close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
ДОГОВОР №
на выполнение работ по устройству и содержанию зимних
автодорог
г. _______
«____» ________ 20__ г.
Общество с ограниченной ответственностью «Восточная транснациональная компания»,
именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Хасанова Рустама Махмудовича,
действующего на основании устава с одной стороны, и _____________________ именуемое в дальнейшем
«Подрядчик», в лице ____________________________, действующего на основании _______, с другой
стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
Статья 1. Предмет договора
1.1. По настоящему договору Подрядчик обязуется выполнить работы по устройству и содержанию зимней
автодороги «с.Мыльджино - Средне-Нюрольское н.м. – Пуглалымское н.м. – а/д «Колотушное н.м.-ЮжноЧеремшанское н.м.» протяженностью 81,1км. в соответствии с Техническим заданием Заказчика
(Приложение №1 к настоящему договору) и графиком выполнения работ (Приложение №2 к настоящему
договору), а Заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их.
1.2. При необходимости Подрядчик разрабатывает и предоставляет на согласование в Надзорные
органы РФ Проект производства работ (ППР) на отдельные виды работ для получения разрешения на их
выполнение.
Статья 2. Стоимость работ
2.1. Ориентировочная стоимость договора в соответствии с Приложением №3 к настоящему
договору составляет _______________ (____________________________________) рубля ___ копейка, в т.ч.
НДС ______________ (_________________________________) рублей ___ копеек.
2.2. Стоимость строительно-монтажных работ (СМР), указанная в смете, включает все затраты
Подрядчика, включая стоимость материалов, доставку персонала до места проведения работ, проживание и
питание.
Фактическая стоимость работ по строительству и содержанию зимних дорог определяется в
соответствии с представленными Подрядчиком исполнительными сметами, утвержденными Заказчиком.
Затраты на мобилизацию МТР, бригадного хозяйства и техники, а также вахтовые перевозки на
объект проведения работ включаются в стоимость работ по фактическим затратам в пределах договорной
суммы (приложение №3 к настоящему договору) на основании подтверждающих документов.
2.3. Любое одностороннее изменение стоимости выполняемых работ недопустимо и возможно
только по соглашению сторон путем оформления дополнительного письменного соглашения к настоящему
договору.
Статья 3. Порядок расчетов
3.1 Оплата за выполненные работы производится Заказчиком по истечении 90 календарных дней с
даты оказания услуг, на основании подписанных актов о приемке выполненных работ (по форме КС-2),
справки о стоимости выполненных работ (по форме КС-3), подтверждающих документов предусмотренных
пунктом 4.2 Договора и оригинала счета-фактуры, оформленных в соответствии с законодательством РФ
(НК РФ) и настоящим договором.
3.2. Работы принимаются Заказчиком в соответствии с этапами, указанными в Приложении №2.
3.3. Заказчик вправе не принимать от Подрядчика счета, счета-фактуры, акты выполненных работ,
оформленные с нарушением действующего законодательства и требований настоящего пункта договора.
3.4. Счета-фактуры, оформляемые Подрядчиком, должны содержать ссылку на настоящий Договор.
3.5. Счет-фактура должен подписываться руководителем и главным бухгалтером Подрядчика либо
иными лицами, уполномоченными на то приказом (иным распорядительным документом) Подрядчика или
доверенностью от имени Подрядчика.
3.6. В случае несвоевременного представления Подрядчиком оригиналов счетов-фактур и актов о
приемке выполненных работ в сроки, установленные действующим законодательством РФ и настоящим
договором, Заказчик вправе приостановить исполнение своего обязательства по оплате выполненных работ
на соответствующее количество дней задержки в представлении документов.
3.7. Стороны обязуются ежеквартально (либо по требованию одной из Сторон), по состоянию на
последнее число отчетного периода, проводить сверку взаимных расчетов (требований и обязательств).
1
Результаты сверки оформляются Актом сверки взаимных расчетов, содержащим сведения об оборотах и
остатках на начало и конец отчетного периода. Акт сверки составляется и подписывается в двух
экземплярах не позднее последнего числа месяца, следующего за отчетным периодом.
Сверка осуществляется в следующем порядке: Подрядчик не позднее 15 числа месяца, следующего
за отчетным периодом, направляет Заказчику Акт сверки. В случае отсутствия возражений Заказчик
направляет Подрядчику подписанный Акт сверки.
При возникновении разногласий по Акту сверки стороны обязуются урегулировать их и подписать
Акт не позднее последнего числа месяца, следующего за отчетным периодом. Заказчик вправе
самостоятельно подготовить и направить в адрес Подрядчика Акт сверки в порядке, предусмотренном
настоящим пунктом договора.
За немотивированный отказ от подписания Акта сверки в установленные сроки Заказчик вправе
предъявить Подрядчику штраф в размере до 10 % от стоимости выполненных работ за период, в отношении
которого производится сверка взаимной задолженности.
3.8. Взаимозачет требований возможен только по соглашению сторон. Все изменения банковских
реквизитов согласовываются Сторонами в письменном виде путем оформления соответствующего
дополнительного соглашения к договору.
3.9. Оплата работ по настоящему Договору производится путем перечисления денежных средств на
расчетный счет Подрядчика по банковским реквизитам, указанным в Договоре, и/или иным не
запрещенным законодательством РФ способом, по согласованию Сторон.
3.10. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
3.11. В случае если Подрядчик первоначально направляет акты выполненных работ и счетафактуры по факсу либо электронной почте, в связи с удаленностью Подрядчика, оригиналы актов
выполненных работ и счетов-фактур предоставляются до 15-го числа месяца, следующего за месяцем
выполнения работ.
Статья 4. Техническая документация
4.1. Подрядчик обязан осуществлять выполнение работ в соответствии с технической
документацией, указанной в пункте 1.1 настоящего договора, определяющей объем, содержание работ и
иные предъявляемые к ним требования, также согласовывать с Заказчиком любые технические изменения
в технологических процессах, применение не предусмотренных технической документацией материалов и
иных изменений.
4.2. Подрядчик предоставляет Заказчику следующую исполнительную документацию:
1. Общий журнал работ (по форме КС-6);
2. Журнал учета выполненных работ (по форме КС-6а);
3. Акт о приёмке выполненных работ по устройству зимней автодороги;
4. Акт о приёмке выполненных работ по содержанию зимней автодороги;
5. Акт контрольной проверки грузоподъёмности ледовой переправы;
6. Исполнительную схему зимней дороги с закреплёнными координатами точек, определёнными
спутниковой навигационной системой GPS, указанием установленных знаков и сложных участков
движения (спуски-подъемы, переправы, повороты).
7. Акты об освидетельствовании скрытых работ.
8. Акт о мобилизации МТР, БХ и техники.
Статья 5. Обеспечение материалами и оборудованием.
Риск случайной гибели объекта подряда и материалов
5.1.Работы по настоящему договору выполняются Подрядчиком своими силами и материалами.
5.2. При использовании материалов, приобретаемых Подрядчиком, Подрядчик подтверждает
качество материалов сертификатом качества, полученным от завода-изготовителя.
5.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения объекта подряда и материалов,
оборудования и технических средств, предоставленных сторонами, до приемки результата выполненных
работ несет Подрядчик.
Статья 6. Сдача-приемка выполненных работ
6.1. О готовности к приемке выполненных работ Подрядчик извещает Заказчика за 3 (три) дня до
начала приемки.
6.2. Подрядчик организует работу приемной комиссии, по окончании которой составляет
необходимую документацию, предусмотренную п.4.2 и 6.4 настоящего договора
6.3. Заказчик рассматривает в течение 3 (трех) рабочих дней представленную документацию и при
отсутствии замечаний и претензий по качеству выполненных работ утверждает и подписывает
2
соответствующий акт, либо по истечении 3 (трех) дней с момента получения направляет акт Подрядчику с
указанием претензий и сроков их исправления.
6.4. Подрядчик направляет Заказчику в срок не позднее 3-х рабочих дней с момента окончания
этапа работ, но не позднее 1-го числа месяца, следующего за месяцем его выполнения следующие
подтверждающие документы: акт о приемке выполненных работ (по форме № КС-2), справку о стоимости
выполненных работ и затрат (по форме № КС-3) и счет-фактуру. Первичные учетные документы,
составляемые во исполнение обязательств по Договору, должны соответствовать требованиям ст.9
Федерального закона от 06.12.2011г. №402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и содержать информацию о
реквизитах Договора.
6.5. В случае не исполнения (ненадлежащего исполнения) Подрядчиком своих обязательств по
настоящему Договору, Заказчик имеет право отказаться от подписания акта о приёмке выполненных работ
до согласования снижения цены на данные работы, либо устранения недостатков выявленных в актах.
Выявленные недостатки и претензии отражаются в акте о приёмке выполненных работ с указанием сроков
для их исправления. При этом Подрядчик в 2-дневный срок предоставляет новый акт о приёмке
выполненных работ и счет-фактуру, содержащие сведения об объемах и сумме фактически выполненных
работ.
6.6. После устранения Подрядчиком всех нарушений стороны в 2-дневный срок подписывают акт о
приемке выполненных работ, исправленный Подрядчиком, с приложением счет-фактуры на эти работы.
6.7. В случае несвоевременного предоставления Подрядчиком оригиналов счетов-фактур и актов о
приёмке выполненных работ в срок, превышающий установленный настоящим договором, Подрядчик по
требованию Заказчика уплачивает пени в размере 1% от суммы, указанной в счете-фактуре или акте
приемке выполненных работ, за каждый день просрочки.
6.8. В случае предоставления документов, указанных в договоре, неверно оформленных,
оформленных не по формам приложений к договору или не соответствующих требованиям действующего
законодательства, документы считаются не предоставленными.
6.9. В случае несвоевременного предоставления Подрядчиком оригиналов счетов-фактур и Актов о
приемке выполненных работ в сроки, установленные действующим законодательством РФ и настоящим
договором, Заказчик вправе приостановить исполнение своего обязательства по оплате выполненных работ
на соответствующее количество дней задержки в предоставлении первичных документов.
6.10. Первичные документы, предоставляемые в рамках исполнения Договора, должны оформляться
и подписываться Сторонами по формам, согласованным в приложениях к договору.
6.11. Подрядчик несет полную ответственность за ведение своего налогового учета и уплату
налогов на прибыль, налога на добавленную стоимость, налога на имущество, а также других налогов и
связанных с ними штрафов и пени, подлежащих уплате Подрядчиком или взыскиваемых с Подрядчика
федеральными, региональными или местными фискальными органами в Российской Федерации в связи с
платежами, осуществляемыми по настоящему договору.
Статья 7. Правила промышленной, пожарной безопасности,
охраны труда и окружающей среды
7.1.
Работы по настоящему договору выполняются работниками Подрядчика, имеющими
профессиональную подготовку, обученными в соответствии с требованиями, предъявляемыми к
профессиям, должностям, прошедшими проверку знаний, аттестацию и допущенные к производству работ
в установленном порядке, имеющие удостоверение о проверке знаний, прошедшие медицинское
освидетельствование и не имеющие противопоказания к работе в климатических условиях на территории
выполнения работ. Работники Подрядчика должны иметь документ, подтверждающий прохождение
проверки знаний требований пожарной безопасности (пожарно-технического минимума).
7.2.
Подрядчик обязан при выполнении работ обеспечить соблюдение своими работниками
требований природоохранного, лесного и земельного законодательства, норм, правил охраны труда,
промышленной и пожарной безопасности.
7.3.
Подрядчик обязан обеспечивать организацию всех мероприятий, необходимых для
поддержания промышленной безопасности на местах выполнения работ, и несет за это гражданскоправовую ответственность, включая ответственность за промышленную безопасность и охрану
окружающей среды на месте выполнения работ.
7.4.
При выполнении работ Подрядчик обязуется руководствоваться законодательными и иными
нормативными актами РФ в сфере обеспечения безопасности, оговоренной в настоящей статье. Подрядчик
несет ответственность за нарушение указанных требований.
7.5.
Риск причинения вреда жизни или здоровью работникам Подрядчика и лицам, находящихся
на месте производства работ, при выполнении работ, несет Подрядчик в соответствии с нормами ГК РФ.
3
7.6.
Подрядчик обязан немедленно известить Заказчика о происшедших авариях, пожарах
инцидентах и несчастных случаях, происшедших при выполнении работ и принимать меры по
локализации происшедших чрезвычайных ситуаций.
При возникновении аварии, пожара, иного непредвиденного события незамедлительно сообщить о
происшедшем Заказчику. При необходимости обеспечить вызов пожарных подразделений, медсанчасти и
до прибытия специалистов Заказчика организовать координацию действий персонала по ликвидации и
предупреждению развития аварии, пожара, иного непредвиденного события, а также загрязнения
окружающей среды.
7.7.
Подрядчик обязуется соблюдать «Соглашение о взаимодействии в области промышленной,
пожарной и экономической безопасности, охраны труда, охраны окружающей среды и о правилах
проживания в вахтовом жилом комплексе» (Приложение № 4 к Договору). Соблюдение данных требований
стороны признают существенным условием договора, и в случае их неоднократного нарушения
Подрядчиком, Заказчик имеет право отказаться от исполнения договора. В случае привлечения
субподрядных организаций Подрядчик обязан включить в заключаемые с субподрядными организациями
договоры условия, предусмотренные настоящим пунктом.
7.8. До начала выполнения работ Подрядчик должен ознакомиться и обязан обеспечить
неукоснительное соблюдение требований локально-нормативных документов (далее – ЛНД) Заказчика, в
области промышленной, пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды.
Соблюдение данных требований стороны признают существенным условием договора, и в случае
их неоднократного нарушения Подрядчиком, Заказчик имеет право отказаться от исполнения договора. В
случае привлечения субподрядных организаций Подрядчик обязан включить в заключаемые с
субподрядными организациями договоры условия, предусмотренные настоящим пунктом.
7.9
Подрядчик обязуется проводить своевременно, в установленные сроки, все виды обучения:
инструктажи, стажировку, проверку знаний. Предоставлять Заказчику по его требованию для проверки
документы, подтверждающие проведение Подрядчиком инструктажей, стажировок и проверок знаний.
7.10. Подрядчик обязуется обеспечить выдачу и применение своим работникам спецодежды,
спецобуви и других средств индивидуальной защиты.
7.11. Подрядчик обязуется принимать меры по недопущению провоза, проноса, хранения,
распространения и употребления веществ, вызывающих алкогольное (в том числе пиво), наркотическое
или токсическое опьянение, провоза, хранения и распространения психотропных и взрывчатых веществ,
оружия и боеприпасов работниками Подрядчика (его агента или субподрядчика, иного третьего лица,
привлекаемого Подрядчиком) на рабочем месте, а также на территории объектов Заказчика, в период
междусменного отдыха в вахтовых поселках, городках и общежитиях, в транспортных средствах, как
принадлежащих Подрядчику, так и использующихся Подрядчиком (его работником, агентом или
субподрядчиком, иным третьим лицом, привлекаемым Подрядчиком), во время следования работников
Подрядчика к месту выполнения работы и обратно, при въезде на территории месторождений.
Подрядчик, его работники, агенты и субподрядчики не должны владеть, использовать,
распространять или торговать алкогольными напитками в помещениях Заказчика. Кроме того, Подрядчик
согласен и гарантирует, что ни один из его работников, агентов или субподрядчиков, иного третьего лица,
привлекаемого Подрядчиком, находящихся под действием алкоголя, наркотиков или каких-либо веществ,
распространение которых контролируется законом, или неспособный выполнять работы по причине
использования или злоупотребления алкоголем, наркотиками или какими-либо веществами,
распространение которых контролируется законом, не будет допущен к производству каких – либо услуг
(работ), предусмотренных настоящим Договором.
7.12. Подрядчик обязуется проводить с работниками под роспись инструктаж о недопущении
провоза, проноса, хранения, распространения и употребления веществ, вызывающих алкогольное,
наркотическое или токсическое опьянение на рабочем месте, а также на территории объектов Заказчика,
в период междусменного отдыха в вахтовых поселках, городках и общежитиях, в транспортных
средствах на пути следования к месту оказания услуг (выполнения работы) и обратно, при въезде на
территорию месторождений.
7.13. При подаче Подрядчиком в адрес Заказчика заявки на пропуск работника на объекты
работ Заказчика, Подрядчик обязан к заявке приложить расписку работника Подрядчика (агента,
субподрядчика) об ознакомлении его с требованиями о недопущении провоза, проноса, хранения,
распространения и употребления веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое или токсическое
опьянение на рабочем месте, а также на территории объектов Заказчика, в период междусменного
отдыха в вахтовых поселках, городках и общежитиях, в транспортных средствах во время следования к
месту оказания услуг (выполнения работы) и обратно, при въезде на территорию месторождений, и о
последствиях их нарушения.
4
Заказчик вправе отказать Подрядчику в выдаче пропуска на работника Подрядчика (агента,
субподрядчика) при отсутствии приложенной к заявке на пропуск указанной расписки работника.
7.14. С целью выявления лиц, находящихся в состоянии алкогольного опьянения и
недопущения их на объекты Заказчика, Подрядчик обязан обеспечить прохождение своими работниками
предвахтового медицинского освидетельствования.
7.15. Требования и условия, предусмотренные пунктами 7.11.-7.14. Договора, должны быть
включены в текст договоров, заключаемых Подрядчиком с агентами, субподрядчиками, иными третьими
лицами, привлекаемыми Подрядчиком для оказания услуг и выполнения работ на объектах Заказчика.
Заказчик вправе отказать Подрядчику в выдаче пропуска на любого работника, либо на
транспортное средство, используемое Подрядчиком, при отсутствии приложенной к заявке на пропуск
копии договора Подрядчика с агентом, субподрядчиком (иным лицом, привлекаемым Подрядчиком для
оказания услуг (выполнения работ) на объектах Заказчика), предусматривающего условия, аналогичные
пунктам 7.11.-7.14. Договора.
7.16. Подрядчик является собственником отходов в соответствии со ст. 4 Федерального закона №
89-ФЗ от 24.06.98 «Об отходах производства и потребления», а также образующихся при осуществлении
производственной, хозяйственной и иной деятельности на принадлежащих ему и (или) переданных ему
Заказчиком в аренду (субаренду) источников воздействия на окружающую среду. При осуществлении
деятельности по обращению с отходами подрядчик обязан исполнять требования Федерального закона №
89-ФЗ от 24.06.98 «Об отходах производства и потребления».
Статья 8. Обязанности Подрядчика
8.1.
Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить работы качественно в соответствии
с условиями, установленными настоящим Договором, и сдать результат работ Заказчику в объеме и срок,
определенный договором.
8.2. Подрядчик обязан выполнить работы согласно технического задания предоставленного
Заказчиком (Приложение №1) и в соответствии со строительными нормами (СНиП).
8.3. Подрядчик обязан оформить и предоставить Заказчику правоустанавливающие документы на
отвод земель для устройства объектов.
8.4. Подрядчик обязан предоставлять Заказчику ежесуточную информацию (сводку) о проделанной
работе к 7ч.30мин. по местному времени в ЦИТС Заказчика. Так же фото отчет по запросу Заказчика.
8.5. За действия Субподрядчиков Подрядчик несет ответственность как за свои собственные.
Подрядчик привлекает Субподрядчика после письменного согласования с Заказчиком.
8.6. Подрядчик обязуется проводить предрейсовые медицинские осмотры водительского состава.
8.7. Обеспечивает доступ представителей Заказчика, с предоставлением транспорта для
передвижения по участкам строительства и содержания зимней дороги, а так же предоставление всей
необходимой документации при выполнении работ на его объекте, для осуществления контроля
соблюдения Подрядчиком требований норм, правил охраны труда, окружающей среды, промышленной и
пожарной безопасности с правом приостановки выполнения работ в случаях создания аварийных ситуаций,
угрозы здоровью работающих. Обеспечивает условия проведения экспертизы промышленной безопасности
на объекте специалистами сторонних организаций и организацию работ по устранению выявленных
дефектов.
8.8. Подрядчик обязан предоставить Заказчику в течение 2-х дней по окончании работ
исполнительную документацию (по перечню пункта 4.2 настоящего Договора).
8.9. Подрядчик обязан за свой счет обеспечить учет, сбор, безопасное временное хранение,
утилизацию, вывоз, сдачу специализированному предприятию отходов производства и потребления,
образующихся от своей деятельности, не зависимо от того, кто являлся или является собственником
материалов, оборудования, либо иного имущества, в результате использования которых эти отходы
образовались, а так же осуществлять внесение платы за негативное воздействие, установленную
законодательством РФ при размещении отходов и выбросах, сбросах загрязняющих веществ в
окружающую среду.
8.10. Подрядчик обеспечивает соблюдение трудовой и производственной дисциплины своими
работниками и работниками привлеченных организаций в течение всего срока выполнения работ.
8.11. Подрядчик обеспечивает на объектах работ проживание и питание своих работников
собственными силами и за свой счет, а также соблюдение персоналом санитарно-гигиенических норм на
объекте Заказчика.
При необходимости использования ресурсов Заказчика по организации проживания собственного
персонала для производства работ по настоящему Договору – заключить соответствующие договоры на
услуги по предоставлению мест для проживания с Заказчиком, либо договор аренды вагонов-домов.
5
8.12. В период нахождения на территории месторождений Заказчика работникам Подрядчика
запрещается рыбная ловля, охота и несанкционированное нарушение поверхности слоя почвы. В случае
обнаружения факта нарушения данного пункта Подрядчик уплачивает Заказчику штраф, в размере
понесенных убытков, подтвержденных документально.
8.13. Подрядчик обязуется предоставить Заказчику надлежащим образом заверенные копии
документов, подтверждающие право подписи лиц, ответственных за подписание договора (протокола
разногласий, протокола урегулирования разногласий, приложений, дополнительных соглашений к
договору – при их наличии), счетов-фактур, актов о приемке выполненных работ.
8.14. В связи с тем, что работы по устройству временных зимних автодорог зависят от погодных
условий, от промерзания почвы, начало работ может переноситься Подрядчиком, с обязательным
согласованием Заказчика, и установкой новых согласованных сроков начала работ.
8.15. Подрядчик предпримет все меры для обеспечения эффективной защиты и предотвращения
нанесения ущерба существующим промышленным объектам, близлежащим трубопроводам, сетям
электроснабжения, связи и прочим коммуникациям, покрытиям дорог и другим сооружениям, а также
вреда, причиненного окружающей среде, в т.ч. зеленым насаждениям, водотокам, почве и пр.
8.16. Подрядчик несет все расходы по ремонту и восстановлению поврежденных во время
выполнения Работ существующих объектов, близлежащих трубопроводов, сетей электроснабжения, связи и
прочих коммуникаций, покрытий дорог и других сооружений, а также по компенсации вреда,
причиненного окружающей среде, если этот вред нанесен в результате его действий.
8.17. Подрядчик гарантирует освобождение Заказчика от всех документированных претензий,
требований, судебных исков и т.п. со стороны третьих лиц, которые могут возникнуть вследствие
невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему договору
при выполнении Работ и услуг, а в случае возникновения таковых примет на себя оплату убытков,
издержек и расходов, возникших у третьей стороны.
8.18. В случае происшествия у Подрядчика, Подрядчик в обязательном порядке создает комиссию
по его расследованию. Подрядчик обязуется включать (по согласованию) в комиссию по расследованию
происшествия представителей Заказчика, либо направлять своих представителей для участия в работе
комиссии Заказчика по расследованию происшествий (в случае организации Заказчиком расследования).
Аварии, инциденты, пожары, несчастные случаи, дорожно-транспортные происшествия, произошедшие
при работе Подрядчика с его персоналом, оборудованием, имуществом подлежат регистрации, учету и
передаче об этом информации Подрядчиком в государственные органы контроля и надзора.
8.19. Подрядчик в течение 5 (пяти) дней после окончания производства работ обязан привести
территорию производства работ в соответствии с природоохранными требованиями и обеспечить
проведение её комиссионного обследования.
8.20. Подрядчик обязан письменно, в том числе посредством факсовой и электронной связи с
учетом соблюдения п. 16.7. Договора, в течение 2 (Двух) часов предупредить Заказчика и до получения от
него указаний приостановить работу при обнаружении:
 непригодности или недоброкачественности предоставленных Заказчиком материалов,
оборудования, технической документации;
 возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе
выполнения работ;
 иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят качественности и
своевременности выполнения работ.
Подрядчик, не предупредивший незамедлительно Заказчика о вышеуказанных обстоятельствах не
вправе при предъявлении к нему Заказчиком или им Заказчику соответствующих требований ссылаться на
указанные обстоятельства, при допущении просрочки исполнения обязательств или нарушения требований
к качеству выполненных Подрядчиком работ.
8.21. Подрядчик за свой счет осуществляет все обязательные в соответствии с требованиями
действующего законодательства виды страхования в отношении выполняемых работ и работников
Подрядчика, а также освобождает Заказчика от всех затрат, убытков и судебных разбирательств, связанных
с денежной компенсацией (включая пенсионные выплаты, пособия и прочие социальные льготы) или
нанесением увечья какому-либо работнику или со смертью какого-либо работника, привлекаемого для
выполнения работ по Договору. Подрядчик несет все риски и ответственность в случае несоблюдения
настоящего пункта договора.
Подрядчик обязуется защищать, освобождать от ответственности и ограждать Заказчика от какихлибо претензий или исков третьих лиц от любых обязательств, убытков, штрафов и взысканий, которые
могут возникнуть в связи с ненадлежащим выполнением Подрядчиком Договора, а также нарушением
Подрядчиком действующего законодательства. Кроме того, в случае предъявления к Заказчику каких-либо
претензий или исков, возникших в связи с исполнением Подрядчиком договора, Подрядчик обязан по
6
первому требованию предоставить Заказчику всю необходимую информацию и документацию, связанную
с предметом указанных претензий или исков, а также выступить на стороне Заказчика в разбирательствах
таких претензий и исков.
Если, несмотря на положения настоящей статьи, Заказчик понесет какие-либо расходы, штрафы,
затраты и иные убытки, связанные с выполнением Подрядчиком работ по Договору, Подрядчик обязан
незамедлительно компенсировать их Заказчику на основании письменного требования последнего.
Статья 9. Обязанности Заказчика
9.1.
Заказчик обязуется своевременно принять и оплатить согласно подписанным сторонами
актам работы, выполненные Подрядчиком в соответствии с порядком, предусмотренным статьёй 3
настоящего Договора.
9.2.
Заказчик обязуется передать Подрядчику необходимую для выполнения работ
документацию, предусмотренную п.1.1 договора.
9.3. Заказчик должен назначать своего представителя для принятия и проверки фактически
выполненных Подрядчиком работ.
9.4. Заказчик в письменном виде уведомляет Подрядчика о назначенном представителе.
9.5. Осуществлять постоянный контроль и надзор за своевременностью и качеством выполняемых
работ силами своих представителей с указанием в акте приемки.
9.6. Заказчик имеет право собственными силами устранить выявленные недостатки в работе
Подрядчика и предъявить Подрядчику соответствующие расходы к возмещению.
Статья 10. Ответственность сторон
10.1. За не исполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору
стоны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации и настоящим договором.
10.2. Взыскание любых неустоек, штрафов, пеней, процентов, предусмотренных законодательством
РФ и/или настоящим Договором, за нарушение любого обязательства, вытекающего из настоящего
Договора, не освобождает Стороны от исполнения такого обязательства в натуре. При этом в случае, если в
результате нарушения одной из Сторон любого из обязательств, вытекающих из настоящего договора,
другой Стороне были причинены убытки, последняя имеет право взыскать со Стороны, нарушившей
обязательство, указанные убытки в полном объеме, если иное не предусмотрено договором.
10.3. В отношении вреда имуществу и/или жизни и здоровью третьих лиц, каждая сторона несет
ответственность в той степени, в которой такой вред причинен виновными действиями такой стороны.
10.4. За нарушение сроков начала и/или окончания выполнения работ, а также за нарушение
сроков выполнения этапов работ Подрядчик уплачивает неустойку в размере 0,1 % (одна десятая процента)
от стоимости работ по Договору, за каждый календарный день просрочки.
10.5. За задержку оплаты выполненных работ Подрядчик вправе взыскать с Заказчика проценты,
рассчитанные в соответствии со ст. 395 ГК РФ. Указанные проценты взимаются не более чем за 30
(тридцать) календарных дней со дня истечения срока исполнения обязательств по оплате и не более 5% от
неоплаченной суммы.
10.6. В случае устранения Заказчиком брака, ликвидации аварий, произошедших по причинам, не
зависящим от Подрядчика, Заказчик использует собственное оборудование. В случае привлечения
Заказчиком для этих целей специалистов и оборудования Подрядчика, по согласованию с последним,
Заказчик оплачивает стоимость данных работ Подрядчика, на основании оформленного Сторонами
дополнительного соглашения к настоящему договору и двухстороннего акта.
10.7. В случае нарушения обязательств, в результате которых возникли простои, Стороны
составляют на месте двухсторонний акт с указанием причин и виновников простоя. Если при подписании
акта возникнут разногласия, каждая из Сторон излагает в акте свое мнение. Отказ от подписания акта
одной из сторон без письменного обоснования не допускается, в противном случае акт, составленный
одной из сторон, является для другой стороны обязательным. На основании данного акта стороны имеют
право на предъявление взаимных претензий за простой.
10.8. В случае невозможности надлежащего выполнения Подрядчиком своих обязательств по
настоящему Договору, возникшей по причине неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком
своих обязательств, последний возмещает Подрядчику фактически понесенные им расходы. Указанные в
настоящем пункте платежи должны быть осуществлены в течение календарного месяца с момента
определения Сторонами в письменной форме (заключение дополнительного соглашения к договору)
невозможности надлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему договору.
Упущенная выгода и иные убытки в данном случае возмещению Подрядчику не подлежат.
7
10.9. По каждому выявленному случаю провоза, проноса, хранения распространения и
употребления веществ, вызывающих алкогольное (в том числе пиво), наркотическое или токсическое
опьянение, провоза, хранения и распространения психотропных и взрывчатых веществ, оружия и
боеприпасов работниками Подрядчика (его агента или субподрядчика, иного третьего лица, привлекаемого
Подрядчиком) на рабочем месте, а также на территории объектов Заказчика, в период междусменного
отдыха в вахтовых поселках, городках и общежитиях, в транспортных средствах, как принадлежащих
Подрядчику, так и использующихся Подрядчиком (его работником, агентом или субподрядчиком, иным
третьим лицом, привлекаемым Подрядчиком), во время следования работников Подрядчика к месту
оказания услуг (выполнения работы) и обратно, при въезде на территории месторождений, на которых
оказываются услуги (выполняются работы), Подрядчик уплачивает Заказчику штраф согласно приложения
к Договору №4. При неоднократности (более 1-го раза) вышеуказанных случаев провоза, хранения,
распространения, употребления
веществ, вызывающих
алкогольное, наркотическое, токсическое
опьянение,
провоза, хранения, распространения психотропных и взрывчатых веществ, оружия и
боеприпасов (далее также – инцидентов), Заказчик вправе требовать расторжения Договора в
одностороннем порядке.
Каждый инцидент, из указанных выше в настоящем пункте Договора, оформляется
соответствующим актом Заказчика, который заверяется не менее чем двумя свидетелями (работниками
Заказчика или Подрядчика, охраны или другими незаинтересованными лицами). Факт
нахождения
работника Подрядчика (его агента или субподрядчика) в состоянии алкогольного, наркотического или
токсического опьянения может быть подтвержден актом (протоколом) медицинского обследования (при
наличии такой возможности) либо актом
о нахождении
работника в состоянии алкогольного,
наркотического или токсического опьянения, который заверяется не менее чем двумя свидетелями
(работниками Заказчика или Подрядчика, охраны или другими незаинтересованными лицами).
При отказе работника от дачи объяснений и/или прохождении медицинского осмотра
(освидетельствования) в акте делается соответствующая запись, удостоверяющая факт наличия
визуальных признаков алкогольного, наркотического или токсического опьянения работника и отказ
работника от дачи объяснений, и/или прохождения медицинского осмотра (освидетельствования).
Указанные выше акты могут быть составлены также работниками, представителями ООО «ЧОП
«Поиск», оказывающего услуги по организации пропускного и внутри объектного режимов на объектах
Заказчика.
10.10. По каждому выявленному случаю, из указанных в п. 7.11. Договора, Подрядчик (его агент
или субподрядчик) обязуется применить к виновному работнику меры дисциплинарного взыскания
вплоть до увольнения с предоставлением в адрес Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты
получения требования (претензии) Заказчика, заверенной надлежащим образом копии
приказа о
наказании работника и принять меры по его отстранению от работы на объектах Заказчика и не допускать
в дальнейшем привлечение виновного работника для работы на объектах Заказчика.
Если вышеуказанный инцидент произошел с агентом, либо работником субподрядчика (иного лица,
привлекаемого Подрядчиком для оказания услуг (выполнения работ) на объектах Заказчика), Подрядчик
должен незамедлительно отстранить данного агента, субподрядчика от оказания услуг (выполнения работ)
на всех объектах Заказчика, и если потребуется расторгнуть с таким лицом (организацией)
соответствующий договор.
При выявлении факта привлечения к работе на любом объекте Заказчика лица, допустившего ранее
провоз, хранение, распространение, употребление веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое,
токсическое опьянение, провоз, хранение, распространение психотропных и взрывчатых веществ, оружия
и боеприпасов, в том числе в рамках действия других договоров между Подрядчиком и Заказчиком,
Заказчик вправе взыскать с Подрядчика штраф в размере согласно приложения №4 к Договору.
10.11. Претензии Заказчика по выявленным случаям, перечисленным в п. 7.11. Договора, должны
быть рассмотрены Подрядчиком в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения Подрядчиком
претензии Заказчика.
10.12. В случае отказа Подрядчика от оплаты штрафа, предусмотренного пунктами 10.9., 10.10
Договора, либо в случае несвоевременного рассмотрения Подрядчиком претензии Заказчика по
выявленным случаям, перечисленным в п. 7.11. Договора, Заказчик вправе приостановить приемку и
оплату, уже принятых, работ Подрядчика до урегулирования сторонами заявленных Заказчиком
требований.
10.13. Подрядчик обязуется уплатить Заказчику штраф в размере 100 % (сто процентов) от
предъявленного Заказчику штрафа, связанного с некачественным и/или несвоевременным выполнением
работ, а также связанного с обстоятельствами, зависящими от персонала Подрядчика (Субподрядчика) на
объектах выполнения работ, в соответствии с условиями настоящего договора.
8
10.14. Труд иностранных работников и лиц без гражданства Подрядчик обязуется использовать на
объектах Заказчика только при наличии у них регистрации в соответствии с законодательством РФ и
соответствующего разрешения на работу. Под работниками для целей настоящего пункта понимаются
иностранные граждане, а также лица без гражданства, привлекаемые Подрядчиком, на основании
заключенных с ними трудовых и гражданско-правовых договоров. В случае установления факта
нахождения указанных работников Подрядчика на территории объектов Заказчика в нарушение требований
к регистрации, Подрядчик компенсирует штрафные санкции, примененные к Заказчику в полном объеме, за
каждый случай обнаружения такого работника. При этом Заказчик предъявляет Подрядчику претензию на
сумму штрафных санкций за нарушение договорных обязательств. Факт нахождения на объектах Заказчика
работников Подрядчика, работающих без соответствующего разрешения или регистрации, устанавливается
актом Заказчика, с участием представителя Подрядчика или протоколом органов внутренних дел. В случае
отказа представителя Подрядчика от подписания указанного акта в нем делается соответствующая
отметка.
10.15. При установлении факта нарушения работниками Подрядчика правил и норм охраны труда
и окружающей среды, промышленной или пожарной безопасности в нарушение условий настоящего
договора, при производстве работ по настоящему договору, Подрядчик обязан за каждый случай уплатить
Заказчику штраф в размере предусмотренном в приложении №4 к Договору. При этом Заказчик
предъявляет Подрядчику претензию на сумму штрафных санкций за нарушение договорных обязательств.
В случае допущения названных нарушений работниками субподрядных организаций штраф Заказчику
уплачивает Подрядчик.
Факт нарушения правил и норм охраны труда, промышленной или пожарной безопасности
должен быть подтвержден одним из следующих документов:
• соответствующим актом или предписанием контролирующих и надзорных органов;
• а также аналогичными актами и предписаниями комиссий и специалистов промышленной и
пожарной безопасности Заказчика и/или иного третьего лица.
10.16. В случае задержки Подрядчиком выплаты заработанной платы работникам Подрядчика,
Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 20 000 (двадцать тысяч) руб. за каждый день
просрочки.
10.17. Предъявление Сторонами штрафов, пеней и (или) иных санкций за нарушение условий
договорных обязательств, а также сумм возмещения убытков или иного ущерба по настоящему договору
производится путем письменного направления соответствующего требования (претензии) об их уплате и
возмещении. При этом письменное требование (претензия) не являются по настоящему договору
документом, определяющем дату получения(начисления) Сторонами доходов в виде штрафов, пеней и
(или) иных санкций за нарушение условий договорных обязательств. Датой признания дохода в виде пени,
штрафов и иных санкций, а также сумм возмещения убытков или ущерба признается дата признания
должником претензии или дата вступления в законную силу решения суда.
10.18. Взыскание неустойки, штрафов, процентов, убытков по настоящему договору является
правом взыскиваемой стороны.
10.19. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов
Заказчик составляет односторонний акт, основанный на заключении квалифицированной экспертизы, с
обязательным приложением к акту копии такого заключения. В случае установления квалифицированной
экспертизой возникновение дефектов по причниам, зависящим от Подрядчика, Подрядчик возмещает
Заказчику все расходы, связанные с проведением такой экспертизы.
10.20. Подрядчик обязуется принимать меры по недопущению провоза, проноса, хранения
различных самоловов и капканов, различных орудий лова рыбы (сети, невода, рюжи и т.п.), мотолодок,
катеров, вездеходов и автомототранспортной техники, ПВЭМ, ВНИ, фото и видео камер, находящихся в
собственности работников Подрядчика (его агента или субподрядчика, иного третьего лица, привлекаемого
Подрядчиком) на рабочем месте, а также на территории объектов Заказчика, в период междусменного
отдыха в вахтовых поселках, городках и общежитиях, в транспортных средствах, как принадлежащих
Подрядчику, так и использующихся Подрядчиком (его работником, агентом или субподрядчиком, иным
третьим лицом, привлекаемым Подрядчиком), во время следования работников Подрядчика к месту
оказания услуг (выполнения работы) и обратно, при въезде на территории месторождений.
По каждому выявленному случаю провоза, проноса, хранения распространения различных
самоловов и капканов, орудий лова рыбы (сети, невода, рюжи и т.п.), мотолодок, катеров, вездеходов и
автомототранспортной техники, ПВЭМ, ВНИ, фото и видео камер, находящихся в собственности
работников Подрядчика (его агента или субподрядчика, иного третьего лица, привлекаемого Подрядчиком)
на рабочем месте, а также на территории объектов Заказчика, в период междусменного отдыха в
вахтовых поселках, городках и общежитиях, в транспортных средствах, как принадлежащих Подрядчику,
так и использующихся Подрядчиком (его работником, агентом или субподрядчиком, иным третьим лицом,
9
привлекаемым Подрядчиком), во время следования работников Подрядчика к месту оказания услуг
(выполнения работы) и обратно, при въезде на территории месторождений, на которых оказываются
услуги (выполняются работы), Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере предусмотрено в
приложении №4 к Договору. При неоднократности (более 1-го раза) выявления вышеуказанных случаев
Заказчик вправе требовать расторжения Договора в одностороннем порядке.
Статья 11. Конфиденциальность
11.1.
Для целей настоящего Договора термин «Конфиденциальная информация» означает любую
информацию по настоящему Договору, имеющую действительную или потенциальную ценность в силу
неизвестности ее третьим лицам, не предназначенную для широкого распространения и/или использования
неограниченным кругом лиц, удовлетворяющую требованиям законодательства Российской Федерации.
11.2.
Стороны обязуются сохранять Конфиденциальную информацию и принимать все
необходимые меры для ее защиты, в том числе в случае реорганизации или ликвидации Сторон. Стороны
настоящим соглашаются, что не разгласят и не допустят Разглашения Конфиденциальной информации
никаким третьим лицам без предварительного письменного согласия другой Стороны, кроме случаев
непреднамеренного и/или вынужденного раскрытия Конфиденциальной информации по причине
обстоятельств непреодолимой силы или в силу требований действующего законодательства Российской
Федерации, вступивших в силу решений суда соответствующей юрисдикции либо законных требований
компетентных органов государственной власти и управления, при условии, что в случае любого такого
раскрытия (a) Сторона предварительно уведомит другую Сторону о наступлении соответствующего
события, с которым связана необходимость раскрытия Конфиденциальной информации, а также об
условиях и сроках такого раскрытия; и (б) Сторона раскроет только ту часть Конфиденциальной
информации, раскрытие которой необходимо в силу применения положений действующего
законодательства Российской Федерации, вступивших в законную силу решений судов соответствующей
юрисдикции либо законных требований компетентных органов государственной власти и управления.
11.3.
Соответствующая Сторона настоящего договора несет ответственность за действия
(бездействие) своих работников и иных лиц, получивших доступ к Конфиденциальной информации.
11.4.
Для целей настоящего Договора «Разглашение Конфиденциальной информации» означает
несанкционированные соответствующей Стороной действия другой Стороны, в результате которых какиелибо третьи лица получают доступ и возможность ознакомления с Конфиденциальной информацией.
Разглашением Конфиденциальной информации признается также бездействие соответствующей Стороны,
выразившееся в не обеспечении надлежащего уровня защиты Конфиденциальной информации и повлекшее
получение доступа к такой информации со стороны каких-либо третьих лиц. Для целей настоящей статьи к
третьим лицам не относятся аффилированные со стороной договора лица.
11.5.
Соответствующая Сторона несет ответственность за убытки, которые могут быть
причинены
Заказчику
в
результате
разглашения
Конфиденциальной
информации
или
несанкционированного использования Конфиденциальной информации в нарушение условий настоящей
статьи, за исключением случаев раскрытия Конфиденциальной информации, предусмотренных в
настоящей статье.
11.6.
Передача
Конфиденциальной
информации
оформляется
протоколом,
который
подписывается уполномоченными лицами Сторон.
11.7.
Передача Конфиденциальной информации по открытым каналам телефонной и
факсимильной связи, а также с использованием сети Интернет без принятия соответствующих мер защиты,
удовлетворяющих обе Стороны, запрещена.
Статья 12. Разрешение споров
12.1.
Доарбитражный (претензионный) порядок урегулирования споров обязателен. Претензии
предъявляются в письменной форме и подписываются руководителем или должностным лицом,
уполномоченным на это руководителем. Ответ на претензию дается в письменной форме в течение 20
(двадцати) календарных дней со дня получения претензии.
12.2.
Все споры и разногласия, возникающие в процессе исполнения, изменения или расторжения
настоящего договора, передаются на рассмотрение Арбитражного суда Томской области.
Статья 13. Срок действия, изменение и расторжение договора
13.1
Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания, распространяет свое
действие на отношения сторон, возникшие с «____» __________ 20___ года и действует по «___»
_________ 20___ года, а в случае, если к указанному моменту у сторон остались неисполненные
обязательства, вытекающие из настоящего договора, срок действия договора продлевается до полного
выполнения сторонами своих обязательств.
10
13.2
Срок действия договора
может быть продлен
путем
подписания
сторонами
дополнительного соглашения к договору.
13.3
Прекращение (окончание) срока действия настоящего договора не освобождает Стороны
договора от ответственности за его нарушения, если таковые имели место при исполнении условий
настоящего договора.
13.4
Изменение, расторжение настоящего договора возможно по соглашению сторон либо в
одностороннем порядке в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ или настоящим
договором.
13.5
Договор, может быть, расторгнут в силу обстоятельств непреодолимой силы в порядке,
предусмотренном статьей 14 договора.
13.6
Сторона не вправе требовать возмещение неполученных доходов (упущенной выгоды) в
результате досрочного расторжения настоящего договора другой стороной в одностороннем порядке, за
исключением случаев, предусмотренных настоящим договором.
13.7
Заказчик вправе в одностороннем, внесудебном порядке отказаться от исполнения
Договора (расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке) с правом требования от Подрядчика
оплаты разницы между ценой работ Подрядчика по данному договору и ценой работ по сделке,
заключенной взамен расторгнутой, а также возмещения упущенной выгоды и иных убытков, возникших
в результате досрочного расторжения договора в следующих случаях:
- если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора или выполняет работы
настолько медленно, что окончание их к сроку становится явно невозможным;
- если во время выполнение работ станет очевидным, что они не будут оказаны надлежащим
образом. При этом Заказчик праве назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и
при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от договора либо
поручить исправление другому лицу за счет Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков;
- если отступления от условий договора или иные недостатки выполняемых работ в установленный
Заказчиком срок не были устранены либо являются существенными и неустранимыми;
- в случаях существенного нарушения Подрядчиком взятых на себя обязательств по настоящему
договору.
Существенными нарушениями Подрядчиком условий настоящего договора являются:
- неоднократное (более 1-го раза) нарушение Подрядчиком требований ЛНД, указанных в
Приложении №4 настоящего Договора»;
- неоднократное (более 1-го раза) нарушение требований к качеству выполненных Подрядчиком
работ, выявленных при сдаче-приемке от Подрядчика к Заказчику выполненных работ;
- неоднократное (более 1-го раза) нарушение Подрядчиком п. 8.18. настоящего Договора;
- регулярная задержка Подрядчиком (более 3 раз в год, на срок более 2-х месяцев) выплаты
заработанной платы работникам Подрядчика.
- неоднократное (более 1-го раза) нарушение Подрядчиком сроков выполнения работ,
установленных Графиком выполнения работ (Приложение № 1 к настоящему договору;
- нарушение Подрядчиком п. 15.7.
13.8
В случаях, предусмотренных законодательством, Подрядчик вправе отказаться от
исполнения договора и потребовать от Заказчика возмещения убытков. Убытки, возмещаемые Заказчиком
Подрядчику, в этом случае ограничиваются 1 % от разницы между ценой по Договору и стоимости,
выплаченной, а также подлежащей выплате за выполненные работы. Упущенная выгода и иные убытки
при этом возмещению не подлежат.
13.9
Заказчик вправе в любое время, независимо от оснований, установленных п. 13.7.
договора, в одностороннем, внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора (расторгнуть
настоящий договор в одностороннем порядке), или в части (уменьшить объем работ), письменно
предупредив Подрядчика не менее чем за 15 (пятнадцать) календарных дней. Убытки, возмещаемые
Заказчиком Подрядчику, в этом случае ограничиваются 1 % от разницы между ценой по Договору и
стоимости, выплаченной, а также подлежащей выплате за выполненные работы. Упущенная выгода и
иные убытки при этом возмещению не подлежат.
13.10
Обязательство прекращается невозможностью исполнения.
Под невозможностью исполнения обязательств понимается наличие непреодолимых препятствий к
исполнению обязанностей Сторон по договору. К таким препятствиям не относятся, в том числе:
гибель/утеря оборудования используемого при выполнении работ, отсутствие дорог к месту выполнения
работ, отсутствие транспорта у Подрядчика, отсутствие разрешительной документации у Подрядчика, в
том числе отсутствие лицензии или допуска СРО, иные препятствия за которые косвенно или прямо
отвечает Подрядчик.
11
Подрядчик обязан в течение 24-х часов, в письменной форме уведомить Заказчика, о возникновении
обстоятельств, создающих невозможность исполнения обязательств по настоящему договору, их характере,
возможных последствиях.
В случае, когда невозможность исполнения обязательства возникла по вине Заказчика,
Заказчик возмещает Подрядчику фактически понесенные Подрядчиком расходы, но не более стоимости
объема фактически выполненных работ, на основании Акта о приемке выполненных работ, Справки о
стоимости выполненных работ.
13.11. Положения Статей 10,11,12, 13 и пункт 16.2 настоящего Договора сохраняют свою силу
после окончания срока действия настоящего Договора, при расторжении Договора по любым основаниям,
предусмотренным действующим законодательством РФ и настоящим договором.
13.12. Недействительность какого-либо положения настоящего Договора не влечет
недействительности остальных положений настоящего Договора.
Статья 14. Обстоятельства непреодолимой силы
14.1.
Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему договору, если такое неисполнение явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы. Указанные события должны носить чрезвычайный, непредвиденный характер,
возникнуть после заключения настоящего договора и не зависеть от воли сторон.
14.2. В этом случае срок исполнения сторонами обязательств по настоящему договору продлевается
на период существования обстоятельств непреодолимой силы и их последствий.
14.3. В случае если действие обстоятельства непреодолимой силы продолжается более 30 (тридцати)
дней, каждая из сторон вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор, и ни одна из
сторон не вправе требовать от другой стороны возмещения убытков, вызванных таким расторжением.
14.4. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, обязана немедленно, в
течение 24-х часов, в письменной форме уведомить другую сторону о наступлении таких обстоятельств, их
характере, возможных последствиях и приблизительной продолжительности действия.
14.5. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 15
(пятнадцати) рабочих дней с даты возникновения указанных обстоятельств, предоставить другой стороне
документ, подтверждающий факт возникновения обстоятельств непреодолимой силы, выданный
соответствующим уполномоченным государственным органом. Указанный документ будет являться
достаточным доказательством возникновения обстоятельств непреодолимой силы.
14.6. Не уведомление или несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств
непреодолимой силы, а также не предоставление или несвоевременное предоставление документа,
подтверждающего факт возникновения обстоятельств непреодолимой силы, лишает сторону,
подвергшуюся действию обстоятельств непреодолимой силы, права ссылаться на наступление таких
обстоятельств.
Статья 15. Антикоррупционные условия
15.1.При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица,
работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо
денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия
или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные
неправомерные цели.
15.2. При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица,
работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Договора
законодательством, как дача / получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие
требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
15.3. Каждая из Сторон Договора отказывается от стимулирования каким-либо образом работников
другой Стороны, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения
в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными в настоящем пункте способами, ставящего
работника в определенную зависимость и направленного на обеспечение выполнения этим работником
каких-либо действий в пользу стимулирующей его Стороны.
Под действиями работника, осуществляемыми в пользу стимулирующей его Стороны, понимаются:
- предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими контрагентами;
- предоставление каких-либо гарантий;
- ускорение существующих процедур;
- иные действия, выполняемые работником в рамках своих должностных обязанностей, но идущие
вразрез с принципами прозрачности и открытости взаимоотношений между Сторонами.
12
15.4. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти
нарушение каких-либо антикоррупционных условий, соответствующая Сторона обязуется уведомить
другую Сторону в письменной форме.
15.5. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы,
достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти
нарушение каких-либо положений настоящих условий контрагентом, его аффилированными лицами,
работниками или посредниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым
законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих
требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации
доходов, полученных преступным путем.
15.6. Стороны Договора признают проведение процедур по предотвращению коррупции и
контролируют их соблюдение. При этом Стороны прилагают разумные усилия, чтобы минимизировать
риск деловых отношений с контрагентами, которые могут быть вовлечены в коррупционную деятельность,
а также оказывают взаимное содействие друг другу в целях предотвращения коррупции. При этом Стороны
обеспечивают реализацию процедур по проведению проверок в целях предотвращения рисков вовлечения
Сторон в коррупционную деятельность.
15.7. Стороны признают, что их возможные неправомерные действия и нарушение
антикоррупционных условий Договора могут повлечь за собой неблагоприятные последствия – от
понижения рейтинга надежности контрагента до существенных ограничений по взаимодействию с
контрагентом, вплоть до расторжения Договора.
15.8. Стороны гарантируют полную конфиденциальность по вопросам исполнения
антикоррупционных условий Договора, а также отсутствие негативных последствий как для
обращающейся Стороны в целом, так и для конкретных работников обращающейся Стороны, сообщивших
о факте нарушений.
Статья 16. Заключительные положения
16.1.
Стороны заверяют и гарантируют, что созданы и действуют в соответствии с гражданским
законодательством РФ, договор подписан уполномоченными лицами и прошел все корпоративные
процедуры согласования.
16.2.
Ни одна из сторон не имеет права передавать свои права и обязательства по настоящему
договору третьей стороне без письменного согласия другой Стороны.
16.3.
Все приложения к настоящему договору, подписанные уполномоченными представителями
сторон, являются его неотъемлемой частью.
16.4.
Любая договоренность между сторонами, влекущая за собой новые обязательства
(изменяющая обязательства) сторон, не предусмотренные настоящим договором, а также исправления по
тексту договора, считаются действительными, если они подтверждены сторонами в письменной форме в
виде дополнительного соглашения, подписанного уполномоченными на то представителями сторон.
16.5.
Реорганизация любой из Сторон не является основанием для изменения условий или
расторжения договора. В этом случае договор сохраняет силу для правопреемников Сторон.
16.6.
Применение к любой из Сторон процедуры банкротства в соответствие с действующим
Гражданским законодательством РФ не является основанием для любой из Сторон для изменения условий
или расторжения договора.
16.7.
Стороны предусматривают, что переписка между ними по вопросам, так или иначе
касающимся настоящего договора (включая сам договор, а также уведомления, письма, претензии), может
осуществляется посредством факсовой и электронной связи, при условии, что:
- выбранный способ связи позволяет достоверно установить, что документ исходит от стороны по
договору;
- оригинал направленного документа будет предоставлен в течение 30 (тридцати) календарных
дней, с даты его направления упомянутым способом, за исключением сроков установленных для
документов по п. 6.4.настоящего Договора.
При этом оригинал документа должен быть направлен по почте заказным письмом с описью
вложения с уведомлением о вручении или вручен стороне договора под роспись. Оригинал документа
считается полученным стороной договора с даты, указанной в уведомлении о вручении или отметкой, о
вручении.
16.8.
По всем вопросам, не предусмотренным настоящим Договором, Стороны руководствуются
действующим законодательством РФ.
16.9.
Стороны обязаны незамедлительно информировать друг друга об изменении своих адресов
и реквизитов, указанных в договоре путем направления письменного уведомления в течение 10 (десяти)
календарных дней с даты их изменения.
13
16.10. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о затруднениях,
препятствующих надлежащему исполнению обязательств по договору, для своевременного принятия мер.
16.11. Каждая из сторон несет риски, связанные с недостоверностью указания в настоящем
договоре и платежных документов своих реквизитов и несвоевременным уведомлением другой стороны об
их изменении. В случае изменения банковских реквизитов одной из сторон настоящего договора, эта
сторона обязана об этом незамедлительно уведомить другую. В случае неисполнения данного
обязательства другая сторона не несет ответственности за несвоевременное выполнение своих обязательств
по договору.
16.12. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
16.13. Уведомления, письма, претензии, касающиеся взаимоотношений сторон по настоящему
договору, а также счета, счета-фактуры, акты выполненных работ, направляются Подрядчиком по адресу
для отправки корреспонденции, указанному в реквизитах Заказчика.
16.14. К настоящему договору прилагаются:
Приложение №1. Техническое задание;
Приложение №2. График выполнения работ;
Приложение №3. Протокол согласования договорной цены;
Приложение №4. Соглашение о взаимодействии в области промышленной, пожарной и экономической
безопасности, охраны труда, охраны окружающей среды и о правилах проживания в вахтовом жилом
комплексе ;
Статья 17. Адреса, банковские реквизиты и подписи сторон
Заказчик:
Подрядчик:
14
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа