close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
Проект контракта
город Ростов-на-Дону
КОНТРАКТ № ___________
«___»__________ 2015 г.
Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская
поликлиника №42 города Ростова-на-Дону», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в
лице главного врача Маслова Игоря Анатольевича, действующего на основании
Устава, с одной стороны и _____________________________________________,
именуемый
в
дальнейшем
"Поставщик",
в
лице
______________________________________,
действующего
на
основании
_________________, с другой стороны, являющийся победителем запроса
котировок №____________, именуемые в дальнейшем Сторонами, на основании
протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок
№__________от «___» _____ 2015 года заключили настоящий контракт (далее по
тексту - Контракт) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. Поставщик обязуется осуществить поставку нейтрального анолита АНК
для нужд МБУЗ «Городская поликлиника №42 города Ростова-на-Дону» по адресу
Заказчика, а Заказчик принять и оплатить товар (далее по тексту – Товар) согласно
спецификации (Приложение №1), являющейся неотъемлемой частью настоящего
контракта, и сроку отпуска товаров, указанному в пункте 3.1 настоящего контракта.
1.2. Поставка товара осуществляется транспортом поставщика на условиях:
«Доставка до места назначения». Доставка товара транспортом изготовителя
ежедневно в основное и обособленные отделения МБУЗ «Городская поликлиника
№42 г. Ростова-на-Дону».
2. ЦЕНА КОНТРАКТА, УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ
2.1.
Цена
контракта
составляет
____________________________________________________________________
(цена контракта цифрами и прописью)
рублей, в том числе налог на добавленную стоимость (НДС) составляет ___
процентов _____________________________ рублей.
(сумма цифрами и прописью)
2.2. Цена контракта является твердой и не может изменяться в ходе его
исполнения, за исключением случая, предусмотренного пунктом 9.3 настоящего
контракта. Цена контракта включает в себя отпускную стоимость товаров с учетом
уплаты таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а
также иных расходов Поставщика, связанных с исполнением контракта.
Финансирование осуществляется за счет средств, полученных на оказание
медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию. Расчеты
Заказчика с Поставщиком производятся в безналичном порядке платежными
поручениями.
2.3. Безналичный расчет, аванс не предусмотрен. Заказчик осуществляет
оплату на расчетный счет Поставщика периодически по факту отпуска партии
товаров согласно заявки Заказчика в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты
представления Поставщиком счета и подписания товарной накладной обеими
сторонами.
3. СРОКИ И УСЛОВИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО КОНТРАКТУ
3.1. Срок поставки Товара, график оказания Услуги: поставщик обязуется
поставить и передать товар заказчику ежедневно.
3.2. Риск случайной гибели или случайного повреждения товара переходит к
Заказчику с момента исполнения обязанности Поставщика по передаче товара
Заказчику.
3.3. Передача товара оформляется товарной накладной, подписываемой
Заказчиком и Поставщиком. Заказчик осуществляет приемку товара на
соответствие количества и качества поставляемого товара.
3.4. Обязательства Поставщика по передаче, а Заказчика по приему товара
считаются исполненными после подписания сторонами товарной накладной.
3.5. Обязательство Заказчика по оплате переданного товара считается
исполненным после перечисления Поставщику денежных средств согласно разделу
2 контракта.
3.6. Передаваемый товар является новым, отпускается в индивидуальной
упаковке без повреждений, с сохранением всех защитных знаков производителя, по
качеству и комплектности соответствует регистрационным удостоверениям,
сертификатам соответствия и(или) иным требованиям, установленным для данных
товаров в Российской Федерации. Документы, относящиеся к товару: товарные
накладные, счет, счет-фактуру, а также документы, подтверждающие качество
товаров (копии сертификатов соответствия, деклараций соответствий,
регистрационных удостоверений - в случае наличия данных документов на товары в
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации),
Поставщик передает Заказчику вместе с товаром.
3.7. Заказчик осуществляет приемку товара на соответствие количеству и
качеству согласно товарной накладной.
3.8. Стороны обязаны в течение 5 дней письменно уведомлять друг друга об
изменениях в банковских и почтовых реквизитах, указанных в контракте. Действия
сторон, направленные на исполнение контракта, совершенные по реквизитам,
указанным в контракте, до получения письменного уведомления об их изменении
считаются надлежащим исполнением условий контракта.
4. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ТОВАРОВ
4.1. Поставщик обязуется отпускать товары, соответствующего качества,
количества, в соответствии с графиком поставки и иными требованиям,
предусмотренным настоящим контрактом.
4.2. На каждой упаковке товара должны быть указаны название организации производителя; номер серии и дата изготовления; способ применения; срок
годности; условия хранения; меры предосторожности при применении.
4.3. При поставке товара не соответствующего требованиям к качеству
Заказчиком и Поставщиком составляется акт. Представитель Поставщика должен
явиться в течение рабочего дня после вызова Заказчиком. В случае неявки
Поставщика
акт
составляется
в
одностороннем
порядке.
Возврат
несоответствующего качеству товара осуществляется силами и средствами
Поставщика.
5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА.
5.1. Поставщик представил Заказчику на дату заключения Контракта
обеспечение исполнения обязательств по Контракту в форме внесения денежных
средств на счет, на котором учитываются операции со средствами, поступающими
Заказчику) в размере обеспечения исполнения Контракта, составляющем 5 (пять)
процентов от начальной (максимальной) цены Контракта – 9677,25рублей (девять
тысяч шестьсот семьдесят семь рублей 25 копеек).
С учетом снижения начальной (максимальной) цены Контракта по результатам
осуществления закупки на ___%, Поставщиком предоставлено обеспечение
исполнение обязательств по Контракту в форме: __________ (безотзывной
банковской гарантии, выданной банком, включенным в предусмотренный ст. 74.1
Налогового кодекса Российской Федерации перечень банков, отвечающих
установленным требованиям для принятия банковских гарантий в целях
налогообложения; внесения денежных средств на счет, на котором учитываются
операции со средствами, поступающими Заказчику) в размере обеспечения
исполнения Контракта, превышающим в 1,5 раза размер обеспечения исполнения
обязательств по Контракту, предусмотренному документацией о закупке и
составляет _________________________________ рублей.
(сумма цифрами и прописью)
(Указывается в случае снижения начальной (максимальной) цены контракта по результатам
осуществления закупки 25% и более).
5.2. В случае предоставления обеспечения исполнения Контракта в виде
внесения денежных средств на счет, на котором учитываются операции со
средствами, поступающими Заказчику, возврат Поставщику указанных средств
Заказчиком осуществляется в течение 10 рабочих дней с момента исполнения
сторонами обязательств в рамках данного Контракта.
6. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРОВ
6.1. Приемка по количеству и качеству осуществляется при передаче товара
Заказчику.
6.1.1. Приемка товара по количеству мест и качеству, в части отсутствия
повреждений упаковки (тары), которые можно обнаружить путем осмотра товара
без вскрытия упаковки, производится Заказчиком непосредственно при передаче
товара.
6.1.2. Если в процессе передачи товара будут обнаружена недостача или
излишки товара по количеству мест, Заказчик вправе принять данный товар. При
этом представители Сторон, осуществляющие передачу-приемку товара,
оформляют Акт об установленном расхождении и вносят соответствующую запись
в товаросопроводительные документы.
6.1.3. Заказчик вправе отказаться принять товар в случаях:
 нарушения Поставщиком срока отпуска товаров, указанного в заявке
Заказчика, более чем на 1 (один) календарный день;
 отсутствия товаросопроводительных документов;
 несоответствия по стоимости;
 несоответствия по количеству, указанному в товаросопроводительных
документах и/или в заявке Заказчика;
 несоответствия упаковки и маркировки товара требованиям пункта 4.2
настоящего контракта;
 несоответствия по качеству в части наличия видимых повреждений тары
(упаковки).
6.1.4. В случае отказа Заказчика от приемки товара по основаниям,
установленным в п. 5.1.3, сроки повторного отпуска товара Поставщиком должны
быть отдельно согласованы сторонами.
6.1.5. С момента подписания уполномоченным представителем Заказчика
товаросопроводительных документов товар считается принятым Заказчиком по
количеству мест и качеству в части видимых недостатков, которые можно
обнаружить путем осмотра товара без вскрытия тары (упаковки).
6.2. Окончательная приемка товара по количеству и качеству осуществляется
следующим образом:
6.2.1. Заказчик вправе предъявить претензии к Поставщику, связанные с
недостатками товара, находящегося внутри тарного места по количеству и качеству,
если недостатки обнаружены в течение 3 (трех) рабочих дней с момента передачиприемки Товара.
6.2.2. Приемка товара по количеству осуществляется путем выборочного (или
в полном объеме) вскрытия тарной упаковки и пересчета единиц товара в тарной
упаковке. При выявлении недостачи представителями Заказчика оформляется Акт
об установленном расхождении, который направляется в адрес Поставщика.
6.2.3. В случае выявления недостачи товара Поставщик обязан за свой счет в
объеме, указанном в Акте об установленном расхождении, отпустить недостающий
товар в течение 3 (трех) рабочих дней с даты подписания Акта об установленном
расхождении. В случае невозможности отпуска недостающего товара в указанные
сроки Поставщик обязан незамедлительно уведомить об этом Заказчика.
6.2.4. Приемка товара по качеству на соответствие видимых характеристик
поставленного товара характеристикам, установленным в Спецификации,
осуществляется Заказчиком путем визуального сравнения товара с требованиями
Спецификации.
6.2.5. При выявлении недостатков товара по качеству Заказчик признает
поставленный товар товаром ненадлежащего качества, и оформляет претензию,
которая направляется Поставщику письмом по электронной почте и заказным
письмом.
6.2.6. Поставщик обязан за свой счет в объеме, указанном в претензии,
принять и вывезти товар ненадлежащего качества в течение 3 (трех) рабочих дней с
момента выставления претензии.
6.2.7. При отсутствии претензий к поставленному товару по истечении 3 (трех)
рабочих дней со дня поставки товар считается окончательно принятым Заказчиком.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по
контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством РФ и условиями настоящего контракта.
7.2.
В
случае
просрочки
исполнения
Заказчиком
обязательств,
предусмотренных настоящим контрактом, а также в иных случаях неисполнения
или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных
настоящим контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов,
пеней).
7.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком
обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, начиная со дня,
следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения
обязательства в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в
срок суммы.
7.4. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком
обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, за исключением просрочки
исполнения обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, в размере 2,5
процента цены настоящего контракта.
7.5. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных настоящим контрактом, а также в иных случаях неисполнения
или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных
настоящим контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате
неустоек (штрафов, пеней).
7.6. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком
обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, начиная со дня,
следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения
обязательства, и устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей
на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской
Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему
обязательств, предусмотренных настоящим контрактом и фактически исполненных
Поставщиком. При этом пеня определяется по формуле, установленной в п. 6
Правил, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.11.2013 г. №1063.
7.7. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение
Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, за
исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе
гарантийного обязательства), предусмотренных настоящим контрактом. Размер
штрафа устанавливается в размере 10 процентов цены настоящего контракта.
7.8. Уплата неустойки за просрочку или иное ненадлежащее исполнение
обязательств по контракту, а также возмещение убытков, причиненных
ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Стороны от исполнения
этих обязательств.
7.9. Уплата неустоек за нарушение обязательств по контракту производится
Сторонами на основании письменной претензии другой Стороны путем
перечисления денежных средств на расчетный счет.
7.10. Указанные в настоящем разделе неустойка взимается за каждое
нарушение в отдельности.
7.11. Оплата всех штрафных санкций должна производиться в течение 10
банковских дней со дня предъявления требования.
7.12. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком
своих обязательств, Заказчик, в соответствии со ст.ст. 308, 410 ГК РФ, имеет право
перечислить денежные средства в оплату обязательств по контракту в сумме,
уменьшенной на размер неустойки (штрафа, пеней), не уменьшая при этом цену
контракта. Сумма неустойки перечисляется на лицевой счет учреждения в
соответствии с действующим законодательством.
7.13. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если
докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства,
предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по
вине другой стороны.
8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
8.1. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за
неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по контракту, в случае
наступления обстоятельств, непосредственно влияющих на исполнение контракта,
возникших помимо воли сторон, и которые нельзя предвидеть или избежать.
Такими обстоятельствами признаются: военные действия, объявление режима
военного или чрезвычайного положения, блокада, эмбарго, взрывы, эпидемии,
землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия, а также введение
запретных либо ограничительных мер законодательством Российской Федерации и
Ростовской области в период действия контракта. Если эти обстоятельства прямо
влияют на выполнение данного контракта, срок выполнения стороной своих
обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут
действовать вышеуказанные обстоятельства. Инфляционные процессы в экономике
к форс-мажорным обстоятельствам не относятся.
8.2. Сторона, для которой возникли (прекратились) обстоятельства
невозможности исполнения обязательств по контракту, обязана немедленно
письменно уведомить другую сторону о наступлении (прекращении) обстоятельств
непреодолимой силы и их влиянии на исполнение обязательств по контракту,
приложив
к
уведомлению
документ,
подтверждающий
приведенные
обстоятельства. Документ, выданный органом государственной власти, копия
нормативного
правого
акта,
являются
подтверждением
наличия
и
продолжительности действия непреодолимой силы.
8.3. Если приведенные обстоятельства будут продолжаться более 1 (одного)
месяца, одна из Сторон имеет право отказаться от дальнейшего исполнения
контракта, и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать от другой
Стороны возмещения расходов.
9. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ
9.1. Споры, возникающие при исполнении контракта, разрешаются сторонами
путем переговоров или в претензионном порядке. В случае невозможности
разрешения споров в досудебном порядке, спор передается на рассмотрение в
арбитражный суд Ростовской области.
9.2. Во всем остальном, что не предусмотрено контрактом, стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
10. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И
РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА
10.1. Контракт вступает в силу с момента подписания его Сторонами и
действует до 31.12.2015 г. включительно.
10.2. Любые изменения и дополнения к контракту имеют силу только в том
случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными
представителями Сторон.
10.3. Цена контракта может быть снижена по соглашению сторон без
изменения предусмотренного контрактом количества товаров, качества товаров и
иных условий контракта.
10.4. При исполнении контракта не допускается перемена поставщика, за
исключением случая, если новый поставщик является правопреемником
поставщика по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в
форме преобразования, слияния или присоединения. В случае перемены заказчика
права и обязанности заказчика, предусмотренные контрактом, переходят к новому
заказчику.
10.5. При исполнении контракта по согласованию заказчика с поставщиком
(допускается поставка товара, качество, технические и функциональные
характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по
сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными
характеристиками, указанными в контракте. В этом случае соответствующие
изменения должны быть внесены заказчиком в реестр контрактов, заключенных
заказчиком.
10.6. Контракт может быть расторгнут на основании:
10.6.1. письменного соглашения Сторон;
10.6.2. решения суда;
10.6.3. в одностороннем порядке Заказчиком в соответствии с положениями
частей 8 – 26 статьи 95 Закона №44-ФЗ по основаниям, предусмотренным
Гражданским кодексом Российской Федерации.
10.7. В соответствии с действующим законодательством Заказчик проводит
экспертизу поставленного Товара собственными силами или с привлечением
экспертов, экспертных организаций.
10.8. В соответствии с действующим законодательством, Заказчик в
обязательном порядке принимает решение об одностороннем отказе от исполнения
контракта, если в ходе исполнения контракта установлено, что Поставщик не
соответствует установленным документацией об закупке требованиям к участникам
закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии
указанным требованиям, что позволило ему стать участником такой закупки.
10.9. В случае решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения
контракта, Заказчик, не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия
такого решения размещается в единой информационной системе и направляется
поставщику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу
поставщика, указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством
факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием
иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование данного
уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Поставщику.
Выполнение Заказчиком указанных выше требований считается надлежащим
уведомлением Поставщика об одностороннем отказе от исполнения контракта.
Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения
Заказчиком подтверждения о вручении Поставщику данного уведомления или дата
получения Заказчиком информации об отсутствии Поставщика по его адресу,
указанному в контракте. При невозможности получения подтверждения или
информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении
тридцати дней с даты размещения на официальном сайте решения Заказчика об
одностороннем отказе от исполнения контракта.
10.10. Решение Поставщика об одностороннем отказе от исполнения контракта
не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия такого решения
направляется Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по
адресу Заказчика, указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством
факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием
иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование данного
уведомления и получение Поставщиком подтверждения о его вручении Заказчику.
Выполнение Поставщиком настоящего требования считается надлежащим
уведомлением Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой
такого надлежащего уведомления признается дата получения Поставщиком
подтверждения о вручении Заказчику данного уведомления.
10.11. Решение Поставщика об одностороннем отказе от исполнения контракта
вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты
надлежащего уведомления Поставщиком Заказчика об одностороннем отказе от
исполнения контракта.
10.12. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта
вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты
надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика об одностороннем отказе от
исполнения контракта.
10.13. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об
одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного
срока с даты надлежащего уведомления Поставщика о принятом решении об
одностороннем отказе от исполнения контракта устранено нарушение условий
контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также
Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы (в случае проведения
такой экспертизы Заказчиком). Данное правило не применяется в случае повторного
нарушения Поставщиком условий контракта, которые в соответствии с
гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа
Заказчика от исполнения контракта.
10.14. Поставщик обязан отменить не вступившее в силу решение об
одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного
срока с даты надлежащего уведомления заказчика о принятом решении об
одностороннем отказе от исполнения контракта устранены нарушения условий
контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.
10.15. Сведения о поставщике, с которым контракт был расторгнут в связи с
односторонним отказом заказчика от исполнения контракта, включаются в
установленном
действующим
законодательством
порядке
в
реестр
недобросовестных поставщиков (подрядчиков, соисполнителей).
11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
11.1. Настоящий контракт считается заключенным с момента подписания его
Сторонами.
11.2. К настоящему контракту прилагается спецификация (приложение №1),
которая является неотъемлемой его частью.
12. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ЗАКАЗЧИК
ПОСТАВЩИК
Муниципальное бюджетное учреждение
здравоохранения «Городская поликлиника
№42 города Ростова-на-Дону»
344103, г. Ростов-на-Дону, ул. Еременко,
31а/30а
тел./факс (863)278-70-90
ИНН 6168001132 КПП 616801001
р/сч. 40701810860151000008 отделении по
Ростовской области Южного главного
управления Центрального банка
Российской Федерации (Отделение Ростовна-Дону)
УФК по Ростовской области (5800, МБУЗ
«Городская поликлиника №42 г. Ростована-Дону», л/с 22586Х07310)
Главный врач__________Маслов И. А.
Приложение № 1
к контракту №____ от «___» _________ 2015 г.
№
п/
п
Наименова
ние товара
(междунаро
дное
непатентов
анноенаиме
нование и
торговое
наименован
ие
препарата)
СПЕЦИФИКАЦИЯ ТОВАРОВ
Форма
Производит Кол- Ед. Цена за Общая
выпуска,
ель, страна
во
изм. единиц стоимос
дозировка,
происхожде
у, руб. ть, руб.
состав
ния товара
препарата
ИТОГО:
ЗАКАЗЧИК:
МБУЗ «Городская поликлиника №42
города Ростова-на-Дону»
Главный врач
_________________ И. А. Маслов
М.П.
ПОСТАВЩИК:
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа