close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
УТВЕРЖДАЮ
Заместитель директора по
Сочинскому региону - начальник
Сочинского отряда ВО филиала
ФГП ВО ЖДТ России на СКЖД
_______________А.Г. Оксузьян
«___»________________2015 года
ДОКУМЕНТАЦИЯ
О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК
На право заключения договора на приобретение автомобильных шин для Сочинского отряда
ВО филиала ФГП ВО ЖДТ России на Северо-Кавказской железной дороге.
г. Сочи
2015 г.
СОДЕРЖАНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ
О ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК
Раздел 1. Общее положение
Раздел 2. Техническое задание
Раздел 3. Обоснование начальной (максимальной) цены договора
Раздел 4. Форма котировочной заявки
Раздел 5. Проект договора
Извещение о проведении запроса котировок на приобретение автомобильных шин для
Сочинского отряда ВО филиала ФГП ВО ЖДТ России на Северо-Кавказской железной дороге
1. Основные сведения по размещаемому заказу:
Наименование Заказчика, почтовый адрес, адрес электронной почты
Наименование: Сочинский отряд ведомственной охраны филиала федерального государственного
предприятия «Ведомственная охрана железнодорожного транспорта Российской Федерации» на
Северо-Кавказской железной дороге.
Местонахождение: 354000, Краснодарский край, Хостинский район, г. Сочи, 1978 км.
ИНН 7701330105
КПП 231945001
Почтовый адрес: 384382 г. Сочи-А-382, ул. Голубые Дали, д. 9, а/я 500
Адрес электронной почты: [email protected]
Контактный телефон: 8964 647 41 88
Контактное лицо: Пчелина Анна Владимировна
2. Источник финансирования
Средства заказчика.
3. Форма котировочной заявки
Котировочная заявка подается участником размещения заказа в соответствии с Разделом 3 к
документации о проведении запроса котировок, в письменной форме по адресу: : 384382 г. Сочи-А382, ул. Голубые Дали, д. 9, а/я 500, или в отсканированном виде с подписью и печатью по электронной
почте по электронному адресу Заказчика [email protected], с указанием темы отправления
«Котировочная заявка на приобретение автомобильных шин для Сочинского отряда» (для
исключения преждевременного открытия доступа к поданным в форме электронных документов
котировочным заявкам), с обязательным предоставлением оригиналов по указанному почтовому
адресу до момента подведения итогов запроса котировок.
4. Требования, установленные Заказчиком
1. Участник не должен находиться в процессе ликвидации, в отношении участника не должно
быть принято арбитражным судом решения о признании участника размещения заказа банкротом и об
открытии конкурсного производства, деятельность участника не должна быть приостановлена в
порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях.
2. У участника не должно быть просроченной задолженности по налогам, сборам и иным
обязательным платежам в бюджеты любого уровня и государственные внебюджетные фонды.
3. Сведения об участнике закупки должны отсутствовать в реестре недобросовестных
поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18 июля 2011 года №223-ФЗ «О закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и (или) в реестре недобросовестных
поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд».
5. Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров, выполнения работ,
оказания услуг. Требования, установленные заказчиком
Предоставление услуг должно осуществляться согласно наименованию и объему,
определённому в Техническом задании (Раздел 2 к настоящей документации).
6. Сроки поставки товара, выполнения работ, оказания услуг
В соответствии с техническим заданием (Раздел 2), проектом договора (Раздел 5). Исполнитель
предоставляет заказчику счет, счет-фактуру, товарную накладную.
7. Основания для отказа в допуске участников к котировке
Неполное представление информации либо представление участником недостоверных
сведений о его соответствии установленным Заказчиком требованиям, данный участник отстраняется
от участия на любом этапе проведения запроса котировки. Закупочная комиссия не рассматривает и
отклоняет заявки, если они не соответствуют требованиям, установленным в настоящей документации
или предложенная в заявках цена товаров превышает максимальную цену, указанную в настоящей
документации.
В случае подачи участником нескольких заявок, все они будут отклонены без рассмотрения по
существу.
8. Сведения о включенных (не включенных) в цену поставляемых товаров, выполнения
работ, оказания услуг расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату
таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей
Цена услуг включает в себя обязательные платежи и расходы Исполнителя, связанные с
исполнением Договора, в том числе: расходы, связанные с качественным проведением обязательных
медицинских осмотров (обследований), включая страхование, сборы, налоги, в том числе НДС и
другие обязательные платежи предусмотренные законодательством РФ.
9. Начальная (максимальная) цена договора - 38 400 (тридцать восемь тысяч четыреста)
рублей, 00 копеек (в том числе НДС)
10. Перечень документов, необходимых к предоставлению в составе котировочной заявки
участниками закупки:
1) сведения и документы об участнике размещения заказа:
а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о
месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество,
регистрационные данные, сведения о месте жительства, номер контактного телефона,
идентификационный номер налогоплательщика, банковские реквизиты (для индивидуального
предпринимателя), адрес электронной почты;
б) копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц);
в) полученную не ранее, чем за 1 (один) месяц до дня размещения на сайте Заказчика извещения
о проведении запроса котировок выписку из единого государственного реестра юридических лиц или
нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), выписку из единого
государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию
такой выписки (для индивидуальных предпринимателей);
г) бухгалтерский баланс за предыдущий отчетный год;
д) документ, подтверждающий полномочия руководителя участника закупки;
е) документ, подтверждающий полномочия лица на подписание котировочной заявки, если заявка
подписывается не руководителем (оригинал, либо надлежащим образом заверенная копия доверенности
от руководителя с указанием полномочий на подписание заявки);
ж) копии документов, удостоверяющих качество Товара;
и) справку об отсутствии задолженности по налогам по установленной форме.
2) Предложение о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных
характеристиках товара и иные предложения об условиях исполнения договора, в том числе предложения
о цене договора, а также копии документов, подтверждающих соответствие товара требованиям,
установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3) Копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованиям,
установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим
поставку товаров, являющихся предметом настоящей закупки, а также указанным в настоящей
документации.
4) Описание товара, который является предметом настоящей закупки.
5) Копия уведомления налогового органа по установленной законодательством Российской
Федерации форме о возможности применения упрощенной системы налогообложения (при упрощенном
налогообложении участника размещения заказа).
11. Место и порядок подачи котировочных заявок
Котировочная заявка подается по адресу Заказчика:
по рабочим дням с 9:00 до 17:00 (время местное),
в пятницу с 9:00 до 15:45 (время местное).
Обеденные перерывы с 12:00 до 12:45(время местное).
Котировочные заявки, поданные позднее установленного срока, не рассматриваются и в день
их поступления возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.
Любой участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение
изменений в которую не допускается.
12. Дата и время начала и окончания приема котировочных заявок
Начало: «17» января 2015 г. в 9 часов 00 минут.
Окончание: «29» января 2015 г. в 10.00 часов 00 минут.
Место и дата подведения итогов запроса котировок: «29» января 2015 г. в 10.00 по адресу г. Сочи,
Адлерский район, 5 км железнодорожного участка «Адлер—Альпика-Сервис».
13. Срок и условия оплаты поставляемого товара
Оплата производится заказчиком в безналичной форме путем перечисления денежных средств
на расчетный счет «Исполнителя» после представления Заказчику счета, счет – фактуру.
Заказчик производит оплату в течение 5-банковских дней после получения счета.
Платежи осуществляются в валюте Российской Федерации.
Обоснование начальной (максимальной) цены договора указано в разделе III настоящей
документации Информация о ценах товаров, работ, услуг, расчет (начальной (максимальной) цены
(цены лотов) изложен.
14. Выбор победителя
Победителем в проведении запроса котировок признается участник размещения заказа,
подавший котировочную заявку, отвечающую всем требованиям, установленным в документации о
проведении запроса котировок, и в которой указана наиболее низкая цена.
15. Срок подписания победителем в проведении запроса котировок договора со дня
подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок:
Договор (Раздел 5 к настоящей документации) должен быть заключен не позднее 15
(пятнадцати) дней со дня размещения на сайте Заказчика протокола рассмотрения и оценки
котировочных заявок.
Договор заключается на условиях, предусмотренных настоящей документацией о проведении
запроса котировок, по цене, предложенной в котировочной заявке победителя в проведении запроса
котировок или котировочной заявке участника размещения заказа, с которым заключается договор, в
случае уклонения победителя в проведении запроса котировок от заключения договора.
Договор должен быть подписан победителем запроса котировок не позднее 5 (пяти) рабочих
дней со дня размещения на сайте Заказчика протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.
Раздел 2. Техническое задание
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
№
пп
1
Наименование товара
2
Ед.
изм.
3
Объём
Характеристика товара
/ Кол.
4
5
Автомобильные шины
1
Light Trucks –
для малых
коммерческих
автомобилей
шт.
6
1. Размер шины -195 / 75 – 16
2. Грузоподъемность и скоростной индексНЕ МЕНЕЕ 170 «C»
3. Индекс износостойкости – НЕ МЕНЕЕ
500
4. Индекс температуры – ЗИМНЯЯ НЕ
ШИПОВАННАЯ
5. наименование производителей NOKIAN,
PIRELLI, MAXISS, Kumho
6. (или эквивалент по классу)
7. дата выпуска – НЕ ПОЗДНЕЕ 2014 года
8. по маркировке «DOT» НЕОБЯЗАТЕЛЕН
9. индекс давления – не менее 0,7 т/ус.ед;
10.место поставки – Краснодарский край,
г.Сочи, п. Адлер.
шт.
2
Раздел 3. Обоснование начальной (максимальной) цены договора
№
п/п
1
Наименование товара
Light Trucks –
для малых коммерческих
автомобилей
Размер шины -195 / 75 – 16
Итого с учетом НДС
Объём/
Кол.
6 шт.
Цена за ед.
руб.
6 400
38 400
Сумма
38 400
КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА
«
» _____________ 2015 г.
Кому: Сочинскому отряду ведомственной охраны структурному подразделению филиала федерального
государственного предприятия «Ведомственная охрана железнодорожного транспорта Российской
Федерации» на Северо-Кавказской железной дороге.
Изучив документацию о проведении запроса котировок на право заключения договоров на
поставку автошин для автомобилей Сочинского отряда ведомственной охраны структурного
подразделения филиала федерального государственного предприятия «Ведомственная охрана
железнодорожного транспорта Российской Федерации» на Северо-Кавказской железной дороге, а также
применимые к данному документу: законодательство Российской Федерации, Положение о порядке
проведения закупок товаров, работ, услуг для нужд федерального государственного предприятия
«Ведомственная охрана железнодорожного транспорта Российской Федерации»
Полное наименование
(для юридических лиц)
Сокращенное наименование
(для юридических лиц)
Юридический адрес (включая индекс)
Почтовый адрес (включая индекс)
Фамилия, имя, отчество (для физических лиц
и индивидуальных предпринимателей)
Место жительства для физических лиц
ИНН
КПП
Банковские реквизиты
Телефон
Факс
E-mail
http:
Ф.И.О. руководителя
Ф.И.О. главного бухгалтера
Ф.И.О., телефон контактного лица
Ставка НДС
_________________________________________________________________________________,
действующего на основании Устава сообщаю о своём согласии участвовать в размещении заказа
путем запроса котировок на условиях, установленных в указанном запросе котировок и направляю
настоящую котировочную заявку.
Выражаю
свое
согласие
исполнить
условия
договора
по
_____________________________________________________________________________________,
указанные в документации о проведении запроса котировок в полном соответствии с требованиями
Заказчика и техническими характеристиками товара (техническое задание).
Согласен, в случае признания победителем в запросе котировок на право заключения договора на
поставку автошин для Сочинского отряда ведомственной охраны структурного подразделения филиала
федерального государственного предприятия «Ведомственная охрана железнодорожного транспорта
Российской Федерации» на Северо-Кавказской железной дороге исполнить условия договора (Раздел 5
документации), и условия, указанные в документации о проведении запроса котировок.
Предлагаю к поставке следующие товары:
Наименование, характеристики и количество оказываемых услуг:
№
Наименование товара (услуги)
п/п Характеристики поставляемого товара,
Ед.
изм.
1
шт
По
цене
договора
без
учета
____________________________) рублей __ копеек;
НДС
Колво
–
Цена
с
НДС
(руб.)
Сумма с
НДС
(руб.)
_____________
(
Согласен подписать договор в срок, указанный в извещении о проведении запроса котировок.
До подготовки и оформления договора настоящая котировочная заявка вместе с Вашим
уведомлением о признании нас победителем в проведении запроса котировок будет выполнять роль
обязательного договора между нами.
Признаю, что направление заказчиком запроса котировок и представление исполнителем
котировочной заявки не накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств.
Настоящей котировочной заявкой декларирую следующее:
1) ликвидация
не проводится и решение арбитражного суда о признании
банкротом и об открытии конкурсного производства отсутствует;
2) деятельность
в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации
об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в конкурентных
переговорах не приостановлена;
3) задолженность
по начисленным налогам, сборам и иным обязательным
платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший
календарный год отсутствует.
Сообщаю, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и
взаимодействия с Заказчиком нами уполномочен: ________________________
(должность, Ф.И.О.,
_____________________________________________________________________________
телефон контактного лица Участника размещения заказа)
__________________________________ ____________ _____________________________
(должность подписавшего)
(подпись)
фамилия, имя, отчество)
М.П.
5. Проект договора
ДОГОВОР №
г. Сочи
«
» января 2015 г
Федеральное государственное предприятие «Ведомственная охрана железнодорожного
транспорта Российской Федерации» (сокращенное наименование ФГП ВО ЖДТ России), именуемый
в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя директора по Сочинскому региону начальника
Сочинского отряда филиала Федерального государственного предприятия «Ведомственная охрана
железнодорожного транспорта Российской Федерации» на Северо-Кавказской железной дороге,
Оксузьяна Арсена Грантовича, действующего на основании доверенности № 1Д-9 от 27.01.2014 года,
с одной стороны, и __________________________________________________, именуемое в
дальнейшем «Поставщик», в лице ________________________________________, действующего на
основании ____________________, с другой стороны, каждый в отдельности или вместе могут
именоваться в дальнейшем, соответственно, «Сторона» или «Стороны», в соответствии с
Федеральным законом РФ от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц» решением Закупочной комиссии филиала федерального
государственного предприятия «Ведомственная охрана железнодорожного транспорта Российской
Федерации» на Северо-Кавказской железной дороге и его структурных подразделений по размещению
заказов на поставку товаров, выполнения работ, оказания услуг и на основании Протокола подведения
итогов от _____ заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. В соответствии с условиями настоящего Договора Поставщик принимает на себя
обязательство передать в собственность Заказчика, а Заказчик обязуется принять и оплатить Цену
товара (услуги), установленную настоящим договором за автошины автомобильные в количестве
согласно перечня.
Характеристики и спецификация Товара (Услуги) устанавливаются в Приложении № 1 к
настоящему Договору.
Товары (Услуги) должны соответствовать требованиям стандартов, действующих на
территории Российской Федерации.
1.2. Настоящим Стороны подтверждают, что в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации и учредительными документами Сторон данный Договор заключается в
процессе их обычной хозяйственной деятельности, не является крупной сделкой, на заключение
которой необходимо соответствующее одобрение участников (учредителей/акционеров) общества.
2. ЦЕНА УСЛУГИ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Максимальная цена настоящего Договора составляет
(
тысяч) рублей 00 копеек.
В цену настоящего Договора включена стоимость Товаров (Услуги) в соответствии с п.3.2. настоящего
договора, все налоги, а также все остальные расходы Поставщика, необходимые для исполнения
настоящего Договора.
2.2. Цена Услуги указана в Приложении № 1 «Стоимость Товара (Услуги)» к настоящему
Договору.
2.3. Цена каждой партии Товара (Услуги) определяется на основании заявок Заказчика.
2.4. Оплата по настоящему Договору производится Заказчиком путем безналичного
перечисления на расчетный счет Поставщика, указанный в разделе 11 настоящего Договора на
следующих условиях в течение 5 (пяти) банковских дней после получения Заказчиком счета на
Товары (Услуги).
2.5. Оплата производиться в российских рублях. Обязанность по оплате услуг по настоящему
Договору считается исполненной в момент перечисления денежных средств с расчетного счета
Заказчика на расчетный счет Поставщика.
2.6. Финансирование по настоящему Договору осуществляется из собственных средств
Заказчика.
2.7. Стороны признают условия и сроки оплаты по настоящему Договору существенным
условием Договора.
3. СРОКИ И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ И ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА
3.1. Поставщик обязуется предоставить Товар (Услугу) в полном объёме для Сочинского отряда
ВО, дислоцируемого в г. Сочи в срок до ______ на условиях (по договоренности).
3.2. Поставщик по средствам факсимильной, телефонной или электронной связи извещает
Заказчика о предоставлении Товара (Услуги).
3.3. Прием Товара (Услуги) по количеству и качеству осуществляется Заказчиком до
подписания товарной накладной и включает в себя следующие этапы:
проверка поставленного Товара;
проверка наличия документов, подлежащих Товаром.
Приемка Товара осуществляется Заказчиком.
3.4. Поставленные Поставщиком Товары должны быть приняты (осмотрены) Заказчиком в момент
приема-передачи.
3.5. При обнаружении Заказчиком в момент осмотра несоответствий условиям настоящего
Договора составляется акт о выявленных несоответствиях, который направляется Поставщику вместе
с требованием об устранении указанных в акте несоответствий. Поставщик обязан за свой счет
устранить выявленные несоответствия. Срок устранения недостатков устанавливается в пределах от 1
(одного) до 3 (трех) рабочих дней в зависимости от характера выявленных недостатков.
3.6. После устранения Поставщиком указанных несоответствий Товара, Поставщик направляет
Заказчику письменное требование об осуществлении повторной приёмки. Заказчик обязан в течение
2 (двух) рабочих дней со дня получения такого требования, либо принять Товар, либо, при
обнаружении несоответствий Товара условиям Договора, письменно потребовать от Поставщика
заменить Товар.
3.7. Требование Заказчика о замене Товара, предусмотренное пунктом 3.8. настоящего
Договора, должно быть выполнено в течение 3 (трех) дней со дня его получения. Заменённый
Поставщиком Товар принимается Заказчиком в порядке, установленном настоящим разделом
Договора.
3.8. Прием Товара Заказчиком осуществляется путем подписания накладной.
3.9. При передаче Товара Поставщик обязан передать Заказчику следующие документы,
составленные на русском языке:
два экземпляра товарно-транспортной накладной на Товар по установленной
законодательством Российской Федерации форме;
сертификаты соответствия Товара нормативным актам Российской Федерации.
3.10. Датой поставки Товара является дата подписания товарной накладной.
3.11. Оплате подлежит Товар, принятый Заказчиком по количеству.
3.12. Обязательства Поставщика по поставке Товара (Услуги) считаются выполненными после
поставки Покупателю.
3.13. Моментом перехода права собственности на Товар от Поставщика к Заказчику, а также
рисков, связанных с утратой и порчей Товара, является момент передачи Товара.
3.14. При возникновении разногласий по вопросам качества Товара, соответствия его условиям
Договора и требованиям Приложения № 1 к настоящему Договору, Стороны должны договориться о
проведении экспертизы. При этом Поставщик несет все связанные с экспертизой расходы, за
исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Поставщиком
настоящего Договора. В указанном случае расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая
назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между Сторонами, обе Стороны поровну.
4. КАЧЕСТВО ТОВАРА И УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ
4.1. Качество Товара должно соответствовать установленным российским стандартам, ГОСТам
и подтверждаться сертификатом качества.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
5.1. За нарушение условий настоящего Договора стороны несут ответственность в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
5.2. В случае нарушения сроков поставки по вине Поставщика, Заказчик имеет право
потребовать уплату неустойки Поставщиком. Неустойка начисляется за каждый день просрочки
исполнения обязательства, предусмотренного п. 3.1. настоящего Договора, начиная со дня,
следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Размер
такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки
ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Поставщик освобождается от
уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла
вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.
5.3. В случае нарушения Заказчиком п. 2.4. Договора, Поставщик имеет право потребовать
уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства,
предусмотренного п. 2.4. Договора, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного
Договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной
трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка
Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если просрочка исполнения
указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы.
5.4. При отказе Заказчиком от выполнения обязательств, предусмотренных п. 1.1. настоящего
Договора, Заказчик оплачивает фактически понесенные Поставщиком расходы, связанные с
исполнением обязательств по настоящему Договору, с обоснованием суммы таких расходов.
5.5. Уплата неустойки не освобождает Стороны от выполнения своих обязательств.
5.6. Настоящий Договор может быть расторгнут по взаимному согласию Сторон,
совершенному в письменной форме.
5.7. Заказчик имеет право в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор в случае
несоответствия предоставляемых Поставщиком товаров характеристикам, указанным в Приложение
№ 1 к настоящему Договору.
5.8. При расторжении настоящего Договора по любым основаниям при взаиморасчетах Сторон
используется сумма рублевого эквивалента стоимости Товара, внесенная ранее Заказчиком.
5.9. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, ответственность Сторон определяется
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих
обязательств по настоящему Договору, если их исполнению препятствуют чрезвычайные и
непредотвратимые при данных условиях обстоятельства, которые Стороны не могли предвидеть при
заключении настоящего Договора (непреодолимая сила), а именно: стихийное бедствие, война,
военные операции любого характера, народные восстания, забастовки, нормативные акты
государственных органов. Обстоятельства непреодолимой силы определяются в соответствии с
гражданским законодательством Российской Федерации.
6.2. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства, предусмотренные в пункте 6.1. настоящего
Договора, обязана в пятидневный срок известить другую Сторону в письменном виде о наступлении
таких обстоятельств и дополнительно по требованию другой Стороны предоставить документ,
выданный соответствующим уполномоченным государственным органом.
6.3. В случаях, предусмотренных в пункте 6.1. настоящего Договора, срок выполнения
Сторонами обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение
которого действуют такие обстоятельства и их последствия.
6.4. Если обстоятельство непреодолимой силы действует на протяжении 3 (трех) месяцев,
настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
7. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ
7.1. Стороны примут все необходимые меры к тому, чтобы любые спорные вопросы,
разногласия либо претензии, которые могут возникнуть или касаются настоящего Договора, были
урегулированы путем переговоров. В случае, если Стороны не достигнут согласия по
вышеизложенным вопросам, спор между Сторонами передается на рассмотрение в Арбитражный суд
Краснодарского края.
7.2. До обращения в арбитражный суд обязательно соблюдение претензионного порядка. Срок
ответа на претензию - 30 (тридцать) дней с момента ее получения адресатом.
8. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ПЕРЕДАЧА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
8.1. Поставщик обязуется использовать персональные данные, полученные от Заказчика,
исключительно для целей, связанных с исполнением настоящего Договора, для предоставления Заказчику
информации о предлагаемых Поставщиком услугах, а также для проведения исследований рынка и
опросов потребителей, направленных на дальнейшее улучшение качества предлагаемых Поставщиком
услуг. Персональные данные, полученные Поставщиком, хранятся в соответствии с требованиями
законодательства на условиях конфиденциальности. Покупатель соглашается с тем, что его персональные
данные, полученные Поставщиком, могут быть переданы третьим лицам с соблюдением требований
законодательства и на условиях конфиденциальности, в случае, если это необходимо для реализации
вышеуказанных целей. При передаче Поставщик предупреждает лиц, получающих персональные данные
Заказчика, о том, что эти данные могут быть использованы лишь в целях, для которых они сообщены, и
требует от этих лиц подтверждения того, что это правило соблюдено. Заказчик вправе запросить у
Поставщика полную информацию о своих персональных данных, их обработке и использовании, а также
потребовать исключения или исправления неверных или неполных персональных данных. Согласие на
обработку персональных данных в соответствии с указанными выше условиями предоставляется
Заказчиком на десять лет. Поставщик уведомлен и согласен с тем, что указанное согласие может быть
отозвано путем направления в письменной форме уведомления Поставщику заказным почтовым
отправлением с описью вложения, либо вручено лично под роспись уполномоченному представителю
Поставщика.
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Все изменения и дополнения в настоящий Договор вносятся в письменном виде при
условии их подписания уполномоченными представителями Сторон и являются его неотъемлемой
частью.
9.2. Вся переписка, переговоры, имевшие место между Сторонами до заключения настоящего
Договора, после его заключения теряют силу.
9.3. Во всем ином, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются
законодательством Российской Федерации.
9.4. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по Договору третьим
лицам.
9.5. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон или по решению суда.
9.6. Сторона, у которой произошло изменение наименования, не связанное с реорганизацией,
юридического адреса, адреса местонахождения (у Поставщика дополнительно – изменение сведений
о банковских реквизитах для перечисления денежных средств), уведомляет об этом другую Сторону в
срок до 5 (пяти) рабочих дней с момента указанных фактов посредством направления ей
соответствующего письма, заверенного печатью и подписью уполномоченного лица. С момента
получения Заказчиком вышеуказанного уведомления от Поставщика соответствующие условия
настоящего Договора считаются измененными. Заключения какого-либо дополнительного
соглашения по данному поводу не требуется.
9.7. При исполнении настоящего Договора не допускается перемена Поставщика, за
исключением случаев, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по настоящему
Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или
присоединения. Во всех остальных случаях настоящий Договор подлежит досрочному расторжению.
9.8. К настоящему Договору прилагается и является его неотъемлемой частью:
Приложение № 1 – Наименование и стоимость товара
9.9. Настоящий Договор подписан в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу,
один экземпляр для Поставщика и один экземпляр для Заказчика.
10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
10.1. Настоящий Договор действует со дня его подписания до полного выполнения Сторонами
своих обязательств.
1. МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Поставщик
Директор
_______________
(подпись)
М.П.
Заказчик
ФГП ВО ЖДТ России
105120,г.Москва, Костомаровский пер.,д.2
Сочинский отряд ВО филиала ФГП
ВО ЖДТ РФ на СКЖД: 354000,г.Сочи,
Хостинский район, ст.Хоста1978 км
ИНН 7701330105; КПП 231945001
р/с 40502810106300000065
в филиале ОАО банка «ВТБ»
г. Ростов-на –Дону
к/с 30101810300000000999 в ГРКЦГУ Банка
России по Ростовской области
БИК 046015999
ИНН 7702070139/КПП 616502001
ОГРН 1027739609391
Заместитель директора по Сочинскому
региону начальник Сочинского отряда
ВО филиала ФГП ВО ЖДТ России на
СКЖД
________________ А.Г. Оксузьян
М.П.
Приложение № 1
к Договору от « » января 2015 г. № ______
Наименование и стоимость товара
№
п/п
Наименование товара
Кол во
Цена за
ед.
Итого
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ЗАКАЗЧИК:
__________________
м.п.
___________________
м.п.
Сумма
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа