close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
ДОГОВОР ПОСТАВКИ №ЭЛ/1000-14/08108/378ДС/02/12436-Д
г. Москва
«30» декабря 2014 г.
АО «Атомэнергопроект», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице Первого
заместителя генерального директора Л.В. Егорова, действующего на основании
доверенности от 17 ноября 2014 года, удостоверенной нотариусом города Нижнего
Новгорода Табаковой Т.И. по реестру N 1-4238, с одной стороны, и
ФГУП СНПО «Элерон», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице Генерального
директора Н.Н. Шемигона, действующего на основании устава, с другой стороны,
совместно именуемые «Стороны», по результатам регламентированных процедур закупки
заключили настоящий Договор поставки о нижеследующем:
Статья 1. Термины и определения
1.1
«Акт приемки работ по Пусковому комплексу/Очереди» - подготовленный АО
«Атомэнергопроект»
и
подписанный
Заказчиком
после
устранения
Несоответствий и/или предписаний Заказчика документ, фиксирующий
выполнение АО «Атомэнергопроект» всех работ по сооружению Пускового
комплекса/очереди АЭС.
1.2
«Входной контроль» - контроль количественных и качественных характеристик
Оборудования, поставляемого на Объекты, проведенный по параметрам
(требованиям), установленным в Договоре и в нормативно-технических
документах на контролируемое Оборудование, поступившее к Покупателю с
сопроводительной документацией, оформленной в установленном порядке.
1.3
«Гарантийный срок» – период времени, в течение которого Поставщик за свой
счет обеспечивает устранение дефектов и/или Несоответствий Оборудования, в
том числе замену ненадлежащего качества поставленного Оборудования,
выявленных государственными органами регулирования и надзора РФ,
Заказчиком и Покупателем и являющихся следствием неисполнения и/или
ненадлежащего исполнения обязательств по Договору.
1.4
«Заказчик» – ОАО «Концерн Росэнергоатом», включая его законных
правопреемников и иных лиц, действующих от его имени на соответствующих
законных основаниях.
1.5
«Грузополучатель» - Покупатель и/или надлежащим образом уполномоченная
Покупателем
организация,
осуществляющая
приемку грузовых
мест
поставляемого по Договору Оборудования в согласованном Сторонами месте
поставки.
1.6
«Договор страхования» – соглашение между Страховщиком и Поставщиком, по
которому Страховщик обязуется за обусловленную плату (страховую премию) при
наступлении предусмотренного события (страхового случая) возместить
Поставщику или Покупателю (выгодоприобретателю), причиненные вследствие
этого события убытки в застрахованном имуществе либо убытки в связи с иными
имущественными интересами Покупателя в пределах страховой суммы.
1.7
«Договор на сооружение АЭС» – договор на сооружение НВАЭС-2,
заключенный между Заказчиком и АО «АЭП» (Покупателем по настоящему
1
Договору), в рамках исполнения которого заключается настоящий Договор на
поставку оборудования.
1.8
«Дата отгрузки» - дата приёмки оборудования первым перевозчиком,
подтверждённая транспортными накладными, свидетельствующими о принятии
им оборудования к перевозке в указанную дату.
1.9
«Дата поставки» – дата подписания Покупателем или надлежащим образом
уполномоченной Покупателем организацией (Грузополучателем), транспортных
накладных, свидетельствующих о принятии Покупателем/Грузополучателем
оборудования в указанную дату.
1.10
«Качество» – степень соответствия Оборудования, процессов или услуг
установленным требованиям проектной, конструкторской и/или нормативной
документации.
1.11
«Контроль Качества» – процедура оценки соответствия Качества Оборудования
установленным требования Проекта, конструкторской и/или нормативнотехнической документации.
1.12
«Нововоронежская
АЭС-2
(НВАЭС-2)»
атомная
электростанция
«Нововоронежская АЭС-2» в составе энергоблоков № 1 и № 2 расположенная по
адресу Воронежская обл., г. Нововоронеж, ул. Курчатова 2-б, площадка
строящейся Нововоронежской АЭС-2.
1.13
«Лицензия» – специальное разрешение на осуществление конкретного вида
деятельности при обязательном соблюдении лицензионных требований и условий,
выданное лицензирующим органом юридическому лицу или индивидуальному
предпринимателю.
1.14
«Несоответствие» - любые
несоответствия
требованиям
проектной,
конструкторской и/или нормативно-технической документации, в том числе
требованиям к качеству оборудования, а так же дефекты, недоделки, упущения,
недостатки
Оборудования,
которые
делают
качество
Оборудования
ненадлежащим.
1.15
«Обеспечение Качества» – планируемая и систематически осуществляемая
деятельность Покупателя и Поставщика, направленная на то, чтобы все работы по
изготовлению и поставке Оборудования удовлетворяли предъявленным к ним
требованиям.
1.16
«Объект» – каждое отдельно стоящее здание или сооружение, помещения,
наружные установки, строения, включая все конструктивно входящие в них
системы, Оборудование и иные элементы, территория, открытая площадка, на
которых выполняются работы и услуги по сооружению НВАЭС-2.
1.17
«Рассмотрение» - изучение документов для информации и комментариев.
1.18
«Согласование» - письменное одобрение и/или подтверждение соответствующей
стороны.
1.19
«Согласованный склад» - согласованные Покупателем и Заказчиком места
приемки и хранения Оборудования.
2
1.20
«Субподрядчик» - организация, непосредственно оказывающая и/или
предоставляющая Поставщику работы и услуги, продукцию, изделия, материалы в
рамках его договора с Покупателем.
1.21
«Техническая
документация»
совокупность
технологической
и
эксплуатационной
документации,
необходимая
и
достаточная
для
непосредственного использования на каждой стадии жизненного цикла
Оборудования.
1.22
«Уполномоченная организация» – организация, уполномоченная Заказчиком на
право проведения работ по оценке соответствия Оборудования для НВАЭС-2.
1.23
«Шеф-монтаж» - техническое руководство и авторский надзор, осуществляемые
Поставщиком/предприятием изготовителем оборудования на всех стадиях
монтажных работ, контроль за соблюдением требований Поставщика/предприятия
изготовителя оборудования, а также решение всех технических вопросов,
возникающих в процессе ведения монтажных работ на Оборудовании, с
оформлением соответствующей технической документации.
1.24
«SWIFT» – международная межбанковская система передачи информации и
совершения платежей.
Приведенные выше термины и определения могут употребляться как в
единственном, так и во множественном числе и их перечень может быть расширен
в процессе исполнения Договора.
Статья 2. Предмет договора
2.1
Поставщик обязуется в соответствии со статьей 506 Гражданского кодекса
Российской Федерации передать на условиях Договора Покупателю
изготовленное оборудование в соответствии со Спецификацией поставки
Оборудования (далее по тексту – «Спецификация»), приведенной в Приложении
№ 1 к Договору (далее по тексту – «Оборудование»), на условиях, в порядке и в
сроки, предусмотренные Договором, а Покупатель обязуется принять и оплатить
Оборудование в соответствии с условиями Договора.
2.2
Оборудование предназначено для НВАЭС-2.
2.3
Наименование Оборудования и комплектующих его изделий, маркировка, масса,
номера чертежей, технических условий на изготовление и поставку Оборудования
(далее по тексту - «ТУ») и/или технических заданий (далее по тексту – «ТЗ»), а
также другие данные, указанные в Приложении № 1 к Договору, могут быть
уточнены в процессе согласования с Покупателем и оформлены соответствующим
Дополнением к Договору по ценам, не превышающим позиционные цены
Оборудования, указанных в Приложении № 1 к Договору.
Статья 3. Обязательства Поставщика
3.1
Предоставить Покупателю необходимые исходные данные для проектирования в
следующем порядке:
 Исходные данные официально передаются Покупателю в бумажном и
электронном виде;
 Исходные данные передаются Покупателю в составе ТЗ и/или ТУ в сроки
определенные п.3.2 Договора;
3
 В случае, если передаваемые ТЗ и/или ТУ не будут содержать все необходимые
исходные данные, в составе ТЗ и/или ТУ согласовывается перечень
документов, содержащих недостающие исходные данные и сроки их передачи.
Перечень исходных данных для проектирования, предоставляемых Покупателю,
определяется ИТТ/ТЗ/ТУ к Оборудованию и может быть скорректирован
Покупателем в процессе проектирования.
3.2
В течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты вступления Договора в силу
разработать и согласовать с Покупателем и Заказчиком ТЗ и/или ТУ.
В случае поставки Оборудования единичного производства допускается
разработка только ТЗ, оформление которого должно соответствовать ГОСТ 2.11495.
Для серийно изготавливаемого Оборудования разработка ТУ обязательна.
Допускается использование ранее разработанных и согласованных в
установленном порядке ТУ. При необходимости внесения в действующие ТУ
изменений, они должны выполняться в соответствии с требованиями
межгосударственного стандарта ГОСТ 2.503-90 «Единая система конструкторской
документации. Правила внесения изменений».
3.3
Разработать и согласовать с Покупателем Техническую документацию. Объем
Технической документации, подлежащей согласованию с Покупателем,
определяется Покупателем в составе ТЗ и/или ТУ.
3.4
Согласовать с Заказчиком Техническую документацию. Объем Технической
документации, подлежащей согласованию Заказчиком, определяется Заказчиком.
Об объеме Технической документации, подлежащей согласованию с Заказчиком,
Поставщик будет письменно проинформирован в течение 1 (Одного) месяца с
даты вступления Договора в силу.
3.5
Передача Технической документации Поставщиком на согласование Покупателю
осуществляется с уведомлением Покупателя, путем указания его в качестве
адресата передаваемой Технической документации.
Передача Технической документации Поставщиком на согласование Заказчику
согласно положениям пункта 3.4 Договора осуществляется с уведомлением
Покупателя, путем указания их соответственно в качестве второго адресата
передаваемой Технической документации.
Перечень документации, подлежащий передаче Покупателю и Заказчику в
соответствии с Приложением № 5 к Договору, уточняется на этапе согласования
ТЗ и/или ТУ на поставляемое Оборудование.
3.6
В течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты согласования документов,
определенных пунктами 3.2, 3.3, 3.4 Договора, направить Покупателю «Учтенные
копии» согласованных документов с оригинальными подписями и печатями на
бумажном носителе и в электронном виде на CD, в формате разработки (.dwg) и в
формате не позволяющем редактирование (.pdf, .tif).
3.7
В течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты вступления Договора в силу
представить Покупателю утвержденный руководителем Поставщика график
изготовления Оборудования.
График изготовления, в том числе должен включать следующие этапы работ:
 разработка и согласование ТЗ и/или ТУ и РКД;
 выдача исходных данных для проектирования;
 разработка и согласование планов качества;
4
 подготовка производства;
 этапы изготовления и испытаний в увязке с основными контрольными
точками по плану качества.
В случае невыполнения сроков Графика изготовления Оборудования из-за срыва
сроков разработки и согласования ТЗ и/или ТУ, Планов качества; остановки
изготовления оборудования, из-за необходимости устранения выявленных
несоответствий или по другим причинам, Поставщик, не позднее 10 дней с даты
отступления от запланированного срока выполнения соответствующей
контрольной
точки
Графика
изготовления,
направляет
Покупателю
актуализированный График изготовления оборудования без изменения срока
поставки Оборудования, указанного в Приложении № 1 к Договору.
3.8
До начала изготовления Оборудования разработать и представить на согласование
необходимые ТЗ и/или ТУ, Спецификацию и иную Техническую документацию
на Оборудование или внести необходимые изменения в ТУ и иную Техническую
документацию на Оборудование, изготовить или закупить Оборудование,
изготовленное в соответствии с согласованными Покупателем и Заказчиком ТЗ
или ТУ и иной Технической документацией.
3.9
Обеспечить
присвоение
обозначений
разрабатываемой
Технической
документации и Планам качества с применением системы KKS, принятой
Заказчиком, используя программный комплекс «Код НВАЭС-2». Требования
определены документацией: стандарт организации «Система менеджмента
качества. Проект АЭС-2006. Управление разработкой проекта. Часть 4.1.
Кодирование технической документации» СТО СМК-ПКФ-014.3.1-06 и
«Соглашение по применению системы кодирования KKS в проекте
Нововоронежской
АЭС-2
с
энергоблоками
№1
и
№2»
NW2O.P.120.&.&&&&&&.&&&&&.088.YU.0001, изменение 1. Информация по
кодированию расположена на интернет-сайте АО «Атомэнергопроект»:
www.aep.ru/partners. Программа «Код НВАЭС-2» для резервирования обозначения
документов расположена на интернет сайте по адресу: https://www.aep.ru.
3.10
Выполнить требования по менеджменту качества Оборудования в соответствии с
Приложением № 3 к Договору. В течение 20 (двадцати) дней с момента
заключения договора направить Покупателю письменный запрос о назначении
Уполномоченной организации Заказчика для проведения оценки соответствия
изготавливаемого оборудования.
Поставщик несет ответственность за качество поставляемого оборудования.
3.10.1
Материалы, полуфабрикаты и комплектующие изделия, используемые при
изготовлении оборудования для АЭС должны подвергаться входному контролю в
соответствии с требованиями ГОСТ 24297-87, а также СТП (инструкции входного
контроля) предприятия изготовителя оборудования.
3.10.2
Качество и свойства основных материалов (полуфабрикатов, заготовок), а так же
сварочных материалов, используемых для изготовления оборудования должны
удовлетворять
требованиям
соответствующих
стандартов
предприятия
изготовителя этих материалов.
Если указанные материалы Поставщик/Субпоставщик приобрел непосредственно
у изготовителя материалов, то при неполноте (или не читаемости) сертификатных
данных применение материалов допускается только после проведения
предприятием изготовителем оборудования необходимых испытаний и
исследований, подтверждающих полное соответствие материалов требованиям
5
стандартов или технических условий.
В случае, если Поставщик/Субпоставщик приобрел основные или сварочные
материалы у предприятия, не являющегося их изготовителем, то предприятие
изготовитель оборудования должно в обязательном порядке провести испытания и
исследования этих материалов, подтверждающие соответствие их химических и
механических свойств сертификатным данным, а так же требованиям стандартов
или технических условий.
Указанные испытания и исследования материалов должны проводиться при их
входном контроле на предприятии изготовителе оборудования, при этом
заключение и результаты этих испытаний должны прикладываться к
сертификатам, отгружаемым Покупателю вместе с оборудованием.
3.11
В случае необходимости привлечения к исполнению своих обязательств по
Договору Субподрядчиков, Поставщик в обязательном порядке согласует
Субподрядчиков с Покупателем и обеспечит наличие в договорах с
Субподрядчиками конкретных требований из Статей настоящего Договора и
Приложений к нему в части обязательств Поставщика, которые он возлагает на
Субподрядчиков, как на непосредственных изготовителей и/или разработчиков
Оборудования, с учетом сроков, установленных в настоящем Договоре для
Поставщика. При этом вся ответственность за качество поставляемого
Оборудования, сроки изготовления и/или поставки Оборудования, а так же
расчеты с Субподрядчиками возлагаются на Поставщика в полном объеме.
3.12
Поставщик в течение 5 (Пяти) рабочих дней после оформления договорных
отношений с Субподрядчиком направит Покупателю информацию в соответствии
с Приложением № 3 к Договору.
3.13
Не менее чем за 15 (Пятнадцать) календарных дней до выполнения
технологических или контрольных операций по Планам качества, письменно
извещать (уведомлениями установленной формы) Покупателя, Заказчика и/или
Уполномоченную организацию для участия их представителей в этих операциях.
При этом Поставщик/Субподрядчик направляет уведомления только в те
организации, участие которых в данной контрольной точке Плана качества
отмечено статусом HP или WP. Поставщик обеспечит прием представителей
Покупателя, Заказчика и/или Уполномоченной организации на условиях,
приведенных в Приложении № 6 к Договору.
3.14
Осуществить маркировку и упаковку Оборудования. Маркировку грузовых мест с
Оборудованием осуществить в соответствии с требованиями Приложения № 7 к
Договору. Маркировка и упаковка должны быть выполнены в соответствии с
согласованной технической документацией на оборудование и соответствовать
условиям хранения Оборудования, указанным в Приложении № 1 к Договору.
3.15
За 2 (два) месяца до даты отгрузки оборудования Поставщик за счет собственных
средств, обязан заключить Договор(а) страхования на случай утраты, гибели
либо повреждения имущества (оборудования) при транспортировке с момента
начала перемещения для его погрузки на транспортное средство от места
изготовления до момента разгрузки на площадке АЭС. Договор страхования
должен быть заключен в пользу Поставщика (выгодоприобретателя). Срок
страхования составляет весь период транспортировки оборудования, до момента
перехода прав собственности от Поставщика к Покупателю. В течение 15
календарных дней после заключения договора(ов) Поставщик обязан передать
Покупателю заверенные печатью и подписью Поставщика копии договоров
страхования и страховых полисов, упомянутые в настоящей статье. В случае
6
непредставления Договоров страхования в указанные сроки, Покупатель имеет
право взыскать с Поставщика штраф в размере до 10 (десяти) процентов от суммы
аванса по настоящему Договору.
3.16
Осуществить погрузку Оборудования на транспортные средства первого
перевозчика и, при необходимости, перегрузку Оборудования с одних
транспортных средств на другие в процессе транспортировки Оборудования до
места назначения, указанного в пункте 5.1. Договора, а также хранение
Оборудования в местах перегрузки.
3.17
Осуществить транспортировку Оборудования до места назначения, указанного в
пункте 5.1. Договора.
3.18
Передать Оборудование на ответственное хранение Грузополучателю с момента
поставки, как это определено Статьей 5 Договора, до момента подписания
Сторонами Акта сдачи-приемки Оборудования, определенного пунктом 6.12
Договора в порядке, установленном положениями Статьи 6 Договора.
3.19
Изготовить в соответствии с согласованными (утвержденными) Покупателем и
Заказчиком ТЗ/и/или ТУ, и поставить Оборудование на условиях, в порядке и в
сроки, предусмотренные Договором. За свой счет и своими силами получать
разрешения и согласования, необходимые для изготовления и доставки
Оборудования на место поставки.
3.20
Поставить комплектно с Оборудованием на период монтажа, ввода в
эксплуатацию и период гарантийного срока службы запасные части, материалы,
быстроизнашивающиеся детали и расходные материалы согласно нормам,
определенным утвержденными ТУ и/или ТЗ, а также необходимые специальные
инструменты, устройства, приборы, крепежные детали (включая элементы
крепления Оборудования к фундаменту /металлоконструкции) и другие изделия
для монтажа, испытаний, эксплуатации, обслуживания, предэксплуатационных и
эксплуатационных инспекций согласно Технической документации на
Оборудование, согласованной в установленном Договором порядке.
Полный комплект поставки каждой позиции Оборудования, как это определено
Приложением № 1 к Договору, определяется Технической документацией.
Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2014 г., не
бывшим в употреблении, не восстановленным,
не являться выставочным
образцом.
3.21
Обеспечить проведение шеф-монтажа Оборудования. Допуск на стройплощадку
специалистов для проведения шеф-монтажа осуществляется при предоставлении
документов, удостоверяющих личность специалистов.
Начальный срок оказания услуг по шеф-монтажу Оборудования по Спецификации
(Приложение № 1 к Договору) – по истечении 10 (десяти) календарных дней с
даты уведомления Покупателем Поставщика о готовности Оборудования к шефмонтажу.
Конечный срок оказания услуг по шеф-монтажу Оборудования по Спецификации
(Приложение № 1 к Договору) – дата окончания всех монтажных работ по
Оборудованию, но не более 10 (десяти) месяцев с даты начала проведения работ
по шеф-монтажу.
3.22
Передать Покупателю и Заказчику, а также поставить комплектно с
Оборудованием Товаросопроводительную и Техническую документацию на
Оборудование в соответствии с Приложением № 5 и Приложением № 7 к
Договору. В случае если по требованию Покупателя или Заказчика в
7
номенклатуру и/или количество экземпляров указанной выше передаваемой
документации будут внесены изменения, Приложение № 5 будет
соответствующим образом откорректировано.
3.23
В случае необходимости разработать проект транспортировки негабаритных и
тяжеловесных грузов в место назначения, указанное в пункте 5.1 Договора.
3.24
В объеме, указанном в ТУ и/или ТЗ, разработать, изготовить и поставить вместе с
Оборудованием комплект грузоподъемных приспособлений для погрузки и
транспортировки Оборудования, а также специальные приспособления для
крепежа, транспортировки и хранения Оборудования.
3.25
В ходе разработки, изготовления, испытаний, сдачи-приемки и поставки
Оборудования по Договору обеспечить выполнение всех необходимых процедур и
получение всех необходимых лицензий, сертификатов, разрешений и
согласований, предусмотренных действующим законодательством Российской
Федерации, нормативными документами, ГОСТами, правилами и нормами,
действующими в области использования атомной энергии и строительстве, а так
же руководящими документами Заказчика. При применении импортных
материалов и комплектующих для изготовления оборудования руководствоваться
требованиями действующей в РФ нормативной документации, РД-03-36-2002
«Условия поставки импортного оборудования, изделий, материалов и
комплектующих для ядерных установок, радиационных источников и пунктов
хранения РФ» и РД ЭО 1.1.2.01.0958-2014 «Согласование технических требований
и Решений о применении
импортной продукции, предназначенной для
использования на атомных станциях».
3.26
Привлекать Субподрядчиков, выполняющих работы и оказывающих услуги,
поставляющих Оборудование, его части и комплектующие, важные для
безопасности, имеющих соответствующие лицензии, сертификаты и разрешения
на выполнение работ и оказание услуг, проектирование, конструирование и
изготовление этого Оборудования, его частей и комплектующих для атомных
электростанций, действительные в течение всего периода проведения ими работ,
оказания услуг и поставки оборудования в рамках Договора. Привлекаемые
Субподрядчики должны быть согласованы с Покупателем.
3.27
Представить Покупателю по его требованию копии имеющихся у Поставщика
и/или Субподрядчика лицензий, сертификатов, разрешений и других документов,
дающих Поставщику права на проектирование, конструирование, изготовление и
поставку оборудования для атомных электростанций, включая Оборудование,
поставляемое по Договору
3.28
Предоставлять Покупателю не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным,
по факсимильной связи и электронной почте Отчёт о ходе изготовления
Оборудования по форме, указанной в Приложении № 9 к Договору.
3.29
При выявлении в течение Гарантийного срока Несоответствий Оборудования,
возникших по вине Поставщика, обеспечить их устранение в согласованные с
Покупателем сроки. Допуск на стройплощадку специалистов для проведения
гарантийного обслуживания и гарантийного ремонта осуществляется при
предоставлении документов, удостоверяющих личность специалистов, за 10 дней
до их прибытия.
3.30
Обеспечить наличие сертификатов соответствия на Оборудование, подлежащее
обязательной сертификации в системе ОИТ согласно номенклатуре ОИТ-00132000 и дополнениями к ней.
8
3.31
Предоставить Покупателю в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней после
заключения Договора обеспечение возврата аванса на сумму, указанную в пункте
9.1.1 Договора, с соблюдением требований к обеспечению согласно Статье 10.
Сумма обеспечения возврата аванса будет уменьшаться по мере приемки
Оборудования Покупателем, как это определено Статьей 6 Договора.
3.32
В срок не более 15 (Пятнадцати) календарных дней с даты заключения Договора
Поставщик обязан предоставить Покупателю обеспечение надлежащего
исполнения обязательств по Договору в размере 5 (Пяти) % от Цены Договора,
предусмотренной п.8.1 Договора с соблюдением требований к обеспечению
согласно Статье 10. В случае не предоставления обеспечения исполнения
обязательств по Договору, в срок, указанный в настоящем пункте, Покупатель
вправе в одностороннем порядке расторгнуть договор, путем направления
уведомления о расторжении Договора.
3.33
При изменении условий авансового платежа, сроков поставки Оборудования,
порядка оплаты, Цены Договора Поставщик обязан предоставить Покупателю
новое обеспечение исполнения обязательств по Договору согласно пунктам 3.31 и
3.32 Договора и Статьи 10, учитывающие указанные изменения, предварительно
согласовав их условия с Покупателем.
3.34
При изменении сроков ввода энергоблока в опытно-промышленную
эксплуатацию, после уведомления Покупателем о наличии переноса срока,
Поставщик обязан предоставить Покупателю новое обеспечение исполнения
обязательств по договору, учитывающую указанные изменения, предварительно
письменно согласовав ее условия с Покупателем.
3.35
Предоставлять Покупателю дополнительную информацию и документы,
касающиеся исполнения условий Договора в течение 3 (Трех) рабочих дней с
момента получения письменного запроса Покупателя.
3.36
При изготовлении головных и единичных (постановочных) образцов нового,
модернизированного и модифицированного оборудования 1, 2 и 3 классов
безопасности, а также опытных (опытно-промышленных) образцов и изделий
обеспечить проведение оценки соответствия Уполномоченной организацией, а так
же приемочных, типовых, квалификационных и других видов испытаний, порядок
проведения которых предусмотрен ГОСТами, указанными в ТЗ и/или ТУ.
Предоставить Покупателю документы по результатам проведенных испытаний
Оборудования (акты, протоколы). Покупатель может потребовать проведения
экспертизы проектно-конструкторской документации на Оборудование в
организациях, имеющих лицензию Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору на данный вид деятельности.
3.37
Обеспечить разработку и согласование с Покупателем, до начала изготовления
Оборудования, программ обеспечения качества в соответствии с требованиями
НП-090-11 «Требования к программе обеспечения качества для объектов
использования атомной энергии», кроме Оборудования 4 класса безопасности, в
том числе (ПОКАС (Р), ПОКАС (И).
3.38
Обеспечить разработку и согласование с Покупателем, Заказчиком и
Уполномоченной организацией в срок не позднее 20 календарных дней до начала
изготовления - Планов качества изготовления Оборудования в соответствии с
требованиями РД ЭО 1.1.2.01.0713-2013 «Положение об оценке соответствия в
форме приемки и испытаний продукции для атомных станций».
3.39
При поставке Оборудования ненадлежащего качества и комплектности по
требованию Покупателя устранить недостатки Оборудования и/или заменить
9
Оборудование и/или его части в срок, указанный Покупателем.
3.40
Компенсировать Покупателю расходы, связанные с демонтажем, повторным
монтажом и пусконаладочными работами при выявлении недостатков в
поставленном Оборудовании.
3.41
Включить в договор с перевозчиком требование о въезде на территорию
складского хозяйства Покупателя транспортного средства для проведения
разгрузки Оборудования.
3.42
Обеспечить внесение в эксплуатационные документы на Оборудование (паспорта,
формуляры) информации о содержании в Оборудовании драгоценных металлов
согласно ГОСТ 2.608-78 «Порядок записи сведений о драгоценных металлах в
эксплуатационных документах».
3.43
Расходовать перечисленные Покупателем денежные средства в соответствии с
целями определенными настоящим Договором. При запросе Покупателя
представить документально подтвержденный отчет по целевому использованию
полученных по договору финансовых средств.
3.44
Поставщик гарантирует Заказчику, что сведения в отношении всей цепочки
собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных),
Поставщика, представленные в рамках процедуры закупки (далее – Сведения),
являются полными, точными и достоверными.
При изменении Сведений Поставщик обязан не позднее пяти (5) дней с момента
таких изменений направить Покупателю соответствующие письменные
уведомления с приложением копий подтверждающих документов, заверенных
нотариусом или уполномоченным должностным лицом Поставщика.
Поставщик настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им всех
требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации (в том числе о коммерческой тайне и о персональных данных)
согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к
Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений Покупателем, а также на
раскрытие Покупателем Сведений, полностью или частично, компетентным
органам государственной власти (в том числе Госкорпорации «Росатом»,
Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России,
Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую
обработку Сведений такими органами (далее - Раскрытие). Поставщик
освобождает Покупателя от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том
числе, возмещает Покупателю убытки, понесенные в связи с предъявлением
Покупателю претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права
были или могли быть нарушены таким Раскрытием.
Поставщик и Покупатель подтверждают, что условия настоящего Договора о
предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими
существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432
Гражданского кодекса Российской Федерации.
Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской
Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и
(или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе,
уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является
основанием для одностороннего отказа Покупателя от исполнения Договора и
предъявления Покупателем Поставщику требования о возмещении убытков,
причиненных прекращением Договора. Договор считается расторгнутым с даты
10
получения Поставщиком соответствующего письменного уведомления
Покупателя, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.
3.45
от
В счетах-фактурах, выставленных Поставщиком и оформленных в установленном
порядке, а также в товарных накладных наименование Оборудования, единицы
измерения и количество должны строго соответствовать показателям, указанным в
Спецификации (Приложении № 1 к Договору). В товарных накладных
дополнительно указывается: на Оборудование (арматуру) – код KKS, номер
чертежа, заводской номер, на трубопроводы – номер чертежа и листа чертежа,
номер позиции по Спецификации (Приложение № 1 к Договору). Поставщик
обязан своевременно обеспечить передачу Покупателю оригиналов доверенностей
(либо надлежащим образом заверенных копий доверенностей) на лиц,
осуществляющих любые юридически значимые действия от имени Поставщика в
отношении Покупателя, в частности на представителей Поставщика:
 участвующих в процедурах приемки, контроля качества, входного контроля;
 выезжающих на строительные площадки;
 подписывающих договоры, дополнения к договорам, спецификации,
передаточные акты, документы, подтверждающие признание выявленных
несоответствий поставленного Оборудования, выполненных работ.
3.46
3.47
Указанные выше доверенности должны быть переданы Покупателю до
совершения уполномоченными представителями Поставщика юридически
значимых действий в отношении Покупателя. Несоблюдение указанного условия
предоставляет Покупателю право совершать юридически значимые действия (в
том числе составлять акты) в одностороннем порядке, при этом обязательство
Покупателя по вызову представителей Поставщика считается исполненным, а
процедуры, связанные с вызовом и присутствием представителей Поставщика
соблюденными. В случае истечения у представителя Поставщика срока действия
доверенности на осуществление юридически значимых действий Поставщик
обязан заблаговременно обеспечить предоставление Покупателю новых
доверенностей. В случае неполучения новой доверенности и истечения срока
ранее выданной доверенности, ответственность за недопуск Покупателем
представителя Поставщика к совершению юридически значимых действий от
имени Поставщика несет Поставщик.
Поставщик обязан в течение 15 (Пятнадцати) дней с даты заключения Договора
или не позднее чем за 5 (пять) дней до даты перечисления аванса предоставить
Покупателю документы, подтверждающие отсутствие налоговой задолженности,
превышающей двадцать пять процентов балансовой стоимости его активов,
определяемой по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший
период (год, квартал/полугодие/9 месяцев текущего года), а именно:
- копию справки об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов,
налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов,
выданной налоговым органом не ранее чем за 60 дней до дня заключения
договора, подтверждающей отсутствие задолженности по уплате налогов, сборов,
пеней и штрафов.
При наличии в справке положений о неисполненной обязанности по уплате
налогов, сборов, пеней, штрафов справка должна содержать приложение, в
котором указываются коды инспекций ФНС России, по данным которых
налогоплательщик (плательщик сборов, налоговый агент) имеет неисполненную
обязанность, при этом Поставщик обязан предоставить:
- копию справки о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам,
11
выданной налоговым органом по месту нахождения лица не ранее чем за 60 дней
до дня заключения Договора;
- копию бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний завершенный
отчетный период. При предоставлении годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности копия бухгалтерского баланса предоставляется с отметкой налогового
органа о приеме или, в случае представления отчетности в налоговую инспекцию в
электронном виде, с приложением квитанции о приеме. При предоставлении
промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности, предоставляется копия
бухгалтерского баланса, заверенная подписями руководителя и главного
бухгалтера Поставщика.
3.48
Покупатель не производит выплату аванса по Договору до момента
предоставления документов, указанных в пп. 3.46, 3.47 Договора. В случае
непредставления документов в сроки, предусмотренные п.п. 3.46 Договора,
Покупатель не несет ответственности за нарушение сроков выплаты аванса.
3.49
Для Оборудования 1, 2 и 3 класса безопасности, в комплект поставки которого
входят сварочные материалы, Поставщик обязан представить документы,
подтверждающие проведение контроля качества сварочных материалов
(результаты контроля металла шва) в соответствии с ПНАЭ Г-7-010-89. В случае
невозможности представить вышеуказанные документы, Поставщик обязан
увеличить объем поставки сварочный материалов на количество, достаточное для
выполнения контрольных сварных соединений.
3.50
За счет собственных средств обеспечить страхование своей гражданской
ответственности за вред, причиненный жизни и здоровью третьих лиц при
проведении работ на Объектах. При этом:
3.50.1
Лимит ответственности на каждого потерпевшего должен составлять не менее чем
1 000 000 (один миллион) рублей;
3.50.2
Страховое покрытие должно поддерживаться в течение всего срока действия
настоящего договора.
3.51
За счет собственных средств обеспечить страхование своих сотрудников от
несчастных случаев, возникших при проведении работ на Объектах. При этом:
3.51.1
Индивидуальная страховая сумма на каждого застрахованного должна составлять
не менее чем 1 000 000 (один миллион) рублей;
3.51.2
Страховое покрытие должно поддерживаться в течение всего срока действия
настоящего договора.
3.52
Предоставить Покупателю копии документов, подтверждающих исполнение
требований пунктов 3.51.1.и 3.51.2:
3.52.1
в течение 15 (пятнадцать) рабочих дней с даты заключения настоящего договора;
3.52.2
не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до даты окончания действия страхового
покрытия (согласно материалам, предоставленным во исполнение пункта 3.50 и
3.51.), если дата окончания действия покрытия предшествует дате окончания
действия настоящего договора.
3.53
Включить в договоры со своими Субподрядчиками требования, аналогичные
изложенным в пунктах 3.50 и 3.51.настоящего раздела.
3.54
Предоставить Покупателю копии документов, подтверждающих исполнение
требований пункта 3.53:
3.54.1
В течение 15 (пятнадцать) рабочих дней с момента заключения договора между
12
Поставщиком и Субподрядчиком;
3.54.2
Не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до даты окончания действия страхового
покрытия (согласно материалам, предоставленным во исполнение пункта 3.54.1),
если дата окончания действия покрытия предшествует дате окончания действия
настоящего договора.
3.55
В случае, если ответственность за причинение вреда жизни и здоровью третьих
лиц и работников Поставщика при проведении работ на объектах
не
предусмотрена условиями договора страхования согласно п. 3.50 и 3.51
настоящего раздела, Поставщик самостоятельно и за счет собственных средств
(без привлечения Покупателя) обязан урегулировать претензии третьих лиц,
собственных сотрудников и сотрудников Субподрядчиков, возникшие вследствие
причинения вреда их жизни и здоровью при проведении работ на Объектах, в том
числе выплатить все суммы, подлежащие оплате в данных случаях.
3.56
В случае неисполнения пунктов 3.52 и 3.54 настоящего раздела выплатить в
пользу Покупателя штраф в размере 0,05% от стоимости настоящего договора за
каждый день просрочки.
Статья 4. Обязательства Покупателя
4.1
Обеспечить приемку Покупателем или уполномоченным им Грузополучателем
Оборудования от перевозчика Поставщика на Согласованном складе.
4.2
Организовать проведение входного контроля Оборудования на Согласованном
складе.
4.3
В течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения письменного запроса
Поставщика по п. 3.10 Договора, проинформировать Поставщика о назначении
Уполномоченной организации.
4.4
Организовать участие представителей Заказчика и/или Уполномоченной
организации в проведении оценки соответствия в форме приемки и испытания
Оборудования, а также своих представителей в аудитах по качеству, проводимых
в рамках выполнения их программ Обеспечения Качества.
4.5
В течение 10 (десяти) календарных дней с даты заключения Договора направить в
адрес Поставщика посредством электронной почты реквизиты и контактные
данные Грузополучателя.
4.6
Установить срок поставки Оборудования в Спецификации (Приложение № 1 к
Договору).
Статья 5. Условия поставки Оборудования
5.1
Поставщик поставит Оборудование в составе, предусмотренном ТЗ и/или ТУ,
Технической документацией на оборудование и спецификацией Договора, на
Согласованный склад в сроки, указанные в Приложении № 1 к Договору, и
передаст Оборудование, в распоряжение Грузополучателя в нижеуказанном месте
назначения.
Согласованный склад (Место назначения, поставки): Воронежская обл., г.
Нововоронеж, ул. Курчатова 2-б, площадка строящейся Нововоронежской АЭС-2.
Комплект поставки Оборудования должен соответствовать Спецификации и
комплектности поставки, указанной в согласованных Покупателем и Заказчиком
ТУ и/или ТЗ, и включать комплекты сервисной аппаратуры, вспомогательного
оборудования, запасные части, материалы, быстроизнашивающиеся детали и
13
другие изделия, предусмотренные документацией предприятия изготовителя
оборудования, необходимые для монтажа, ввода в эксплуатацию и обслуживания
в течение гарантийного срока в соответствии с ТУ и/или ТЗ и технической
(эксплуатационной) документацией, согласованной с Покупателем.
5.2
Грузополучатель примет, поставленное Поставщиком, на условиях Договора,
Оборудование на ответственное хранение на Согласованном складе.
5.3
Датой
поставки
Оборудования
будет
считаться
дата
подписания
Грузополучателем оригинала транспортной накладной (товарно-транспортной или
железнодорожной накладной) о приеме Оборудования от перевозчика Поставщика
в месте назначения, указанном в пункте 5.1. Договора.
5.4
Право собственности на Оборудование и риски случайной гибели или
повреждения Оборудования переходят от Поставщика к Покупателю с момента
подписания товарной накладной ТОРГ-12.
5.5
Датой отправки Оборудования считается дата штемпеля либо иным образом
указанная дата в транспортной накладной первого перевозчика Поставщика,
свидетельствующая о принятии им Оборудования к перевозке в указанную дату.
5.6
Поставщик имеет право осуществить отправку Оборудования только при наличии
соответствующим образом оформленной документации по Качеству, как это
определено Приложением № 3 к Договору, и письменного подтверждения
Покупателя о готовности к приемке данного Оборудования, как это определено
пунктом 5.8 Договора. Подписание документов по качеству не освобождает
Поставщика от ответственности за качество и комплектность поставленного
оборудования и документации, как это определено условиями Договора.
5.7
Поставщик не позднее, чем за 20 (Двадцать) рабочих дней до даты отправки
Оборудования, сообщит Покупателю посредством факсимильной связи и/или
электронной почты нижеследующую информацию с приложением раздела
согласованных ТУ, определяющего порядок транспортировки, осуществления
погрузо-разгрузочных работ в месте выгрузки и хранения оборудования:
 ожидаемая дата отправки Оборудования и ожидаемая дата поставки
Оборудования, как это определено пунктом 5.3 Договора;
 общее количество грузовых мест;
 общая масса брутто (кг), общая масса нетто (кг) и общий объем (м³) грузовых
мест;
 наименование Оборудования, код KKS (при наличии), условия хранения по
ГОСТ 15150-69, схемы строповки, номер позиции и количество в
соответствии с Приложением № 1 к Договору;
 массогабаритные характеристики каждого грузового места в отгружаемой
партии: масса нетто (кг), масса брутто (кг), объем (м³) и габаритные размеры
(мм), вид упаковки каждого грузового места;
 наименование Оборудования, для которого требуются специальная упаковка,
меры предосторожности, защиты и т.п.;
 описание специальных мер предосторожности, которые должны применяться
для такого Оборудования, включая требования к температуре, толчкам,
ударам и т.п. во время погрузки на транспортное средство, крепления,
транспортировки, выгрузки и хранения на Площадке АЭС;
 возможность штабелирования Оборудования с указанием предельной
нагрузки (кг) на верхнюю крышку ящика.
5.8
Покупатель не менее чем за 5 (Пять) рабочих дней до указанной Поставщиком в
14
соответствии с пунктом 5.7 Договора даты отправки Оборудования письменно
(посредством факсимильной связи и/или электронной почты), подтвердит или
уточнит дату отправки Оборудования, а также сообщит информацию о
Согласованном складе, необходимую для отправки Оборудования.
5.9
В случае невозможности Покупателем принять Оборудование, Покупатель
направляет Поставщику уведомление о приостановке отгрузки. Поставщик на
основании уведомления приостанавливает отгрузку оборудования. Оборудование
остается во владении у Поставщика, который обеспечивает его сохранность в
соответствии с требованиями технической документации на Оборудование.
5.10
Задержка отправки Оборудования, изготовленного и подготовленного к отправке
в сроки, предусмотренные настоящим Договором, по официальному уведомлению
Покупателя, сделанному им в соответствии с пунктом 5.8 Договора, не может
превысить 180 (Сто восемьдесят) календарных дней с даты, сообщенной
Поставщиком в соответствии с пунктом 5.7 Договора. Хранение изготовленного
Оборудования в течение 180 (Сто восемьдесят) календарных дней производится
силами и за счет Поставщика.
5.11
В течение 1 (Одного) рабочего дня с даты отправки Оборудования Поставщик по
форме, указанной в Приложении № 10 к Договору, сообщит Покупателю
следующую информацию:





ожидаемую дату прибытия в место назначения;
номер транспортной накладной;
номер транспортного средства;
общее количество грузовых мест;
общая масса брутто (кг), общая масса нетто (кг) и общий объем (м³) грузовых
мест;
 наименование Оборудования, код KKS (при наличии), номер позиции и
количество в соответствии с Приложением № 1 к Договору, номер позиции
по Спецификации Покупателя;
 количество грузовых мест на каждом транспортном средстве и
массогабаритные характеристики каждого грузового места в отгружаемой
партии: масса нетто (кг), масса брутто (кг), объем (м³) и габаритные размеры
(мм), вид упаковки грузовых мест для каждого транспортного средства,
а также направит Покупателю отгрузочные спецификации.
5.12
Поставщик имеет право осуществить досрочную поставку Оборудования только
при наличии письменного согласия Покупателя. В этом случае Оборудование
принимается на ответственно хранение Покупателем. Все расходы по хранению
Оборудования до срока поставки, предусмотренного Договором, несет
Поставщик.
5.13
При передаче Оборудования на ответственное хранение,
представитель Поставщика оформляет следующие документы:
5.13.1
Результаты приемки Оборудования от перевозчика Поставщика оформляются
отметкой на транспортной накладной (товарно-транспортной накладной) и/или
актом, составляемым по форме установленной законодательством РФ в
зависимости от вида транспорта, которым доставлено Оборудование.
5.13.2
Принятые от перевозчика Поставщика Оборудование Грузополучатель принимает
на ответственное хранение путем оформления Акта о приеме передаче товарно15
ответственный
материальных ценностей на хранение по форме №МХ-1 (Приложение № 13 к
Договору) за подписями ответственных представителей Поставщика и
Грузополучателя, заверенными печатями с обеих сторон. Указанный Акт
оформляется Поставщиком в 2-х экземплярах.
В случае, когда при приемке Оборудования от перевозчика Поставщика выявлены
несоответствия фактического количества мест количеству мест, указанному в
товаросопроводительной документации либо на трафарете упаковки,
Грузополучатель не должен производить вскрытия тары и упаковки. Данные
несоответствия отражаются в Акте об обнаружении недостачи, несоответствия
качества и комплектности Оборудования (Коммерческом акте), составляемом по
форме установленной законодательством РФ в зависимости от вида транспорта,
которым доставлено Оборудование и материалы, а в случае если форма Акта
законодательством РФ не установлена, по форме, установленной в Приложении
№ 14 к Договору. Акт об обнаружении недостачи, несоответствия качества и
комплектности Оборудования (Коммерческий акт) подписывается представителем
перевозчика Поставщика и представителем Грузополучателя.
Статья 6. Порядок сдачи-приёмки поставленного Оборудования
6.1
В течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты принятия Оборудования
Грузополучателем на ответственное хранение, при отсутствии замечаний к
товаросопроводительной и технической документации, Заказчик совместно с
Покупателем проводят входной контроль Оборудования. К проведению входного
контроля по требованию Покупателя могут быть привлечены представители
Поставщика.
6.2
По итогам проведения Заказчиком входного контроля Оборудования оформляется
и подписывается представителями Покупателя, Заказчика и, в случае участия,
Поставщика, Акт входного контроля Оборудования по форме определенной
Заказчиком, в 3 (Трех) оригинальных экземплярах, по 1 (Одному) оригинальному
экземпляру для каждой участвующей в приемке Оборудования организации и
Поставщика.
6.3
Указанный в пункте 6.2 Договора Акт о входном контроле Оборудования должен
быть оформлен в течение 3-х рабочих дней с даты проведения входного контроля.
6.4
Необходимость присутствия Поставщика для проведения процедуры входного
контроля Оборудования определяется Покупателем. Поставщик может также
инициировать присутствие своего представителя при проведении процедуры
входного контроля Оборудования, уведомив об этом Покупателя.
6.5
Для участия уполномоченного представителя Поставщика в процедуре входного
контроля Оборудования Стороны письменно согласуют сроки его прибытия для
указанных целей. Все расходы, связанные с участием уполномоченного
представителя Поставщика на процедуре входного контроля Оборудования, несет
Поставщик.
6.6
Вскрытие тары и упаковки Оборудования производится в присутствии
уполномоченных представителей Покупателя, Заказчика и Поставщика, в случае
присутствия представителя Поставщика на процедуре входного контроля
Оборудования.
6.7
Вскрытие тары и упаковки для проведения входного контроля осуществляется по
решению Заказчика. При этом техническая документация, поставляемая с
Оборудованием, должна содержать требования к проведению восстановления
16
тары и упаковки и, при необходимости, дополнительных мероприятий по
обеспечению назначенных гарантийных сроков хранения и эксплуатации
оборудования. При выполнении требований по восстановлению тары и упаковки
гарантийные обязательства Поставщика сохраняются.
6.8
При обнаружении при входном контроле несоответствий Оборудования условиям
Договора, проектной и конструкторской документации указанные несоответствия
Оборудования фиксируются в Акте входного контроля Оборудования.
6.9
При наличии в Акте входного контроля Оборудования несоответствий, данный
Акт является основанием для предъявления претензии Поставщику о
несоответствии Оборудования условиям Договора, проектной и конструкторской
документации. Указанная претензия направляется Покупателем Поставщику в
письменной форме с приложением оригинала соответствующего Акта входного
контроля Оборудования.
6.10
В случае установления, что несоответствия Оборудования вызваны причинами, за
которые несет ответственность Поставщик, он в согласованные с Покупателем
сроки (не более 3 месяцев с момента подписания отрицательного Акта входного
контроля Оборудования) обязан за свой счет устранить данные несоответствия.
Течение этого срока начинается с даты подписания Акта входного контроля
Оборудования. В случае выявления несоответствий при проведении входного
контроля по качеству и/или комплектности поставляемой в соответствии с
условиями Договора Технической документации и/или товаросопроводительной
документации, Поставщик за свой счет устранит несоответствие, или заменит
соответствующую Техническую документацию и/или товаросопроводительную
документацию в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения
Поставщиком соответствующего уведомления, если иной срок не будет
согласован Сторонами. До устранения замечаний по проведению входного
контроля поставленное Оборудование будет находиться на ответственном
хранении у Грузополучателя. Поставщик оплачивает услуги Грузополучателя по
ответственному хранению оборудования в течение времени с момента подписания
отрицательного Акта входного контроля и до полного устранения замечаний,
выявленных при проведении входного контроля. Стоимость услуг по
ответственному хранению Оборудования составляет для помещений категорий в
соответствии с ГОСТ 15150-69:
- для помещений категории 1 (Л) – 14,72 руб. без НДС /м2 в сутки;
- для помещений категории 2(С) , 3(ЖЗ) – 7,17 руб. без НДС /м2 в сутки;
- для помещений категории 4(Ж3), 5 (ОЖ4) – 7,07 руб. без НДС /м2 в сутки;
- для помещений категории 8 (ОЖ3) – 7,07 руб. без НДС /м2 в сутки.
6.11
Оплата за ответственное хранение Оборудования производится на основании
счета Грузополучателя в течении 20 (двадцати) календарных дней с момента
оформления акта о возврате товарно-материальных ценностей сданных на
хранение и оформленного акта сдачи-приемки выполненных услуг (Приложение
№ 19) и счета-фактуры.
6.12
В том случае, если по результатам входного контроля Оборудование признается
прошедшим входной контроль на основании соответствующей записи в Акте
входного контроля Оборудования:
 указанное Оборудование, принятое в соответствии с п.п. 5.13.2 на
ответственное хранение, подлежит снятию с ответственного хранения путем
оформления Акта о возврате товарно-материальных ценностей, сданных на
хранение по форме №МХ-3 (Приложение № 16) за подписями ответственных
17
представителей Поставщика и Грузополучателя, заверенными печатями с
обеих сторон. Указанный акт оформляется Грузополучателем в 2-х
экземплярах.
 выданное с ответственного хранения Оборудование передается Покупателю
путем подписания Поставщиком и Покупателем Акта сдачи-приемки
Оборудования (Приложение № 15 к Договору) в 2 (Двух) оригинальных
экземплярах, по 1 (Одному) оригинальному экземпляру для каждой из
указанных организаций. Для этого, в случае отсутствия представителя
Поставщика на процедуре входного контроля Оборудования, Покупатель в
течение 2 (Двух) рабочих дней уведомит Поставщика о результатах
процедуры входного контроля Оборудования посредством факсимильной
связи или по электронной почте с приложением копии соответствующего
Акта о входном контроле Оборудования. На основании указанной
информации Поставщик подготовит по согласованной с Покупателем форме и
направит в адрес Покупателя 2 (Два) оригинальных экземпляра
соответствующего Акта сдачи-приемки Оборудования, подписанного со
стороны Поставщика и скрепленных печатью Поставщика.
 подписание Сторонами Акта сдачи-приемки Оборудования, служит для
Покупателя основанием для подписания товарной накладной ТОРГ-12.
 Поставщик в течение 5 дней с даты подписания товарной накладной
направляет Покупателю счет-фактуру.
6.13
В части, не противоречащей положениям настоящей Статьи Договора к
отношениям Сторон по вопросам несоответствий Оборудования, выявленных на
этапе приемки Оборудования по результатам входного контроля, применяются
положения Статьи 12 Договора.
Статья 7. Порядок согласования Технической документации
7.1
При осуществлении в процессе исполнения Договора Покупателем и
Поставщиком, предусмотренного Договором, согласования Технической
документации Покупатель и Поставщик будут руководствоваться требованиями
Регламента взаимодействия при согласовании технической документации на
оборудование АЭС № РГ 1.3.3.99.0018-2010 и нижеследующим порядком
согласования:
7.1.1
Указанная в пункте 7.1 сторона, получившая документ на согласование должна в
течение 20 (Двадцати) рабочих дней либо полностью согласовать его в
представленном виде, либо представить стороне, направившей документ, свои
возражения и замечания в письменной форме. Рассмотрение возражений и
замечаний должно быть произведено другой стороной не позднее чем в течение 10
(Десяти) рабочих дней с момента их получения. Процедура согласования
окончательного текста документа аналогична процедуре согласования первичного
текста документа.
7.1.2
Обмен информацией, документами и замечаниями в процессе согласования
Технической документации может осуществляться по согласованию между
Покупателем и Поставщиком путем обмена документами, посредством
факсимильной связи или с использованием электронной почты. В таком случае,
полученные документы должны быть переданы таким образом, чтобы можно было
четко установить адрес и наименование отправителя, и дату их направления и
получения другой стороной.
18
Статья 8. Цена Договора
8.1
Общая цена Договора, образованная из позиционных цен Оборудования,
приведенных в Приложении № 1 к Договору, включая стоимость транспортных
расходов (до места назначения, указанного в пункте 5.1. Договора) и стоимости
шеф-монтажных работ составляет 32 678 981,92 (Тридцать два миллиона
шестьсот семьдесят восемь тысяч девятьсот восемьдесят один 92/100)
рубль, кроме того НДС (18 %) в размере 5 882 216,74 (Пять миллионов
восемьсот восемьдесят две тысячи двести шестнадцать 74/100) рублей, всего
38 561 198,66 (Тридцать восемь миллионов пятьсот шестьдесят одна тысяча
сто девяносто восемь 66/100) рублей.
В случае изменения нормативной базы по исчислению НДС, Стороны внесут в
Договор соответствующие корректировки, оформив их дополнением к Договору,
которое должно быть подписано в течение 30 (Тридцати) календарных дней,
следующих за датой вступления в силу соответствующего нормативно-правового
акта.
8.1.1
Общая цена Оборудования, образованная из позиционных цен Оборудования,
включая транспортные расходы, составляет 31 122 825,39 (Тридцать один
миллион сто двадцать две тысячи восемьсот двадцать пять 39/100) рублей,
кроме того НДС (18 %) в размере 5 602 108,57 (Пять миллионов шестьсот две
тысячи сто восемь 57/100) рублей, всего 36 724 933,96 (Тридцать шесть
миллионов семьсот двадцать четыре тысячи девятьсот тридцать три
96/100) рубля.
8.1.2
Цена выполнения шеф-монтажных работ составляет 1 556 156.53 (Один миллион
пятьсот пятьдесят шесть тысяч сто пятьдесят шесть 53/100) рублей,
кроме того НДС (18 %) в размере 280 108,17 (Двести восемьдесят тысяч сто
восемь 17/100) рублей, всего 1 836 264,70 (Один миллион восемьсот тридцать
шесть тысяч двести шестьдесят четыре 70/100) рубля.
8.2
Цена Договора, также, включает в себя все связанные с исполнением Договора
расходы Поставщика, включая, но не ограничивая расходами, связанными с:
 разработкой и согласованием ТЗ и/или ТУ и Технической документации;
 выполнением требований по менеджменту качества, в том числе, с
разработкой и согласованием соответствующей документации;
 разработкой товаросопроводительной документации;
 изготовлением, испытаниями и сертификацией Оборудования;
 обеспечением комплектности поставки Оборудования, консервацией,
упаковкой и маркировкой Оборудования в соответствии с условиями
Договора;
 выполнением условий пребывания специалистов Покупателя, Заказчика и
Уполномоченной организации на предприятии Поставщика/Субподрядчика в
соответствии с Приложением № 6 к Договору;
 изготовлением, испытаниями и сертификацией специальных приспособлений
и устройств для крепления Оборудования при транспортировке,
осуществлении погрузо-разгрузочных работ, хранении и монтаже
Оборудования;
 разработкой и согласованием проекта транспортировки негабаритных и
тяжеловесных грузов в адрес Покупателя;
 заказом и подачей транспортных средств, погрузкой Оборудования на
транспортные средства перевозчиков и, в случае необходимости, его
перегрузкой с одних транспортных средств перевозчиков на другие в
19
8.3
8.4
процессе транспортировки, хранением Оборудования в местах перегрузки,
креплением Оборудования на транспортных средствах перевозчиков;
 страхованием Оборудования, как это определено Договором;
 уплатой таможенных пошлин, акцизов и таможенных сборов, а также иных
расходов, связанных с выпуском импортного Оборудования в сводное
обращение на таможенной территории Российской Федерации;
 оказанием услуг по шефмонтажу Оборудования;
 гарантийным обслуживанием и ремонтом Оборудования в гарантийный
период;
 транспортировкой Оборудования до места назначения, указанного в пункте
5.1. Договора;
 налогами, сборами, пошлинами и прочими затратами.
Цена Договора является твердой и не подлежит изменению до окончательного
выполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.
Поставка Оборудования осуществляется в рамках ДС к Договору между
Покупателем (Генподрядчиком) и Заказчиком от 15.08.2008 №08108/378 на
сооружение НВАЭС-2 в 2015 году. Поставка оборудования в последующие годы
будет осуществляться в рамках ежегодно заключаемых дополнительных
соглашений к настоящему договору.
Размер, порядок и условия авансирования и оплаты работ по разработке,
изготовлению и поставке Оборудования утверждается Сторонами, заключаемыми
ежегодно (при необходимости), дополнительными соглашениями к настоящему
Договору, с указанием объемов работ по разработке, изготовлению и поставке
Оборудования на календарный год и с утверждением Графика финансирования на
текущий год (Приложение № 17).
Дополнительные соглашения об определении размеров финансирования на
последующие года согласовываются и подписываются Сторонами в срок не
позднее 31 марта года проведения финансирования (при необходимости).
График поставки оборудования и погашения авансов подготавливается
Поставщиком (Приложение № 18) и направляется Покупателю в течение 10
(десяти) рабочих дней с даты заключения договора.
Статья 9. Условия платежей
9.1
Оплата по настоящему Договору производится Покупателем в, следующем
порядке:
9.1.1
Авансовый платеж в размере 50 % (Пятидесяти процентов) от суммы, указанной в
пункте 8.1.1 Договора, что составит 15 561 412,69 (Пятнадцать миллионов
пятьсот шестьдесят одна тысяча четыреста двенадцать 69/100) рублей,
кроме того НДС (18 %) в размере 2 801 054,29 (Два миллиона восемьсот одна
тысяча пятьдесят четыре 29/100) рубля, всего 18 362 466,98 (Восемнадцать
миллионов триста шестьдесят две тысячи четыреста шестьдесят шесть
98/100) рублей будет оплачен Покупателем не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с
момента предоставления Поставщиком Покупателю обеспечения возврата аванса
определенного пунктом 3.31 Договора, при условии получения Покупателем
соответствующих средств от Заказчика и выставления Поставщиком
соответствующего счета на оплату.
9.1.2
Платеж в размере 50 % (Пятьдесят процентов) от позиционной цены
Оборудования (партии Оборудования), включая транспортные расходы,
приведенной в Приложении № 1 к Договору, что составит 15 561 412,69
(Пятнадцать миллионов пятьсот шестьдесят одна тысяча четыреста
20
двенадцать 69/100) рублей, кроме того НДС (18 %) в размере 2 801 054,29 (Два
миллиона восемьсот одна тысяча пятьдесят четыре 29/100) рубля, всего 18
362 466,98 (Восемнадцать миллионов триста шестьдесят две тысячи
четыреста шестьдесят шесть 98/100) рублей будет оплачен Покупателем, не
позднее 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания товарной накладной по
форме ТОРГ-12, как это определено Статьей 5 Договора, счета-фактуры, акта
входного контроля без замечаний, как это определено Статьей 6 Договора и копии
страхового полиса, определенного пунктом 3.15 Договора, на основании
представленного Поставщиком оригинала счета, при условии получения
Покупателем соответствующих средств от Заказчика.
9.1.3
Платеж в размере 100 % от цены выполнения шеф-монтажных работ, указанной в
пункте 8.1.2 Договора, что составит 1 556 156.53 (Один миллион пятьсот
пятьдесят шесть тысяч сто пятьдесят шесть 53/100) рублей, кроме того
НДС (18 %) в размере 280 108,17 (Двести восемьдесят тысяч сто восемь
17/100) рублей, всего 1 836 264,70 (Один миллион восемьсот тридцать шесть
тысяч двести шестьдесят четыре 70/100) рубля будет оплачен Покупателем,
не позднее 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания Сторонами Акта
выполненных работ по шеф-монтажу, на основании представленного
Поставщиком оригинала счета.
9.1.4
Если в установленный в пункте 3.31 Договора срок Поставщик не предоставит
Покупателю обеспечение исполнения обязательств по возврату аванса,
Покупатель имеет право взыскать с Поставщика неустойку в размере 0,1 % (Одна
десятая) процента от суммы аванса с учетом НДС, за каждый день просрочки в
предоставлении обеспечения исполнения обязательств по возврату аванса.
9.2
Платежи по Договору будут осуществляться в российских рублях банковским
переводом на расчетный счет Поставщика, указанный в настоящем Договоре.
9.3
Датой платежа считается дата отметки банка Покупателя на платежном поручении
на оплату счета Поставщика.
9.4
Все виды банковских сборов, связанных с осуществлением платежей по Договору,
взимаемых банком Покупателя, оплачивает Покупатель. Вышеупомянутые
банковские сборы, взимаемые банком Поставщика, оплачивает Поставщик.
9.5
В случае отказа или невозможности Поставщика выполнить свои обязательства по
Договору, Поставщик в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты письменного
обращения Покупателя возвратит Покупателю полную сумму аванса, указанную в
пункте 9.1.1 Договора, а также оплатит проценты от суммы выданных авансов за
весь период со дня перечисления Покупателем авансов до дня возврата
Поставщиком сумм авансов включительно, рассчитанные по ставке
рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации, действующей в
указанный период.
9.6
В течение пяти дней с момента получения аванса Поставщик в соответствии с НК
РФ направляет Покупателю оформленный счет-фактуру на сумму полученного
аванса и график погашения.
9.7
При
выявлении
Покупателем,
Заказчиком
и/или
соответствующими
уполномоченными органами нарушений и/или отклонений в поставленном
Оборудовании от проектной и рабочей документации, норм законодательства,
технических регламентов, строительных норм и правил, государственных
стандартов и иных документов, действующих в области проектирования и
касающихся выполнения обязательств Поставщика по настоящему Договору,
Покупатель вправе не принимать такое Оборудование и не оплачивать его до
21
устранения соответствующих нарушений. При этом Поставщик не вправе
требовать от Покупателя уплаты штрафных санкций в соответствии с п.13.3
Договора.
9.8
Стороны обязаны ежеквартально производить сверку расчетов по обязательствам,
возникшим из исполняемого договора. Покупатель представляет Поставщику
акты сверки расчетов в 2-х экземплярах, составленные на последнее число месяца
прошедшего квартала. Поставщик в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты
получения акта сверки подписывает его и возвращает один экземпляр Покупателю
либо, при наличии разногласий, направляет в адрес Покупателя подписанный
протокол разногласий.
С даты фактической передачи Оборудования Покупателю и до момента его
оплаты, Оборудование не признается находящимся в залоге у Поставщика.
Статья 10. Обеспечение исполнения обязательств
9.9
10.1
Обеспечение договорных обязательств может быть предоставлено в следующем
виде:
10.1.1
Гарантии на бланке банка-гаранта, подписанной уполномоченным лицом Банкагаранта, с печатью банка-гаранта.
10.1.2
Договора поручительства с подписью уполномоченного лица Поручителя и
печатью Поручителя.
10.1.3
Гарантии Банков-нерезидентов:
10.1.3.1
Гарантии на бланке банка-гаранта, подписанной уполномоченным лицом Банкагаранта, с печатью Банка-гаранта. При этом гарантия должна сопровождаться
инструкцией Банка-гаранта по системе SWIFT в банк Бенефициара об
авизовании Бенефициару сообщения о факте выдачи данной банковской
гарантии с указанием основных ее реквизитов (банк-гарант, номер, дата выдачи,
сумма, срок действия, бенефициар, принципал, договор, по которому
предусмотрено предоставление обеспечения исполнения обязательства и т.д.) и
подтверждением полномочий лица, подписавшего данную гарантию.
10.1.3.2
Гарантии, переданной по системе SWIFT в банк Бенефициара, с инструкцией
авизовать данную гарантию Бенефициару. При данном виде предоставления
банковской гарантии полномочия лица, подписавшего данную гарантию,
считаются подтвержденными.
10.2
Гарант или поручитель должен соответствовать требованиям, изложенным в
Приложении № 12.
10.3
Основные условия банковской гарантии по обеспечению возврата аванса
определены в форме, установленной Приложением № 4 к Договору.
10.4
Поставщик обязан предварительно письменно согласовать с Покупателем форму
обеспечения, а также гаранта либо поручителя.
10.5
Срок действия обеспечения обязательств (возврата аванса и надлежащего
исполнения условий договора) должен составлять срок исполнения
соответствующих обязательств (исполнение обязательств на сумму выплаты
аванса и исполнение обязательств по договору соответственно) плюс 60
(Шестьдесят) дней.
10.6
При представлении обеспечения договорных обязательств согласно пунктам
10.1.1 и 10.1.2 настоящего Договора к обеспечению в обязательном порядке
прилагаются следующие документы, подтверждающие полномочия лица,
22
подписавшего обеспечение:
- заверенные уполномоченным лицом поручителя или банка-гаранта или
нотариально заверенные копии действующих учредительных документов
поручителя или банка-гаранта;
- заверенная уполномоченным лицом поручителя или банка-гаранта копия
решения (выписки из протокола) уполномоченного органа управления
поручителя или банка-гаранта об избрании единоличного исполнительного
органа (в случае, если поручительство или банковская гарантия подписаны
единоличным исполнительным органом поручителя или банка-гаранта);
- подлинник или копия доверенности, заверенная лицом, ее выдавшим, или
нотариально, на лицо, действующее от имени поручителя или банка-гаранта,
либо заверенный отделом кадров или лицом, его подписавшим, приказ о
назначении лица, выполняющего функции единоличного исполнительного
органа данного общества. В случае если в доверенности на право подписи
обеспечения имеются ограничения, а именно: подписание осуществляется в
рамках решений кредитных комитетов, структурных подразделений лица,
выдающего обеспечение, - необходимо представление всех поименованных в
доверенности решений или, в случае отказа от предоставления данных
документов, письма от уполномоченного лица, что предоставление данного
обеспечения осуществляется в соответствии с решениями, перечисленными в
доверенности;
- подлинник (или нотариально заверенная копия) выписки из Единого
государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) лица, выдающего
обеспечение (срок действия выписки составляет 30 (тридцать) дней с даты ее
выдачи регистрирующим органом).
10.7
При отсутствии указанных в пункте 10.6 документов обеспечение данного лица,
выдающего обеспечение, не принимается.
10.8
Поставщик несет все расходы по получению обеспечения.
Статья 11. Применяемые стандарты, нормы и правила
11.1
Оборудование и Техническая документация должны соответствовать требованиям
стандартов, норм и правил, действующих в Российской Федерации на дату
вступления Договора в силу, а Оборудование - также требованиям согласованной
в соответствии с условиями Договора Технической документации.
Статья 12. Гарантии
12.1
Поставщик гарантирует, что поставленное Оборудование будет соответствовать
требованиям Договора и ТУ и/или ТЗ, а также будет обеспечивать надежную и
безопасную работу Оборудования при соблюдении условий транспортировки,
хранения, монтажа и эксплуатации этого Оборудования согласно Технической
документации.
12.2
Поставщик гарантирует, что Техническая документация, передаваемая
Поставщиком по настоящему Договору, будет соответствовать требованиям
настоящего Договора и ТУ и/или ТЗ, в том числе, будет достаточной для
осуществления монтажных работ, пусконаладки, испытаний Покупателем и
эксплуатации Оборудования персоналом Заказчика.
12.3
Гарантийный срок в период эксплуатации Оборудования в том числе
Оборудования поставленного взамен дефектного, исчисляется по истечении 24
(Двадцати четырех) месяцев с даты подписания Акта ввода соответствующего
23
энергоблока НВАЭС-2 в промышленную эксплуатацию, если больший срок не
предусмотрен
проектной,
конструкторской
и
нормативно-технической
документацией на Оборудование или соглашением Сторон.
12.4
Гарантийный срок хранения Оборудования с момента отгрузки до ввода в
эксплуатацию – 24 (Двадцать четыре) месяца за счет качества упаковки и
консервации. При проведении Покупателем переконсервации каждой единицы
Оборудования и соблюдении условий хранения в соответствии с требованиями
эксплуатационной документации гарантийный срок хранения продлевается до 36
месяцев.
12.5
При необходимости продления Гарантийного срока на Оборудование Поставщик
обеспечит осуществление необходимых мероприятий по продлению Гарантийного
срока поставленного (изготовленного) Оборудования по дополнительному
соглашению Сторон, за исключением случаев, предусмотренных п. 12.13
Договора.
12.6
Если в течение Гарантийного срока будут обнаружены Несоответствия
Оборудования, вызванные ненадлежащим исполнением Поставщиком своих
обязательств по Договору, Поставщик обязан за свой счет устранить выявленные
Несоответствия.
12.7
В случае если Несоответствие Оборудования выявлено после подписания Акта
сдачи-приемки Оборудования основанием для предъявления претензии
Поставщику о Несоответствии Оборудования условиям Договора является
Рекламационный акт.
12.8
Рекламационный акт оформляется в 3 (трех) оригинальных экземплярах, по 1
(Одному) оригинальному экземпляру для Покупателя, Заказчика и Поставщика, и
подписывается представителями Покупателя и Поставщика (Рекламационный акт
подписывается представителем Поставщика в случае его присутствия на
Площадке АЭС).
12.9
Покупатель направляет Поставщику письменную претензию о выявлении
Несоответствия Оборудования с приложением оригинала Рекламационного акта.
12.10
Поставщик обязуется в течение срока, согласованного Покупателем принять все
необходимые меры для устранения выявленных Несоответствий Оборудования.
Поставщик самостоятельно выбирает метод устранения Несоответствия (ремонт,
замена, исправление) и согласовывает его с Покупателем. Независимо от метода,
выбранного Поставщиком, Поставщик несет ответственность за устранение
Несоответствия Оборудования в согласованный с Покупателем срок.
12.11
Если Поставщик в течение согласованного с Покупателем срока, не устранит
выявленные Несоответствия, за которые он несет ответственность, то Покупатель
вправе заменить Оборудование и устранить выявленные Несоответствия
самостоятельно либо с привлечением третьих лиц. При этом Поставщик обязан
возместить Покупателю связанные с этим фактически понесенные, документально
подтвержденные прямые расходы в течение 10 (Десяти) рабочих дней после
получения Поставщиком соответствующего счета с приложением копий
документов, подтверждающих фактические расходы Покупателя. Указанные в
настоящем пункте действия Покупателя по устранению Несоответствий
Оборудования не подпадают под действие положений пункта 12.17 настоящей
Статьи Договора.
12.12
Для проведения работ по устранению Несоответствий Оборудования в
Гарантийный срок Покупатель по письменной просьбе Поставщика окажет, при
24
наличии такой возможности, содействие в предоставлении Поставщику
имеющихся в наличии на Площадке АЭС оборудования, подъемно-транспортных
механизмов, мастерских, оборудования для дезактивации, энергоресурсов,
запасных частей и расходных материалов. Поставщик обязуется в течение 60
(Шестидесяти) календарных дней возместить Покупателю израсходованные
расходные материалы и запасные части, а также возместить Покупателю
понесенные в связи с оказанием указанного выше содействия, документально
подтвержденные прямые расходы в течение 10 (Десяти) рабочих дней после
получения Поставщиком соответствующего счета с приложением копий
документов, подтверждающих фактические расходы Покупателя и/или Заказчика.
12.13
Для проведения работ по устранению Несоответствий Оборудования Покупатель
по письменной просьбе Поставщика окажет, при наличии такой возможности,
содействие в предоставлении Поставщику персонала Покупателя. Поставщик
обязуется возместить Покупателю понесенные в связи с этим документально
подтвержденные прямые расходы в течение 10 (Десяти) рабочих дней после
получения Поставщиком соответствующего счета с приложением копий
документов, подтверждающих фактические расходы Покупателя.
12.14
Если в течение Гарантийного срока Оборудование вышло из строя и требует
замены или ремонта, то Гарантийный срок на это Оборудование продлевается на
время устранения Несоответствий Оборудования.
12.15
Если Несоответствия Оборудования вызваны несоответствиями разработанной
Поставщиком Технической документации или изготовления Оборудования, то
Поставщик обязан за свой счет устранить несоответствия технической
документации или конструкции Оборудования таким образом, чтобы исключить
повторное появление подобных Несоответствий в этом изделии или в других
аналогичных изделиях.
12.16
В случае выявления неустранимых Несоответствий Оборудования, Покупатель
имеет право отказаться от исполнения своих обязательств по Договору в
отношении такого Оборудования, при этом Поставщик обязуется возместить
Покупателю все прямые подтвержденные убытки.
12.17
Если в течение Гарантийного срока Поставщик проводит замену Оборудования с
выявленными Несоответствиями или его части, то он должен за свой счет вывезти
с Площадки АЭС замененное Оборудование или его части или согласовать
Покупателем
процедуры
по
утилизации
этого
Оборудования
на
специализированных полигонах с компенсацией Покупателю фактических затрат
по утилизации. Если замененное Оборудование или его части стали
радиоактивными, то он должен также оплатить Покупателю расходы по
дезактивации этого Оборудования.
12.18
Гарантийные обязательства Поставщика не распространяются на Оборудование,
которому были нанесены повреждения вследствие его небрежного хранения или
обслуживания, если Покупателем или Заказчиком произведены какие-нибудь
изменения в конструкции такого Оборудования в течение Гарантийного срока при
отсутствии представителя Поставщика или без его письменного согласия, а также
при ненадлежащем исполнении Покупателем или Заказчиком требований
Технической документации Поставщика.
Статья 13. Ответственность Сторон
13.1
Если Поставщик не смог поставить Оборудование и/или Техническую
документацию на Оборудование и/или товаросопроводительную документацию
25
на Оборудование в сроки, указанные в Приложении № 1 к Договору, Поставщик
за каждый день просрочки уплачивает Покупателю неустойку в размере 0,03 %
(Ноль целых три сотых процента) соответственно от цены не поставленного в срок
Оборудования или цены Оборудования, для которого не поставлена в срок
Техническая или товаросопроводительная документация.
13.2
Общий размер неустойки, определенной пунктом 13.1 Договора, за все время
просрочки не должен превышать 10 % (Десять процентов) от цены Оборудования.
13.3
При нарушении Покупателем, установленных Пунктом 9.1.1 и 9.1.2 Договора
сроков оплаты, Покупатель уплачивает Поставщику неустойку в размере 0,03 %
(Ноль целых три сотых процента) от суммы просроченного платежа за каждый
день просрочки.
13.4
Общий размер неустойки, определенной пунктом 13.3 Договора, за все время
просрочки не должен превышать 10 % (Десять процентов) от суммы
просроченного платежа.
13.5
Уплата неустойки в соответствии с пунктами 13.1 и 13.3 Договора не освобождает
Стороны от полного выполнения обязательств по Договору.
13.6
При нарушении Поставщиком срока разработки и согласования документации на
изготовление и поставку какой-либо из единиц Оборудования, указанного в
Приложении № 1 к Договору, Поставщик за каждый день просрочки уплачивает
Покупателю неустойку в размере 0,01 % (Ноль целых одна сотая) от цены
Оборудования, по которому не согласована, определенная пунктом 3.2 Договора
документация, но не более 5 % (Пяти процентов) от цены указанного
Оборудования.
Если в течение 50 (Пятидесяти) рабочих дней с даты вступления Договора в силу
Поставщик не смог согласовать в установленном порядке определенную пунктом
3.2 Договора документацию на изготовление и поставку каких-либо единиц
Оборудования,
в Приложении № 1 к Договору, Покупатель вправе в
одностороннем порядке расторгнуть Договор. Воспользовавшись правом на
односторонний отказ от исполнения Договора Покупатель письменно уведомляет
об этом Поставщика. Договор считается расторгнутым с момента получения
Поставщиком уведомления о расторжении Договора, либо с даты указанной в
уведомлении.
В таком случае Покупатель имеет право взыскать с Поставщика неустойку в
размере 10 % (Десяти процентов) цены Договора. При этом Поставщик в течение
10 (Десяти) календарных дней с даты получения письма Покупателя возместит
Покупателю все суммы авансов, ранее уплаченных Покупателем Поставщику в
счёт исполнения Поставщиком обязательств по поставке исключенного из
Договора Оборудования.
13.7
При просрочке поставки Оборудования на срок свыше 2 (Двух) месяцев
Покупатель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения своих
обязательств по Договору в отношении не поставленного в срок Оборудования.
При этом Поставщик обязан уплатить Покупателю неустойку в размере 10 %
(Десяти процентов) цены такого Оборудования и возместить Покупателю убытки,
не покрытые указанной неустойкой.
13.8
В случаях, если по вине Поставщика, поставленное Оборудование и/или
Техническая документация и/или товаросопроводительная документация не
соответствует по качеству и комплектности требованиям Договора, или в
гарантийный период выявлены Несоответствия Оборудования, возникшие по вине
26
Поставщика, Поставщик выплатит Покупателю неустойку в размере 10 % (Десять
процентов) соответственно цены Оборудования ненадлежащего качества и/или
комплектности или цены Оборудования, для которого поставлена Техническая
или товаросопроводительная документация ненадлежащего качества и/или
комплектности. В этом случае Поставщик за свой счет устранит Несоответствия
Оборудования и/или Технической документации и/или товаросопроводительной
документации. Неустойка не взыскивается, если Поставщик за свой счет устранит
указанные выше Несоответствия в сроки согласованные с Покупателем.
13.9
Поставщик несет ответственность за соответствие поставленного оборудования
согласованным с Покупателем исходным данным для проектирования. Если в
течение гарантийного срока, определенного Договором, будет выявлено
несоответствие
поставленного
оборудования
исходным
данным
для
проектирования, согласованным с Покупателем, Поставщик обязан за свой счет
устранить выявленные несоответствия или возместить все затраты Покупателя по
устранению этих несоответствий и/или проведению компенсационных
мероприятий.
13.10
В случае ненадлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств по
Договору (просрочка, некачественная или некомплектная поставка), Покупатель
имеет право, после признания Поставщиком претензии, удержать сумму убытков
из любого платежа, причитающегося Поставщику.
13.11
В случаях если Поставщиком при проведении приемочной инспекции (пункт 5.5.4
Приложения № 3 к Договору) не предъявлено Оборудование, ранее указанное им
в уведомление о приемочной инспекции и прилагающемся к нему письме,
направленном в адрес Покупателя (пункт 5.5.4.4. Приложения № 3 к Договору),
либо предъявленное Поставщиком Оборудование не готово к проведению
приемочной инспекции, Покупатель имеет право взыскать с Поставщика
неустойку в размере до 5 (Пяти) процентов от стоимости непредъявленного и/или
неготового для проведения приемочной инспекции Оборудования. Основанием
для предъявления требования об уплате неустойки является Заключение о
приемочной инспекции с записью о непредъявлении/неготовности Оборудования,
подписанное Покупателем, Заказчиком (при его участии).
13.12
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком своих
обязательств по настоящему Договору, Покупатель вправе предъявить банку,
выдавшему банковские гарантии, предусмотренные п. 3.31 и п. 3.32 настоящего
Договора, требование об уплате по соответствующей банковской гарантии
денежной суммы.
13.13
В случае нарушения Покупателем сроков оплаты авансовых платежей,
установленных условиями настоящего Договора, Поставщик имеет право
соразмерного переноса сроков поставки Оборудования. При этом Поставщик не
несет ответственности, определенной положениями пункта 13.1 Договора.
13.14
В случае нарушения Поставщиком сроков поставки Оборудования, установленных
Договором, Покупатель будет иметь право задержать очередные платежи за
поставку Оборудования, причитающиеся Поставщику, до момента осуществления
Поставщиком поставки соответствующего Оборудования, в отношении которого
нарушены сроки поставки. При этом Покупатель не несет ответственности,
определенной положениями пункта 13.3 Договора.
13.15
При расторжении Договора по инициативе Покупателя (за исключением случаев,
предусмотренных пунктом 13.6, 13.7 Договора, или случаев, связанных с иными
существенными нарушениями Поставщиком своих обязательств по Договору)
27
Покупатель в дополнительно согласованный с Поставщиком срок возместит
Поставщику стоимость произведенных прямых подтвержденных затрат в связи с
исполнением Договора на дату расторжения Договора.
13.16
В случае досрочного расторжения Договора на сооружение Нововоронежской
АЭС-2 с энергоблоками № 1 и № 2 Заказчиком или приостановлением действия
указанного договора на срок более 1 (Одного) года, либо по другим причинам, не
зависящим от Покупателя, Покупатель в дополнительно согласованный с
Поставщиком срок возместит Поставщику стоимость произведенных прямых
подтвержденных затрат в связи с исполнением Договора на дату расторжения
Договора, после поступления денежных средств от Заказчика.
13.17
Поставщик несет ответственность за повреждение или утрату Оборудования при
его транспортировке и хранении, вызванное ненадлежащей или неправильной
упаковкой или маркировкой Оборудования, а также ненадлежащим оформлением
товаросопроводительной документации.
13.18
Покупатель несет ответственность за повреждение или утрату Оборудования,
вызванную нарушением требований к условиям хранения Оборудования на
площадке, указанным в поставляемой с Оборудованием Технической
документации.
13.19
В случае несвоевременного предоставления Поставщиком отчетов о ходе
изготовления Оборудования (пункт 3.28 статьи 3) Покупатель имеет право
взыскать с Поставщика неустойку в размере 50 000 (Пятидесяти тысяч) рублей за
каждый случай просрочки.
13.20
В случае расторжения договора по решению суда или по соглашению сторон в
силу существенного нарушения Поставщиком условий договора информация о
Поставщике заносится в реестр недобросовестных поставщиков Госкорпорации
«Росатом» и организаций Госкорпорации «Росатом» сроком на 2 (два) года.
13.21
При нарушении Поставщиком срока представления обеспечений, указанных в
Договоре (п.3.31, 3.32) Поставщик за каждый день просрочки уплачивает
Покупателю неустойку в размере 0.03 % (ноль целых три сотых процента) от
размера аванса (указанного в пункте 9.1.1 Договора)/от цены Договора
(указанной в пункте 8.1 Договора) соответственно, но не более 10 % (Десяти
процентов).
Если в течение 50 (Пятидесяти) рабочих дней с даты вступления Договора в силу
Поставщик не смог предоставить обеспечения, определенные п. 3.31, 3.32
Договора Покупатель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения
Поставщиком обязательств по Договору. В таком случае Покупатель имеет
право взыскать с Поставщика неустойку в размере 10 % (Десяти процентов) от
размера аванса (указанного в пункте 9.1.1 Договора)/от цены Договора
(указанной в пункте 8.1 Договора) соответственно. При этом Поставщик в
течение 10 (Десяти) календарных дней с даты получения письма Покупателя об
одностороннем отказе от исполнения Договора возместит Покупателю все
суммы авансов, ранее уплаченных Покупателем.
13.22
При нарушении Поставщиком срока передачи «Учтенных копий», в
соответствии с п.3.7 Договора, Поставщик за каждый день просрочки уплачивает
Покупателю неустойку в размере 0,03 % (ноль целых три сотых процента) от
цены Оборудования, но не более 10 % (десяти процентов) от цены указанного
Оборудования.
В случае непредставления Поставщиком документов, перечисленных в пп. 3.46,
3.47 Договора, либо в случае выявления по представленным документам
13.23
28
задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов, превышающей
двадцать пять процентов балансовой стоимости его активов, Покупатель имеет
право в одностороннем порядке расторгнуть Договор. Покупатель направляет в
адрес Поставщика соответствующее уведомление. Договор считается
расторгнутым с даты, указанной в уведомлении.
Статья 14. Исключительные права третьих лиц
14.1
Поставщик гарантирует, что исполнение его обязательств по Договору не
повлечёт нарушения исключительных прав (авторских прав, патентов, Лицензий и
т.п.) третьих лиц, которые могут быть препятствием для использования
Оборудования и документации Покупателем на территории России.
Для подтверждения гарантий Поставщик, по требованию Покупателя, представит
ему патентный формуляр, оформленный согласно ГОСТ 15.012-84.
14.2
В случае возникновения претензий или исков, предъявленных Покупателю со
стороны третьих лиц, вызванных нарушением на территории России их
исключительных прав (авторских прав, патентов, лицензий и т.п.), в связи с
выполнением Поставщиком обязательств по Договору, Покупатель:
 немедленно информирует об этом Поставщика;
 проведет предварительные переговоры с третьей стороной;
 обеспечит возможность Поставщику провести любые мероприятия по
урегулированию претензий, исков и судебных разбирательств.
14.3
Поставщик обязуется урегулировать такие претензии своими силами и за свой
счёт, а также возместить Покупателю все убытки, вызванные нарушением
Поставщиком исключительных прав (авторских прав, патентов, лицензий и т.п.)
третьих лиц на территории России.
14.4
По просьбе Поставщика урегулирование таких претензий может осуществить
Покупатель, в этом случае Поставщик оплатит Покупателю все обоснованные
расходы, связанные с урегулированием вышеуказанных нарушений, а также
возместит Покупателю все убытки, вызванные нарушением Поставщиком
исключительных прав (авторских прав, патентов, лицензий и т.п.) третьих лиц на
территории России.
Статья 15. Форс-мажорные обстоятельства
15.1
Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по Договору, если неисполнение явилось следствием
форс-мажорных обстоятельств, возникших после его подписания в результате
событий чрезвычайного характера, которые не исполнившая Сторона не могла ни
предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.
15.2
Достаточным доказательством наличия и действия обстоятельств непреодолимой
силы будет являться документ, выдаваемый компетентным органом
государственной власти или Торгово-промышленной Палатой РФ.
15.3
К форс–мажорным обстоятельствам относятся стихийные природные явления
(наводнения, землетрясения, пожар, произошедший вследствие обстоятельств
непреодолимой силы, тайфуны, штормы), обстоятельства общественной жизни,
такие как война или военные действия, объявление чрезвычайного положения,
забастовка в отрасли или регионе, эпидемии, повлекшие невозможность
исполнения Договора.
29
15.4
Сторона,
ссылающаяся
на
форс-мажорные
обстоятельства,
обязана
незамедлительно (в течение 2 (Двух) рабочих дней) в письменной форме
информировать другую Сторону о наступлении подобных обстоятельств.
15.5
После прекращения действия указанных обстоятельств, Сторона обязана
незамедлительно (в течение 2 (Двух) рабочих дней) сообщить об этом другой
Стороне в письменной форме.
15.6
В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, срок выполнения
обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого
действуют такие обстоятельства и их последствия.
15.7
Если форс-мажорные обстоятельства продолжают действовать более 6 (Шести)
месяцев, то каждая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем
порядке с предварительным уведомлением другой Стороны за 2 (Две) недели.
15.8
Стороны не освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств,
возникших до начала действия форс-мажорных обстоятельств.
15.9
Обязательства, на которые форс-мажорные обстоятельства не повлияли, должны
выполняться Сторонами.
Статья 16. Условия конфиденциальности
16.1
Порядок передачи, условия использования и обязательства по неразглашению
конфиденциальной информации определяются Приложением № 11 к Договору.
Статья 17. Прочие условия
17.1
Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания уполномоченными
представителями Сторон и действует до полного выполнения Сторонами своих
обязательств по Договору.
17.2
Споры и разногласия или требования, возникающие из Договора или в связи с
ним, будут решаться путем переговоров.
17.3
Если Стороны не смогут урегулировать спорные вопросы путем проведения
переговоров, то все споры, разногласия или требования, возникающие из
Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения,
прекращения или недействительности, подлежат разрешению в Арбитражном
суде города Москвы в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
17.4
Во всем остальном, что не предусмотрено условиями Договора, Стороны будут
руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.
17.5
Претензии Сторон, связанные с неисполнением или ненадлежащим исполнением
Договора, должны рассматриваться Сторонами в течение 10 (Десяти) рабочих
дней от даты их получения.
17.6
Письмо, содержащее претензионные требования, должно быть подписано
руководителем или лицом соответствующей Стороны, уполномоченным на
подписание таких писем, и должно направляться с нарочным или заказной почтой.
17.7
Все изменения и дополнения к Договору действительны при условии оформления
их в письменной форме за подписями уполномоченных представителей обеих
Сторон в виде дополнений к Договору.
17.8
Стороны не имеют права передавать свои права и обязанности по Договору
30
третьим лицам без письменного согласия другой Стороны, за исключением своих
законных правопреемников и случаев, предусмотренных Договором и
законодательством Российской Федерации.
17.9
Договор составлен и подписан в 2 (Двух) экземплярах на русском языке, для
каждой из Сторон, при этом все 2 (Два) экземпляра имеют одинаковую
юридическую силу.
17.10
Неотъемлемой частью Договора являются следующие Приложения:
Приложение № 1
Спецификация поставки Оборудования;
Приложение № 2
Технические требования к Оборудованию;
Приложение № 3
Менеджмент Качества;
Приложение № 4
Формы банковских гарантий;
Приложение № 5
Перечень, условия и сроки передачи документации;
Приложение № 6
Условия пребывания специалистов Покупателя, Заказчика
и Уполномоченной организации на предприятии
Поставщика/Субподрядчика;
Приложение № 7
Требования к
Оборудования;
Приложение № 8
Образец маркировки;
Приложение № 9
Отчёт о ходе изготовления Оборудования;
Приложение № 10
Информация
Поставщиком;
Приложение № 11
Условия конфиденциальности;
Приложение № 12
Требования к гарантам и поручителям, предоставляющим
финансовое обеспечение договорных обязательств;
Приложение № 13
Форма Акта о приеме-передаче товарно-материальных
ценностей на хранение;
Приложение № 14
Форма Акта об обнаружении недостачи, несоответствия
качества и комплектности Оборудования (Коммерческого
акта);
Приложение № 15
Форма Акта сдачи-приемки Оборудования;
Приложение № 16
Форма Акта о возврате товарно-материальных ценностей,
сданных на хранение;
Приложение № 17
График финансирования на 2015 год;
Приложение № 18*
Форма графика поставки оборудования и погашения
авансов;
Приложение № 19
Форма акта сдачи-приемки
хранению оборудования.
упаковке,
о
факте
маркировке
отправки
и
хранению
Оборудования
выполненных
услуг
по
*– предоставляется в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения
Договора.
31
Статья 18. Место нахождения и банковские реквизиты Сторон:
Поставщик
ФГУП СНПО «Элерон»
Покупатель
АО «Атомэнергопроект»
115563, Россия, г. Москва, ул. Генерала
Белова, д. 14
ИНН 7724076060, КПП 772401001
ОГРН 1027700326785
ОКПО 08633489
Банковские реквизиты:
р/с 40502810238060100003
В Московском банке Сбербанка России
Сбербанк России ОАО г. Москва
К/с №30101810400000000225
БИК 044525225
105005, Россия, г. Москва, ул. Бакунинская,
д.7, стр.1
ИНН 7701796320, КПП 774850001
ОГРН 1087746998646;
ОКПО 08634359
Банковские реквизиты:
р/с 40702810992000000193
в ГПБ (ОАО) г. Москва
к/с 30101810200000000823
БИК 044525823
Реквизиты Грузополучателя:
Нововоронежский филиал АО
«Атомэнергопроект» - Дирекция по сооружению
НВАЭС-2,
396070, Воронежская область, г. Нововоронеж,
ул. Курчатова, д.2б;
КПП 365143002
Подписи Сторон
Поставщик
Покупатель
Генеральный директор
ФГУП СНПО «Элерон»
Первый заместитель генерального директора
АО «Атомэнергопроект»
_______________ Н.Н. Шемигон
мп
_______________ Л.В. Егоров
мп
32
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа