close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
ПРОЕКТ
ДОГОВОР№
г. Тамбов
«____» ______________20____г.
___________________________________________, именуемое в дальнейшем Поставщик, в
лице ___________________________________________________, действующего на
основании _____________________________________, с одной стороны и Открытое
акционерное общество «Тамбовский завод «Революционный труд», именуемое в
дальнейшем Покупатель, в лице генерального директора Гребенюка Л.В., действующего
на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. На условиях настоящего договора Поставщик обязуется поставить и передать в
собственность Покупателя Автомобильное базовое шасси КАМАЗ-4350 с кузовомфургоном К4350Д-11 (далее-продукция), количество и качество которой
предусмотрено в Спецификации (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью
настоящего Договора, а Покупатель обязуется оплатить и принять ее в объеме и сроки,
предусмотренные настоящим договором.
2. Порядок поставки
2.1. Срок поставки продукции, поставляемой по настоящему Договору, определяется в
соответствии со Спецификацией.
2.2 Поставщик передает Покупателю надлежащим образом оформленную товарносопроводительную документацию. Право собственности переходит к Покупателю после
фактического получения продукции Покупателем и подписания им товарной накладной.
2.3 Отгрузка поставляемой по договору продукции осуществляется силами
Поставщика по адресу: 392000, г. Тамбов, ул. Коммунальная, д. 51, грузополучатель –
ОАО «ТЗ «Ревтруд» за счет средств Покупателя. Доставка продукции осуществляется
путем перегона транспортных средств на собственном ходу до места нахождения
грузополучателя. Принятие продукции грузополучателем осуществляется с учетом
пробега, необходимого для доставки, а также с учетом нормального износа транспортных
средств.
2.4. Поставщик имеет право на досрочную отгрузку продукции с согласия
Покупателя.
2.5. Продукция сопровождается следующими документами:
1) товарная накладная (ТОРГ-12);
2) счет-фактура на поставленную продукцию;
3) паспорт (формуляр) или этикетка поставщика, содержащие следующую
информацию:

наименование продукции;

фирма-производитель продукции;

количество продукции;

гарантийный срок;

дата изготовления продукции;

номер партии;

ответственный за упаковку;

пояснение фирмы-производителя по маркировке продукции по запросу
Покупателя;

подпись и печать Поставщика, печать ВП МО РФ, аккредитованного на
предприятии Поставщика.
6. Поставщик за 5 суток уведомляет Покупателя о готовности продукции к
отгрузке.
3. Качество продукции, гарантии
3.1. Качество, комплектность и технические характеристики продукции должны
соответствовать техническим условиям завода — изготовителя и подтверждаться
этикеткой, содержащей сведения о приемке продукции ОТК и ВП МО РФ в порядке,
установленном ГОСТ РВ 15.307-2002.
3.2. Гарантия на товар должна соответствовать гарантии завода-изготовителя. При
обнаружении несоответствия качества продукции в период гарантийного срока
Покупатель имеет право предъявить Поставщику рекламацию. Рекламационная работа
сторонами проводится в соответствии с ГОСТ РВ 15.703-2005.
Поставщик несет ответственность за качество поставленной продукции. В случае
поставки продукции ненадлежащего качества Поставщик по требованию Покупателя
обязан в 20-дневный срок с даты получения соответствующего уведомления, устранить
обнаруженные дефекты или заменить дефектную продукцию на новую, за свой счет и
своими силами.
3.3. В случае не устранения дефектов или не проведения замены дефектной
продукции в согласованный сторонами срок Поставщик уплачивает Покупателю
неустойку в размере 15% стоимости продукции, подлежащей восстановлению. В этом
случае гарантийный срок отсчитывается с даты поставки продукции, заменяющей
дефектную.
3.4. Все транспортные расходы и другие расходы, связанные с заменой дефектной
продукции, несет Поставщик.
3.5. Приемка продукции по качеству и количеству проводится на складе Покупателя в
соответствии с требованиями Инструкций П-7, утвержденной Постановлением
Госарбитража при Совете Министров СССР от 25.04.66г., П-6, утвержденной
Постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15.06.65г. в редакции
Постановлений Госарбитража СССР от 29.12.73г. № 81, от 14.11.74г. № 98, с
изменениями, внесенными Постановлением Пленума ВАС РФ от 22.10.97г. № 18.
3.6. Поставщик гарантирует, что продукция, являющаяся предметом настоящего
Договора должна быть новой, ранее не находившийся в употреблении, не заложена, не
находится под арестом и свободна от прав третьих лиц.
3.7. Поставщик гарантирует патентную чистоту продукции и самостоятельно несет
ответственность в случае нарушения по его вине исключительного права авторов или
право обладателей объектов интеллектуальной собственности в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
3.8. Неисполнение или ненадлежащее исполнение требований настоящего договора в
части гарантийных обязательств Поставщика, в том числе касающихся предоставления
гарантий Производителя на данную продукцию, является основанием для отказа
Покупателя от исполнения Договора.
4. Цена и порядок расчета
4.1. Цена договора составляет ______________ , в т.ч. НДС ______________.
4.2. Все расчеты по договору проводятся по безналичному расчету, путем
перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.
4.3. Оплата за поставленную продукцию осуществляется Покупателем в течение 30
банковских дней после предоставления Поставщиком:
- счет,
- счет-фактуры,
- товарной накладной (ТОРГ-12)
Покупатель вправе произвести авансирование Поставщика. Размер аванса может
составлять до 100% цены договора. Отсутствие аванса не является основанием для
невыполнения Поставщиком обязанностей по договору.
4.4. Цена договора включает в себя стоимость продукции, доставка до склада Покупателя,
НДС, расходы на ТО-1000, другие установленные налоги, сборы и платежи.
5. Ответственность сторон
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств,
установленных настоящим Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
5.2
В случае просрочки исполнения Покупателем обязательств по оплате
окончательного расчета Поставщик вправе потребовать от Покупателя уплату
неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства
по оплате Цены Договора начиная со дня, следующего после дня истечения
установленного Договором срока исполнения обязательства по оплате Цены Договора.
Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на
день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской
Федерации за каждый день просрочки. Покупатель освобождается от уплаты неустойки,
если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла
вследствие непреодолимой силы.
5.3. В случае просрочки исполнения обязательств Поставщиком по поставке
продукции в сроки, установленные Договором, Покупатель вправе потребовать оплату
неустойки. Размер такой неустойки составляет одну трехсотую действующей на день
уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации
за каждый день просрочки от суммы не допоставленной продукции.
5.4. В случае поставки продукции ненадлежащего качества или некомплектной
продукции Покупатель вправе потребовать оплату неустойки. Размер такой неустойки
составляет одну трехсотую действующей на день уплаты неустойки ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки
от суммы продукции ненадлежащего качества (некомплектной продукции).
5.5. Поставщик освобождается от уплаты неустойки за просрочку исполнения
обязательств, предусмотренных Договором, если докажет, что просрочка исполнения
указанных обязательств произошла по вине Покупателя .
5.6. Уплата Поставщиком неустойки или применение иной формы ответственности
не освобождает его от исполнения обязательств по настоящему Договору.
6. Форс-мажор
6.1. Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение является
следствием непреодолимой силы: землетрясения, наводнения, пожара, тайфуна, урагана,
снежного заноса, военных действий, массовых заболеваний (эпидемий), забастовок
(региональных и территориальных), запрета торговых операций с отдельными странами
вследствие применения международных санкций и др. обстоятельств, независящих от
воли сторон.
6.2. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы и
оказавшаяся вследствие этого не в состоянии выполнить обязательства по настоящему
Договору, должна не позднее 7 (семи) дней с момента наступления этих обстоятельств в
письменной форме известить другую сторону. Несвоевременное, сверх 7 (семи) дней,
извещение об обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую сторону
права ссылаться на них для освобождения от ответственности. Сторона должна в
течение 20 (двадцати) дней передать другой стороне сертификат Торговопромышленной палаты о наличии форс-мажорных обстоятельств.
7. Срок действия договора
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и
действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.
8. Порядок разрешения споров
8.1. Изменение условий Договора, его расторжение и прекращение возможны, если
они подписаны полномочными представителями обеих сторон и являются
неотъемлемыми частями настоящего Договора.
По требованию одной из сторон Договор может быть изменен или расторгнут по
решению арбитражного суда в случаях нарушения другой стороной условий Договора.
Изменения и расторжение договора возможны по соглашению сторон или по
требованию одной из сторон по решению суда,при условиях,предусмотренных ст. 450
ГКРФ.
8.2. По всем остальным вопросам, не предусмотренным настоящим Договором,
стороны руководствуются Гражданским Кодексом РФ.
8.3. Стороны предусматривают претензионный порядок рассмотрения споров.
Претензии рассматриваются в течение 10-ти дней с момента получения.
Не урегулированные в претензионном порядке разногласия подлежат рассмотрению в
арбитражном суде по месту нахождения ответчика.
9. Особые условия
9.1. При поставке продукции под контролем ВП МО РФ Поставщик должен иметь
действующие: копию лицензии на право производства и реализацию продукции
оборонного значения или «Свидетельства об аттестации», выданное Центральным
органом системы «Военэлектронсерт», а также письмо, подтверждающее наличие ВП МО
РФ, аккредитованного на данном предприятии, за подписью начальника ВП МО РФ.
9.2. Стороны обязаны информировать друг друга об изменении адресов и реквизитов,
указанных в Договоре не позднее 10 (десяти) дней до начала периода поставки.
9.3. Договор согласовывается с ВП МО РФ при Поставщике и Покупателе.
Приложение № 1 : Спецификация.
10. Юридические адреса и реквизиты сторон
«Поставщик»
«Покупатель»
Открытое акционерное общество
"Тамбовский завод "Революционный труд"
(ОАО «ТЗ «Ревтруд»)
392000 г. Тамбов, ул. Коммунальная, 51
Банковские реквизиты:
ИНН 6829024766, КПП 682950001
Р/сч 40702810261000105480
Отделение № 8594 СБЕРБАНКА РОССИИ
г. Тамбов
К/сч 30101810800000000649
БИК 046850649
ОКПО 07522291
Поставщик
Покупатель
Генеральный директор
ОАО "ТЗ "Ревтруд"
_____________ _._. __________
_____________ Л.В. Гребенюк
Начальник ВП МО РФ
Начальник ВП МО РФ
______________
_______________
Приложение №1
Спецификация
к договору № от «___»____________ 20____г.
На основании договора № от «___»____________ 20___г. и в соответствии с
настоящей спецификацией Поставщик обязуется поставить Покупателю
следующую продукцию:
№
Наименование
п/п
продукции
Ед.
изм
Кол-во
Цена за
ед.,
без НДС
руб.
Сумма
без НДС
руб.
Срок
поставки
Автомобильное базовое шасси КАМАЗ4350 с кузовом-фургоном К4350Д-11
изготовленный в соответствии с
дополнительными требованиями
к разделке автомобильного
базового шасси:-Установить
перегородку с раздвижным
окном на расстоянии 1630 мм от
передней стенки кузова-фургона.
Перегородка должна быть
доработана;
- Установить заднюю двойную
дверь с глухим окном на правой
створке, со светомаскировочной
шторой в цвет внутренней
поверхности кузова-фургона;
1
- Установить боковую дверь с
окном, со светомаскировочной
шторой в цвет внутренней
поверхности кузова-фургона на
правую борту у передней стенки;
- Установить на спидометр ТБ
датчик пути;
- Перенести питания и защиты из
состава транспортной базы на
перегородку с раздвижным
окном;
-Разъемы для подключения сети
~380В не устанавливать.
- Установить надрамник для
размещения агрегата дизельного
между кабиной и кузовомфургоном на расстоянии 100 мм
от передней стенки кузова-
штука
1
До 31
марта
2015 г.
фургона;
-Установить типовые окна
размером 520х215 мм со
светомаскировкой на скосах
бортов кузова-фургона;
- Установить открывающиеся (со
светомаскировкой) типовые окна
размером 520х360 мм на левом и
правом бортах кузова-фургона;
- Установить площадку для
обслуживания ( трап-съемный)
над кабиной;
- Установить решетчатые
деревянные настилы на крыше
кузова-фургона, оставив места
под устанавливаемую
аппаратуру;
-Установить основание для ДК4
на крыше у задней стенки;
-Установить скобы для подъема
на крышу — 6 шт.;
- Установить два подкузовных
ящика для АКБ
(Аккумуляторных батарей);
- Подкузовные ящики должны
быть с поддонами и стяжками
для установления АКБ и
отверстиями для вывода провода
АКБ;
- Покрытие наружной
поверхности кузова-фургона и
кабины: эмаль ХВ-518 защитная;
- Покрытие внутренних
поверхностей кузова-фургона:
потолок и скосы- эмаль
белая,стены, двери-эмаль светлосерая; пол- грунтовка ГФ-021;
-Кузов фургон должен быть
оснащен отопительновентиляционной установкой ОВ95, системой принудительной
вентиляции (ОВУ и ФВУА),
системой освещения
(светодиодные плафоны -8 шт.),
генератором отбора мощности
Г3000Б.67 (работающим в
движении);
- Разместить базовые плафоны
освещения, расположенные в
переднем отсеке, на расстоянии
890 мм от передней стенки
кузова-фургона. Базовые
провода, проложенные в
кожухах, идущих от плафонов
освещения до передней стенки
кузова-фургона;
- Дополнительно установить
потолочные светодиодные
плафоны освещения- 6 шт.,
плафоны не подключать;
-Установить светильники ПТ37-2
(цвет-синий). Всего 4 шт.;
- Установить концевые
выключатели (по 2 шт) по
верхнему краю дверей;
- На внутренней стороне задней
двери (со стороны левого борта)
должны быть закреплены
вешалки (4 шт) и шанцевый
инструмент в составе: лом,
лопата, пила, топор;
- Опоры воздуховода и жалюзи
для выхода теплого воздуха
расположить внутри кузовафургона;
- Установить базовые трапы на
задней стенке кузова-фургона;
- Установить крепление под
оружие в количестве 4 штук
рядом с задней дверью;
-Внутренняя обшивка кузовафургона: фанера 4мм, фанера
пола 18 мм.;
- Кузов-фургон дополнительно
должен быть до укомплектован
для самостоятельной установки: пробками- ввертышами Ø52х28100 шт.;Ø52х43-200 шт.; огнетушителем углекислотным 2
л с кронштейном для установки в
количестве 1 шт; - двумя
канистрами 20 л с комплектом
крепления на кузов-фургон в
количестве 2 шт.;
- В кабине автомобиля должны
быть установлены 2
пассажирских сиденья
оснащенные ремнями
безопасности.;
- В кабине установить
огнетушитель углекислотный 2л
(1 шт.) и крепления под оружие
(2шт.)
- Уложить две канистры 20 л с
комплектами крепления в
количестве двух штук в кузовфургон для самостоятельной
установки. Канистры из состава
кузова-фургона.
Итого:
НДС
18%:
Всего с
НДС:
Поставщик
Покупатель
_____________________
Генеральный директор
ОАО «ТЗ «Ревтруд»
______________
____________Л. В. Гребенюк
_________________20__ г.
__________________ 20__ г.
Начальник ВП МО РФ
Начальник ВП МО РФ
________________
______________
_______________
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа