close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
1
УТВЕРЖДАЮ
Представитель ОАО
«Спецремонт»- управляющий
компанией ОАО «487 Центральный
авторемонтный завод»
________________ В.И. Портнов
«СОГЛАСОВАНО»
Председатель комиссии по
размещению заказов на закупку
товаров, работ, услуг для нужд ОАО
«487 Центральный авторемонтный
завод»
_________________ И.М. Фаттахов
«_____» декабря 2014 г.
«_____» декабря 2014 г.
ИЗВЕЩЕНИЕ И ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ПРЕДЛОЖЕНИЙ № __
открытый одноэтапный запрос предложений в электронной форме
без квалификационного отбора на право заключения договора на проведение
ремонта по техническому состоянию техники АЦ-5,5 (5) – 4320 (4320М),
АТМЗ – 5-4320.
.
Запрос предложений проводится в электронном виде в соответствии с положением о закупках
товаров, работ, услуг, утвержденным Советом директоров ОАО «487 Центральный
авторемонтный завод» (протокол от 25.12.2012г.).
Извещение и документация о проведении запроса предложений размещены на официальном сайте
Российской Федерации для размещения информации о закупках отдельными видами юридических лиц
www.zakupki.gov.ru документация по запросу предложений находится в открытом доступе, начиная с
даты размещения настоящего извещения и документации по запросу предложений. Порядок
получения документации по запросу предложений на электронной торговой площадке Сбербанк-АСТ
в сети «Интернет» по адресу: http://utp.sberbank-ast.ru/
2014
2
Содержание
Извещение о проведении запроса предложений
3
Документация по запросу предложений:
5
I Общая часть
II Правовое положение процедуры запроса предложений
5
9
III Порядок сопоставления и оценка предложений
10
IV Последствия признания процедуры запроса предложений
несостоявшейся
12
V Техническая часть
VI Образцы документов
VII Проект договора
13
25
35
3
Извещение о проведении открытого запроса предложений
1.
Способ закупки:
Открытый запрос предложений в электронной форме.
2.
Наименование
Заказчика:
Открытое акционерное общество «487 Центральный
авторемонтный завод».
3.
Местонахождение
и почтовый адрес
Заказчика:
452155, Республика Башкортостан, Чишминский район,
с. Алкино-2, пер. Заводской, д. 1.
4.
Адрес электронной
почты:
[email protected] .
5.
Контактное лицо:
Никифорова Алена Олеговна
тел. 8 (34797) 3-42-27
адрес электронной почты: [email protected]
6.
Предмет договора:
Ремонт по техническому состоянию техники АЦ-5,5 (5)
– 4320 (4320М), АТМЗ – 5-4320.
7.
Объем закупки:
Указан в технической части документации
8.
Номер лота/
предмет
договора/начальная
(максимальная)
цена договора
(лота)
Лот № 1/ Ремонт и установка электрооборудования
техники АЦ-5,5 (5) – 4320 (4320М), АТМЗ – 5-4320/480
600 (четыреста восемьдесят тысяч шестьсот) рублей, в
том числе НДС/ стоимость нормо-часа за единицу работы
составляет 1000 рублей с НДС
Лот № 2/ Ремонт по техническому состоянию техники
АЦ-5,5 (5) – 4320 (4320М), АТМЗ-5-4320/3 008 528 (три
миллиона восемь тысяч пятьсот двадцать восемь) рублей
25 копеек, в том числе НДС, 175 нормо-часов, стоимость
нормо-часа за единицу работы составляет 1011,27 рублей
с НДС.
9.
Место выполнения
работ:
По месту нахождения заказчика
10.
Срок
предоставления
предложений:
С момента размещения извещения на ЭТП ЗАО
«Сбербанк-АСТ» до 10 часов 30 минут (время
московское) 16 января 2015г.
4
11.
Место и способ
предоставление
предложений:
в сети интернет http://utp.sberbank-ast.ru. Участник
закупочной процедуры вправе подать только одну заявку
на участие в запросе предложений в отношении каждого
предмета запроса предложений (лота)
12.
Порядок
предоставления
документации:
В порядке и регламентом, установленными ЭТП ЗАО
«Сбербанк-АСТ».
13.
Обеспечение
заявки:
Не требуется.
14.
Место и дата
рассмотрении
предложений
участников:
Республика Башкортостан, Чишминский район,
с. Алкино-2, пер. Заводской, д. 1, каб. № 10, не позднее 15
часов 30 минут (время московское) 30 января 2015г.
15.
Место и дата
подведении
итогов:
Республика Башкортостан, Чишминский район,
с. Алкино-2, пер. Заводской, д. 1, каб. № 10, не позднее 15
часов 30 минут (время московское) 30 января 2015г.
16.
Форма
предложения:
Электронной форме
17.
Срок подписания
договора:
Не позднее 20 календарных дней с момента размещения
на официальном сайте протокола о подведении итогов.
18.
Место и дата
открытия доступа
к электронным
заявкам:
Республика Башкортостан, Чишминский район,
с. Алкино-2, пер. Заводской, д. 1, каб. № 10, 11 часов 30
минут (время московское) 16 января 2015г.
5
Общая часть
1. Предложение должно быть заполнено по форме и требованиям,
указанным в приложении № 1 настоящей документации по запросу
предложений.
2. Предложение должно содержать следующие сведения и документы:
а)
заявку о подаче Предложения по форме и в соответствии с
требованиями документации (оригинал);
б)
анкету участника закупки по установленной в документации о
проведении запроса предложений форме ( приложение №1 к запросу
предложений);
в)
сведения о функциональных характеристиках (потребительских
свойствах) и качественных характеристиках товара (работ, услуг). В случаях,
предусмотренных документацией о проведении запроса предложений, также
копии документов, подтверждающих соответствие товара (работ, услуг)
требованиям, установленным в соответствии с законодательством
Российской Федерации, если в соответствии с законодательством Российской
Федерации установлены требования к таким товарам (работам, услугам)
(оригиналы);
г)
согласие участника процедуры закупки исполнить условия
договора, указанные в извещении о проведении запроса предложений;
д)
копия решения о назначении или об избрании или приказа о
назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое
физическое лицо (руководитель) обладает правом действовать от имени
участника без доверенности. В случае если от имени участника действует
иное лицо, также предоставляется доверенность на осуществление действий
от имени участника, заверенная печатью участника и подписанную
руководителем участника или уполномоченным этим руководителем лицом,
либо нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае если
указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем
участника,
Предложение
должно
содержать
также
документ,
подтверждающий полномочия такого лица.
е)
копии учредительных документов участника, заверенные
нотариально или заверенные печатью и подписью уполномоченного лица
участника (для юридических лиц), нотариально заверенную копию паспорта
гражданина Российской Федерации (для физических лиц);
ж)
полученную не ранее чем за 3 (Три) месяца до дня размещения
извещения о проведении запроса предложений оригинал или нотариально
заверенную копию выписки из Единого государственного реестра
юридических лиц (для юридического лица), выписки из Единого
государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для
индивидуальных предпринимателей);
з)
иностранные участники запроса предложений предоставляют
надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о
6
государственной регистрации юридического лица или государственной
регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя
в соответствии с законодательством соответствующего государства (для
иностранного лица), полученные не ранее чем за 3 (Три) месяца до дня
размещения на официальном сайте извещения о проведении запроса
предложений;
и)
копии баланса вместе с отчетом о прибылях и убытках за
последний завершенный финансовый год и последний отчетный период,
предшествующий подаче Предложения, или копии налоговых деклараций по
налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы
налогообложения, с отметкой налогового органа о приеме, за аналогичный
период, в случае, если участник применяет упрощенную систему
налогообложения, заверенные печатью и подписью уполномоченного лица
участника;
к)
решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо
копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия
такого решения для совершения крупной сделки установлено
законодательством Российской Федерации, учредительными документами
юридического лица.
В случае, если получение указанного решения до истечения срока
подачи заявок на участие в запросе предложений для участника запроса
предложений невозможно в силу необходимости соблюдения установленного
законодательством и учредительными документами участника процедуры
закупки порядка созыва заседания органа, к компетенции которого относится
вопрос об одобрении или о совершении крупных сделок, участник запроса
предложений обязан представить письмо, содержащее обязательство в случае
признания
его
победителем
запроса
предложений
представить
вышеуказанное решение до момента заключения договора.
л)
В случае, если для данного участника процедуры запроса
предложений сделка, указанная в извещение не является крупной сделкой, то
такой участник представляет письмо по форме. ( приложение №2 к запросу
предложений)
м)
копию
информационного
письма
налогового
органа,
указывающего дату представления участником заявления о переходе на
упрощенную систему налогообложения, заверенного печатью и подписью
уполномоченного лица Участника, в случае, если участник применяет
упрощенную систему налогообложения;
н)
цена товаров (работ, услуг) с указанием сведений о включенных
или не включенных в нее расходах (расходы на перевозку, страхование,
уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные
платежи);
о)
справку об исполнении налогоплательщиком обязанности по
уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций,
выданную соответствующими подразделениями Федеральной налоговой
7
службы не ранее чем за 20 (Двадцать) дней до срока окончания приема
конкурсных заявок (оригинал или нотариально заверенную копию;
п)
документ, подтверждающий объединение двух и более лиц,
выступающих на стороне одного участника закупки в группу (оригинал или
нотариально заверенная копия), а также документ, подтверждающий право
конкретного участника закупки участвовать в запросе предложений от имени
группы лиц, в том числе подавать котировочную заявку, подписать договор;
р)
сведения и документы, подтверждающие соответствие
соисполнителей
(субподрядчиков,
субпоставщиков),
предприятийизготовителей требованиям, установленным в документации;
с)
сроки и порядок оплаты поставок товаров (выполнения работ,
оказания услуг).
т)
Описание поставляемой продукции, его функциональных
характеристик (потребительских свойств), его количественных и
качественных характеристик, срок гарантии, установленный заводомизготовителем.
у)
проект Договора, заполненный в соответствии с требованиями и
условиями установленными документацией о проведении запроса
предложений;
ф)
Лицензия на право осуществления ремонта, технического
обслуживания, установки и монтажа военной техники.
х)
Сведения о цепочке собственников, включая конечных, по
установленной форме. ( приложение №3 к запросу предложений)
ц)
Сведения об опыте выполнения работ, оказании услуг, поставки
товаров. ( приложение №4 к запросу предложений)
ч)
иные документы или копии документов, перечень которых
определен настоящей документацией о проведении запроса предложений.
В случае признания участников победителями, то такой участник
должен представить вышеуказанные документы на бумажном носителе,
прошитыми, пронумерованными и скрепленными печатями для заключения
договоров.
3. Место выполнения работ: по месту нахождения Заказчика.
4. Сроки (периоды) выполнения работ: до 31 марта 2015г.
5. Условия выполнения работ: работы выполняются по мере
возникновения потребности у Заказчика в соответствие заявками Заказчика.
6. Начальная (максимальная) цена договора (лота): Лот № 1 - 480 600
(четыреста восемьдесят тысяч шестьсот) рублей, в том числе НДС.
Стоимость нормо-часа за единицу работы составляет 1000 рублей с НДС. Лот
№ 2 - 3 008 528 (три миллиона восемь тысяч пятьсот двадцать восемь) рублей
25 копеек, в том числе НДС, 175 нормо-часов, стоимость нормо-часа за
единицу работы составляет 1011,27 рублей с НДС.
7. Форма, сроки и порядок оплаты: безналичная; валюта платежа – рубль
Российской Федерации; 100 % оплата в течение 15 календарных дней с
8
момента оказания Исполнителем услуг, указанных в технической части
документации, и подписания акта выполненных работ.
8. Порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом или без
учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин,
налогов и других обязательных платежей): цена договора включает в себя
расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов,
другие обязательные платежи и иные расходы, осуществляемые
Соисполнителем при выполнении Работ, в том числе расходы на монтаж
(демонтаж), наладку, установку оборудования, командирование работников к
месту выполнения Работ и иные расходы, понесенные Соисполнителем в
ходе выполнения Работ. Цена Договора является твердой, однако у Заказчика
не возникает обязанности приобретать услуги на всю указанную сумму.
8. Заявки подаются с момента размещения извещения на ЭТП ЗАО
«Сбербанк-АСТ» до 10 часов 30 минут (время московское) 16 января 2015г.
на ЭТП ЗАО «Сбербанк-АСТ» адрес в сети интернет http://utp.sberbank-ast.ru
в порядке предусмотренной регламентом данной ЭТП.
9. Требования к гарантии: не менее 5 лет.
10. Требования к участникам закупки:
- быть правомочным заключать договор в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации;
- обладать необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на
производство работ и оказание услуг, подлежащих лицензированию в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и
являющихся предметом заключаемого договора;
- не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть
признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом);
- не являться организацией, на имущество которой наложен арест по
решению суда, административного органа и (или) экономическая
деятельность, которой приостановлена;
- отсутствие сведений об участнике процедуры закупки в реестре
недобросовестных поставщиков, предусмотренном ст. 5 Федерального закона
от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц» и в реестре недобросовестных поставщиков,
предусмотренном Федеральным законом от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
для государственных и муниципальных нужд»;
- отсутствие у участника процедуры закупки задолженности по начисленным
налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня
или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год
или не превышающей 25 (Двадцать пять) процентов балансовой стоимости
активов участника процедуры закупки по данным бухгалтерской отчетности
за последний завершенный отчетный период, за исключением случаев, когда
такая задолженность оспаривается участником процедуры закупки в
9
судебном порядке, и на момент проведения закупочной процедуры
соответствующее судебное решение не принято;
- должен быть аккредитован на ЭТП ЗАО «Сбербанк-АСТ»;
- соответствовать иным обязательным требованиям, установленным
законодательством Российской Федерации к участникам процедур закупки.
12.
Обеспечение заявки на участие в запросе предложений и обеспечение
исполнения договора не требуется.
13. Рассмотрение предложений состоится по адресу: Республика
Башкортостан, Чишминский район, с. Алкино-2, пер. Заводской, д. 1, не
позднее 15 часов 30 минут (время московское) 30 января 2015г.
14. Подведение итогов процедуры запроса предложений состоится по адресу:
Республика Башкортостан, Чишминский район, с. Алкино-2, пер. Заводской,
д. 1, не позднее 15 часов 30 минут (время московское) 30 января 2014г.
15. Преференция отдельным видам участников не предоставляется
II.
Правовое положение процедуры запроса
предложений.
1. Процедура
запроса
предложений
не
является
торгами
по законодательству Российской Федерации, и ее проведение не
регулируется статьями 447-449 части первой Гражданского кодекса
Российской Федерации. Процедура запроса предложений также не является
публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057-1061 части второй
Гражданского кодекса Российской Федерации. Таким образом, данная
процедура запроса предложений не накладывает на организатора запроса
предложений соответствующего объема гражданско-правовых обязательств,
в том числе по обязательному заключению договора с победителем запроса
предложений или иным его участником.
2. Заказчик может отказаться от проведения запроса предложений в
любое время, не неся при этом никакой ответственности перед участниками
запроса предложений, в том числе по возмещению каких-либо затрат,
связанных с подготовкой и подачей предложений.
3. Заказчик может осуществить дополнительную закупку у победителя
по сравнению с первоначальными закупками (не более 20 % от
первоначального объёма в сумме по всем предлагаемым дополнительным
соглашениям с сохранением начальных цен за единицу продукции).
4. Документация размещается на ЭТП одновременно с извещением о
запросе предложений
5. Документация предоставляется со дня размещения извещения о
проведении запроса предложений и до дня окончания приема заявок в
письменной форме, по запросам участников запроса предложений,
направляемых в письменной форме. Документация предоставляется в
течение двух рабочих дней по запросу участника, оформленного
надлежащим образом.
10
6. Заказчик вправе внести изменения в документацию о проведении
запроса предложений. Изменения должны быть размещены на официальном
сайте о размещении заказов. Заказчик по собственной инициативе или в
соответствии с запросом участника процедуры закупки вправе принять
решение о внесении изменений в документацию не позднее, чем за 3 (Три)
дня до даты окончания подачи предложений на участие в запросе
предложений.
7. В срок не позднее 1 (Одного) дня до истечения срока окончания
приема Предложений Заказчик вправе продлить срок подачи предложений в
порядке, предусмотренном для внесения изменений в документацию запроса
предложений.
8. Запрос на отзыв заявки участника процедуры закупки направляется в
письменной форме, и подписывается его руководителем или
уполномоченным им лицом (с приложением доверенности). Изменения в
заявку осуществляются путем отзыва заявки и повторной подачи измененной
заявки. При этом датой и временем подачи заявки считается дата и время
подачи первоначальной заявки. Срок предоставления отзыва заявок не
позднее 1 (одного) рабочего дня до истечения срока окончания приема
предложений. Порядок подачи отзыва заявок осуществляется регламентом
ЭТП ЗАО «Сбербанк-АСТ»
9. Любой участник процедуры закупки вправе направить Заказчику в
письменной форме или в форме электронного документа запрос о
разъяснении положений документации запроса предложений не позднее, чем
за 3 (три) дня до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе.
10.Разъяснение положений документации запроса предложений должно
быть размещено Заказчиком на официальном сайте в течение 3 (трех)
рабочих дней со дня предоставления указанных разъяснений. Разъяснение
положений документации запроса предложений не должно изменять ее суть.
III. Порядок сопоставления и оценка предложений.
1. По результатам рассмотрения предложений Комиссия по размещению
заказа оценивает и сопоставляет предложения и проводит их ранжирование
по степени предпочтительности в соответствии с критериями и порядком
оценки, установленными в настоящей документации запроса предложений.
Каждому предложению относительно других по мере снижения итогового
рейтингового значения присваивается порядковый номер. Первый номер
присваивается предложению на участие в запросе предложений, набравшему
по результатам оценки максимальное итоговое рейтинговое значение. Такое
предложение считается содержащим лучшие условия исполнения договора.
Оценка и присвоение порядковых номеров осуществляется по каждому лоту
отдельно. Победителем запроса предложений признается участник, который
предложил лучшие условия исполнения договора и предложению которого
присвоен первый номер.
11
2. В случае если в нескольких предложениях на участие в запросе
предложений содержатся одинаковые условия исполнения договора и такие
предложения получили одинаковые итоговые рейтинговые значения
меньший порядковый номер присваивается предложению, которое поступило
ранее других предложений, содержащих такие условия.
3. Критерия и методика оценки:
Критерии оценки
Максимальное количество
баллов
80
Цена договора
БЦ i =
Цmin
Цi
* 80
где: БЦi
– оценка по критерию «цена договора» i-го
участника процедуры закупки.
Цi – предложение участника процедуры закупки о цене
договора, цене единицы продукции, указанной в заявке на участие в
процедуре закупки i-го участника процедуры закупки, приведенное к
единому базису сравнения ценовых предложений, руб.,
Цmin – минимальное предложение участника процедуры закупки
о цене договора, цене единицы продукции, указанной в заявке на
участие в процедуре закупки из представленных участниками
процедуры закупки предложений, приведенное к единому базису
сравнения ценовых предложений, руб.
Заказчик имеет право применить налоговый вычет НДС в
отношении приобретаемых услуг, в связи с чем, в качестве единого
базиса сравнения ценовых предложений используются цены
предложений участников без учета НДС.
Опыт выполнения работ:
Более 5 лет – 10 баллов
4 года – 6 баллов
3 года – 4 балла
2 года – 2 балла
1 год – 0 баллов
Сроки выполнения работ:
До 1 мес – 10 баллов
До 2 мес – 5 баллов
Свыше 2 мес – 0 баллов
Максимальное количество баллов – 100 баллов
10
10
12
IV Последствия признания процедуры запроса предложения
несостоявшейся
1. Запрос предложений признается не состоявшимся в случае, если:
а) подано только одно Предложение на участие в запросе
предложений или на основании результатов рассмотрения Комиссией
предложений участников принято решение о допуске к участию в запросе
предложений одного участника.
В таком случае Заказчик вправе заключить договор с единственным
участником запроса предложений, заявка которого соответствует
требованиям документации запроса предложений.
б) не подано ни одного Предложения на участие в открытом запросе
предложений или на основании результатов рассмотрения предложений
Комиссией принято решение об отклонении всех предложений на участие в
запросе предложений.
2. В случаях, если запрос предложений признается несостоявшимся
заказчик вправе:
а) отказаться от проведения повторной процедуры закупки, в случае
если утрачена потребность в закупке предполагаемого предмета договора;
б) объявить о проведении повторного запроса предложений. При
этом Заказчик вправе изменить условия запроса предложений.
13
Техническая часть
Лот № 1
Предмет договора: Установка и ремонт электрооборудования техники
службы горючего АЦ-5,5(5)-4320 (4320М), АТМЗ-5-4320.
Объем закупки: 480 600 (четыреста восемьдесят тысяч шестьсот) рублей, в
том числе НДС, стоимость нормо-часа за единицу работы составляет 1000
рублей с НДС.
- Исполнитель выполняет работы по
установке и ремонту
электрооборудования техники службы горючего АЦ-5,5 (5) – 4320 (4320М),
АТМЗ – 5-4320 в количестве 15 единиц.
- Работы производятся с использованием оборудования, инструментов и
запасных частей Заказчика;
- Объем, стоимость, сроки выполнения работ согласовываются сторонами и
указываются в заказ-наряде;
- Сдача, прием выполненных работ производится по акту сдачи выполненных
работ.
- Работы осуществляются в соответствии с нормативно-технической
документацией, в том числе завода-изготовителя.
Требования к качеству: Работы должны производиться в соответствии с
РТС 603.007-2007.
Перечень работ при установке и ремонту электрооборудования техники АЦ5,5 (5) – 4320 (4320М), АТМЗ – 5-4320.
2
3
1
Демонтаж Жгутов по спецоборудованию (к-т)
Установить Датчик указателя уровня топлива
(наполнения цистерны) с доработкой, с кронштейном,
с изг.проводов и ВЗГ
3
1
0,60
4
1
0,45
№
п/п
2
Наименование работы
Разряд
работ
1
Приме
няемос
ть на
изд.
(шт/кт)
4
Норма
времени
(час)
с учетом
прим.
5
Прим
еч.
6
14
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
Изготовление, монтаж Жгута по спецоборудованию от
распред .коробки→пульт управл в
каб.вод.→топл.система, изг. ВЗГ
Изготовление, монтаж Жгутов на задние
фонари,изг.ВЗГ-2к-та
Изготовление, монтаж Жгута на розетку прицепа, изг.
ВЗГ
Монтаж Розетки 375.12.1300 со сверлением 5отв. с
изгот.и подсоед. Жгута (на светильник переносной)
Установить Коробку соединений 4320М.08.150 ;
замена прокладки131-12-602-1шт
Установить Плафон В- II-У3 в задней кабине,с изг.
проводов и ВЗГ
Замена Реле наполнения цистерны Р901.37.47
Установить Сигнализатор световой С-2В наполнения
цистерны,с изг.провод.и ВЗГ
Разборка (замена лампы) Сигнализатора светового
наполнения цистерны,
Подключить Сигнал звуковой С314Г(под капотом) к
системе наполнения цистерны ,с изг.провод.
Установить Щиток управления 4320.08.010
спец.оборуд.(в кабине водителя);с заменой прокладок
131-12-102/103-1шт/1шт
Ремонт Щитка управления 4320.08.010(3-тумблера,
перемычки)
Установить Счетчик времени
наработки(моточасов)СВН-2 (в кабине водит.)
Установить датчик(на насосе СВН-80 );жгут от
датчика к счетчику СВН-2,тахометр в сборе со жгутом
Изготовить Жгут 4320М.08.170 к тахометру в
плетенке 4320М.08.118 из двух частей(Iч-провод4,05м-3шт/IIч-провод-10м-3шт)
Заменить Фонарь подкузовной ФП103Г(С-2В)(подсветки колеи),с изг.провод.и ВЗГ
Проверка приборов эл.оборудования на
функционирование перед монтажом( к-т)
Испытание эл.оборудования на функционирование
после установки по схеме
Замена Блока предохранителей ПР-120-2шт
Замена Блок сигнальных(контрольных) ламп ПД-511,
ПД-512- 2шт
Изготовление (по месту) Провода для подсоединения
приборов;ПД511;512;6шт
Установить Щиток приборов в сборе с приборами
Разборка сборка щитка приборов с заменой : щитка
приборов левого/правого4320-3805012/13 с приборами
в сборе;щитка клавишных переключателей 43203805015 с дополнительной установкой Переключателя
омыва стекол( бачка омывателя) П147.0909(ВН-45М)
(КЛАВИША),Выкл импульсных маяков 3842.3710
Доработка щитка приборов в сб.(изготовление и
уст.эл.проводов на приборы)
- Выключателя Фары поворотной (прожекторафароискателя) ВК343.01.06 (КЛАВИША)
4
1
1,30
4
2
1,70
4
1
0,85
4
1
0,45
3
1
0,16
3
1
0,40
3
1
0,10
3
1
0,32
3
1
0,10
3
1
0,25
3
1
0,16
4
1
0,40
4
1
0,16
4
1
0,32
4
1
1,20
3
1
0,60
4
1
0,35
4
1
0,40
4
2
0,60
4
2
0,60
4
6
0,60
3
1
0,32
3
1
0,50
4
1
1,55
3
1
0,08
15
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
- Выключателя знака(фонарей) автопоезда
ВК343.02.16 (КЛАВИША)
- Переключателя омыва стекол( бачка омывателя)
П147.0909(ВН-45М) (КЛАВИША)
- Переключатель отопителя кабины П147.03.11
(КЛАВИША)
- Переключатель плафона кабины ВК343.01.08
(КЛАВИША)
- Выкл импульсных маяков 3842.3710
- Спидометра мех.
- Тахометр электрический
- Указатель давления масла УК170
- Указателя темп.охлаждения жидкости УК171
- Амперметра(Указателя тока) АП-171
- Указатель уровня топлива УБ170 (БМ-146Д,БМ158Д)
Установить Манометр давления воздуха в шинах
МД101-У-Х-Л (шинный)
Установить Манометр тормозной системы
(двухстрелочный) МД213-Э
Изготовление (по месту) Проводов и подсоединение
бачка омывателя при замене мех.на электр.
Замена Выключателя кнопочного ВК 322 "Масса"-в
кабине вод.)
Установить Выключатель(датчик) сигнализации
"Стоп", (датчик ВК503-3710110)-2шт
Замена Включателя световой аварийной сигнализации
ВК422.01
Замена Выключателя "Массы"ВК-860( на
аккумуляторной батарее)
Замена Выключателя кнопочного ЭФУ,(АКБ)-2шт
Замена Выключателя с реостатом подсветки приборов
ВК-416
Установить Переключатель указателя поворотов
П110А-01
Установить Переключатель света ножного П-53
Установить Переключатель света центрального П-305
(фары)
Замена сопротивления добавочного СЭ-300(на
двигатель отопителя)
Установить Датчик давления воздуха ММ 124-2шт
Установить Датчик заднего хода(выключатель) ВК418
Установить Датчик давления и авар.паден.давл. масла
ММ З70; ММ111Д (под капотом под выхл.коллект.)2шт
Установить Датчик указателя темп.Охлажд.Жидкости,
аварийного перегрева ОЖ ТМ-100А, ТМ-111 2шт
Установить Датчик указателя уровня топлива БМ-151
Замена Кабеля Силового ,(с изготовлением) (Провод 2м ,наконечникиФ10/Ф12):Перемычки 131-18-1400)7шт)
3
1
0,08
3
1
0,08
3
1
0,08
3
1
0,08
3
4
4
4
4
4
1
1
1
1
1
1
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
4
1
0,08
4
1
0,12
4
1
0,13
4
2
0,20
3
1
0,15
3
2
0,16
3
1
0,15
3
1
0,25
3
2
0,30
3
1
0,12
3
1
0,08
3
1
0,11
3
1
0,08
3
2
0,16
4
2
0,08
4
1
0,05
4
2
0,08
4
2
0,08
4
1
0,06
4
7
0,70
16
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
Замена Катушки зажигания к ПЖД ( на боковине
капота внутри с прав.ст.)
Замена Плафона кабины ПК201-Д
Замена Предохранитель 20А (6А)
Замена Предохранитель ПР-30 А
Замена Предохранитель ПР-119 А (ДЛЯ РСс951)
Замена Прерыватель контрольной лампы ручного
тормоза РС-493
Установить Пульт управления ПЖД (под капотом на
радиаторе)
Установить Реле блокировки стартера
26123747(26023747)
Замена Реле отключения регулятора напряжения 113747-20(см.БОШ)
Замена Реле-регулятор напряжения 11-3702000(РР35603) (на перед. стенке кабины под капотом)
Замена Реле поворотов РС-951
Замена Реле разного назначения универсальное БОШ
(901.37.47.10)(20)(903)-4шт
Установить Реле стартера РС-530
Установить Розетку внешнего запуска ПС-315 АКБ
4
1
0,15
3
3
3
3
1
1
1
1
0,10
0,10
0,10
0,10
3
1
0,08
4
1
0,16
4
1
0,13
4
1
0,03
4
1
0,30
4
1
0,20
4
1
0,12
4
1
0,21
3
1
0,16
Установить Розетку прицепа ПС-300
Установить Розетку переносной лампы
Установить Сигнал электрический звуковой С314Г с
изг.жгут,сверл.по месту(под капотом)
Установить Сигнализатор(шумовой) падения давления
воздуха (Зуммер)РС-531 (в кабине)
Замена Фары передней ФГ-140 -2шт в сборе
Замена Фонаря передний ПФ-133Б
(габарит,указ.поворота)-2штс заменой прокладки
3
3
1
1
0,16
0,16
4
1
0,21
4
1
0,19
3
2
0,60
3
1
0,20
Замена Фонаря подкапотного ПД-308
Замена Фонаря повторителей указателей поворота
УП-101Б-2шт
Изготовление (по месту) Проводов для подсоединения
фонарей автопоезда,повтор.поворотов-5шт
Замена Замка зажигания (Выключателя стартера и
приборов) ВК-353
Установить Жгут(пучок) проводов ,основного
(кабины) 4320-3724020-06 (к-т)
Установить Жгут(пучок) проводов,добавочнго
(кабины) 4320-3724010-08 (к-т )
3
1
0,18
3
1
0,20
4
1
0,50
4
1
0,18
4
1
1,59
4
1
1,48
4
1
1,32
4
1
0,40
5
1
2,00
2
15
1,5
3
1
0,1
4
1
0,13
Установить Жгут(пучок) проводов,задний (шасси)
4320-3724035-09 (к-т )
Испытание эл.оборудования на функционирование
после установки по схеме
Доработка комплекта Автопроводки 4320 д.КамаЗ
Замена лампы Фар ФГ-140-2шт, плафона
кабины,подкапотного фонаря.освещения приборов и
световой сигнализации-13шт
Замена тумблера-1шт на Пульте управления ПЖД
Установить Электродвигатель отопителя кабины МЭ226-В
17
90
91
92
замена крыльчатки на Электродвигателе отопителя
кабины МЭ-226-В (сб.регулир.)
Снять/установить Резистор факельного устройства (с
изготовл.проводов)
Монтаж злектрического омывателя стекла, с
установкой клавишного выключателя
4
1
0,15
4
1
0,11
3
1
0,28
ИТОГО:
32,04
Условия выполнения работ:
- Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты в работах,
Исполнитель устраняет их своими силами за свой счет и в сроки,
согласованные с Заказчиком.
- В случае ненадлежащего выполнения работ Исполнитель не вправе
ссылаться на то, что Заказчик не осуществлял контроль и надзор за их
выполнением.
- До начала выполнения работ Исполнитель предоставляет соответствующие
сертификаты или другие документы, удостоверяющие качество
выполняемых работ.
Лот № 2
Предмет договора: оказание услуг по проведению ремонта по техническому
состоянию техники АЦ-5,5 (5) – 4320 (4320М), АТМЗ – 5-4320.
Объем закупки: 3 008 528 (три миллиона восемь тысяч пятьсот двадцать
восемь) рублей 25 копеек, в том числе НДС, 175 нормо-часов, стоимость
нормо-часа за единицу работы составляет 1011,27 рублей с НДС.
- Исполнитель выполняет работы по ремонту по техническому состоянию
техники АЦ-5,5 (5) – 4320 (4320М), АТМЗ – 5-4320 в количестве 17 единиц.
- Работы производятся с использованием оборудования, инструментов и
запасных частей Заказчика;
- Объем, стоимость, сроки выполнения работ согласовываются сторонами и
указываются в заказ-наряде;
- Сдача, прием выполненных работ производится по акту сдачи выполненных
работ.
- Работы осуществляются в соответствии с нормативно-технической
документацией, в том числе завода-изготовителя.
18
Требования к качеству: Ремонт должен производиться в соответствии с
РТС 603.007-2007.
Перечень работ при проведении ремонта по техническому состоянию
техники службы горючего АЦ-5,5 (5) – 4320 (4320М), АТМЗ – 5-4320.
№
п/п
Наименование деталей, сборочной единицы или
краткое содержание операции
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
2
Отделение разборки
Снятие электрооборудования и приборов
Общая разборка
Ручная очистка деталей после мойки
Маркирование, изготовление бирок
Техническое диагностирование
Дефектация
Отделение ремонта рам и рессор
Ремонт рам
Дефектация
Слесарные работы
Сварочные работы
Окрашивание
Ремонт рессор
Техническое диагностирование
Разборка
Маркирование
Дефектация
Сборка
Техническое диагностирование (испытания)
Отделение сборки
Установка сборочных единиц и деталей рамы
Сборка радиатора системы охлаждения с кожухом
вентилятора, масляным радиатором и жалюзи
Сборка двигателя с коробкой передач
Общая сборка
Установка кабины и оперения
Установка платформы, сидений
Отделение регулирования и испытания
Заправка ГСМ и специальными жидкостями
Отделение устранения дефектов
Устранение дефектов
Отделение ремонта электрооборудования и
приборов
Электродвигатели: отопителя, вентилятора
кабины, пускового подогревателя
Техническое диагностирование
Разборка
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
4
4.1
5
5.1
6
6.1
6.2
Норма
времен
и н/час
№ расч. хрон. карт,
извещения об
изменении норм
1,78
13,97
0,04
1,64
8,62
-
4.1.3.1
4.1.3.2
4.1.3.3
4.1.3.4
4.1.3.5
4.1.3.6
0,41
4,59
1,22
0,65
4.1.4.2
4.1.4.3
4.1.4.4
4.1.4.5
0,59
0,52
0,07
1,18
1,14
0,5
4.1.4.8
4.1.4.9
4.1.4.10
4.1.4.11
4.1.4.12
4.1.4.13
0,64
4.1.5.1
0,62
0,54
19,04
1,31
1,49
4.1.5.2
4.1.5.3
4.1.5.4
4.1.5.5
4.1.5.7
1,48
4.1.6.1
5,12
4.1.7.2
0,12
0,17
4.1.9.42
4.1.9.43
19
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9
6.10
6.11
6.12
6.13
6.14
6.15
6.16
6.17
6.18
6.19
6.20
6.21
6.22
6.23
6.24
6.25
7
7.1
8
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
Мойка и сушка деталей
Дефектация
Ремонт деталей слесарный
Ремонт деталей, включающий механическую
обработку
Комплектование
Сборка
Техническое диагностирование (испытания)
Приборы освещения, световой и звуковой
сигнализации, КИП
Техническое диагностирование
Разборка
Маркирование
Дефектация
Ремонт деталей слесарный
Комплектование
Сборка
Техническое диагностирование (испытания)
Стеклоочиститель, сборочные единицы и
детали обмыва ветрового стекла
Техническое диагностирование
Разборка
Дефектация
Ремонт деталей слесарный
Комплектование
Сборка
Испытания, техническое диагностирование
Изготовление электропроводки
Отделение ремонта аккумуляторных батарей
Техническое диагностирование батарей на
герметичность и температурную стойкость
мастики, заливка электролита, постановка батарей
для зарядки, проверка состояния аккумуляторов,
испытания на номинальную емкость
Отделение ремонта колес
Демонтаж шин
Очистка дисков
Слесарные работы
Ремонт деталей, включающий механическую
обработку
Окрашивание дисков
Ремонт камер
8.7 Монтаж шин
9 Отделение комплектования
9.1 Комплектование общей сборки
10 Работы по ремонту агрегатов
Отделение наружной мойки и
диагностирование агрегатов
0,04
0,06
0,05
4.1.9.44
4.1.9.45
4.1.9.46
0,04
0,03
0,2
0,1
4.1.9.47
4.1.9.48
4.1.9.49
4.1.9.50
0,22
0,44
0,01
0,12
0,1
0,08
0,62
0,19
4.1.9.53
4.1.9.54
4.1.9.55
4.1.9.56
4.1.9.57
4.1.9.58
4.1.9.59
4.1.9.60
0,05
-
4.1.9.62
4.1.9.63
4.1.9.64
4.1.9.65
4.1.9.66
4.1.9.67
4.1.9.68
4.1.9.69
1,15
4.1.10.2
2,18
0,57
0,04
4.1.11.1
4.1.11.2
4.1.11.3
0,15
0,04
0,38
4.1.11.4
4.1.11.5
4.1.11.6
0,84
4.1.11.7
2,25
4.1.12.1
20
10.1 Ручная очистка от остатков загрязнений
10.2 Техническое диагностирование
0,14
4,28
4.2.1.3
4.2.1.4
0,26
4.2.2.1
0,39
0,04
4.2.2.2
4.2.2.3
0,36
0,77
4.2.2.4
4.2.2.5
0,05
4.2.2.6
0,2
0,02
4.2.2.7
4.2.2.8
0,6
0,6
0,15
4.2.2.9
4.2.2.10
4.2.2.11
0,6
0,6
0,15
4.2.2.12
4.2.2.13
4.2.2.14
0,74
0,83
0,21
4.2.2.15
4.2.2.16
4.2.2.17
0,21
4.2.2.18
0,65
0,11
4.2.2.22
4.2.2.24
1,03
1,04
2,04
2,04
1,77
0,81
1,16
0,43
4.2.3.1
4.2.3.2
4.2.3.3
4.2.3.4
4.2.3.5
4.2.3.6
4.2.3.7
4.2.3.9
Отделение разборки и мойки деталей
11 Коробка передач
11.1 Общая разборка
11.2 Разборка сборочных единиц
11.3 Маркирование
Раздаточная коробка и коробка отбора
мощности
12 Раздаточная коробка
12.1 Общая разборка
12.2 Разборка сборочных единиц
12.3 Маркирование
Коробка отбора мощности
Разборка
Маркирование
Задний мост
Общая разборка
Разборка сборочных единиц
Маркирование
Средний мост
Общая разборка
Разборка сборочных единиц
Маркирование
Передний мост
Общая разборка
Разборка сборочных единиц
Маркирование
Рулевое управление
Разборка рулевого управления
Карданные валы привода мостов
Разборка карданных валов: основного, заднего,
18.1
переднего и среднего мостов
18.2 Маркирование деталей и сборочных единиц
Отделение дефектации деталей
19 Коробка передач и коробка отбора мощности
20 Раздаточная коробка
21 Задний мост
22 Средний мост
23 Передний мост
24 Рулевое управление
25 Карданные валы привода мостов и лебедки
26 Контроль и прогонка резьбы крепежа
Отделение комплектования деталей
13
13.1
13.2
14
14.1
14.2
14.3
15
15.1
15.2
15.3
16
16.1
16.2
16.3
17
17.1
18
21
27
28
29
30
31
32
33
34
34.1
34.2
34.3
34.4
35
35.1
36
36.1
36.2
37
37.1
37.2
38
38.1
38.2
38.3
39
39.1
39.2
39.3
39.4
40
40.1
40.2
40.3
41
41.1
Коробка передач и коробка отбора мощности
Раздаточная коробка
Задний мост
Средний мост
Передний мост
Рулевое управление
Карданные валы привода мостов и лебедки
Отделение ремонта крупногабаритных деталей
Ремонт картеров ведущих мостов
Смена тормозных накладок
Проверка и правка картеров
Восстановление резьбовых отверстий, зачистка
забоин и сварных швов
Ремонт картеров редукторов ведущих мостов
Ремонт ступиц колес
Зачистка забоин и вмятин, прогонка резьбы,
восстановление отверстий под шпильки
крепления тормозного барабана и колеса
Ремонт тормозных барабанов (расточка
барабанов, восстановление отверстий)
Слесарные работы
Станочные работы
Ремонт тормозных колодок
Слесарные работы
Станочные работы
Ремонт картеров (коробка передач,
раздаточная коробка, коробка отбора
мощности, редукторы ведущих мостов)
Зачистка забоин и вмятин, прогонка резьбы,
восстановление отверстий под болты
Ремонт карданных валов привода мостов, и
рулевого управления (срезка, выпрессовка,
запрессовка и приварка шлицевого конца и вилки,
прогонка резьбы)
Восстановление отверстий в картерах вневанным
железнением
Отделение сборки и испытания агрегатов
Коробка передач, коробка отбора мощности
Сборка сборочных единиц
Сборка (общая)
Испытания, техническое диагностирование
Сборка коробки отбора мощности
Раздаточная коробка
Сборка сборочных единиц
Сборка (общая)
Испытания, техническое диагностирование
Задний мост
Сборка сборочных единиц
0,69
0,38
0,79
0,79
0,92
0,3
0,25
4.2.3.1
4.2.3.2
4.2.3.3
4.2.3.4
4.2.3.5
4.2.3.6
4.2.3.7
0,53
0,43
4.2.5.2
4.2.5.3
2,54
1,97
4.2.5.4
4.2.5.5
0,18
4.2.5.6
0,71
0,47
4.2.5.7
4.2.5.8
1,65
0,67
4.2.5.9
4.2.5.10
2,01
4.2.5.11
2,31
4.2.5.12
0,47
4.2.5.13
0,53
0,6
0,57
0,27
4.2.6.1
4.2.6.2
4.2.6.3
4.2.6.5
0,95
0,92
0,63
4.2.6.7
4.2.6.8
4.2.6.9
1,21
4.2.6.11
22
41.2
41.3
42
42.1
42.2
42.3
43
43.1
43.2
43.3
44
Сборка (общая)
Испытания, техническое диагностирование
Средний мост
Сборка сборочных единиц
Сборка (общая)
Испытания, техническое диагностирование
Передний мост
Сборка сборочных единиц
Сборка (общая)
Испытания, техническое диагностирование
Рулевое управление
0,82
0,42
4.2.6.12
4.2.6.13
1,21
0,82
0,42
4.2.6.15
4.2.6.16
4.2.6.17
2,0
1,11
0,43
4.2.6.19
4.2.6.20
4.2.6.21
0,25
4.2.6.23
45.1 Сборка
1,32
4.2.6.29
45.2 Балансировка
0,73
4.2.6.30
0,22
0,69
0,01
1,00
1,51
0,35
4.2.7.1
4.2.7.2
4.2.7.3
4.2.7.5
4.2.7.7
4.2.7.8
0,28
0,24
0,01
0,23
0,55
0,24
4.2.7.10
4.2.7.11
4.2.7.12
4.2.7.14
4.2.7.16
4.2.7.17
0,53
0,89
0,06
0,95
1,69
0,45
4.2.7.19
4.2.7.20
4.2.7.21
4.2.7.23
4.2.7.25
4.2.7.26
0,77
0,09
4.3.6.63
4.3.6.64
44.1 Сборка рулевого управления
45
46
46.1
46.2
46.3
46.4
46.5
46.6
47
47.1
47.2
47.3
47.4
47.6
47.7
48
48.1
48.2
48.3
48.4
48.5
48.6
49
49.1
49.2
Карданные валы привода мостов
Отделение ремонта сборочных единиц
тормозной системы, гидроусилителя руля,
амортизаторов
Рулевой механизм с (без) гидроусилителем(ля)
руля
Техническое диагностирование
Разборка
Маркирование
Дефектация
Сборка
Испытания, техническое диагностирование
Амортизаторы
Техническое диагностирование
Разборка
Маркирование
Дефектация
Сборка
Испытания, техническое диагностирование
Сборочные единицы тормозной системы
Техническое диагностирование
Разборка
Маркирование
Дефектация
Сборка
Испытания, техническое диагностирование
Ремонт сцепления
Сборка и регулировка
Балансировка
Работы по ремонту кабины, оперения,
платформы, баков, радиаторов и
трубопроводов
23
50
50.1
50.2
50.3
50.4
50.5
51
51.1
51.2
52
52.1
52.2
53
53.1
53.2
54
54.1
55
55.1
Отделение ремонта кабин и оперения
Ремонт кабины
Техническое диагностирование
Разборка кабины (снятие дверей, стекол, обивки,
арматуры, электрооборудования и приборов)
Маркирование
Очистка
Дефектация
Ремонт кабины (без дверей)
Слесарные работы
Сварочные работы
Ремонт дверей кабины
Слесарные работы
Сварочные работы
Ремонт оперения, капота, облицовки
радиатора, брызговиков
Слесарные работы
Сварочные работы
Сборка
Сборка кабины (установка дверей, стекол, обивки,
арматуры, электрооборудования и приборов)
Отделение ремонта радиаторов и
трубопроводов
Маркирование
55.2 Техническое диагностирование
55.3
55.4
55.5
55.6
55.7
55.8
55.9
56
56.1
56.2
56.3
56.4
56.5
57
57.1
Ремонт и испытания радиатора охлаждения
двигателя (в т. ч. удаление накипи)
Ремонт и испытания радиатора охлаждения масла
Ремонт и испытания радиатора и сборочных
единиц отопления кабины
Ремонт и испытания предпускового
подогревателя
Ремонт трубопроводов топливной и тормозной
систем
Заливочные работы (втулки, упорные шайбы)
Окрашивание радиаторов, отопителя, пускового
подогревателя
Отделение ремонта топливных баков и
воздушных баллонов
Ремонт топливных баков
Техническое диагностирование
Сварочные работы
Слесарные работы
Химическая очистка внутренних поверхностей
Техническое диагностирование (испытания)
Отделение комплектования
Комплектование сборочных единиц и деталей для
1
4.4.1.1
4,25
0,15
0,94
0,78
4.4.1.2
4.4.1.3
4.4.1.4
4.4.1.5
1,98
0,84
4.4.1.7
4.4.1.8
1,27
0,39
4.4.1.9
4.4.1.10
4,04
1,3
4.4.1.11
4.4.1.12
4,72
4.4.1.13
0,04
4.4.2.1
1,15
4.4.2.2
2,2
0,32
4.4.2.3
4.4.2.4
0,65
4.4.2.5
0,65
4.4.2.6
2,04
0,26
4.4.2.7
4.4.2.9
0,09
4.4.2.10
0,21
0,66
0,95
0,28
0,19
4.4.3.1
4.4.3.2
4.4.3.3
4.4.3.4
4.4.3.5
1,61
4.4.8.1
24
постов сборки
58 Кузнечное отделение
58.1 Кузнечные работы
58.2 Восстановление листов рессор
1,05
4.5.2.1
4.5.2.2
Условия выполнения работ:
- Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты в работах,
Исполнитель устраняет их своими силами за свой счет и в сроки,
согласованные с Заказчиком.
- В случае ненадлежащего выполнения работ Исполнитель не вправе
ссылаться на то, что Заказчик не осуществлял контроль и надзор за их
выполнением.
- До начала выполнения работ Исполнитель предоставляет соответствующие
сертификаты или другие документы, удостоверяющие качество
выполняемых работ.
25
ОБРАЗЦЫ ФОРМ ОСНОВНЫХ ДОКУМЕНТОВ, ВКЛЮЧАЕМЫХ В
ЗАЯВКУ НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
Фирменный бланк участника запроса предложений
«___» __________ 20___ года №______
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
Лот № ___
Изучив извещение о проведении запроса предложений (в электронной
форме) на право заключения договора/ов на ________________________,
(предмет договора)
опубликованное на официальном сайте и на официальном сайте (или ЭТП)
_________________ [указывается наименование ЭТП] на сайте www.zakupka.gov.ru
( или _____________ [указывается адрес сайта ЭТП]), запрос предложений № ___
[указывается
номер
запроса
предложений
на
официальном
сайте
или
ЭТП],
документацию по запросу предложений, и принимая установленные в них
требования
и условия
запроса
предложений,
___________________________________________________________________,
(полное наименование участника запроса предложений с указанием организационно-правовой
формы)
ИНН ________________________________________________________,
(ИНН участника запроса предложений)
зарегистрированное по адресу ___________________________________________________,
(юридический адрес участника запроса предложений)
фактический адрес _________________________________________________,
(фактический адрес участника запроса предложений)
в соответствии с извещением о проведение запроса предложения,
документации запроса предложений, настоящим предложением и другими
документами, являющимися неотъемлемыми приложениями к настоящей
заявке даем согласие на заключение договора_______________________ на
следующих условиях:
(предмет договора)
№ п/п
1.
Условия заявок на участие в запросе
предложений
(сведения, оглашаемые на процедуре
открытия доступа к поданным заявкам),
а также условия договора, по которым
допускаются встречные предложения)
Цена договора
Предложения участника
[указать цену договора с отражением размера
НДС]
26
2.
3.
4.
[указать сведения о включенных или не
включенных в цену договора расходы (расходы
на перевозку, страхованию, уплату
таможенных пошлин, налогов, сборов и
другие обязательные платежи)]
В цену договора включены:
Срок поставки товара/выполнения
работ /оказания услуг
Срок действия договора:
[указать срок действия договора]
Гарантийный срок, мес.
[указать гарантийный срок на поставляемый
товар, выполняемые работы, оказываемые
услуги]
5.
6.
7.
8.
[указать периоды поставки с момента
поступления Заявки от Заказчика]
[указать форму и порядок платежей по
договору, предлагаемый участником]
Условия оплаты
Место поставки (выполнение работ,
оказания услуг)
[указать место поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг]
…
Настоящим подтверждаем, что против
________________________________
(наименование
участника
запроса
предложений) не проводится процедура ликвидации, не принято арбитражным
судом решения о признании _______________________ (наименование
участника
запроса
предложений)
банкротом,
деятельность
______________________ (наименование участника запроса предложений) не
приостановлена, на имущество не наложен арест по решению суда или
административного органа.
Настоящим даем свое согласие и подтверждаем получение нами всех
требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации (в том числе о персональных данных) согласий всех упомянутых
в приложение № 3 «Сведения о цепочке собственников, включая
бенефициаров (в том числе конечных)» формы 2 «Анкета участника запроса
предложений», заинтересованных или причастных к данным сведениям лиц
на обработку предоставленных сведений заказчиком (организатором запроса
предложений), а также на раскрытие заказчиком сведений, полностью или
частично, компетентным органам государственной власти (в том числе
Федеральной
налоговой
службе
Российской
Федерации,
Росфинмониторингу,
Правительству
Российской
Федерации)
и
последующую обработку данных сведений такими органами.
Для
юридических
лиц:
Для физических лиц: Настоящим даем свое согласие на обработку заказчиком
(организатором запроса предложений) предоставленных сведений о персональных
данных, а также на раскрытие заказчиком сведений, полностью или частично,
компетентным органам государственной власти и последующую обработку данных
сведений такими органами.
27
В случае признания нас победителем запроса предложений, мы берем
на себя обязательства подписать со своей стороны договор в соответствии с
требованиями документации по запросу предложений и условиями нашей
заявки на участие в запросе предложений, а также представить обновленные
сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе
конечных) в случае, если в такие сведения были внесены изменения с
момента подачи нами заявки на участие в запросе предложений и до
подписания договора. В случае отсутствия изменений мы берем на себя
обязательства представить справку об отсутствии изменений. Справка,
подтверждающая актуальность информации будет подписана и
предоставлена нами не ранее 5(пяти) дней до заключения договора (с двух
сторон).
Мы уведомлены и согласны с условием, что в случае предоставления
нами недостоверных сведений мы можем быть отстранены от участия в
запросе предложений, а в случае, если недостоверность предоставленных
нами сведений будет выявлена после заключения с нами договора, такой
договор может быть расторгнут.
В случае, если нашей заявке на участие в запросе предложений будет
присвоен второй номер, а победитель запроса предложений будет признан
уклонившимся от заключения договора с заказчиком, мы обязуемся
подписать данный договор в соответствии с требованиями документации по
запросу предложений и условиями нашей заявки на участие в запросе
предложений.
Мы,
_______________________________________
согласны
с
условием, что
(наименование организации или Ф.И.О. участника запроса предложений)
сведения о нас будут внесены в соответствующий публичный реестр
недобросовестных поставщиков сроком на два года в следующих случаях:
а) если мы:
- будучи признанным победителем запроса предложений, уклонимся
от заключения договора;
- будучи участником, занявшим второе место, если победитель
запроса предложений уклонился от заключения договора, и так далее при
занятии третьего и следующего мест (если соответствующая ранжировка
проводилась), уклонимся от заключения договора;
- будучи единственным участником запроса предложений, подавшим
заявку на участие в запросе предложений, либо участником запроса
предложений, признанным единственным участником запроса предложений,
уклонимся от заключения договора;
- будучи участником, с которым заключается договор, откажемся
от предоставления обеспечения исполнения договора, если такое требование
установлено в документации по запросу предложений;
б) если договор, заключенный с нами по результатам проведения
настоящего открытого запроса предложений, будет расторгнут по решению
28
суда или по соглашению сторон в силу существенного нарушения нами
условий договора.
В соответствии с инструкциями, полученными от Вас в документации
по запросу предложений, информация по сути наших предложений в данном
запросе предложений представлена в следующих документах, которые
являются неотъемлемой частью нашей заявки на участие в запросе
предложений:
Опись документов заявки.
№
п/п
1.
Анкета (форма 2)
2.
…
3.
…
Наименование документа
№
страницы
Число
страниц
…
…
…
___________________________________ __
(Подпись уполномоченного представителя)
___________________________
(Имя и должность подписавшего)
М.П.
ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ
1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником
запроса предложений.
2. Заявку на участие в запросе предложений следует оформить на официальном бланке участника
запроса предложений.
3. Участник запроса предложений присваивает заявке на участие в запросе предложений дату и
номер в соответствии с принятыми у него правилами документооборота.
4. Участник запроса предложений должен указать свое полное наименование (с указанием
организационно-правовой формы) и юридический адрес.
5. Участник запроса предложений должен указать стоимость поставки товара/ выполнения
работ/ оказания услуг цифрами и словами, в рублях, в соответствии со Сводной таблицей стоимости (графа
«Итого»). Цену следует указывать в формате ХХХ ХХХ ХХХ,ХХ руб., например: «1 234 567,89 руб. (Один
миллион двести тридцать четыре тысячи пятьсот шестьдесят семь руб. восемьдесят девять коп.)».
6. Участник запроса предложений должен перечислить и указать объем каждого из прилагаемых
к заявке на участие в запросе предложений документов, определяющих суть технико-коммерческого
предложения участника запроса предложений.
7. Опись документов, входящих в состав документации в обязательном порядке должна быть
заполнена.
29
Приложение № 1 к заявке на участие
в запросе предложений
от «___» __________ 20___ г. №
______
Открытый запрос предложений в электронной форме на право заключения
договора/ов на ______________________
АНКЕТА УЧАСТНИКА ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ
Лот __
Участник запроса предложений: ________________________________
Таблица 1. Сведения об участнике запроса предложений.
№
Наименование
5.
6.
7.
8.
Фирменное наименование (Полное и сокращенное
наименования организации либо Ф.И.О. участника
запроса предложений – физического лица, в том
числе,
зарегистрированного
в
качестве
индивидуального предпринимателя)
Организационно - правовая форма
Учредители (перечислить наименования и
организационно-правовую форму или Ф.И.О. всех
учредителей)
Свидетельство о внесении в Единый
государственный реестр юридических
лиц/индивидуального предпринимателя (дата и
номер, кем выдано) либо паспортные данные для
участника запроса предложений – физического лица
Виды деятельности
Срок деятельности (с учетом правопреемственности)
ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО
Юридический адрес (страна, адрес)
9.
Почтовый адрес (страна, адрес)
10.
Фактическое местоположение
11.
Телефоны (с указанием кода города)
12.
Факс (с указанием кода города)
13.
Адрес электронной почты
14.
Филиалы: перечислить наименования и почтовые
адреса
15.
Размер уставного капитала
16.
Стоимость основных фондов (по балансу последнего
завершенного периода)
1.
2.
3.
4.
Сведения об участнике
запроса предложений
30
№
17.
18.
19.
20.
21.
Сведения об участнике
запроса предложений
Наименование
Банковские реквизиты (наименование и адрес банка,
номер расчетного счета участника запроса
предложений в банке, телефоны банка, прочие
банковские реквизиты)
Должность, Фамилия, Имя и Отчество руководителя
участника запроса предложений, имеющего право
подписи согласно учредительным документам, с
указанием должности и контактного телефона
Наименование и реквизиты документов,
подтверждающие полномочия руководителя
участника запроса предложений право в договоре.
Орган управления участника запроса предложений –
юридического лица, уполномоченный на одобрение
сделки, право на заключение которой является
предметом настоящего запроса предложений и
порядок одобрения соответствующей сделки
Фамилия, Имя и Отчество уполномоченного лица
участника запроса предложений с указанием
должности, контактного телефона, эл.почты
_________________________________ ___
(Подпись уполномоченного представителя)
___________________________
(Имя и должность подписавшего)
М.П.
ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ
1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных
участником запроса предложений.
2. Участник запроса предложений приводит номер и дату заявки на участие в
запросе предложений, приложением к которой является данная анкета участника запроса
предложений.
3. Участник запроса предложений указывает свое фирменное наименование
(в т.ч. организационно-правовую форму).
4. В графе 21 указывается уполномоченное лицо участника запроса предложений
для оперативного уведомления по вопросам организационного характера и
взаимодействия с организатором запроса предложений.
5. Заполненная участником запроса предложений анкета должна содержать все
сведения, указанные в таблице. В случае отсутствия каких-либо данных указывается слово
«нет».
31
Приложение № 2 к заявке на участие
в запросе предложений
от «___» __________ 20___ г. №
______
Форма письма, если для участника сделка не является крупной, либо с заинтересованностью
Фирменный бланк организации, с указанием даты и исходящего номера.
Дата, исх. номер
Заказчику:
Письмо
(Наименование организации) сообщает, что сделка с ОАО «487 ЦАРЗ» на (предмет договора, №
запроса предложений на ЭТП или на официальном сайте) на сумму _______________ российских
рублей не является крупной сделкой;
(должность)
(подпись)
М.П.
(ФИО)
32
Приложение № 3 к заявке на участие в запросе предложений
от «___» __________ 20___ г. № ______
ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ ТАБЛИЦЫ СВЕДЕНИЙ О ЦЕПОЧКЕ СОБСТВЕННИКОВ Таблица № 2
начало
Информация об участнике запроса предложений
№
п/п
1
ИНН
ОГРН
Наименование краткое
Код ОКВЭД
Фамилия, Имя, Отчество
руководителя
Серия и номер документа,
удостоверяющего личность
руководителя
2
3
4
5
6
7
1
окончание
33
Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе, конечных)
№
ИНН
ОГРН
Наименование / ФИО
Адрес регистрации
8
9
10
11
12
Серия и номер
Информация о
документа,
Руководитель /
подтверждающих
удостоверяющего
участник /
документах (наименование,
личность (для
акционер /
реквизиты и т.д.)
физического
бенефициар
лица)
13
14
1.1
1.1.0
1.1.1
1.1.2
1.1.2.0
1.1.2.1
…
1.2
(должность)
(подпись) мп
(ФИО)
15
34
Приложение № 4 к заявке на участие в запросе предложений
от «___» __________ 20___ г. № ______
Сведения об опыте выполнения работ, оказания услуг, поставки товаров
год
Реквизиты
договора
Контрагент
(с указанием филиала,
представительства,
подразделения
которое выступает
от имени
юридического лица)
Срок действия
договора (момент
вступления в силу,
срок действия, дата
окончательного
исполнения)
Сумма договора (в руб.,
с указанием стоимости
в год либо иной
отчетный период)
Предмет договора
(указываются только
договоры по предмету
аналогичному предмету
квалификационного отбора)
35
Договор№_
с. Алкино-2
«__» _______ 20__г.
Открытое акционерное общество «487 Центральный авторемонтный завод»,
именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице _______________, с одной стороны, и
общество с ограниченной ответственностью _____» (ООО «______»), именуемое в
дальнейшем Исполнитель, в лице директора _______, с другой стороны, совместно
именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПОНЯТИЯ, СОКРАЩЕНИЯ И ТЕРМИНЫ
1.1.
В данном Договоре ниже перечисленные термины имеют следующее
толкование:
а) договор - соглашение, достигнутое между Заказчиком и Исполнителем и
зафиксированное в форме договора, подписанного Сторонами со всеми приложениями и
дополнениями к нему;
б) образец техники – техника АЦ-5,5(5)-4320 (4320М), АТМЗ-5-4320;
в) работы – ремонт техники АЦ-5,5(5)-4320 (4320М), АТМЗ-5-4320;
г) нормативно-техническая документация - комплект эксплуатационной,
ремонтной и иной нормативной документации, утвержденной и согласованной
установленным порядком используемых в целях выполнения Работ по настоящему
Договору;
д) запасная часть образца техники - деталь, узел, сборочная единица образца
техники. Для целей настоящего Договора, понятие запасная часть также включает в себя
аккумуляторные батареи (кислотные, щелочные), тенты, (брезенты) укрывочные,
танковые шлемофоны, шины пневматические, гусеничные ленты, основные агрегаты
(двигатель, коробка передач, раздаточная коробка, ведущие мосты, бортовая передача),
вспомогательные, расходные материалы, специальные жидкости, масла, смазки, ветошь,
краска;
е) приемка - приемка выполненных по настоящему Договору Работ,
осуществляемая Заказчиком путем оформления Акта сдачи-приемки выполненных Работ.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Исполнитель обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по ремонту
техники АЦ-5,5(5)-4320 (4320М), АТМЗ-5-4320 в количестве ______ единиц, а Заказчик
обязуется принять и оплатить выполненные Работы в соответствии с условиями
настоящего Договора.
2.2.
Работы проводятся исполнителем с использованием оборудования,
инструментов, запасных частей Заказчика.
2.3.
Объем, стоимость, сроки выполнения работ согласовываются Сторонами и
указываются в заказ-наряде. Исполнитель принимает транспортное средство Заказчика
для выполнения работ, являющихся предметом данного Договора, после подписания
уполномоченными представителями Сторон согласованного заказ-наряда.
2.4. Прием-передача образца техники Заказчика производится по заказ-наряду.
2.1.
36
Работы проводятся в стационарных условиях Заказчика по адресу:
Башкортостан, Чишминский район, с. Алкино-2, переулок Заводской, 1.
2.5.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
Исполнитель вправе:
3.1.1. требовать своевременной оплаты выполненных Работ в соответствии с
Разделом 5 настоящего Договора;
3.1.2. запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно
выполнения Работ в рамках настоящего Договора;
3.1.3. по согласованию с Заказчиком досрочно исполнить обязательства по
настоящему Договору;
3.2.
Исполнитель обязан:
3.2.1. эксплуатировать оборудование и использовать инструмент в соответствии
требованиями нормативно-технической документации.
3.2.2. своевременно
и
надлежащим
образом
выполнить
Работы
высококвалифицированным персоналом в соответствии с условиями настоящего
Договора и представить Заказчику отчетную документацию по итогам исполнения
настоящего Договора;
3.2.3. обеспечивать соответствие результатов Работ требованиям качества,
безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности
(санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), лицензирования,
установленным действующим законодательством Российской Федерации;
3.2.4. обеспечить устранение недостатков и дефектов, выявленных при сдачеприемке Работ и в течение гарантийного срока, за свой счет;
3.2.5. приостановить выполнение Работ в случае обнаружения независящих от
Исполнителя обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на результат
выполненных Работ, и сообщить в письменном виде об этом Заказчику в течение 3 (трех)
дней после приостановления выполнения Работ;
3.2.6. выполнять требования законодательства Российской Федерации по
вопросам защиты государственной тайны;
3.2.7. выполнять работы в соответствии с требованиями нормативно-технической
документации, в том числе завода-изготовителя;
3.2.8. исполнять иные обязательства, предусмотренные законодательством
Российской Федерации и настоящим Договором;
3.2.9. нести ответственность за сохранность образца техники, используемого
оборудования, инструментов и запасных частей;
3.2.10. наделить представителя Исполнителя полномочиями по подписанию заказнарядов, актов выполненных работ, в том числе, в части согласования объема и
стоимости работ, а также товарных накладных для получения материальных ценностей.
3.3.
Заказчик вправе:
3.3.1. требовать от Исполнителя надлежащего исполнения обязательств в
соответствии с настоящим Договором, а также требовать своевременного устранения
выявленных недостатков;
3.3.2. требовать от Исполнителя представления надлежащим образом
3.1.
37
оформленной отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение
обязательств в соответствии с настоящим Договором;
3.3.3. запрашивать у Исполнителя информацию о ходе и состоянии выполняемых
Работ;
3.3.4. предоставлять Исполнителю запасные части, необходимые Исполнителю
для выполнения Работ по настоящему Договору, в состоянии, не требующем проведения
дополнительных работ по их ремонту (восстановлению), а также горюче-смазочные
материалы и специальные жидкости, соответствующие ГОСТ (ТУ), нормативнотехнической документации.
3.4.
Заказчик обязан:
3.4.1. сообщать в письменной форме Исполнителю о недостатках, не выявленных
Исполнителем и недопустимых для Заказчика после обнаружения таких недостатков;
3.4.2. своевременно принять и оплатить надлежащим образом выполненные
Работы в соответствии с настоящим Договором;
3.4.3. при получении от Исполнителя уведомления о приостановлении
выполнения Работ в случае, указанном в п. 3.2.5. настоящего Договора, рассмотреть
вопрос о целесообразности и порядке продолжения выполнения Работ. Решение о
продолжении выполнения Работ принимается Заказчиком и Исполнителем совместно и
оформляется дополнительным соглашением к настоящему Договору;
3.4.4. обеспечить предоставление Исполнителю в комплекте с передаваемым
Исполнителю образцом техники нормативно-технической документации.
3.4.5. обеспечить исполнителя необходимым оборудованием, инструментом и
запасными частями.
3.4.6. провести инструктажи по охране труда и мерам безопасности в
соответствии с действующим законодательствам.
4. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗАКАЗЧИКУ
4.1. Заказчик осуществляет приемку выполненных работ, в том числе приемо-
сдаточные испытания, соответствие используемых при выполнении работ запасных
частей и материалов.
По результатам выполнения Работ в отношении каждого образца техники
Исполнителем и Заказчиком составляется, подписывается акт сдачи приемки
выполненных работ.
4.2. В Акте сдачи-приемки выполненных Работ указываются: номер и дата
настоящего Договора; марка и заводской номер образца техники, на котором выполнялись
Работы; наименование выполненных Работ, стоимость работ.
4.3.
Акт сдачи-приемки выполненных Работ проверяется Заказчиком в течение
20 (двадцати) рабочих дней со дня, следующего за днем поступления, подписывается,
скрепляется печатью и направляется Исполнителю.
4.4.
В случае выявления в ходе приемки выполненных Работ несоответствия их
условиям настоящего Договора Заказчик направляет Исполнителю запрос о
предоставлении разъяснений касательно результатов выполненных Работ или
мотивированный отказ от принятия выполненных Работ или Уведомление с перечнем
38
выявленных недостатков и сроком их устранения.
4.5.
В случае мотивированного отказа Заказчика от принятия выполненных
Работ в связи с необходимостью устранения недостатков результатов выполненных Работ,
Исполнитель обязуется в срок, установленный в Уведомлении, составленном Заказчиком,
устранить указанные недостатки.
4.6.
Датой исполнения обязательств Исполнителя по выполнению Работ
считается дата, указанная в Акте сдачи-приемки выполненных Работ.
5. ЦЕНЫ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
Цена по настоящему Договору составляет _________.
Расчет стоимости единицы Работы (нормо-час) производиться в соответствии с
требованиями Приказа Минпромэнерго России от 23.08.2006 г. № 200 «Об утверждении порядка
определения состава затрат на производство продукции оборонного назначения, поставляемой
по государственному оборонному заказу», решением Президента РФ от 23.11.2010г. № Пр 3443.
5.3.
Цена единицы Работы (нормо-час) являются твердыми и не могут
изменяться в ходе исполнения настоящего Договора, за исключением случаев
предусмотренных законодательством Российской Федерации и __________.
5.4.
Для целей настоящего Договора под стоимостью Работ на образце техники
понимается сумма цены фактически выполненных Работ, определяемой произведением
цены единицы Работы (нормо-час) и трудоемкости таких Работ.
5.5.
Сумма настоящего Договора устанавливается в рублях и включает в себя
расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, других
обязательных платежей и иных расходов, осуществляемых Соисполнителем при
выполнении Работ, в том числе расходов на монтаж (демонтаж), наладку, установку
оборудования, командирование работников к месту выполнения Работ и иные расходы,
понесенные Соисполнителем в ходе выполнения Работ.
5.6.
Стоимость нормо-часа работ указана в заказ-наряде, являющейся
неотъемлемой частью настоящего Договора.
5.7.
Фактическая стоимость работ в каждом случае определяется в заказ-наряде
по окончании выполнения работ, предоставляемом Заказчику.
5.8.
Заказчик производит оплату на основании подписанного Сторонами акта
приема-сдачи выполненных работ в течение 15 календарных дней с момента его
подписания.
5.9. Датой исполнения Заказчиком своих обязательств по оплате услуг, в
рамках настоящего Договора, считается дата поступления денежных средств на
расчетный счет Исполнителя, либо дата составления на имя Заказчика Исполнителем
кассового приходного ордера, либо иного документа о получении денежных средств
Исполнителем, за подписью последнего.
5.10. В случае задолженности по оплате, выполненных работ и установленных
запасных частей, согласно выставленному счету Исполнитель имеет право отказать
Заказчику в приеме транспортных средств в ремонт и на техническое обслуживание до
полного погашения данной задолженности.
5.1.
5.2.
39
ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
6.1.
Исполнитель гарантирует качество выполнения Работ в соответствии с
требованиями, предусмотренными ГОСТ РВ 15.306-2005, РТС 603.007-2007, Инструкцией
И603.013-2012, нормативно-технической документацией.
Гарантийные обязательства для автоцистерн АЦ-5,5-4320, автотопливомаслозаправщиков:
Гарантийный срок хранения – 10 лет с окончания ремонта;
Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев с даты ввода в эксплуатацию;
Гарантийная наработка – 16000 км пробега в пределах гарантийного срока эксплуатации.
6.2.
Гарантийные сроки начинают исчисляться с момента передачи и подписания
Акта сдачи-приемки выполненных Работ образцов техники заказчику.
6.3.
Исполнитель не несет гарантийной ответственности за неполадки и
неисправности образцов техники и Работы по ремонту образцов техники, если они
произошли в результате нарушений правил хранения, эксплуатации и обслуживания.
6.4.
При
предъявлении
и
удовлетворении
рекламации
стороны
руководствуются в своих действиях Государственным военным стандартом Российской
Федерации ГОСТ РВ 15.703-2005 «Военная техника. Порядок предъявления и
удовлетворения рекламаций».
6.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. Исполнитель несет имущественную ответственность за образец техники
Заказчика,переданное для выполнения Работ согласно заказ-наряда.
7.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя
обязательств,Стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательствомРоссийской Федерации.
7.3. При несоблюдении предусмотренных настоящим Договором сроков
платежейЗаказчик уплачивает Исполнителю пени в размере одной трехсотой
действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка
Российской Федерации от неперечисленной в срок суммы за каждый день просрочки.
7.4. В случае несвоевременного исполнения Исполнителем обязательства,
предусмотренного настоящим Договором в срок, установленный пунктом 9.1. настоящего
Договора, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (пени). Неустойка (пени)
начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного
настоящим Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного
настоящим Договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (пеней)
устанавливается настоящим Договором в размере одной трехсотой действующей на день
уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации
от суммы неисполненной части настоящего Договора за каждый день просрочки.
Исполнитель освобождается от уплаты неустойки (пеней), если докажет, что просрочка
исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по
вине Заказчика.
7.5.
В случае если Исполнитель не выполнил Работы в сроки, установленные
заказ-нарядом, он уплачивает Исполнителю штраф в размере 5 % от стоимости не
выполненных в срок Работ за каждый факт нарушения срока выполнения Работ.
7.
40
В случае выполнения Работ, не соответствующих требованиям настоящего
Договора к качеству, Исполнитель уплачивает штраф размере 5 % от стоимости
некачественных Работ за каждый факт оказания Работ, не соответствующих требованиям
настоящего Договора к качеству Работ.
7.7.
В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения гарантийных
обязательств Соисполнитель уплачивает штраф в размере 5 % от цены настоящего
Договора за каждый факт нарушения.
7.8.
Исполнитель несет ответственность за техническое состояние образца
техники в процессе его ремонта лишь в той части, которая непосредственно связана с
выполненными ремонтными работами на основании Заявки Заказчика и в соответствии с
отметками (записями) в заказ-наряде о рекомендациях Исполнителя и их согласованиях
Заказчиком. Претензии по функционированию систем узлов (агрегатов), по которым не
производились ремонтные работы, а также демонтаж, которых не выполнялся в процессе
ремонта, не принимаются.
7.6.
8. ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по настоящему Договору, если неисполнение явилось
следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения
настоящего Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые
Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.
8.2.
К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые
Сторона не может оказать влияния и за возникновение которых не несет
ответственности: стихийные бедствия (наводнения, землетрясения, бури, пожары и иные,
природные либо технические катастрофы), эпидемии, военные действия, забастовки,
производственные или транспортные аварии, диверсии, общественные беспорядки и
межнациональные конфликты, постановления государственных и муниципальных органов
власти.
8.3. Сторона, ссылающаяся на такие обстоятельства, обязана незамедлительно
вписьменной
форме
информировать
другую
Сторону
о
наступлении
подобныхобстоятельств. Причем по требованию другой Стороны в подтверждение
наступленияподобных обстоятельств, должен быть предъявлен удостоверяющий
документ, выданныйТоргово-промышленной палатой РФ, МЧС РФ или другим
компетентным органом.
8.4. В случаях наступления обстоятельств непреодолимой силы срок
выполненияСтороной обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно
времени, втечение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.
8.5. Сторона,
которая не может из-за обстоятельств непреодолимой
силывыполнить обязательства по настоящему Договору, должна с учетом положений
настоящего Договора приложить все усилия к тому, чтобы как можно скорее
компенсировать этонеисполнение.
8.6. Если
наступившие обстоятельства непреодолимой силы и их
последствияпродолжают действовать более двух месяцев, Стороны проводят
дополнительныепереговоры для выявления приемлемых альтернативных способов
8.1.
41
исполнениянастоящего Договора.
8.7. После прекращения действия обстоятельств непреодолимой силы
Сторона,ссылающаяся на такие обстоятельства, обязана в срок 5 (пять) дней в
письменнойформе уведомить об этом другую Сторону, указав при этом срок, к
которомупредполагается выполнить обязательства. Если Сторона не направит
илинесвоевременно направит необходимые извещения, то она обязана возместить
другойСтороне причиненные этим убытки.
8.8. Если срок действия обстоятельств непреодолимой силы превышает 90
(девяносто) календарных дней любая из Сторон вправе в одностороннем
порядкерасторгнуть настоящий Договор, при этом ни одна из Сторон не вправе
требовать отдругой Стороны какой-либо компенсации за возможный ущерб или
выплаты штрафныхсанкций.
9. СРОК ДЕЙСТВИЯ, УСЛОВИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ
ДОГОВОРА
9.1. Настоящий Договор вступает в законную силу с момента подписания
его обеими Сторонами и действует до 31 марта 2015 года, а по расчетам за выполненные
работы до исполнения обязательств.
9.2. Все изменения или дополнения к настоящему Договору будут
действительнытолько в том случае, если они совершены в письменной форме и
подписаны обеимиСторонами.
9.3.
Настоящий
Договор
может
быть
расторгнут
Сторонами
в
случаях,предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
9.4.
Заказчик имеет право в одностороннем порядке расторгнуть с Исполнителем
настоящий Договор в случае нарушения сроков выполнения работ, а также выполнения
работ несоответствия выполнения работ требованиям качества, предупредив об этом
Исполнителя за 5 календарных дней.
10. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего
Договораили в связи с ним, будут решаться Сторонами путем переговоров.
10.2. В
случае
невозможности
урегулирования
разногласий
путем
переговоровСтороны вправе обратиться в Арбитражный суд Республики Башкортостан
для разрешения спора в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
10.1.
11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную
юридическую силу.
11.2. В случае изменения у одной из Сторон юридического и (или) почтового
адреса, банковских или иных реквизитов, такая Сторона обязана в течение 3 (трех)
рабочих дней с момента вышеуказанных изменений письменно известить об этом другую
Сторону.
11.3. Внесение изменений, не противоречащих законодательству Российской
11.1.
42
Федерации, в условия настоящего Договора (в том числе в банковские реквизиты
Исполнителя) осуществляется путем заключения Сторонами в письменной форме
дополнительных соглашений к настоящему Договору, которые являются неотъемлемой
частью настоящего Договора.
11.4. Стороны обязуются соблюдать условия, обеспечивающие неразглашение
касающейся их конфиденциальной коммерческой информации, связанной с выполнением
обязательств по настоящему Договору.
11.5. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором Стороны
руководствуются действующим законодательством, ГОСТ РВ 15.307-2002, ГОСТ РВ
15.703-2005, руководством по РТС Урал-4320 603.006-2007, руководством по РТС
603.АТМЗ-5,5-4320.112-2013РТС-ЛУ, руководством по РТС 603.АЦ-5,5-4320.11-2013РТСЛУ.
12.
РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Заказчик:
ОАО «487 ЦАРЗ»
452155, Республика Башкортостан,
Чишминский р-н, с. Алкино-2,
пер. Заводской, 1
ИНН/КПП 0250013066/025001001
р/сч 40702810716240001481 в Филиале
ОАО «Банк ВТБ» в г. Нижнем Новгороде
кор/сч 30101810200000000837
БИК 042202837
Тел. (34797) 2-68-93, 2-38-05, 2-38-99.
Исполнитель:
______________________
«___» _______________ 2014 г
«___» _______________ 2014 г
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа