказания услуг
2.
График оказания услуг
3.
Условия оплаты
____________________________________
(подпись, М.П.)
____________________________________
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)





Инструкции по заполнению
Участник приводит номер и дату письма о подаче предложения, приложением к
которому является данное коммерческое предложение.
Участник указывает свое полное наименование (с указанием организационноправовой формы) и местонахождение (в соответствии с учредительными
документами (устав и пр.)фирменное наименование (в т.ч. организационноправовую форму) и свой адрес.
В таблице-1 приводится расчет стоимости самих услуг с учетом стоимости
дополнительных услуг. Цена единицы и общая стоимость в таблице-1 должны
включать все таможенные пошлины, налоги и другие обязательные платежи в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, все
транспортные и иные расходы Участника, связанные с надлежащим исполнением
настоящего предложения, согласно требованиям «Техническое задание».
В таблице-2 приводятся иные параметры коммерческого предложения Участника.
Коммерческое предложение будет служить основой для подготовки приложения к
Договору.
Форма 3
Форма Технического предложения
Приложение 1 к письму о подаче предложения
от «____»_____________ г. №__________
Техническое предложение
полное наименование (с указанием организационно-правовой формы) и местонахождение
(в соответствии с учредительными документами (устав и пр.): _
№
п/
п
1.
2.
3.
4.
5.
Требования Банка
В качестве приемно-контрольного
прибора системы передачи
извещений предусмотреть
установку ППКОП «Юпитер
IP/GPRS 4» без УВС.
Для
банкоматов
размещение
ППКОП «Юпитер IP/GPRS 4»
обеспечить в сервисной части. Для
информационно-платежных
терминалов размещение ППКОП
«Юпитер
IP/GPRS
4»
предусмотреть
в
отдельном,
запирающимся на замок
(с
ключом) металлическом ящике с
вентиляцией,
обеспечивающем
нормальный
тепловой
режим
работы прибора. Металлический
ящик должен быть размещен в
непосредственной близости от
устройства самообслуживания, на
стене или за подвесным потолком
(по согласованию с собственником
помещений).
Дверь металлического ящика
должна быть оборудована
охранным извещателем «на
открытие».
Постановка/снятие с охраны
ППКОП «Юпитер IP/GPRS 4»
должна осуществляться «proximity
картами».
Предусмотреть световой
индикатор состояния. Световой
индикатор разместить на одной из
боковых стенок сервисной
(верхней) части устройства
самообслуживания.
Передача тревожного сигнала
осуществляется по GSM каналам
(основному или дублирующему).
Предложение Участника запроса
предложений
6.
7.
8.
9.
10.
11.
В случае отключения одного из
каналов связи, переключение на
резервный канал должно
осуществляться в автоматическом
режиме.
Сейф устройств
самообслуживания необходимо
оборудовать охранным
изещателем «Шорох-2».
Двери
сейфов
устройств
самообслуживания,
а
также
внешние фальш-двери сейфов
информационно-платежных
терминалов оборудованы заводом
изготовителем
магнитоконтактными
извещателями с подключенными к
ним кабелями, длинной 1,5 м.
Данные извещатели необходимо
подключить к ППКОП «Юпитер
IP/GPRS 4».
Оборудовать магнитоконтактным
извещателем фальш-двери сейфов
банкоматов.
Гарантированная
работа
в
круглосуточном режиме (24 часа, 7
дней в неделю).
Время автономной работы при
отключении эл. питания 220В не
менее 6 часов.
В случае нахождения в одной
сторонней организации
нескольких устройств
самообслуживания, шлейфы
охранной сигнализации каждого
устройства объединить в единую
зону.
Установленное оборудование
должно иметь все необходимые
сертификаты.
____________________________________
(подпись, М.П.)
____________________________________
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
Инструкции по заполнению






Участник запроса предложений приводит номер и дату письма о подаче
предложения, приложением к которому является данное техническое предложение.
Участник запроса предложений указывает свое полное наименование (с указанием
организационно-правовой формы) и местонахождение (в соответствии с
учредительными документами (устав и пр.).
В техническом предложении описываются все позиции таблицы-1 коммерческого
предложения.
В колонке «Требования Банка» отдельно приводится каждое отдельное требование,
указанное в «Техническом задании».
В колонке «Предложение Участника запроса предложений» указывается
конкретное описание соответствующих характеристик предлагаемой продукции,
значения технических и иных показателей качества продукции.
Техническое предложение служит основой для подготовки приложений к
Договору.
Приложение № 3
к запросу предложений
Вне зависимости от наличия проекта договора указываются следующие
существенные условия договора:
Существенные условия договора:







14
срок действия договора – до 31 декабря 2013 года;
форма оплаты – безналичная;
условия оплаты (срок/периоды оплаты, размер аванса) - размер аванса не
более 50 % от стоимости предмета договора. Окончательный расчет за
выполненные работы производится по факту выполнения работ с зачетом
аванса в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня подписания Акта
выполненных работ и получения счета на оплату 14;
сроки выполнения работ – согласно специально разработанному графику,
являющимся приложением к договору;
место выполнения работ, оказания услуг – местоположение устройств
самообслуживания (приложение № 5);
требования к дополнительным услугам: ввод в эксплуатацию, обучение
персонала;
срок предоставления гарантии качества продукции - гарантийный срок на
оборудование и выполненные работы устанавливается в 1 (Один) год со дня
подписания Акта выполненных работ.
При установлении стоимости поставляемой продукции в иностранной валюте указывается следующее:
все расчеты между Банком (филиалом Банка) и Поставщиком осуществляются в рублях по курсу Банка
России на дату отгрузки товара (оказания услуги, выполнения работы) Поставщиком.
Проект договора
Договор подряда
на монтаж охранной сигнализации в устройствах самообслуживания
г. Пермь
"____"____________2013 г.
Открытое акционерное общество «Сбербанк России», именуемое далее по тексту
«Заказчик», в лице Заместителя Управляющего Пермским отделением № 6984 ОАО
«Сбербанк России» Силина Сергея Юрьевича, действующего на основании Устава ОАО
«Сбербанк России», Положения о филиале открытого акционерного общества Пермском
отделении
№
6984
и
доверенности
№
б/н
от
12.03.2012г.,
и
_____________________________, именуемое далее «Подрядчик», в лице директора
________________________, действующего на основании
__________, заключили
настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По настоящему Договору Подрядчик обязуется в установленный Договором
срок провести
работы по монтажу охранной сигнализации в устройствах
самообслуживания, именуемых в дальнейшем «Объекты» (перечень «Объектов приведен
в приложении № 1 к настоящему договору), а Заказчик обязуется принять выполненные
работы и уплатить обусловленную Договором цену.
1.2. Подрядчик обязуется в процессе выполнения работ подбирать для
выполнения субподрядных работ организации, а также изучать рынок материалов и
других изделий и представлять соответствующую информацию Заказчику. Подрядчик
вправе привлечь для выполнения работ субподрядчика только после предварительного
согласования с Заказчиком.
1.3. По завершении работ Подрядчик сдает, а Заказчик принимает по Акту
выполненную Подрядчиком работу. За работу, выполненную субподрядчиками и другими
контрагентами Подрядчика, Подрядчик отвечает как за свою собственную работу.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Подрядчик обязан выполнить предусмотренные настоящим Договором работы
в соответствии с прилагаемым сметным расчетом Приложение № 2 (Смета № 2)
определяющим объем и цену работ, содержание работ и другие, предъявляемые к ним
требования.
2.2. В случае если в ходе выполнения обусловленной технической документацией
работ Подрядчик обнаружит не учтенные в технической документации работы, и в связи с
этим необходимость проведения дополнительных работ и увеличения сметной стоимости
работ, он будет обязан сообщить об этом Заказчику.
2.3. При неполучении от Заказчика ответа на своё сообщение в течение десяти дней
Подрядчик обязан приостановить соответствующие работы с отнесением убытков,
вызванных простоем, на счет Заказчика. Заказчик освобождается от возмещения этих
убытков, если докажет отсутствие необходимости в проведении дополнительных работ.
2.4. Если Подрядчик не выполнит обязанности, установленной пунктом 2.3.
настоящего Договора, он лишается права требовать от Заказчика оплаты выполненных им
дополнительных работ и возмещением вызванных этим убытков, если не докажет
необходимость немедленных действий в интересах Заказчика, в частности в связи с тем,
что приостановление работ могло привести к гибели или повреждения объекта
строительства.
2.5. При согласии Заказчика на проведение и оплату дополнительных работ
Подрядчик будет вправе отказаться от их выполнения лишь в случаях, когда они не
входят в сферу профессиональной деятельности Подрядчика, либо в сферу деятельности
его субподрядчиков и других контрагентов, либо не могут быть выполнены Подрядчиком,
и его субподрядчиками (контрагентами) по не зависящим от них причинам.
2.6. Заказчик вправе вносить изменения в техническую документацию не более
двадцати процентов общей стоимости работ при условии, что изменения не меняют
характера предусмотренных в настоящем Договоре работ, не приводят к снижению
качества производимых работ и не увеличивают общую стоимость работ.
2.7. Внесение в техническую документацию изменений в большем объеме, против
указанного в пункте 2.6 Договора, в том числе увеличивающих общую стоимость работ,
осуществляется на основе согласованной сторонами дополнительной сметы.
2.8. Ответственность за обеспечение работ материалами и оборудованием несет
Подрядчик. В случае существенного снижения стоимости материалов при изменении цен
(более, чем на 10 %) стоимость материальных ресурсов подлежит изменению путем
заключения дополнительного соглашения. По соглашению сторон, Заказчик может
принять на себя обязанность полностью или частично обеспечить Подрядчика
необходимыми материалами и оборудованием. В случае несвоевременного
предоставления Заказчиком согласованного объема материалов и оборудования,
Подрядчик вправе приостановить выполнение работ по договору на этот срок. При этом
Подрядчик не вправе отказаться от исполнения Договора.
2.9. Сторона, в обязанность которой входит обеспечение работ материалами и
оборудованием, несет ответственность за обнаружившуюся невозможность использования
предоставленных ею материалов или оборудования без ухудшения качества выполняемых
работ, если не докажет, что невозможность использования возникла по обстоятельствам,
за которые отвечает другая сторона.
2.10. Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством
выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством предоставленных
Подрядчиком материалов, а также правильностью использования Подрядчиком
материалов Заказчика, как лично, так и путем привлечения специализированной
организации.
2.11. Заказчик, обнаруживший при осуществлении контроля и надзора за
выполнением работ отступления от требований проектно-сметной документации, которые
могут ухудшить качество работ, или иные их недостатки, обязан немедленно заявить об
этом Подрядчику.
2.12. Подрядчик обязан исполнять полученные в ходе выполнения работ указания
Заказчика, и устранять выявленные в ходе выполнения работ недостатки в сроки,
определенные Заказчиком. При обнаружении недостатков в ходе проведения работ,
составляется акт с перечнем недостатков в работе и сроки их устранения, который
подписывается обеими сторонами. Недостатки, возникшие по вине Подрядчика, должны
быть безвозмездно устранены Подрядчиком в установленный Заказчиком срок.
2.13. Подрядчик должен устранять по требованию Заказчика и за его счет
недостатки, за которые Подрядчик не несет ответственности. Подрядчик вправе
отказаться от выполнения обязанности, указанной в настоящем пункте в случае, когда
устранение недостатков не связано непосредственно с предметом настоящего Договора
либо не может быть осуществлено Подрядчиком по не зависящим от него причинам.
2.14. Заказчик может в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от
исполнения настоящего Договора, известив об этом Подрядчика письменно за 10 (Десять)
дней. После получения указанного извещения Подрядчик обязан приостановить работы,
после чего в течение 10 (Десяти) дней стороны составляют акт на выполненные работы. В
этом случае Заказчик обязан уплатить Подрядчику часть установленной стоимости работ
по Договору, пропорционально выполненной работы Подрядчиком до получения
вышеуказанного извещения.
2.15. Подрядчик несет ответственность и обязан устранить за свой счет все
последствия повреждения соседних систем, нарушение работоспособности которых
вызвано ненадлежащим выполнением Работ по настоящему Договору.
2.16. Подрядчик обязан обеспечить складирование передаваемых Заказчиком
материалов и оборудования, поставляемых в рамках централизованных закупок.
3. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ РАБОТ. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ
3.1. Приемка работ осуществляется Заказчиком пообъектно, в течение 3 дней после
получения им сообщения Подрядчика о готовности к сдаче Объекта.
3.2. Сдача работы Подрядчиком и приемка ее Заказчиком оформляются актом,
который подписывается обеими сторонами. При обнаружении недостатков, составляется
акт с перечнем недостатков в работе и сроки их устранения, который подписывается
обеими сторонами. Недостатки в работе, возникшие по вине Подрядчика, устраняются
последним своими силами и за свой счёт.
3.3. Заказчик вправе отказаться от приемки работ в случае обнаружения
недостатков, которые не могут быть устранены Подрядчиком. В этом случае оплата работ
не производится.
3.4. В случае ненадлежащего выполнения работ Подрядчик не вправе ссылаться на
то, что Заказчик не осуществлял контроль и надзор за их выполнением.
3.5. Гарантийный срок на оборудование и выполненные работы устанавливается в
1 (Один) год со дня подписания Акта выполненных работ. Подрядчик несет
ответственность за недостатки, обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не
докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта, ненадлежащего
ремонта объекта, произведенного самим Заказчиком или привлеченными им третьими
лицами.
3.6. Подрядчик обязан устранить за свой счет все недостатки и дефекты,
выявленные в период гарантийного срока, включая замену материалов и оборудования.
Подрядчик, по получении письменного уведомления от Заказчика о выявленных
дефектах, в течение гарантийного периода в течение 24 часов направляет своего
представителя на Объект для проведения технического осмотра и устранения дефектов. В
случае если устранение дефектов требует переделки Работ с заменой материалов,
конструкций и оборудования, то данные Работы производятся в сроки, указанные в акте
технического осмотра, подписанном представителями Сторон, при этом гарантийный срок
на исправленные Работы увеличивается на время устранения дефектов и неполадок.
3.7. В случае не устранения недостатков Подрядчиком в установленный срок,
Заказчику предоставляется право устранить их самостоятельно или с привлечением
третьих лиц с возмещением своих расходов, увеличенных на сумму НДС, за счет
Подрядчика. Оплата расходов Заказчика производится на основании счета, выставленного
Подрядчику, или путем удержания из сумм, причитающихся Подрядчику, с отражением
данного факта в платежных документах и Актах.
3.8. Подрядчик несет ответственность перед заказчиком за допущенные
отступления от требований, предусмотренных в технической документации. Подрядчик
не несет ответственности за допущенные им без согласия Заказчика мелкие отступления
от технической документации, если докажет, что они не повлияли на качество
выполненных работ.
3.9. Риск случайной гибели или случайного повреждения Объекта в части
улучшений, производимых по настоящему Договору Подрядчиком, а именно:
устанавливаемого (или установленного) Подрядчиком оборудования, - до приемки работ
Заказчиком несет Подрядчик.
4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ ПО ДОГОВОРУ
4.1.
Оплата выполненных по настоящему Договору работ производится
Заказчиком после выполнения работ на последнем Объекте (приложение № 1) и в размере,
предусмотренном сметой (Приложение № 2), а именно: ********.
Заказчик выплачивает аванс в размере 50% стоимости данного договора *******, в
течение 5 (Пяти) рабочих дней после подписания настоящего Договора и получения
счета на оплату.
4.2.
Окончательный расчет за выполненные работы производится Заказчиком по
факту выполнения работ с зачетом аванса в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня
подписания Акта выполненных работ и получения счета на оплату.
4.3.
Подрядчик выставляет Заказчику счета-фактуры в соответствии с
требованиями налогового законодательства РФ.
5. OTBETСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1
За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по
настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации. При этом штрафные санкции взыскиваются
сверх сумм возмещения убытков.
5.2. В случае несвоевременного перечисления Заказчиком средств в оплату по
настоящему Договору Заказчик будет обязан выплатить Подрядчику пеню из расчета 0,1
% в день от суммы договора за каждый день просрочки.
5.3.
За просрочку выполнения работы Подрядчик уплачивает Заказчику пеню из
расчета 0,1 % от суммы Договора за каждый день просрочки.
5.4. Предъявление Сторонами санкций, предусмотренных п. 5.2. и п. 5.3.
настоящего договора производится путем направления соответствующего требования в
письменном виде об их уплате. Заказчик вправе удержать сумму неустойки, за нарушение
Подрядчиком обязательств по настоящему договору из суммы окончательной оплаты
5.4
Уплата неустойки не освобождает Сторону, нарушившую условия договора,
от исполнения своих обязательств по настоящему договору.
6. ФОРС-МАЖОР
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось
следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего
договора в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни
предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.
6.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые
Стороны не могут оказывать влияние, в том числе землетрясение, наводнение, шторм,
цунами, ураган, заносы, сильные морозы, снегопад, пожары, иные природные катаклизмы,
катастрофы, а также эпидемии, восстания, военные действия любого характера,
гражданские беспорядки, забастовки (кроме забастовок работников Сторон), акты
государственных органов, препятствующие выполнению настоящего договора.
6.3. Сторона, затронутая обстоятельствами непреодолимой силы, должна без
промедления, но в любом случае не позднее чем через 10 (Десять) рабочих дней после
наступления этих обстоятельств, письменно известить об этом другую Сторону.
Доказательством указанных в извещении фактов должны служить документы,
выдаваемые компетентными государственными органами или торгово-промышленной
палатой, расположенной по месту расположения Стороны настоящего договора, для
которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему договору.
Неизвещение или несвоевременное извещение другой стороны влечет за собой утрату
права ссылаться на эти обстоятельства.
6.4. Стороны продолжают соблюдать все другие обязательства, не затронутые
обстоятельствами непреодолимой силы. Если обстоятельства непреодолимой силы
продолжаются более 2 (Двух) месяцев, или в случае если обстоятельства непреодолимой
силы будут созданы принятием какого-либо законодательного акта, Стороны должны
вступить в переговоры и договориться о таких изменениях в условиях и положениях
настоящего договора, которые необходимы для того, чтобы Стороны продолжали
выполнять свои обязательства по нему в степени, максимально близкой к первоначальным
условиям. Если это оказывается невозможным, любая Сторона может принять решение о
расторжении настоящего договора в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней по истечении
вышеупомянутого двухмесячного периода без возмещения каких-либо убытков,
вызванных таким расторжением настоящего договора.
7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ. АРБИТРАЖ
7.1. В случае возникновения между Подрядчиком и Заказчиком любых споров
или разногласий, связанных с настоящим договором, Стороны приложат все усилия для
их разрешения путем переговоров, уполномоченных представителей.
7.2. При не достижении взаимовыгодного соглашения посредством переговоров,
спорные вопросы передаются на рассмотрение Арбитражного суда Пермского края в
порядке, установленном действующим законодательством РФ.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ
8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания обеими
Сторонами и будет действовать до завершения исполнения Сторонами всех обязательств
или до расторжения настоящего договора.
8.2.
Сроки выполнения работ:
начало: три дня от даты перечисления аванса на расчетный счет Подрядчика.
окончание: в течение двадцати рабочих дней после зачисления аванса на расчетный счет
подрядчика.
8.3. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно по соглашению
Сторон. Одностороннее расторжение настоящего договора допускается в случаях и в
порядке, предусмотренном настоящим договором и действующим гражданским
законодательством РФ.
9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
9.1. Условия настоящего договора, дополнительных соглашений к нему и иная
информация, полученная Сторонами в соответствии с договором, а также информация о
третьих лицах, связанных с исполнением настоящего договора, конфиденциальны,
составляют коммерческую тайну и не подлежат разглашению без предварительного
письменного соглашения Сторон, иначе как в случаях и в порядке, предусмотренном
действующим законодательством РФ.
9.2. Лица, подписывающие настоящий договор, гарантируют наличие у них
полномочий на его подписание и отсутствие каких-либо известных им ограничений на его
заключение в силу положений учредительных документов, иных уполномочивающих
документов (доверенности, приказа и т.п.) и действующего законодательства РФ.
9.3. Стороны договорились незамедлительно уведомлять друг друга об
изменении своих реквизитов. До получения соответствующего уведомления исполнение
обязательств по адресам и реквизитам, указанным в настоящем договоре, считается
надлежащим.
9.4. Документы, переданные Сторонами в рамках настоящего договора по
электронной почте и/или по факсу, до обмена Сторонами оригинальными экземплярами
имеют силу оригинала.
9.5. Настоящий договор подписан в 2 (Двух) экземплярах на русском языке: один
- для Заказчика, один - для Подрядчика, имеющих одинаковую юридическую силу. В
случае перевода текста договора и любого Приложения к нему на иностранный язык
преимущественную силу будет иметь текст на русском языке.
9.6. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь в
том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.
9.7. Настоящий договор, включая все Приложения и дополнения к нему,
составляет один единый документ между Заказчиком и Подрядчиком, который заменяет
все другие предварительные соглашения, договоренности, письменные или устные, между
Сторонами, имеющие отношение к предмету настоящего договора.
9.8. Во всем, что не урегулировано настоящим договором, Стороны
руководствуются действующим законодательством РФ.
9.9.Приложения к настоящему договору, являющиеся его неотъемлемой частью:
9.9.1.Приложение 1.Перечень Объектов, подлежащих оборудованию охранной
сигнализацией.
9.9.2.Приложение 2. Смета.
10. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
Стороны обязуются соблюдать строгую конфиденциальность переговоров,
переписки и других действий, связанных с заключением и исполнением настоящего
договора, либо вытекающих из него.
Стороны принимают взаимные обязательства по сохранности сведений,
используемых при совместных работах, при этом Стороны обязуются:
- Не передавать третьим лицам и организациям и не раскрывать публично без
согласия партнерства сведения, являющиеся результатом совместной деятельности.
- Не разглашать сведения, составляющие коммерческую тайну партнера, ставшие
известными в ходе выполнения совместных работ.
- Обеспечивать доступ и работу со сведениями, составляющими коммерческую
тайну партнера, в соответствии с требованиями Положений/Инструкций по защите
коммерческой тайны, действующих на момент осуществления совместной деятельности.
- Для защиты сведений, составляющих коммерческую тайну, разногласия могут
быть разрешены путем взаимного удовлетворения претензий.
При отсутствии возможности разрешения возникших разногласий дружественным
путем данные разногласия разрешаются в судебном порядке в соответствии с
действующим законодательством.
Любые поправки и изменения настоящего договора совершаются сторонами в
письменном виде после согласования и становятся неотъемлемой частью настоящего
договора.
В случае нарушения условий о конфиденциальности, виновная сторона возмещает
потерпевшей стороне нанесенный ущерб.
Вышеперечисленные обязательства действуют во все время проведения работ по
настоящему Договору между Заказчиком и Подрядчиком, а также после окончания этих
работ или расторжения Договора.
11. ПОЧТОВЫЕ И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ЗАКАЗЧИК
Открытое акционерное общество
«Сбербанк России», Пермское отделение №
6984 ОАО «Сбербанк России»,
Юридический адрес: 117997, Россия, г.
Москва, ул. Вавилова, 19,
Почтовый адрес: 614000, г. Пермь, ул.
Монастырская, 4.
К/с 30101810900000000603 в ГРКЦ ГУ ЦБ
РФ по Пермскому краю, ИНН 7707083893,
КПП 590502006, БИК 045773603,
ОГРН 10277000132195.
Заместитель Управляющего Пермским
отделением № 6984 ОАО «Сбербанк России»
________________________ С.Ю. Силин
ПОДРЯДЧИК
Директор
___________________
Приложение № 4
к запросу предложений
Порядок оценки и сопоставления предложений Участников
№ п/п
Количество
участников =
Наименование
организации участника
конкурса
ВЕС
ПОКАЗАТЕЛЯ
0
N=
0
Цена предложения
Срок выполнения
работ
1
2
Балл
Балл
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Комментарии к
заполнени
В таблице учитывается рейтинговая оценка
предложений по пятибальной системе,
максимальный (наилучший) балл = 5.
ИТОГО
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа