close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
ОАО «Янтарьэнерго»
Закупочная документация на проведение открытого запроса предложений на право
заключения договора на антикоррозийное покрытие металлических стоек опор ВЛ 110 кВ для
нужд филиала «Западные электрические сети» ОАО «Янтарьэнерго».
г. Калининград
2015 г.
1
1.1
Общие сведения о процедуре запроса предложений
ОАО «Янтарьэнерго», (236040, г. Калининград, ул. Театральная, 34, каб. 229) (далее — Заказчик),
Извещением, опубликованным на Официальном сайте zakupki.gov.ru и Интернет-сайте ОАО
«Янтарьэнерго» (http//www.yantene.ru) 30 января 2015 года, сообщает о начале проведения на
Интернет-сайте электронной торговой площадки В2В - MRSK (http://www.В2В-MRSK.ru) процедуры
на организацию и проведение открытого запроса предложений на право заключения договора на
антикоррозийное покрытие металлических стоек опор ВЛ 110 кВ для нужд филиала «Западные
электрические сети» ОАО «Янтарьэнерго».
Для справок обращаться:
1.1.1.1. По вопросам, касающимся содержания работ, контактное лицо – Безруков Дмитрий
Владимирович, тел. (4012) 535-712, e-mail: [email protected]
1.1.1.2. По вопросам оформления коммерческого предложения контактное лицо – специалист 1
категории Управления конкурсных процедур ОАО «Янтарьэнерго» - Меркуль Аделина Руслановна,
телефон (4012) 576-234, e-mail: [email protected]
1.1.2 Подробные требования к работам изложены в разделе 2 (здесь и далее ссылки относятся к
настоящей Документации по запросу предложений) и приложении №1. Проект Договора, который
будет заключен по результатам данной процедуры запроса предложений, приведен в разделе 3.
Порядок проведения запроса предложений и участия в нем, а также инструкции по подготовке
Предложений, приведены в разделе 4. Формы документов, которые необходимо подготовить и
подать в составе Предложения, приведены в разделе 5.
1.1.3 Настоящий запрос предложений может проходить в несколько этапов по решению Заказчика.
По результатам каждого из этапов в условия запроса предложений, прежде всего (но не
ограничиваясь), в Техническое задание на выполнение работ (раздел 2), в проект Договора (раздел
3), в требования к Участникам и порядку подтверждения соответствия этим требованиям (подраздел
4.5), могут быть внесены изменения, в том числе существенные; внесенные изменения будут учтены
в Документации по запросу предложений на соответствующий этап. По результатам каждого из
этапов по решению Заказчика также могут быть проведены переговоры с одним или несколькими
Участниками. Заказчик также вправе отказать любому из Участников в праве участвовать в
последующих этапах данной процедуры запроса предложений, обосновав основную причину отказа,
но не вдаваясь в объяснение всех оснований для принятия такого решения. Заказчик также вправе
отказаться от проведения запроса предложений на любом из этапов, не неся при этом никакой
материальной ответственности перед Участниками.
1.2 Правовой статус процедур и документов
Данная процедура запроса предложений не является конкурсом, и ее проведение не регулируется
статьями 447—449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. Данная процедура
запроса предложений также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057—
1065 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. Таким образом, данная процедура
запроса предложений не накладывает на Заказчика соответствующего объема гражданско-правовых
обязательств.
Опубликованное в соответствии с пунктом 1.1.1 Извещение вместе с настоящей Документацией по
запросу предложений, являющейся его неотъемлемым приложением, являются приглашением делать
оферты и должны рассматриваться Участниками в соответствии с этим.
Предложение Участника имеет правовой статус оферты и будет рассматриваться Заказчиком в
соответствии с этим, однако Заказчик оставляет за собой право разрешать или предлагать
Участникам вносить изменения в их Предложения по мере проведения этапов запроса предложений.
Заказчик оставляет за собой право на последнем (финальном) этапе запроса предложений
установить, что Предложения Участников, поданные на данный этап, должны носить характер
твердой оферты, не подлежащей в дальнейшем изменению.
Заказчик оставляет за собой право изменения формы Договора без изменения его основных условий.
Заключенный по результатам запроса предложений Договор фиксирует все достигнутые сторонами
договоренности.
2
При определении условий Договора с Победителем используются следующие документы
с соблюдением указанной иерархии (в случае их противоречия):
Протоколы преддоговорных переговоров между Заказчиком и Победителем (по условиям, не
оговоренным ни в настоящей Документации по запросу предложений, ни в Предложении
Победителя);
Извещение о проведении запроса предложений и настоящая Документация по запросу предложений
по всем проведенным этапам со всеми дополнениями и разъяснениями;
Предложение Победителя со всеми дополнениями и разъяснениями, соответствующими требованиям
заказчика.
Иные документы Заказчика и Участников не определяют права и обязанности сторон в связи с
данным запросом предложений.
Во всем, что не урегулировано Извещением о проведении запроса предложений и настоящей
Документации по запросу предложений стороны руководствуются Гражданским кодексом
Российской Федерации.
1.3 Обжалование
До заключения договора разногласия направляются в Центральный закупочный орган. О получении
заявления о рассмотрении разногласий ответственный секретарь ЦЗО незамедлительно уведомляет
председателя комиссии, проводящей закупку и Совет Директоров. На время рассмотрения
разногласий в ЦЗО процедура проведения закупки приостанавливается до вынесения решения, если
к тому нет явных препятствий юридического или экономического характера.
Если разногласия не разрешены по взаимному согласию представившего их участника и лиц,
производивших закупку, ЦЗО заказчика в течение 10 дней со дня получения таких разногласий
выносит письменное решение, которое должно содержать:
обоснование мотивов принятия решения;
меры, направленные на удовлетворение изложенных требований, в случае полного или частичного
разрешения разногласий.
ЦЗО вправе принять одно или несколько из следующих решений:
при разногласиях по завершившимся закупкам — предложить руководству принять решение о
возмещении убытков, понесенных участником в результате незаконного действия, решения либо
использования незаконной процедуры. Если оговорка об одностороннем расторжении договора, в
случае обнаружения нарушений процедуры его заключения, включена в договор, ЦЗО вправе
предложить руководству принять решение об одностороннем расторжении договора после его
заключения;
признать заявление участника необоснованным.
Все споры и разногласия, возникающие в связи с проведением запроса предложений, в том числе
касающиеся исполнения Организатором и Участниками запроса предложений своих обязательств,
разрешаются в соответствии с действующим законодательством.
Вышеизложенное не ограничивает права сторон на обращение в суд в соответствии с действующим
законодательством РФ.
1.4 Прочие положения
Исполнитель самостоятельно несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей Предложения, а
Заказчик по этим расходам не отвечает и не имеет обязательств, независимо от хода и результатов
данного запроса предложений.
Заказчик обеспечивает разумную конфиденциальность относительно всех полученных от
Участников сведений, в том числе содержащихся в Предложениях. Предоставление этой
информации другим Участникам или третьим лицам возможно только в случаях, прямо
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации или настоящей
Документацией по запросу предложений.
3
2.
Техническое задание
2.1. Место выполнения работ.
Работы осуществляются в г. Калининграде.
2.2. Время выполнения работ: апрель – сентябрь 2015 г.
2.3. Требования к участникам закупочной процедуры

Наличие у подрядчика допуска СРО: особый допуск на выполнение антикоррозионного
покрытия металлических опор ВЛ 110 кВ не требуется;

Наличие необходимого оборудования, автотранспорта и подготовленного персонала;

Персонал исполнителя должен иметь группы по электробезопасности не ниже второй;

Строгое соблюдение правил техники безопасности (работы ведутся на высоте в охранных
зонах ВЛ, находящихся под напряжением);

Строгое соблюдение правил противопожарной безопасности;

Опыт проведения аналогичных работ;

Стоимость работ по договору должна включать в себя: стоимость материалов, транспортные
расходы, выполненные работы.

Сметную часть договорной документации необходимо выполнить на основе действующей
сметно-нормативной базы;

Выполнение работ в полном объёме, в запланированные сроки и с надлежащим качеством;

Наличие свидетельства о государственной регистрации предприятия;

Наличие устава предприятия в действующей редакции;

Наличие свидетельства о постановке предприятия на налоговый учет;

Не проведение в отношении Участника открытого запроса предложений - юридического лица,
индивидуального предпринимателя процедуры банкротства;

Не приостановление деятельности Участника открытого запроса предложений в порядке,
предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях;

Отсутствие у Участника открытого запроса предложений задолженности по начисленным
налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные
внебюджетные фонды на последнюю отчётную дату.
2.4.
В составе работ предусмотреть:

Лакокрасочные материалы (ЛКМ) необходимо наносить только на очищенную сухую
поверхность. Не допускается проводить окрашивание по мокрой или отпотевшей поверхности;

Перед покраской поверхность металлической опоры должна быть огрунтована;

Применяемые для разбавления ЛКМ растворители должны соответствовать указанным в
технической документации на этот материал;

При производстве работ по антикоррозионной защите запрещается нанесение ЛКМ во время
выпадения осадков (дождь, снег) или вероятности их выпадения в течение времени, необходимого
для высыхания покрытия до отлипа согласно документации на ЛКМ;

При невозможности защиты окрашенной поверхности от осадков, а также при образовании
конденсата на поверхности покрытия, не прошедшего отверждение до отлипа, ЛКМ необходимо
смыть и провести повторное окрашивание;

На покрытие, отвержденное до отлипа, осадки и конденсат не влияют;

Покрытие должно наноситься равномерным слоем. В процессе работы необходимо визуально
контролировать сплошность покрытия на наличие неокрашенных участков;

Отверждение каждого слоя и покрытия в целом производится согласно режимам, указанным в
технической документации на применяемый ЛКМ. Время отверждения зависит от окружающей
среды;

Допуск персонала к работам на действующих электроустановках и в охранной зоне линий
электропередачи должен осуществляться в соответствии с требованиями ПОТ;

При работе на высоте персоналу Исполнителя необходимо соблюдать требования
Межотраслевых правил при работе на высоте;
4
Дополнительная информация:

Работы по покраске опор ведутся на высоте вблизи электроустановок, находящихся под
напряжением; применяемые для выполнения антикоррозионной защиты ЛКМ взрывопожароопасны.

Марка (тип) и цвет ЛКМ необходимо дополнительно согласовать с Заказчиком.
2.5. Требования к выполнению работ:

Исполнитель обеспечивает выполнение работ необходимым оборудованием и техникой, а
также материалами;

При выполнении Работ на Объекте Исполнитель обеспечивает выполнение необходимых
мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды;

Исполнитель разрабатывает и представляет на утверждение Заказчику смету;

Исполнитель обеспечивает поддержание чистоты на рабочих местах, ликвидацию отходов по
окончании работ;

Исполнитель своевременно предупреждает Заказчика о необходимости выполнения
дополнительных работ;

Исполнитель представляет Заказчику по его запросу письменный отчет о текущем
исполнении обязательств по настоящему Договору в срок не более 10 рабочих дней с даты
получения запроса Заказчика.
2.6. Требования к организационно – техническим аспектам производства работ:

Работы выполняются в соответствии проектом производства работ (ППР), и календарным
графиком, которые разрабатывает Исполнитель и согласовывает с Заказчиком;

Работы выполняются квалифицированным, обученным, аттестованным персоналом
подрядной организации, имеющим опыт производства аналогичных работ.
2.7. Порядок установления гарантийного срока:

На
выполненные
Исполнителем
работы
устанавливается
гарантийный
срок
продолжительностью 36 месяцев с даты подписания обеими Сторонами акта сдачи-приемки
выполненных работ. Если в период гарантийного срока с даты подписания Сторонами акта сдачиприемки выполненных работ, обнаружатся дефекты, допущенные по вине Исполнителя, то
Исполнитель обязан устранить их за свой счет;

Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их
устранения Исполнитель обязан направить своего представителя в течение суток со дня получения
письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на
период устранения дефектов.
2.8. Начальная (предельная) цена договора: 4350 тыс. руб. (без учёта НДС).
2.9. Срок действия оферты участника должен составлять не менее 90 календарных дней со дня,
следующего за днем окончания приема Предложений.
2.10. Форма, сроки и порядок оплаты работ
Оплата выполненных работ производится по факту безналичным расчётом по Актам формы КС-2,
справки КС-3 и счета-фактуры в течение 30-ти (тридцати) рабочих дней, считая со дня подписания
указанных актов сторонами.
Аванс не предусмотрен.
2.11. Критерии оценки заявок участников
 Стоимость работ.
 Опыт выполнения аналогичных работ, техническое обеспечение и квалификация персонала
подрядной организации;
 Техническое обеспечение.
 Условия оплаты выполненных работ.
2.12. Планируемый срок заключения договора: не более чем 30 дней со дня подписания итогового
протокола.
5
2.13. Содержание работ:
№
п.п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
№ ВЛ
ВЛ 143
ВЛ 129/154
ВЛ 116/166
ВЛ 116/166
ВЛ 116/166
ВЛ 152/153
ВЛ 152/153
ВЛ 152/153
ВЛ 152/153
ВЛ 152/153
ВЛ 152/153
ВЛ 167/168
ВЛ 167/168
ВЛ 167/168
ВЛ 167/168
ВЛ
127/128
(отпайка на ПС
О-17)
ВЛ
127/128
(отпайка на ПС
О-17)
ВЛ 127/128
ВЛ 127/128
ВЛ 127/128
ВЛ 127/128
ВЛ 127/128
ВЛ 127/128
ВЛ 127/128
ВЛ 127/128
ВЛ 127/128
ВЛ 127/128
ВЛ 127/128
ВЛ 127/128
Всего:
№ оп
68
5
94*
95*
96*
18
20
23
25
26
24
4
5
6
9
тип
У110-2
У110-2+9
У110-2
У110-2+9
У110-2+9
У110-2
У110-2
У110-2
У110-2
У110-2
У110-2+5
У-110 - 2П
У-110 - 2П
У-110-2+9
У110-2+14
масса,кг
7704
11391
7704
11391
11391
7704
7704
7704
7704
7704
9717
7849
7849
11391
14 643
Примечания
Заход на ПС О-31 "Багратионовск"
8
У-2+3.8
8000
Подходы к ПС О-17 "Рыбный
порт"
9
20
21
22
28
29
31
33
34
35
36
37
38
У-2
П 110-6+4
П 110-6+4
П 110-6+4
УС-110-8+9
У-110-2+9
У-110-2+9
У-110-2+9
П 200 -2
У-110-2+9
У-110-2+9+5
П 110-4+6
У-110-2+9+5
7704
4450
4450
4450
14000
11391
11391
11391
5000
11391
12500
4450
12500
29 шт
Нумерация опор по ВЛ 116
Опоры по ул. Горького, подход к
ПС О-11 "Ленинградская".
Подходы к ПС "Северная-330"
Магистраль от многопрофильной
больницы на Летней в сторону О53 "Правобережная".
262 618 кг
6
3. Проект договора:
ДОГОВОР № ______
г. Калининград
«____»___________2015 г.
Открытое акционерное общество «Янтарьэнерго», именуемое в
дальнейшем «Заказчик», в
лице_____________________, с одной стороны, и _____________________, именуемое в дальнейшем
«Подрядчик», в лице________________, действующего на основании ____________, с другой стороны,
именуемые в дальнейшем «Стороны», по результатам открытого запроса предложений на право заключения
договора на антикоррозийное покрытие металлических стоек опор ВЛ 110 кВ для нужд филиала «Западные
электрические сети» ОАО «Янтарьэнерго», объявленной _________, на основании протокола о результатах
____________________________ от _______ № _______, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1 Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя на условиях данного Договора обязательство
по выполнению работ по антикоррозийному покрытию металлических стоек опор ВЛ 110 кВ для нужд
филиала «Западные электрические сети» ОАО «Янтарьэнерго»., инв. № ____________, номенклатура, объемы
и стоимость которых определены в Приложении 1 к настоящему Договору, а Заказчик обязуется принять
результаты работ и уплатить обусловленную цену.
1.2 Отношения Сторон, прямо не отрегулированные настоящим Договором и приложением к нему,
регулируются действующим гражданским законодательством Российской Федерации.
2. Цена Договора
2.1 Стоимость работ по настоящему Договору, составляет 4350 тыс. руб. (без учёта НДС).
2.2. Содержание выполняемых работ определяется Техническим заданием (Приложение №1).
2.3. Объем и стоимость работ определяется утверждённой Сметой (Приложение № 2).
2.4. «Техническое задание» и «Смета» являются неотъемлемой частью Договора.
2.5. Подрядчик обязан согласиться с предложениями Заказчика по увеличению, уменьшению,
изменению номенклатуры и объема работ по Договору. В целом увеличение или уменьшение номенклатуры и
объема работ и соответствующее им изменение стоимости не должно превышать 20 % указанной в пункте 2.1
общей стоимости работ по Договору. Новые срок, номенклатура, объемы и стоимость работ по Договору
устанавливаются в подписанном дополнительном соглашении к Договору.
3. Требования и организационно-экономические условия выполнения Договора
3.1 Подрядчик принимает на себя обязательства при подготовке и производстве работ обеспечить
выполнение требований по выполнению Договора, включающие требования к качеству, безопасности,
метрологическому обеспечению и технологическому оснащению, документации и персоналу, установленные
в Приложении 2 к настоящему Договору.
3.2 Выполнение Подрядчиком работ на энергообъекте производится в соответствии с организационно
- экономическими условиями, установленными в Приложении 3 к настоящему Договору.
3.3 Риск случайной гибели или повреждения ремонтируемого (или отремонтированного) Подрядчиком
объекта ремонта, использованных или неиспользованных Подрядчиком материалов, выполненных
Подрядчиком работ - до приемки работ Заказчиком, несет Подрядчик. Подрядчик не несет ответственности в
случае повреждения ремонтируемого (или отремонтированного) Подрядчиком объекта ремонта,
находящегося на территории Заказчика, умышленными действиями Заказчика или третьих лиц.
3.4. При выполнении ремонта Подрядчик принимает меры, обеспечивающие возможность получения
пригодных для повторного использования материалов и изделий. Если количество полученных материалов и
изделий, пригодных для повторного использования, больше потребности в них на объекте ремонта, или они
не используются, Подрядчик обязан передать излишнюю часть материалов и изделий, пригодных для
дальнейшего использования, на склад Заказчику с оформлением необходимых документов (накладных, актов
приемки-передачи).
3.5. Требования по безопасности труда:
3.5.1. Подрядчик обязуется:
3.5.1.1. При выполнении работ по Договору соблюдать и контролировать исполнение персоналом
Подрядчика требований:
7
• Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок (утв. приказом Минтруда от 24.07.2013г. №
328н);
• Межотраслевых правил по охране труда при работе на высоте (ПОТ РМ-012-2000);
• Межотраслевых правил по охране труда при электро- и газосварочных работах (ПОТ РМ-020-2001);
• Правил техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и
тепловых сетей, РД 34.03.201-97, утв. Минтопэнерго РФ 03.04.1997 г.;
• Межотраслевых правил по охране труда при проведении погрузочно-разгрузочных работ и размещении
грузов (ПОТ РМ-007-1998);
• Межотраслевых правил по охране труда на автомобильном транспорте (ПОТ РМ-27-2003);
• Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках
(утвержденной Приказом Минэнерго РФ от 30.06.03 №261);
• Правил безопасности при работе с инструментом и приспособлениями (РД 34.03.204-93);
• Правил безопасности при строительстве линий электропередачи и производстве электромонтажных работ,
РД 153-34.3-03-285-2002, утв. РАО "ЕЭС России" 16.08.2002 г.
• Правил безопасности при обслуживании гидротехнических сооружений и гидромеханического
оборудования энергоснабжающих организаций, РД 153-34.0-03.205-2001, утв. приказом Минэнерго РФ от
13.04.2001 г. № 113
• Строительных норм и правил: Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования (СНиП 1203-2001);
• Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ (утвержденных приказом Минэнерго
РФ от 19.06.03 №229);
• Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений
электростанций и сетей (СО 34.04.181-2003);
• Типовой инструкции по эксплуатации производственных зданий и сооружений энергопредприятий. Ч.II.
Разд.1. Техническое обслуживание зданий, сооружений и инженерного оборудования. Разд.2. Технология
ремонтов зданий и сооружений (СО 34.0-21.601-98);
• Типовой инструкции по техническому обслуживанию и ремонту воздушных линий электропередачи
напряжением 0,38-20 кВ с неизолированными проводами (РД 153-34.3-20.662-98);
• Типовой инструкции по эксплуатации воздушных линий электропередачи напряжением 35-800 кВ, РД
34.20.504-94, утв. РАО “ЕЭС России” 19.09.94;
• Типовой инструкции по эксплуатации воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВ с
самонесущими изолированными проводами, РД 153-34.3-20.671-97, утв. РАО «ЕЭС России» 31.01.97
• Правил проектирования, строительства и эксплуатации волоконно-оптических линий связи на воздушных
линиях электропередачи напряжением 110 кВ и выше, РД 153-34.0-48.518-98, утв. Минтопэнерго 1998 г.;
• Правил проектирования, строительства и эксплуатации волоконно-оптических линий связи на воздушных
линиях электропередачи напряжением 0,4–35 кВ, РД 153-34.0-48.519-2002, утв. Минэнерго 27.12.2002 г.;
• Инструкции по эксплуатации силовых кабельных линий. Часть 1. Кабельные линии напряжением до 35 кВ,
РД 34.20.508, утв. Главтехупр. Минэнерго СССР 15.10.79;
• Правил технического обслуживания устройств релейной защиты и электроавтоматики электрических сетей
0,4 – 35 кВ, РД 153-34.3-35.613-00, утв. РАО «ЕЭС России» 20.12.00;
• Правил технического обслуживания устройств релейной защиты, электроавтоматики, дистанционного
управления и сигнализации электростанций и подстанций 110-750 кВ с изменением №1, РД 153-34.035.617-2001, утв. РАО «ЕЭС России» 20.01.01;
• Инструкции по организации и производству работ в устройствах релейной защиты и электроавтоматики
электростанций и подстанций, СО 34.35.302-2006, утв. ОАО "Инженерный центр ЕЭС" 28.03.2006 г.;
• Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
• Федерального
закона
от
22.07.2008
№
123-ФЗ
«Технический
регламент
о требованиях пожарной безопасности»;
• Постановления Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»;
• Правил пожарной безопасности для энергетических предприятий, РД 153-34.0-03.301-00 (ВППБ 01-02-95*),
утвержденные Правлением ОАО РАО «ЕЭС России» 09.03.2000;
• Правил пожарной безопасности в лесах, утв. постановлением Правительства РФ от 30.06.2007 N 417;
• Инструкции о мерах пожарной безопасности при проведении огневых работ на энергетических
предприятиях СО 153-34.03.305-2003 (утвержденной Приказом Минэнерго России от 30.06.03 №263);
• Правил безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные
сооружения (утв. приказом Ростехнадзора от 12.11.2013 г. N 533);
8
• Правил промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется
оборудование, работающее под избыточным давлением (утв. приказом Ростехнадзора от 25.03.2014 г.
N 116);
• Требований к производству сварочных работ на опасных производственных объектах (утв. приказом
Ростехнадзора от 14.03.2014 г. N 102);
• Правил безопасности в нефтяной и газовой промышленности (утв. приказом Ростехнадзора от 12.03.2013 г.
N 101);
• других действующих нормативно-технических документов, необходимых при производстве работ, а также
устанавливающих правила эксплуатации энергетических объектов Заказчика и им обслуживаемых.
3.5.1.2. Проводить работу с персоналом в соответствии с действующими «Правилами работы с
персоналом в организациях электроэнергетики РФ», в том числе проводить в установленном порядке
проверку знаний требований нормативно-технических документов указанных в п. 1.1 настоящего Договора.
3.5.1.3. Допускать к работам работников не моложе 18 лет, прошедших медицинское
освидетельствование и признанных годными к выполнению работ, имеющих удостоверение установленной
формы проверки знаний норм и правил.
3.5.1.4. Своевременно направлять Заказчику списки лиц, направляемого для выполнения работ,
которым могут быть предоставлены право выдачи нарядов и быть руководителями работ в электроустановках
Заказчика или им обслуживаемых, с указанием групп по электробезопасности, а также имеющих право
проведения специальных работ (верхолазные работы, огневые работы и др.) и права ответственных лиц за
безопасное производство работ грузоподъемными механизмами, стропальшиков, рабочих люльки.
3.5.1.5. Организовывать выдачу наряда при выполнении работ выполняемых персоналом
Подрядчика в электроустановках Заказчика или им обслуживаемых по форме указанной в СНиП 12-03-2001.
3.5.1.6. Обеспечить выполнение персоналом Подрядчика требований электробезопасности
предусмотренных актом-допуском, а также указанных при проведении целевого инструктажа по охране труда
и инструктажа по схемам электроустановок допускающим или наблюдающим.
3.5.1.7. Соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, установленные на объектах,
принадлежащих Заказчику.
3.5.1.8. Представить Заказчику контактную информацию о работнике Подрядчика, ответственного
за организацию работ по охране труда (Фамилию, Имя, Отчество, должность, адрес места работы, контактный
телефон).
3.5.1.9. Возместить ущерб (затраты) вызванный не соблюдением действующих нормативнотехнических документов, в том числе из-за несоблюдения сроков исполнения работ по договору, возникших в
результате отстранения от работы персонала Подрядчика на основаниях п.4.3.
3.5.2. Заказчик обязуется:
3.5.2.1. Предоставить персоналу Подрядчика право и возможность производить, под своим
руководством и контролем строительно-монтажные, ремонтные и наладочные работы на энергетических
объектах принадлежащих Заказчику или им обслуживаемых.
3.5.2.2. Предоставить персоналу Подрядчика (на основании предоставленных Подрядчиком списков
с учетом квалификационных требований к персоналу предъявляемых Заказчиком и условий обслуживания
электроустановок) право выдающего наряд, руководителя работ в электроустановках Заказчика путем издания
соответствующего распорядительного документа. Довести до Подрядчика указанный распорядительный
документ в семидневный срок после подписания.
3.5.2.3. Производить вывод в ремонт оборудования, подготовку рабочего места и осуществлять
допуск ответственного руководителя бригады Подрядчика для выполнения работ согласно Договору по
согласованной заявке Подрядчика.
3.5.2.4. Выполнить ограждение зоны работ, препятствующее ошибочному проникновению
персонала Подрядчика в действующую часть электроустановки. Выполнить пути прохода и проезда
персонала, машин и механизмов Подрядчика в выделенную для выполнения работ огражденную зону, таким
образом, чтобы они не пересекали территорию или помещения действующей части электроустановок.
3.5.2.5. При невозможности исполнения п.2.4 обеспечить ежедневный допуск персонала
Подрядчика к работам в электроустановках, а также назначить наблюдающего из числа персонала Заказчика
для осуществления надзора в течение всего срока исполнения данных работ.
3.5.2.6. Проводить персоналу Подрядчика первичный инструктаж по охране труда с учетом
местных особенностей, имеющихся на выделенном участке опасных факторов, а работникам, которым
9
предоставлено право выдачи наряда или руководителя работ, проводить инструктаж по схеме и особенностям
электроустановок, в которых им предстоит работать.
3.5.2.7. При выполнении работ персоналом Подрядчика в охранной зоне линии электропередачи,
находящейся под напряжением, а также в пролете пересечения с действующей ВЛ обеспечить до начала работ
прибытие к месту работ допускающего из персонала организации, эксплуатирующей линию электропередачи.
Обеспечить допуск к работам ответственного руководителя и исполнителя каждой бригады Подрядчика.
3.5.2.8. Предоставить Подрядчику список лиц ОАО «Янтарьэнерго», уполномоченных
осуществлять проверки бригад (или отдельных лиц) и имеющих право отстранять их от работы согласно п.п.
4.2, 4.3.
3.5.3. Подрядчик имеет право:
3.5.3.1. Производить, согласно Договору, под своим руководством и контролем, работу
строительно-монтажных, ремонтных и наладочных работ энергетических объектов принадлежащих Заказчику
или им обслуживаемых.
3.5.3.2. Выполнять обязанности выдающего наряд, распоряжение; ответственного руководителя;
производителя, члена бригады в электроустановках Заказчика (или им обслуживаемым) лицам Подрядчика,
которым предоставлено данное право согласно п.2.2.
3.5.3.3. Требовать от Заказчика своевременного обеспечения инструкциями и положениями,
определяющими работу персонала в электроустановках Заказчика, а также необходимыми технологическими
схемами электроустановок.
3.5.3.4. Требовать от Заказчика своевременного присвоения прав персоналу согласно п.2.2.
3.5.4. Заказчик имеет право:
3.5.4.1. Требовать от Подрядчика выдачу наряда, распоряжения лицами, имеющими данное право,
на каждый вид работ выполняемых персоналом Подрядчика в электроустановках Заказчика или им
обслуживаемых.
3.5.4.2. Проверять выполнение персоналом Подрядчика требований действующих нормативнотехнических документов указанных в п.1.1, определяющих работу персонала Подрядчика в электроустановках
Заказчика или им обслуживаемых.
3.5.4.3. Осуществлять технический надзор и проводить проверки бригад (или отдельных лиц)
Подрядчика при производстве работ на объектах Заказчика (или им обслуживаемых). При обнаружении
нарушений требований безопасности или других обстоятельств, угрожающих безопасности работающих,
приостановить работу персонала Подрядчика (в порядке определенном п.11.4 Правил по охране труда при
эксплуатации электроустановок) до устранения обнаруженных нарушений с направлением соответствующего
информационного сообщения и акта проверки руководству Подрядчика.
3.5.4.4. Давать персоналу Подрядчика указания по устранению нарушений требований нормативно–
технических документов, указанных в п. 1.1.
3.5.4.5. Требовать от Подрядчика возмещения ущерба (затрат) вызванного не соблюдением
действующих нормативно-технических документов, в том числе из-за несоблюдения сроков исполнения работ
по договору, возникших в результате отстранения от работы персонала Подрядчика на основаниях п.4.
3.5.4.6. В случае неоднократного нарушения Подрядчиком требований нормативно–технических
документов, указанных в п. 1.1, в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего
Договора путем направления уведомления Подрядчику.
3.5.5. Подрядчик несет ответственность за:
3.5.5.1. Соблюдение требований безопасного производства работ персоналом Подрядчика.
3.5.5.2. Возмещение материального ущерба, причиненный имуществу Заказчика и третьим лицам
по вине персонала Подрядчика, если ущерб причинен действиями (бездействием) персонала Подрядчика,
связанными с несоблюдением правил безопасности и других действующих нормативных документов,
определяющих работу персонала Подрядчика в электроустановках Заказчика или им обслуживаемых.
3.5.5.3. Выплату штрафа в размере 0,01% от цены Договора за каждый выявленный факт нарушения
требований нормативно–технических документов, указанных в п. 1.1 на основании соответствующей
претензии Заказчика, выставленной в адрес Подрядчика.
3.5.5.4. Соответствие присвоенных работникам групп по электробезопасности и прав,
предоставляемых им на энергетических объектах Заказчика, а также за соблюдение ими требований
10
действующих нормативно-технических документов указанных в п.1.1 в установленном объеме на этих
объектах.
3.5.6. Заказчик несет ответственность за:
3.5.6.1. Выполнение мер безопасности предусмотренных актом-допуском, обеспечивающих защиту
работников Подрядчика от поражения электрическим током рабочего и/или наведенного напряжения
электроустановки, если осуществляет допуск к работам или выставляет своего наблюдающего.
4 Условия привлечения субподрядных организаций
4.1 Для выполнения работ по Договору Подрядчик может по согласованию с Заказчиком привлекать
другие организации на условиях субподряда.
Согласование должно быть оформлено в письменной форме в отношении каждого субподрядчика до начала
выполнения работ соответствующим субподрядчиком.
4.2 В случае подписания Договора субподряда, Подрядчик выступает в роли генерального подрядчика
и несет при этом перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего
исполнения обязательств субподрядчиком, а перед субподрядчиком - ответственность за неисполнение или
ненадлежащие исполнение Заказчиком обязательств по настоящему Договору.
4.3 Подрядчик осуществляет контроль и надзор за деятельностью субподрядчика и несет
ответственность перед Заказчиком за исполнение им Договора субподряда, а также за исполнение Договора в
целом.
4.4 В Договоре субподряда должно быть предусмотрено право Заказчика проверять и наблюдать за
деятельностью субподрядчика и за выполнением субподрядчиком любых обязательств, принятых по Договору
субподряда. Субподрядчик обязан выполнять требования Заказчика, аналогичные предъявляемым к
Подрядчику, и представлять всю необходимую документацию (документы, отчеты и т.д.).
4.5 Подрядчик несет ответственность за то, чтобы выполняемые субподрядчиком работы
удовлетворяли требованиям Заказчика и действующим нормативным документам.
5. Срок выполнения работ по Договору
5.1 Срок выполнения работ по Договору устанавливается с момента подписания договора по «___»
_________ 200 _ г.
5.2. Работы, выполняемые Подрядчиком, должны быть завершены и выполнены в сроки,
обусловленные Договором и приложениями к нему. Подрядчик должен выполнить определенные работы к
промежуточным датам, определенным графиком выполнения работ, если это предусмотрено приложениями к
Договору.
5.3. Заказчик несет ответственность за простой персонала Подрядчика при неисполнении Заказчиком
обязанностей по оказанию содействия Подрядчику в выполнении работ, предусмотренных Договором.
Такими причинами простоя могут быть непредставление материалов, оборудования, запасных частей,
технической документации, условий для выполнения работ и пр., что явилось препятствием исполнению
Подрядчиком Договора и причиной возникновения в связи с этим простоя персонала Подрядчика, срыва
сроков выполнения работ.
Все случаи задержки выполнения ремонтных работ фиксируются актами простоя, подписанным Сторонами.
Дополнительные затраты Подрядчика на ликвидацию отставания выполнения работ по Договору
компенсируются Заказчиком.
5.5 Для выполнения Договора с сокращением или увеличением установленного срока исполнения,
согласие Заказчика и Подрядчика оформляется путем подписания дополнительного соглашения к Договору.
5.6 Сроки окончания работ по Договору, как правило, не должны меняться, за исключением тех
случаев, когда Заказчик берет на себя всю ответственность, или из-за чрезвычайных обстоятельств (форсмажор).
5.7 Подрядчик должен принять все необходимые меры для сокращения отставания, даже если
отставание произошло не по вине Подрядчика.
5.8 Если в результате чрезвычайных обстоятельств (форс-мажор) срок выполнения работ по Договору
увеличивается более чем на одну четвертую часть от первоначального, Заказчик и Подрядчик решают
совместно вопрос о дальнейшей целесообразности продолжения работ и сроке их выполнения.
6. Правила инспектирования контроля и испытаний
6.1 Заказчик за свой счет осуществляет контроль за ходом ремонта и проводит инспекционные
проверки выполнения работ по Договору в течение всего периода его действия.
11
Проверки могут производиться как собственными силами Заказчика, так и с привлечением персонала
специализированных организаций.
6.2 Заказчик вправе проверять ход и качество работ, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь в его
деятельность.
Заказчик может вмешаться в производство работ Подрядчиком, если последний:
а) своими действиями вызвал угрозу нарушения нормальной эксплуатации действующего оборудования,
здания, сооружения, передаточного устройства, нарушает правила охраны труда, правила Ростехнадзора,
Правила противопожарной безопасности;
б) выполняет работы с нарушением согласованного графика, если окончание их в срок оказывается под
угрозой;
в) допустил и не устранил дефекты, которые могут быть скрыты последующими работами;
г) не выполняет требования технологической, нормативной и технической документации.
В этих случаях Подрядчик по требованию Заказчика должен устранить выявленные Заказчиком нарушения.
6.3 Указания Заказчика, основанные на его предусмотренных Договором полномочиях по
осуществлению контроля за ходом ремонта, должны немедленно выполняться Подрядчиком, даже в случае
последующего предъявления им претензий Заказчику. Все приказы, распоряжения и указания Заказчика, в том
числе о приостановлении работ Подрядчиком, должны оформляться только в письменном виде.
6.4 Если Подрядчиком не будут приняты меры по устранению нарушений, указанных в п. 6.2, или при
невыполнении Подрядчиком указаний Заказчика, оформленных в письменном виде, Заказчик вправе принять
решение о расторжении Договора.
6.5 В процессе ремонта Подрядчик осуществляет собственными силами и за свой счет необходимый
контроль и испытания в соответствий с нормами и требованиями, а также опираясь на собственный опыт.
Подрядчик заблаговременно информирует Заказчика о предстоящих испытаниях и после их проведения
предоставляет ему необходимые отчетные документы (протоколы, акты, формуляры, карты измерений, карты
контроля и т.д.).
6.6 Положительные результаты контроля и испытаний не снимают ответственности с Подрядчика по
устранению дефектов в течение гарантийного срока эксплуатации отремонтированного объекта ремонта.
6.7 В случае неудовлетворительных результатов проверочно-испытательных работ Заказчик имеет
право действовать в соответствии с положениями раздела 12 Договора и нормами действующего
гражданского законодательства.
6.8 Уполномоченные представители Заказчика и Подрядчика совместно принимают все необходимые
меры, чтобы инспекционные, проверочно-испытательные работы не нарушали нормальный рабочий режим
выполнения работ по Договору. Подрядчик не может выдвигать в качестве одной из причин отставания в
выполнении договорных работ время, потраченное на проведение указанных в настоящем разделе
мероприятий.
6.9 Представителями сторон, имеющими право принимать решения, необходимые для выполнения
условий настоящего договора, проверять ход и качество выполнения работ, осуществлять технадзор,
промежуточную и окончательную приемку выполненных работ являются:
от Заказчика – директор филиала ОАО «Янтарьэнерго» «ВЭС» Бабичев К.Г.
от Подрядчика – __________________________________________
7. Правила приемки
7.1 Приемку объектов из ремонта организует и осуществляет Заказчик с привлечением Подрядчика в
соответствии с нормативными и организационными документами, действующими в генерирующей, сетевой
компании, которые в общем случае регламентируют процесс организации приемки и устанавливают:
- состав комиссии по приемке из ремонта и порядок ее работы;
- содержание программы приемки из ремонта;
- состав документации, составленной подрядчиком в процессе ремонта и предъявленной приемочной
комиссии;
- программу приемо-сдаточных испытаний;
- процедуры оценки качества отремонтированного объекта;
- порядок и условия принятия решения о приемке объекта из ремонта.
7.2 Оценка качества отремонтированных объектов электростанций и сетей и качества ремонтных работ
должна производиться в соответствии с СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического
обслуживаниея и ремонта оборудования, зданий и сооружений» нормативными документами, действующими
в ОАО «Янтарьэнерго» в том числе по оборудованию ГЭС в соответствии с СТО ОАО РАО «ЕЭС России»
12
«Методика оценки
электростанций».
качества
ремонта
энергетического
оборудования
тепловых
и
гидравлических
8. Гарантийные обязательства
8.1 Подрядчик гарантирует соответствие отремонтированного объекта ремонта нормам и требованиям
нормативной, технической и проектной документации, в соответствии с которой осуществлялось выполнение
ремонтных работ и производилась приемка объекта из ремонта.
Гарантийный срок на выполненные работы при условии нормальной эксплуатации Заказчиком
составляет – 36 месяцев с даты подписания обеими Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ.
8.2 Гарантийные обязательства Подрядчика, не менее чем указанные в п. 8.1, должны быть приведены
им в акте на приемку объекта ремонта из ремонта.
8.3 Подрядчик вправе дать гарантийное обязательство, отличающееся от требований п. 8.1, или
заявить о прекращении действия выданного ими гарантийного обязательства в одном из следующих случаев:
- если нарушение работоспособности объекта ремонта произошло не по вине Подрядчика;
- при нарушении Заказчиком договорных условий по выполнению согласованных объемов работ и по
обеспечению ремонта материалами и запасными частями, которые в соответствии с Договором должны
предоставляться Заказчиком;
- при выявлении в процессе эксплуатации отремонтированного объекта ремонта скрытых дефектов, которые
не могли быть обнаружены средствами и методами, предусмотренными в НТД на ремонт;
- при нарушении Заказчиком правил эксплуатации отремонтированного объекта ремонта, установленных
действующей НТД;
- при не уведомлении Подрядчика о выявленных дефектах в течение гарантийного срока и, в результате этого,
непринятии Подрядчиком участия в осмотре объекта ремонта.
8.4 Гарантийные обязательства могут быть также прекращены, если на объекте ремонта в течение
гарантийного срока производился ремонт без участия Подрядчика, назначившего гарантию, или без
согласования с ним.
8.5 О предъявлении претензий по качеству выполненных Подрядчиком ремонтных работ в течение
гарантийного срока эксплуатации объекта ремонта, Заказчик обязан во всех случаях немедленно известить его
письменно (электронной почтой, телефаксом, телетайпом).
8.6 Если претензии Заказчика к качеству выполненных Подрядчиком ремонтных работ связаны с
нарушением нормальной работы, подлежащим расследованию и учету в соответствии с Инструкцией по
расследованию и учету технологических нарушений в работе энергосистем, электростанций, котельных,
электрических и тепловых сетей, Заказчик обязан письменно уведомить об этом Подрядчика, а Подрядчик
незамедлительно письменно известить Заказчика о назначении своего представителя для участия в
расследовании и обеспечить его прибытие к Заказчику не позднее трех суток с момента получения
Подрядчиком извещения.
Акт расследования нарушения является достаточным основанием для предъявления Заказчиком претензий
Подрядчику, если установлена вина последнего.
8.7 В иных случаях предъявления письменных претензий Заказчиком Подрядчик письменно извещает
Заказчика о назначении своего представителя для их рассмотрения, а время рассмотрения претензий
Сторонами согласовывается отдельно.
8.8 Подрядчик обязан выполнить все гарантийные обязательства за свой счет и под свою
ответственность.
8.9 Если Подрядчик не выполняет в согласованные с Заказчиком сроки устранения претензий
(дефектов), Заказчик может осуществить всю работу либо своими силами, либо привлекая третьих лиц. В этом
случае Подрядчик обязан возместить Заказчику понесенные последним убытки в размере не меньшем, чем
понесенные Заказчиком прямые расходы по устранению претензий (дефектов). При этом, все расходы,
связанные с устранением выявленных недостатков, оплачиваются Подрядчиком в течение 10 дней с момента
получения документов, подтверждающих затраты Заказчика, вызванные указанным обстоятельством.
9 Условия оплаты
9.1. Платежи за выполненные работы осуществляются Заказчиком на основании актов сдачи-приёмки
выполненных работ (форма КС-2) и справок о стоимости выполненных работ (форма КС-3), подписываемых
после окончания работ, в течение 30 (тридцати) дней с даты подписания актов Сторонами.
9.2. Окончание работ, дополнительно, оформляется в соответствии с типовой программой приёмки с
подписанием акта сдачи-приёмки выполненных работ (Приложение №№ 7, 8).
13
Расчеты производятся путем
перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет
Подрядчика, указанный в разделе № 23 настоящего Договора.
9.3 Оплата дополнительных работ, выполненных Подрядчиком в соответствии с дополнительными
соглашениями к Договору, производится отдельно в аналогичном порядке, указанном в пункте 9.2.
9.4 Обязанность Заказчика по оплате считается выполненной в момент перечисления денежных
средств с расчетного счета Заказчика на расчетный счет Подрядчика.
9.5 При просрочке оплаты со дня представления Подрядчиком платежных документов более 15
дневного срока к Заказчику применяются штрафные санкции в размере 0,1 % процента от подлежащей оплате
суммы за каждый день просрочки, но не более 5 % от суммы подлежащей оплате.
9.6 В тех случаях, когда Заказчик не согласен с представленной к оплате суммой счета, выплата в
соответствии с пунктами 9.2 и 9.3 производится по тем счетам, по которым нет возражений.
В отношении остальной суммы Заказчик не позднее чем в 10-дневный срок направляет Подрядчику
письменное аргументированное возражение. При наличии разногласий проводятся необходимые проверки, а
сумма выплачивается только после достижения Сторонами соглашения по вопросу их выплат.
9.7 Выплата Заказчиком общей стоимости Договора не освобождает Подрядчика от выполнения им
гарантийных обязательств, установленных в разделе 8 Договора.
10. Передача прав
10.1 Подрядчик не имеет права передачи третьим лицам прав, вытекающих из условий Договора, а
также проводить какие-либо операции, полные или частичные, с вышеупомянутыми правами, за исключением
случаев, прямо предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, либо тех случаев,
когда сам Заказчик в письменном виде даст согласие на проведение конкретной операции.
11 Условия удержания Заказчиком части платежей Подрядчику
11.1 Для обеспечения безусловного выполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему
Договору, таких как: выплата штрафов, компенсация убытков Заказчику, вызванных несвоевременным
выполнением условий Договора, компенсация убытков третьим лицам после их рекламаций или требований в
адрес Заказчика и причиной которых является несоблюдение Подрядчиком договорных условий, Заказчик
удерживает с Подрядчика _______ % (указать процент удержания, но не более 10 %) от каждого платежа,
производимого в соответствии с условиями Договора.
11.2 Подрядчик вправе до начала получения сумм по Договору предоставить Заказчику банковскую
гарантию на сумму, рассчитанную как общая сумма удержания по настоящему Договору и действительную до
момента окончания гарантийного срока, а также письменное заявление в произвольной форме с просьбой
заменить предусмотренное в п. 11.1 удержание на такую банковскую гарантию.
При получении таких документов Заказчик обязан принять банковскую гарантию и не удерживать
предусмотренные в п. 11.1 суммы.
11.3 После выполнения всех условий Договора, включая гарантийные обязательства, Заказчик в
течение 10 дней после окончания гарантийного срока производит перечисление на счет Подрядчика
удержанной суммы полностью или только части, оставшейся после взимания Заказчиком установленных
Договором штрафов, компенсаций и др.
12. Штрафные санкции за неисполнение Договора
12.1 При невыполнении Подрядчиком работ в установленный Договором срок в полном объеме
Заказчик вправе применить по отношению к Подрядчику штрафные санкции в размере 0,1 % от общей
стоимости работ по Договору за каждый день просрочки.
12.2 При невыполнении Заказчиком своих обязательств по Договору, явившихся причиной простоя
персонала Подрядчика (задержка вывода в ремонт объекта ремонта, несвоевременное предоставление
материалов, оборудования, запасных частей, технической документации и др.), Подрядчик вправе применить
по отношению к Заказчику штрафные санкции в размере 0,1 % от стоимости работ по Договору за каждый
день простоя.
12.3 Штрафные санкции по пунктам 12.1 и 12.2 не могут превышать 10 % от общей стоимости работ
по Договору.
12.4 Сторона, планирующая применить штрафные санкции, уведомляет об этом другую Сторону не
менее чем за три дня с указанием причин и общей суммы штрафов.
12.5 Заказчик взимает с Подрядчика наложенные на него штрафы путем использования удержанных в
соответствии с п. 11.1 сумм, предъявляя требования по банковской гарантии (п. 11.2), либо путем перерасчета
14
платежей, а Подрядчик взимает с Заказчика наложенные на него штрафы путем выставления для оплаты
дополнительных счетов и счетов/фактур.
13. Условия приостановления или прекращения выполнения работ Подрядчиком по инициативе
Заказчика
13.1 Заказчик может в любой момент приостановить выполнение Договора или расторгнуть его, представив
Подрядчику уведомление с обоснованием причин.
13.2 В тех случаях, когда Заказчик приостанавливает работу более чем на один месяц или Договор
расторгается по инициативе Заказчика, он обязан возместить убытки, понесенные Подрядчиком в результате
данного решения. Компенсация за убытки не может превышать 10 % от цены той части Договора, которая
приостановлена или прекращена.
В целях получения компенсации Подрядчик должен предоставить Заказчику перечень убытков с их
обоснованием. Размер выплат определяется отдельным соглашением Сторон с учетом условий,
предусмотренных в предыдущем абзаце.
13.3 После получения уведомления от Заказчика о приостановлении или расторжении Договора,
Подрядчик прекращает выполнение работ по Договору с даты, указанной в уведомлении.
13.4 В случае расторжения Договора Подрядчик начинает процесс прекращения своей деятельности у
Заказчика по настоящему Договору (ликвидацию рабочих мест, освобождение ремонтной площадки,
производственных, бытовых и складских помещений и т.д.) с даты, указанной в уведомлении.
13.5 В случае приостановления Договора Подрядчик приостанавливает свою деятельность по
Договору с даты, указанной в уведомлении, при этом процесс полной остановки деятельности у Заказчика по
Договору осуществляется так скоро, как этого потребует Заказчик, но не ранее одного месяца
(может
быть установлен другой срок) после даты приостановления Договора.
14. Условия приостановления или прекращения выполнения работ по инициативе Подрядчика
14.1 Договор может быть приостановлен или расторгнут по инициативе Подрядчика при:
- неоднократном нарушении Заказчиком взятых на себя обязательств, препятствующем выполнению Договора
Подрядчиком;
- неоднократной просрочке расчетов за выполненные работы или разовой просрочке их более чем на 30 дней
со дня подписания акта приемки выполненных работ;
- приостановке по инициативе Заказчика выполнения Договора на срок более 1 месяца;
- уменьшении или увеличении стоимости работ по Договору более чем на 20 %, в связи с внесенными
Заказчиком изменениями в номенклатуру и объемы работ по Договору.
14.2 В предусмотренных в п. 14.1 случаях Подрядчик сохраняет право на уплату ему суммы за
фактически выполненную и принятую Заказчиком работу.
15. Условия прекращения выполнения работ по вине Подрядчика
15.1 Заказчик имеет право расторгнуть Договор в случаях, предусмотренных действующим
законодательством, а также в следующих случаях:
а) ликвидация либо значительные изменения в структуре общества Подрядчика;
б) заявление о банкротстве Подрядчика в судебные инстанции от законного кредитора либо добровольное
объявление Подрядчиком о своем банкротстве;
в) отказ Подрядчика от выполнения Договора, приостановление или перерыв в работе над ним более чем на 2
суток;
г) отставание в выполнении Договора более чем на одну третью часть общего срока выполнения работ по
Договору, наверстать которое невозможно;
д) другие случаи невыполнения Подрядчиком условий Договора, которые могут в значительной степени
повлиять на результаты выполнения Договора.
15.2 Подрядчик может предотвратить расторжение Договора, если ему будут предоставлены
обоснованные гарантии, способные, с точки зрения Заказчика, обеспечить выполнение Договора.
15.3 Заказчик, планирующий расторгнуть Договор, уведомляет об этом Подрядчика не менее чем за 5
рабочих дней до предполагаемой даты расторжения Договора.
В течение данного срока Подрядчик вправе предъявить письменный обоснованный протест, который должен
быть рассмотрен Заказчиком для принятия окончательного решения и информирования Подрядчика.
При отсутствии протеста Подрядчика или его непринятии Заказчиком Договор считается расторгнутым в
последний день указанного пятидневного срока или иной более поздний установленный в уведомлении срок.
15
15.4 Выполнение работ по Договору не прекращается до даты, установленной как дата его
расторжения.
1
5.5 Расторжение Договора по причинам, предусмотренным в п. 15.1 (за исключением подпункта «а» п.
15.1), влечет возникновение права Заказчика на компенсацию за причиненный ущерб.
15.6 При наличии оснований, предусмотренных в п. 15.1, Заказчик вправе не расторгать Договор, а
настаивать на продолжении выполнения Договора.
15.7 В случаях расторжения Договора по вине Подрядчика в целях возмещения своих убытков, а также
в целях исполнения п. 12.1, Заказчик вправе предпринять следующие меры:
а) приостановить все виды платежей;
б) использовать удержанные в соответствии с п. 11.1 с Подрядчика суммы;
в) предъявлять требования по банковской гарантии (п. 11.2);
г) если после применения подпунктов «а» - «в» общая сумма убытков не компенсирована, Заказчик имеет
право в качестве компенсации удержать материалы, машины, оборудование, вспомогательные средства и
другие материальные ценности, принадлежащие Подрядчику, и удовлетворить свои требования за счет них;
д) подписать за счет Подрядчика Договор с третьими лицами, которые взяли на себя проведение всего
комплекса работ по завершению Договора.
Общая сумма убытков и сроки проведения полного взаиморасчета устанавливаются созданной для этих целей
двухсторонней комиссией Заказчика и Подрядчика.
16. Промышленная собственность и условия конфиденциальности
16.1 Подрядчик предоставляет, в случае необходимости, Заказчику патенты, лицензии и другие права
промышленной собственности по предмету Договора.
16.2 Подрядчик принимает на себя всю ответственность за нарушение любых вытекающих из
настоящего Договора прав промышленной собственности и обязан сделать все необходимое, чтобы защитить
Заказчика от всех рекламаций и претензий, которые могут быть предъявлены ему в результате нарушений
этих прав.
16.3 Заказчик и Подрядчик имеют доверительные отношения, они обязаны быть взаимно честными.
Без письменного согласия Стороны обязуются не передавать третьим лицам Договор, техническую
документацию, чертежи, схемы, техническую и экономическую информацию друг о друге и другие
документы, которые обе стороны предоставляли друг другу в процессе выполнения Договора.
17. Страхование
17.1 Подрядчик за свой счет обязан застраховать надлежащим образом на весь период Договора и
нести гражданскую ответственность за убытки и потери, которые может нанести персонал Подрядчика,
поставщика, субподрядчика персоналу или собственности Заказчика и/или третьим лицам и заключить для
этого Договор страхования со страховой компанией, выбранной в соответствии с положением и инструкцией
по обеспечению страховой защиты Заказчика.
17.2 Срок действия страхового покрытия устанавливается с даты начала действия Договора до
окончания гарантийного после проведенного ремонта периода.
17.3 Страхованию подлежат следующие события, составляющие риск Подрядчика:
а) потеря или нанесение ущерба работам (объектам ремонта), установкам и материалам;
б) потеря или повреждение оборудования, зданий и сооружений;
в) утрата или нанесение повреждения имуществу (за исключением работ (объектов ремонта), установок,
материалов и оборудования) в связи с Договором;
г) увечья или гибель людей.
17.4 Страховой полис, полученный Подрядчиком в соответствии с пунктами 17.1 - 17.3, должен
содержать условие, по которому страховые агенты платят непосредственно Заказчику компенсацию за
нанесенный ущерб.
17.5 Подрядчик обязан представить Заказчику надлежащим образом оформленные Договоры с учетом
вышеупомянутых положений в полном объеме. Несоблюдение данного условия считается нарушением
Договора.
18. Ответственность
18.1 Если в процессе выполнения договорных работ Подрядчик наносит повреждения или причиняет
ущерб персоналу, или собственности Заказчика, или других Подрядчиков, он несет за это ответственность в
соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
16
18.2 При заключении Подрядчиком Договора с субподрядными организациями для проведения
специальных работ ответственность перед Заказчиком за организацию работ, меры безопасности и просрочку
выполнения работ возлагаются на Подрядчика.
18.3 Подрядчик несет ответственность за невыполнение обязательств по Договору, а также за действия
персонала, работающего по Договору.
Подрядчик принимает на себя все расходы, связанные с покрытием издержек, по принятым на основании
совместных (Заказчика и Подрядчика) актов рекламациям и претензиям Заказчика.
18.4 Стороны несут ответственность за неисполнение, либо ненадлежащее исполнение своих
обязательств, установленных настоящим Договором в соответствии с условиями Договора и нормами
действующего законодательства РФ.
19. Форс-мажор
19.1 Стороны (Заказчик и Подрядчик) освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по Договору, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие
обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), в том числе катастроф, чрезвычайного положения, мятежа,
массовых волнений и беспорядков, торгового эмбарго, закрытия границы, действий законодательной или
исполнительной власти Российской Федерации.
19.2 Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору, обязана
известить в письменной форме другую сторону о наступлении вышеуказанных обстоятельств не позднее трех
дней с даты их наступления.
19.3 Если указанные в п. 19.1 обстоятельства будут длиться более шести месяцев, то Стороны должны
принять совместное решение о том, какие меры следует принять. Однако, если в течение дополнительного
месяца Стороны не смогут договориться, то любая из сторон вправе расторгнуть Договор в одностороннем
порядке.
20. Разрешение споров
20.1 Все спорные вопросы по исполнению Договора, которые могут возникнуть у Сторон, Стороны
должны решать в претензионном порядке. Срок рассмотрения и ответа на претензию - 20 дней с момента ее
получения соответствующей Стороной.
20.2 Все споры и разногласия, возникающие из Договора или в связи с ним и не разрешенные в
претензионном порядке, в том числе касающиеся его выполнения, нарушения, прекращения или
действительности, подлежат разрешению в Арбитражном суде по месту нахождения ответчика.
20.3 Все споры и разногласия, возникающие из Договора или в связи с ним, могут быть разрешены
исключительно в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
21. Прочее
21.1 Подрядчик обязуется передать всю информацию о полной цепочке собственников, включая
конечных бенефициаров, их данных, данных руководителей, с приложением сканер-копий подтверждающих
документов (Устав Общества, выписка из ЕГРЮЛ выписка из реестра акционеров) в течение 30 дней со дня
подписания договора. В случае изменений в составе собственников Подрядчика, предоставлять
соответствующую информацию с приложением сканер-копий, подтверждающих документов (Устав
Общества, выписка из ЕГРЮЛ, выписка из реестра акционеров) в течение 10 дней. Неисполнение
подрядчиком данного обязательства может являться основанием для расторжения договора.
20.2 Настоящий договор вступает в силу с момента подписания, и действует до полного исполнения
Сторонами своих обязательств.
21.2 Об изменениях счетов в банке и адресов Стороны немедленно уведомляют друг друга.
21.3 Настоящий договор подписан в 2-х экземплярах: 1 экз. для Заказчика и 1 экз. для Подрядчика.
22. Приложения, являющиеся неотъемлемой частью Договора.
Приложение 1. Техническое задание, стр;
Приложение 2. Смета, стр;
Приложение 3. Требования по выполнению Договора, 2 стр.;
Приложение 4. Организационно-экономические условия выполнения работ по Договору, 1стр.;
Приложение 5. Типовая программа приёмки оборудования из капитального ремонта подрядным способом,
стр.;
Приложение 6. Образец акта сдачи-приёмки выполненных работ, стр.
17
23. Реквизиты сторон
Заказчик: ОАО «Янтарьэнерго»
Юридический адрес:
236022, г. Калининград,
ул.Театральная, д.34
Банковские реквизиты:
р/с №40702810420100100669
Отделение Сбербанка России
№8626 г. Калининград
к/с №30101810100000000634
ИНН 3903007130
Первый заместитель генерального директора – главный
инженер
_______________________В.А. Копылов
М.П.
18
Приложение №1
к договору №_______ от ____ 2015 г.
Техническое задание
19
Приложение №2
к договору №_______ от ____ 2015 г.
Сметный расчёт
20
Приложение №3
к договору №_______ от ____ 2015 г.
Требования по выполнению Договора
1. Требования к качеству
Подрядчик должен обеспечить:
1.1. На этапе подготовки к выполнению работ по ремонту:
- наличие необходимого количества обученного и аттестованного в установленном в отрасли порядке
персонала;
- проведение входного контроля применяемых при ремонте запасных частей и материалов;
- наличие необходимой для выполнения работ технологической оснастки, средств малой механизации,
инструмента, грузоподъемных механизмов (тали, лебедки и т.д.), съемных грузозахватных приспособлений
(универсальных стропов и т.д.), кроме технологической оснастки предоставляемой заказчиком.
1.2 На этапе выполнения работ по ремонту:
- выполнение согласованной номенклатуры и объемов работ по ремонту, в том числе уточненных по
результатам дефектации;
- соблюдение согласованных сроков выполнения работ по ремонту;
- выполнение ремонтным персоналом требований НТД на ремонт объекта ремонта и его составных частей;
- выполнение необходимых мероприятий и соблюдение требований правил безопасности и охраны труда,
пожарной безопасности;
- соответствие выполненных технологических операций, включая контрольные, требованиям технологической
документации;
- применение при выполнении работ необходимой технологической оснастки, приспособлений и инструмента,
предусмотренных технологической документацией, и соответствие их параметров паспортным данным;
- соответствие квалификации ремонтного персонала установленной в технологической документации или
другой документации, по которой производится выполнение ремонта и нормативных документах
Ростехнадзора;
- соблюдение дисциплины, распорядка, действующего на энергообъекте, чистоты и санитарно-гигиенических
норм.
1.3 На этапе приемки объекта ремонта в эксплуатацию и оценки качества ремонта:
- отсутствие оценок качества отремонтированного объекта ремонта «не соответствует требованиям НТД» или
«соответствует требованиям НТД с ограничением» по вине исполнителя ремонта;
- отсутствие остановов объекта ремонта в течение срока подконтрольной эксплуатации по вине исполнителя
ремонта, за исключением необходимости остановов, предусмотренных в период подконтрольной
эксплуатации для контроля состояния отремонтированных ответственных составных частей, для проведения
регулировки, балансировки и наладки, в том числе вибрационной;
- наличие полного комплекта исполнительной и отчетной документации по выполненному ремонту.
2. Требования безопасности
Подрядчик обязан:
- выделить необходимые средства и оборудование для обеспечения техники безопасности при выполнении
работ;
- произвести разработку и согласование с Заказчиком проекта производства работ с обязательным
включением в него раздела «Требования безопасности при выполнении работ», который после утверждения
его Заказчиком остается в силе в течение всего срока действия Договора;
- произвести ознакомление своего персонала с мероприятиями по безопасности труда, противопожарными
мероприятиями;
- выполнить в согласованные с Заказчиком сроки мероприятия по обеспечению безопасности труда
собственного персонала в пределах принятой номенклатуры и объема работ по ремонту, а также и
противопожарные мероприятия;
- приступать к выполнению работ по ремонту только после выполнения Заказчиком всех операций,
предусмотренных программой вывода в ремонт оборудования, всех необходимых отключений, согласно
программе и графику работ, обеспечивающих безопасные условия проведения ремонта и выдачи Заказчиком
Подрядчику наряда-допуска на выполнение работ по ремонту;
- обеспечить соблюдение в течение срока действия Договора своим персоналом требований технических
регламентов, стандартов, требований по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации и
техническом обслуживании электротехнического оборудования, сооружений, правил Ростехнадзора и правил
противопожарной безопасности, в том числе для того, чтобы не допустить своими действиями нарушений
нормальной эксплуатации действующего оборудования энергообъекта при выполнении работ по ремонту;
21
- привести в пределах выполненного объема работ к началу приемки из ремонта отремонтированный объект
ремонта в соответствие с требованиями безопасности, установленными для этого объекта ремонта
нормативной, технической и проектной документацией.
3. Требования к документации
3.1 Выполнение ремонта должно производиться в соответствии с положениями, нормами и требованиями
нормативной, технологической, технической и организационно-распорядительной документации.
3.2 Подлежащая применению Подрядчиком при выполнении ремонта нормативная, технологическая,
техническая и организационно-распорядительная документация должна соответствовать требованиям,
действующим на момент заключения Договора национальных стандартов, нормативных документов
Ростехнадзора, стандартов и руководящих документов отрасли, правил, норм и инструкций по безопасности
труда и при необходимости должна быть актуализирована или переработана Подрядчиком.
Заказчик:
ОАО «Янтарьэнерго»
Первый заместитель генерального директора –
главный инженер
_______________________В.А. Копылов
М.П.
22
Приложение № 4
к договору №_______ от ____ 2015 г.
Организационно-экономические условия выполнения работ
по Договору на энергообъекте
1. Подготовительный период
1.1 Заказчик и Подрядчик обязаны определить на весь срок действия Договора своих ответственных
представителей со всеми полномочиями для решения административных, технических и финансовых
вопросов. Заказчик имеет право потребовать замены представителя Подрядчика при наличии мотивированных
причин. Необходимость и срок замены представителя Подрядчика согласовываются Сторонами.
(календарным) графиком проведения работ.
1.2 Подрядчик приступает к ремонтным работам после выполнения Заказчиком всех операций,
предусмотренных программой вывода объекта в ремонт, всех отключений объекта ремонта согласно
программе и графику работ, обеспечивающих безопасные условия производства работ по ремонту, а также
после выдачи Заказчиком Подрядчику наряда - допуска на ремонт объекта.
3. Условия компенсации затрат при выполнении Договора выездным персоналом Подрядчика
3.1 Затраты Подрядчика, связанные с выполнением Договора выездным ремонтным персоналом
(командировочные расходы, стоимость проезда, провоз инструмента, приборов, приспособлений и т.д.)
заказчиком не оплачиваются и производятся за счет собственных средств Подрядчика;
4. Производственные, бытовые помещения
4.1 Заказчик не предоставляет жилые помещения для проживания персонала Подрядчика.
5. Внутренняя дисциплина и режим рабочего дня
5.1 Подрядчик обеспечивает соблюдение своим персоналом правил внутреннего распорядка
энергопредприятия, ПТБ, правил Ростехнадзора и правил противопожарной безопасности, в том числе для
того, чтобы не допустить своими действиями нарушений нормальной эксплуатации действующего
оборудования, зданий и сооружений, передаточных устройств энергообъекта при производстве ремонтных
работ.
5.2 Полномочный представитель Подрядчика обеспечивает соблюдение Правил внутреннего распорядка и
дисциплину персонала Подрядчика и субподрядных организаций. Заказчик имеет право требовать
отстранение от работы лиц, нарушающих дисциплину.
5.3 Запрещается посещения рабочих зон персоналом Подрядчика, не имеющим отношения к выполнению
работ.
6. Складирование и консервация
6.1 Материалы, переданные Заказчиком Подрядчику, или материалы Подрядчика должны храниться на
складе. В отдельных случаях материалы могут храниться вне склада.
6.2 Заказчик предоставляет в распоряжение Подрядчика технологические указания, инструкции и другие
документы заводов-изготовителей по хранению и консервации материалов, запасных частей и оборудования,
которые должны строго соблюдаться.
6.3 Подрядчик обязан обеспечить сохранность и установленные в НТД условия хранения переданных ему
материалов, запасных частей и оборудования. В случае нарушения условий хранения - возместить убытки,
причиненные Заказчику нарушением условий их хранения.
7. Порядок и чистота
7.1 Подрядчик обязуется постоянно поддерживать чистоту и порядок на ремонтной площадке и рабочих
местах, в подсобных помещениях, соблюдать санитарно-гигиенические нормы. Мусор убирается в
специальные контейнеры или на отведенные для этой цели места.
Заказчик:
ОАО «Янтарьэнерго»
Первый
заместитель
генерального
директора – главный инженер
_______________________В.А. Копылов
М.П.
23
24
Приложение № 5
к договору №_______ от ____ 2015 г.
ПРОГРАММА
приёмки работ по антикоррозийному покрытию металлических стоек опор ВЛ 110 кВ для нужд
филиала «Западные электрические сети» ОАО «Янтарьэнерго».
25
Приложение № 6
к договору №_______ от ____ 2015 г.
Акт (Образец)
сдачи-приёмки выполненных работ
№
от
К договору №
.201 г
от
Филиал ОАО «Янтарьэнерго»
« Восточные электрические сети»
(наименование филиала Заказчик)
Заказчик:
Подрядчик:
Объект:
(наименование объекта учета)
Инвентарный объект:
(наименование,инвентарный номер)
Комиссия в составе председателя:
и членов комиссии:
Начальник СПЛ-2, начальник СЭиРВС, начальник СРЗАИ,
представитель подрядчика
(должность, Ф.И.О.)
Составили настоящий акт в том, что:
(диспетчерское наименование оборудования)
1.
с
часов
минут
-го
по
часов
минут
-го
согласно Порядка взаимодействия Подрядчика и Заказчика проведена сдача-приемка
работ за отчетный период с
« » __________ 201 г.
по «__ » ________ 201 г.
по вышеуказанному виду работ
Года
Года
1. Перечень выполненных работ
Согласно актам выполненных работ.
2.
На основании представленных документов и результатов приемо-сдаточных испытаний
произведена приемка оборудования и установлены следующие оценки качества
отремонтированного оборудования и качества выполненных работ и использованных
материалов
26
Оборудование
Оценка качества
Диспетчерское наименование
Тип
Отремонтирова
Выполненных работ и
нного
использованных
оборудования*
материалов**
Соотв. требов.
Отл Хор Удв Неуд
НТД
* - оценка качества отремонтированного объекта: соответствует требованиям НТД (в том числе по
уровню пожарной безопасности), соответствует требованиям НТД с ограничениями
** - оценка качества выполненных ремонтных работ: неуд, уд., хор., отл.
4. На основании вышеизложенного оборудование считается принятым из капитального
ремонта
с
часов
минут
-го
Года
мес. по
-е
Года
5. Гарантийный срок
на качество работ и
использованных
материалов
6. Заказчику передана
следующая
документация
Председатель комиссии________________________________________________
подпись
расшифровка
Члены комиссии______________________________________________________
подпись
расшифровка
_____________________________________________________
подпись
расшифровка
_____________________________________________________
подпись
расшифровка
______________________________________________________
подпись
расшифровка
27
4.
Порядок проведения запроса предложений. Инструкции по подготовке Предложений
4.1 Общий порядок проведения запроса предложений
С учетом положений пункта 1.1 Запрос предложений проводится в следующем порядке:
Публикация Извещения о проведении запроса предложений (подраздел 4.2), осуществляется
однократно в течение всей процедуры Запроса предложений; Предоставление Документации по
запросу предложений исполнителям (подраздел 4.3), может повторяться на каждом из этапов
Запроса предложений; Подготовка Участниками своих Предложений и разъяснение Заказчиком
Документации по запросу предложений, если необходимо (подраздел 4.4), повторяется на каждом из
этапов Запроса предложений; Подача Предложений и их прием (подраздел 4.6), повторяется на
каждом из этапов Запроса предложений; Оценка Предложений (подраздел 4.7), повторяется на
каждом из этапов Запроса предложений;
Принятие решения о проведении следующих этапов Запроса предложений или определение
Победителя, повторяется на каждом из этапов Запроса предложений;
Уведомление Участников о результатах запроса предложений (подраздел 4.12), осуществляется
однократно в течение всей процедуры Запроса предложений.
Подписание Договора (подраздел 4.10), осуществляется однократно в течение всей процедуры
Запроса предложений;
4.2 Публикация Извещения о проведении запроса предложений
Извещение о проведении запроса предложений было опубликовано в порядке, указанном
в пункте 1.1
4.3 Предоставление Документации по запросу предложений Подрядчикам
Подрядчики должны получить Документацию по запросу предложений в порядке, указанном в
Извещении о проведении запроса предложений, в соответствии с правилами системы электронной
торговой площадки.
4.4 Подготовка Предложений
Общие требования к Предложению
4.4.1.1
Участник должен подготовить Предложение, включающее:
 Письмо о подаче оферты по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в
настоящей Документации по запросу предложений (подраздел 6.1);
 Техническое предложение на выполнение работ по форме и в соответствии с инструкциями,
приведенными в настоящей Документации по запросу предложений (подраздел 6.2);
 График выполнения работ по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в
настоящей Документации по запросу предложений (подраздел 6.3);
 Смету расходов (расчет стоимости работ) по форме и в соответствии с инструкциями,
приведенными в настоящей Документации по запросу предложений (подраздел 6.4);
 График оплаты выполненных работ по форме и в соответствии с инструкциями,
приведенными в настоящей Документации по запросу предложений (подраздел 6.5);
 Согласие участника с проектом договора (подраздел 6.6);
 Документы, подтверждающие соответствие Участника требованиям настоящей Документации
по запросу предложений (подраздел 6.14).
 Информация о собственниках участника запроса предложений (включая конечных
бенефициаров) по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей
Документации по запросу предложений (подраздел 6.15). Внимание!!! Непредставление
указанной формы является основанием для отклонения предложения участника.
 Согласие Участника закупочной процедуры на обработку персональных данных участника и
его конечных бенефициаров в информационных системах ОАО «Янтарьэнерго» (подраздел
6.15.1).
4.4.1.2 На последующих этапах данной процедуры Запроса предложений (пункт 1.1.3 ) в случае их
проведения состав документов, включаемых в Предложение, а также их формы и требования к ним,
могут измениться.
4.4.1.3 Участник имеет право подать только одно Предложение. В случае нарушения этого
требования все Предложения такого Участника отклоняются без рассмотрения по существу.
28
4.4.1.4 Каждый документ, входящий в Предложение, должен быть подписан лицом, имеющим
право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от лица Участника без
доверенности, или надлежащим образом, уполномоченным им лицом на основании доверенности
(далее — уполномоченного лица). В последнем случае оригинал доверенности прикладывается к
Предложению.
4.4.1.5 Каждый документ, входящий в Предложение, должен быть скреплен печатью Участника.
4.4.1.6 Требования пунктов 4.4.1.4 и 4.4.1.5 не распространяются на нотариально заверенные копии
документов или документы, переплетенные типографским способом.
4.4.1.7 Дополнительные носители информации (дискеты, CD-R, CD-RW, брошюры, книги) должны
быть, если это возможно, соответствующим образом помечены (например, с помощью наклеек) и
помещены в отдельные (т.н. «информационные») конверты. Информационные конверты должны
размещаться после последней страницы Предложения. Входящие в состав Предложения копии
документов, подтверждающих юридический статус Участника (уставы, учредительные договоры и
т.д.), помещаются в информационные конверты, только если они отпечатаны и сброшюрованы
промышленным (типографским) способом или прошиты у нотариуса.
4.4.1.8 После этого должна быть проведена нумерация всех без исключения страниц и
информационных конвертов Предложения (как внутренняя нумерация листов отдельных
приложений, так и сквозная нумерация всех страниц Предложения; информационные конверты
нумеруются отдельно от страниц — «информационный конверт №1», «информационный конверт
№2» и т.д.). Нумерация страниц книг, брошюр, журналов и т.д., помещенных в информационные
конверты, не производится.
4.4.1.9 Документы (листы и информационные конверты), входящие в Предложение, должны быть
скреплены или упакованы таким образом, чтобы исключить случайное выпадение или перемещение
страниц и информационных конвертов. Если Предложение состоит из нескольких томов, каждый
том рекомендуется прошить с приложением описи включенных в него документов. Каждый такой
том должен иметь сквозную нумерацию страниц.
4.4.1.10 Участник, выбранный победителем также должен подготовить 1 электронную копию заявки
(подраздел 5.2).
4.4.1.11 Материалы, содержащиеся в информационных конвертах, копируются любым
приемлемым для данного вида материалов способом. Соответствующие копии помещаются в
конверты и помечаются «копия информационного конверта №1» и т.д. При невозможности
представить копии материалов, содержащихся в информационных конвертах, Участник помещает в
информационный конверт ссылку с указанием: «см. информационный конверт №… Предложения».
4.4.1.12 Никакие исправления в тексте Предложения не имеют силу, за исключением тех случаев,
когда эти исправления заверены рукописной надписью «исправленному верить» и собственноручной
подписью уполномоченного лица, расположенной рядом с каждым исправлением.
4.4.1.13 Заказчик по окончании запроса предложений возвращает (по просьбе Участника)
оригиналы всех материалов, вложенные в информационные конверты, за исключением тех
оригиналов, не имеющих копий, на основании рассмотрения которых было принято решение об
отклонении или принятии Предложения данного Участника.
Требования к сроку действия Предложения
4.4.1.14 Предложение действительно в течение срока, указанного Участником в письме о подаче
оферты (подраздел 6.1). В любом случае этот срок не должен быть менее чем 90 календарных дней
со дня, следующего за днем окончания приема Предложений.
Требования к языку Предложения
4.4.1.15 Все документы, входящие в Предложение, должны быть подготовлены на русском языке
за исключением нижеследующего.
4.4.1.16 Документы, оригиналы которых выданы Участнику третьими лицами на ином языке,
могут быть представлены на языке оригинала при условии, что к ним приложен перевод этих
документов на русский язык (в специально оговоренных случаях — апостилированный). При
выявлении расхождений между русским переводом и оригиналом документа на ином языке Заказчик
будет принимать решение на основании перевода.
29
4.4.1.17 Заказчик вправе не рассматривать документы, не переведенные на русский язык.
Требования к валюте Предложения
4.4.1.18 Все суммы денежных средств в документах, входящих в Предложение, должны быть
выражены в российских рублях за исключением нижеследующего.
4.4.1.19 Документы, оригиналы которых выданы Участнику третьими лицами с выражением сумм
денежных средств в иных валютах, могут быть представлены в валюте оригинала при условии, что к
этим документам будут приложены комментарии с переводом этих сумм в российские рубли исходя
из официального курса валюты, установленного Центральным банком Российской Федерации, с
указанием такового курса и даты его установления.
Разъяснение Документации по запросу предложений
4.4.1.20 Участники вправе обратиться к Заказчику за разъяснениями настоящей Документации по
запросу предложений. Запросы на разъяснение Документации по запросу предложений должны
подаваться в письменной форме за подписью руководителя организации или иного ответственного
лица Участника.
4.4.1.21 Заказчик в разумный срок ответит на любой вопрос, который он получит не позднее, чем
за 3 дня до истечения срока приема Предложения (пункт 4.7.1). Если, по мнению Заказчика, ответ на
данный вопрос будет интересен всем Участникам, копия ответа (без указания источника запроса)
будет направлена всем Участникам, официально получившим настоящую Документацию по запросу
предложений (подраздел 4.3).
Продление срока окончания приема Предложений
4.4.1.22 При необходимости Заказчик имеет право продлевать срок окончания приема
Предложений, установленный в подпункте 4.7.1. с уведомлением всех участников.
4.4.1.23 Все Участники, официально получившие настоящую Документацию по запросу
предложений (подраздел 4.3), незамедлительно уведомляются об этом с использованием средств
оперативной связи (телефон, факс, электронная почта).
4.5
Требования к Участникам. Подтверждение соответствия предъявляемым требованиям
Требования к Участникам
4.5.1.1 Участвовать в данной процедуре Запроса предложений может либо любое юридическое или
физическое лицо, а также объединение этих лиц, способное на законных основаниях выполнить
требуемую работу (коллективный участник).
4.5.1.2 На последующих этапах Запроса предложений (пункт 1.1.3), в случае их проведения,
требования к Участникам и к документам, подтверждающих их соответствие указанным
требованиям, могут быть изменены с уведомлением всех участников.
4.5.1.3 Чтобы претендовать на победу в данной процедуре Запроса предложений и на право
заключения Договора, Участник самостоятельно или коллективный участник в целом должен
отвечать следующим требованиям:
Участник должен обладать необходимыми профессиональными знаниями и опытом, иметь
ресурсные
возможности
(финансовыми, материально-техническими, производственными,
трудовыми), управленческой компетентностью, опытом и репутацией;
Участник должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и
исполнения Договора (должен быть зарегистрирован в установленном порядке и иметь
соответствующие действующие лицензии на выполнение видов деятельности в рамках Договора);
Участник не должен являться неплатежеспособным или банкротом, находится в процессе
ликвидации, на имущество Участника в части, существенной для исполнения договора, не должен
быть наложен арест, экономическая деятельность Участника не должна быть приостановлена.
4.5.1.3
Участник также должен соответствовать всем требованиям, указанным в п. 2.4.
4.5.1.4 Максимальная (предельная) цена составляет:
Цена предложения не должна превышать предельно установленную стоимость 4 350 тыс. руб. без
НДС.
4.5.1.4.1. Заказчик вправе не рассматривать предложения участников с ценой, превышающей
предельно установленную.
30
Требования к документам, подтверждающим соответствие Участника установленным
требованиям
4.5.1.4
В связи с вышеизложенным, Участник должен включить в состав Предложения
следующие документы, подтверждающие его соответствие вышеуказанным требованиям:
а.
документы, подтверждающие соответствие техническим требованиям Заказчика,
перечисленные в п. 2.4 настоящей документации;
б.
копию свидетельства о государственной регистрации предприятия;
в.
копию устава в действующей редакции;
г.
копию свидетельства о постановке предприятия на налоговый учет;
д.
заверенные Участником копии документов (приказов, протоколов собрания учредителей о
назначении руководителя и т.д.), подтверждающие полномочия лица, подписавшего Предложение,
а также его право на заключение соответствующего Договора по результатам запроса предложений.
Если Предложение подписывается по доверенности, предоставляется оригинал или нотариально
заверенная копия доверенности и вышеуказанные документы на лицо, выдавшее доверенность;
е.
справку из налоговой инспекции об отсутствии задолженности, бухгалтерский баланс ф.1, 2 за
2 года.
ж.
выписку из ЕГРЮЛ (дата выписки - не ранее 6 месяцев до дня объявления о проведении
процедуры);
з.
анкету по установленной в настоящей Документации по запросу предложений форме —
Анкета Участника (форма 9);
и.
оригинал справки о выполнении аналогичных (сопоставимых) по характеру и объему
оказываемых договоров по установленной в настоящей Документации по запросу предложений
форме — Справка о перечне и годовых объемах выполнения аналогичных договоров (форма 10);
к.
оригинал справки о материально-технических ресурсах, которые будут использованы в
рамках выполнения Договора по установленной в настоящей Документации по запросу предложений
форме — Справка о материально-технических ресурсах (форма 11);
л.
оригинал справки о кадровых ресурсах, которые будут привлечены в ходе выполнения
Договора, по установленной в настоящей Документации по запросу предложений форме — Справка
о кадровых ресурсах (форма 12);
м.
Информационное письмо о наличии у Участника запроса предложений связей, носящих
характер аффилированности с сотрудниками Заказчика или Организатора (форма 13)
н.
Документ, декларирующий соответствие участника требованиям, установленным
законодательством (форма 14);
о.
Информация о собственниках участника запроса предложений (включая конечных
бенефициаров) по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей
Документации по запросу предложений (подраздел 6.15 форма 15). Непредставление указанной
формы является основанием для отклонения предложения участника.
п.
Согласие Участника закупочной процедуры на обработку персональных данных участника и
его конечных бенефициаров в информационных системах ОАО «Янтарьэнерго» (подраздел 6.15.1).
р.
Если участником закупки, а также привлекаемыми ими субподрядными организациями,
выступает субъект малого и среднего предпринимательства, обязательным является предоставление
следующих документов:
- анкета о принадлежности к субъектам малого/среднего предпринимательства (по форме 17);
- бухгалтерская отчетность за два предшествующих календарных года (для субъектов малого и
среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в течение менее двух календарных
лет, - за период, прошедшей со дня их государственной регистрации);
- копия сведений о среднесписочной численности работников за два предшествующих календарных
года (для субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в
течение менее двух календарных лет, - за период, прошедший со дня их государственной
регистрации) по форме, утвержденной Федеральной налоговой службой в соответствии с п. 3 ст.
80 Налогового кодекса РФ.
31
с.
Если участник, а также привлекаемые ими субподрядные организации, не являются
субъектом малого и среднего предпринимательства участнику необходимо сообщить об этом
Заказчику процедуры путем приложения информационного письма (форма 18) .
т.
иные документы, которые, по мнению Участника, подтверждают его соответствие
установленным требованиям, с соответствующими комментариями, разъясняющими цель
предоставления этих документов.
4.5.1.5 В случае если Участник зарегистрирован вне Российской Федерации, он обязан представить
все документы, предусмотренные п.4.5.1.4 настоящей документации. В случае, если в соответствии с
законодательством страны Участника представление тех или иных документов не возможно –
Участник обязан представить справку с объяснением таких причин, а также (насколько это
возможно) аналогичный документ, близкий по содержанию к запрашиваемому.
4.5.1.6
Все указанные документы прилагаются Участником к Предложению.
4.5.1.7
В случае если по каким-либо причинам Участник не может представить требуемый
документ, он должен приложить составленный в произвольной форме справку, объясняющую
причину отсутствия требуемого документа, а также содержащую заверения Заказчику в соответствии
Участника данному требованию.
Участие генеральных исполнителей
4.5.1.8 Генеральный исполнитель должен доказать Заказчику, что каждый из привлекаемых им
соисполнителей:
осведомлен о привлечении его в качестве соисполнителя;
согласен с выделяемым ему перечнем, объемами, сроками и стоимостью оказания услуг;
отвечает требованиям настоящей Документации по запросу предложений (подраздел 4.5).
4.5.1.9 Генеральный исполнитель также должен доказать Заказчику, что у него имеется продуманная
схема управления Договором и соисполнителями.
4.5.1.10
Любая организация может являться соисполнителем у произвольного числа
генеральных исполнителей, а также имеет право самостоятельно принимать участие в данной
процедуре Запроса предложений.
4.5.1.11
Соисполнители не могут входить в состав коллективных Участников.
4.5.1.12
Каждый генеральный исполнитель может подать только одно Предложение и не может
быть соисполнителем у других генеральных исполнителей, а также не может входить в состав
коллективных участников. В случае невыполнения этих требований заявки с участием таких
организаций могут быть отклонены без рассмотрения по существу.
4.5.1.13
В связи с вышеизложенным генеральный исполнитель готовит Предложение с учетом
следующих дополнительных требований:
в Предложение включается письмо от имени каждого соисполнителя (оригинал; составляется в
произвольной форме), подтверждающего его согласие на привлечение в качестве соисполнителя, с
указанием объема и стоимости возлагаемых на него услуг, а также сроков оказания этих услуг;
Предложение должно включать сведения, подтверждающие соответствие каждого соисполнителя
установленным требованиям;
Предложение дополнительно должно включать сведения о распределении объемов услуг между
генеральным исполнителем и соисполнителями по установленной в настоящей Документации по
запросу предложений форме (План распределения объемов оказания услуг между генеральным
исполнителем и соисполнителями (форма 7).
4.5.1.14
Предложение, которое подает генеральный исполнитель, может быть отклонено, если в
процессе данной процедуры Запроса предложений до подписания Договора выяснится, что один или
несколько соисполнителей отказались от оказания услуг, а оставшиеся соисполнители, с точки
зрения Заказчика, не способны самостоятельно выполнить Договор.
Участие коллективных участников
4.5.1.15 Каждая организация, входящая в состав коллективного участника, должна отвечать
требованиям настоящей Документации по запросу предложений (подраздел 4.5).
32
4.5.1.16 Организации, представляющие коллективного участника, заключают между собой
соглашение, соответствующее нормам Гражданского кодекса РФ, и отвечающее следующим
требованиям:
в соглашении должны быть четко определены права и обязанности сторон как в рамках участия в
данной процедуре Запроса предложений, так и в рамках исполнения Договора;
в соглашении должно быть приведено четкое распределение объемов и стоимости выполняемых
каждой организацией, а также сроков выполнения оказания услуг;
в соглашении должен быть определен лидер, который в дальнейшем представляет интересы каждой
из организаций, входящих в коллективного участника, во взаимоотношениях с Заказчиком;
в соглашении должна быть установлена солидарная ответственность за своевременное и полное
исполнение Договора;
соглашением должно быть предусмотрено, что все операции по выполнению Договора в целом,
включая платежи, совершаются исключительно с лидером, однако, по желанию Заказчика или по его
инициативе, данная схема может быть изменена.
4.5.1.17 Любая организация может входить только в одного коллективного участника и не имеет
права принимать участие в данной процедуре Запроса предложений самостоятельно.
4.5.1.18 Организация, входящая в состав к.-л. коллективного участника, не имеет права принимать
участие в данной процедуре Запроса предложений в качестве генерального исполнителя или
соисполнителей. В случае невыполнения этих требований заявки с участием таких организаций
будут отклонены без рассмотрения по существу.
4.5.1.19 В связи с вышеизложенным коллективный участник готовит Предложение с учетом
следующих дополнительных требований:
Предложение должно включать сведения, подтверждающие соответствие каждой организации,
составляющей коллективного участника, установленным требованиям;
Предложение подготавливается и подается лидером от своего имени со ссылкой на то, что он
представляет интересы коллективного участника;
в состав Предложения дополнительно включается нотариально заверенная копия соглашения между
организациями, составляющими коллективного участника;
Предложение дополнительно должно включать сведения о распределении объемов оказания услуг
между организациями, составляющими коллективного участника, по установленной в настоящей
Документации по запросу предложений форме (План распределения объемов оказания услуг внутри
коллективного участника (форма 8).
4.5.1.20
При оценке количественных параметров деятельности членов объединения эти
параметры суммируются. Не подлежащие суммированию показатели должны быть в наличии хотя
бы у одного члена объединения.
4.5.1.21
Предложение, которое подает коллективный участник, может быть отклонено, если в
процессе данной процедуры Запроса предложений до подписания Договора выяснится, что из
состава коллективного участника вышла одна или несколько организаций, а оставшиеся
организации, с точки зрения Заказчика, не способны самостоятельно выполнить Договор.
4.6
Подача Предложений и их прием
4.6.1 Подача заявок в электронном виде осуществляется в строгом соответствии с Правилами и
регламентом работы в информационно-аналитической и торгово-операционной системе «В2ВMRSK».
4.6.2 Размещение (подача коммерческих заявок) на торговой электронной площадке «В2В- MRSK»
происходит в виде сформированного электронного пакета коммерческого предложения;
4.6.3 При размещении (подачи) коммерческой заявки на торговой электронной площадке «В2ВMRSK»:

Каждый документ, входящий в заявку, должен быть отсканирован и превращен в обычный
файл (только doc, xls, txt, zip, ipg, pdf).

документы, подтверждающие соответствие поставляемой продукции требованиям Заказчика и
являющиеся приложениями к настоящей документации (формы № 1-18) должны быть
отсканированы одним (отдельным) файлом;
33

документы, подтверждающие правоспособность участника сканируются одним (отдельным)
файлом, подкрепляются отдельной папкой;
Формирование электронного пакета предложения и загрузка его в электронный сейф Организатора
запроса предложений производится согласно Регламенту торговой электронной площадки «В2ВMRSK». Для архивирования использовать только zip –архив.
4.6.4 Участнику, выбранному победителем запроса предложений необходимо в течение 3 рабочих
дней, после получения уведомления о признании его победителем, направить в адрес Организатора
запроса предложений (236000, г. Калининград, ул. Театральная, 34, каб. 229) оригинал своего
Предложения. Ответственное лицо Меркуль Аделина Руслановна, тел. (4012) 576-234, с проходной
звонить по тел. 22-34. В случае направления коммерческой заявки через курьерскую службу
рекомендуется уведомить представителя курьерской службы или курьера о настоящем порядке
доставки коммерческой заявки.
4.7
Вскрытие поступивших на запрос предложений
4.7.1 Организатор запроса предложений заканчивает прием коммерческих заявок в 11 часов 00
минут по московскому времени 16 февраля 2015 года и начинает процедуру их вскрытия в 12
часов 00 минут по московскому времени 16 февраля 2015 года в электронном виде на электронной
торговой площадке «B2B-MRSK» в соответствии с правилами и Инструкциями по проведению
закупочных процедур, размещенными на ЭТП.
4.8
Оценка Предложений и проведение переговоров
Общие положения
4.8.1.1 Оценка Предложений осуществляется Комиссией по запросу предложений и иными лицами
(экспертами и специалистами), привлеченными Комиссией по запросу предложений.
4.8.1.2 Оценка Предложений включает отборочную стадию, проведение при необходимости
переговоров и оценочную стадию.
4.8.1.3 Порядок, критерии и методики оценки Предложений на последующие этапы (пункт 1.1), в
случае их проведения, могут быть изменены. Это будет отражено в Документации по запросу
предложений на последующие этапы с уведомлением участников, прошедших на этот этап.
Отборочная стадия
4.8.1.4 В рамках отборочной стадии закупочная комиссия (далее - Комиссия по запросу
предложений) проверяет:
правильность оформления Предложений и их соответствие требованиям настоящей Документации
по запросу предложений по существу;
соответствие Участников требованиям настоящей Документации по запросу предложений;
соответствие коммерческого и технического предложения требованиям настоящей Документации по
запросу предложений.
4.8.1.5 В рамках отборочной стадии Комиссия по запросу предложений может запросить Участников
разъяснения или дополнения их Предложений, в том числе представления отсутствующих
документов. При этом Комиссия по запросу предложений не вправе запрашивать разъяснения или
требовать документы, меняющие суть Предложения.
4.8.1.6 При проверке правильности оформления Предложения Комиссия по запросу предложений
вправе не обращать внимания на мелкие недочеты и погрешности, которые не влияют на существо
Предложения. Комиссия по запросу предложений с письменного согласия Участника также может
исправлять очевидные арифметические и грамматические ошибки.
4.8.1.7 По результатам проведения отборочной стадии Комиссия по запросу предложений имеет
право отклонить Предложения, которые:
в существенной мере не отвечают требованиям к оформлению настоящей Документации по запросу
предложений;
поданы Участниками, которые не отвечают требованиям настоящей Документации по запросу
предложений;
поданы Участниками, не предоставившими документы, требуемые настоящей документацией, либо в
представленных документах имеются недостоверные сведения об Участнике или о предлагаемой им
продукции;
34
содержат предложения, по существу не отвечающие техническим, коммерческим или договорным
требованиям настоящей Документации по запросу предложений;
содержат очевидные арифметические или грамматические ошибки, с исправлением которых не
согласился Участник.
4.8.1.8 Особенности оценки заявок объединений
4.8.1.9 При оценке количественных параметров деятельности членов объединения эти параметры
суммируются. Не подлежащие суммированию показатели должны быть в наличии хотя бы у одного
члена объединения.
Проведение переговоров
4.8.1.10 После рассмотрения и оценки Предложений Заказчик вправе провести переговоры с любым
из Участников по любому положению его Предложения.
4.8.1.11 Переговоры могут проводиться в один или несколько туров. Очередность переговоров
устанавливает Заказчик. При проведении переговоров Заказчик будет избегать раскрытия другим
Участникам содержания полученных Предложений, а также хода и содержания переговоров, т.е.:
любые переговоры между Заказчиком и Участником носят конфиденциальный характер;
ни одна из сторон переговоров не раскрывает никакому другому лицу никакой технической, ценовой
или иной рыночной информации, относящейся к этим переговорам, без согласия другой стороны.
4.8.1.12 Заказчик в ходе переговоров может предложить:
выступить любому из Участников в качестве генерального исполнителя и привлечь в качестве
соисполнителя как любого из Участников, так и стороннюю организацию;
объединиться нескольким конкретным Участникам в коллективного участника.
Любой из Участников вправе отказаться от этого предложения без каких-либо последствий и
участвовать в дальнейшей процедуре Запроса предложений самостоятельно.
Оценочная стадия
4.8.1.13 В рамках оценочной стадии Комиссия по запросу предложений оценивает и сопоставляет
Предложения с учетом результатов переговоров и проводит их ранжирование по степени
предпочтительности для Заказчика исходя из следующих критериев:
 Стоимость работ.
 Опыт выполнения аналогичных работ, техническое обеспечение и квалификация персонала
подрядной организации;
 Техническое обеспечение.
 Условия оплаты выполненных работ.
4.9.Переторжка (регулирование цены)
4.9.1 Организатор запроса предложений может представить Участникам возможность добровольно
и открыто повысить предпочтительность их заявок путем снижения первоначальной, указанной в
заявке, цены — т.е. проведение процедуры переторжки.
4.9.2 Переторжка, проводимая в электронном виде на торговой площадке «В2В-MRSK»
проводится в соответствии с Регламентом проведения переторжки в рамках проведения открытой
процедуры в электронном виде на торговой площадке «В2В-MRSK».
4.9.3 Организатор запроса предложений вправе заявить, о своем намерении воспользоваться
правом проведения переторжки.
4.9.4 Однако, организатор процедуры обладает полным правом решение не проводить переторжку,
даже если он предварительно указал в своем Извещении о запросе предложений, что он намерен
воспользоваться своим правом на проведение переторжки.
4.9.5 Организатор должен воспользоваться объявленным правом на проведение переторжки, если
комиссия по проведению закупки полагает, что цены, заявленные Участниками в коммерческих
заявках, могут быть снижены.
4.9.6 Участники имеют право заявить в электронной форме цены для переторжки одновременно с
отправкой своих коммерческих заявок в электронный сейф Организатора запроса предложений.
4.9.7 После подготовки своей заявки Участники получают возможность заявить цену для
переторжки (загрузить файл для переторжки) с использованием специальных электронных файлов.
35
При этом Участники могут изменять или удалять свои цены для переторжки через редактирование
файла с ценой для переторжки вплоть до даты вскрытия конвертов.
4.9.8 Возможность приступить к процедуре переторжки у Организатора закупки появится только
после даты вскрытия конвертов. Организатор запроса предложений обязан ознакомиться с
Коммерческими заявками, поступившими от Участников данной закупки, провести первичную
(предварительную) ранжировку. Лишь после этого Организатор запроса предложений принимает
решение о проведении или не проведении переторжки.
4.9.9 В переторжке должно участвовать любое число из приглашенных Участников запроса
предложений. Переторжка может быть проведена после проведения предварительного ранжирования
Коммерческих заявок. При этом результаты оценки Коммерческих заявок по неценовым критериям
могут как сообщаться, так и не сообщаться Участникам переторжки. Решение о порядке проведения
переторжки принимает комиссия по проведению запроса предложений.
4.9.10 Необходимым условием возможности проведения Организатором запроса предложений
процедуры переторжки в электронном виде является объявление хотя бы одним Участником
данного конкурса своей цены для переторжки.
4.9.11 Организатор запроса предложений после изучения заявок Участников имеет право пригласить
на переторжку в электронной форме только тех Участников, чьи коммерческие заявки наиболее
полно соответствуют закупочной документации, занявших место не ниже четвертого в
предварительной ранжировке коммерческих заявок вне зависимости от того, кто еще из Участников
объявил свои цены для переторжки.
4.9.12 Переторжка проводится только по одному параметру – по цене.
4.9.13 Переторжки на виртуальной электронной торговой площадке «B2B-MRSK» проводится в
режиме реального времени.
4.9.14 Участники, при проведении процедуры переторжки, имеют возможность ознакомиться только
с ценами, которые установились в результате проведения процедуры переторжки.
4.9.15 Если Участник решил не участвовать в переторжке или не указал цену для переторжки в
отведенное ему время, то этот Участник остается Участником процедуры, но к процедуре
проведения переторжки допущен не будет. В этом случае комиссия будет принимать во внимание ту
цену, которую Участник указал в своей заявке, своевременно поступившем в электронный сейф
Организатора запроса предложений.
4.9.16 Переторжка на торговой электронной площадке «B2B- MRSK» проводится мгновенно.
Система автоматически снижает стоимость лота до отметки, указанной в файле с ценой для
переторжки.
4.9.17 Цена, полученная вышеуказанным образом в ходе переторжки, оформляется протоколом и,
будет считаться окончательным предложением цены для каждого Участника запроса предложений.
4.9.18 Изменение цены в сторону снижения не должно повлечь за собой изменение иных условий
Коммерческий заявки.
4.9.19 По окончании переторжки, комиссия по проведению открытой процедуры производит
необходимые подсчеты, в соответствии с ранее объявленными критериями и будет учитывать цены,
полученные в ходе переторжки при оценке Коммерческий заявок и построению итоговой
ранжировки заявок. Коммерческие заявки Участников, приглашенных на переторжку, но в ней не
участвовавших, учитываются при построении итоговой ранжировки Коммерческих заявок по
первоначальной цене.
4.9.20 Участие в переторжке не расценивается Организатором открытой процедуры как нарушение
требований пункта 4.4.2.
4.9.21 Участник, принявший участие в переторжке и снизивший свою цену, обязан дополнительно
представить откорректированные с учетом новой, полученной после переторжки цены документы,
определяющие его коммерческое предложение. Изменение цены в сторону снижения не должно
повлечь за собой изменение иных критериев Коммерческой заявки.
36
4.9 Принятие решения о проведении следующих этапов Запроса предложений или
определение Победителя
Комиссия по запросу предложений на своем заседании принимает решение либо по определению
Победителя, либо по проведению дополнительных этапов Запроса предложений, либо по
завершению данной процедуры Запроса предложений без определения Победителя и заключения
Договора (пункт 1.1):
в случае если Предложение какого-либо из Участников окажется существенно лучше Предложений
остальных Участников, и это Предложение полностью удовлетворит Заказчика, Заказчик определит
данного Участника Победителем и подпишет с ним Договор (подраздел 4.10); процедура Запроса
предложений на этом будет завершена;
в случае если самое лучше Предложение не удовлетворит Заказчика полностью, Комиссия по
запросу предложений вправе принять решение о проведении дополнительных этапов Запроса
предложений и внесении изменений в условия Запроса предложений;
если, по мнению Комиссии по запросу предложений возможностей для улучшения Предложений
Участников не предвидится и проведение дальнейших этапов бессмысленно, Комиссия вправе
принять решение о прекращении процедуры Запроса предложений.
Решение Комиссии по запросу предложений оформляется протоколом заседания комиссии.
Рассмотрения предложений Участников закупки и подведение итогов закупки состоится не
позднее 17 часов 00 минут местного времени 16 марта 2015 г. по адресу: г. Калининград ул.
Театральная 34, каб. 313. Закупочная комиссия в особых случаях может изменить данный срок, как в
большую, так и меньшую сторону.
4.10 Подписание Договора
Договор между Заказчиком и Победителем подписывается в течение не более 30 дней, со дня
подписания итогового протокола.
4.11 В случае, если в соответствии с действующим законодательством РФ и учредительными
документами Заказчика потребуется предварительное согласование (одобрение, утверждение)
заключаемого на предложенных Победителем условиях договора компетентными органами
управления Заказчика (Общим собранием акционеров, Советом директоров и т.п.), договор с
Победителем заключается только после такого согласования (одобрения, утверждения), а указанный
в п.0 срок отсчитывается после получения такого согласования (одобрения, утверждения).
Условия Договора определяются в соответствии с требованиями заказчика и пунктом 0.
4. 12 Уведомление Участников о результатах запроса предложений
4.12.1. В процессе проведения открытого запроса предложений Организатор публикует на интернетсайте ОАО «Янтарьэнерго», и на официальном сайте zakupki.gov.ru все протоколы отражающие
ход процедуры не позднее 3 (трех) дней с момента их подписания.
4.12.2. Победитель запроса предложений получает уведомление о признании его таковым,
посредством функционала ЭТП B2B-MRSK на следующий день после заседания закупочной
комиссии по подведению итогов регламентированной процедуры настоящего запроса предложений.
37
5.
Дополнительные инструкции по подготовке Предложений
5.1
Статус настоящего раздела
Настоящий подраздел дополняет условия проведения запроса предложений и инструкции по
подготовке Предложений, приведенные в разделе 4.
В случае противоречий между требованиями настоящего раздела и раздела 4 применяются
требования настоящего раздела.
В случае противоречий между требованиями подразделов настоящего раздела применяются те
требования, которые приведены последними.
5.2
Подготовка электронной копии предложения на участие в запросе предложений
Победитель запроса предложений также должен подготовить электронную копию предложения на
участие в запросе предложений.
Электронная копия предложения должна быть представлена на компакт-диске CD-R или CD-RW
(допускается также DVD±R или DVD±RW). Диск должен быть вложен в отдельный
информационный конверт (пункт 4.4.1.7), подшиваемый в состав оригинала заявки.
В состав электронной копии заявки должны входить документы входящие в оригинал заявки.
Электронные версии документов должны иметь один из распространенных форматов документов:
Microsoft Word Document (*.doc), Rich Text Format (*.rtf), Microsoft Excel Sheet (*.xls), Portable
Document Format (*.pdf) и т.п. Все файлы не должны иметь защиты от их открытия, изменения,
копирования их содержимого или их печати. Файлы должны быть именованы так, чтобы из их
названия было бы понятно, какой документ в каком файле находится.
Электронные версии документов должны полностью соответствовать печатным версиям документов.
Электронная копия предложения предназначена для ускорения процесса оценки и сопоставления
предложений на участие в запросе предложений. После проведения запроса предложений
электронная копия будет храниться вместе с оригиналом предложения.
38
6.
Образцы основных форм документов, включаемых в Предложение
6.1
Письмо о подаче оферты (форма 1)
Форма письма о подаче оферты
«_____»_______________ года
№________________________
Уважаемые господа!
Изучив Извещение о проведении запроса предложений, опубликованное на интернет сайте
B2B MRSK от «__» __________2014 года, № _________и Документацию по запросу предложений,
и принимая установленные в них требования и условия запроса предложений,
________________________________________________________________________,
(полное наименование Участника с указанием организационно-правовой формы)
зарегистрированное по адресу
________________________________________________________________________,
(юридический адрес Участника)
предлагает заключить Договор на выполнение следующих работ:
________________________________________________________________________
(краткое описание оказываемых ус луг)
на условиях и в соответствии с Техническим предложением, Графиком выполнения работ, Сметой
расходов и Графиком оплаты выполненных работ, являющимися неотъемлемыми приложениями к
настоящему письму и составляющими вместе с настоящим письмом Предложение, на общую сумму
Стоимость без НДС, руб.
__________________________________
Кроме того НДС, руб.
___________________________________
Итоговая стоимость Предложения с НДС, руб.
___________________________________
(итоговая стоимость, рублей, без НДС)
(итоговая стоимость, рублей, без НДС)
Условия оплаты ______________________.
Срок выполнения работ ________________.
Настоящее
Предложение
имеет
до «____»_______________________ года.
правовой
статус
оферты
и
действует
Настоящее Предложение дополняется следующими документами, включая неотъемлемые
приложения:
1. Техническое предложение на выполнение работ (форма 2) — на ____ листах;
2. График выполнения работ (форма 3) — на ____ листах;
3. Смета расходов (форма 4) — на ____ листах;
4. График оплаты выполненных работ (форма 5) — на ____ листах;
5. Согласие участника с проектом договора (форма 6) — на ____ листах;
6. Документы, подтверждающие соответствие Участника установленным требованиям — на ____
листах.
____________________________________
(подпись, М.П.)
____________________________________
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
39
Инструкции по заполнению
6.1.1.1 Письмо следует оформить на официальном бланке Участника. Участник присваивает письму
дату и номер в соответствии с принятыми у него правилами документооборота.
6.1.1.2 Участник должен указать свое полное наименование (с указанием организационноправовой формы) и юридический адрес.
6.1.1.3 Участник должен указать стоимость оказания услуг цифрами и словами, в рублях, с НДС
в соответствии со Сметой расходов (подраздел 6.4, графа «ИТОГО»). Цену цифрами следует
указывать в формате ХХХ ХХХ ХХХ,ХХ руб., а также дополнить расшифровкой словами, например:
«1 234 567,89 руб. (Один миллион двести тридцать четыре тысячи пятьсот шестьдесят семь руб.
восемьдесят девять коп.)».
6.1.1.4 Участник должен указать срок действия Предложения согласно требованиям подпункта
4.4.1.14.
6.1.1.5 Участник должен перечислить и указать объем каждого из прилагаемых к письму о подаче
оферты документов, определяющих суть технико-коммерческого предложения Участника.
6.1.1.6 Письмо должно быть подписано и скреплено печатью в соответствии с требованиями
подпунктов 4.4.1.4 и 4.4.1.4.
40
6.2
Техническое предложение на выполнение работ (форма 2)
Форма Технического предложения на выполнение работ
Приложение 1 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________
Техническое предложение на выполнение работ
Наименование и адрес Участника: _________________________________
(Здесь Участник в свободной форме приводит свое техническое предложение, опираясь на проект
Технического задания в соответствии с требованиями разделов 2 и 3).
____________________________________
(подпись, М.П.)
____________________________________
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
41
Инструкции по заполнению
6.2.1.1 Участник указывает дату и номер Предложения в соответствии с письмом о подаче оферты
(подраздел 6.1).
6.2.1.2 Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму)
и свой адрес.
6.2.1.3 В техническом предложении описываются все позиции раздела 2 с учетом предлагаемых
условий Договора (раздел 3). Участник вправе указать, что он согласен на проект Технического
задания, изложенного в разделе 2 Документации по запросу предложений, за исключением таких-то
изменений (и указать их).
6.2.1.4 Техническое предложение на оказание услуг будет служить основой для подготовки
приложения №1 к Договору. В этой связи в целях снижения общих затрат сил и времени Заказчика и
Участника на подготовку Договора данное предложение следует подготовить так, чтобы его можно
было с минимальными изменениями включить в Договор.
42
6.3
График выполнения работ (форма 3)
Форма Графика выполнения работ
Приложение 2 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________
График выполнения работ
Наименование и адрес Участника: _________________________________
Начало работ: «___»____________________ года.
Окончание работ: «___»____________________ года.
№
п/п
1.
2.
3.
…
Наименование
этапа
График выполнения, в неделях с момента подписания Договора
1
2
3
4
5
6
7
8
…
____________________________________
(подпись, М.П.)
____________________________________
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
43
Инструкции по заполнению
6.3.1.1 Участник указывает дату и номер Предложения в соответствии с письмом о подаче оферты
(подраздел 6.1).
6.3.1.2 Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и
свой адрес.
6.3.1.3 В данном Графике оказания услуг приводятся расчетные сроки оказания всех видов услуг в
рамках Договора, перечисленных в Смете расходов (подраздел 6.4).
6.3.1.4 Для указания сроков против каждого этапа / подэтапа следует указать какой-либо знак или
затемнить соответствующее число граф, например:
№
Наименование
График выполнения, в неделях с момента подписания Договора
п/п
этапа
…
7
8
9
10
11
12
13
…
…
3.
Услуга 3
3.1
Услуга 3.1
3.2
Услуга 3.2
3.3
Услуга 3.3
…
6.3.1.5 График может быть также подготовлен с использованием программного обеспечения
управления проектами (типа Microsoft Project и т.п.).
6.3.1.6 График оказания услуг будет служить основой для подготовки приложения №3 к Договору.
В этой связи в целях снижения общих затрат сил и времени Заказчика и Участника на подготовку
Договора данный График оказания услуг следует подготовить так, чтобы его можно было с
минимальными изменениями включить в Договор.
44
6.4
Смета расходов (форма 4)
Форма Сметы расходов
Приложение 3 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________
Смета расходов (Расчет стоимости работ)
по объекту: «________________________________________________»
№
п/п
Основание
Общая
стоимость работ
(руб.)
Наименование работ
1 этап
1.
Локальная смета
№1
2.
3.
…
ИТОГО:
НДС 18 %:
Всего :
0,00
0,00
0,00
____________________________________
(подпись, М.П.)
____________________________________
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
45
Инструкции по заполнению
6.4.1.1 Участник указывает дату и номер Предложения в соответствии с письмом о подаче оферты
(подраздел 6.1).
6.4.1.2 Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму)
и свой адрес.
6.4.1.3 В Смете расходов приводятся соответственно наименование статьи расходов и величина
расходов по этой статье (с НДС). Также могут быть приведены примечания и комментарии.
6.4.1.4 Смета расходов будет служить основой для подготовки приложения №2 к Договору. В этой
связи в целях снижения общих затрат сил и времени Заказчика и Участника на подготовку Договора
данную Смету расходов следует подготовить так, чтобы ее можно было с минимальными
изменениями включить в Договор.
46
6.5
График оплаты выполненных работ (форма 5)
Форма графика оплаты выполненных работ
Приложение 4 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________
График оплаты выполненных работ
Наименование и адрес Участника: _________________________________
№
п/п
Наименование этапа
1.
2.
3.
…
ИТОГО общая сумма, руб. с НДС
Номер этапа
графике
выполнения
работ
х
в Срок платежа
Сумма платежа,
руб. (с НДС)
х
____________________________________
(подпись, М.П.)
____________________________________
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
47
Инструкции по заполнению
6.5.1.1 Участник указывает дату и номер Предложения в соответствии с письмом о подаче оферты
(подраздел 6.1).
6.5.1.2 Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и
свой адрес.
6.5.1.3 График оплаты оказания услуг должен быть подготовлен на основе Графика оказания услуг
(приложение №2 к Договору) и должен содержать ссылки на отдельные этапы / подэтапы,
предусмотренные этим Графиком (подраздел 6.3).
6.5.1.4 График оплаты оказания услуг будет служить основой для подготовки приложения №3 к
Договору. В этой связи в целях снижения общих затрат сил и времени Заказчика и Участника на
подготовку Договора данный График оплаты оказания услуг следует подготовить так, чтобы его
можно было с минимальными изменениями включить в Договор.
48
6.6
Согласие участника с проектом договора (форма 6)
Форма Согласия с проектом Договора
начало формы
Приложение 11 к письму о подаче оферты
«____»_____________ г. №__________
Согласие с проектом Договора
Наименование и адрес Участника конкурса: _________________________________
Настоящим подтверждаю, что участник ___________________________________________
(наименование участника)
согласен с проектом договора, представленным в составе настоящей Конкурсной документации.
____________________________________
(подпись, М.П.)
____________________________________
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
конец формы
49
6.7
План распределения объемов оказания услуг между генеральным исполнителем и
соисполнителями (форма 7)
Форма плана распределения объемов оказания услуг между генеральным исполнителем и
соисполнителями
Приложение 5 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________
План распределения объемов оказания услуг
между генеральным исполнителем и соисполнителями
Наименование и адрес генерального исполнителями: ___________________________
№
Наименование услуг
Наименование
Стоимость услуг
п/п
организации,
в денежном в
%
от
оказывающей
выражении,
общей
данный объем руб.
(без стоимости
услуг
НДС)
услуг
1.
2.
3.
…
ИТОГО
100%
Сроки
выполнения
(начало
и
окончание)
Х
____________________________________
(подпись, М.П.)
____________________________________
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
50
Инструкции по заполнению
6.7.1.1 Данная форма заполняется только в том случае, если Предложение подается генеральным
исполнителем (подраздел 0).
6.7.1.2 Участник указывает дату и номер Предложения в соответствии с письмом о подаче оферты
(подраздел 6.1).
6.7.1.3 Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и
свой адрес.
6.7.1.4 В данной форме генеральный исполнитель указывает:
a) перечень оказываемых генеральным исполнителем и каждым соисполнителем услуг;
b) стоимость услуг по генеральному исполнителю и соисполнителями в денежном и процентном
выражении в соответствии со Сметой расходов (подраздел 6.4);
c) сроки оказания услуг для генерального исполнителя и каждого соисполнителя в соответствии с
Графиком оказания услуг (подраздел 6.3).
51
6.8 План распределения объемов оказания услуг внутри коллективного участника (форма 8)
Форма плана распределения объемов оказания услуг внутри коллективного участника
Приложение 6 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________
План распределения объемов оказания услуг
внутри коллективного участника
Наименование и адрес лидера коллективного участника: _______________________
№
п/п
Наименование услуг
Наименование
организации,
оказывающей
данный объем
услуг
1.
2.
3.
…
ИТОГО
Стоимость услуг
в денежном в
%
от
выражении,
общей
руб.
(без стоимости
НДС)
услуг
100%
Сроки
выполнения
(начало
и
окончание)
Х
____________________________________
(подпись, М.П.)
____________________________________
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
52
Инструкции по заполнению
6.8.1.1 Данная форма заполняется только в том случае, если Предложение подается коллективным
участником (подраздел 0).
6.8.1.2 Участник указывает дату и номер Предложения в соответствии с письмом о подаче оферты
(подраздел 6.1).
6.8.1.3 Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму)
и свой адрес.
6.8.1.4 В данной форме лидер коллективного участника указывает:
перечень оказываемых каждой организацией услуг;
распределение стоимости услуг в денежном и процентном выражении в соответствии со Сметой
расходов (подраздел 6.4) между всеми организациями, входящими в коллективного участника;
сроки оказания услуг отдельно для каждой из организаций, входящих в коллективного участника, в
соответствии с Графиком оказания услуг (подраздел 6.3).
53
6.9
Анкета Участника (форма 9)
Форма Анкеты Участника
Приложение 7 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________
Анкета Участника
Наименование и адрес Участника: _________________________________
№
Наименование
Сведения об Участнике
п/п
1.
Организационно-правовая
форма
и
фирменное наименование Участника
2.
Учредители (перечислить наименования и
организационно-правовую
форму
или
Ф.И.О. всех учредителей, чья доля в
уставном капитале превышает 10%)
3.
Свидетельство о внесении в Единый
государственный реестр юридических лиц
(дата и номер, кем выдано)
4.
ИНН / КПП Участника
5.
Юридический адрес
6.
Почтовый адрес
7.
Филиалы: перечислить наименования и
почтовые адреса
8.
Банковские реквизиты (наименование и
адрес банка, номер расчетного счета
Участника в банке, телефоны банка, прочие
банковские реквизиты)
9.
Телефоны Участника (с указанием кода
города)
10.
Факс Участника (с указанием кода города)
11.
Адрес электронной почты Участника
12.
Фамилия, Имя и Отчество руководителя
Участника, имеющего право подписи
согласно
учредительным
документам
Участника, с указанием должности и
контактного телефона
13.
Фамилия, Имя и Отчество главного
бухгалтера Участника
14.
Фамилия, Имя и Отчество ответственного
лица Участника с указанием должности и
контактного телефона
____________________________________
(подпись, М.П.)
____________________________________
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
54
Инструкции по заполнению
6.9.1.1 Участник указывает дату и номер Предложения в соответствии с письмом о подаче оферты
(подраздел 6.1).
6.9.1.2 Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и
свой адрес.
6.9.1.3 Участники должны заполнить приведенную выше таблицу по всем позициям. В случае
отсутствия каких-либо данных указать слово «нет».
6.9.1.4 В графе 8 «Банковские реквизиты…» указываются реквизиты, которые будут использованы
при заключении Договора.
55
6.10
Справка о перечне и годовых объемах выполнения аналогичных договоров (форма
10)
Форма Справки о перечне и годовых объемах выполнения аналогичных договоров
Приложение 8 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________
Справка о перечне и объемах выполнения аналогичных договоров
Наименование и адрес Участника: _________________________________
№
Сроки
выполнения Заказчик
Описание
Сумма
Сведения о
п/п
(год и месяц начала (наименование,
договора
договора, рекламация
выполнения — год и адрес, контактное (объем и состав рублей
х
по
месяц фактического лицо с указанием поставок,
перечислен
или
планируемого должности,
описание
ным
окончания
контактные
основных
договорам
выполнения,
для телефоны)
условий
незавершенных
договора)
договоров — процент
выполнения)
1.
2.
3.
…
ИТОГО за целый год [указать год, например «2012»]
х
1.
2.
3.
…
ИТОГО за целый год [указать год, например «2013»]
х
1.
2.
3.
…
ИТОГО за 2012-2013гг.
х
___________________________________
(подпись, М.П.)
____________________________________
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
56
Инструкции по заполнению
6.10.1.1 Участник указывает дату и номер Предложения в соответствии с письмом о подаче оферты
(подраздел 6.1).
6.10.1.2 Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму)
и свой адрес.
6.10.1.3 В этой форме Участник указывает перечень и годовые объемы выполнения аналогичных
договоров, сопоставимых по объемам, срокам выполнения и прочим требованиям разделов 2 и 3.
6.10.1.4 Следует указать не менее трех, но не более десяти аналогичных договоров. Участник может
самостоятельно выбрать договоры, которые, по его мнению, наилучшим образом характеризует его
опыт.
6.10.1.5 Участник может включать и незавершенные договоры, обязательно отмечая данный факт.
57
6.11
Справка о материально-технических ресурсах (форма 11)
Форма Справки о материально-технических ресурсах
Приложение 9 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________
Справка о материально-технических ресурсах
Наименование и адрес Участника: _________________________________
№
п/п
Наименован
ие
Местонахож
дение
Право
собственност
и или иное
право
(хозяйственн
ого ведения,
оперативног
о
управления)
Предназначе Состояние
ние (с точки
зрения
выполнения
Договора)
Примечания
1.
2.
3.
…
____________________________________
(подпись, М.П.)
____________________________________
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
58
Инструкции по заполнению
6.11.1.1 Участник указывает дату и номер Предложения в соответствии с письмом о подаче оферты
(подраздел 6.1).
6.11.1.2 Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму)
и свой адрес.
6.11.1.3 В данной справке перечисляются материально-технические ресурсы, которые Участник
считает ключевыми и планирует использовать в ходе выполнения Договора (склады, транспортные
средства, средства обеспечения условий хранения продукции в процессе перевозки, средства связи,
компьютерной обработки данных и тому подобное).
59
6.12
Справка о кадровых ресурсах (форма 12)
Форма Справки о кадровых ресурсах
Приложение 10 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________
Справка о кадровых ресурсах
Наименование и адрес Участника: _________________________________
Таблица-1. Основные кадровые ресурсы
№
Фамилия,
имя, Образование
(какое Должность
Стаж работы в данной
п/п
отчество
учебное
заведение
или
аналогичной
специалиста
окончил,
год
должности, лет
окончания,
полученная
специальность),
группы
допуска,
сертификаты,
лицензии и пр.
Руководящее звено (руководитель и его заместители, главный бухгалтер, главный экономист,
главный юрист)
1.
2.
3.
…
Специалисты (в том числе специалисты по продукции, менеджеры по закупкам, менеджеры по
продажам, менеджеры по гарантийному обслуживанию, сварщики, монтажники, слесари,
электрики и т.д.)
1.
2.
3.
…
Прочий персонал (в том числе экспедиторы, водители, грузчики, охранники и т.д.)
1.
2.
…
Таблица-2. Прочий персонал
Группа специалистов
Штатная численность, чел.
Руководящий персонал
Инженерно-технический персонал
Рабочие и вспомогательный персонал
____________________________________
(подпись, М.П.)
____________________________________
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
60
Инструкции по заполнению
6.12.1.1 Участник указывает дату и номер Предложения в соответствии с письмом о подаче
оферты (подраздел 6.1).
6.12.1.2 Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую
форму) и свой адрес.
6.12.1.3 В таблице-1 данной справки перечисляются только те работники, которые будут
непосредственно привлечены Участником в ходе выполнения Договора.
6.12.1.4 В таблице-2 данной справки указывается, в общем, штатная численность всех
специалистов, находящихся в штате Участника.
6.12.1.5 По разделу «прочий персонал» можно не заполнять данные по образованию и стажу
работы (знак «х»), или же можно ограничиться указанием общего числа работников данной
категории.
61
6.13 Информационное письмо о наличии у Участника запроса предложений связей, носящих
характер аффилированности с сотрудниками Заказчика или Организатора (форма 13)
Приложение 12 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________
Уважаемые господа!
При рассмотрении нашей конкурсной заявки просим учесть следующие сведения о наличии у
{указывается наименование Участника } связей, носящих характер аффилированности с лицами,
являющимися {указывается кем являются эти лица, пример: учредители, сотрудники, и т.д.}
Заказчика {и/или Организатора, или иной организацией, подготовившей проектную
документацию, спецификацию и другие документы непосредственно связанные с проведением
данного запроса предложений} а именно:
1.
{указывается Ф.И.О. лица, его место работы, должность; кратко описывается почему
связи между данным лицом и Участником могут быть расценены как аффилированность };
2.
{указывается Ф.И.О. лица, его должность, кратко описывается почему связи между
данным лицом и Участником могут быть расценены как аффилированность };
_______________________________________________
(подпись, М.П.)
_______________________________________________
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
Инструкции по заполнению
 Участник приводит номер и дату письма о подаче оферты, приложением к которому является
данное Информационное письмо.
 Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и
свой адрес.
 Участники должны заполнить приведенное выше информационное письмо, указав всех лиц,
которые, по его мнению, могут быть признаны аффилированными с ним. В случае если, по мнению
Участника таких лиц нет, то в письме пишется фраза «При рассмотрении нашей заявки просим
учесть, что у {указывается наименование Участника } НЕТ связей, которые могут быть признаны
носящими характер аффилированности с лицами так или иначе связанными с Заказчиком,
Организатором, или иной организацией, подготовившей проектную документацию, спецификацию и
другие документы непосредственно связанные с проведением данного запроса предложений.
 При составлении данного письма Участник должен учесть, что сокрытие любой информации о
наличии связей, носящих характер аффилированности между Участником и любыми лицами так или
иначе связанными с Заказчиком, Организатором, или иной организацией, подготовившей проектную
документацию, спецификацию и другие документы непосредственно связанные с проведением
данного запроса предложений может быть признано закупочной комиссией существенным
нарушением условий данного запроса предложений, и повлечь отклонение заявки такого Участника.
62
6.14. Документ, декларирующий соответствие участника размещения заказа требованиям,
установленным законодательством. (Форма 14)
6.14.1. Форма документа
начало формы
Приложение 13 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________
Требования к участникам размещения заказа.
Настоящим подтверждаю, что в отношении ________________________
______________________________(указывается наименование участника размещения заказа):
1) не проводится ликвидация (для юридического лица);
2) отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного
производства (для юридического лица и индивидуального предпринимателя);
3) деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях;
4) отсутствует задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в
бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный
год, размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской
отчетности за последний завершенный отчетный период.
(подпись, М.П.)
____________________________________
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
конец формы
Инструкции по заполнению
1. Участник приводит номер и дату письма о подаче оферты, приложением к которому является
данное Информационное письмо.
2. При составлении данного документа Участник должен учесть, что сокрытие любой информации
может быть признано Комиссией существенным нарушением условий данного запроса предложений,
и повлечь отклонение предложения такого Участника.
63
6.15. Информация о собственниках участника конкурса (включая конечных бенефициаров) (форма 15) (Непредставление указанной формы
может явиться основанием для отклонения предложения участника)
Приложение 14 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________
Информация о собственниках участника конкурса (включая конечных бенефециаров)
информация о цепочке собственников участника, включая бенефициаров (в том
числе конечных)
наименование участника закупки
№
п.
п.
ИН
Н
наименов код
ОГР
ание
ОКВ
Н
краткое
ЭД
ФИО
руковод
ителя
Серия
и
номер
документа,
удостоверя
ИН
№
ющего
Н
личность
руководите
ля
1
2
3
6
7
4
5
8
9
ОГР Наименов
Н
ание/ФИО
адрес
регистра
ции
10
12
11
серия
и
номер
документа,
удостоверя
ющего
личность
(для
физ.лиц)
13
информация
о
руководите
подтвержда
ль/участни
ющих
к/акционер
документах
/бенефициа
(наименова
р
ние,
реквизиты и
т.д.)
14
15
*Форма заполняется на все предприятия группы, включая дочерние и зависимые общества, совокупная доля прямого и (или) косвенного участия
которых составляет более 50%.
* При заполнениии формы в отношении участников, являющихся зарубежными компаниями, также необходимо раскрытие информации об
акционерах, владеющих более 5 процентами акций.
64
6.15.1 Согласие Участника закупочной процедуры на обработку персональных данных
участника и его конечных бенефициаров в информационных системах
ОАО «Янтарьэнерго» (форма 16)
«__» ____________ 2013 г.
Настоящим _________________________________________________________________________,
(наименование участника)
зарегистрированное по адресу: _______________________________________________________,
ИНН ________________________________, КПП ______________________________, ОГРН
_________________________,в
лице
___________________________________________,
действующего на основании _________________________, дает свое согласие на совершение ОАО
«Янтарьэнерго» действий, предусмотренных п. 3 ч. 1 ст. 3 ФЗ «О персональных данных» от
27.07.2006 № 152-ФЗ, в отношении персональных данных участника закупки (потенциального
контрагента) / контрагента / планируемых к привлечению субконтрагентов и их собственников
(участников, учредителей, акционеров), в том числе конечных бенефициаров, в том числе с
использованием информационных систем ОАО «Янтарьэнерго», а также на представление указанной
информации в уполномоченные государственные органы (Минэнерго России, Росфинмониторинг
России, ФНС России, ОАО «ФСК ЕЭС») и подтверждает, что получил согласие на обработку
персональных данных от всех своих собственников (участников, учредителей, акционеров) и
бенефициаров.*
Цель обработки персональных данных: выполнение поручений Правительства Российской
Федерации от 28.12.2011 № ВП-П13-9308, протокольного решения Комиссии при Президенте
Российской Федерации по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и
экологической безопасности (протокол от 10.07.2012 № А-60-26-8), а также связанных с ними иных
поручений Правительства Российской Федерации и решений Комиссии при Президенте Российской
Федерации по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической
безопасности.
Срок, в течение которого действует настоящее согласие субъекта персональных данных: со дня его
подписания до момента фактического выполнения / отмены действия поручений Правительства
Российской Федерации, решений Комиссии при Президенте Российской Федерации по вопросам
стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности, либо до
истечения сроков хранения представленной информации, определяемых в соответствии с
законодательством Российской Федерации, либо отзыва настоящего согласия.
(подпись, М.П.)
____________________________________
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
65
6.16.Анкета о принадлежности к субъектам малого/среднего предпринимательства (форма №
17)
(Данная форма заполняется в случае, если участником закупки, а также привлекаемыми ими
субподрядными организациями выступает субъект малого и среднего предпринимательства)
Настоящим подтверждаем, что ___________________ (наименование участника) в соответствии с
законодательством Российской Федерации (статья 4 Федерального закона Российской Федерации от
24.07.2002 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации») обладает критериями, позволяющими относить организацию к субъектам
малого/среднего (оставить нужное) предпринимательства и сообщаем следующую информацию:
Нормативные
Показатель показатели для
№
Подтверждаю
Критерий отнесения
Участника
субъектов
п/п
щий документ
закупки
малого/среднего
предпринимательства
1.
Численность работников за
предшествующий
календарный
год
(определяется с учетом всех
работников, в том числе
работающих по договорам
гражданско-правового
характера)
2.
Выручка
от
реализации
товаров (работ, услуг) без
учета налога на добавленную
стоимость
или
балансовая
стоимость активов (остаточная
стоимость основных средств и
нематериальных активов) за
предшествующий календарный
год
3.
Только для юридических лиц:
суммарная доля участия в
уставном
(складочном)
капитале: РФ, субъектов РФ,
муниципальных образований,
иностранных юридических лиц
и граждан, общественных и
религиозных
организаций
(объединений)
4.
Только для юридических лиц:
доля участия в уставном
(складочном)
капитале,
принадлежащая одному или
нескольким
юридическим
лицам,
не
являющимся
субъектами малого и среднего
предпринимательства
66
6.16.1. Информационное письмо Участника, не являющегося субъектом малого/среднего
предпринимательства (форма 18)
Форма документа
начало формы
Приложение __ к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________
Информационное письмо
Настоящим подтверждаю, что ________________________ (указывается наименование участника
размещения заказа) не относится к категории предприятий, являющихся субъектами малого/среднего
предпринимательства.
___________________________________
(подпись, М.П.)
____________________________________
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
конец формы
67
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа