close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
УТВЕРЖДАЮ
Председатель конкурсной комиссии
ОАО «Аэрофлот»
________________________ Д.Ю. Галкин
ДОКУМЕНТАЦИЯ О ЗАКУПКЕ
Открытый запрос предложений
в отношении проведения комплекса работ для выхода ОАО «Аэрофлот» на
оптовый рынок электроэнергии и мощности (ОРЭМ) с учетом замены
непригодных для работы приборов учета электроэнергии (АСКУЭ)
(в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»)
Москва 2014 г.
Настоящим ОАО «Аэрофлот» (далее - Заказчик) приглашает Вас, представить
свое предложение (далее - Предложение) в отношении проведения комплекса работ для
выхода ОАО «Аэрофлот» на оптовый рынок электроэнергии и мощности (ОРЭМ) с
учетом замены непригодных для работы приборов учета электроэнергии (АСКУЭ), на
изложенных в настоящей документации о закупке (далее - Документация) условиях.
Максимальная стоимость работ – 29 997 511 (Двадцать девять миллионов
девятьсот девяносто семь тысяч пятьсот
одиннадцать) рублей 60 копеек с учетом НДС.
В своем Предложении Участник должен указать понижающий коэффициент в
формате сотых долей (например, 0,00).
Дата и время представления Предложения до 10 декабря 2014 года
до 12 часов 00 минут по московскому
времени
Дата, время и место рассмотрения
предложений
11 декабря 2014 года
с 15 часов 00 минут по московскому времени
по адресу: 141441, г. Москва, Международное
ш., д. 31, стр. 1, пом. 6-90
Дата, время и место подведения итогов
до 25 декабря 2014 года
15 часов 00 минут по московскому времени
по адресу: 141441, г. Москва, Международное
ш., д. 31, стр. 1, пом. 6-90
Способ закупки
открытый запрос предложений
Срок действия договора
2015 год.
Период выполнения работ
2015 год.
Запросы участников о разъяснении положений настоящей Документации
принимаются в письменном виде за подписью руководителя организации на имя
директора департамента строительства и эксплуатации зданий и сооружений Шарикова
Андрея Леонидовича по адресу: 141126 Московская область, аэропорт Шереметьево-1,
ул. Авиационная, стр. 6, здание УМЛ, помещение 1.16, по рабочим дням: с
понедельника по четверг – с 10:00 по 16:00 (время московское) или в форме
электронного документа по e-mail: [email protected]
Контактный номер телефона 8(495)578-13-84 доб. 55-02
Ответственный за приемку документации: Гарнов Алексей Викторович
телефон: (499) 500 -73-74, (495) 664-12-30, факс: (499) 500-76-71 e-mail:
[email protected] Россия, 141126, Московская область, аэропорт Шереметьево-1,
корпус №5, Департамент управления закупочной деятельностью ОАО «Аэрофлот»,
комн. 309
Оглавление
ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ ............................................................................................ 4
1. Общие условия...................................................................................................................... 4
2. Участники.............................................................................................................................. 6
3. Представление Предложений .............................................................................................. 6
4. Рассмотрение Предложений .............................................................................................. 10
5.Заключительные положения............................................................................................... 12
Приложение № 1 ..................................................................................................................... 13
Приложение № 2 ..................................................................................................................... 15
Приложение № 3 ..................................................................................................................... 30
Приложение № 4 ..................................................................................................................... 31
Приложение № 5 ..................................................................................................................... 56
Приложение №6…………………………………………………………………………..…57
ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ
1. Общие условия
1.1 Открытый запрос Предложений
1.1.1. Настоящий документ представляет собой открытый запрос, адресованный
неопределенному кругу лиц, выступить с Предложениями в отношении
проведения комплекса работ для выхода ОАО «Аэрофлот» на оптовый
рынок электроэнергии и мощности (ОРЭМ) с учетом замены непригодных
для работы приборов учета электроэнергии (АСКУЭ), в соответствии с
Техническим заданием (Приложение №2) и настоящей Документацией.
Настоящая Документация не является офертой (за исключением
положений пункта 5.2 относительно заключения соглашения о
конфиденциальности) или запросом принять участие в торгах и имеет целью
довести до Участников заинтересованность Заказчика в заключение
договора и предложить Участникам сформулировать и представить
Заказчику свои оферты (Предложения) в отношении таких договоров.
1.1.2. Процедура направления Предложений и рассмотрения представленных
Предложений регулируется законодательством Российской Федерации и
положениями Документации. Настоящая Документация не должна
расцениваться в качестве объявления о проведении торгов и,
соответственно, статьи 447-449 Гражданского Кодекса Российской
Федерации,
регулирующие
порядок
заключения
договоров
на
конкурсе/аукционе, к настоящей Документации не применяются.
1.2 Соответствие открытому запросу предложений
1.2.1
1.2.2
1.2.3
Предоставление Предложений является выражением согласия Участника
со всеми положениями настоящей Документации и представляет собой
заявку на участие.
Соответствие требованиям, изложенным в настоящей Документации,
является условием для подготовки Ваших Предложений. Однако Заказчик
сохраняет за собой право по собственному усмотрению отклонить
требование соответствия условиям Документации в отношении всех или
любых Предложений.
Предложения не будут рассматриваться, если они не направлены в адрес
Заказчика вместе со всей информацией, требуемой в соответствии
с настоящей Документацией, в срок и по адресу, указанному
в Документации. Любые Предложения, которые будут получены после
указанного времени, рассматриваться не будут, и будут возвращены
невскрытыми соответствующему отправителю.
1.3 Право отказа: Изменения и дополнения
1.3.1
Заказчик сохраняет за собой право по собственному усмотрению отказаться
от принятия всех Предложений, сделанных в соответствии с настоящей
Документацией, а также аннулировать оценку Предложений. Заказчик не
связывает себя обязательством принять любое или все из полученных
Предложений.
1.3.2
1.3.3
1.3.4
1.3.5
В ходе переговоров Заказчика с предпочтительным Участником, выбранным
им в соответствии с настоящей Документацией, выдвижение условий
изначально не входивших в настоящую Документацию или Предложение
Участника, не является контрофертой, а представляет собой исключительно
предложение обсудить возможность включения такого условия в договор.
Отклонение одной из сторон такого дополнительного условия в ходе
переговоров не считается отказом от заключения договора, а считается
отклонением исключительно такого условия. По отклонению такого
условия, стороны продолжают переговоры. Однако Заказчик оставляет за
собой право после выбора предпочтительного Участника и начала
переговоров в отношении заключения договора в любой момент прекратить
переговоры с таким Участником и начать переговоры с другим
предпочтительным Участником или отказаться от заключения договора,
включая, но, не ограничиваясь, по причине неполучения необходимых
корпоративных одобрений.
Заказчик не принимает претензий Участников, а также не несет никакой
материальной или иной ответственности перед ними в связи с отказом
принять или принятием любых или всех Предложений, а также в связи с
прекращением переговоров с предпочтительным Участником и отказом от
заключения договора. Заказчик не обязан предоставлять каких-либо
обоснований своего решения.
Заказчик вправе в любое время до окончательной даты предоставления
Предложений внести изменения в документы, составляющие настоящую
Документацию, оформив их как дополнение или изменение. Такое
дополнение или изменение будет считаться частью Документации после
рассылки его Заказчиком всем получателям оригинала Документации
Ни выражение интереса Участника, ни предоставление Предложений и
любых документов или другой информации, ни принятие их Заказчиком, ни
любая корреспонденция, обсуждения, встречи или другой обмен
информацией между Участником и Заказчиком, ни решение Заказчика
относительно того, что Участник соответствует квалификационным
требованиям настоящей Документации, не возлагают на Заказчика
обязательства выбрать конкретного Участника в качестве лучшего, и не
дают право Участнику на возмещение или компенсацию любых затрат или
расходов, понесенных им в связи с выражением его интереса и
представления Предложения в соответствии с настоящей Документацией.
1.4 Расходы
1.4.1
1.4.2
Участники самостоятельно оплачивают все расходы, связанные
с представлением Предложений, включая, но не ограничиваясь, расходы по
рассмотрению настоящей Документации и подготовку Предложений.
Заказчик несет расходы по составлению Документации и проведению
анализа Предложений, включая, но не ограничиваясь, расходы на
подготовку и рассылку Документации и рассмотрение представленных
Предложений.
1.5 Этапы представления Предложений
1.5.1. Предложения представляются и рассматриваются в один этап.
1.5.2. Участники представляют Предложения, содержащие следующие
параметры:
- Квалификационная документация Участника в соответствии с
пунктом 3.3.1 ниже;
- Коммерческое предложение в соответствии с пунктом 3.3.2 ниже.
2. Участники
2.1 Требования к Участникам
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
Предложения должны быть поданы юридическими лицами (Участники),
учрежденными в соответствии с законодательством Российской
Федерации или с законодательством других стран.
Участник не должен быть неплатежеспособным, находиться в процессе
ликвидации или реорганизации, быть признан несостоятельным
(банкротом). Также, относительно Участника не должно быть заявлено
исков о признании несостоятельным (банкротом). Участником не может
являться фирма, на имущество которой наложен арест по любым
основаниям и (или) экономическая деятельность которой приостановлена.
Один Участник имеет право подать только одно Предложение.
Участник не должен иметь отрицательного опыта работы с
ОАО «Аэрофлот», либо с другими крупными компаниями.
2.2 Статус Участника: Лицензии и одобрения
2.2.1
2.2.1
Лицо, которое представило Предложение, приобретает статус Участника
после получения и регистрации Предложения Заказчиком.
Участник должен представить в составе Предложения копии всех
необходимых лицензий, сертификатов, свидетельств о допуске к
определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства, включая особо
опасные и технически сложные и уникальные объекты капитального
строительства (кроме объектов использования атомной энергии),
допусков саморегулируемой организации для производства работ на
объектах авиационной инфраструктуры, одобрений и других разрешений
государственных органов Российской Федерации и (или) иных стран
(если применимо) для осуществления им или привлекаемыми им лицами
деятельности, необходимой для выполнения принимаемых им на себя
обязательств в соответствии с настоящей Документацией, Предложением
Участника и планируемым к заключению в соответствии с настоящей
Документацией договором.
3. Представление Предложений
3.1 Язык и экземпляры Предложения
3.1.1 Все представляемые Участниками документы и сведения, включая
Предложения, должны быть составлены на русском языке. Если какиелибо сведения или документы представляются на другом языке, они
должны сопровождаться переводом на русский язык.
3.1.2 Предложения должны представляться в одном экземпляре.
3.2 Адрес и способ доставки Предложений
3.2.1
3.2.2
Предложения должны направляться с доставкой либо нарочным, либо
курьерской службой так, чтобы Предложения были получены Заказчиком
не позднее 12-00 часов дня по московскому времени 10 декабря
2014 г. Все полученные в надлежащие сроки Предложения будут вскрыты
только по истечении указанного времени. Предложения, полученные
после указанного времени, рассматриваться не будут и будут возвращены
их отправителю в нераспечатанном виде (по требованию).
Предложения представляются в запечатанном конверте с четким
указанием реквизитов Участника, надежно прикрепленным к конверту, и
должны содержать следующую надпись:
«Предложение в отношении проведения комплекса работ для
выхода ОАО «Аэрофлот» на оптовый рынок электроэнергии и
мощности (ОРЭМ) с учетом замены непригодных для работы
приборов учета электроэнергии (АСКУЭ)».
Предложения должны направляться по адресу:
Россия, 141126,
Московская область, аэропорт Шереметьево-1, корпус №5, Департамент
управления закупочной деятельностью ОАО «Аэрофлот», комн.309.
3.3 Содержание квалификационной документации и Коммерческого Предложения
3.3.1 Квалификационная документация должна включать в себя:
а) Оригинал заполненной по установленной форме Анкеты Участника (по
форме, приложенной к настоящей Документации (Приложение № 1) в
двух экземплярах (один из которых не прошивается со всеми листами
Предложения, а идет отдельным файлом).
б) Оригинал Расписки по форме Приложения № 6 о согласии Участника со
всеми условиями указанными в настоящей Документации, техническом
задании и согласии Участника подписать договор в редакции
Приложения № 4 в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента передачи
договора Заказчиком.
в) Документы, подтверждающие статус Участника:
 копии учредительных и регистрационных документов с приложением
имеющихся изменений (нотариально заверенные копии) для
юридических лиц;
или фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте
жительства, номер контактного телефона для индивидуальных
предпринимателей;
или документ, подтверждающий объединение лиц, выступающих на
стороне одного Участника закупки в группу (оригинал или
нотариально заверенная копия), и право конкретного Участника
закупки участвовать в открытом запросе предложений от имени
группы лиц, в том числе, подавать предложения, вносить обеспечение
заявки, договора, подписывать протоколы, договор и т.п. (для группы
лиц, выступающих на стороне одного участника закупки);
 выписку из единого государственного реестра юридических лиц
(оригинал) или нотариально заверенную копию такой выписки,
полученную не ранее чем за 6 месяцев до дня размещения в единой
информационной системе (на официальном сайте заказчика и (или) на
официальном сайте www.zakupki.gov.ru) извещения о проведении
открытого запроса предложений;
или выписку из единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей (оригинал) или нотариально заверенную копию









такой выписки, полученную не ранее чем за 6 месяцев до дня
размещения
в единой информационной системе извещения о
проведении открытого запроса предложений;
решение об одобрении или о совершении крупной сделки (оригинал) в
случае, если требование о необходимости наличия такого решения для
совершения крупной сделки установлено законодательством
Российской Федерации, учредительными документами юридического
лица и если для Участника открытого запроса предложений
выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора,
или внесение денежных средств в качестве обеспечения Предложения,
обеспечения исполнения договора является крупной сделкой;
документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление
действий от имени Участника закупки - юридического лица (копия
решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении
физического лица на должность, в соответствии с которым такое
физическое лицо обладает правом действовать от имени участника
закупки без доверенности (далее также - руководитель). В случае, если
от имени Участника закупки действует иное лицо, Предложение
должно содержать также доверенность на осуществление действий от
имени Участника закупки, заверенную печатью Участника закупки
(для юридических лиц) и подписанную руководителем Участника
закупки или уполномоченным этим руководителем лицом, либо
нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если
указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным
руководителем Участника закупки, Предложение должно содержать
также документ, подтверждающий полномочия такого лица;
копии бухгалтерского баланса со всеми приложениями, включая отчет
о прибылях и убытках, за последний завершенный отчетный период
или копии налоговых деклараций по налогу, уплачиваемому в связи с
применением упрощенной системы налогообложения;
справку, подтверждающую отсутствие у участника закупки недоимки
по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, выданную
соответствующими подразделениями Федеральной налоговой службы
не ранее чем за 20 дней до срока окончания приёма предложений
(оригинал или нотариально заверенную копию);
заверенные
руководителем
организации
сведения
об
отсутствии/наличии аффилированности Участника закупки с
работниками ОАО «Аэрофлот» и их близкими родственниками
(супруги, дети, родители, братья и сестры);
заверенные руководителем организации сведения в отношении всей
цепочки собственников Участника, включая конечных бенефициаров, а
также в отношении состава исполнительных органов по форме
Приложения №5 к настоящей Документации;
копии свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства, включая особо опасные и технически сложные и
уникальные объекты капитального строительства (кроме объектов
использования атомной энергии);
сведения о функциональных характеристиках (потребительских
свойствах) и качественных характеристиках работ, услуг.
в случае, если поставка товаров, работ, услуг относится




законодательством к лицензируемой деятельности, заверенные
нотариально
копии
соответствующих
лицензий,
патентов,
сертификатов соответствий и т.п.;
информация об аналогичных проектах (работах, услугах),
реализованных за последние три года, в т.ч. в ОАО «Аэрофлот»
(представляется при наличии такого опыта, в случае его отсутствия
этот факт также декларируется участником в свободной письменной
форме);
подтверждение наличия необходимых ресурсов, в т.ч. инженернотехнического персонала, с постоянным проживанием (регистрацией) в
Москве или Московской области, для выполнения работ/оказания
услуг по тематике настоящей Документации;
сведения и документы, подтверждающие соответствие соисполнителей
(субподрядчиков,
субпоставщиков),
предприятий-изготовителей
требованиям, установленным в настоящей документации, если
таковые требования были установлены, или справку о том, что
соисполнители (субподрядчики, субпоставщики), выполняющие более
5 (Пяти) % объема поставок (работ, услуг) Участником привлекаться
не будут;
документ (письмо, справка и др.), подтверждающий отнесение
участника к субъектам малого и среднего предпринимательства, в
случае непринадлежности
к субъектам малого и среднего
предпринимательства этот факт также декларируется Участником в
свободной письменной форме;
3.3.2 Коммерческое предложение должно быть представлено по форме
Приложения № 3 к настоящей Документации и включать в себя:
 стоимость работ с учетом понижающего коэффициента;
 понижающий коэффициент в формате сотых долей (например, 0,00);
 срок, в который Участник готов приступить к выполнению работ по
заявкам Заказчика;
 подтверждение принятия Участником условий и редакции проекта
договора (Приложение №3);
 обоснование применяемого коэффициента снижения.
3.4 Стоимостные условия Предложения, порядок формирования цены договора:
Цена договора в предложении должна включать все необходимые виды
расходов, налогов и других обязательных платежей;
3.4.2 Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги - согласно
условиям приложенного проекта договора (Приложение №4).
3.4.1
3.5 Вопросы по содержанию Документации
3.5.1
В случае возникновения каких-либо вопросов в отношении
Документации, Участники могут направить запрос Заказчику. Запросы
участников о разъяснении положений настоящей Документации
принимаются в письменном виде за подписью руководителя организации
на имя директора департамента строительства и эксплуатации зданий и
сооружений Шарикова Андрея Леонидовича по адресу: 141126
Московская область, аэропорт Шереметьево-1, здание УМЛ, помещение
3.5.2
1.16, по рабочим дням: с понедельника по четверг – с 10:00 по 16:00
(время московское) или в форме электронного документа по e-mail:
[email protected] Вопросы считаются надлежащим образом
направленными, если они получены не позднее 08 декабря 12 часов
00 минут по московскому времени 2014 года.
Все ответы на вопросы общего характера будут направляться
обратившемуся Участнику без размещения в единой информационной
системе.
4. Рассмотрение Предложений
4.1 Регистрация Предложений
4.1.1
4.1.2
Заказчик регистрирует все Предложения немедленно после их получения
с указанием времени и даты их получения.
При необходимости Заказчик выдает расписку о получении конверта.
4.2 Рассмотрение Предложений
4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.2.4
Рассмотрение Предложений будет осуществляться в условиях полной
конфиденциальности до момента принятия решения Заказчиком.
Участники или их представители не имеют права присутствовать при
рассмотрении Предложений Заказчиком.
При рассмотрении Предложений будет учитываться только та
информация, которая представлена в Предложениях.
При оценке будет определено, являются ли Предложения полными.
Заказчик может, но не обязан обратиться с запросом к Участнику для
пояснений, внесения необходимых дополнений и исправлений
арифметических ошибок.
Внесение изменений в Предложение после его вскрытия не допускается.
При этом, однако, разъяснения и уточнения, не меняющие суть
предложения, могут быть приняты Заказчиком по его единоличному
усмотрению. Заказчик оставляет за собой право запросить у любого из
Участников уточнения их Предложений.
4.3 Критерии оценки и сопоставления предложений
4.3.1. Конкурсная комиссия осуществляет оценку и сопоставление Предложений,
поданных Участниками открытого запроса предложений, в целях выявления
лучших условий исполнения договора в соответствии с критериями:
№
№
п/п
Критерий
1
Стоимость, предложенная участником
закупки*
2
Срок производства работ, предложенный
участником закупки**
3
4
Наличие производственной базы
Местонахождение производственной
базы/офиса компании
Оценка, ед.
Вес, балл
Рубли
до 20*
Календарные
дни
до 15**
Да/Нет
5/0
Московский
регион/Прочие
5/0
5
6
7
8
Наличие оборотных средств (возможность
работы без аванса)***
Наличие опыта выполнения работ, оказания
услуг, являющихся предметом настоящей
конкурсной документации
Наличие
претензий
со
стороны
ОАО «Аэрофлот»
Дополнительные предложения от участника
% аванса
до 15
До 3-х лет/
Свыше 3-х лет
2/5
Да/Нет
0/5
Да/Нет
5/0
ИТОГО, max. баллов:
75
*Количество баллов по п. 1 определяется в зависимости от стоимости работ по
формуле:
Цена min
х 20
Цена участника
**Количество баллов по п. 2 определяется исходя из сроков производства работ
по формуле:
Срок min
х 15
Срок участника
***Количество баллов по п. 5 определяется в зависимости от % аванса по
формуле:
0,15 х (100% - % аванса участника)
4.4 Заключение договора
После выбора Заказчиком Участника, чья заявка, по мнению Заказчика, в
максимальной степени отвечает целям, задачам и интересам Заказчика,
такой предпочтительный Участник и Заказчик проведут переговоры об
условиях и, если сочтут результаты переговоров приемлемыми для
Сторон, подпишут соответствующий договор (или договоры) в
соответствии с настоящей Документацией и заявкой Участника.
4.4.2 В ходе переговоров стороны могут прийти к соглашению об изменении
некоторых условий настоящей Документации или Предложения
Участника. Ни одна из сторон не имеет права настаивать на изменении
условий, изложенных в настоящей Документации или Предложении
Участника, если другая сторона возражает против изменения таких
условий, причем такое возражение не считается отказом от заключения
договора и не влечет за собой прекращения переговоров.
4.4.3. Срок подписания договора Участником, Предложение которого признано
наилучшим: не позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты направления данного
4.4.1
договора Участнику, а в случае не подписания – считать Участника
уклоняющимся от заключения договора.
5.1
5.2
5.2.1
5.2.2
5.2.3
5.2.4
5. Заключительные положения
Все Приложения к настоящей Документации являются его неотъемлемой
частью и составляют единый документ.
Конфиденциальная информация.
Информация, которая будет предоставляться Вам Заказчиком в связи с
настоящей Документацией или в связи с заключением договора,
предусмотренного в настоящей Документации и Вашем Предложении,
информация о том, что с Вами ведутся переговоры или обсуждения о
возможном заключении договора с Заказчиком в соответствии с
настоящей Документацией, или о любых условиях или иных фактах,
относящихся к такому возможному договору, включая его статус,
должна расцениваться как принадлежащая Заказчику конфиденциальная
информация (Конфиденциальная информация). Конфиденциальная
информация является коммерческой тайной Заказчика в смысле ст. 139
Гражданского кодекса РФ.
Вы соглашаетесь с тем, что Конфиденциальная информация будет
использоваться исключительно для целей рассмотрения настоящей
документации и составления Ваших заявок, а также переговоров с
Заказчиком в отношении заключения договора в соответствии с
настоящей Документацией и Вашей заявкой. Такая Конфиденциальная
информация будет сохраняться Вами в строгой конфиденциальности.
В случае направления нам Вашего Предложения, Вы подтверждаете
свое согласие быть связанным условиями настоящего пункта 5.2, между
Заказчиком и Вами будет считаться заключенным соглашение о
конфиденциальности на условиях настоящего пункта 5.2. Такое
соглашение о конфиденциальности будет регулироваться правом
Российской Федерации.
Недействительность каких-либо положений настоящей Документации в
силу противоречия их императивным нормам законодательства
Российской Федерации или по иному основанию не влечет за собой
недействительности иных положений Документации, а также
недействительность заключенных в соответствии с ним договоров.
Приложение № 1
к открытому запросу предложений
в отношении проведения комплекса работ для выхода ОАО «Аэрофлот»
на оптовый рынок электроэнергии и мощности (ОРЭМ) с учетом замены
непригодных для работы приборов учета электроэнергии (АСКУЭ)
АНКЕТА УЧАСТНИКА
процедуры закупки: «__________________________».
1.
2.
Полное и краткое наименование организации в соответствии с Уставом и
организационно
правовая
форма
________________________________________.
Юридические реквизиты
Страна регистрации
Юр. адрес
Факт. адрес
Телефон
Факс
E-mail
3.
Банковские реквизиты
ИНН / КПП организации
ОГРН
№ расчетного счета
Наименование Банка
Корр. счет
БИК
4. Регистрационные данные
Дата, место и орган
регистрации
Учредители
Профиль деятельности
ОКПО
ОКВЭД
Отнесение к субъектам
малого и среднего
предпринимательства
4.2. Свидетельство о государственной регистрации – приложить копию.
4.3. Устав (Положение), учредительный договор – приложить копию.
4.4. Лицензии – приложить копию.
4.5. Допуск саморегулируемой организации для производства работ на объектах
авиационной инфраструктуры - приложить копию
5.
Краткая историческая справка о деятельности организации - приложить.
6.
Финансовое положение организации
6.1. Балансовые отчеты с отметкой налоговой инспекции – приложить копии.
6.2. Справка, об отсутствии задолженности перед бюджетами всех уровней и
внебюджетными фондами, заверенную налоговым органом – приложить копии.
6.3. Справки об оплаченном уставном капитале – приложить копии.
6.4. Материалы аудиторских проверок – приложить копии.
7.
Контактное лицо.
Фамилия, имя, отчество.
Телефон, факс, e-mail.
Настоящим Участник подтверждает правильность всех данных, указанных в Анкете
и согласие со всеми условиями, изложенными в «Документации о закупке к открытому
запросу предложений в отношении проведения комплекса работ для выхода
ОАО «Аэрофлот» на оптовый рынок электроэнергии и мощности (ОРЭМ) с учетом
замены непригодных для работы приборов учета электроэнергии (АСКУЭ)».
Руководитель организации ___________________
(подпись)
Главный бухгалтер
М.П.
___________________
(подпись)
________________________
(Ф.И.О.)
______________________
(Ф.И.О)
Приложение № 2
к открытому запросу предложений
в отношении проведения комплекса работ для выхода ОАО «Аэрофлот»
на оптовый рынок электроэнергии и мощности (ОРЭМ) с учетом замены
непригодных для работы приборов учета электроэнергии (АСКУЭ)
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
№
п/п
1
Перечень основных требований
Содержание требований
Наименование работ
Проведение комплекса работ для выхода
ОАО «Аэрофлот» на оптовый рынок
электроэнергии и мощности (ОРЭМ) с учетом
замены непригодных для работы приборов
учета электроэнергии (АСКУЭ)
2
Заказчик
Открытое акционерное общество «Аэрофлот –
российские авиалинии» (ОАО «Аэрофлот»)
3
Адрес выполнения работ
Объекты ОАО «Аэрофлот» (точки поставки),
перечисленные
в
Приложении
№1 к
настоящему Техническому заданию
4
Основание для разработки
технического задания
Исполнение требований законодательства РФ в
области электроэнергетики, создание АИИС
КУЭ и АСККЭ.
5
Перечень и технические
характеристики объектов
Перечень объектов и узлов коммерческого
учета
электроэнергии
представлены
в
Приложении №1 к настоящему Техническому
заданию
6
Основные требования
Выполнить
проектные,
строительномонтажные и пусконаладочные работы по
строительству АИИС КУЭ и АСККЭ в
соответствии требованиям, предъявляемым к
системам, используемым для расчетов на
оптовом
рынке
электрической
энергии
(Приложения №11, 11.1, 11.3, 11.4 и 11.5 к
Договору о присоединении к торговой системе
оптового рынка).
7
Описание работ
Выполнить работы строительству АИИС КУЭ
и АСККЭ на объектах Заказчика:
1. Разработать и согласовать техническое
задание на строительство автоматизированной
системы;
2. Разработать и согласовать технорабочий
проект на строительство о автоматизированной
системы;
3. Произвести закупку оборудования в
соответствии с утвержденным технорабочим
проектом;
4. Выполнить строительно-монтажные работы;
5. Выполнить пусконаладочные работы;
6. Разработать и аттестовать в центре
стандартизации и метрологии методику
измерений с использованием АИИС КУЭ
7. Разработать и согласовать алгоритм расчета
потерь
электроэнергии
между
точками
поставки и измерений.
8. Разработать и согласовать в органах
стандартизации и метрологии паспортапротоколы
на
все
информационноизмерительные каналы;
9. Утвердить АИИС в качестве единичного
средства измерения;
10. Разработать и согласовать программу и
методику испытаний;
11. Провести предварительные испытания со
смежными
субъектами
и
сетевыми
организациями
(ОАО
«МОЭСК»,
ОАО
«МАШ», ОАО «Мосэнергосбыт»);
12. Разработать проект алгоритма расчета
сальдо-перетоков;
13. Разработать и согласовать опросные листы
ОАО «АТС» Том 2;
14.
Подготовить
полный
комплект
документации для прохождения процедуры
установления соответствия с выдачей акта
соответствия класса А.
15. Провести испытания с представителями
ОАО «АТС», сбытовой организацией и
другими заинтересованными организациями;
16. Получить акт соответствия АИИС
техническим требованиям ОРЭМ класса А на
имя сбытовой организации.
8
Особые условия выполнения
работ
Работа на территории предприятия должна
быть организована с учетом обеспечения
безопасности рабочих. Производство работ
должно
выполняться
только
после
оформления соответствующих документов
(допусков и разрешений) на производство
работ
на
территории
действующего
предприятия.
Работы должны быть организованы
соответствии с ГОСТ 34.601-90
9
Исполнительная документация
в
1. Опросные листы ОАО «АТС» Том 2;
2. Техническое задание на строительство
АИИС;
3. Технорабочий проект на АИИС;
4. Программа и методика испытаний;
5. Аттестованная методика измерений;
6. Свидетельство о поверке АИИС;
7. Свидетельство об утверждении типа с
описанием типа;
8. Паспорта-протоколы на ИИК;
9. Паспорта на поставляемое оборудование;
10. Акт окончания СМР и ПНР;
11. Протокол предварительных испытаний;
12. Протокол испытаний на соответствие
АИИС техническим требованиям ОРЭМ с
представителями ОАО «АТС».
Объемы оказанных за отчетный период услуг
подтверждаются
двусторонними
Актами
оказанных услуг (перечень, форма и объем
исполнительной документации определяется
договором).
Приложение № 1
к Техническому заданию
1.
1
ЩС-3 0,4 кВ ТП-13,
Щитовая АТС - 578,
ввод 1
НН
15
1.2
2
ЩПТ-2 0,4 кВ ТП-13,
Щитовая АТС - 578,
ввод 2
НН
15
2.1
3
2.2
4
Ввод 2 ВРУ-0,4 кВ (от
ТП-64 ГРУ 0/1 Панель
№5)
3.1
4.
в
ЛЭП
(да/н
ет)
в
трансфор
маторе
(да/нет)
СЭТ3а02-04
№198084
Меркури
й 201.2
№006343
49
ОАО
"Аэрофлот"
ВРУ АТС 578
-
-
1
Да
1,6%
нет
ОАО
"Аэрофлот"
ВРУ АТС 578
-
-
1
Да
1,6%
нет
НН
98,125
НН
98,125
ПСЧ4ТМ.05
М.16
№060412
5229
ПСЧ4ТМ.05
М.16
№060312
1039
ОАО
"Аэрофлот"
ВРУ-0,4 кВ
Т-0,66
250/5
-
50
нет
нет
ОАО
"Аэрофлот"
ВРУ-0,4 кВ
Т-0,66
250/5
-
50
нет
нет
ОАО "МАШ"
ТП-10 РУ0,4 кВ,
секция №1
Гр.3
АВВ
100/5
-
20
нет
нет
АТК САБ здание кинологии Шереметьево - 2
5
ТП-10 РУ-0,4 кВ,
секция №1 Гр.3
СН2
Корпус 1 ОАО "Аэрофлот" в Шереметьево - 1
20
СЭТ3р02-10Ап
№176149
Примечание
тока
напря
жения
Расчетный
коэффициент
показания
на дату и
время
начала
исполнения
договора
Межповерочный
интервал
дата поверки
место
установки
Потери
HUB Control Centre ОАО "Аэрофлот" на 5-м этаже Терминала F
Ввод 1 ВРУ-0,4 кВ (от
ТП-64 ГРЩ-1600
Панель №3)
3.
тип,
номер
Трансформаторы
Здание АТС - 578 4 этаж (помещения №№414,416)
1.1
2.
Прибор учета
балансовая
принадлежн
ость
Наименование точки
поставки
Максимальная
мощность
энергопринимающих
устройств (кВт)
№ п/п
№
точки
постав
ки
Уровень напряжения
для расчетов ВН,
СН1,СН2,НН
Перечень объектов (точки поставки) и узлов коммерческого учета электроэнергии.
4.1
4.2
5.
5.1
5.2
6
6.1
6.2
7
6
7
ТП-24 РУ-0,4 кВ
Секция №1 Панель
№4
ТП-24 РУ-0,4 кВ
Секция №2 Панель
№6
СН2
СН2
35
Да
1,3%
нет
СА4УИ672М
№430709
ОАО
"Аэрофлот"
ЩС-0,4 кВ
Корпуса 1
Т-0,66
100/5
-
20
100
СЭТ3а02-3403/1п
№268636
ОАО
"Аэрофлот"
ТП-23 РУ0,4 кВ
Секция №1
Панель №1
ТТИ-40
600/5
-
120
нет
нет
100
СЭТ3а02-3403/1п
№242247
ОАО
"Аэрофлот"
ТП-23 РУ0,4 кВ
Секция №2
Панель
№11
ТТИ-40
600/5
-
120
нет
нет
Да
2%
нет
Да
0,3%
нет
35
Корпус 5 ОАО "Аэрофлот" в Шереметьево - 1
8
ТП-23 РУ-0,4 кВ
Секция №1 Панель
№1
9
ТП-23 РУ-0,4 кВ
Секция №2 Панель
№11
СН2
СН2
Здание УМЛ ОАО "Аэрофлот" в Шереметьево - 1
10
ТП-19 РУ-0,4 кВ
Секция №1 Панель
№5
11
ТП-23 РУ-0,4 кВ
Секция №2 Панель
№10
СН2
СН2
30
30
ПСЧ4ТМ.05
М.04
№060612
0586
ОАО
"Аэрофлот"
ВРУ-0,4 кВ
здания
УМЛ
200/5
-
40
Административное здание СП "Аэропорт Москва" ОАО "Аэрофлот" в Шереметьево - 1
7.1
12
ТП-24 РУ-0,4 кВ
Секция №2 Панель
№8 (основной ввод)
СН2
40
СЭТ3р02-3410Ап
№202750
ОАО
"Аэрофлот"
ТП-24 РУ0,4 кВ
Секция №2
Панель №8
Т0,66УЗ
200/5
-
40
нет
нет
7.2
13
ТП-23 РУ-0,4 кВ
Секция №2 Панель
№9 (резервный ввод)
СН2
40
СЭТ3р02-3403/1п
№268567
ОАО
"Аэрофлот"
ТП-23 РУ0,4 кВ
Секция №2
Панель №9
Т0,66УЗ
200/5
-
40
нет
нет
СН2
230
СА4УИ672М
№737721
ОАО
"Аэрофлот"
Щитовая
корпуса №6
ввод 2
АВВ
400/5
-
80
Да
1,25
%
нет
8
8.1
Корпус №6 УТО-18
14
ТП-23 РУ-0,4 кВ
Секция №2 Панель
№12
8.2
9
9.1
10
15
ТП-23 РУ-0,4 кВ
Секция №1 Панель
№4
230
СА4УИ672М
№003632
ОАО
"Аэрофлот"
Щитовая
корпуса №6
ввод 1
АВВ
400/5
-
80
Да
1,25
%
нет
100
СЭТ3р02-3410/1п
№251923
ОАО
"Аэрофлот"
ТП-19 РУ0,4 кВ
Секция №2
Панель №9
Т-0,66
400/5
-
80
нет
нет
ОАО
"Аэрофлот"
ТП-23 РУ0,4 кВ
Секция №1
Панель №4
Т-0,66
600/5
-
120
нет
нет
Здание прачечной
16
ТП-19 РУ-0,4 кВ
Секция №2 Панель
№9
СН2
Тренажерный комплекс в Корпусе №7 ОАО "Аэрофлот" в Шереметьево - 1
10.1
17
ТП-23 РУ-0,4 кВ
Секция №1 Панель
№4
10.2
18
ТП-23 РУ-0,4 кВ
Секция №2 Панель
№7
11
СН2
СН2
40
СЭТ3р02-3410/1п
№223980
СН2
40
СЭТ3р02-3410/1п
№251727
ОАО
"Аэрофлот"
ТП-23 РУ0,4 кВ
Секция №2
Панель №7
Т-0,66
600/5
-
120
нет
нет
Гостиница ОАО "Аэрофлот" в Шереметьево - 1
11.1
19
ТП-55 РУ-0,4 кВ
Секция №1 Панель
№3 (ввод 1)
СН2
50
СА4УИ672М
№320902
ОАО
"Аэрофлот"
ВРУ-0,4 кВ
Гостиницы
Ш-1 (ввод
1)
Т-0,66
100/5
-
20
Да
1,3%
нет
11.2
20
ТП-55 РУ-0,4 кВ
Секция №2 Панель
№9 (ввод 2)
СН2
50
СА4УИ672М
№158662
ОАО
"Аэрофлот"
ВРУ-0,4 кВ
Гостиницы
Ш-1 (ввод
2)
Т-0,66
100/5
-
20
Да
1,3%
нет
12
12.1
Производственный корпус на временной базе ОАО "Аэрофлот" в Шереметьево - 2
21
ТП-56 РУ-0,4 кВ
Секция №1 яч.10
СН2
75
СЭТ3р02-10Ап
№174499
ОАО "МАШ"
ТП-56 РУ0,4 кВ
Секция №1
1000/5
-
200
нет
нет
Под общим
учетом
подключены
потребители
и
вычитаются
12.2
13
22
ТП-56 РУ-0,4 кВ
Секция №2 яч.12
СН2
75
СЭТ3р02-10Ап
№174425
ОАО "МАШ"
ТП-56 РУ0,4 кВ
Секция №2
1000/5
-
200
нет
нет
ПОЖ ОАО "Аэрофлот"
13.1
23
ТП-56 РУ-0,4 кВ
Секция №1 яч.8
СН2
46
СЭТ3р02-10Ап
№174499
ОАО "МАШ"
ТП-56 РУ0,4 кВ
Секция №1
1000/5
-
200
нет
нет
13.2
24
ТП-56 РУ-0,4 кВ
Секция №2 яч.16
СН2
46
СЭТ3р02-10Ап
№174425
ОАО "МАШ"
ТП-56 РУ0,4 кВ
Секция №2
1000/5
-
200
нет
нет
14
ТП-31 Аэропорт Шереметьево
14.1
25
ТП-31 ввод №1 от ТП68/3 РУ-6 кВ Секция
№1 яч. 5
СН2
250
СА4-510
№144382
ОАО
"Аэрофлот"
ТП-31 РУ0,4 кВ
Секция №1
яч.1
ТПШЛ0,66
1000/5
-
200
нет
да 2,62%
14.2
26
ТП-31 ввод №2 от ТП68/17 РУ-6 кВ Секция
№2 яч. 8
СН2
250
СА4-510
№145266
ОАО
"Аэрофлот"
ТП-31 РУ0,4 кВ
Секция №2
яч.9
ТПШЛ0,66
1000/5
-
200
нет
да 2,62%
15
15.1
15.2
16
Берлин 1 ДУЗД и Административное здание ДУЗД ОАО "Аэрофлот" в Шереметьево - 1
27
ТП-84 РУ-0,4 кВ
Группа 1 (ввод на
"Берлин 1 ДУЗД")
28
ТП-84А РУ-0,4 кВ
Группа 7 (ввод на
Административное
здание ДУЗД)
СН2
СН2
ЗРУ "ГДР" ДУЗД ОАО "Аэрофлот" в Шереметьево - 1
50
ЕТ411-1
№670680
7
ОАО
"Аэрофлот"
ВРУ-0,4 кВ
Берлин 1
ДУЗД
Т-0,66
300/5
-
60
Да
7%
нет
50
СА4УИ672М
№624463
ОАО
"Аэрофлот"
ВРУ-0,4 кВ
Администр
ативное
здание
ДУЗД
Т-0,66
200/5
-
40
Да
2%
нет
: перрон Ш-2
(№231933),
секция 1 СН
(№159895),
секция 2 СН
(№228790),
БМЗ-5
(№159897),
уличное
освещение
(№174460).
16.1
17
17.1
17
17.1
17.2
18
18.1
18.2
29
ТП-20А РУ-0,4 кВ
присоединение №2
СН2
55
СА4УИ672М
№514623
СН2
25
СА4УИ672М
№743429
ОАО
"Аэрофлот"
ВРУ-0,4 кВ
"ГДР"
ДУЗД
панель №2
Т-0,66
400/5
-
80
Да
0,9%
нет
ОАО
"Аэрофлот"
ВРУ-0,4 кВ
Складов 2,3
ДУЗД
ТК-20
100/5
-
20
Да
0,9%
нет
ОАО
"Аэрофлот"
ТП-20 РУ0,4 кВ
Панель №3
(основной
ввод)
Т-0,66
300/5
-
60
нет
нет
ОАО
"Аэрофлот"
ТП-20А
РУ-0,4 кВ
Присоедин
ение №7
(резервный
ввод)
Т-0,66
300/5
-
60
нет
нет
ОАО "МАШ"
ТП-28 РУ0,4 кВ
Секция №1
Панель №2
(ввод 1 на
Цех №13)
ТШП0,66
600/5
-
120
нет
нет
ОАО "МАШ"
ТП-28 РУ0,4 кВ
Секция №2
Панель
№11 (ввод
2 на Цех
№13)
ТШП0,66
600/5
-
120
нет
нет
Склады 2,3 ДУЗД
30
ТП-20А РУ-0,4 кВ
присоединение №3
Грузовой склад "Таможенный" ДУЗД ОАО "Аэрофлот" в Шереметьево - 1
30
ТП-20 РУ-0,4 кВ
Панель №3 (основной
ввод)
31
ТП-20А РУ-0,4 кВ
Присоединение №7
(резервный ввод)
СН2
СН2
100
СЭТ4ТМ.03
М.08
№080411
1611
100
СЭТ4ТМ.03
М.08
№080311
2658
Цех №13, Автомастерские, Склады №№250, 251, Док №7
32
ТП-28 РУ-0,4 кВ
Секция №1 Панель
№2 (ввод 1 на Цех
№13)
33
ТП-28 РУ-0,4 кВ
Секция №2 Панель
№11 (ввод 2 на Цех
№13)
СН2
СН2
168
168
СЭТ3р02-10Ап
№169956
СЭТ3р02-10Ап
№174430
18.3
18.4
34
35
ТП-28 РУ-0,4 кВ
Секция №1 Панель
№4 (ввод 1 на
автомастерские)
ТП-28 РУ-0,4 кВ
Секция №2 Панель
№8 (ввод 2 на
автомастерские)
СН2
СН2
168
168
СЭТ3р02-10Ап
№169948
СЭТ3р02-10Ап
№170067
ОАО "МАШ"
ТП-28 РУ0,4 кВ
Секция №1
Панель №4
(ввод 1 на
автомастер
ские)
ТШП0,66
400/5
-
120
нет
нет
ОАО "МАШ"
ТП-28 РУ0,4 кВ
Секция №2
Панель №8
(ввод 2 на
автомастер
ские)
ТШП0,66
400/5
-
120
нет
нет
Т-0,66
200/5
-
40
нет
нет
Т-0,66
100/5
-
20
нет
нет
ТШ-10
1000/5
-
200
нет
нет
18.5
36
ТП-28 РУ-0,4 кВ
Секция №2 Панель
№7 (ввод на Склады
№№250,251)
СН2
168
СЭТ3р02-10Ап
№170059
ОАО "МАШ"
18.6
37
ТП-28 РУ-0,4 кВ
Секция №2 Панель
№8 (ввод на Док №7)
СН2
30
СЭТ3р02-10Ап
№174500
ОАО "МАШ"
19
Ангар №2, Ангар №3, Пристройка к Ангару №3, склад красок АТЦ ОАО "Аэрофлот"
38
ТП-51 РУ-0,4 кВ
Секция №1 Панель
№6 (ввод 1 Ангар №2)
19.2
39
ТП-51 РУ-0,4 кВ
Секция №2 Панель
№10 (ввод 2 Ангар
№2)
СН2
180
19.3
40
ТП-51 РУ-0,4 кВ
Секция №1 Панель
№4 (ввод 1 Ангар №3)
СН2
180
19.1
ТП-28 РУ0,4 кВ
Секция №2
Панель №7
(ввод на
Склады
№№250,25
1)
ТП-28 РУ0,4 кВ
Секция №2
Панель №8
(ввод на
Док №7)
СН2
180
СЭТ3р02-10Ап
№147843
СЭТ3р02-10Ап
№149774
ОАО
"Аэрофлот"
ТП-51 РУ0,4 кВ Тр-р
№1 (ввод 1)
ТП-51 РУ0,4 кВ Тр-р
№2 (ввод 2)
19.4
19.5
19.6
19.7
20
41
ТП-51 РУ-0,4 кВ
Секция №2 Панель
№8 (ввод 2 Ангар №3)
СН2
180
42
ТП-51 РУ-0,4 кВ
Секция №1 Панель
№6 (ввод 1
пристройка к Ангару
№3)
СН2
180
43
ТП-51 РУ-0,4 кВ
Секция №2 Панель
№12 (ввод 2
пристройка к Ангару
№3)
СН2
180
44
ТП-51 РУ-0,4 кВ
Секция №2 Панель
№7 (ввод 0,4 кВ склад
красок АТЦ)
СН2
180
Домик 1 здание заводских представителей, Производственный Док АТЦ, Здание "Х" Бомбоубежище, Аккумуляторно - зарядная станция, Цех №12 АТБ здание "Берлин", Склад красок, Док АТБ, Домик 2
здание заводских представителей, Компрессорная, Помещение цеха №11, АЗС цех ремонта кресел.
20.1
45
ТП-22 РУ-0,4 кВ
Панель №1 (ввод
Домик 1 здание
заводских
представителей)
20.2
46
ТП-22 РУ-0,4 кВ
Панель №1 (ввод
Производственный
Док АТЦ)
20.3
20.4
47
48
СН2
30
СН2
10
ТП-22 РУ-0,4 кВ
Панель №1 (ввод
Здание "Х"
Бомбоубежище)
СН2
ТП-22 РУ-0,4 кВ
Панель №1 (ввод
Аккумуляторно зарядная станция)
СН2
30
30
СЭТ3р02-10Ап
№060710
0076
ОАО "МАШ"
ТП-22 РУ0,4 кВ ввод
тр-ра
ТК-20
1000/5
-
200
нет
нет
Под общим
учетом
подключены
потребители и
вычитаются:
1. ССТ отдел
перевозок №
сч. 31412010.15 тип
счетчика
СЭТ3АР-02-3410;
2. ССТ ТХ №
сч. 319616 тип
счетчика
СА4У-И672М;
3. ООО
«Авиапрестиж»
№ сч. 28732710.10 тип
счетчика Мерк
урий 230 АРТ03 PQCSIGDN;
20.5
49
ТП-22 РУ-0,4 кВ
Панель №2 (ввод Цех
№12 АТБ здание
"Берлин")
20.6
50
ТП-22 РУ-0,4 кВ
Панель №2 (ввод
Склад красок)
СН2
40
20.7
51
ТП-22 РУ-0,4 кВ
Панель №2 (ввод Док
АТБ)
СН2
20
52
ТП-22 РУ-0,4 кВ
Панель №2 (ввод
Домик 2 здание
заводских
представителей)
СН2
30
20.8
СН2
80
20.9
53
ТП-22 РУ-0,4 кВ
Панель №4 (ввод
Компрессорная)
СН2
30
20.10
54
ТП-22 РУ-0,4 кВ
Панель №5 (ввод
Помещение цеха №11)
СН2
50
20.11
55
ТП-22 РУ-0,4 кВ
Панель №5 (ввод АЗС
цех ремонта кресел)
СН2
40
21
56
РП-31 РУ-0,4 кВ
Секция №1 Панель
№2
НН
125
21.2
57
РП-31 РУ-0,4 кВ
Секция №2 Панель
№8
НН
125
СН2
1000
22.2
5.ОАО
«МАШ» ССТ
АРМ № сч.
010033 тип
счетчика
СА4У-И672М;
6. ООО
«Трансстройме
ханизация» №
сч. 15098650
тип счетчика
Меркурий 201;
7. Перрон Ш1
(освещение),
расчёт по
установленной
мощности с
учетом графика
работы
оборудования
ЩО-70-2-34 ОАО "Аэрофлот" (ТЭЧ)
21.1
22
4.ОАО «МАШ»
ССТ АРМ №
сч. 002775 тип
счетчика
СА4У-И672М;
СЭТ3р02-3410А/п
№210894
СЭТ3р02-3410А/п
№232327
ОАО
"Аэрофлот"
ЩО-70-234 ОАО
"Аэрофлот"
Т-0,66
400/5
-
80
Да
0,28
%
нет
ОАО
"Аэрофлот"
ЩО-70-234 ОАО
"Аэрофлот"
Т-0,66
400/5
-
80
Да
0,28
%
нет
ОАО
"Аэрофлот"
ТП-34 РУ-6
кВ
тр-р №1
ввод 1
ТПОЛ10
150/5
ЗНОЛ6
6000/10
0
1800
нет
нет
ТП-34 ОАО "Аэрофлот"
58
ТП-34 РУ-6 кВ ввод
№1 от ТП-51/3 яч. 9
СЭТ3р01-09Ап
№151323
22.2
23
23.1
23.2
24
59
60
ПС 800 ЗРУ-10 кВ
секция №1 яч. №6,
ввод фид. 106 А+Б
61
ПС 800 ЗРУ-10 кВ
секция №2 яч. №15,
ввод фид. 215 А+Б
24.2
63
25.2
26
1000
СЭТ3р01-09Ап
№151397
ОАО
"Аэрофлот"
ТП-34 РУ-6
кВ
тр-р №2
ввод 2
ТПОЛ10
150/5
ЗНОЛ6
6000/10
0
1800
нет
нет
ВН
ВН
5000
СЭТ4ТМ.03
№010807
8025
ОАО
"МОЭСК"
ПС 800
ЗРУ-10 кВ
секция №1
яч. №6
600/5
10000/1
00
12000
нет
нет
5000
СЭТ4ТМ.03
№
01080717
22
ОАО
"МОЭСК"
ПС 800
ЗРУ-10 кВ
секция №2
яч. №15
600/5
10000/1
00
12000
нет
нет
ОАО
«МОЭСК»
2012
ПС 429, II
с.ш. 10 кВ,
фидер 118,
яч. 203
600/5
10000/
100
12000
нет
нет
ОАО
«МОЭСК»
2012
ПС 429, I
с.ш. 10 кВ,
фидер 127,
яч. 111
300/5
10000/
100
6000
нет
нет
150/5
-
30
нет
нет
150/5
-
30
нет
нет
Летный комплекс ОАО «Аэрофлот» в Шереметьево
62
25.1
СН2
РТП-0001 офисный комплекс ОАО "Аэрофлот", д. Мелькисарово
24.1
25
ТП-34 РУ-6 кВ ввод
№2 от ТП-17/3 яч. 8
Кабельные
наконечники
отходящих кабельных
линий ПС 429 фидера
118
Кабельные
наконечники
отходящих кабельных
линий ПС 429 фидера
127
ВН
2000
ВН
2000
СЭТ4ТМ.03
М
№080612
1209
СЭТ4ТМ.03
М
№080612
1180
Административное здание г. Москва, ул. Кузнецкий мост д.3
64
65
ВРУ-0,4 кВ
адм.здания ОАО
"Аэрофлот" г. Москва,
ул. Кузнецкий мост
д.3 (ввод 1)
НН
ВРУ-0,4 кВ
адм.здания ОАО
"Аэрофлот" г. Москва,
ул. Кузнецкий мост
д.3 (ввод 2)
НН
75
СЭТ3а02-3503/1п
№188873
ОАО
"Аэрофлот"
ВРУ-0,4 кВ
адм.здания
75
Кассы ОАО "Аэрофлот", г. Москва, ул. Енисейская д. 19
СЭТ3а02-3503/1п
№188862
ОАО
"Аэрофлот"
26.1
66
ТП-20348 РУ-0,4 кВ
ввод А
СН2
20
СЭТ41/2М
№542860
ОАО
"Аэрофлот"
ВРУ-0,4 кВ
ОАО
"Аэрофлот"
Панель №1
-
-
1
да,
1,8%
нет
26.2
67
ТП-20348 РУ-0,4 кВ
ввод Б
СН2
20
СЭТ41/2М
№542925
ОАО
"Аэрофлот"
ВРУ-0,4 кВ
ОАО
"Аэрофлот"
Панель №2
-
-
1
да,
1,8%
нет
Меркури
й 230АМ
№147731
38
ОАО
"Аэрофлот"
ВРУ-0,4 кВ
ОАО
"Аэрофлот"
-
-
1
да,
2,5%
нет
ОАО
"Аэрофлот"
ВРУ-0,4 кВ
ОАО
"Аэрофлот"
Т-0,66
250/5
-
50
да,
2,26
%
нет
ОАО
"Аэрофлот"
ВРУ-0,4 кВ
ОАО
"Аэрофлот"
Т-0,66
250/5
-
50
да,
2,24
%
нет
ОАО
"Аэрофлот"
ВРУ-0,4 кВ
ОАО
"Аэрофлот"
300/5
-
60
да,
1,1%
нет
27
27.1
27.2
28
Офис ОАО "Аэрофлот" г. Москва, ул. Планерная д. 24
68
69
ТП-20758 РУ-0,4 кВ
ввод А
ТП-20758 РУ-0,4 кВ
ввод Б
СН2
СН2
30
30
Офисное здание г. Москва, проезд Досфлота, д2, стр. 2
28.1
70
ТП-21272 РУ-0,4 кВ
ввод А
СН2
90
28.2
71
ТП-21272 РУ-0,4 кВ
ввод Б
СН2
90
29
29.1
Меркури
й
230ART03
№131219
58
Меркури
й
230ART03
№135391
19
Поликлиника ОАО "Аэрофлот", г. Москва, ул. Песчаная д. 7
72
ТП-14759 РУ-0,4 кВ
ввод А Поликлиники
СН2
165
Меркури
й
230ART03
№330313
4
29.2
30
72
ТП-14759 РУ-0,4 кВ
ввод Б Поликлиники
СН2
165
74
ТП-14759 РУ-0,4 кВ
ввод А Больницы
СН2
112,5
30.2
75
ТП-14759 РУ-0,4 кВ
ввод Б Больницы
СН2
112,5
31.1
32
32.1
32.2
ОАО
"Аэрофлот"
ВРУ-0,4 кВ
ОАО
"Аэрофлот"
300/5
-
60
да,
1,3
%
нет
ОАО
"Аэрофлот"
ВРУ-0,4 кВ
ОАО
"Аэрофлот"
200/5
-
40
да,
0,6
%
нет
ОАО
"Аэрофлот"
ВРУ-0,4 кВ
ОАО
"Аэрофлот"
200/5
-
40
да,
0,6%
нет
ВРУ-0,4 кВ
ОАО
"Аэрофлот"
150/5
-
30
нет
нет
Больница ОАО "Аэрофлот", г. Москва, ул. Песчаная д. 7
30.1
31
Меркури
й
230ART03
№330313
0
Меркури
й
230ART03
№330310
1
Меркури
й
230ART03
№330314
1
Барокамера ОАО "Аэрофлот", г. Москва, ул. Песчаная д. 7
76
На кабельных
наконечниках на
вводе поребителя
НН
70
Меркури
й
230ARTCN
№135319
28
ОАО
"Аэрофлот"
2014
10
Административное здание ОАО "Аэрофлот", г. Москва, ул. Петровка д. 20/1
77
78
ТП-18957 РУ-0,4 кВ
ввод А
ТП-18957 РУ-0,4 кВ
ввод Б
СН2
СН2
110
Меркури
й
230ART03PQRSI
DN
№111117
95
ОАО
"Аэрофлот"
ВРУ-0,4 кВ
ОАО
"Аэрофлот"
150/5
30
да,
0,5%
нет
110
Меркури
й
230ART03PQRSI
DN
№092651
56
ОАО
"Аэрофлот"
ВРУ-0,4 кВ
ОАО
"Аэрофлот"
150/5
30
да,
0,5%
нет
32.3
33
33.1
34
34.1
79
ТП-18957 РУ-0,4 кВ
ввод Б
СН2
110
Меркури
й
230ART03PQRSI
DN
№932312
8
ОАО
"Аэрофлот"
ВРУ-0,4 кВ
ОАО
"Аэрофлот"
150/5
Меркури
й
230ART01 CN
№175769
70-13
ОАО
"Аэрофлот"
ВРУ-0,4 кВ
ОАО
"Аэрофлот"
-
ОАО
"Аэрофлот"
ВРУ-0,4 кВ
ОАО
"Аэрофлот"
100/5
30
да,
0,5%
нет
-
1
Да
0,1%
нет
-
20
нет
нет
Офис ОАО "Аэрофлот" г. Москва, ул. Пятницкая д.37 с.1
80
Вводное устройство
16341 от ТП-13000,
вводные клеммы АВ
НН
10
Офис ОАО "Аэрофлот" г. Москва, ул. Фрунзенская набережная д.4
81
На вводе в ВРУ-0,4 кВ
ОАО «Аэрофлот»
НН
60
Меркури
й
230ART03
№131116
05
Приложение № 3
к открытому запросу предложений
в отношении проведения комплекса работ для выхода ОАО «Аэрофлот»
на оптовый рынок электроэнергии и мощности (ОРЭМ) с учетом замены
непригодных для работы приборов учета электроэнергии (АСКУЭ)
Форма представления коммерческого предложения
(ЗАПОЛНЯЕТСЯ УЧАСТНИКОМ!!!)
_________________________________________________________________________
(предмет договора)
Стоимость договора определяется путем умножения понижающего коэффициента на
максимальную стоимость работ по настоящей Документации.
Понижающий коэффициент составляет К= ________
(заполняется участником)
Стоимость работ по коммерческому предложению составляет
_______________________ руб. (без НДС).
(заполняется участником)
№
п/п
Наименование работ
Ед.
изм.
Объем
Стоимость за
Общая
единицу
стоимость
(руб. без НДС) (руб. без НДС)
Срок
выполнения
работ
(календарные
дни)
1
2
3
…
…
n
ИТОГО:
НДС 18%
Предлагаемая цена договора*, руб. с учетом НДС
*Цена договора определяется путем умножения понижающего коэффициента на максимальную цену
работ, услуг, указанную в настоящей Конкурсной документации.
П р и м е ч а н и е : 1. К коммерческому предложению прилагается расшифровка стоимости работ, услуг в
виде сметы, выполненной в ТСН-2001.
2. При необходимости авансирования работ указать размер аванса с обоснованиями.
Стоимость работ (цена договора) _______________________________________
(предмет договора)
не превышает _________________ руб. ____ коп., в том числе НДС 18 % _______ руб.
(прописью)
Руководитель организации
_______________________
(подпись)
М.П.
_______________
(инициалы, фамилия)
Приложение № 4
к открытому запросу предложений
в отношении проведения комплекса работ для выхода ОАО «Аэрофлот»
на оптовый рынок электроэнергии и мощности (ОРЭМ) с учетом замены
непригодных для работы приборов учета электроэнергии (АСКУЭ)
ПРОЕКТ ДОГОВОРА
г. Москва
«___» ___________ 20____ г.
Открытое акционерное общество «Аэрофлот – российские авиалинии»
(ОАО «Аэрофлот»), в лице ____________________, действующего на основании
_______________, именуемое в дальнейшем Заказчик, с одной стороны, и _____________,
в лице _____________________, действующего на основании ____________, именуемое в
дальнейшем Подрядчик, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили
настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора.
1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик обязуются выполнить работы по проектированию и
монтажу _________________ (далее – система) по адресу: _______________ (далее Объект), согласно Техническому заданию (Приложение №1 к настоящему Договору).
1.2. Результатом выполнения работ является:
- комплект проектной документации, согласованный Заказчиком в установленном
порядке, в соответствии с разделом 4;
- смонтированная система на Объекте в соответствии с разработанным по настоящему
Договору проектом.
1.3. Заказчик обязуется принять результат работ и уплатить согласованную цену в
соответствии с условиями настоящего Договора.
2. Особые условия.
2.1. Разработанная проектная документация должна соответствовать требованиям
действующих нормативных документов Российской Федерации, Государственному
стандарту (ГОСТ), Строительным Нормам и Правилам (СНиП), действующим нормам
пожарной безопасности (НПБ), «Правилам устройства электроустановок» и другим
действующим Нормам и Правилам на момент ее согласования Заказчиком.
2.2. Использование проектной документации осуществляется Заказчиком.
2.3. Работы производятся строго в соответствии с Техническим заданием (Приложение
№1 к настоящему Договору) и Графиком производства работ (Приложение №2 к
настоящему Договору).
2.4.Если в процессе выполнения работы выявится нецелесообразность для Заказчика
дальнейшего проведения работы или нужна приостановка работы, Заказчик обязан в 10дневный срок письменно поставить в известность об этом Подрядчика. После чего
Заказчик обязан в 20-дневный срок принять и оплатить Подрядчику стоимость
фактически выполненных работ.
3. Права и обязанности Сторон.
3.1. Подрядчик обязан:
3.1.1. Своими силами выполнить все работы по проектированию и монтажу системы на
Объекте, согласно Техническому заданию (Приложение №1 к настоящему Договору) и
Графику производства работ (Приложение №2 к настоящему Договору).
3.1.2. Обеспечить производство и качество всех работ в соответствии с действующими в
период выполнения работ постановлениями, предписаниями и распоряжениями
официальных учреждений, инстанций и отраслевых организаций.
3.1.3. Назначить в 3-х дневный срок с момента подписания настоящего Договора своего
представителя, ответственного за выполнение работ по настоящему Договору, известив об
этом Заказчика в письменном виде с указанием предоставленных ему полномочий.
Полномочия представителя должны быть предоставлены в 3-х дневный срок с момента
подписания настоящего Договора Заказчику. Подрядчик гарантирует получение согласия
на обработку Заказчиком персональных данных работников, информация о которых
передается Заказчику в рамках настоящего Договора.
3.1.4. Обеспечить явку своего представителя на все совещания, проводимые Заказчиком
по предмету настоящего Договора и Приложений к нему.
3.1.5. В трехдневный срок с момента подписания настоящего Договора, представить
копии документов регламентирующих право на выполнение работ по Техническому
заданию (Приложение №1 к настоящему Договору) Заказчика. Вышеуказанные
документы
должны
полностью
соответствовать
требованиям
действующего
законодательства Российской Федерации (РФ). При проведении работ обеспечить общий
порядок на Объекте.
3.1.6. Нести все расходы, связанные с получением лицензий, сертификатов, необходимых
для выполнения работ по настоящему Договору. Получение вышеуказанных документов
не должно влиять на сроки выполнения работ по настоящему Договору, которые
предусмотрены Графиком производства работ (Приложение №2 к настоящему Договору).
3.1.7. Выполнить указания Заказчика, представленные в письменном виде, в том числе о
внесении изменений и дополнений в проектную документацию, если они не противоречат
условиям настоящего Договора, действующему законодательству и нормативным
документам РФ и не оказывают влияние на общую стоимость настоящего Договора и
сроки выполнения работ.
3.1.8. Выполнить работы по монтажу системы своими силами, из своих материалов или
привлечь, при необходимости, субподрядчиков и/или поставщиков только при условии
получения предварительного письменного согласия Заказчика, без изменения стоимости
работ по настоящему Договору.
3.1.9. Произвести комплексное опробование системы, ознакомление работников
Заказчика по пользованию и эксплуатации смонтированной системы и получить в органах
Ростехнадзора разрешение на допуск эксплуатации Системы.
3.1.10. Обеспечить безопасную организацию и проведение работ в соответствии
требованиями правовых актов и нормативных документов по охране труда и нести
ответственность за соблюдение требований охраны труда своими работниками.
3.1.11. При необходимости изменения сроков производства работ не позднее, чем за 10
(десять) календарных дней предупредить об этом Заказчика. Если указанные
Подрядчиком новые сроки не вызваны обстоятельствами непреодолимой силы и не могут
быть одобрены Заказчиком, Подрядчик не вправе отказаться от выполнения своих
обязанностей по Договору и расторгнуть его в одностороннем порядке. В случае согласия
Заказчика с новыми сроками выполнения работ, Сторонами подписывается
дополнительное соглашение.
3.1.12. Перед началом работ оформить допуск командированных работников согласно
межотраслевым правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, Правилам
технической эксплуатации электроустановок потребителей и другим нормативным
документам.
3.1.13. Немедленно, в течение 24 часов, известить Заказчика и до получения от него
указаний приостанавливать работы при обнаружении:
 возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения
указаний его представителя по исполнению работ;
 иных обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов
выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок.
3.1.14. Предоставить Заказчику Перечень оборудования (по форме Приложения №3 к
настоящему Договору), заверенного Подрядчиком, перед оформлением первого Акта о
приёмке выполненных работ (Унифицированная форма №КС-2) и Справки о стоимости
выполненных работ и затрат (Унифицированная форма №КС-3).
3.1.15. Произвести сдачу выполненных по настоящему Договору работ в соответствии с
требованиями Строительных Норм и Правил, других нормативных актов и
постановлений, действующего законодательства РФ, Графиком производства работ
(Приложение №2 к настоящему Договору), Актом приёмочной комиссии о приёмке в
эксплуатацию (по форме Приложения №4 к настоящему Договору).
3.1.16. Выполнить требования представителей Заказчика по ходу выполнения работ и
поставок материалов, за исключением случаев, оговоренных в п. 3.1.13 настоящего
Договора.
3.1.17. Информировать заранее (не менее чем за 3 (три) рабочих дня) Заказчика в
письменном виде об окончании всех работ по настоящему Договору и подготовить работу
комиссии по их приёмке с соответствующими актами.
3.1.18. Устранить безвозмездно (за свой счет) все недостатки, выявленные при подписании
Акта приема-передачи проектных работ (по форме Приложение №5 к настоящему
Договору), Акта о приемке выполненных работ (Унифицированная форма №КС-2),
Справки о стоимости работ и затрат (Унифицированная форма №КС-3), возникшие по
вине Подрядчика, в разумные сроки, но не позднее 14 (четырнадцати) календарных дней с
даты получения замечаний Заказчика в письменном виде.
3.1.19. Осуществить в процессе производства работ систематическую, а по завершении
работ в течение 7 (семи) календарных дней, с даты утверждения Акта приёмочной
комиссии о приёмке в эксплуатацию (по форме Приложения №4 к настоящему Договору)
окончательную уборку на Объекте Заказчика и вывоз строительного мусора и отходов.
3.1.20. Обеспечить надлежащую сохранность материалов, оборудования и другого
имущества, находящегося на Объекте, от начала выполнения работ и до сдачи работ по
Акту приёмочной комиссии о приёмке в эксплуатацию (по форме Приложения №4 к
настоящему Договору) Заказчику.
3.1.21. Оформить за свой счет с помощью Заказчика пропуска для своих работников и
допуска техники на Объект Заказчика.
3.1.22. Требовать от своих работников нахождение на Объекте Заказчика в чистой
специальной одежде и обуви.
3.1.23. Передать Заказчику в сроки, установленные настоящим Договором, разработанную
проектную документацию в порядке и в объеме, предусмотренном разделами 1 и 4
настоящего Договора, а по окончанию всего объема работ на Объекте предоставить
Заказчику исполнительную документацию в 4-х экземплярах + 1 (один) экземпляр на
электронном носителе или на СD (текстовая часть в формате Microsoft Word, графическая
часть в AutoCAD), в том числе сертификаты, паспорта, программное обеспечение
смонтированной системы, ключи, пароли к нему и другие документы.
3.1.24. Не позднее даты подписания настоящего Договора Подрядчик обязан представить
Заказчику сведения в отношении всей цепочки своих собственников, включая конечных
бенефициаров, а также в отношении состава исполнительных органов по форме
Приложения №6 к настоящему Договору, с предоставлением подтверждающих
документов.
В случае каких-либо изменений в указанной цепочке собственников, в т.ч. конечных
бенефициаров, или в составе исполнительных органов Подрядчика последний обязан
незамедлительно уведомлять об этом Заказчика с приложением подтверждающих
документов.
В случае нарушения обязательств по данному пункту или отказа от их выполнения
Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться
от Договора
(расторгнуть Договор), уведомив об этом Подрядчика за 3 календарных дня до даты
расторжения.
3.2. Подрядчик имеет право:
3.2.1. Самостоятельно определить способы выполнения работ.
3.3. Заказчик обязан:
3.3.1. Назначить в трехдневный срок с момента подписания настоящего Договора своего
представителя, ответственного за контроль исполнения работ по настоящему Договору,
известив об этом Подрядчика в письменном виде с указанием предоставленных ему
полномочий. Заказчик гарантирует получение согласия на обработку Подрядчиком
персональных данных работников, информация о которых передается Подрядчику в
рамках настоящего Договора.
3.3.2. В течение пяти рабочих дней со дня получения Акта приема-передачи проектных
работ (по форме Приложение №5 к настоящему Договору), Акта о приемке выполненных
работ (Унифицированная форма №КС-2), направить Подрядчику подписанный Акт или
мотивированный отказ от приемки работ.
3.3.3. Осуществлять технический надзор за ходом производства работ.
3.3.4. Совместно с Подрядчиком проводить регулярные совещания о ходе производства
работ.
3.3.5. Принять и оплатить выполненные работы в размере, в сроки и в порядке,
предусмотренном настоящим Договором.
3.3.6. Оказать техническую поддержку по обеспечению доступа техники и работников
Подрядчика (согласно утвержденному Подрядчиком списку) на Объект (с оформлением
пропусков за счет самого Подрядчика).
3.3.7. По возможности предоставить Подрядчику для хранения оборудования,
материалов, инструмента и выполнения работ техническое помещение. При
предоставлении Заказчиком Подрядчику технического помещения, Подрядчик несёт
полную материальную ответственность за сохранность технического помещения в
соответствии с действующим законодательством РФ. При использовании технического
помещения Подрядчик обязан соблюдать все противопожарные, санитарные и иные
правила и предписания, предусмотренные действующим законодательством РФ.
3.4. Заказчик имеет право:
3.4.1. Приостановить выполнение работ в любое время до сдачи результата работ,
оформить Акты на фактически выполненные работы, возместив Подрядчику,
согласованную Сторонами стоимость фактически выполненных работ.
4. Порядок выполнения и приемки работ.
4.1. Сроки выполнения работ, предусмотренных настоящим Договором, определены в
Графике производства работ (Приложение № 2 к настоящему Договору).
4.2. Подрядчик передает Заказчику разработанную по настоящему Договору проектную
документацию в следующем порядке:
- в сроки, установленные настоящим Договором, Подрядчик передает Заказчику
подписанные Подрядчиком 4 (четыре) комплекта согласованной проектной документации
(РП) на бумажном носителе с сопроводительной накладной + 1 (один) экземпляр на
электронном носителе или на СD (текстовая часть в формате Microsoft Word, графическая
в AutoCAD) и Акт приема-передачи проектных работ (по форме Приложения №5 к
настоящему Договору) (в 2-х экземплярах). В сопроводительной накладной Подрядчик
указывает: число, месяц, год, наименование передаваемых разделов согласованной
проектной документации, количество экземпляров;
- сопроводительная накладная заверяется подписью ответственного представителя
Подрядчика и штампом. Ответственный представитель Заказчика проверяет
комплектность принимаемой им документации по сопроводительной накладной, после
чего сопроводительная накладная заверяется со стороны Заказчика подписью
ответственного представителя с указанием даты приемки.
4.3. Перечень разработанной проектной документации, подлежащей оформлению,
согласованию и сдаче Подрядчиком Заказчику, указывается в Акте приема-передачи
проектных работ (по форме Приложения №5 к настоящему Договору).
4.4. Заказчик вправе не принимать некомплектную и несогласованную проектную
документацию.
4.5. Дата оформления сопроводительной накладной Заказчиком является датой
получения Заказчиком разработанной проектной документации.
4.6. Заказчик в течение 7 (семи) календарных дней со дня получения Акта приемапередачи проектных работ (по форме Приложения №5 к настоящему Договору) и
комплекта согласованной проектной документации, обязан направить Подрядчику
подписанный Акт или мотивированный отказ от приемки работ. В случае
мотивированного отказа Стороны составляют двухсторонний Акт (протокол) с перечнем
необходимых доработок и сроков их выполнения. После выполнения необходимых
доработок и приёмки их Заказчиком Стороны подписывают Акт приема-передачи
проектных работ (по форме Приложения №5 к настоящему Договору).
4.7. Заказчик приобретает право собственности и исключительное право на
использование разработанной по настоящему Договору проектной документации с
момента подписания Сторонами Акта приема-передачи проектных работ (по форме
Приложения №5 к настоящему Договору) и по окончанию всего объема работ
исполнительную документацию и программное обеспечение с момента подписания
Заказчиком Акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию (по форме Приложения
№4 к настоящему Договору).
4.8. Заказчик передает Подрядчику Объект с указанием мест для складирования
инструмента, материалов и оборудования, строительного мусора и отходов. Ежемесячно,
до 10 числа следующего месяца, предоставить Заказчику документы подтверждающие
вывоз мусора с территории Заказчика и размещение его на полигоне с приложением
талонов полигона. Отходы, образованные в результате производственной деятельности
Подрядчика, являются его собственностью. Погрузка и вывоз ТБО с территории ОАО
«Аэрофлот» оплачивается Заказчиком
4.9. Заказчик предоставляет Подрядчику точки подключения временных коммуникаций
для производства работ на Объекте. Временные подсоединения коммуникаций в точках
подключения на период выполнения работ осуществляет Подрядчик и несет
ответственность за них, в соответствии с действующими правилами.
4.10. Приемка строительно-монтажных работ на Объекте осуществляется по Акту о
приемке выполненных работ (Унифицированная форма №КС-2) в течение 7 (семи)
календарных дней. При отказе от подписания Акта одной из Сторон об этом делается в
нем отметка. Основания для отказа излагаются, отказавшейся Стороной, в указанном Акте
или Сторонами составляется двухсторонний Акт (протокол) с перечнем необходимых
доработок и сроков их выполнения. После устранения недоделок и приемки их
Заказчиком Стороны подписывают Акт о приемке выполненных работ
(Унифицированная форма №КС-2).
4.11. Окончательная приемка работ на Объекте производится по Акту приемочной
комиссии о приёмке в эксплуатацию (по форме Приложения №4 к настоящему Договору).
4.12. В 7-дневный срок со дня подписания Акта приемочной комиссии о приемке в
эксплуатацию (по форме Приложения №4 к настоящему Договору) Подрядчик обязан
демонтировать и вывезти принадлежащие ему оборудование и материалы, инвентарь,
инструменты.
4.13. Документы на оплату по выполненным проектным и монтажным работам
принимаются Заказчиком до 25-го числа текущего календарного месяца. В случае не
поступления документов на оплату до указанной даты прием документов, а также их
оплата переносятся на следующий календарный месяц.
4.14. По исполнению всех обязательств по настоящему Договору в полном объёме
подписывается двусторонний Акт о закрытии Договора (по форме Приложения №7 к
настоящему Договору).
5. Стоимость работ.
5.1. Стоимость работ, выполняемых по настоящему Договору, определяется на
основании Ведомости договорной цены (Приложение №8 к настоящему Договору) и
составляет __________________ руб. (_______рублей ___ копеек), в том числе НДС - 18%
- __________ руб. (______рублей ____ копеек).
Указанная сумма является твердой договорной ценой настоящего Договора и
включает стоимость проектных работ, включая передачу исключительного права на
созданную проектную и исполнительную документацию, вознаграждение за передачу
исключительных прав на программное обеспечение, поставку, монтаж и стоимость
оборудования, строительно-монтажные и пусконаладочные работы, индивидуальные
испытания и материалы, необходимые для производства работ по настоящему Договору.
5.2. Оплата проектных работ производится Заказчиком на основании и в пределах
подписанных Сторонами Акта приема-передачи проектных работ (Приложение №5 к
настоящему Договору) при наличии сопроводительной накладной, заверенной
Заказчиком, в течение 20 (двадцать) календарных дней с момента их подписания
Сторонами и получения Заказчиком счетов, счетов-фактур, путем перечисления денежных
средств на расчетный счет Подрядчика, при условии соблюдения Подрядчиком условий,
предусмотренных п.4.13 Договора. Счета-фактуры выставляется Подрядчиком в
соответствии с НК РФ.
5.3. Оплата строительно-монтажных работ производится Заказчиком на основании и в
пределах подписанных Сторонами Акта о приемке выполненных работ
(Унифицированная форма №КС-2), Справки о стоимости работ и затрат
(Унифицированная форма №КС-3), Перечня оборудования (по форме Приложения №3 к
настоящему Договору) и Акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию (по форме
Приложения №4 к настоящему Договору) в течение 20 (двадцать) календарных дней с
момента их подписания Сторонами и получения Заказчиком счетов, счетов-фактур, путем
перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, при условии соблюдения
Подрядчиком условий, предусмотренных п.4.13 Договора. Счета-фактуры выставляется
Подрядчиком в соответствии с НК РФ. Датой оплаты по настоящему Договору считается
дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
6. Срок действия Договора.
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами и
действует до полного выполнения Сторонами принятых на себя обязательств, но не
позднее __________ года.
6.2. Настоящий Договор может быть продлён Сторонами путём подписания
двустороннего соглашения, подписанного уполномоченными представителями и
скреплённого печатями обеих Сторон.
7. Ответственность Сторон.
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему
Договору Заказчик несет ответственность в размере реального ущерба, причиненного
Подрядчику таким неисполнением/ ненадлежащим исполнением, обязательств, кроме
случаев просрочки оплаты выполненных работ.
6.2. В случае несоблюдения Заказчиком сроков оплаты выполненных работ,
предусмотренных настоящим Договором, Подрядчик направляет Заказчику уведомление о
просрочке оплаты работ. Если Заказчик по истечении 10 (десяти) календарных дней с
момента получения указанного уведомления не исполнит своих обязательств по оплате,
Подрядчик вправе потребовать уплаты пени за весь период просрочки в размере 0,05 % от
суммы, срок оплаты которой нарушен (сумма задолженности), за каждый день просрочки
платежа, но всего не более 5% от суммы задолженности.
6.3. Подрядчик несет ответственность за качество работ, включая возмещение убытков,
причиненных Заказчику и/или третьим лицам при использовании результатов работ
(установленного оборудования).
6.4. Подрядчик несёт ответственность за любой ущерб, причиненный имуществу
Заказчика или третьих лиц в ходе выполнения работ по Договору в результате действий/
бездействия Подрядчика (его работников/ субподрядчиков).
6.5. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им
материалов и оборудования. Гарантийный срок на материалы и оборудование
определяется согласно паспорту производителя (завода-изготовителя), но в любом случае
не может составлять менее 12 месяцев с даты подписания Заказчиком акта приемки
соответствующих работ, при которых были использованы материалы/установлено
оборудование.
6.6. Подрядчик несет ответственность за предоставление (установку на объекте
Заказчика) материалов и оборудования, обремененных правами третьих лиц или не
прошедших надлежащее таможенное оформление, и обязан возместить Заказчику убытки,
причиненные в результате предъявления Заказчику (удовлетворения Заказчиком.)
соответствующих претензий третьих лиц или в результате изъятия таких материалов и
оборудования государственными органами. Срок возмещения убытков - 10 календарных
дней со дня получения соответствующего требования от Заказчика. Положения данного
пункта действуют также в течение трех лет с даты прекращения действия настоящего
Договора.
6.7. В случае несоблюдения Подрядчиком сроков исполнения своих обязательств
(сроков, установленных графиком производства работ) Заказчик вправе потребовать
уплаты пени в размере 0,05 % от стоимости невыполненных/несвоевременно
выполненных обязательств (работ) за каждый день просрочки, но не более 5% от
стоимости невыполненных/несвоевременно выполненных обязательств (работ). Пеня
начисляется с даты начала просрочки выполнения обязательства и уплачивается
Подрядчиком при условии направления Заказчиком письменного требования (претензии)
об уплате пени.
6.8. Подрядчик своими силами и за свой счет выполняет устранение дефектов,
выявленных в процессе производства работ, их приемки или в период гарантийного срока,
установленного на результаты работ, который составляет 12 месяцев с даты подписания
Акта приемки в эксплуатацию (по форме Приложения №4 к настоящему Договору).
6.9. В случае несоблюдения Подрядчиком предусмотренных настоящим Договором
сроков устранения замечаний и недостатков Заказчик вправе потребовать уплаты пени в
размере 0,05 % от стоимости работ по Договору, но не более 5% от стоимости
невыполненных/несвоевременно выполненных обязательств (работ). Пеня начисляется с
даты начала просрочки устранения недостатков и уплачивается Подрядчиком при условии
направления Заказчиком письменного требования (претензии) об уплате пени.
6.10. Все штрафные санкции, наложенные на Заказчика уполномоченными органами в
связи с деятельностью Подрядчика по настоящему Договору (несоблюдение стандартов
при проектировании, несоблюдение порядка производства работ, нарушение правил
безопасности и т.п.), будут полностью компенсироваться Подрядчиком в течение 10
календарных дней со дня получения соответствующего требования от Заказчика.
Положения данного пункта действуют также в течение трех лет с даты прекращения
действия настоящего Договора.
6.11. Подрядчик несет ответственность за выполнение своими работниками,
субподрядчиками и работниками субподрядчиков требований правил техники
безопасности, электробезопасности, пожарной безопасности и охраны окружающей
среды. Если в результате действия/бездействия указанных работников (субподрядчиков)
их здоровью/жизни будет нанесен вред, Подрядчик обязан самостоятельно и за свой счет
урегулировать претензии пострадавших, а также возместить Заказчику суммы всех
штрафных санкций, наложенных на него уполномоченными государственными органами
в связи с такими инцидентами в течение 10 календарных дней со дня получения
соответствующего требования от Заказчика. Положения данного пункта действуют также
в течение трех лет с даты прекращения действия настоящего Договора.
6.12. В случае, если в результате действия/бездействия Подрядчика (его субподрядчиков)
или в результате воздействия дефекта результатов работ/оборудования, возникшего в
результате действий/ бездействия Подрядчика (его субподрядчиков), здоровью или жизни
иных людей будет нанесен вред (в т.ч. в течение гарантийного срока на результаты работ),
Подрядчик обязан возместить Заказчику все убытки, понесенные им в результате
урегулирования претензий пострадавших (членов их семей) как в добровольном, так и в
судебном порядке, а также возместить суммы всех штрафных санкций, наложенных на
Заказчика уполномоченными государственными органами в связи с такими инцидентами.
Срок возмещения убытков -10 календарных дней со дня получения соответствующего
требования от Заказчика. Положения данного пункта действуют также в течение трех лет
с даты прекращения действия настоящего Договора.
6.13. В случае просрочки выполнения работ по какому-либо из этапов более, чем на 30
календарных дней Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от приемки
результатов работ, расторгнуть Договор, а также потребовать уплаты штрафной
неустойки в размере 10 % от стоимости работ и возмещения убытков в сумме, не
покрытой неустойкой. При этом Подрядчик обязан вернуть Заказчику денежные средства,
полученные в оплату невыполненных работ в течение 10 дней с момента получения
уведомления Заказчика об отказе от приемки работ/ о расторжении Договора. Датой
отказа от приемки работ/расторжения Договора считается дата направления указанного
уведомления Заказчиком, если иное не указано в уведомлении.
8. Обстоятельства непреодолимой силы.
8.1. Ни одна из Сторон не будет нести ответственность за невыполнение своих
обязательств по Договору в срок, если неисполнение будет являться следствием
обстоятельств непреодолимой силы (далее в настоящем разделе - ОНС), то есть
чрезвычайных и непредвиденных обстоятельств, возникающих в период действия
Договора, на которые затронутая ими Сторона (далее - Затронутая сторона) не может
реально воздействовать и которые она не могла реально предвидеть (в том числе,
наводнения, землетрясения, извержения вулкана и иные стихийные бедствия, войны и
военные действия, блокады, запрещение импорта или экспорта, изменения
законодательства). Пожары и. забастовки признаются ОНС, если они не являются
результатом виновного и/или неосторожного действия/бездействия Затронутой стороны
и/или контролируемых ей лиц (работники Подрядчика, консультанты и прочие).
Сбои/перерывы в работе используемого Затронутой стороной оборудования и/или
программного обеспечения, повреждение линий и/или средств связи являются ОНС, только
если они вызваны действием природных и/или техногенных факторов и не являются
результатом виновного и/или неосторожного действия/бездействия Затронутой стороны
и/или третьих лиц.
8.2. Затронутая сторона обязана незамедлительно, но не позднее 3-х (трех) календарных
дней с момента наступления ОНС, уведомить в письменном виде другую Сторону об их
наступлении, предполагаемом сроке действия, по возможности дать оценку их влияния на
исполнение (включая срок исполнения) обязательств по Договору, за исключением
случаев, когда такое уведомление невозможно в силу действия таких обстоятельств. По
прекращении действия ОНС Затронутая сторона обязана в те же сроки уведомить об этом
другую Сторону, с указанием предполагаемого срока исполнения обязательств по
Договору.
8.3. Отсутствие либо несвоевременное уведомление о наступлении ОНС лишает
Затронутую сторону права на освобождение от ответственности за неисполнение
обязательств по настоящему Договору.
8.4. По требованию другой Стороны Затронутая сторона обязана предоставить
официальный документ, выданный компетентным государственным органом или
организацией, подтверждающий факт наступления событий, являющихся ОНС.
8.5. Возникновение ОНС продлевает срок исполнения обязательств по Договору на
период, соответствующий времени действия указанных обстоятельств, с учетом разумного
срока для устранения их последствий, если Стороны не договорились об ином.
8.6. В случае если ОНС и их последствия будут продолжаться более трех месяцев, то
каждая из Сторон вправе в одностороннем внесудебном порядке потребовать
расторжения Договора. При этом каждая из Сторон вправе требовать от другой Стороны
всего полученного по Договору, если из существа Договора следует или он содержит
условие о том, что эта Сторона заинтересована только в полном исполнении Договора и
вправе отказаться от Договора, если возможно только частичное исполнение Договора.
9. Конфиденциальность.
9.1
Стороны обязуются не разглашать конфиденциальную информацию и не
использовать ее, кроме как в целях исполнения обязательств по настоящему Договору.
Сторона, которой предоставлена конфиденциальная информация, обязуется принять меры
к ее защите не меньшие, чем принимаемые ею для защиты собственной
конфиденциальной информации.
9.2
Конфиденциальной считается информация, полученная в рамках выполнения
настоящего Договора и содержащая в том числе, но не ограничиваясь этим: коммерческую
тайну, персональные данные либо иную охраняемую законом информацию или
информацию, которая в момент передачи обозначена передающей ее стороной грифом
«Конфиденциально» либо «Строго конфиденциально» с указанием полного наименования
и адреса места нахождения ее обладателя.
9.3
Сторона, допустившая разглашение конфиденциальной информации либо не
выполнившая иные требования по обеспечению ее конфиденциальности, несет
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
9.4
Конфиденциальная
информация
может
предоставляться
компетентным
государственным органам и регуляторам рынка ценных бумаг в случаях и в порядке,
предусмотренных действующим законодательством, что не влечет за собой наступление
ответственности за ее разглашение.
9.5
Обязательства Сторон, изложенные в настоящем разделе, действуют в течение
срока действия настоящего Договора и 3 (трех) лет после его прекращения.
10. Изменение и расторжение договора
10.1 Настоящий Договор может быть изменен или расторгнут по взаимному согласию
Сторон путем подписания двустороннего соглашения, кроме случаев, когда Договором
прямо предусмотрена возможность изменения условий в одностороннем порядке.
Несоблюдение письменной формы, а также отсутствие подписи уполномоченного
представителя или печати одной из Сторон влечет недействительность соглашения об
изменении или расторжении Договора.
10.2 Настоящий Договор, может быть, расторгнут в одностороннем внесудебном
порядке по инициативе Заказчика при условии направления другой Стороне письменного
уведомления о расторжении не менее чем за 30 (тридцати) дней до предполагаемой даты
расторжения Договора.
10.3 В случае досрочного расторжения Договора по вине Подрядчика последний
уплачивает неустойку в размере 10% от стоимости работ по Договору и возмещает
Заказчику убытки, причиненные досрочным расторжением Договора и не покрытые
неустойкой.
10.4 Все взаиморасчеты Сторон должны быть завершены в течение 30 (тридцати)
календарных дней от даты расторжения Договора.
10.5 Расторжение Договора не освобождает Стороны от исполнения обязательств,
возникших до даты расторжения.
11. Разрешение споров
11.1 Все споры, связанные с исполнением (изменением или расторжением) настоящего
Договора, Стороны стремятся разрешить путем переговоров.
11.2 В случае недостижения согласия путем переговоров Стороны урегулируют споры,
указанные в п.11.1, в досудебном (претензионном) порядке.
11.3 Претензия предъявляется в письменной форме. В претензии излагается
мотивированное требование заявителя.
11.4 Претензия направляется по месту нахождения адресата по почте заказным письмом
с уведомлением о вручении либо курьером с вручением адресату под расписку.
11.5 В случае получения заявителем претензии отказа в добровольном удовлетворении
требований другой Стороной, либо неполучения ответа в течение 30 календарных дней с
даты направления претензии, заявитель претензии вправе передать спор на рассмотрение в
Арбитражный суд г. Москвы в установленном законодательством Российской Федерации
порядке.
12.Права на результаты интеллектуальной деятельности и средства
индивидуализации
12.1 Заказчик в полном объеме приобретает исключительное право на разработанный по
настоящему Договору комплект проектно-сметной документации с момента подписания
Акта приёма-передачи проектных работ (по форме Приложения №5 к настоящему
Договору). Вознаграждение за передачу (отчуждение) исключительных прав включено в
стоимость работ, выполняемых по настоящему Договору. Заказчик вправе использовать
комплект проектно-сметной документации любым не противоречащим законодательству
и существу такого исключительного права способом, в том числе путем его отчуждения
по договору третьему лицу.
12.2 Подрядчик гарантирует, что на момент передачи (отчуждения) исключительных
прав на комплект проектно-сметной документации будет обладать всеми необходимыми
правами на такую передачу (отчуждение).
12.3 Передача Заказчику исключительных прав на комплект проектно-сметной
документации и выполнение работ по настоящему Договору осуществляется
Подрядчиком в соответствии с действующим законодательством РФ.
12.4 Каждая из Сторон должна незамедлительно информировать другую Сторону в
случае, если какая-либо третья сторона предъявляет требования/претензии/иски о
нарушении авторских или смежных прав в отношении комплекта проектно-сметной
документации или в связи с выполнением работ по Договору.
12.5 В случае предъявления Заказчику третьими лицами, а также уполномоченными
государственными органами (в т.ч. любыми некоммерческими организациями,
осуществляющими коллективное управление авторскими и смежными правами)
требований, претензий и/или исков о неправомерном использовании комплекта проектносметной документации, о выплате вознаграждения за использование комплекта проектносметной документации, а также в связи с нарушением прав третьих лиц в связи с
выполнением работ по Договору, Подрядчик обязан своими силами и за свой счет
предпринять
все
необходимые
действия
для
урегулирования
таких
требований/претензий/исков, а также возместить Заказчику убытки, причиненные ими.
12.6 Если, тем не менее, в рамках вышеуказанных требований/претензий/исков с
Заказчика будут взысканы какие-либо суммы или Заказчик понесет расходы, связанные с
урегулированием требований/претензий/исков (расходы на юридические услуги и т.д.),
Подрядчик обязуется в полном объеме возместить Заказчику такие расходы (в т.ч.
штрафы, наложенные государственными органами), в течение 10 дней с даты получения
соответствующего требования Заказчика. Положения настоящего пункта действуют также
в течение трех лет с даты прекращения действия настоящего Договора.
12.7 Если в период рассмотрения требований/претензий/исков третьих лиц, основанных
на нарушениях их авторских и иных прав в отношении комплекта проектно-сметной
документации или по результатам рассмотрения указанных требований/претензий/исков
Заказчику будет запрещено использование комплекта проектно-сметной документации,
Подрядчик выплачивает Заказчику штрафную неустойку в размере ______ рублей, а также
возмещает
Заказчику
обоснованные
убытки,
причиненные
невозможностью
использования комплекта проектно-сметной документации и непокрытые штрафной
неустойкой, в течение 10 дней с даты получения соответствующего требования от
Заказчика.
13. Обеспечение исполнения Договора
13.1 Обеспечение исполнения настоящего Договора представляется Подрядчиком в
форме безотзывной банковской гарантии по форме приложения №9 к настоящему
Договору, не позднее 10 календарных дней с момента подписания настоящего Договора.
13.2 Банковская гарантия оформляется на общую стоимость работ по настоящему
Договору.
13.3 Безотзывная банковская гарантия должна быть выдана Банком или иной кредитной
организацией, и соответствовать требованиям, установленным действующим
законодательством Российской Федерации.
13.4 В безотзывной банковской гарантии в обязательном порядке должна быть указана
сумма, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по настоящему
Договору, которая должна быть не менее суммы, установленной в пункте 13.2.
настоящего Договора.
13.5 Безотзывная банковская гарантия должна содержать указание на настоящий
Договор, включая указание на стороны настоящего Договора, название предмета
настоящего Договора и ссылки на основании заключения настоящего Договора, указанное
в преамбуле настоящего Договора.
13.6 Безотзывная банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка с
тем, что изменения и дополнения, внесенные в настоящий Договор, не освобождают его
от обязательств по соответствующей банковской гарантии.
13.7 Безотзывная банковская гарантия в обеспечение исполнения настоящего Договора
должна быть выдана на срок не менее срока действия настоящего Договора.
13.8 В случае продления срока выполнения работ или увеличения объемов
выполняемых работ по настоящему Договору Подрядчик обязуется переоформить
безотзывную банковскую гарантию.
13.9 В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Договора
перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало
обеспечивать исполнение Подрядчиком его обязательств по Договору, Подрядчик
обязуется в течение 10 (десяти) банковских дней с момента, когда соответствующее
обеспечение исполнения обязательств по Договору перестало действовать, предоставить
Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение Договора на тех же условиях и в том же
размере, которые, указаны в настоящей статье Договора.
13.10 Расходы на получение Банковской гарантии относятся на счет Подрядчика.
13.11 В случае нарушения Подрядчиком условий статьи 13 («Обеспечение исполнения
Договора») настоящего Договора Заказчик имеет право расторгнуть Договор в
одностороннем внесудебном порядке без компенсации Подрядчику затрат и расходов,
понесенных при исполнении настоящего Договора, уведомив об этом Подрядчика не
менее чем за 10 (десять) рабочих дней. При этом, Подрядчик обязан возместить Заказчику
убытки, вызванные таким расторжением Договора.
13.12 Оригинал Банковской гарантии после оформления направляется Заказчику и
является неотъемлемой частью настоящего Договора.
14. Прочие условия.
14.1 После подписания настоящего Договора все предварительные соглашения,
переговоры и переписка по вопросам, касающимся настоящего Договора, теряют
юридическую силу.
14.2 В случае изменения своих адресов (места нахождения, почтового), банковских
реквизитов каждая из Сторон обязана в 5-ти дневный срок уведомить об этом другую
Сторону и несет риск последствий, вызванных отсутствием у другой Стороны указанных
сведений. Указанные изменения вступают в силу для другой Стороны с даты их
получения.
14.3 Любое уведомление, сообщение или информация, связанные с исполнением,
изменением или расторжением настоящего Договора, если иное прямо не предусмотрено
настоящим Договором, направляются Сторонами в письменном виде, в адрес места
нахождения другой Стороны заказным письмом с уведомлением о вручении либо
курьером с вручением адресату под расписку, а также могут передаваться по e-mail.
Уведомления, сообщения или информация, переданные посредством e-mail, указанные в
разделе 15 настоящего Договора, считаются доставленными с момента их направления, а
направленные курьером или по почте - с момента их получения адресатом. Указанные
уведомления могут быть продублированы по факсу указанному в разделе 15 настоящего
Договора.
14.4 Подрядчик не имеет права передавать свои права и обязанности по настоящему
Договору третьим лицам без согласия Заказчика.
14.5 Права и обязанности Сторон, прямо не предусмотренные в настоящем Договоре,
определяются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
14.6 Настоящий Договор составлен и подписан в 2-х экземплярах, на русском языке,
имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
14.7 К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:
Приложение № 1 – Техническое задание;
Приложение № 2 – График производства работ;
Приложение № 3 – Форма Перечня оборудования.
Приложение № 4 – Форма Акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию;
Приложение № 5 – Форма Акта приема-передачи проектных работ;
Приложение № 6 – Форма информация о контрагенте;
Приложение № 7 – Форма Акта о закрытии Договора;
Приложение № 8 – Ведомость договорной цены;
Приложение № 9 – Форма «Банковской гарантии».
15. Адреса и банковские реквизиты Сторон:
Заказчик:
ОАО «Аэрофлот»
Адрес места нахождения получателя:
119002, г. Москва, ул. Арбат, д. 10
ИНН/КПП 7712040126/997650001,
Счет получателя 40702810400020106099
в ОАО «Сбербанк России» г. Москва
Корр. Счет банка: 30101810400000000225
В ОПЕРУ МГТУ Банка России
БИК банка: 044 525 225
Тел.: (499) 500-68-68, (499)500-68-69, факс:
(499) 500-68-67
e-mail _______________________.
Подрядчик:
________________________________
От Заказчика:
От Подрядчика:
____________________
____________________ Инициалы, фамилия
М.П.
______________________
_________________Инициалы, фамилия
М.П.
Приложение №1
к Договору №____ от _______________
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
От Заказчика:
От Подрядчика:
____________________
____________________
______________________
______________________
____________________ Инициалы, фамилия
М.П.
_________________Инициалы, фамилия
М.П.
Приложение №2
к Договору №____ от _______________
ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ
№
п/п
Наименование работ
Начало
работ
Окончание
работ
От Заказчика:
От Подрядчика:
____________________
____________________
______________________
______________________
____________________ Инициалы, фамилия
М.П.
_________________Инициалы, фамилия
М.П.
Приложение №3
к Договору № ____ от «____» ________ 2012г .
ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ
№___________________________________________
к Договору №___ от _____________
№
п/п
Наименование
смонтированного
оборудования
(марка, модель и
др.)
Ед.
измерения
Количество
Стоимость
ВСЕГО
единицы
стоимость
оборудования, оборудования,
руб. без НДС
руб. без НДС
1
2
…
…
n
ИТОГО
НДС – 18%
ВСЕГО с НДС
От Заказчика:
От Подрядчика:
____________________
____________________
______________________
______________________
____________________ Инициалы, фамилия
М.П.
_________________Инициалы, фамилия
М.П.
От Заказчика:
От Подрядчика:
____________________
____________________
______________________
______________________
____________________ Инициалы, фамилия
М.П.
_________________Инициалы, фамилия
М.П.
к Договору № ____
Приложение № 4
от __________________.
УТВЕРЖДАЮ
_______________________
_______________________
АКТ
«_______» ___________
приёмочной комиссии о приёмке в эксплуатацию
___________________________________________
(наименование объекта/работ)
«____» __________________г.
Приемочная комиссия, назначенная ОАО «Аэрофлот» указанием ___________________ в
составе:
председателя
–
представителя
Заказчика
/застройщика/
____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность)
члены комиссии представителей Заказчика:
____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность)
Подрядчика:
____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность)
Установила:
1. Подрядчика____________________________________________
__________
(наименование организации)
____________________________________________________________________________
(наименование объекта)
2.
Работы по ______________________________выполнены на основании
____________________________________________________________________________
3.
Работы осуществлялись Подрядчиком, выполнившим
____________________________________________________________________________
(виды работ)
4.
Документация в составе____________________________________________
разработана организацией _____________________________________________________
5.
Работы производились по
____________________________________________________________________________
(наименование документа/проекта)
6.
Проектная документация утверждена
____________________________________________________________________________
(заполняется при наличии проектной документации)
7.
Работы осуществлены в
сроки:_______________________________________________________________________
8.
Комиссии
представлена
следующая
документация
в
объеме
предусмотренном _________________________________________________________
(перечень руководящих, нормативных и других документов)
9.
Предъявленные к приемке работы:
____________________________________________________________________________
имеют следующие основные технические
показатели:__________________________________________________________________.
Решение приемочной комиссии:
Предъявленные к приемке работы:
ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.
Председатель приемочной комиссии
_______________________________________________ ( Ф.И.О.)
(подпись)
Члены приемочной комиссии:
______________________________________________ (Ф.И.О.)
(подпись)
_______________________________________________ (Ф.И.О.)
(подпись)
От Заказчика:
От Подрядчика:
____________________
____________________
______________________
______________________
____________________ Инициалы, фамилия
М.П.
_________________Инициалы, фамилия
М.П.
Приложение № 5
к Договору №____ от ___________ г.
АКТ №_____
приема-передачи проектных работ
«__»____________ 20___г.
Мы, нижеподписавшиеся:
- Подрядчик – _______________ в лице _________________________, и
- Заказчик - _________________ в лице ________________________________________,
с другой стороны, составили настоящий Акт о том, что Подрядчик сдал, а Заказчик
принял
работы,
выполненные
по
Договору
№
от
_______________г.
_____________________________________________________________________________
Стоимость проектных работ составила:
_______________________________________________________ руб. _______ коп. ,
сумма прописью
в т. ч. НДС 18 % _________________________________________ руб. _______ коп. .
_____________________________________________________________________________
перечень/количество экземпляров проектной документации
Работы выполнялись согласно
_________________________________________________________________________
Работы выполнены с надлежащим качеством.
Проектная документация согласована в установленном порядке.
Заказчик претензий к выполненному объему работ и срокам выполнения работ не имеет.
Настоящий Акт является основанием для проведения взаиморасчётов между Заказчиком
и Подрядчиком.
Согласовано от Заказчика:
_________________________
Ф.И.О.
должность
подпись
_________________________
должность
Согласовано от Подрядчика:
_____________________________ Ф.И.О.
должность
Ф.И.О.
подпись
От Заказчика:
__________________
__________________
__________________
подпись
_____________________________ Ф.И.О.
должность
подпись
От Подрядчика:
____________________
____________________
____________________
От Заказчика:
От Подрядчика:
____________________
____________________
______________________
______________________
____________________ Инициалы, фамилия
М.П.
_________________Инициалы, фамилия
М.П.
Приложение №6
к Договору №____ от __________________.
Информация о контрагенте
Договор (реквизиты, предмет, цена,
срок действия и иные существенные
условия)
Наименование контрагента
(ИНН, вид деятельности)
№
ИНН
ОГРН
Орган и номер
Фамилия,
документа,
Наименование
Код
имя,
удостоверяющего
контрагента ОКВЭД
отчество
личность
руководителя
руководителя
Информация о цепочке собственников контрагента, включая
бенефициаров (в том числе конечных)
№
Номер и
дата
Предмет
договора
Цена
(млн.
руб.)
Срок
действия
Иные
существенные
условия
ИНН
ОГРН
Руководитель/
Серия и номер
участник/
Информация о
Адрес места
документа,
акционер/
подтверждающих
Наименование/ нахождения/ удостоверяющего
бенефициар/
документах
ФИО
Адрес
личность (или
данные об
(наименование,
регистрации
физического
исполнительном реквизиты и т.д.)
лица)
органе
1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.3.1
1.1.3.2
…
1.2
1.2.1
Примечание: В таблице указывается подробная информация о цепочке собственников контрагента (учредители/акционеры;
учредителей/акционеров, являющихся юридическими лицами, данные об их учредителях и т.д.), включая конечных бенефициаров:
1.1, 1.2 – собственники контрагента по договору (собственники первого уровня);
1.1.2, 1.2.1, 1.2.2 и т.д. – собственники организации 1.1 (собственники второго уровня)
и далее – по аналогичной схеме до конечного бенефициарного собственника (пример: 1.1.3.1).
Должность, ФИО руководителя контрагента
Печать
________________________________ /дата/
Подпись
От Заказчика:
От Подрядчика:
____________________
____________________
______________________
______________________
____________________ Инициалы, фамилия
М.П.
_________________Инициалы, фамилия
М.П.
в
отношении
Приложение № 7
к Договору № ____ от __________________.
АКТ
о закрытии Договора
№ _________ от «__» ____________ 20___г.
«____»_________________20___г.
Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе представителей Заказчика:
___________________________________________________________________________
и представителя Подрядчика ___________________________________________________
составили настоящий Акт о том, что Подрядчик сдал, а Заказчик принял работы по
_____________________________________________________________________________
_________________________________ по Договору № ________ от ____________
Работы выполнены в полном объеме в соответствии с ___________________________ и
___________________________________________________________________________.
(наименование документа)
Стоимость выполненных работ по настоящему Договору составила
____________________________________________________________________ руб.
________________________________________________________ руб. _______ коп. ,
сумма прописью
в т. ч. НДС 18 % _____________________________________________ руб. _______ коп.
Работы выполнены с надлежащим качеством и в установленные Графиком производства
работ сроки.
Стороны взаимных претензий по Договору не имеют.
Согласовано от Заказчика:
________________________
Ф.И.О.
должность
подпись
________________________
должность
Согласовано от Подрядчика:
_____________________________ Ф.И.О.
должность
Ф.И.О.
подпись
подпись
_____________________________ Ф.И.О.
должность
подпись
От Заказчика:
От Подрядчика:
____________________
____________________
______________________
______________________
____________________ Инициалы, фамилия
М.П.
_________________Инициалы, фамилия
М.П.
От Заказчика:
От Подрядчика:
____________________
____________________
______________________
______________________
____________________ Инициалы, фамилия
М.П.
_________________Инициалы, фамилия
М.П.
Приложение №8
к Договору №___ от _______________.
ВЕДОМОСТЬ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ
№
п/п
Наименование работ и затрат
Ед.
измерения
Колво
Стоимость
1единицы,
руб.
Общая
стоимость
руб.
1
2
3
4
5
6
ИТОГО:
НДС 18 %
ВСЕГО:
От Заказчика:
От Подрядчика:
____________________
____________________
______________________
______________________
____________________ Инициалы, фамилия
М.П.
_________________Инициалы, фамилия
М.П.
Приложение №9
к Договору №____ от «___»________201__ г.
БАНКОВСКАЯ ГАРАНТИЯ №______
г. Москва
«__»______________
____________________________________, именуемый в дальнейшем «Гарант», в лице
_______________________,
действующего
на
основании
Устава,
извещено
о
том,
____________________________________, именуемое в дальнейшем «Принципал», в лице
______________________________ действующего на основании Устава и Открытое акционерное
общество «Аэрофлот - российские авиалинии», именуемое в дальнейшем «Бенефициар», в лице
___________________________, действующего на основании _______________, будут заключать
Договор _______________________________________.
1. По просьбе Принципала Гарант настоящим принимает на себя обязательство выплатить
Бенефициару по его первому требованию денежную сумму, не превышающую
_______________________, в случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Принципалом
своих обязательств по Договору.
2. Обязательства Гаранта перед Бенефициаром по настоящей банковской гарантии ограничены
суммой, указанной в пункте 1 настоящей банковской гарантии.
3. Настоящая банковская гарантия является безотзывной, вступает в силу с момента выдачи
банковской гарантии и действует по ________________ включительно.
4. Настоящая гарантия выдана исключительно Бенефициару и права требования по ней не могут
быть переданы третьему лицу без предварительного письменного согласия Гаранта.
5. Изменения и дополнения, вносимые в Договор, не освобождают Гаранта от обязательств по
настоящей банковской гарантии в случае своевременного уведомления Бенефициаром Гаранта об
изменениях и дополнениях Договора. Бенефициар уведомляет Гаранта обо всех изменениях и
дополнениях, вносимых в Договор, в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня вступления в силу
изменений и дополнений Договора.
6. В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Принципалом своих обязательств по
Договору, Гарант обязуется, не вдаваясь в существо нарушения Принципалом своих обязательств
по договору и не принимая во внимание никакие возражения Принципала, по первому
требованию Бенефициара, произвести оплату суммы убытков и (или) неустойки, исчисленной в
соответствии с условиями Договора, но не свыше суммы, указанной в пункте 1 настоящей
банковской гарантии, в течение 10 (десяти) рабочих дней после поступления письменного
требования Бенефициара о платеже по настоящей банковской гарантии с указанием конкретных
фактов неисполнения/ненадлежащего исполнения Принципалом своих обязательств по Договору,
приложением
документов,
подтверждающих
неисполнение/ненадлежащее
исполнение
Подрядчиком обязательств по Договору, и расчета суммы неустойки.
7. Письменное требование Бенефициара о платеже по настоящей банковской гарантии должно быть
направлено Гаранту по адресу, указанному в пункте 13 настоящей банковской гарантии, с
приложением копий банковской гарантии и претензии Бенефициара к Принципалу о
невыполнении им условий Договора. Претензия составляется Бенефициаром в произвольной
форме, копии заверяются печатью Бенефициара.
8. Обязательство Гаранта по выплате суммы гарантии считается исполненными надлежащим
образом с момента зачисления денежных средств на банковский счет Бенефициара.
9. Гарант отказывает в удовлетворении требований Бенефициара, если заявление Бенефициара с
требованием платежа по настоящей банковской гарантии будет предъявлено Гаранту по
окончании срока действия настоящей банковской гарантии.
10. Обязательства Гаранта перед Бенефициаром прекращаются в связи с:
 уплатой Бенефициару суммы, на которую выдана настоящая банковская гарантия;
 истечением срока, на который выдана настоящая банковская гарантия;
 вследствие отказа Бенефициара от своих прав по настоящей банковской гарантии и
возвращения её Гаранту.
11. Настоящая банковская гарантия выдана в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
12. Все споры между Гарантом и Бенефициаром, вытекающие из настоящей банковской гарантии или
связанные с ней, неурегулированные Сторонами путем переговоров, подлежат рассмотрению в
Арбитражном суде г. Москвы.
13. Реквизиты и адрес Гаранта:
________________Инициалы, фамилия
_____________________Инициалы, фамилия
________________Инициалы, фамилия
_____________________Инициалы, фамилия
От Заказчика:
От Подрядчика:
____________________
____________________
______________________
______________________
____________________ Инициалы, фамилия
М.П.
_________________Инициалы, фамилия
М.П.
Приложение 5
к открытому запросу предложений в отношении проведения комплекса работ
для выхода ОАО «Аэрофлот» на оптовый рынок электроэнергии и мощности (ОРЭМ)
с учетом замены непригодных для работы приборов учета электроэнергии (АСКУЭ)
Наименование контрагента
(ИНН, вид деятельности)
№
ИНН
ОГРН
Информация о контрагенте
Договор (реквизиты,
предмет, цена, срок действия и
иные существенные условия)
Информация о цепочке собственников
контрагента, включая бенефициаров (в том числе
конечных)
№
Информация о
Орган и номер
Наименование
Фамилия, имя,
документа,
Цена (млн.
Иные существенные
Код ОКВЭД
Номер и дата Предмет договора
Срок действия
контрагента
отчество руководителя
удостоверяющего личность
руб.)
условия
руководителя
ИНН
Серия и номер Руководитель/
Адрес места
подтверждающих
документа, удостоверяющего
участник/ акционер/
ОГРН Наименование/
нахождения/
ФИО
адрес
документах
личность (или физического
бенефициар/ данные об
регистрации
(наименование,
лица) исполнительном органе
реквизиты и т.д.)
1
.1
1
.1.2
1
.1.3
1
.1.3.1
1
.1.3.2
…
1
.2
1
.2.1
Примечание: В таблице указывается подробная информация о цепочке собственников контрагента (учредители/акционеры; в
отношении учредителей/акционеров, являющихся юридическими лицами, данные об их учредителях и т.д.), включая конечных
бенефициаров:
1.1, 1.2 – собственники контрагента по договору (собственники первого уровня);
1.1.2, 1.2.1, 1.2.2 и т.д. – собственники организации 1.1 (собственники второго уровня)
и далее – по аналогичной схеме до конечного бенефициарного собственника (пример: 1.1.3.1).
Должность, ФИО руководителя контрагента ________________________________ /дата/
Печать
Подпись
От Заказчика:
____________________
____________________ Инициалы, фамилия
М.П.
От Исполнителя:
______________________
_________________Инициалы, фамилия
М.П.
Приложение 6
к открытому запросу предложений
в отношении проведения комплекса работ для выхода ОАО «Аэрофлот»
на оптовый рынок электроэнергии и мощности (ОРЭМ) с учетом замены
непригодных для работы приборов учета электроэнергии (АСКУЭ)
Расписка
процедуры открытого запроса предложений:
«___________________________________________»
(Оформлено на бланке участника размещения заказа в качестве отдельного документа)
Дата, исх. Номер
в конкурсную комиссию ОАО «Аэрофлот»
на
право
заключения
с
ОАО
«Аэрофлот»
договора
на
выполнение
работ________________________________________________________________________
1. Изучив документацию о проведении запроса предложений на право заключения
вышеупомянутого договора (приложение 3), а также применимые к данной процедуре
законодательство
и
нормативно-правовые
акты
_______________________________________
(наименование участника размещения заказа с указанием организационно-правовой
формы, место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя,
отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер
контактного
телефона)
в
лице,
_____________________________________________________________
(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица (для
юридического лица))
сообщает о согласии представить заявку на участие в запросе предложений на условиях,
установленных в указанных выше документах, и направляет настоящую заявку на участие
в запросе предложений.
2. Настоящей заявкой на участие в запросе предложений сообщаем (декларируем), что в
отношении ______________________________________________________________
(наименование участника запроса предложений (для юридических лиц), наименование
индивидуального предпринимателя)
не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена, а
также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным
платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за
прошедший календарный год не превышает _________ % (значение указать цифрами и
прописью) балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным
бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.
3. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке на участие в
запросе предложений информации и подтверждаем право Заказчика, не противоречащее
требованию формирования равных для всех участников запроса предложений условий,
запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке на
участие в запросе предложений юридических и физических лиц информацию,
уточняющую представленные нами в ней сведения.
4. В случае, если по итогам в запроса предложений Заказчик предложит нам заключить
договор, мы берем на себя обязательства подписать договор с ОАО «Аэрофлот» в
соответствии с требованиями документации о проведении запроса предложений и
условиями наших предложений, в срок не позднее чем через 3 (три) календарных дня со
дня направления данного договора в наш адрес.
5. В случае, если мы будем признаны участником запроса предложений, который сделал
следующее за победителем предложение о цене договора, а победитель запроса
предложений будет признан уклонившимся от заключения договора, мы обязуемся
подписать данный договор в соответствии с требованиями документации о запросе
предложений и нашим предложением о цене договора.
6. В случае, если мы будем признаны единственным участником запроса предложений, мы
обязуемся подписать договор на выполнение работ в соответствии с требованиями
документации о запросе предложений и по начальной (максимальной) цене договора,
указанной в извещении о проведении запроса предложений и документации о запросе
предложений.
7. В случае признания нас победителями запроса предложений или принятия решения о
заключении с нами договора в установленных случаях, и нашего уклонения от
заключения договора, являющихся предметом запроса предложений, мы согласны с
включением сведений о ______________________________________________________
(наименование участника запроса предложений)
в Реестр недобросовестных поставщиков.
8. К настоящей заявке на участие в запросе предложений прилагаются документы,
являющиеся неотъемлемой частью нашей заявки на участие в запросе предложений,
согласно описи на _____стр.
9. Реквизиты:
Адреса:
- юридический:
- фактический:
Телефон ______, факс ______
Электронный адрес:
Получатель: л/с
ОГРН
ИНН
КПП
БИК
р/сч, наименование банка
________________________________
_____________________
_________________
(должность руководителя Участника)
(подпись)
(инициалы, фамилия)
«
» ____________ 20__ г.
М.П.
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа