close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
ПРОЕКТ ДОГОВОРА
Договор
на выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту
автотранспортных средств, поставку сервисных товаров
г. Москва
«____» _________ 20
г.
Открытое акционерное общество «Аэрофлот – российские авиалинии» именуемое
в дальнейшем «Заказчик» в лице директора департамента управления делами
_____________________, действующего на основании доверенности
(Ф.И.О.)
от «___»______________20 г. №______________________ с одной стороны,
и ____________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель» в лице
(название организации)
___________________________ _______________________ , действующего на основании
(наименование должности)
(Ф.И.О.)
____________, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий
Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется выполнять работы по ремонту
и техническому обслуживанию (ТО) автотранспортных средств, _________________
(далее по тексту автотранспортное средство и (или) автомобили), принадлежащих
Заказчику, в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором. Заказчик
обязуется принять работы и оплатить их.
1.2. Перечень автомобилей с указанием их идентификационных номеров
и
государственных
регистрационных
знаков,
принимаемых
Исполнителем
на обслуживание, содержится в приложении 1 к настоящему Договору, являющегося его
неотъемлемой частью. Объем и сроки выполнения работ указываются сторонами
в заказ-нарядах (форма заказ-наряда устанавливается Исполнителем).
1.3. Выполнение работ производится Исполнителем в месте нахождения станции
технического обслуживания Исполнителя (СТО), по адресу: _________________________.
1.4. Заказчик за свой счет осуществляет доставку автомобилей до места
нахождения СТО Исполнителя.
2. Права и обязанности сторон
2.1. Исполнитель:
2.1.1. Выполняет работы, перечень которых согласовывается с уполномоченным
представителем Заказчика в заказ-нарядах, согласно требованиям, установленным
технической документацией завода-изготовителя и в оговоренные с Заказчиком сроки.
Принимает автомобили на ТО и (или) ремонт по акту приема-передачи в присутствии
Заказчика или его представителя с указанием всех дефектов, которые могут быть
выявлены при предварительном осмотре и комплектации, в соответствии с условиями
настоящего Договора.
2.1.2. Использует в обслуживании автомобилей только сертифицированные масла,
смазки и охлаждающие жидкости, рекомендованные заводом-изготовителем.
2.1.3. Обеспечивает сохранность автомобилей Заказчика на период выполнения
работ.
2.1.4. По завершению работ оформляет акт выполненных работ.
2.1.5. В случае если демонтированные запасные части и иные материалы Заказчика
не были им востребованы, такие запасные части и иные материалы утилизируются силами
и средствами Исполнителя.
2.1.6. Исполнитель вправе по письменному согласованию с Заказчиком увеличивать
общую стоимость выполненных работ при увеличении отпускных цен на запасные части
и расходные материалы заводами-изготовителями, при условии документального
подтверждения оснований для увеличения стоимости, но не более одного раза в год.
Увеличенная стоимость должна быть указана в заказ-нарядах.
2.1.7. Исполнитель не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты продажи
товара, выполнения работ, но не позднее 10 числа месяца, следующего за месяцем
продажи товара, выполнения работ, направляет Заказчику накладную на товар и/или заказнаряд, акт выполненных работ и счет на оплату. Товары считаются поставленными
(работы выполненными) Заказчику на дату подписания обеими Сторонами накладной
на поставку товаров и/или заказ-наряда, акта выполненных работ.
2.1.8. Копии накладной на поставку товаров и/или заказ-наряда, акта выполненных
работ Исполнитель направляет Заказчику по факсу, электронной почте либо иным
способом, предусмотренным договором, не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты
продажи товара (выполнения работ), но не позднее 5 числа месяца, следующего
за месяцем продажи товара (выполнения работ).
2.1.9. Документы, в которых обнаружены ошибки, должны быть переоформлены
(исправлены) Исполнителем и направлены Заказчику не позднее 5 (пяти) рабочих дней
с момента получения от Заказчика сообщения о наличии в документах ошибок.
2.2. Заказчик:
2.2.1. Согласовывает перечень работ в заказ-наряде на проведение работ.
2.2.2. Обязуется соблюдать на территории СТО Исполнителя требования
по пожарной безопасности, охране труда и внутреннего распорядка Исполнителя.
2.2.3. Обязуется своевременно производить оплату за выполненные работы,
расходные материалы и запасные части.
2.2.4. При подаче Исполнителю претензии по качеству выполненных работ
и установленных запасных частей доставляет за свой счет на СТО Исполнителя
неисправный автомобиль для проведения диагностики и выполнения иных работ
по выявлению и устранению дефектов.
2.2.5. При передаче и приеме автомобиля по акту приема-передачи, оформлении
заказ-наряда и подписании акта выполненных работ представитель Заказчика должен
иметь путевой лист. Автомобили выдаются Заказчику или его представителю только при
предъявлении акта приема-передачи и путевого листа.
3. Оформление заказ-наряда. Выполнение работ
3.1. Заказчик согласовывает сроки представления автомобилей для проведения ТО
и (или) ремонта с Исполнителем не позднее чем за 2 (два) рабочих дня до предполагаемой
даты представления автомобилей на СТО Исполнителя путем обмена сообщениями
по электронной почте либо по факсу, указанных в разделе 15 настоящего Договора.
В рекламационных случаях – сроки представления автомобилей в ремонт могут
не согласовываться с Исполнителем (автомобили принимаются в любое рабочее время
СТО Исполнителя).
3.2. При приеме автомобилей на ТО и/или ремонт Исполнитель оформляет
заказ-
наряд.
3.2.1. Оформление заказ-наряда на выполнение работ по ТО и/или ремонту
автомобилей производится при предъявлении Заказчиком следующих документов:
документов, удостоверяющих личность представителя (паспорт); документов,
удостоверяющих право собственности владельца (свидетельство о регистрации и путевой
лист).
3.2.2. Оформление заказ-наряда, в том числе передача, прием автомобилей,
подписание акта приема-передачи, акта выполненных работ и иных документов
на техническое обслуживание и (или) ремонт транспортных средств Заказчика
производится только после предъявления его представителем путевого листа.
3.3. Перечень и стоимость запасных частей Исполнителя, подлежащих
использованию при выполнении работ, указанных в заказ-наряде, определяются
Исполнителем исходя из рыночных цен на запасные части на момент оформления заказнаряда. При необходимости выполнения дополнительных работ, не отмеченных в заказнаряде, условия их выполнения согласуются Исполнителем с Заказчиком. Время,
затраченное на согласование дополнительных работ, добавляется к начальному сроку
окончания работ.
3.4. При оформлении заказ-наряда с оставлением автомобиля на территории СТО
для последующего ремонта, Стороны составляют акт передачи, с указанием внешних
повреждений и иных дефектов, установленных Сторонами при визуальном внешнем
осмотре автомобиля, проводимого без применения специального оборудования,
инструментов и средств контроля. Осмотр днища кузова и иных узлов автомобиля
не производится. Заказчик не вправе предъявлять Исполнителю требования об устранении
внешних повреждений и иных дефектов автомобиля, которые не могли быть установлены
(увидены) Исполнителем при визуальном внешнем осмотре автомобиля вследствие
его загрязнения, о чем делается соответствующая запись в акте приема-передачи.
3.5. Исполнитель не несет ответственности за вещи (ценные вещи, оборудование,
комплектующие), оставленные Заказчиком в автомобиле и не заявленные при оформлении
заказ-наряда.
3.6. Неисправности автомобиля, выявленные Исполнителем в процессе
выполнения работ, угрожающие безопасности пользования автомобилем и (или)
безопасности дорожного движения, указываются Исполнителем в заказ-наряде. В случае
отказа Заказчика от проведения работ, связанных с устранением указанных
неисправностей, Исполнитель не несет ответственности за безопасность пользования
автомобилем, о чем производится соответствующая запись в заказ-наряде и акте
выполненных работ.
3.7. Исполнитель вправе отказаться от указанного в заказ-наряде перечня работ,
а также приостановить выполнение работ, если в процессе их выполнения обнаружится
скрытый дефект, неустранение которого затрудняет или делает невозможным выполнение
работ.
3.8. В этом случае Исполнитель по факсу, телефону или электронной почте
указанных в разделе 15 настоящего Договора (с получением подтверждения о получении
документа), уведомляет о выявленном дефекте Заказчика в целях достижения
согласования по увеличению времени и стоимости выполнения работ.
3.9. В случае неполучения согласия Заказчика в течение 1 (одного) дня после
уведомления Исполнитель имеет право отказаться от исполнения работ. В этом случае
Заказчик оплачивает весь объем выполненных работ Исполнителем до момента
обнаружения скрытого дефекта.
4. Нахождение автотранспортного средства
на территории СТО
4.1. Заказчик обязан принять автомобиль из ремонта в течение _____ календарных
дней со дня уведомления Заказчика по координатам, указанным в разделе 15 настоящего
Договора или заказ-наряде, об окончании выполнения работ. В случае нарушения сроков
принятия автомобиля из ремонта, Заказчик обязан оплатить нахождение автомобиля
на территории СТО. Стоимость нахождения одного автомобиля на территории СТО
составляет ____ руб. в сутки с учетом НДС.
5. Порядок выполнения работ
5.1. Исполнитель выполняет работы по ремонту, ТО автомобилей в соответствии
и в сроки, установленные эксплуатационными и ремонтными нормами и рекомендациями
завода-изготовителя на выполнение всех видов работ, с учетом сложности выполняемых
работ и наличия на складе Исполнителя необходимых запасных частей и деталей.
5.2. В случае невозможности определить срок выполнения работ ввиду
их сложности или иных причин, Исполнитель обязан проинформировать Заказчика
о сроках окончания выполнения работ дополнительно по координатам, указанным
Заказчиком в разделе 15 настоящего Договора или заказ-наряде не позднее одного дня
до времени окончания работ.
5.3. В случае если на момент оформления заказ-наряда на СТО отсутствуют
запасные части, детали, материалы, использование которых необходимо для выполнения
работ, заявленных Заказчиком, течение установленных сроков выполнения работ
приостанавливается до даты поступления соответствующих запасных частей, деталей
и материалов на склад Исполнителя (в случае оформления заказа на запасные части,
детали, материалы) либо до даты принятия соответствующих запасных частей, деталей
и материалов Исполнителем от Заказчика.
6. Условия и порядок расчетов
6.1. Стоимость нормо-часа на выполнение работ по техническому обслуживанию
автомобилей составляет _________ руб., стоимость нормо-часа на выполнение работ
по ремонту автомобилей составляет _________ руб. Все стоимости указаны с учетом НДС.
Заказчик обязуется произвести оплату работ, выполненных Исполнителем, запасных
деталей и расходных материалов Исполнителя, использованных при выполнении работ, по
счету, выставленного Исполнителем, и являющегося неотъемлемой частью заказ-наряда.
Устранение дефектов, произошедших по вине Исполнителя, производится безвозмездно.
6.2. Счет выписывается в день окончания выполнения работ. В этот же день
Заказчик уведомляется об окончании ремонта по факсу, телефону или электронной почте
указанных в разделе 15 настоящего Договора.
6.3. Оплата производится в течение 10 (десяти) банковских дней со дня получения
счета Заказчиком и подписания Сторонами акта выполненных работ.
6.4. При заказе агрегатов, запасных частей, деталей, расходных материалов и так
далее (далее – товар), Заказчик производит оплату их стоимости в течение 10 (десяти)
банковских дней со дня получения счета и подписания Сторонами акта выполненных
работ.
6.5. В общую стоимость по ТО и ремонту входит стоимость работ, указанных
в заказ - наряде, в том числе: стоимость профилактических и ремонтных работ,
диагностики, стоимость запасных частей, крепежа и материалов, которые были
использованы при проведении обслуживания (ремонта) на конкретном автомобиле.
Общая цена Договора за весь период действия не может превышать
_______________ рублей с учетом НДС, независимо от срока его действия. Остальные
продления возможны только путем подписания дополнительных соглашений.
6.6. Днём оплаты считается день списания денежных средств с расчетного счёта
Заказчика.
6.7. По окончании работ Исполнитель представляет Заказчику заказ-наряд,
заверенный печатью Исполнителя, счет и акт выполненных работ, а при наличии, копию
акта об обнаружении скрытых повреждений.
6.8. Выставление счет-фактуры производится в сроки, установленные
законодательством Российской Федерации.
7. Гарантии
7.1. Исполнитель гарантирует надлежащее качество результата выполненных работ
и используемых для ремонта автотранспортных средств запасных частей (оборудования)
и материалов, обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими
паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество.
7.2. Заказчик вправе предъявить Исполнителю требования, связанные
с недостатками результата работы, выполненной Исполнителем, если они обнаружены при
приемке выполненных работ, а так же в течение гарантийного срока, который исчисляется
с даты подписания Сторонами акта выполненных работ. Гарантийный срок составляет
один год.
7.3. На неоригинальные запасные части и запасные части, предоставляемые
Заказчиком, гарантийный срок не предоставляется.
7.4. При подаче Исполнителю рекламации, Заказчик доставляет на территорию
последнего неисправный полнокомплектный автомобиль для диагностики и проведения
работ по выявлению и устранению дефектов.
8. Ответственность сторон
8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств
по настоящему Договору Заказчик несет ответственность в размере реального ущерба,
причиненного Исполнителю таким неисполнением/ненадлежащим исполнением
обязательств, кроме случаев просрочки оплаты выполненных работ.
8.2. В случае несоблюдения Заказчиком сроков оплаты выполненных работ,
предусмотренных настоящим Договором, Исполнитель направляет Заказчику уведомление
о просрочке оплаты работ. Если Заказчик по истечении 10 (десяти)
календарных дней с момента получения указанного уведомления не исполнит своих
обязательств по оплате, Исполнитель вправе потребовать уплаты пени за весь период
просрочки в размере ____ процентов от суммы, срок оплаты которой нарушен (сумма
задолженности), за каждый день просрочки платежа, но всего не более 5 (пяти) процентов
от суммы задолженности.
8.3. Исполнитель несет ответственность за качество работ, включая возмещение
убытков, причиненных Заказчику и/или третьим лицам при использовании результатов
работ (установленных запасных частей, деталей, расходных материалов).
8.4. Исполнитель несёт ответственность за любой ущерб, причиненный имуществу
Заказчика или третьих лиц в ходе выполнения работ по Договору в результате действий/
бездействия Исполнителя (его работников/субподрядчиков).
8.5. Исполнитель
несет
ответственность
за
ненадлежащее
качество
предоставленных им материалов и оборудования. Гарантийный срок на материалы
и оборудование определяется согласно паспорту производителя (завода-изготовителя),
но в любом случае не может составлять менее ___ месяцев с даты подписания Заказчиком
акта выполненных работ, при которых были использованы запасные части, детали,
расходные материалы.
8.6. Исполнитель несет ответственность за предоставление (установку
на объекте Заказчика) запасных частей, деталей, расходных материалов, обремененных
правами третьих лиц или не прошедших надлежащее таможенное оформление, и обязан
возместить Заказчику убытки, причиненные в результате предъявления Заказчику
(удовлетворения Заказчиком) соответствующих претензий третьих лиц или в результате
изъятия таких материалов и оборудования государственными органами. Срок возмещения
убытков 10 (десять) календарных дней со дня получения соответствующего требования от
Заказчика. Положения данного пункта действуют также в течение трех лет с даты
прекращения действия настоящего Договора.
8.7. В случае несоблюдения Исполнителем сроков исполнения своих обязательств
Заказчик вправе потребовать уплаты пени в размере ___ процентов от стоимости
невыполненных/несвоевременно выполненных обязательств (работ) за каждый день
просрочки. Пеня начисляется с даты начала просрочки выполнения обязательства
и уплачивается Исполнителем при условии направления Заказчиком письменного
требования (претензии) об уплате пени.
8.8. Исполнитель своими силами и за свой счет выполняет устранение дефектов,
выявленных в процессе производства работ, их приемки или в период гарантийного срока,
установленного на результаты работ, который составляет ___месяцев с даты подписания
акта выполненных работ.
8.9. В случае несоблюдения Исполнителем предусмотренных настоящим
Договором сроков устранения дефектов и недостатков Заказчик вправе потребовать
уплаты пени в размере ____ процентов от стоимости работ по Договору. Пеня
начисляется с даты начала просрочки устранения недостатков и уплачивается
Исполнителем при условии направления Заказчиком письменного требования (претензии)
об уплате пени.
8.10. Все штрафные санкции, наложенные на Заказчика уполномоченными
органами в связи с деятельностью Исполнителя по настоящему Договору (несоблюдение
стандартов при проектировании, несоблюдение порядка производства работ, нарушение
правил безопасности и т.п.), будут полностью компенсироваться Исполнителем в течение
(десяти) 10 календарных дней со дня получения соответствующего требования
от Заказчика. Положения данного пункта действуют также в течение трех лет с даты
прекращения действия настоящего Договора.
8.11. Исполнитель несет ответственность за выполнение своими работниками,
субподрядчиками и работниками субподрядчиков требований правил техники
безопасности, электробезопасности, пожарной безопасности и охраны окружающей среды.
Если в результате действия/бездействия указанных работников (субподрядчиков) их
здоровью/жизни будет нанесен вред,
Исполнитель обязан самостоятельно и за свой
счет урегулировать претензии пострадавших, а также возместить Заказчику суммы всех
штрафных санкций, наложенных на него уполномоченными государственными органами в
связи с такими инцидентами, в течение 10 (десяти) календарных дней со дня получения
соответствующего требования от Заказчика. Положения данного пункта действуют также
в течение трех лет с даты прекращения действия настоящего Договора.
8.12. В случае, если в результате действия/бездействия Исполнителя
(его субподрядчиков) или в результате воздействия дефекта результатов работ/запасных
частей, деталей, расходных материалов, возникшего в результате действий/бездействия
Исполнителя (его субподрядчиков), здоровью или жизни иных людей будет нанесен вред
(в т.ч. в течение гарантийного срока на результаты работ), Исполнитель обязан возместить
Заказчику все убытки, понесенные им в результате урегулирования претензий
пострадавших (членов их семей), как в добровольном, так и в судебном порядке, а также
возместить суммы всех штрафных санкций, наложенных на Заказчика уполномоченными
государственными органами в связи с такими инцидентами. Срок возмещения убытков
10 (десять) календарных дней со дня получения соответствующего требования
от Заказчика. Положения данного пункта действуют также в течение трех лет с даты
прекращения действия настоящего Договора.
8.13. В случае просрочки выполнения работ по какому-либо из этапов более, чем
на 15 (пятнадцать) календарных дней Заказчик вправе в одностороннем порядке
отказаться от приемки результатов работ, расторгнуть Договор. Датой отказа от приемки
работ/расторжения Договора считается дата направления указанного уведомления
Заказчиком, если иное не указано в уведомлении.
8.14. В случае невыполнения Исполнителем своих обязательств, предусмотренных
пунктами 2.1.7., 2.1.8. и 2.1.9. Договора, Заказчик вправе потребовать уплаты штрафа
в размере ____ рублей в т.ч. НДС за каждый неправильно оформленный или
несвоевременно предоставленный/ непредоставленный документ. Штраф должен быть
оплачен Заказчику не позднее 7 (семи) рабочих дней с момента получения Исполнителем
соответствующего требования.
9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1. Ни одна из Сторон не будет нести ответственность за невыполнение своих
обязательств по Договору в срок, если неисполнение будет являться следствием
обстоятельств непреодолимой силы (далее в настоящем разделе – ОНС), то есть
чрезвычайных и непредвиденных обстоятельств, возникающих в период действия
Договора, на которые затронутая ими Сторона (далее – Затронутая сторона) не может
реально воздействовать и которые она не могла реально предвидеть (в том числе,
наводнения, землетрясения, извержения вулкана и иные стихийные бедствия, войны
и военные действия, блокады, запрещение импорта или экспорта, изменения
законодательства). Пожары и забастовки признаются ОНС, если они не являются
результатом виновного и/или неосторожного действия/бездействия Затронутой стороны
и/или контролируемых ей лиц (работники, подрядчики, консультанты и прочие).
Сбои/перерывы в работе используемого Затронутой стороной оборудования и/или
программного обеспечения, повреждение линий и/или средств связи являются ОНС,
только если они вызваны действием природных и/или техногенных факторов
и не являются результатом виновного и/или неосторожного действия/бездействия
Затронутой стороны и/или третьих лиц.
9.2. Затронутая сторона обязана незамедлительно, но не позднее 3 (трех)
календарных дней с момента наступления ОНС, уведомить в письменном виде другую
Сторону об их наступлении, предполагаемом сроке действия, по возможности дать оценку
их влияния на исполнение (включая срок исполнения) обязательств по Договору,
за исключением случаев, когда такое уведомление невозможно в силу действия таких
обстоятельств. По прекращении действия ОНС Затронутая сторона обязана в те же сроки
уведомить об этом другую Сторону, с указанием предполагаемого срока исполнения
обязательств по Договору.
9.3. Отсутствие либо несвоевременное уведомление о наступлении ОНС лишает
Затронутую сторону права на освобождение от ответственности за неисполнение
обязательств по настоящему Договору.
9.4. По требованию другой Стороны Затронутая сторона обязана предоставить
официальный документ, выданный компетентным государственным органом
или организацией, подтверждающий факт наступления событий, являющихся ОНС.
9.5. Возникновение ОНС продлевает срок исполнения обязательств по Договору
на период, соответствующий времени действия указанных обстоятельств, с учетом
разумного срока для устранения их последствий, если Стороны не договорились
об ином.
9.6. В случае если ОНС и их последствия будут продолжаться более 1 (одного)
месяца, то каждая из Сторон вправе в одностороннем внесудебном порядке потребовать
расторжения Договора. При этом каждая из Сторон вправе требовать от другой Стороны
всего полученного по Договору, если из существа Договора следует или он содержит
условие о том, что эта Сторона заинтересована только в полном исполнении Договора
и вправе отказаться от Договора, если возможно только частичное исполнение Договора.
10. Конфиденциальность
10.1. Стороны обязуются не разглашать конфиденциальную информацию
и не использовать ее, кроме как в целях исполнения обязательств по настоящему
Договору. Сторона, которой предоставлена конфиденциальная информация, обязуется
принять меры к ее защите не меньшие, чем принимаемые ею для защиты собственной
конфиденциальной информации.
10.2. Конфиденциальной считается информация, полученная в рамках выполнения
настоящего Договора и содержащая в том числе, но не ограничиваясь этим: коммерческую
тайну, персональные данные либо иную охраняемую законом информацию или
информацию, которая в момент передачи обозначена передающей ее стороной грифом
«Конфиденциально» либо «Строго конфиденциально» с указанием полного наименования
и адреса места нахождения ее обладателя.
10.3. Сторона, допустившая разглашение конфиденциальной информации либо
не выполнившая иные требования по обеспечению ее конфиденциальности, несет
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
10.4. Конфиденциальная информация может предоставляться компетентным
государственным органам и регуляторам рынка ценных бумаг в случаях и в порядке,
предусмотренных действующим законодательством, что не влечет за собой наступление
ответственности за ее разглашение.
10.5. Обязательства Сторон, изложенные в настоящем разделе, действуют
в течение срока действия настоящего Договора и 3 (трех) лет после его прекращения.
11. Порядок разрешения споров
11.1. Все споры, связанные с исполнением (изменением или расторжением)
настоящего Договора, Стороны стремятся разрешить путем переговоров.
11.2. В случае недостижения согласия путем переговоров Стороны урегулируют
споры, указанные в п.11.1, в досудебном (претензионном) порядке.
11.3. Претензия предъявляется в письменной форме. В претензии излагается
мотивированное требование заявителя.
11.4. Претензия направляется по месту нахождения адресата по почте заказным
письмом с уведомлением о вручении либо курьером с вручением адресату под расписку.
11.5. В случае получения заявителем претензии отказа в добровольном
удовлетворении требований другой стороной, либо неполучения ответа в течение
30 (тридцати) календарных дней с даты направления претензии, заявитель претензии
вправе передать спор на рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы в установленном
законодательством Российской Федерации порядке.
12. Срок действия Договора
12.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания обеими
Сторонами и действует один год.
12.2. В случае, если ни одна из Сторон не заявит о прекращении настоящего
Договора не менее чем за 30 (тридцать) дней до истечения срока действия, Договор
считается пролонгированным на тех же условиях на срок один год.
13. Изменение и расторжение Договора
13.1. Настоящий Договор может быть изменен или расторгнут по взаимному
согласию Сторон путем подписания двустороннего соглашения кроме случаев, когда
Договором прямо предусмотрена возможность изменения условий в одностороннем
порядке. Несоблюдение письменной формы, а также отсутствие подписи
уполномоченного представителя или печати одной из Сторон влечет недействительность
соглашения об изменении или расторжении Договора.
13.2. Настоящий Договор может быть расторгнут в одностороннем внесудебном
порядке по инициативе Заказчика при условии направления Исполнителю письменного
уведомления о расторжении не менее чем за 30 (тридцать) дней до предполагаемой даты
расторжения Договора.
13.3. В случае досрочного расторжения Договора по вине Исполнителя, последний
уплачивает неустойку в размере ____ процентов и возмещает Заказчику убытки,
причиненные досрочным расторжением Договора и не покрытые неустойкой.
13.4. Все взаиморасчеты Сторон должны быть завершены в течение 30 (тридцати)
календарных дней с даты расторжения Договора.
13.5. Расторжение Договора не освобождает Стороны от исполнения обязательств,
возникших до даты расторжения.
14. Прочие условия
14.1. Не позднее даты подписания настоящего Договора Исполнитель обязан
представить Заказчику сведения в отношении всей цепочки своих собственников
(выгодоприобретателей), включая конечных бенефициаров, а также в отношении состава
исполнительных органов по форме приложения 2 к Договору, с предоставлением
подтверждающих документов.
В случае каких-либо изменений в указанной цепочке собственников, в т. ч.
конечных бенефициаров, или в составе исполнительных органов Исполнителя последний
обязан незамедлительно уведомлять об этом Заказчика с приложением подтверждающих
документов.
В случае нарушения обязательств по данному пункту или отказа от их выполнения
Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от Договора (расторгнуть Договор),
уведомив об этом Исполнителя за 3 (три) календарных дня до даты расторжения.
14.2. После подписания настоящего Договора все предварительные соглашения,
переговоры и переписка по вопросам, касающимся настоящего Договора, теряют
юридическую силу.
14.3. В случае изменения своих адресов (места нахождения, почтового), банковских
реквизитов, отгрузочных реквизитов каждая из Сторон обязана в пятидневный срок
уведомить об этом другую Сторону и несет риск последствий, вызванных отсутствием у
другой Стороны указанных сведений. Указанные изменения вступают в силу для другой
Стороны с даты их получения.
14.4. Любое уведомление, сообщение или информация, связанные с исполнением,
изменением или расторжением настоящего Договора, если иное прямо не предусмотрено
настоящим Договором, направляются Сторонами в письменном виде в адрес места
нахождения другой Стороны заказным письмом с уведомлением о вручении, либо
курьером с вручением адресату под расписку, а также могут передаваться по e-mail.
Уведомления, сообщения или информация, переданные посредством e-mail, считаются
доставленными с момента их направления, а направленные курьером или по почте
с момента их получения адресатом. Указанные уведомления могут быть продублированы
по факсу, указанному в разделе 15 настоящего Договора.
14.5. Исполнитель не имеет права передавать свои права и обязанности
по настоящему Договору третьим лицам без предварительного письменного согласия
Заказчика.
14.6. Права и обязанности Сторон, прямо не предусмотренные в настоящем
Договоре, определяются в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
14.7. Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих
равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
14.8. К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:
приложение 1 «Перечень автотранспортных средств Заказчика, подлежащих
обслуживанию по Договору», приложение 2 «Информация о контрагенте».
15. Адреса и реквизиты сторон
ЗАКАЗЧИК:
Открытое акционерное общество
«Аэрофлот – российские авиалинии»
Адрес: 119002, г. Москва, ул. Арбат, д.10.
ИНН 7712040126, КПП 997650001,
ОГРН 1027700092661,
р/с № 40702810400020106099
в Сбербанке России, г. Москва,
к/с № 30101810400000000225,
БИК 044525225.
Телефон/факс (499) 500-62-26.
Электронный адрес _________________
Директор департамента управления делами
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
__________________________
(Название организации)
Адрес:______________________________
ИНН_____________ КПП_____________
ОГРН_______________________________
р/с__________________________________
к/с__________________________________
БИК_________________________________
Телефон/факс/_________________________
электронный адрес ____________________
____________________________
(наименование должности)
________________/___________________/
(подпись)
(инициалы, фамилия)
_____________/_____________________/
(подпись)
(инициалы, фамилия)
Приложение 1
к Договору
на выполнение работ
по техническому обслуживанию
и ремонту автотранспортных средств,
поставку сервисных товаров
от «____» ___________20 г. №______
ПЕРЕЧЕНЬ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ЗАКАЗЧИКА,
ПОДЛЕЖАЩИХ ОБСЛУЖИВАНИЮ ПО ДОГОВОРУ
№
п/п
1
2
3
4
Модель, тип ТС
Год
выпуска
Гос. №
VIN
№, тип двигателя
1. Настоящее Приложение является неотъемлемой частью Договора
от «____»
___________ 20
г. № ____________
на выполнение работ по техническому
обслуживанию и ремонту автотранспортных средств, поставку сервисных товаров.
2. По автомобилям Заказчика предоставляется право выполнять все действия
в соответствии с Договором:
 ____________________________________________________________________;
 ____________________________________________________________________;
 ____________________________________________________________________.
3. Перечень транспортных средств Заказчика изменяется путем направления
Исполнителю письма, за подписью представителя Заказчика.
ЗАКАЗЧИК:
Открытое акционерное общество
«Аэрофлот – российские авиалинии»
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
__________________
(название организации)
Директор департамента управления
делами
_______________________________
_________________/______________________/
_______________/_____________________/
(подпись)
(инициалы, фамилия)
(наименование должности)
(подпись)
(инициалы, фамилия)
Приложение 2
к Договору
на выполнение работ
по техническому обслуживанию
и ремонту автотранспортных средств,
поставку сервисных товаров
от «____» ___________20 г. №______
Информация о контрагенте
Наименование контрагента
(ИНН, вид деятельности)
Договор (реквизиты, предмет, цена, срок
действия и иные существенные условия)
Орган и
номер
Фамилия,
№
документа,
Цена
Наименование
Код
имя,
Номер Предмет
Срок
ИНН ОГРН
удосто(млн.
контрагента ОКВЭД
отчество
и дата договора
действия
веряющего
руб.)
руководителя
личность
руководителя
1
ЗАКАЗЧИК:
Открытое акционерное общество
«Аэрофлот – российские авиалинии»
Директор департамента управления
делами
_________________/______________________/
(подпись)
(инициалы, фамилия)
Иные
существенные
условия
Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров
(в том числе конечных)
Руководитель/
Серия и номер
участник/
Информация о
Адрес места
документа,
акционер/
подтверждающих
Наименование/ нахождения удостоверяющего
ИНН ОГРН
бенефициар/
документах
ФИО
/ адрес
личность
данные об
(наименование,
регистрации
(для физичесисполнительреквизиты и т.д.)
кого лица)
ном органе
№
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.3.1
1.1.3.2
…
1.2
1.2.1
…
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
_________________
(название организации)
_______________________________
(наименование должности)
_______________/_____________________/
(подпись)
(инициалы, фамилия)
Примечание. В таблице указывается подробная информация о цепочке собственников контрагента (учредители/ акционеры; в отношении учредителей/ акционеров, являющихся юридическими лицами, данные об их учредителях и
т.д.), включая конечных бенефициаров:
1.1, 1.2 – собственники контрагента по договору (собственники первого уровня);
1.1.2, 1.2.1, 1.2.2 и т.д. – собственники организации 1.1 (собственники второго уровня)
и далее – по аналогичной схеме до конечного бенефициара (1.1.3.1)
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа