close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

...контракт

код для вставкиСкачать
Муниципальный контракт №_____
с. Хороль
«____» ___________ 2014 года
Администрация Хорольского сельского поселения Хорольского муниципального
района Приморского края, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Главы
Хорольского сельского поселения-глава администрации сельского поселения Жовтяк
Светлана Александровна, действующего на основании Устава, с одной стороны,
и
Общество с ограниченной ответственностью «ТЕХНОСТРОЙ» именуемый в дальнейшем
«Подрядчик», в лице директора Чухно Павла Геннадьевича действующего на основании
устава с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий
государственный контракт (контракт) о нижеследующем:
1.Общие положения
1.1. Настоящий контракт заключен в соответствии с законодательством Российской
Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее
законодательство о контрактной системе) по результатам проведения аукциона в электронной
форме. Протокол подведения итогов электронного аукциона № 0120300018414000009
размещенный на официальном сайте 29 октября 2014 года.
1.2. Предметом контракта является выполнение работ по ремонту крыши здания дома
культуры в селе Хороль Хорольского района Приморского края (далее работы) для
обеспечения нужд Хорольского сельского поселения в соответствии с ведомостью объёмов
работ (приложение №2), техническое задание (приложение №1), сметной документацией,
размещённой на официальном сайте РФ http://zakupki.gov.ru//.
1.3. На условиях и в сроки, установленные контрактом, Подрядчик обязуется выполнить
указанные в пункте 1.2 настоящего контракта работы и передать Заказчику результат
выполненных работ, а Заказчик обязуется принять его и оплатить.
1.4. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за
исключением их изменения по соглашению Сторон в следующих случаях:
1.4.1. При снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом объёма
работ, качества выполняемых работ и иных условий контракта;
1.4.2. Если по предложению Заказчика увеличивается предусмотренный контрактом
объём работ не более чем на десять процентов или уменьшается, предусмотренный
контрактом объём выполняемых работ не более чем на десять процентов.
При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учётом положений
бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально
дополнительному объёму работ исходя из установленной в контракте цены единицы работы,
но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных
контрактом объёма работ Стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из
цены единицы работы;
1.4.3. В случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных
средств лимитов бюджетных обязательств. При этом Заказчик в ходе исполнения контракта
обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков
исполнения контракта и (или) объема работ, предусмотренных контрактом.
1.5. При исполнении контракта по согласованию Сторон допускается выполнение работ,
качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства)
которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими
техническими и функциональными характеристиками, указанными в ведомости (приложение
№1 к контракту).
1.6. Подрядчиком в обеспечение надлежащего исполнения обязательств по контракту
предоставлено обеспечение в размере 253092,50 (двести пятьдесят три тысячи девяносто два)
рубля 50 копеек.
В случае если по каким-то причинам обеспечение исполнения контракта перестало быть
действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать
исполнение Подрядчиком его обязательств по контракту, Подрядчик обязуется в течение 10
(десяти) банковских дней с момента, когда соответствующее обеспечение исполнения
обязательств по контракту перестало действовать, предоставить Заказчику иное (новое)
надлежащее обеспечение контракта на тех же условиях и в том же размере.
Срок возврата Заказчиком Подрядчику денежных средств, внесенных в качестве
обеспечения исполнения контракта, составляет 5 (пять) рабочих дней со дня письменного
обращения Подрядчика.
2. Цена контракта. Порядок расчетов по контракту.
2.1. Цена контракта составляет 2399435,21 (два миллиона триста девяносто девять тысяч
четыреста тридцать пять) рублей 21 копейка, включая стоимость работ с учётом
производственных затрат Подрядчика, используемых материалов и оборудования,
транспортных расходов, уплаты сборов, налогов, и других обязательных платежей НДС не
облагается.
Стоимость работ утверждается в протоколе согласования цены контракта, который
является приложением № 3 к контракту.
2.2. Цена контракта является твёрдой и определяется на весь срок исполнения контракта.
2.3. Расчёты по контракту осуществляются путём безналичного перечисления денежных
средств на расчётный счёт Подрядчика на основании подписанных Сторонами актов о
приёмке выполненных работ формы КС-2, составленных в соответствие со сметной
документацией, размещённой на официальном сайте РФ http://zakupki.gov.ru// и справок о
стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 в течение 20 (двадцати) банковских дней
с момента сдачи Подрядчиком указанных форм в бухгалтерию Заказчика.
2.4. Датой оплаты выполненных работ считается дата поступления денежных средств на
расчётный счёт Подрядчика.
2.5. При начислении пени, штрафа по случаям, предусмотренным пунктами 5.2 и 5.4
контракта, Заказчик производит оплату по контракту за вычетом соответствующего размера
пени, штрафа. В этом случае в акте о приёмке выполненных работ указываются: сумма,
подлежащая оплате в соответствии с пунктом 2.1 контракта; размер пени, штрафа,
подлежащий взысканию; основания применения и порядок расчёта пени, штрафа; итоговая
сумма, подлежащая оплате Подрядчику по контракту.
2.6. Платежи осуществляются Заказчиком в пределах лимитов бюджетных обязательств и
объёмов финансирования, выделенных в 2014 году.
2.7. При формировании цены контракта и расчётов с Подрядчиком используется
российский рубль.
3. Условия выполнения и приемки работ, требования к гарантийному сроку и объёму
предоставления гарантий качества выполненных работ
3.1. Место выполнения работ: улица Ленинская 49 дом культуры села Хороль
Хорольского района Приморского края
3.2. Сроки выполнения работ:
- начало выполнения работ: с даты заключения контракта;
- срок завершения работ: не позднее 20 декабря 2014 года.
3.3. Условия выполнения работ.
3.3.1. Работы выполняются Подрядчиком в строгом соответствии с контрактом: объём,
качество, технические и иные характеристики выполняемых работ, их результат должны
соответствовать требованиям контракта.
3.3.2. Подрядчик не имеет права самостоятельно изменять виды и объёмы работ. Любое
такое изменение будет расцениваться как невыполнение условий контракта.
3.3.3. Качество выполняемых работ должно соответствовать требованиям, установленным
нормативными правовыми актами, указанными в техническом задании (приложение № 2 к
контракту);
3.3.4. При выполнении работ Подрядчик должен обеспечить выполнение мероприятий по
технике безопасности и соблюдению норм охраны труда, пожарной безопасности, охране
окружающей среды. На все виды работ должны быть разработаны и утверждены инструкции,
назначены лица, ответственные за выполнение таких мероприятий;
3.3.5. Подрядчик гарантирует выполнение всех работ в полном объёме и в срок,
предусмотренный пунктом 3.2 контракта, обеспечивает устранение и исправление
недостатков.
3.4. Порядок и срок осуществления Заказчиком приёмки выполненных работ.
3.4.1. Подрядчик предоставляет Заказчику результаты выполненных работ в виде,
количестве и комплектности в соответствии с требованиями контракта для проверки
соответствия их условиям контракта вместе с подписанными актом о приёмке выполненных
работ формы КС-2, составленным в соответствии со сметной документацией, размещённой на
официальном сайте РФ http://zakupki.gov.ru// и справкой о стоимости выполненных работ
формы КС-3.
3.4.2. После этого Заказчик осуществляет приёмку выполненных работ в течение 30
рабочих дней. В этот период Заказчик проверяет результаты выполненных работ и проводит
их экспертизу на соответствие условиям контракта. По результатам проверки Заказчик
подписывает и передает Подрядчику представленные документы либо мотивированный отказ
от приёмки работ, с указанием причин.
Заказчик отказывается от приёмки выполненных работ, если будут выявлены отступления
от условий контракта, которые ухудшили результат работ, или иные недостатки и
устанавливает срок для их устранения. Работы, выполненные Подрядчиком с отклонением от
требований контракта, не подлежат оплате Заказчиком до устранения Подрядчиком
обнаруженных недостатков.
3.5. Порядок и срок оформления результатов приёмки выполненных работ.
3.5.1. Результаты работ считаются принятыми после устранения выявленных недостатков
и подписания Заказчиком акта о приёмке выполненных работ формы КС-2, составленного в
соответствии со сметной документацией, размещённой на официальном сайте РФ
http://zakupki.gov.ru//, справки о стоимости выполненных работ формы КС-3, составления
экспертного заключения и подлежат оплате в порядке, указанном в разделе 2.
3.6. Требования к гарантийному сроку и объёму предоставления гарантий качества
выполненных работ.
Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы,
выполняемые «Подрядчиком» по контракту, и должны соответствовать СНиП, иным
нормативным документам и законодательству РФ. Срок предоставления гарантий по сданным
работам подрядчиком – 36 месяцев от даты подписания Сторонами акта приемки «Объекта».
Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, препятствующие их
нормальной эксплуатации, то «Подрядчик» обязан их устранить за свой счет в согласованные
с «Заказчиком» сроки. Наличие дефектов и сроки их устранения фиксируется двухсторонним
актом «Подрядчика» и «Заказчика». Гарантийный срок продлевается соответственно на
период устранения дефектов. Если «Подрядчик» в течение срока, указанного в акте
обнаруженных дефектов, не устранит дефекты и недоделки в выполненных работах, то
«Заказчик» вправе, при сохранении своих прав по гарантии, устранить дефекты и недоделки
силами другого исполнителя за счет средств «Подрядчика». «Подрядчик» обязуется оплатить
работы, выполненные исполнителем.
«Подрядчик» обязан сдать «Объект» в эксплуатацию в состоянии, обеспечивающем
нормальную его эксплуатацию, качество выполняемых работ на котором соответствует
условиям контракта, требованиям технических регламентов, градостроительных регламентов,
законодательства РФ.
Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения
объекта со стороны третьих лиц.
4. Права и обязанности Сторон
4.1. Заказчик имеет право:
4.1.1. Заказчик имеет право во всякое время проверять ход и качество работы,
выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность, а также требовать от
Подрядчика исполнения его обязательств по контракту надлежащим образом и в соответствии с
условиями контракта.
В ходе выполнения работ давать Подрядчику указания, не противоречащие условиям
контракта и не представляющие собой вмешательство в его оперативно-хозяйственную
деятельность.
4.1.2. Потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в течение 5
(пяти) рабочих дней с момента его извещения об обнаружении недостатков в случаях, когда
работы выполнены Подрядчиком с отступлением от условий контракта, что ухудшило
результат работ, или с иными недостатками.
4.1.3. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям,
предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа
от исполнения отдельных видов обязательств.
4.1.4. При несвоевременном устранении недостатков Подрядчиком устранить их своими
силами или поручить их устранение третьим лицам с отнесением расходов на Подрядчика и
потребовать возмещения убытков.
4.2. Заказчик обязуется:
4.2.1. Передать Подрядчику по акту проектную документацию, утверждённую к
производству Работ;
4.2.2. Требовать от Подрядчика исполнения его обязательств по контракту.
4.2.3. Осуществить контроль за качеством и стоимостью выполняемых работ.
4.2.4. Осуществить приёмку результата выполненных работ по мере их выполнения в
порядке предусмотренном пунктом 3.4 контракта.
4.2.5. Провести экспертизу для проверки предоставленных Подрядчиком результатов,
предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта.
4.2.6. Оплатить выполненные и принятые работы в порядке и на условиях, установленных
контрактом.
4.2.7. Оказывать содействие Подрядчику в выполнении работ в объёме и на условиях,
предусмотренных контрактом.
4.3. Подрядчик имеет право:
4.3.1. На своевременную и в полном объёме оплату выполненных по контракту и
принятых Заказчиком работ;
4.3.2. Требовать от Заказчика исполнения обязательств по контракту;
4.3.3. Требовать указаний и разъяснений по любому вопросу, связанному с выполнением
работ.
4.4. Подрядчик обязуется:
4.4.1. Приступить к выполнению Работ только после заключения Контракта, выполнять
все Работы в соответствии с объёмами и в сроки, предусмотренные Контрактом;
4.4.2. Установить на период ремонта информационные щиты с указанием проводимых
Работ;
4.4.3. До начала производства Работ предъявить свидетельство об аттестации лаборатории
или договор на оказание услуг по проведению лабораторных испытаний материалов,
используемых при выполнении Работ;
4.4.4. Нести ответственность за обеспечение безопасности дорожного движения на
прилегающих участках к зданию, где будут производиться Работы, за соблюдение правил
техники безопасности и правил пожарной безопасности в соответствии с требованиями
нормативных документов.
Ущерб, причинённый Заказчику, а также любым третьим лицам в результате
несоблюдения правил безопасности Подрядчик возмещает в полном объёме;
4.4.5. Разработать и утвердить инструкции по охране труда и соблюдению правил техники
безопасности, мерах пожарной безопасности, охране окружающей среды. При обнаружении
случаев пожара (очагов возгорания) сообщать в единую дежурную диспетчерскую службу
МЧС России (телефон 01). Назначить лиц, ответственных за выполнение вышеперечисленных
мероприятий;
4.4.6. Своевременно и качественно выполнять Работы, соблюдать при их выполнении
требования, установленные нормативными правовыми актами, указанными в техническом
задании (Приложение № 2 к Контракту);
4.4.7. Исполнять полученные в ходе выполнения Работ указания Заказчика, если такие
указания не противоречат условиям Контракта и не представляют собой вмешательство в
оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика;
4.4.8. Осуществлять входной, операционный и приёмочный контроль материалов,
используемых при выполнении Работ;
4.4.9. Вести журнал производства работ на объекте по форме, утверждённой приказом
Ростехнадзора от 12.01.2007 № 7;
4.4.10. Представить документы, подтверждающие соответствие качества материалов,
используемых при выполнении Работ, требованиям действующего законодательства РФ;
4.4.11. Безвозмездно устранить недостатки, выявленные в ходе приемки выполненных
работ и в гарантийный срок, в соответствии с указаниями Заказчика либо возместить все
расходы, понесённые Заказчиком на исправления недостатков своими средствами или
третьими лицами;
4.4.12. К установленному контрактом сроку предоставить Заказчику результаты
выполнения работ, предусмотренные контрактом по акту о приёмке выполненных работ
формы КС-2, составленному в соответствии со сметной документацией, размещённой на
официальном сайте РФ http://zakupki.gov.ru// и справке о стоимости выполненных работ и
затрат формы КС-3 в порядке, установленном пунктом 3.4 контракта.
4.4.13. До подписания акта приёмки законченных работ по ремонту передать Заказчику
исполнительную документацию, включая журналы учёта, необходимые для выполнения Работ
при ремонте объекта:
1. Общий журнал работ.
2. Сертификаты (паспорта) на использованный материалы и оборудование.
3. Журнал производства работ.
4.4.14. Обеспечить разработку и представление предусмотренной действующим
законодательством документации на завершённый ремонтом объект.
4.4.15. По окончании выполненных Работ сдать результат выполненных Работ по акту
приёмки законченных работ по ремонту.
4.4.16. При возникновении обстоятельств, замедляющих ход Работ или делающих
дальнейшее продолжение Работ невозможным, немедленно поставить об этом в известность
Заказчика.
4.4.17. Своевременно предоставлять Заказчику достоверную информацию о ходе
исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении
контракта.
5. Ответственность Сторон
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств,
предусмотренных контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с условиями
настоящего контракта и законодательством Российской Федерации.
5.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств,
предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том
числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, Заказчик направляет
Подрядчику требование об уплате штрафа в размере 10 процентов цены контракта.
5.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств по
контракту, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных
контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты штрафа в размере 2,5 процента цены
контракта.
5.4. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного
обязательства), предусмотренных контрактом, Заказчик направляет ему требование об уплате
пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства,
предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения
установленного контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой
действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской
Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объёму
обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Подрядчиком.
5.5. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных
контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день
просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня,
следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства
в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования
Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
5.6. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом,
произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
5.7. Уплата неустойки, а так же возмещение убытков не освобождает Стороны от
исполнения обязательств по контракту.
6. Порядок рассмотрения споров
6.1. В случае возникновения между Сторонами споров и разногласий, вытекающих из
контракта или связанных с ним, Стороны принимают все меры к их разрешению путём
взаимных переговоров или в претензионном порядке.
6.2. Если Сторонам не удается разрешить возникшие споры или разногласия путём
взаимных переговоров или в претензионном порядке, то такие споры и разногласия будут
разрешаться в Арбитражном суде Приморского края в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
7. Срок действия
7.1. Контракт вступает в силу с даты его заключения и заканчивает действие 20 декабря
2014 года включительно по выполнению Сторонами взаимных обязательств.
7.2. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае
одностороннего отказа Стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с
гражданским законодательством и положениями частей 8-26 статьи 95 Федерального закона
44-ФЗ от 05.04.2013 года «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».
8. Форс-мажорные обстоятельства
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение
обязательств по Контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы,
а именно: землетрясения, наводнения, пожара, аварии на транспорте, мятежа, гражданских
беспорядков, войны и военных действий, публикации нормативных актов запрещающего
характера, изменения законодательных актов, регулирующих вопросы выполнения работ, и
если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Контракта. Обстоятельства
непреодолимой силы должны быть документально подтверждены официальными
источниками. При этом устанавливается новый срок выполнения обязательств по Контракту
соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства и их последствия.
8.2. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по
Контракту, обязана известить другую Сторону о наступлении и прекращении указанных
обстоятельств. Несвоевременное извещение об обстоятельствах непреодолимой силы лишает
соответствующую Сторону права ссылаться на них в будущем.
8.3. Решение о частичном или полном неисполнении обязательств в силу обстоятельств
непреодолимой силы оформляются дополнительным соглашением.
9. Прочие условия
9.1. Вопросы, не урегулированные контрактом, разрешаются в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
9.2. Контракт заключается в форме электронного документа, подписывается
электронными цифровыми подписями лиц, имеющими право действовать от имени Сторон и
хранится на электронной площадке.
9.3. Неотъемлемой частью настоящего контракта являются:
- Ведомость объёмов работ (приложение №1);
- Техническое задание (приложение №2);
- Протокол согласования цены контракта (приложение №3);
9.4. Контракт может быть изменён и (или) дополнен по соглашению Сторон в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации.
9.5. Изменения и дополнения в контракт вносятся путём подписания уполномоченными
представителями Сторон дополнительного соглашения.
Все приложения, изменения и дополнения к контракту являются его неотъемлемой
частью, если они выполнены в письменной форме и подписаны уполномоченными
представителями Сторон.
9.6. При исполнении контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением
случая, если новый подрядчик является правопреемником Подрядчика по контракту
вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или
присоединения.
9.7. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные
контрактом, переходят к новому заказчику.
9.8. В случае изменения наименования, места нахождения, банковских или иных
реквизитов Сторона обязана в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня наступления указанных
изменений известить об этом другую Сторону в письменной форме.
10. Место нахождения, реквизиты и подписи Сторон
Заказчик:
Подрядчик:
Администрация Хорольского
ООО «ТЕХНОСТРОЙ»
сельского поселения
Адрес: 692254 Приморский край,
с. Хороль, ул. Ленинская,77.
УФК по Приморскому краю
(администрация Хорольского сельского
поселения
л/с 02203005170);
р/с 40204810200000000156;
БИК 040507001; ОКТМО 05650425;
ИНН 2532008861; КПП 253201001;
ГРКЦ ГУ Банка России по
Приморскому краю г. Владивосток.
Глава Хорольского сельского
поселения- глава администрации
сельского поселения
____________________ С.А. Жовтяк
Начальник финансово- расчетного
отдела администрации Хорольского
сельского поселения
____________________Т.В. Позднякова
М.П.
692342, Приморский край, г. Арсеньев,
ул.Октябрьская, д.38 офис 12
ИНН 2501016460
КПП 250101001
р/с 40702810950000007139 в
Дальневосточный банк Сбербанк РФ г.
Хабаровск БИК 040813608
к/с 30101810600000000608.
Эл. адр.: [email protected],
тел. 8-42-361-4-02-25-факс
Директор
_________________П.Г. Чухно
«___» _____________ 2014 года
М.П.
Приложение №1
к контракту от _____________ №___________
Ведомость объёмов работ
на ремонт крыши в здании дома культуры по адресу: с. Хороль, ул. Ленинская, 49
№ пп
Наименование
Ед. изм.
1
1
3
Смена обрешетки с прозорами: из досок толщиной до 50
мм
2
Смена обрешетки с прозорами: из брусков толщиной 50
мм и выше
3
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена
стропильных ног из досок
Разборка покрытий кровель: из листовой стали
4
5
Монтаж кровельного покрытия из профилированного
листа при высоте здания до 25 м
6
7
8
Детали крепления
Лист профилированный с полимерным покрытием НС35х1000-А,В толщиной 0,7 мм
Устройство желобов подвесных
9
10
Поковки оцинкованные, масса 2,825 кг
Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм
11
12
Установка водосточных труб с земли, лестниц или
подмостей
Установка воронок водосточных
13
14
15
16
17
18
16
Воронка водосточная диаметром 100 мм
Желоб, 183,3/6,22=29,47
Труба водосточная, 183,3/6,22=29,47
Кронштейн для желоба, 183,3/6,22=29,47
Колено 45гр, 183,3/6,22=29,47
Воронка водосточная, 183,3/6,22=29,4
Антисептирование древесины: водными растворами
18
Натрий фтористый технический, марка А, сорт I
19
Сенеж огнебио, 1320/25/1,18/3,46
Заказчик:
Глава Хорольского сельского поселенияглавы администрации сельского поселения
____________________ С.А. Жовтяк
«___» ______________ 2014 года
М.П.
4
100 м2
сменяемой
обрешетки
100 м2
сменяемой
обрешетки
100 м
Кол.
на ед./
всего
5
4,33
1,67
14,53
100 м2
покрытия
кровли
100 м2
покрытия
18,7
компл.
м2
1300
1870
100 м желобов
1,61
т
т
-0,2721
-0,7277
100 м труб
0,52
1 воронка
3
шт.
м.п.
м.п.
шт
шт
шт
100 м2
обработанной
поверхности
т
-3
161
52
26
4
3
18,7
-0,0655
кг
534,3
18,7
Подрядчик:
ООО «ТЕХНОСТРОЙ»
__________________П.Г. Чухно
«___ » ____________ 2014 года
М.П.
Приложение №2
к контракту от _____________ №___________
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по ремонту крыши в здании дома культуры
по адресу: с. Хороль, ул. Ленинская, 49
Общие требования к выполнению работ
Перед началом работ Подрядчик должен согласовать с Заказчиком график
производства работ и образцы применяемых материалов с обязательным предъявлением
паспортов и сертификатов. Выполнять работы необходимо обученными и аттестованными
специалистами.
После завершения работ Подрядчик обязан предъявить Заказчику исполнительную
документацию.
Работы должны выполняться в соответствии с требованиями энергетической
эффективности в отношении товаров, используемых для создания элементов конструкций
зданий, строений, сооружений, в том числе инженерных систем ресурсоснабжения, влияющих
на энергетическую эффективность зданий, строений, сооружений (Приказ Министерства
экономического развития РФ от 04.06.2010 г. № 229).
Требования к качеству работ и материалов
При проведении работ используются инструменты, механизмы, технические средства и
материалы Подрядчика. Все характеристики материалов, комплектующих и оборудования
должны соответствовать характеристикам материалов, комплектующих и оборудования,
указанным в проектно-сметной документации.
Качество применяемых материалов, конструкций, изделий, оборудования, и их
соответствие санитарным, противопожарным и техническим характеристикам должны
подтверждаться соответствующими сертификатами качества, сертификатами соответствия,
сертификатами пожарной безопасности, гигиеническими сертификатами и другими
документами, установленными техническими регламентами и правилами, действующими на
территории Российской Федерации. При выполнении работ допускается применять
материалы, конструкции, изделия, эквивалентные по своим характеристикам, материалам,
конструкциям, изделиям, указанным в проектно-сметной документации.
Подрядчик перед началом выполнения работ обязан предоставить Заказчику полный
пакет документации на используемые материалы и изделия (соответствующие сертификаты),
подтверждающий разрешение к применению в образовательных учреждениях для детей.
Применяемые средства механизации, инструменты должны обеспечивать необходимое
качество выполняемых работ согласно требованиям норм и технических регламентов, а так же
соблюдение
санитарно-гигиенических
требований,
требований
противопожарной
безопасности при производстве работ.
Подрядчик несет ответственность за допущенные отступления от требований,
предусмотренных в техническом задании и в обязательных для сторон строительных норм и
правилах, за снижение или потерю прочности, устойчивости, надежности здания или его
части, а также за не достижение указанных в техническом задании показателей.
Подрядчик доставляет на объект необходимые материалы, оборудование, изделия,
конструкции, строительную технику, а также осуществляет их разгрузку и складирование,
отвечает за сохранность данного оборудования и используемых материалов.
С момента начала работ и до их завершения, Подрядчик ведет журнал производства
работ, в котором отражается весь ход производства, а также все факты и обстоятельства,
связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях сторон.
Подрядчик своевременно предъявляет Заказчику для освидетельствования работы, их
соответствие качеству и объёмам.
За три рабочих дня до начала приемки скрытых работ Подрядчик письменно
информирует Заказчика о времени освидетельствования скрытых работ.
Готовность принимаемых работ подтверждается подписанием Заказчиком, и
Подрядчиком актов освидетельствования скрытых работ.
Если скрытые работы выполнены без подтверждения Заказчика или он не был
информирован об этом или информирован с опозданием, то по его требованию и указанию
Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, а затем восстановить ее.
Требуемое качество и надежность произведенных работ должны обеспечиваться
Подрядчиком путем осуществления комплекса технических, экономических и
организационных мер, эффективного контроля на всех стадиях строительно-монтажных работ.
Работы необходимо выполнить в строгом соответствии с действующими требованиями
нормативных правовых актов в области строительства:
- СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;
- Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно - эпидемиологическом
благополучии населения»;
- Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
- СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов.
Основные положения» (постановление Госстроя СССР от 21.04.1987 № 84);
- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве» Часть 1. Общие требования;
- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве»;
- СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» (утв. постановлением
Минстроя РФ от 13.02.1997 № 18-7);
- требованиями в области охраны окружающей среды (соблюдение санитарных
требований, норм и правил в соответствии с СанПин 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования
к организации строительного производства и строительных работ»),а также иными
действующими нормативно-правовыми нормами (ГОСТ, СНиП, ППБ, СанПиН),
соответствующими предмету аукциона, действующими на территории Российской Федерации.
Вывоз строительного мусора с объекта производится за счет средств Подрядчика.
Доставку и подъем материалов на объект осуществляет Подрядчик.
Разгрузка используемых материалов производится в специально отведенных местах, по
согласованию с Заказчиком.
В случае несогласованных с Заказчиком действий Подрядчик устраняет их последствия
за свой счет в сроки установленные Заказчиком.
Цветовая гамма применяемых строительных материалов согласовывается с Заказчиком
за неделю до начала работ.
До приемки работ Подрядчик обязан вывезти принадлежащее ему оборудование,
инвентарь, инструменты, материалы и строительный мусор, а так же произвести уборку
помещения и территории.
При проведении ремонтно-строительных работ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ:
- Осуществлять мероприятия и способы их реализации, нарушающие требования
строительных, санитарно-гигиенических, эксплуатационно-технических нормативных
документов, требований противопожарной безопасности;
- Применение оборудования и инструментов, вызывающих превышение нормативно
допустимого шума и вибрации (выполнение малярных работ, работ связанных с повышенным
уровнем шума, запылением, нагрузками на электросети согласовывается с Заказчиком);
- Загромождение и загрязнение строительными материалами и отходами
эвакуационных путей и мест общего пользования;
- Сливать в системы канализации жидкие отходы, содержащие остатки цемента, асбеста
и иных веществ, способных вызвать засорение систем канализации.
Отходы подлежат вызову в порядке, предусмотренном для вывоза строительного
мусора.
Срок гарантий на выполненные работы подрядной организацией - 36 месяцев с
момента подписания акта выполненных работ.
Требования к безопасности выполнения работ
При выполнении работ Подрядчик должен руководствоваться действующими
строительными нормами и правилами, правилами пожарной безопасности и безопасной
эксплуатации строительных машин и механизмов, экологическими, санитарногигиеническими и другими нормами, действующие на территории Российской Федерации и
обеспечивающие безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объектов.
Подрядчик несет ответственность за соблюдение его персоналом правил по технике
безопасности при проведении ремонтных и строительно-монтажных работ, правил пожарной
безопасности, правил ПТБ и ПТЭ электроустановок, за качественное и своевременное
выполнение работ. Подрядчик обязан иметь огнетушители, а на противопожарные цели
использовать гидранты.
Ответственность за соблюдением правил пожарной безопасности, охрана труда на
объекте возлагается на Подрядчика, который своим приказом должен назначить лицо,
ответственное за проведение работ и соблюдение вышеуказанных правил.
При выполнении работ Подрядчик обязан соблюдать требования действующего
законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей среды. Подрядчик
несет ответственность за нарушение указанных требований.
Заказчик:
Глава Хорольского сельского поселенияглавы администрации сельского поселения
Подрядчик:
ООО «ТЕХНОСТРОЙ»
____________________ С.А. Жовтяк
«___» ______________ 2014 года
М.П.
__________________П.Г. Чухно
«___ » ____________ 2014 года
М.П.
Приложение № 3
к контракту от ___________ № ___
Протокол
согласования цены Контракта
на ремонт крыши в здании дома культуры по адресу: с. Хороль, ул. Ленинская, 49
Стороны, руководствуясь статьями 763-768 Гражданского Кодекса Российской Федерации с
соблюдением требований Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» и на основании результатов проведения электронного аукциона,
пришли к соглашению установить цену Контракта:
Сумма, рублей
Начальная (максимальная) цена государственного
2530925,00
контракта
Коэффициент снижения по итогам проведения
5,2%
электронного аукциона
Цена Контракта (последнее ценовое предложение
2399435,21
Подрядчика на электронном аукционе)
Заказчик:
Глава Хорольского сельского поселенияглавы администрации сельского поселения
Подрядчик:
ООО «ТЕХНОСТРОЙ»
____________________ С.А. Жовтяк
«___» ______________ 2014 года
М.П.
__________________П.Г. Чухно
«___ » ____________ 2014 года
М.П.
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа