close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
Договор поставки №
г. Сыктывкар
"____" _____________ 2015
Открытое акционерное общество «Сыктывкарский Водоканал» (ОАО Сыктывкарский
Водоканал»), в лице генерального директора Бойчук Сергея Николаевича, действующего на основании
Устава, именуемое в дальнейшем «Покупатель», и
_________________ (___________), в лице _________, действующего на основании _________ ,
именуемое в дальнейшем «Поставщик», а при совместном упоминании «Стороны», на основании протокола
о результатах_______ №_______заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.
Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя сода кальцинированная,
именуемый в дальнейшем «Товар».
Наименование
Кол-во
(нетто), тн.
Цена за 1
тн., с НДС
Общая сумма с
учетом НДС,
руб.
Упаковка
Отгрузочные реквизиты
Грузополучатель:
ОАО
«Сыктывкарский Водоканал»
Сода
кальцинированная
, (марки Б, сорт
высший)
55
Мягкие
полипропилен
овые
контейнера с
полиэтиленов
ыми
вкладышами
МКР «биг-бэг»
по 1000 кг.
167001, Республика Коми, г.
Сыктывкар,
ул.
Коммунистическая, 51
Станция
Северной ж/д
«Сыктывкар»
Код станции 283908
ТГНЛ 2080, ОКПО 16929413
- Склад грузополучателя:
Республика
Коми,
г.
Сыктывкар, м. Красная Гора
24/1.
1.2.
Покупатель обязуется принять и оплатит поставленный Товар в установленном настоящим
Договором порядке.
2. КАЧЕСТВО ТОВАРА
2.1. Качество Товара должно соответствовать ГОСТ Р 5100-85
и подтверждаться аналитическим
паспортом Поставщика, выданным аккредитованной испытательной лабораторией.
2.2. Товар должен поставляться в таре и упаковке, соответствующий ГОСТ 30090-93.
2.3. С передачей Товара Поставщик передает оригиналы или заверенные надлежащим образом копии
документов: паспорт на продукцию, экспертное заключение по результатам санитарноэпидемиологической экспертизы продукции, сертификат соответствия, паспорт безопасности
вещества.
3. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1.
Сумма Договора составляет ____________ (__________) рублей, в том числе НДС _____%.
3.2.
В сумму договора включены все налоги и обязательные платежи, все скидки, транспортные
услуги, страхование, а также сопутствующие работы (услуги). Цена за единицу поставляемого Товар
остаётся неизменной до исполнения обязательства по Договору.
3.3.
Указанная в пункте 3.1 сумма договора увеличению не подлежит. Риски удорожания
материалов, ресурсов несет Подрядчик
3.4.
Поставка товара осуществляется на условиях 30 % предоплаты каждой партии товара,
согласно выставленному счету на предоплату, путем перечисления денежных средств на расчетный счет
поставщика. Остальные 70 % оплачиваются Покупателем в течение 30 банковских дней с даты поставки
каждой отдельной партии товара по предоставлению счета-фактуры на каждую партию товара, товарной
накладной по форме ТОРГ-12 и документов, подтверждающих качество товара.
По факту отгрузки каждой партии Товара Поставщик направляет Покупателю:
- счет-фактуру на оплату каждой партии Товара;
- два экземпляра товарных накладных (ТОРГ-12) и товарно-транспортных накладных.
3.5.
Счета, счета-фактуры, накладные и другие документы должны оформляться в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации и подписываться руководителем организации либо
иными должностными лицами, уполномоченными на то в соответствии с доверенностью или иными
документами.
4. СРОКИ И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ
4.1.
Срок Поставки и количество каждой отдельной партии Товара указывается Покупателем в
отгрузочной заявке. Покупатель обязан направить отгрузочную заявку на отгрузку в адрес Поставщика не
позднее 20 рабочих дней, до предполагаемой даты отгрузки.
4.2.
Для поставки Товара Покупатель предоставляет Поставщику отгрузочную заявку.
Отгрузочная заявка должна быть оформлена на бланке Покупателя и при доставках ж/д транспортом
содержать: ссылку на номер и дату настоящего договора, количество и ассортимент Товара, полное
наименование и адрес грузополучателя (получателя), ж/д код грузополучателя, код ОКПО грузополучателя,
наименование ж/д станции назначения, код ж/д станции назначения, наименование железной дороги, в
зоне действия которой находится ж/д станция назначения, а также указание Покупателя об отгрузке и
необходимом количестве Товара. Содержание отгрузочной заявки при поставках другим видом транспорта
согласовывается Сторонами дополнительно.
4.3.
Датой поставки, а также исполнения обязательства Поставщика по поставке Товара
Покупателю считается момент получения Товара представителем Покупателя на ж/д станции назначения,
либо получения Товара на складе Покупателя.
4.4.
Право собственности на Товар, а также риск ее случайно гибели и повреждения переходит
на Покупателя с момента поставки Товара на станцию Сыктывкар.
4.5.
Неправильное либо неполное выполнение Покупателем какого-либо из указанных
требований к отгрузочной заявки дает Поставщику право не производить отгрузку продукции до внесения
Покупателем необходимых уточнений в отгрузочную заявку, о чем Поставщик обязан уведомить Покупателя
в течение 3-х (трех) рабочих дней со дня получения отгрузочной разнарядки. До внесения необходимых
уточнений отгрузочная заявка считается не предоставленной Поставщику.
4.6.
Поставщик обязан в течение 3 (трех) календарных дней с момента отгрузки Товара ж/д
транспортом письменно уведомить Покупателя о дате произведенной отгрузки, количестве и наименовании
отгруженной Товара, номерах транспортных средств (вагонов, контейнеров и т.п.), а также письменно
сообщить номера накладных, вес нетто/брутто груза или количество мест по каждому транспортному
средству (вагону, контейнеру и т.п.).
5. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРА
5.1.
Качество продукции должно соответствовать ГОСТу.
5.2.
Поставщик гарантирует качество поставляемой продукции с обязательным предоставлением
Покупателю сертификата качества. На поставляемую по настоящему договору продукцию
5.3.
Продукция должна быть упакована в тару (упаковку), обеспечивающую сохранность
продукции при перевозке и хранении и соответствующую ГОСТ.
5.4.
После получения каждой партии товара Покупатель вправе провести выборочную
(частичную) проверку качества Товара с распространением результатов проверки качества какой-либо
части Товара на всю партию. Выборочная проверка партии Товара проводится Покупателем в течение 20
(двадцати) рабочих дней с даты поставки каждой партии товара. Поставщик вправе направить своего
представителя для участия в частичной проверке партии Товара.
5.5.
В случае отсутствия представителя Поставщика на момент частичной проверки партии
Товара, Покупатель информирует Поставщика в трехдневный срок о результатах такой проверки, путем
направления ему соответствующих документов.
5.6.
При обнаружении существенных нарушений требований к качеству Товара, комплектности,
маркировки поступившего Товара, тары или упаковки требованиям стандартов, технических условий,
чертежам, образцам (эталонам), договору либо данным, указанным в маркировке и сопроводительных
документах, удостоверяющих качество Товара, Покупатель приостанавливает дальнейшую приемку Товара
и составляет акт, в котором указывает количество осмотренного Товара и характер выявленных при
приемке дефектов. Получатель обязан обеспечить хранение Товара ненадлежащего качества или
некомплектного Товара в условиях, предотвращающих ухудшение его качества и смешение с другим
однородным Товаром.
5.7.
Претензии об устранении недостатков предъявляются Покупателем в течение 5 дней после
подписания акта выборочной (частичной) проверки качества поставленной партии Товара. Поставщик
обязан произвести необходимые действия без дополнительной оплаты со стороны Покупателя. В случае
неисполнения или ненадлежащего исполнения тех или иных обязательств по Договору, Поставщик после
предъявленной Покупателем претензии обязан в 5 (пятидневный) срок с момента получения требования от
Покупателя произвести необходимые исправления, устранения, докомплектацию, поставить Товар
надлежащего качества и т.д. без дополнительной оплаты в пределах цены Договора. В тот же срок
Поставщик обязуется организовать вывоз партии Товара ненадлежащего качества со склада Покупателя за
свой счет.
5.8.
Партия Товара ненадлежащего качества, возвращается Поставщику. Такой товар не
засчитывается в счет исполнения обязательств по Договору.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1.
За неисполнение
или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему
Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
6.2.
В случае просрочки поставки (недопоставки, не поставки) Товара Покупатель вправе
потребовать от Поставщика уплаты неустойку в размере одной трехсотой действующей на день платы
неустойки ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки исполнения обязательств начиная со
дня, следующего после дня установленного настоящим Договором срока исполнения обязательств, по
письменной претензии Покупателя.
6.3.
В случае просрочки оплаты Товара Поставщик вправе требовать от Покупателя уплаты
неустойку в размере одной трехсотой действующей на день платы неустойки ставки рефинансирования ЦБ
РФ от стоимости, поставленного и неоплаченного Товара за каждый день просрочки, по письменной
претензии Поставщика.
6.4.
Возмещать по письменной претензии Покупателя затраты последнего на ответственное
хранение партии Товара ненадлежащего качества, в случае нарушения Поставщиком срока вывоза Партии
Товара ненадлежащего качества в срок установленный пунктом 5.4 настоящего Договора.
6.5.
Споры, возникающие по настоящему Договору, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде
Республики Коми.
7. ФОРС-МАЖОР
7.1.
Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по настоящему Договору в случае, если такое неисполнение произошло вследствие
обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), к которым относятся стихийные бедствия, техногенные
катастрофы, массовые беспорядки, забастовки, военные действия, возникшие после заключения Договора,
которые участник не мог не предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. В этом случае
установленные сроки выполнения обязательств, указанных в настоящем Договоре, переносятся на срок, в
течение которого действуют форс-мажорные обстоятельства.
7.2.
Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору,
обязана известить в письменной форме другую сторону в течение 10 (десяти) календарных дней о
наступлении или прекращении вышеуказанных обстоятельств.
7.3.
Факт возникновения обстоятельств, указанных в пункте 6.1 настоящего Договора, и срок их
действия должен быть подтвержден актом Торгово-промышленной палаты РФ либо актом торговопромышленной палаты, расположенной по месту нахождения соответствующей Стороны настоящего
Договора либо компетентными государственными органами.
8. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
8.1.
Настоящий договор и все дополнения, приложенные к нему, цена Товара и объем поставки,
а также иная информация, полученная Сторонами при исполнении настоящего Договора, рассматриваются
как конфиденциальные документы (сведения) и не подлежат раскрытию третьими лицами.
8.2.
Ни одна из сторон не вправе передавать свои права и обязательства по настоящему
Договору третьей стороне без письменного на то согласия другой стороны.
9. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
9.1.
Расторжение Договора допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям,
предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации.
9.2.
Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь в том случае, если
они оформлены в письменной форме.
9.3.
Досрочное расторжение настоящего Договора возможно при наличии письменного
извещения Стороны о невозможности исполнения другой Стороной взятых на себя обязательств, а также в
случае неисполнения или ненадлежащим исполнения Поставщиком своих обязательств по настоящему
Договору, а именно:
- при недопоставке части или всего товара в сроки, предусмотренные Договором;
- при повышении цены на поставляемые товары или отказа поставлять товары по цене, заявленной в
документации;
- при поставке Товара существенно не соответствующего требованиям качества, либо номенклатуре и
по другим основаниям.
9.4.
В случае досрочного расторжения Договора Покупатель вправе заключить Договор с
участником запроса ценовых предложений, занявшим второе место по итогам проведения запроса ценовых
предложений, при уклонении победителя закупочной процедуры от заключения Договора, либо в случае
нарушения победителем условий настоящего Договора.
9.5.
Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, применяются нормы
законодательства РФ.
10. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
10.1.
Договор вступает в силу с момента подписания и действует до 30.06.2015 года, а в части
расчетов - до их полного завершения.
10.2.
Документы по настоящему Договору, полученные одной Стороной от другой посредством
факсимильной связи или по электронной почте, имеют полную юридическую силу, но не освобождает
Стороны от передачи в дальнейшем в кратчайшие сроки (до 15 календарных дней) оригиналов таких
документов. Риск искажения информации, при ее передаче посредством факсимильной связи, несет
Сторона, передающая такую информацию, либо не подтвердившая ее оригиналами.
10.3.
Стороны обязуются в письменной форме информировать друг друга об изменениях
почтового и юридического адресов, банковских, отгрузочных реквизитов и иных реквизитов, указанных в
настоящем Договоре, в 5-ти дневный срок со дня изменения. При не уведомлении сторон о таких
изменениях вся ответственность ложиться на сторону, не сообщившую о таких изменениях.
10.4.
Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, оба
экземпляра имеют равную юридическую силу.
11. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ПОСТАВЩИК
ПОКУПАТЕЛЬ
ОАО "Сыктывкарский Водоканал"
167001, г. Сыктывкар, ул. Коммунистическая, 51,
сайт: www.svodokanal.ru
e-mail: [email protected]
Сыктывкарский филиал «Банк СГБ»
г. Сыктывкар БИК 048702746
р/с 40702810309000002706,
к/с 30101810100000000746,
ИНН 1101205944 КПП 110101001
____________/С.Н. Бойчук/
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа