close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
1
Открытое акционерное общество
«Российский концерн по производству электрической
и тепловой энергии на атомных станциях»
(ОАО «Концерн Росэнергоатом»)
Филиал ОАО «Концерн Росэнергоатом»
«Балаковская атомная станция»
(Балаковская АЭС)
Натальинское муниципальное образование Балаковского муниципального района
Саратовской области
УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Генерального директора –
директор филиала
ОАО «Концерн Росэнергоатом»
«Балаковская атомная станция»
_____________________ В.И. Игнатов
«____» января 2015 г.
ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
открытый одноэтапный запрос предложений в электронной форме без
квалификационного отбора на право заключения договора на выполнение
строительно-монтажных и пусконаладочных работ по внедрению системы
дистанционного визуального контроля (ДВК) в ГО. Энергоблок 1, 2.
Извещение о проведении открытого запроса предложений размещено на электронной
торговой площадке http://www.fabrikant.ru, на официальном государственном сайте
http://www.zakupki.gov.ru и на официальном сайте по закупкам атомной отрасли
http://zakupki.rosatom.ru
«ОБЩАЯ И КОММЕРЧЕСКАЯ ЧАСТИ»
2015 г.
2
Лист согласования
Документации о проведении открытого запроса предложений в электронной
форме на право заключения договора на выполнение строительно-монтажных и
пусконаладочных работ по внедрению системы дистанционного визуального
контроля (ДВК) в ГО. Энергоблок 1, 2.
Согласовано:
Заместитель директора
по капитальному строительству
– начальник УКС
В.П. Григоренко
Визируют:
Главный инженер УКС
А.В. Атаманов
Заместитель начальника УКС
по экономике
В.В. Реснин
Начальник ОТН
А.А. Лебедев
Начальник СМО
Е.В. Абрамова
Начальник ОД КС
А.В. Баласанова
Главный специалист УКС
В.М. Янклович
Начальник ЮО
А.В. Кондратенко
Исп. Е.В. Беляева
тел. 8-(8453)-497754
Отдел договоров капитального строительства
3
СОДЕРЖАНИЕ
СОДЕРЖАНИЕ .......................................................................................................................................................................3
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ........................................................................................4
ЧАСТЬ 1...................................................................................................................................................................................6
1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ....................................................................................................................................6
СОКРАЩЕНИЯ ......................................................................................................................................................................7
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ .................................................................................................................................................8
2.1.
Форма и вид процедуры закупки, предмет запроса предложений
8
2.2.
Участие в процедуре запроса предложений
8
2.3.
Правовой статус документов
9
2.4.
Особые положения в связи с проведением запроса предложений через ЭТП
9
2.5.
Затраты на участие в запросе предложений
9
2.6.
Отказ от проведения запроса предложений
9
2.7.
Официальный источник информации о ходе и результатах запроса предложений
10
2.8.
Прочие положения
10
3. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ, ДОКУМЕНТАМ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫМ В
СОСТАВЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ .....................................................................11
3.1.
Требования к участникам запроса предложений
11
3.2.
Документы, предоставляемые в составе заявки на участие в запросе предложений
11
3.3.
Возможность привлечения субподрядчиков/ соисполнителей (юридических или физических лиц,
выполняющих/оказывающих часть работ/ услуг по договору) указана в пункте 18 раздела 5
«Информационная карта запроса предложений».
13
3.4.
Условия привлечения субподрядчиков/ соисполнителей и порядок подтверждения их соответствия
установленным требованиям приведены в пункте 3.5.
13
3.5.
Привлечение субподрядчиков/ соисполнителей.
13
4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ .......................................................................................15
4.1.
Получение документации по запросу предложений
15
4.2.
Разъяснение положений документации по запросу предложений
15
4.3.
Внесение изменений в извещение о проведении запроса предложений и документацию по запросу
предложений
15
4.4.
Общие требования к заявке на участие в запросе предложений
16
4.5.
Срок действия заявки на участие в запросе предложений
17
4.6.
Официальный язык запроса предложений
17
4.7.
Валюта запроса предложений
18
4.8.
Начальная (максимальная) цена договора
18
4.9.
Обеспечение исполнения обязательств, связанных с участием в запросе предложений (обеспечение
заявки на участие в запросе предложений)
18
4.10.
Подача и прием заявок на участие в запросе предложений
20
4.11.
Изменение заявок на участие в запросе предложений или их отзыв
20
4.12.
Открытие доступа к поданным заявкам на участие в запросе предложений
20
4.13.
Опоздавшие заявки на участие в запросе предложений
22
4.14.
Рассмотрение заявок на участие в запросе предложений, проведение переторжки, выбор победителя
запроса предложений
22
4.15.
Заключение договора по результатам запроса предложений
31
4.16.
Обеспечение исполнения обязательств по договору
33
5. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ...............................................................................36
6. ОБРАЗЦЫ ФОРМ ОСНОВНЫХ ДОКУМЕНТОВ, ВКЛЮЧАЕМЫХ В ЗАЯВКУ НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЙ ..........................................................................................................................................................49
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ (Форма 1)
49
АНКЕТА УЧАСТНИКА ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ (Форма 2)
53
ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ (Форма 3)
61
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА СТОИМОСТИ (Форма 4)
62
ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ (Форма 5)
64
ГРАФИК ОПЛАТЫ
67
СПРАВКА ОБ ОПЫТЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРОВ (Форма 7)
68
ПЛАН РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДОВ И ОБЪЕМОВ выполнения работ/ оказания услуг МЕЖДУ
УЧАСТНИКОМ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ И субподрядчиками/ соисполнителями (Форма 8)
71
7.МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ .....................................................73
ЧАСТЬ 2 «ПРОЕКТ ДОГОВОРА» ......................................................................................................................................76
ЧАСТЬ 3 «ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ» .........................................................................................................................100
4
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ
1. Форма и способ процедуры закупки: Открытый одноэтапный запрос предложений
в электронной форме без квалификационного отбора.
Предмет запроса предложений: право заключения договора на выполнение строительномонтажных и пусконаладочных работ выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных
работ по внедрению системы дистанционного визуального контроля (ДВК) в ГО. Энергоблок 1,
2.
Заказчик ОАО «Концерн Росэнергоатом».
Место нахождения: 109507, г. Москва, ул. Ферганская, дом 25.
Почтовый адрес: 109507, г. Москва, ул. Ферганская, дом 25.
Тел./факс, эл. почта (495) 647-41-89, факс: (495) 647-46-03, e-mail: [email protected]
2. Организатор запроса предложений «Филиал ОАО «Концерн Росэнергоатом»
«Балаковская атомная станция»»
Место нахождения: Натальинское муниципальное образование Балаковского
муниципального района Саратовской области.
Почтовый адрес: 413866, г.Балаково, Саратовской обл., Балаковская АЭС.
Контактное лицо: ФИО, тел./факс, эл. почта Беляева Елена Владимировна,
тел./факс (8453) 497754/497754,
эл. почта [email protected]
Предмет договора: выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ выполнение
строительно-монтажных и пусконаладочных работ по внедрению системы дистанционного
визуального контроля (ДВК) в ГО. Энергоблок 1, 2.
Состав и объем работ: в соответствии с частью 3 «Техническое задание» документации по
проведению запроса предложений
Срок выполнения работ: начало с 13.06.2015г., окончание: не позднее 30.12.2015г.
3. Место выполнения работ: «Филиал ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Балаковская
атомная станция»»
4. Сведения о порядке проведения, в том числе об оформлении участия в запросе
предложений, определении лица, выигравшего запрос предложений:
Запрос предложений проводится на электронной торговой площадке МТС Фабрикант в
сети «Интернет» по адресу: www.fabrikant.ru в порядке, установленном регламентом данной
электронной торговой площадки в соответствии с условиями и требованиями документации по
запросу предложений.
Для участия в запросе предложений участнику необходимо быть аккредитованным на
указанной электронной торговой площадке в соответствии с правилами данной электронной
торговой площадки.
Победителем запроса предложений признается, по решению закупочной комиссии,
допущенный участник запроса предложений, предложивший наилучшие условия исполнения
договора, по совокупности критериев, объявленных в документации по запросу предложений.
5. Начальная (максимальная) цена договора:
- 2 935 148 (два миллиона девятьсот тридцать пять тысяч сто сорок восемь) рублей 52
копеек, включая НДС.
- 2 487 414 (два миллиона четыреста восемьдесят семь тысяч четыреста четырнадцать)
рублей 00 копеек, без учета НДС.
Предложение участника о цене договора не должно превышать начальную
(максимальную) цену договора в базисе поданной участником запроса предложений цены.
Цена договора включает в себя: все расходы с учетом всех налогов, пошлин, сборов и
иных обязательных платежей, расходов, связанных с выполнением работ, в том числе расходы
на материально-технические ресурсы, командировочные.
6. Срок, место и порядок предоставления документации по запросу предложений:
5
На официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для
размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг, определенном Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О
закупках
товаров,
работ,
услуг
отдельными
видами
юридических
лиц»
(http://www.zakupki.gov.ru), на официальном сайте по закупкам атомной отрасли
(http://zakupki.rosatom.ru) документация по запросу предложений находится в открытом доступе,
начиная с даты официальной публикации настоящего извещения и документации по запросу
предложений. Порядок получения документации по запросу предложений на электронной торговой
площадке МТС Фабрикант www.fabrikant.ru, определяется правилами данной электронной торговой
площадки.
7. Обеспечение заявки на участие в запросе предложений: «не требуется».
8. Возможность проведения процедуры переторжки по снижению первоначально
указанной в заявке на участие в запросе предложений цены: возможно.
9. Дата начала и дата и время окончания подачи заявок на участие в запросе предложений,
место и порядок их подачи участниками:
Заявки на участие в запросе предложений предоставляются на электронную торговую площадку
МТС Фабрикант www.fabrikant.ru, начиная с даты официальной публикации настоящего
извещения и документации по запросу предложений, в порядке и в соответствии с регламентом
работы данной ЭТП, в срок не позднее 10-00 (время московское) «10» февраля 2015 года.
10. Место, дата и время открытия доступа к поданным заявкам на участие в запросе
предложений: «10» февраля 2015 года.
11. Место и дата проведения отборочной стадии: Натальинское муниципальное
образование, Балаковского района Саратовской области, филиал ОАО «Концерн
Росэнергоатом» «Балаковская атомная станция», АБК-1, пом. 203, «27» февраля 2015 года.
12. Место и дата подведения итогов запроса предложений: Натальинское муниципальное
образование, Балаковского района Саратовской области, филиал ОАО «Концерн
Росэнергоатом» «Балаковская атомная станция», АБК-1, пом. 203, «06» марта 2015 года.
13. Срок заключения договора после определения победителя запроса предложений:
в течение 20 (двадцати) дней, но не ранее чем через 10 (десять) дней после размещения на
официальном сайте и на ЭТП протокола подведения итогов запроса предложений.
14. Форма, размер и срок предоставления обеспечения исполнения обязательств по договору:
«не требуется»
15. Процедура запроса предложений не является торгами по законодательству
Российской Федерации.
16. Отказ организатора запроса предложений от проведения запроса предложений по
решению заказчика в указанных ниже случаях, в любое время вплоть до подведения итогов
запроса предложений, не приводит к каким-либо последствиям для организатора запроса
предложений.
изменения финансовых, инвестиционных, производственных и иных программ,
оказавших влияние на потребность в данной закупке;
изменения потребности в продукции, в том числе изменение характеристик продукции,
при наличии утверждения таких изменений руководителем заказчика;
при
возникновении
обстоятельств
непреодолимой
силы,
подтвержденных
соответствующим документом и влияющих на целесообразность закупки.
17. Остальные и более подробные условия запроса предложений содержатся в
документации по запросу предложений, являющейся неотъемлемым приложением к данному
извещению.
6
ЧАСТЬ 1
1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Альтернативное предложение – предложение, дополнительное к основному и
содержащее одно или несколько измененных относительно содержащихся в основном
предложении организационно-технических решений, коммерческих решений, характеристик
поставляемого товара, выполнения работ, оказания услуг или условий договора.
Альтернативное предложение не может отличаться от основного только ценой.
Заказчик – организация атомной отрасли, указанная в пункте 5 раздела 5
«Информационная карта запроса предложений», являющаяся собственником средств или их
законным распорядителем, представителем интересов которой выступают руководители (или
их доверенные лица), наделенные правом совершать от его имени сделки (заключать договоры).
Закупочная комиссия – коллегиальный орган, заранее сформированный организатором
запроса предложений для принятия решений в рамках данного запроса предложений.
Лот – часть закупаемых товаров, работ, услуг, явно обособленная в документации по
запросу предложений, на которую в рамках запроса предложений подается отдельное
предложение.
Методика – Методика установления требований и критериев оценки заявок
в документации о закупке, рассмотрения заявок участников (отборочная и оценочная стадии),
являющаяся неотъемлемым Приложением к ЕОСЗ.
Начальная (максимальная) цена договора [цена лота] – указанная в пункте 9 раздела
5 «Информационная карта запроса предложений», предельно допустимая цена договора.
Организатор запроса предложений – организация, указанная в пункте 6 раздела 5
«Информационная карта запроса предложений», непосредственно выполняющая действия
по проведению запроса предложений.
Официальный сайт –
Для заказчиков первой группы:
в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»:
единая информационная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд – после ввода в эксплуатацию единой
информационной системы;
официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для
размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг, имеющий адрес www.zakupki.gov.ru – до ввода эксплуатацию единой
информационной системы;
и официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
имеющий адрес www.zakupki.rosatom.ru, предназначенный для публикации информации о
закупках атомной отрасли.
Переторжка – дополнительный элемент запроса предложений, заключающийся
в добровольном повышении предпочтительности заявок на участие в запросе предложений
в рамках специально организованной для этого процедуры путем снижения участниками
запроса предложений цены своих первоначально поданных заявок на участие в запросе
предложений, уменьшения сроков поставки товара, выполнения работ, оказания услуг или
снижения размера аванса в случаях и порядке, определенном документацией по запросу
предложений.
Победитель запроса предложений – участник запроса предложений, предложивший
лучшие условия исполнения договора по совокупности критериев, объявленных в
документации по запросу предложений и признанный закупочной комиссией победителем.
Поставщик товара /подрядчик /исполнитель – любое юридическое или физическое
лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, способное на законных основаниях
осуществить поставку продукции.
7
Продукция – товары, работы, услуги, иные объекты гражданских прав, приобретаемые
заказчиком на возмездной основе.
Участник запроса предложений – подрядчик /исполнитель или несколько
подрядчиков /исполнителей, выступающих на стороне одного подрядчика /исполнителя в
рамках участия в запросе предложений, независимо от организационно-правовой формы,
формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, официально
запросивший документацию по запросу предложений или запросивший разъяснения
документации по запросу предложений в срок до истечения срока подачи заявок на участие в
запросе предложений, либо своевременно подавший заявку на участие в запросе предложений.
Участник запроса предложений утрачивает свой статус после истечения срока подачи заявок на
участие в запросе предложений, если такой участник своевременно не подал свою заявку на
участие в запросе предложений.
Эксперт – лицо, обладающее специальными знаниями в областях, относящихся к
предмету запроса предложений, и привлекаемое для проведения экспертизы в рамках данного
запроса предложений.
Электронная торговая площадка (ЭТП) – программно-аппаратный комплекс,
обеспечивающий проведение запроса предложений в электронной форме, т.е. с обменом
электронными документами или иными сведениями в электронной форме, с использованием
сети «Интернет».
Электронная форма проведения запроса предложений – проведение запроса
предложений с использованием электронной торговой площадки и обменом электронными
документами.
Электронный документ – электронное сообщение, подписанное электронной
подписью, созданное и оформленное в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 06
апреля 2011 года № 63–ФЗ «Об электронной подписи» и принятых в соответствии с ним иных
нормативно-правовых актов Правительства Российской Федерации.
СОКРАЩЕНИЯ
АЭС — атомная электростанция.
АК дивизиона — Арбитражный комитет дивизиона Госкорпорации «Росатом».
ДЗО — дочерние либо зависимые общества.
ЕОСЗ — Единый отраслевой стандарт закупок (Положение о закупке) Государственной
корпорации по атомной энергии «Росатом», утвержденный решением наблюдательного совета
Госкорпорации «Росатом» (протокол от 07.02.2012 № 37) в редакции согласно пункту 2
раздела 5 «Информационная карта запроса предложений».
НДС — налог на добавленную стоимость.
НИР — научно-исследовательская работа.
ОКР — опытно-конструкторская работа.
ПИР — проектно-изыскательские работы.
ЦАК — Центральный арбитражный комитет Госкорпорации «Росатом».
ЭТП — электронная торговая площадка.
ЭП — электронная подпись.
SWIFT — международная межбанковская система передачи информации и совершения
платежей.
Остальные термины и определения, сокращения, используемые
документации по запросу предложений, приводятся в соответствии с ЕОСЗ.
в
настоящей
8
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1. Форма и вид процедуры закупки, предмет запроса предложений
2.1.1. Открытый
одноэтапный
запрос
предложений
в электронной
форме
без квалификационного отбора на право заключения договора на выполнение работ.
Настоящий запрос предложений проводится в соответствии с правилами и
с использованием функционала ЭТП, указанной в пункте 7 раздела 5 «Информационная карта
запроса предложений».
2.1.2. Наименование, количество, объем и характеристики поставляемых по договору
товаров, выполняемых работ и оказываемых услуг указаны в Части 3 «ТЕХНИЧЕСКАЯ
ЧАСТЬ» настоящей документации по запросу предложений (далее по тексту ссылки на
разделы, подразделы, пункты и подпункты относятся исключительно к настоящей
документации по запросу предложений, если рядом с такой ссылкой не указано иное). Проект
договора, который будет заключен по результатам запроса предложений, приведен в Части 2.
2.1.3. Предметом настоящего запроса предложений является право на заключение
договора на поставку товаров, выполнение работ или оказание услуг согласно пункту 1
раздела 5 «Информационная карта запроса предложений».
Состав и объем товара, работ и услуг, сроки поставки товара, выполнения работ или
оказания услуг, количество лотов указаны в пунктах 1, 3, 4 раздела 5 «Информационная карта
запроса предложений».
Предложение частичной поставки товара, выполнения работ, оказания услуг
не допускается.
2.2. Участие в процедуре запроса предложений
2.2.1. Принять участие в запросе предложений может любой подрядчик /исполнитель
или несколько подрядчиков /исполнителей, выступающих на стороне одного подрядчика
/исполнителя, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места
нахождения и места происхождения капитала.
2.2.2. Для участия в процедуре запроса предложений участник запроса предложений
должен:
 быть зарегистрированным на ЭТП, в том числе, получить аккредитацию участника
ЭТП в соответствии с правилами, условиями и порядком регистрации, аккредитации,
установленными данной ЭТП;
 подать заявку на участие в запросе предложений согласно требованиям настоящей
документации по запросу предложений.
2.2.3. Для прохождения отборочной стадии данного запроса предложений участник
запроса предложений должен удовлетворять требованиям, изложенным в пунктах 13.1, Error!
Reference source not found. раздела 5 «Информационная карта запроса предложений».
2.2.4. Для всех участников запроса предложений устанавливаются единые требования.
Применение при рассмотрении заявок на участие в запросе предложений требований, не
предусмотренных документацией по запросу предложений, не допускается.
2.2.5. Решение о допуске к дальнейшему участию в запросе предложений либо об
отказе в допуске в соответствии с критериями отбора и в порядке, которые установлены в
документации по запросу предложений принимает закупочная комиссия в порядке,
определенном положениями подраздела 4.14.
2.2.6. Закупочная комиссия отстраняет участника запроса предложений, в том числе
допущенного к участию в запросе предложений, в случаях, указанных ниже, в любой момент
вплоть до подписания договора:
а)
при обнаружении недостоверных сведений в заявке на участие в запросе
предложений и (или) ее уточнениях согласно пункту 4.14.1.8. При этом проверка достоверности
сведений и документов, поданных в составе заявки на участие в запросе предложений,
осуществляется при возникновении сомнений в их достоверности и наличии возможности
проведения такой проверки доступными способами, в том числе, включая направление
запросов в государственные органы или лицам, указанным в заявке;
9
б)
при выявлении факта давления таким участником запроса предложений на члена
закупочной комиссии, эксперта, руководителя организатора запроса предложений или
заказчика, подкрепленного документами.
2.2.7. Решение об отстранении участника запроса предложений оформляется
протоколом заседания закупочной комиссии, который размещается организатором запроса
предложений на официальном сайте не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего после дня
подписания данного протокола, с учетом положений пункта 2.7.2.
2.2.8. В случае отстранения всех участников запроса предложений по основаниям,
предусмотренным пунктом 2.2.6, запрос предложений признается несостоявшимся.
2.3. Правовой статус документов
2.3.1. Данная процедура запроса предложений проводится в соответствии с «Единым
отраслевым стандартом закупок (Положением о закупке) Государственной корпорации
по атомной энергии «Росатом», утвержденным решением наблюдательного совета
Госкорпорации «Росатом» (протокол от 07.02.2012 № 37) в редакции согласно пункту 2
раздела 5 «Информационная карта запроса предложений».
2.3.2. Во всем, что не урегулировано извещением о проведении запроса предложений
и настоящей документацией по запросу предложений, стороны руководствуются ЕОСЗ,
Гражданским кодексом Российской Федерации и иными Федеральными законами.
2.3.3. Если в отношении сторон договора, заключаемого по результатам запроса
предложений, действуют также иные специальные нормативно-правовые акты, изданные и
зарегистрированные в установленном порядке, настоящая документация по запросу
предложений (и проект договора как ее часть) и заявка на участие в запросе предложений
победителя запроса предложений будут считаться приоритетными по отношению
к диспозитивным нормам указанных документов.
2.4. Особые положения в связи с проведением запроса предложений через ЭТП
2.4.1. Участник запроса предложений должен в сроки, указанные в пункте 20 раздела 5
«Информационная карта запроса предложений», подать заявку на участие в запросе
предложений в форме электронного документа через ЭТП в порядке, предусмотренном
регламентом работы данной системы.
2.4.2. Правила регистрации и аккредитации участника запроса предложений на ЭТП,
правила проведения процедур запроса предложений на ЭТП (в том числе, подача заявки на
участие в запросе предложений) определяются регламентом работы и инструкциями данной
ЭТП.
2.4.3. Документы и сведения, размещаемые на ЭТП, должны быть подписаны ЭП лица,
имеющего право действовать от имени участника запроса предложений.
2.5. Затраты на участие в запросе предложений
2.5.1. Участник запроса предложений несет все расходы, связанные с участием в
запросе предложений, в том числе с регистрацией и аккредитацией на ЭТП, с подготовкой и
предоставлением заявки на участие в запросе предложений [в отношении лота], иной
документации, а организатор запроса предложений не имеет обязательств по этим расходам
независимо от итогов запроса предложений, а также оснований их завершения.
2.5.2. Участники запроса предложений не вправе требовать компенсацию упущенной
выгоды по результатам проведения запроса предложений.
2.6. Отказ от проведения запроса предложений
2.6.1. Решение об отказе от проведения запроса предложений принимается заказчиком в
любое время вплоть до подведения итогов запроса предложений, в следующих случаях:
изменения финансовых, инвестиционных, производственных и иных программ,
оказавших влияние на потребность в данной закупке;
изменения потребности в продукции, в том числе изменение характеристик продукции,
при наличии утверждения таких изменений руководителем заказчика;
при
возникновении
обстоятельств
непреодолимой
силы,
подтвержденных
соответствующим документом и влияющих на целесообразность закупки.
2.6.2. Извещение об отказе от проведения запроса предложений подписывается
руководителем заказчика и размещается организатором запроса предложений в течение того же
10
рабочего дня (а если извещение об отказе от проведения запроса предложений получено
организатором после 18 часов по месту нахождения организатора запроса предложений — в
течение следующего рабочего дня) в порядке, установленном для размещения извещения о
проведении запроса предложений.
2.7. Официальный источник информации о ходе и результатах запроса предложений
2.7.1. На официальном сайте и на ЭТП в сроки, установленные ЕОСЗ и настоящей
документацией по запросу предложений, размещаются: извещение о проведении запроса
предложений, документация по запросу предложений, изменения, вносимые в такое извещение
и такую документацию, разъяснения такой документации, протоколы, составленные в ходе
закупки. При этом, официальной публикацией данной информации считается публикация на
официальном сайте, указанном в подпункте 1) пункта 7 раздела 5 «Информационная карта
запроса предложений». Иные публикации указанных документов являются копиями. Течение
срока, определенного периодом времени, начинается на следующий день после календарной
даты или наступления события, которыми определено его начало.
2.7.2. Допускается в протоколах, размещаемых на официальном сайте и на ЭТП, не
указывать сведения о составе закупочной комиссии и данные о персональном голосовании
членов закупочной комиссии.
2.7.3. Единственным официальным источником информации о ходе и результатах
запроса предложений является официальный сайт и участники запроса предложений
самостоятельно должны отслеживать опубликованные на таком сайте разъяснения и изменения
документации по запросу предложений, информацию о принятых в ходе запроса предложений
решениях закупочной комиссии и организатора запроса предложений.
2.8. Прочие положения
2.8.1. Участник запроса предложений вправе обжаловать действия (бездействие)
заказчика, организатора запроса предложений, закупочной комиссии в связи с проведением
данного запроса предложений, согласно положениям главы 10 ЕОСЗ.
2.8.2. Членам закупочной комиссии, работникам заказчика, организатора запроса
предложений, привлекаемым экспертам во время проведения запроса предложений
запрещается предоставлять сведения о предложениях участников запроса предложений, ходе
проведения запроса предложений и принимаемых закупочной комиссией решениях, за
исключением сведений, находящихся в открытом доступе, любым лицам кроме
контролирующих органов, руководства заказчика, Госкорпорации «Росатом» и кроме случаев,
установленных ЕОСЗ, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации,
организационно-распорядительными документами по закупочной деятельности, извещением о
проведении запроса предложений и документацией по запросу предложений.
2.8.3. Заседания закупочной комиссии могут проходить с использованием средств
видеоконференцсвязи. Члены закупочной комиссии, дистанционно участвующие в заседании
закупочной комиссии с использованием средств видеоконференции, считаются
присутствующими на заседании комиссии очно. Факт участия членов закупочной комиссии в
режиме видеоконференции отражается в протоколе заседания закупочной комиссии.
11
3. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ, ДОКУМЕНТАМ,
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫМ В СОСТАВЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
3.1. Требования к участникам запроса предложений
3.1.1. Участник
запроса
предложений
должен
обладать
гражданской
правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения договора по результатам
запроса предложений, в том числе:
3.1.1.1. быть зарегистрированным в качестве юридического лица или индивидуального
предпринимателя в установленном в Российской Федерации порядке (для российских
участников);
3.1.1.2. быть зарегистрированным в качестве субъекта гражданского права и иметь все
необходимые разрешения для ведения деятельности в соответствии с законодательством
государства по месту нахождения, месту выполнения работ (оказания услуг) и
законодательством Российской Федерации (для иностранных участников);
3.1.1.3. обладать специальной правоспособностью в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации, связанной с осуществлением видов деятельности,
предусмотренных договором, указанной в пункте 13.1.3 раздела 5 «Информационная карта
запроса предложений», в том числе необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске
на выполнение работ или оказание услуг, полученными не позже изначально установленного в
извещении о проведении запроса предложений и настоящей документации срока окончания
подачи заявок и если такие товары, работы, услуги приобретаются в рамках заключаемого
договора;
3.1.1.4. не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть
признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом);
3.1.1.5. не являться организацией, на имущество которой в части, необходимой для
выполнения договора, наложен арест по решению суда, административного органа и (или)
деятельность, которой приостановлена;
3.1.1.6. соответствовать
требованиям,
указанным
в пункте 13.1
раздела 5
«Информационная карта запроса предложений», в случае их установления на основании
поручений Правительства Российской Федерации либо нормативных правовых актов
федеральных органов исполнительной власти;
3.1.1.7. не иметь задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов, размер
которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника запроса
предложений, определяемой по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший
период (год, квартал/полугодие/9 месяцев текущего года);
3.1.2. Участник запроса предложений должен соответствовать иным требованиям,
установленным в пунктах 13.1, Error! Reference source not found. раздела 5 «Информационная
карта запроса предложений».
3.2. Документы, предоставляемые в составе заявки на участие в запросе предложений
3.2.1. Для подтверждения соответствия требованиям, указанным в пункте 3.1.1,
участник запроса предложений в составе заявки на участие в запросе предложений должен
приложить следующие документы:
3.2.1.1. копия полученной не ранее чем за 6 месяцев (а если были изменения — то не
ранее внесения таких изменений в соответствующий реестр) до дня официальной публикации
извещения о проведении запроса предложений выписки из единого государственного реестра
юридических лиц (для юридических лиц) либо выписки из единого государственного реестра
индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), перевод на
русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического
лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством
соответствующего государства (для иностранных лиц);
3.2.1.2. копия документа, подтверждающего полномочия лица на подписание заявки на
участие в запросе предложений от имени участника запроса предложений (документы,
подтверждающие полномочия лица, выполняющего функции единоличного исполнительного
органа и, при необходимости, доверенность, если заявка на участие в запросе предложений
12
подписывается по доверенности). Если заявка на участие в запросе предложений согласно
пункту 4.4.1 и (или) входящие в ее состав электронные документы подписаны разными лицами,
то документы, подтверждающие полномочия лица на подписание заявки и (или) входящих в ее
состав документов, должны быть представлены на каждого подписавшего в соответствии с
полномочиями;
3.2.1.3. копии учредительных документов в действующей редакции (для юридических
лиц);
3.2.1.4. копии
специальных
разрешений
(лицензий,
допусков,
членства
в саморегулируемых общественных организациях и т.д.), подтверждающие соответствие
требованиям, установленным в подпункте 3.1.1.3, и если такие документы указаны
в пункте 16.1.3 раздела 5 «Информационная карта запроса предложений»;
3.2.1.5. копия уведомления о возможности применения участником запроса
предложений упрощенной системы налогообложения (для участников запроса предложений,
применяющих ее);
3.2.1.6. подтверждение по форме, указанной в подпункте 1) пункта 17.2 раздела 5
«Информационная карта запроса предложений», о ненахождении участника запроса
предложений в процессе ликвидации (для юридического лица), об отсутствии в отношении
участника запроса предложений решения арбитражного суда о признании его несостоятельным
(банкротом), об отсутствии ареста имущества участника запроса предложений, наложенного по
решению суда, административного органа, о неприостановлении деятельности участника
запроса предложений, об отсутствии задолженности у участника запроса предложений по
уплате налогов, сборов, пеней и штрафов, превышающей двадцать пять процентов балансовой
стоимости активов участника запроса предложений;
3.2.1.7. копия решения об одобрении или о совершении крупной сделки, если
требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки
установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами
юридического лица и если для участника запроса предложений заключение договора или
предоставление обеспечения заявки на участие в запросе предложений, обеспечения договора
являются крупной сделкой, либо письмо участника запроса предложений о том, что данная
сделка для такого участника запроса предложений не является крупной или письмо о том, что
организация не попадает под действие такого требования закона, поскольку единственный
участник (акционер) является единоличным исполнительным органом;
3.2.1.8. копия решения об одобрении или о совершении сделки с заинтересованностью,
если требование о наличии такого одобрения установлено законодательством Российской
Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника запроса
предложений выполнение договора или предоставление обеспечения заявки на участие
в запросе предложений, обеспечение договора является сделкой с заинтересованностью, либо
письмо участника запроса предложений о том, что данная сделка для такого участника запроса
предложений не является сделкой с заинтересованностью или письмо о том, что организация не
попадает под действие такого требования закона, поскольку единственный участник (акционер)
является единоличным исполнительным органом.
Решения об одобрении или о совершении крупной сделки и (или) решения об одобрении
или о совершении сделки с заинтересованностью, указанные в пунктах 3.2.1.7, 3.2.1.8, должны
быть приняты в соответствии нормами федеральных законов, в зависимости
от организационно-правовой формы участника запроса предложений:
 для акционерных обществ в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995
№ 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
 для обществ с ограниченной ответственностью в соответствии с Федеральным
законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
 для государственных и муниципальных предприятий в соответствии с Федеральным
законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных
предприятиях».
Участник запроса предложений вправе предоставить решение об одобрении или о
совершении крупной сделки и (или) решение об одобрении или о совершении сделки с
13
заинтересованностью, указанные в пунктах 3.2.1.7, 3.2.1.8, после выбора его победителем
запроса предложений, но до момента подписания договора с ним. При этом в составе заявки на
участие в запросе предложений участник запроса предложений обязан представить письмо,
содержащее обязательство в случае признания его победителем запроса предложений
представить вышеуказанные решения до момента заключения договора.
3.2.1.9. копии
документов,
подтверждающих
соответствие
требованиям,
установленным на основании поручений Правительства Российской Федерации либо
нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти, указанные
в пункте 16.1 раздела 5 «Информационная карта запроса предложений».
3.2.2. Для подтверждения соответствия иным требованиям, указанным в пункте 3.1.2,
участник запроса предложений в составе заявки на участие в запросе предложений должен
приложить документы, указанные в пункте 16 раздела 5 «Информационная карта запроса
предложений».
3.3. Возможность привлечения субподрядчиков/ соисполнителей (юридических или
физических лиц, выполняющих/оказывающих часть работ/ услуг по договору) указана
в пункте 18 раздела 5 «Информационная карта запроса предложений».
3.4. Условия
привлечения
субподрядчиков/
соисполнителей
и порядок
подтверждения их соответствия установленным требованиям приведены в пункте 3.5.
3.5. Привлечение субподрядчиков/ соисполнителей.
3.5.1. Участник запроса предложений должен подтвердить, что каждый из
привлекаемых субподрядчиков/ соисполнителей, выполняющий работы на сумму более 5%
от общей цены заявки участника запроса предложений:
а) осведомлен о привлечении его в качестве субподрядчика/ соисполнителя;
б) согласен с выделяемым ему перечнем, объемами и сроками выполнения работ;
в) отвечает требованиям настоящей документации по запросу предложений (пункт 13
раздела 5 «Информационная карта запроса предложений») в объеме выполняемых работ
субподрядчиком/ соисполнителем.
3.5.2. Если пунктом 13.2 раздела 5 «Информационная карта запроса предложений»
установлено требование о наличии у привлекаемых субподрядчиков /соисполнителей
соответствующих разрешающих документов на осуществление видов деятельности, связанных
с выполнением договора, право на заключение которого, является предметом настоящего
запроса предложений, в объеме выполняемых работ согласно плану распределения видов и
объемов выполнения работ /оказания услуг, то каждый привлекаемый субподрядчик /
соисполнитель должен отвечать данному требованию независимо от выполняемого таким
субподрядчиком/ соисполнителем объема работ по отношению к общей цене заявки
участника запроса предложений.
3.5.3. В связи с вышеизложенным участник запроса предложений готовит заявку
на участие в запросе предложений с учетом следующих дополнительных требований:
а) для подтверждения соответствия требованиям, установленным подпунктами а), б)
пункта 3.5.1, в заявку на участие в запросе предложений включаются копии договоров (в том
числе предварительные или под условием) с указанием перечня, объема и сроков выполнения
работ, возлагаемых на субподрядчика/ соисполнителя. В случае отсутствия в составе заявки
на участие в запросе предложений указанных договоров, документы, представленные на такого
субподрядчика/ соисполнителя считаются не поданными и сведения, указанные в таких
документах не учитываются при рассмотрении данной заявки на участие в запросе
предложений;
б) заявка на участие в запросе предложений должна включать сведения,
подтверждающие соответствие каждого субподрядчика/ соисполнителя установленным в
подпункте в)
пункта 3.5.1
требованиям,
в
объеме
выполняемых
работ
субподрядчиком/соисполнителем, с предоставлением документов согласно пункту 16
раздела 5 «Информационная карта запроса предложений». Соответствующие формы раздела 6
заполняются субподрядчиком/ соисполнителем с указанием организаций субподрядчика/
соисполнителя и участника запроса предложений и заверяются подписью и печатью
14
субподрядчика/ соисполнителя и участника в соответствии с рекомендациями, указанными в
пунктах 4.4.5, 4.4.6;
в) заявка на участие в запросе предложений должна включать сведения
о распределении видов и объемов работ между участником запроса предложений и
субподрядчиками/ соисполнителями (раздел 6, соответствующая форма). Указанная форма
заполняется и предоставляется как в случае привлечения участником запроса предложений
субподрядчиков/соисполнителей, так и в случае их непривлечения; в последнем случае в
данной форме отражается, что субподрядчики/соисполнители не планируются к привлечению.
В случае если участником запроса предложений является государственное или
муниципальное бюджетное учреждение, и порядок выбора субподрядчиков/ соисполнителей
для такого учреждения регулируется положениями действующего законодательства РФ, в том
числе Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», такой
участник вправе не указывать в соответствующей форме наименования конкретных
субподрядчиков/ соисполнителей, указав на особый порядок их выбора. Участник запроса
предложений, в случае если он является государственным или муниципальным бюджетным
учреждением, обязан в составе заявки на участие в запросе предложений представить
гарантийное письмо, содержащее обязательство в случае выбора его победителем, определить
субподрядчиков/ соисполнителей и предоставить документы, указанные в подпункте а)
настоящего пункта, после окончания процедур определения субподрядчиков/ соисполнителей.
При этом, в случае выбора закупочной комиссией участника запроса предложений –
государственного или муниципального бюджетного учреждения победителем запроса
предложений, заказчик вправе включить своего представителя в состав комиссии по
осуществлению закупок государственного или муниципального бюджетного учреждения по
определению субподрядчиков/ соисполнителей. Согласие участника запроса предложений
включить представителя заказчика в состав комиссии по осуществлению закупок также должно
содержаться в гарантийном письме.
3.5.4. При рассмотрении субподрядчиков/ соисполнителей количественные требования
к квалификационным показателям участника запроса предложений и субподрядчиков/
соисполнителей учитываются в процентном соотношении от перечня и объема выполняемых
работ (в физическом выражении, в соответствующих единицах измерения, или денежном
выражении).
3.6.
Подготовка Технического предложения
3.6.1. Участник процедуры закупки представляет в составе своей заявки на участие в
запросе предложений Техническое предложение, подтверждающее соответствие требованиям
документации процедуры закупки работ/услуг, которые участник процедуры закупки
предлагает выполнить/оказать в соответствии с условиями договора. Указанное предложение
должно быть оформлено в соответствии с требованиями документации закупки. Конкретные
требования к составу Технического предложения о качестве работ, услуг, прочей информации,
а также к форме ее предоставления содержатся в форме 3 раздела 6.
3.6.2. Техническое предложение (подаваемое по каждому лоту) должно содержать все
характеристики товаров, весь объем работ/услуг, указанные в части 3 документации.
15
4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ
4.1. Получение документации по запросу предложений
4.1.1. Документация по запросу предложений, размещенная на официальном сайте,
находится в открытом доступе. Порядок получения документации по запросу предложений на
ЭТП определяется правилами данной ЭТП.
4.2. Разъяснение положений документации по запросу предложений
4.2.1. Любой участник запроса предложений вправе направить организатору запроса
предложений запрос о разъяснении положений документации по запросу предложений в срок,
обеспечивающий получение организатором запроса предложений такого запроса не позднее
3 (трех) рабочих дней до дня окончания подачи заявок на участие в запросе предложений, через
ЭТП в порядке, предусмотренном регламентом работы данной ЭТП, или в письменном виде
(на бланке участника или с печатью участника) за подписью руководителя участника запроса
предложений или уполномоченного лица участника запроса предложений по контактным
реквизитам организатора запроса предложений для соответствующего вида корреспонденции,
указанным в извещении о проведении запроса предложений и в пункте 6 раздела 5
«Информационная карта запроса предложений».
4.2.2. Организатор запроса предложений в течение 1 (одного) рабочего дня, следующего
за днем поступления запроса, сделанного в порядке, определенном пунктом 4.2.1, размещает на
официальном сайте и на ЭТП соответствующий ответ с указанием предмета запроса, без ссылки
на участника запроса предложений, от которого поступил запрос. Если ответ на указанный
запрос требует ответа заказчика, не являющего организатором запроса предложений, то такой
ответ размещается на официальном сайте и на ЭТП в течение 1 (одного) рабочего дня,
следующего за днем получения соответствующего ответа от заказчика. Если организатор
запроса предложений не успел разместить ответ на запрос за 2 (два) рабочих дня до истечения
срока подачи заявок на участие в запросе предложений, то организатор запроса предложений
переносит окончательный срок подачи заявок на участие в запросе предложений на количество
дней задержки, чтобы срок подачи заявок на участие в запросе предложений составлял не менее
чем 2 (два) рабочих дня. Разъяснение положений документации по запросу предложений не
изменяет ее сути.
4.2.3. Организатор запроса предложений вправе не отвечать на запросы о разъяснении
положений документации по запросу предложений, поступившие позднее срока,
установленного в пункте 4.2.1.
4.2.4. Участник запроса предложений не вправе ссылаться на устную информацию,
полученную от организатора запроса предложений.
4.3. Внесение изменений в извещение о проведении запроса предложений и
документацию по запросу предложений
4.3.1. Руководитель заказчика или лицо, утвердившее документацию по запросу
предложений, при необходимости принимает решение о внесении изменений в извещение о
проведении запроса предложений и документацию по запросу предложений не позднее чем за 2
(два) рабочих дня до окончания срока подачи заявок.
4.3.2. Любое изменение документации по запросу предложений является неотъемлемой
ее частью.
4.3.3. В течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия решения о внесении изменений в
извещение о проведении запроса предложений или документацию по запросу предложений, но
не позднее срока окончания подачи заявок на участие в запросе предложений, указанного в
извещении о проведении запроса предложений и в пункте 20 раздела 5 «Информационная карта
запроса предложений», такие изменения размещаются организатором запроса предложений
на официальном сайте и на ЭТП в порядке, установленном для размещения извещения
о проведении запроса предложений.
4.3.4. При этом срок подачи заявок на участие в запросе предложений продлевается так,
чтобы со дня размещения на официальном сайте и ЭТП внесенных изменений в извещение о
проведении запроса предложений и документацию по запросу предложений до даты окончания
16
подачи заявок на участие в запросе предложений такой срок составлял не менее 5 (пяти)
рабочих дней, а в случае изменения предмета запроса предложений — 10 (десять) календарных
дней.
4.4. Общие требования к заявке на участие в запросе предложений
4.4.1. Для целей настоящей документации по запросу предложений под заявкой на
участие в запросе предложений понимается предоставляемое участником запроса предложений
с использованием функционала и в соответствии с регламентом ЭТП предложение на участие в
запросе предложений, сделанное в электронной форме с приложением полного комплекта
электронных документов согласно перечню, определенному пунктом 17 раздела 5
«Информационная карта запроса предложений», оформленных в соответствии с положениями
настоящего подраздела, содержание которых соответствует требованиям настоящей
документации по запросу предложений.
4.4.2.
Цена заявки и иные условия закупки, указанные участниками в электронных
формах на ЭТП и при этом отраженные в протоколе открытия доступа к заявкам, имеют
преимущество перед сведениями, указанными в загруженных на ЭТП электронных документах.
4.4.3. Участник запроса предложений вправе подать только одну заявку на участие
в запросе предложений (за исключением разрешенных альтернатив в составе заявки согласно
пункту 4.4.4, если в пункте 17.1 раздела 5 «Информационная карта запроса предложений»
разрешена подача альтернативных предложений).
4.4.4. В случае, если указано в пункте 17.1 раздела 5 «Информационная карта запроса
предложений» участник запроса предложений помимо основного предложения вправе
подготовить и подать не более двух альтернативных предложений в соответствии с правилами
и регламентами подачи таких предложений на ЭТП.
4.4.4.1. Альтернативным является предложение, дополнительное к основному и
содержащее одно или несколько измененных относительно содержащихся в основном
предложении условий, касающихся аспектов, определенных в пункте 17.1 раздела 5
«Информационная карта запроса предложений»; при этом альтернативные предложения
принимаются только при наличии основного предложения. Основным должно быть
предложение, в наибольшей степени соответствующее требованиям и условиям, указанным
в документации по запросу предложений. Альтернативные предложения могут сопровождаться
альтернативными ценами. Если какое-либо альтернативное предложение участника отличается
от основного или другого альтернативного только ценой, то закупочная комиссия принимает к
рассмотрению предложение участника запроса предложений с меньшей ценой, второе
предложение этого участника запроса предложений отклоняется. Если подается предложение с
допустимыми документацией по запросу предложений альтернативными параметрами, такое
предложение является основным.
4.4.4.2. В случае подачи как основного, так и альтернативного предложения,
в альтернативном предложении должны быть указаны параметры, по которым альтернативное
предложение отличается от основного предложения (указываются те пункты, разделы и т.д.
основного предложения, вместо которых предлагаются альтернативные, с приложением
к заявке на участие в запросе предложений соответствующих измененных форм, приведенных в
разделе 6). При этом, в составе альтернативного предложения не обязательно дублировать
документы, подтверждающие соответствие участника запроса предложений установленным
требованиям (пункты 13.1, Error! Reference source not found. раздела 5 «Информационная
карта запроса предложений»).
4.4.4.3. В случае подачи предложения с допустимыми документацией по запросу
предложений альтернативными параметрами, в составе заявки на участие в запросе
предложений должно быть указание на предлагаемые альтернативные параметры.
4.4.5. При подготовке заявки на участие в запросе предложений, участнику
рекомендуется, чтобы каждый документ, входящий в заявку на участие в запросе предложений,
был подписан лицом, имеющим право в соответствии с законодательством Российской
Федерации действовать от лица участника запроса предложений без доверенности, или
надлежащим образом уполномоченным им лицом на основании доверенности (далее —
17
уполномоченного лица). В последнем случае доверенность прикладывается к заявке на участие
в запросе предложений.
4.4.6. Также рекомендуется, чтобы каждый документ, входящий в заявку на участие в
запросе предложений, был скреплен печатью участника запроса предложений.
4.4.7. Рекомендации пунктов 4.4.5 и 4.4.6 не распространяются на официальные
документы, выданные участнику запроса предложений третьими лицами и содержащими
печать (лицензии, доверенности, нотариально заверенные копии и др.).
4.4.8. Предоставляемые в составе заявки на участие в запросе предложений документы
должны быть четко напечатаны. Подчистки, дописки, исправления в сканированных
документах, подготовленных самим участником запроса предложений, не допускаются, за
исключением тех случаев, когда эти исправления (дописки) заверены рукописной надписью
«исправленному верить», собственноручной подписью уполномоченного лица, расположенной
рядом с каждым исправлением (допиской) и скреплены печатью участника запроса
предложений.
4.4.9. При подготовке заявки на участие в запросе предложений участнику
рекомендуется, чтобы все без исключения страницы заявки на участие в запросе
предложений были пронумерованы.
4.4.10. Все документы (формы, заполненные в соответствии с требованиями
настоящей документации по запросу предложений, а также иные данные и сведения,
предусмотренные документацией по запросу предложений, оформленные в соответствии с
требованиями и рекомендациями настоящего подраздела), входящие в состав заявки
на участие в запросе предложений должны быть предоставлены участником запроса
предложений через ЭТП в отсканированном виде в доступном для прочтения формате
(предпочтительнее формат *.pdf, формат: один файл – один документ). Все файлы заявки
на участие в запросе предложений, размещенные участником запроса предложений на
ЭТП, должны иметь наименование либо комментарий, позволяющие идентифицировать
содержание данного файла заявки на участие в запросе предложений, с указанием
наименования документа, представленного данным файлом. При этом сканировать
документы необходимо после того, как они будут оформлены в соответствии
с рекомендациями, указанными в пунктах 4.4.5 – 4.4.9. Допускается размещение на ЭТП
документов, сохраненных в архивах, при этом размещение на ЭТП архивов, разделенных
на несколько частей, открытие каждой из которых по отдельности невозможно,
не допускается.
4.4.11. Прочие правила подготовки и подачи заявки на участие в запросе предложений
через ЭТП определяются регламентом работы данной ЭТП.
4.4.12. Заказчик/организатор запроса предложений вправе запросить у участника
запроса предложений, с которым по итогам запроса предложений заключается договор,
нотариально заверенные копии документов, указанных в пункте 3.2 настоящей документации
по запросу предложений.
4.5. Срок действия заявки на участие в запросе предложений
4.5.1. Заявка на участие в запросе предложений должна быть действительна в течение
срока, указанного участником запроса предложений в данной заявке (раздел 6, Форма 1), но не
менее 60 календарных дней со дня проведения процедуры открытия доступа к поданным
заявкам на участие в запросе предложений.
4.6. Официальный язык запроса предложений
4.6.1. Заявка на участие в запросе предложений, подготовленная участником запроса
предложений, а также вся корреспонденция и документация, связанная с запросом
предложений, которыми обмениваются участники запроса предложений и организатор запроса
предложений, должны быть написаны на русском языке.
4.6.2. Любые документы, представленные участником запроса предложений, могут быть
составлены на иностранном языке, если такие материалы сопровождаются точным переводом
на русский язык (в случаях предусмотренных действующим законодательством РФ документы
должны быть легализованы (допускается апостилирование), при этом перевод данного
документа на русский язык должен быть нотариально заверен). Наличие противоречий между
18
представленным документом и его переводом, которые изменяют смысл представленного
документа, расценивается закупочной комиссией как предоставление участником запроса
предложений недостоверных сведений в составе заявки на участие в запросе предложений.
4.6.3. Документы, составленные на других языках, за исключением случаев,
предусмотренных пунктами 4.6.1, 4.6.2, считаются не поданными и сведения, указанные в таких
документах не учитываются при рассмотрении заявки на участие в запросе предложений.
4.7. Валюта запроса предложений
4.7.1. Все суммы денежных средств в заявке на участие в запросе предложений
и приложениях к ней должны быть выражены в валюте, установленной в пункте 11 раздела 5
«Информационная карта запроса предложений», за исключением случаев, предусмотренных в
пункте 11 раздела 5 «Информационная карта запроса предложений».
4.7.2. Документы, оригиналы которых выданы участнику запроса предложений третьими
лицами с выражением сумм денежных средств в иных валютах, могут быть представлены в
валюте оригинала при условии, что к этим документам будут приложены комментарии с
переводом этих сумм в валюту, установленную в пункте 11 раздела 5 «Информационная карта
запроса предложений», исходя из официального курса валюты, установленного Центральным
банком Российской Федерации, с указанием такового курса и даты его установления.
4.8. Начальная (максимальная) цена договора
Начальная (максимальная) цена договора указана в извещении о проведении запроса
предложений и в пункте 9 раздела 5 «Информационная карта запроса предложений».
4.9. Обеспечение исполнения обязательств, связанных с участием в запросе
предложений (обеспечение заявки на участие в запросе предложений)
4.9.1. В случае, если извещением о проведении запроса предложений и пунктом 12
раздела 5 «Информационная карта запроса предложений» установлено требование обеспечения
заявки на участие в запросе предложений, участник запроса предложений должен предоставить
обеспечение заявки на участие в запросе предложений по форме, в размере и валюте, в
соответствии с требованиями установленными в извещении о проведении запроса предложений
и в пункте 12 раздела 5 «Информационная карта запроса предложений».
4.9.2. Обеспечение заявки на участие в запросе предложений в форме денежных средств
должно быть перечислено в срок, обеспечивающий их своевременное поступление на счет,
указанный в пункте 12 раздела 5 «Информационная карта запроса предложений», не позднее
окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений, указанного в извещении
о проведении запроса предложений и в пункте 20 раздела 5 «Информационная карта запроса
предложений», с предоставлением в составе заявки на участие в запросе предложений
документов, подтверждающих факт предоставления обеспечения исполнения обязательств
участника запроса предложений.
4.9.3. В случае предоставления обеспечения заявок на участие в запросе предложений
в форме банковской гарантии она должна удовлетворять следующим требованиям:
4.9.3.1.
Банковская гарантия должна быть составлена с учетом требований статей
368—378 Гражданского кодекса РФ и следующих условий:
а) банковская гарантия должна быть безотзывной.
б) сумма банковской гарантии должна быть выражена в российских рублях.
в) банковская гарантия должна действовать не менее 60 (шестидесяти) календарных
дней со дня проведения процедуры открытия доступа к поданным заявкам на участие в запросе
предложений.
г) банковская гарантия должна быть подписана лицом, имеющим право, в соответствии
с законодательством Российской Федерации, действовать от имени банка без доверенности, или
надлежащим образом уполномоченным им лицом на основании доверенности.
д) бенефициаром в банковской гарантии должен быть указан организатор запроса
предложений, принципалом — участник запроса предложений, гарантом — банк, выдавший
банковскую гарантию.
е) в банковской гарантии должно быть предусмотрено безусловное право бенефициара
на истребование суммы банковской гарантии в случаях, указанных в пункте 4.9.7.
19
4.9.3.2.
В банковской гарантии не должно быть условий или требований,
противоречащих вышеизложенному, или делающих вышеизложенное неисполнимым.
4.9.3.3.
Банковская гарантия должна быть выдана банком, имеющем лицензию
Центрального банка Российской Федерации (в случае если банковскую гарантию предоставляет
российский банк) или иного уполномоченного органа (в случае если банковскую гарантию
предоставляет банк, созданный согласно праву иностранного государства), разрешающий
выдачу банковских гарантий.
4.9.4. Копия банковской гарантии предоставляется в составе заявки не позднее
окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений, указанного в извещении о
проведении запроса предложений и в пункте 20 раздела 5 «Информационная карта запроса
предложений» с обязательным приложением документов, подтверждающих полномочия лица,
подписавшего банковскую гарантию (документы, подтверждающие полномочия лица,
выполняющего функции единоличного исполнительного органа. Если банковская гарантия
подписывается по доверенности, то доверенность также должна быть приложена в составе
заявки на участие в запросе предложений.).
4.9.5. Обеспечение заявки на участие в запросе предложений возвращается:
а) в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия решения об отказе от проведения
запроса предложений – всем участникам запроса предложений, подавшим заявки на участие
в запросе предложений;
б) в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления организатору запроса
предложений уведомления об отзыве участником запроса предложений заявки на участие
в запросе предложений – участнику запроса предложений, отозвавшему заявку в соответствии с
условиями документации по запросу предложений;
в) в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания протокола подведения итогов –
участнику запроса предложений, заявка которого отклонена;
г) в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения договора с победителем запроса
предложений по результатам состоявшегося запроса предложений и (если требовалось)
предоставления им обеспечения исполнения обязательств по договору – победителю запроса
предложений и всем остальным участникам запроса предложений, которым обеспечение заявки
не было возвращено на предыдущих стадиях;
д) в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения договора с участником запроса
предложений согласно пункту 4.15.4, и (если требовалось) предоставления им обеспечения
исполнения обязательств по договору, либо со дня принятия решения об отказе от заключения с
ним договора – такому участнику запроса предложений;
е) в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня признания запроса предложений
несостоявшимся и принятия решения о не заключении договора по его результатам – участнику
запроса предложений, которому обеспечение заявки не было возвращено на предыдущих
стадиях.
4.9.6. В случае поступления жалобы на действия (бездействия) заказчика, организатора
запроса предложений, закупочной комиссии, срок в соответствии с пунктом 4.9.5, начиная с
которого участник запроса предложений получает возможность возврата ему обеспечения,
на время рассмотрения жалобы переносится до получения решения о результатах рассмотрения
данной жалобы.
4.9.7. Обеспечение заявки на участие в запросе предложений удерживается в следующих
случаях:
а) при отзыве либо изменении поданной заявки участником запроса предложений, если
такой отзыв (изменение) проведены после окончания срока подачи заявок на участие в запросе
предложений, установленного в извещении о проведении запроса предложений и в пункте 20
раздела 5 «Информационная карта запроса предложений», за исключением случаев, когда
изменение заявки осуществляется в порядке, предусмотренном настоящей документацией;
б) при уклонении победителя запроса предложений или участника запроса
предложений, с которым заключается договор согласно пункту 4.15.4, от заключения договора
(пункт 4.15.13).
20
4.9.8. При наступлении случая, указанного в пункте 4.9.7, организатор запроса
предложений/заказчик уведомляет такого участника запроса предложений об удержании
обеспечения заявки на участие в запросе предложений.
4.10. Подача и прием заявок на участие в запросе предложений
4.10.1. Порядок подачи заявок на участие в запросе предложений на ЭТП определяется
регламентом работы данной ЭТП.
4.10.2. Заявки на участие в запросе предложений должны быть поданы на ЭТП
до истечения срока, установленного в извещении о проведении запроса предложений
и в пункте 20 раздела 5 «Информационная карта запроса предложений».
4.10.3. Заявки на участие в запросе предложений должны быть поданы в соответствии
требованиями по составу и порядку размещения документов в составе заявок, указанными в
пункте 17 раздела 5 «Информационная карта запроса предложений».
4.11. Изменение заявок на участие в запросе предложений или их отзыв
4.11.1. Участник запроса предложений, подавший заявку на участие в запросе
предложений, вправе изменить или отозвать свою заявку на участие в запросе предложений,
в соответствии с регламентом ЭТП, в любое время после ее подачи, но до истечения срока
окончания подачи заявок на участие в запросе предложений, указанного в пункте 20 раздела 5
«Информационная карта запроса предложений».
4.11.2. Порядок изменения или отзыва заявок на участие в запросе предложений,
поданных на ЭТП, определяется и осуществляется в соответствии с регламентом работы данной
ЭТП.
4.11.3. Если организатором запроса предложений продлен срок подачи заявок,
то участник запроса предложений, уже подавший заявку, вправе принять любое из следующих
решений:
а)
отозвать поданную заявку и подать ее вновь (при желании);
б)
продлить срок действия заявки на соответствующий период времени;
в)
не изменять срок ее действия, при этом заявка утрачивает свою силу
в первоначально установленный в ней срок. При этом, если в течение старого срока действия
заявки закупочная комиссия успевает выбрать победителя, то закупочная комиссия не
отклоняет заявку на основании несоответствия срока действия заявки вновь установленному.
4.11.4. Продление срока действия заявки в соответствии с подпунктом б) пункта 4.11.3
осуществляется путем размещения на ЭТП в составе заявки на участие в запросе предложений,
подавшим ее участником запроса предложений, письма о ее продлении. При этом такой
участник запроса предложений должен предоставить новое обеспечение исполнения
обязательств участника запроса предложений с продленным сроком действия, если ранее такое
обеспечение предоставлялось в форме банковской гарантии и срок действия ранее
представленной такой банковской гарантии меньше продленного срока действия заявки.
4.12. Открытие доступа к поданным заявкам на участие в запросе предложений
4.12.1. В срок, установленный в извещении о проведении запроса предложений и в
пункте 20 раздела 5 «Информационная карта запроса предложений» автоматически с помощью
программно-аппаратных средств ЭТП производится открытие доступа организатору запроса
предложений ко всем поданным заявкам на участие в запросе предложений и содержащимся в
них документам и сведениям.
4.12.2. При проведении процедуры открытия доступа к поданным заявкам заседание
закупочной комиссии не проводится.
4.12.3. Если участник запроса предложений намерен направить своего представителя
к организатору запроса предложений к моменту открытия доступа к заявкам на участие
в запросе предложений, такой участник должен не позднее чем за 1 (один) день до истечения
срока подачи заявок на участие в запросе предложений, указанного в извещении о проведении
запроса предложений и в пункте 20 раздела 5 «Информационная карта запроса предложений»,
уведомить об этом организатора запроса предложений, направив контактному лицу
организатора запроса предложений, указанному в пункте 6 раздела 5 «Информационная карта
запроса предложений», заявку на оформление пропуска с указанием наименования участника
запроса предложений, полных фамилий, имен, отчеств тех лиц, которые будут присутствовать
21
при открытии доступа к заявкам на участие в запросе предложений. Заявка на оформление
пропуска может направляться с использованием любых средств связи, включая почтовую,
телеграфную и электронную, а также путем передачи по факсимильной связи. При этом
ответственность за своевременность получения организатором запроса предложений такой
заявки на оформление пропуска несет участник запроса предложений.
4.12.4. Организатор запроса предложений обеспечивает возможность такому
представителю наблюдать за моментом открытия доступа к заявкам на участие в запросе
предложений. При этом в обязательном порядке проводится заседание закупочной комиссии с
оформлением протокола согласно пункту 4.12.5.
4.12.5. Присутствующие на заседании закупочной комиссии при открытии доступа к
заявкам на участие в запросе предложений представители участников запроса предложений
должны зарегистрироваться в Журнале регистрации представителей участников запроса
предложений.
4.12.6. Организатор
запроса
предложений
осуществляет
видеотрансляцию
(с возможным ведением видеозаписи) заседания закупочной комиссии при открытии доступа к
поданным заявкам на участие в запросе предложений на официальный сайт Госкорпорации
«Росатом» http://zakupki.rosatom.ru/. Участники запроса предложений, зарегистрировавшись
в Журнале регистрации представителей участников запроса предложений в соответствии с
пунктом 4.12.5, тем самым выражают согласие на осуществление видеотрансляции на
официальный сайт о размещении заказов Госкорпорации «Росатом» http://zakupki.rosatom.ru/ в
сети «Интернет» заседания закупочной комиссии при открытии доступа к поданным заявкам на
участие в запросе предложений. Участники запроса предложений, присутствующие на
заседании закупочной комиссии при открытии доступа к заявкам на участие в запросе
предложений, вправе вести аудио и/или видеозапись заседания закупочной комиссии при
открытии доступа к заявкам на участие в запросе предложений, предварительно сообщив об
этом организатору запроса предложений.
4.12.7. Протокол открытия доступа к заявкам на участие в запросе предложений
формируется организатором запроса предложений с указанием как минимум следующих
сведений:
а)
наименование и реквизиты запроса предложений;
б)
наименование ЭТП и ее адрес в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»;
в)
дату и время окончания подачи заявок;
г)
сведения об объеме закупаемых товаров, работ, услуг;
д)
сведения о начальной (максимальной) цене договора;
е)
сведения о сроке исполнения договора;
ж)
общее количество поступивших заявок на участие в запросе предложений;
з)
наименование, ИНН и (или) адреса участников запроса предложений, подавших
заявки в запросе предложений, а также предмет и цены таких заявок.
Данный протокол подписывается секретарем закупочной комиссии не позже
следующего рабочего дня после проведения процедуры открытия доступа и размещается не
позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего после дня подписания данного протокола
на официальном сайте и на ЭТП.
При проведении заседания закупочной комиссии в соответствии с пунктом 4.12.4
данный протокол подписывается всеми присутствующими на заседании членами закупочной
комиссии не позже следующего рабочего дня после открытия доступа к заявкам на участие в
запросе предложений и в течение 1 (одного) рабочего дня, следующего после подписания,
указанного протокола размещается организатором запроса предложений на официальном сайте
и на ЭТП, с учетом положений пункта 2.7.2.
4.12.8. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в запросе
предложений на ЭТП в порядке, предусмотренном регламентом работы данной ЭТП, подана
только одна заявка на участие в запросе предложений или не подано ни одной заявки на
участие в запросе предложений, в указанный протокол вносится информация о признании
запроса предложений несостоявшимся.
22
4.12.9. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в запросе
предложений подана только одна заявка на участие в запросе предложений, указанная заявка на
участие в запросе предложений рассматривается по согласованию с заказчиком в порядке,
установленном пунктами 4.14.1, 4.14.2.
4.13. Опоздавшие заявки на участие в запросе предложений
4.13.1. У участника запроса предложений отсутствует возможность подать заявку на
участие в запросе предложений на ЭТП после окончания срока подачи заявок на участие в
запросе предложений.
4.14. Рассмотрение заявок на участие в запросе предложений, проведение переторжки,
выбор победителя запроса предложений
4.14.1. Общие положения
4.14.1.1.
Рассмотрение заявок осуществляется в соответствии с Методикой
в следующем порядке:
а)
проведение отборочной стадии (пункт 4.14.2);
б)
проведение оценочной стадии (пункт 4.14.5).
4.14.1.2.
После отборочной стадии рассмотрения заявок до выбора победителя
возможно по решению закупочной комиссии проведение переговоров (пункт 4.14.3) с
допущенными участниками запроса предложений (до переторжки (если предусмотрена)),
а так же проведение переторжки, если в пункте 19 раздела 5 «Информационная карта запроса
предложений» предусмотрена возможность проведения процедуры переторжки.
4.14.1.3.
По решению закупочной комиссии отборочная и оценочная стадии могут
быть объединены с оформлением единого протокола, при этом сроки оформления протоколов
по результатам отборочной стадии и оценочной стадии не суммируются.
4.14.1.4.
Рассмотрение заявок на участие в запросе предложений проводится в сроки,
установленные извещением о проведении запроса предложений и пунктом 21 раздела 5
«Информационная карта запроса предложений».
4.14.1.5.
Организатор запроса предложений, по решению закупочной комиссии либо
по указанию заказчика, привлекает экспертов к рассмотрению заявок на участие в запросе
предложений. При рассмотрении заявок на участие в запросе предложений закупочная
комиссия также рассматривает оценки и рекомендации экспертов (если они привлекались).
4.14.1.6.
В ходе рассмотрения заявок на участие в запросе предложений организатор
запроса предложений имеет право запрашивать у соответствующих органов государственной
власти, а также юридических и физических лиц, указанных в заявке на участие в запросе
предложений и приложениях к ней, информацию о соответствии предоставленных участником
запроса предложений сведений действительности.
4.14.1.7.
При наличии сомнений в достоверности копии документа организатор
запроса предложений вправе запросить для обозрения нотариально заверенную копию
документа, предоставленного в копии. В случае, если участник запроса предложений в
установленный в запросе разумный срок не предоставил нотариально заверенной копии
документа, копия документа не рассматривается и документ считается не предоставленным.
4.14.1.8.
В ходе рассмотрения заявок на участие в запросе предложений в случаях,
указанных ниже, закупочная комиссия принимает решение об уточнении заявки на участие в
запросе предложений, на основании которого организатор запроса предложений направляет
уточняющие запросы:
4.14.1.8.1. При отсутствии, представлении не в полном объеме или в нечитаемом виде
в составе заявки на участие в запросе предложений следующих документов:
а)
документы, подтверждающие полномочия лица на подписание заявки от имени
участника запроса предложений,
б)
учредительные документы,
в)
разрешающие документы (лицензии, допуски, членство в саморегулируемых
общественных организациях и т.д.),
г)
документы о крупной сделке,
д)
документы о сделке с заинтересованностью,
23
е)
документы, подтверждающие обладание участником запроса предложений
необходимыми для исполнения договора финансовыми ресурсами,
ж)
документы от изготовителя товара, подтверждающие согласие изготовителя на
предложение в рамках закупки его товара участником,
з)
документы, подтверждающие опыт участника запроса предложений, указанный
им в своей заявке,
и)
документы, подтверждающие соответствие требованиям, установленным на
основании поручений Правительства Российской Федерации либо нормативных правовых
актов федеральных органов исполнительной власти;
4.14.1.8.2. При выявлении в заявке на участие в запросе предложений арифметических,
грамматических ошибок. При предоставлении участником запроса предложений исправленных
документов при наличии арифметических ошибок применяются следующие правила:

при наличии разночтений между суммой, указанной словами, и суммой, указанной
цифрами, преимущество имеет сумма, указанная словами;

при наличии разночтений между ценой, указанной в заявке на участие в запросе
предложений, и ценой, получаемой путем суммирования итоговых сумм по каждой
строке, преимущество имеет итоговая цена, указанная в заявке на участие в запросе
предложений;

при несоответствии итогов умножения единичной цены на количество исправление
арифметической ошибки производится исходя из преимущества общей итоговой
цены, указанной в заявке на участие в запросе предложений.
Исправление иных ошибок не допускается.
4.14.1.8.3. В случаях, влияющих на допуск участника к запросу предложений или
оценку его заявки на участие в запросе предложений:
а)
в представленных документах в составе заявки на участие в запросе предложений
отсутствуют сведения, необходимые для определения соответствия:

участника запроса предложений требованиям документации по запросу
предложений, указанным в пункте 3.1.1, включая требования о наличии
разрешительных документов, указанных в пункте 13 раздела 5 «Информационная
карта запроса предложений»,

привлекаемых субподрядчиков (соисполнителей) требованиям документации по
запросу предложений, указанным в подпунктах 3.1.1.1 - 3.1.1.5 и установленным
в пункте 13 раздела 5 «Информационная карта запроса предложений»,

заявки на участие в запросе предложений требованиям документации по запросу
предложений, указанным в пунктах 3, 9, 15, 25 раздела 5 «Информационная карта
запроса предложений»;
б)
в заявке на участие в запросе предложений имеются разночтения или положения,
допускающие неоднозначное толкование, не позволяющие определить соответствие заявки на
участие в запросе предложений или участника запроса предложений требованиям
документации по запросу предложений или осуществить оценку и сопоставление заявок
допущенных участников запроса предложений;
в)
привлекаемый участником запроса предложений субподрядчик (соисполнитель)
не соответствует требованию о не нахождении в реестре недобросовестных поставщиков,
установленному в пункте 13 раздела 5 «Информационная карта запроса предложений». В
данном случае участнику направляется запрос с предложением о замене такого субподрядчика
(соисполнителя), при условии, что такая замена не изменит предмет и условия договора и
заявки на участие в запросе предложений.
Не допускаются запросы, направленные на изменение предмета проводимого запроса
предложений, объема и номенклатуры предлагаемой участником запроса предложений
продукции, существа заявки на участие в запросе предложений, включая изменение условий
заявки.
4.14.1.9.
При уточнении заявок на участие в запросе предложений организатором
запроса предложений не допускается создание преимущественных условий участнику или
24
нескольким участникам запроса предложений. Предусмотренные подпунктом 4.14.1.8.1
документы могут быть запрошены только единожды (в отношении каждого из документов),
кроме документов, подтверждающих соответствие требованиям, установленным на основании
поручений Правительства Российской Федерации либо нормативных правовых актов
федеральных органов исполнительной власти.
4.14.1.10. Не направляются участнику запроса предложений запросы согласно
пункту 4.14.1.8, если в соответствии с пунктом 4.14.2.3 имеются также иные основания для
отказа в допуске к участию в запросе предложений такого участника.
4.14.1.11. Решение закупочной комиссии об уточнении заявок на участие в запросе
предложений в соответствии с пунктом 4.14.1.8 отражается в протоколе заседания закупочной
комиссии, который размещается на официальном сайте и на ЭТП, в течение 1 (одного) дня
после подписания указанного протокола, с учетом положений пункта 2.7.2.
4.14.1.12. В случае принятия закупочной комиссией решения о направлении
участникам запроса предложений запросов в соответствии с пунктом 4.14.1.8, такие запросы
направляются участникам запроса предложений после размещения на официальном сайте
протокола, указанного в пункте 4.14.1.11. Направление таких запросов организатора запроса
предложений и ответов участников на направленные данные запросы, осуществляются
с помощью программных и технических средств ЭТП. Срок уточнения участниками своих
заявок на участие в запросе предложений устанавливается достаточный для предоставления
запрошенных документов, одинаковый для всех участников, не превышающий 5 (пять) рабочих
дней, но не может быть меньше, чем 2 (два) рабочих дня, со дня направления соответствующего
запроса. Непредставление или представление не в полном объеме запрашиваемых документов и
(или) разъяснений в рамках отборочной стадии рассмотрения заявок в установленный в запросе
срок служит основанием для отказа в допуске к участию в запросе предложений.
4.14.1.13. При рассмотрении заявок на участие в запросе предложений закупочной
комиссией рассматриваются отдельно (в части представленных альтернатив) основное и
альтернативные предложения участника.
4.14.1.14. Сроки проведения отборочной и (или) оценочной стадии, а также срок
выбора победителя запроса предложений продлеваются только по решению закупочной
комиссии (с оформлением соответствующего протокола) или ее председателя (с оформлением
документа о его единоличном решении), но в любом случае до истечения срока действия заявок
на участие в запросе предложений. Извещение о продлении сроков размещается на
официальном сайте и ЭТП не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего после дня
оформления данного решения, но не позднее первоначально установленного в извещении о
проведении запроса предложений и документации по запросу предложений срока окончания
соответствующей стадии рассмотрения заявок.
4.14.2. Проведение отборочной стадии
4.14.2.1.
В рамках отборочной стадии закупочная комиссия в срок, указанный в
извещении о проведении запроса предложений и в пункте 21 раздела 5 «Информационная карта
запроса предложений» осуществляет рассмотрение заявок на участие в запросе предложений и
участников запроса предложений на предмет их соответствия требованиям, установленным
законодательством Российской Федерации, ЕОСЗ и настоящей документацией по запросу
предложений.
4.14.2.2.
При наличии основного и альтернативных предложений участника запроса
предложений на оценочную стадию такие предложения допускаются (или отклоняются)
отдельно. Причины допуска (отклонения) основного и альтернативных предложений, не
затрагивающие представленную альтернативность, не различаются. Если какое-либо
альтернативное предложение отличается от основного или другого альтернативного только
ценой, то закупочная комиссия рассматривает предложение участника запроса предложений с
меньшей ценой, второе предложение этого участника запроса предложений отклоняет.
4.14.2.3.
Заявка на участие в запросе предложений должна полностью
соответствовать каждому из установленных настоящей документацией по запросу предложений
требований или быть лучше, то есть установленные требования в документации по запросу
предложений являются минимально допустимыми.
25
4.14.2.4.
В соответствии с установленными в документации по запросу предложений
требованиями, критериями отбора являются:
а)
соответствие заявки требованиям документации по запросу предложений по
существу по своему составу, согласно пункту 17 раздела 5 «Информационная карта запроса
предложений», и оформлению;
б)
соответствие участника запроса предложений и заявленных участником запроса
предложений субподрядчиков/ соисполнителей, (в случае установления требований),
требованиям, установленным в пункте 13 раздела 5 «Информационная карта запроса
предложений»;
в)
соответствие предлагаемых участником запроса предложений работ
требованиям, установленным в пункте 15 раздела 5 «Информационная карта запроса
предложений»;
г)
соответствие предлагаемых участником запроса предложений договорных
условий (в том числе непревышения объявленной начальной (максимальной) цены договора)
требованиям, установленным в пунктах 3, 9, 25 раздела 5«Информационная карта запроса
предложений»;
д)
предоставление участником запроса предложений требуемого обеспечения
заявки, если предусмотрено пунктом 12 раздела 5 «Информационная карта запроса
предложений».
4.14.2.5.
По итогам отборочной стадии закупочная комиссия на своем заседании в
отношении каждого участника запроса предложений принимает решение о допуске к
дальнейшему участию в запросе предложений, либо об отказе в допуске в соответствии с
критериями отбора и в порядке, которые установлены в документации по запросу предложений,
по следующим основаниям:
а) несоответствие заявки требованиям подпункта а) пункта 4.14.2.4 по составу (за
исключением случаев непредставления документов и (или) сведений, необходимых
исключительно для целей оценки и сопоставления заявок, если это было предусмотрено
документацией по запросу предложений), содержанию и оформлению, в том числе
представленного технического предложения;
б) несоответствие участника запроса предложений требованиям подпункта б)
пункта 4.14.2.4;
в) несоответствие субподрядчиков/ соисполнителей, требованиям подпункта б)
пункта 4.14.2.4, если требования к ним были установлены;
г) несоответствие работ, указанных в заявке на участие в запросе предложений,
требованиям подпункта в) пункта 4.14.2.4;
д) несоответствие договорных условий, указанных в заявке на участие в запросе
предложений, требованиям подпункта г) пункта 4.14.2.4, в том числе:
 наличие в такой заявке предложения о цене договора, превышающей начальную
(максимальную) цену договора, начальную (максимальную) цену единицы товара, услуги,
работы,
 наличие предложения, ухудшающие условия по срокам выполнения работ.
Если в заявке на участие в запросе предложений указан срок в периодах (дни, недели,
месяцы), а в извещении о проведении запроса предложений и пункте 3 раздела 5
«Информационная карта запроса предложений» установлена календарная дата, то для
исчисления соответствия заявки на участие в запросе предложений требуемым срокам,
предлагаемый период выполнения работ отсчитывается от предполагаемой даты заключения
договора, рассчитываемой в соответствии с датой подведения итогов запроса предложений,
указанной в извещении о проведении запроса предложений и пункте 21 раздела 5
«Информационная карта запроса предложений» и датой заключения договора, в соответствии с
минимально возможным сроком, указанным в извещении о проведении запроса предложений и
пункте 24 раздела 5 «Информационная карта запроса предложений».
е) несоответствие размера, формы, условий или порядка предоставления обеспечения
заявки (подпункт д) пункта 4.14.2.4). Организатор запроса предложений по всем заявкам на
участие в запросе предложений, независимо от наличия в составе заявки на участие в запросе
26
предложений документа, подтверждающего предоставление обеспечения заявки, в виде
банковской гарантии или денежных средств на расчетном счете, указанном в пункте 12
раздела 5 «Информационная карта запроса предложений», проверяет поступившее на условиях
и в порядке, предусмотренном подразделом 4.9, обеспечение заявки на участие в запросе
предложений. При наличии банковской гарантии и/или денежных средств, поступивших в
соответствии с порядком, предусмотренным подразделом 4.9, обеспечение заявки считается
представленным надлежащим образом.
4.14.2.6.
По итогам отборочной стадии закупочной комиссией принимаются решения
в отношении каждого участника запроса предложений о допуске к участию в запросе
предложений или об отказе в допуске к участию в запросе предложений.
4.14.2.7.
В случае если по результатам рассмотрения заявок только один участник
запроса предложений (в том числе участник, подавший единственную заявку) и поданная им
заявка были признаны соответствующими условиям запроса предложений, или ни один из
участников и (или) поданные ими заявка не были признаны соответствующими условиям
запроса предложений, запрос предложений признается несостоявшимся.
4.14.2.8.
Решения закупочной комиссии по итогам отборочной стадии оформляются
протоколом заседания закупочной комиссии по рассмотрению заявок на отборочной стадии, в
который вносятся как минимум следующие сведения:
а)
наименование и реквизиты запроса предложений;
б)
сведения об объеме закупаемых товаров, работ, услуг;
в)
сведения о начальной (максимальной) цене договора;
г)
сведения о сроке исполнения договора;
д)
из протокола открытия доступа к заявкам – перечень участников, подавших
заявки, и цены таких заявок;
е)
о направлении участникам запроса предложений запросов в соответствии
с пунктом 4.14.1.8 (при необходимости);
ж)
решение о допуске участника к запросу предложений либо об отказе ему в
допуске с указанием положений документации по запросу предложений, которым не
соответствует участник запроса предложений или его заявка, а также самих несоответствующих
положений такой заявки;
з)
о результатах голосования членов закупочной комиссии, принявших участие в
голосовании;
и)
информация о признании запроса предложений несостоявшимся (пункт 4.14.2.7),
если по результатам рассмотрения заявок только один участник (в т.ч. участник, подавший
единственную заявку) и поданная им заявка были признаны соответствующими условиям
запроса предложений или ни один из участников запроса предложений и (или) поданные ими
заявки не были признаны соответствующими условиям запроса предложений.
4.14.2.9.
Протокол заседания закупочной комиссии по рассмотрению заявок на
отборочной стадии оформляется и подписывается в течение 5 (пяти) рабочих дней после
заседания закупочной комиссии. Протокол заседания закупочной комиссии по рассмотрению
заявок на отборочной стадии размещается на официальном сайте и на ЭТП в течение 1 (одного)
рабочего дня, следующего после дня подписания указанного протокола, с учетом положений
пункта 2.7.2.
4.14.2.10. Любой участник запроса предложений после размещения протокола
заседания закупочной комиссии по рассмотрению заявок на отборочной стадии вправе
направить организатору запроса предложений запрос о разъяснении причин отказа ему в
допуске к участию в запросе предложений. Организатор в течение 3 (трех) рабочих дней со дня
поступления такого запроса обязан предоставить участнику запроса предложений в письменной
форме соответствующие разъяснения.
4.14.3.
Проведение переговоров с участниками запроса предложений
4.14.3.1.
В любой момент после проведения отборочной стадии рассмотрения заявок
на участие в запросе предложений, но до проведения (при необходимости) процедуры
переторжки организатор запроса предложений, по решению закупочной комиссии, проводит
переговоры с допущенными участниками. Переговоры от лица организатора запроса
27
предложений проводятся закупочной комиссией. В случае, если были привлечены эксперты
(экспертный совет), такие эксперты (отдельные представители экспертного совета) также
привлекаются к проведению переговоров. Переговоры проводятся в целях разъяснений заявок
либо их улучшения в интересах заказчика, кроме изменения цены предложений.
4.14.3.2.
Переговоры проводятся со всеми участниками запроса предложений,
прошедшими отборочную стадию. Проведение более одного раунда переговоров не
допускается.
4.14.3.3.
Переговоры проводятся в отношении любых аспектов заявок участников
запроса предложений, кроме цены.
4.14.3.4.
Переговоры с каждым из участников оформляются отдельным протоколом,
в котором отражаются как минимум следующие сведения:
а) сведения об объеме закупаемых товаров, работ, услуг;
б) сведения о начальной (максимальной) цене договора;
в) сведения о сроке исполнения договора;
г) достигнутые договоренности.
4.14.3.5.
Данный протокол подписывается организатором, присутствующими на
переговорах членами закупочной комиссии и участником запроса предложения. Все такие
протоколы размещаются одновременно на официальном сайте и на ЭТП в течение 1 (одного)
дня после завершения переговоров со всеми участниками с учетом положений пункта 2.7.2.
4.14.3.6.
Организатор запроса предложений запрашивает у всех участников, с
которыми проводились переговоры, окончательные предложения.
4.14.3.7.
Участник запроса предложений вправе отказаться от участия в переговорах
или не подавать окончательное предложение. В этом случае его заявка остается действующей
на первоначальных условиях.
4.14.4. Переторжка
4.14.4.1.
Переторжка проводится по решению закупочной комиссии, если в пункте 19
раздела 5 «Информационная карта запроса предложений» предусмотрена возможность
проведения процедуры переторжки. При проведении переторжки допущенным участникам
запроса предложений предоставляется возможность добровольно повысить предпочтительность
их заявок на участие в запросе предложений (в том числе допущенных альтернативных
предложений, в случаях разрешения подачи альтернативных предложений) путем снижения
первоначально указанной в заявке на участие в запросе предложений цены. Снижение цены
заявки на участие в запросе предложений не должно повлечь за собой изменение иных условий
заявки на участие в запросе предложений.
4.14.4.2.
Количество переторжек не ограничено. При этом срок проведения
переторжек не должен превышать 10 (десять) рабочих дней с даты размещения на официальном
сайте и ЭТП протокола согласно пункту 4.14.2.9.
4.14.4.3.
Форма, параметры, по которым проводится переторжка из указанных в
пункте 19 раздела 5 «Информационная карта запроса предложений» (для переторжки в заочной
форме), и порядок проведения переторжки с использованием функционала ЭТП, определенные
закупочной комиссией, сроки и порядок подачи новых ценовых предложений, указываются в
письмах, приглашающих участников запроса предложений на процедуру переторжки, и
направленных одновременно всем участникам, допущенным к участию в запросе предложений,
в день размещения на официальном сайте и ЭТП протокола, содержащего решение о
проведении переторжки. При этом дата проведения переторжки устанавливается не ранее
второго рабочего дня после размещения на официальном сайте и ЭТП протокола, содержащего
решение о проведении переторжки, а начало проведения переторжки устанавливается в рабочее
время по местному времени организатора запроса предложений.
4.14.4.4.
В переторжке имеют право участвовать все допущенные участники запроса
предложений. Участник запроса предложений, приглашенный на переторжку, вправе не
участвовать в ней по любому из допущенных предложений (основного и/или альтернативных),
тогда его предложение, по которому он не участвовал в переторжке, остается действующим с
ранее объявленной ценой, указанной в заявке на участие в запросе предложений.
4.14.4.5.
28
Предложения участника запроса предложений по увеличению цены (в том числе,
увеличению единичных цен), указанной в заявке на участие в запросе предложений не
рассматриваются, данный участник считается не участвовавшим в процедуре переторжки с
таким предложением (основным и/или альтернативным) и это предложение, указанное в заявке
на участие в запросе предложений, остается действующим с ранее объявленной ценой.
Предложения участника запроса предложений по увеличению цены (в том числе,
увеличению единичных цен) либо ухудшению условий, указанных в заявке на участие в
запросе предложений, не рассматриваются, данный участник считается не участвовавшим в
процедуре переторжки с таким предложением (основным и/или альтернативным) и это
предложение, указанное в заявке на участие в запросе предложений, остается действующим с
ранее объявленной ценой либо ранее объявленными условиями по срокам поставки
продукции и/или по условиям оплаты.
4.14.4.6.
Переторжка проводится в режиме реального времени или в заочной форме.
4.14.4.7.
При проведении переторжки в режиме реального времени на ЭТП
изменению подлежит только цена предложения.
В период с момента начала переторжки на ЭТП участник запроса предложений,
желающий повысить предпочтительность своей заявки, должен заявить на ЭТП в режиме
реального времени новую цену договора. Снижение цены договора может производиться
участником запроса предложений поэтапно до момента окончания переторжки неограниченное
количество раз. Участники запроса предложений заявляют новую цену договора независимо от
цен, предлагаемых другими участниками, при этом участник запроса предложений не имеет
обязанности предложить цену обязательно ниже других участников. При проведении
переторжки в режиме реального времени на ЭТП устанавливается минимальное время приема
предложений участников о цене договора, составляющее один час. Если до окончания
переторжки остается менее 10 (десяти) минут и в этот период поступает ценовое предложение,
то переторжка продлевается на 10 (десять) минут с момента подачи такого предложения. Если в
течение 10 (десяти) минут с момента продления процедуры переторжки ни одного предложения
о более низкой цене договора не поступило, процедура переторжки автоматически, при помощи
программных и технических средств ЭТП, обеспечивающих его проведение, завершается.
Результаты проведения переторжки на ЭТП оформляются протоколом, в котором
содержатся как минимум следующие сведения:
а)
адрес ЭТП в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
б)
дата, время начала и окончания процедуры переторжки;
в)
первоначальные и окончательные предложения о цене договора, сделанные
участниками;
г)
сведения об объеме закупаемых товаров, работ, услуг;
д)
сведения о начальной (максимальной) цене договора;
е)
сведения о сроке исполнения договора.
Сведения о ходе проведения переторжки с помощью программных и технических
средств ЭТП размещаются на ЭТП в течение 30 (тридцати) минут после окончания переторжки
и в течение того же рабочего дня (а если переторжка завершилась после 18 часов по месту
нахождения организатора запроса предложений — в течение следующего рабочего дня после
дня проведения переторжки на ЭТП), протокол переторжки размещается организатором
запроса предложений на официальном сайте.
Участники, участвовавшие в переторжке в режиме реального времени на ЭТП и
снизившие первоначальную цену, указанную в заявке на участие в запросе предложений цену,
обязаны дополнительно представить организатору запроса предложений документы,
откорректированные с учетом новой, полученной после переторжки цены, содержащие
информацию о цене договора, без изменения иных первоначальных условий, оформленные
в соответствии с требованиями подраздела 4.4. Данные документы предоставляются на ЭТП в
порядке, предусмотренном для подачи заявки на участие в запросе предложений. В случае
непредставления откорректированных документов или представления откорректированных в
части цены документов, с указанной ценой, не соответствующей цене предложенной на
29
переторжке, заказчик при подготовке договора к подписанию снижает все составные части
цены, указанные в первоначальной заявке победителя запроса предложений, пропорционально
снижению общей цены договора, представленной на переторжку.
4.14.4.8.
При проведении переторжки в заочной форме участники запроса
предложений к установленному организатором запроса предложений сроку представляют
в порядке, предусмотренном подразделом 4.10, документы, определяющие измененные условия
заявки на участие в запросе предложений. Участник вправе отозвать поданное предложение с
новыми условиями в любое время до окончания срока подачи предложений с новыми
условиями.
Открытие доступа к предложениям с измененными условиями заявки на участие в
запросе предложений проводится в порядке, предусмотренном подразделом 4.12 с
оформлением аналогичного протокола и его размещением на официальном сайте и на ЭТП в
такие же сроки.
4.14.4.9.
После проведения переторжки победитель определяется в порядке,
установленном для данного запроса предложений в соответствии с критериями оценки,
указанными в документации по запросу предложений.
4.14.5.
Проведение оценочной стадии
4.14.5.1.
В рамках оценочной стадии, в срок, указанный в извещении о проведении
запроса предложений и в пункте 21 раздела 5 «Информационная карта запроса предложений»,
закупочная комиссия оценивает и сопоставляет заявки участников, допущенных до участия в
запросе предложений, с учетом проведенных переговоров и предложений по переторжке. Цель
оценочной стадии заключается в выставлении каждой заявке оценки в соответствии с
предусмотренными документацией по запросу предложений оценочными критериями и
утвержденным порядком оценки, указанными в пунктах 22, 23 раздела 5 «Информационная
карта запроса предложений». Предпочтения заказчиков (критерии оценки заявок на участие в
запросе предложений) и их значимость указаны в пункте 22 раздела 5 «Информационная карта
запроса предложений».
4.14.5.2.
В случае наличия неотклоненных основного и/или альтернативных
предложений они оцениваются отдельно в соответствии с критериями и методикой оценки,
указанными в пунктах 22, 23 раздела 5 «Информационная карта запроса предложений», при
этом оценки по критериям, не затрагивающим представленную альтернативность, не
отличаются.
4.14.5.3.
Если участником запроса предложений не предоставлены документы или
сведения, необходимые исключительно для целей оценки заявок, не являющиеся основанием
для отклонения заявки на отборочной стадии, участник получает по этим критериям
минимально возможную оценку.
4.14.5.4.
По результатам оценки и сопоставления заявок на участие в запросе
предложений оформляется протокол заседания закупочной комиссии по рассмотрению заявок
на оценочной стадии, в который вносятся как минимум следующие сведения:
а)
наименование и реквизиты запроса предложений;
б)
сведения об объеме закупаемых товаров, работ, услуг;
в)
сведения о начальной (максимальной) цене договора;
г)
сведения о сроке исполнения договора;
д)
из протокола открытия доступа к заявкам – перечень участников, подавших заявки,
и цены таких заявок;
е)
из протокола рассмотрения заявок на отборочной стадии — перечень допущенных
участников и участников, которым отказали в допуске;
ж) из протоколов проведения переторжки (если проводились) – результаты
проведенных переторжек;
з)
о результатах оценки каждой заявки с указанием присвоенных баллов по каждому
критерию оценки.
4.14.5.5.
Протокол заседания закупочной комиссии по рассмотрению заявок на
оценочной стадии оформляется и подписывается в течение 3 (трех) рабочих дней после
заседания закупочной комиссии. Протокол заседания закупочной комиссии по рассмотрению
30
заявок на оценочной стадии размещается на официальном сайте и на ЭТП в течение 1 (одного)
рабочего дня, следующего после дня подписания указанного протокола, с учетом положений
пункта 2.7.2.
4.14.5.6.
Любой допущенный до участия в запросе предложений участник после
размещения протокола заседания закупочной комиссии по рассмотрению заявок на оценочной
стадии вправе направить организатору запроса предложений запрос о разъяснении результатов
оценки, но только его заявки. Организатор в течение 3 (трех) рабочих дней со дня поступления
такого запроса обязан предоставить такому участнику запроса предложений в письменной
форме соответствующие разъяснения.
4.14.6. Подведение итогов запроса предложений. Выбор победителя запроса
предложений
4.14.6.1.
После проведения оценочной стадии рассмотрения заявок на участие в
запросе предложений и переторжки (если проводилась) с учетом ее результатов, закупочная
комиссия определяет победителя запроса предложений. Закупочная комиссия присваивает
место каждой заявке на участие в запросе предложений, начиная с первого, относительно
других по мере уменьшения степени предпочтительности содержащихся в них условий заявки,
исходя из подсчитанных баллов. При равенстве баллов, первое место получает допущенный
участник запроса предложений, который раньше подал заявку на участие в запросе
предложений (или предложение с измененными условиями заявки на участие в запросе
предложений, если проводилась переторжка).
4.14.6.2.
По решению закупочной комиссии стадия рассмотрения заявок на
оценочной стадии и подведение итогов (выбор победителя) могут быть объединены
с оформлением одного протокола, при этом сроки оформления протоколов по результатам
оценочной стадии и подведения итогов не суммируются.
4.14.6.3.
Победителем запроса предложений признается участник запроса
предложений, который предложил лучшие условия исполнения договора (т.е. заявка на участие
в запросе предложений которого оценена наибольшим количеством баллов) и заявке на участие
в запросе предложений которого присвоено первое место.
4.14.6.4.
Альтернативные предложения участвуют в ранжировании независимо от
основного предложения, при этом участник запроса предложений получает несколько мест в
едином ранжире сообразно количеству неотклоненных предложений.
4.14.6.5.
По результатам запроса предложений оформляется протокол заседания
закупочной комиссии по подведению итогов запроса предложений, содержащий как минимум
следующие сведения:
а)
наименование и реквизиты запроса предложений;
б)
сведения об объеме закупаемых товаров, работ, услуг;
в)
сведения о начальной (максимальной) цене договора;
г)
сведения о сроке исполнения договора;
д)
из протокола открытия доступа к заявкам – перечень участников, подавших заявки,
и цены таких заявок;
е)
из протокола рассмотрения заявок на отборочной стадии — перечень допущенных
участников и участников, которым отказали в допуске;
ж) из протоколов проведения переторжки (если проводились) – результаты
проведенных переторжек;
з)
о результатах оценки каждой заявки с указанием присвоенных баллов по каждому
критерию оценки;
и) о принятом на основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в
запросе предложений решении о присвоении заявкам на участие в запросе предложений мест;
к)
о наименовании и адресе победителя запроса предложений, цене его заявки.
4.14.6.6. Протокол заседания закупочной комиссии по подведению итогов запроса
предложений оформляется и подписывается в течение 3 (трех) рабочих дней после заседания
закупочной комиссии, и размещается на официальном сайте и на ЭТП в срок не позднее
1 (одного) рабочего дня, следующего после дня подписания указанного протокола, с учетом
положений пункта 2.7.2.
31
4.15.
Заключение договора по результатам запроса предложений
4.15.1. Заказчик после размещения на официальном сайте и ЭТП протокола заседания
закупочной комиссии по подведению итогов запроса предложений, в срок, указанный в пункте
24 раздела 5 «Информационная карта запроса предложений», передает лицу, с которым
заключается договор (победитель запроса предложений или участник запроса предложений в
соответствии с пунктом 4.15.4), проект договора, который составляется путем включения
условий исполнения договора, предложенных лицом, с которым заключается договор, в заявке
на участие в запросе предложений, в проект договора, прилагаемый к документации по запросу
предложений с учетом преддоговорных переговоров (пункт 4.15.6).
Лицо, с которым заключается договор, обязано предоставить заказчику:
а)
подписанный и заверенный печатью со своей стороны договор в срок, указанный
в пункте 24 раздела 5 «Информационная карта запроса предложений»;
б)
обновленные сведения и документы, подтверждающие соответствие требованиям,
установленным на основании поручений Правительства Российской Федерации либо
нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти, указанные в
пункте 16.1.2 раздела 5 «Информационная карта запроса предложений», в случае, если в такие
сведения были внесены изменения с момента подачи заявки на участие в запросе предложений
и до подписания договора. В случае отсутствия изменений, победитель запроса предложений
представляет справку об отсутствии изменений. Дата подписания справки, подтверждающей
актуальность информации – не ранее 5 (пяти) дней до заключения договора (с двух сторон).
4.15.2. Договор с победителем запроса предложений или участником запроса
предложений в соответствии с пунктом 4.15.4, заключается в срок, указанный в пункте 24
раздела 5 «Информационная карта запроса предложений».
4.15.3. В случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации,
либо в связи с особенностью заключаемого договора, для его заключения необходимо
одобрение коллегиальным органом управления заказчика, договор заключается только после
такого одобрения.
4.15.4. В случае, если запрос предложений признан несостоявшимся в связи с тем, что
по окончании срока подачи заявок на участие в запросе предложений была подана только одна
заявка на участие в запросе предложений и данная заявка и подавший ее участник запроса
предложений отвечают всем требованиям и условиям, предусмотренным документацией по
запросу предложений, либо принято решение о допуске только одного участника запроса
предложений, заказчик:
а)
заключает договор с таким единственным участником запроса предложений
в сроки и порядке, указанных в настоящем подразделе, при условии, что договор заключается
по цене, в объеме и на условиях, указанных таким единственным участником в его заявке, или
на лучших для заказчика условиях (в том числе достигнутых по результатам преддоговорных
переговоров), либо
б)
принимает решение о проведении повторной закупки, либо
в)
отказывается от заключения договора в случаях, указанных в подпунктах а)-в)
пункта 4.15.11.
4.15.5. По поручению заказчика организатор запроса предложений обеспечивает
организацию и проведение преддоговорных переговоров между заказчиком и лицом, с которым
заключается договор, в отношении положений договора согласно пункту 4.15.6.
Преддоговорные переговоры проводятся в рамках законодательства, с учетом положений
ЕОСЗ, иных распорядительных документов Госкорпорации «Росатом», заказчика в очной
форме, в том числе с помощью аудио-, видеоконференцсвязи.
4.15.6. Преддоговорные переговоры проводятся:
а) по снижению цены договора и (если применимо) цен отдельных видов товаров,
расценок на отдельные виды работ (услуг) без изменения остальных условий договора;
б) по изменению объемов продукции не более чем на 10% и без увеличения цен
(расценок);
32
в) по сокращению сроков выполнения договора (его отдельных этапов) и (или)
улучшению условий для заказчика: отмена аванса, улучшение технических характеристик
продукции и т.д.;
г) направленные на уточнение условий договора, которые не были зафиксированы в
проекте договора, документации по запросу предложений и заявке лица, с которым заключается
договор;
д) направленные на уточнение сроков исполнения обязательств по договору, если его
подписание затягивается вследствие рассмотрения жалобы в ЦАК, АК дивизиона или в
Федеральной антимонопольной службе России;
е) обусловленные изменениями законодательства Российской Федерации или
предписаниями органов государственной власти.
4.15.7. Иные преддоговорные переговоры, направленные на изменение условий
заключаемого договора в пользу лица, с которым заключается договор, запрещаются.
4.15.8. По результатам преддоговорных переговоров организатором запроса
предложений оформляется протокол преддоговорных переговоров. В случае, если в ходе
переговоров поменялись объем, цена и (или) срок исполнения договора по сравнению с
указанными в извещении о проведении запроса предложений, документации по запросу
предложений и заявке лица, с которым заключается договор, указанный протокол размещается
организатором запроса предложений на официальном сайте и ЭТП не позднее 1 (одного)
рабочего дня, следующего после дня его подписания.
4.15.9. При заключении договора дополнительно фиксируется договорной
коэффициент, определяемый как отношение цены договора, предложенной в заявке лица, с
которым заключается договор, к начальной (максимальной) цене договора (в текущих ценах).
Данный коэффициент учитывается при расчетах стоимости фактически выполненных
контрагентом работ по договору.
4.15.10. Если подписание договора затягивается (по сравнению с плановой датой
заключения договора согласно пункту 4.15.2) вследствие рассмотрения жалобы в ЦАК, АК
дивизиона или Федеральной антимонопольной службе России, а также в случае, если в
соответствии с законодательством Российской Федерации, либо в связи с особенностью
заключаемого договора, для его заключения необходимо одобрение коллегиальным органом
управления заказчика, срок заключения договора, а так же сроки исполнения обязательств по
договору могут быть продлены сверх нормативного срока на количество дней задержки.
4.15.11. Заказчик не вправе отказаться от заключения договора по результатам запроса
предложений, за исключением следующих случаев:
а)
изменения финансовых, инвестиционных, производственных и иных программ,
оказавших влияние на потребность в данной закупке, подтвержденное руководителем
заказчика;
б)
изменения потребностей заказчика;
в)
при возникновении обстоятельств непреодолимой силы, подтвержденных
соответствующим документом и влияющих на целесообразность заключения договора.
4.15.12. Извещение об отказе, содержащее также обоснование отказа от заключения
договора, размещается на официальном сайте по закупкам атомной отрасли не позднее 5 (пяти)
рабочих дней после принятия такого решения.
4.15.13. Лицо, с которым заключается договор, признается уклонившимся
от заключения договора, то есть совершившим действия (бездействия), которые не приводят к
подписанию договора в сроки, установленные в извещении о проведении запроса предложений
и в пункте 24 раздела 5 «Информационная карта запроса предложений»:
а)
прямой письменный отказ от подписания договора;
б)
не подписание лицом, с которым заключается договор, проекта договора в срок в
соответствии с пунктом 4.15.1;
в)
не предоставление обеспечения договора в случае, если в документации по запросу
предложений было установлено требование обеспечения договора;
33
г)
предъявление при подписании договора встречных требований по условиям
договора в противоречие ранее установленным в документации по запросу предложений и
(или) в заявке такого лица, а также достигнутым в ходе преддоговорных переговоров;
д)
непредставление
до
заключения
договора
документов,
обязательных
к предоставлению и предусмотренных документацией по запросу предложений в составе заявки
на участие в запросе предложений лица, с которым заключается договор.
4.15.14. В случаях, когда победитель запроса предложений уклоняется от заключения
договора на условиях настоящей документации по запросу предложений, заказчик выполняет
одно из следующих действий:
а)
проводит повторную процедуру закупки;
б)
отказывается от заключения договора;
в)
выносит вопрос о заключении договора с другим участником, занявшим
следующее место, на решение разрешающего органа.
4.15.15. В случае уклонения лица, с которым заключается договор, от подписания
договора, заказчик:
а)
удерживает обеспечение заявки такого участника запроса предложений;
б)
направляет в порядке и сроки, установленные постановлением Правительства
Российской Федерации от 22 ноября 2012 года № 1211 «О ведении реестра недобросовестных
поставщиков, предусмотренного Федеральным законом «О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц», предложение о включении сведений о таком участнике
запроса предложений в реестр недобросовестных поставщиков, ведущийся в соответствии с
положениями Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ,
услуг отдельными видами юридических лиц».
4.15.16.
Сведения об участнике запроса предложений будут внесены в реестр недобросовестных
поставщиков, ведущийся в соответствии с положениями Федерального закона от 18 июля 2011
года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»,
сроком на 2 года в следующих случаях:
а) если такой участник запроса предложений:
 будучи признанным победителем запроса предложений уклонился от заключения
договора;
 будучи участником, с которым заключается договор в соответствии с
пунктом 4.15.4, уклонился от заключения договора;
 будучи победителем запроса предложений или участником запроса предложений,
с которым заключается договор, отказался от предоставления обеспечения договора до
подписания договора, если такое требование установлено в документации по запросу
предложений;
б) если договор, заключенный с участником запроса предложений по результатам
запроса предложений, будет расторгнут по решению суда в связи с существенным нарушением
исполнителем, подрядчиком условий договора.
4.16.
Обеспечение исполнения обязательств по договору
4.16.1. В случае, если указано в пункте 25 раздела 5 «Информационная карта запроса
предложений», победитель запроса предложений или участник, с которым заключается договор
в соответствии с пунктом 4.15.4, должен предоставить в порядке, предусмотренном проектом
договора (часть 2 «Проект договора») обеспечение исполнения одного или нескольких видов
обязательств по договору из следующих:
а)
обязательства по возврату аванса;
б)
исполнение обязательств по договору, кроме гарантийных обязательств
(обеспечение договора);
в)
исполнение гарантийных обязательств,
в одной или нескольких из следующих форм:
а)
б)
безотзывная банковская гарантия, выданная банком;
поручительство;
34
в)
в форме денежных средств путем их перечисления заказчику.
При этом формы обеспечения обязательств по договору определяются лицом, с которым
заключается договор, самостоятельно.
4.16.2. Виды обязательств по договору, в отношении которых требуется
предоставление обеспечения исполнения, размер и срок действия таких обеспечений указаны в
пункте 25 раздела 5 «Информационная карта запроса предложений».
4.16.3. Соответствующее обеспечение исполнения обязательств по договору должно
быть предоставлено в порядке и на условиях предоставления такого обеспечения,
установленные проектом договора (часть 2 «Проект договора»). При этом обеспечение возврата
аванса и (или) обеспечения договора предоставляется лицом, с которым заключается договор,
до заключения договора, но не ранее 10 (десяти) дней со дня размещения на официальном сайте
протокола, на основании которого заключается такой договор, либо после заключения договора
не позднее 15 (пятнадцати) дней с даты его заключения. Обеспечение возврата аванса, если
указано в пункте 25 раздела 5 «Информационная карта запроса предложений», предоставляется
отдельно от обеспечения договора.
4.16.4. Поручитель/банк-гарант должен соответствовать требованиям, установленным
ЕОСЗ (соответствующее Приложение), а также требованиям, предусмотренным проектом
договора (часть 2 «Проект договора»).
4.16.5. Обеспечение исполнения обязательств по договору в форме банковской
гарантии или поручительства в соответствии с пунктом 4.16.1 может быть предоставлено в
следующем виде:
4.16.5.1. Гарантии на бланке банка-гаранта, подписанной уполномоченным лицом
Банка-гаранта, с печатью Банка-гаранта. При этом банковская гарантия должна сопровождаться
инструкцией Банка-гаранта по системе SWIFT в банк Бенефициара об авизовании Бенефициару
сообщения о факте выдачи данной банковской гарантии с указанием основных ее реквизитов
(банк-гарант, номер, дата выдачи, сумма, срок действия, бенефициар, принципал, договор, по
которому предусмотрено предоставление обеспечения исполнения обязательства и т.д.) и
подтверждением полномочий лица, подписавшего данную банковскую гарантию.
4.16.5.2. Гарантии, переданной по системе SWIFT в банк Бенефициара, с инструкцией
авизовать данную гарантию Бенефициару. При данном виде предоставления банковской
гарантии полномочия лица, подписавшего данную банковскую гарантию, считаются
подтвержденными.
4.16.5.3. Гарантии на бланке банка-гаранта, подписанной уполномоченным лицом
Банка-гаранта, с печатью банка-гаранта.
4.16.5.4. Договора поручительства с подписью уполномоченного лица Поручителя и
печатью Поручителя.
4.16.6. В случае, если обеспечение исполнения обязательств по договору
предоставляется в виде банковской гарантии банка-нерезидента, то данная банковская гарантия
должна предоставляться согласно пунктам 4.16.5.1 и/или 4.16.5.2.
4.16.7. При представлении обеспечения исполнения обязательств по договору
согласно пунктам 4.16.5.3 и/или 4.16.5.4 к обеспечению в обязательном порядке прилагаются
следующие документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего обеспечение:
 заверенные уполномоченным лицом поручителя или банка-гаранта или нотариально
заверенные копии действующих учредительных документов поручителя или банка-гаранта;
 заверенная уполномоченным лицом поручителя или банка-гаранта копия решения
(выписки из протокола) уполномоченного органа управления поручителя или банка-гаранта об
избрании единоличного исполнительного органа (в случае если поручительство или банковская
гарантия подписаны единоличным исполнительным органом поручителя или банка-гаранта);
 подлинник или копия доверенности, заверенная лицом ее выдавшим или
нотариально, на лицо, действующее от имени поручителя или банка-гаранта, либо заверенный
отделом кадров или лицом его подписавшим приказ о назначении лица, выполняющего
функции единоличного исполнительного органа данного общества. В случае если в
доверенности на право подписи обеспечения имеются ограничения, а именно – подписание
осуществляется в рамках решений кредитных комитетов, структурных подразделений и т.п.
35
лица, выдающего обеспечение, необходимо представление всех поименованных в доверенности
решений или, в случае отказа от предоставления данных документов, письма от
уполномоченного лица, что предоставление данного обеспечения осуществляется в
соответствии с решениями, перечисленными в доверенности;
 подлинник (или нотариально заверенная копия) выписки из Единого
государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) лица, выдающего обеспечение (выданной
не ранее 30 (тридцати) дней до дня предоставления обеспечения исполнения обязательств по
договору).
4.16.8. По решению заказчика, перечень документов, указанных в пункте 4.16.7 может
быть ограничен только документами, необходимыми для актуализации уже имеющегося у
заказчика комплекта документов соответствующего поручителя или банка-гаранта.
4.16.9. Срок действия обеспечения исполнения обязательств по договору должен
составлять:
 для обеспечения возврата аванса - срок исполнения обязательств на сумму
выплаченного аванса плюс 60 дней;
 для обеспечения договора - срок исполнения обязательств по договору плюс
60 дней;
 для обеспечения исполнения гарантийных обязательств - срок гарантийных
обязательств плюс 60 дней.
4.16.10. В случае, если по каким либо причинам обеспечение исполнения обязательств
по договору перестало быть действительным, прекратило свое действие или иным образом
перестало обеспечивать исполнение обязательств по договору соответствующий подрядчик
/исполнитель должен предоставить заказчику/организатору запроса предложений иное (новое)
надлежащее обеспечение исполнения обязательств по договору в порядке, предусмотренном
проектом договора (часть 2 «Проект договора»).
4.16.11. Если в заявке участника запроса предложений содержится предложение по
уменьшению размера аванса, либо отказ от аванса, то сумма обеспечения возврата аванса
уменьшается соответственно, либо обеспечение возврата аванса не предоставляется.
Если на стадии проведения преддоговорных переговоров с победителем запроса
предложений или с участником запроса предложений, с которым заключается договор в
соответствии с пунктом 4.15.4, достигнуто соглашение об уменьшении размера аванса, либо
соглашение об отказе от аванса, то сумма обеспечения возврата аванса уменьшается
соответственно, либо обеспечение возврата аванса не предоставляется.
Непредставление обеспечения возврата аванса в случае полного отказа таким
участником от аванса не является причиной признания победителя запроса предложений или
участника, с которым заключается договор, уклонившимся от заключения договора.
36
ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ
Следующие условия проведения запроса предложений являются неотъемлемой частью настоящей документации
по запросу предложений, уточняют и дополняют положения разделов 1…4 документации по запросу предложений
5.
№ п/п
1.
Наименование п/п
Предмет запроса
предложений
Содержание
право заключения договора на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по
внедрению системы дистанционного визуального контроля (ДВК) в ГО. Энергоблок 1, 2.
Состав и объем работ: в соответствии с частью 3 «ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ» Документации по
запросу предложений.….
Состав и объем работ
2.
3.
Нормативный документ,
в соответствии с которым
проводится запрос
предложений
Условия договора:
Сроки выполнения работ
Место выполнения работ
Единый отраслевой стандарт закупок (Положение о закупке) Государственной корпорации
по атомной энергии «Росатом» с изменениями, утвержденными решением наблюдательного совета
Госкорпорации «Росатом» (протокол от 20 ноября 2014 № 66)
Сроки выполнения работ начало – с 13.06.2015г.,
окончание – не позднее 30.12.2015г.
Место выполнения работ Филиал ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Балаковская атомная станция».
(413866 Саратовская обл., Натальинское муниципальное образование Балаковского
муниципального района).
Условия оплаты
Аванс – не предусмотрен.
Оплата производится в соответствии с частью 2 «ПРОЕКТ ДОГОВОРА».
3.1
Встречные предложения по
условиям договора
Форма и все условия проекта договора (Часть 2 «Проект договора») являются обязательными.
Встречные предложения участников по проекту договора не допускаются.
4.
Количество лотов
1
5.
Заказчик
Открытое акционерное общество «Российский концерн по производству электрической и тепловой
энергии на атомных станциях» (ОАО «Концерн Росэнергоатом»).
Место нахождения Заказчика: 109507, г. Москва, ул. Ферганская, д. 25.
Почтовый адрес Заказчика: 109507, г. Москва, ул. Ферганская, д. 25.
37
№ п/п
6.
Наименование п/п
Организатор запроса
предложений
Содержание
Филиал ОАО «Концерн Росэнергоатом» - «Балаковская атомная станция» (Балаковская АЭС)
Адрес почтовый: 413866, г.Балаково, Саратовской области
Адрес электронной почты: [email protected]
Номер контактного телефона: 8-(8453)-497754
Номер факса: 8-(8453)-497754.
Контактное лицо: Беляева Елена Владимировна.
Контактное лицо по техническим вопросам:
Лебедев Алексей Андреевич
Тел./факс 8-(8453)-498278;
7.
8.
9.
10.
11.
Информационное
обеспечение проведения
запроса предложений
Дата опубликования
извещения о проведении
запроса предложений
Начальная (максимальная)
цена договора
Официальный язык запроса
предложений
Валюта запроса
предложений
Контактное лицо по вопросам ПСД:
Сусликов Василий Николаевич
Тел./факс 8-(8453)-49-94-52
Официальным сайтом в сети «Интернет» для размещения информации о проведении запроса
предложений является:
1) Официальный государственный сайт (http://www.zakupki.gov.ru),
2) Официальный
сайт
по
закупкам
атомной
отрасли
Госкорпорации
«Росатом»
(http://zakupki.rosatom.ru).
Настоящий запрос предложений проводится в соответствии с правилами и с использованием
функционала ЭТП МТС «Фабрикант» в сети «Интернет» по адресу: www.fabrikant.ru.
«28» января 2015года
в базисном уровне цен 1991 года (СМР): 8 320руб (бл.1),4 661,00 руб. (бл.2)., без НДС;
в текущем уровне цен (ПНР): 95 135 руб. (бл.1),122 463,00(бл.2) руб., без НДС
в текущем уровне цен: - 2 935 148 (два миллиона девятьсот тридцать пять тысяч сто сорок
восемь) рублей 52 копеек, включая НДС.
в текущем уровне цен: - 2 487 414 (два миллиона четыреста восемьдесят семь тысяч
четыреста четырнадцать) рублей 00 копеек, без учета НДС.
Цена договора включает в себя: все расходы с учетом всех налогов, пошлин, сборов и иных
обязательных платежей, расходов, связанных с выполнением работ, в том числе расходы на материальнотехнические ресурсы, командировочные.…
русский
российский рубль
38
№ п/п
12.
Наименование п/п
Обеспечение заявки
на участие в запросе
предложений:
Содержание
«не требуется»
Форма обеспечения
Размер и валюта
обеспечения заявки
на участие в запросе
предложений
Реквизиты для
перечисления обеспечения
заявок на участие в запросе
предложений в форме
денежных средств
13.
Требования,
предъявляемые
к участникам
запроса
предложений,
субподрядчикам/
соисполнителям, в объеме
выполняемых работ
13.1. Требования к участникам запроса предложений:
13.1.1. должен отвечать требованиям, указанным в пункте 3.1.1 настоящей документации по
запросу предложений;
13.1.2. должен раскрывать в составе заявки на участие в запросе предложений информацию в
отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных);
В отношении участников запроса предложений, являющихся зарубежными публичными
компаниями мирового уровня, занимающих лидирующие позиции в соответствующих отраслях,
сведения будут считаться предоставленными в полном объеме, если они будут содержать
информацию об акционерах, владеющих пакетами акций более 5%. Подтверждающие документы в
отношении акционеров такой компании могут быть заменены прямой ссылкой на общедоступный
источник, посредством которого в установленном законом порядке раскрыта соответствующая
информация.
В отношении участников запроса предложений, являющихся публичными акционерными
обществами, акции которых котируются на бирже, или число акционеров которых превышает 50,
сведения будут считаться предоставленными в полном объеме, если они будут содержать
информацию об акционерах и бенефициарах (в том числе конечных), владеющих пакетами акций
39
№ п/п
Наименование п/п
Содержание
более 5%. Подтверждающие документы в отношении акционеров (бенефициаров) такой компании
могут быть заменены прямой ссылкой на общедоступный источник, посредством которого в
установленном законом порядке раскрыта соответствующая информация. В отношении акционеров
(бенефициаров), владеющих пакетами акций менее 5%, допускается указание общей информации о
количестве таких акционеров.
13.1.3. должен иметь соответствующие разрешающие документы на осуществление видов
деятельности, видов работ, связанные с выполнением договора, право на заключение которого
является предметом настоящего запроса предложений, действующими на момент открытия доступа
к заявкам (если срок действия истек в связи с переносом срока окончания подачи заявок действующими на момент изначально установленного в извещении о проведении запроса
предложений и настоящей документации срока окончания подачи заявок), в объеме выполняемых
работ согласно плану распределения видов и объемов выполнения работ, в том числе:
- лицензия Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на
эксплуатацию ядерных установок, в части выполнения работ и оказания услуг эксплуатирующим организациям с
УДЛ, разрешающий требуемый вид работ.
- свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства, выданное саморегулируемой организацией, в соответствии с Приказом
Министерства регионального развития РФ от 30.12.2009г. № 624 (в редакции Приказа Минрегиона РФ от
23.06.2010г. № 294) не ранее 06.09.2011г. Раздел III п.п.23.6,24.10,24.11,24.12;
13.1.4. наличие системы управления охраной труда (СУОТ);
13.1.5. участник запроса предложений должен выполнить собственными силами не менее
50% от общего объема выполняемых по договору строительно-монтажных работ (в денежном
выражении от общей стоимости договора);
13.1.6. отсутствие сведений об участнике запроса предложений в следующих реестрах
недобросовестных поставщиков:
 в реестре, ведущемся в соответствии с положениями Федерального закона от 18 июля
2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических
лиц»;
 в реестре, ведущемся в соответствии с положениями законодательства Российской
Федерации о размещении государственных и муниципальных заказов;
 в реестре недобросовестных поставщиков Госкорпорации «Росатом» и организаций
Госкорпорации «Росатом».
13.2. Требования к субподрядчикам/ соисполнителям в объеме выполняемых работ:
40
№ п/п
Наименование п/п
Содержание
13.2.1. должен отвечать требованиям, указанным в пунктах 3.1.1.1 - 3.1.1.5 настоящей
документации по запросу предложений;
13.2.2. должен иметь соответствующие разрешающие документы на осуществление видов
деятельности, видов работ, связанные с выполнением договора, право на заключение которого
является предметом настоящего запроса предложений, действующими на момент открытия доступа
к заявкам (если срок действия истек в связи с переносом срока окончания подачи заявок действующими на момент изначально установленного в извещении о проведении запроса
предложений и настоящей документации срока окончания подачи заявок), в объеме выполняемых
работ согласно плану распределения видов и объемов выполнения работ, в том числе:
- лицензия Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на
эксплуатацию ядерных установок, в части выполнения работ и оказания услуг эксплуатирующим организациям с
УДЛ, разрешающий требуемый вид работ.
- свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства, выданное саморегулируемой организацией, в соответствии с Приказом
Министерства регионального развития РФ от 30.12.2009г. № 624 (в редакции Приказа Минрегиона РФ от
23.06.2010г. № 294) не ранее 06.09.2011г. Раздел III п.п.23.6,24.10,24.11,24.12;
14.
Предельный
показатель
достаточности обладания
финансовыми ресурсами
13.2.3. наличие системы управления охраной труда (СУОТ);
13.2.4. отсутствие сведений о субподрядчиках/ соисполнителях в следующих реестрах
недобросовестных поставщиков:
 в реестре, ведущемся в соответствии с положениями Федерального закона от 18
июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических
лиц»;
 в реестре, ведущемся в соответствии с положениями законодательства Российской
Федерации о размещении государственных и муниципальных заказов;
 в реестре недобросовестных поставщиков Госкорпорации «Росатом» и организаций
Госкорпорации «Росатом».
Кроме того, в составе заявки на участие в запросе предложений в обязательном порядке
предоставляются документы (копии учредительных документов, выписка из ЕГРЮЛ, выписка
из реестра акционеров), подтверждающие факт аффилированности предприятий.
Не устанавливается
41
№ п/п
Наименование п/п
Содержание
15.
Требования
выполняемым работам
к
16.
Документы,
подтверждающие
соответствие требованиям,
предъявляемым участникам
запроса
предложений,
привлекаемым
субподрядчикам/
соисполнителям,
и
включаемые участником в
состав заявки на участие в
запросе предложений
Требования к выполняемым работам приводятся в Части 3 «Техническая часть».
16.1 Документы, подтверждающие соответствие требованиям, предъявляемым участникам
запроса предложений:
16.1.1 документы, указанные в пункте 3.2.1 настоящей документации по запросу
предложений;
16.1.2 документы, подтверждающие сведения о цепочке собственников, включая
бенефициаров (в том числе конечных);
16.1.3 копии разрешающих документов на виды деятельности, связанные с выполнением
договора (если разрешающий документ на осуществление видов деятельности, связанных
с выполнением договора, право на заключение которого, является предметом настоящего запроса
предложений, заканчивает свое действие в период с момента изначально установленного срока
окончания подачи заявок до момента выбора победителя запроса предложений, и новый
разрешающий документ не представлен, то в состав заявки на участие в запросе предложений
включаются: ранее действовавшее разрешение и документы, подтверждающие запрос нового
разрешающего документа с подтверждением о приеме такого запроса от соответствующего органа),
в объеме выполняемых работ /оказываемых услуг согласно плану распределения видов и объемов
выполнения работ /оказания услуг:
- лицензия Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на
эксплуатацию ядерных установок, в части выполнения работ и оказания услуг эксплуатирующим организациям с
УДЛ, разрешающий требуемый вид работ.
- свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства, выданное саморегулируемой организацией, в соответствии с Приказом
Министерства регионального развития РФ от 30.12.2009г. № 624 (в редакции Приказа Минрегиона РФ от
23.06.2010г. № 294) не ранее 06.09.2011г. Раздел III п.п.23.6,24.10,24.11,24.12;
16.1.4 копии бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний завершенный год и
последний завершенный период (6 месяцев/9 месяцев), а именно: Форма по ОКУД 0710001
(бухгалтерский баланс) и Форма по ОКУД 0710002 (отчет о прибылях и убытках или отчет о
финансовых результатах). Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность предоставляется с
отметкой налогового органа о приеме или, в случае представления отчетности в налоговую
инспекцию в электронном виде, с приложением квитанции о приеме; бухгалтерская (финансовая)
отчетность за последний завершенный период (6 месяцев/9 месяцев) - заверенная подписями
руководителя и главного бухгалтера участника запроса предложений;
42
№ п/п
Наименование п/п
Содержание
16.1.5 любой документ, подтверждающий наличие СУОТ, из следующего списка:
- утвержденное руководителем организации Положение о службе по охране труда,
разработанное на основании Рекомендаций по организации работы службы охраны труда в
организации (постановление Министерства труда и социального развития РФ от 08.02. 2000 №14);
- сертификат соответствия работ по охране труда (сертификат безопасности);
- сертификат соответствия требованиям стандарта ГОСТ Р 12.0.230-2007 «Система
стандартов безопасности труда. Системы управления охраной труда. Общие требования»;
- сертификат соответствия требованиям стандарта ГОСТ Р 12.0.006-2002 «Система
стандартов безопасности труда. Общие требования к управлению охраной труда в организации»;
- сертификат соответствия интегрированной системы менеджмента;
- сертификат
соответствия
требованиям
стандарта
OHSAS 18001
«Система
профессиональной безопасности и охраны здоровья».
16.2 Документы,
подтверждающие
соответствие
требованиям,
предъявляемым
привлекаемым субподрядчикам/ соисполнителям в объеме выполняемых работ согласно плану
распределения видов и объемов выполнения работ:
16.2.1. документы, указанные в пунктах 3.2.1.1, 3.2.1.3 настоящей документации;
16.2.2. копии разрешающих документов на виды деятельности, связанных с выполнением
договора (если разрешающий документ на осуществление видов деятельности, связанных
с выполнением договора, право на заключение которого, является предметом настоящего запроса
предложений, заканчивает свое действие в период с момента изначально установленного срока
окончания подачи заявок до момента выбора победителя запроса предложений, и новый
разрешающий документ не представлен, то в состав заявки на участие в запросе предложений
включаются: ранее действовавшее разрешение и документы, подтверждающие запрос нового
разрешающего документа с подтверждением о приеме такого запроса от соответствующего органа),
в объеме выполняемых работ согласно плану распределения видов и объемов выполнения работ:
- лицензия Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на
эксплуатацию ядерных установок, в части выполнения работ и оказания услуг эксплуатирующим
организациям с УДЛ, разрешающий требуемый вид работ.
- свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства, выданное саморегулируемой организацией, в соответствии с Приказом
Министерства регионального развития РФ от 30.12.2009г. № 624 (в редакции Приказа Минрегиона РФ
от 23.06.2010г. № 294) не ранее 06.09.2011г. Раздел III п.п.23.6,24.10,24.11,24.12;
16.2.3. любой документ, подтверждающий наличие СУОТ, из следующего списка:
43
№ п/п
17.
Наименование п/п
Состав заявки на участие
в запросе предложений и
порядок размещения
документов в составе
Содержание
- утвержденное руководителем организации Положение о службе по охране труда,
разработанное на основании Рекомендаций по организации работы службы охраны труда в
организации (постановление Министерства труда и социального развития РФ от 08.02. 2000 №14);
- сертификат соответствия работ по охране труда (сертификат безопасности);
- сертификат соответствия требованиям стандарта ГОСТ Р 12.0.230-2007 «Система
стандартов безопасности труда. Системы управления охраной труда. Общие требования»;
- сертификат соответствия требованиям стандарта ГОСТ Р 12.0.006-2002 «Система
стандартов безопасности труда. Общие требования к управлению охраной труда в организации»;
- сертификат соответствия интегрированной системы менеджмента;
- сертификат
соответствия
требованиям
стандарта
OHSAS 18001
«Система
профессиональной безопасности и охраны здоровья».
16.3 Документы, подтверждающие соответствие требованиям, предъявляемым участникам
запроса предложений, привлекаемым субподрядчикам/ соисполнителям в объеме выполняемых
работ:
- справка об опыте выполнения договоров, должен иметь опыт выполнения работ по монтажу и
наладке систем видеонаблюдения на атомных станциях в рамках заключенных договоров за
последние 2012-2014гг. года (раздел 6, соответствующая форма) с обязательным приложением копий
указанных договоров с приложениями, подтверждающими состав работ в том числе, договора
(первый и последний листы) и акты выполненных работ (КС-2) и т.п. Данный документ необходим
только для целей оценки заявки. Участник запроса предложений должен принять во внимание, что
непредставление справки и/или подтверждающих опыт выполнения работ документов не влечет к
отказу в допуске к участию в запросе предложений, но означает, что оценка по критерию «Опыт»
будет приниматься со значением, равным нулю;
Участник запроса предложений вправе приложить к заявке на участие в запросе предложений
иные документы, которые, по мнению участника запроса предложений, подтверждают соответствие
установленным требованиям, с соответствующими комментариями, разъясняющими цель
предоставления этих документов.
Все указанные документы прилагаются участником к заявке на участие в запросе
предложений.
перечень форм заполняемых при помощи функционала ЭТП с указанием информации,
требуемой к заполнению, а также перечень документов, прикладываемых к заявке на участие
в запросе предложений в форме электронных документов:
17.1. формы, заполняемые с помощью функционала ЭТП:
44
№ п/п
Наименование п/п
заявки на участие в запросе
предложений
Содержание
1)
заявка (предложение) с указанием цены заявки (предложения) с учетом всех
налогов, сборов и прочих расходов (в базисе цены предложения «с учетом НДС», либо «НДС
не облагается»; не допускается подача предложения на ЭТП в базисе «без НДС»);
2)
анкета участника
3)
техническое предложение
4)
документы участников, подтверждающие выполнение требований организатора
5)
график оплаты с указанием следующей информации:
 в поле «Срок остальных платежей» даты платежа;
 в поле «Сумма остальных платежей» размера платежа на соответствующую дату;

В связи с отсутствием авансовых платежей по условиям договора, заключаемого по
итогам запроса предложений, поля «Срок авансового платежа», «% авансового платежа» и «Сумма
авансового платежа» не заполняются.
6)
график выполнения работ с указанием по кварталам объемов выполняемых работ
в денежном выражении;
7)
сводная таблица стоимости работ с указанием следующей информации:
 в поле «Предлагаемое количество» указать «1»;
 в поле «Ставка НДС» применяемой ставки НДС;
8)
прочие затраты в соответствующем поле стоимости, в рублях без НДС.
17.2. документы, прикладываемые к заявке на участие в запросе предложений, в форме
электронных документов:
1) заявка на участие в запросе предложений по форме и в соответствии с инструкциями,
приведенными в настоящей документации по запросу предложений (раздел 6, Форма 1);
2) анкета (раздел 6, Форма 2): Таблица 1 «Сведения об участнике запроса предложений»,
Таблица 1.1 «Принадлежность участника запроса предложений/ субподрядчика (соисполнителя) к
субъектам малого и среднего предпринимательства», Таблица 2 «Сведения о цепочке
собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных)».
Таблица 1.1 по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей
документации, предоставляется, если участник запроса предложений и/или привлекаемый
субподрядчик (соисполнитель) является субъектом малого и среднего предпринимательства с
приложением документов, подтверждающих отнесение к субъектам малого и среднего
предпринимательства.
Таблица 2 должна быть оформлена по форме и в соответствии с инструкциями,
приведенными в настоящей документации по запросу предложений. Все сведения и документы
45
№ п/п
17.1
Наименование п/п
Альтернативные
предложения:
Возможность подачи
Содержание
обязательны к предоставлению.
Таблицы 1.1, 2 предоставляются в составе заявки на участие в запросе предложений в двух
форматах: *.pdf и *.xls;
3) график выполнения работ в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей
документации по запросу предложений (раздел 6, соответствующая форма 4),
4) сводная таблица стоимости в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей
документации по запросу предложений (раздел 6, соответствующая форма 5),
5) график оплаты выполняемых работ в соответствии с инструкциями, приведенными в
настоящей документации по запросу предложений (раздел 6, соответствующая форма 6);
6) документы, указанные в пунктах 16.1.1, 16.1.2, 16.1.4-16.1.5, 16.3 раздела 5
«Информационная карта запроса предложений», подтверждающие соответствие участника запроса
предложений установленным требованиям;
7) план распределения видов и объемов выполнения работ (раздел 6, соответствующая
форма 8)
Данная форма заполняется как в случае привлечения участником процедуры закупки
субподрядчиков/соисполнителей, так и в случае их не привлечения. В последнем случае в таблицах
приводятся слова «Субподрядчики/соисполнители не планируются к привлечению»;
8) Справка об опыте выполнения договоров (раздел 6, соответствующая форма 7),
документы данной организации согласно пункту 13.3.1, 16.3.1 раздела 5 «Информационная карта
запроса предложений» с приложением копий указанных договоров с приложениями, в том числе,
копий документов, подтверждающих исполнение данных договоров (первый и последний листы) и
акты выполненных работ (КС 2)и т.п.
9) техническое предложение, подтверждающее выполнение каждого технического
требования (часть 3 техническая часть), в соответствии с инструкциями, приведенными
в настоящей документации по запросу предложений (раздел 6, соответствующая форма 3), в том
числе содержащее:
- описание участником в его заявке выполняемых работ или оказываемых услуг (в том
числе состав работ или услуг и последовательность их выполнения, технология выполнения работ
или услуг, сроки выполнения работ или услуг);
- указание объема работ или услуг или порядка его определения.
не допускается
46
№ п/п
18.
19.
20.
21.
22.
23.
Наименование п/п
условия, по которым
допускается подача
Привлечение
субподрядчиков
соисполнителей
Виды работ и объем
привлечения
субподрядчиков/
соисполнителей
Возможность проведения
процедуры переторжки
Условия договора, по
которым возможно
проведение переторжки
Место и срок окончания
подачи заявок на участие
в запросе
предложений
(открытия
доступа
к
поданным заявкам на участие
в запросе предложений)
Срок проведения отборочной
и
оценочной
стадии
рассмотрения заявок
Содержание
Допускается привлечение субподрядчиков (соисполнителей).
виды работ, услуг, а также объем привлечения субподрядчиков (соисполнителей) определяется
участником запроса предложений (подрядчиком, исполнителем) самостоятельно
возможна
По снижению первоначально указанной в заявке на участие в запросе предложений цены.
Место и срок окончания подачи заявок на участие в запросе предложений (открытия доступа к
поданным заявкам на участие в запросе предложений):
ЭТП МТС «Фабрикант» www.fabrikant.ru]
«10» февраля 2015 года 10:00 (время московское).
Отборочная стадия рассмотрения заявок на участие в запросе предложений: не позднее «27» февраля
2015г.
Оценочная стадия рассмотрения заявок на участие в запросе предложений и подведение итогов
запроса предложений:
не позднее «06» марта 2015 г.
Критерии оценки заявок 1. цена договора (значимость критерия Цi – 95%);
на участие
в
запросе 2. квалификация участника запроса предложений (значимость критерия Квi – 5 %), в том числе:
предложений
участников
опыт выполнения в 2011-2014 гг. работ* (Oi).
запроса предложений
Оценка заявок на участие в
Согласно методике оценки заявок на участие в запросе предложений, приведенной в разделе 7
запросе предложений:
документации по запросу предложений
47
№ п/п
Наименование п/п
24.
Срок заключения договора:
25.
Обеспечение исполнения
обязательств по договору:
Реквизиты
для
перечисления обеспечения
исполнения договора и/или
обеспечения
возврата
аванса и/или обеспечения
26.
Содержание
Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней со дня размещения протокола заседания закупочной
комиссии по подведению итогов запроса предложений на официальном сайте и ЭТП передает
победителю запроса предложений проект договора, который составляется путем включения условий
исполнения договора, предложенных победителем запроса предложений в заявке на участие
в запросе предложений, в проект договора, прилагаемый к документации по запросу предложений.
Победитель запроса предложений обязан предоставить заказчику подписанный и заверенный
печатью со своей стороны договор в течение 10 (десяти) дней со дня направления указанного
договора.
Договор заключается в течение 20 (двадцати) дней, но не ранее чем через 10 (десять) дней после
размещения на официальном сайте и на ЭТП протокола, на основании которого заключается
договор.
В случае, если разрешающий документ (пункты 16.1.3, 16.2.2 раздела 5 «Информационная карта
запроса предложений) закончил свое действие с момента окончания подачи заявок до момента выбора
победителя запроса предложений и/или в свидетельстве СРО о допуске по осуществлению функции
генерального подрядчика при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов
капитального строительства, представленном в составе заявки на участие в запросе предложений, указана
сумма менее максимальной стоимости работ, передаваемой субподрядчику согласно плану
распределения работ, то до заключения договора, победитель запроса предложений или участник запроса
предложений, с которым принято решение заключить договор, обязан представить заказчику
разрешающий документ с новым сроком действия и/или свидетельство СРО, соответствующее
требованиям Градостроительного кодекса Российской Федерации.
До заключения договора, победитель запроса предложений представляет обновленную таблицу
сведений о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), в случае, если в такие
сведения были внесены изменения либо справку об отсутствии изменений. Срок подписания победителем
запроса предложений справки, подтверждающей актуальность информации – не ранее 5(пяти) дней до
заключения договора (с двух сторон).
Не требуется
Не требуется
48
№ п/п
27.
28.
Наименование п/п
гарантийных обязательств
Порядок
обжалования
действий
заказчика,
организатора
запроса
предложений, закупочной
комиссии
Каналы связи, по которым
можно сообщить о фактах
злоупотребления
при
проведении
запроса
предложений
Содержание
Жалобы на действия (бездействие) заказчика, организатора запроса предложений, закупочной
комиссии могут быть направлены в адрес органа по рассмотрению жалоб заказчика Арбитражный
комитет (АК) ОАО «Концерн Росэнергоатом» (Электроэнергетический дивизион) по электронному
адресу [email protected]
Адрес для почтовых отправлений: 119507, г. Москва, ул. Ферганская, д. 25. Департамент
внутреннего контроля и аудита ОАО «Концерн Росэнергоатом».
тел. 8-495-783-01-43, доб. 23-97.
Направление жалоб допускается в любое время проведения запроса предложений, но не позднее
десяти дней со дня размещения на официальном сайте протокола подведения итогов запроса
предложений, протокола о признании запроса предложений не состоявшимся или принятия
заказчиком решения об отказе от проведения запроса предложений.
Условия и положения документации по запросу предложений могут быть обжалованы
исключительно до окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений.
На сайте http://zakupki.rosatom.ru/ (раздел Контроль и арбитраж/Нормативные документы)
представлены Методические рекомендации о порядке рассмотрения жалоб.
Информация о состоянии и итогах рассмотрения жалобы отражается на сайте закупок
Госкорпорации «Росатом» на странице соответствующей закупки. Решение АК могут быть
обжалованы в Контрольной комиссии Госкорпорации «Росатом» не позднее 1 (одного) месяца с
даты размещения на официальном сайте результата рассмотрения жалобы АК.
О фактах злоупотреблений участник запроса предложений может заявить в Госкорпорацию
«Росатом» и сообщить об этом гласно или анонимно, воспользовавшись следующими каналами
связи:
1. Телефон «горячей линии»: 8-800-100-07-07 (многоканальный, круглосуточно, бесплатно из
любой точки страны);
2. Адрес электронной почты: [email protected];
3. Адрес для почтовых отправлений: 119017, Москва, а/я 226, Департамент защиты активов
Госкорпорации «Росатом».
49
ОБРАЗЦЫ ФОРМ ОСНОВНЫХ ДОКУМЕНТОВ, ВКЛЮЧАЕМЫХ В
ЗАЯВКУ НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
6.
Форма 1.
Фирменный бланк участника запроса предложений
«___» __________ 20___ года №______
Лот __
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ (Форма 1)
Изучив извещение о проведении запроса предложений на право заключения
договора/ов на ________________________, опубликованное на официальном
сайте и на ЭТП _________________ [указывается наименование ЭТП] на сайте
_____________ [указывается адрес сайта ЭТП], запрос предложений № ___
[указывается номер запроса предложений на ЭТП], документацию по запросу
предложений, понимая и принимая установленные в них требования и условия
запроса
предложений,
___________________________________________________________________,
(полное наименование участника запроса предложений с указанием организационно-правовой формы)
ИНН ________________________________________________________,
(ИНН участника запроса предложений)
зарегистрированное по адресу ________________________________________________________,
(юридический адрес участника запроса предложений)
фактический адрес _____________________________________________________,
(фактический адрес участника запроса предложений)
предлагает заключить договор на: ____________________________________________________
(предмет договора)
в соответствии с Техническим предложением, Графиком поставки товара/ выполнения
работ/ оказания услуг, Сводной таблицей стоимости и другими документами,
являющимися неотъемлемыми приложениями к настоящей заявке на следующих
условиях:
№
п/п
Условия заявок на участие в запросе
предложений
(сведения, оглашаемые на процедуре
открытия доступа к поданным заявкам),
а также условия договора, по которым
допускаются встречные предложения)
1.
Цена заявки, руб. с НДС
2.
Цена заявки, руб. без НДС
3.
Срок поставки товара/выполнения
работ /оказания услуг
Предложения участника
[указать цену договора с отражением
размера НДС]
[указать цену договора]
[указать начало и окончание поставки
товара/ выполнения работ /оказания услуг
в формате исчисления сроков, указанном в
пункте 3 раздела 5 «Информационная
карта запроса предложений»]
Условия оплаты: _______________ указать порядок платежей по договору, предлагаемый
участником]
50
Настоящая заявка на участие в запросе предложений имеет правовой статус
оферты и действует до «___» __________ 20___ года. [срок действия заявки
указывается с учетом положений подраздела 4.5 документации по запросу предложений]
Для юридических лиц: Настоящим подтверждаем, что:

против _____________ (наименование участника запроса предложений) не
проводится процедура ликвидации, не принято арбитражным судом решения о
признании _____________ (наименование участника запроса предложений)
банкротом, деятельность _____________ (наименование участника запроса
предложений) не приостановлена, на имущество не наложен арест по решению
суда, административного органа;
 [участнику запроса предложений необходимо выбрать одно из следующих
положений, подходящих для его состояния по задолженности по уплате налогов, сборов,
пеней и штрафов:
задолженность _____________ (наименование участника запроса предложений) по
уплате налогов, сборов, пеней и штрафов отсутствует.
либо
задолженность _____________ (наименование участника запроса предложений) по
уплате налогов, сборов, пеней и штрафов не превышает 25% балансовой стоимости
активов _____________ (наименование участника запроса предложений) по данным
бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший _____ (указать период: год,
квартал, полугодие, 9 месяцев).]
Настоящим даем свое согласие и подтверждаем получение нами всех
требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации (в том числе о персональных данных) согласий всех упомянутых в
Таблице 2 «Сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том
числе конечных)» формы 2 «Анкета участника запроса предложений»,
заинтересованных или причастных к данным сведениям лиц на обработку
предоставленных сведений заказчиком (организатором запроса предложений), а
также на раскрытие заказчиком сведений, полностью или частично,
компетентным органам государственной власти (в том числе Федеральной
налоговой
службе
Российской
Федерации,
Минэнерго
России,
Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую
обработку данных сведений такими органами.
Для физических лиц: Настоящим даем свое согласие на обработку заказчиком
(организатором запроса предложений) предоставленных сведений о персональных данных,
а также на раскрытие заказчиком сведений, полностью или частично, компетентным
органам государственной власти и последующую обработку данных сведений такими
органами.
В случае признания нас победителем запроса предложений, либо при
поступлении в наш адрес предложения о заключении договора, мы берем на себя
следующие обязательства:
а)
подписать со своей стороны договор в соответствии с требованиями
документации по запросу предложений и условиями нашей заявки на участие в
запросе предложений;
б)
представить обновленные сведения о цепочке собственников, включая
бенефициаров (в том числе конечных) в случае, если в такие сведения были
внесены изменения с момента подачи нами заявки на участие в запросе
51
предложений и до подписания договора. В случае отсутствия изменений мы
берем на себя обязательства представить справку об отсутствии изменений.
Справка, подтверждающая актуальность информации будет подписана и
предоставлена нами не ранее 5(пяти) дней до заключения договора (с двух
сторон);
Мы уведомлены и согласны с условием, что в случае предоставления нами
недостоверных сведений мы можем быть отстранены от участия в запросе
предложений, а в случае, если недостоверность предоставленных нами сведений
будет выявлена после заключения с нами договора, такой договор может быть
расторгнут.
Нами будет предоставлено обеспечение исполнения договора в виде
________________ [безотзывной банковской гарантии, выданной банком, на исполнение
обязательств по договору/ поручительства/ в форме денежных средств путем их
перечисления заказчику] в течение ___ дней [указать срок предоставления обеспечения
исполнения договора] на сумму __% от цены договора [вид и срок предоставления
обеспечения указывается в соответствии с предложением участника запроса
предложений, сумма обеспечения исполнения договора указываются в соответствии с
частью 2 «Проект договора» и/или пунктом 25 раздела 5 «Информационная карта запроса
предложений» документации]
Нами будет предоставлено обеспечение возврата аванса в виде ________________
[безотзывной банковской гарантии, выданной банком, на возврат аванса/ поручительства/
в форме денежных средств путем их перечисления заказчику] в течение ___ дней [указать
срок предоставления обеспечения возврата аванса] на сумму __ [вид и срок предоставления
обеспечения указывается в соответствии с предложением участника запроса
предложений, сумма обеспечения возврата аванса указываются в соответствии с
частью 2 «Проект договора» и/или пунктом 25 раздела 5 «Информационная карта запроса
предложений» документации]
Нами будет предоставлено обеспечение исполнения гарантийных обязательств в
виде ________________ [безотзывной банковской гарантии, выданной банком, на
исполнение гарантийных обязательств/ поручительства/ в форме денежных средств
путем их перечисления заказчику] в течение ___ дней [указать срок предоставления
обеспечения гарантийных обязательств] на сумму __% от цены договора [вид обеспечения
указывается в соответствии с предложением участника запроса предложений, срок,
сумма обеспечения исполнения гарантийных обязательств указываются в соответствии с
частью 2 «Проект договора» и/или пунктом 25 раздела 5 «Информационная карта запроса
предложений» документации]
Мы, _____________________________________________________________
(наименование организации или Ф.И.О. участника запроса предложений)
осведомлены и согласны с условием, что будем признаны уклонившимися
от заключения договора в случаях, предусмотренных пунктом 4.15.13
документации по запросу предложений, сведения о нас будут внесены
в соответствующий реестр недобросовестных поставщиков сроком на два года в
случаях, предусмотренных пунктом 4.15.16 документации по запросу
предложений.
В соответствии с инструкциями, полученными от Вас в документации по
запросу предложений, информация по сути наших предложений в данном запросе
предложений представлена в следующих документах, которые являются
неотъемлемой частью нашей заявки на участие в запросе предложений:
52
Опись документов заявки в соответствии с требованиями пункта 17
раздела 5 «Информационная карта запроса предложений» в формате.
№
п/п
1.
Наименование документа
Анкета (форма 2)
№
Число
страницы страниц
4-6
3
2.
Копия документа, подтверждающего факт внесения 7-12
денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие
в запросе предложений/ безотзывная банковская гарантия
3.
…
4.
…
6
…
…
…
___________________________________ __
(Подпись уполномоченного представителя)
___________________________
(Имя и должность подписавшего)
М.П.
ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ
1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных
участником запроса предложений.
2. Заявку на участие в запросе предложений следует оформить на официальном бланке
участника запроса предложений.
3. Участник запроса предложений присваивает заявке на участие в запросе
предложений дату и номер в соответствии с принятыми у него правилами документооборота.
4. Участник запроса предложений должен указать свое полное наименование (с
указанием организационно-правовой формы) и юридический адрес.
5. Участник запроса предложений должен указать стоимость поставки товара/
выполнения работ/ оказания услуг цифрами и словами, в рублях, в соответствии со Сводной
таблицей стоимости (графа «Итого»). Цену следует указывать в формате ХХХ ХХХ ХХХ,ХХ
руб., например: «1 234 567,89 руб. (Один миллион двести тридцать четыре тысячи пятьсот
шестьдесят семь руб. восемьдесят девять коп.)».
6. Участник запроса предложений должен указать срок действия заявки на участие
в запросе предложений согласно требованиям пункта 4.5.1.
7. Участник запроса предложений должен перечислить и указать объем каждого из
прилагаемых к заявке на участие в запросе предложений документов, определяющих суть
технико-коммерческого предложения участника запроса предложений, согласно требованиям
пункта 17 раздела 5 «Информационная карта запроса предложений».
8. Участнику запроса предложений рекомендуется подписать и скрепить печатью
заявку на участие в запросе предложений в соответствии с порядком, указанным в
пунктах 4.4.5, 4.4.6.
53
Форма 2.
Приложение к заявке на участие в запросе предложений
от «___» __________ 20___ г. № ______
Открытый запрос предложений в электронной форме на право заключения
договора на ______________________
АНКЕТА УЧАСТНИКА ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ (Форма 2)
Лот __
Участник запроса предложений: ________________________________
Таблица 1. Сведения об участнике запроса предложений.
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
Наименование
Фирменное наименование (Полное и сокращенное
наименования организации либо Ф.И.О. участника
запроса предложений – физического лица, в том числе,
зарегистрированного в качестве индивидуального
предпринимателя)
Организационно - правовая форма
Принадлежность к субъектам малого и среднего
предпринимательства
Учредители (перечислить наименования и
организационно-правовую форму или Ф.И.О. всех
учредителей)
Свидетельство о внесении в Единый государственный
реестр юридических лиц/индивидуального
предпринимателя (дата и номер, кем выдано) либо
паспортные данные для участника запроса
предложений – физического лица
Виды деятельности
Срок деятельности (с учетом правопреемственности)
ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО
Юридический адрес (страна, адрес)
Почтовый адрес (страна, адрес)
Фактическое местоположение
Телефоны (с указанием кода города)
Факс (с указанием кода города)
Адрес электронной почты
Филиалы: перечислить наименования и почтовые адреса
Размер уставного капитала
Стоимость основных фондов (по балансу последнего
завершенного периода)
Банковские реквизиты (наименование и адрес банка,
номер расчетного счета участника запроса предложений
в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты)
Фамилия, Имя и Отчество руководителя участника
запроса предложений, имеющего право подписи
согласно учредительным документам, с указанием
должности и контактного телефона
Сведения об участнике
запроса предложений
54
№
20.
21.
Наименование
Орган управления участника запроса предложений –
юридического лица, уполномоченный на одобрение
сделки, право на заключение которой является
предметом настоящего запроса предложений и порядок
одобрения соответствующей сделки
Фамилия, Имя и Отчество уполномоченного лица
участника запроса предложений с указанием должности,
контактного телефона, эл.почты
_________________________________ ___
(Подпись уполномоченного представителя)
М.П.
___________________________
(Имя и должность подписавшего)
Сведения об участнике
запроса предложений
55
Таблица 1.1. Принадлежность участника запроса предложений/ субподрядчика
(соисполнителя)/ изготовителя к субъектам малого и среднего предпринимательства.
Настоящим подтверждаем, что ____________________________ (указывается наименование
участника запроса предложений/ субподрядчика (соисполнителя)/ изготовителя) в
соответствии с законодательством Российской Федерации (статья 4 Федерального закона
от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации») обладает критериями позволяющими относить организацию к
субъектам _______________ (указывается малого или среднего в зависимости от критериев
отнесения) предпринимательства и сообщаем следующую информацию:
№
Малые
Средние
Критерий отнесения
п/п
предприятия предприятия
1
2
3
4
1. только для юридических
лиц:
Суммарная доля участия в
уставном (складочном)
капитале:
РФ, субъектов РФ,
не более 25%
муниципальных
образований, иностранных
юридических лиц,
общественных и
религиозных организаций
(объединений)
2. только для юридических
лиц:
Доля участия в уставном
(складочном) капитале
не более 25%
юридических лиц, которые
не являются субъектами
малого и среднего бизнеса
3. Средняя численность
работников за
предшествующий
до 100
календарный год
человек
(определяется с учетом всех
От 101 до
работников, в том числе
250
работающих по договорам
человек
гражданско-правового
до 15
характера)
человек –
микропредприят
ие
4.
Выручка от реализации
товаров (работ, услуг) без
учета налога на
добавленную стоимость или
балансовая стоимость
400 млн.
руб.
1 000 млн.
руб.
5
Подтверждающий
документ
6
Указывается
в процентах
Копия устава
(стр. __ заявки)
Указывается
в процентах
Копия устава
Указывается
количество
человек
Копия формы
№ 4 ФСС
(стр. __ заявки)
Указывается
в миллионах
рублей
Копия
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности за
последний
Показатель
56
№
п/п
1
Критерий отнесения
2
активов (остаточная
стоимость основных
средств и нематериальных
активов) за последний
завершенный год
Малые
Средние
предприятия предприятия
3
4
60 млн.
руб. –
микропредприят
ие
_________________________________
___
(Подпись уполномоченного представителя)
(Имя и должность подписавшего)
Показатель
5
Подтверждающий
документ
6
завершенный
год (стр. __
заявки)
___________________________
М.П.
ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ
1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных
участником запроса предложений.
2. Участник запроса предложений приводит номер и дату заявки на участие в запросе
предложений, приложением к которой является данная анкета участника запроса предложений.
3. Участник запроса предложений указывает свое фирменное наименование
(в т.ч. организационно-правовую форму).
4. В случае указания в графе 3 Таблицы 1 о принадлежности к субъектам малого и
среднего предпринимательства, дополнительно участнику запроса предложений необходимо
заполнить и предоставить в составе заявки на участие в запросе предложений Таблицу 1.1 и
документы (столбец 6 Таблицы 1.1), подтверждающие принадлежность к субъектам малого и
среднего предпринимательства.
5. В графе 21 Таблицы 1 указывается уполномоченное лицо участника запроса
предложений для оперативного уведомления по вопросам организационного характера и
взаимодействия с организатором запроса предложений.
6. Заполненная участником запроса предложений анкета должна содержать все
сведения, указанные в таблице 1. В случае отсутствия каких-либо данных указывается слово
«нет».
7. Таблицу 1.1 заполняют и предоставляют участники запроса предложений,
принадлежащие к субъектам малого и среднего предпринимательства, согласно критериям
отнесения (столбцы 2-4) в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 24 июля 2007 года
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».
8. Также участники запроса предложений в составе заявки на участие в запросе
предложений предоставляют заполненную таблицу 1.1 на привлекаемого участником запроса
предложений субподрядчика (соисполнителя)/ изготовителя, если такой субподрядчик
(соисполнитель)/ изготовитель является субъектом малого и среднего предпринимательства.
На изготовителя, являющегося субъектом малого и среднего предпринимательства
таблица 1.1 заполняется и предоставляется в составе заявки на участие в запросе предложений
только при условии привлечения для выполнения работ по изготовлению товара изготовителя
непосредственно участником запроса предложений, без привлечения официальных дилеров и
т.д.
9. Таблица 1.1 в составе заявки на участие в запросе предложений предоставляется в
двух форматах: *pdf. с подписью и редактируемом формате *.xls с приложением документов
(столбец 6), подтверждающих принадлежность участника запроса предложений и/или
субподрядчика (соисполнителя)/ изготовителя к субъектам малого и среднего
предпринимательства.
10. Копия бухгалтерской (финансовой) отчетности, а именно: Форма по ОКУД 0710001
(бухгалтерский баланс) и Форма по ОКУД 0710002 (отчет о прибылях и убытках или отчет о
финансовых результатах) предоставляется за последний завершенный год, с отметкой
налоговой инспекции о приеме или, в случае представления отчетности в налоговую
инспекцию в электронном виде, с приложением квитанции о приеме.
57
Таблица 2. Сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных).
Участник запроса предложений: ________________________________________________________
наименование организации участника запроса предложений
Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том
числе, конечных)
Информация об участнике запроса предложений
№
п/п
1
Серия и номер
Фамилия,
документа,
Наименование Код
ИНН ОГРН
Имя, Отчество удостоверяющ №
краткое
ОКВЭД
руководителя его личность
руководителя
2
3
4
5
6
7
8
ИНН
9
Серия и номер
документа,
Руководитель
Наименование
Адрес
удостоверяющего / участник /
ОГРН
/ ФИО
регистрации личность (для
акционер /
физического
бенефициар
лица)
10
11
12
13
14
Информация о
подтверждающих
документах
(наименование,
реквизиты и т.д.)
15
В случае, если в представленные нами сведения о цепочке собственников будут внесены изменения, обязуемся, в случае признания
нас победителем, представить обновленную таблицу сведений о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных)
либо справку об отсутствии изменений. Дата подписания справки, подтверждающей актуальность информации – не позднее 5 (пяти) дней
до заключения договора (с двух сторон).
_________________________________ ___
(Подпись уполномоченного представителя)
___________________________
(Имя и должность подписавшего)
М.П.
ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ
1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником запроса предложений.
2. Форма Таблицы 2 изменению не подлежит. Все сведения и документы обязательны к предоставлению.
3. Таблица 2 должна быть представлена в составе заявки на участие в запросе предложений в двух форматах *.pdf и *.xls;
4. В столбце 2 участнику запроса предложений необходимо указать ИНН. В случае, если контрагент российское юридическое лицо
указывается 10-значный код. В случае, если контрагент российское физическое лицо (как являющееся, так и не являющееся
58
индивидуальным предпринимателем) указывается 12-тизначный код. В случае если контрагент - иностранное юридическое или физическое
лицо в графе указывается «отсутствует».
5. В столбце 3 участнику запроса предложений необходимо указать ОГРН. Заполняется в случае, если контрагент - российское
юридическое лицо (13-значный код). В случае если контрагент российское физическое лицо в качестве индивидуального предпринимателя
(ИП), указывается ОГРНИП (15-тизначный код). В случае если контрагент - российское физическое лицо, иностранное физическое или
юридическое лицо в графе указывается «отсутствует».
6. В столбце 4 участником запроса предложений указывается организационная форма аббревиатурой и наименование контрагента
(например, ООО, ФГУП, ЗАО и т.д.). В случае, если контрагент - физическое лицо указывается ФИО.
7. В столбце 5 участнику запроса предложений необходимо указать код ОКВЭД. В случае если контрагент российское юридическое
лицо и индивидуальный предприниматель указывается код, который может состоять из 2-6 знаков, разделенных через два знака точками. В
случае, если контрагент российское физическое лицо, иностранное физическое или юридическое лицо в графе указывается «отсутствует».
8. Столбец 6 участником запроса предложений заполняется в формате Фамилия Имя Отчество, например Иванов Иван Степанович.
9. Столбец 7 заполняется в формате серия (пробел) номер, например 5003 143877. Для иностранцев допускается заполнение в
формате, отраженном в национальном паспорте.
10. Столбец 8 заполняется согласно образцу.
11. Столбцы 9, 10 заполняются в порядке пунктов 3, 4 настоящей инструкции.
12. В столбце 11 указывается организационная форма аббревиатурой и наименование контрагента (например, ООО, ФГУП, ЗАО и
т.д.). В случае, если собственник физическое лицо указывается ФИО. Так же, при наличии информации о руководителе юридического лица –
собственника контрагента, указывается ФИО полностью.
13. Столбец 12 заполняется в формате географической иерархии в нисходящем порядке, например, Тула, ул. Пионеров, 56-89.
14. Столбец 13 заполняется в порядке пункта 8 настоящей инструкции.
15. В столбце 14 указывается, какое отношение имеет данный субъект к вышестоящему звену в цепочке "контрагент - бенефициар"
согласно примеру, указанному в образце.
16. В столбце 15 указываются юридический статус и реквизиты подтверждающих документов, например учредительный договор от
23.01.2008.
59
ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ ТАБЛИЦЫ СВЕДЕНИЙ О ЦЕПОЧКЕ СОБСТВЕННИКОВ
начало
Информация об участнике запроса предложений
№
п/п
1
1
ИНН
ОГРН
Наименование краткое
Код ОКВЭД
Фамилия, Имя, Отчество
руководителя
Серия и номер документа,
удостоверяющего личность
руководителя
2
3
4
5
6
7
7734567890
1044567890123
ООО "Ромашка"
45.xx.xx
Иванов Иван Степанович
5003 143877
окончание
60
Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе, конечных)
№
ИНН
ОГРН
Наименование / ФИО
Адрес регистрации
8
9
10
11
12
ЗАО "Свет 1"
Москва, ул.Лубянка, 3
111222333444
Петрова Анна Ивановна
1.1.1
333222444555
Сидоров Пётр Иванович
Москва, ул.Щепкина, 33
Саратов, ул. Ленина, 4534
1.1.2
6277777777
ООО "Черепашка"
Саратов, ул. Ленина, 45
1.1.2.0
7495672857623
Мухов Амир Мазиевич
1.1.2.1
8462389547345
Мазаева Инна Львовна
Саратов, ул. Ленина, 45
Саратов, ул. К.Маркса,
5-34
ООО "Свет 2"
Смоленск, ул. Титова, 34
1.1
7754467990
1.1.0
108323232323232
104567567567436
Информация о
Серия и номер
подтверждающих
документа,
Руководитель /
документах (наименование,
удостоверяющего
участник /
реквизиты и т.д.)
личность (для
акционер /
физического
бенефициар
лица)
13
14
Участник
44 55 666777
Руководитель
55 66 777888
Участник
Участник
66 78 455434
Руководитель
67 03 000444
Бенефициар
15
учредительный договор
от 23.01.2008
устав, приказ №45-л/с
от 22.03.10
учредительный договор
от 12.03.2004
учредительный договор
от 12.03.2004
устав, приказ №77-л/с
от 22.05.11
учредительный договор
от 12.03.2004
…
1.2
7754456890
107656565656565
1.2.0
666555777444
Антонов Иван Игоревич
1.2.1
888777666555
1.2.2
333888444555
Ивлев Дмитрий Степанович
Степанов Игорь
Дмитриевич
Смоленск, ул. Титова, 34
Смоленск, ул. Чапаева,
34-72
Смоленск, ул. Гагарина,
2-64
ASU66-54
Игуана лтд (Iguana LTD)
США, штат Виржиния,
533
Ruan Max Amer
Кипр, Лимассол, 24-75
66 55 444333
Руководитель
77 55 333444
Участник
66 77 223344
Участник
учредительный договор
от 23.01.2008
устав, приказ №56-л/с
от 22.05.09
учредительный договор
от 23.01.2006
учредительный договор
от 23.01.2006
Участник
учредительный договор
от 23.01.2008
Участник
…
1.3
…
776AE 6654
Руководитель
61
Форма 3.
Приложение к заявке на участие в запросе предложений
от «___» __________ 20___ г. № ______
Открытый запрос предложений в электронной форме на право заключения
договора на ______________________
ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ (Форма 3)
Лот __
Участник запроса предложений: ________________________________
Суть технического предложения
_________________________________ ___
(Подпись уполномоченного представителя)
___________________________
(Имя и должность подписавшего)
М.П.
ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ
1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных
участником запроса предложений.
2. Участник запроса предложений приводит номер и дату заявки на участие в запросе
предложений, приложением к которой является данное техническое предложение.
3. Участник запроса предложений указывает свое фирменное наименование
(в т.ч. организационно-правовую форму).
4. Выше приведена форма титульного листа Технического предложения.
5. Техническое предложение участника запроса предложений, помимо материалов,
указанных в тексте технических требований, должно включать:
- описание участником в его заявке выполняемых работ (в том числе состав работ
или услуг и последовательность их выполнения, технология выполнения работ или услуг, сроки
выполнения работ или услуг);
- указание объема работ или услуг или порядка его определения;
- документы на виды деятельности, связанные с выполнением договора, вместе с
приложениями, описывающими конкретные виды деятельности.
6. Участник запроса предложений в данной форме должен подтвердить выполнение
каждого технического требования (части 3). При этом в данной форме представить таблицу
соответствия своего технического предложения техническим требованиям (части 3) в
соответствии с приведенной формой:
№
№ п.п. ТТ Выполнение
Пояснения
Ссылки на ПП
№:
№ п.п. ТТ:
Выполнение:
Пояснения:
Ссылки на
ПП:
порядковый номер
номер пункта Технических требований
"да" - будет выполнен полностью
"нет" - не будет выполнен
"частично" – выполняется с "такими-то" ограничениями
необходимые пояснения
номер пункта материалов предложений участника запроса
предложений (ПП), где приведены подробные объяснения
62
Форма 4.
Приложение к заявке на участие в запросе предложений
от «___» __________ 20___ г. № ______
Открытый запрос предложений в электронной форме на право заключения договора на ______________________
Лот __
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА СТОИМОСТИ (Форма 4)
Участник запроса предложений: ________________________________
В ценах на момент подачи заявки на участие в запросе предложений: «___» __________ 20___ года
_________________________________ ___
(Подпись уполномоченного представителя)
М.П.
___________________________
(Имя и должность подписавшего)
Оборудование
Прочие
ВСЕГО
2
Глава 1. Подготовительные работы
…
Глава 2. Строительно-монтажные работы по основным
объектам строительства
…
Глава ….
….
Всего
НДС 18%
Всего с учетом НДС
СМР
1
Наименование работ и затрат
Кол-во
№ п/п
Ед. изм.
Стоимость, руб. (без НДС)
3
4
5
6
7
8
63
ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ
1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником запроса предложений.
2. Участник запроса предложений приводит номер и дату заявки на участие в запросе предложений, приложением к которой
является данная сводная таблица.
3. Участник запроса предложений указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму).
4. Участник запроса предложений указывает дату, на которую он рассчитывал Сводную таблицу стоимости.
5. Принцип составления Сводной таблицы стоимости аналогичен составлению сводного сметного расчета.
64
Форма 5.
Приложение к заявке на участие в запросе предложений
от «___» __________ 20___ г. № ______
Открытый запрос предложений на право заключения договора на ______________________
Лот __
ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ (Форма 5)
Участник запроса предложений: ________________________________
Начало выполнения работ: «___» __________ 20___ года.
Окончание выполнения работ: «___» __________ 20___ года.
Год (________) [указать год, например «2015»]
Наименование этапа
Глава 1. Подготовительные
работы
Глава 2. Строительно-монтажные
работы по основным объектам
строительства
Глава ….
ИТОГО за квартал, руб. с НДС
Общая
стоимость
этапа,
руб.
с НДС
Квартал __ [указать квартал,
например «1»]
[указать 1
месяц
квартала,
например
«январь»]
[указать 2
месяц
квартала,
например
«февраль»]
…
Квартал __ [указать квартал,
например «2»]
[указать 1
[указать 2
месяц
месяц
квартала,
квартала,
например
например
«апрель»]
«май»]
…
Квартал __ [указать
квартал, например «3»]
…
…
…
65
Год (________) [указать год, например «2015»]
Наименование этапа
Общая
стоимость
этапа,
руб.
с НДС
Квартал __ [указать квартал,
например «1»]
[указать 1
месяц
квартала,
например
«январь»]
[указать 2
месяц
квартала,
например
«февраль»]
…
Квартал __ [указать квартал,
например «2»]
[указать 1
[указать 2
месяц
месяц
квартала,
квартала,
например
например
«апрель»]
«май»]
…
Квартал __ [указать
квартал, например «3»]
…
…
…
ИТОГО за год, руб. с НДС
_________________________________ ___
(Подпись уполномоченного представителя)
___________________________
(Имя и должность подписавшего)
М.П.
ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ
1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником запроса предложений.
2. Участник запроса предложений приводит номер и дату заявки на участие в запросе предложений, приложением к которой
является данный график.
3. Участник запроса предложений указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму).
4. В данном Графике приводятся расчетные сроки выполнения работ в рамках договора, перечисленных в Сводной таблице
стоимости (Форма ___).
5. Для указания сроков против каждого этапа/подэтапа следует затемнить соответствующие графы и указать в них стоимость
данного этапа (подэтапа), например:
Год (________) [указать год, например «2015»]
Наименование этапа
Глава 1. Подготовительные работы
Общая
стоимость
этапа,
руб. с
НДС
Квартал __ [указать квартал,
Квартал __ [указать квартал,
например «1»]
например «2»]
[указать
1 месяц
квартала,
например
«январь»]
х,хх руб.
[указать
2 месяц
квартала,
например
«февраль»]
х,хх руб.
х,хх руб.
Квартал __
[указать квартал,
например «3»]
…
[указать
1 месяц
квартала,
например
«апрель»]
[указать
2 месяц
квартала,
например
«май»]
…
…
х,хх
х,хх руб.
х,хх руб.
х,хх
х,хх
…
…
66
Год (________) [указать год, например «2015»]
Наименование этапа
Общая
стоимость
этапа,
руб. с
НДС
Квартал __ [указать квартал,
Квартал __ [указать квартал,
например «1»]
например «2»]
[указать
1 месяц
квартала,
например
«январь»]
[указать
2 месяц
квартала,
например
«февраль»]
…
[указать
1 месяц
квартала,
например
«апрель»]
руб.
Глава 2. Строительно-монтажные работы
по основным объектам строительства
Глава ….
ИТОГО за квартал, руб. с НДС
ИТОГО за год, руб. с НДС
х,хх руб.
х,хх
руб.
[указать
2 месяц
квартала,
например
«май»]
Квартал __
[указать квартал,
например «3»]
…
…
руб.
руб.
х,хх
руб.
х,хх
руб.
х,хх
руб.
х,хх
руб.
х,хх
руб.
х,хх
руб.
х,хх руб.
…
…
67
Форма 6.
Приложение к заявке на участие в запросе предложений
от «___» __________ 20___ г. № ______
Открытый запрос предложений в электронной форме на право заключения
договора на __________________
Лот __
ГРАФИК ОПЛАТЫ выполняемых работ (Форма 6)
Участник запроса предложений: ________________________________
Номер п/п
Авансовые платежи
Наименовав графике
ние
№
поставки товара,
Сумма
товаров,
Срок
п/п
выполнения
платежа, руб.
работ и
работ/оказания платежа
(с НДС)
услуг
услуг (форма ___)
Всего
общая
сумма
Сумма
платежей,
Срок
платежа, руб.
руб. с
платежа
(с НДС)
НДС
Остальные платежи
…
Итого, руб. с НДС
_________________________________ ___
(Подпись уполномоченного представителя)
___________________________
(Имя и должность подписавшего)
М.П.
ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ
1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных
участником запроса предложений.
2. Участник запроса предложений приводит номер и дату заявки на участие в
запросе предложений, приложением к которой является данный график.
3. Участник запроса предложений указывает свое фирменное наименование
(в т.ч. организационно-правовую форму).
4. График оплаты должен быть подготовлен на основе Графика поставки
товара/ выполнения работ/ оказания услуг (форма __), Сводной таблицы стоимости
(форма __) и должен содержать ссылки на отдельные этапы/подэтапы, предусмотренные
этими документами.
5. Для каждого этапа необходимо прописать срок и сумму авансовых платежей и
остальных платежей (текущих, окончательных). В случае отсутствия аванса, в данных
графах проставляется прочерк.
6. В столбце «Всего общая сумма платежей, руб. с НДС» указывается общая
сумма авансовых платежей и сумма остальных платежей по данному подпункту, в строке
«Итого, руб. с НДС» указывается общая сумма платежей по столбцу «Всего общая сумма
платежей, руб. с НДС».
68
Форма 7.
Приложение к заявке на участие в запросе предложений
от «___» __________ 20___ г. № ______
Открытый запрос предложений в электронной форме на право заключения договора на __________________
Лот __
СПРАВКА ОБ ОПЫТЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРОВ (Форма 7)
Участник запроса предложений: ________________________________
Стоимость работ по договору
№ п/п
1
Реквизиты договора
(номер и дата)
Наименование
заказчика, с которым
заключен договор
(адрес, контактное
лицо с указанием
должности,
контактные телефоны)
Описание договора
(предмет, объем и
состав работ,
описание основных
условий договора)
Сумма договора,
руб.
без учета
НДС
с НДС
В т.ч. стоимость выполненных в Сроки выполнения
20__-20__гг. подрядных работ подрядных работ (год и
месяц начала
по документам,
выполнения - год и
подтверждающим исполнение,
месяц фактического
руб.
окончания выполнения)
без учета
с НДС
НДС
2
3
4
5
6
7
1.
Участник ___________ [указываются организационно-правовая форма и наименование участника]
1.1.
Договор №1
от дд.мм.гггг
В том числе по Договору №1 от дд.мм.гггг в 2010 году завершены работы:
1.1.1.
Х
Х
КС-3 №1 от дд.мм.гггг
1.1.1.1. КС-2 №1 от дд.мм.гггг
Х
Х
1.1.1.2. КС-2 №2 от дд.мм.гггг
Х
Х
1.1.1.3. …
…
…
В том числе по Договору №1 от дд.мм.гггг в 2011 году завершены работы:
1.1.2.
Х
Х
КС-3 №2 от дд.мм.гггг
1.1.2.1. КС-2 №1 от дд.мм.гггг
Х
Х
…
…
…
…
В том числе по Договору №1 от дд.мм.гггг в 2012 году завершены работы:
1.1.3.
…
…
…
…
…
…
…
8
9
69
Стоимость работ по договору
№ п/п
Реквизиты договора
(номер и дата)
Наименование
заказчика, с которым
заключен договор
(адрес, контактное
лицо с указанием
должности,
контактные телефоны)
Описание договора
(предмет, объем и
состав работ,
описание основных
условий договора)
Сумма договора,
руб.
без учета
НДС
с НДС
В т.ч. стоимость выполненных в Сроки выполнения
20__-20__гг. подрядных работ подрядных работ (год и
месяц начала
по документам,
выполнения - год и
подтверждающим исполнение,
месяц фактического
руб.
окончания выполнения)
без учета
с НДС
НДС
1
2
3
4
5
6
7
8
В том числе по Договору №1 от дд.мм.гггг в 2013 году завершены работы:
…
…
…
…
1.2.
Договор №2
от дд.мм.гггг
В том числе по Договору №2 от дд.мм.гггг в 2010 году завершены работы:
1.2.1.
…
…
…
ИТОГО:
2.
Субподрядчик 1_____________ [указываются организационно-правовая форма и наименование Субподрядчика 1]
Договор №А
3.1.
от дд.мм.гггг
В том числе по Договору №А от дд.мм.гггг в 2010 году завершены работы:
3.1.1.
Х
Х
КС-3 №1 от дд.мм.гггг
…
…
…
…
ИТОГО:
3.
Субподрядчик 2_____________ [указываются организационно-правовая форма и наименование Субподрядчика 2]
…
…
ИТОГО:
_________________________________ ___
(Подпись уполномоченного представителя)
___________________________
(Имя и должность подписавшего)
М.П.
ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ
1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником запроса предложений.
9
Х
Х
Х
70
2. Участник запроса предложений приводит номер и дату заявки на участие в запросе предложений, приложением к которой
является данная справка.
3. Участник запроса предложений указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму).
4. В данной форме участник запроса предложений указывает перечень и объемы выполнения договоров, сопоставимого характера и
объема с предметом запроса предложений.
5. В данной форме отдельными строками применительно к каждому договору отдельно по годам завершения работ участнику
необходимо указать сведения по документам, подтверждающим исполнение работ (акты выполненных работ (КС-2); справки о стоимости
выполненных работ (КС-3) и т.п.) в рамках указанных в данной справке договоров, а именно: реквизиты данного документа (номер и дату)
(отдельная строка после описания договора), стоимость выполненных подрядных работ (столбцы 7, 8) и срок завершения работ (столбец 9).
При этом акты выполненных работ (КС-2) должны быть указаны применительно к справке о стоимости выполненных работ (КС-3), в
которую входят данные акты (КС-2).
6. В данной форме участнику запроса предложений необходимо указать сумму договора в двух базисах цен: без учета НДС (столбец
5) и с НДС (столбец 6). Стоимость выполненных подрядных работ указывается также в двух базисах цен: без учета НДС (столбец 7) и с НДС
(столбец 8). При этом, если документ, сведения о котором указываются, не содержит стоимости работ с НДС, то участник должен такую
стоимость рассчитать самостоятельно и указать в соответствующем столбце.
7. Участник запроса предложений может самостоятельно выбрать договоры, которые, по его мнению, наилучшим образом
характеризует его опыт.
8.
Участникам запроса предложений необходимо приложить копии указанных договоров с приложениями, подтверждающими состав
работ (техническое задание и т.п.), а также копии указанных документов, подтверждающих исполнение работ, включая стоимость (акты
выполненных работ (КС-2), справки о стоимости выполненных работ (КС-3) и т.п.)
71
Форма 8.
Приложение к заявке на участие в запросе предложений
от «___» __________ 20___ г. № ______
Открытый запрос предложений в электронной форме на право заключения
договора/ов на _______________________
Лот __
ПЛАН РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДОВ И ОБЪЕМОВ выполнения работ МЕЖДУ
УЧАСТНИКОМ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ И субподрядчиками/ соисполнителями
(Форма 8)
Участник запроса предложений (подрядчик): ______________________________
Субподрядчики/соисполнители
1. ________________________________________________________
2. ________________________________________________________
…
№ Наименование
п/п работ/ услуг
1
2
Стоимость работ, услуг
Наименование
Сроки
организации,
Принадлежность к
в % от выполнения/
в
денежном
выполняющей/ субъектам малого и
общей
оказания
выражении,
среднего
оказывающей
стоимости (начало и
руб.
данный объем предпринимательства
работ и окончание)
(без НДС)
работ/ услуг
услуг
3
4
5
6
7
100%
Х
…
ИТОГО
_________________________________ _____
(Подпись уполномоченного представителя)
_____________________________
(Имя и должность подписавшего)
М.П.
ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ
1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных
участником запроса предложений.
2. Участник запроса предложений приводит номер и дату заявки на участие в запросе
предложений, приложением к которой является данная справка.
3. Участник запроса предложений указывает свое фирменное наименование (в т.ч.
организационно-правовую форму), наименования (в т.ч. организационно-правовую форму)
субподрядчиков/соисполнителей.
4. В данной форме участник запроса предложений указывает:
- перечень выполняемых/оказываемых участником (подрядчиком) и каждым
субподрядчиком/соисполнителем работ и услуг. В данной форме указываются все
субподрядчики/соисполнители, привлекаемые для выполнения/оказания работ /
услуг по договору, независимо от объема выполняемых/оказываемых работ / услуг
72
данными субподрядчиками/соисполнителями. [далее указывается для СМР] В
случае, если участник запроса предложений/субподрядчики выполняют
одинаковый вид работ, то в столбце 2 участнику запроса предложений
необходимо
детализировать
виды
работ,
выполняемые
участником/субподрядчиками в соответствии с локальными сметами
(локальными сметными расчетами) по каждому исполнителю.
- стоимость
работ/
услуг
по
участнику
(подрядчику)
и
субподрядчикам/соисполнителям в денежном и процентном выражении в
соответствии со Сводной таблицей стоимости (Форма __);
- сроки выполнения работ/оказания услуг участником (подрядчиком) и каждым
субподрядчиком/соисполнителем в соответствии с Графиком выполнения работ/
оказания услуг (Форма __);
- принадлежность привлекаемых субподрядчиков/соисполнителей к субъектам малого
и среднего предпринимательства, либо указать слово «нет».
5. К данной форме участник запроса предложений должен приложить:
- копия договора (в том числе предварительный или под условием), с указанием
перечня, объема и сроков выполнения работ/ оказания услуг, возлагаемых на
субподрядчика/соисполнителя;
- документы на субподрядчиков/соисполнителей согласно пункту 16.2 раздела 5
«Информационная карта запроса предложений»;
- в случае указания о принадлежности привлекаемых субподрядчиков/соисполнителей
к субъектам малого и среднего предпринимательства, дополнительно необходимо для
таких субподрядчиков/соисполнителей заполнить и предоставить в составе заявки на
участие в запросе предложений Таблицу 1.1 (Форма 2) и документы (столбец 6
Таблицы
1.1
Формы 2),
подтверждающие
принадлежность
субподрядчиков/соисполнителей
к субъектам
малого
и
среднего
предпринимательства.
6. Данная форма заполняется как в случае привлечения участником запроса предложений
субподрядчиков/соисполнителей, так и в случае их непривлечения; в последнем случае в
таблицах приводятся слова «Субподрядчики/соисполнители не планируются к привлечению».
7. Для участников запроса предложений – государственных или муниципальных
бюджетных учреждений, в случае, если в соответствии с пунктом 3.5.3 определение
субподрядчиков/ соисполнителей до срока окончания подачи заявок на участие в запросе
предложений невозможно, данная форма заполняется без указания наименований организаций,
выполняющих/ оказывающих указанные объемы работ, услуг, с указанием на особый порядок их
выбора. К данной форме участник запроса предложений – государственное или муниципальное
бюджетное учреждение прикладывает гарантийное письмо, содержащее обязательство в случае
выбора его победителем, определить субподрядчиков/ соисполнителей и предоставить
документы, указанные в подпункте а) пункта 3.5.3 после окончания процедуры определения
субподрядчиков/ соисполнителей. Также гарантийное письмо должно содержать безусловное
согласие включить представителя заказчика в состав комиссии по осуществлению закупок по
определению субподрядчиков/ соисполнителей.
73
7.МЕТОДИКА ОЦЕНКИ
ПРЕДЛОЖЕНИЙ
ЗАЯВОК
НА
УЧАСТИЕ
В
ЗАПРОСЕ
Порядок расчета показателей оценки способности участника в сроки и в полном объеме
исполнить свои обязательства определен в соответствии с методикой расчета обеспеченности
финансовыми ресурсами, размещенной на официальном сайте Госкорпорации «Росатом»
www.zakupki.rosatom.ru в разделе «Документы».
Рейтинг заявки на участие в конкурсе представляет собой оценку в баллах, получаемую по
результатам оценки по критериям (подкритериям) с учетом значимости (веса) данных
критериев (подкритериев).
Если какой-либо критерий имеет подкритерии, то выставляются оценки по каждому
подкритерию, общая оценка по указанному критерию складывается из суммы оценок по
подкритериям данного критерия с учетом значимости (веса) подкритериев.
Рейтинг заявки на участие в конкурсе i-го участника конкурса определяется по формуле:
R i = БЦ i * Vц + БО i * Vо;
где V – значимость (вес) соответствующего критерия,
БЦ, БОi, – оценка (балл) соответствующего критерия.
Совокупная значимость всех критериев равна 100 процентам. Максимальная оценка в баллах
по критериям Ц i , Оi– 100 баллов проводится в баллах.
ОЦЕНКА ПО КРИТЕРИЮ «ЦЕНА ДОГОВОРА, ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ПРОДУКЦИИ»:
В качестве единого базиса сравнения ценовых предложений используются цены предложений
участников без учета НДС.
Приведение ценовых предложений участников конкурса к единому базису осуществляется
путем вычета суммы НДС из цен, предлагаемых участниками конкурса, являющимися
плательщиками НДС.
БЦ i
=
Ц min
Цi
* 100
где: БЦ i – оценка по критерию «цена договора, цена единицы продукции» i-го участника
конкурса, баллы
Цi
– предложение участника конкурса о цене договора, цене единицы продукции,
указанной в заявке на участие в конкурсе i-го участника конкурса, приведенное к единому
базису сравнения ценовых предложений, руб.
Ц min
– минимальное предложение участника конкурса о цене договора, цене единицы
продукции, указанной в заявке на участие в конкурсе из представленных участниками
предложений, приведенное к единому базису сравнения ценовых предложений, руб.
Участник размещения заказа, имеющий упрощенную систему налогообложения, при расчете
данного критерия, приводится к остальным участникам размещения заказа, работающих по
стандартной схеме налогообложения.
От заявленной участниками, работающих по стандартной схеме налогообложения, цены
договора будет вычтен НДС 18%.
ОЦЕНКА ПО КРИТЕРИЮ «КВАЛИФИКАЦИЯ УЧАСТНИКА»:
Оценивается опыт участника выполнения строительно-монтажных и пусконаладочных работ в
рамках заключенных договоров за период с 2012-2014гг., в рамках заключенных договоров.
(Оценка производится на основании информации, указанной в справке об опыте выполнения
работ за период с 2011-2014гг., в рамках заключенных договоров (при наличии доказательств
выполнения работ: копии договоров с приложениями, а также копий документов,
74
подтверждающих исполнение данных договоров (копии актов выполненных работ, актов
приемки-передачи и т.д.).
Опыт
У участника закупки отсутствуют завершенные в 2012-2014 гг.
(последние 3 года) строительно-монтажные и пусконаладочные
работы в рамках заключенных договоров
Оi
БО i
=
* 100
О
Баллы
0
max
О max
100
где:
Оi – суммарная стоимость завершенных участником в 2012г. – 2014гг. (последние 3
года) строительно-монтажных и пусконаладочных работ в рамках заключенных договоров с
приложением копий указанных договоров; i-го участника, руб. с НДС.
Omax – максимальный опыт (стоимость завершенных участником в 2011-2014 гг.
(последние 3 года) строительно-монтажных и пусконаладочных работ в рамках заключенных
договоров, с приложением копий указанных договоров из представленного опыта всех
допущенных участников, но не более чем предельного значения (в случае если Omax более чем
предельное значение, то Omax принимается равным такому предельному значению), руб.
5 870 000,00 руб. – предельное значение суммы цен договоров.
На основании результатов оценки заявок комиссией каждой заявке относительно других по
мере уменьшения набранного количества баллов присваивается порядковый номер. Первый
номер присваивается заявке, набравшей максимальное количество баллов по результатам
оценки. Такая заявка считается содержащей лучшие условия исполнения договора. Оценка и
присвоение порядковых номеров осуществляется по каждому лоту отдельно.
В случае если в нескольких заявках содержатся одинаковые условия исполнения договора, и
такие заявки набрали одинаковое количество баллов, меньший порядковый номер
присваивается заявке, которая поступила ранее других заявок, содержащих такие условия. Если
участником не представлена справка о завершенных договорах или в справке о завершенных
договорах (соответствующая форма) не указаны стоимости договоров, соответствующая
стоимость договора принимается равной 0.
Для оценки по данному подкритерию к учету принимаются завершенные в 2012- 2014 гг.
работы*, подтвержденные копиями договоров с приложениями, подтверждающими состав
работ (технические задания, спецификации и т.п), а также копиями документов,
подтверждающих исполнение работ, включая стоимость работ (акты выполненных работ
(КС-2); акты сдачи-приемки; справка о стоимости выполненных работ (КС-3)).
При оценке по данному подкритерию учитывается соответствующий опыт только участника
запроса предложений, опыт привлекаемых участником запроса предложений субподрядчиков
не учитывается
При оценке участника закупки по данному подкритерию общее количество начисленных
в соответствии с вышеуказанным порядком баллов за наличие опыта (БОi) уменьшается
в соответствии с таблицей, приведенной ниже, в зависимости от общей суммы санкций по всем
судебным решениям, в том числе мировым соглашениям, опубликованным в течение двух лет,
предшествующих дате размещения извещения о проведении закупки на официальном сайте,
вынесенным не в пользу участника закупки, выступавшего в качестве ответчика, которыми
установлены обстоятельства неисполнения или ненадлежащего исполнения участником закупки
обязательств поставщика (подрядчика, исполнителя), возникших из договоров на поставку
товаров, выполнение работ, оказание услуг, связанных с изготовлением, поставкой,
75
эксплуатацией товаров, выполнением работ, оказанием услуг, заключенных с Госкорпорацией
«Росатом» или ее организациями (предприятиями атомной отрасли).
Под суммой санкций понимается совокупность взысканных, либо подлежащих
взысканию, с участника закупки денежных средств по судебным решениям, в том числе
мировым соглашениям (задолженность, неустойки, пени, штрафы, проценты за пользование
чужими денежными средствами, расходы по уплате госпошлин). При расчете суммы санкций по
судебным решениям учитываются опубликованные решения вышестоящих инстанций.
Наличие санкций
Баллы (БСi)
БСi = БОi
Количество баллов, присвоенное по опыту
Санкции не применялись
участника закупки, засчитывается в 100%
размере
Размер санкции, примененных к
БСi = БОi / 2
участнику закупки, составляет менее
Количество баллов, присвоенное по опыту
10% от НМЦ данной закупки
участника заявки уменьшается на 50 %
Размер санкций, примененных к
БСi = 0
участнику закупки, составляет 10 % от
Участнику по данному подкритерию
НМЦ или более
присваивается 0 баллов
Итоговая оценка (балл) подкритерия «опыт» принимается равной соответствующему
значению (БСi), полученному с учетом наличия указанных санкций (БОi = БСi).
ЧАСТЬ 2 «ПРОЕКТ ДОГОВОРА»
на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по внедрению системы
дистанционного визуального контроля (ДВК) в ГО. Энергоблок 1, 2
г. ___________
«____»____________20___г.
______________________________________________ , именуемое в дальнейшем «Подрядчик»,
в лице _____________________________________, действующего на основании Устава с одной
стороны, и Открытое акционерное общество «Российский концерн по производству
электрической и тепловой энергии на атомных станциях» (ОАО «Концерн Росэнергоатом»),
именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя Генерального директора –
директора филиала ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Балаковская атомная станция» Игнатова
Виктора Игоревича, действующего на основании доверенности № 1-10020 от 17.12.2014г. с
другой стороны, при совместном упоминании именуемые «Стороны», заключили настоящий
договор о нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1 Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя выполнение строительномонтажных и пуско-наладочных работ
___________________________________________________________________________________.
(наименование объекта строительства и его местонахождение)
1.2 Подрядчик обязуется выполнить на свой риск собственными и/или привлеченными
силами и средствами работы в соответствии с условиями договора, Техническим заданием
№ ОИКТ-1-03/9 от 04.06.2014г.,ОИКТ-1-03/14 от 08.07.2014г. Заказчика (Приложение №1,1.1) и
проектно - сметной документацией.
1.3 Подрядчик обязуется полностью завершить выполнение работ и сдать их Заказчику в
срок до __________________________________ согласно Календарного плана № ОИКТ-1-03/9
от 04.06.2014г.,ОИКТ-1-03/14 от 08.07.2014г.(Приложение №2,2.1)
2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1 Стоимость работ по договору в текущих ценах определяется договорной ценой и
составляет_______________________________________________________________ рублей,
(сумма цифрами и в скобках прописью)
кроме того НДС (__ %)____________________________________________________ рублей,
(сумма цифрами и в скобках прописью)
всего: ___________________________________________________________________ рублей
(сумма цифрами и в скобках прописью)
В том числе:
Стоимость строительно-монтажных работ
составляет_______________________________________________________________ рублей,
(сумма цифрами и в скобках прописью)
кроме того НДС (__ %)____________________________________________________ рублей,
(сумма цифрами и в скобках прописью)
всего: ___________________________________________________________________ рублей
(сумма цифрами и в скобках прописью)
Стоимость пуско-наладочных работ работ
составляет_______________________________________________________________ рублей,
(сумма цифрами и в скобках прописью)
кроме того НДС (__ %)____________________________________________________ рублей,
(сумма цифрами и в скобках прописью)
всего: ___________________________________________________________________ рублей
(сумма цифрами и в скобках прописью)
В случае, когда в соответствии с действующим порядком стоимость отдельных видов
работ по согласованию сторон уточняется в процессе выполнения работ, цена по настоящему
договору определяется с учетом указанных уточнений.
77
2.2 Все изменения первоначальной договорной цены и сроков выполнения работ или
одного из этих параметров оформляются дополнительным соглашением сторон в письменной
форме.
2.3 Превышения Подрядчиком проектных объемов и стоимости работ, не подтвержденные
дополнительным соглашением сторон к настоящему договору, оплачиваются Подрядчиком за
свой счет при условии, что они не вызваны невыполнением Заказчиком своих обязательств.
2.4 Исключением в увеличении стоимости и сроков выполнения работ или одного из этих
параметров могут быть обстоятельства непреодолимой силы.
2.5 Заказчик производит расчет с Подрядчиком по факту выполнения работ или
отдельного этапа работ после подписания сторонами акта о приемке выполненных работ КС-2 ,
справки о стоимости выполненных работ и затрат КС-3 и передачи Подрядчиком Заказчику
отчетной документации согласно п. 2.7, 2.8.
2.6.
Основанием для расчетов служат акты о приемке выполненных работ
формы
КС-2, справка о стоимости выполненных работ и затрат КС-3 и счет фактура,
предъявленные Заказчику за отчетный период.
2.7. В течение 5-ти дней после окончания строительно- монтажных работ, но не позднее
20 числа отчетного месяца, Подрядчик представляет Заказчику:
- акт о приемке выполненных работ – форма КС-2;
-справку о стоимости выполненных работ и затрат – форма КС-3;
- промежуточную ведомость по оборудованию, к монтажу которого приступили или по которому
идет укрупнительная сборка;
- акт на списание материалов полученных на давальческой основе;,
- аннотационный отчет;
- комплект документации, предусмотренной Техническим заданием.
2.8. В течение 5-ти дней после окончания пуско-наладочных работ, но не позднее 20
числа отчетного месяца, Подрядчик представляет Заказчику:
- акт о приемке выполненных работ – форма КС-2;
-справку о стоимости выполненных работ и затрат – форма КС-3;
- аннотационный отчет;
- комплект документации, предусмотренной Техническим заданием.
2.9. При выполнении строительно-монтажных и пуско-наладочных работ в один отчетный
период справка о стоимости выполненных работ и затрат – форма КС-3 предоставляется
Заказчику одна на оба вида работ.
2.10. В течение 5 дней после подписания Заказчиком справки о стоимости выполненных
работ и затрат КС-3, но не позднее 20 числа отчетного месяца, Подрядчик в соответствии с п. 2.6
предоставляет счет-фактуру, оформленную в соответствии с требованиями статьи 169 НК РФ
2.11. Оплата выполненных работ осуществляется Заказчиком путем перечисления
денежных средств со счета Заказчика на счет Подрядчика, так же посредством передачи в
качестве оплаты векселей и иных ценных бумаг по согласованию Сторон в течение 60
календарных дней с даты подписания акта о приемке выполненных работ КС-2 и справки о
стоимости выполненных работ КС-3 Заказчиком.
2.12. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета
Заказчика или дата акта приема-передачи ценных бумаг.
2.13. Стороны принимают на себя обязательства в официальном порядке в течение 3- х
дней извещать (уведомлять) друг друга об изменении реквизитов, в т.ч. об открытии /закрытии
банковских счетов.
3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОДРЯДЧИКА
Для выполнения работ по настоящему договору Подрядчик в счет стоимости,
предусмотренной ст. 2, обязуется:
78
3.1 Выполнить все работы в объеме и сроки, предусмотренные в настоящем договоре и
приложениях к нему, и сдать работы Заказчику в состоянии, позволяющем нормальную
эксплуатацию объекта.
3.2 Производить работы в полном соответствии с проектами, сметами, рабочими
чертежами и строительными нормами и правилами.
3.3 Поставить на объект материалы, необходимые для выполнения строительномонтажных работ.
3.4 Поставить на объект материалы и оборудование, передаваемые Заказчиком на
давальческой основе с приобъектного склада Заказчика для выполнения строительномонтажных работ.
3.5 Нести ответственность перед Заказчиком за надлежащее исполнение работ по
договору.
3.6 Нести ответственность перед Заказчиком за не сохранность предоставленного
Заказчиком материала, оборудования, оказавшегося во владении Подрядчика в связи с
исполнением договора подряда.
3.7 Обеспечить выполнение на объекте необходимых мероприятий по охране труда
(Приложение 4) и охране окружающей среды (Приложение 7), требований по пожарной
безопасности во время проведения работ.
3.7.1 За нарушение персоналом Подрядчика норм и правил по охране труда, пожарной
безопасности, в том числе предусмотренные Соглашением по охране труда (Приложение 4) и
Обязанностями сторон по обеспечению выполнения требований охраны окружающей среды
(Приложение 7), Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 1 % от стоимости работ, но
не более
500 000 рублей за каждый случай нарушения. Основанием для предъявления
штрафных санкций за нарушение норм и правил по охране труда, радиационной, промышленной,
пожарной и экологической безопасности являются предписания или акты по результатам
проверок Подрядчика подразделениями инспекционного контроля Заказчика.
3.7.2 Перечень нарушений требований радиационной, технической, пожарной,
экологической безопасности, охраны труда, за которые Балаковская АЭС выставляет штрафные
санкции подрядным организациям, выполняющим строительно-монтажные, пуско-наладочные
работы, работы по модернизации и реконструкции на Балаковской АЭС» является неотъемлемой
частью договора (Приложение № 5).
3.8 Подрядчик обязан передавать оперативное сообщение о факте нештатной ситуации (Н/С) у
Подрядчика, произошедшей на объектах и территории Балаковской АЭС, начальнику смены
станции Балаковской АЭС немедленно (в течение 10 минут). Ответственный за передачу
сообщения о Н/С у Подрядчика – руководитель подрядной организации. Классификация Н/С и
объем передаваемой информации установлены «Положением о порядке передачи оперативной
информации в концерн «Росэнергоатом», Росатом, Ростехнадзор, ОАО «СО-ЦДУ ЕЭС» о работе
атомных станций» (РД ЭО 0331-2010), «Положением о порядке передачи оперативной
информации о работе Балаковской АЭС» (П.ОТИ/15)».
3.9 Представлять Заказчику необходимые документы для проведения проверок в ходе
выполнения работ.
3.10 Обеспечить содержание и уборку объекта выполнения работ и прилегающей к ней
территории.
3.11 Уступка права требования долга по настоящему договору третьим лицам
производится исключительно с письменного согласия Заказчика.
3.12 Выполнять требования Инструкции о порядке допуска должностных лиц и граждан
Российской Федерации к государственной тайне, утвержденной Постановлением Правительства
РФ от 06.02.2010 г. № 63 и условия закона РФ «О Государственной тайне» раздел 6 от 21.07.1993
г. № 5485-1.
3.13 По окончании работ по договору Подрядчик предоставляет Заказчику на оформление
«Акт о приемке-сдаче, реконструированных, модернизированных объектов основных средств»
формы ОС-3, в разрезе инвентарных номеров объектов основных средств,указанных в
техническом задании.
79
3.14 К перевозке своего персонала привлекать собственный транспорт или транспорт
юридических лиц, имеющих лицензию.
3.15 За каждым автобусом закреплять приказом лиц, ответственных за посадку в автобус
и безопасность при перевозке персонала.
3.16 Обеспечить соблюдение персоналом требований Инструкций АЭС.
3.17 Своевременно предоставлять в службу безопасности АЭС и соответствующие
правоохранительные органы Российской Федерации:
- сведения по транспорту, привлекаемому к перевозке персонала (марка, гос. номер,
владелец, данные водителей);
- сведения по местам посадки и графики перевозки персонала;
- списки лиц, ответственных за посадку и безопасность перевозки персонала.
3.18 Проводить инструктаж водителей и персонала по действиям при выявлении
посторонних лиц при посадке в автобусы, при доставке персонала, при выявлении бесхозных
предметов.
3.19 Обеспечить предъявление на КПП в зону безопасности АЭС к досмотру транспорт,
перевозящий персонал.
3.20 Обеспечить предъявление на КПП в зону безопасности АЭС персоналом документов,
подтверждающих право доступа в зону безопасности.
3.21 Исключить нахождение в транспорте, въезжающем в зону безопасности, посторонних
лиц и предметов, запрещенных к ввозу (вносу), а также бесхозных предметов.
3.22 Иметь утвержденный, согласованный и зарегистрированный ОМП, ГО и ЧС
Балаковской АЭС
(с учетом необходимой ежегодной переригистрации) «План мероприятий
по защите персонала в случае аварии на Балаковской АЭС» (для имеющих постоянные участки
на АЭС).
Для не имеющих постоянные участки на АЭС, в случае аварии защита персонала
Подрядчика должна осуществляться в соответствии с планом мероприятий подразделения АС,
где персонал Подрядчика проводит работы.
3.23. Информировать Заказчика о полученных предписаниях федеральных органов
исполнительной власти, актов прокурорского реагирования, судебных постановлений по
устранению нарушений требований по безопасности и предупреждению повторения
аналогичных нарушений в дальнейшем.
3.24. Представить документы, подтверждающие отсутствие налоговой задолженности,
превышающей двадцать пять процентов балансовой стоимости активов за истекший период
(год, квартал/полугодие/9месяцев текущего года), а именно:
1.Копию Справки об исполнении обязанности, выданной налоговым органом не ранее чем
за 60 дней до дня заключения договора. При наличии в справке информации о неисполненной
обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, процентов за пользование бюджетными
средствами, штрафов, неотъемлемой частью справки является приложение, в котором
указываются коды инспекций ФНС России, по данным которых Контрагент имеет
неисполненную обязанность;
2.При наличии в Справке об исполнении обязанности положений о неисполненной
обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, процентов за пользование бюджетными
средствами, штрафов Контрагент дополнительно представляет:
а) копию Справки о состоянии расчетов, выданной налоговым органом по месту нахождения
Контрагента не ранее чем за 60 дней до дня заключения договора;
б) копию бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний завершённый отчётный
период. При этом, для годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности- копия бухгалтерского
баланса с отметкой налогового органа о приеме или, в случае предоставления отчетности в
налоговую инспекцию в электронном виде, с приложением квитанции о приеме; для
промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности - копия бухгалтерского баланса,
заверенная подписями руководителя и главного бухгалтера победителя закупки либо лица, с
которым по результатам закупки принято решение заключить договор;
Данные документы должны быть представлены:
-при авансовых платежах, до выплаты первого авансового платежа;
80
-при отсутствии условия об авансах в срок не позднее пятнадцати дней с даты
начала
действия договора;
Заказчик не производит выплату аванса до представления подтверждающих документов.
3.25. Обеспечить сохранность демонтированного оборудования, содержащего
драгоценные металлы.
4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА
Для выполнения настоящего договора Заказчик обязуется:
4.1 Передать в десятидневный срок с даты письменного запроса Подрядчика проектносметную документацию. Передаваемая Подрядчику документация должна быть составлена в
соответствии с требованиями строительных норм и правил и утверждена в установленном
порядке.
4.2 Подрядчик не несет ответственности за качество рабочих чертежей, спецификаций и
другой документации, передаваемой Заказчиком. При выявлении в них недостатков Подрядчик
сообщает об этом Заказчику.
4.3 Произвести оплату выполненных Подрядчиком работ в порядке, предусмотренном в
ст. 2 настоящего договора.
4.4 Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других
статьях настоящего договора.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1 За нарушение сроков выполнения Работ по этапу, согласно календарного плана № ____
(Приложение № 2,2.1), Заказчик вправе требовать от Подрядчика уплаты неустойки (пени) в
размере 0,05% (пять сотых процента) от стоимости невыполненных работ по этапу/от стоимости
невыполненных работ.
5.2 За нарушение сроков оплаты Подрядчик вправе требовать с Заказчика уплаты неустойки
(пени) в размере 0,03% (три сотых процента) от неуплаченной суммы за каждый день просрочки,
но не более 10% от цены Договора.
5.3 Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по
Договору, обязана возместить другой Стороне убытки в части, не покрытой предусмотренными
Договором неустойками.
5.4 Во всех других случаях неисполнения обязательств по Договору Стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
5.5 В случае обнаружения недостатков в результате работы Заказчик вправе по своему
выбору потребовать от Подрядчика:
- безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;
- соразмерного уменьшения установленной за работу цены;
- безвозмездной замены результата работы (выполнения работы заново);
Вместо предъявления указанных требований Заказчик вправе устранить недостатки
самостоятельно или с привлечением третьих лиц и потребовать возмещения Подрядчиком
понесенных в связи с этим расходов и убытков. При этом уведомление Подрядчика о
выявленных недостатках обязательно.
5.6 За нарушение Подрядчиком срока представления счета-фактуры (п.2.10) Подрядчик
уплачивает неустойку в размере 0,05% от суммы счета-фактуры за каждый день просрочки,
начиная с первого дня просрочки и до дня представления надлежаще оформленного счетафактуры.
В случае представления не надлежаще оформленного счета-фактуры Подрядчик обязан
возместить Заказчику не принятую к вычету сумму налога на добавленную стоимость.
5.7 При освобождении в период действия договора Подрядчика от исполнения
обязанностей налогоплательщика НДС (или при возникновении обязанностей как
налогоплательщика НДС) в течение 3-х дней с даты освобождения (возникновения) обязанностей
81
по налогообложению НДС Подрядчик извещает о данном факте Заказчика. В случае сокрытия
факта освобождения (возникновения) обязанностей по налогообложению НДС Подрядчик
возмещает в двухкратном размере убытки Заказчику, возникшие по причине данного факта.
5.8 В случае не выполнения работ по договору материалы, оборудование, переданные
Подрядчику Заказчиком для выполнения работ в соответствии с проектно-сметной
документацией должны быть возвращены Заказчику в 2-х недельный срок по письменному
требованию Заказчика, кроме того, должны быть возвращены излишки МТР, образовавшиеся по
завершению работ. В случае не возврата материалов, оборудования в указанный срок, либо
возврата материалов, оборудования ненадлежащего качества, в 2-х недельный срок передается их
денежная стоимость по рыночным ценам, действующая на момент возврата. В случае пропуска
срока возврата денежной стоимости материалов Подрядчик выплачивает пеню в размере 0,03%
подлежащей возврату суммы за каждый день просрочки .
5.9 Подрядчик несет ответственность за сохранность имущества, предоставленного
Заказчиком в связи с исполнением настоящего договора. В случае порчи или утраты имущества
Заказчика по вине Подрядчика он обязуется привести его своими силами в исправное состояние
в срок, установленный Заказчиком или оплатить стоимость утраченного (испорченного)
имущества.
6. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
6.1 Работы должны быть выполнены в срок согласно Календарному плану
(Приложение 2,2.1). Дата окончания работ является исходной для определения имущественных
санкций в случаях нарушения сроков выполнения работ.
6.2 Работы по настоящему договору Подрядчик должен начать производить и завершить
в соответствии с согласованным Календарным планом (Приложение 2,2.1) .
6.3 Изменения Календарного плана, сроков поставки материалов и оборудования
Заказчиком, если они могут повлиять на продолжительность строительства и его стоимость,
производятся на основании дополнительного соглашения, уточняющего сроки и цену
строительства.
6.4 При изменениях законодательных и нормативных актов, ухудшающих положение
сторон по сравнению с их состоянием на дату заключения настоящего договора и приводящих к
дополнительным затратам времени и денежных средств, первоначально согласованные сроки
строительства продлеваются соразмерно этому времени. Сроки и договорная цена в этом случае
сторонами соответственно уточняются в дополнительном соглашении.
7. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
7.1 Оборудование, переданное Заказчиком Подрядчику по акту под монтаж и материалы
переданные Подрядчику на давальческой основе, находятся на ответственном хранении
Подрядчика до подписания «Акта о приемке-сдаче, реконструированных, модернизированных
объектов основных средств» формы ОС-3.
Подрядчик обязан обеспечить сохранность этого оборудования. В случае его утраты или
повреждения по вине Подрядчика он восстанавливает его за свой счет или выплачивает его
полную стоимость.
7.2 В случае установления Подрядчиком некомплектности оборудования при приемке его
для монтажа либо выявления дефектов в оборудовании в процессе монтажа или испытания
Подрядчик обязан поставить об этом в известность Заказчика и принять участие в составлении
соответствующего акта. Составление акта и предъявление претензий к заводу – изготовителю
или поставщику оборудования являются обязанностью Заказчика.
7.3 Заказчик обязан доукомплектовать оборудование в 20-дневный срок с момента
составления акта, если иной срок не будет установлен в процессе строительства соглашением
82
сторон. Выявленные дефекты оборудования Заказчик обязан в срок, согласованный с
Подрядчиком, устранить или заменить оборудование. По соглашению сторон эти работы за
отдельную плату могут выполняться Подрядчиком.
7.4 Подрядчик письменно за два дня до начала приемки извещает Заказчика о готовности
отдельных ответственных конструкций и скрытых работ. Их готовность подтверждается
двухсторонними актами промежуточной приемки ответственных конструкций и актов
освидетельствований скрытых работ.
7.5 Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после письменного
разрешения Заказчика, внесенного в журнал производства работ. Если закрытие работ
выполнено без подтверждения Заказчика, или он не был информирован об этом, или
информирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть
любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее.
7.6 В случае, если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то
Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости работ обязан в согласованный срок
переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества. При невыполнении
Подрядчиком этой обязанности Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных
работ привлечь другую организацию с оплатой расходов за счет Подрядчика.
7.7 Подрядчик ведет журнал производства работ, в котором отражается весь ход
производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ,
имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика.
7.8 Ежемесячно Заказчик проверяет и своей подписью подтверждает записи в журнале.
Если он не удовлетворен ходом и качеством работ или записями Подрядчика, то он излагает свое
мнение в журнале. Подрядчик обязуется в трехдневный срок принять меры к устранению
недостатков, указанных Заказчиком.
7.9 Заказчик вправе вносить любые изменения в объем работ, которые, по его мнению,
необходимы. Он может дать письменное распоряжение, обязательное для Подрядчика, с
указанием:
- увеличить или сократить объем любой работы, включенной в договор;
- исключить любую работу;
- изменить характер или качество или вид любой части работы;
- выполнить дополнительную работу любого характера, необходимую для завершения
строительства. Если такие изменения повлияют на стоимость или срок завершения
строительства, то Подрядчик приступает к их выполнению только после подписания сторонами
соответствующего дополнительного соглашения к настоящему договору.
7.10 Заказчик назначает своего представителя при выполнении работ на объекте, который
от его имени совместно с Подрядчиком осуществляет приемку по акту выполненных работ,
технический надзор и контроль за их выполнением и качеством, а также производит проверку
соответствия используемых Подрядчиком материалов и оборудования условиям договора и
проектной документации. Представитель Заказчика имеет право беспрепятственного доступа ко
всем видам работ в любое время в течение всего периода выполнения работ на объекте.
7.11 Подрядчик производит индивидуальное испытание оборудования и принимает
участие в комплексном его опробовании.
8. ПРИЕМКА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
8.1. Прием и передача выполненных работ осуществляются ежемесячно, в пределах срока
выполнения работ по этапу/этапам согласно Календарного плана (Приложение №2,2.1) в
соответствии с требованиями Технического задания (Приложение №1,1.1).
8.2. Передача документации, оформленной в установленном настоящим договором
порядке, осуществляется сопроводительными документами Подрядчика.
8.3. Заказчик в течение 10 дней со дня получения акта сдачи-приемки выполненных работ и
документации, указанной в пунктах 2.7, 2.8 настоящего договора, обязан направить Подрядчику
подписанный акт или мотивированный отказ от приема выполненных работ.
83
8.4. Отказ Заказчика от приема выполненных работ составляется в письменной форме и
содержит перечень необходимых доработок и сроков их выполнения. Доработка производится за
счет Подрядчика.
8.5. В случае досрочного выполнения работ по договору Заказчик вправе досрочно принять
и оплатить работы.
8.6. Если в процессе выполнения работ выявляется неизбежность получения
отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего выполнения работ, Подрядчик
обязан приостановить их, поставив об этом в известность Заказчика в 3-х дневный срок после
приостановки выполнения работ.
9. ГАРАНТИИ
9.1 Подрядчик гарантирует:
- надлежащее качество используемых материалов в соответствии со спецификациями,
государственными стандартами и техническими условиями и обеспеченность их
соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами,
удостоверяющими их качество;
- качество выполнения всех работ в соответствии с проектной документацией и
действующими нормами и техническими условиями;
- качество выполняемых работ в соответствии с программой обеспечения качества;
- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в
период гарантийной эксплуатации объекта;
- бесперебойное функционирование инженерных систем и оборудования при нормальной
эксплуатации объекта.
9.2 Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта и входящих в него инженерных
систем, оборудования, материалов и работ устанавливается 12 месяцев с даты подписания
сторонами «Акта о приемке-сдаче, реконструированных, модернизированных объектов основных
средств» формы ОС-3.. Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты,
препятствующие нормальной эксплуатации, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в
согласованные сроки.
9.3 Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и
сроков их устранения Подрядчик обязан командировать своего представителя не позднее 5-ти
дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае
продлевается соответственно на период устранения дефектов.
9.4 При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов
и недоделок для их подтверждения Заказчик назначит квалифицированную экспертизу, которая
составит соответствующий акт по фиксированию дефектов и недоделок и их характера, что не
исключает право сторон обратиться в арбитражный суд по данному вопросу.
10. ЛИЦЕНЗИИ, СЕРТИФИКАТЫ
10.1 Стороны обязуются нести все расходы, связанные с получением лицензий (сертификатов)
на материалы, оборудование, комплектующие изделия, необходимые для выполнения работ и
эксплуатации объекта, в объемах своих поставок.
10.2. Стороны обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, касающихся предмета
договора, хода его исполнения и полученных результатов.
10.3. Сведения о лицензиях на право выполнения работ согласно пункту 1.1 договора, наличие
лицензий, аккредитаций, свидетельств:
1.______________________________
2.______________________________
3.______________________________
84
11. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
11.1 Заказчик вправе расторгнуть договор в следующих случаях:
- задержка Подрядчиком начала выполнения работ более чем на два месяца по причинам,
не зависящим от Заказчика;
- систематическое нарушение Подрядчиком сроков выполнения работ, влекущее
увеличение сроков окончания выполнения работ более чем на два месяца;
- систематическое несоблюдение Подрядчиком требования по качеству работ;
- аннулирование лицензий на строительную деятельность и выполнение пусконаладочных работ, других актов государственных органов в рамках действующего
законодательства, лишающих Подрядчика права на производство работ.
- расторгнуть договор в одностороннем порядке в случае непредставления указанных в п. 3.28
подтверждающих документов, либо в случае выявления по представленным документам
задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов, превышающей 25% балансовой
стоимости активов за истекший период (год, квартал/полугодие/9месяцев текущего года).
11.2 Подрядчик вправе расторгнуть договор в случае консервации или остановки
Заказчиком строительства по причинам, не зависящим от Подрядчика, на срок, превышающий
три месяца.
11.3. Договор может быть расторгнут по согласованию Сторон в случае взаимного
неисполнения обязательств по данному договору.
12. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
12.1 Для заключения настоящего договора Подрядчик обязан представить лицензию на
право осуществления строительной деятельности, производства строительно-монтажных работ
и пуско-наладочных работ.
12.2 Стороны не вправе передавать третьим лицам, равно как и использовать не в целях
настоящего договора информацию ограниченного доступа, ставшую им известной (доступной) в
рамках заключения и исполнения настоящего договора.
12.3 Подрядчик не имеет права продавать или передавать строящийся или построенный
объект (отдельную часть), а также проектную документацию на строительно-монтажные работы
или отдельной его части никакой третьей стороне без письменного разрешения Заказчика.
12.4 Заказчик вправе приостановить выполнение работ по данному договору, либо его
расторгнуть в одностороннем порядке, при не обеспечении Подрядчиком безопасных условий и
охраны труда.
12.5 Любая договоренность между сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства,
не предусмотренные настоящим договором, считается действительной, если она подтверждена
сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения.
12.6 При выполнении настоящего договора руководствуются нормами законодательства
Российской Федерации.
12.7 Все указанные в договоре приложения являются его неотъемлемой частью.
12.8. При возникновении споров, вытекающих из настоящего договора, Стороны будут
стремиться к разрешению всех возможных споров и разногласий, которые могут возникнуть по
Договору или в связи с ним, путем переговоров.
12.9. Если Стороны не придут к соглашению путем переговоров, все споры
рассматриваются в претензионном порядке.
12.10. Сторона, получившая претензию, должна рассмотреть её и направить на неё ответ
в течение 21 (двадцати одного) календарного дня.
12.11. Если споры не урегулированы Сторонами с помощью переговоров и в
претензионном порядке, то они передаются заинтересованной Стороной в Арбитражный суд по
месту нахождения ответчика.
85
Или : «Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего договора
(соглашения) или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения,
прекращения или недействительности, подлежат разрешению в Третейском суде для разрешения
экономических споров при Частном учреждении «Центр третейского регулирования и правовой
экспертизы» в соответствии с его регламентом. Решение Третейского суда является
окончательным».
12.12 Стороны обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, касающихся предмета
договора, хода его исполнения и полученных результатов.
12.13 В случае расторжения договора по решению суда или по соглашению сторон в силу
существенного нарушения Подрядчиком условий договора, информация о Подрядчике заносится в
публичный реестр недобросовестных поставщиков атомной отрасли сроком на 2 года.).
12.14 Стороны обязуются выполнять Соглашение о предоставлении сведений в
отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе
конечных) (Приложение №6), являющееся неотъемлемой частью договора.
13. ФОРС-МАЖОР
13.1 Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение
обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы, а именно – пожара, наводнения, землетрясения, и если эти обстоятельства
непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора. При этом срок исполнения
обязательств по данному договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого
действовали такие обстоятельства.
13.2 Если эти обстоятельства будут продолжаться более трех месяцев, то каждая сторона
имеет право расторгнуть настоящий договор, и в этом случае ни одна сторона не будет иметь
право на возмещение убытков.
13.3 Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана немедленно
информировать другую сторону о начале и конце подобных обстоятельств. Это уведомление
должно быть подтверждено документом, выданным Торговой палатой или компетентной
организацией соответствующей стороны.
13.4 Информация должна содержать данные о характере обстоятельств, а также по
возможности оценку их влияния на исполнение Подрядчиком и Заказчиком своих обязательств
по настоящему договору и на срок исполнения обязательств.
13.5 Если сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, не известит
другую сторону о начале и конце этих обстоятельств в течение 15-дневного срока после того, как
ей стало об этом известно, она потеряет право ссылаться впоследствии на эти обстоятельства.
14. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
Настоящий договор вступает в силу с «__» _____ 20__г. и действует
исполнения обязательств сторонами, но не позднее «__» _____ 20__г.
до полного
15. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ
-Техническое задание (Приложение 1, 1.1);
-Календарный план (Приложение №2, 2.1) (Заполняется Участником с разбивкой на этапы)
-Ведомость договорной цены (Приложение №3);
-Соглашение по охране труда (Приложение №4);
- Перечень нарушений требований радиационной, технической, пожарной, экологической
безопасности, охраны труда, за которые Балаковская АЭС выставляет штрафные санкции
подрядным организациям, выполняющим ремонтные, ремонтно-строительные, строительномонтажные, наладочные работы, работы по модернизации и реконструкции на Балаковской АЭС
(Приложение №5);
86
- Соглашение о предоставлении сведений в отношении всей цепочки собственников и
руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных) (Приложение №6);
- Соглашение по охране окружающей среды (Приложение №7).
16. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ЗАКАЗЧИК:
ПОДРЯДЧИК:
17. ПОДПИСИ СТОРОН
ЗАКАЗЧИК
ОАО «Концерн Росэнергоатом»
Адрес места нахождения: 109507, г.
Москва,
ул. Ферганская, д. 25.
Адрес почтовый: 109507, г. Москва,
ул. Ферганская, д. 25.
ИНН 7721632827, КПП 772101001,
Грузополучатель:
Филиал ОАО «Концерн
Росэнергоатом»
«Балаковская атомная станция»
Адрес: 413866, г.Балаково
Саратовской обл.
тел. (8453) 321777, 663878
тел/факс (8453) 332638, 499577
E-mail: [email protected]
ИНН / КПП 7721632827/643943001
р/сч 40702810592000000205 в ГПБ
(ОАО) г. Москва
к/сч 30101810200000000823
БИК 044525823 ОКВЭД 40.113
ПОДРЯДЧИК
________________
(подпись)
Ф.И.О.
М.П.
«___»________________20___г.
87
Приложение 1к договору
№____________________
от___________________
СОГЛАСОВАНО
Руководитель
организации
(предприятия)
Подрядчика
УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер
(предприятия) Заказчика
Личная
Расшифровка подписи
подпись.
Личная
подпись.
Расшифровка подписи
Дата
Дата
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ_________________________________________________________
(наименование работ)
Наименование договора
1 Основание:
2 Цель работы:
3 Состав работ:
4 Основные требования:
5 Порядок приемки результатов работы:
6 Результаты работы: что передается Заказчику; количество экземпляров и форма передачи
документов (магнитный носитель, бумажный носитель).
Примечание - При разработке производственно- технических документов к ТЗ прикладывается
их перечень.
Зам. главного инженера
Ф.И.О.
Начальник курирующей службы (цеха-заказчика)
Ф.И.О.
88
Примечание: Заполняется Участником закупки с разбивкой на этапы, в
сроки указанные в закупочной документации и согласовывается с цехом
заказчиком
Приложение 2
к договору №__________________
от_________________ 20__ г.
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
от «08»___07____2014
№ ОИКТ-1-03/14
Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по внедрению
системы дистанционного визуального контроля (ДВК) в ГО. Энергоблок 2
Предпри
Срок выполнения:
ятие
начало, окончание
Стои
Номе
(организа (число, месяц, год)
Наименование услуг (работ)
мость
р
ция) –
Перечень документации,
по договору и основных
этапа
позиц
исполнит
передаваемой Заказчику
этапов его выполнения
,
окончани
ии
ель
начало
%
е
(соиспол
нители)
1
2
3
4
5
6
7
ИТОГО
100
ИСПОЛНИТЕЛЬ
_____________________________
должность
_____________________________
личная подпись
_____________________________
расшифровка подписи
«_____»_________________2014
М.П
ЗАКАЗЧИК
Заместитель директора по капитальному
строительству филиала ОАО «Концерн
Росэнергоатом» «Балаковская атомная
станция»
В.П. Григоренко
«_____»________________2015
Согласовано
от Балаковской АЭС:
ОИКТ
М.Н. Федорков
_____________________
личная подпись
«_____»_______________ 2015 г.
М.П
89
Примечание: Заполняется Участником закупки с разбивкой на этапы, в
сроки указанные в закупочной документации и согласовывается с цехом
заказчиком
Приложение 2.1
к договору №__________________
от_________________ 20__ г.
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
от «04»___06____2014
№ ОИКТ-1-03/9
Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по внедрению
системы дистанционного визуального контроля (ДВК) в ГО. Энергоблок 1
Предпри
Срок выполнения:
ятие
начало, окончание
Стои
Номе
(организа (число, месяц, год)
Наименование услуг (работ)
мость
р
ция) –
Перечень документации,
по договору и основных
этапа
позиц
исполнит
передаваемой Заказчику
этапов его выполнения
,
окончани
ии
ель
начало
%
е
(соиспол
нители)
1
2
3
4
5
6
7
ИТОГО
100
ИСПОЛНИТЕЛЬ
_____________________________
должность
_____________________________
личная подпись
_____________________________
расшифровка подписи
«_____»_________________2014
М.П
ЗАКАЗЧИК
Заместитель директора по капитальному
строительству филиала ОАО «Концерн
Росэнергоатом» «Балаковская атомная
станция»
В.П. Григоренко
«_____»________________2015
Согласовано
от Балаковской АЭС:
ОИКТ
М.Н. Федорков
_____________________
личная подпись
«_____»_______________ 2015 г.
М.П
Заказчик:
Приложение № 3
к договору №___________
от _______________2015г.
Подрядчик:
1
1
строительные работы
монтажные работы
Всего по смете
ИТОГО по главе
Итого сметная стоимость
Итого с К=0 зимние:
Итого в ц._____г.
Перевозка рабочих
Нормативная трудоемкость
чел-ч.
Материалы
в т.ч. з/плата
механ-ров
Механизмы
Заработная
плата
Всего
Нормативная трудоемкость
чел-ч
Стоимость в текущих ценах, руб.
в том числе:
Материалы
в т.ч. Зараб. плата
механизаторов
Эксплуатация
механизмов
в том числе к прямым
затратам в ценах ______г.
Основная зарплата
рабочих
Предлагаемый претендентом
индекс к ценам _______г.
Давальческие
материалы
Материалы
в т.ч. заработная
плата
механизаторов
Механизмы
Наименование видов работ по главам
в том числе:
Заработная плата
№
п/п
Наименование
объектных,
локальных смет
и позиций
локальных смет
Стоимость работы всего в
ценах ______г.(руб.)
ВЕДОМОСТЬ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ
по объекту:
91
ВСЕГО по договору с
перевозкой:
НДС 18%:
ВСЕГО с НДС:
ЗАКАЗЧИК:
"_____"___________20 г.
ПОДРЯДЧИК
"_____"________________20 г.
92
Приложение 4 к договору
№____________________
от ___________________
Соглашение по охране труда
__________________________________________, именуемое в дальнейшем Подрядчик,
наименование организации
в лице___________________________________________________________, действующего
должность, фамилия, имя, отчество
на основании ____________________ ______________________________, с одной стороны
наименование документа (Устав или доверенность, номер, дата), на
основании которого предоставлены полномочия на подписание договора
и Открытое акционерное общество «Российский концерн по производству электрической и
тепловой энергии на атомных станциях» (далее ОАО «Концерн Росэнергоатом»), именуемое в
дальнейшем Заказчик, в лице ______________________, действующего _____________________
должность, фамилия, имя, отчество
на основании ____________________ ___________________________________________________ ,
наименование документа (Устав или доверенность, номер, дата), на основании которого
предоставлены полномочия на подписание договора
с другой стороны, заключили настоящее соглашение о нижеследующем:
Предметом настоящего соглашения является включение в раздела 3 "Обязательства
Подрядчика" договора № ______ от_______________, следующих условий по обеспечению
выполнения требований охраны труда:
1. Подрядчик обязуется:
1.1. Соблюдать требования правил по охране труда, действующих на АЭС.
1.2. Обеспечить безопасное производство работ.
1.3. Разработать, при необходимости, дополнительные меры по обеспечению безопасных
условий труда и выполнять их в процессе работы.
1.4. Выполнить
мероприятия
по
обеспечению
безопасных
условий
труда,
предусмотренных актом-допуском, нарядом-допуском и графиком совмещенных работ.
1.5. Выполнять работы силами подготовленного и аттестованного персонала, назначить
лиц, ответственных за обеспечение охраны труда; организовать допуск персонала к работам, в
том числе зонах постоянно или потенциально опасных производственных факторов.
1.6. Обеспечить обучение персонала и контроль усвоения им информации по
требованиям охраны труда при выполнении технологических операций.
1.7. Обеспечить своих работников исправными средствами индивидуальной и
коллективной защиты, спецодеждой и спецобувью, лечебно-профилактическим питанием и
контролировать правильное их применение.
1.8. Содержать производственные территории, участки работ и рабочие места,
предоставляемые для производства договорных работ, в чистоте и порядке
1.9. Обеспечить исправное техническое состояние и безопасную эксплуатацию
оборудования.
1.10. Направлять персонал, привлекаемый для работы на оборудовании и территории
действующей АЭС, для прохождения обучения по программе вводного инструктажа в
кабинете охраны труда УТЦ Балаковской АЭС.
1.11. Обеспечить своих работников талонами предупреждения нарушений правил и норм
по охране труда, пожарной и радиационной безопасности.
1.12. Самостоятельно проводить аттестацию рабочих мест.
1.13. Обеспечить необходимые условия для проведения проверок организации работ по
93
охране труда в подразделениях Подрядчика комиссиями Заказчика и Генеральной инспекции
ОАО «Концерн Росэнергоатом».
1.14. Обеспечить разработку и выполнение мероприятий по устранению замечаний
комиссий Заказчика и Генеральной инспекции ОАО «Концерн Росэнергоатом».
1.15. Обеспечить организацию и проведение Дней охраны труда по графику
Заказчика и участие его представителей в работе итоговых совещаний.
1.16. Создать службу охраны труда или ввести специалиста по охране труда, имеющего
соответствующую подготовку или опыт работы в этой области, в соответствии со статьей 217
Трудового кодекса Российской Федерации.
2.
Заказчик обязуется:
2.1. Определить границы производственных территорий, участков работ и рабочих мест,
предоставляемых Подрядчику для производства договорных работ.
2.2. Обеспечить подготовку действующего оборудования к работам Подрядчика на нем
или вблизи его на территории подразделений АЭС.
2.3. Обеспечить допуск персонала Подрядчика к работам в зоне действия оборудования
или вблизи его.
2.4. Провести инструктаж руководителей, производителей работ Подрядчика при
допуске к работам в подразделениях АЭС.
2.5. Обеспечить своевременное отключение (включение) оборудования и коммуникаций,
поддержание установленных режимов их работы для обеспечения безопасного производства
работ Подрядчиком.
2.6. Представить необходимую техническую документацию для производства
работ Подрядчиком.
2.7. По графику, согласованному с Подрядчиком, обеспечить проведение проверок
организации работ по охране труда в подразделениях Исполнителя с оформлением по их
результатам Актов.
2.8. Организовать обучение по программе вводного инструктажа в специально
оборудованном кабинете охраны труда в УТЦ Балаковской АЭС.
2.9. Предоставлять Подрядчику полную и достоверную информацию по безопасному
производству работ.
3. Во всех остальных случаях, не предусмотренных настоящим соглашением, стороны
руководствуются договором генерального подряда № _________от__________г.
4. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью договора
генерального подряда №______от__________г.
От Подрядчика
От Заказчика
94
Приложение 5 к договору
№____________________
от ____________________
Перечень нарушений требований радиационной, технической, пожарной,
экологической безопасности, охраны труда, за которые Балаковская АЭС
выставляет штрафные санкции подрядным организациям, выполняющим
ремонтные, ремонтно-строительные, строительно-монтажные, наладочные
работы, работы по модернизации и реконструкции на Балаковской АЭС
Перечень нарушений
Радиационная безопасность
1. Выполнение работ без оформления
дозиметрического наряда.
2. Умышленное помещение (размещение)
средств ИДК в зонах с повышенным уровнем
радиационного воздействия ионизирующего
излучения.
3. Не проведение РК загрязнённости
(спецобуви, рук, спецодежды, кожных
покровов тела) при выходе из ЗКД.
4. Вынос из ЗКД (оборудования, инструмента,
материалов и т.п.) без проведения РК
загрязнённости и надлежащего оформления.
5. Слив радиоактивных веществ в ХФК
Балаковской АЭС.
Техническая безопасность
6. Выполнение ремонтно-строительных работ
при отсутствии проектной документации и
согласования с проектной организацией по:
1) изменению объемно-планировочных
решений зданий;
2) изменению несущего каркаса зданий;
3) устройству дополнительных проемов в
стенах и перекрытиях;
4) вырезке элементов металлоконструкций
каркаса зданий;
5) пробивке и сверлению отверстий в
ограждающих конструкциях и перекрытиях.
7. Не применение поддонов при работе на
разуплотненном оборудовании и
трубопроводах 1, 2 контура.
8. Использование незарегистрированного,
немаркированного (с нечитаемой и
несоответствующей ПТД маркировкой)
Пункт НД, ПТД
п. 3.1.3 «Инструкция. Радиационная
безопасность при эксплуатации Балаковской
АЭС». (И.ОРБ/18)
перечисление 2 п. 1.2.7,
перечисление 3 п.2.16.3 «Инструкция.
Радиационная безопасность при эксплуатации
Балаковской АЭС». (И.ОРБ/18)
п. 2.8.7. «Инструкция. Радиационная
безопасность при эксплуатации Балаковской
АЭС». (И.ОРБ/18)
п. 2.17.1. «Инструкция. Радиационная
безопасность при эксплуатации Балаковской
АЭС». (И.ОРБ/18)
перечисление 9 п. 1.2.7 «Инструкция.
Радиационная безопасность при эксплуатации
Балаковской АЭС». (И.ОРБ/18)
п.п. 3.1.5, 3.1.6, 3.1.13 «Типовая инструкция по
эксплуатации производственных зданий и
сооружений атомных станций»
(РД ЭО 0007-2005)
п. 10.2.9 «Основные правила обеспечения
эксплуатации атомных станций»
(СТО1.1.1.01.0678-2007)
п.п. 3.13, 3.14, приложение 1 «Инструкция о
порядке работ на разуплотненном
оборудовании технологических систем
реакторного отделения» (И.1,2,3,4.ОППР/02)
п.п.4.13, 4.14, приложение 1 «Инструкция о
порядке работ на разуплотненном
оборудовании технологических систем
турбинного отделения» (И.1,2,3,4.ОППР/03)
детальное указание «г» перечисления 2 п. 1.6,
приложение 1 «Инструкция о порядке работ на
разуплотненном оборудовании
95
инструмента и оснастки при работе на
разуплотненном оборудовании и
трубопроводах 1, 2 контура.
технологических систем реакторного
отделения» (И.1,2,3,4.ОППР/02
перечисление 6 п. 2.3, приложение 1
«Инструкция о порядке работ на
разуплотненном оборудовании
технологических систем турбинного
отделения» (И.1,2,3,4.ОППР/03)
раздел 4 «Инструкция по маркировке
инструмента и приспособлений (средств
оснащения)» (И.1,2,3,4.ОППР/04)
9. Отсутствие заглушек на разуплотненном
п.п. 3.15, 3.18, приложение 1 «Инструкция о
оборудовании и трубопроводах 1, 2 контура.
порядке работ на разуплотненном
оборудовании технологических систем
реакторного отделения» (И.1,2,3,4.ОППР/02)
перечисление 4 п. 2.3, п.п.4.20, 4.23,
Приложение 1 «Инструкция о порядке работ на
разуплотненном оборудовании
технологических систем турбинного
отделения»
(И.1,2,3,4.ОППР/03)
10. Подъем краном груза, засыпанного землей
перечисление «д» п.9.5.19, приложение 22
или примерзшего к земле, заложенного
"Требования к устройству и безопасной
другими грузами, укрепленного болтами или
эксплуатации грузоподъемных кранов для
залитого бетоном.
объектов использования атомной энергии"
(НП-043-03)
11. Подтаскивание груза по земле, полу или
перечисление «е» п.9.5.19, приложение 22
рельсам крюком крана при наклонном
"Требования к устройству и безопасной
положении грузовых канатов без применения
эксплуатации грузоподъемных кранов для
направляющих блоков, обеспечивающих
объектов использования атомной энергии"
вертикальное положение грузовых канатов.
(НП-043-03)
12. Освобождение краном защемленных грузом перечисление «ж» п.9.5.19, приложение 22
стропов, канатов и цепей.
"Требования к устройству и безопасной
эксплуатации грузоподъемных кранов для
объектов использования атомной энергии"
(НП-043-03)
13. Проведение работ краном при
перечисление «м» п.9.5.19, приложение 22
отключенных или неисправных приборах
"Требования к устройству и безопасной
безопасности и тормозах.
эксплуатации грузоподъемных кранов для
объектов использования атомной энергии"
(НП-043-03)
14. Посадка в тару, поднятую краном, и
перечисление «м» п.9.5.19, приложение 22
нахождение в ней людей.
"Требования к устройству и безопасной
эксплуатации грузоподъемных кранов для
объектов использования атомной энергии"
(НП-043-03)
15. Несоблюдения требований КТД, ТУ,
КТД, ТУ, технологические процессы и т.д.
технологических процессов и т.д. включенных
в Перечень нормативно-технической
документации, используемой при проведении
ремонта тепломеханического оборудования на
Балаковской АЭС в части технологии ремонта.
Пожарная безопасность
16. Выполнение огневых и пожароопасных
п.п. 10.1.4, 10.1.5 «Инструкция о мерах
работ без наряда-допуска, без проекта
пожарной безопасности на Балаковской АЭС»
производства работ.
(И.ОПБ/01),
96
17. Нарушение требований пожарной
безопасности при эксплуатации первичных
средств пожаротушения
18. Нарушение требований пожарной
безопасности при содержании путей
эвакуации, эвакуационных и аварийных
выходов
19. Нарушение требований пожарной
безопасности в части обеспечения проходов,
проездов и подъездов к зданиям, сооружениям
и строениям
Экологическая безопасность
20. Несанкционированное размещение
производственных опасных отходов,
содержащих радионуклиды в допустимых
пределах.
21. Превышение нормативов сброса
загрязняющих веществ в систему ХФК.
Охрана труда
22. Нарушение требований правил по охране
труда при выполнении работ на высоте.
23. Нарушение требований правил
безопасности при выполнении работ с
применением абразивного инструмента.
24. Нарушение требований охраны труда при
работах в подземных сооружениях и
резервуарах.
25 Хождение по трубопроводам (включая
импульсные линии), а также по конструкциям
и перекрытиям, не предназначенным для
прохода.
От ПОДРЯДЧИКА:
п.437 «Правила противопожарного режима в
Российской Федерации» (Постановление
Правительства РФ №390 от 25.04.12)
п.п. 8.1.3, 8.4.1 «Инструкция о мерах пожарной
безопасности на Балаковской АЭС»
(И.ОПБ/01)
раздел XIX, п.23 (е) «Правила
противопожарного режима в Российской
Федерации» (Постановление Правительства
РФ №390 от 25.04.12)
п.п.4.2.2.1 «Инструкция о мерах пожарной
безопасности на Балаковской АЭС»
(И.ОПБ/01)
п.36 «Правила противопожарного режима в
Российской Федерации» (Постановление
Правительства РФ №390 от 25.04.12)
п.4.1.4 «Инструкция о мерах пожарной
безопасности на Балаковской АЭС»
(И.ОПБ/01),
п.75 «Правила противопожарного режима в
Российской Федерации» (Постановление
Правительства РФ №390 от 25.04.12)
7-ФЗ «Об охране окружающей среды», глава
XIV, ст.51, п.2
74-ФЗ «Водный кодекс Российской
Федерации», ст.35, п.4
радел 2. «Межотраслевых правил по охране
труда при работе на высоте»
(ПОТ РМ 012-2000)
раздел 3.1. «Правила безопасности при работе с
инструментом и приспособлениями» (утв.
01.01.1999 Минтопэнерго РФ)
раздел 13 «Правил охраны труда при
эксплуатации тепломеханического
оборудования и тепловых сетей атомных
станций ФГУП концерн «Росэнергоатом»
(СТО 1.1.1.02.001.0673-2006)
п.6.2.19. «Правил охраны труда при
эксплуатации тепломеханического
оборудования и тепловых сетей атомных
станций ФГУП концерн «Росэнергоатом»
(СТО 1.1.1.02.001.0673-2006)
От ЗАКАЗЧИКА:
97
Приложение 6 к договору
№____________________
от____________________
СОГЛАШЕНИЕ
о предоставлении сведений в отношении всей цепочки собственников и
руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных)
1 Первый вариант: Подрядчик гарантирует Заказчику, что сведения и документы в
отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе
конечных), Подрядчика, переданные Заказчику по акту от «___»_________ 2012 г. (далее Сведения), являются полными, точными и достоверными.
П р и м е ч а н и е .
Первый вариант применяется при передаче Сведений на материальных (в том числе,
электронных) носителях.
1 Второй вариант: Подрядчик гарантирует Заказчику, что сведения в отношении всей
цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных),
Подрядчика, направленные с адреса электронной почты Подрядчика @@@ на адреса
электронной почты Заказчика @@@, (далее - Сведения), являются полными, точными и
достоверными.
П р и м е ч а н и е .
Второй вариант применяется при передаче Сведений по электронной почте.
Третий вариант: Контрагент гарантирует Концерну, что сведения в отношении всей
цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных),
Контрагента, представленные Контрагентом в рамках Закупки, (далее Сведения), являются
полными, точными и достоверными.
2 При изменении Сведений Подрядчик обязан не позднее пяти (5) дней с момента таких
изменений направить Заказчику соответствующее письменное уведомление с приложением
копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным
должностным лицом Подрядчика.
3 Подрядчик настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе, о коммерческой
тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или
причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений Заказчику, а также на раскрытие
Заказчиком Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том
числе, Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу,
Правительству Российской Федерации) и последующую обработку Сведений такими органами (далее –
Раскрытие). Подрядчик освобождает Заказчика от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том
числе, возмещает Заказчику убытки, понесенные в связи с предъявлением Заказчику претензий, исков и
требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.
4 Подрядчик и Заказчик подтверждают, что условия настоящего Договора о предоставлении
Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями настоящего
Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федераций.
5 Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не
установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное
предоставление Сведений (в том числе, уведомлений об изменениях с подтверждающими документами)
является основанием для одностороннего отказа Заказчиком от исполнения Договора и предъявления
Заказчиком Подрядчику требования о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. Договор
считается расторгнутым с даты получения Подрядчиком соответствующего письменного уведомления
Заказчика, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.
От ПОДРЯДЧИКА:
От ЗАКАЗЧИКА:
98
Приложение 7 к договору
№____________________
от____________________
Соглашение по охране окружающей среды
Открытое акционерное общество «Российский концерн по производству электрической и
тепловой энергии на атомных станциях» (далее, ОАО «Концерн Росэнергоатом»), именуемый в
дальнейшем «Заказчик», в лице __________________________________________________
филиала
ОАО
«Концерн
Росэнергоатом»
«Балаковская
атомная
станция»
___________________________________________,
действующего
на
основании___________________________,
с
одной
стороны
и
___________________________________________________,
именуемое
в
дальнейшем
«Подрядчик», в лице ___________________________________________, действующего на
основании _____________________________, с другой стороны заключили настоящее
Соглашение, являющеесяся неотъемлемой частью договора.
Предметом настоящего соглашения является включение в раздел 3 «Обязанности
Подрядчика» договора №____
от ___________
,
дополнительных
условий
по
обеспечению выполнения требований охраны окружающей среды, в связи с тем, что
«Заказчик», следуя принципам принятой экологической политики ОАО «Концерн
Росэнергоатом», внедрил и поддерживает Систему экологического менеджмента,
сертифицированную на соответствие международному стандарту ISO 14001-2004 (ГОСТ Р
ИСО 14001-2007), а именно :
1
Подрядчик обязуется:
1.1 Соблюдать (исполнять) требования по охране окружающей среды в соответствии с
природоохранным законодательством РФ;
1.2 Выполнять работы силами подготовленного и аттестованного персонала; назначить лиц,
ответственных за обеспечение охраны окружающей среды.
1.3 Своевременно осуществлять погрузку-выгрузку, вывоз и передачу отходов, образующихся в
процессе выполнения работ или оказания услуг на территории Балаковской АЭС из материалов
и оборудования, принадлежащих Исполнителю.
1.4 При выполнении работ и оказании услуг (в том числе, в случае обнаружения неисправности
технических средств) обеспечивать меры по предотвращению утечек (рассыпания)
загрязняющих веществ в водные объекты, на водосборные площади и на почвы, не допускать
нарушения целостности земель и уничтожения (повреждения) зеленых насаждений на
территории Балаковской АЭС.
1.5 Обеспечивать нормирование выбросов, сбросов, количества образования и размещения
опасных (нерадиоактивных) отходов и соблюдать утвержденные нормативы выбросов, сбросов,
количества образования и размещения опасных (нерадиоактивных) отходов.
1.6 Иметь необходимые лицензии, а в случае их отсутствия получать лицензии, решения и
разрешения на выбросы, сбросы химических веществ, обращение с опасными
(нерадиоактивными) отходами.
1.7 При выполнении Подрядчиком работ на оборудовании Заказчика соблюдать нормативы
выбросов, сбросов химических веществ, лимиты размещения отходов производства и
потребления, установленные для Балаковской АЭС, незамедлительно информировать Заказчика
об изменении условий образования отходов, увеличении их количества или образовании новых
видов отходов, не предусмотренных в проекте нормативов образования отходов и лимитов на их
размещение (ПНООЛР) Балаковской АЭС.
1.8 Вести утвержденную государственную отчетность по воздействию на окружающую среду и
пользованию природными объектами.
1.9 Начислять и выплачивать платежи за негативное воздействие на окружающую среду в
результате своей деятельности.
99
1.10 Содержать производственные территории, участки работ и рабочие места, земли,
предоставляемые в пользование либо аренду в чистоте и порядке, предотвращать их загрязнение
химическими веществами (осуществлять уборку территории, ежедневно удалять отходы из мест
их образования в места временного хранения, установленные на Балаковской АЭС и указанные
на картах-схемах мест временного хранения и накопления отходов, на территории и в
помещениях, арендуемых Подрядчиком, в соответствии с СанПиН 2.1.7.1322-03).
1.11 Знакомить своих работников с Экологической политикой филиала ОАО «Концерн
Росэнергоатом» «Балаковская атомная станция».
1.12 Обеспечивать Заказчику беспрепятственный доступ: вход на территории, в здания,
сооружения, арендуемые Подрядчиком, а также доступ к оборудованию природоохранного
назначения (оборудование очистных сооружений, котельных, циклоны, ПГУ и т.д.) для
проведения проверок организации работ по охране окружающей среды и соблюдению
нормативов воздействия на окружающую среду в подразделениях Подрядчика представителями
Балаковской АЭС (Заказчика) в соответствии с графиком, согласованным с Подрядчиком, а
также при возникновении аварийной ситуации, связанной с возникновением угрозы загрязнения
окружающей среды либо ее загрязнением.
1.13 Обеспечивать разработку и выполнение мероприятий по устранению замечаний, выданных
представителями Балаковской АЭС (Заказчика) Подрядчику.
1.14 Предоставлять Заказчику сведения (при необходимости) о проведенном персоналу
обучению по контролю обеспечения экологической безопасности, по обращению с опасными
(нерадиоактивными) отходами в соответствии с требованиями природоохранного
законодательства.
1.15 Нести ответственность за нарушение требований природоохранного законодательства РФ и
загрязнение объектов окружающей среды;
1.16 Обеспечивать за счет собственных средств восстановление нарушенных природных
объектов, рекультивацию земель, возмещение нанесенного ущерба окружающей среде.
2
Заказчик обязуется:
2.1 Определить границы производственных территорий, помещений, зданий и оборудования,
земли, предоставляемых Подрядчику в пользование или аренду.
2.2 Ознакамливать Подрядчика с Экологической политикой филиала ОАО «Концерн
Росэнергоатом» «Балаковская атомная станция» по его письменному запросу.
3
Заказчик имеет право:
3.1 В случае неоднократных нарушений Подрядчиком или его работниками требований
природоохранного законодательства, а так же если деятельность Подрядчика может нанести
Заказчику материальный ущерб либо ущерб его деловой репутации, представляет опасность для
здоровья и жизни людей или окружающей среды, требовать уплаты штрафа в размере 1% от
стоимости договора либо расторжения договора в одностороннем порядке, требовать
возмещения причинённых убытков.
3.2 В случаях предъявления контролирующими органами штрафных санкций к Заказчику по
фактам нарушения требований природоохранительного законодательства, произошедших по
вине Подрядчика, Заказчик имеет право требовать возмещения расходов по уплате таких
штрафов.
3.3 Запрашивать и получать от Подрядчика информацию о возможных негативных воздействиях
его продукции (услуг, работ) на окружающую среду.
3.4 Осуществлять проверки соответствия деятельности Подрядчика требованиям нормативных
правовых актов и другим требованиям в области охраны окружающей среды и экологической
безопасности с составлением актов о нарушении требований и содействовать проведению
законных проверок Подрядчика, работающих на территории Заказчика, органами
государственного контроля.
4 Настоящее соглашение является неотъемлемой частью Договора №_________
от ______ .
От ПОДРЯДЧИКА
_____________________
ОТ ЗАКАЗЧИКА
_____________________
100
ЧАСТЬ 3 «ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ»
1.1. Описание работ.
Предмет закупки предусматривает выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных
работ по внедрению системы дистанционного визуального контроля (ДВК) в ГО. Энергоблок 1, 2
Более подробное описание объемов работ и предъявляемые требования к работам изложены
технических требованиях, которые приведены в формате WORD.
1.2. Обеспечение проектно-сметной документацией.
Техническая и эксплуатационная документация находится на площадке Балаковской АЭС.
Более подробную информацию о наличии и предоставлении документации и порядке
ознакомления с ней можно получить в ПТО КС Балаковской АЭС (контактное лицо: Сусликов
Василий Николаевич, телефон: 8-(8453)-49-94-52).
1.3. Планирование работ Исполнителем.
Исполнитель при планировании собственных работ должен принимать за основу сроки
выполнения работ, указанных в извещении о проведении закупки и календарном плане.
Сроки выполнения работ по видам и этапам работ в объеме закупки и их стоимость
Подрядчик указывает в Поэтапном графике настоящей документации. Сроки выполнения работ
не должны превышать предельные сроки выполнения работ указанные в документации
открытого запроса предложений.
1.4. Порядок допуска персонала Претендентов.
Допуск персонала для посещения площадки Балаковской АЭС и ознакомления с ней
осуществляется согласно положению о внутриобъектовом режиме Балаковской АЭС П.ОО/01 и
инструкции о пропускном режиме на объектах Балаковской АЭС И.БП/02.
Доступ в зону выполнения работ Балаковской АЭС осуществляется по специальным
пропускам установленного образца на основании письменной заявки претендента, направленной
Заказчику, в лице директора филиала Балаковская АЭС, за 10 рабочих дней до предполагаемого
дня посещения объекта с указанием направляемых лиц, их паспортных данных, предполагаемого
периода нахождения на Балаковской АЭС.
В нерабочее время в выходные и праздничные дни по предварительным заявкам (спискам)
руководителей подразделений (организаций) с предъявлением пропуска.
Допуск лиц командированных на АЭС осуществляется при наличии документа
удостоверяющего личность и командировочного удостоверения. Для оформления пропуска
необходимо предъявить в группу оформления пропусков (АБК-1 пом.103) паспорт,
командировочное удостоверение и справку 1-го отдела о допуске к государственной тайне по
форме № 3, введенной Постановлением правительства РФ от 08.08.2003г. № 475 и предписание
установленной формы.
101
102
103
104
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа