close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
УТВЕРЖДАЮ
Директор УФПС Новгородской области –
филиал ФГУП «Почта России»
__________ Т.Н. Степанова
(подпись)
«____» _______________ 2014 г.
ДОКУМЕНТАЦИЯ ОТКРЫТОГО РЕДУКЦИОНА
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ РЕКОНСТРУКЦИИ ОПС ЛЮБНИЦА,
Новгородская область, Валдайский район, ул. Молодёжная, д.7
Великий Новгород, 2014г.
1
I.
ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО РЕДУКЦИОНА
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
1.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Законодательное регулирование
1.1.1. Настоящая документация об открытом редукционе в электронной
форме (далее – электронный редукцион) разработана в соответствии с
Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ,
услуг отдельными видами юридических лиц», Положением о закупке товаров,
работ, услуг для нужд ФГУП «Почта России», утвержденным приказом
предприятия от 30.06.2014 № 187-п (далее – Положение о закупке),
являющимся неотъемлемой частью настоящей документации, размещенным
на сайтах www.russianpost.ru, www.zakupki.gov.ru (далее – сайты).
1.2. Заказчик, оператор электронной торговой площадки
1.2.1. Заказчик, указанный в п. 1 части II информационной карты.
«Информационная карта открытого редукциона» (далее – Информационная
карта) настоящей документации (далее по тексту ссылки на разделы,
подразделы, пункты и подпункты относятся исключительно к настоящей
документации, если рядом с такой ссылкой не указано иного), проводит
открытый редукцион в электронной форме (далее – открытый редукцион),
предмет и условия которого указаны в Информационной карте, в соответствии
с процедурами, условиями и положениями настоящей документации и
требованиями Положения о закупке.
1.2.2. Заказчик извещает всех заинтересованных лиц о проведении
открытого редукциона и возможности подавать заявки на участие в открытом
редукционе на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг,
информация о которых содержится в Информационной карте и в Приложении
№1 «Техническая часть документации» в соответствии с процедурами и
условиями, приведенными в документации.
1.2.3. Оператор электронной площадки, указанный в п. 2.1
Информационной карты электронного редукциона, обеспечивает проведение
электронного редукциона на своей электронной площадке, с размещением
предусмотренной законом информации на сайте единой информационной
системы в порядке, установленном Федеральным законом от 18.07.2011
№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц».
1.3. Информационное обеспечение редукциона.
1.3.1. До ввода в эксплуатацию единой информационной системы
информация, подлежащая размещению в единой информационной системе,
размещается в порядке установленном Правительством Российской
Федерации, на официальном сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
www.zakupki.gov.ru(далее – официальный сайт, единая информационная
2
система). Электронный редукцион проводится на электронной площадке, сайт
которой указан в п. 2.1 Информационной карты настоящей документации.
1.3.2. Извещение о проведении открытого редукциона в электронной
форме размещается Заказчиком в единой информационной системе не менее
чем за семь дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в
открытом редукционе в электронной форме.
1.3.3. Даты начала и окончания предоставления заявок на участие в
открытом редукционе указаны в Информационной карте.
1.4. Требования к участникам закупки в электронном редукционе
1.4.1. В настоящем электронном редукционе может принять участие
любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на
стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой
формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения
капитала, либо любое физическое лицо или несколько физических лиц,
выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе
индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных
предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки,
которые соответствуют требованиям, установленным Заказчиком в
документации о закупке в соответствии с Положением о закупке.
1.4.2. Участники закупок имеют право участвовать в закупках, как
непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия
представителей участников закупок подтверждаются доверенностью,
выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством
Российской Федерации, или ее нотариально заверенной копией.
1.4.3. Участник закупки должен соответствовать следующим
требованиям:
1) соответствие участников закупки требованиям, устанавливаемым в
соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам,
осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг,
являющихся предметом закупки;
2) не проведение ликвидации участника закупки – юридического лица и
отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки –
юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об
открытии конкурсного производства;
3) не приостановление деятельности участника закупки в порядке,
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях, на день подачи заявки на участие в закупке;
4) отсутствие у участника закупки задолженности по начисленным
налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня
или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год,
размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости
активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний
завершенный
отчетный
период.
Участник
закупки
считается
соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует
наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством
3
Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения
заявки на участие в процедуре закупки не принято;
5) отсутствие сведений об участнике закупки в реестре,
предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18 июля 2011 года
№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц», и (или) в реестре недобросовестных поставщиков,
предусмотренном статьей 104 Федерального закона от 5 апреля 2013 года
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд», и (или) в реестре
недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 19 Федерального
закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд».
Дополнительные требования к участникам содержатся в п. 17
Информационной карты к настоящей документации.
1.4.4. Для принятия участия в открытом редукционе в электронной
форме участник закупки должен быть аккредитован в соответствии с
Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» и (или) Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и
(или) Положением о закупках на электронной площадке, на которой
проводится редукцион.
1.4.5. Участники закупки, заявкам которых в ходе проведения процедур
закупки присвоены первый и второй номер, единственный участник закупки,
заявка которого признана соответствующей требованиям документации о
закупке, не вправе отказаться от заключения договора с Заказчиком. В случае
если такие участники не совершают действия по заключению договора,
предусмотренные настоящим Положением, такие участники признаются
уклонившимися от заключения договора. Заказчик вправе потребовать
заключения договора с участниками закупки, которые не вправе отказаться от
заключения договора.
1.5. Затраты на участие в электронном редукционе
1.5.1. Участник закупки несет все расходы, связанные с подготовкой,
подачей заявки на участие и участием в электронном редукционе и
заключением договора.
1.5.2. Заказчик не отвечает и не имеет обязательств по этим расходам
независимо от характера проведения и результатов электронного редукциона.
1.6. Преимущества, предоставляемые при осуществлении закупок
1.6.1. Заказчик не вправе устанавливать какие-либо преимущества.
1.7. Отстранение от участия в электронном редукционе
1.7.1. Комиссия проверяет первые части заявок на участие в открытом
редукционе в электронной форме, содержащие предусмотренные пунктом
3.1.2 настоящей документацией сведения, на соответствие требованиям,
установленным документацией о редукционе в отношении товаров, работ,
4
услуг, закупаемых Заказчиком.
1.7.2. При рассмотрении первых частей заявок на участие в открытом
редукционе в электронной форме, участник закупки не допускается к участию
в открытом редукционе в электронной форме в случае:
- не предоставления сведений, предусмотренных пунктом 3.1.2, или
предоставления недостоверных сведений;
- несоответствия сведений, предусмотренных пунктом 3.1.2,
требованиям документации о редукционе.
1.8. Отказ от проведения электронного редукциона
1.8.1. Заказчик вправе отказаться от проведения открытого редукциона в
электронной форме не позднее, чем за 2 (два) дня до даты окончания срока
подачи заявок на участие в открытом редукционе в электронной форме.
1.8.2. Заказчик размещает в единой информационной системе
извещение об отказе от проведения открытого редукциона не позднее чем в
течение 3 (трех) дней со дня принятия решения об отказе проведения закупки.
1.8.3. В течение 1 (одного) часа с момента размещения в единой
информационной системе извещения об отказе от проведения открытого
редукциона в электронной форме, оператор электронной площадки
направляет уведомление о таком извещении всем участникам закупки,
подавшим заявки на участие в открытом редукционе в электронной форме.
1.8.4. Оператор электронной торговой площадки в течение 1 (одного)
рабочего дня со дня размещения в единой информационной системе
извещения об отказе от проведения открытого редукциона в электронной
форме прекращает блокирование операций по счету участника закупки для
проведения операций по обеспечению участия в электронных редукционах
(далее – блокирование операций по счету участника закупки) в отношении
денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в электронном
редукционе.
2.
ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ЭЛЕКТРОННОМ РЕДУКЦИОНЕ
2.1. Порядок предоставления документации о редукционе
2.1.1. Одновременно с размещением извещения о проведении
электронного редукциона Заказчик обеспечивает размещение на официальном
сайте документации об электронном редукционе.
2.1.2. Документация об электронном редукционе доступна для
ознакомления на официальном сайте без взимания платы.
2.2. Разъяснение положений документации
2.2.1. При проведении электронного редукциона какие-либо переговоры
Заказчика, оператора электронной площадки, с участником закупки не
допускаются в случае, если в результате таких переговоров создаются
преимущественные условия для участия в процедуре закупки и (или) условия
для разглашения конфиденциальных сведений.
2.2.2. Любой участник закупки, получивший аккредитацию на
электронной площадке, вправе направить на адрес электронной площадки, на
5
которой планируется проведение открытого редукциона в электронной форме,
запрос о разъяснении положений документации об открытом редукционе в
электронной форме. При этом такой участник закупки вправе направить не
более чем три запроса о разъяснении положений документации об открытом
редукционе в электронной форме в отношении одного открытого редукциона
в электронной форме. В течение одного часа с момента поступления
указанного запроса оператор электронной площадки направляет запрос
Заказчику.
2.2.3. В случае поступления от оператора электронной площадки
указанного в пункте 2.2.1 запроса Заказчик размещает разъяснение положений
документации об открытом редукционе в электронной форме с указанием
предмета запроса, но без указания участника закупки, от которого поступил
запрос, в единой информационной системе в срок, не позднее чем в течение
3 (трех) дней со дня поступления запроса о предоставлении разъяснений, при
условии, что такой запрос поступил к Заказчику не позднее, чем за три дня до
даты окончания срока подачи заявок на участие в электронном редукционе.
2.2.4. Разъяснение положений документации об открытом редукционе в
электронной форме не должно изменять ее суть.
2.3. Внесение изменений в документацию
2.3.1. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с
поступившим запросом о разъяснении положений документации об открытом
редукционе в электронной форме вправе принять решение о внесении
изменений в документацию об открытом редукционе не позднее, чем за два
дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в открытом редукционе
в электронной форме.
2.3.2. Изменение предмета открытого редукциона в электронной форме
не допускается. При этом срок подачи заявок на участие в открытом
редукционе в электронной форме должен быть продлен так, чтобы со дня
размещения в единой информационной системе изменений, внесенных в
документацию об редукционе, до даты окончания срока подачи заявок на
участие в открытом редукционе такой срок составлял не менее чем семь дней.
2.3.3. Изменения, вносимые в документацию о закупке, размещаются
Заказчиком в единой информационной системе не позднее чем в течение
3 (трех) дней со дня принятия решения о внесении таких изменений.
3.
ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ
РЕДУКЦИОНЕ
3.1. Требования к содержанию и составу заявки на участие в
электронном редукционе
3.1.1. Заявка на участие в электронном редукционе состоит из двух
частей.
3.1.2. Первая часть заявки на участие в электронном редукционе должна
содержать информацию, указанную в п. 21.1 Информационной карты.
3.1.3. Первая часть заявки на участие в электронном редукционе может
6
содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара,
образец (пробу) товара, на поставку которого осуществляется электронный
редукцион.
3.1.4. Вторая часть заявки на участие в электронном редукционе должна
содержать документы и сведения, указанные в п. 21.2 Информационной карты.
3.1.5. Оператор электронной площадки осуществляет ведение реестра
аккредитованных участников, в котором в отношении каждого участника
закупки должны содержаться следующие документы и сведения:
1) наименование участника закупки (для юридических лиц), фамилия,
имя, отчество участника закупки (для физических лиц);
2) дата направления участнику закупки уведомления о принятии
решения об аккредитации участника закупки;
3) идентификационный номер налогоплательщика участника закупки
или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного
государства аналог идентификационного номера налогоплательщика (для
иностранного лица);
4) копия выписки из единого государственного реестра юридических
лиц (для юридических лиц), копия выписки из единого государственного
реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных
предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных
физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык
документов о государственной регистрации юридического лица или
физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в
соответствии с законодательством соответствующего государства (для
иностранных лиц);
5) копии учредительных документов участника закупки (для
юридических лиц), копия документа, удостоверяющего личность (для
физических лиц);
6) копии документов, подтверждающих полномочия лица на
получение аккредитации на электронной площадке от имени участника
закупки - юридического лица;
7) копии документов, подтверждающих полномочия лица на
осуществление действий от имени участника закупки – юридического лица по
участию в открытых редукционах в электронной форме (в том числе на
регистрацию на открытых редукционах в электронной форме);
8) решение об одобрении или о совершении по результатам открытых
редукционов в электронной форме сделок от имени участника закупки –
юридического лица с указанием сведений о максимальной сумме одной такой
сделки. В случае если требование о необходимости наличия данного решения
для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской
Федерации и (или) учредительными документами юридического лица, данное
решение принимается в порядке, установленном для принятия решения об
одобрении или о совершении крупной сделки. В иных случаях данное решение
принимается лицом, уполномоченным на получение аккредитации от имени
участника закупки – юридического лица;
7
9) дата прекращения действия аккредитации участника закупки на
электронной площадке.
3.1.6. Все документы, входящие в состав заявки на участие в
электронном редукционе, должны быть составлены на русском языке. Подача
документов, входящих в состав заявки на иностранном языке, должна
сопровождаться предоставлением надлежащим образом заверенного перевода
соответствующих документов на русский язык.
3.2. Требования к предложениям о цене договора
3.2.1. Направляя заявку, участник закупки заявляет о своем согласии
поставить товары (выполнить работы, оказать услуги), являющиеся
предметом электронного редукциона, в пределах стоимости, не превышающей
начальную (максимальную) цену договора, указанную в п. 8 Информационной
карты.
3.2.2. Цена договора должна быть с учетом или без учета расходов на
перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других
обязательных платежей в соответствии с п. 8.2 Информационной карты.
3.2.3. Неучтенные затраты поставщика (подрядчика, исполнителя) по
договору, связанные с исполнением договора, но не включенные в
предлагаемую цену договора, не подлежат оплате заказчиком.
3.2.4. Цена договора должна быть выражена в валюте, предусмотренной
п. 15 Информационной карты.
3.3. Требования к описанию предмета закупки
3.3.1. Описание участниками закупки предмета закупки (предмета
редукциона, указанного в п. 6 Информационной карты), в том числе:
требования к их безопасности, функциональных, технических и качественных
характеристик, эксплуатационных характеристик предмета закупки (при
необходимости), размеров, требований к упаковке и отгрузке товара и иных
показателей, связанных с определением соответствия товара (работ, услуг)
потребностям заказчика, осуществляется в соответствии с требованиями к
предмету договора, указанными в настоящей документации.
3.3.2. При описании цифровых показателей характеристик товара
(работ, услуг), в том числе условий гарантийного обслуживания, не
допускается применение понятий «не более», «не менее», за исключением
случаев, если заказчиком при описании показателей товара предусмотрены в
соответствующем разделе позиции, которые не имеют конкретных значений и
указание их допустимо в сопровождении словами «не более», «не менее».
3.4. Инструкция по заполнению заявки на участие в электронном
редукционе
3.4.1. При подготовке заявки участниками закупок должны применяться
общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями
действующих нормативных актов.
3.4.2. Заявка на участие в электронном редукционе заполняется
участником закупки в соответствии с инструкцией оператора электронной
площадки, размещенной на его сайте, и настоящей инструкцией.
3.4.3. Заявка не должна содержать двусмысленных толкований и
8
предложений, сведения о материалах, представляемые участником закупки, не
должны сопровождаться словами «эквивалент», «аналог», «типа», «от», «до»,
«не более», «не менее», «примерно», «около». Заявка должна содержать
только достоверные сведения.
3.4.4. Все документы, входящие в состав заявки на участие в редукционе
в электронной форме, должны иметь четко читаемый текст.
4.
ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ РЕДУКЦИОНЕ
4.1. Срок и порядок подачи и регистрации заявок на участие в
электронном редукционе
4.1.1. Лица, получившие аккредитацию на электронной площадке,
вправе подать заявку на участие в редукционе в любой момент с момента
размещения на официальном сайте извещения о проведении электронного
редукциона до указанных в Информационной карте электронного редукциона
даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в электронном
редукционе.
4.1.2. Заявка на участие в электронном редукционе направляется
участником закупки оператору электронной площадки в форме двух
электронных документов, содержащих первые и вторые части заявки,
предусмотренные пунктами 3.1.2 и 3.1.4 настоящей документации. Указанные
электронные документы подаются одновременно.
4.1.3. В течение одного часа с момента получения заявки на участие в
электронном редукционе оператор электронной площадки обязан присвоить
ей порядковый номер и подтвердить в форме электронного документа,
направляемого участнику закупки, подавшему заявку на участие в
электронном редукционе, ее получение с указанием присвоенного ей
порядкового номера.
4.1.4. Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в
электронном редукционе в отношении каждого предмета редукциона.
4.2. Возврат заявок на участие в электронном редукционе оператором
электронной площадки
4.2.1. Оператор электронной площадки возвращает заявку подавшему ее
участнику редукциона в течение одного часа с момента получения заявки на
участие в электронном редукционе в случае:
 предоставления заявки на участие в электронном редукционе не
подписанной усиленной электронной подписью лица, имеющего право
действовать от имени участника редукциона;
 отсутствия на счете, открытом для проведения операций по
обеспечению участия в электронном редукционе, участника закупок,
подавшего заявку на участие в электронном редукционе, денежных средств в
размере обеспечения заявки на участие в электронном редукционе, в
отношении которых не осуществлено блокирование;
 подачи одним участником редукциона двух и более заявок на
участие в электронном редукционе при условии, что поданные ранее заявки
9
таким участником не отозваны. В этом случае такому участнику
возвращаются все заявки на участие в электронном редукционе, поданные на
участие в редукционе;
 получения заявки на участие в электронном редукционе после даты
и времени окончания срока подачи заявок;
 получения заявки на участие в электронном редукционе от
участника закупки, если заявка на участие в электронном редукционе подана
менее чем за три месяца до окончания срока аккредитации участника закупки
на электронной площадке.
4.2.2. Оператор электронной площадки одновременно с возвратом
заявки на участие в электронном редукционе обязан уведомить в форме
электронного документа участника закупки, подавшего заявку на участие в
электронном редукционе, об основаниях такого возврата.
4.3. Отзыв заявок на участие в электронном редукционе
4.3.1. Участник редукциона, подавший заявку на участие в электронном
редукционе, вправе отозвать заявку на участие в электронном редукционе не
позднее даты окончания срока подачи заявок, направив об этом уведомление
оператору электронной площадки.
4.3.2. В течение одного рабочего дня со дня поступления уведомления
об отзыве заявки оператор электронной площадки прекращает блокирование
операций по счету участника закупки в отношении денежных средств в
размере обеспечения заявки на участие в электронном редукционе.
4.3.3. Внесение изменений в заявку происходит по правилам ЭТП.
4.4. Заявки на участие в электронном редукционе, поданные с
опозданием
4.4.1. В случае получения заявки на участие в электронном редукционе
после даты или времени окончания срока подачи заявок на участие в
редукционе оператор электронной площадки в течение одного часа с момента
получения такой заявки возвращает эту заявку подавшему ее участнику.
5.
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ
РЕДУКЦИОНЕ
5.1. Порядок обеспечения заявок на участие в электронном
редукционе
5.1.1. Участник электронного редукциона, получивший аккредитацию
на электронной площадке и предоставивший обеспечение заявки на участие в
таком редукционе, вправе участвовать в электронном редукционе,
проводимом на этой электронной площадке.
5.1.2. Обеспечение заявки на участие в электронном редукционе
предоставляется участником закупки только путем внесения денежных
средств.
5.1.3. Участие в электронном редукционе возможно при наличии на
лицевом счете участника закупки, открытом для проведения операций по
обеспечению участия в таком редукционе на счете оператора электронной
10
площадки, денежных средств, в отношении которых не осуществлено
блокирование операций по лицевому счету, в размере не менее чем размер
обеспечения заявки на участие в редукционе, указанный в п. 32
Информационной карты электронного редукциона.
5.1.4. Поступление заявки является поручением о блокировании
операций по счету такого участника закупки, открытому для проведения
операций по обеспечению участия в открытом редукционе в электронной
форме, в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки на
участие в открытом редукционе.
5.1.5. В течение одного часа с момента получения заявки на участие в
электронном редукционе оператор электронной площадки обязан
осуществить блокирование операций по лицевому счету, открытому для
проведения операций по обеспечению участия в таком редукционе данного
участника, подавшего указанную заявку, в отношении денежных средств в
размере обеспечения указанной заявки.
6.
ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ПЕРВЫХ ЧАСТЕЙ ЗАЯВОК НА
УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ РЕДУКЦИОНЕ
6.1. Рассмотрение первых частей заявок на участие в электронном
редукционе
6.1.1. Комиссия проверяет первые части заявок на участие в
электронном редукционе, содержащие предусмотренные пунктом 3.1.2
настоящей документации информацию, на соответствие требованиям,
установленным настоящей документацией в отношении закупаемых товаров,
работ, услуг.
6.1.2. Срок рассмотрения первых частей заявок на участие в
электронном редукционе не может превышать семь дней с даты окончания
срока подачи заявок на участие в электронном редукционе.
6.2. Допуск к участию в электронном редукционе
6.2.1. На основании результатов рассмотрения первых частей заявок на
участие в электронном редукционе комиссией принимается одно из
следующих решений:
 о допуске участника закупки на участие, подавшего заявку на
участие в электронном редукционе, к участию в нем и о признании этого
участника закупки участником такого редукциона;
 об отказе в допуске к участию в таком редукционе.
6.2.2. Участник размещения заказа не допускается к участию в
электронном редукционе в случае:
 Не предоставления сведений, предусмотренной пунктом 3.1.2
настоящей документации или предоставления недостоверной информации;
 Несоответствия информации, предусмотренной пунктом 3.1.2
настоящей документации, требованиям документации.
6.2.3. На основании результатов рассмотрения первых частей заявок на
участие в электронном редукционе Комиссия оформляет протокол
11
рассмотрения заявок на участие в электронном редукционе, подписываемый
всеми присутствующими на заседании членами Комиссии и Заказчиком.
Указанный протокол в день окончания рассмотрения заявок на участие в
открытом редукционе в электронной форме размещается Заказчиком в единой
информационной системе.
6.2.4. В течение одного часа с момента поступления оператору
электронной площадки указанного в пункте 6.2.3 настоящей документации
протокола настоящей документации оператор электронной площадки обязан
направить участникам электронного редукциона, подавшим заявки на участие
в нем, уведомление о решении, принятом в отношении поданной им заявки.
6.3. Признание электронного редукциона несостоявшимся
6.3.1. Электронный редукцион признается несостоявшимся в случае,
если по окончании срока подачи заявок на участие в электронном редукционе:
 подана только одна заявка на участие в электронном редукционе;
 не подана ни одна заявка на участие в электронном редукционе;
 на основании результатов рассмотрения первых частей заявок на
участие в электронном редукционе принято решение об отказе в допуске к
участию в электронном редукционе всех участников редукциона, подавших
заявки на участие в электронном редукционе;
 на основании результатов рассмотрения первых частей заявок на
участие в электронном редукционе принято решение о признании только
одного участника редукциона, подавшего заявку на участие в электронном
редукционе, участником электронного редукциона.
6.3.2. В случае признания редукциона несостоявшимся по основаниям,
указанным в пункте 6.3.1 настоящей документации, в протокол рассмотрения
заявок на участие в электронном редукционе вносится информация о
признании электронного редукциона несостоявшимся.
6.4. Последствия
признания
электронного
редукциона
несостоявшимся при рассмотрении первых частей заявок
6.4.1. В случае если открытый редукцион в электронной форме признан
несостоявшимся и только один участник закупки, подавший заявку на участие
в открытом редукционе в электронной форме, признан участником открытого
редукциона в электронной форме, оператор электронной площадки
направляет Заказчику вторую часть заявки на участие в открытом редукционе.
6.4.2. В течение 3 (трех) дней с момента поступления второй части
заявки на участие в открытом редукционе в электронной форме Комиссия
проверяет в порядке, установленном пунктом 8.1, соответствие участника
открытого редукциона в электронной форме требованиям, предусмотренным
документацией о редукционе. В случае если принято решение о соответствии
участника открытого редукциона в электронной форме указанным
требованиям, в течение 5 (пяти) дней со дня принятия такого решения
Заказчик направляет оператору электронной площадки проект договора,
прилагаемого к документации о редукционе, без подписи договора
Заказчиком.
12
6.4.3. Заключение договора с участником закупки, признанным
единственным участником открытого редукциона, осуществляется в
соответствии с п. 9.1 настоящей документации. При этом договор заключается
на условиях, предусмотренных документацией об редукционе, по начальной
(максимальной) цене договора, указанной в извещении о проведении
открытого редукциона в электронной форме, или по цене договора,
согласованной с таким участником закупки и не превышающей начальной
(максимальной) цены договора.
7.
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО РЕДУКЦИОНА
7.1. Условия участия
7.1.1. В открытом редукционе в электронной форме могут участвовать
только участники закупки, признанные участниками открытого редукциона в
электронной форме.
7.1.2. Открытый редукцион проводиться проводится с использованием
функционала электронной площадки (далее – ЭТП) в соответствии с
правилами и регламентами работы данной ЭТП.
7.2. Дата и время проведения электронного редукциона
7.2.1. Электронный редукцион проводится на электронной площадке в
день, указанный в извещении о проведении электронного редукциона. Время
начала проведения электронного редукциона устанавливается оператором
электронной площадки.
7.2.2. Днем проведения электронного редукциона является рабочий
день, следующий после истечения двух дней с даты окончания срока
рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном редукционе.
7.3. Проведение электронного редукциона
7.3.1. Электронный редукцион проводится путем снижения начальной
(максимальной) цены договора, указанной в п. 8 Информационной карты.
7.3.2. «Шаг редукциона» указан в п. 30 Информационной карты.
7.3.3. При проведении открытого редукциона в электронной форме
участники редукциона подают предложения о цене договора,
предусматривающие снижение текущего минимального предложения о цене
договора на величину в пределах «шага редукциона».
7.3.4. При проведении открытого редукциона в электронной форме
любой участник редукциона также вправе подать предложение о цене
договора независимо от «шага редукциона» при условии соблюдения
следующих требований:
1) участник редукциона не вправе подавать предложение о цене
договора, равное предложению или большее чем предложение о цене
договора, которые поданы таким участником редукциона ранее, а также
предложение о цене договора, равное нулю;
2) участник редукциона не вправе подавать предложение о цене
договора ниже, чем текущее минимальное предложение о цене договора,
сниженное в пределах «шага редукциона»;
13
3) участник редукциона не вправе подавать предложение о цене
договора ниже, чем текущее минимальное предложение о цене договора в
случае, если такое предложение о цене договора подано этим же участником
редукциона.
7.3.5. При проведении открытого редукциона в электронной форме
устанавливается время приема предложений участников редукциона о цене
договора, составляющее десять минут от начала проведения редукциона до
истечения срока подачи предложений о цене договора, а также десять минут
после поступления последнего предложения о цене договора. Время,
оставшееся до истечения срока подачи предложений о цене договора,
обновляется автоматически, с помощью программных и технических средств,
обеспечивающих проведение редукциона, после снижения начальной
(максимальной) цены договора или текущего минимального предложения о
цене договора на редукционе. Если в течение указанного времени ни одного
предложения о более низкой цене договора не поступило, редукцион
автоматически, при помощи программных и технических средств,
обеспечивающих его проведение, завершается.
7.3.6. В течение десяти минут с момента завершения в соответствии с
пунктом 7.3.5 открытого редукциона в электронной форме любой участник
редукциона вправе подать предложение о цене договора, которое не ниже, чем
последнее предложение о минимальной цене договора на редукционе
независимо от «шага редукциона», с учетом требований, предусмотренных
подпунктами 1) и 3) пункта 7.3.4
7.3.7. Оператор электронной площадки обязан обеспечивать при
проведении открытого редукциона в электронной форме конфиденциальность
данных об участниках редукциона.
7.3.8. Во время проведения открытого редукциона в электронной форме
оператор электронной площадки обязан отклонить предложение о цене
договора в момент его поступления, если оно не соответствует требованиям,
предусмотренным пунктом 7.3.4
7.3.9. Отклонение оператором электронной площадки предложений о
цене договора по основаниям, не предусмотренным пунктом 7.3.8, не
допускается.
7.3.10. В случае если была предложена цена договора, равная цене,
предложенной другим участником открытого редукциона в электронной
форме, лучшим признается предложение о цене договора, поступившее ранее
других предложений.
7.3.11. Участником открытого редукциона в электронной форме,
предложившим наиболее низкую цену договора, признается лицо,
предложившее наиболее низкую общую цену товаров, работ, услуг.
7.3.12. Протокол проведения открытого редукциона в электронной
форме размещается оператором электронной площадки на электронной
площадке в течение тридцати минут после окончания редукциона. В этом
протоколе указываются адрес электронной площадки, дата, время начала и
окончания редукциона, начальная (максимальная) цена договора, все
14
минимальные предложения о цене договора, сделанные участниками
редукциона и ранжированные по мере убывания с указанием порядковых
номеров, присвоенных заявкам на участие в открытом редукционе в
электронной форме, которые поданы участниками редукциона, сделавшими
соответствующие предложения о цене договора, и с указанием времени
поступления данных предложений.
7.3.13. В течение одного часа после размещения на электронной
площадке протокола, указанного в пункте 7.3.12, оператор электронной
площадки обязан направить Заказчику такой протокол и вторые части заявок
на участие в открытом редукционе в электронной форме, поданных
участниками открытого редукциона в электронной форме, предложения о
цене договора которых при ранжировании в соответствии с пунктом 7.3.12
получили первые десять порядковых номеров, или в случае, если в открытом
редукционе в электронной форме принимали участие менее десяти участников
редукциона, вторые части заявок на участие в редукционе, поданных такими
участниками редукциона, а также документы указанных участников,
предусмотренные подпунктами 1), 3) - 5), 7) и 8) пункта 3.1.5 настоящей
документации, и содержащиеся на дату и время окончания срока подачи
заявок на участие в открытом редукционе в электронной форме в реестре
участников закупки, получивших аккредитацию на электронной площадке. В
течение этого же срока оператор электронной площадки обязан направить
также уведомление указанным участникам открытого редукциона.
7.3.14. Любой участник открытого редукциона в электронной форме в
течение десяти дней после размещения на электронной площадке указанного в
пункте 7.3.12 протокола вправе направить оператору электронной площадки
запрос о разъяснении результатов редукциона. Оператор электронной
площадки в течение двух рабочих дней со дня поступления данного запроса
обязан предоставить такому участнику редукциона соответствующие
разъяснения.
7.3.15. Оператор электронной площадки прекращает осуществленное
блокирование операций по счету для проведения операций по обеспечению
участия в открытых редукционах в электронной форме участника редукциона,
который не принял участие в редукционе, в отношении денежных средств в
размере обеспечения заявки на участие в редукционе в течение одного
рабочего дня после дня размещения на электронной площадке протокола
проведения открытого редукциона.
7.4. Признание электронного редукциона несостоявшимся
7.4.1. В случае, если в течение десяти минут после начала проведения
электронного редукциона ни один из его участников не подал предложение о
цене договора, предусматривающее снижение текущего минимального
предложения о цене договора на величину в пределах «шага редукциона»,
данный редукцион признается несостоявшимся.
7.4.2. В течение тридцати минут после окончания указанного времени
оператор электронной площадки размещает на электронной площадке
Протокол о признании электронного редукциона несостоявшимся.
15
8.
ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ВТОРЫХ ЧАСТЕЙ ЗАЯВОК НА
УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ РЕДУКЦИОНЕ
8.1. Рассмотрение вторых частей заявок на участие в электронном
редукционе
8.1.1. Комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в
электронном редукционе и документы, направленные Заказчику оператором
электронной площадки в соответствии с п. 7.3.13, на соответствие их
требованиям, установленным настоящей документацией.
8.1.2. Комиссией на основании результатов рассмотрения вторых частей
заявок на участие в электронном редукционе принимается решение о
соответствии или о несоответствии заявки на участие в электронном
редукционе требованиям, установленным настоящей документацией. Для
принятия указанного решения Комиссия рассматривает сведения о подавшем
данную заявку участнике такого редукциона, содержащуюся в реестре
участников такого редукциона, получивших аккредитацию на электронной
площадке.
8.1.3. Комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в
электронном редукционе, направленных до принятия решения о соответствии
пяти заявок на участие в электронном редукционе требованиям,
предусмотренным настоящей документацией. В случае если в электронном
редукционе принимали участие менее десяти участников электронного
редукциона и менее пяти заявок на участие в таком редукционе соответствуют
указанным требованиям, Комиссия рассматривает вторые части заявок на
участие в электронном редукционе, поданных всеми участниками
электронного редукциона, принявшими участие в электронном редукционе.
8.1.4. Рассмотрение заявок на участие в электронном редукционе
начинается с заявки на участие в электронном редукционе, поданной его
участником, предложившим наиболее низкую цену договора, и
осуществляется с учетом ранжирования заявок на участие в электронном
редукционе.
8.1.5. В случае если в соответствии с пунктом 8.1.3. настоящей
документации не выявлены пять заявок на участие в электронном редукционе,
соответствующих требованиям, установленным документацией, из десяти
заявок на участие в электронном редукционе, направленных ранее Заказчику
по результатам ранжирования, в течение одного часа с момента поступления
соответствующего уведомления Заказчика оператор электронной площадки
обязан направить Заказчику, все вторые части заявок на участие в
электронном редукционе его участников для выявления пяти заявок на
участие в электронном редукционе, соответствующих требованиям,
установленным настоящей документацией.
8.1.6. Общий срок рассмотрения вторых частей заявок на участие в
электронном редукционе не может превышать шесть дней с даты размещения
на электронной площадке протокола проведения электронного редукциона.
8.2. Допуск к участию в электронном редукционе
16
8.2.1. Заявка на участие в электронном редукционе признается не
соответствующей требованиям, установленным настоящей документацией, в
случае:
 не предоставления документов, которые предусмотрены пунктом
3.1.4, с учетом документов, ранее представленных в составе первых частей
заявок на участие в открытом редукционе в электронной форме, отсутствия
документов, предусмотренных подпунктами 1)), 3) -5), 7) и 8) пункта 3.1.5, или
их несоответствия требованиям документации о редукционе, а также наличия
в таких документах недостоверных сведений об участнике закупки.
Отсутствие документов, предусмотренных подпунктами 1), 3) - 5), 7) и 8)
пункта 3.1.5, или их несоответствие требованиям документации о редукционе,
а также наличие в таких документах недостоверных сведений об участнике
закупки определяется на дату и время окончания срока подачи заявок на
участие в открытом редукционе в электронной форме. При этом рассмотрение
выписки из единого государственного реестра юридических лиц (выписки из
единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей)
осуществляется только на предмет ее наличия;

несоответствия участника закупки требованиям, установленным
документацией о редукционе в соответствии с п. 1.4.3 настоящей
документации.
8.2.2. Заказчик, Комиссия обязаны отстранить участника закупки от
участия в закупке на любом этапе ее проведения в случае:

установления недостоверности сведений, содержащихся в
документах, представленных участником закупки в соответствии с пунктом
3.1 настоящей документации.

установления факта несоответствия участника закупки
требованиям, установленным документацией о закупке в соответствии с
пунктом 1.4.3.
8.3. Подведение итогов электронного редукциона
8.3.1. В случае принятия решения о соответствии пяти заявок на участие
в открытом редукционе в электронной форме требованиям, установленным
документацией о редукционе, а также в случае принятия на основании
рассмотрения вторых частей заявок на участие в редукционе, поданных всеми
участниками редукциона, принявшими участие в редукционе, решения о
соответствии более одной заявки, но менее пяти заявок на участие в открытом
редукционе указанным требованиям Комиссией оформляется протокол
подведения итогов открытого редукциона в электронной форме, который
подписывается всеми присутствующими на заседании членами Комиссии и
Заказчиком в день окончания рассмотрения заявок на участие в редукционе.
8.3.2. Протокол размещается Заказчиком в единой информационной
системе в срок не позднее чем через три дня со дня подписания такого
протокола.
8.3.3. Участник открытого редукциона в электронной форме, который
предложил наиболее низкую цену договора и заявка на участие в открытом
17
редукционе в электронной форме которого соответствует требованиям
документации об открытом редукционе в электронной форме, признается
победителем открытого редукциона в электронной форме.
8.3.4. В течение одного часа с момента размещения на электронной
площадке указанного в пунктах 8.3.1 и 8.1.4 протокола оператор электронной
площадки направляет участникам открытого редукциона в электронной
форме, вторые части заявок на участие в открытом редукционе в электронной
форме которых рассматривались и в отношении заявок на участие в
редукционе которых принято решение о соответствии или о несоответствии
требованиям, предусмотренным документацией об открытом редукционе в
электронной форме, уведомления о принятом решении.
8.3.5. В течение одного рабочего дня со дня размещения на электронной
площадке указанного в пунктах 8.3.1 и 8.4.1 протокола оператор электронной
площадки прекращает осуществленное блокирование операций по счету для
проведения операций по обеспечению участия в открытых редукционах в
электронной форме всех участников редукциона в электронной форме, за
исключением участников редукциона, заявки которых в соответствии с
протоколом подведения итогов открытого редукциона в электронной форме
признаны соответствующими требованиям документации об редукционе и
получили первые два порядковых номера.
8.4. Признание электронного редукциона несостоявшимся
8.4.1. В случае если Комиссией принято решение о несоответствии всех
вторых частей заявок на участие в открытом редукционе в электронной форме
или о соответствии только одной второй части заявки на участие в открытом
редукционе, в протокол подведения итогов открытого редукциона в
электронной форме вносится информация о признании редукциона
несостоявшимся.
8.4.2. В случае если открытый редукцион в электронной форме признан
несостоявшимся и только одна заявка на участие в открытом редукционе в
электронной форме, поданная участником редукциона, принявшим участие в
редукционе, признана соответствующей требованиям, предусмотренным
документацией об открытом редукционе в электронной форме, Заказчик
направляет оператору электронной площадки проект договора, прилагаемого
к документации об редукционе, без подписи договора Заказчиком в течение 5
(пяти) дней со дня размещения на электронной площадке указанного в пункте
8.3.1 протокола. Заключение договора с участником редукциона, подавшим
такую заявку на участие в редукционе, осуществляется в соответствии с
пунктами 9.1.3 - 9.1.14, 9.1.17, 9.1.18, 9.1.21, 9.1.22 и 9.1.24 настоящей
документации. При этом договор заключается на условиях, предусмотренных
документацией о редукционе, по цене, не превышающей минимальной цены
договора, предложенной указанным участником редукциона при проведении
редукциона.
18
9.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЭЛЕКТРОННОГО
РЕДУКЦИОНА
9.1. Сроки и порядок заключения договора
9.1.1. По результатам открытого редукциона в электронной форме
договор заключается с победителем открытого редукциона в электронной
форме.
9.1.2. Заказчик в течение 5 (пяти) дней со дня размещения на
электронной площадке указанного в пункте 8.3.1 протокола направляет
оператору электронной площадки без подписи Заказчика проект договора,
который составляется путем включения цены договора, предложенной
участником редукциона, с которым заключается договор, сведений о товаре
(товарный знак и (или) конкретные показатели товара), указанных в заявке на
участие в открытом редукционе в электронной форме такого участника, в
проект договора, прилагаемого к документации об открытом редукционе в
электронной форме.
9.1.3. В течение одного часа с момента получения проекта договора
оператор электронной площадки направляет проект договора без усиленной
электронной подписи лица, имеющего право действовать от имени Заказчика,
участнику открытого редукциона в электронной форме, с которым
заключается договор.
9.1.4. В течение 5 (пяти) дней со дня получения проекта договора
участник открытого редукциона в электронной форме направляет оператору
электронной площадки проект договора, подписанный усиленной
электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени
участника редукциона, а также подписанный усиленной электронной
подписью лица документ об обеспечении исполнения договора в случае, если
Заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения договора
или предусмотренный пунктом 9.1.5 протокол разногласий.
9.1.5. Участник открытого редукциона в электронной форме, с которым
заключается договор, в случае наличия разногласий по проекту договора,
направляет протокол указанных разногласий, подписанный усиленной
электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени
участника редукциона, оператору электронной площадки. При этом участник
открытого редукциона в электронной форме, с которым заключается договор,
указывает в протоколе разногласий положения проекта договора, не
соответствующие извещению о проведении открытого редукциона в
электронной форме, документации о редукционе и заявке на участие в
открытом редукционе в электронной форме этого участника закупки, с
указанием соответствующих положений данных документов. В течение
одного часа с момента получения протокола разногласий оператор
электронной площадки направляет такой протокол разногласий Заказчику.
9.1.6. В течение 3 (трех) дней со дня получения от оператора
электронной площадки протокола разногласий участника открытого
редукциона в электронной форме, с которым заключается договор, Заказчик
19
рассматривает данный протокол разногласий и без подписи Заказчика
направляет доработанный проект договора оператору электронной площадки
либо повторно направляет оператору электронной площадки проект договора
с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или
частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания участника
открытого редукциона в электронной форме, с которым заключается договор.
9.1.7. В течение часа с момента получения документов,
предусмотренных пунктом 9.1.6, оператор электронной площадки направляет
такие документы без усиленной электронной подписи лица, имеющего право
действовать от имени Заказчика, участнику открытого редукциона в
электронной форме, с которым заключается договор.
9.1.8. В течение 3 (трех) дней со дня получения документов,
предусмотренных пунктом 9.1.6, участник открытого редукциона в
электронной форме, с которым заключается договор, направляет оператору
электронной площадки проект договора, подписанный усиленной
электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени этого
участника редукциона, а также документ об обеспечении исполнения
договора, подписанный усиленной электронной подписью указанного лица, в
случае, если Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения
договора, или предусмотренный пунктом 9.1.5 протокол разногласий. В
течение одного часа с момента получения протокола разногласий оператор
электронной площадки направляет такой протокол разногласий Заказчику.
9.1.9. В случае направления в соответствии с пунктом 9.1.8 оператором
электронной площадки протокола разногласий Заказчик рассматривает
данные разногласия в порядке, установленном пунктом 9.1.6, в течение 3
(трех) дней со дня получения такого протокола разногласий. При этом
направление проекта договора с указанием в отдельном документе причин
отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе
разногласий замечания участника открытого редукциона в электронной
форме, с которым заключается договор, допускается при условии, что
участник открытого редукциона в электронной форме, с которым заключается
договор, направил протокол разногласий, предусмотренный пунктом 9.1.5, не
позднее чем в течение тринадцати дней со дня размещения на электронной
площадке протокола, указанного в пункте 8.3.1.
9.1.10. В случаях, предусмотренных пунктами 9.1.6 и 9.1.8, в течение 3
(трех) дней со дня получения проекта договора участник открытого
редукциона в электронной форме направляет оператору электронной
площадки проект договора, подписанный усиленной электронной подписью
лица, имеющего право действовать от имени этого участника редукциона, а
также документ об обеспечении исполнения договора, подписанный
усиленной электронной подписью указанного лица, если Заказчиком
установлено требование обеспечения исполнения договора.
9.1.11. В течение одного часа с момента получения проекта договора,
подписанного усиленной электронной подписью лица, имеющего право
действовать от имени участника открытого редукциона в электронной форме,
20
а также документа об обеспечении исполнения договора, подписанного
усиленной электронной подписью указанного лица, но не ранее чем через
десять дней со дня размещения на электронной площадке протокола,
указанного в пункте 8.3.1, оператор электронной площадки направляет
Заказчику подписанный проект договора и документ об обеспечении
исполнения договора.
9.1.12. Заказчик в течение 3 (трех) дней со дня получения от оператора
электронной площадки проекта договора и, если Заказчиком было
установлено требование обеспечения исполнения договора, документа об
обеспечении исполнения договора, подписанных усиленной электронной
подписью лица, имеющего право действовать от имени участника открытого
редукциона в электронной форме, обязан направить оператору электронной
площадки договор, подписанный усиленной электронной подписью лица,
имеющего право действовать от имени Заказчика.
9.1.13. Оператор электронной площадки в течение одного часа с
момента получения договора, подписанного усиленной электронной
подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, обязан
направить подписанный договор участнику редукциона, с которым
заключается договор.
9.1.14. Договор считается заключенным с момента направления
оператором электронной площадки участнику открытого редукциона в
электронной форме договора в соответствии с пунктом 9.1.13.
9.1.15. Договор может быть заключен не ранее чем через десять дней со
дня размещения в единой информационной системе протокола подведения
итогов открытого редукциона в электронной форме.
9.1.16. Договор заключается с учетом положений пункта 9.2 на
условиях, указанных в извещении о проведении открытого редукциона в
электронной форме и документации об открытом редукционе в электронной
форме, по цене, предложенной победителем открытого редукциона в
электронной форме, либо в случае заключения договора с иным участником
открытого редукциона в электронной форме по цене, не превышающей
минимальной цены договора, предложенной таким участником редукциона.
9.1.17. Участник открытого редукциона в электронной форме, с
которым заключается договор, признается уклонившимся от заключения
договора в случае, если такой участник редукциона в срок, предусмотренный
пунктами 9.1.4, 9.1.8 и 9.1.10, не направил оператору электронной площадки
подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право
действовать от имени участника закупки, проект договора или протокол
разногласий, либо не направил подписанный усиленной электронной
подписью указанного лица проект договора по истечении тринадцати дней со
дня размещения на электронной площадке указанного в пункте 8.3.1
протокола в случае, предусмотренном пунктом 9.1.10, а также подписанный
усиленной электронной подписью указанного лица документ об обеспечении
исполнения договора при условии, что Заказчиком было установлено
требование обеспечения исполнения договора.
21
9.1.18. В случае уклонения участника открытого редукциона в
электронной форме от заключения договора в течение одного рабочего дня со
дня внесения сведений о таком участнике открытого редукциона в реестр
недобросовестных поставщиков в соответствии законодательством
Российской Федерации оператор электронной площадки прекращает
блокирование операций по счету для проведения операций по обеспечению
участия в открытом редукционе в электронной форме такого участника
редукциона в отношении денежных средств, заблокированных для
обеспечения участия в этом редукционе, перечисляет данные денежные
средства Заказчику.
9.1.19. В случае если победитель открытого редукциона в электронной
форме признан уклонившимся от заключения договора, а также в случае
отказа от заключения договора с победителем открытого редукциона в
электронной форме в связи с тем, что документы, подтверждающие
соответствие участника закупки требованиям, устанавливаемым в
соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам,
осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг,
являющихся предметом закупки в случае, если в соответствии с
законодательством Российской Федерации данные требования установлены,
закончили свое действие до момента заключения договора, либо отстранения
такого победителя от участия в редукционе в соответствии с пунктом 8.2.2,
Заказчик передает договор для заключения участнику открытого редукциона в
электронной форме, заявке которого присвоен второй номер.
9.1.20. В случае если участник открытого редукциона в электронной
форме, с которым заключается договор при уклонении победителя открытого
редукциона в электронной форме от заключения договора, признан
уклонившимся от заключения договора, а также в случае отказа от заключения
договора с таким участником редукциона по основаниям, предусмотренным
пунктом 8.2.2, либо отстранения такого участника редукциона от участия в
редукционе в соответствии с пунктом 8.2.2, Заказчик вправе заключить
договор с участником редукциона, заявке которого присвоен следующий по
возрастанию порядковый номер.
9.1.21. В течение одного рабочего дня со дня заключения договора
оператор электронной площадки прекращает блокирование операций по счету
для проведения операций по обеспечению участия в открытых редукционах в
электронной форме всех участников открытого редукциона в электронной
форме в отношении денежных средств, заблокированных для обеспечения
участия в таком редукционе.
9.1.22. В случае заключения договора с физическим лицом, за
исключением индивидуального предпринимателя и иного занимающегося
частной практикой лица, оплата такого договора, уменьшается на размер
налоговых платежей, связанных с оплатой договора.
9.1.23. В случае если участник закупки в соответствии с
законодательством Российской Федерации освобожден от уплаты НДС, то
договор с таким участником закупки заключается по предложенной им цене,
22
сниженной на сумму НДС.
9.1.24. В случае если в документации о закупке установлено требование
обеспечения исполнения договора, договор заключается только после
предоставления участником закупки, с которым заключается договор,
обеспечения исполнения договора. Представленное обеспечение исполнения
договора должно соответствовать требованиям к обеспечению исполнения
договора, установленным пунктом 9.2.
9.1.25. В случае если документ, представленный в составе заявки в
соответствии с подпунктом 1 пункта 1.4.3, закончил свое действие до момента
заключения договора, договор с таким лицом может быть заключен только
после предоставления им до момента заключения договора нового документа,
действующего на момент заключения договора. В случае если новый
документ не предоставлен Заказчику в течение установленного для
подписания договора срока, Заказчик обязан отказаться от заключения
договора с таким участником.
9.2. Обеспечение исполнения договора
9.2.1. Размер обеспечения исполнения договора, порядок его
предоставления, срок действия обеспечения исполнения договора,
устанавливается в пункте 32 Информационной карты.
9.2.2. Требование обеспечения гарантии качества поставщика
(исполнителя, подрядчика) на товары, работы, услуги установлены в пункте 12
Информационной карты.
9.2.3. Исполнение договора может обеспечиваться безотзывной
банковской гарантией, выданной банком или иной кредитной организацией,
или передачей Заказчику в залог денежных средств в размере обеспечения
исполнения договора, предусмотренном настоящей документацией. Способ
обеспечения исполнения договора из указанных в настоящем пункте способов
определяется участником закупки самостоятельно.
9.2.4. Поставщик (исполнитель, подрядчик) обязан направить оригинал
банковской гарантии Заказчику. В случае неполучения Заказчиком оригинала
банковской гарантии в течение двадцати дней с момента заключения договора,
Заказчик в течение пяти рабочих дней со дня окончания указанного срока
обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора.
9.2.5. Обеспечение исполнения договора распространяется на все
обязательства поставщика (исполнителя, подрядчика) и привлекаемых им
субподрядчиков в случае неисполнения обязательств по договору, уплате
неустоек в виде штрафа, пени, предусмотренных договором, а также убытков
и иных платежей, подлежащих уплате Заказчику в связи с неисполнением или
ненадлежащем исполнением обязательств по договору (далее –
обеспечиваемые обязательства).
9.2.6. Банковская гарантия должна содержать следующие сведения:
 место и дату выдачи банковской гарантии;
 сведения об участнике закупке (наименование, место нахождения,
основной государственный реестровый номер, идентификационный номер
23
налогоплательщика, код причины постановки на учет, банковский
идентификационный код, расчетный счет, лицевой счет);
 сведения о гаранте (наименование, место нахождения, основной
государственный
реестровый
номер,
идентификационный
номер
налогоплательщика, код причины постановки на учет, банковский
идентификационный код, расчетный счет, лицевой счет);
 сведения о Заказчике (наименование, место нахождения, основной
государственный
реестровый
номер,
идентификационный
номер
налогоплательщика, код причины постановки на учет, банковский
идентификационный код, расчетный счет, лицевой счет);
 предмет обеспечения исполнения договора (реквизиты договора и
основания его заключения);
 обеспечиваемые обязательства по договору;
 сумма банковской гарантии в размере обеспечения исполнения
договора, установленного Заказчиком, – максимальная сумма обеспечиваемых
обязательств, которая может быть уплачена гарантом при неисполнении или
ненадлежащем исполнении поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
обязательств по договору;
 срок действия банковской гарантии;
 условие об отсутствии необходимости со стороны Заказчика
приложения к требованию об уплате денежной суммы обеспечиваемых
обязательств по банковской гарантии (далее – требование об уплате)
документов, подтверждающих неисполнение либо ненадлежащее исполнение
обязательств по договору. При этом при предъявлении требования об уплате
денежной суммы по банковской гарантии Заказчик обязан представить
обоснование данного требования с приведением соответствующих расчетов;
 условие об обязанности исполнения гарантом требования об уплате
в течение семи рабочих дней со дня получения такого требования на счет
Заказчика.
9.2.7. В случае если обеспечение исполнения договора, представленное
поставщиком (исполнителем, подрядчиком), перестало действовать, Заказчик
вправе принять исполнение обязательств по договору при условии
предоставления поставщиком (исполнителем, подрядчиком) нового
обеспечения исполнения договора, которое соответствует требованиям,
установленным документацией о закупке.
9.2.8. Поставщик (исполнитель, подрядчик) вправе при исполнении
договора заменить обеспечение исполнения договора, обеспечение гарантии
качества на товары, работы, услуги. При этом представляемое поставщиком
(исполнителем, подрядчиком) обеспечение исполнения договора, обеспечение
гарантии качества на товары, работы, услуги должно соответствовать
требованиям, предусмотренным настоящей документации о закупке. Размер
представляемого поставщиком (исполнителем, подрядчиком) обеспечения
исполнения договора, обеспечения гарантии качества на товары, работы,
услуги должен соответствовать размеру обеспечения исполнения договора,
24
установленному Заказчиком при заключении договора, размеру обеспечения
гарантии качества на товары, работы, услуги, установленному Заказчиком при
заключении договора.
9.3. Изменение и расторжение договора
9.3.1. По согласованию сторон допускается изменение договора в ходе
его исполнения в следующих случаях:

Цена договора может быть снижена по соглашению сторон без
изменения предусмотренных договором объема товаров, работ, услуг и иных
условий исполнения договора.

По согласованию сторон допускается изменение не более чем на
десять процентов предусмотренного договором объема поставляемого товара,
выполняемых работ, оказываемых услуг (отдельных видов товаров, работ,
услуг) на поставку, выполнение, оказание которых заключается (заключен)
договор с пропорциональным изменением цены договора.

По согласованию сторон допускается увеличение количества
товара на сумму, не превышающую разницы между ценой договора,
предложенной участником, и начальной (максимальной) ценой договора. При
этом цена единицы указанного товара не должна превышать цену единицы
товара, определяемую как частное от деления цены договора, указанной в
заявке участника, на количество товара, указанное в документации о закупке.
9.3.2. По согласованию сторон допускается поставка товара с
улучшенными техническими и функциональными характеристиками
(потребительскими свойствами), улучшенными характеристиками по
качеству. В этом случае стороны вносят соответствующие изменения в
договор (проект договора) путем заключения дополнительного соглашения к
договору (изменения проекта договора). При этом стоимость нового товара, а
также его улучшенные характеристики должны быть обоснованы Заказчиком
аналогично порядку, предусмотренному настоящим Положением для
обоснования начальной (максимальной) цены договора и являться
приложением к договору. В случае если по результатам обоснования
стоимость нового товара меняется в меньшую сторону, цена договора должна
быть снижена соответственно снижению стоимости нового товара
9.3.3. Отказ от исполнения договора в одностороннем порядке
допускается в случаях и в порядке, предусмотренных разделом 28 Положения
о закупке.
9.3.4. Все изменения указанные в п. 9.3 вносятся в договор путем
подписания дополнительного соглашения.
10.
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ
УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ
10.1. Любой участник закупки имеет право обратиться в Министерство,
по реквизитам, указанным в Информационной карте, с жалобой на действия
(бездействие) Заказчика, Комиссии, специализированной организации,
оператора электронной площадки (далее – обращение), если такие действия
25
(бездействие) нарушают права и законные интересы участника закупки.
10.2. Обращение подается не позднее чем через десять дней со дня
размещения в единой информационной системе итогового протокола.
10.3. Обращение в отношении положений документации о закупке
может быть подано участником закупки до окончания срока подачи
соответственно заявок на участие в закупке. После окончания срока подачи
заявок обращение может быть направлено только участником закупки,
подавшем заявку.
10.4. Обращение в отношении действий (бездействия) Заказчика,
специализированной организации, оператора электронной площадки,
связанных с заключением договора, может быть подано не позднее даты
заключения договора.
10.5. Обращение в отношении действий (бездействия) Заказчика,
связанных с исполнением договора, может быть подано в любое время
действия такого договора.
10.6. В случае принятия Министерством обращения к рассмотрению
Заказчик, специализированная организация, оператор электронной площадки
приостанавливают проведение процедуры закупки до рассмотрения принятого
обращения по существу. Заказчик не вправе заключить договор до
рассмотрения обращения по существу. При этом срок, установленный для
заключения договора, подлежит продлению на срок рассмотрения обращения.
10.7. Срок рассмотрения Министерством обращения составляет не
более семи рабочих дней со дня его поступления в Министерство.
Министерство размещает на официальном сайте Министерства информацию о
дате, месте и времени рассмотрения такого обращения, а также направляет
данную информацию лицу, подавшему обращение, Заказчику (а в случае
участия в процедуре закупки также оператору электронной площадки,
специализированной организации) в течение 3 (трех) рабочих дней со дня
поступления указанного обращения. Заказчику (а в случае участия в
процедуре
закупки
также
оператору
электронной
площадки,
специализированной организации) также направляется копия обращения.
10.8. Лица, указанные в пункте 10.7, вправе направить в Министерство
пояснения по существу обращения, а также вправе участвовать лично либо
через своих представителей в рассмотрении обращения. При рассмотрении
обращения Министерством осуществляется аудиозапись.
10.9. По результатам рассмотрения обращения Министерство
принимает решение, которым руководствуются Заказчик, Комиссия,
специализированная организация, оператор электронной площадки.
10.10. Решение, принятое по итогам рассмотрения обращения
оформляется протоколом заседания комиссии, созданной при Министерстве
для рассмотрения вопросов, связанных с осуществлением координации и
контроля деятельности подведомственных Министерству организаций.
Указанный протокол в течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия решения
размещается на официальном сайте Министерства, а также направляется
лицам, указанным в пункте 10.7.
26
10.11. Действия (бездействия) Заказчика, комиссии могут быть также
обжалованы в порядке, установленном Федеральным законом от 18 июля
2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц».
27
II.
№ пункта
ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА РЕДУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ
ФОРМЕ
Наименование
Наименование заказчика,
контактная информация
1
2
2.1
3
4
5
Официальный сайт, на
котором размещена
документация об
электронном редукционе
Оператор электронной
площадки, место
проведения электронного
редукциона
Используемый способ и
форма проведения
закупки
Срок, место и порядок
предоставления
документации о закупке,
размер, порядок и сроки
внесения платы,
взимаемой Заказчиком за
предоставление
документации о закупки
Ограничения в
отношении участников
закупки
Информация
Общие условия
Наименование:
ФГУП «Почта России»
УФПС Новгородской области
Место нахождения: 131000, г. Москва, Варшавское ш., 37
Почтовый адрес: 173000, Великий Новгород, ул. Дворцовая, 2/1
Адрес электронной почты: [email protected]
ФИО Контактного лица (КЛ) № 1: Белова Ольга Юрьевна
Телефон КЛ № 1: 8-8162-679629
Адрес электронной почты КЛ № 1: [email protected]
ФИО Контактного лица (КЛ) № 2: Шлейкина Анна Юрьевна
Телефон КЛ № 2: 8-8162-66-12-03
Адрес электронной почты КЛ № 2: [email protected]
Место рассмотрения первых и вторых частей заявок на участие в
электронном редукционе и подведения итогов закупки: 173000,
Великий Новгород, ул. Дворцовая, 2/1
www.zakupki.gov.ru
ЗАО «Сбербанк-АСТ», utp.sberbank-ast.ru
Открытый редукцион в электронной форме
Документация предоставляется в электронном виде публичном
доступе на официальном сайте, указанном в п.2
Информационной карты.
Срок предоставления документации с «30» декабря 2014г. по
«20» января 2015г.
Плата за предоставление документации о закупке в электронном
виде не взымается.
Не установлено
Условия договора
28
Выполнение работ реконструкции ОПС
Любница, Новгородская область, Валдайский район, ул.
Молодёжная, д.7
6
Предмет договора
7
Код продукции (работ, услуг) в
соответствии с общероссийским
классификатором видов
экономической деятельности,
продукции и услуг ОК 004-93
(ОКДП)
4520000
8
Начальная (максимальная) цена
договора
2593836,60 (два миллиона пятьсот девяносто три тысячи
восемьсот тридцать шесть) рублей 60 копеек, с учетом
НДС (18%)
8.1
Используется в соответствии с п.
12.1.7 Положения о закупке в
случае необходимости
НЕТ
С учетом расходов на перевозку, страхование, уплату
таможенных пошлин, налогов и других обязательных
платежей.
8.2
Порядок формирования цены
договора и обоснование расчета
Обоснование начальной (максимальной) цены договора,
представлено в приложении № 3 к документации.
В соответствии с пунктом 14.10.8 Положения о закупках
ФГУП "Почта России" если участник закупки в
соответствии с законодательством Российской
Федерации освобожден от уплаты НДС, то договор с
таким участником закупки заключается по
предложенной им цене, сниженной на сумму НДС.
9
Количество поставляемого товара
(объем выполняемых работ,
оказываемых услуг)
Определено в соответствии с приложением № 2
10
Место поставки товара,
выполнения работ, оказания услуг
Определено в соответствии с приложением № 2
11
12
Условия и сроки (периоды)
поставки товара, выполнения
работ, оказания услуг
Требования к гарантийному сроку
и (или) объему предоставления
гарантий качества товара, работы,
услуги
Определены в соответствии с приложениями № 2
Определены в соответствии с приложениями № 1- № 2
29
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Форма, сроки и порядок оплаты
товара, работ, услуг
Безналичная форма оплаты, в соответствии с проектом
договора (приложение № 2)
Источник финансирования
Информация о валюте,
используемой для формирования
цены договора и расчетов с
поставщиком (подрядчиком,
исполнителем).
Средства ФГУП «Почта России»
Порядок применения
официального курса иностранной
валюты к рублю Российской
Федерации. Установленного
Центральным банком Российской
Федерации и используемого при
оплате заключенного договора
RUB
Не применимо
Требования к участникам закупки и заявкам
Наличие опыта исполнения двух договоров на
Дополнительные требования к
выполнение одноименных работ, стоимость каждого из
участникам закупки
которых составляет не менее чем двадцать процентов
начальной (максимальной) цены договора
Заявки на участие в электронном редукционе подаются
Форма подачи заявки
в электронном виде
Посредством электронной площадки, указанной в п. 2.1
Место подачи заявок
Информационной карты.
В соответствии с Положением о закупке
Срок действия заявки
Документы и сведения, входящие
в состав заявки на участие в
электронном редукционе
Заявка на участие в редукционе в электронной форме
состоит из двух частей.
21.1. Первая часть заявки на участие в редукционе в
электронной форме должна содержать
-согласие участника закупки на выполнение работ на
условиях, предусмотренных документацией.
21.2. Вторая часть заявки на участие в открытом
редукционе в электронной форме, редукционе должна
содержать
- фирменное наименование (наименование), сведения об
организационно-правовой форме, о месте нахождения,
почтовый адрес (для юридического лица), фамилия,
имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте
жительства (для физического лица), номер контактного
телефона, адрес электронной почты и номер факса (при
их
наличии),
идентификационный
номер
налогоплательщика
или
в
соответствии
с
законодательством соответствующего иностранного
государства аналог идентификационного номера
налогоплательщика (для иностранного лица).
- выписку из единого государственного реестра
юридических лиц или нотариально заверенную копию
такой выписки (для юридических лиц), полученную не
ранее чем за шесть месяцев до дня размещения в единой
информационной системе извещения о проведении
закупки выписку из единого государственного реестра
30
индивидуальных предпринимателей или нотариально
заверенную копию такой выписки (для индивидуальных
предпринимателей),
копии
документов,
удостоверяющих личность (для иных физических лиц),
надлежащим образом заверенный перевод на русский
язык документов о государственной регистрации
юридического лица или физического лица в качестве
индивидуального предпринимателя в соответствии с
законодательством соответствующего государства (для
иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть
месяцев до дня размещения в единой информационной
системе извещения о проведении закупки
- копии учредительных документов (для юридических
лиц)
- документ, подтверждающий полномочия лица на
осуществление действий от имени участника закупки юридического лица (копия решения о назначении или об
избрании либо приказа о назначении физического лица
на должность, в соответствии с которым такое
физическое лицо обладает правом действовать от имени
участника закупки без доверенности (далее руководитель). В случае если от имени участника
закупки действует иное лицо, котировочная заявка на
участие в закупке должна содержать также
доверенность на осуществление действий от имени
участника закупки, заверенную печатью Участника
закупки и подписанную руководителем участника
закупки (для юридических лиц) или уполномоченным
этим руководителем лицом, либо нотариально
заверенную копию такой доверенности. В случае если
указанная
доверенность
подписана
лицом,
уполномоченным руководителем Участника закупки,
котировочная заявка на участие в закупке должна
содержать
также
документ,
подтверждающий
полномочия такого лица
- решение об одобрении или о совершении крупной
сделки либо копия такого решения в случае, если
требование о необходимости наличия такого решения
для совершения крупной сделки установлено
законодательством
Российской
Федерации,
учредительными документами юридического лица и
если для участника закупки поставка товаров,
выполнение работ, оказание услуг, являющихся
предметом договора, или внесение денежных средств в
качестве обеспечения заявки на участие в закупке,
обеспечения исполнения договора являются крупной
сделкой.
22
Дополнительные документы и
сведения, входящие в состав
заявки на участие в электронном
редукционе
Сроки проведения процедуры закупки, размещения протоколов,
определения победителя
31
23
Дата начала срока подачи заявок на
участие в электронном редукционе,
дата и время окончания срока подачи
заявок на участие в электронном
редукционе
24
Дата начала и окончания срока
предоставления участникам
редукциона разъяснений положений
документации об электронном
редукционе
25
26
27
Дата рассмотрения первых частей
заявок на участие в электронном
редукционе
Дата проведения электронного
редукциона
Дата рассмотрения вторых частей
заявок на участие в электронном
редукционе и подведения итогов
закупки:
Дата начала подачи заявок на участие в электронном
редукционе:
«30» декабря 2014г.
Дата и время окончания подачи заявок на участие в
электронном редукционе:
«20» января 2015г.
Дата начала предоставления разъяснений положений
документации:
«30» декабря 2014г.
Дата
окончания
предоставления
разъяснений
положений документации:
«15» января 2015г.
«20» января 2015г. в 14.00
«23» января 2015г. в 12.00
«26» января 2015г. в 10.30
Оценка
28
29
30
Порядок оценки и сопоставления
Критерии оценки заявок на участие в
электронном редукционе
Шаг редукциона
Оценка и сопоставление заявок производится путём
сопоставления общей цены договора (цены за единицу,
в случаях, перечисленных в п.7.13 Положения о
закупке).
100% ценовой критерий
1% от начальной (максимальной) цены договора
Обеспечение
31
31.1
31.2
Обеспечение заявок на участие в
электронном редукционе.
Сумма обеспечения заявки на участие в редукционе
предусмотрена в следующем размере: 1 % от начальной
(максимальной) цены договора, что составляет
25938(двадцать пять тысяч девятьсот тридцать восемь)руб.
37коп., НДС не облагается.
Порядок внесения:
Обеспечение заявки на участие в электронном редукционе
предоставляется участником закупки путем внесения
денежных средств на счет оператора электронной торговой
площадки (www.utp.sberbank-ast.ru, ЗАО «Сбербанк-АСТ»)
Срок действия обеспечения заявок на
участие в электронном редукционе.
Максимальный срок действия обеспечения составляет
срок, который начинается со дня подачи заявки и
заканчивается через 3 (три) рабочих дня со дня заключения
договора с победителем закупки. Возврат обеспечения
заявок осуществляется в соответствии с Положением о
закупке на счет указанный Участником, в случае
отсутствия указания, на счет с которого деньги были
перечислены для обеспечения заявки
При возврате оператором в соответствии с регламентом
оператора
32
31.3
32
Реквизиты счета для перечисления
денежных средств в качестве
обеспечения заявок на участие в
электронном редукционе
В соответствии с регламентом работы
www.utp.sberbank-ast.ru, ЗАО «Сбербанк-АСТ»
Обеспечение исполнения договора.
Сумма обеспечения исполнения договора предусмотрена в
следующем размере: 20% от начальной (максимальной)
цены договора, что составляет: 518767,32 (пятьсот
восемнадцать тысяч семьсот шестьдесят семь рублей) 32
копейки, НДС не облагается.
32.1
Срок действия обеспечения исполнения договора должен
Срок действия обеспечения исполнения превышать максимальный срок исполнения обязательств
договора
поставщика (исполнителя, подрядчика) по договору не
менее чем на 60 дней.
32.2
Порядок предоставления и требования
к обеспечению исполнения договора.
Обеспечение
исполнения
представлено в виде:
договора
может
быть
1. Безотзывной банковской гарантии выданной банком или
иной кредитной организацией и соответствующей
требованиям, предусмотренной п. 9.2.6 настоящей
документации
2. Внесения денежных средств на указанный заказчиком
счет, на котором в соответствии с законодательством
Российской Федерации учитываются операции со
средствами, поступающими заказчику.
Способ обеспечения исполнения договора определяется
участником закупки, с которым заключается договор,
самостоятельно.
Договор заключается после предоставления участником
закупки, с которым заключается договор, обеспечения
исполнения договора.
32.3
32.4
Подлежащие исполнению
обязательства по договору
Определено в соответствии с приложением № 2 «Проект
договора»
Реквизиты счета для перечисления
денежных средств в качестве
обеспечения исполнения договора
Р/счет 40502810400450000051
в Новгородском филиале ОАО АКБ «Связь-Банк»
Великий Новгород
БИК 044959713
К/счет 30101810700000000713
Реквизиты Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации для обращений
33.1
Полное наименование:
Министерство связи и массовых коммуникаций
Российской Федерации (Минкомсвязь России)
33.2
Адресат:
Департамент реализации законодательных инициатив
33.3
33.4
Почтовый адрес:
Контактный телефон:
125375, г. Москва, ул. Тверская, д. 7
+7(495)7718000 доб.8054
33.5
Адрес электронной почты
[email protected]
Приложение №1
к документации на проведение
открытого редукциона
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
1. Общая часть
1.1. Наименование Объекта и его характеристика
Наименование
ОПС
ОПС Любница
175443
Индекс ОПС
Адрес
Форма
собственности
Новгородская область, Валдайский р-н., д.Любница,
ул.Молодежная, д.7
Право хозяйственного ведения
Характеристика объекта
Общая площадь
помещений, кв.м
Площадь
операционного
зала всего, кв.м
площадь зоны
клиентов
площадь зоны
операторов
Количество
рабочих мест, шт.:
операционный зал
вспомогательные
помещения
Количество
операционных
окон, шт.
Исходные данные
Планируемые данные
50.08
50.08
31,9
31,9
20.74
20.74
11,16
11,16
3
3
2
2
1
1
2
2
1.2. На исполнителя возлагается выполнение следующих видов работ:
- разработка сметной документации;
- внутренние и наружные строительные и отделочные работы;
- электромонтажные работы;
- монтаж, замена и пуско-наладка систем водоснабжения и канализации;
- монтаж, замена и пуско-наладка систем отопления, вентиляции и кондиционирования;
- монтаж, замена, пуско-наладка технических систем безопасности;
- монтаж и замена систем структурированной кабельной сети;
- фасадные и кровельные работы;
- работы по восстановлению и усилению несущих и ограждающих конструкций,
фундаментов и перекрытий;
- теплоизоляционные работы;
- реставрационные работы.
Все работы должны выполняться с надлежащим качеством и обеспечивать
межремонтный срок эксплуатации на менее 10-ти лет.
34
1.3. Требования к производству работ определяются следующими
документами:
- Настоящим Техническим заданием;
- Существующим планом БТИ
- Планировочным решением помещений с расстановкой мебели
- Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о
требованиях пожарной безопасности»;
- Федеральным законом от 17.07.1999 № 176-ФЗ «О почтовой связи»;
- Федеральным законом «Технический регламент о безопасности зданий и
сооружений» от 30.12.2009 № 384-ФЗ
- Перечнем государственных стандартов и сводов правил, обязательных для
применения при проектировании, указанных в распоряжении Правительства РФ от 21
июня 2010 г. № 1047-р «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов
правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на
обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона
«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений".
- ВНТП 311-98 Ведомственными нормами технологического проектирования.
Объекты почтовой связи.
- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 03 июня
2003 г. № 118 «О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и
нормативов СанПиН2.2.2/2.4.1340-03»
- СНиП 21-01-97 Пожарная безопасность зданий и сооружений (Постановление
Минстроя РФ от 13 февраля 1997 г. № 18-7).
- Нормативными документами ФГУП «Почта России»: «Нормы площади для
размещения операционных рабочих мест и площади для клиентов в отделениях почтовой
связи» от 25 декабря 2006г, каталог «Оформление отделений почтовой связи»,
утвержденным приказом от01.06.09 №163/1; «Регламент по внедрению единой системы
использования многооборотной тары ФГУП «Почта России», утвержденный приказом от
17.09.04 №354
- СМК.ФГУП.ТТ.3.6/5
Нормы
площадей
производственных
и
административно-бытовых помещений отделений почтовой связи, утвержденных
29.10.2010.
- Методические указания МосМУ 2.1.3.005-01 «Методические указания устройства,
оборудования и эксплуатации аптечных учреждений, складов мелкооптовой торговли
фармацевтической продукцией» (утв. Главным государственным санитарным врачом по г.
Москве 25 декабря 2001г.).
- Схемы операционного контроля качества строительных, ремонтно-строительных и
монтажных работ, издаваемых Общероссийским общественным фондом «Центр качества
строительства».
- Проектной документацией (при наличии)
2. Требования к разработке сметной документации
Руководствуясь требованиями п. 1.3. настоящего Технического задания, на
основании планировочного решения, дефектной ведомости и проектной документации
(при наличии), входящих в состав технического задания, Генподрядчиком разрабатывается
сметная документация (локальные и объектные сметы, составленные по ТЕР и ФЕР в
текущих ценах) и передается Заказчику для согласования. После устранения замечаний по
локальным сметам (при наличии) вносятся правки в локальную смету, которая будет
являться приложением к договору. При этом стоимость работ на 1 кв.м. не может
35
превышать стоимость предложенную победителем аукциона, для чего применяются
соответствующие понижающие коэффициенты.
3. Инженерные системы и оборудование
3.1. Электроснабжение
1) Работы выполнять в соответствии с требованиями ПУЭ, СНиП, ВНП 001-01,
«Инструкция по проектированию искусственного освещения предприятия связи» ВСН45
122-77.
2) Электроснабжение всех помещений ОПС выполнить двумя сетями – компьютерной и
бытовой, подключенных к разным автоматам защиты. Суммарная нагрузка всех
электропотребителей ОПС не должна превышать разрешенной электрической мощности. В
случае необходимости, получение дополнительной электрической мощности
осуществляется силами Заказчика.
3) Реконструкцию электрощитовой выполнить после щита учета электроэнергии ОПС. При
необходимости замены узла учета электроэнергии, работы выполняются после получения
Заказчиком соответствующих технических условий.
4) Внутренние сети выполнить медными кабелями типа ВВГнг. Прокладку кабеля
осуществлять:
- под потолком- в трубах (гофрошлангах) или на металлическом лотке.
- по стенам открыто в кабель канале типа «Legrand», при этом силовые кабели
должны быть отделены от слаботочных. Электроустановочные изделия применять типа
«Legrand».
5) На каждом рабочем месте сотрудника устанавливается не менее 3 розеток для ОПС (2 –
компьютерной сети, 1 – бытовой сети). Компьютерные эл. розетки должны отличаться от
бытовых по цвету и быть обеспечены защитой от несанкционированного включения, с
питанием от отдельных автоматов, с организацией рабочего и защитного заземления.
6) Установка электрических розеток предусматривается на высоте 300 мм от пола, а
выключателей – 900 мм от пола (кроме специально оговоренных случаев).
7) Электропитание оборудования технологических потребителей (Система вентиляции,
кондиционирования, энергоемкое специальное почтовое оборудование и.т.д.) определяется
Заказчиком на этапе разработки планировочного решения. Предусмотреть электрокабель
для подключения тепловой завесы на отдельный автомат. Предусмотреть вывод
электрокабеля для подключения противокражного оборудования.
8) Освещение выполнить двумя сетями- рабочей и аварийной.
9) Освещенность рабочих мест должна быть не менее 400 люкс. Используемые
осветительные приборы должны иметь соотношение показателей светоотдачи к величине
потребляемой электрической мощности не менее 80 Лм/Вт.
10) Предусмотреть электропитание наружной световой рекламы и подсветку витражей и
вывести на отдельный автомат.
11) Предусмотреть оборудование системой «Электронная очередь» по согласованию с
Заказчиком.
12) По факту исполнения работ провести пусконаладочные испытания, оформить
исполнительную схему и протоколы измерений и передать Заказчику.
13) Обеспечить заземление оборудования согласно действующих требований. Обеспечить
аварийное освещение и заземляющий контур в торговом зале согласно ПУЭ.
Предусмотреть устройство розеток с шагом 3м по всему периметру торгового зала.
Установить розетки в каждом оконном проеме (на откосе) для подключения праздничного
оформления. Установить счетчики для учета потребления электроэнергии.
36
3.2. Отопление
1) Выполнить ревизию и при необходимости заменить элементы системы отопления. На
этапе составления дефектной ведомости, согласовать с Заказчиком марку отопительных
приборов.
При необходимости реконструкции теплового пункта, работы выполняются после
получения Заказчиком соответствующих технических условий.
2) Трубопроводы системы отопления выполнять из металлических труб или
полипропиленовых труб предназначенных для систем отопления.
3) Оборудовать тепловые завесы в тамбурах над наружными дверями.
3.3. Вентиляция, кондиционирование и системы обогрева
1) Выполнить ревизию и при необходимости заменить элементы системы вентиляции и
кондиционирования. Объемы данных работ определить на этапе составления дефектной
ведомости.
При отсутствии в ОПС действующей системы вентиляции, необходимость ее монтажа
согласовать с Заказчиком.
2) Предусмотреть установку системы кондиционирования в клиентских залах, и рабочих
помещениях с постоянным пребыванием сотрудников.
3) Необходимо обеспечить вытяжку из помещений санузла и материальных комнат
используя существующую систему приточно – вытяжной вентиляции.
4) Люковые окна обмена почты оборудовать тепловыми завесами с индивидуальным
автоматическим включением.
3.4. Водопровод и канализация
1) Выполнить ревизию и при необходимости заменить элементы системы ВК.
2) Трубопроводы системы ВК выполнять:
-Для системы канализации из труб ПВХ.
-Для системы водопровода из металлопластиковых или полипропиленовых труб.
3) Санитарное оборудование устанавливать импортного или отечественного производства
эконом класса, по согласованию с Заказчиком.
4) Необходимость установки чугунного душевого поддона согласовать на этапе
составления дефектной ведомости.
5) Установить счетчики для учета потребления воды.
4. Требования к подсистемам КТСБ ОПС
При отсутствии в ОПС действующих комплексов технических систем безопасности
(далее КТСБ) предусмотреть их установку в соответствии с Требованиями по защите
объектов предприятий отрасли «Связь», инженерно-технической укрепленности объектов
почтовой связи, утвержденными Федеральным агентством связи 13.03.2007, а также
другими действующими нормативно-техническими документами.
В состав КТСБ должны входить следующие подсистемы:
- подсистема охранно-пожарной сигнализации, в обоснованных случаях
предусмотреть наличие отдельных подсистем пожарной сигнализации и подсистемы
охранной сигнализации;
- подсистема тревожной сигнализации;
- подсистема охранного видеонаблюдения;
При необходимости предусмотреть систему контроля и управления доступом в
отдельные помещения ОПС.
37
4.1.Требования к подсистеме автоматической пожарной сигнализации
4.1.1. Подсистема автоматической пожарной сигнализации (ПАПС) должна
обеспечивать противопожарную охрану ОПС, материальных ценностей, размещенных в
ОПС и обеспечить своевременное оповещения персонала о возникновении пожара.
4.1.2. ПАПС должна обеспечивать реализацию следующих функций:
1. обнаружение очага пожара на ранней стадии;
2. доведение информации о возникновении пожара на объекте до дежурного или на
пульт централизованного наблюдения подразделений реагирования;
3.
формирование сигнала «пожар» для выдачи управляющего импульса в смежные
системы (при необходимости);
4. формирование на приемно-контрольном приборе сигнал «Пожар»;
5. обеспечивать работу светоуказателей «Выход» в непрерывном режиме;
6. контроль исправности шлейфов пожарной сигнализации по всей их длине с
автоматическим выявлением обрыва или короткого замыкания в них, а также световую и
звуковую сигнализацию о возникшей неисправности;
7. ручной или автоматический контроль работоспособности и состояния узлов и
блоков приемо-контрольного прибора (ППКП) с возможностью выдачи извещения об их
неисправности;
8. защиту органов управления от несанкционированного доступа посторонних лиц;
9. автоматическую передачу раздельных извещений о пожаре, неисправности ППКП и
несанкционированном проникновении посторонних лиц к органам управления ППКП.
4.1.3. Пожарной сигнализацией необходимо оборудовать все помещения ОПС,
кроме помещений с мокрыми процессами – санузлов и т.п., помещений, в которых
отсутствуют горючие материалы – лестничных клеток, входных тамбуров и т.п.,
помещений категорий В4 и Д по пожарной опасности.
4.1.4. ОПС со значительным числом помещений необходимо оборудовать
средствами оповещения и управления эвакуацией при пожаре (СОУЭ). Количество
звуковых оповещателей, их расстановка и мощность должны обеспечивать общий уровень
звука не менее 75 дБА на расстоянии 3 м от оповещателя, но не более 120 дБА в любой
точке защищаемого помещения.
4.1.5. Сигналы оповещения ПАПС должны отличаться от сигналов другого
назначения.
4.1.6. Размещение световых указателей пожарной безопасности должно
выполняться в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной
безопасности, утвержденных в установленном порядке. СОУЭ должна включаться от
командного импульса, формируемого пожарной сигнализацией.
4.1.7. Состав ПАПС:
10. извещатели пожарные оптикоэлектронные дымовые;
11. извещатели пожарные ручные;
12. приемо-контрольный прибор;
13. пульт управления и контроля;
14. источники бесперебойного питания.
4.1.8. В качестве технических средств оповещения и управления эвакуацией в
защищаемых помещениях принять:
15. оповещатели пожарные звуковые (сирены);
16. оповещатели пожарные световые (табло «Выход»).
4.1.9. Технические средства ПАПС должны иметь соответствующие сертификаты,
удостоверяющие их качество.
38
4.2. Требования к подсистеме охранной и тревожной сигнализации
4.2.1. Подсистема охранной сигнализации (ПОС) должна обеспечивать охрану
ОПС, обнаружение и регистрацию фактов несанкционированного проникновения в
контролируемые помещения и оповещение персонала о возникновении нештатных
ситуаций.
4.2.2. ПОС должна обеспечивать реализацию следующих функций:
17. возможность постановки на охрану и снятия с охраны объектов (помещение, группы
помещений);
18. возможность передачи сигнала тревоги при срабатывании тревожных извещателей
дежурному или на пульт централизованного наблюдения подразделений реагирования;
19. контроль состояния шлейфов, извещателей, приборов с отображением
неисправностей на пультах управления (ПУ);
20. долговременное хранение информации и ее последующее отображение на ПУ;
21. выдача сигнала тревоги в случае несанкционированного проникновения в
помещения объекта, находящихся под охраной, на ПУ;
22. выдавать извещение о неисправности при отказе технических средств охранной,
сигнализации;
23. возможность передачи сигнала тревоги от кнопок тревожной сигнализации и
извещателей – ловушек (при их наличии) на пульт централизованного наблюдения
подразделений реагирования или дежурному.
4.2.3. Технические решения для ПОС должны предусматривать следующие рубежи
охраны:
24. первый рубеж охраны (с правом отключения), защищающий дверные и оконные
проемы на открывание, а также остекленные конструкции;
25. второй рубеж охраны, защищающий внутренний объем помещений, а также
блокирование некапитальных стен на пролом.
Технические решения по числу рубежей и технических средств подсистемы
должны
обеспечивать
гарантированное
обнаружение
несанкционированного
проникновения в помещения ОПС, при этом должно быть обеспечено минимальное
дублирование рубежей.
4.2.4. В состав технических средств ПОС должны входить:
26. панели охранной сигнализации;
27. охранные извещатели;
28. кнопки тревожной сигнализации.
4.2.5. Технические средства ПОС должны иметь соответствующие сертификаты,
удостоверяющие их качество.
4.2.6. Охранные извещатели ПОС должны обеспечивать:
29. обнаружение движения (выдача извещение о проникновении) стандартной цели
(человека), перемещающейся в пределах зоны обнаружения поперечно ее боковой границе
в диапазоне скоростей 0,3-3 м/с на расстояние до 3 м.
30. максимальную рабочую дальность действия извещателя, а также минимальную
рабочую дальность (если такая предусмотрена) должны соответствовать значениям,
установленным в технических условиях на извещатели конкретных типов;
31. время восстановления извещателя в дежурном режиме - после выдачи извещения о
тревоге (о проникновении) и прекращения перемещения стандартной цели (человека),
извещатель должен вернуться в исходное состояние (дежурный режим) не позднее чем
через 10 с;
4.2.7. Кнопки тревожной сигнализации должны устанавливаться на рабочих местах
всех операторов, в помещении главной кассы, у служебных выходов, в других помещениях
(при необходимости).
39
4.3. Требования к устойчивости к климатическим и механическим воздействиям
32. Технические средства КТСБ должны по устойчивости к механическим и
климатическим воздействиям соответствовать исполнению О3 по ОСТ 25 1099-83, для
работы в диапазоне температур от +1 до 40 град. С.
33. Технические средства КТСБ должны сохранять работоспособность при воздействии
повышенной/пониженной температуры окружающей среды, значение которой
устанавливают в технических данных на конкретный тип в соответствии с ГОСТ 28200.
34. Технические средства КТСБ должны сохранять работоспособность при воздействии
на них повышенной влажности воздуха 85% при температуре +40 град. С.
35. Технические средства КТСБ должны сохранять работоспособность при
конденсации влаги на них в результате понижения температуры при относительной
влажности воздуха не менее 85%.
4.4. Требования к надежности
36. На технические средства КТСБ должны быть установлены следующие показатели
надежности в соответствии с ГОСТ 27.002 и ГОСТ 27.003: - средний срок службы, 5 лет.
37. Гарантийный срок эксплуатации должен составлять не менее 1 года.
38. Технические средства КТСБ ОПС должны обеспечивать возможность как
круглосуточной, так и сменной работы, с учетом проведения регламентного технического
обслуживания.
4.5. Требования к электропитанию
39. Основное электропитание КТСБ ОПС должно осуществляться от сети переменного
тока с номинальным напряжением 220 В, частотой 50 Гц.
40. КТСБ ОПС должны быть работоспособны при допустимых отклонениях
напряжения сети от минус 15 до плюс 10 % от номинального значения и частоты (50±1) Гц.
41. Электропитание отдельных технических средств КТСБ ОПС допускается
осуществлять от источников с иными параметрами выходных напряжений, требования к
которым устанавливают в нормативных документах на технические средства конкретного
типа.
42. КТСБ ОПС должны иметь резервное электропитание при пропадании напряжения
основного источника питания. В качестве резервного источника питания допускается
использовать резервную сеть переменного тока или источник питания постоянного тока.
43. Переход на резервное питание должен происходить автоматически без нарушения
установленных режимов работы и функционального состояния КТСБ ОПС.
44. При использовании в качестве источника резервного питания аккумуляторных
батарей должен выполняться их автоматический заряд.
45. Электропитание подсистем охранной, пожарной сигнализации являющейся
потребителем 1-й категории, осуществить от двух независимых источников питания.
Электропитание подсистем пожарной и охранной сигнализации, передачи извещений,
видеокамер подсистем охранного теленаблюдения в соответствии с требованиями РД
78.36003-2002, должно обеспечивать работу подсистем при пропадании основного питания
в течение не менее 3-х часов в режиме тревоги и 24-х часов в дежурном режиме. В качестве
источников резервного питания следует использовать блоки бесперебойного питания с
выходным напряжением 12В, укомплектованные аккумуляторными батареями
соответствующей ёмкости. Допускается уменьшать время работы от резервного источника
питания при условии автоматического оповещения персонала объекта и подразделений сил
реагирования о моменте отключения основного электропитания (в обоснованных случаях).
40
46. Электропитание подсистемы ОТН осуществить согласно ПУЭ для потребителей 1
категории, с подключением к двум независимым источникам переменного тока. Рабочий и
резервный вводы выполнить от электрической сети переменного тока 220В.
47. В случае, если объект почтовой связи не может быть обеспечен электроснабжением
согласно этим требованиям,
допускается уменьшить время автономной работы
технических средств ОТН до 10 мин., при условии автоматического оповещения персонала
объекта и подразделений сил реагирования о моменте отключения основного
электропитании.
4.6. Требования к безопасности
48. Технические средства КТСБ ОПС должны быть безвредны для здоровья лиц,
имеющих доступ на территорию объекта.
49. Технические средства КТСБ ОПС должны отвечать требованиям пожарной
безопасности по ГОСТ 12.2.007-75.
50. Применяемые технические средства, их расположение и условия эксплуатации
должны отвечать требованиям действующих санитарных правил и норм. КТСБ ОПС
должны соответствовать требованиям безопасности ГОСТ 12.2.007.0, ГОСТ 12.2.006 и
ГОСТ 27570.0.
51. Материалы, комплектующие изделия, используемые для изготовления технических
средств КТСБ, должны иметь токсико-гигиенический паспорт, гигиенический паспорт и
гигиенический сертификат.
52. Монтаж и эксплуатация технических средств КТСБ должны соответствовать
требованиям безопасности ГОСТ 12.2.003.
53. Технические средства КТСБ должны соответствовать требованиям пожарной
безопасности ГОСТ 12.1.004.
54. Электрическое сопротивление изоляции технических средств КТСБ между цепями
сетевого питания и корпусом, а также между цепями сетевого питания и
входными/выходными цепями должно быть не менее 4 МОм.
5. Конструктивная часть, техническая укрепленность
5.1 Конструктивные элементы зданий
При необходимости выполнить усиление конструктивных элементов зданий.
Работы выполнять по имеющейся проектной документации, при ее отсутствии по типовым
технологическим картам.
Внутренние служебные помещения ОПС должны быть оборудованы
дополнительными дверями (при их отсутствии) или тамбурами со специальными
устройствами, исключающими возможность несанкционированного прохода посторонних
лиц со стороны клиентского зала и служебных входов (кодовые замки, системы контроля и
управления доступом и др.).
5.2. Ценные кладовые, кассовые узлы
Выполнить ревизию и при необходимости оборудовать помещения для хранения
денежных сумм и условных ценностей (кладовые обработки и хранения посылок к выдаче,
ценных писем и бандеролей, помещение кассы) в соответствии Требования по защите
объектов предприятий, находящихся в ведении Федерального Агентства Связи.
Инженерно-техническая укреплённость. Технические системы безопасности (охраны),
утвержденными 13.03.2007 г. , а именно:
- некапитальные стены и перегородки должны быть укреплены металлическими
решетками из арматуры диаметром не менее 10 мм и размером ячейки не более 150х150 мм,
которые затем оштукатуриваются. Решетки должны быть приварены к заделанным в стену
41
на глубину 80 мм стальным анкерам диаметром не менее 12 мм с шагом не более 500х500
мм;
-входная дверь должна быть хорошо подогнанной под дверную коробку,
полнотелой, толщиной не менее 40 мм, иметь не менее 2-х врезных
несамозащелкивающихся замков, установленных на расстоянии не менее 300 мм друг от
друга. Дверь должна быть металлической и оборудована дверным глазком ;
-входная дверь в помещение кассы должна быть дополнительно защищена изнутри
решетчатой металлической дверью или раздвижными металлическими решетками,
запирающимися на навесной замок с помощью ушек;
-обрамление дверного проема выполнить из стального профиля.
- в перегородке между помещением для клиентов и помещением для обработки
письменной корреспонденции и печати доставочной службы оборудовать окно размерами
400х400 мм на расстоянии Н=1100 мм от пола с закрывающимися изнутри створками.
6. Архитектурно-строительная часть
6.1. Фасад
Все существующие витражные группы заменить на пластиковые из ПВХ или
алюминиевые.
Входные группы оборудовать пандусами для обеспечения доступа лиц с
ограниченными физическими возможностями. При наличии крыльца по возможности
оборудовать входную группу козырьком или навесом плоской формы с использованием
металлического профиля и сотового поликарбоната белого\прозрачного цвета. Ступени
крыльца оборудуются противоскользящим материалом.
Цвета отделочных материалов фасада: основной – белый (RAL 9010 Pure White),
вспомогательный – серый (RAL 7044 Silk Grey). Перила – металлические (матовые).
В тамбуре должна быть установлена тепловая завеса, уложены резиновые коврики.
Около центрального входа в ОПС устанавливается урна для мусора.
6.2. Окна, двери
Все существующие деревянные окна заменить на пластиковые из ПВХ со
стеклопакетами. Для ОПС расположенных на первом этаже по возможности предусмотреть
максимально возможную площадь остекления (без переплета) оконных проемов
операционного зала с фрамугой в верхней части оконного проема. Управление фрамугой
обеспечить за счет механизма дистанционного открывания фрамуги. В оконных проемах
предусмотреть установку защитных рольставней. Цвет профиля – белый, подоконники из
ПВХ, отливы металлические, окрашенные в цвет ПВХ профиля окон. На окнах внутренних
рабочих помещений предусмотреть установку жалюзи, цвет белый.
Двери всех офисных помещений – качественно исполненные, гладкие, тип финские
(полнотелые), цвет белый, двери санузлов должны быть запираемыми изнутри на
задвижку. Двери в ценных кладовых металлические с ключом, противопожарные (класс 2),
цвет - серый.
Входные двери в ОПС предусмотреть металлическими или ПВХ по согласованию с
Заказчиком. Входные двери и двери запасных выходов оборудовать доводчиками с
проемом в чистоте (1100*2300мм) для прохождения маломобильных групп населения и
крупногабаритного ТО. При наличии запасного выхода устанавливается металлическая
дверь с дополнительным запором с внутренней стороны.
Установить на полу ограничители открывания дверей для сохранения целостности стен
или торгового оборудования.
На наружных дверях должны быть установлены приспособления для опечатывания.
42
6.3. Благоустройство
При необходимости выполнить ограждение и благоустройство территории
(отмостки, тротуарные дорожки, подъездные дороги) в соответствии с кадастровым
земельным планом.
7. Перечень отделочных материалов и оборудования по помещениям
Применяемые материалы и оборудование должны иметь сертификат пожарной
безопасности.
Отделочные материалы и оборудование
Класс отделки
бизнес/стандарт
эконом
Наименование
помещения
Тамбур входных Полы
групп
Стены
Потолок
Освет.
приб.
Отоплен.
Двери
Керамогранит 300х300.
Керамогранит 300х300. Цвет
Цвет – т.серый, мокрый
– т.серый, мокрый асфальт,
асфальт, матовый, без
матовый, без рисунка.
рисунка. GRASARO
GRASARO арт.G017 ; ATEM
арт.G017 ; ATEM арт. 0601; арт. 0601; ITALON арт.
ITALON арт. «СВИНЕЦ»
«СВИНЕЦ» Плинтуса –
Плинтуса – керамические. керамические.
Мет. вагонка
Мет. вагонка /металлический
/металлический сайдинг по сайдинг по металлическому
металлическому каркасу.
каркасу. Цвет светло серый
Цвет светло серый матовый матовый RAL 9002.
RAL 9002. Панели на
основе гипсокартона с
виниловым покрытием
DURAFORT 2000, серия
«paris», арт.2222 по ГКЛ;
на метал. каркас, в один
слой.
Подвесной металлический реечный Цвет - белый
Светильники светодиодные влагозащищенные с
соотношением показателей светоотдачи к величине
потребляемой электрической мощности не менее 80 Лм/Вт.
Тепловая завеса
Тепловая завеса
ПВХ – цвет белый +
ПВХ – цвет белый + металл
металл. цвет серый.
цвет серый.
порошковая окраска.
Замена тамбура с
устройством входного
дверного проема
1100*2300мм.
Наружная дверь тамбура
– ПВХ (в цвет
алюминиевого профиля
окон)
Внутренняя дверь
тамбура – металлическая,
цвет-серый.
43
Операционный
зал
Полы
Клиентский зал
(торговый зал).
Стены
Потолок
Осв.
приб.
Зона для клиентов - Зона
для
операторов
и
керамогранит 300х300. клиентов
линолеум
Цвет – т.серый, мокрый коммерческий,
асфальт, матовый, без полукоммерческий, бытовой,
рисунка.
GRASARO цвет серый без рисунка.
арт.G017 ; ATEM арт. ПВХ в цвет покрытия.
0601;
ITALON
арт.
«СВИНЕЦ» Выделенная
зона
розничной
торговли – керамогранит
с имитацией фактуры и
цвета
натурального
дерева, форма – «половая
доска».
Зона для операторов линолеум коммерческий
или полукоммерческий
цвет серый.
Плинтуса - керамические
+ ПВХ в цвет покрытия.
Панели
на
основе Обои под покраску,
цвет
гипсокартона
с RAL9002 Greywhite
виниловым покрытием
DURAFORT 2000, серия
«paris», арт.2222
на метал. каркас, в один
слой.
Предусмотреть
закладные элементы для
монтажа
навесного
оборудования (торговых
витрин)
с
учетом
планируемой нагрузки. В
ОПС класс «БИЗНЕС»
одна стена или фрагмент
стены в операционном
зале окраска
цвет
голубой RAL 5024 (в
соответствии
с
планировочным
решением, согласовать с
АУП
ФГУП
«Почта
России»)
Подвесной. Тип
Подвесной. Тип Армстронг/
Армстронг с
Окраска, цвет белый
использованием панелей
с четвертью.
Светильники светодиодные с соотношением показателей
светоотдачи к величине потребляемой электрической
мощности не менее 80 Лм/Вт.
44
Эл-во
СКС
Вентил.
Кондиц.
Отоплен.
Двери
Рабочие
помещения:
Отдел доставки
Архив
Кабинеты
Кухня
Подсобные
помещения
Пол
Стены
Потолок
Осв.
приб.
Эл-во.
СКС.
Вентил.
Кондиц.
Отоплен.
Согласно ТЗ
Согласно ТЗ
по согласованию
по согласованию с Заказчиком
Да
Белые, матовые, гладкие Пластик, дерево. Гладкие,
(тип финские) + кодовый матовые, цвет белый.
замок.
Дверь
ПВХ
остекленная
(по
согласованию с Заказчиком
и согласно фирменному
стилю). Устанавливать без
порога
для
проезда
тележек.
(из
тамбура
входной
группы
в
клиентский зал)
Линолеум коммерческий,
Линолеум коммерческий,
полукоммерческий, цвет
полукоммерческий, бытовой
серый
цвет серый.
плинтус ПВХ в цвет
Плинтус ПВХ в цвет
покрытия.
покрытия.
Обои под покраску, цвет Обои под покраску, цвет
RAL9002
Grey
white. RAL9002 Grey white.
Панели
на
основе
гипсокартона с виниловым
покрытием
DURAFORT
2000,
серия
«paris»,
арт.2222*,
серия
«barselona» арт.2118, серия
«boston» арт.2130; Newmоr
серия
«Newmarket»
арт.Mx1502. Обои под
покраску, цвет RAL9002
Grey white.
Окна выдачи исполнять из
ПВХ
600х600
с
открывающейся створкой
защищенной рольставней,
подоконник ПВХ – белый.
Подвесной. Тип
Подвесной. Тип Армстронг/
Армстронг/
Окраска, цвет белый
Окраска, цвет белый
Светильники светодиодные с соотношением показателей
светоотдачи к величине потребляемой электрической
мощности не менее 80 Лм/Вт.
Согласно ТЗ
Согласно ТЗ
Согласно ТЗ
Согласно ТЗ
нет
Согласно ТЗ
45
Водосн.
Канализ.
Двери
Коридор
Полы
Стены
Перегоро
дки
Потолок
Осв.приб
оры
Кассовый узел
(основная касса
отделения).
Ценные
кладовые
Кухня
Белые, гладкие (тип
Пластик, дерево. Гладкие,
финские, массив) +
матовые, цвет белый.
кодовый замок. по
согласованию. Дверь металлическая с ключом.
Цвет-серый. Устанавливать
без порога для проезда
тележек. (из коридора в
кабинет директора).
Керамогранит 300*300. Цвет-т.серый, мокрый асфальт,
матовый, без рисунка.CRASARO арт. G017; АТЕМ
арт.0601; ITALON арт. «СВИНЕЦ».
Плинтуса-керамические.
Обои под покраску, цвет RAL9002 Grey whit.
ГКЛ с двух сторон по металлическому каркасу.
Подвесной, типа Армстронг, панели с четвертью.
Светильники светодиодные с соотношением показателей
светоотдачи к величине потребляемой электрической
мощности не менее 80 Лм/Вт.
Согласно ТЗ
Согласно ТЗ
Согласно ТЗ
Эл-во
СКС
Вентиляц
ия
Кондицио
Согласно ТЗ
н.
Отоплени
Согласно ТЗ
е
Двери
1.Дверь серая, матовая, гладкая (тип финские) с ключом.
Устанавливать без порога для проезда тележек (в
коридорах);
2.Дверь металлическая с ключом. Устанавливать без порога
для проезда тележек. (Из коридора в сторону выхода на
улицу)
Пол
Керамогранит 300х300. Цвет – т.серый, мокрый асфальт,
матовый, без рисунка. GRASARO арт.G017; ATEM арт.
0601; ITALON арт. «СВИНЕЦ». Плинтуса – керамические./
Линолеум полукоммерческий цв.- серый плинтус ПВХ в
цвет покрытия.
46
Стены
Кирпичные толщ.- 250мм.,
ГКЛ в 2-а слоя на
металлическом каркасе с
усилением металлической
решеткой из арматуры
д-12мм с ячейкой 150х150 с
последующей обшивкой
ГКЛ. Все стены
выполняются до плиты
перекрытия. Внутренняя
отделка обои под покраску
RAL9002 Grey white.
Водоэмульсионная краска.
Окно выдачи выполнить
металлическим с
закрывающейся створкой с
замком и щеколдой.
Потолок
Подвесной типа
Армстронг/ окраска, цвет
белый.
Светильники светодиодные с соотношением показателей
светоотдачи к величине потребляемой электрической
мощности не менее 80 Лм/Вт.
Согласно ТЗ.
Согласно ТЗ.
Согласно ТЗ.
Согласно ТЗ
Согласно ТЗ
В соотв. с разделом 5.2 ТЗ. Устанавливать без порога для
проезда тележек.
Осв.
приб.
Эл-во.
СКС.
Вентил.
Кондиц.
Отоплен.
Двери
Сан-узлы
Пол
Стены
Потолок
Осв.
приб.
Эл-во.
Вентил.
Водосн.
Канализ.
Двери
Некапитальные стены и
перегородки должны быть
укреплены металлическими
решетками из арматуры
диаметром не менее 10 мм и
размером ячейки не более
150х150 мм. Решетки должны
быть приварены на глубину
80 мм к заделанным в стену
стальным анкерам диаметром
не менее 12 мм с шагом не
более 500х500 мм;
Обои под покраску цвет
RAL9002 Grey white.
Водоэмульсионная краска.
Окно выдачи выполнить
металлическим с
закрывающейся створкой с
замком и щеколдой.
Подвесной типа Армстронг/
окраска, цвет белый.
Керамогранит 300х300. Цвет – т.серый, мокрый асфальт,
матовый, без рисунка.
Керамическая плитка 200х300 цвет белый, матовый.
Подвесной реечный цвет - Подвесной реечный /
белый
окраска, цвет белый
Светильники светодиодные влагозащищенные с
соотношением показателей светоотдачи к величине
потребляемой электрической мощности не менее 80 Лм/Вт.
Розетки влагозащищенные для электрополотенец
Согласно ТЗ
Согласно ТЗ
Согласно ТЗ
Белые, матовые, гладкие
Пластик, дерево. Гладкие,
(тип финские).
матовые, цвет белый.
47
8. Обменные участки
В зависимости от способа обмена почтой и используемого оборудования
предусмотреть следующие работы:
Способ обмена
Производство работ
обмен россыпью
Предусмотреть люковые окна, установить
навес
защищающий
контейнеры
от
атмосферных осадков при погрузке –
разгрузке.
контейнерный
обмен
При
использовании
погрузочного
оборудования обменный участок должен
соответствовать требованиям по эксплуатации
указанного
оборудования.
Внутренние
помещения должны обеспечивать возможность
перемещения контейнеров до рабочего места
вскрытия-заделки контейнера. Пол обменного
участка от дебаркадера до рабочего места
вскрытия-заделки контейнера должен быть
ровным, без порогов и выбоин. Допускается
наклон не более 7 градусов.
Над дебаркадером должен быть установлен
навес,
защищающий
контейнеры
от
атмосферных осадков при погрузке –
разгрузке.
Оборудование
Технологическое
оборудование
закупается и
устанавливается
силами заказчика
Технологическое
оборудование
закупается и
устанавливается
силами заказчика
Требования к материалам
№
п/п
Наименование
показателя
Кабель силовой
ВВГнгLS
(А)3*1,5
1.
Требуемое значение
1. Требования к качеству:
 качество должно соответствовать требованиям
нормативных документов ГОСТ Р 53769-2010
2. Требования к техническим характеристикам:
 Медные токопроводящие жилы;
 Не распространяющий горение при групповой прокладке, с
пониженным дымо- и газовыделением;
 Кол-во жил (шт)- 3;
 Номинальная толщина изоляции, мм не менее 0,6
 Длительно допустимая t нагрева не более (град. Цельсия)
+90;
 Допустимая температура нагрева жил кабеля в режиме
перегрузки не более (град. Цельсия) +130;
 Допустимые токовые нагрузки многожильных кабелей на
воздухе на переменных токах, А не более 34;
 Допустимые токи односекундного короткого замыкания
кабелей не более 0,34 кА;
 на номинальное напряжение не более 1 кВ;
 Гарантийный срок с даты ввода кабеля в эксплуатацию не
менее 5 лет;
3. Требования к безопасности:
 в соответствии с нормами, в соответствии с ФЗ от 30.03.99г.
№52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения».
4. Требования к размерам: не установлено.
5. Требования к отгрузке (транспортировке):
 в соответствии с требованиями ГОСТ РФ, нормативных
документов и «Техническими условиями погрузки и
Предложение участника размещения заказа
49
Светодиодный
светильник
2.
крепления грузов».
1. Требования к качеству:
 качество должно соответствовать требованиям
нормативных документов ГОСТ Р 54945-2012
2. Требования к техническим характеристикам:
•Гарантийный срок с даты ввода в эксплуатацию 24 месяца.
• Потребляемая мощность: не более 30 ватт
• Номинальное напряжение:
• Частота, Гц:
• КПД: 98%
• Угол свечения: 160°
• Цветовая температура: 5000К
• Световой поток (свечение): ≥2800 люмен
• Свет: белый яркий
• Количество светодиодов: 72 штуки
• Срок службы: не менее 50 000 часов
• Рассеиватель:
• Рабочая температура:
• Допустимая влажность: не более 95%.
• Коэффициент пульсации: не более 5%
3. Требования к безопасности:
 в соответствии с нормами, в соответствии с ФЗ от 30.03.99г.
№52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения».
4. Требования к размерам: 595 мм (ширина) х 595 мм (длина) х
25 мм(высота).
5. Требования к упаковке: не установлено.
6. Требования к отгрузке (транспортировке):
 в соответствии с требованиями ГОСТ РФ, нормативных
документов и «Техническими условиями погрузки и
крепления грузов».
50
Сухая
шпаклевочная
смесь
3.
4.
Сухая
штукатурная
смесь
1. Требования к качеству:
 качество должно соответствовать требованиям
нормативных документов ГОСТ 31387-2008
2. Требования к техническим характеристикам:
 Предел прочности при изгибе не менее 1,0 МПа
 Предел прочности при сжатии не менее 2,0 МПа
 Содержание зерен фракции более 0,2мм не более 0,3%
3. Требования к безопасности: не установлено.
4. Требования к функциональным характеристикам
(потребительским свойствам): не установлено.
5. Требования к размерам: не установлено.
6. Требования к упаковке:
 храниться в сухом, хорошо проветриваемых помещениях в
герметично закрытой таре упаковка - мешок массой не
более 50 кг;
7. Требования к отгрузке (транспортировке):
 в соответствии с требованиями ГОСТ РФ, нормативных
документов и «Техническими условиями погрузки и
крепления грузов».
1. Требования к качеству:
 качество должно соответствовать требованиям
нормативных документов ГОСТ 31377-2008.
2. Требования к техническим характеристикам:
 Зернистость: не более 5 мм
 Предел прочности при изгибе не менее 1,0 МПа
 Предел прочности при сжатии не более 2,0 МПа
 Адгезия к бетону не менее 0,3 МПа
 Сроки схватывания:
- не ранее 40 минут
- не позднее 200 минут
3. Требования к безопасности: не установлено.
51
Пена монтажная
5.
4. Требования к функциональным характеристикам
(потребительским свойствам): не установлено.
5. Требования к размерам: не установлено.
6. Требования к упаковке:
 храниться в сухом, хорошо проветриваемых помещениях в
герметично закрытой таре упаковка - мешок до 50 кг;
7. Требования к отгрузке (транспортировке):
 в соответствии с требованиями ГОСТ РФ, нормативных
документов и «Техническими условиями погрузки и
крепления грузов».
Физическая характеристика: вязкая смесь, которая при выходе из
баллона превращается в пену и затвердевает под воздействием
влажности воздуха
1. Требования к техническим характеристикам:
- теплопроводность не более 0,036 Вт/(м 0 С)
- прочности на разрыв не менее 57 кПа;
- растяжение при разрыве, %, (указать);
- прочность на сдвиг, кПа, не менее 27;
- напряжение сжатия при 10 % деформации, кПа, не менее 29;
- предел звукоизоляции не менее 58 Дб;
2. Требования к безопасности:
- нельзя хранить при температуре выше +40°С;
3. Требования к размерам: не установлено.
4. Требования к упаковке:
- гарантийный срок хранения не менее 12 месяцев с даты
изготовления;
5. Требования к отгрузке (транспортировке):
- в соответствии с требованиями ГОСТ РФ, нормативных
документов и «Техническими условиями погрузки и крепления
грузов».
52
6.
Раствор
цементный
1. Требования к качеству:
- качество должно соответствовать требованиям нормативных
документов ГОСТ 28013-98.
2. Требования к техническим характеристикам:
- марка не менее М150;
 свойства строительных растворов включают свойства
растворных смесей и затвердевшего раствора.
 указать основные свойства применяемой растворной смеси:
- подвижность;
- водоудерживающая способность;
- расслаиваемость ;
- растворная смесь не должна содержать золы-уноса массы
цемента;
- влажность (для сухих растворных смесей).
 основные свойства затвердевшего раствора:
- прочность на сжатие;
- морозостойкость;
 за проектный возраст раствора, если иное не установлено в
проектной документации, следует принимать 28 суток для
растворов на всех видах вяжущих, кроме гипсовых и
гипсосодержащих.
3. Требования к безопасности: не установлено
4. Требования
к
функциональным
характеристикам
(потребительским свойствам): не установлено.
5. Требования к размерам: не установлено.
6. Требования к упаковке: не установлено.
7. Требования к отгрузке:
- растворные смеси, готовые к применению, следует доставлять
потребителю
в
транспортных
средствах,
специально
предназначенных для их перевозки.
- при согласии потребителя допускается перевозка смесей в
бункерах (бадьях).
53
7.
Сталь
оцинкованная
- применяемые способы транспортирования растворных
смесей должны исключать потери вяжущего теста,
попадания в смесь атмосферных осадков и посторонних
примесей.
1. Требования к качеству:
- качество должно соответствовать требованиям нормативных
документов ГОСТ 14918.
2. Требования к техническим характеристикам:
- материал – 08 (пс);
- размер листа;
- толщина не менее 0,5 мм;
- группа;
- категория вытяжки;
- предел прочности sв. Н/мм2 не менее 300;
3. Требования к безопасности:
- в соответствии с нормами, в соответствии с ФЗ от 30.03.99г.
№52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения».
4. Требования
к
функциональным
характеристикам
(потребительским свойствам): не установлено.
5. Требования к размерам:
- размер листа ;
- толщина не менее 0,5 мм.
6. Требования к упаковке:
- в соответствии с нормативными документами.
7. Требования к отгрузке (транспортировке):
- в соответствии с требованиями ГОСТ РФ, нормативных
документов и «Техническими условиями погрузки и крепления
грузов».
54
8.
Грунтовка
1. Назначение:
- предназначена для укрепления и подготовки минеральных
поверхностей к дальнейшим отделочным работам во всех типах
зданий и сооружений (А-В), включая помещения с режимом
влажной дезинфекции. Не предназначена для поверхностей,
имеющих прямой контакт с питьевой водой и пищевыми
продуктами. Для внутренних работ.
- создаёт на поверхности однородное грунтовочное покрытие для
последующего нанесения цементно-песчаных,
цементно-известковых, гипсовых штукатурок и клеевых смесей;
2. Требования к техническим характеристикам:
- Стойкость покрытия к статическому воздействию воды при
температуре 20 оС, ч , не менее 24;.
- Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 (с диаметром
сопла 4 мм) при температуре (20)оС, не менее 10;
- Массовая доля нелетучих веществ
%, не менее 10;
- Температура проведения работ в приделах от +5°С до +30°С
- Расход: не более 200мл/м²;
3. Требования к отгрузке (транспортировке) и хранению:
- хранить и транспортировать в герметичной таре при температуре
окружающей среды не ниже плюс 5 °С;
- Гарантийный срок хранения не менее 12 месяцев со дня
изготовления.
Приложения к Техническому заданию:
- Планировочное решение с расстановкой мебели
- Дефектная ведомость
Приложение №1 к
техническому заданию
56
Приложение №2 к
техническому заданию
№
п/п
Наименование работ
1
Разработка грунта при подводке, смене или усилении фундаментов, грунты 1-2 группы, без крепления
2
Замена бутовых фундаментов под существующими стенами
3
Засыпка пазух котлованов спецсооружений дренирующим песком
4
Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов
5
Разборка покрытий кровель из рулонных материалов
6
Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 1,0 м2
7
Установка стропил
8
Устройство обрешетки
9
Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок
10
Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м
11
Демонтаж оконных решеток
12
Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
Количество
ед. изм.
0,04
100 м3 грунта
2
1 м3
0,3
10 м3
0,048
100 м2 покрытия кровли
1,5
100 м2 покрытия
0,7
100 мест
3,9
1 м3 древесины в конструкции
1,5
100 м2 покрытия
1,5
100 м2 кровли
1,5
100 м2 покрытия
0,49
1 т конструкций
0,07
57
13
Снятие оконных переплетов остекленных
14
Снятие подоконных досок деревянных в деревянных зданиях
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
100 коробок
0,11
100 м2 оконных переплетов
0,08
100 м2
Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, 0,11
поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок
глухого остекления
100 м2 проемов
Установка подоконных досок из ПВХ в панельных стенах
0,08
100 п. м
Демонтаж дверных коробок в деревянных стенах рубленных
0,04
100 коробок
Снятие дверных полотен
0,07
100 м2 дверных полотен
Снятие наличников
0,2
100 м наличников
Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых 0,018
стенах, площадь проема до 3 м2
100 м2 проемов
Установка противопожарных дверей однопольных глухих
3,6
1 м2 проема
Установка дверного доводчика к металлическим дверям
2
1 шт.
Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью
0,02
проема до 3 м2
100 м2 проемов
Установка дверного доводчика к металлическим дверям
1
58
1 шт.
0,05
100 м
0,048
100 м2
3
1 шт.
25
Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м
26
Монтаж ролставней
27
Установка электропривода
28
Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали
29
Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов
30
Разборка покрытий полов из линолеума и релина
0,41
100 м2 покрытия
31
Разборка покрытий полов из древесноволокнистых плит
0,576
100 м2 покрытия
32
Разборка покрытий полов дощатых
33
Разборка оснований покрытия полов кирпичных столбиков под лаги
0,576
100 м2 покрытия
0,576
34
Разборка оснований покрытия полов лаг из досок и брусков
35
Устройство подстилающих слоев песчаных
36
Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой
37
Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо
38
Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм
0,12
1 т конструкций
0,53
100 м плинтуса
100 м2 основания
0,576
100 м2 основания
10
1 м3 подстилающего слоя
10
1 м3 изоляции
0,51
100 м2 поверхности
0,51
59
39
Армирование стяжки
40
Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
41
Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке
11-01-011-01(к=8 к объему)
42
Устройство покрытий из плит керамогранитных размером 30х30 см
43
Устройство покрытий из плит древесностружечных
44
Устройство покрытий из линолеума на клее КН-2
45
Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих
46
Укладка металлического накладного профиля (порога)
47
Разборка деревянных перегородок чистых щитовых дощатых
48
Разборка дымовых кирпичных труб и боровов в один канал
49
Разборка кладки печей
50
Разборка барьеров и обшивок
51
Разборка подшивки потолков чистой из фанеры
52
Разборка кирпичных стен
100 м2 стяжки
0,18
1 т металлических изделий
0,51
100 м2 стяжки
4,08
100 м2 стяжки
0,24
100 м2 покрытия
0,263
100 м2 покрытия
0,26
100 м2 покрытия
0,41
100 м плинтуса
0,027
100 м профиля
0,074
100 м2
0,02
100 м
1,5
1 м3 кладки
0,118
100 м2
0,416
100 м2 подшивки
2
60
53
Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля
54
Устройство потолков реечных
55
Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе "КНАУФ" с одинарным
металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 111) глухих
56
57
58
59
60
61
62
1 м3
0,41
100 м2 поверхности облицовки
0,08
100 м2 поверхности облицовки
0,18
100 м2 перегородок (за вычетом
проемов)
Облицовка стен по системе "КНАУФ" по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля 0,22
гипсокартонными листами (С 623) одним слоем с дверным проемом
100 м2 стен (за вычетом
проемов)
Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону тиснеными и плотными
0,22
100 м2 оклеиваемой и обиваемой
поверхности
Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям 0,22
стен, подготовленным под окраску
100 м2 окрашиваемой
поверхности
Монтаж ограждающих конструкций стен из профилированного листа (тамбур)
0,25
100 м2
Облицовка стен по системе "КНАУФ" по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля 0,6
гипсокартонными листами (С 623) одним слоем с дверным проемом (винал)
100 м2 стен (за вычетом
проемов)
Обработка швов сухой штукатурки постановкой раскладок
0,6
100 м2 отделываемой
поверхности
Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без 0,16
установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по дереву
61
100 м2 поверхности облицовки
63
64
65
66
67
Устройство железобетонных крылец
0,005
100 м3 бетона, бутобетона и
железобетона в деле
Монтаж ограждающих конструкций стен из профилированного листа (наружная обшивка)
1,5
100 м2
Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных (отмостка)
0,03
100 м3 конструкций
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2
0,096
100 м3 грунта
Устройство цементобетонных покрытий однослойных средствами малой механизации, толщина слоя 20 0,048
см(толщ 10см)
1000 м2 покрытия
68
На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке 27-06-002-17
-0,048
1000 м2 покрытия
69
Установка закладных деталей весом до 20 кг
70
Установка анкерных болтов в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м
71
Усиление конструктивных элементов стен кирпичных стальными тяжами(Тамбур)
72
Установка калориферов массой до 0,1 т
73
Установка блоков внешних
0,02
1т
0,015
1т
0,09
1т
1
1 калорифер
1
74
Установка блоков приемных производительностью до 10 тыс.м3/час
75
Трубопровод из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный 18 мм
1 блок
1
1 блок
0,05
62
76
Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука ("Армофлекс"),
вспененного полиэтилена ("Термофлекс") трубками
100 м
0,5
10 м трубопровода
77
Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм
0,08
100 м трубопровода
78
Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование
79
Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м
80
Демонтаж выключателей, розеток
81
Демонтаж светильников для люминесцентных ламп
82
Демонтаж шкафов
83
Ящик с одним трехполюсным рубильником, или с трехполюсным рубильником и тремя
предохранителями, или с тремя блоками "предохранитель-выключатель", или с тремя предохранителями,
устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А
0,05
100 кг изделия
0,1
100 м
0,09
100 шт.
0,04
100 шт.
0,01
100 шт.
1
84
1 шт.
Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 0,13
25 А
1 шт.
85
Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на закладных деталях, количество ламп в
светильнике до 4
0,15
100 шт.
86
Светильник в подвесных потолках реечных
0,06
100 шт.
63
87
Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами накаливания
88
Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке
89
Розетка штепсельная трехполюсная
90
Коробка разветвительная
91
Звонок электрический с кнопкой
92
Счетчики, устанавливаемые на готовом основании трехфазные
93
Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м
94
Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами,
диаметр до 25 мм
95
Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или
многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2
1
1 шт.
0,05
100 шт.
0,12
100 шт.
17
1 шт.
0,01
100 комплектов
1
1 шт.
0,06
100 м
1,8
100 м
1,8
100 м
96
Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм
97
Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2
0,2
10 шт.
0,06
100 м
98
Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная
лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 6
10
99
Устройство оптико-(фото)электрическое, прибор оптико-электрический в одноблочном исполнении
1 шт.
6
64
100 Устройство ультразвуковое, прибор ультразвуковой в одноблочном исполнении
101 Извещатель ОС автоматический контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей
1 шт.
6
1 шт.
18
1 шт.
102 Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей
103
104
105
106
1
1 шт.
Приборы ПС на 4 луча
1
1 шт.
Отдельно устанавливаемый преобразователь или блок питания
1
1 шт.
Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном 16
исполнении
1 шт.
Короба пластмассовые шириной до 40 мм
0,6
107 Провод в коробах, сечением до 6 мм2
108 Коробка ответвительная на стене
109 Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов
(Кобщ) 2
110 Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов
(Кобщ) 10
111 Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2
112 Разработка грунта внутри здания в котлованах глубиной до 3 м площадью до 10 м2
100 м
3,35
100 м
10
1 шт.
2
1 система
1
1 система
0,02
100 отверстий
0,02
65
100 м3 грунта
113 Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром 25 мм 0,03
100 м трубопровода
114 Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм
0,03
100 м трубопровода
115 Установка умывальников одиночных с подводкой холодной воды
0,1
10 комплектов
116 Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм
1
1 счетчик (водомер)
117 Установка нагревателей индивидуальных водоводяных
0,1
10 комплектов
118 Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным
0,1
10 комплектов
119 Установка конвекторов (инфракрасные обогреватели)
0,0032
100 кВт радиаторов и
конвекторов
120 Пульт управления напольный, высота до 1200 мм, глубина и ширина по фронту до 700х1000 мм
1
1 шт.
121 Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами,
2
диаметр до 25 мм
100 м
122 Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или
2
многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2
100 м
123 Короба пластмассовые шириной до 63 мм
0,15
100 м
124 Провод в коробах, сечением до 6 мм2
0,15
100 м
125 Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4
0,08
66
(0,35-0,45) м3, группа грунтов 2
126 Устройство основания под трубопроводы песчаного
127 Устройство основания под трубопроводы щебеночного
128 Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром25 мм
129 Засыпка пазух котлованов спецсооружений дренирующим песком
130
131
132
133
134
135
136
137
138
1000 м3 грунта
1,2
10 м3 основания
1,2
10 м3 основания
0,087
1 км трубопровода
4
10 м3
Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах мокрых
0,186
10 м3 железобетонных и
бетонных конструкций колод
Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром 50 мм
1
1 врезка
Промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром 50-65 мм
0,087
1 км трубопровода
Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 10 м труб диаметром 25мм
0,06
100 м продавливания
Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 500 см2
0,01
100 отверстий
Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 50 мм
2
1 фланец
Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 0,016
(0,3-0,45) м3, группа грунтов 2
1000 м3 грунта
Доработка вручную
0,001
100 м3 грунта
Устройство основания под трубопроводы песчаного
0,1
67
10 м3 основания
0,1
10 м3 основания
Устройство септика канализационного односекционного
0,01
100 м3 сборных и монолитных
железобетонных констр.
Обратная засыпка котлована
2
10 м3
Устройство основания под трубопроводы песчаного
0,05
10 м3 основания
Устройство основания под трубопроводы щебеночного
0,05
10 м3 основания
Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром100 мм 0,06
100 м трубопроводов
Засыпка пазух котлованов спецсооружений дренирующим песком
1,5
10 м3
139 Устройство основания под трубопроводы щебеночного
140
141
142
143
144
145
Приложение № 2
к документации на проведение
открытого редукциона
ДОГОВОР ПОДРЯДА
на выполнение работ по капитальному ремонту №________
г.Великий Новгород
«____» ___________201__ г.
ФГУП «Почта России» в лице И.о. заместителя директора Управления федеральной
почтовой связи Новгородской области – филиал ФГУП «Почта России» И.В.Булаховой,
действующей на основании доверенности от 01.12.2014г. №70, именуемое в дальнейшем
«Заказчик», с одной стороны, и ____________ в лице _____________, действующего на
основании __________, именуемое в дальнейшем Подрядчик, с другой стороны, в
дальнейшем именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1.
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.1. Акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2), Справка о стоимости
выполненных работ и затрат (форма № КС-3) – документы, применяемые для приемки
выполненных Подрядчиком работ (утверждены постановлением Госкомстата Российской
Федерации от 11 ноября 1999 г. № 100).
1.2. Акт о выявленных недостатках - документ, составляемый в порядке,
предусмотренном Договором, в случае обнаружения недостатков в течение гарантийного
срока и содержащий перечень недостатков с указанием даты устранения этих недостатков
Подрядчиком. В Акте также делается отметка о фактическом устранении Подрядчиком
недостатков или их устранении за счет Подрядчика.
1.3. Гарантийный срок – срок, исчисляющийся с даты подписания Заказчиком
последнего Акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2) и Справки о стоимости
выполненных работ и затрат (форма № КС-3), в течение которого Подрядчик устраняет в
соответствии с условиями Договора своими и/или привлеченными силами и за свой счет
все выявленные дефекты, связанные с выполнением работ.
1.4. Работы – весь объем работ, соответствующий условиям Договора,
приложениям к нему, Техническому заданию и положениям (в том числе рекомендуемым)
действующих в Российской Федерации нормативных документов и правил, подлежащих
выполнению
Подрядчиком,
включая
ремонтно-строительные,
монтажные,
пусконаладочные работы. Работы могут также означать отдельные части (виды)
вышеуказанных работ там, где это требуется по смыслу Договора.
1.5. Скрытые работы – работы, скрываемые последующими работами и
конструкциями. Качество и точность Скрытых работ невозможно определить после
выполнения последующих. Оформляются Актом освидетельствования скрытых работ.
1.6. Качество работ (качество исполнения работ) – соответствие выполняемых
работ требованиям, предъявляемым Договором и положениями (в том числе
рекомендуемыми) действующих в Российской Федерации нормативных документов и
правил, к уровню качества работ.
1.7. Недостатки - допущенные отступления от требований, предусмотренных в
Договоре, Техническом задании, а также от строительных норм и правил, действующих в
Российской Федерации.
1.8. Объект - нежилое помещение/здание/строение сооружение, расположенное по
адресу: ул. Железнодорожная, д.7, д.Любница, Валдайский р-н., Новгородская область.
1.9. Техническое задание - документация, с указанием характера вида и объема
работ, подлежащих выполнению на Объекте.
69
1.10. Последний Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2) и Справка о
стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) – Акт о приемке выполненных работ
и Справка о стоимости выполненных работ и затрат, направляемые вместе с уведомлением
о выполнении работ и готовности Объекта к сдаче.
1.11. Этап работ – объем работ, выполненный Подрядчиком в течение
месяца/квартала. При выполнении работ по этапам составляется График работ согласно
приложению № 6 к настоящему Договору.
2.
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. На условиях настоящего Договора Подрядчик обязуется по заданию Заказчика
выполнить работы по капитальному ремонту Объекта в соответствии с Техническим
заданием (приложение № 1 к настоящему Договору), Локальной сметой (приложение № 2 к
настоящему Договору) собственными силами и средствами, из своих материалов или с
использованием привлеченных третьих лиц, в соответствии с условиями настоящего
Договора. Подрядчик обязуется сдать в установленном порядке результат работ Заказчику,
а Заказчик обязуется принять и оплатить стоимость работ, выполненных Подрядчиком
надлежащим образом.
2.2. Все материалы и оборудование, используемые Подрядчиком для выполнения
работ по настоящему Договору, должны иметь соответствующие сертификаты,
технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.
3.
СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
3.1. Работы, указанные в п. 2.1 настоящего Договора, выполняются в сроки:
3.1.1. Начало работ: в течение 5 (пяти) календарных дней с момента подписания
настоящего Договора.
3.1.2. Окончание работ: в течение 90 календарных дней с момента подписания
настоящего Договора.
3.2. Дата, определенная в п. 3.1.2 настоящего Договора, является исходной для
определения имущественных санкций к Подрядчику в случае нарушения им сроков
выполнения работ.
3.3. Датой окончания работ по Договору считается дата приемки выполненных
работ по последнему Акту о приемке выполненных работ (форма КС-2) и Справке о
стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).
3.4. В случае нарушения Подрядчиком срока окончания работ, установленного
п. 3.1.2 настоящего Договора, Подрядчик несет ответственность, предусмотренную
разделом 11 настоящего Договора.
3.5. В случае если по техническим условиям работы, указанные в Техническом
задании (приложение № 1 к настоящему Договору), выполняются только при
положительной температуре, сроки их выполнения могут быть перенесены на
соответствующий период.
4.1. Цена
4.
ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
настоящего
Договора
устанавливается
в
соответствии
с
Локальной сметой (приложение № 2 к настоящему Договору) и составляет _____________
(_________) руб. __ коп., в том числе НДС 18% — ____________ (__________) руб.___коп.
Или
4.1 Цена настоящего Договора устанавливается в соответствии с
Локальной
сметой (приложение № 2 к настоящему Договору) и составляет __________ (_________)
70
руб. __ коп. НДС не облагается в соответствии с п. 2 (или п. 3 - если Подрядчик является
индивидуальным предпринимателем) ст. 346.11 главы 26.2 Налогового кодекса Российской
Федерации.
Или
(в случае, если Объект является объектом культурного наследия (памятником истории и
культуры народов Российской Федерации)
4.1. Цена
настоящего
Договора
устанавливается
в
соответствии
с
Локальной сметой (приложение № 2 к настоящему Договору) и составляет __________
(_________) руб. __ коп., НДС не облагаются в соответствии с пп. 15 п. 2 ст. 149
Налогового кодекса Российской Федерации.
4.2. Цена настоящего Договора включает:
- оплату Подрядчиком налогов, сборов и других платежей, предусмотренных
действующим законодательством Российской Федерации;
- затраты Подрядчика на производство строительно-монтажных работ с учетом
стоимости материалов, конструкций, изделий, систем и оборудования;
- затраты, связанные с мобилизацией строительной техники и персонала
Подрядчика, доставкой материалов, изделий, конструкций и оборудования, необходимых
для производства работ, и их демобилизацией после окончания работ, или в случае
прекращения действия настоящего Договора;
- затраты на вывоз мусора и утилизацию отходов, транспортные расходы,
содержание и уборку строительной площадки;
- затраты, напрямую не упомянутые, но необходимые для завершения работ по
настоящему Договору.
4.3. С целью приемки выполненных работ по настоящему Договору Подрядчик по
окончании очередного этапа работ, а также по окончании выполнения всех работ
представляет Заказчику Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2) и Справку о
стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3). Заказчик в течение 20 (двадцати)
календарных дней с момента получения документов рассматривает представленные
Подрядчиком документы и в случае наличия замечаний, возвращает их Подрядчику с
мотивированным отказом.
4.4. После приемки работ Заказчиком при отсутствии замечаний, Заказчик
подписывает акты в течение 10 (десяти) календарных дней со дня окончания приемки
выполненных работ согласно п. 4.3 настоящего Договора и возвращает Подрядчику один
экземпляр.
4.5. Заказчик обязуется оплачивать Подрядчику фактически выполненные и
принятые работы в течение 20 банковских дней после предоставления Подрядчиком счета.
4.6. Счет выставляется Подрядчиком на основании подписанных Сторонами Актов
о приемке выполненных работ по форме № КС-2 и Справок о стоимости выполненных
работ и затрат по форме № КС-3 в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты их подписания
Сторонами.
4.7. Все расчеты между Заказчиком и Подрядчиком осуществляются в рублях
Российской Федерации платежными поручениями на расчетный счет Подрядчика,
указанный в разделе 20 Договора. Датой платежа считается дата списания денежных
средств со счета Заказчика.
4.8. Счета-фактуры предоставляются Подрядчиком Заказчику в соответствии со
сроками и порядком, установленными действующим законодательством Российской
Федерации.
71
4.9. По согласованию Сторон допускается изменение не более чем на десять
процентов предусмотренного Договором объема работ, на выполнение которых заключен
Договор, с пропорциональным изменением цены Договора.
4.10. Подрядчик осуществляет возмещение затрат за потребление всех видов
топливно-энергетических ресурсов (электроэнергия, вода и т.д.) в соответствии с расчетом
за весь период работ, произведенным Заказчиком и являющимся приложением к Акту о
возмещении затрат (приложение № 3 к настоящему Договору). Определение стоимости
потребленных коммунальных услуг осуществляется на основании показаний счетчиков, а
при невозможности установления счетчиков Подрядчиком – на основании расчета
потребления.
4.11. Заказчик не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты фактического выполнения
работ по настоящему Договору направляет Подрядчику Акт о возмещении затрат по форме
приложения № 3 к Договору вместе с расчетом в двух экземплярах.
4.12. Подрядчик в течение 3 (трех) рабочих дней подписывает Акт о возмещении
затрат с расчетом и направляет один экземпляр Заказчику либо направляет Заказчику
мотивированный отказ от подписания. В случае ненаправления Подрядчиком Заказчику в
указанный срок подписанного Акта о возмещении затрат с расчетом или мотивированного
отказа от подписания Акт о возмещении затрат и расчет будут считаться подписанными
Сторонами.
4.13. В случае отказа Подрядчика от подписания Акта о возмещении затрат с
расчетом Стороны решают вопрос путем переговоров или в судебном порядке в
соответствии с п. 16.3 Договора.
4.14. Оплата
стоимости
затрат
за
потребление
всех
видов
топливно-энергетических ресурсов (электроэнергия, вода и др.) в соответствии
с Актом о возмещении затрат и расчетом, подписанными Сторонами, осуществляется
Подрядчиком в течение 5 (пяти) банковских дней с даты выставления счета
Заказчиком платежными поручениями на расчетный счет Заказчика, указанный в разделе
20 Договора. Датой платежа считается дата поступления денежных средств на расчетный
счет Заказчика.
4.15. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства,
предусмотренного настоящим Договором, Заказчик производит оплату по настоящему
Договору за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени), признанной
Подрядчиком.
5.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА
5.1. Настоящим Договором для Подрядчика предусмотрена возможность
компенсации непредвиденных работ и затрат, включенных в Локальную смету
(приложение № 2 к настоящему Договору), в размере не более 2% от цены настоящего
Договора.
5.2. Лимит на непредвиденные работы и затраты возмещается Подрядчику при
условии утверждения Сторонами локальной сметы на выполнение непредвиденных работ.
5.2.1. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней рассматривает представленную
Подрядчиком локальную смету на выполнение непредвиденных работ и затем:
а) либо подписывает локальную смету;
б) либо возвращает представленную локальную смету Подрядчику для внесения
изменений по замечаниям Заказчика.
72
В случае наличия замечаний от Заказчика в представленной локальной смете,
Подрядчик устраняет замечания в течение 5 (пяти) рабочих дней, после чего представляет
Заказчику исправленную смету для утверждения Заказчиком.
5.2.2. К работам Подрядчик приступает только после утверждения локальной
сметы Заказчиком.
5.2.3. Приемка выполненных Подрядчиком непредвиденных работ производится в
порядке, предусмотренном для приемки основных работ по настоящему Договору.
6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА
6.1. Принять Объект по Акту приема-передачи строительной площадки,
составленному по форме приложения № 4 к настоящему Договору, в течение 5-ти
календарных дней с момента подписания настоящего Договора.
6.2. Обязанность принять Объект по Акту приема-передачи строительной площадки
возлагается на Подрядчика ровно в той мере, в какой на Заказчика возлагается обязанность
передать Объект. Если по каким-либо причинам Объект не был передан в соответствии со
сроком, указанным в п. 6.1 настоящего Договора, Подрядчик обязан на следующий день
после окончания срока (даты), указанного в п. 6.1 настоящего Договора, направить
Заказчику требование о передаче Объекта. Требование о передаче Объекта направляется
Подрядчиком телеграммой, факсом или электронной почтой, с последующим
направлением заказным письмом с уведомлением о вручении. Подрядчик, не направивший
указанное требование на следующий день после окончания срока (даты), указанного в п.
6.1 настоящего Договора, лишается права ссылаться на нарушение Заказчиком прав
Подрядчика по настоящему Договору, в том числе на непередачу Объекта по вине
Заказчика.
6.3. По окончании очередного этапа работ в течение 3 (трех) календарных дней
направить Заказчику заказным письмом или передать под роспись Акт о приемке
выполненных работ (форма КС-2) с приложением Справки о стоимости выполненных
работ и затрат (форма КС-3) а также Справки (расшифровки) выполненных работ с
разбивкой по категориям (приложение № 5 к настоящему Договору).
6.4. По окончании выполнения всех работ на Объекте в течение 3 (трех)
календарных дней после фактического окончания работ направить Заказчику заказным
письмом или передать под роспись уведомление о выполнении работ и готовности Объекта
к сдаче с приложением подписанного Подрядчиком Акта о приемке выполненных работ
(форма КС-2) с приложением Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма
КС-3) а также Справки (расшифровки) выполненных работ с разбивкой по категориям
(приложение № 5 к настоящему Договору).
6.5. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ Подрядчик не
позднее 2 (двух) рабочих дней с даты получения отказа обязан явиться к Заказчику для
составления двустороннего акта с перечнем доработок и сроков их выполнения. В случае
неявки Подрядчика в указанный срок для составления акта Заказчик вправе составить акт в
одностороннем порядке.
6.6. Подрядчик обязан выполнить все работы, указанные в приложении № 1 к
Договору, в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Договором, и сдать
выполненные работы Заказчику.
6.7. Подрядчик обязан обеспечить производство работ квалифицированным
персоналом, имеющим опыт работ по соответствующей специальности.
6.8. Подрядчик обязан обеспечить надлежащее качество выполнения всех работ.
6.9. Подрядчик обязан предъявить к освидетельствованию все скрытые работы и
приступить к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых
73
работ, составления и подписания Актов освидетельствования скрытых работ согласно
РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации
при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального
строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ,
конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения», утвержденному
приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору
от 26 декабря 2006 № 1128. Если закрытие работ выполнено без приемки Заказчиком,
Подрядчик обязан за свой счет вскрыть и предъявить Заказчику любую указанную
Заказчиком часть либо весь объем скрытых работ, с последующим восстановлением
вскрытых объемов работ за счет Подрядчика.
6.10. Подрядчик обязан обеспечить своевременное устранение недостатков и
дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации
Объекта.
6.11. Подрядчик обязан обеспечить выполнение необходимых мероприятий по
технике безопасности и охране окружающей среды.
6.12. Подрядчик обязан обеспечить содержание, уборку строительной площадки и
в течение пяти дней с момента подписания последнего Акта о приемке выполненных работ
(форма КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3)
освободить Объект.
6.13. Подрядчик обязан вести журнал работ по форме КС-6, в котором отражается
весь ход производства строительно-монтажных работ, а также все факты и обстоятельства,
имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика. Заказчик еженедельно
проверяет и своей подписью подтверждает записи в этом журнале и/или излагает свое
мнение. Подрядчик обязан в течение 3 (трех) календарных дней принять меры к
устранению недостатков, указанных Заказчиком, а также вести журнал по технике
безопасности, оформлять акты на скрытые работы и соблюдать требования руководящего
документа РД-11-05-2007 «Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета
выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов
капитального строительства», утвержденного приказом Федеральной службы по
экологическому, технологическому и атомному надзору от 12 января 2007 г. № 7, и
руководящего документа РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения
исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте
объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам
освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического
обеспечения», утвержденного приказом Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору от 26 декабря 2006 г. № 1128.
6.14. Перед началом выполнения работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику
в электронном виде фотографии объекта в количестве 3-5 штук на электронный адрес:
[email protected]
6.15. Подрядчик обязан один раз в 15 (пятнадцать) календарных дней
предоставлять Заказчику в электронном виде фотоотчет о выполненных работах в
количестве 3-5 фотографий на электронный адрес: [email protected], а также
текстовый отчет в формате Word. После окончания выполнения работ Подрядчик обязан
предоставить Заказчику в электронном виде фотографии объекта в количестве 3-5 штук на
электронный адрес: [email protected]
При производстве работ на Объекте Заказчика Подрядчик обязуется выполнять
требования, изложенные в локальных нормативных актах ФГУП «Почта России»,
74
утвержденных приказами от 29.03.2012 № 72-п, от 08.08.2013 № 268-п и от 30.09.2013 №
318-п.
6.16. Подрядчик подтверждает наличие необходимых разрешительных
документов (допусков, лицензий и пр.) для выполнения работ на момент заключения
настоящего Договора и в период его действия.
6.17. Подрядчик обязуется предоставить по письменному запросу Заказчика
информацию о составе владельцев Подрядчика, включая конечных бенефициаров, и (или)
информацию о составе исполнительных органов Подрядчика не позднее, чем через 5
календарных дней после получения запроса Заказчика, включая информацию об их
изменениях с приложением подтверждающих документов.
6.18. Подрядчик обязуется в случае наличия материалов, пригодных для
вторичного использования, передать их Заказчику по акту, составленному по типовой
межотраслевой форме № М-35, утвержденной постановлением Госкомстата России от
30.10.1997 № 71а, для последующей их сдачи специализированным организациям.
6.19. Подрядчик вправе привлекать к исполнению настоящего Договора
субподрядчиков. Подрядчик, который привлек к исполнению субподрядчиков, несет перед
Заказчиком ответственность по настоящему Договору в полном объеме и в случае
нарушения своих обязательств перед Заказчиком не вправе ссылаться на нарушение
субподрядчиком своих обязательств перед Подрядчиком.
7.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
7.1 Заказчик в течение 20 (двадцати) календарных дней с даты получения
документов, указанных в п. 6.3 – п. 6.4, обязан с участием Подрядчика осмотреть и принять
результат выполненных работ, направить Подрядчику (заказным письмом или передать
под роспись) подписанные документы или мотивированный письменный отказ от приемки
работ.
7.2 Заказчик обязан оплатить выполненные Подрядчиком работы в размере и в
сроки, установленные настоящим Договором.
7.3 Заказчик обязан предоставить Подрядчику для ознакомления локальные
нормативные акты ФГУП «Почта России», утвержденные приказами от 29.03.2012
№ 72-п, от 08.08.2013 № 268-п и от 30.09.2013 № 318-п. Копии локальных нормативных
актов ФГУП «Почта России» передаются одновременно с подписанием Акта
приема-передачи строительной площадки по форме приложения № 4 к настоящему
Договору.
7.4 Заказчик, обнаруживший при осуществлении контроля и надзора за
выполнением работ отступления от условий настоящего Договора, которые могут
ухудшить качество работ, или иные их недостатки, обязан немедленно заявить об этом
Подрядчику (заказным письмом или передать под роспись).
7.5 Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за соответствием объёма,
стоимости, качества и сроков выполнения работ условиям настоящего Договора и
требованиям действующего законодательства Российской Федерации, не вмешиваясь в
оперативную и хозяйственную деятельность Подрядчика.
7.6 Заказчик вправе осуществлять входной контроль качества материалов и
оборудования, используемых Подрядчиком.
В случае если качество материалов и оборудования, а также их стоимость не
соответствуют требованиям, указанным в приложениях №№ 1, 2 к настоящему Договору,
он вправе потребовать их замены. В этом случае Подрядчик обязан заменить материалы
и/или оборудование своими силами и за свой счет.
75
7.7 В случае если работы выполнены Подрядчиком с недостатками (с отступлением
от условий Договора), Заказчик вправе потребовать от Подрядчика по своему усмотрению:
- соразмерного уменьшения цены Договора;
- безвозмездного устранения недостатков в установленный Заказчиком срок;
- возмещения своих расходов на устранение недостатков.
7.8 В случае несвоевременного выставления Подрядчиком счета на оплату
выполненных работ Заказчик вправе приостановить оплату до момента предоставления
Подрядчиком соответствующих документов.
8. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
8.1. Никакие подлежащие закрытию работы не должны закрываться без разрешения
Заказчика и оформления Акта освидетельствования скрытых работ, который составляется в
двух экземплярах и подписывается представителями Сторон. Если представитель
Заказчика не был информирован о производстве скрытых работ, то Подрядчик за свой счет
обязан открыть любую часть скрытых работ согласно указаниям Заказчика, а затем
восстановить ее.
8.2. В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные
работы, то Подрядчик обязан своими силами и за свой счет в согласованные Сторонами
сроки переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества. В случае если
Подрядчик в согласованные Сторонами сроки не устранит некачественно выполненные
работы, то Заказчику предоставляется право самостоятельно или с привлечением третьих
лиц переделать некачественно выполненные работы.
Все расходы, связанные с переделкой некачественных работ, несет Подрядчик.
Заказчик вправе удержать сумму этих расходов из любых причитающихся Подрядчику
средств, с отражением данного факта в платежных документах и актах.
9.
ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ
9.1. Стороны производят оформление первичных документов по Акту о приемке
выполненных работ (форма КС-2) и Справке о стоимости выполненных работ и затрат
(форма КС-3) в соответствии с п. 4.3 настоящего Договора, которыми фиксируют объем
выполненных Подрядчиком работ.
9.2. Акты о приемке выполненных работ по форме КС-2 составляются на основании
локальных смет, утвержденных Сторонами, при этом к итоговым суммам применяется
коэффициент тендерного снижения, который определен по результатам закупки и
составляет _______. Коэффициент тендерного снижения определяется делением цены
настоящего Договора на начальную (максимальную) цену Договора.
При этом к Актам о приемке выполненных работ в 2015 году возможно применение
индекс-дефлятора не более ____1, указанного в приложении № 2 к настоящему Договору.
Индекс-дефлятор применяется в зависимости от даты выполнения работ и рассчитывается
по формуле:
К=_____/12*порядковый номер месяца выполнения работ.
9.3. Работы по настоящему Договору считаются выполненными окончательно и в
полном объеме только после подписания Сторонами последнего Акта о приемке
1
Заполняется Инициатором договора при подготовке закупочной документации
76
выполненных работ (форма КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат
(форма КС-3) и Справки (расшифровки) выполненных работ с разбивкой по категориям
(приложение № 5 к настоящему Договору).
9.4. Подрядчик обязуется в течение 3 (трех) календарных дней с даты окончания
производства всех работ направить Заказчику заказным письмом или передать под роспись
уведомление о выполнении работ и готовности Объекта к сдаче с приложением
подписанных Подрядчиком документов согласно п. 6.4 настоящего Договора.
9.5. Заказчик в течение 20 (двадцати) календарных дней со дня получения
уведомления о выполнении всех работ и готовности Объекта к сдаче с приложением
документов согласно п. 6.4 настоящего Договора осуществляет с участием Подрядчика
осмотр и приемку результата выполненных работ.
В случае мотивированного отказа Заказчика от подписания документов, указанных в
п. 9.3 настоящего Договора, Сторонами составляется двусторонний акт с перечнем
необходимых доработок и сроков их выполнения за счет Подрядчика.
РИСК СЛУЧАЙНОЙ ГИБЕЛИ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕННЫХ
РАБОТ
10.1. Риск случайной гибели или случайного повреждения материалов и
оборудования, результатов выполненных работ, а также обязанности по обеспечению
сохранности и целостности материалов и оборудования до даты подписания Сторонами
последнего Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 несет Подрядчик.
10.
11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН ЗА НАРУШЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
11.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по
настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
11.2. За нарушение сроков выполнения обязательств, предусмотренных
настоящим Договором (нарушение начального срока выполнения Работ по Договору,
нарушение конечного срока выполнения Работ по Договору, сроков исполнения
гарантийных обязательств), Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в виде пени,
которая начисляется за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня
истечения установленного Договором срока выполнения Подрядчиком обязательств.
Неустойка составляет 0,1% от цены настоящего Договора за каждый день просрочки.
11.3. За нарушение сроков устранения замечаний, установленных Заказчиком,
Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в виде пени, которая начисляется за каждый
день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного
Договором срока устранения недостатков. Неустойка составляет 0,05% от цены Договора
за каждый день просрочки.
11.4. За ненадлежащее исполнение или невыполнение иных обязательств,
предусмотренных п. 6.1, п. 6.7, п. 6.11, п. 6.18 и п. 18.7 Договора, Подрядчик уплачивает
Заказчику неустойку в виде штрафа в размере 259383,66 руб. Неустойка в виде штрафа
начисляется за каждый факт нарушения обязательства.
11.5. В случае расторжения Договора в связи с неисполнением либо
ненадлежащим исполнением Подрядчиком обязательств по Договору, а также в случае
отказа от исполнения обязательств, предусмотренных Договором (за исключением случаев,
когда такой отказ вызван неисполнением предусмотренных Договором обязательств
Заказчиком), Заказчиком взыскивается неустойка в виде штрафа в размере обеспечения
исполнения Договора.
77
11.6. При несоблюдении предусмотренных настоящим Договором сроков оплаты
Заказчик выплачивает Подрядчику неустойку в размере 0,1% от цены Договора за каждый
день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного
Договором срока выполнения Заказчиком обязательств. Общий размер неустойки в виде
пени, подлежащий выплате Подрядчику, не может превышать тридцать процентов от цены
Договора.
11.7. В случае если одна из Сторон докажет, что неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по настоящему Договору произошло вследствие непреодолимой
силы или по вине противоположной Стороны, то указанная Сторона освобождается от
уплаты неустойки.
11.8. Заказчик имеет право на удержание суммы начисленной и признанной
Подрядчиком неустойки (пени, штрафа) при осуществлении оплаты по Договору.
11.9. Подрядчик, не исполнивший или ненадлежащим образом исполнивший
обязательства по Договору, обязан возместить Заказчику убытки (как реальный ущерб, так
и упущенную выгоду) в полной сумме сверх предусмотренных Договором неустоек.
11.10. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств по
настоящему Договору или устранения нарушений.
11.11. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за:
а) потерю или нанесение ущерба Объекту в период выполнения работ;
б) причинение увечий или смерть людей при осуществлении работ на объекте;
в) нанесение ущерба любому имуществу в результате выполнения работ на Объекте,
а также исков, судебных разбирательств, убытков, затрат и других расходов, возникающих
в связи с выполнением подрядных работ.
11.12. Подрядчик на период производства работ несет полную ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации перед третьими лицами за
соблюдение правил техники безопасности при производстве работ.
12. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА
12.1. Качество работ, их результат, используемые Подрядчиком материалы должны
соответствовать требованиям действующего законодательства Российской Федерации.
12.2. При проведении монтажных работ Подрядчик обязуется обеспечивать
соблюдение правил техники безопасности, правил противопожарной безопасности всеми
организациями и лицами, допущенными Подрядчиком на Объект. Также Подрядчик
обязуется обеспечить выполнение мер и правил охраны окружающей среды на Объекте и
прилегающей территории, обеспечить недопущение нанесения повреждений и ущерба
третьей стороне, гражданам или их собственности в ходе исполнения обязательств по
настоящему Договору.
Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается 24 месяца и
исчисляется с момента подписания последнего Акта о приемке выполненных работ (форма
КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).
12.3. Если в период гарантийного срока на выполненные работы обнаружатся
недостатки, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет в согласованные с Заказчиком
сроки.
Заказчик должен письменно известить Подрядчика об обнаруженных в течение
гарантийного срока недостатках. Для участия в составлении акта, фиксирующего
недостатки, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить
своего представителя не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня получения письменного
извещения Заказчика.
78
Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения
недостатков.
12.4. В случае если представитель Подрядчика не прибыл для составления Акта о
выявленных недостатках в срок, установленный п. 12.3 Договора, либо в случае, когда
прибывший представитель Подрядчика не имеет полномочий для подписания Акта о
выявленных недостатках, либо в случае неподписания или отказа от подписания
представителем Подрядчика Акта о выявленных недостатков Заказчик для подтверждения
выявленных недостатков вправе привлечь независимую экспертную организацию.
Заключение (Акт) независимой экспертной организации является документом,
подтверждающим факт выявления недостатков и их характер.
12.5. В случае привлечения Заказчиком независимой экспертной организации по
основаниям, предусмотренным п. 12.4 Договора, Подрядчик не вправе ссылаться на
нарушение своих прав при составлении Акта о выявленных недостатках. Расходы,
связанные с проведением независимой экспертизы, несет Подрядчик.
12.6. Указанные гарантии не распространяются на случаи нарушения правил
эксплуатации здания Заказчиком или третьими лицами.
13. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ
ДОГОВОРА
13.1. Договор вступает в силу с момента подписания сторонами и действует в
течение 3 месяцев.
13.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, если
совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. Соответствующие
дополнительные соглашения Сторон являются неотъемлемой частью настоящего
Договора.
13.3. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению Сторон,
решению суда или Стороной в одностороннем внесудебном порядке по основаниям,
предусмотренным законодательством Российской Федерации или настоящим Договором.
13.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения
настоящего Договора в
одностороннем внесудебном порядке в случаях, установленных законодательством или
настоящим Договором, а также в случае существенного нарушения Подрядчиком
настоящего Договора, которое влечет для Заказчика такой ущерб, что Заказчик лишается
того, на что был вправе рассчитывать при заключении Договора, и (или) влечет
невозможность дальнейшего исполнения Договора, в том числе:
13.4.1. существенного более 20 дней или неоднократного (два и более раза)
нарушения сроков выполнения Работ или предоставления документов, которые являются
обязательными в соответствии с Договором;
13.4.2. выполнения Работ ненадлежащего качества с недостатками, которые не
могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок;
13.4.3. нарушения обязательств воздерживаться от запрещенных в разделе 17
действий и/или неполучения в установленный Договором срок подтверждения, что
нарушения не произошло или не произойдет;
13.4.4. нарушения условий о замене обеспечения по Договору;
13.4.5. если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более 30
(тридцати) календарных дней;
13.4.6. в случае выявления факта несоответствия Подрядчика следующим
обязательным требованиям:
79
13.4.6.1. соответствие Подрядчика требованиям, устанавливаемым в соответствии с
законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ,
являющихся предметом Договора;
13.4.6.2. непроведение ликвидации Подрядчика - юридического лица и отсутствие
решения арбитражного суда о признании Подрядчика - юридического лица,
индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
13.4.6.3. неприостановление деятельности Подрядчика в порядке, предусмотренном
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на период
действия Договора;
13.4.6.4. отсутствие у Подрядчика задолженности по начисленным налогам, сборам
и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные
внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает
двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Подрядчика по данным
бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Подрядчик
считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует
наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской
Федерации и решение по такой жалобе на период действия Договора не принято;
13.5. Заказчик обязан отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке
в случае неполучения Заказчиком оригинала банковской гарантии в течение двадцати дней
с момента заключения Договора.
13.6.Подрядчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора в
одностороннем внесудебном порядке в случаях, установленных законодательством или
настоящим Договором, а также в случае существенного нарушения Заказчиком настоящего
Договора, которое влечет для Подрядчика такой ущерб, что Подрядчик лишается того, на
что был вправе рассчитывать при заключении Договора, и (или) влечет невозможность
дальнейшего исполнения Договора, в том числе:
13.6.1. в случае существенного или неоднократного нарушения Заказчиком сроков
оплаты по Договору. При этом под неоднократностью понимается нарушение сроков
оплаты более чем 2 раза на срок, превышающий 30 рабочих дней с даты, когда должна была
быть совершена оплата;
13.6.2. в случае необоснованного отказа Заказчика в принятии Работ.
13.7. Сторона, решившая расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке,
должна направить другой Стороне письменное уведомление о принятом решении об
одностороннем отказе от исполнения Договора с приложением к нему протокола,
содержащего:
13.7.1. реквизиты Сторон по Договору;
13.7.2. указание на предмет Договора;
13.7.3 указание на действия (бездействие) Стороны, связанные с неисполнением
Договора, иные сведения, которые послужили основанием для отказа от исполнения
Договора в одностороннем порядке, с обоснованием принятого решения.
13.8. Уведомление о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения
Договора направляется другой Стороне в течение трех дней со дня подписания протокола.
К уведомлению также прикладываются документы, подтверждающие полномочия лица,
подписавшего уведомление, на право действовать от имени Стороны по Договору.
К протоколу прикладываются копии документов, подтверждающих обоснованность
принятого решения об одностороннем отказе от исполнения Договора (при их наличии),
которые являются неотъемлемой частью протокола.
80
13.9. Настоящий Договор считается расторгнутым с момента получения одной
стороной уведомления другой стороны об одностороннем отказе от исполнения договора.
13.10. В случае когда направленное Подрядчику уведомление об одностороннем
отказе от исполнения Договора вернется к Заказчику с отметкой почтового отделения об
отсутствии адресата по адресу, указанному в разделе 20 настоящего Договора, или с
отметкой «истек срок хранения», то датой расторжения настоящего Договора будет
считаться дата направления Заказчиком Подрядчику уведомления о расторжении
Договора.
13.11. Расторжение Договора не освобождает Стороны от исполнения обязательств,
связанных с оплатой надлежащим образом исполненных обязательств по настоящему
Договору.
14. РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА
14.1. Обеспечение исполнения Договора распространяется на все обязательства
Подрядчика и привлекаемых им субподрядчиков в случае неисполнения обязательств по
Договору, уплате неустоек в виде штрафа, пени, предусмотренных Договором, а также
убытков и иных платежей, подлежащих уплате Заказчику в связи с неисполнением или
ненадлежащем исполнением обязательств по Договору.
14.2. Подрядчик предоставляет Заказчику обеспечение надлежащего исполнения
своих обязательств по Договору в размере 518767,32 (пятьсот восемнадцать тысяч семьсот
шестьдесят семь) рублей 32 коп., что составляет 20% от начальной (максимальной) цены
Договора.
14.3. Срок действия обеспечения исполнения обязательств по настоящему
Договору должен превышать срок действия настоящего Договора/срок исполнения
обязательства Подрядчика на 30 дней.
14.4. Способом обеспечения обязательств Подрядчика является внесение
денежных средств на счет Заказчика. Подрядчик перечисляет денежные средства в размере,
установленном п. 14.2 Договора, на счет Заказчика, указанный в разделе 20 Договора.
Датой перечисления денежных средств является дата их зачисления на указанный счет. В
случае ненадлежащего исполнения или неисполнения Подрядчиком своих обязательств по
Договору Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке удержать из указанных
денежных средств неустойку в виде штрафа, пени, убытки или иные платежи, подлежащие
уплате Заказчику в связи с неисполнением или ненадлежащем исполнением обязательств
по Договору. В случае надлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по
Договору, Заказчик возвращает денежные средства Подрядчику по истечении срока,
установленного п. 14.3 указанного раздела Договора, и предъявления письменного
требования Подрядчика о возврате денежных средств.
14.5. В случае если обеспечение исполнения Договора, представленное
Подрядчиком, перестало действовать Подрядчик обязан в течение двух рабочих дней
предоставить новое обеспечение исполнения Договора, которое соответствует
требованиям, установленным настоящим Договором.
14.6. Подрядчик вправе при исполнении Договора заменить обеспечение
исполнения Договора. При этом представляемое Подрядчиком обеспечение исполнения
Договора, должно соответствовать требованиям, предусмотренным настоящим Договором
и документацией о закупке. Размер представляемого Подрядчиком обеспечения
исполнения Договора, должен соответствовать размеру обеспечения исполнения Договора,
установленному Заказчиком при заключении Договора.
14.7. В случае если обеспечение исполнения Договора, предоставленное
Подрядчиком, перестало действовать, и Подрядчик не представил взамен новое
81
обеспечение, Заказчик вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем
внесудебном порядке с взысканием с Подрядчика штрафной неустойки.
15.
ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
15.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору при возникновении
непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях
обстоятельств, под которыми понимаются: запретные действия властей, гражданские
волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары или другие
стихийные бедствия.
15.2. В случае наступления этих обстоятельств Сторона обязана в течение 15
(пятнадцати) календарных дней уведомить об этом другую Сторону.
15.3. Документ, выданный уполномоченным органом, является достаточным
подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.
16.
РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ И РАЗНОГЛАСИЙ
16.1. Стороны будут стремиться к разрешению всех возможных споров и
разногласий, которые могут возникнуть по настоящему Договору или в связи с
исполнением обязательств по нему, путем переговоров.
16.2. Претензионный порядок урегулирования споров для Сторон настоящего
Договора обязателен. Сторона, получившая претензию, обязана рассмотреть ее и направить
другой Стороне ответ на претензию в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты ее
получения.
16.3. Споры, не урегулированные путем переговоров, передаются на рассмотрение
Арбитражного суда Великого Новгорода в порядке, предусмотренном действующим
законодательством Российской Федерации.
17.
АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА
17.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их
аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают
выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей прямо
или косвенно любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с
целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.
При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их
аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия,
квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством как
дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования
применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
17.2. В случае возникновения у Сторон подозрений, что произошло или может
произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела, соответствующая
Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном
уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы,
достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или
может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела контрагентом, его
аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающееся в действиях,
квалифицируемых применимым законодательством как дача или получение взятки,
82
коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого
законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов,
полученных преступным путем. После письменного уведомления соответствующая
Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору до
получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это
подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты
направления письменного уведомления.
Каналы связи «Линия доверия» ФГУП «Почта России»: (495) 232-49-86 (факс), (495)
739-47-12, официальный сайт www.russianpost.ru (для заполнения специальной формы).
17.3. Расторжение Договора производится в порядке, определенном Договором.
Сторона, по чьей инициативе был расторгнут Договор в соответствии с положениями
настоящего раздела, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в
результате такого расторжения.
18.
ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
18.1. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
18.2. Во всем остальном, что не указано в настоящем Договоре, Стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
18.3. Если одна из Сторон изменит свои почтовые, контактные и/или платежные
реквизиты или подвергнется реорганизации или ликвидации, она обязана письменно
информировать об этом другую Сторону в течение 2 (двух) рабочих дней с даты вступления
в силу этих изменений (в случае реорганизации или ликвидации – в течение 1 (одного)
рабочего дня с даты принятия соответствующего решения об этом).
18.4. Стороны определили следующий порядок обмена документами или
юридически значимыми сообщениями:
- нарочно (курьерской доставкой). Факт получения документа должен
подтверждаться распиской Стороны в его получении. Расписка должна содержать
наименование документа и дату его получения, Ф.И.О., должность и подпись лица,
получившего данный документ;
- заказным письмом с уведомлением о вручении;
- электронной почтой, с последующим направлением сообщения заказным
письмом с уведомлением о вручении.
18.5. Если иное не предусмотрено законом, все юридически значимые сообщения
по Договору влекут для получающей их Стороны наступление гражданско-правовых
последствий с момента доставки соответствующего сообщения ей или её представителю.
18.6. Сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило
лицу, которому оно направлено (адресату), но по обстоятельствам, зависящим от него, не
было ему вручено или адресат не ознакомился с ним.
18.7. Стороны могут в ходе исполнения настоящего Договора в одностороннем
порядке определять конфиденциальный характер той или иной информации, при
обязательном уведомлении об этом другой Стороны и не имеют права разглашать,
передавать третьим лицам или использовать полученную по настоящему Договору от
другой Стороны информацию в собственных целях без письменного предварительного
согласия другой Стороны.
18.8. Настоящий Договор заключается Сторонами добровольно, Стороны не
введены в заблуждение относительно правовой природы сделки и/или правовых
последствий, которые возникают у Сторон или могут возникнуть в связи с заключением
настоящего Договора. Все полномочия, необходимые для заключения Договора и/или
83
осуществления в связи с ним действий получены Сторонами должным образом, в том числе
получено согласие/одобрение третьих лиц, которое в силу закона и/или учредительных
документов любой из Сторон может быть необходимо для заключения настоящего
Договора. Лица, подписывающие настоящий Договор уполномочены в полном объеме на
представление каждой Стороны.
19.
ПРИЛОЖЕНИЯ
К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:
Приложение № 1 – Техническое задание.
Приложение № 2 – Локальная смета (предоставляет Подрядчик).
Приложение № 3 – форма Акта о возмещении затрат.
Приложение № 4 – форма Акта приема-передачи строительной площадки.
Приложение № 5 – Справка (расшифровка) выполненных работ с разбивкой по
категориям.
Приложение № 6 – Образец оформления графика производства работ по этапам.
20.
ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Заказчик
Подрядчик
ФГУП «Почта России»
Юридический адрес: 131000, г.Москва,
Варшавское шоссе,д.37
УФПС Новгородской области – филиал ФГУП
«Почта России»
Почтовый адрес: 173000, г. Великий Новгород,
ул. Дворцовая, д. 2/1
ИНН/КПП 7724261610/532102001
Р/с 40502810400450000051 в Новгородском
филиале ОАО АКБ «Связь-Банк» Великий
Новгород
БИК 044959713
К/с 30101810700000000713
И.о. заместителя директора
УФПС Новгородской области – филиал ФГУП
«Почта России»
_____________________/Булахова И.В. /
«______»_________________ 20__ г.
м.п.
___________________/
/
«______»_________________ 20__ г.
м.п.
84
Приложение № 1
к договору подряда №_________
от «___»__________20__ г.
УТВЕРЖДАЮ
СОГЛАСОВАНО
Заказчик
Подрядчик
_____________________/
/
___________________/
«______»_________________ 20__ г.
м.п.
«______»_________________ 20__ г.
м.п.
Техническое задание
на выполнение работ по капитальному ремонту
1. Общая часть
1.2. Наименование Объекта и его характеристика
Наименование
ОПС
ОПС Любница
175443
Индекс ОПС
Адрес
Форма
собственности
Новгородская область, Валдайский р-н., д.Любница,
ул.Молодежная, д.7
Право хозяйственного ведения
Характеристика объекта
Общая площадь
помещений, кв.м
Площадь
операционного
зала всего, кв.м
площадь зоны
клиентов
площадь зоны
операторов
Количество
рабочих мест, шт.:
операционный зал
вспомогательные
помещения
Количество
операционных
окон, шт.
/
Исходные данные
Планируемые данные
50.08
50.08
31,9
31,9
20.74
20.74
11,16
11,16
3
3
2
2
1
1
2
2
85
1.3. На исполнителя возлагается выполнение следующих видов работ:
- разработка сметной документации;
- внутренние и наружные строительные и отделочные работы;
- электромонтажные работы;
- монтаж, замена и пуско-наладка систем водоснабжения и канализации;
- монтаж, замена и пуско-наладка систем отопления, вентиляции и кондиционирования;
- монтаж, замена, пуско-наладка технических систем безопасности;
- монтаж и замена систем структурированной кабельной сети;
- фасадные и кровельные работы;
- работы по восстановлению и усилению несущих и ограждающих конструкций,
фундаментов и перекрытий;
- теплоизоляционные работы;
- реставрационные работы.
Все работы должны выполняться с надлежащим качеством и обеспечивать
межремонтный срок эксплуатации на менее 10-ти лет.
1.4. Требования к производству работ определяются следующими
документами:
- Настоящим Техническим заданием;
- Существующим планом БТИ
- Планировочным решением помещений с расстановкой мебели
- Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о
требованиях пожарной безопасности»;
- Федеральным законом от 17.07.1999 № 176-ФЗ «О почтовой связи»;
- Федеральным законом «Технический регламент о безопасности зданий и
сооружений» от 30.12.2009 № 384-ФЗ
- Перечнем государственных стандартов и сводов правил, обязательных для
применения при проектировании, указанных в распоряжении Правительства РФ от 21
июня 2010 г. № 1047-р «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов
правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на
обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона
«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений".
- ВНТП 311-98 Ведомственными нормами технологического проектирования.
Объекты почтовой связи.
- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 03 июня
2003 г. № 118 «О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и
нормативов СанПиН2.2.2/2.4.1340-03»
- СНиП 21-01-97 Пожарная безопасность зданий и сооружений (Постановление
Минстроя РФ от 13 февраля 1997 г. № 18-7).
- Нормативными документами ФГУП «Почта России»: «Нормы площади для
размещения операционных рабочих мест и площади для клиентов в отделениях почтовой
связи» от 25 декабря 2006г, каталог «Оформление отделений почтовой связи»,
утвержденным приказом от01.06.09 №163/1; «Регламент по внедрению единой системы
использования многооборотной тары ФГУП «Почта России», утвержденный приказом от
17.09.04 №354
86
- СМК.ФГУП.ТТ.3.6/5
Нормы
площадей
производственных
и
административно-бытовых помещений отделений почтовой связи, утвержденных
29.10.2010.
- Методические указания МосМУ 2.1.3.005-01 «Методические указания устройства,
оборудования и эксплуатации аптечных учреждений, складов мелкооптовой торговли
фармацевтической продукцией» (утв. Главным государственным санитарным врачом по г.
Москве 25 декабря 2001г.).
- Схемы операционного контроля качества строительных, ремонтно-строительных и
монтажных работ, издаваемых Общероссийским общественным фондом «Центр качества
строительства».
- Проектной документацией (при наличии)
2. Требования к разработке сметной документации
Руководствуясь требованиями п. 1.3. настоящего Технического задания, на
основании планировочного решения, дефектной ведомости и проектной документации
(при наличии), входящих в состав технического задания, Генподрядчиком разрабатывается
сметная документация (локальные и объектные сметы, составленные по ТЕР и ФЕР в
текущих ценах) и передается Заказчику для согласования. После устранения замечаний по
локальным сметам (при наличии) вносятся правки в локальную смету, которая будет
являться приложением к договору. При этом стоимость работ на 1 кв.м. не может
превышать стоимость предложенную победителем аукциона, для чего применяются
соответствующие понижающие коэффициенты.
3. Инженерные системы и оборудование
3.1. Электроснабжение
1) Работы выполнять в соответствии с требованиями ПУЭ, СНиП, ВНП 001-01,
«Инструкция по проектированию искусственного освещения предприятия связи» ВСН45
122-77.
2) Электроснабжение всех помещений ОПС выполнить двумя сетями – компьютерной и
бытовой, подключенных к разным автоматам защиты. Суммарная нагрузка всех
электропотребителей ОПС не должна превышать разрешенной электрической мощности. В
случае необходимости, получение дополнительной электрической мощности
осуществляется силами Заказчика.
3) Реконструкцию электрощитовой выполнить после щита учета электроэнергии ОПС. При
необходимости замены узла учета электроэнергии, работы выполняются после получения
Заказчиком соответствующих технических условий.
4) Внутренние сети выполнить медными кабелями типа ВВГнг. Прокладку кабеля
осуществлять:
- под потолком- в трубах (гофрошлангах) или на металлическом лотке.
- по стенам открыто в кабель канале типа «Legrand», при этом силовые кабели
должны быть отделены от слаботочных. Электроустановочные изделия применять типа
«Legrand».
5) На каждом рабочем месте сотрудника устанавливается не менее 3 розеток для ОПС (2 –
компьютерной сети, 1 – бытовой сети). Компьютерные эл. розетки должны отличаться от
бытовых по цвету и быть обеспечены защитой от несанкционированного включения, с
питанием от отдельных автоматов, с организацией рабочего и защитного заземления.
6) Установка электрических розеток предусматривается на высоте 300 мм от пола, а
выключателей – 900 мм от пола (кроме специально оговоренных случаев).
7) Электропитание оборудования технологических потребителей (Система вентиляции,
87
кондиционирования, энергоемкое специальное почтовое оборудование и.т.д.) определяется
Заказчиком на этапе разработки планировочного решения. Предусмотреть электрокабель
для подключения тепловой завесы на отдельный автомат. Предусмотреть вывод
электрокабеля для подключения противокражного оборудования.
8) Освещение выполнить двумя сетями- рабочей и аварийной.
9) Освещенность рабочих мест должна быть не менее 400 люкс. Используемые
осветительные приборы должны иметь соотношение показателей светоотдачи к величине
потребляемой электрической мощности не менее 80 Лм/Вт.
10) Предусмотреть электропитание наружной световой рекламы и подсветку витражей и
вывести на отдельный автомат.
11) Предусмотреть оборудование системой «Электронная очередь» по согласованию с
Заказчиком.
12) По факту исполнения работ провести пусконаладочные испытания, оформить
исполнительную схему и протоколы измерений и передать Заказчику.
13) Обеспечить заземление оборудования согласно действующих требований. Обеспечить
аварийное освещение и заземляющий контур в торговом зале согласно ПУЭ.
Предусмотреть устройство розеток с шагом 3м по всему периметру торгового зала.
Установить розетки в каждом оконном проеме (на откосе) для подключения праздничного
оформления. Установить счетчики для учета потребления электроэнергии.
3.2. Отопление
1) Выполнить ревизию и при необходимости заменить элементы системы отопления. На
этапе составления дефектной ведомости, согласовать с Заказчиком марку отопительных
приборов.
При необходимости реконструкции теплового пункта, работы выполняются после
получения Заказчиком соответствующих технических условий.
2) Трубопроводы системы отопления выполнять из металлических труб или
полипропиленовых труб предназначенных для систем отопления.
3) Оборудовать тепловые завесы в тамбурах над наружными дверями.
3.3. Вентиляция, кондиционирование и системы обогрева
1) Выполнить ревизию и при необходимости заменить элементы системы вентиляции и
кондиционирования. Объемы данных работ определить на этапе составления дефектной
ведомости.
При отсутствии в ОПС действующей системы вентиляции, необходимость ее монтажа
согласовать с Заказчиком.
2) Предусмотреть установку системы кондиционирования в клиентских залах, и рабочих
помещениях с постоянным пребыванием сотрудников.
3) Необходимо обеспечить вытяжку из помещений санузла и материальных комнат
используя существующую систему приточно – вытяжной вентиляции.
4) Люковые окна обмена почты оборудовать тепловыми завесами с индивидуальным
автоматическим включением.
3.4. Водопровод и канализация
1) Выполнить ревизию и при необходимости заменить элементы системы ВК.
2) Трубопроводы системы ВК выполнять:
-Для системы канализации из труб ПВХ.
-Для системы водопровода из металлопластиковых или полипропиленовых труб.
3) Санитарное оборудование устанавливать импортного или отечественного производства
88
эконом класса, по согласованию с Заказчиком.
4) Необходимость установки чугунного душевого поддона согласовать на этапе
составления дефектной ведомости.
5) Установить счетчики для учета потребления воды.
4. Требования к подсистемам КТСБ ОПС
При отсутствии в ОПС действующих комплексов технических систем безопасности
(далее КТСБ) предусмотреть их установку в соответствии с Требованиями по защите
объектов предприятий отрасли «Связь», инженерно-технической укрепленности объектов
почтовой связи, утвержденными Федеральным агентством связи 13.03.2007, а также
другими действующими нормативно-техническими документами.
В состав КТСБ должны входить следующие подсистемы:
- подсистема охранно-пожарной сигнализации, в обоснованных случаях
предусмотреть наличие отдельных подсистем пожарной сигнализации и подсистемы
охранной сигнализации;
- подсистема тревожной сигнализации;
- подсистема охранного видеонаблюдения;
При необходимости предусмотреть систему контроля и управления доступом в
отдельные помещения ОПС.
4.1.Требования к подсистеме автоматической пожарной сигнализации
4.1.1. Подсистема автоматической пожарной сигнализации (ПАПС) должна
обеспечивать противопожарную охрану ОПС, материальных ценностей, размещенных в
ОПС и обеспечить своевременное оповещения персонала о возникновении пожара.
4.1.2. ПАПС должна обеспечивать реализацию следующих функций:
1. обнаружение очага пожара на ранней стадии;
2. доведение информации о возникновении пожара на объекте до дежурного или на
пульт централизованного наблюдения подразделений реагирования;
3.
формирование сигнала «пожар» для выдачи управляющего импульса в смежные
системы (при необходимости);
4. формирование на приемно-контрольном приборе сигнал «Пожар»;
5. обеспечивать работу светоуказателей «Выход» в непрерывном режиме;
6. контроль исправности шлейфов пожарной сигнализации по всей их длине с
автоматическим выявлением обрыва или короткого замыкания в них, а также световую и
звуковую сигнализацию о возникшей неисправности;
7. ручной или автоматический контроль работоспособности и состояния узлов и
блоков приемо-контрольного прибора (ППКП) с возможностью выдачи извещения об их
неисправности;
8. защиту органов управления от несанкционированного доступа посторонних лиц;
9. автоматическую передачу раздельных извещений о пожаре, неисправности ППКП и
несанкционированном проникновении посторонних лиц к органам управления ППКП.
4.1.3. Пожарной сигнализацией необходимо оборудовать все помещения ОПС,
кроме помещений с мокрыми процессами – санузлов и т.п., помещений, в которых
отсутствуют горючие материалы – лестничных клеток, входных тамбуров и т.п.,
помещений категорий В4 и Д по пожарной опасности.
4.1.4. ОПС со значительным числом помещений необходимо оборудовать
средствами оповещения и управления эвакуацией при пожаре (СОУЭ). Количество
звуковых оповещателей, их расстановка и мощность должны обеспечивать общий уровень
89
звука не менее 75 дБА на расстоянии 3 м от оповещателя, но не более 120 дБА в любой
точке защищаемого помещения.
4.1.5. Сигналы оповещения ПАПС должны отличаться от сигналов другого
назначения.
4.1.6. Размещение световых указателей пожарной безопасности должно
выполняться в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной
безопасности, утвержденных в установленном порядке. СОУЭ должна включаться от
командного импульса, формируемого пожарной сигнализацией.
4.1.7. Состав ПАПС:
10. извещатели пожарные оптикоэлектронные дымовые;
11. извещатели пожарные ручные;
12. приемо-контрольный прибор;
13. пульт управления и контроля;
14. источники бесперебойного питания.
4.1.8. В качестве технических средств оповещения и управления эвакуацией в
защищаемых помещениях принять:
15. оповещатели пожарные звуковые (сирены);
16. оповещатели пожарные световые (табло «Выход»).
4.1.9. Технические средства ПАПС должны иметь соответствующие сертификаты,
удостоверяющие их качество.
4.2. Требования к подсистеме охранной и тревожной сигнализации
4.2.1. Подсистема охранной сигнализации (ПОС) должна обеспечивать охрану
ОПС, обнаружение и регистрацию фактов несанкционированного проникновения в
контролируемые помещения и оповещение персонала о возникновении нештатных
ситуаций.
4.2.2. ПОС должна обеспечивать реализацию следующих функций:
17. возможность постановки на охрану и снятия с охраны объектов (помещение, группы
помещений);
18. возможность передачи сигнала тревоги при срабатывании тревожных извещателей
дежурному или на пульт централизованного наблюдения подразделений реагирования;
19. контроль состояния шлейфов, извещателей, приборов с отображением
неисправностей на пультах управления (ПУ);
20. долговременное хранение информации и ее последующее отображение на ПУ;
21. выдача сигнала тревоги в случае несанкционированного проникновения в
помещения объекта, находящихся под охраной, на ПУ;
22. выдавать извещение о неисправности при отказе технических средств охранной,
сигнализации;
23. возможность передачи сигнала тревоги от кнопок тревожной сигнализации и
извещателей – ловушек (при их наличии) на пульт централизованного наблюдения
подразделений реагирования или дежурному.
4.2.3. Технические решения для ПОС должны предусматривать следующие рубежи
охраны:
24. первый рубеж охраны (с правом отключения), защищающий дверные и оконные
проемы на открывание, а также остекленные конструкции;
25. второй рубеж охраны, защищающий внутренний объем помещений, а также
блокирование некапитальных стен на пролом.
90
Технические решения по числу рубежей и технических средств подсистемы
должны
обеспечивать
гарантированное
обнаружение
несанкционированного
проникновения в помещения ОПС, при этом должно быть обеспечено минимальное
дублирование рубежей.
4.2.4. В состав технических средств ПОС должны входить:
26. панели охранной сигнализации;
27. охранные извещатели;
28. кнопки тревожной сигнализации.
4.2.5. Технические средства ПОС должны иметь соответствующие сертификаты,
удостоверяющие их качество.
4.2.6. Охранные извещатели ПОС должны обеспечивать:
29. обнаружение движения (выдача извещение о проникновении) стандартной цели
(человека), перемещающейся в пределах зоны обнаружения поперечно ее боковой границе
в диапазоне скоростей 0,3-3 м/с на расстояние до 3 м.
30. максимальную рабочую дальность действия извещателя, а также минимальную
рабочую дальность (если такая предусмотрена) должны соответствовать значениям,
установленным в технических условиях на извещатели конкретных типов;
31. время восстановления извещателя в дежурном режиме - после выдачи извещения о
тревоге (о проникновении) и прекращения перемещения стандартной цели (человека),
извещатель должен вернуться в исходное состояние (дежурный режим) не позднее чем
через 10 с;
4.2.7. Кнопки тревожной сигнализации должны устанавливаться на рабочих местах
всех операторов, в помещении главной кассы, у служебных выходов, в других помещениях
(при необходимости).
4.3. Требования к устойчивости к климатическим и механическим воздействиям
32. Технические средства КТСБ должны по устойчивости к механическим и
климатическим воздействиям соответствовать исполнению О3 по ОСТ 25 1099-83, для
работы в диапазоне температур от +1 до 40 град. С.
33. Технические средства КТСБ должны сохранять работоспособность при воздействии
повышенной/пониженной температуры окружающей среды, значение которой
устанавливают в технических данных на конкретный тип в соответствии с ГОСТ 28200.
34. Технические средства КТСБ должны сохранять работоспособность при воздействии
на них повышенной влажности воздуха 85% при температуре +40 град. С.
35. Технические средства КТСБ должны сохранять работоспособность при
конденсации влаги на них в результате понижения температуры при относительной
влажности воздуха не менее 85%.
4.4. Требования к надежности
36. На технические средства КТСБ должны быть установлены следующие показатели
надежности в соответствии с ГОСТ 27.002 и ГОСТ 27.003: - средний срок службы, 5 лет.
37. Гарантийный срок эксплуатации должен составлять не менее 1 года.
38. Технические средства КТСБ ОПС должны обеспечивать возможность как
круглосуточной, так и сменной работы, с учетом проведения регламентного технического
обслуживания.
4.5. Требования к электропитанию
39. Основное электропитание КТСБ ОПС должно осуществляться от сети переменного
тока с номинальным напряжением 220 В, частотой 50 Гц.
91
40. КТСБ ОПС должны быть работоспособны при допустимых отклонениях
напряжения сети от минус 15 до плюс 10 % от номинального значения и частоты (50±1) Гц.
41. Электропитание отдельных технических средств КТСБ ОПС допускается
осуществлять от источников с иными параметрами выходных напряжений, требования к
которым устанавливают в нормативных документах на технические средства конкретного
типа.
42. КТСБ ОПС должны иметь резервное электропитание при пропадании напряжения
основного источника питания. В качестве резервного источника питания допускается
использовать резервную сеть переменного тока или источник питания постоянного тока.
43. Переход на резервное питание должен происходить автоматически без нарушения
установленных режимов работы и функционального состояния КТСБ ОПС.
44. При использовании в качестве источника резервного питания аккумуляторных
батарей должен выполняться их автоматический заряд.
45. Электропитание подсистем охранной, пожарной сигнализации являющейся
потребителем 1-й категории, осуществить от двух независимых источников питания.
Электропитание подсистем пожарной и охранной сигнализации, передачи извещений,
видеокамер подсистем охранного теленаблюдения в соответствии с требованиями РД
78.36003-2002, должно обеспечивать работу подсистем при пропадании основного питания
в течение не менее 3-х часов в режиме тревоги и 24-х часов в дежурном режиме. В качестве
источников резервного питания следует использовать блоки бесперебойного питания с
выходным напряжением 12В, укомплектованные аккумуляторными батареями
соответствующей ёмкости. Допускается уменьшать время работы от резервного источника
питания при условии автоматического оповещения персонала объекта и подразделений сил
реагирования о моменте отключения основного электропитания (в обоснованных случаях).
46. Электропитание подсистемы ОТН осуществить согласно ПУЭ для потребителей 1
категории, с подключением к двум независимым источникам переменного тока. Рабочий и
резервный вводы выполнить от электрической сети переменного тока 220В.
47. В случае, если объект почтовой связи не может быть обеспечен электроснабжением
согласно этим требованиям,
допускается уменьшить время автономной работы
технических средств ОТН до 10 мин., при условии автоматического оповещения персонала
объекта и подразделений сил реагирования о моменте отключения основного
электропитании.
4.6. Требования к безопасности
48. Технические средства КТСБ ОПС должны быть безвредны для здоровья лиц,
имеющих доступ на территорию объекта.
49. Технические средства КТСБ ОПС должны отвечать требованиям пожарной
безопасности по ГОСТ 12.2.007-75.
50. Применяемые технические средства, их расположение и условия эксплуатации
должны отвечать требованиям действующих санитарных правил и норм. КТСБ ОПС
должны соответствовать требованиям безопасности ГОСТ 12.2.007.0, ГОСТ 12.2.006 и
ГОСТ 27570.0.
51. Материалы, комплектующие изделия, используемые для изготовления технических
средств КТСБ, должны иметь токсико-гигиенический паспорт, гигиенический паспорт и
гигиенический сертификат.
52. Монтаж и эксплуатация технических средств КТСБ должны соответствовать
требованиям безопасности ГОСТ 12.2.003.
92
53. Технические средства КТСБ должны соответствовать требованиям пожарной
безопасности ГОСТ 12.1.004.
54. Электрическое сопротивление изоляции технических средств КТСБ между цепями
сетевого питания и корпусом, а также между цепями сетевого питания и
входными/выходными цепями должно быть не менее 4 МОм.
5. Конструктивная часть, техническая укрепленность
5.1 Конструктивные элементы зданий
При необходимости выполнить усиление конструктивных элементов зданий.
Работы выполнять по имеющейся проектной документации, при ее отсутствии по типовым
технологическим картам.
Внутренние служебные помещения ОПС должны быть оборудованы
дополнительными дверями (при их отсутствии) или тамбурами со специальными
устройствами, исключающими возможность несанкционированного прохода посторонних
лиц со стороны клиентского зала и служебных входов (кодовые замки, системы контроля и
управления доступом и др.).
5.2. Ценные кладовые, кассовые узлы
Выполнить ревизию и при необходимости оборудовать помещения для хранения
денежных сумм и условных ценностей (кладовые обработки и хранения посылок к выдаче,
ценных писем и бандеролей, помещение кассы) в соответствии Требования по защите
объектов предприятий, находящихся в ведении Федерального Агентства Связи.
Инженерно-техническая укреплённость. Технические системы безопасности (охраны),
утвержденными 13.03.2007 г. , а именно:
- некапитальные стены и перегородки должны быть укреплены металлическими
решетками из арматуры диаметром не менее 10 мм и размером ячейки не более 150х150 мм,
которые затем оштукатуриваются. Решетки должны быть приварены к заделанным в стену
на глубину 80 мм стальным анкерам диаметром не менее 12 мм с шагом не более 500х500
мм;
-входная дверь должна быть хорошо подогнанной под дверную коробку,
полнотелой, толщиной не менее 40 мм, иметь не менее 2-х врезных
несамозащелкивающихся замков, установленных на расстоянии не менее 300 мм друг от
друга. Дверь должна быть металлической и оборудована дверным глазком ;
-входная дверь в помещение кассы должна быть дополнительно защищена изнутри
решетчатой металлической дверью или раздвижными металлическими решетками,
запирающимися на навесной замок с помощью ушек;
-обрамление дверного проема выполнить из стального профиля.
- в перегородке между помещением для клиентов и помещением для обработки
письменной корреспонденции и печати доставочной службы оборудовать окно размерами
400х400 мм на расстоянии Н=1100 мм от пола с закрывающимися изнутри створками.
6. Архитектурно-строительная часть
6.1. Фасад
Все существующие витражные группы заменить на пластиковые из ПВХ или
алюминиевые.
Входные группы оборудовать пандусами для обеспечения доступа лиц с
ограниченными физическими возможностями. При наличии крыльца по возможности
оборудовать входную группу козырьком или навесом плоской формы с использованием
93
металлического профиля и сотового поликарбоната белого\прозрачного цвета. Ступени
крыльца оборудуются противоскользящим материалом.
Цвета отделочных материалов фасада: основной – белый (RAL 9010 Pure White),
вспомогательный – серый (RAL 7044 Silk Grey). Перила – металлические (матовые).
В тамбуре должна быть установлена тепловая завеса, уложены резиновые коврики.
Около центрального входа в ОПС устанавливается урна для мусора.
6.2. Окна, двери
Все существующие деревянные окна заменить на пластиковые из ПВХ со
стеклопакетами. Для ОПС расположенных на первом этаже по возможности предусмотреть
максимально возможную площадь остекления (без переплета) оконных проемов
операционного зала с фрамугой в верхней части оконного проема. Управление фрамугой
обеспечить за счет механизма дистанционного открывания фрамуги. В оконных проемах
предусмотреть установку защитных рольставней. Цвет профиля – белый, подоконники из
ПВХ, отливы металлические, окрашенные в цвет ПВХ профиля окон. На окнах внутренних
рабочих помещений предусмотреть установку жалюзи, цвет белый.
Двери всех офисных помещений – качественно исполненные, гладкие, тип финские
(полнотелые), цвет белый, двери санузлов должны быть запираемыми изнутри на
задвижку. Двери в ценных кладовых металлические с ключом, противопожарные (класс 2),
цвет - серый.
Входные двери в ОПС предусмотреть металлическими или ПВХ по согласованию с
Заказчиком. Входные двери и двери запасных выходов оборудовать доводчиками с
проемом в чистоте (1100*2300мм) для прохождения маломобильных групп населения и
крупногабаритного ТО. При наличии запасного выхода устанавливается металлическая
дверь с дополнительным запором с внутренней стороны.
Установить на полу ограничители открывания дверей для сохранения целостности стен
или торгового оборудования.
На наружных дверях должны быть установлены приспособления для опечатывания.
6.3. Благоустройство
При необходимости выполнить ограждение и благоустройство территории
(отмостки, тротуарные дорожки, подъездные дороги) в соответствии с кадастровым
земельным планом.
7. Перечень отделочных материалов и оборудования по помещениям
Применяемые материалы и оборудование должны иметь сертификат пожарной
безопасности.
Наименование
помещения
Тамбур входных Полы
групп
Отделочные материалы и оборудование
Класс отделки
бизнес/стандарт
эконом
Керамогранит 300х300.
Цвет – т.серый, мокрый
асфальт, матовый, без
рисунка. GRASARO
арт.G017 ; ATEM арт. 0601;
ITALON арт. «СВИНЕЦ»
Плинтуса – керамические.
Керамогранит 300х300. Цвет
– т.серый, мокрый асфальт,
матовый, без рисунка.
GRASARO арт.G017 ; ATEM
арт. 0601; ITALON арт.
«СВИНЕЦ» Плинтуса –
керамические.
94
Стены
Потолок
Освет.
приб.
Отоплен.
Двери
Мет. вагонка
Мет. вагонка /металлический
/металлический сайдинг по сайдинг по металлическому
металлическому каркасу.
каркасу. Цвет светло серый
Цвет светло серый матовый матовый RAL 9002.
RAL 9002. Панели на
основе гипсокартона с
виниловым покрытием
DURAFORT 2000, серия
«paris», арт.2222 по ГКЛ;
на метал. каркас, в один
слой.
Подвесной металлический реечный Цвет - белый
Светильники светодиодные влагозащищенные с
соотношением показателей светоотдачи к величине
потребляемой электрической мощности не менее 80 Лм/Вт.
Тепловая завеса
Тепловая завеса
ПВХ – цвет белый +
ПВХ – цвет белый + металл
металл. цвет серый.
цвет серый.
порошковая окраска.
Замена тамбура с
устройством входного
дверного проема
1100*2300мм.
Наружная дверь тамбура
– ПВХ (в цвет
алюминиевого профиля
окон)
Внутренняя дверь
тамбура – металлическая,
цвет-серый.
95
Операционный
зал
Полы
Клиентский зал
(торговый зал).
Стены
Потолок
Зона для клиентов керамогранит 300х300.
Цвет – т.серый, мокрый
асфальт, матовый, без
рисунка.
GRASARO
арт.G017 ; ATEM арт.
0601;
ITALON
арт.
«СВИНЕЦ» Выделенная
зона
розничной
торговли – керамогранит
с имитацией фактуры и
цвета
натурального
дерева, форма – «половая
доска».
Зона для операторов линолеум коммерческий
или полукоммерческий
цвет серый.
Плинтуса - керамические
+ ПВХ в цвет покрытия.
Панели
на
основе
гипсокартона
с
виниловым покрытием
DURAFORT 2000, серия
«paris», арт.2222
на метал. каркас, в один
слой.
Предусмотреть
закладные элементы для
монтажа
навесного
оборудования (торговых
витрин)
с
учетом
планируемой нагрузки. В
ОПС класс «БИЗНЕС»
одна стена или фрагмент
стены в операционном
зале окраска
цвет
голубой RAL 5024 (в
соответствии
с
планировочным
решением, согласовать с
АУП
ФГУП
«Почта
России»)
Подвесной. Тип
Армстронг с
использованием панелей
с четвертью.
Зона
для
операторов
и
клиентов
линолеум
коммерческий,
полукоммерческий, бытовой,
цвет серый без рисунка.
ПВХ в цвет покрытия.
Обои под покраску,
RAL9002 Greywhite
цвет
Подвесной. Тип Армстронг/
Окраска, цвет белый
96
Осв.
приб.
Эл-во
СКС
Вентил.
Кондиц.
Отоплен.
Двери
Рабочие
помещения:
Отдел доставки
Архив
Кабинеты
Кухня
Подсобные
помещения
Пол
Стены
Потолок
Осв.
приб.
Эл-во.
Светильники светодиодные с соотношением показателей
светоотдачи к величине потребляемой электрической
мощности не менее 80 Лм/Вт.
Согласно ТЗ
Согласно ТЗ
по согласованию
по согласованию с Заказчиком
Да
Белые, матовые, гладкие Пластик, дерево. Гладкие,
(тип финские) + кодовый матовые, цвет белый.
замок.
Дверь
ПВХ
остекленная
(по
согласованию с Заказчиком
и согласно фирменному
стилю). Устанавливать без
порога
для
проезда
тележек.
(из
тамбура
входной
группы
в
клиентский зал)
Линолеум коммерческий,
Линолеум коммерческий,
полукоммерческий, цвет
полукоммерческий, бытовой
серый
цвет серый.
плинтус ПВХ в цвет
Плинтус ПВХ в цвет
покрытия.
покрытия.
Обои под покраску, цвет Обои под покраску, цвет
RAL9002
Grey
white. RAL9002 Grey white.
Панели
на
основе
гипсокартона с виниловым
покрытием
DURAFORT
2000,
серия
«paris»,
арт.2222*,
серия
«barselona» арт.2118, серия
«boston» арт.2130; Newmоr
серия
«Newmarket»
арт.Mx1502. Обои под
покраску, цвет RAL9002
Grey white.
Окна выдачи исполнять из
ПВХ
600х600
с
открывающейся створкой
защищенной рольставней,
подоконник ПВХ – белый.
Подвесной. Тип
Подвесной. Тип Армстронг/
Армстронг/
Окраска, цвет белый
Окраска, цвет белый
Светильники светодиодные с соотношением показателей
светоотдачи к величине потребляемой электрической
мощности не менее 80 Лм/Вт.
Согласно ТЗ
97
СКС.
Вентил.
Кондиц.
Отоплен.
Водосн.
Канализ.
Двери
Коридор
Полы
Стены
Перегоро
дки
Потолок
Осв.приб
оры
Кассовый узел
(основная касса
отделения).
Ценные
кладовые
Согласно ТЗ
Согласно ТЗ
Согласно ТЗ
нет
Согласно ТЗ
Кухня
Белые, гладкие (тип
Пластик, дерево. Гладкие,
финские, массив) +
матовые, цвет белый.
кодовый замок. по
согласованию. Дверь металлическая с ключом.
Цвет-серый. Устанавливать
без порога для проезда
тележек. (из коридора в
кабинет директора).
Керамогранит 300*300. Цвет-т.серый, мокрый асфальт,
матовый, без рисунка.CRASARO арт. G017; АТЕМ
арт.0601; ITALON арт. «СВИНЕЦ».
Плинтуса-керамические.
Обои под покраску, цвет RAL9002 Grey whit.
ГКЛ с двух сторон по металлическому каркасу.
Подвесной, типа Армстронг, панели с четвертью.
Светильники светодиодные с соотношением показателей
светоотдачи к величине потребляемой электрической
мощности не менее 80 Лм/Вт.
Согласно ТЗ
Согласно ТЗ
Согласно ТЗ
Эл-во
СКС
Вентиляц
ия
Кондицио
Согласно ТЗ
н.
Отоплени
Согласно ТЗ
е
Двери
1.Дверь серая, матовая, гладкая (тип финские) с ключом.
Устанавливать без порога для проезда тележек (в
коридорах);
2.Дверь металлическая с ключом. Устанавливать без порога
для проезда тележек. (Из коридора в сторону выхода на
улицу)
Пол
Керамогранит 300х300. Цвет – т.серый, мокрый асфальт,
матовый, без рисунка. GRASARO арт.G017; ATEM арт.
0601; ITALON арт. «СВИНЕЦ». Плинтуса – керамические./
Линолеум полукоммерческий цв.- серый плинтус ПВХ в
цвет покрытия.
98
Стены
Кирпичные толщ.- 250мм.,
ГКЛ в 2-а слоя на
металлическом каркасе с
усилением металлической
решеткой из арматуры
д-12мм с ячейкой 150х150 с
последующей обшивкой
ГКЛ. Все стены
выполняются до плиты
перекрытия. Внутренняя
отделка обои под покраску
RAL9002 Grey white.
Водоэмульсионная краска.
Окно выдачи выполнить
металлическим с
закрывающейся створкой с
замком и щеколдой.
Потолок
Подвесной типа
Армстронг/ окраска, цвет
белый.
Светильники светодиодные с соотношением показателей
светоотдачи к величине потребляемой электрической
мощности не менее 80 Лм/Вт.
Согласно ТЗ.
Согласно ТЗ.
Согласно ТЗ.
Согласно ТЗ
Согласно ТЗ
В соотв. с разделом 5.2 ТЗ. Устанавливать без порога для
проезда тележек.
Осв.
приб.
Эл-во.
СКС.
Вентил.
Кондиц.
Отоплен.
Двери
Сан-узлы
Пол
Стены
Потолок
Осв.
приб.
Эл-во.
Вентил.
Водосн.
Канализ.
Двери
Некапитальные стены и
перегородки должны быть
укреплены металлическими
решетками из арматуры
диаметром не менее 10 мм и
размером ячейки не более
150х150 мм. Решетки должны
быть приварены на глубину
80 мм к заделанным в стену
стальным анкерам диаметром
не менее 12 мм с шагом не
более 500х500 мм;
Обои под покраску цвет
RAL9002 Grey white.
Водоэмульсионная краска.
Окно выдачи выполнить
металлическим с
закрывающейся створкой с
замком и щеколдой.
Подвесной типа Армстронг/
окраска, цвет белый.
Керамогранит 300х300. Цвет – т.серый, мокрый асфальт,
матовый, без рисунка.
Керамическая плитка 200х300 цвет белый, матовый.
Подвесной реечный цвет - Подвесной реечный /
белый
окраска, цвет белый
Светильники светодиодные влагозащищенные с
соотношением показателей светоотдачи к величине
потребляемой электрической мощности не менее 80 Лм/Вт.
Розетки влагозащищенные для электрополотенец
Согласно ТЗ
Согласно ТЗ
Согласно ТЗ
Белые, матовые, гладкие
Пластик, дерево. Гладкие,
(тип финские).
матовые, цвет белый.
99
8. Обменные участки
В зависимости от способа обмена почтой и используемого оборудования
предусмотреть следующие работы:
Способ обмена
Производство работ
обмен россыпью
Предусмотреть люковые окна, установить
навес
защищающий
контейнеры
от
атмосферных осадков при погрузке –
разгрузке.
контейнерный
обмен
При
использовании
погрузочного
оборудования обменный участок должен
соответствовать требованиям по эксплуатации
указанного
оборудования.
Внутренние
помещения должны обеспечивать возможность
перемещения контейнеров до рабочего места
вскрытия-заделки контейнера. Пол обменного
участка от дебаркадера до рабочего места
вскрытия-заделки контейнера должен быть
ровным, без порогов и выбоин. Допускается
наклон не более 7 градусов.
Над дебаркадером должен быть установлен
навес,
защищающий
контейнеры
от
атмосферных осадков при погрузке –
разгрузке.
Приложение к техническому заданию:
- Планировочное решение с расстановкой мебели
- Дефектная ведомость
Составил___________________(должность)
___________________________(ФИО)
___________________________(подпись)
Оборудование
Технологическое
оборудование
закупается и
устанавливается
силами заказчика
Технологическое
оборудование
закупается и
устанавливается
силами заказчика
100
Приложение №1 к
техническому заданию
101
Приложение №2 к
техническому заданию
№
п/п
Наименование работ
Количество
ед. изм.
0,04
100 м3 грунта
2
1 м3
1
Разработка грунта при подводке, смене или усилении фундаментов, грунты 1-2 группы, без крепления
2
Замена бутовых фундаментов под существующими стенами
3
Засыпка пазух котлованов спецсооружений дренирующим песком
4
Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов
5
Разборка покрытий кровель из рулонных материалов
6
Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 1,0 м2
7
Установка стропил
8
Устройство обрешетки
1,5
100 м2 покрытия
9
Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок
10
Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м
1,5
100 м2 кровли
1,5
100 м2 покрытия
0,3
10 м3
0,048
100 м2 покрытия кровли
1,5
100 м2 покрытия
0,7
100 мест
3,9
1 м3 древесины в конструкции
102
11
Демонтаж оконных решеток
12
Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
13
Снятие оконных переплетов остекленных
14
Снятие подоконных досок деревянных в деревянных зданиях
15
16
17
18
19
20
21
22
23
0,49
1 т конструкций
0,07
100 коробок
0,11
100 м2 оконных переплетов
0,08
100 м2
Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, 0,11
поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок
глухого остекления
100 м2 проемов
Установка подоконных досок из ПВХ в панельных стенах
0,08
100 п. м
Демонтаж дверных коробок в деревянных стенах рубленных
0,04
100 коробок
Снятие дверных полотен
0,07
100 м2 дверных полотен
Снятие наличников
0,2
100 м наличников
Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых 0,018
стенах, площадь проема до 3 м2
100 м2 проемов
Установка противопожарных дверей однопольных глухих
3,6
1 м2 проема
Установка дверного доводчика к металлическим дверям
2
1 шт.
Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью
0,02
проема до 3 м2
103
24
Установка дверного доводчика к металлическим дверям
100 м2 проемов
1
1 шт.
0,05
100 м
0,048
100 м2
3
1 шт.
25
Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м
26
Монтаж ролставней
27
Установка электропривода
28
Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали
29
Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов
30
Разборка покрытий полов из линолеума и релина
0,41
100 м2 покрытия
31
Разборка покрытий полов из древесноволокнистых плит
0,576
100 м2 покрытия
32
Разборка покрытий полов дощатых
33
Разборка оснований покрытия полов кирпичных столбиков под лаги
0,576
100 м2 покрытия
0,576
0,12
1 т конструкций
0,53
100 м плинтуса
34
Разборка оснований покрытия полов лаг из досок и брусков
100 м2 основания
0,576
100 м2 основания
35
Устройство подстилающих слоев песчаных
10
104
36
Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой
37
Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо
38
Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм
39
Армирование стяжки
40
Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
41
Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке
11-01-011-01(к=8 к объему)
42
Устройство покрытий из плит керамогранитных размером 30х30 см
43
Устройство покрытий из плит древесностружечных
44
Устройство покрытий из линолеума на клее КН-2
45
Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих
46
Укладка металлического накладного профиля (порога)
47
Разборка деревянных перегородок чистых щитовых дощатых
48
Разборка дымовых кирпичных труб и боровов в один канал
49
Разборка кладки печей
1 м3 подстилающего слоя
10
1 м3 изоляции
0,51
100 м2 поверхности
0,51
100 м2 стяжки
0,18
1 т металлических изделий
0,51
100 м2 стяжки
4,08
100 м2 стяжки
0,24
100 м2 покрытия
0,263
100 м2 покрытия
0,26
100 м2 покрытия
0,41
100 м плинтуса
0,027
100 м профиля
0,074
100 м2
0,02
100 м
1,5
105
50
Разборка барьеров и обшивок
51
Разборка подшивки потолков чистой из фанеры
52
Разборка кирпичных стен
53
Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля
54
Устройство потолков реечных
55
Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе "КНАУФ" с одинарным
металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 111) глухих
56
57
58
59
1 м3 кладки
0,118
100 м2
0,416
100 м2 подшивки
2
1 м3
0,41
100 м2 поверхности облицовки
0,08
100 м2 поверхности облицовки
0,18
100 м2 перегородок (за вычетом
проемов)
Облицовка стен по системе "КНАУФ" по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля 0,22
гипсокартонными листами (С 623) одним слоем с дверным проемом
100 м2 стен (за вычетом
проемов)
Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону тиснеными и плотными
0,22
100 м2 оклеиваемой и обиваемой
поверхности
Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям 0,22
стен, подготовленным под окраску
100 м2 окрашиваемой
поверхности
Монтаж ограждающих конструкций стен из профилированного листа (тамбур)
0,25
100 м2
106
60
61
62
63
64
65
66
67
Облицовка стен по системе "КНАУФ" по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля 0,6
гипсокартонными листами (С 623) одним слоем с дверным проемом (винал)
100 м2 стен (за вычетом
проемов)
Обработка швов сухой штукатурки постановкой раскладок
0,6
100 м2 отделываемой
поверхности
Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без 0,16
установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по дереву
100 м2 поверхности облицовки
Устройство железобетонных крылец
0,005
100 м3 бетона, бутобетона и
железобетона в деле
Монтаж ограждающих конструкций стен из профилированного листа (наружная обшивка)
1,5
100 м2
Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных (отмостка)
0,03
100 м3 конструкций
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2
0,096
100 м3 грунта
Устройство цементобетонных покрытий однослойных средствами малой механизации, толщина слоя 20 0,048
см(толщ 10см)
1000 м2 покрытия
68
На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке 27-06-002-17
-0,048
1000 м2 покрытия
69
Установка закладных деталей весом до 20 кг
70
Установка анкерных болтов в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м
0,02
1т
0,015
1т
107
71
Усиление конструктивных элементов стен кирпичных стальными тяжами(Тамбур)
72
Установка калориферов массой до 0,1 т
73
Установка блоков внешних
74
Установка блоков приемных производительностью до 10 тыс.м3/час
75
Трубопровод из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный 18 мм
76
Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука ("Армофлекс"),
вспененного полиэтилена ("Термофлекс") трубками
0,09
1т
1
1 калорифер
1
1 блок
1
1 блок
0,05
100 м
0,5
10 м трубопровода
77
Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм
0,08
100 м трубопровода
78
Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование
79
Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м
80
Демонтаж выключателей, розеток
81
Демонтаж светильников для люминесцентных ламп
82
Демонтаж шкафов
0,05
100 кг изделия
0,1
100 м
0,09
100 шт.
0,04
100 шт.
0,01
100 шт.
108
83
84
85
Ящик с одним трехполюсным рубильником, или с трехполюсным рубильником и тремя
1
предохранителями, или с тремя блоками "предохранитель-выключатель", или с тремя предохранителями,
устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А
1 шт.
Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 0,13
25 А
1 шт.
Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на закладных деталях, количество ламп в
светильнике до 4
0,15
100 шт.
86
Светильник в подвесных потолках реечных
0,06
100 шт.
87
Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами накаливания
88
Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке
89
Розетка штепсельная трехполюсная
90
Коробка разветвительная
91
Звонок электрический с кнопкой
92
Счетчики, устанавливаемые на готовом основании трехфазные
93
Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м
1
1 шт.
0,05
100 шт.
0,12
100 шт.
17
1 шт.
0,01
100 комплектов
1
1 шт.
0,06
100 м
109
94
Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами,
диаметр до 25 мм
95
Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или
многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2
1,8
100 м
1,8
100 м
96
Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм
97
Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2
0,2
10 шт.
0,06
100 м
98
Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная
лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 6
10
99
Устройство оптико-(фото)электрическое, прибор оптико-электрический в одноблочном исполнении
100 Устройство ультразвуковое, прибор ультразвуковой в одноблочном исполнении
101 Извещатель ОС автоматический контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей
1 шт.
6
1 шт.
6
1 шт.
18
1 шт.
102 Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей
103 Приборы ПС на 4 луча
104 Отдельно устанавливаемый преобразователь или блок питания
1
1 шт.
1
1 шт.
1
1 шт.
110
105 Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном 16
исполнении
1 шт.
106 Короба пластмассовые шириной до 40 мм
0,6
107 Провод в коробах, сечением до 6 мм2
108 Коробка ответвительная на стене
109 Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов
(Кобщ) 2
110 Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов
(Кобщ) 10
111
112
113
114
115
116
117
100 м
3,35
100 м
10
1 шт.
2
1 система
1
1 система
Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2
0,02
100 отверстий
Разработка грунта внутри здания в котлованах глубиной до 3 м площадью до 10 м2
0,02
100 м3 грунта
Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром 25 мм 0,03
100 м трубопровода
Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм
0,03
100 м трубопровода
Установка умывальников одиночных с подводкой холодной воды
0,1
10 комплектов
Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм
1
1 счетчик (водомер)
Установка нагревателей индивидуальных водоводяных
0,1
111
118 Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным
119 Установка конвекторов (инфракрасные обогреватели)
120 Пульт управления напольный, высота до 1200 мм, глубина и ширина по фронту до 700х1000 мм
121 Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами,
диаметр до 25 мм
122 Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или
многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2
123 Короба пластмассовые шириной до 63 мм
124 Провод в коробах, сечением до 6 мм2
125 Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4
(0,35-0,45) м3, группа грунтов 2
126 Устройство основания под трубопроводы песчаного
127 Устройство основания под трубопроводы щебеночного
128 Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром25 мм
10 комплектов
0,1
10 комплектов
0,0032
100 кВт радиаторов и
конвекторов
1
1 шт.
2
100 м
2
100 м
0,15
100 м
0,15
100 м
0,08
1000 м3 грунта
1,2
10 м3 основания
1,2
10 м3 основания
0,087
1 км трубопровода
112
129 Засыпка пазух котлованов спецсооружений дренирующим песком
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
4
10 м3
Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах мокрых
0,186
10 м3 железобетонных и
бетонных конструкций колод
Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром 50 мм
1
1 врезка
Промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром 50-65 мм
0,087
1 км трубопровода
Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 10 м труб диаметром 25мм
0,06
100 м продавливания
Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 500 см2
0,01
100 отверстий
Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 50 мм
2
1 фланец
Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 0,016
(0,3-0,45) м3, группа грунтов 2
1000 м3 грунта
Доработка вручную
0,001
100 м3 грунта
Устройство основания под трубопроводы песчаного
0,1
10 м3 основания
Устройство основания под трубопроводы щебеночного
0,1
10 м3 основания
Устройство септика канализационного односекционного
0,01
100 м3 сборных и монолитных
железобетонных констр.
Обратная засыпка котлована
2
10 м3
113
142 Устройство основания под трубопроводы песчаного
0,05
10 м3 основания
143 Устройство основания под трубопроводы щебеночного
0,05
10 м3 основания
144 Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром100 мм 0,06
100 м трубопроводов
145 Засыпка пазух котлованов спецсооружений дренирующим песком
1,5
10 м3
________________________________________________________________________________________________________________________
Заказчик
_____________________/
Подрядчик
/
«______»_________________ 20__ г.
м.п.
___________________/
/
«______»_________________ 20__ г.
м.п.
114
Приложение № 2
к договору подряда №_______
от «___»__________20__ г.
СОГЛАСОВАНО
УТВЕРЖДАЮ
Подрядчик:
Заказчик:
________________ /______________________ /
«______»____________________ 20___г.
________________ /______________________ /
«______»____________________ 20___г.
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА
(Локальный сметный расчет)
на выполнение работ по капитальному ремонту ______________________________
Сметная стоимость:
Средства на оплату труда:
Составлена в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ___________20___ г.
№
п.п.
1
Шифр и номер
позиции и
норматива
2
Наименование работ и
Количезатрат,
ство
единица измерения
3
4
Стоимость единицы
всего
оплаты труда
5
эксплуатации машин
в т.ч. оплаты труда
6
Общая стоимость
всего
оплаты труда
7
8
эксплуатации машин
в т.ч. оплаты труда
9
Коэффициент тендерного снижения
Индекс-дефлятор
ИТОГО с учетом коэффициента тендерного снижения
Составил:
(должность, подпись, Ф.И.О)
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
Затраты труда рабочих,
чел.-ч, не занятых
обслуживанием машин
обслуж. машины
на единицу
всего
10
11
115
Проверил:
(должность, подпись, Ф.И.О)
Приложение № 3
к договору подряда №_________
от «___»__________20__ г.
Форма Акта о возмещении затрат
____________________________________________________________________________
Акт о возмещении затрат
по договору подряда от ___________ № __________
г.______________
«___» ____________ 20___ г.
ФГУП «Почта России», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице
_________________, действующего на основании ________________, с одной стороны, и
_________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ________________,
действующего на основании __________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем
Стороны, на основании договора подряда от ___________ № _______ (далее – Договор)
составили настоящий акт о нижеследующем:
1. Подрядчик в соответствии с п. 4.10 Договора обязан в полном объеме возместить
затраты, понесенные Заказчиком согласно расчету, являющемуся неотъемлемой частью
настоящего акта.
2. Общая
сумма
затрат
с
«___»______________20___г.
по
«___»______________20___г. составила: __________(сумма прописью) руб. __ коп., в том
числе НДС (___%)__________(сумма прописью) руб. __ коп.
3. К перечислению по настоящему акту на расчетный счет Заказчика следует:
__________(сумма прописью) руб. __ коп., в том числе НДС (___%)__________(сумма
прописью) руб. __ коп.
4. Стороны друг к другу претензий по настоящему акту не имеют.
5. Настоящий акт составлен в 2 (двух) экземплярах – по одному для каждой из
Сторон.
Приложение: расчет на ___ листах.
Заказчик:
Подрядчик:
______________________________
Дата подписания:
«____» _______________ 20___г.
_______________________________
Дата подписания:
«____» _______________ 20___г.
Заказчик
________________
________________
___________________ /
м.п.
Подрядчик
_______________
_______________
/
___________________ /
м.п.
/
117
Приложение
к Акту о возмещении затрат
по договору подряда № ____
от « __»___________20__ г.
РАСЧЕТ
Расчет произведен за период с «___»____________20___г. по «___» ____________20___ г.
В случае оснащения строительной площадки приборами учета указать сведения:
счетчик электроэнергии _______________
№ ____________________.
начальное показание счетчика _____________ кВт
конечное показание счетчика ___ ___ _______ кВт
прибор учета воды __________ ___ __
№ ____________________.
начальное показание прибора учета ________ м3
конечное показание прибора учета ________ м3
прибор учета тепла __________ ___ __
№ ____________________.
начальное показание прибора учета _________ккал_
конечное показание прибора учета ________ _ккал
и т.д. и т.п.
Или
В случае невозможности установки какого-либо или всех приборов учета
Расход электроэнергии на освещение строительной площадки _____________кВт
Расход электроэнергии на механизацию труда___________________________кВт
Расход электроэнергии на пусконаладочные работы _____________________кВт
Расход холодной воды на нужды персонала Подрядчика___________________м3
Расход холодной воды на приготовление растворов_______________________м3
Расход холодной воды на промывку и заполнение инженерных систем_______м3
Расход холодной воды на очистку инструмента и уборку помещений _______ м3
Примерный объем водоотведения______________________________________м3
и т.д. и т.п.
Вид
топливно-энергетиче Ед. изм.
ских ресурсов
Кол-во
Цена
(без
НДС)
Расход
Стои
мость
(без
НДС)
Сумма
НДС
18%
Стоимость
, с НДС
18%
Итого стоимость потребленных топливно-энергетических ресурсов составляет:
__________(сумма прописью) руб. __ коп., в т.ч. НДС (18%) - ________(сумма прописью)
руб. __ коп.
Заказчик:
Подрядчик:
118
______________________________
_______________________________
Дата подписания:
«____» _______________ 20___г.
Дата подписания:
«____» _______________ 20___г.
Заказчик
_______________
_______________
Подрядчик
_______________
_______________
________________ /
м.п.
/
_______________ /
м.п.
/
119
Приложение № 4
к договору подряда №_________
от «___»__________20__ г.
Форма Акта приема-передачи строительной площадки
_____________________________________________________________________________
АКТ
приема-передачи строительной площадки
по договору подряда № ___________ от «____» _______________ 20___ г.
Мы нижеподписавшиеся, от лица Заказчика ______________________, с одной
стороны, от лица Подрядчика _________________________, с другой стороны, составили
настоящий акт в том, что Заказчик передал, а Подрядчик принял строительную площадку
по адресу: ____________________________________________________________________
_______________________.
На строительной площадке установлены:
счетчик электроэнергии _______________
№ ____________________.
начальное показание счетчика _____________ кВт
прибор учета воды __________ ___ __
№ ____________________.
начальное показание прибора учета ________ м3
прибор учета тепла __________ ___ __
№ ____________________.
начальное показание прибора учета _________ккал_
и т.д. и т.п.
Подрядчик подтверждает, что Заказчик в соответствии с п. 7.3 Договора ознакомил
Подрядчика с локальными нормативными актами ФГУП «Почта России», утвержденными
приказами от 29.03.2012 № 72-п и от 30.09.2013 № 318-п. Настоящим Актом Подрядчик
обязуется соблюдать требования указанных локальных нормативных актов.
Приложение: экспликация помещений на ____ л.
Передал Заказчик
Принял Подрядчик
_______________
_______________
_______________
_______________
_________________/
м.п.
/
_________________/
/
м.п.
_____________________________________________________________________________
120
Заказчик:
______________
______________
_________________/
Подрядчик:
______________
______________
/
________________/
/
121
Приложение № 5
к договору подряда №_________
от «___»__________20__ г.
АНФ 02/17
Утверждена
приказом ФГУП "Почта России"
от 30.12.2011 № 473-п
с учетом изменений, внесенных
приказом ФГУП «Почта России»
от 27.12.2013 № 419-п
Федеральное государственное унитарное предприятие "Почта России"
___________________________________________________________________________________________
(наименование структурного подразделения)
УТВЕРЖДАЮ
Директор УФПС_______________
филиала ФГУП "Почта России"
___________________ (ФИО)
МП "__" ____________ 20__ г.
УТВЕРЖДАЮ
Руководитель _______________
(наименование подрядной организации)
___________________ (ФИО)
МП "__" ____________ 20___ г.
СПРАВКА (расшифровка)
выполненных работ с разбивкой по категориям
по Акту (Смете)№ _____ от _______________ к договору № _____ от_________
Категория работ
Пункты
Стоимость работ (без НДС),
(разделы)
руб.
Акта (Сметы)
1. Новое строительство ВСЕГО, в т.ч.
1.1. Проектные работы
1.2. Строительно-монтажные работы
1.2.1. «системы вентиляции и обогрева»,
1.2.2 «технические системы безопасности»,
1.2.3 прочие СМР
1.3. Прочие (расшифровать)
2. Работы, стоимость которых
(увеличивает)
первоначальную
основных средств. ВСЕГО, в т.ч.:
формирует
стоимость
2.1. Проектные работы
2.2.1. Реконструкция, модернизация, достройка,
дооборудование и техническое перевооружение, в т.
ч.
2.2.1. «системы вентиляции и обогрева»,
2.2.2 «технические системы безопасности»,
2.2.3 прочие СМР
2.3. Прочие (расшифровать)
3. Работы, стоимость которых относится к
текущим затратам (капитальный, текущий
ремонт, техобслуживание и др.) ВСЕГО, в т.ч.:
3.1. Проектные работы
3.2. Строительно-монтажные работы
3.3. Прочие (расшифровать)
122
Ответственный представитель ____________________________________________________
(наименование подрядной организации)
_____________________
(должность)
_______________
(подпись)
_______________________
(расшифровка подписи)
Отметка ответственного за приёмку работ структурного подразделения ФГУП "Почта России",
действующего по доверенности от "__"______ 20__г. № ___
_____________________
_______________
_______________________
(должность)
(подпись)
(расшифровка подписи)
Принято бухгалтерией структурного подразделения ФГУП "Почта России"
_____________________
_______________
_______________________
(должность)
(подпись)
(расшифровка подписи)
_____________________________________________________________________________
Заказчик:
______________
______________
_________________/
Подрядчик:
______________
______________
/
________________/
/
123
Приложение № 6
к договору подряда №_________
от «___»__________20__ г.
Образец оформления графика производства работ
График производства работ
на выполнение работ по текущему/ капитальному ремонту Объекта
№
п/п
Наименование
работ
Общий
срок
выполнения
(кол-во
дн.)23
Этапы
1-й
мес.
2-й
мес.
3-й
мес.
4-й
мес.
Заказчик:
Подрядчик:
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
___________________/
/
___________________ /
/
Приложение № 3
к документации на проведение открытого редукциона
ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ДОГОВОРА
Согласовано:
Утверждаю:
ФОРМА № 4
Наименование стройки - ОПС Любницы
Объект -Новгородская обл.,Валдайский р-он, д. Любницы,ул. Молодежная д 7
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №
на ремонт помещений
Основание -дефектная ведомость
Чертежи №
Сметная стоимость 2 593,837 тыс.руб
Нормативная трудоемкость 2 321,75 чел-ч
Сметная заработная плата - 321,753 тыс.руб
Составлена в ценах Января 2000 г. с индексом за октябрь 2014г
№
п/п
Шифр и номер
позиции
норматива
Наименование работ и затрат
Количество
Стоимость на
единицу, руб
Всего
Экспл.
машин
Основной
зарплаты
В т.ч.
зарплаты
ед. изм.
1
2
3
№1 Фундаменты
4
5
6
Общая стоимость, руб.
Всего
7
Основной
зарплаты
8
Затраты труда
рабочих, чел.-ч. не
занят. обсл. машин
Экспл.
машин
обслуживающ.
машины
В т.ч.
зарплаты
На един.
Всего
9
10
11
125
1
2
Разработка грунта при подводке, смене или
усилении фундаментов, грунты 1-2 группы, без
крепления
(0)
Общестроительные работы; Земляные работы,
выполняемые ручным способом при ремонте
0,04
100 м3
грунта
ТЕР46-02-006-01 Замена бутовых фундаментов под
существующими стенами
2.1
3
ТЕРр51-2-03
2
(0)
Общестроительные работы; Работы по
реконструкции зданий и сооружений (усиление
и замена существующих конструкций,
разборка и возведение отдельных
конструктивных элементов)
1 м3
[403-8382]
Блоки фундаментов из бетона класса В20, W6,
F200 с расходом стали 23,66 кг/м3
2
м3
ТЕР01-02-033-01 Засыпка пазух котлованов спецсооружений
дренирующим песком
(0)
3.1
[408-0121]
Общестроительные работы; Земляные работы,
выполняемые по другим видам работ
(подготовительным, сопутствующим,
укрепительным)
Песок природный для строительных работ
3
м3
ИТОГО:
1,06
4 192,65
0
1 280,56
330,24
455,14
31,58
1 262,25
0,3
10 м3
4 193,71
2 561,12
167,71
910,28
0,04
346,5
13,86
0
0
0
660,48
34,17
68,34
63,16
1,96
3,92
25,48
13,43
4,03
4,49
0,93
0,28
2 524,5
231,99
84,93
147,06
14,96
86,52
167,75
69,6
44,12
259,56
5 582,53
Наименование и значение множителей
Общестроительные работы (3)
Зарплата
44,12*9,8
Машины и механизмы
25,48*6,2
Материалы
259,56*5,45
Итого по неучтенным материалам
Итого
Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) (3)
1 122,11
686
67,65
Значение
86,23
4,2
Прямые
9,8
6,2
5,45
432
158
1 415
0
2 005
126
Накладные расходы
(44,12+4,49)*9,8*0,68
0,68
Сметная прибыль
(44,12+4,49)*9,8*0,36
0,36
Итого
Общестроительные работы (2)
Зарплата
910,28*9,8
9,8
Машины и механизмы
660,48*6,2
6,2
Материалы
3514,86*5,45
5,45
Итого по неучтенным материалам
Итого
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (2)
Накладные расходы
(910,28+63,16)*9,8*0,93
0,93
Сметная прибыль
(910,28+63,16)*9,8*0,56
0,56
Итого
Общестроительные работы (1)
Зарплата
167,71*9,8
9,8
Машины и механизмы
0,04*6,2
6,2
Материалы
0
1
Итого по неучтенным материалам
Итого
Земляные работы, выполняемые ручным способом при ремонте (1)
Накладные расходы
(167,71+0)*9,8*0,64
0,64
Сметная прибыль
(167,71+0)*9,8*0,36
0,36
Итого
Итого
Зимнее удорожание(ГЭСН 81-05-02-2001 )вып 7 табл 4.п 11.4
52174*0,015
1,5%
Итого
1
2
4
ТЕРр58-17-03
3
Разборка покрытий кровель из волнистых и
полуволнистых асбестоцементных листов
4
№2 Кровля
5
0,048
290,84
6
1,09
7
8
13,96
13,91
9
10
0,05
24,39
324
171
2 500
8 921
4 095
19 156
0
32 172
8 872
5 342
46 386
1 644
0
0
0
1 644
1 052
592
3 288
52 174
783
52 957
11
1,17
127
(0)
4.1
509-9900
5
ТЕР46-04-00801
6
Кровля из асбестоцементных листов; Крыши,
кровли при ремонте
Строительный мусор
Кровля рулонная; Работы по реконструкции
зданий и сооружений (усиление и замена
существующих конструкций, разборка и
возведение отдельных конструктивных
элементов)
ТЕРр58-16-03
Ремонт цементной стяжки площадью заделки
до 1,0 м2
6.1
509-9900
7
ТЕР10-01-00201
Кровля рулонная; Крыши, кровли при ремонте
Строительный мусор
ТЕР10-01-08302
9
ТЕРр58-13-01
(0)
100 м2
покрытия
0,7
100 мест
1,036
т
212,69
41,86
170,83
0
2 945,26
147,21
1 752,35
20,22
0
1 м3
древесины в
конструкции
350,727
3,6875
1,5
3 638,983
108,825
361,928
11,3125
84,46
6,35
55,19
0
1,5
100 м2
кровли
0
0
319,04
2 061,68
256,25
62,79
14,38
21,57
0
0
0
1 226,65
103,05
129,9
90,93
14,15
1,38
0,97
208,55
27,7035
108,04
14,38
0,1875
0,73
163,24
26,8295
40,24
16,97
0,575
0,86
9,53
4,52
6,78
0
0
0
0
53,475
100 м2
покрытия
0
0
2 281,532
Устройство покрытия из рулонных материалов
насухо без промазки кромок
Кровля из профилированного листа; Крыши,
кровли при ремонте
0
3,9
Устройство обрешетки
(0) МДС38 п3.4 ЗП=314,72*1,15; ЭММ=87,06*1,25;
ЗПм=9,05*1,25; ТЗТ=23,33*1,15;
ТЗТм=0,46*1,25; Общестроительные работы;
Деревянные конструкции
289,75
0
1,5
Установка стропил
(0) МДС38 п3.4 ЗП=304,98*1,15; ЭММ=42,78*1,25;
ЗПм=2,95*1,25; ТЗТ=24,09*1,15;
ТЗТм=0,15*1,25; Общестроительные работы;
Деревянные конструкции
8
0,0696
т
Разборка покрытий кровель из рулонных
материалов
(0)
(0)
100 м2
покрытия
кровли
8 897,97
5 458,47
126,69
1 367,84
542,89
82,79
128
9.1
[101-0858]
10
ТЕР09-04-00201
Рубероид подкладочный с пылевидной
посыпкой РПП-300а
Монтаж кровельного покрытия из
профилированного листа при высоте здания до
25 м
10.
1
[101-1977]
10.
2
ИТОГО:
5,36
1,5
924,6
1 363,434
621,975
100 м2
покрытия
543,789
68,2875
Профилированный лист оцинкованный
окрашенный Н60-845-0,8
1,174242
т
17 251,81
20 257,81
Болты с гайками и шайбами строительные
22,727273
кг
17,09
388,41
(0) МДС35.п4.7 ЗП=472,86*1,15; ЭММ=497,58*1,25;
ЗПм=54,63*1,25; ТЗТ=35,5*1,15;
ТЗТм=2,61*1,25; Общестроительные работы;
Строительные металлические конструкции
[101-4273]
172,5
м2
2 045,15
40 493,78
815,68
4 306,01
Наименование и значение множителей
Кровля из асбестоцементных листов (4)
Зарплата
Машины и механизмы
Материалы
Итого по неучтенным материалам
Итого
Крыши, кровли при ремонте (4)
Накладные расходы
Сметная прибыль
Итого
Кровля рулонная (5)
Зарплата
Машины и механизмы
Материалы
Итого по неучтенным материалам
932,96
40,825
61,24
102,43
3,2625
4,89
1 480,17
147,93
329,97
7,45
Значение
Прямые
13,91*9,81
0,05*6,2
0
9,81
6,2
1
136
0
0
0
136
(13,91+0)*9,81*0,83*0,85
(13,91+0)*9,81*0,65*0,8
0,71
0,52
97
71
304
256,25*9,81
62,79*6,2
0
9,81
6,2
1
2 514
389
0
0
129
Итого
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (5)
Накладные расходы
(256,25+0)*9,81*1,1*0,9*0,85
0,84
Сметная прибыль
(256,25+0)*9,81*0,7*0,85*0,8
0,48
Итого
Кровля рулонная (6)
Зарплата
1226,65*9,81
9,81
Машины и механизмы
103,05*6,2
6,2
Материалы
731,99*3,66
3,66
Итого по неучтенным материалам
Итого
Крыши, кровли при ремонте (6)
Накладные расходы
(1226,65+14,15)*9,81*0,83*0,85
0,71
Сметная прибыль
(1226,65+14,15)*9,81*0,65*0,8
0,52
Итого
Общестроительные работы (10)
Зарплата
815,68*9,81
9,81
Машины и механизмы
932,96*6,2
6,2
Материалы
20942,73*5,45
5,45
Итого по неучтенным материалам
Итого
Строительные металлические конструкции (10)
Накладные расходы
(815,68+102,43)*9,81*0,9*0,9*0,85
0,69
Сметная прибыль
(815,68+102,43)*9,81*0,85*0,85*0,8
0,58
Итого
Общестроительные работы (7, 8)
Зарплата
1910,73*9,81
9,81
Машины и механизмы
371,79*6,2
6,2
Материалы
12073,94*5,45
5,45
Итого по неучтенным материалам
Итого
Деревянные конструкции (7, 8)
Накладные расходы
(1910,73+31,35)*9,81*1,18*0,9*0,85
0,9
2 903
2 112
1 207
6 222
12 033
639
2 679
0
15 351
8 642
6 330
30 323
8 002
5 784
114 138
0
127 924
6 215
5 224
139 363
18 744
2 305
65 803
0
86 852
17 147
130
Сметная прибыль
Итого
Кровля из профилированного листа (9)
Зарплата
Машины и механизмы
Материалы
Итого по неучтенным материалам
Итого
Крыши, кровли при ремонте (9)
Накладные расходы
Сметная прибыль
Итого
Итого
Зимнее удорожание(ГЭСН 81-05-02-2001 )вып 7 табл 4.п 11.4
Итого
1
2
11
ТЕР09-06-00102
(0)
12
ТЕРр56-1-01
(0)
509-9900
12.
1
13
3
Демонтаж оконных решеток
Общестроительные работы; Строительные
металлические конструкции
Демонтаж оконных коробок в каменных стенах
с отбивкой штукатурки в откосах
Общестроительные работы; Проемы при
ремонте
Строительный мусор
ТЕРр56-2-02
Снятие оконных переплетов остекленных
(0)
Общестроительные работы; Проемы при
ремонте
509-9900
Строительный мусор
(1910,73+31,35)*9,81*0,63*0,85*0,8
0,43
8 192
112 191
82,79*9,81
9,53*6,2
958,98*3,42
9,81
6,2
3,42
812
59
3 280
0
4 151
(82,79+0)*9,81*0,83*0,85
(82,79+0)*9,81*0,65*0,8
0,71
0,52
293553*0,015
1,5%
577
422
5 150
293 553
4 403
297 956
№3 Проемы
4
5
6
7
0,49
912,73
140,97
1т
конструкций
659,76
2,36
0,07
1 780,15
178,75
100 коробок
1 601,4
33,07
0,7462
т
0,11
0
0,3762
34,13
563
15,7
0
124,61
323,28
112,1
9
10
11
69,08
50,79
24,89
1,16
0,12
0,06
12,51
128,73
9,01
2,31
2,15
0,15
3,75
46,11
5,07
1,73
0,93
0,1
0
597,13
100 м2
оконных
переплетов
447,24
8
65,68
0
61,93
131
13.
1
14
т
ТЕРр56-3-03
Снятие подоконных досок деревянных в
деревянных зданиях
(0)
Общестроительные работы; Проемы при
ремонте
509-9900
14.
1
15
ТЕР10-01-03407
Строительный мусор
[203-1030]
16
ТЕР10-01-03502
Блок оконный пластиковый трехстворчатый, с
поворотной и поворотно-откидной створкой,
однокамерным стеклопакетом (24 мм),
площадью до 2 м2
0,28
т
[101-2904]
Доски подоконные ПВХ, шириной 200 мм
ТЕРр56-9-03
Демонтаж дверных коробок в деревянных
стенах рубленных
958,56
0
958,56
0
0
0,11
704,9875
100 м2
проемов
2
976,9015
37,1375
11
м2
3 976,24
0,08
27,425
100 п. м
317,5955
1,05
8,24
м
142,91
1 622,61
76,68
0
79,22
6,34
0
0
0
2 094,72
327,46
77,55
223,491
24,58
4,09
2,2
0,24
2,19
24,449
1,96
0,08
0,0625
0,01
0
134,1
5,36
43 738,64
4
981,7005
0,04
76,68
0
19
042,889
Установка подоконных досок из ПВХ в
панельных стенах
(0) МДС38 п3.4 ЗП=276,17*1,15; ЭММ=21,94*1,25;
ЗПм=0,84*1,25; ТЗТ=21,26*1,15;
ТЗТм=0,05*1,25; Окна из ПВХ профиля (без
утепления откосов); Деревянные конструкции
16.
1
17
100 м2
Установка в жилых и общественных зданиях
оконных блоков из ПВХ профилей поворотных
(откидных, поворотно-откидных) с площадью
проема до 2 м2 трехстворчатых, в том числе
при наличии створок глухого остекления
(0) МДС38 п3.4 ЗП=2588,61*1,15; ЭММ=563,99*1,25;
ЗПм=29,71*1,25; ТЗТ=194,34*1,15;
ТЗТм=1,76*1,25; Окна из ПВХ профиля (без
утепления откосов); Деревянные конструкции
15.
1
0,08
398,54
25,41
1 177,58
0
64,9
64,9
132
(0)
509-9900
17.
1
18
ТЕРр56-10-01
(0)
509-9900
18.
1
19
ТЕРр56-11-01
(0)
509-9900
19.
1
20
ТЕР10-01-03903
Общестроительные работы; Проемы при
ремонте
Строительный мусор
0,096
т
Снятие дверных полотен
Общестроительные работы; Проемы при
ремонте
Строительный мусор
Общестроительные работы; Проемы при
ремонте
Строительный мусор
Установка блоков в наружных и внутренних
дверных проемах в перегородках и деревянных
нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2
1 622,61
0
0
0,07
100 м2
дверных
полотен
0,0826
т
Снятие наличников
(0) МДС38 п3.4 ЗП=1569,75*1,15; ЭММ=412,62*1,25;
ЗПм=0*1,25; ТЗТ=115*1,15; ТЗТм=0*1,25;
Двери: деревянные; Деревянные конструкции
438,99
0
438,99
0
0
0,2
100 м
наличников
0,08
т
30,73
50,94
0
50,94
0
10,19
6
230,7475
515,775
100 м2
проемов
1
805,2125
0
112,15
1
комплект
138,36
138,36
[203-0599]
Блок дверной, одностворчатый размер
дверного полотна 890x2090 мм
1
комплект
1 701,95
1 701,95
Установка противопожарных дверей
однопольных глухих
3,6
141,4485
0
30,73
0
36,28
2,54
0
0
0
10,19
0
4,21
0,84
0
0
0
9,28
132,25
2,38
0
0
0
49,5
2,3805
8,57
0
Скобяные изделия при заполнении
отдельными элементами дверей входных в
здание однопольных
ТЕР09-04-01301
0
0
0
0,018
0
0
[101-0892]
20.
1
20.
2
21
100 коробок
13,75
509,21
32,49
133,27
133
(0) МДС38 п3.4 ЗП=32,19*1,15; ЭММ=11*1,25; ЗПм=0*1,25;
ТЗТ=2,07*1,15; ТЗТм=0*1,25;
Общестроительные работы; Строительные
металлические конструкции
21.
1
[203-8141]при
менит]
Дверь противопожарная металлическая
2
шт.
7 518,42
15 036,84
2
комплект
132,54
265,08
[101-0951]
Замок врезной оцинкованный с цилиндровым
механизмом из латуни
2
комплект
59,36
118,72
ТЕР09-04-01202
[101-0961]
Установка дверного доводчика к
металлическим дверям
ТЕР10-01-04701
Закрыватель дверной гидравлический
рычажный в алюминиевом корпусе
[203-0717]
ТЕР09-04-01202
2
1 шт.
2
шт.
Установка блоков из ПВХ в наружных и
внутренних дверных проемах в каменных
стенах площадью проема до 3 м2
(0) МДС38 п3.4 ЗП=2711,49*1,15; ЭММ=548,49*1,25;
ЗПм=17,72*1,25; ТЗТ=201*1,15;
ТЗТм=1,05*1,25; Двери: из ПВХ профиля;
Деревянные конструкции
23.
1
24
0
Скобяные изделия для блоков
(0) МДС38 п3.4 ЗП=16,76*1,15; ЭММ=3,03*1,25; ЗПм=0*1,25;
ТЗТ=1,11*1,15; ТЗТм=0*1,25; Двери:
стальные; Строительные металлические
конструкции
22.
1
23
37,0185
[101-0887]
21.
2
21.
3
22
1 м2 проема
Блоки дверные входные пластиковые с
простой коробкой, с однокамерным
стеклопакетом (24 мм), площадь до 2м2
Установка дверного доводчика к
металлическим дверям
23,8915
3,7875
19,274
0
388,13
0,02
685,6125
100 м2
проемов
3
118,2135
22,15
2
м2
1 761,98
23,8915
38,55
0
0
7,58
1,2765
2,55
0
0
0
13,71
231,15
4,62
0,44
1,3125
0,03
3,79
1,2765
1,28
776,26
21
948,516
1
47,78
0
438,97
62,36
3 523,96
3,7875
23,89
19,27
134
(0) МДС38 п3.4 ЗП=16,76*1,15; ЭММ=3,03*1,25; ЗПм=0*1,25;
ТЗТ=1,11*1,15; ТЗТм=0*1,25; Двери:
стальные; Строительные металлические
конструкции
[101-0961]
24.
1
25
ТЕРр58-20-01
0
388,13
0,05
100 м
509-9900
Строительный мусор
0,0112
т
ТЕР09-04-00904
Монтаж ролставней
3 822,74
7,17
537,92
1,35
0
0,048
4 010,5
100 м2
7
604,4785
484,9
191,14
1 461,33
Стеклопакеты двухслойные из
неполированного стекла толщиной 4 мм
4,512
м2
- 199,04
- 898,07
[206-1289]
Ролставни
4,512
м2
1 273,58
5 746,39
(0)
[Прайс]
Слаботочные устройства: диспечеризация;
Монтаж оборудования
Электропривод
Ц: 22000:1,18:2,5
3
1 шт.
3
шт.
0
0
26,9
0,36
41,41
2,07
0,07
0,08
0
192,5
503,608
24,17
23,28
23,1125
1,11
112,65
0,59
1,77
13,59
0,23
0,69
0
30
444,3685
ТЕРм11-05-001 Установка электропривода
-01
0
388,13
[101-1836]
26.
1
27.
1
1
шт.
Смена обделок из листовой стали (поясков,
сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4
м
(0) МДС38 п3.4 ЗП=6612,59*1,15; ЭММ=3208,4*1,25;
ЗПм=387,92*1,25; ТЗТ=437,92*1,15;
ТЗТм=18,49*1,25; Общестроительные работы;
Строительные металлические конструкции
26.
2
27
19,274
Кровля из оцинкованной стали; Крыши,
кровли при ремонте
(0)
25.
1
26
Закрыватель дверной гидравлический
рычажный в алюминиевом корпусе
1 шт.
55,6
37,55
7,66
4,53
7 457,6
166,8
22 372,8
365,01
22,98
135
28
ТЕР09-06-00102
Монтаж лотков, решеток, затворов из
полосовой и тонколистовой стали
(0) МДС38 п3.4 ЗП=659,76*1,15; ЭММ=140,97*1,25;
ЗПм=2,36*1,25; ТЗТ=50,79*1,15;
ТЗТм=0,12*1,25; Общестроительные работы;
Строительные металлические конструкции
[201-0850]
28.
1
ИТОГО:
Конструкции стальные индивидуальные
листовые сварные из стали толщиной 3-10 мм
массой до 0,1 т
0,12
1
046,9365
176,2125
1т
конструкций
758,724
2,95
0,12
т
14 427,08
125,63
91,05
58,4085
7,01
0,35
0,15
0,02
1 731,25
102
208,08
1 824,56
Наименование и значение множителей
Двери: стальные (22, 24)
Зарплата
Машины и механизмы
Материалы
Итого по неучтенным материалам
Итого
Строительные металлические конструкции (22, 24)
Накладные расходы
Сметная прибыль
Итого
Кровля из оцинкованной стали (25)
Зарплата
Машины и механизмы
Материалы
Итого по неучтенным материалам
Итого
Крыши, кровли при ремонте (25)
Накладные расходы
Сметная прибыль
Итого
21,15
575,6
47,1
135,01
2,41
Значение
Прямые
57,82*9,81
11,37*6,2
1166,88*2,4
9,81
6,2
2,4
567,21
70,49
2 800,51
0
3 438,21
(57,82+0)*9,81*0,9*0,9*0,85
(57,82+0)*9,81*0,85*0,85*0,8
0,69
0,58
391,38
328,98
4 158,57
26,9*9,81
0,36*6,2
163,88*3,35
9,81
6,2
3,35
263,89
2,23
549
0
815,12
(26,9+0,07)*9,81*0,83*0,85
(26,9+0,07)*9,81*0,65*0,8
0,71
0,52
187,85
137,58
1 140,55
136
Слаботочные устройства: диспечеризация (27)
Зарплата
Машины и механизмы
Материалы
Итого по неучтенным материалам
Итого
Монтаж оборудования (27)
Накладные расходы
Сметная прибыль
Итого
Двери: деревянные (20)
Зарплата
Машины и механизмы
Материалы
Итого по неучтенным материалам
Итого
Деревянные конструкции (20)
Накладные расходы
Сметная прибыль
Итого
Общестроительные работы (11, 21, 26, 28)
Зарплата
Машины и механизмы
Материалы
Итого по неучтенным материалам
Итого
Строительные металлические конструкции (11, 21, 26, 28)
Накладные расходы
Сметная прибыль
Итого
Общестроительные работы (12, 13, 14, 17, 18, 19)
Зарплата
Машины и механизмы
22,98*9,81
112,65*6,2
22403,97*2,5
9,81
6,2
2,5
225,43
698,43
56 009,93
0
56 933,79
(22,98+13,59)*9,81*0,8*0,85
(22,98+13,59)*9,81*0,6*0,8
0,68
0,48
243,95
172,2
57 349,94
32,49*9,81
9,28*6,2
1910,69*5,1
9,81
6,2
5,1
318,73
57,54
9 744,52
0
10 120,79
(32,49+0)*9,81*1,18*0,9*0,85
(32,49+0)*9,81*0,63*0,85*0,8
0,9
0,43
286,85
137,05
10 544,69
912,61*9,81
332,23*6,2
23298,79*5,45
9,81
6,2
5,45
8 952,7
2 059,83
126 978,41
0
137 990,94
(912,61+24,79)*9,81*0,9*0,9*0,85
(912,61+24,79)*9,81*0,85*0,85*0,8
0,69
0,58
6 345,17
5 333,62
149 669,73
356,53*9,81
16,26*6,2
9,81
6,2
3 497,56
100,81
137
Материалы
Итого по неучтенным материалам
Итого
Проемы при ремонте (12, 13, 14, 17, 18, 19)
Накладные расходы
Сметная прибыль
Итого
Двери: из ПВХ профиля (23)
Зарплата
Машины и механизмы
Материалы
Итого по неучтенным материалам
Итого
Деревянные конструкции (23)
Накладные расходы
Сметная прибыль
Итого
Окна из ПВХ профиля (без утепления откосов) (15, 16)
Зарплата
Машины и механизмы
Материалы
Итого по неучтенным материалам
Итого
Деревянные конструкции (15, 16)
Накладные расходы
Сметная прибыль
Итого
Итого
0
1
0
0
3 598,37
(356,53+4,04)*9,81*0,82*0,85
(356,53+4,04)*9,81*0,62*0,8
0,7
0,5
2 476,03
1 768,6
7 843
62,36*9,81
13,71*6,2
3886,85*2,15
9,81
6,2
2,15
611,75
85
8 356,73
0
9 053,48
(62,36+0,44)*9,81*1,18*0,9*0,85
(62,36+0,44)*9,81*0,63*0,85*0,8
0,9
0,43
554,46
264,91
9 872,85
352,87*9,81
79,74*6,2
46976,86*2,15
9,81
6,2
2,15
3 461,65
494,39
101 000,25
0
104 956,29
(352,87+4,17)*9,81*1,18*0,9*0,85
(352,87+4,17)*9,81*0,63*0,85*0,8
0,9
0,43
3 152,31
1 506,1
109 614,7
350 194,03
№4 Полы
1
2
29
ТЕРр57-3-01
3
Разборка плинтусов деревянных и из
пластмассовых материалов
4
5
0,53
44,79
6
0
7
8
23,74
23,74
9
10
0
3,77
11
2
138
(0)
509-9900
29.
1
30
ТЕРр57-2-01
(0)
509-9900
30.
1
31
ТЕРр57-2-07
(0)
509-9900
31.
1
32
ТЕР46-04-01002
(0)
33
Строительный мусор
Разборка покрытий полов из линолеума и
релина
Полы: линолеум; Полы при ремонте
Строительный мусор
Разборка покрытий полов из
древесноволокнистых плит
Полы: линолеум; Полы при ремонте
Строительный мусор
Разборка покрытий полов дощатых
Полы: линолеум; Работы по реконструкции
зданий и сооружений (усиление и замена
существующих конструкций, разборка и
возведение отдельных конструктивных
элементов)
ТЕРр57-1-01
Разборка оснований покрытия полов
кирпичных столбиков под лаги
(0)
Полы: линолеум; Полы при ремонте
509-9900
33.
1
34
Полы: линолеум; Полы при ремонте
ТЕРр57-1-02
Строительный мусор
Разборка оснований покрытия полов лаг из
досок и брусков
100 м
плинтуса
0,0583
т
0,41
100 м2
покрытия
0,1927
т
0,576
100 м2
покрытия
0,3168
т
0,576
100 м2
покрытия
0,576
100 м2
основания
2,08512
т
0,576
44,79
0
0
0
0
1,96
11,39
4,67
0,9
0,13
0,05
2,53
11,09
6,39
1,17
0,12
0,07
77,16
30,53
17,59
35,49
3,65
2,1
0
8,71
5,02
0
0
0
0
7,67
4,42
0
140,08
4,77
135,31
2,19
0
57,43
55,48
0
136,15
4,4
131,75
2,03
0
78,42
75,89
0
496,66
133,96
362,7
61,61
103,47
0
103,47
0
0
91,12
0
286,08
59,6
208,92
59,6
0
0
52,49
52,49
139
(0)
509-9900
34.
1
35
ТЕР11-01-00201
Полы: линолеум; Полы при ремонте
Строительный мусор
ТЕР11-01-00803
38
ТЕР11-01-05001
0
0
165,071
35,725
1 м3
подстилающ
его слоя
51,566
5,5
10
265,4695
41,9625
32,867
8,7375
1 м3
изоляции
0,51
1 891,413
2,65
(0) МДС38 п3.4 ЗП=44,82*1,15; ЭММ=2,12*1,25; ЗПм=0*1,25;
ТЗТ=3,45*1,15; ТЗТм=0*1,25;
Общестроительные работы; Полы
100 м2
поверхности
51,543
0
0,51
1 763,113
61,375
555,358
26,8
0,18
14
757,512
67,9125
1т
металлическ
их изделий
886,7995
5,6625
ТЕР11-01-01103
Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм
ТЕР08-02-00701
Армирование стяжки
(0) МДС38 п3.4 ЗП=771,13*1,15; ЭММ=54,33*1,25;
ЗПм=4,53*1,25; ТЗТ=63,73*1,15;
ТЗТм=0,23*1,25; Общестроительные работы;
Конструкции из кирпича и блоков
100 м2
стяжки
0
0
0
357,25
3,9215
39,22
55
0,375
3,75
419,63
2,53
25,3
87,38
0,5625
5,63
1,35
3,9675
2,02
0
0
0
31,3
46,7475
23,84
13,67
1,5875
0,81
12,22
73,2895
13,19
1,02
0,2875
0,05
0
Устройство пароизоляции из полиэтиленовой
пленки в один слой насухо
(0) МДС38 п3.4 ЗП=482,92*1,15; ЭММ=49,1*1,25;
ЗПм=21,44*1,25; ТЗТ=40,65*1,15;
ТЗТм=1,27*1,25; Общестроительные работы;
Полы
39
91,12
10
Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной
керамзитовой
(0) МДС38 п3.4 ЗП=28,58*1,15; ЭММ=33,57*1,25;
ЗПм=6,99*1,25; ТЗТ=2,2*1,15;
ТЗТм=0,45*1,25; Общестроительные работы;
Полы
37
0,4032
т
Устройство подстилающих слоев песчаных
(0) МДС38 п3.4 ЗП=44,84*1,15; ЭММ=28,58*1,25;
ЗПм=4,4*1,25; ТЗТ=3,41*1,15; ТЗТм=0,3*1,25;
Общестроительные работы; Полы
36
100 м2
основания
1 650,71
2 654,7
964,62
899,19
2 656,35
515,66
328,67
26,29
283,23
159,62
140
40
ТЕР11-01-01101
Устройство стяжек цементных толщиной 20
мм
(0) МДС38 п3.4 ЗП=478,07*1,15; ЭММ=51,42*1,25;
ЗПм=21,44*1,25; ТЗТ=39,51*1,15;
ТЗТм=1,27*1,25; Общестроительные работы;
Полы
41
ТЕР11-01-01102
ТЕР11-01-04701
ТЕР11-01-03504
[101-0699]
Плиты древесностружечные многослойные и
трехслойные, марки П-1, толщиной 18-20 мм
[102-0461]
Фанера общего назначения из шпона
лиственных пород водостойкая марки ФК, сорт
1/2, толщина 21 мм
Полы: линолеум;Полы
45
ТЕР11-01-03602
549,7805
26,8
286,9725
11,175
6,9575
4,425
26
380,1585
41,5
4
755,0085
31,65
3 709,11
136,925
100 м2
покрытия
723,465
12,2375
0,270101
100 м2
-2 732,21
- 737,97
0,55
5 515,88
3 033,73
100 м2
стяжки
4,08
100 м2
стяжки
0,24
100 м2
покрытия
Устройство покрытий из плит
древесностружечных
(0) МДС38 п3.4 ЗП=629,1*1,15; ЭММ=109,54*1,25;
ЗПм=9,79*1,25; ТЗТ=47,84*1,15;
ТЗТм=0,58*1,25; Полы: линолеум; Полы
43.
1
44
64,275
Устройство покрытий из плит
керамогранитных размером 30х30 см
(0) МДС38 п3.4 ЗП=4134,79*1,15; ЭММ=33,2*1,25;
ЗПм=25,32*1,25; ТЗТ=310,42*1,15;
ТЗТм=1,72*1,25; Полы: керамическая плитка;
Полы
43
1
700,5155
Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения
толщины стяжки добавлять или исключать к
расценке 11-01-011-01(к=8 к объему)
(0) МДС38 п3.4 ЗП=6,05*1,15; ЭММ=8,94*1,25;
ЗПм=3,54*1,25; ТЗТ=0,5*1,15;
ТЗТм=0,21*1,25; Общестроительные работы;
Полы
42
0,51
Устройство покрытий из линолеума на клее
КН-2
0,263
867,26
1 170,85
6 331,24
975,5
280,39
28,39
1 141,2
190,27
32,78
45,4365
23,17
13,67
1,5875
0,81
45,59
0,575
2,35
18,05
0,2625
1,07
9,96
356,983
85,68
7,6
2,15
0,52
36,01
55,016
14,47
3,22
0,725
0,19
21,37
48,76
12,68
м3
0,26
2
064,8045
82,1875
536,85
160,5
141
(0) МДС38 п3.4 ЗП=536,78*1,15; ЭММ=65,75*1,25;
ЗПм=5,91*1,25; ТЗТ=42,4*1,15;
ТЗТм=0,35*1,25; Полы: линолеум; Полы
45.
1
46
[101-3647]
Линолеум ARMSTRONG, ПВХ, толщиной 2,0
мм
ТЕР11-01-04003
Устройство плинтусов поливинилхлоридных
на винтах самонарезающих
(0) МДС38 п3.4 ЗП=93,11*1,15; ЭММ=12,04*1,25;
ЗПм=0*1,25; ТЗТ=6,66*1,15; ТЗТм=0*1,25;
Полы: линолеум; Полы
26,52
м2
617,297
7,3875
163,31
0,41
170,6765
15,05
100 м
плинтуса
107,0765
0
69,98
Уголок наружный для пластикового плинтуса,
высота 48 мм
2,87
шт.
1,49
4,28
[101-4848]
Уголок внутренний для пластикового
плинтуса, высота 48 мм
2,87
шт.
1,49
4,28
[101-4849]
Соединитель для пластикового плинтуса,
высота 48 мм
16,4
шт.
1,49
24,44
[101-4851]
Заглушки торцевая для пластикового плинтуса
правая, высота 48 мм
3,28
шт.
0,73
2,39
[101-4850]
Заглушка торцевая для пластикового плинтуса
левая, высота 48 мм
3,28
шт.
0,73
2,39
[101-4852]
Плинтуса для полов пластиковые, 19х48 мм
41,41
м
14,26
590,51
46.
2
46.
3
46.
4
46.
5
ТЕР11-01-04901
Укладка металлического накладного профиля
(порога)
(0) МДС38 п3.4 ЗП=221,64*1,15; ЭММ=23,78*1,25;
ЗПм=0*1,25; ТЗТ=16,64*1,15; ТЗТм=0*1,25;
Полы: линолеум; Полы
[206-1347]
Профили стыкоперекрывающие из
0,027
100 м
профиля
2,835
398,511
29,725
254,886
0
48,62
1,92
0,4375
0,11
6,17
7,659
3,14
0
0
0
0,8
19,136
0,52
0
0
0
4 330,98
[101-4847]
46.
1
46.
6
47
100 м2
покрытия
10,76
137,84
43,9
6,88
142
47.
1
ИТОГО:
алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием,
шириной 10 мм
м
26 738,64
3 641,12
Наименование и значение множителей
Полы: керамическая плитка (42)
Зарплата
Машины и механизмы
Материалы
Итого по неучтенным материалам
Итого
Полы (42)
Накладные расходы
Сметная прибыль
Итого
Общестроительные работы (39)
Зарплата
Машины и механизмы
Материалы
Итого по неучтенным материалам
Итого
Конструкции из кирпича и блоков (39)
Накладные расходы
Сметная прибыль
Итого
Общестроительные работы (35, 36, 37, 38, 40, 41)
Зарплата
Машины и механизмы
Материалы
Итого по неучтенным материалам
Итого
Полы (35, 36, 37, 38, 40, 41)
1 056,08
239,09
285,67
15,16
Значение
Прямые
1141,2*9,81
9,96*6,2
5180,08*3,18
9,81
6,2
3,18
11 195,17
61,75
16 472,65
0
27 729,57
(1141,2+7,6)*9,81*1,23*0,9*0,85
(1141,2+7,6)*9,81*0,75*0,85*0,8
0,94
0,51
10 593,54
5 747,56
44 070,67
159,62*9,81
12,22*6,2
2484,5*5,45
9,81
6,2
5,45
1 565,87
75,76
13 540,53
0
15 182,16
(159,62+1,02)*9,81*1,22*0,9*0,85
(159,62+1,02)*9,81*0,8*0,85*0,8
0,93
0,54
1 465,57
850,97
17 498,7
1462,63*9,81
887,9*6,2
5856,79*5,45
9,81
6,2
5,45
14 348,4
5 504,98
31 919,51
0
51 772,89
143
Накладные расходы
(1462,63+187,77)*9,81*1,23*0,9*0,85
0,94
15 219
Сметная прибыль
(1462,63+187,77)*9,81*0,75*0,85*0,8
0,51
8 257,12
Итого
75 249,01
Полы: линолеум (43, 44, 45, 46, 47)
Зарплата
401,55*9,81
9,81
3 939,21
Машины и механизмы
64,35*6,2
6,2
398,97
Материалы
8520,05*3,88
3,88
33 057,79
Итого по неучтенным материалам
0
Итого
37 395,97
Полы (43, 44, 45, 46, 47)
Накладные расходы
(401,55+5,14)*9,81*1,23*0,9*0,85
0,94
3 750,25
Сметная прибыль
(401,55+5,14)*9,81*0,75*0,85*0,8
0,51
2 034,71
Итого
43 180,93
Полы: линолеум (32)
Зарплата
208,92*9,81
9,81
2 049,51
Машины и механизмы
77,16*6,2
6,2
478,39
Материалы
0
1
0
Итого по неучтенным материалам
0
Итого
2 527,9
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (32)
Накладные расходы
(208,92+35,49)*9,81*1,1*0,9*0,85
0,84
2 014,04
Сметная прибыль
(208,92+35,49)*9,81*0,7*0,85*0,8
0,48
1 150,88
Итого
5 692,82
Полы: линолеум (29, 30, 31, 33, 34)
Зарплата
267,2*9,81
9,81
2 621,23
Машины и механизмы
4,49*6,2
6,2
27,84
Материалы
0
1
0
Итого по неучтенным материалам
0
Итого
2 649,07
Полы при ремонте (29, 30, 31, 33, 34)
Накладные расходы
(267,2+2,07)*9,81*0,8*0,85
0,68
1 796,25
Сметная прибыль
(267,2+2,07)*9,81*0,68*0,8
0,54
1 426,43
Итого
5 871,75
144
Итого
191 563,88
1
2
48
ТЕР46-04-00603
49
Общестроительные работы; Работы по
реконструкции зданий и сооружений
(усиление и замена существующих
конструкций, разборка и возведение отдельных
конструктивных элементов)
ТЕРр60-2-01
Разборка дымовых кирпичных труб и боровов
в один канал
509-9900
ТЕРр60-1-01
(0)
509-9900
50.
1
51
ТЕР46-04-00603
(0)
52
Разборка деревянных перегородок чистых
щитовых дощатых
(0)
(0)
49.
1
50
3
ТЕРр54-3-02
№5 Отделочные работы
4
5
0,074
100 м2
0,02
Общестроительные работы; Печные работы
при ремонте
100 м
Строительный мусор
0,622
т
Разборка кладки печей
Общестроительные работы; Печные работы
при ремонте
Строительный мусор
Разборка барьеров и обшивок
Общестроительные работы; Работы по
реконструкции зданий и сооружений
(усиление и замена существующих
конструкций, разборка и возведение отдельных
конструктивных элементов)
Разборка подшивки потолков чистой из
фанеры
6
588,27
251,03
337,24
115,46
2 192,08
146,07
2 046,01
67,18
0
1,5
1 м3 кладки
3,06
т
0,118
100 м2
0,416
7
8
9
43,53
24,96
18,58
29,3
2,17
8,54
6,84
0,51
2,92
164,47
3,29
1,34
3,98
0,08
0
6,74
10,11
0
0
0
29,62
29,3
3,46
13,62
6,84
0,81
1,37
14,79
6,15
43,84
40,92
10
11
0
80,07
0
80,07
0
0
120,11
120,11
0
588,27
251,03
337,24
115,46
179,01
3,3
69,42
74,47
39,79
73,1
145
(0)
509-9900
52.
1
53
ТЕР46-04-00104
Строительный мусор
1,52
0
111,16
16,85
0,41
7
676,6645
653,95
100 м2
поверхности
облицовки
1
687,3145
16,0375
0,08
36
879,928
205,05
100 м2
поверхности
облицовки
1 784,478
6,15
Устройство перегородок из гипсокартонных
листов (ГКЛ) по системе "КНАУФ" с
одинарным металлическим каркасом и
однослойной обшивкой с обеих сторон (С 111)
глухих
0,18
12
987,8715
36,2875
(0) МДС38 п3.4 ЗП=1354,36*1,15; ЭММ=29,03*1,25;
ЗПм=0*1,25; ТЗТ=98*1,15; ТЗТм=0*1,25;
Перегородки из гипсокартонных листов (ГКЛ)
с теплоизоляцией плитами минераловатными;
Деревянные конструкции
100 м2
перегородок
(за вычетом
проемов)
1 557,514
0
ТЕР15-01-04715
Общестроительные работы; Работы по
реконструкции зданий и сооружений
(усиление и замена существующих
конструкций, разборка и возведение отдельных
конструктивных элементов)
Устройство подвесных потолков типа
<Армстронг> по каркасу из оцинкованного
профиля
ТЕР15-01-04716
Устройство потолков реечных
ТЕР10-05-00101
2
1 м3
0,63
0,09
0,04
219,78
8,24
16,48
33,7
1,15
2,3
268,12
117,829
48,31
6,58
0,95
0,39
16,4
124,614
9,97
0,49
0,3125
0,03
6,53
112,7
20,29
0
0
0
0
109,89
(0) МДС38 п3.4 ЗП=1551,72*1,15; ЭММ=164,04*1,25;
ЗПм=4,92*1,25; ТЗТ=108,36*1,15;
ТЗТм=0,25*1,25; Отделочные работы;
Отделочные работы
56
175,71
0,1456
т
Разборка кирпичных стен
(0) МДС38 п3.4 ЗП=1467,23*1,15; ЭММ=523,16*1,25;
ЗПм=12,83*1,25; ТЗТ=102,46*1,15;
ТЗТм=0,76*1,25; Подвесные потолки типа
"Амстронг"; Отделочные работы
55
100 м2
подшивки
221,05
(0)
54
Общестроительные работы; Перекрытия при
ремонте
442,1
3 147,43
2 950,39
2 337,82
222,32
691,8
142,76
280,35
146
[104-0497]
56.
1
57
ТЕР10-05-00803
Плиты минераловатные "Руф Баттс В"
ROCKWOOL
Облицовка стен по системе "КНАУФ" по
одинарному металлическому каркасу из
потолочного профиля гипсокартонными
листами (С 623) одним слоем с дверным
проемом
(0) МДС38 п3.4 ЗП=1119,42*1,15; ЭММ=26,19*1,25;
ЗПм=0*1,25; ТЗТ=81*1,15; ТЗТм=0*1,25;
Облицовка стен по системе "КНАУФ"
гипсокартонными листами; Деревянные
конструкции
58
ТЕР15-06-00102
Оклейка обоями стен по монолитной
штукатурке и бетону тиснеными и плотными
(0) МДС38 п3.4 ЗП=648,85*1,15; ЭММ=1,43*1,25;
ЗПм=0,17*1,25; ТЗТ=46,95*1,15;
ТЗТм=0,01*1,25; Отделочные работы;
Отделочные работы
[101-3935]
58.
1
59
ТЕР15-04-00505
Стеклообои TASSOGLAS, елочка
Окраска поливинилацетатными
водоэмульсионными составами улучшенная по
сборным конструкциям стен, подготовленным
под окраску
[101-1596]
101-1712
59.
2
1 616,72
0,22
1 455,05
8
451,4105
32,7375
1 287,333
0
0,22
924,065
1,7875
100 м2
оклеиваемой
и обиваемой
поверхности
746,1775
0,2125
0,253
м2
52,99
100 м2 стен
(за вычетом
проемов)
1 859,31
203,29
283,21
164,16
7,2
93,15
20,49
0
0
0
0,39
53,9925
11,88
0,05
0,0125
0
3,01
29,2215
6,43
0,05
0,0125
0
13,41
0,22
489,645
13,6875
100 м2
окрашиваем
ой
поверхности
398,8775
0,2125
Шкурка шлифовальная двухслойная с
зернистостью 40-25
0,1848
м2
-45,51
-8,41
Шпатлевка клеевая
0,0011
т
-7 235,02
-7,96
(0) МДС38 п3.4 ЗП=346,85*1,15; ЭММ=10,95*1,25;
ЗПм=0,17*1,25; ТЗТ=25,41*1,15;
ТЗТм=0,01*1,25; Отделочные работы;
Отделочные работы
59.
1
0,9
м3
107,72
87,75
147
[101-0335]
59.
3
60
ТЕР09-04-00602
Краски водно-дисперсионные акрилатные
ВД-АК-111
Монтаж ограждающих конструкций стен из
профилированного листа (тамбур)
(0) МДС38 п3.4 ЗП=1454,97*1,15; ЭММ=2584,93*1,25;
ЗПм=327,18*1,25; ТЗТ=105,28*1,15;
ТЗТм=16,4*1,25; Общестроительные работы;
Строительные металлические конструкции
439,98
5 309,768
3
231,1625
1 327,44
100 м2
1
673,2155
408,975
0,15
т
18 858,38
2 828,76
Профилированный настил окрашенный
С21-1000-0,5
[101-1714]
Болты с гайками и шайбами строительные
0,0125
т
17 090
213,63
[201-1105]
Нащельники декоративные 40х0,8 мм из
оцинкованной стали
0,01445
м
186,69
2,7
ТЕР10-05-00803
Облицовка стен по системе "КНАУФ" по
одинарному металлическому каркасу из
потолочного профиля гипсокартонными
листами (С 623) одним слоем с дверным
проемом (винал)
60.
2
(0) МДС38 п3.4 ЗП=1119,42*1,15; ЭММ=26,19*1,25;
ЗПм=0*1,25; ТЗТ=81*1,15; ТЗТм=0*1,25;
Облицовка стен по системе "КНАУФ"
гипсокартонными листами; Деревянные
конструкции
[101-2430]
Грунтовка "Тифенгрунд", КНАУФ
[101-2435]
Клей "Перлфикс", КНАУФ
[101-2437]
Шпаклевка "Унифлот", КНАУФ
61.
1
61.
2
61.
0,25
31 744,63
[101-3034]
60.
1
60.
3
61
0,01386
т
0,6
8
451,4105
32,7375
5 070,85
100 м2 стен
(за вычетом
проемов)
1 287,333
0
6
кг
-18,09
- 108,54
45,6
кг
-2,17
-98,95
3
кг
-8,04
-24,12
418,3
772,4
807,79
121,072
30,27
102,24
20,5
5,13
19,64
93,15
55,89
0
0
0
148
3
[101-2438]
Шпаклевка "Фугенфюллер", КНАУФ
20,4
кг
-7,36
- 150,14
[101-2474]
Лента бумажная для повышения
трещиностойкости стыков ГКЛ и ГВЛ
65,4
м
-0,17
-11,12
[101-2480]
Лента разделительная для сопряжения потолка
из ЛГК со стеной
25,8
м
-1,87
-48,25
[101-2484]
Лента эластичная самоклеящаяся для
профилей направляющих "Дихтунгсбанд"
30/30000 мм
Листы гипсокартонные ГКЛ 12,5 мм
50,4
м
-0,37
-18,65
67,2
м2
-35,06
-2 356,03
101-1771(прим
енител
Плиты гипсовые декоративные
Облицовка стен по системе "КНАУФ"
гипсокартонными листами;Деревянные
конструкции
67,2
м2
183
12 297,6
63
206-1267
Нащельник для стыков панелей
Облицовка стен по системе "КНАУФ"
гипсокартонными листами;Деревянные
конструкции
47
шт.
27,52
1 293,44
64
ТЕР15-02-02501
61.
4
61.
5
61.
6
61.
7
[101-2509]
61.
8
62
(0)
[203-0499]
64.
1
65
206-1275
Обработка швов сухой штукатурки
постановкой раскладок
Отделочные работы; Отделочные работы
0,6
1 081,77
2,85
100 м2
отделываемо
й
поверхности
69,82
0,34
649,06
Штапик (раскладка), размер 19х19 мм
126
м
-4,74
- 597,24
Нащельник для стыков панелей
Отделочные работы;Отделочные работы
38
шт.
62,38
2 370,44
41,89
1,71
5,77
3,46
0,2
0,02
0,01
149
66
ТЕР15-01-01906
Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и
откосов (без карнизных, плинтусных и угловых
плиток) без установки плиток туалетного
гарнитура на клее из сухих смесей по дереву
(0) МДС38 п3.4 ЗП=2690,82*1,15; ЭММ=58,06*1,25;
ЗПм=33,04*1,25; ТЗТ=197,13*1,15;
ТЗТм=2,14*1,25; Отделочные работы;
Отделочные работы
[101-0263]
66.
1
ИТОГО:
Плитки керамические глазурованные для
внутренней облицовки стен гладкие цветные
0,16
8 552,648
72,575
100 м2
поверхности
облицовки
3 094,443
41,3
16
м2
141,54
1 368,42
495,11
11,61
226,6995
36,27
6,61
2,675
0,43
2 264,64
23 611,92
3 898,93
Наименование и значение множителей
Перегородки из гипсокартонных листов (ГКЛ) с теплоизоляцией плитами минераловатными (56)
Зарплата
280,35*9,81
Машины и механизмы
6,53*6,2
Материалы
3505,98*2,66
Итого по неучтенным материалам
Итого
Деревянные конструкции (56)
Накладные расходы
(280,35+0)*9,81*1,18*0,9*0,85
Сметная прибыль
(280,35+0)*9,81*0,63*0,85*0,8
Итого
Подвесные потолки типа "Амстронг" (54)
Зарплата
691,8*9,81
Машины и механизмы
268,12*6,2
Материалы
2187,51*3,83
Итого по неучтенным материалам
Итого
Отделочные работы (54)
Накладные расходы
(691,8+6,58)*9,81*1,05*0,9*0,85
1 414,67
174,05
284,92
9,73
Значение
Прямые
9,81
6,2
2,66
2 750,23
40,49
9 325,91
0
12 116,63
0,9
0,43
2 475,21
1 182,6
15 774,44
9,81
6,2
3,83
6 786,56
1 662,34
8 378,16
0
16 827,06
0,8
5 480,89
150
Сметная прибыль
(691,8+6,58)*9,81*0,55*0,85*0,8
0,37
2 534,91
Итого
24 842,86
Облицовка стен по системе "КНАУФ" гипсокартонными листами (57, 61, 62, 63)
Зарплата
1055,61*9,81
9,81
10 355,53
Машины и механизмы
26,84*6,2
6,2
166,41
Материалы
3031,89*2,75
2,75
8 337,7
Итого по неучтенным материалам
13 591,04
Итого
32 450,68
Деревянные конструкции (57, 61, 62, 63)
Накладные расходы
(1055,61+0)*9,81*1,18*0,9*0,85
0,9
9 319,98
Сметная прибыль
(1055,61+0)*9,81*0,63*0,85*0,8
0,43
4 452,88
Итого
46 223,54
Общестроительные работы (60)
Зарплата
418,3*9,81
9,81
4 103,52
Машины и механизмы
807,79*6,2
6,2
5 008,3
Материалы
3146,44*5,45
5,45
17 148,1
Итого по неучтенным материалам
0
Итого
26 259,92
Строительные металлические конструкции (60)
Накладные расходы
(418,3+102,24)*9,81*0,9*0,9*0,85
0,69
3 523,48
Сметная прибыль
(418,3+102,24)*9,81*0,85*0,85*0,8
0,58
2 961,77
Итого
32 745,17
Общестроительные работы (48, 51, 53)
Зарплата
287,07*9,81
9,81
2 816,16
Машины и механизмы
267,98*6,2
6,2
1 661,48
Материалы
0
1
0
Итого по неучтенным материалам
0
Итого
4 477,64
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (48, 51, 53)
Накладные расходы
(287,07+55,86)*9,81*1,1*0,9*0,85
0,84
2 825,88
Сметная прибыль
(287,07+55,86)*9,81*0,7*0,85*0,8
0,48
1 614,79
Итого
8 918,31
Общестроительные работы (52)
151
Зарплата
Машины и механизмы
Материалы
Итого по неучтенным материалам
Итого
Перекрытия при ремонте (52)
Накладные расходы
Сметная прибыль
Итого
Общестроительные работы (49, 50)
Зарплата
Машины и механизмы
Материалы
Итого по неучтенным материалам
Итого
Печные работы при ремонте (49, 50)
Накладные расходы
Сметная прибыль
Итого
Отделочные работы (55, 58, 59, 64, 65, 66)
Зарплата
Машины и механизмы
Материалы
Итого по неучтенным материалам
Итого
Отделочные работы (55, 58, 59, 64, 65, 66)
Накладные расходы
Сметная прибыль
Итого
Итого
1
2
3
73,1*9,81
1,37*6,2
0
9,81
6,2
1
717,11
8,49
0
0
725,6
(73,1+0,63)*9,81*0,85*0,85
(73,1+0,63)*9,81*0,8*0,8
0,72
0,64
520,77
462,91
1 709,28
161,03*9,81
2,92*6,2
0
9,81
6,2
1
1 579,7
18,1
0
0
1 597,8
(161,03+1,34)*9,81*0,78*0,85
(161,03+1,34)*9,81*0,63*0,8
0,66
0,5
1 051,28
796,42
3 445,5
931,67*9,81
33,12*6,2
6426,47*3,83
9,81
6,2
3,83
9 139,68
205,34
24 613,38
2 362,48
36 320,88
(931,67+7,4)*9,81*1,05*0,9*0,85
(931,67+7,4)*9,81*0,55*0,85*0,8
0,8
0,37
7 369,82
3 408,54
47 099,24
180 758,34
№6 Наружные работы
4
5
6
7
8
9
10
11
152
67
ТЕР06-01-00106
Устройство железобетонных крылец
(0) МДС38 п3.4 ЗП=7924,68*1,15; ЭММ=2594,4*1,25;
ЗПм=510,77*1,25; ТЗТ=610,06*1,15;
ТЗТм=26,02*1,25; Общестроительные работы;
Бетонные и железобетонные монолитные
конструкции в промышленном строительстве
3 243
100 м3
бетона,
бутобетона и
железобетон
а в деле
9 113,382
638,4625
83,9
Сетка из проволоки холоднотянутой
0,0165
т
13 802,8
227,75
[401-0246]
Бетон песчаный, класс В15 (М200)
0,5075
м3
577,88
293,27
ТЕР09-04-00602
Монтаж ограждающих конструкций стен из
профилированного листа (наружная обшивка)
(0) МДС38 п3.4 ЗП=1454,97*1,15; ЭММ=2584,93*1,25;
ЗПм=327,18*1,25; ТЗТ=105,28*1,15;
ТЗТм=16,4*1,25; Общестроительные работы;
Строительные металлические конструкции
[101-3034]
Профилированный настил окрашенный
С21-1000-0,5
[101-1714]
Болты с гайками и шайбами строительные
[201-1105]
Нащельники декоративные 40х0,8 мм из
оцинкованной стали
68.
1
68.
2
68.
3
69
16
779,272
[204-0084]
67.
1
67.
2
68
0,005
ТЕР27-03-00805
Разборка покрытий и оснований
цементно-бетонных (отмостка)
(0)
Отмостка армированная сеткой;
Автомобильные дороги
1,5
5 309,768
3
231,1625
100 м2
1
673,2155
408,975
0,75
т
18 858,38
14 143,79
0,021661
т
17 090
370,18
0,0867
м
186,69
16,19
0,03
2 141,47
1 459,32
100 м3
конструкций
682,15
248,85
7 964,65
64,24
45,57
2 509,82
20,46
16,22
701,569
3,51
3,19
32,525
0,16
4 846,74
121,072
181,61
613,46
20,5
30,75
43,78
57,42
1,72
7,47
12,43
0,37
153
70
ТЕР01-02-05702
Разработка грунта вручную в траншеях
глубиной до 2 м без креплений с откосами,
группа грунтов 2
(0) МДС38 п3.4 ЗП=1829,52*1,15; ЭММ=0*1,25; ЗПм=0*1,25;
ТЗТ=154*1,15; ТЗТм=0*1,25; Отмостка
армированная сеткой; Земляные работы,
выполняемые ручным способом
71
ТЕР27-06-00217
Устройство цементобетонных покрытий
однослойных средствами малой механизации,
толщина слоя 20 см(толщ 10см)
(0)
МДС35.пр.1.т.
1.4
ЗП=4434,33*1,15; ЭММ=4697,91*1,15;
ЗПм=809,4*1,15; ТЗТ=344,28*1,15;
ТЗТм=48,15*1,15; Отмостка армированная
сеткой; Автомобильные дороги
0
2 103,948
0
32
650,846
5
402,5965
1000 м2
покрытия
5
099,4795
930,81
100 м3
грунта
0,048
201,98
1 567,24
Сетка из проволоки холоднотянутой
0,1776
т
13 802,8
2 451,38
[401-0246]
Бетон песчаный, класс В15 (М200)
8,832
м3
577,88
5 103,84
ТЕР27-06-00218
На каждый 1 см изменения толщины слоя
добавлять или исключать к расценке
27-06-002-17
(0)
МДС35.пр.1.т.
3.3
V=-0,048; ЗП=78,44*1,15*10;
ЭММ=55,66*1,15*10; ЗПм=20,57*1,15*10;
Мат=831,16*10; ТЗТ=6,09*1,15*10;
ТЗТм=1,21*1,15*10; Отмостка армированная
сеткой; Автомобильные дороги
[401-0245]
72.
1
73
2 103,948
[204-0084]
71.
1
71.
2
72
0,096
ТЕР06-01-01508
Бетон песчаный, класс В12,5 (М150)
Установка закладных деталей весом до 20 кг
-0,048
1000 м2
покрытия
-4,896
м3
0,02
9 853,75
640,09
902,06
236,555
577,88
13
370,1775
- 472,98
201,98
244,78
-43,3
0
177,1
17
0
0
0
259,32
395,922
19
44,68
55,3725
2,66
-30,72
70,035
-3,36
-11,35
13,915
-0,67
0,99
72,703
1,45
-2 829,3
49,4625
267,4
20,1
154
(0) МДС38 п3.4 ЗП=873,7*1,15; ЭММ=39,57*1,25;
ЗПм=2,95*1,25; ТЗТ=63,22*1,15;
ТЗТм=0,15*1,25; Общестроительные работы;
Бетонные и железобетонные монолитные
конструкции в промышленном строительстве
74
ТЕР06-01-01501
Установка анкерных болтов в готовые гнезда с
заделкой длиной до 1 м
(0) МДС38 п3.4 ЗП=4249,48*1,15; ЭММ=68,06*1,25;
ЗПм=4,92*1,25; ТЗТ=315,01*1,15;
ТЗТм=0,25*1,25; Общестроительные работы;
Бетонные и железобетонные монолитные
конструкции в промышленном строительстве
75
ТЕР46-01-00403
(0)
1т
0,015
1т
Усиление конструктивных элементов стен
кирпичных стальными тяжами(Тамбур)
Общестроительные работы; Работы по
реконструкции зданий и сооружений (усиление
и замена существующих конструкций,
разборка и возведение отдельных
конструктивных элементов)
0,09
1т
ИТОГО:
1 004,755
3,6875
22
744,587
85,075
4 886,902
6,15
11 791,65
122,45
2 668,53
14,96
341,17
73,3
1 061,25
30 855,95
240,17
3 312,88
Наименование и значение множителей
Отмостка армированная сеткой (71, 72)
Зарплата
Машины и механизмы
Материалы
Итого по неучтенным материалам
Итого
Автомобильные дороги (71, 72)
Накладные расходы
Сметная прибыль
Итого
Отмостка армированная сеткой (70)
0,07
0,1875
0
1,28
362,2615
5,43
0,09
0,3125
0
11,02
202,93
18,26
1,35
0,76
0,07
5 148,63
658,96
244,62
33,34
Значение
Прямые
201,48*9,81
228,6*6,2
5390,1*5,65
9,81
6,2
5,65
1 976,52
1 417,32
30 454,07
0
33 847,91
(201,48+33,33)*9,81*1,42*0,85
(201,48+33,33)*9,81*0,95*0,8
1,21
0,76
2 787,22
1 750,65
38 385,78
155
Зарплата
201,98*9,81
Машины и механизмы
0
Материалы
0
Итого по неучтенным материалам
Итого
Земляные работы, выполняемые ручным способом (70)
Накладные расходы
(201,98+0)*9,81*0,8*0,9*0,85
Сметная прибыль
(201,98+0)*9,81*0,45*0,85*0,8
Итого
Отмостка армированная сеткой (69)
Зарплата
20,46*9,81
Машины и механизмы
43,78*6,2
Материалы
0
Итого по неучтенным материалам
Итого
Автомобильные дороги (69)
Накладные расходы
(20,46+7,47)*9,81*1,42*0,85
Сметная прибыль
(20,46+7,47)*9,81*0,95*0,8
Итого
Общестроительные работы (67, 73, 74)
Зарплата
138,97*9,81
Машины и механизмы
18,49*6,2
Материалы
1056,04*5,45
Итого по неучтенным материалам
Итого
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве (67, 73, 74)
Накладные расходы
(138,97+3,35)*9,81*1,05*0,9*0,85
Сметная прибыль
(138,97+3,35)*9,81*0,65*0,85*0,8
Итого
Общестроительные работы (68)
Зарплата
2509,82*9,81
Машины и механизмы
4846,74*6,2
Материалы
15138,25*5,45
9,81
1
1
1 981,42
0
0
0
1 981,42
0,61
0,31
1 208,67
614,24
3 804,33
9,81
6,2
1
200,71
271,44
0
0
472,15
1,21
0,76
331,53
208,23
1 011,91
9,81
6,2
5,45
1 363,3
114,64
5 755,42
0
7 233,36
0,8
0,44
1 116,93
614,31
8 964,6
9,81
6,2
5,45
24 621,33
30 049,79
82 503,46
156
Итого по неучтенным материалам
0
Итого
137 174,58
Строительные металлические конструкции (68)
Накладные расходы
(2509,82+613,46)*9,81*0,9*0,9*0,85
0,69
21 141,17
Сметная прибыль
(2509,82+613,46)*9,81*0,85*0,85*0,8
0,58
17 770,84
Итого
176 086,59
Общестроительные работы (75)
Зарплата
240,17*9,81
9,81
2 356,07
Машины и механизмы
11,02*6,2
6,2
68,32
Материалы
810,06*5,45
5,45
4 414,83
Итого по неучтенным материалам
0
Итого
6 839,22
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (75)
Накладные расходы
(240,17+1,35)*9,81*1,1*0,9*0,85
0,84
1 990,22
Сметная прибыль
(240,17+1,35)*9,81*0,7*0,85*0,8
0,48
1 137,27
Итого
9 966,71
Итого
238 219,92
Зимние удорожания 1,5%
238219,92*0,015
1
3 573,3
Итого
241 793,22
1
2
76
ТЕР20-04-00201
3
Установка калориферов массой до 0,1 т
(0) МДС38 п3.4 ЗП=68,98*1,15; ЭММ=14,64*1,25;
ЗПм=0,59*1,25; ТЗТ=5,31*1,15;
ТЗТм=0,03*1,25; Санитарно-технические
работы внутренние: вентиляция;
Сантехнические работы - внутренние
(трубопроводы, водопровод, канализация,
отопление, газоснабжение, вентиляция и
кондиционирование воздуха)
[301-0336]
№7 Тепловая завеса
4
5
Тепловая завеса RODA RT 18T
6
7
1
180,957
18,3
1 калорифер
79,327
0,7375
1
4 760,81
180,96
4 760,81
8
79,33
9
10
11
18,3
6,1065
6,11
0,74
0,0375
0,04
157
шт.
76.
1
ИТОГО:
4 941,77
79,33
Наименование и значение множителей
18,3
0,74
6,11
0,04
Значение
Прямые
Санитарно-технические работы внутренние: вентиляция (76)
Зарплата
79,33*9,81
9,81
Машины и механизмы
18,3*6,2
6,2
Материалы
4844,14*4,06
4,06
Итого по неучтенным материалам
Итого
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (76)
Накладные расходы
(79,33+0,74)*9,81*1,28*0,9*0,85
0,98
Сметная прибыль
(79,33+0,74)*9,81*0,83*0,85*0,8
0,56
Итого
1
2
77
ТЕР20-06-01601
3
Установка блоков внешних
(0) МДС38 п3.4 ЗП=114,71*1,15; ЭММ=12,1*1,25;
ЗПм=0,59*1,25; ТЗТ=7,83*1,15;
ТЗТм=0,03*1,25; Санитарно-технические
работы внутренние: вентиляция;
Сантехнические работы - внутренние
(трубопроводы, водопровод, канализация,
отопление, газоснабжение, вентиляция и
кондиционирование воздуха)
78
ТЕР20-06-01701
№8 Кондиционирование
4
5
Установка блоков приемных
производительностью до 10 тыс.м3/час
1
1 блок
1
6
214,7415
15,125
131,9165
0,7375
353,376
36,4875
7
214,74
353,38
8
131,92
214,81
778,23
113,46
19 667,21
0
20 558,9
769,78
439,87
21 768,55
9
10
15,13
9,0045
11
9
0,74
0,0375
0,04
36,49
14,6625
14,66
158
(0) МДС38 п3.4 ЗП=186,79*1,15; ЭММ=29,19*1,25;
ЗПм=1,57*1,25; ТЗТ=12,75*1,15;
ТЗТм=0,08*1,25; Санитарно-технические
работы внутренние: вентиляция;
Сантехнические работы - внутренние
(трубопроводы, водопровод, канализация,
отопление, газоснабжение, вентиляция и
кондиционирование воздуха)
[300-9561-032]
78.
1
79
[507-2955]
ТЕР26-01-01701
Санитарно-технические работы внутренние:
вентиляция; Монтаж оборудования
Трубы медные отожженные (мягкие) размером
15х1 мм
1
шт.
10 294,46
0,05
100 м
5
м
Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм
изделиями из вспененного каучука
("Армофлекс"), вспененного полиэтилена
("Термофлекс") трубками
(0) МДС38 п3.4 ЗП=53,15*1,15; ЭММ=27,29*1,25; ЗПм=0*1,25;
ТЗТ=3,52*1,15; ТЗТм=0*1,25;
Общестроительные работы;
Теплоизоляционные работы
1,9625
1 691,45
319,93
1 293,6
27,15
68,9
3 656,315
34,1125
10 м
трубопровод
а
61,1225
0
84,57
1 828,16
Трубки из вспененного полиэтилена
(пенополиэтилен) "Термофлекс" диаметром
108х13 мм
5,5
м
- 264,2
-1 453,1
[104-0266]
Трубки из вспененного полиэтилена,
внутренний диаметр 18 мм, толщина 9 мм
5,5
м
8,8
48,4
ТЕР16-04-00101
Прокладка трубопроводов канализации из
полиэтиленовых труб высокой плотности
диаметром 50 мм
4
246,6905
0,1
0,1
64,68
16
88,3
4,42
1,36
1,51
0,08
17,06
4,048
2,02
0
0
0
0,32
73,876
5,91
344,5
0,5
0,08
1,96
10 294,46
[104-0162]
80.
1
80.
2
81
214,8085
ТЕРм12-01-105 Трубопровод из медных труб на условное
-01
давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный
18 мм
(0)
79.
1
80
Блоки приемные Сплит система Hitahi
RAS-24E H4/RA-24EH-4
1 блок
3,9375
339,74
30,56
89,24
159
(0) МДС38 п3.4 ЗП=970,02*1,15; ЭММ=3,15*1,25;
ЗПм=0,39*1,25; ТЗТ=64,24*1,15;
ТЗТм=0,02*1,25; Санитарно-технические
работы внутренние: вентиляция;
Сантехнические работы - внутренние
(трубопроводы, водопровод, канализация,
отопление, газоснабжение, вентиляция и
кондиционирование воздуха)
84
0,4875
Трубки дренажные (шланги) гофрированные
для систем кондиционирования, диаметром 20
мм
7,984
м
10,83
86,47
[507-2006]
Труба ПЭ 63 SDR 11 (Т), наружный диаметр 50
мм (ГОСТ 18599-2001)
0,7984
10 м
- 306,87
- 245,01
ТЕР20-02-01901
Установка кронштейнов под вентиляционное
оборудование
(0) МДС38 п3.4 ЗП=84,16*1,15; ЭММ=13,31*1,25; ЗПм=0*1,25;
ТЗТ=6,02*1,15; ТЗТм=0*1,25;
Санитарно-технические работы внутренние:
вентиляция; Сантехнические работы внутренние (трубопроводы, водопровод,
канализация, отопление, газоснабжение,
вентиляция и кондиционирование воздуха)
83
1 115,523
[301-1349]
81.
1
81.
2
82
100 м
трубопровод
а
0,05
100 кг
изделия
ТЕРм08-02-397 Профиль перфорированный монтажный
-01
длиной 2 м
0,1
(0)
Санитарно-технические работы внутренние:
вентиляция; Электромонтажные работы на
других объектах
100 м
[509-1839]
Кабель-канал (короб) "Электропласт" 100x40
мм
Внутреннее электроосвещение,
электросиловое
оборудование;Электромонтажные работы на
других объектах
10
ИТОГО:
907,1615
16,6375
96,784
0
953,33
117,2
153,22
6,49
12,67
45,36
95,33
4,84
15,32
0,04
0,025
0
0,83
6,923
0,35
0
0
0
11,72
10,7
1,07
0,65
0,33
0,03
126,7
м
12 163,7
551,37
97,55
4,75
37,43
0,25
160
Наименование и значение множителей
Значение
Прямые
Санитарно-технические работы внутренние: вентиляция (77, 78, 81, 82)
Зарплата
440,81*9,81
9,81
4 324,35
Машины и механизмы
52,77*6,2
6,2
327,17
Материалы
10595,57*4,06
4,06
43 018,01
Итого по неучтенным материалам
0
Итого
47 669,53
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (77, 78, 81, 82)
Накладные расходы
(440,81+2,74)*9,81*1,28*0,9*0,85
0,98
4 264,2
Сметная прибыль
(440,81+2,74)*9,81*0,83*0,85*0,8
0,56
2 436,69
Итого
54 370,42
Санитарно-технические работы внутренние: вентиляция (79)
Зарплата
64,68*9,81
9,81
634,51
Машины и механизмы
16*6,2
6,2
99,2
Материалы
348,4*4,06
4,06
1 414,5
Итого по неучтенным материалам
0
Итого
2 148,21
Монтаж оборудования (79)
Накладные расходы
(64,68+1,36)*9,81*0,8*0,85
0,68
440,54
Сметная прибыль
(64,68+1,36)*9,81*0,6*0,8
0,48
310,97
Итого
2 899,72
Санитарно-технические работы внутренние: вентиляция (83)
Зарплата
15,32*9,81
9,81
150,29
Машины и механизмы
11,72*6,2
6,2
72,66
Материалы
68,29*4,06
4,06
277,26
Итого по неучтенным материалам
0
Итого
500,21
Электромонтажные работы на других объектах (83)
Накладные расходы
(15,32+0,65)*9,81*0,95*0,85
0,81
126,9
Сметная прибыль
(15,32+0,65)*9,81*0,65*0,8
0,52
81,47
Итого
708,58
Внутреннее электроосвещение, электросиловое оборудование (84)
161
Зарплата
Машины и механизмы
Материалы
Итого по неучтенным материалам
Итого
Электромонтажные работы на других объектах (84)
Накладные расходы
Сметная прибыль
Итого
Общестроительные работы (80)
Зарплата
Машины и механизмы
Материалы
Итого по неучтенным материалам
Итого
Теплоизоляционные работы (80)
Накладные расходы
Сметная прибыль
Итого
Итого
1
2
85
ТЕРр67-4-01
(0)
86
ТЕРр67-4-05
(0)
87
ТЕРр67-4-06
3
Демонтаж выключателей, розеток
Внутреннее электроосвещение,
электросиловое оборудование;
Электромонтажные работы при ремонте
Демонтаж светильников для люминесцентных
ламп
Внутреннее электроосвещение,
электросиловое оборудование;
Электромонтажные работы при ремонте
Демонтаж шкафов
0
0
126,7*2,58
1
1
2,58
0
0
326,89
0
326,89
(0+0)*0,95*0,85
(0+0)*0,65*0,8
0,81
0,52
0
0
326,89
30,56*9,81
17,06*6,2
375,84*5,45
9,81
6,2
5,45
299,79
105,77
2 048,33
0
2 453,89
(30,56+0)*9,81*1*0,9*0,85
(30,56+0)*9,81*0,7*0,85*0,8
0,77
0,48
230,84
143,9
2 828,63
61 134,24
№9 Электромонтажные работы
4
5
6
0,09
100 шт.
0,04
100 шт.
0,01
7
69,38
0
69,38
0
221,38
2,94
218,44
1,35
336,67
2,57
8
6,24
8,86
3,37
9
6,24
8,74
3,34
10
11
0
5,84
0,53
0
0
0
0,12
17,89
0,72
0,05
0,08
0
0,03
25,72
0,26
162
(0)
88
90
100 шт.
ТЕРм08-03-524 Ящик с одним трехполюсным рубильником,
-10
или с трехполюсным рубильником и тремя
предохранителями, или с тремя блоками
"предохранитель-выключатель", или с тремя
предохранителями, устанавливаемый на
конструкции на стене или колонне, на ток до
100 А
(0)
89
Внутреннее электроосвещение,
электросиловое оборудование;
Электромонтажные работы при ремонте
Внутреннее электроосвещение,
электросиловое оборудование;
Электромонтажные работы на других объектах
Ящики силовые ЩС-1
Внутреннее электроосвещение,
электросиловое
оборудование;Электромонтажные работы на
других объектах
ТЕРм08-03-526 Автомат одно-, двух-, трехполюсный,
-01
устанавливаемый на конструкции на стене или
колонне, на ток до 25 А
[504-5743]
1
1 шт.
1
шт.
334,1
1,18
353,03
4,53
43,64
0,2
1 624,97
0,13
353,03
0,07
0
4,53
2,89
2,89
0,2
0,01
0,01
0,16
1,56
0,2
0
0
0
1 624,97
286,81
1,2
22,6
0
37,29
(0)
Внутреннее электроосвещение,
электросиловое оборудование;
Электромонтажные работы на других объектах
1 шт.
91
[509-1299]
9
шт.
191,77
1 725,93
92
[509-2180]
Выключатели автоматические АП50 3МТ 25А
Внутреннее электроосвещение,
электросиловое
оборудование;Электромонтажные работы на
других объектах
Выключатели автоматические
АЕ2046М-10Р-00 У3 I-16А
Внутреннее электроосвещение,
электросиловое
оборудование;Электромонтажные работы на
других объектах
4
194,34
777,36
шт.
43,64
0,01
2,94
163
93
ТЕРм08-03-594 Светильник в подвесных потолках,
-17
устанавливаемый на закладных деталях,
количество ламп в светильнике до 4
(0)
94
95
Светильник светодиодный
Внутреннее электроосвещение,
электросиловое
оборудование;Электромонтажные работы на
других объектах
ТЕРм08-03-593 Светильник в подвесных потолках реечных
-19
[509-1972]при
менител]
(0)
96
97
98
99
Внутреннее электроосвещение,
электросиловое оборудование;
Электромонтажные работы на других объектах
Внутреннее электроосвещение,
электросиловое оборудование;
Электромонтажные работы на других объектах
Светильник точечный
Внутреннее электроосвещение,
электросиловое
оборудование;Электромонтажные работы на
других объектах
[509-1685]
Лампа энергосберегающая TOSHIBA 11W/3U
E27
Внутреннее электроосвещение,
электросиловое
оборудование;Электромонтажные работы на
других объектах
ТЕРм08-02-369 Светильник, устанавливаемый вне зданий с
-01
лампами накаливания
[509-1682]
0,15
100 шт.
15
комплект
5 066,4
2 486,62
2 476,4
992,42
1 277,77
0,06
100 шт.
759,96
371,46
372,99
164
24,6
148,86
58,55
8,78
75,73
118
7,08
32,83
32,36
1,94
56,09
1,15
1,15
6,89
0,35
0,35
19 166,55
9 559,18
1 262,14
1 781,8
547,21
573,55
6
шт.
31,21
187,26
6
15,7
94,2
106,91
шт.
1
(0)
Внутреннее электроосвещение,
электросиловое оборудование;
Электромонтажные работы на других объектах
1 шт.
[509-0735]
Лампы накаливания газопольные в прозрачной
колбе МО 24-100
1
128,47
56,09
18,39
6,89
28,56
128,47
28,56
18,39
164
100
101
Внутреннее электроосвещение,
электросиловое
оборудование;Электромонтажные работы на
других объектах
[509-0757]
Светильник антивандальный
Внутреннее электроосвещение,
электросиловое
оборудование;Электромонтажные работы на
других объектах
ТЕРм08-03-591 Выключатель одноклавишный утопленного
-02
типа при скрытой проводке
(0)
Внутреннее электроосвещение,
электросиловое оборудование;
Электромонтажные работы на других объектах
Выключатели ВК-11 ОМ5
Внутреннее электроосвещение,
электросиловое
оборудование;Электромонтажные работы на
других объектах
ТЕРм08-03-591 Розетка штепсельная трехполюсная
-11
[509-7040]
102
103
(0)
Внутреннее электроосвещение,
электросиловое оборудование;
Электромонтажные работы на других объектах
Розетка штепсельная с заземляющим
контактом
Внутреннее электроосвещение,
электросиловое
оборудование;Электромонтажные работы на
других объектах
ТЕРм10-06-037 Коробка разветвительная
-08
[503-0482]
104
105
(0)
[503-0461]
Внутреннее электроосвещение,
электросиловое оборудование; Сооружения
связи, радиовещания и телевидения: прокладка
и монтаж сетей связи
Разветвительная коробка У994
10 шт.
1
шт.
345,21
0,05
100 шт.
5
шт.
345,21
539,4
10,5
486,22
0,79
44,18
0,12
100 шт.
12
26,97
24,31
0,53
32,2
1,61
0,04
0,04
0
3,78
73,4
8,81
0,28
0,12
0,01
4,76
1,09
18,53
0
0
0
220,9
2 327,71
31,49
1 108,34
2,36
21,37
279,33
133
256,44
шт.
17
1 шт.
17
15,78
0,28
14,16
0
22,44
268,26
381,48
240,72
165
Внутреннее электроосвещение,
электросиловое оборудование;Сооружения
связи, радиовещания и телевидения: прокладка
и монтаж сетей связи
106
107
ТЕРм08-03-604 Звонок электрический с кнопкой
-01
(0)
Внутреннее электроосвещение,
электросиловое оборудование;
Электромонтажные работы на других объектах
Звонок электрический с кнопкой
Внутреннее электроосвещение,
электросиловое
оборудование;Электромонтажные работы на
других объектах
ТЕРм08-03-600 Счетчики, устанавливаемые на готовом
-02
основании трехфазные
[509-1254]
108
109
112
0,01
100
комплектов
1
шт.
1
Внутреннее электроосвещение,
электросиловое оборудование;
Электромонтажные работы на других объектах
1 шт.
[509-8188]
Счетчик электрической энергии электронный,
трехфазный Меркурий 230АМ-01, 5(60)А
(однотарифный)
1
Внутреннее электроосвещение,
электросиловое
оборудование;Электромонтажные работы на
других объектах
ТЕРм08-02-397 Профиль перфорированный монтажный
-01
длиной 2 м
2 196,05
64,64
1 155,15
1,97
86,32
(0)
110
111
шт.
21,96
11,55
0,65
76,5
0,77
0,02
0,1
0
2,62
0,87
0,87
0,2
0,01
0,01
7,03
10,7
0,64
0,39
0,33
0,02
86,32
16,42
2,62
13,14
0,2
244,72
16,42
13,14
244,72
шт.
0,06
(0)
Внутреннее электроосвещение,
электросиловое оборудование;
Электромонтажные работы на других объектах
100 м
[509-1838]
Кабель-канал (короб) "Электропласт" 80x40 мм
Внутреннее электроосвещение,
электросиловое
оборудование;Электромонтажные работы на
других объектах
6
м
953,33
117,2
153,22
6,49
10,85
57,2
65,1
9,19
166
113
ТЕРм08-02-409 Труба винипластовая по установленным
-01
конструкциям, по стенам и колоннам с
креплением скобами, диаметр до 25 мм
(0)
Внутреннее электроосвещение,
электросиловое оборудование;
Электромонтажные работы на других объектах
100 м
1 969,26
62,33
340,82
2,16
3 544,67
[101-1699]
Проволока стальная низкоуглеродистая
разного назначения оцинкованная диаметром
3,0 мм
Патроны для пристрелки
[101-1924]
Электроды диаметром 4 мм Э42А
1,728
кг
-12,56
-21,7
[113-8040]
Клей БМК-5к
0,36
кг
-23,79
-8,56
[301-0041]
Патрубки
3,24
10 шт.
- 299,16
- 969,28
[509-0783]
Втулки изолирующие
32,4
шт.
-0,29
-9,4
[509-0809]
Заглушки
1,8
10 шт.
-21,45
-38,61
[103-2405]
Трубы гибкие гофрированные из
самозатухающего ПВХ-пластиката (ГОСТ Р
50827-95) легкого типа, со стальной протяжкой
(зондом), наружным диаметром 25 мм
180
3,69
664,2
[101-0813]
113
.1
113
.2
113
.3
113
.4
113
.5
113
.6
113
.7
114
1,8
Внутреннее электроосвещение,
электросиловое
оборудование;Электромонтажные работы на
других объектах
0,00378
т
-10
045,51
-37,97
24,12
10 шт.
-25,22
- 608,31
м
613,48
112,19
23,8
42,84
3,89
0,11
0,2
167
115
ТЕРм08-02-412 Затягивание провода в проложенные трубы и
-03
металлические рукава первого одножильного
или многожильного в общей оплетке,
суммарное сечение до 16 мм2
(0) МДС37
Пр.3.1
ЗП=112,56*1,2; ЭММ=10,5*1,2; ЗПм=0,79*1,2;
ТЗТ=7,86*1,2; ТЗТм=0,04*1,2; Внутреннее
электроосвещение, электросиловое
оборудование; Электромонтажные работы на
других объектах
100 м
[501-8193]
Кабель силовой с медными жилами с
поливинилхлоридной изоляцией в
поливинилхлоридной оболочке без защитного
покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил
– 3 и сечением 2,5 мм2 плюс 1х16
0,1
1000 м
[501-8190]
Внутреннее электроосвещение,
электросиловое
оборудование;Электромонтажные работы на
других объектах
Кабель силовой с медными жилами с
поливинилхлоридной изоляцией в
поливинилхлоридной оболочке без защитного
покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил
– 3 и сечением 1,5 мм2
1000 м
[501-8204]
Внутреннее электроосвещение,
электросиловое
оборудование;Электромонтажные работы на
других объектах
Кабель силовой с медными жилами с
поливинилхлоридной изоляцией в
поливинилхлоридной оболочке без защитного
покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил
– 4 и сечением 2,5 мм2
Внутреннее электроосвещение,
электросиловое
оборудование;Электромонтажные работы на
других объектах
1000 м
116
117
118
1,8
0,065
0,015
389,102
12,6
135,072
0,948
700,38
9 524,65
952,47
3 499,71
227,48
6 608,41
99,13
243,13
22,68
9,432
16,98
1,71
0,048
0,09
168
119
ТЕРм08-02-471 Заземлитель вертикальный из угловой стали
-01
размером 50х50х5 мм
(0)
120
Внутреннее электроосвещение,
электросиловое оборудование;
Электромонтажные работы на других объектах
ТЕРм08-02-472 Заземлитель горизонтальный из стали
-02
полосовой сечением 160 мм2
(0)
Внутреннее электроосвещение,
электросиловое оборудование;
Электромонтажные работы на других объектах
0,2
10 шт.
0,06
100 м
ИТОГО:
914,96
64,95
153,22
3,74
1 238,93
84,74
237,71
4,33
182,99
74,34
32 497,74
Наименование и значение множителей
30,64
14,26
1 895,08
12,99
10,7
2,14
0,75
0,19
0,04
5,08
16,6
1
0,26
0,22
0,01
681,96
196,38
Значение
131,62
11,46
Прямые
Внутреннее электроосвещение, электросиловое оборудование (105, 106)
Зарплата
240,72*9,81
9,81
2 361
Машины и механизмы
4,76*6,2
6,2
30
Материалы
404,26*2,58
2,58
1 043
Итого по неучтенным материалам
0
Итого
3 434
Сооружения связи, радиовещания и телевидения: прокладка и монтаж сетей связи (105, 106)
Накладные расходы
(240,72+0)*9,81*1*0,85
0,85
2 007
Сметная прибыль
(240,72+0)*9,81*0,65*0,8
0,52
1 228
Итого
6 669
Внутреннее электроосвещение, электросиловое оборудование (88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116,
117, 118, 119, 120)
Зарплата
1636,04*9,81
9,81
16 050
Машины и механизмы
677,05*6,2
6,2
4 198
Материалы
29516,42*2,58
2,58
76 152
Итого по неучтенным материалам
0
Итого
96 400
169
Электромонтажные работы на других объектах (88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119,
120)
Накладные расходы
(1636,04+196,32)*9,81*0,95*0,85
0,81
14 560
Сметная прибыль
(1636,04+196,32)*9,81*0,65*0,8
0,52
9 347
Итого
120 307
Внутреннее электроосвещение, электросиловое оборудование (85, 86, 87)
Зарплата
18,32*9,81
9,81
180
Машины и механизмы
0,15*6,2
6,2
1
Материалы
0
1
0
Итого по неучтенным материалам
0
Итого
181
Электромонтажные работы при ремонте (85, 86, 87)
Накладные расходы
(18,32+0,06)*9,81*0,85*0,85
0,72
130
Сметная прибыль
(18,32+0,06)*9,81*0,65*0,8
0,52
94
Итого
405
Итого
127 381
1
121
2
Слаботочные устройства: охранно-пожарная
сигнализация; Электромонтажные работы на
других объектах
10
1 шт.
ТЕРм10-08-003 Устройство оптико-(фото)электрическое,
-05
прибор оптико-электрический в одноблочном
исполнении
(0)
123
№10 Охранно-пожарная сигнализация
4
5
6
ТЕРм08-01-081 Аппарат (кнопка, ключ управления, замок
-02
электромагнитной блокировки, звуковой
сигнал, сигнальная лампа) управления и
сигнализации, количество подключаемых
концов до 6
(0)
122
3
Слаботочные устройства: охранно-пожарная
сигнализация; Монтаж оборудования
ТЕРм10-08-003 Устройство ультразвуковое, прибор
-02
ультразвуковой в одноблочном исполнении
6
1 шт.
6
32,87
10,5
16,55
0,79
89,4
0,26
84,38
0
59,19
0,18
7
8
328,7
165,5
536,4
355,14
506,28
335,88
9
10
11
105
1,13
11,3
7,9
0,04
0,4
1,56
5,76
34,56
0
0
0
1,08
3,6
21,6
170
(0)
124
125
ТЕРм10-08-002 Извещатель ОС автоматический контактный,
-04
магнитоконтактный на открывание окон,
дверей
(0)
Слаботочные устройства: охранно-пожарная
сигнализация; Монтаж оборудования
1 шт.
Слаботочные устройства: охранно-пожарная
сигнализация; Монтаж оборудования
1
1 шт.
Слаботочные устройства: охранно-пожарная
сигнализация; Монтаж оборудования
1
1 шт.
Слаботочные устройства: охранно-пожарная
сигнализация; Монтаж оборудования
16
1 шт.
ТЕРм08-02-390 Короба пластмассовые шириной до 40 мм
-01
(0)
130
Слаботочные устройства: охранно-пожарная
сигнализация; Монтаж оборудования
1
ТЕРм10-08-002 Извещатель ПС автоматический дымовой,
-02
фотоэлектрический, радиоизотопный, световой
в нормальном исполнении
(0)
129
1 шт.
ТЕРм10-02-016 Отдельно устанавливаемый преобразователь
-06
или блок питания
(0)
128
18
ТЕРм10-08-001 Приборы ПС на 4 луча
-04
(0)
127
1 шт.
ТЕРм10-08-001 Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые,
-02
концентратор блок базовый на 20 лучей
(0)
126
Слаботочные устройства: охранно-пожарная
сигнализация; Монтаж оборудования
Слаботочные устройства: охранно-пожарная
сигнализация; Электромонтажные работы на
других объектах
ТЕРм08-02-399 Провод в коробах, сечением до 6 мм2
-01
(0)
Слаботочные устройства: охранно-пожарная
сигнализация; Электромонтажные работы на
других объектах
0,6
100 м
3,35
100 м
55,98
0
14,18
0
12,31
0
193,37
0,32
179,24
0
58,05
0,58
52,04
0
270,54
43,95
170,49
6,45
27,6
0,32
24,61
0
320,83
31,92
236,04
0,17
109,87
2,62
50,41
0,2
255,24
193,37
58,05
270,54
441,6
192,5
368,06
221,58
179,24
52,04
170,49
393,76
141,62
168,87
0
0
0
0
0,84
15,12
0
0
0
0,32
11,7
11,7
0
0
0
0,58
3,3
3,3
0
0
0
43,95
10,1
10,1
6,45
0,44
0,44
5,12
1,68
26,88
0
0
0
19,15
16,29
9,77
0,1
0,01
0,01
8,78
3,52
11,79
0,67
0,01
0,03
171
131
ТЕРм10-08-019 Коробка ответвительная на стене
-01
10
7,92
0
7,44
0
79,2
(0)
Слаботочные устройства: охранно-пожарная
сигнализация; Монтаж оборудования
1 шт.
цена
поставщика
Охранная панель "Контакт" 5-2 + бокс +блок
Слаботочные устройства: охранно-пожарная
сигнализация;Монтаж оборудования
1
шт
10 500
10 500
132
Блок питания 12В ББП
Слаботочные устройства: охранно-пожарная
сигнализация;Монтаж оборудования
1
шт
650
650
133
цена
поставщика
цена
поставщика
Аккумулятор 12В , 7а/ч
Слаботочные устройства: охранно-пожарная
сигнализация;Монтаж оборудования
3
шт
375
1 125
134
Извещатель пож. дымовой ИП 212-14/14
Слаботочные устройства: охранно-пожарная
сигнализация;Монтаж оборудования
16
шт
155
2 480
135
цена
поставщика
цена
поставщика
Извещатель пож.ручной ИПР 513-10
Слаботочные устройства: охранно-пожарная
сигнализация;Монтаж оборудования
2
шт
150
300
136
ППКОП Магистр 4 АРС
Слаботочные устройства: охранно-пожарная
сигнализация;Монтаж оборудования
1
шт
2 500
2 500
137
цена
поставщика
цена
поставщика
Извещатель ИК Бинго
Слаботочные устройства: охранно-пожарная
сигнализация;Монтаж оборудования
6
шт
375
2 250
138
Извещатель поверхностный звуковой Астра С
Слаботочные устройства: охранно-пожарная
сигнализация;Монтаж оборудования
6
шт
420
2 520
139
цена
поставщика
цена
поставщика
Извещатель магнитоконтактный накладной
ИО 102-16
Слаботочные устройства: охранно-пожарная
сигнализация;Монтаж оборудования
16
35
560
140
шт
74,4
0
0,5
5
0
0
0
172
141
цена
поставщика
Извещатель магнитоконтактный накладной
ИО 40-102-20
Слаботочные устройства: охранно-пожарная
сигнализация;Монтаж оборудования
2
35
70
шт
цена
поставщика
Ключ
Слаботочные устройства: охранно-пожарная
сигнализация;Монтаж оборудования
5
шт
30
150
142
Извещатель магнитоконтактный накладной
ИО 40-102-20
Слаботочные устройства: охранно-пожарная
сигнализация;Монтаж оборудования
2
35
70
143
цена
поставщика
шт
цена
поставщика
Тревожная кнопка Астра 321
Слаботочные устройства: охранно-пожарная
сигнализация;Монтаж оборудования
1
шт
165
165
144
Считыватель
Слаботочные устройства: охранно-пожарная
сигнализация;Монтаж оборудования
1
шт
220
220
145
цена
поставщика
цена
поставщика
Сирена ПКИ
Слаботочные устройства: охранно-пожарная
сигнализация;Монтаж оборудования
3
шт
135
405
146
цена
поставщика
Табло КОП 25 "Вход"
Слаботочные устройства: охранно-пожарная
сигнализация;Монтаж оборудования
3
шт
265
795
147
Кабель силовой ВВГ нг 3х1.5
Слаботочные устройства: охранно-пожарная
сигнализация;Монтаж оборудования
5
м
55
275
148
цена
поставщика
цена
поставщика
Кабель КПС нг2х0.5
Слаботочные устройства: охранно-пожарная
сигнализация;Монтаж оборудования
100
м
13
1 300
149
Кабель КПС нг2х0.5
Слаботочные устройства: охранно-пожарная
сигнализация;Монтаж оборудования
30
м
24
720
150
цена
поставщика
Кабель для систем ОС 4х0.22
200
6,5
1 300
цена
173
151
поставщика
Слаботочные устройства: охранно-пожарная
сигнализация;Монтаж оборудования
м
цена
поставщика
Автомат выкл. 1П 6А
Слаботочные устройства: охранно-пожарная
сигнализация;Монтаж оборудования
2
шт
150
300
152
Кабель-канал 20х10
Слаботочные устройства: охранно-пожарная
сигнализация;Монтаж оборудования
50
м
15
750
153
цена
поставщика
цена
поставщика
Кабель-канал 40х16
Слаботочные устройства: охранно-пожарная
сигнализация;Монтаж оборудования
10
м
1,45
14,5
154
Коробка распределительная
Слаботочные устройства: охранно-пожарная
сигнализация;Монтаж оборудования
10
шт
15
150
155
цена
поставщика
156
ТЕРп02-01-001
-01
(0)
157
ТЕРп02-01-002
-03
(0)
Автоматизированная система управления I
категории технической сложности с
количеством каналов (Кобщ) 2
Пусконаладочные работы; Пусконаладочные
работы
2
1 система
Автоматизированная система управления II
категории технической сложности с
количеством каналов (Кобщ) 10
Пусконаладочные работы; Пусконаладочные
работы
1
1 система
ИТОГО:
289,43
0
289,43
0
1 915,99
0
1 915,99
0
578,86
1 915,99
5 573,65
Наименование и значение множителей
578,86
1 915,99
4 904,51
0
13,4
26,8
0
0
0
0
85
85
0
0
0
185,54
15,12
Значение
272,92
0,88
Прямые
Слаботочные устройства: охранно-пожарная сигнализация (122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148,
149, 150, 151, 152, 153, 154, 155)
Зарплата
1933,67*9,81
9,81
18 969,3
Машины и механизмы
52,61*6,2
6,2
326,18
Материалы
203,26*2,4
2,4
487,82
174
Итого по неучтенным материалам
29 569,5
Итого
49 352,8
Монтаж оборудования (122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155)
Накладные расходы
Сметная прибыль
Итого
Слаботочные устройства: охранно-пожарная сигнализация (121, 129, 130)
Зарплата
Машины и механизмы
Материалы
Итого по неучтенным материалам
Итого
Электромонтажные работы на других объектах (121, 129, 130)
Накладные расходы
Сметная прибыль
Итого
Пусконаладочные работы (157)
Зарплата
Машины и механизмы
Материалы
Итого по неучтенным материалам
Итого
Пусконаладочные работы (157)
Накладные расходы
Сметная прибыль
Итого
Пусконаладочные работы (156)
Зарплата
Машины и механизмы
Материалы
Итого по неучтенным материалам
Итого
(1933,67+6,45)*9,81*0,8*0,85
(1933,67+6,45)*9,81*0,6*0,8
0,68
0,48
12 942,15
9 135,64
71 430,59
475,99*9,81
132,93*6,2
280,33*2,4
9,81
6,2
2,4
4 669,46
824,17
672,79
0
6 166,42
(475,99+8,67)*9,81*0,95*0,85
(475,99+8,67)*9,81*0,65*0,8
0,81
0,52
3 851,16
2 472,35
12 489,93
1915,99*9,81
0
0
9,81
1
1
18 795,86
0
0
0
18 795,86
(1915,99+0)*9,81*0,65*0,85
(1915,99+0)*9,81*0,4*0,8
0,55
0,32
10 337,72
6 014,68
35 148,26
578,86*9,81
0
0
9,81
1
1
5 678,62
0
0
0
5 678,62
175
Пусконаладочные работы (156)
Накладные расходы
Сметная прибыль
Итого
Итого
(578,86+0)*9,81*0,65*0,85
(578,86+0)*9,81*0,4*0,8
1
2
3
158
ТЕР46-03-01002
Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной
100 мм отверстий площадью до 100 см2
(0)
ТЕРр51-1-01
Разработка грунта внутри здания в котлованах
глубиной до 3 м площадью до 10 м2
(0)
Общестроительные работы; Земляные работы,
выполняемые ручным способом при ремонте
159
160
Общестроительные работы; Работы по
реконструкции зданий и сооружений
(усиление и замена существующих
конструкций, разборка и возведение
отдельных конструктивных элементов)
ТЕР16-03-00203
№11 Холодное водоснабжение
4
5
6
0,02
1 372,46
859,08
513,38
131,7
10 948,46
10,58
7 923,96
0
0,03
4
968,3315
70,2
100 м
трубопровод
а
1
761,3515
1,725
100
отверстий
0,02
100 м3
грунта
Прокладка трубопроводов водоснабжения из
многослойных металл-полимерных труб
диаметром 25 мм
(0) МДС38 п3.4 ЗП=1531,61*1,15; ЭММ=56,16*1,25;
ЗПм=1,38*1,25; ТЗТ=103*1,15;
ТЗТм=0,07*1,25; Санитарно-технические
работы внутренние: холодное водоснабжение;
Сантехнические работы - внутренние
(трубопроводы, водопровод, канализация,
отопление, газоснабжение, вентиляция и
кондиционирование воздуха)
3 123,24
1 817,16
10 619,02
129 687,8
7
8
9
27,45
10,27
17,18
35,43
0,71
2,63
8,99
0,18
0,21
667
13,34
0
0
0
2,11
118,45
3,55
0,05
0,0875
0
218,97
149,05
[507-5077]
Муфта полипропиленовая комбинированная, с
внутренней резьбой, разъемная диаметром
25х1/2"
1
шт.
24,71
24,71
[507-5094]
Муфта полипропиленовая комбинированная, с
2
30,12
60,24
160
.1
0,55
0,32
158,48
52,84
10
11
176
160
.2
[507-5007]
160
.3
[507-3164]
160
.4
161
шт.
2
шт.
0,72
1,44
Угол 90° ХПВХ "Аделант", рабочим
давлением 25 атм., диаметром 20 мм
2
шт.
8,19
16,38
ТЕР16-04-00101
Прокладка трубопроводов канализации из
полиэтиленовых труб высокой плотности
диаметром 50 мм
(0)
МДС36.Пр.3.2;
МДС35.п4.7
ЗП=970,02*1,2*1,15; ЭММ=3,15*1,2*1,25;
ЗПм=0,39*1,2*1,25; ТЗТ=64,24*1,2*1,15;
ТЗТм=0,02*1,2*1,25; Санитарно-технические
работы внутренние: канализация;
Сантехнические работы - внутренние
(трубопроводы, водопровод, канализация,
отопление, газоснабжение, вентиляция и
кондиционирование воздуха)
0,03
4
470,5826
4,725
100 м
трубопровод
а
1
338,6276
0,585
134,12
[507-5015]
Муфта полипропиленовая соединительная
диаметром 110 мм
2
шт.
51,63
103,26
[507-4307]
Угольник 90 град. полипропиленовый
диаметром 110 мм
2
шт.
168,95
337,9
ТЕР17-01-00113
Установка умывальников одиночных с
подводкой холодной воды
161
.1
161
.2
162
наружной резьбой, разъемная диаметром 25х1
1/4"
Муфта полипропиленовая соединительная
диаметром 25 мм
(0) МДС38 п3.4 ЗП=242,31*1,15; ЭММ=25,27*1,25;
ЗПм=2,19*1,25; ТЗТ=16,54*1,15;
ТЗТм=0,13*1,25; Санитарно-технические
работы внутренние: холодное водоснабжение;
Сантехнические работы - внутренние
(трубопроводы, водопровод, канализация,
отопление, газоснабжение, вентиляция и
кондиционирование воздуха)
[301-0825]
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые
0,1
2 386,144
31,5875
10
комплектов
278,6565
2,7375
1
- 199,95
238,61
- 199,95
40,16
27,87
0,14
88,6512
2,66
0,02
0,03
0
3,16
19,021
1,9
0,27
0,1625
0,02
177
с кронштейнами, сифоном бутылочным
латунным и выпуском, овальные со скрытыми
установочными поверхностями без спинки
размером 550х480х150 мм
комплект
[301-0830]
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые
с кронштейнами, сифоном бутылочным
латунным и выпуском, овальные со скрытыми
установочными поверхностями без спинки
размером 650х500х150 мм
1
комплект
240,59
240,59
[301-1520]
Подводка гибкая армированная резиновая 500
мм
1
шт.
22,49
22,49
[301-0554]
Пьедесталы для умывальников
полуфарфоровые и фарфоровые размером
640х215х200, 670-630х240-180, 200-175 мм
1
шт.
140,71
140,71
162
.1
162
.2
162
.3
162
.4
163
164
ТЕР16-06-00501
Установка счетчиков (водомеров) диаметром
до 40 мм
(0) МДС38
п3.4;
МДС35.Пр.1.т.
3.1
ЗП=5,87*1,15*1,2; ЭММ=1,06*1,25*1,2;
ЗПм=0*1,25*1,2; ТЗТ=0,41*1,15*1,2;
ТЗТм=0*1,25*1,2; Санитарно-технические
работы внутренние: холодное водоснабжение;
Сантехнические работы - внутренние
(трубопроводы, водопровод, канализация,
отопление, газоснабжение, вентиляция и
кондиционирование воздуха)
ТЕР17-01-00801
Установка нагревателей индивидуальных
водоводяных
(0) МДС35.п4.7 ЗП=1251*1,15; ЭММ=120,04*1,25;
ЗПм=17,69*1,25; ТЗТ=87,36*1,15;
ТЗТм=0,99*1,25; Санитарно-технические
работы внутренние: холодное водоснабжение;
Сантехнические работы - внутренние
(трубопроводы, водопровод, канализация,
отопление, газоснабжение, вентиляция и
кондиционирование воздуха)
1
1 счетчик
(водомер)
0,1
10
комплектов
1
262,3606
1,59
8,1006
0
28 149,04
150,05
1 438,65
22,1125
1 262,36
2 814,9
8,1
143,87
1,59
0,5658
0,57
0
0
0
15,01
100,464
10,05
2,21
1,2375
0,12
178
165
ТЕР17-01-00301
Установка унитазов с бачком непосредственно
присоединенным
(0)
МДС36.Пр.3.2;
МДС38 п3.4
ЗП=357,03*1,2*1,15; ЭММ=53,41*1,2*1,25;
ЗПм=5,4*1,2*1,25; ТЗТ=24,64*1,2*1,15;
ТЗТм=0,32*1,2*1,25; Санитарно-технические
работы внутренние: холодное водоснабжение;
Сантехнические работы - внутренние
(трубопроводы, водопровод, канализация,
отопление, газоснабжение, вентиляция и
кондиционирование воздуха)
0,1
6
146,6064
80,115
10
комплектов
492,7014
8,1
614,66
[301-1521]
Унитаз-компакт "Комфорт"
1
комплект
- 529,93
- 529,93
[301-0904]
Унитазы напольные керамические
1
комплект
927,48
927,48
[301-1272]
Гофра для унитаза WC-F20P гладкая
1
шт.
20,27
20,27
165
.1
165
.2
165
.3
ИТОГО:
6 625,71
Наименование и значение множителей
49,27
490,86
8,01
34,0032
3,4
0,81
0,48
0,05
47,41
5,99
Значение
Санитарно-технические работы внутренние: канализация (161)
Зарплата
40,16*9,81
9,81
Машины и механизмы
0,14*6,2
6,2
Материалы
534,98*3,14
3,14
Итого по неучтенным материалам
Итого
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (161)
Накладные расходы
(40,16+0,02)*9,81*1,28*0,9*0,85
0,98
Сметная прибыль
(40,16+0,02)*9,81*0,83*0,85*0,8
0,56
Итого
36,18
0,37
Прямые
393,97
0,87
1 679,84
0
2 074,68
386,28
220,73
2 681,69
179
Санитарно-технические работы внутренние: холодное водоснабжение (160, 162, 163, 164, 165)
Зарплата
281,95*9,81
9,81
2 765,93
Машины и механизмы
29,88*6,2
6,2
185,26
Материалы
5492,2*3,12
3,12
17 135,66
Итого по неучтенным материалам
0
Итого
20 086,85
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (160, 162, 163, 164, 165)
Накладные расходы
(281,95+3,34)*9,81*1,28*0,9*0,85
0,98
2 742,72
Сметная прибыль
(281,95+3,34)*9,81*0,83*0,85*0,8
0,56
1 567,27
Итого
24 396,84
Общестроительные работы (158)
Зарплата
10,27*9,81
9,81
100,75
Машины и механизмы
17,18*6,2
6,2
106,52
Материалы
0
1
0
Итого по неучтенным материалам
0
Итого
207,27
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (158)
Накладные расходы
(10,27+2,63)*9,81*1,1*0,9*0,85
0,84
106,3
Сметная прибыль
(10,27+2,63)*9,81*0,7*0,85*0,8
0,48
60,74
Итого
374,31
Общестроительные работы (159)
Зарплата
158,48*9,81
9,81
1 554,69
Машины и механизмы
0,21*6,2
6,2
1,3
Материалы
60,28*5,45
5,45
328,53
Итого по неучтенным материалам
0
Итого
1 884,52
Земляные работы, выполняемые ручным способом при ремонте (159)
Накладные расходы
(158,48+0)*9,81*0,75*0,85
0,64
995
Сметная прибыль
(158,48+0)*9,81*0,45*0,8
0,36
559,69
Итого
3 439,21
Итого
30 892,05
№12 Отопление
180
1
2
166
ТЕР18-03-00103
3
Установка конвекторов(инфрокрасные
обогреватели)
(0) МДС38 п3.4 ЗП=1318,18*1,15; ЭММ=231,58*1,25;
ЗПм=18,15*1,25; ТЗТ=96,57*1,15;
ТЗТм=1,06*1,25; Санитарно-технические
работы внутренние: отопление;
Сантехнические работы - внутренние
(трубопроводы, водопровод, канализация,
отопление, газоснабжение, вентиляция и
кондиционирование воздуха)
[101-2202]
Дюбели распорные полиэтиленовые 6х40 мм
[301-0420]
Конвекторы отопительные типа АККОРД с
креплениями без кожуха
166
.1
166
.2
[301-1892]при
менител]
166
.3
ИТОГО:
Воздухонагреватели электрические
инфрокрасные
4
5
6
7
0,0032
25
553,392
289,475
81,77
100 кВт
радиаторов и
конвекторов
1 515,907
22,6875
0,02848
10 шт.
1,67
0,05
0,32
кВт-ч
- 237,1
-75,87
4
шт.
1 981,25
7 925
7 930,95
Наименование и значение множителей
8
9
4,85
4,85
10
11
0,93
111,0555
0,36
0,07
1,325
0
0,93
0,07
Значение
Санитарно-технические работы внутренние: отопление (166)
Зарплата
4,85*9,81
9,81
Машины и механизмы
0,93*6,2
6,2
Материалы
7925,17*4,36
4,36
Итого по неучтенным материалам
Итого
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (166)
Накладные расходы
(4,85+0,07)*9,81*1,28*0,9*0,85
0,98
Сметная прибыль
(4,85+0,07)*9,81*0,83*0,85*0,8
0,56
Итого
0,36
0
Прямые
47,58
5,77
34 553,74
0
34 607,09
47,3
27,03
34 681,42
181
1
167
2
ТЕРм08-03-573- Пульт управления напольный, высота до 1200
02
мм, глубина и ширина по фронту до 700х1000
мм
(0)
168
3
№13 Локальные сети
4
5
Наружные сети телефонизации;
Электромонтажные работы на других объектах
1
1 шт.
ТЕРм08-02-409- Труба винипластовая по установленным
01
конструкциям, по стенам и колоннам с
креплением скобами, диаметр до 25 мм
(0)
Наружные сети телефонизации;
Электромонтажные работы на других объектах
2
100 м
ТЕРм08-02-412- Затягивание провода в проложенные трубы и
01
металлические рукава первого одножильного
169
или многожильного в общей оплетке,
суммарное сечение до 2,5 мм2
(0)
Наружные сети телефонизации;
Электромонтажные работы на других объектах
ТЕРм08-02-390- Короба пластмассовые шириной до 63 мм
02
170
(0)
Наружные сети телефонизации;
Электромонтажные работы на других объектах
171
2
100 м
0,15
100 м
ТЕРм08-02-399- Провод в коробах, сечением до 6 мм2
01
(0)
Наружные сети телефонизации;
Электромонтажные работы на других объектах
Материалы не учтенные расценками ( в текущих ценах)
Тек.цена
Шкаф телекоммуникационный напольный
15U (764x600х800)
172
0,15
100 м
1
6
195,3
150,17
35,79
14,46
1 969,26
62,33
340,82
2,16
301,54
2,62
80,34
0,2
372,72
36,07
266,47
0,17
109,87
2,62
50,41
0,2
7
8
195,3
35,79
3 938,52
603,08
55,91
16,48
33 000
33 000
1 250
1 250
шт
Тек.цена
173
Патч панель 19" UTP 24 port кат 5e
1
шт
9
681,64
160,68
39,97
7,56
10
11
150,17
2,37
2,37
14,46
0,87
0,87
124,66
23,8
47,6
4,32
0,11
0,22
5,24
5,61
11,22
0,4
0,01
0,02
5,41
18,39
2,76
0,03
0,01
0
0,39
3,52
0,53
0,03
0,01
0
182
Тек.цена
174
Силовые розетки горизонтальные 1U ,8 розеток
с выключателем
1
850
850
8 650
8 650
260
260
шт
Тек.цена
175
ZPAS WZ-PW13-00-00-011 модуль
вентиляторный 19"
1
шт
Тек.цена
176
NT CO-H B кабельный органайзер 19" черный
горизонтальный 1U
1
шт
Тек.цена
Комплект монтажный № 2, 50 шт
1
уп
420
420
Тек.цена
Суппорт на 1 модуль 45x45 для
кабельных-каналов
24
95
2 280
Тек.цена
Рамка Mosaic на 3 модуля
24
шт
150
3 600
Тек.цена
Модуль розеточный
24
шт
55
1 320
Тек.цена
Кабель для локальной сети UTP 5е
200
м
10,9
2 180
Тек.цена
Труба гибкая гофрированная ПВХ с протяжкой
и аксессуарами, д.20мм
200
6
1 200
177
178
шт
179
180
181
182
м
Тек.цена
Крепеж-клипса д=20
600
м
1,5
900
Тек.цена
Кабель-канал Efapel 110*50
15
м
470
7 050
Тек.цена
Угол внутренний Efapel 110*50
2
шт
165
330
Тек.цена
Угол внешний Efapel 110*50
2
шт
165
330
Тек.цена
Заглушка Efapel 110*50
2
110
220
183
184
185
186
183
шт
187
ИТОГО:
4 809,29
925,64
Наименование и значение множителей
285,87
19,24
Значение
Слаботочные устройства (172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187)
Зарплата
0
Машины и механизмы
0
Материалы
0
Итого по неучтенным материалам
Итого
Слаботочные устройства (172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187)
Накладные расходы
(0+0)*0
Сметная прибыль
(0+0)*0
Итого
Наружные сети телефонизации (168, 169, 170, 171)
Зарплата
889,85*9,81
Машины и механизмы
135,7*6,2
Материалы
3588,44*2,48
Итого по неучтенным материалам
Итого
Электромонтажные работы на других объектах (168, 169, 170, 171)
Накладные расходы
(889,85+4,78)*9,81*0,95*0,85
Сметная прибыль
(889,85+4,78)*9,81*0,65*0,8
Итого
Итого
1
2
Сети водопровода
3
№14 Наружные сети водопровода и канализации
4
5
6
64,48
1,11
7
8
9
Прямые
1
1
1
0
0
0
63 840
63 840
0
0
0
0
63 840
9,81
6,2
2,48
8 729,43
841,34
8 899,33
0
18 470,1
0,81
0,52
7 108,82
4 563,69
30 142,61
93 982,61
10
11
184
188
189
190
191
ТЕР01-01-014-0
2
Разработка грунта с погрузкой на
автомобили-самосвалы экскаваторами с
ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3,
группа грунтов 2
(0)
ТЕР01ТЧПр1.12
п3.49;
ТЕР01ТЧПр1.12
п3.66;
МДС35.Пр.1.т.3.
7
ЗП=246,63*1,1*1,2*1,15;
ЭММ=5848,77*1,1*1,2*1,15;
ЗПм=1184,74*1,1*1,2*1,15;
ТЗТ=20,76*1,1*1,2*1,15;
ТЗТм=60,2*1,1*1,2*1,15; Общестроительные
работы; Земляные работы, выполняемые
механизированным способом
ТЕР23-01-001-0
1
Устройство основания под трубопроводы
песчаного
(0)
МДС36.Пр.3.8;
МДС38 п3.4
ЗП=126,89*1,15*1,15; ЭММ=34,96*1,15*1,25;
ЗПм=5,13*1,15*1,25; ТЗТ=10,2*1,15*1,15;
ТЗТм=0,35*1,15*1,25; Санитарно-технические
работы наружные: водопровод из
полиэтиленовых труб; Наружные сети
водопровода, канализации, теплоснабжения,
газопроводы
ТЕР23-01-001-0
2
Устройство основания под трубопроводы
щебеночного
(0)
МДС38.Пр.3.1;
МДС38 п3.4
ЗП=126,89*1,2*1,15; ЭММ=50,94*1,2*1,25;
ЗПм=7,47*1,2*1,25; ТЗТ=10,2*1,2*1,15;
ТЗТм=0,51*1,2*1,25; Санитарно-технические
работы наружные: водопровод из
полиэтиленовых труб; Наружные сети
водопровода, канализации, теплоснабжения,
газопроводы
ТЕР22-01-021-0
1
Укладка трубопроводов из полиэтиленовых
труб диаметром25 мм
0,08
1000 м3
грунта
1,2
10 м3
основания
1,2
10 м3
основания
0,087
9
258,2172
8
878,43286
374,38434
1
798,43532
926,68702
5
50,255
167,81202
5
7,374375
1
939,6482
76,41
175,1082
11,205
7
177,6412
3
405,52375
740,66
1 112,02
2 327,58
624,45
29,95
201,37
210,13
326,72
710,27
31,51368
2,52
143,87
91,3836
7,31
60,31
13,4895
16,19
8,85
0,503125
0,6
91,69
14,076
16,89
13,45
0,765
0,92
296,28
265,3993
23,09
185
(0)
МДС36.Пр.3.8;
МДС38 п3.4
ЗП=2839,62*1,15*1,15;
ЭММ=2369,06*1,15*1,25;
ЗПм=416,63*1,15*1,25; ТЗТ=200,68*1,15*1,15;
ТЗТм=21,3*1,15*1,25; Санитарно-технические
работы наружные: водопровод из
полиэтиленовых труб; Наружные сети
водопровода, канализации, теплоснабжения,
газопроводы
[507-3372]
Труба из полипропилена PN 25
[507-3370]
Труба из полипропилена PN 25/50(гильза)
ТЕР01-02-033-0
1
Засыпка пазух котлованов спецсооружений
дренирующим песком
(0)
МДС38.Пр.3.7;
МДС38 п3.4
ЗП=147,06*1,15*1,15; ЭММ=84,93*1,15*1,25;
ЗПм=14,96*1,15*1,25; ТЗТ=13,43*1,15*1,15;
ТЗТм=0,93*1,15*1,25; Санитарно-технические
работы наружные: водопровод из
полиэтиленовых труб; Земляные работы,
выполняемые по другим видам работ
(подготовительным, сопутствующим,
укрепительным)
191
.1
191
.2
192
[408-0121]
Песок природный для строительных работ
повышенной крупности и крупный
ТЕР22-04-001-0
2
Устройство круглых колодцев из сборного
железобетона в грунтах мокрых
192
.1
193
1 км
трубопрово
да
3
755,39745
87,87
м
240,44
21 127,46
9
м
119,44
1 074,96
4
598,90562
5
316,57372
5
122,08687
5
10 м3
194,48685
21,505
40
м3
86,52
0,186
37
204,51355
1 266,29
777,95
52,1
30,61875
2,66
488,35
17,761175
71,04
86,02
1,336875
5,35
921,71
200,35875
37,27
3 460,8
4
955,45062
5
6 920,04
527,33
186
194
195
(0)
МДС38.Пр.3.7;
МДС38 п3.4
ЗП=2143,73*1,15*1,15;
ЭММ=3447,27*1,15*1,25;
ЗПм=429,02*1,15*1,25; ТЗТ=151,5*1,15*1,15;
ТЗТм=21,8*1,15*1,25; Санитарно-технические
работы наружные: водопровод из
полиэтиленовых труб; Наружные сети
водопровода, канализации, теплоснабжения,
газопроводы
10 м3
железобето
нных и
бетонных
конструкци
й колод
2
835,08292
5
616,71625
ТЕР22-06-005-0
1
Врезка в существующие сети из стальных труб
стальных штуцеров (патрубков) диаметром 50
мм
1
137,75492
5
89,628125
(0)
МДС36.Пр.3.8;
МДС38 п3.4
ЗП=23,68*1,15*1,15; ЭММ=62,35*1,15*1,25;
ЗПм=7,28*1,15*1,25; ТЗТ=1,46*1,15*1,15;
ТЗТм=0,37*1,15*1,25; Санитарно-технические
работы наружные: водопровод из
полиэтиленовых труб; Наружные сети
водопровода, канализации, теплоснабжения,
газопроводы
31,3168
10,465
ТЕР22-06-002-0
1
Промывка без дезинфекции трубопроводов
диаметром 50-65 мм
0,087
508,68745
0
1 км
трубопрово
да
486,17745
0
0,06
34
530,54075
22
937,12375
(0)
ЗП=367,62*1,15*1,15; ЭММ=0*1,15*1,25;
МДС35.Пр.1.т.1. ЗПм=0*1,15*1,25; ТЗТ=28,3*1,15*1,15;
8; МДС38 п3.4 ТЗТм=0*1,15*1,25; Санитарно-технические
работы наружные: водопровод из
полиэтиленовых труб; Наружные сети
водопровода, канализации, теплоснабжения,
газопроводы
196
ТЕР22-05-002-0
1
Продавливание без разработки грунта (прокол)
на длину до 10 м труб диаметром 25мм
1 врезка
137,75
44,26
2 071,83
31,32
42,3
279,09
114,71
31,3375
5,83
89,63
1,93085
1,93
10,47
0,531875
0,53
0
37,42675
3,26
0
0
0
1 376,23
312,81092
5
18,77
187
(0)
ЗП=3517,2*1,15*1,15;
МДС35.Пр.1.т.3. ЭММ=15956,26*1,15*1,25;
7; МДС35.п4.7 ЗПм=4697,2*1,15*1,25; ТЗТ=236,53*1,15*1,15;
ТЗТм=236,04*1,15*1,25;
Санитарно-технические работы наружные:
водопровод из полиэтиленовых труб;
Наружные сети водопровода, канализации,
теплоснабжения, газопроводы
197
198
ТЕР46-03-010-0
3
Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной
100 мм отверстий площадью до 500 см2
(0)
Общестроительные работы; Работы по
реконструкции зданий и сооружений (усиление
и замена существующих конструкций,
разборка и возведение отдельных
конструктивных элементов)
ТЕР22-03-014-0
1
Приварка фланцев к стальным трубопроводам
диаметром 50 мм
(0)
ЗП=6,25*1,15*1,15; ЭММ=34,2*1,15*1,25;
МДС35.Пр.1.т.1. ЗПм=4,92*1,15*1,25; ТЗТ=0,37*1,15*1,15;
8; МДС38 п3.4 ТЗТм=0,25*1,15*1,25; Санитарно-технические
работы наружные: водопровод из
полиэтиленовых труб; Наружные сети
водопровода, канализации, теплоснабжения,
газопроводы
100 м
продавлива
ния
4 651,497
6 752,225
0,01
4 524,44
2 921,27
1 603,17
447,85
106,23812
5
49,1625
8,265625
7,0725
100
отверстий
2
1 фланец
45,24
212,48
[507-0983]
Фланцы стальные плоские приварные из стали
ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10
кгс/см2), диаметром 50 мм
2
шт.
-47,62
-95,24
[507-1640]
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки
06ХН28МДТдиаметром условного прохода 25
мм
2
комплект
1 092,37
2 184,74
198
.1
198
.2
Сети канализации
16,03
16,53
405,13
339,3075
20,36
29,21
110,64
1,11
4,48
30,57
0,31
98,33
0,489325
0,98
14,15
0,359375
0,72
188
199
200
201
202
ТЕР01-01-004-0
2
Разработка грунта в отвал экскаваторами
"драглайн" или "обратная лопата" с ковшом
вместимостью 0,4 (0,3-0,45) м3, группа грунтов
2
(0)
МДС35.п.4.7;
ТЕР01ТЧПр1.12
п3.46;
МДС35.п4.7
ЗП=101,46*1,15*1,1*1,15;
ЭММ=3982,02*1,25*1,1*1,25;
ЗПм=731,51*1,25*1,1*1,25;
ТЗТ=8,54*1,15*1,1*1,15;
ТЗТм=37,17*1,25*1,1*1,25;
Санитарно-технические работы наружные:
водопровод из полиэтиленовых труб; Земляные
работы, выполняемые механизированным
способом
ТЕР01-02-057-0
2
Доработка вручную
(0)
ТЕР01ТЧПр1.12
п3.177;
МДС35.Пр.1.т.1.
8; МДС38 п3.4
ЗП=1829,52*1,2*1,15*1,15; ЭММ=0*1,15*1,25;
ЗПм=0*1,15*1,25; ТЗТ=154*1,2*1,15*1,15;
ТЗТм=0*1,15*1,25; Санитарно-технические
работы наружные: водопровод из
полиэтиленовых труб; Земляные работы,
выполняемые ручным способом
ТЕР23-01-001-0
1
Устройство основания под трубопроводы
песчаного
(0)
МДС38.Пр.3.7;
МДС38 п3.4
ЗП=126,89*1,15*1,15; ЭММ=34,96*1,15*1,25;
ЗПм=5,13*1,15*1,25; ТЗТ=10,2*1,15*1,15;
ТЗТм=0,35*1,15*1,25; Санитарно-технические
работы наружные: канализация из
полиэтиленовых труб; Наружные сети
водопровода, канализации, теплоснабжения,
газопроводы
ТЕР23-01-001-0
2
Устройство основания под трубопроводы
щебеночного
0,016
1000 м3
грунта
0,001
100 м3
грунта
0,1
10 м3
основания
0,1
6
991,69581
6
844,09687
5
147,59893
5
1
257,28281
3
2
903,44824
0
2
903,44824
0
926,68702
5
50,255
167,81202
5
7,374375
1
929,16827
5
73,22625
111,87
2,9
92,67
192,92
2,36
2,9
16,78
16,78
109,51
12,423565
0,2
20,12
63,885938
1,02
0
244,398
0,24
0
0
0
5,03
13,4895
1,35
0,74
0,503125
0,05
7,32
13,4895
1,35
189
(0)
ЗП=126,89*1,15*1,15; ЭММ=50,94*1,15*1,25;
МДС35.Пр.1.т.3. ЗПм=7,47*1,15*1,25; ТЗТ=10,2*1,15*1,15;
7; МДС38 п3.4 ТЗТм=0,51*1,15*1,25; Санитарно-технические
работы наружные: канализация из
полиэтиленовых труб; Наружные сети
водопровода, канализации, теплоснабжения,
газопроводы
10 м3
основания
167,81202
5
10,738125
0,01
28
965,26275
18
914,72562
5
3
263,34062
5
ТЕР23-01-017-0
1применит
Устройство септика канализационного
односекционного
(0) МДС38 п3.4;
МДС38.Пр.3.7
ЗП=7599,65*1,15*1,15;
ЭММ=13158,07*1,25*1,15;
ЗПм=2270,15*1,25*1,15; Мат=376634,05*0;
ТЗТ=577,92*1,15*1,15;
ТЗТм=117,26*1,25*1,15;
Санитарно-технические работы наружные:
канализация из полиэтиленовых труб;
Наружные сети водопровода, канализации,
теплоснабжения, газопроводы
100 м3
сборных и
монолитны
х
железобето
нных
констр
10
050,53712
5
301-1128
применител
Баки (септики)
Санитарно-технические работы наружные:
канализация из полиэтиленовых
труб;Наружные сети водопровода,
канализации, теплоснабжения, газопроводы
1
шт.
4 015,13
204
205
ТЕР01-02-033-0
1
203
Обратная засыпка котлована
(0)
ЗП=147,06*1,15*1,15; ЭММ=84,93*1,15*1,25;
МДС35.Пр.1.т.1. ЗПм=14,96*1,15*1,25; ТЗТ=13,43*1,15*1,15;
8; МДС38 п3.4 ТЗТм=0,93*1,15*1,25; Санитарно-технические
работы наружные: водопровод из
полиэтиленовых труб; Земляные работы,
выполняемые по другим видам работ
(подготовительным, сопутствующим,
укрепительным)
206
ТЕР23-01-001-0
1
Устройство основания под трубопроводы
песчаного
2
10 м3
0,05
289,65
100,51
1,07
0,733125
0,07
189,15
764,2992
7,64
32,63
168,56125
1,69
244,17
17,761175
35,52
43,01
1,336875
2,67
2,51
13,4895
0,67
4 015,13
316,57372
5
122,08687
5
194,48685
21,505
926,68702
5
50,255
633,15
46,33
388,97
8,39
190
207
(0)
МДС38.Пр.3.7;
МДС38 п3.4
ЗП=126,89*1,15*1,15; ЭММ=34,96*1,15*1,25;
ЗПм=5,13*1,15*1,25; ТЗТ=10,2*1,15*1,15;
ТЗТм=0,35*1,15*1,25; Санитарно-технические
работы наружные: канализация из
полиэтиленовых труб; Наружные сети
водопровода, канализации, теплоснабжения,
газопроводы
ТЕР23-01-001-0
2
Устройство основания под трубопроводы
щебеночного
(0)
ЗП=126,89*1,15*1,15; ЭММ=50,94*1,15*1,25;
МДС35.Пр.1.т.1. ЗПм=7,47*1,15*1,25; ТЗТ=10,2*1,15*1,15;
8; МДС38 п3.4 ТЗТм=0,51*1,15*1,25; Санитарно-технические
работы наружные: водопровод из
полиэтиленовых труб; Наружные сети
водопровода, канализации, теплоснабжения,
газопроводы
208
0,05
10 м3
основания
167,81202
5
7,374375
1
929,16827
5
73,22625
167,81202
5
10,738125
ТЕР23-01-020-0
1
Укладка канализационных безнапорных
раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ)
диаметром100 мм
0,06
1
121,1814
604,23875
(0) МДС36 п3.5;
МДС38.Пр.3.7
ЗП=379,14*1,15*1,15; ЭММ=420,34*1,25*1,15;
ЗПм=68,36*1,25*1,15; ТЗТ=27,12*1,15*1,15;
ТЗТм=4,05*1,25*1,15; Санитарно-технические
работы наружные: канализация из
полиэтиленовых труб; Наружные сети
водопровода, канализации, теплоснабжения,
газопроводы
100 м
трубопрово
дов
501,41265
98,2675
[507-3190]
Трубы безнапорные муфтовые из полиэтилена
"КОРСИС" SN 8 диаметром 110 мм
6
м
44,83
208
.1
209
10 м3
основания
ТЕР01-02-033-0
1
Засыпка пазух котлованов спецсооружений
дренирующим песком
1,5
316,57372
5
96,46
67,27
8,39
30,08
0,37
0,503125
0,03
3,66
13,4895
0,67
0,54
0,733125
0,04
36,25
35,8662
2,15
5,9
5,821875
0,35
183,13
17,761175
26,64
268,98
122,08687
5
474,86
291,73
191
(0)
МДС38.Пр.3.7;
МДС38 п3.4
ЗП=147,06*1,15*1,15; ЭММ=84,93*1,15*1,25;
ЗПм=14,96*1,15*1,25; ТЗТ=13,43*1,15*1,15;
ТЗТм=0,93*1,15*1,25; Санитарно-технические
работы наружные: водопровод из
полиэтиленовых труб; Земляные работы,
выполняемые по другим видам работ
(подготовительным, сопутствующим,
укрепительным)
10 м3
194,48685
[408-0141]
Песок природный для строительных растворов
средний
15
м3
86,52
Погрузочные работы: Мусор строительный
14,5
1,93
0
Санитарно-технические работы наружные:
водопровод из полиэтиленовых труб;Земляные
работы, выполняемые по другим видам работ
(подготовительным, сопутствующим,
укрепительным)
1т
0
0
Расстояние перевозки: от 23.1 до 24.0 км. Класс
груза 1. Таблица 3. Перевозка грузов
автомобилями-самосвалами (работающими вне
карьеров), руб. за т
14,5
18,09
0
Санитарно-технические работы наружные:
водопровод из полиэтиленовых труб;Земляные
работы, выполняемые по другим видам работ
(подготовительным, сопутствующим,
укрепительным)
1т
209
.1
ВЫВОЗ МУСОРА
ССЦ 01.2000
210
ССЦ 01.2000
211
21,505
32,26
1,336875
2,01
1 297,8
ИТОГО:
27,99
0
0
262,31
46 830,18
Наименование и значение множителей
Санитарно-технические работы наружные: канализация из полиэтиленовых труб (201, 202, 203, 204, 206, 208)
Зарплата
Машины и механизмы
Материалы
0
0
3 325,61
4 942,74
989,87
Значение
172,54*9,81
240,26*6,2
545,01*4,51
269,48
52,52
Прямые
9,81
6,2
4,51
1 692,62
1 489,61
2 458
192
Итого по неучтенным материалам
Итого
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы (201, 202, 203, 204, 206, 208)
Накладные расходы
(172,54+40,71)*9,81*1,3*0,85
Сметная прибыль
(172,54+40,71)*9,81*0,89*0,8
Итого
Санитарно-технические работы наружные: водопровод из полиэтиленовых труб (199)
Зарплата
2,36*9,81
Машины и механизмы
109,51*6,2
Материалы
0
Итого по неучтенным материалам
Итого
Земляные работы, выполняемые механизированным способом (199)
Накладные расходы
(2,36+20,12)*9,81*0,95*0,9*0,85
Сметная прибыль
(2,36+20,12)*9,81*0,5*0,85*0,8
Итого
Санитарно-технические работы наружные: водопровод из полиэтиленовых труб (200)
Зарплата
2,9*9,81
Машины и механизмы
0
Материалы
0
Итого по неучтенным материалам
Итого
Земляные работы, выполняемые ручным способом (200)
Накладные расходы
(2,9+0)*9,81*0,8*0,9*0,85
Сметная прибыль
(2,9+0)*9,81*0,45*0,85*0,8
Итого
Санитарно-технические работы наружные: водопровод из полиэтиленовых труб (192, 205, 209, 210, 211)
Зарплата
1458,65*9,81
Машины и механизмы
915,65*6,2
Материалы
4758,6*4,57
Итого по неучтенным материалам
Итого
Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) (192, 205, 209, 210, 211)
4 015,13
9 655,36
1,11
0,71
2 322,1
1 485,31
13 462,77
9,81
6,2
1
23,15
678,96
0
0
702,11
0,73
0,34
160,99
74,98
938,08
9,81
1
1
28,45
0
0
0
28,45
0,61
0,31
17,35
8,82
54,62
9,81
6,2
4,57
14 309,36
5 677,03
21 746,8
0
41 733,19
193
Накладные расходы
(1458,65+161,29)*9,81*0,8*0,9*0,85
0,61
9 693,88
Сметная прибыль
(1458,65+161,29)*9,81*0,45*0,85*0,8
0,31
4 926,4
Итого
56 353,47
Санитарно-технические работы наружные: водопровод из полиэтиленовых труб (189, 190, 191, 193, 194, 195, 196, 198, 207)
Зарплата
1643,18*9,81
9,81
16 119,6
Машины и механизмы
2937,84*6,2
6,2
18 214,61
Материалы
33257,79*4,57
4,57
151 988,1
Итого по неучтенным материалам
0
Итого
186 322,31
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы (189, 190, 191, 193, 194, 195, 196, 198, 207)
Накладные расходы
(1643,18+619,4)*9,81*1,3*0,85
1,11
24 637,46
Сметная прибыль
(1643,18+619,4)*9,81*0,89*0,8
0,71
15 759,1
Итого
226 718,87
Общестроительные работы (188)
Зарплата
29,95*9,81
9,81
293,81
Машины и механизмы
710,27*6,2
6,2
4 403,67
Материалы
0,43*5,45
5,45
2,34
Итого по неучтенным материалам
0
Итого
4 699,82
Земляные работы, выполняемые механизированным способом (188)
Накладные расходы
(29,95+143,87)*9,81*0,95*0,9*0,85
0,73
1 244,78
Сметная прибыль
(29,95+143,87)*9,81*0,5*0,85*0,8
0,34
579,76
Итого
6 524,36
Общестроительные работы (197)
Зарплата
16,03*9,81
9,81
157,25
Машины и механизмы
29,21*6,2
6,2
181,1
Материалы
0
1
0
Итого по неучтенным материалам
0
Итого
338,35
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (197)
Накладные расходы
(16,03+4,48)*9,81*1,1*0,9*0,85
0,84
169,01
Сметная прибыль
(16,03+4,48)*9,81*0,7*0,85*0,8
0,48
96,58
Итого
603,94
194
Итого
Погрузка мусора27,99 х7=
Вывоз мусора 262,31 х7,1=
Итого
Зимнее удорожание(ГЭСН 81-05-02-2001 )вып 7 табл 4.п 11.4
Итого
306714,44*0,015
Наименование и значение множителей
Итого
Командировочные расходы2321ч/час:8=290ч/дн х100руб=
Итого
Непредвиденные расходы 2%
Итого
НДС
Итого
СОСТАВИЛ
ПРОВЕРИЛ
1
Значение
304 656,11
195,93
1 862,4
306 714,44
4 600,72
311 315,16
Прямые
2155065,3*0,02
1
2198166,61*0,18
1
2 126 065,3
29 000
2 155 065,3
43 101,31
2 198 166,61
395 669,99
2 593 836,6
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа