close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
договор №
На поставку мяса птицы
г. Сосновый Бор
«»
2015г.
ФГУП "НИТИ им. А.П. Александрова" в лице генерального директора Василенко В.А.,
действующего на основании Устава предприятия, именуемое в дальнейшем
«Покупатель», с одной стороны, и ________________, именуемый в дальнейшем
«Поставщик», в лице ______________________________, действующего на основании
Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», по итогам (открытого
запроса цен в электронной форме, Протокол №______), заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
1.
ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.1.
В данном Договоре нижеперечисленные термины будут иметь следующее толкование:
а) «Договор» - соглашение, достигнутое между Покупателем и Поставщиком по
результатам открытого запроса цен в электронной форме, подписанного сторонами со всеми
приложениями, дополнениями к нему, а также со всей документацией, на которую в Договоре есть
ссылки и заключаемое на условиях, указанных в заявке на участие в открытом запроса цен в
электронной форме и документации об открытом запросе цен в электронной форме;
б) «Цена Договора» - цена, которая должна быть выплачена Поставщику в рамках
Договора за полное, своевременное и надлежащее выполнение обязательств Поставщика по
Договору;
в) «Товар» – мясо птицы, указанные в п.2.1 настоящего Договора, характеристики,
которых перечислены в Спецификации (Приложение № 1 к настоящему Договору) и в
Технических требованиях (Приложение № 2 к настоящему Договору), поставляемые в рамках
настоящего Договора.
2.
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1
Предметом настоящего Договора является поставка мяса птицы в обусловленные
Договором сроки в соответствии со Спецификацией (Приложение № 1 к настоящему Договору),
Техническими требованиями (Приложение № 2 к настоящему Договору). Поставщик обязуется
передать Товар Покупателю, а Покупатель обязуется оплатить переданный Товар.
Поставка Товара осуществляется по заявке Покупателя.
Наименование и номенклатура Товара, его количество и сроки поставки определяются
Спецификацией (Приложение № 1 к настоящему Договору), технические и качественные
показатели – Техническими требованиями (Приложение № 2 к настоящему Договору).
2.4
Поставщик поставляет Покупателю Товар, свободный от прав третьих лиц.
2.2
2.3
3.1
3.2
3.3
3.
ЦЕНА ДОГОВОРА
Цена Договора ориентировочно составляет: ________________________________________
Возможно отклонение от ориентировочной стоимости Договора в меньшую сторону.
Установленная Цена Договора включает в себя стоимость доставки Товара до Покупателя,
расходы на перевозку, упаковку, экспедирование, полный комплект технической документации на
русском языке, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, которые
Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Договору в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
4.
НОРМЫ И СТАНДАРТЫ
4.1
Товар, поставляемый по настоящему Договору, должен соответствовать нормам и
стандартам, указанным в Технических требованиях (Приложение № 2 к настоящему Договору) и
во всех случаях, когда в Договоре имеются ссылки на нормы и стандарты, в соответствии с
которыми должен выполняться Договор, должны применяться нормы и стандарты, действующие
на момент подписания Договора.
5.
Поставщик обязуется:
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
5.1
5.1.1 Доставить Товар Покупателю в рабочие дни до 14.00ч. по адресу: г. Сосновый Бор
Ленинградской области, ФГУП "НИТИ им. А.П. Александрова" - столовая, кафе «Радуга» - ул.
Красных Фортов, 11/2., на условиях, предусмотренных в настоящем Договоре и в сроки,
установленные в Спецификации (Приложение № 1 к настоящему Договору).
5.1.2 Обеспечить наличие у себя и/или своих соисполнителей (субпоставщиков), привлекаемых
к исполнению настоящего Договора, всех необходимых профессиональных допусков, разрешений
и лицензий, требуемых в соответствии с законодательством Российской Федерации, связанных с
исполнением обязательств по настоящему Договору.
5.1.3 В случае если Поставщик принадлежит к субъектам малого и среднего
предпринимательства, направлять в адрес Покупателя информацию в форме (Приложение № 4). В
электронном виде информация направляется исполнителю по договору на электронный
адрес:[email protected]: в редактируемом формате excel, а также обязательно прикладываются
подтверждающие документы, перечисленными в столбце 4 Приложения, в формате pdf.
5.1.4 В срок не позднее 15 (пятнадцати) дней с даты заключения договора, представить в адрес
Покупателя документ, подтверждающий отсутствие налоговой задолженности, превышающей
двадцать пять процентов балансовой стоимости его активов, а именно: копию справки об
исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов,
выданной налоговым органом не ранее чем за 60 (шестьдесят) дней до дня заключения договора,
подтверждающей отсутствие задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов.
5.2
Покупатель обязуется:
5.2.1 Осуществить оплату поставленного Товара в порядке, предусмотренном Разделом 10
настоящего Договора.
5.3
Стороны обязуются:
5.3.1 Ежеквартально производить сверку расчетов по обязательствам, возникшим из
исполняемого договора.
5.3.2 Покупатель обязан представлять Поставщику подписанные акты сверки расчетов (далее
акт-сверки), составленные на последнее число месяца прошедшего квартала в соответствии с
приложением №5 к настоящему договору.
5.3.3 Поставщик в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения акта сверки подписывает
акт сверки и возвращает один экземпляр в адрес Покупателя, либо при наличии разногласий,
направляет подписанный протокол разногласий. В случае невозвращения акта сверки в адрес
Покупателя при отсутствии возражений в течение 5 рабочих дней, акт сверки считается принятым
Поставщиком.
6.
УПАКОВКА И МАРКИРОВКА
6.1
Товар (Оборудование) поставляется в специальной упаковке, соответствующей
стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Поставщик должен
обеспечить упаковку Товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время
перевозки к конечному пункту назначения, с учетом перегрузок и его длительного хранения.
Упаковка Товара должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к
данному виду Товара.
Вся упаковка и маркировка на ней должны соответствовать требованиям нормативных
актов Российской Федерации.
6.3
Упаковка и маркировка ящиков/контейнеров, а также документация внутри и вне их
должны строго соответствовать специальным требованиям, если таковые установлены в
Технических требованиях (Приложение № 2 к настоящему Договору).
6.2
Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую
сохранность Товара при его хранении и транспортировании до Покупателя.
6.4
7.
ПОСТАВКА ТОВАРА И ДОКУМЕНТАЦИЯ
7.1
Поставка Товара осуществляется Поставщиком Покупателю по адресу, указанному в
пункте 5.1.1 настоящего Договора.
7.2
7.3
7.4
Отгрузка Товара производится в соответствии с установленными нормами отгрузки.
Фактической датой поставки считается дата получения товара Покупателем.
При поставке Товара Поставщик предоставляет Покупателю следующую документацию:
а) сертификаты соответствия, санитарно-гигиенические сертификаты (заключения),
удостоверения качества и безопасности пищевых продуктов, при необходимости ветеринарные
свидетельства (оригиналы, либо надлежащим образом заверенные копии);
б) счет, выставленный Покупателю;
в) счет-фактуру, оформленный в соответствии со ст. 168-169 НК РФ и товарную
накладную в 2-х экз. (один экземпляр для Покупателя и один экземпляр для Поставщика), либо
универсальный передаточный документ. Если поставка осуществляется с помощью
автотранспорта, то дополнительно должна быть предоставлена транспортная накладная по форме,
утвержденной Постановлением Правительства РФ от 15.04. 2011 года № 272 «Об утверждении
правил перевозок грузов автомобильным транспортом».
8.
ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРА (ОБОРУДОВАНИЯ)
8.1
Приемка поставленного Товара осуществляется Покупателем с учетом соответствия
количества, комплектности и качества поставляемого Товара в ходе передачи Товара Покупателю
на месте доставки.
Приемка Товара осуществляется в соответствии с законодательством Российской
Федерации и с Инструкциями № п-6 (утвержденной постановлением Госарбитража при Совете
Министров СССР от 15 июня 1965 г.) и № п-7 (утвержденной постановлением Госарбитража при
Совете Министров СССР от 25 апреля 1966 г.).
8.2
В случае поставки Товара, несоответствующего по качеству, комплектности, таре,
упаковке и маркировке стандартам, техническим условиям и условиям Договора, Покупатель
принимает такой Товар на ответственное хранение, в письменной форме, в сроки, определенные
указанными выше Инструкциями Госарбитража при Совете Министров СССР, предъявляет
Поставщику претензию, составленную по результатам приемки. Поставщик в течение 10 рабочих
дней от даты получения претензии обязан за свой счет заменить Товар ненадлежащего качества
качественным, а также доукомплектовать некомплектный Товар, либо заменить его комплектным.
Расходы, связанные с принятием некачественного, либо некомплектного Товара на ответственное
хранение, его реализацией или возвратом Поставщику, заменой его на Товар надлежащего
качества и комплектное, несет Поставщик.
8.3
Возврат, замена Товара, несоответствующего требованиям настоящего Договора, в том
числе по своему качеству, не освобождает Поставщика от ответственности за несвоевременное
исполнение обязательств по поставке Товара в сроки, предусмотренные Договором.
8.4
9.
ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
9.1
Срок годности товара составляет не менее 80% срока годности с даты изготовления,
указанного на упаковке. Заказчик оставляет за собой право приобретать товар с наименьшим
сроком годности (по заявке Заказчика).
10.
ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
10.1 Цена Договора и валюта платежа устанавливается в российских рублях.
10.2 Оплата за поставленный Товар осуществляется платежным поручением с расчетного счета
Покупателя на расчетный счет Поставщика. Датой платежа является дата списания денежных
средств со счета Покупателя.
10.3 Оплата за Товар в рамках Договора будет осуществляться по факту поставки Товара
(партии Товара) в течение 30 банковских дней после предоставления Покупателю документов,
предусмотренных подпунктом а), б), в) пункта 7.4 Договора.
10.4 Оплата товара производится путем перечисления Поставщику денежных средств в размере
100%, при соблюдении условий, определенных п. 10.3 Договора.
11.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение условий
настоящего Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.
11.1
В случае нарушения сроков поставки Товара, предусмотренных в Спецификации
(Приложение № 1 к настоящему Договору), Поставщик выплачивает Покупателю пеню в размере
0,1 % от общей стоимости поставленного или недопоставленного в срок Товара, за каждый
календарный день просрочки, включая день исполнения просроченного обязательства, а также
включая день погашения долга, и в полной сумме возмещает все причиненные убытки.
11.3 В случае поставки Товара ненадлежащего качества или некомплектного Товара
Покупатель вправе потребовать с Поставщика уплаты штрафа в размере 10 % от стоимости
некачественного, некомплектного Товара.
11.4 В случае нарушения Поставщиком условий Договора о таре, упаковке, маркировке Товара,
не предоставления относящихся к Товару документов, Покупатель вправе потребовать с
Поставщика уплату штрафа в размере 10 % от Цены Договора, установленной в пункте 3.1
Договора.
11.2
В случае нарушения сроков выполнения гарантийных обязательств, предусмотренных
п.9.5 настоящего Договора Поставщик уплачивает Покупателю пеню в размере 1% (Одного)
процента от стоимости Товара за каждый день просрочки выполнения обязательств.
11.5
Покупатель вправе потребовать от Поставщика сверх неустойки возмещения в полном
объеме убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением условий
настоящего Договора.
11.6
Уплата неустойки и возмещение убытков в случае ненадлежащего исполнения
обязательств по Договору не освобождают Поставщика от исполнения обязательств в натуре.
11.8 Удержание неустойки (штрафов, пени), а также возмещение убытков может быть
осуществлено из денежных средств, определенных п. 3.1 Договора с предварительным
уведомлением Поставщика. Претензия, содержащая условия об удержании неустойки,
направленная в адрес Поставщика считается предварительным уведомлением.
11.7
Если данный договор будет расторгнут по решению суда либо по соглашению сторон в
силу существенного нарушения условий договора Поставщиком, сведения о Поставщике будут
внесены в реестр недобросовестных поставщиков ГК «Росатом» и организаций ГК «Росатом»
сроком на два года.
11.9
12.
СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
12.1 Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до
полного исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору. Датой заключения
является последняя из дат, проставленная под подписями сторон в настоящем Договоре.
12.2
12.3
Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон или по решению суда.
Настоящий Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке Покупателем в
случае непредставления Поставщиком документов, указанных в 5.1.4 Договора, либо в случае
выявления по представленным документам задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и
штрафов, превышающей размер двадцать пять процентов балансовой стоимости активов
Поставщика.
Настоящий Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке Покупателем в
случае неоднократного (два и более раза) существенного нарушения Поставщиком условий
Договора. К существенным нарушениям могут относиться: нарушения срока поставки от 7
календарных дней и более, не поставка товара к строго определенному сроку (утрата интереса
Покупателя), отсутствие необходимых документов к товару (сертификатов, лицензий, аннотаций,
сопроводительной документации и т.д.).
12.4
13.
ФОРС-МАЖОР
13.1 Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих
обязательств по Договору, если их неисполнение явилось следствием форс-мажорных
обстоятельств.
Под форс-мажорными обстоятельствами понимают такие обстоятельства, которые
возникли после заключения Договора в результате непредвиденных и непредотвратимых событий,
неподвластных сторонам, включая, но, не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение,
другие стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт, при условии, что эти
13.2
обстоятельства оказывают воздействие на выполнение обязательств по Договору и подтверждены
соответствующими уполномоченными органами.
Сторона, у которой возникли обстоятельства форс-мажора, обязана в течение 5 (пяти)
рабочих дней письменно информировать другую сторону о случившемся и его причинах. Если от
стороны не поступает иных письменных уведомлений, другая сторона продолжает выполнять свои
обязательства по Договору, насколько это целесообразно, и ведет поиск альтернативных способов
выполнения Договора, не зависящих от форс-мажорных обстоятельств.
13.3
В случае, если поставка осуществляется из-за границы Российской Федерации, событие
форс-мажора должно быть подтверждено торгово-промышленной палатой страны, в которой
произошло такое событие.
13.4
Если, по мнению сторон, исполнение Договора может быть продолжено в порядке,
действовавшем до возникновения обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения
обязательств по Договору продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета
действия этих обстоятельств и их последствий.
13.5
14.
УВЕДОМЛЕНИЯ
14.1 Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с
Договором, высылается в виде телеграммы или письма по адресу другой стороны, с
подтверждением о получении.
Стороны признают юридическую силу за перепиской и документами (содержимым
электронных писем, факсов), пересылаемыми по адресам электронной почты или номерам факсов,
указанных в настоящем Договоре. Простые распечатки (скриншоты) с почтовых ящиков также
имеют юридическую силу. Стороны обязуются сообщать друг другу обо всех случаях взлома или
иного несанкционированного доступа к электронным почтовым ящикам. В отсутствие такого
уведомления исполнение, произведенное стороной настоящего Договора, с учетом имеющейся у
нее информации, признается надлежащим. Стороны признают и соглашаются с тем, что любые
письма, заявления, заявки и уведомления, а также любая иная деловая корреспонденция,
отправленная с адресов электронной почты или номеров факсов, указанных в настоящем
Договоре, являются исходящими от надлежащим образом уполномоченных представителей
сторон и в том случае, когда они не содержат сведений об отправителе.
14.2
15.
ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
15.1 Поставщик
гарантирует
Покупателю,
что
сведения
и
документы
в
отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе
конечных), Поставщика, переданные Покупателю по форме Приложения № 3 к настоящему
договору (далее - Сведения), являются полными, точными и достоверными.
15.2 При изменении Сведений Поставщик обязан не позднее пяти (5) дней
с момента таких изменений направить Покупателю соответствующее письменное
уведомление
с
приложением
копий
подтверждающих
документов,
заверенных
нотариусом или уполномоченным должностным лицом Поставщика.
15.3 Поставщик настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе о
коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях,
заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений
Покупателем, а также на раскрытие Покупателем Сведений, полностью или частично,
компетентным органам государственной власти (в том числе Федеральной Налоговой службе
Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской
Федерации) и последующую обработку Сведений такими органами (далее - Раскрытие).
Поставщик освобождает Покупателя от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе,
возмещает Покупателю убытки, понесенные в связи с предъявлением Покупателю претензий,
исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким
Раскрытием.
15.4 Поставщик и Покупатель подтверждают, что условия настоящего Договора о
предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными
условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской
Федерации.
15.5 Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не
установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или)
неполное предоставление Сведений (в том числе, уведомлений об изменениях с
подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Покупателя от
исполнения Договора и предъявления Покупателем Поставщику требования о возмещении
убытков, причиненных прекращением Договора. Договор считается расторгнутым с даты
получения Поставщиком соответствующего письменного уведомления Покупателя, если более
поздняя дата не будет установлена в уведомлении.
Во всем, что не предусмотрено Договором, стороны руководствуются законодательством
Российской Федерации.
15.6
Все споры и разногласия в связи с исполнением Договора, разрешаются путем переговоров,
направлением претензий. Срок ответа на претензию 10 календарных дней с момента получения.
Если по результатам переговоров стороны не приходят к согласию дело передается на
рассмотрение в Третейский суд при Частном учреждении «Центр третейского регулирования и
правовой экспертизы», если они входят в Госкорпорацию «Росатом». В противном случае дело
передается на рассмотрение в Арбитражный суд по месту нахождения ответчика.
15.3
Настоящий Договор составляется на русском языке в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
15.4
Факсимильные копии настоящего Договора и приложений, дополнений к нему, имеют силу
оригинала при наличии оригинала печати одной из Сторон на них. При этом оригинальные
экземпляры пересылаются Сторонами друг другу по почте в течение 5 дней с момента подписания
соответствующего документа.
15.5
Неотъемлемой частью настоящего Договора являются:
Приложение № 1: Спецификация;
Приложение № 2: Технические требования;
Приложение № 3: Информация о цепочке собственников контрагента.
Приложение № 4: Подтверждение отнесения Поставщика к субъектам МСП.
Приложение № 5. Акт сверки взаиморасчетов (образец)
15.6
16.
РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Покупатель:
ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова»
Юридический адрес: 188540,
г. Сосновый Бор Ленинградской области
Фактический адрес: 188540, г. Сосновый Бор
Ленинградской области
Тел.: (813-69) 2-26-67
Факс: (813-69) 2-36-72
ИНН 4714000067, КПП 472650001
Р/сч. № 40502810655360100226
в Северо-Западном банке ОАО «Сбербанк России»
г. Санкт-Петербург
К/сч 301018100000000653
БИК 044030653
ОГРН 1024701759565
ОКВЭД 73.10 / ОКПО 08624697
17.
Поставщик:
ПОДПИСИ СТОРОН
От Покупателя:
____________________/Василенко В.А./
М.П.
«___» _______________2015г.
От Поставщика:
__________________________
М.П.
«___» ________________2015г.
ПРИЛОЖЕНИЕ №1 К ДОГОВОРУ №1
ОТ
2015 Г.
СПЕЦИФИКАЦИЯ
№ п/п
Наименование
Товара
Технические характеристики
Предел
ьный
объем
закупки
продукции
1.
ФИЛЕ ГРУДКИ
КУРИНОЕ
ТУ 9214-212-23476484-10
1000
кг
2.
ФИЛЕ БЕДРА
КУРИНОЕ
ТУ 9214-212-23476484-10
150
кг
3.
ОКОРОЧКА КУРИНЫЕ
БЕЗ СПИНКИ
ГОСТ Р 52702-2006
500
кг
4.
ГОЛЕНЬ КУРИНАЯ
ГОСТ Р 52702-2006
50
кг
5.
БЕДРО КУРИНОЕ БЕЗ
СПИНКИ
ГОСТ Р 52702-2006
400
кг
6.
КРЫЛЫШКО КУРИНОЕ
ГОСТ Р 52702-2006
50
кг
7.
МЯСО ЦЫПЛЯТ
БРОЙЛЕРОВ тушка
ГОСТ Р 52702-2006
450
кг
8.
СУБПРОДУКТЫ
КУРИНЫЕ ПЕЧЕНЬ
ГОСТ Р 53157-2008
70
кг
9.
СУБПРОДУКТЫ
КУРИНЫЕ ЖЕЛУДКИ
ГОСТ Р 53157-2008
60
кг
10.
СУБПРОДУКТЫ
КУРИНЫЕ СЕРДЦЕ
ГОСТ Р 53157-2008
50
кг
11.
ФИЛЕ ИНДЕЙКИ С
БЕДРА
ГОСТ Р 51074-2003
200
кг
12.
ФИЛЕ ИНДЕЙКИ С
ГРУДКИ
ГОСТ Р 51074-2003
200
кг
13.
УТКА ТУШКА
ГОСТ Р 51074-2003
20
кг
14.
ПЕРЕПЕЛА ТУШКА
ТУ 9214-001-70644124-12
15
кг
15.
ГУСЬ ТУШКА
ГОСТ 21784-76
25
кг
Едини
ца
измер
е-ния
Предель
ная цена
за ед.,
руб.
(включая
НДС)
Общая
стоимост
ь,
включая
НДС
Итого: Цена Договора не превышает: ________________________________________, включая
НДС.
1. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПОСТАВЩИКЕ
Плательщик НДПИ
17.1
Плательщик С/Х налога
17.2
Плательщик ЕНВД
17.3
Плательщик налога по ставке 0%
17.4
2. СРОКИ ПОСТАВКИ
Наименование товара
Мясо птицы
Сроки поставки
С даты заключения
договора до 30.06.2015г. по
заявкам Покупателя
От Покупателя:
____________________/Василенко В.А./
М.П.
«___» _______________2015г.
От Поставщика:
__________________________
М.П.
«___» ________________2015 г.
ПРИЛОЖЕНИЕ №2 К ДОГОВОРУ №
ОТ
2015 Г.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
Наименование
ФИЛЕ ГРУДКИ КУРИНОЕ
ФИЛЕ БЕДРА КУРИНОЕ
ОКОРОЧКА КУРИНЫЕ БЕЗ
СПИНКИ
ГОЛЕНЬ КУРИНАЯ
БЕДРО КУРИНОЕ БЕЗ
СПИНКИ
6.
7.
КРЫЛЫШКО КУРИНОЕ
МЯСО ЦЫПЛЯТ БРОЙЛЕРОВ
тушка
8.
СУБПРОДУКТЫ КУРИНЫЕ
ПЕЧЕНЬ
9.
СУБПРОДУКТЫ КУРИНЫЕ
ЖЕЛУДКИ
СУБПРОДУКТЫ КУРИНЫЕ
СЕРДЦЕ
ФИЛЕ ИНДЕЙКИ С БЕДРА
ФИЛЕ ИНДЕЙКИ С ГРУДКИ
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Характеристика
Предельн
ый объем
закупки
Единица
измерения
ТУ 9214-212-23476484-10
ТУ 9214-212-23476484-10
1000
150
ГОСТ Р 52702-2006
500
кг
кг
кг
ГОСТ Р 52702-2006
50
ГОСТ Р 52702-2006
400
ГОСТ Р 52702-2006
50
ГОСТ Р 52702-2006
450
ГОСТ Р 53157-2008
70
ГОСТ Р 53157-2008
60
ГОСТ Р 53157-2008
50
ГОСТ Р 51074-2003
ГОСТ Р 51074-2003
200
200
20
15
25
УТКА ТУШКА
ГОСТ Р 51074-2003
ПЕРЕПЕЛА ТУШКА
ТУ 9214-001-70644124-12
ГУСЬ ТУШКА
ГОСТ 21784-76
От Покупателя:
____________________/Василенко В.А./
М.П.
«___» _______________2015г.
кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг
От Поставщика:
__________________________
М.П.
«___» ________________2015г.
Сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных).
Приложение №3 к договору №
Участник запроса цен:
__________________________________________________
от
наименование организации участника запроса цен
Информация об участнике запроса цен
Информация о цепочке собственников контрагента, включая
бенефициаров (в том числе, конечных)
Серия и
Серия и номер
номер
Фамилия,
документа,
№
документа,
Код
Имя,
Адрес удостоверяющ
п/п
Наименован
удостоверя
Наименован
ИНН ОГРН
ОКВЭ Отчество
№ ИНН ОГРН
регистраци его личность
ие краткое
ющего
ие / ФИО
Д руководите
и
(для
личность
ля
физического
руководите
лица)
ля
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Информация о
Руководите подтверждающ
их документах
ль /
участник / (наименование,
реквизиты и
акционер /
т.д.)
бенефициа
р
14
15
В случае, если в представленные нами сведения о цепочке собственников будут внесены изменения, обязуемся, в случае признания нас
победителем, представить обновленную таблицу сведений о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) либо
справку об отсутствии изменений. Дата подписания справки, подтверждающей актуальность информации – не позднее 5 (пяти) дней
до заключения договора (с двух сторон).
_________________________________
(Подпись уполномоченного представителя)
М.П.
___________________________
(Имя и должность подписавшего)
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа