close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
Документация на проведение открытого запроса предложений на право заключения
договора на выполнение работ по текущему ремонту РЗА ГА-1, ГА-2 на Озерской ГЭС
для нужд филиала ОАО «Янтарьэнерго» «Восточные электрические сети».
г. Калининград
2015 г.
1. Общие положения
1.1 Общие сведения о процедуре запроса предложений
1.1.1 ОАО «Янтарьэнерго» (236022, г. Калининград, ул. Театральная, 34, каб. 229) (далее —
Заказчик), Извещением, опубликованным на Официальном сайте zakupki.gov.ru и Интернет-сайте
ОАО «Янтарьэнерго» (http//www.yantene.ru) «30» января 2015 года, сообщает о начале
проведения на Интернет-сайте электронной торговой площадки В2В - MRSK (http://www.В2ВMRSK.ru) процедуры открытого запроса предложений (далее — запрос предложений) и
приглашает юридических лиц и индивидуальных предпринимателей подавать коммерческие
предложения на право заключения договора на выполнение работ по текущему ремонту РЗА
ГА-1, ГА-2
на Озерской ГЭС для нужд филиала ОАО «Янтарьэнерго»
«Восточные
электрические сети».
1.1.2 Для справок обращаться:
По вопросам, касающимся содержания работ, контактное лицо - начальник службы СЭиРВС
филиала ОАО «Янтарьэнерго» «Восточные электрические сети» Третьяков Александр
Валерьевич; телефон (40161) 3-57-01; e-mail:[email protected]
По вопросам оформления документации, контактное лицо – Тихонова Алла Ивановна, т. (4012)
53-29-45 , e-mail: [email protected]
Подробные требования к оказываемым работам изложены в разделе 2. Проект Договора, который
будет заключен по результатам данной процедуры запроса предложений, приведен в разделе 3.
Порядок проведения запроса предложений и участия в нем, а также инструкции по подготовке
Предложений, приведены в разделе 4. Формы документов, которые необходимо подготовить и
подать в составе Предложения, приведены в разделе 5.
1.1.3 Настоящий запрос предложений может проходить в несколько этапов по решению
Заказчика. По результатам каждого из этапов в условия запроса предложений, прежде всего (но
не ограничиваясь), в Техническое задание на выполнение работ (раздел 2), в проект Договора
(раздел 3), в требования к Участникам и порядку подтверждения соответствия этим требованиям
(подраздел 4.5), могут быть внесены изменения, в том числе существенные; внесенные
изменения будут учтены в Документации по запросу предложений на соответствующий этап. По
результатам каждого из этапов по решению Заказчика также могут быть проведены переговоры с
одним или несколькими Участниками. Заказчик также вправе отказать любому из Участников в
праве участвовать в последующих этапах данной процедуры запроса предложений, обосновав
основную причину отказа, но не вдаваясь в объяснение всех оснований для принятия такого
решения. Заказчик также вправе отказаться от проведения запроса предложений на любом из
этапов, не неся при этом никакой материальной ответственности перед Участниками.
1.2 Правовой статус процедур и документов
1.2.1 Данная процедура запроса предложений не является конкурсом, и ее проведение не
регулируется статьями 447—449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации.
Данная процедура запроса предложений также не является публичным конкурсом и не
регулируется статьями 1057—1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации.
Таким образом, данная процедура запроса предложений не накладывает на Заказчика
соответствующего объема гражданско-правовых обязательств.
1.2.2 Опубликованное в соответствии с пунктом 1.1
Извещение вместе с настоящей
Документацией по запросу предложений, являющейся его неотъемлемым приложением,
являются приглашением делать оферты и должны рассматриваться Участниками в соответствии
с этим.
1.2.3 Предложение Участника имеет правовой статус оферты и будет рассматриваться
Заказчиком в соответствии с этим.
стр. 2 из 60
1.2.4 Заказчик оставляет за собой право изменения формы Договора без изменения его основных
условий. Заключенный по результатам запроса предложений Договор фиксирует все достигнутые
сторонами договоренности.
1.2.5 При определении условий Договора с Победителем используются следующие документы
с соблюдением указанной иерархии (в случае их противоречия):
а) Протоколы преддоговорных переговоров между Заказчиком и Победителем (по условиям, не
оговоренным ни в настоящей Документации по запросу предложений, ни в Предложении
Победителя);
б) Извещение о проведении запроса предложений и настоящая Документация по запросу
предложений по всем проведенным этапам со всеми дополнениями и разъяснениями;
в) Предложение Победителя со всеми дополнениями и разъяснениями, соответствующими
требованиям заказчика.
1.2.6 Иные документы Заказчика и Участников не определяют права и обязанности сторон в
связи с данным запросом предложений.
1.2.7 Во всем, что не урегулировано Извещением о проведении запроса предложений и
настоящей Документации по запросу предложений стороны руководствуются Гражданским
кодексом Российской Федерации.
1.3
Обжалование
1.3.1
До заключения договора разногласия направляются в Центральный закупочный орган.
О получении заявления о рассмотрении разногласий ответственный секретарь ЦЗО
незамедлительно уведомляет председателя комиссии, проводящей закупку и Совет Директоров.
На время рассмотрения разногласий в ЦЗО процедура проведения закупки приостанавливается
до вынесения решения, если к тому нет явных препятствий юридического или экономического
характера.
1.3.2
Если разногласия не разрешены по взаимному согласию представившего их участника
и лиц, производивших закупку, ЦЗО заказчика в течение 10 дней со дня получения таких
разногласий выносит письменное решение, которое должно содержать:
а) обоснование мотивов принятия решения;
б) меры, направленные на удовлетворение изложенных требований, в случае полного или
частичного разрешения разногласий.
1.3.3
ЦЗО вправе принять одно или несколько из следующих решений:
а) при разногласиях по завершившимся закупкам — предложить руководству принять решение о
возмещении убытков, понесенных участником в результате незаконного действия, решения либо
использования незаконной процедуры. Если оговорка об одностороннем расторжении договора,
в случае обнаружения нарушений процедуры его заключения, включена в договор, ЦЗО вправе
предложить руководству принять решение об одностороннем расторжении договора после его
заключения;
б) признать заявление участника необоснованным.
1.3.4
Все споры и разногласия, возникающие в связи с проведением запроса предложений,
в том числе касающиеся исполнения Организатором и Участниками запроса предложений своих
обязательств разрешаются в соответствии с действующим законодательством.
1.3.5
Вышеизложенное не ограничивает права сторон на обращение в суд в соответствии с
действующим законодательством РФ.
1.4
Прочие положения
1.4.1
Исполнитель самостоятельно несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей
Предложения, а Заказчик по этим расходам не отвечает и не имеет обязательств, независимо от
хода и результатов данного запроса предложений.
1.4.2
Заказчик обеспечивает разумную конфиденциальность относительно всех полученных
от Участников сведений, в том числе содержащихся в Предложениях. Предоставление этой
информации другим Участникам или третьим лицам возможно только в случаях, прямо
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации или настоящей
Документацией по запросу предложений.
стр. 3 из 60
2
Техническое задание
Техническое задание можно получить на интернет-сайте электронной торговой площадки «В2ВMRSK» (http://www.b2b-MRSK.ru) в приложении № 1 к документации открытого запроса
предложений.
По вопросам, касающимся содержания работ, контактное лицо - начальник службы СЭиРВС
филиала ОАО «Янтарьэнерго» «Восточные электрические сети» Третьяков Александр
Валерьевич; телефон (40161) 3-57-01; e-mail: [email protected]
Предельная стоимость выполнения работ - 890 тыс. рублей без НДС.
Форма, сроки и порядок оплаты работ
Оплата выполненных работ осуществляется на основании акта приемки выполненных работ
(форма № КС-2), справки о стоимости выполненных работ (форма № КС-3) и счета-фактуры, в
течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента подписания указанных документов.
Место и сроки выполнения работ
Объект, месторасположение участка: Озёрская ГЭС, г. Озерск Калининградской области.
Срок выполнения работ – 4 квартал 2015 года.
Планируемый срок заключения договора
Не более 30 дней, со дня подписания итогового протокола.
стр. 4 из 60
3 Проект Договора
ДОГОВОР ПОДРЯДА № ______
г. Калининград
«___» ___________ 2015 года
_____________________________,
именуемое
в
дальнейшем
«Заказчик»,
в
лице
________________________, действующего на основании _______________________________, с
одной стороны, и
_________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице
_______________________________________________,
действующего
на
основании
________________________________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны»,
по результатам _______________________________________________, объявленной _________,
(наименование конкурентной процедуры),
на основании протокола о результатах ____________________________ от _______ № _______,
(наименование конкурентной процедуры)
заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1 Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя на условиях данного Договора обязательство
по выполнению работ по _______________________________________________ ,
(указать вид ремонта или техническое
обслуживание), номенклатура, объемы и стоимость которых определены в Приложении 1 к
настоящему Договору, а Заказчик обязуется принять результаты работ и уплатить обусловленную
цену.
Требования к выполнению работ определены в Техническом задании (Приложение 4 к
настоящему Договору)
1.2 Отношения Сторон, прямо не отрегулированные настоящим Договором и приложением к нему,
регулируются действующим гражданским законодательством Российской Федерации.
2. Цена Договора
2.1 Стоимость работ по настоящему Договору, включая стоимость материалов (стоимость
материалов включается при исполнении работ с материалами Подрядчик), составляет
_______________________(сумма прописью), кроме того НДС ____________________________
(сумма прописью), итого общая стоимость ____________________________ (сумма прописью) и
подтверждается сметой (сметами), являющейся неотъемлемой частью Договора (Приложение 1).
2.2 Подрядчик обязан согласиться с предложениями Заказчика по увеличению, уменьшению,
изменению номенклатуры и объема работ по Договору. В целом увеличение или уменьшение
номенклатуры и объема работ и соответствующее им изменение стоимости не должно превышать 20
% указанной в пункте 2.1 общей стоимости работ по Договору. Новые срок, номенклатура, объемы и
стоимость работ по Договору устанавливаются в подписанном дополнительном соглашении к
Договору.
(Пункт 2.3. включается в договоры сроком действия (сроком выполнения работ) более двух лет).
2.3. В случае снижения рыночных цен на работы (материалы, оборудование) на момент их
выполнения (поставки) Заказчик вправе обратиться к Подрядчику с требованием о снижении
стоимости выполняемых работ (материалов, оборудования) до уровня цен, не превышающих
среднюю стоимость, сложившуюся на рынке на аналогичные работы (материалы, оборудование) с
предоставлением подтверждающих материалов.
Подрядчик обязан в течение 10 (десяти) дней рассмотреть поступившие требования Заказчика о
снижении стоимости работ (материалов, оборудования) и направить в адрес Заказчика письмо о
стр. 5 из 60
согласии/мотивированном отказе от изменения цены договора.
В случае отказа Подрядчика снизить стоимость работ (материалов, оборудования) Заказчик вправе
в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения договора.
Убытки Подрядчика, связанные с отказом Заказчика от исполнения договора, подлежат
возмещению только в части реального ущерба. Упущенная выгода возмещению не подлежит.
Подрядчик вправе отказаться от заключения дополнительного соглашения, предусматривающего
снижение стоимости выполняемых работ (оказываемых услуг, материалов, оборудования,), если
докажет, что работы (товары, услуги) были выполнены (закуплены, оказаны) до получения от
Заказчика обращения, указанного в п. 3.11. настоящего договора.
3. Требования и организационно-экономические условия выполнения Договора
3.1 Подрядчик принимает на себя обязательства при подготовке и производстве работ
обеспечить выполнение требований по выполнению Договора, включающие требования к качеству,
безопасности, метрологическому обеспечению и технологическому оснащению, документации и
персоналу, установленные в Приложении 2 к настоящему Договору.
3.2 Выполнение Подрядчиком работ на энергообъекте производится в соответствии с
организационно - экономическими условиями, установленными в Приложении 3 к настоящему
Договору.
3.3 Риск случайной гибели или повреждения ремонтируемого (или отремонтированного)
Подрядчиком объекта ремонта, использованных или неиспользованных Подрядчиком материалов,
выполненных Подрядчиком работ - до приемки работ Заказчиком, несет Подрядчик. Подрядчик не
несет ответственности в случае повреждения ремонтируемого (или отремонтированного)
Подрядчиком объекта ремонта, находящегося на территории Заказчика, умышленными действиями
Заказчика или третьих лиц.
3.4 При выполнении ремонта Подрядчик принимает меры, обеспечивающие возможность получения
пригодных для повторного использования материалов и изделий. Если количество полученных
материалов и изделий, пригодных для повторного использования, больше потребности в них на
объекте ремонта, или они не используются, Подрядчик обязан передать излишнюю часть материалов
и изделий, пригодных для дальнейшего использования, на склад Заказчику с оформлением
необходимых документов (накладных, актов приемки-передачи).
4 Условия привлечения субподрядных организаций
4.1 Для выполнения работ по Договору Подрядчик может по согласованию с Заказчиком привлекать
другие организации на условиях субподряда.
Согласование должно быть оформлено в письменной форме в отношении каждого субподрядчика до
начала выполнения работ соответствующим субподрядчиком.
4.2 В случае подписания Договора субподряда, Подрядчик выступает в роли генерального
подрядчика и несет при этом перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или
ненадлежащего исполнения обязательств субподрядчиком, а перед субподрядчиком ответственность за неисполнение или ненадлежащие исполнение Заказчиком обязательств по
настоящему Договору.
4.3 Подрядчик осуществляет контроль и надзор за деятельностью субподрядчика и несет
ответственность перед Заказчиком за исполнение им Договора субподряда, а также за исполнение
Договора в целом.
4.4 В Договоре субподряда должно быть предусмотрено право Заказчика проверять и наблюдать за
деятельностью субподрядчика и за выполнением субподрядчиком любых обязательств, принятых по
Договору субподряда. Субподрядчик обязан выполнять требования Заказчика, аналогичные
предъявляемым к Подрядчику, и представлять всю необходимую документацию (документы, отчеты
и т.д.).
4.5 Подрядчик несет ответственность за то, чтобы выполняемые субподрядчиком работы
удовлетворяли требованиям Заказчика и действующим нормативным документам.
В случае наличия в конкурсной/закупочной документации требования о привлечении субъектов
малого и среднего предпринимательства на выполнение субподрядных работ, а также в случае
наличия соответствующих обязательств в оферте Подрядчика, поданной на участие в закупочной
стр. 6 из 60
процедуре в текст договора включать подпункты 4.6., 4.7.:
4.6. Подрядчик предоставляет Заказчику информацию об отнесении привлекаемых субподрядных
организаций к субъектам малого и среднего предпринимательства до заключения договора
(дополнительного соглашения о привлечении/замене субподрядных организаций).
В случае непредставления Подрядчиком информации об отнесении привлекаемых субподрядных
организаций к субъектам малого и среднего предпринимательства, Подрядчик уплачивает
Заказчику штраф в размере 0,1% от стоимости договора.
4.7.В случае неисполнения Подрядчиком обязательств по привлечению к исполнению
договора субподрядчиков из числа субъектов малого и среднего предпринимательства, Подрядчик
уплачивает Заказчику штраф в размере 0,1% от стоимости договора.
5. Срок выполнения работ по Договору
5.1 Срок выполнения работ по Договору устанавливается с «___» __________ 200 _ г. по «___»
_________ 200 _ г.
5.2. Работы, выполняемые Подрядчиком, должны быть завершены и выполнены в сроки,
обусловленные Договором и приложениями к нему. Подрядчик должен выполнить определенные
работы к промежуточным датам, определенным графиком выполнения работ, если это
предусмотрено приложениями к Договору.
5.3 Дата начала работ может быть заменена на другую по требованию Заказчика при наличии
объективных причин, препятствующих началу работ в установленное Договором время.
Об изменении даты начала работ по Договору, с перенесением ее на более позднее время, Заказчик
извещает Подрядчика не позднее, чем за 15 дней до даты начала работ, установленной Договором.
При необходимости изменения даты начала работ по Договору с перенесением ее на более раннее
время Заказчик извещает Подрядчика не позднее, чем за 30 дней до новой даты начала работ.
Изменение даты начала работ должно быть оформлено соответствующим дополнительным
соглашением между Заказчиком и Подрядчиком, являющимся неотъемлемой частью Договора.
5.4 Заказчик несет ответственность за простой персонала Подрядчика при неисполнении Заказчиком
обязанностей по оказанию содействия Подрядчику в выполнении работ, предусмотренных
Договором. Такими причинами простоя могут быть непредставление материалов, оборудования,
запасных частей, технической документации, условий для выполнения работ и пр., что явилось
препятствием исполнению Подрядчиком Договора и причиной возникновения в связи с этим
простоя персонала Подрядчика, срыва сроков выполнения работ.
Все случаи задержки выполнения ремонтных работ фиксируются актами простоя, подписанным
Сторонами. Дополнительные затраты Подрядчика на ликвидацию отставания выполнения работ по
Договору компенсируются Заказчиком.
5.5 Для выполнения Договора с сокращением или увеличением установленного срока исполнения,
согласие Заказчика и Подрядчика оформляется путем подписания дополнительного соглашения к
Договору.
5.6 Сроки окончания работ по Договору, как правило, не должны меняться, за исключением тех
случаев, когда Заказчик берет на себя всю ответственность, или из-за чрезвычайных обстоятельств
(форс-мажор).
5.7 Подрядчик должен принять все необходимые меры для сокращения отставания, даже если
отставание произошло не по вине Подрядчика.
5.8 Если в результате чрезвычайных обстоятельств (форс-мажор) срок выполнения работ по
Договору увеличивается более чем на одну четвертую часть от первоначального, Заказчик и
Подрядчик решают совместно вопрос о дальнейшей целесообразности продолжения работ и сроке
их выполнения.
6. Правила инспектирования контроля и испытаний
6.1 Заказчик за свой счет осуществляет контроль за ходом ремонта и проводит инспекционные
проверки выполнения работ по Договору в течение всего периода его действия.
Проверки могут производиться как собственными силами Заказчика, так и с привлечением
персонала специализированных организаций.
6.2 Заказчик вправе проверять ход и качество работ, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь в
его деятельность.
стр. 7 из 60
Заказчик может вмешаться в производство работ Подрядчиком, если последний:
а) своими действиями вызвал угрозу нарушения нормальной эксплуатации действующего
оборудования, здания, сооружения, передаточного устройства, нарушает правила охраны труда,
правила Ростехнадзора, Правила противопожарной безопасности;
б) выполняет работы с нарушением согласованного графика, если окончание их в срок оказывается
под угрозой;
в) допустил и не устранил дефекты, которые могут быть скрыты последующими работами;
г) не выполняет требования технологической, нормативной и технической документации.
В этих случаях Подрядчик по требованию Заказчика должен устранить выявленные Заказчиком
нарушения.
6.3 Указания Заказчика, основанные на его предусмотренных Договором полномочиях по
осуществлению контроля за ходом ремонта, должны немедленно выполняться Подрядчиком, даже в
случае последующего предъявления им претензий Заказчику. Все приказы, распоряжения и указания
Заказчика, в том числе о приостановлении работ Подрядчиком, должны оформляться только в
письменном виде.
6.4 Если Подрядчиком не будут приняты меры по устранению нарушений, указанных в п. 6.2, или
при невыполнении Подрядчиком указаний Заказчика, оформленных в письменном виде, Заказчик
вправе принять решение о расторжении Договора.
6.5 В процессе ремонта Подрядчик осуществляет собственными силами и за свой счет необходимый
контроль и испытания в соответствий с нормами и требованиями, а также опираясь на собственный
опыт. Подрядчик заблаговременно информирует Заказчика о предстоящих испытаниях и после их
проведения предоставляет ему необходимые отчетные документы (протоколы, акты, формуляры,
карты измерений, карты контроля и т.д.).
6.6 Положительные результаты контроля и испытаний не снимают ответственности с Подрядчика по
устранению дефектов в течение гарантийного срока эксплуатации отремонтированного объекта
ремонта.
6.7 В случае неудовлетворительных результатов проверочно-испытательных работ Заказчик имеет
право действовать в соответствии с положениями раздела 12 Договора и нормами действующего
гражданского законодательства.
6.8 Уполномоченные представители Заказчика и Подрядчика совместно принимают все
необходимые меры, чтобы инспекционные, проверочно-испытательные работы не нарушали
нормальный рабочий режим выполнения работ по Договору. Подрядчик не может выдвигать в
качестве одной из причин отставания в выполнении договорных работ время, потраченное на
проведение указанных в настоящем разделе мероприятий.
7. Правила приемки
7.1 Приемку объектов из ремонта организует и осуществляет Заказчик с привлечением Подрядчика в
соответствии с нормативными и организационными документами, действующими в генерирующей,
сетевой компании, которые в общем случае регламентируют процесс организации приемки и
устанавливают:
- состав комиссии по приемке из ремонта и порядок ее работы;
- содержание программы приемки из ремонта;
- состав документации, составленной подрядчиком в процессе ремонта и предъявленной приемочной
комиссии;
- программу приемо-сдаточных испытаний;
- процедуры оценки качества отремонтированного объекта;
- порядок и условия принятия решения о приемке объекта из ремонта.
7.2 Оценка качества отремонтированных объектов электростанций и сетей и качества ремонтных
работ должна производиться в соответствии с СО 34.04.181-2003 «Правила организации
технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений» нормативными
документами, действующими в ОАО «Янтарьэнерго» в том числе по оборудованию ГЭС в
соответствии с СТО ОАО РАО «ЕЭС России» «Методика оценки качества ремонта энергетического
оборудования тепловых и гидравлических электростанций».
8. Гарантийные обязательства
стр. 8 из 60
8.1 Подрядчик гарантирует соответствие отремонтированного объекта ремонта нормам и
требованиям нормативной, технической и проектной документации, в соответствии с которой
осуществлялось выполнение ремонтных работ и производилась приемка объекта из ремонта.
Гарантийный срок эксплуатации составляет не менее 12 месяцев с момента включения объекта
ремонта после ремонта под нагрузку или гарантийную наработку не менее 6800 часов при
соблюдении Заказчиком правил эксплуатации отремонтированного объекта ремонта.
8.2 Гарантийные обязательства Подрядчика, не менее чем указанные в п. 8.1, должны быть
приведены им в акте на приемку объекта ремонта из ремонта.
8.3 Подрядчик вправе дать гарантийное обязательство, отличающееся от требований п. 8.1, или
заявить о прекращении действия выданного ими гарантийного обязательства в одном из следующих
случаев:
- если нарушение работоспособности объекта ремонта произошло не по вине Подрядчика;
- при нарушении Заказчиком договорных условий по выполнению согласованных объемов работ и
по обеспечению ремонта материалами и запасными частями, которые в соответствии с Договором
должны предоставляться Заказчиком;
- при выявлении в процессе эксплуатации отремонтированного объекта ремонта скрытых дефектов,
которые не могли быть обнаружены средствами и методами, предусмотренными в НТД на ремонт;
- при нарушении Заказчиком правил эксплуатации отремонтированного объекта ремонта,
установленных действующей НТД;
- при не уведомлении Подрядчика о выявленных дефектах в течение гарантийного срока и, в
результате этого, непринятии Подрядчиком участия в осмотре объекта ремонта.
8.4 Гарантийные обязательства могут быть также прекращены, если на объекте ремонта в течение
гарантийного срока производился ремонт без участия Подрядчика, назначившего гарантию, или без
согласования с ним.
8.5 О предъявлении претензий по качеству выполненных Подрядчиком ремонтных работ в течение
гарантийного срока эксплуатации объекта ремонта, Заказчик обязан во всех случаях немедленно
известить его письменно (электронной почтой, телефаксом, телетайпом).
8.6 Если претензии Заказчика к качеству выполненных Подрядчиком ремонтных работ связаны с
нарушением нормальной работы, подлежащим расследованию и учету в соответствии с
Инструкцией по расследованию и учету технологических нарушений в работе энергосистем,
электростанций, котельных, электрических и тепловых сетей, Заказчик обязан письменно уведомить
об этом Подрядчика, а Подрядчик незамедлительно письменно известить Заказчика о назначении
своего представителя для участия в расследовании и обеспечить его прибытие к Заказчику не
позднее трех суток с момента получения Подрядчиком извещения.
Акт расследования нарушения является достаточным основанием для предъявления Заказчиком
претензий Подрядчику, если установлена вина последнего.
8.7 В иных случаях предъявления письменных претензий Заказчиком Подрядчик письменно
извещает Заказчика о назначении своего представителя для их рассмотрения, а время рассмотрения
претензий Сторонами согласовывается отдельно.
8.8 Подрядчик обязан выполнить все гарантийные обязательства за свой счет и под свою
ответственность.
8.9 Если Подрядчик не выполняет в согласованные с Заказчиком сроки устранения претензий
(дефектов), Заказчик может осуществить всю работу либо своими силами, либо привлекая третьих
лиц. В этом случае Подрядчик обязан возместить Заказчику понесенные последним убытки в
размере не меньшем, чем понесенные Заказчиком прямые расходы по устранению претензий
(дефектов). При этом, все расходы, связанные с устранением выявленных недостатков,
оплачиваются Подрядчиком в течение 10 дней с момента получения документов, подтверждающих
затраты Заказчика, вызванные указанным обстоятельством.
9 Условия оплаты
9.1 Оплата по настоящему Договору производится ежемесячно за фактически выполненные работы в
предшествующем месяце (может быть определен иной порядок оплаты работ - например, выплата
аванса или частичная предоплата при подписании Договора, оплата не ежемесячно, а поэтапно).
стр. 9 из 60
9.2 Оплата производится Заказчиком в течение 15 дней со дня предоставления Подрядчиком счета,
счета/фактуры, актов приемки выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости
выполненных работ по форме КС-3, подписанных Сторонами, после проверки правильности
предоставленных документов и удержания суммы согласно пункта 11.1 и ранее перечисленного
аванса.
9.3 Оплата дополнительных работ, выполненных Подрядчиком в соответствии с дополнительными
соглашениями к Договору, производится отдельно в аналогичном порядке, указанном в пункте 9.2.
9.4 Обязанность Заказчика по оплате считается выполненной в момент перечисления денежных
средств с расчетного счета Заказчика на расчетный счет Подрядчика.
9.5 При просрочке оплаты со дня представления Подрядчиком платежных документов более 15
дневного срока к Заказчику применяются штрафные санкции в размере 0,1 % процента от
подлежащей оплате суммы за каждый день просрочки, но не более 5 % от суммы подлежащей
оплате.
9.6 В тех случаях, когда Заказчик не согласен с представленной к оплате суммой счета, выплата в
соответствии с пунктами 9.2 и 9.3 производится по тем счетам, по которым нет возражений.
В отношении остальной суммы Заказчик не позднее чем в 10-дневный срок направляет Подрядчику
письменное аргументированное возражение. При наличии разногласий проводятся необходимые
проверки, а сумма выплачивается только после достижения Сторонами соглашения по вопросу их
выплат.
9.7 Выплата Заказчиком общей стоимости Договора не освобождает Подрядчика от выполнения им
гарантийных обязательств, установленных в разделе 8 Договора.
10. Передача прав
10.1 Подрядчик не имеет права передачи третьим лицам прав, вытекающих из условий Договора, а
также проводить какие-либо операции, полные или частичные, с вышеупомянутыми правами, за
исключением случаев, прямо предусмотренных действующим законодательством Российской
Федерации, либо тех случаев, когда сам Заказчик в письменном виде даст согласие на проведение
конкретной операции.
При заключении договора с субъектами малого и среднего предпринимательства (после принятия
Правительством Российской Федерации Постановления об особенностях участия субъектов
малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельных видов
юридических лиц и утверждения ОАО «Россети» Перечня товаров, работ, услуг, закупка которых
может осуществляться только у субъектов малого и среднего предпринимательства) включать в
договор, подпункт 10.2.:
10.2. Подрядчик вправе после выполнения обязательств по договору переуступить права
требования по договору в пользу финансово-кредитных учреждений.
11 Условия удержания Заказчиком части платежей Подрядчику
11.1 Для обеспечения безусловного выполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему
Договору, таких как: выплата штрафов, компенсация убытков Заказчику, вызванных
несвоевременным выполнением условий Договора, компенсация убытков третьим лицам после их
рекламаций или требований в адрес Заказчика и причиной которых является несоблюдение
Подрядчиком договорных условий, Заказчик удерживает с Подрядчика _______ % (указать процент
удержания, но не более 10 %) от каждого платежа, производимого в соответствии с условиями
Договора.
11.2 Подрядчик вправе до начала получения сумм по Договору предоставить Заказчику банковскую
гарантию на сумму, рассчитанную как общая сумма удержания по настоящему Договору и
действительную до момента окончания гарантийного срока, а также письменное заявление в
произвольной форме с просьбой заменить предусмотренное в п. 11.1 удержание на такую
банковскую гарантию.
При получении таких документов Заказчик обязан принять банковскую гарантию и не удерживать
предусмотренные в п. 11.1 суммы.
стр. 10 из 60
11.3 После выполнения всех условий Договора, включая гарантийные обязательства, Заказчик в
течение 10 дней после окончания гарантийного срока производит перечисление на счет Подрядчика
удержанной суммы полностью или только части, оставшейся после взимания Заказчиком
установленных Договором штрафов, компенсаций и др.
12. Штрафные санкции за неисполнение Договора
12.1 При невыполнении Подрядчиком работ в установленный Договором срок в полном объеме
Заказчик вправе применить по отношению к Подрядчику штрафные санкции в размере 0,1 % от
общей стоимости работ по Договору за каждый день просрочки.
12.2 При невыполнении Заказчиком своих обязательств по Договору, явившихся причиной простоя
персонала Подрядчика (задержка вывода в ремонт объекта ремонта, несвоевременное
предоставление материалов, оборудования, запасных частей, технической документации и др.),
Подрядчик вправе применить по отношению к Заказчику штрафные санкции в размере 0,1 % от
стоимости работ по Договору за каждый день простоя.
12.3 Штрафные санкции по пунктам 12.1 и 12.2 не могут превышать 10 % от общей стоимости работ
по Договору.
12.4 Сторона, планирующая применить штрафные санкции, уведомляет об этом другую Сторону не
менее чем за три дня с указанием причин и общей суммы штрафов.
12.5 Заказчик взимает с Подрядчика наложенные на него штрафы путем использования удержанных
в соответствии с п. 11.1 сумм, предъявляя требования по банковской гарантии (п. 11.2), либо путем
перерасчета платежей, а Подрядчик взимает с Заказчика наложенные на него штрафы путем
выставления для оплаты дополнительных счетов и счетов/фактур.
13. Условия приостановления или прекращения выполнения работ Подрядчиком по
инициативе Заказчика
13.1 Заказчик может в любой момент приостановить выполнение Договора или расторгнуть его,
представив Подрядчику уведомление с обоснованием причин.
13.2 В тех случаях, когда Заказчик приостанавливает работу более чем на один месяц или Договор
расторгается по инициативе Заказчика, он обязан возместить убытки, понесенные Подрядчиком в
результате данного решения. Компенсация за убытки не может превышать 10 % от цены той части
Договора, которая приостановлена или прекращена.
В целях получения компенсации Подрядчик должен предоставить Заказчику перечень убытков с их
обоснованием. Размер выплат определяется отдельным соглашением Сторон с учетом условий,
предусмотренных в предыдущем абзаце.
13.3 После получения уведомления от Заказчика о приостановлении или расторжении Договора,
Подрядчик прекращает выполнение работ по Договору с даты, указанной в уведомлении.
13.4 В случае расторжения Договора Подрядчик начинает процесс прекращения своей деятельности
у Заказчика по настоящему Договору (ликвидацию рабочих мест, освобождение ремонтной
площадки, производственных, бытовых и складских помещений и т.д.) с даты, указанной в
уведомлении.
13.5 В случае приостановления Договора Подрядчик приостанавливает свою деятельность по
Договору с даты, указанной в уведомлении, при этом процесс полной остановки деятельности у
Заказчика по Договору осуществляется так скоро, как этого потребует Заказчик, но не ранее одного
месяца (может быть установлен другой срок) после даты приостановления Договора.
14. Условия приостановления или прекращения выполнения работ по инициативе
Подрядчика
14.1 Договор может быть приостановлен или расторгнут по инициативе Подрядчика при:
- неоднократном нарушении Заказчиком взятых на себя обязательств, препятствующем выполнению
Договора Подрядчиком;
- неоднократной просрочке расчетов за выполненные работы или разовой просрочке их более чем на
30 дней со дня подписания акта приемки выполненных работ;
- приостановке по инициативе Заказчика выполнения Договора на срок более 1 месяца;
стр. 11 из 60
- уменьшении или увеличении стоимости работ по Договору более чем на 20 %, в связи с
внесенными Заказчиком изменениями в номенклатуру и объемы работ по Договору.
14.2 В предусмотренных в п. 14.1 случаях Подрядчик сохраняет право на уплату ему суммы за
фактически выполненную и принятую Заказчиком работу.
15. Условия прекращения выполнения работ по вине Подрядчика
15.1 Заказчик имеет право расторгнуть Договор в случаях, предусмотренных действующим
законодательством, а также в следующих случаях:
а) ликвидация либо значительные изменения в структуре общества Подрядчика;
б) заявление о банкротстве Подрядчика в судебные инстанции от законного кредитора либо
добровольное объявление Подрядчиком о своем банкротстве;
в) отказ Подрядчика от выполнения Договора, приостановление или перерыв в работе над ним более
чем на _____ суток (указать срок, но не более 10 % от общего срока выполнения работ по Договору);
г) отставание в выполнении Договора более чем на одну третью часть общего срока выполнения
работ по Договору, наверстать которое невозможно;
д) другие случаи невыполнения Подрядчиком условий Договора, которые могут в значительной
степени повлиять на результаты выполнения Договора.
15.2 Подрядчик может предотвратить расторжение Договора, если ему будут предоставлены
обоснованные гарантии, способные, с точки зрения Заказчика, обеспечить выполнение Договора.
15.3 Заказчик, планирующий расторгнуть Договор, уведомляет об этом Подрядчика не менее чем за
5 рабочих дней до предполагаемой даты расторжения Договора.
В течение данного срока Подрядчик вправе предъявить письменный обоснованный протест, который
должен быть рассмотрен Заказчиком для принятия окончательного решения и информирования
Подрядчика.
При отсутствии протеста Подрядчика или его непринятии Заказчиком Договор считается
расторгнутым в последний день указанного пятидневного срока или иной более поздний
установленный в уведомлении срок.
15.4 Выполнение работ по Договору не прекращается до даты, установленной как дата его
расторжения.
1
5.5 Расторжение Договора по причинам, предусмотренным в п. 15.1 (за исключением
подпункта «а» п. 15.1), влечет возникновение права Заказчика на компенсацию за причиненный
ущерб.
15.6 При наличии оснований, предусмотренных в п. 15.1, Заказчик вправе не расторгать Договор, а
настаивать на продолжении выполнения Договора.
15.7 В случаях расторжения Договора по вине Подрядчика в целях возмещения своих убытков, а
также в целях исполнения п. 12.1, Заказчик вправе предпринять следующие меры:
а) приостановить все виды платежей;
б) использовать удержанные в соответствии с п. 11.1 с Подрядчика суммы;
в) предъявлять требования по банковской гарантии (п. 11.2);
г) если после применения подпунктов «а» - «в» общая сумма убытков не компенсирована, Заказчик
имеет право в качестве компенсации удержать материалы, машины, оборудование, вспомогательные
средства и другие материальные ценности, принадлежащие Подрядчику, и удовлетворить свои
требования за счет них;
д) подписать за счет Подрядчика Договор с третьими лицами, которые взяли на себя проведение
всего комплекса работ по завершению Договора.
Общая сумма убытков и сроки проведения полного взаиморасчета устанавливаются созданной для
этих целей двухсторонней комиссией Заказчика и Подрядчика.
16. Промышленная собственность и условия конфиденциальности
16.1 Подрядчик предоставляет, в случае необходимости, Заказчику патенты, лицензии и другие
права промышленной собственности по предмету Договора.
16.2 Подрядчик принимает на себя всю ответственность за нарушение любых вытекающих из
настоящего Договора прав промышленной собственности и обязан сделать все необходимое, чтобы
стр. 12 из 60
защитить Заказчика от всех рекламаций и претензий, которые могут быть предъявлены ему в
результате нарушений этих прав.
16.3 Заказчик и Подрядчик имеют доверительные отношения, они обязаны быть взаимно честными.
Без письменного согласия Стороны обязуются не передавать третьим лицам Договор, техническую
документацию, чертежи, схемы, техническую и экономическую информацию друг о друге и другие
документы, которые обе стороны предоставляли друг другу в процессе выполнения Договора.
17. Страхование
17.1 Подрядчик за свой счет обязан застраховать надлежащим образом на весь период Договора и
нести гражданскую ответственность за убытки и потери, которые может нанести персонал
Подрядчика, поставщика, субподрядчика персоналу или собственности Заказчика и/или третьим
лицам и заключить для этого Договор страхования со страховой компанией, выбранной в
соответствии с положением и инструкцией по обеспечению страховой защиты Заказчика.
17.2 Срок действия страхового покрытия устанавливается с даты начала действия Договора до
окончания гарантийного после проведенного ремонта периода.
17.3 Страхованию подлежат следующие события, составляющие риск Подрядчика:
а) потеря или нанесение ущерба работам (объектам ремонта), установкам и материалам;
б) потеря или повреждение оборудования, зданий и сооружений;
в) утрата или нанесение повреждения имуществу (за исключением работ (объектов ремонта),
установок, материалов и оборудования) в связи с Договором;
г) увечья или гибель людей.
17.4 Страховой полис, полученный Подрядчиком в соответствии с пунктами 17.1 - 17.3, должен
содержать условие, по которому страховые агенты платят непосредственно Заказчику компенсацию
за нанесенный ущерб.
17.5 Подрядчик обязан представить Заказчику надлежащим образом оформленные Договоры с
учетом вышеупомянутых положений в полном объеме. Несоблюдение данного условия считается
нарушением Договора.
18. Безопасность труда
18.1. Подрядчик обязуется:
18.1.1. При выполнении работ по Договору соблюдать и контролировать исполнение персоналом
Подрядчика требований:
•
Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок (утв. приказом Минтруда от
24.07.2013г. № 328н);
•
Межотраслевых правил по охране труда при работе на высоте (ПОТ РМ-012-2000);
•
Межотраслевых правил по охране труда при электро- и газосварочных работах (ПОТ РМ-0202001);
•
Правил техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования
электростанций и тепловых сетей, РД 34.03.201-97, утв. Минтопэнерго РФ 03.04.1997 г.;
•
Межотраслевых правил по охране труда при проведении погрузочно-разгрузочных работ и
размещении грузов (ПОТ РМ-007-1998);
•
Межотраслевых правил по охране труда на автомобильном транспорте (ПОТ РМ-27-2003);
•
Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в
электроустановках (утвержденной Приказом Минэнерго РФ от 30.06.03 №261);
•
Правил безопасности при работе с инструментом и приспособлениями (РД 34.03.204-93);
•
Правил безопасности при строительстве линий электропередачи и производстве
электромонтажных работ, РД 153-34.3-03-285-2002, утв. РАО "ЕЭС России" 16.08.2002 г.
•
Правил
безопасности
при
обслуживании
гидротехнических
сооружений
и
гидромеханического оборудования энергоснабжающих организаций, РД 153-34.0-03.205-2001, утв.
приказом Минэнерго РФ от 13.04.2001 г. № 113
•
Строительных норм и правил: Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие
требования (СНиП 12-03-2001);
•
Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ (утвержденных
приказом Минэнерго РФ от 19.06.03 №229);
стр. 13 из 60
•
Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и
сооружений электростанций и сетей (СО 34.04.181-2003);
•
Типовой инструкции по эксплуатации производственных зданий и сооружений
энергопредприятий. Ч.II. Разд.1. Техническое обслуживание зданий, сооружений и инженерного
оборудования. Разд.2. Технология ремонтов зданий и сооружений (СО 34.0-21.601-98);
•
Типовой инструкции по техническому обслуживанию и ремонту воздушных линий
электропередачи напряжением 0,38-20 кВ с неизолированными проводами (РД 153-34.3-20.662-98);
•
Типовой инструкции по эксплуатации воздушных линий электропередачи напряжением 35800 кВ, РД 34.20.504-94, утв. РАО “ЕЭС России” 19.09.94;
•
Типовой инструкции по эксплуатации воздушных линий электропередачи напряжением 0,38
кВ с самонесущими изолированными проводами, РД 153-34.3-20.671-97, утв. РАО «ЕЭС России»
31.01.97
•
Правил проектирования, строительства и эксплуатации волоконно-оптических линий связи на
воздушных линиях электропередачи напряжением 110 кВ и выше, РД 153-34.0-48.518-98, утв.
Минтопэнерго 1998 г.;
•
Правил проектирования, строительства и эксплуатации волоконно-оптических линий связи на
воздушных линиях электропередачи напряжением 0,4–35 кВ, РД 153-34.0-48.519-2002, утв.
Минэнерго 27.12.2002 г.;
•
Инструкции по эксплуатации силовых кабельных линий. Часть 1. Кабельные линии
напряжением до 35 кВ, РД 34.20.508, утв. Главтехупр. Минэнерго СССР 15.10.79;
•
Правил технического обслуживания устройств релейной защиты и электроавтоматики
электрических сетей 0,4 – 35 кВ, РД 153-34.3-35.613-00, утв. РАО «ЕЭС России» 20.12.00;
•
Правил технического обслуживания устройств релейной защиты, электроавтоматики,
дистанционного управления и сигнализации электростанций и подстанций 110-750 кВ с изменением
№1, РД 153-34.0-35.617-2001, утв. РАО «ЕЭС России» 20.01.01;
•
Инструкции по организации и производству работ в устройствах релейной защиты и
электроавтоматики электростанций и подстанций, СО 34.35.302-2006, утв. ОАО "Инженерный центр
ЕЭС" 28.03.2006 г.;
•
Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
•
Федерального
закона
от
22.07.2008
№
123-ФЗ
«Технический
регламент
о требованиях пожарной безопасности»;
•
Постановления Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390
«О противопожарном режиме»;
•
Правил пожарной безопасности для энергетических предприятий, РД 153-34.0-03.301-00
(ВППБ 01-02-95*), утвержденные Правлением ОАО РАО «ЕЭС России» 09.03.2000;
•
Правил пожарной безопасности в лесах, утв. постановлением Правительства РФ от 30.06.2007
N 417;
•
Инструкции о мерах пожарной безопасности при проведении огневых работ на
энергетических предприятиях СО 153-34.03.305-2003 (утвержденной Приказом Минэнерго России
от 30.06.03 №263);
•
Правил безопасности опасных производственных объектов, на которых используются
подъемные сооружения (утв. приказом Ростехнадзора от 12.11.2013 г. N 533);
•
Правил промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых
используется оборудование, работающее под избыточным давлением (утв. приказом Ростехнадзора
от 25.03.2014 г. N 116);
•
Требований к производству сварочных работ на опасных производственных объектах (утв.
приказом Ростехнадзора от 14.03.2014 г. N 102);
•
Правил безопасности в нефтяной и газовой промышленности (утв. приказом Ростехнадзора от
12.03.2013 г. N 101);
•
других действующих нормативно-технических документов, необходимых при производстве
работ, а также устанавливающих правила эксплуатации энергетических объектов Заказчика и им
обслуживаемых.
18.1.2. Проводить работу с персоналом в соответствии с действующими «Правилами работы с
персоналом в организациях электроэнергетики РФ», в том числе проводить в установленном порядке
стр. 14 из 60
проверку знаний требований нормативно-технических документов указанных в п. 13.1.1 настоящего
Договора.
18.1.3. Допускать к работам работников не моложе 18 лет, прошедших медицинское
освидетельствование и признанных годными к выполнению работ, имеющих удостоверение
установленной формы проверки знаний норм и правил.
18.1.4. Своевременно направлять Заказчику списки лиц, направляемого для выполнения работ,
которым могут быть предоставлены право выдачи нарядов и быть руководителями работ в
электроустановках Заказчика или им обслуживаемых, с указанием групп по электробезопасности, а
также имеющих право проведения специальных работ (верхолазные работы, огневые работы и др.) и
права ответственных лиц за безопасное производство работ грузоподъемными механизмами,
стропальшиков, рабочих люльки.
18.1.5. Организовывать выдачу наряда при выполнении работ выполняемых персоналом Подрядчика
в электроустановках Заказчика или им обслуживаемых по форме указанной в СНиП 12-03-2001.
18.1.6. Обеспечить выполнение персоналом Подрядчика требований электробезопасности
предусмотренных актом-допуском, а также указанных при проведении целевого инструктажа по
охране труда и инструктажа по схемам электроустановок допускающим или наблюдающим.
18.1.7. Соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, установленные на объектах,
принадлежащих Заказчику.
18.1.8. Представить Заказчику контактную информацию о работнике Подрядчика, ответственного за
организацию работ по охране труда (Фамилию, Имя, Отчество, должность, адрес места работы,
контактный телефон).
18.1.9. Возместить ущерб (затраты) вызванный не соблюдением действующих нормативнотехнических документов, в том числе из-за несоблюдения сроков исполнения работ по договору,
возникших в результате отстранения от работы персонала Подрядчика на основаниях п.13.4.3.
18.2. Заказчик обязуется:
18.2.1. Предоставить персоналу Подрядчика право и возможность производить, под своим
руководством и контролем строительно-монтажные, ремонтные и наладочные работы на
энергетических объектах принадлежащих Заказчику или им обслуживаемых.
18.2.2. Предоставить персоналу Подрядчика (на основании предоставленных Подрядчиком списков с
учетом квалификационных требований к персоналу предъявляемых Заказчиком и условий
обслуживания электроустановок) право выдающего наряд, руководителя работ в электроустановках
Заказчика путем издания соответствующего распорядительного документа. Довести до Подрядчика
указанный распорядительный документ в семидневный срок после подписания.
18.2.3. Производить вывод в ремонт оборудования, подготовку рабочего места и осуществлять
допуск ответственного руководителя бригады Подрядчика для выполнения работ согласно Договору
по согласованной заявке Подрядчика.
18.2.4. Выполнить ограждение зоны работ, препятствующее ошибочному проникновению персонала
Подрядчика в действующую часть электроустановки. Выполнить пути прохода и проезда персонала,
машин и механизмов Подрядчика в выделенную для выполнения работ огражденную зону, таким
образом, чтобы они не пересекали территорию или помещения действующей части
электроустановок.
18.2.5. При невозможности исполнения п.13.2.4 обеспечить ежедневный допуск персонала
Подрядчика к работам в электроустановках, а также назначить наблюдающего из числа персонала
Заказчика для осуществления надзора в течение всего срока исполнения данных работ.
18.2.6. Проводить персоналу Подрядчика первичный инструктаж по охране труда с учетом местных
особенностей, имеющихся на выделенном участке опасных факторов, а работникам, которым
предоставлено право выдачи наряда или руководителя работ, проводить инструктаж по схеме и
особенностям электроустановок, в которых им предстоит работать.
18.2.7. При выполнении работ персоналом Подрядчика в охранной зоне линии электропередачи,
находящейся под напряжением, а также в пролете пересечения с действующей ВЛ обеспечить до
начала работ прибытие к месту работ допускающего из персонала организации, эксплуатирующей
линию электропередачи. Обеспечить допуск к работам ответственного руководителя и исполнителя
каждой бригады Подрядчика.
стр. 15 из 60
18.2.8. Предоставить Подрядчику список лиц ОАО «Янтарьэнерго», уполномоченных осуществлять
проверки бригад (или отдельных лиц) и имеющих право отстранять их от работы согласно п.п.
13.4.2, 13.4.3.
18.3. Подрядчик имеет право:
18.3.1. Производить, согласно Договору, под своим руководством и контролем, работу строительномонтажных, ремонтных и наладочных работ энергетических объектов принадлежащих Заказчику
или им обслуживаемых.
18.3.2. Выполнять обязанности выдающего наряд, распоряжение; ответственного руководителя;
производителя, члена бригады в электроустановках Заказчика (или им обслуживаемым) лицам
Подрядчика, которым предоставлено данное право согласно п.13.2.2.
18.3.3. Требовать от Заказчика своевременного обеспечения инструкциями и положениями,
определяющими работу персонала в электроустановках Заказчика, а также необходимыми
технологическими схемами электроустановок.
18.3.4. Требовать от Заказчика своевременного присвоения прав персоналу согласно п.12.2.2.
18.4. Заказчик имеет право:
18.4.1. Требовать от Подрядчика выдачу наряда, распоряжения лицами, имеющими данное право, на
каждый вид работ выполняемых персоналом Подрядчика в электроустановках Заказчика или им
обслуживаемых.
18.4.2. Проверять выполнение персоналом Подрядчика требований действующих нормативнотехнических документов указанных в п.13.1.1, определяющих работу персонала Подрядчика в
электроустановках Заказчика или им обслуживаемых.
18.4.3. Осуществлять технический надзор и проводить проверки бригад (или отдельных лиц)
Подрядчика при производстве работ на объектах Заказчика (или им обслуживаемых). При
обнаружении нарушений требований безопасности или других обстоятельств, угрожающих
безопасности работающих, приостановить работу персонала Подрядчика (в порядке определенном
п.11.4 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок) до устранения обнаруженных
нарушений с направлением соответствующего информационного сообщения и акта проверки
руководству Подрядчика.
18.4.4. Давать персоналу Подрядчика указания по устранению нарушений требований нормативно–
технических документов, указанных в п. 13.1.1.
18.4.5. Требовать от Подрядчика возмещения ущерба (затрат) вызванного не соблюдением
действующих нормативно-технических документов, в том числе из-за несоблюдения сроков
исполнения работ по договору, возникших в результате отстранения от работы персонала
Подрядчика на основаниях п.13.4.
18.4.6. В случае неоднократного нарушения Подрядчиком требований нормативно–технических
документов, указанных в п.13.1.1, в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения
настоящего Договора путем направления уведомления Подрядчику.
18.5. Подрядчик несет ответственность за:
18.5.1. Соблюдение требований безопасного производства работ персоналом Подрядчика.
18.5.2. Возмещение материального ущерба, причиненный имуществу Заказчика и третьим лицам по
вине персонала Подрядчика, если ущерб причинен действиями (бездействием) персонала
Подрядчика, связанными с несоблюдением правил безопасности и других действующих
нормативных документов, определяющих работу персонала Подрядчика в электроустановках
Заказчика или им обслуживаемых.
18.5.3. Выплату штрафа в размере 0,01% от цены Договора за каждый выявленный факт нарушения
требований нормативно–технических документов, указанных в п.13.1.1 на основании
соответствующей претензии Заказчика, выставленной в адрес Подрядчика.
18.5.4. Соответствие присвоенных работникам групп по электробезопасности и прав,
предоставляемых им на энергетических объектах Заказчика, а также за соблюдение ими требований
действующих нормативно-технических документов указанных в п.13.1.1 в установленном объеме на
этих объектах.
18.6. Заказчик несет ответственность за:
18.6.1. Выполнение мер безопасности предусмотренных актом-допуском, обеспечивающих защиту
работников Подрядчика от поражения электрическим током рабочего и/или наведенного
стр. 16 из 60
напряжения электроустановки, если осуществляет допуск к работам или выставляет своего
наблюдающего.
19. Ответственность
19.1 Если в процессе выполнения договорных работ Подрядчик наносит повреждения или причиняет
ущерб персоналу, или собственности Заказчика, или других Подрядчиков, он несет за это
ответственность в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
19.2 При заключении Подрядчиком Договора с субподрядными организациями для проведения
специальных работ ответственность перед Заказчиком за организацию работ, меры безопасности и
просрочку выполнения работ возлагаются на Подрядчика.
19.3 Подрядчик несет ответственность за невыполнение обязательств по Договору, а также за
действия персонала, работающего по Договору.
Подрядчик принимает на себя все расходы, связанные с покрытием издержек, по принятым на
основании совместных (Заказчика и Подрядчика) актов рекламациям и претензиям Заказчика.
19.4 Стороны несут ответственность за неисполнение, либо ненадлежащее исполнение своих
обязательств, установленных настоящим Договором в соответствии с условиями Договора и
нормами действующего законодательства РФ.
20. Форс-мажор
20.1 Стороны (Заказчик и Подрядчик) освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по Договору, если надлежащее исполнение оказалось невозможным
вследствие обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), в том числе катастроф, чрезвычайного
положения, мятежа, массовых волнений и беспорядков, торгового эмбарго, закрытия границы,
действий законодательной или исполнительной власти Российской Федерации.
20.2 Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору, обязана
известить в письменной форме другую сторону о наступлении вышеуказанных обстоятельств не
позднее трех дней с даты их наступления.
20.3 Если указанные в п. 19.1 обстоятельства будут длиться более шести месяцев (мажет быть
указан другой срок), то Стороны должны принять совместное решение о том, какие меры следует
принять. Однако, если в течение дополнительного месяца Стороны не смогут договориться, то
любая из сторон вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке.
21. Разрешение споров
21.1 Все спорные вопросы по исполнению Договора, которые могут возникнуть у Сторон, Стороны
должны решать в претензионном порядке. Срок рассмотрения и ответа на претензию - 20 дней с
момента ее получения соответствующей Стороной.
21.2 Все споры и разногласия, возникающие из Договора или в связи с ним и не разрешенные в
претензионном порядке, в том числе касающиеся его выполнения, нарушения, прекращения или
действительности, подлежат разрешению в Арбитражном суде по месту нахождения ответчика.
21.3 Все споры и разногласия, возникающие из Договора или в связи с ним, могут быть разрешены
исключительно в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
22. Прочее
22.1. Подрядчик обязан предоставить информацию о полной цепочке собственников, включая конечных бенефициаров, их данных, данных
руководителей, с приложением сканер-копий подтверждающих документов (Устав Общества, выписка из ЕГРЮЛ, выписка из реестра акционеров) в
течение 5 дней с момента подписания Договора.
В случае изменений в составе собственников или исполнительных органах, Подрядчик обязан предоставить соответствующую информацию с
приложением сканер-копий подтверждающих документов в течение 5 дней с момента вступления в силу изменений.
Неисполнение данного обязательства может являться основанием для расторжения договора.
22.2 Настоящий договор вступает в силу с «____» _________200__г., и действует до «____»
_________200_ г.
22.3 Об изменениях счетов в банке и адресов Стороны немедленно уведомляют друг друга.
22.3 Настоящий договор подписан в 2-х экземплярах: 1 экз. для Заказчика и 1 экз. для Подрядчика.
23. Приложения, являющиеся неотъемлемой частью Договора.
Приложение 1. Смета с номенклатурой и объемами работ;
Приложение 2. Требования по выполнению Договора;
стр. 17 из 60
Приложение 3. Организационно-экономические условия выполнения работ по Договору на
энергообъекте;
Приложение 4. Техническое задание.
24. Реквизиты сторон
Реквизиты Заказчика:
Реквизиты Подрядчика:
ИНН _____________________________
ИНН ______________________________
Расчетный счет № __________________;
Расчетный счет № ___________________;
Корреспондентский счет № __________;
Корреспондентский счет № ___________;
БИК _____________________________;
БИК ______________________________;
ОКПО ____________________________;
Юридический адрес: _________________
__________________________________
Для телеграмм: _____________________
Телефон, телефакс:
__________________________________
ОКПО ____________________________;
Юридический адрес: _________________
__________________________________
Для телеграмм: _____________________
Телефон, телефакс, :
__________________________________
Заказчик
_________________ /__________/
«___» ___________ 20__ г.
М.П.
Подрядчик
_________________ /__________/
«___» ___________ 20__ г.
М.П.
стр. 18 из 60
Приложение № 2
к договору от __ _____20__г. № __
Требования по выполнению Договора
1. Требования к качеству
Подрядчик должен обеспечить:
1.1. На этапе подготовки к выполнению работ по ремонту:
- наличие необходимого для выполнения работ комплекта нормативной и технологической
документации;
- наличие необходимого количества обученного и аттестованного в установленном в отрасли
порядке персонала;
- проведение входного контроля применяемых при ремонте запасных частей и материалов;
- наличие необходимой для выполнения работ технологической оснастки, средств малой
механизации, инструмента, грузоподъемных механизмов (тали, лебедки и т.д.), съемных
грузозахватных приспособлений (универсальных стропов и т.д.), кроме технологической оснастки
предоставляемой заказчиком в соответствии с п. 8.2.5.
1.2 На этапе выполнения работ по ремонту:
- выполнение согласованной номенклатуры и объемов работ по ремонту, в том числе уточненных по
результатам дефектации;
- соблюдение согласованных сроков выполнения работ по ремонту;
- выполнение ремонтным персоналом требований НТД на ремонт объекта ремонта и его составных
частей;
- выполнение необходимых мероприятий и соблюдение требований правил безопасности и охраны
труда, пожарной безопасности;
- соответствие выполненных технологических операций, включая контрольные, требованиям
технологической документации;
- применение при выполнении работ сертифицированных и прошедших метрологическую
экспертизу средств контроля и измерений, установленных в нормативной и технологической
документации;
- применение при выполнении работ необходимой технологической оснастки, приспособлений и
инструмента, предусмотренных технологической документацией, и соответствие их параметров
паспортным данным;
- соответствие квалификации ремонтного персонала установленной в технологической
документации или другой документации, по которой производится выполнение ремонта и
нормативных документах Ростехнадзора;
- своевременное обеспечение выполняемых работ материалами и запасными частями в соответствии
с согласованными условиями;
- соблюдение дисциплины, распорядка, действующего на энергообъекте, чистоты и санитарногигиенических норм.
1.3 На этапе приемки объекта ремонта в эксплуатацию и оценки качества ремонта:
- отсутствие оценок качества отремонтированного объекта ремонта «не соответствует требованиям
НТД» или «соответствует требованиям НТД с ограничением» по вине исполнителя ремонта;
- отсутствие остановов объекта ремонта в течение срока подконтрольной эксплуатации по вине
исполнителя ремонта, за исключением необходимости остановов, предусмотренных в период
подконтрольной эксплуатации для контроля состояния отремонтированных ответственных
составных частей, для проведения регулировки, балансировки и наладки, в том числе вибрационной;
- наличие полного комплекта исполнительной и отчетной документации по выполненному ремонту.
1.4 На этапе послеремонтной гарантийной эксплуатации:
- выполнение установленных в Договоре гарантийных обязательств.
2. Требования безопасности
Подрядчик обязан:
стр. 19 из 60
- выделить необходимые средства и оборудование для обеспечения техники безопасности при
выполнении работ;
- произвести разработку и согласование с Заказчиком проекта производства работ с обязательным
включением в него раздела «Требования безопасности при выполнении работ», который после
утверждения его Заказчиком остается в силе в течение всего срока действия Договора;
- произвести ознакомление своего персонала с мероприятиями по безопасности труда,
противопожарными мероприятиями;
- выполнить в согласованные с Заказчиком сроки мероприятия по обеспечению безопасности труда
собственного персонала в пределах принятой номенклатуры и объема работ по ремонту, а также и
противопожарные мероприятия;
- приступать к выполнению работ по ремонту только после выполнения Заказчиком всех операций,
предусмотренных программой вывода в ремонт оборудования, всех необходимых отключений,
согласно программе и графику работ, обеспечивающих безопасные условия проведения ремонта и
выдачи Заказчиком Подрядчику наряда-допуска на выполнение работ по ремонту;
- обеспечить соблюдение в течение срока действия Договора своим персоналом требований
технических регламентов, стандартов организации ОАО РАО «ЕЭС России», устанавливающих
нормы и требования по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации и техническом
обслуживании тепломеханического [2] и электротехнического оборудования [3], сооружений и
оборудования ГЭС [4], правил Ростехнадзора и правил противопожарной безопасности, в том числе
для того, чтобы не допустить своими действиями нарушений нормальной эксплуатации
действующего оборудования энергообъекта при выполнении работ по ремонту;
- привести в пределах выполненного объема работ к началу приемки из ремонта отремонтированный
объект ремонта в соответствие с требованиями безопасности, установленными для этого объекта
ремонта нормативной, технической и проектной документацией.
3. Требования к документации
3.1 Выполнение ремонта должно производиться в соответствии с положениями, нормами и
требованиями нормативной, технологической, технической и организационно-распорядительной
документации.
При выполнении работ по ремонту должны выполняться требования технических регламентов,
стандартов организации ОАО РАО «ЕЭС России» и генерирующих, сетевых компаний, правил
Ростехнадзора, правил по охране природы, пожарной безопасности, циркуляров и предписаний
органов государственного надзора и Росэнергонадзора, эксплуатационной и ремонтной
документации.
3.2 Подлежащая применению Подрядчиком при выполнении ремонта нормативная,
технологическая, техническая и организационно-распорядительная документация должна
соответствовать требованиям, действующим на момент заключения Договора национальных
стандартов, нормативных документов Ростехнадзора, стандартов и руководящих документов
отрасли, правил, норм и инструкций по безопасности труда и при необходимости должна быть
актуализирована или переработана Подрядчиком.
3.3 К нормативной документации относятся действующие в отрасли стандарты, технические условия
на ремонт, руководство по ремонту, методические указания, нормы, правила, инструкции,
положения.
Если в нормативном документе приводятся ссылки на другие технические документы, то требования
последних обязательны к выполнению сторонами Договора.
3.4 К технологической документации относятся документы технологических процессов ремонта
(маршрутные, операционные карты, технологические инструкции и т.д.), разработанные в
соответствии с государственными стандартами ЕСТД.
3.5 К технической документации относятся конструкторская документация заводов - изготовителей
(чертежи, инструкции, эксплуатационные и ремонтные документы, информационные сообщения и
письма), эксплуатационные и противоаварийные циркуляры, предписания и др.
3.6 К организационно-распорядительной документации относятся применяемые при подготовке и
выполнении ремонта планы, графики, программы, ведомости, протоколы, акты и др.
стр. 20 из 60
3.7 До начала выполнения работ по ремонту Подрядчик должен разработать на основе и с учетом
предоставленных Заказчиком документов проект производства работ, состоящий из комплекта
технических, технологических и организационно-технических документов.
Комплект документов проекта производства работ в общем случае включает:
а) ведомость планируемых работ по ремонту;
б) сетевой график выполнения работ по Договору;
в) план размещения составных частей оборудования и рабочих мест в процессе ремонта;
г) программу вывода энергоустановки в ремонт;
д) программу приемки энергоустановки из ремонта;
е) комплект технологических документов для ремонта;
ж) проектную документацию на сооружение инвентарных лесов и подмостей, закрепление
специальных подъемных механизмов и др.;
з) проектную документацию на установку инвентарных лесов;
и) конструкторскую документацию на специальную технологическую оснастку;
л) пояснительную записку, включающую обязательный раздел «Требования безопасности при
выполнении ремонтных работ».
Обязательному включению в состав разрабатываемого проекта производства работ подлежат
документы, приведенные в перечислении а), б), г), д), е), л).
При этом, как правило, Заказчик должен предоставить Подрядчику для включения в проект
производства работ документы, приведенные в перечислении а), в), г), д).
Проект производства работ утверждается Заказчиком и остается в силе в течении всего срока
действия Договора.
3.8 При необходимости Заказчик совместно с Подрядчиком разрабатывает график выполнения
совмещенных работ.
3.9 При приемке в эксплуатацию объекта ремонта Подрядчик должен предъявить Заказчику
необходимую документацию, составленную в процессе выполнения ремонта, номенклатура которой
устанавливается Заказчиком и Подрядчиком при заключении Договора.
3.10 В отдельных случаях по согласованию Заказчика и Подрядчика при необходимости срочного
выполнения ремонта и при отсутствии нормативно-технической и технологической документации и
невозможности её разработки в необходимые сроки допускается для выполнения ремонта применять
рабочую конструкторскую документацию заводов-изготовителей оборудования (чертежи,
инструкции и др.), руководящие документы и технологические инструкции общего назначения,
разработанные специализированными организациями, а также ранее разработанную ремонтную
документацию.
4 Требования к метрологическому обеспечению
4.1 Контрольно-измерительные инструменты и приборы, средства контроля специального
назначения (шаблоны) должны обеспечивать точность измерения линейных и конструктивных
размеров обработки в соответствии с теми допусками, которые указаны в рабочей конструкторской
документации, технических условиях на ремонт и технологической документации.
4.2 Контрольно-измерительные инструменты, приборы и аппаратура для дефектоскопии и проверки
качества сварных соединений должны быть сертифицированы, иметь технический паспорт и быть
поверены (аттестованы), исходя из требований отдельно для каждого вида контроля.
4.3 Нестандартизированные контрольно-измерительные инструменты и приборы должны
обеспечивать точность измерения согласно требованиям ГОСТ 8.051.
4.4 Применяемые при измерительном контроле приборы и инструменты должны быть
сертифицированы и поверены.
5. Требования к технологическому оснащению
5.1 Номенклатура и количество машин, механизмов, оборудования, технологической оснастки и
средств малой механизации должны соответствовать установленным в технологической или другой
документации, в соответствии с которой производится выполнение ремонта.
5.2 Любые замены средств технологического оснащения относительно их номенклатуры и
количества, установленные в заявке/предложении Подрядчика, могут быть произведены только по
согласованию с Заказчиком.
стр. 21 из 60
5.3 Средства технологического оснащения, на которые распространяются требования,
установленные в правилах устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов,
утвержденных Ростехнадзором [1], должны соответствовать требованиям, установленным в этих
Правилах, что должно быть подтверждено необходимыми документами. При этом срок действия
технического освидетельствования средств технологического оснащения должен быть больше
сроков проведения ремонтов.
5.4 До начала производства ремонтных работ Подрядчик должен обеспечить необходимое для
нормального применения исправное техническое состояние средств технологического оснащения,
произвести их техническое обслуживание и, при необходимости, их ремонт.
5.5 Количество средств технологического оснащения и их номенклатура в каждый момент времени в
процессе выполнения ремонта должна обеспечивать высокоэффективное производство ремонтных
работ и их выполнение в установленные Договором сроки.
6. Требования к персоналу
6.1 Квалификация персонала Подрядчика должна соответствовать установленной в технологической
или другой документации, в соответствии с которой производится выполнение ремонта.
6.2 Квалификация персонала Подрядчика, выполняющего работы по ремонту объектов, на которые
распространяются правила Ростехнадзора или нормативные документы, устанавливающие
требования безопасной эксплуатации электроустановок, должна соответствовать требованиям,
установленным в этих правилах и нормативных документах, и подтверждена необходимыми
документами и удостоверениями.
6.3 Количество работников Подрядчика и их квалификация на каждый момент времени в процессе
выполнения ремонта должны соответствовать сетевой (линейной) модели (графику) ремонта и
должны обеспечивать выполнение ремонтных работ в установленные Договором сроки.
6.4 Заказчик вправе требовать с Подрядчика предоставление ему информации о количестве и
квалификации персонала с указанием специальности и должности. С целью упрощения и облегчения
данной работы Заказчик может передать Подрядчику формуляры (бланки), которые должны будут
систематически заполняться. Заказчик может самостоятельно провести сбор информации, фиксируя
физическое присутствие работающих на всех участках и их квалификацию.
6.5 Квалификационный состав и характеристика выполняемых работ, уровень знаний конкретных
работников Подрядчика должны соответствовать установленным в действующих «Едином тарифноквалификационном справочнике работ и профессий рабочих» и «Едином квалификационном
справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих». В случае обнаружения
несоответствия работника квалификации выполняемой им работы он должен быть заменен
Подрядчиком в срок согласованный Заказчиком.
6.6 Любые замены работников Подрядчика относительно поименного состава работников,
представленных в заявке/предложении Подрядчика, могут быть произведены только по
согласованию с Заказчиком.
6.7 Подрядчик должен использовать опознавательную символику для своего персонала. Во
избежание совпадений Подрядчик должен согласовать с Заказчиком применение той или иной
опознавательной символики. Заказчик по согласованию с Подрядчиком может установить
дополнительные требования по идентификации персонала Подрядчика.
стр. 22 из 60
Приложение № 3
к Договору от __ _____20__ г. № ____
Организационно-экономические условия выполнения работ
по Договору на энергообъекте
Примечание - При применении данного раздела в конкретной ситуации необходимо удалить
примечания, подобные данному, и заполнить пропуски.
1. Подготовительный период
1.1 Заказчик и Подрядчик обязаны определить на весь срок действия Договора своих ответственных
представителей со всеми полномочиями для решения административных, технических и
финансовых вопросов. Заказчик имеет право потребовать замены представителя Подрядчика при
наличии мотивированных причин. Необходимость и срок замены представителя Подрядчика
согласовываются Сторонами.
1.2 Представитель Подрядчика для выполнения своих профессиональных обязанностей находится в
тесном сотрудничестве с представителем Заказчика и совместно с ним координирует режим и
организацию выполнения работ.
1.3 Заказчик обязан назначить ответственных лиц за проведение дефектации объекта ремонта и его
приемки в процессе ремонта и по его окончании.
1.4 Подрядчик до начала ремонтных работ должен ознакомить свой персонал с объемом ремонтных
работ, сроком ремонта, сетевыми и (или) линейными графиками, схемой управления ремонтом,
организацией инструментального и материально-технического обеспечения, организацией уборки
рабочих мест и конструкций объекта ремонта, транспортировки мусора и отходов, мероприятиями
по безопасности труда, противопожарными мероприятиями, правилами внутреннего распорядка
Заказчика и т.д.
1.5 Обеспечение подготовительных и ремонтных работ материалами и запасными частями
производится Заказчиком и Подрядчиком в соответствии с условиями закупочной документации или
устанавливается соглашением сторон при подписании Договора.
1.6 Сторона, поставляющая материалы, запасные части и комплектующие изделия, предоставляет
другой Стороне сертификаты и другие документы завода-изготовителя, подтверждающие качество,
или документы выполненного своими силами контроля материалов и запасных частей.
При не предоставлении указанной документации вторая Сторона вправе приостановить ремонтные
работы с возложением ответственности за простой на первую Сторону, поставляющую материалы,
запасные части и пр.
1.7 Подрядчик обеспечивает своими силами получение, разгрузку и доставку на место
складирования грузов, непосредственно необходимых для выполнения ремонтных работ,
предусмотренных Договором и отправленных им в адрес Заказчика железнодорожным, водным или
автотранспортом, а также отправку аналогичных грузов обратно по окончании ремонтных работ.
1.8 При адресовании грузов на подъездные пути Заказчика Подрядчик согласовывает с ним
характеристику грузов (вес, габариты и т.п.) и сроки их отправки.
1.9 Подрядчик обеспечивает доставку необходимых для производства ремонтных работ материалов
от места складирования на энергообъекте к месту производства работ своими силами с
предъявлением Заказчику к оплате затрат по согласованной калькуляции.
Порядок отпуска, хранения, транспортирования и расчетов за материалы, запасные части и
комплектующие изделия, передаваемые Заказчиком для производства работ Подрядчику,
определяется соглашением сторон при подписании Договора.
1.10 Заказчик и Подрядчик за 10 дней до начала ремонта проверяют наличие материалов и запасных
частей, необходимых для ремонта, соответствие их установленным требованиям к качеству и
наличие сертификатов и других документов, удостоверяющих их качество.
1.11 Подрядчик, в согласованные с Заказчиком сроки, должен выполнить:
а) организационно-технические мероприятия, в том числе: разработку сетевого и (или) линейного
графиков ремонта, составление (уточнение) ведомостей инструмента, технологической оснастки,
стр. 23 из 60
грузоподъемных машин и механизмов, а также согласование (уточнение) подготовленных
Заказчиком ведомостей материалов и запасных частей;
б) мероприятия по обеспечению безопасности труда своего персонала в пределах принятого объема
ремонта, а также противопожарные мероприятия.
1.12 Заказчик до сдачи объекта в ремонт должен очистить от пыли, золы и мусора площадки
обслуживания, наружные поверхности, а также удалить с рабочих мест постороннее оборудование,
материалы и пр. Сдача объекта в ремонт на чистоту оформляется актом между Заказчиком и
Подрядчиком.
1.13 Заказчик обеспечивает готовность объекта к ремонту в сроки, предусмотренные сетевым
(календарным) графиком проведения работ.
1.14 Подрядчик приступает к ремонтным работам после выполнения Заказчиком всех операций,
предусмотренных программой вывода объекта в ремонт, всех отключений объекта ремонта согласно
программе и графику работ, обеспечивающих безопасные условия производства работ по ремонту, а
также после выдачи Заказчиком Подрядчику наряда - допуска на ремонт объекта.
1.15 За 10 дней до начала работ по Договору Подрядчик передает Заказчику документы,
необходимые для оформления личных пропусков персоналу Подрядчика.
2. Услуги предоставляемые Заказчиком
2.1 В зависимости от номенклатуры и объемов ремонтных работ, объекта ремонта и потенциальных
возможностей предоставления услуг на энергообъекте Заказчик вправе при заключении конкретного
Договора уточнять состав предоставляемых Подрядчику услуг приведенных в п. 2.2.
2.2 Заказчик обеспечивает своими средствами и за свой счет:
а) энергоснабжение ремонтных работ, выполняемых Подрядчиком;
б) ремонт существующих постов энергоснабжения, энергоразводок, сетей 220, 36 и 12 В, монтаж
дополнительных постов энергоснабжения и энергоразводок;
в) подключение электроприводов механизмов и инструмента, средств электросварки и
термообработки Подрядчика к электросборкам в сроки, согласно графику ремонта, если их
конструкции требуют для этих целей специального персонала;
г) надлежащее функционирование системы допуска производственного персонала Подрядчика на
рабочие места в течение всего срока выполнения ремонтных работ по Договору;
д) обеспечение ремонтных работ, выполняемых Подрядчиком, сжатым воздухом, кислородом,
ацетиленом, природным газом (пропан-бутаном и др.) от компрессорных, газогенераторных и
кислородных станций грузоподъемными и транспортными средствами (кранами, лифтами и др.), в
том числе сданными в аренду в соответствии с режимом работы Подрядчика и графиком ремонта;
е) предоставление материалов для сварки контрольных сварных соединений, механическую
обработку заготовок для механических испытаний и металлографических исследований;
ж) выполнение исследований и всех видов испытаний, в том числе металла ремонтируемого
оборудования, требующих стационарных машин и лабораторного оборудования;
з) устройство неинвентарных лесов, подмостей, настилов и т.п., необходимых для производства
работ Подрядчиком. Заказчик по взаимной договоренности привлекает Подрядчика на устройство
неинвентарных лесов.
При наличии инвентарных лесов сборку их (кроме котлоочистительных, обмуровочных и
теплоизоляционных) на месте производства работ Подрядчик осуществляет своими силами с
оплатой затрат Заказчиком;
и) в необходимом количестве формами организационно-технических документов, в том числе
формулярами (карты измерений), подлежащими оформлению при производстве работ;
к) изготовление необходимых для производства работ специальной технологической оснастки,
специальных съемных грузозахватных приспособлений, в том числе спецоснастки, чертежи которой
разработаны Подрядчиком, если они передаются Заказчику;
л) конструкторские разработки, связанные с изготовлением ремонтных чертежей и чертежей на
мехобработку деталей оборудования;
технические решения, которые необходимо применить при выполнении ремонта;
м) все виды обработки деталей ремонтируемого оборудования на металлорежущих станках, в том
числе сданных в аренду. Подрядчик формирует по согласованию с Заказчиком технические условия
на обработку и производит приемку деталей после мехобработки;
стр. 24 из 60
или
предоставление Подрядчику металлорежущих станков, в том числе сданных в аренду для
выполнения работ по механической обработке деталей ремонтируемого оборудования, с оплатой
работ по согласованной калькуляции;
[оставить один из вариантов]
н) изготовление или восстановление деталей оборудования, не поставляемых централизованно, если
это возможно, на станках Заказчика;
о) исследования, испытания металла ремонтируемого оборудования, контроль качества
производимой в процессе ремонта сварки (по согласованию сторон);
п) разработку технической документации на дополнительные посты энергоносителей, схемы
энергоразводок, инвентарных лесов, подмостей и др.
2.3 В отдельных случаях, в зависимости от потенциальных возможностей Заказчика и условий
действующей схемы ремонтного обслуживания конкретных электростанций, электрических и
тепловых сетей, Заказчик может предложить Подрядчику принять на себя выполнение отдельных
услуг Заказчика, предусмотренных в перечислении б), е), ж), з), к), л), м), н), о), п) п. 2.2, с оплатой
Заказчиком понесенных затрат Подрядчика.
При согласии Подрядчика на выполнение им отдельных услуг Заказчика Стороны оформляют
дополнительное соглашение к Договору с указанием в нем видов услуг выполняемых Подрядчиком
и их стоимости.
2.4 Заказчик в согласованные сроки предоставляет Подрядчику:
а) конструкторско-технологическую документацию на сложные специализированные работы,
модернизацию оборудования, требующие разработки технологии и специальной оснастки для
производства этих работ;
б) утвержденную ведомость объема ремонтных работ, включая объем работ по контролю и
обследованию металла, конструкторско-технологическую документацию (чертежи, схемы и пр.) на
все предусматриваемые при ремонте конструктивные изменения узлов и систем оборудования, не
требующие специальной подготовки и оснастки для их выполнения;
в) проектную и другую документацию энергообъекта, в том числе: план размещения узлов и
крупных деталей объекта ремонта на ремонтных площадках, схемы транспортных перемещений
внутри цехов и на территории энергообъекта, схемы постов энергоносителей, инвентарных лесов,
подмостей и др.;
г) документы о ранее выполненных ремонтах, данные о его техническом состоянии и об отказах при
эксплуатации объекта ремонта;
д) данные по результатам предремонтных испытаний объекта ремонта.
2.5 Заказчик предоставляет Подрядчику на весь срок подготовки и ремонта возможность
пользоваться необходимой для ремонта технической документацией своего технического архива
(библиотеки) и другими имеющимися в его распоряжении техническими пособиями (макетами,
плакатами и т.п.) и на согласованных условиях средствами вычислительной техники,
телекоммуникации.
2.6 Заказчик передает Подрядчику по акту на период ремонта штатную ремонтную оснастку,
специальные съемные грузозахватные приспособления и такелаж, специальную технологическую
оснастку и др., которые Подрядчик обязан вернуть по окончании Договора. В случаях их
повреждения Подрядчик восстанавливает их за свой счет.
3. Условия компенсации затрат при выполнении Договора выездным персоналом Подрядчика
3.1 Затраты Подрядчика, связанные с выполнением Договора выездным ремонтным персоналом
(командировочные расходы, стоимость проезда, провоз инструмента, приборов, приспособлений и
т.д.):
а) Заказчиком не оплачиваются и производятся за счет собственных средств Подрядчика;
или
б) оплачиваются Заказчиком по фактическим затратам на основании представленных Подрядчиком
документов, но не более ________ [вправе ограничить максимальную сумму возмещаемых
фактических затрат, абсолютным числом, процентом от общей стоимости Договора или
иным способом]
[оставить один из вариантов - «а» или «б»]
стр. 25 из 60
4. Производственные, бытовые помещения
4.1 Заказчик не предоставляет жилые помещения для проживания персонала Подрядчика.
4.2 Заказчик предоставляет Подрядчику в здании энергообъекта и на его территории, охраняемые и
запираемые служебные и производственные помещения, помещения для руководителя участка,
руководителей ремонта и мастеров, помещения под кладовые для хранения приборов, инструмента и
другого инвентаря, спецодежды и материалов, бытовые помещения, душевые и шкафы для хранения
спецодежды персонала Подрядчика.
Освещение, отопление всех помещений, обеспечение бытовых помещений водой производится
Заказчиком за свой счет.
Заказчик предоставляет Подрядчику номера внутренней и номера внешней телефонной связи.
Абонентную плату за предоставленные номера внешней телефонной связи производит Заказчик, а
оплату междугородних переговоров производит Подрядчик по счетам, предъявляемым Заказчиком.
Производственные, служебные, бытовые, складские и другие помещения предоставляются
Подрядчику:
а) безвозмездно;
или
б) на условиях краткосрочной аренды со следующей ставкой арендной платы за 1 м2 в месяц:
производственные помещения служебные помещения бытовые помещения складские помещения [оставить один из вариантов - «а» или «б»]
Количество и площадь предоставляемых Подрядчику производственных, служебных, бытовых
помещений Стороны согласовывают при заключении Договора или отдельным соглашением.
4.3 Заказчик вправе предоставить Подрядчику на территории энергообъекта площадку для установки
передвижных, оснащенных всем необходимым, производственных и бытовых помещений и
обеспечить их за свой счет электроэнергией, отоплением, водой и канализацией.
4.4 При размещении для проживания персонала Подрядчика на расстоянии более 3 км от
энергообъекта и отсутствии вблизи маршрутов городского транспорта, Заказчик вправе по просьбе
Подрядчика обеспечить своими транспортными средствами перевозку персонала Подрядчика от
места проживания к месту работы и обратно в соответствии с установленным на энергообъекте
трудовым распорядком за счет Подрядчика.
4.5 Заказчик предоставляет Подрядчику право пользования в период выполнения Договора:
- буфетами, столовыми и другими пунктами питания;
- медпунктом и другими аналогичными объектами для оказания неотложной медицинской помощи.
5. Внутренняя дисциплина и режим рабочего дня
5.1 Заказчик на весь срок действия Договора устанавливает правила внутреннего распорядка и
дисциплины с целью обеспечения эффективной работы, которые обязательны для всего персонала
Подрядчика.
5.2 Подрядчик обеспечивает соблюдение своим персоналом правил внутреннего распорядка
энергопредприятия, ПТБ, правил Ростехнадзора и правил противопожарной безопасности, в том
числе для того, чтобы не допустить своими действиями нарушений нормальной эксплуатации
действующего оборудования, зданий и сооружений, передаточных устройств энергообъекта при
производстве ремонтных работ.
5.3 Полномочный представитель Подрядчика обеспечивает соблюдение Правил внутреннего
распорядка и дисциплину персонала Подрядчика и субподрядных организаций. Заказчик имеет
право требовать отстранение от работы лиц, нарушающих дисциплину.
5.4 Запрещается посещения рабочих зон персоналом Подрядчика, не имеющим отношения к
выполнению работ.
5.5 Не допускается вывешивание плакатов на рабочих местах и на территории площадки, за
исключением тех, которые принадлежат Заказчику и на которых выделено место для Подрядчика.
Доски объявлений должны иметь стандартную форму, цвет, размер, принятые у Заказчика.
По согласованию с Заказчиком Подрядчик в рабочей зоне может вывесить плакаты с сетевым
графиком, со схемами строповки узлов, технологические плакаты и плакаты по охране труда.
стр. 26 из 60
5.6 Категорически запрещается потребление на энергообъектах алкогольных напитков. Запрещается
также курить на рабочих местах за исключением мест, специально отведенных для курения.
5.7 Заказчик обеспечивает в нерабочее время в установленном на энергообъекте порядке охрану
имущества Подрядчика, размещенного в производственных и складских помещениях и на
ремонтных площадках.
5.8 Заказчик снимает с себя ответственность за кражи или любые виды нарушений со стороны
персонала Подрядчика и может требовать от Подрядчика наказания виновных, кто бы они не были.
5.9 Подрядчик несет полную материальную ответственность за причиненные его персоналом убытки
всех видов, которые могут явиться результатом конфликтов, нарушения дисциплины, а также
неадекватного поведения персонала.
5.10 Подрядчик обязан выполнять производственный распорядок дня, установленный у Заказчика.
Производственный распорядок дня должен способствовать выполнению Договора в
предусмотренный срок.
5.11 Время, затраченное на путь до рабочего места, не включается в счет рабочего времени.
5.12 Режим рабочего дня определяется Подрядчиком и Заказчиком в зависимости от графика
ремонта объекта ремонта.
До начала выполнения договорных работ Подрядчик представляет для утверждения график рабочего
дня, который Подрядчик предполагает установить. Все мероприятия, связанные с изменением
распорядка дня, такие, как например, работа в ночное время или работа в выходные и праздничные
дни, должны быть заранее утверждены Заказчиком.
5.13 Заказчик оставляет за собой право требовать от Подрядчика изменять установленный им график
рабочего дня в тех случаях, когда того требует производственная необходимость. Подрядчик обязан
согласиться с требованием Заказчика и организовать при необходимости сменную работу или работу
в выходные или праздничные дни с дополнительной оплатой по соглашению Сторон.
6. Передвижение и транспорт
6.1 Допускается проезд на территорию электростанции согласованного между Заказчиком и
Подрядчиком количества автомобилей на период выполнения договорных работ. Подрядчик
оформляет и передает Заказчику служебную записку с указанием государственных знаков
транспортных средств и фамилий, имен, отчеств водителей.
6.2 Въезд и выезд транспорта с оборудованием и материалами с территории энергообъекта
контролируется персоналом Заказчика. Подрядчик обязан выполнять все формальности и
требования контролирующего персонала.
6.3 Подрядчик несет ответственность за сохранность материалов и оборудования при его
транспортировке.
7. Складирование и консервация
7.1 Материалы, переданные Заказчиком Подрядчику, или материалы Подрядчика должны храниться
на складе. В отдельных случаях материалы могут храниться вне склада.
7.2 Заказчик предоставляет в распоряжение Подрядчика технологические указания, инструкции и
другие документы заводов-изготовителей по хранению и консервации материалов, запасных частей
и оборудования, которые должны строго соблюдаться.
7.3 Консервация должна производиться в соответствии с предписаниями, которые предоставляются
Заказчиком. Все мероприятия проводятся силами Подрядчика под наблюдением Заказчика.
7.4 Заказчик, по просьбе Подрядчика, может предоставить на согласованных условиях в его
пользование вспомогательные средства для перемещения оборудования, запасных частей, оснастки
и материалов и т.д.
7.5 Подрядчик обязан обеспечить сохранность и установленные в НТД условия хранения
переданных ему материалов, запасных частей и оборудования. В случае нарушения условий
хранения - возместить убытки, причиненные Заказчику нарушением условий их хранения.
8. Порядок и чистота
8.1 Подрядчик обязуется постоянно поддерживать чистоту и порядок на ремонтной площадке и
рабочих местах, в подсобных помещениях, соблюдать санитарно-гигиенические нормы. Мусор
убирается в специальные контейнеры или на отведенные для этой цели места.
стр. 27 из 60
8.2 Подрядчик под руководством Заказчика производит отсортировку остатков материалов;
металлолом и отходы подлежат раздельному складированию в специально отведенных местах или
погрузке и вывозу транспортными средствами Заказчика.
8.3. Заказчик имеет право принять меры к Подрядчику в случае неподдержания должного порядка и
несоблюдения чистоты на рабочих местах вплоть до отстранения бригады от работы до устранения
замечаний, работа считается не принятой Заказчиком до тех пор, пока рабочее место не будет
убрано.
8.4 По окончании выполнения ремонтных работ Подрядчик обязан вывезти все собственное
оборудование, оставшиеся материалы, отходы, мусор и т.д. в соответствии с требованиями и в сроки,
установленные Заказчиком.
8.5 Приемка качества работ по уборке ремонтной площадки и объекта ремонта после его окончания
оформляется актом между Подрядчиком и Заказчиком.
стр. 28 из 60
Приложение № 4
к договору №___
от «___» _____________2015 года
Информация о контрагенте
Информация запрашивается исполнителем договора у контрагента
Наименование контрагента
(контактная информация)
Название договора
1 Акционеры (участники) контрагента имеющие совместно со
своими аффилированными лицами 20 и более процентов
голосующих акций от уставного капитала контрагента
2 Органы управления контрагента:
Совет директоров
аналогичный орган:
- состав
-
(наблюдательный
совет)
или
иной
Исполнительный орган (единоличный, коллегиальный):
состав
Управляющая организация (при наличии):
Совет директоров (наблюдательный совет)
аналогичный орган и исполнительный орган:
- состав
или
иной
3 Балансовая
стоимость
активов
контрагента
по
бухгалтерскому балансу (форма №1 по ОКУД) на последнюю
отчетную дату
4 Сведения представителе, уполномоченном на подписание
договора от имени контрагента: ФИО, должность, реквизиты
документа, подтверждающего полномочия представителя.
стр. 29 из 60
Приложение № 5
к договору №___
от «___» _____________2015 года
Информация о собственниках контрагента (включая конечных бенефициаров)
информация о цепочке собственников контрагента, включая
бенефициаров (в том числе конечных)
наименование контрагента
№
п.
п.
ИНН
1
2
ОГРН
3
наимено
вание
краткое
4
Код
ОКВЭД
5
ФИ
Руководит
еля
Серия
и
номер
докуме
нта,
удостов
еряющ
его
личнос
ть
руково
дителя
№
6
7
8
ИНН
ОГРН
Наимен
ование/
ФИО
9
10
11
адрес
регис
трац
ии
12
серия
и
номер
докум
ента,
удосто
веряю
щего
лично
сть
(для
физ.ли
ц)
13
руко
води
тель/
учас
тник
/акц
ионе
р/бен
ефиц
иар
14
инфор
мация
о
подтве
рждаю
щих
докум
ентах
(наиме
нован
ие,
реквиз
иты и
т.д.)
15
* При заполнениии формы в отношении контагента, являющегося иностранной компанией, также необходимо раскрытие
информации об акционерах, владеющих более 5 процентами акций.
стр. 30 из 60
Приложение № 5.1
к договору №___
от «___» _____________2015 года
Согласие Участника закупочной процедуры на обработку персональных данных
участника и его конечных бенефициаров в информационных системах ОАО «Янтарьэнерго»
(форма _____)
«__» _______________ 2014 г.
Настоящим _________________________________________________________________________,
(наименование участника)
зарегистрированное по адресу: _______________________________________________________,
ИНН ________________________________, КПП ______________________________, ОГРН
_________________________,в
лице
___________________________________________,
действующего на основании _________________________, дает свое согласие на совершение ОАО
«Янтарьэнерго» действий, предусмотренных п. 3 ч. 1 ст. 3 ФЗ «О персональных данных» от
27.07.2006 № 152-ФЗ, в отношении персональных данных участника закупки (потенциального
контрагента) / контрагента / планируемых к привлечению субконтрагентов и их собственников
(участников, учредителей, акционеров), в том числе конечных бенефициаров, в том числе с
использованием информационных систем ОАО «Янтарьэнерго», а также на представление
указанной информации в уполномоченные государственные органы (Минэнерго России,
Росфинмониторинг России, ФНС России, ОАО «ФСК ЕЭС») и подтверждает, что получил согласие
на обработку персональных данных от всех своих собственников (участников, учредителей,
акционеров) и бенефициаров.*
Цель обработки персональных данных: выполнение поручений Правительства Российской
Федерации от 28.12.2011 № ВП-П13-9308, протокольного решения Комиссии при Президенте
Российской Федерации по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и
экологической безопасности (протокол от 10.07.2012 № А-60-26-8), а также связанных с ними иных
поручений Правительства Российской Федерации и решений Комиссии при Президенте Российской
Федерации по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической
безопасности.
Срок, в течение которого действует настоящее согласие субъекта персональных данных: со дня его
подписания до момента фактического выполнения / отмены действия поручений Правительства
Российской Федерации, решений Комиссии при Президенте Российской Федерации по вопросам
стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности, либо до
истечения сроков хранения представленной информации, определяемых в соответствии с
законодательством Российской Федерации, либо отзыва настоящего согласия.
(подпись уполномоченного представителя)
должность)
(фамилия,
имя,
отчество
подписавшего,
М.П.
стр. 31 из 60
4. Порядок проведения запроса предложений. Инструкции по подготовке Предложений
4.1 Общий порядок проведения запроса предложений
4.1.1
Запрос предложений проводится в следующем порядке:
а) Публикация Извещения о проведении запроса предложений (подраздел 4.2);
б) Предоставление Документации по запросу предложений исполнителям (подраздел 4.3);
в) Подготовка Участниками своих Предложений и разъяснение Заказчиком Документации по
запросу предложений, если необходимо (подраздел 4.4);
г) Подача Предложений и их прием (подраздел 4.6);
д) Оценка Предложений (подраздел 4.8);
е) Принятие решения о проведении следующих этапов Запроса предложений или определение
Победителя (подраздел 4.10);
ж) Подписание Договора (подраздел 4.11);
з) Уведомление Участников о результатах запроса предложений (подраздел 4.12).
4.2 Публикация Извещения о проведении запроса предложений
4.2.1
Извещение о проведении запроса предложений было опубликовано в порядке,
указанном в пункте 1.1.1.
4.3 Предоставление Документации по запросу предложений Подрядчикам
4.3.1
Исполнители должны получить Документацию по запросу предложений в порядке,
указанном в Извещении о проведении запроса предложений.
4.4 Подготовка Предложений на бумажном носителе
4.4.1
Общие требования к Предложению
4.4.1.1
Участник должен подготовить Предложение, включающее:
а) Письмо о подаче оферты по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в
настоящей Документации по запросу предложений (подраздел 5.1);
б) Техническое предложение на выполнение работ по форме и в соответствии с инструкциями,
приведенными в настоящей Документации по запросу предложений (подраздел 5.1);
в) Таблицу стоимости работ по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в
настоящей Документации по запросу предложений (подраздел 5.3);
г) График выполнения работ по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в
настоящей Документации по запросу предложений (подраздел 5.4);
д) Смету - форма 4Т, составленную в программе WinРИК;
е) Согласие Участника с Проектом договора по форме и в соответствии с инструкциями,
приведенными в настоящей Документации по запросу предложений (подраздел 5.9);
ж) документы, подтверждающие соответствие Участника требованиям настоящей Документации
по запросу предложений (подраздел 4.5).
На последующих этапах данной процедуры Запроса предложений (пункт 1.1.3) в случае их
проведения состав документов, включаемых в Предложение, а также их формы и требования к
ним, могут измениться.
4.4.1.2
Участник имеет право подать только одно Предложение. В случае нарушения этого
требования все Предложения такого Участника отклоняются без рассмотрения по существу.
4.4.1.3 Каждый документ, входящий в Предложение, должен быть подписан лицом, имеющим
право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от лица
Участника без доверенности, или надлежащим образом уполномоченным им лицом на
основании доверенности (далее — уполномоченного лица). В последнем случае оригинал
доверенности прикладывается к Предложению.
Каждый документ, входящий в Предложение, должен быть скреплен печатью Участника.
Требования пункта 4.4.1.3 не распространяются на нотариально заверенные копии документов
или документы, переплетенные типографским способом.
стр. 32 из 60
4.4.1.4 Дополнительные носители информации (дискеты, CD-R, CD-RW, брошюры, книги)
должны быть, если это возможно, соответствующим образом помечены (например, с помощью
наклеек) и помещены в отдельные (т.н. «информационные») конверты. Информационные
конверты должны размещаться после последней страницы Предложения. Входящие в состав
Предложения копии документов, подтверждающих юридический статус Участника (уставы,
учредительные договоры и т.д.), помещаются в информационные конверты, только если они
отпечатаны и сброшюрованы промышленным (типографским) способом или прошиты у
нотариуса.
4.4.1.5 После этого должна быть проведена нумерация всех без исключения страниц и
информационных конвертов Предложения (как внутренняя нумерация листов отдельных
приложений, так и сквозная нумерация всех страниц Предложения; информационные конверты
нумеруются отдельно от страниц — «информационный конверт №1», «информационный конверт
№ 2» и т.д.). Нумерация страниц книг, брошюр, журналов и т.д., помещенных в информационные
конверты, не производится.
4.4.1.6 Документы (листы и информационные конверты), входящие в Предложение, должны
быть скреплены или упакованы таким образом, чтобы исключить случайное выпадение или
перемещение страниц и информационных конвертов. Если Предложение состоит из нескольких
томов, каждый том рекомендуется прошить с приложением описи включенных в него
документов. Каждый такой том должен иметь сквозную нумерацию страниц.
4.4.1.7 Никакие исправления в тексте Предложения не имеют силу, за исключением тех случаев,
когда эти исправления заверены рукописной надписью «исправленному верить» и
собственноручной подписью уполномоченного лица, расположенной рядом с каждым
исправлением.
4.4.2
Требования к сроку действия Предложения
Предложение действительно в течение срока, указанного Участником в письме о подаче оферты
(подраздел 5.1). В любом случае этот срок не должен быть менее чем 90 календарных дней с
момента подачи Предложений.
4.4.3
Требования к языку Предложения
4.4.3.1 Все документы, входящие в Предложение, должны быть подготовлены на русском языке
за исключением нижеследующего.
4.4.3.2 Документы, оригиналы которых выданы Участнику третьими лицами на ином языке,
могут быть представлены на языке оригинала при условии, что к ним приложен перевод этих
документов на русский язык (в специально оговоренных случаях — апостилированный). При
выявлении расхождений между русским переводом и оригиналом документа на ином языке
Заказчик будет принимать решение на основании перевода.
4.4.3.3 Заказчик вправе не рассматривать документы, не переведенные на русский язык.
4.4.4
Требования к валюте Предложения
Все суммы денежных средств в документах, входящих в Предложение, должны быть выражены в
российских рублях.
Документы, оригиналы которых выданы Участнику третьими лицами с выражением сумм
денежных средств в иных валютах, могут быть представлены в валюте оригинала при условии,
что к этим документам будут приложены комментарии с переводом этих сумм в российские
рубли исходя из официального курса валюты, установленного Центральным банком Российской
Федерации, с указанием такового курса и даты его установления.
4.4.5
Начальная (предельная) цена - 890,00 тыс. рублей без НДС.
4.4.5.2 Организатор запроса предложений вправе не рассматривать предложения, превышающие
предельную стоимость.
4.4.6
Разъяснение Документации по запросу предложений
Участники вправе обратиться к Заказчику за разъяснениями настоящей Документации по запросу
предложений. Запросы на разъяснение Документации по запросу предложений должны
подаваться в письменной форме за подписью руководителя организации или иного
ответственного лица Участника.
стр. 33 из 60
Заказчик в разумный срок ответит на любой вопрос, который он получит не позднее, чем за 3
дня до истечения срока приема Предложения (пункт 4.7). Если, по мнению Заказчика, ответ на
данный вопрос будет интересен всем Участникам, копия ответа (без указания источника запроса)
будет направлена всем Участникам, официально получившим настоящую Документацию по
запросу предложений (подраздел 4.3).
4.4.7
Продление срока окончания приема Предложений
4.4.7.1 При необходимости Заказчик имеет право продлевать срок окончания приема
Предложений, установленный в подпункте 4.7, с уведомлением всех участников,
с использованием оперативной системы «В2В-MRSK».
4.5 Требования к Участникам. Подтверждение соответствия предъявляемым требованиям
4.5.1
Требования к Участникам
4.5.1.1 Участвовать в данной процедуре Запроса предложений может либо любое юридическое
лицо или индивидуальный предприниматель, а также объединение этих лиц, способное на
законных основаниях выполнить требуемые работы (коллективный участник)
Чтобы претендовать на победу в данной процедуре Запроса предложений и на право заключения
Договора, Участник самостоятельно или коллективный участник в целом должен отвечать
следующим требованиям:
 Участник должен обладать необходимыми профессиональными знаниями, иметь ресурсные
возможности (финансовые, кадровые, трудовые),
 Участник должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для
заключения и исполнения Договора;
 Участник не должен являться неплатежеспособным или банкротом, находится в процессе
ликвидации, на имущество Участника в части, существенной для исполнения договора, не
должен быть наложен арест, экономическая деятельность Участника не должна быть
приостановлена.
 Участник не должен быть включен в Реестр недобросовестных поставщиков,
предусмотренный Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ,
услуг отдельными видами юридических лиц», Реестр недобросовестных поставщиков,
предусмотренный Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных
нужд» и (или) в Реестр недобросовестных поставщиков, предусмотренный Федеральным
законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Участник должен предоставить сведения в отношении всей цепочки своих собственников,
включая бенефициаров (в том числе конечных).
4.5.2
Требования к документам, подтверждающим соответствие Участника
установленным требованиям
4.5.2.1
В связи с вышеизложенным Участник должен включить в состав Предложения
следующие документы, заверенные подписью руководителя и печатью, подтверждающие его
соответствие вышеуказанным требованиям:
а) копию свидетельства о регистрации предприятия;
б) копию выписки из ЕГРЮЛ (полученную не ранее, чем за 6 месяцев до объявления о
проведении процедуры);
г) копию свидетельства о постановке предприятия на налоговый учет;
д) копию устава в действующей редакции;
е) копии документов (приказов, протоколов собрания учредителей о назначении руководителя и
т.д.), подтверждающие полномочия лица, подписавшего Предложение, а также его право на
заключение соответствующего Договора по результатам запроса предложений. Если
Предложение подписывается по доверенности, предоставляется оригинал или нотариально
заверенная копия доверенности и вышеуказанные документы на лицо, выдавшее доверенность;
ж) анкету по установленной в настоящей Документации по запросу предложений;
стр. 34 из 60
з) оригинал справки о выполнении аналогичных (сопоставимых) по характеру и объему
оказываемых договоров, по установленной форме в настоящей Документации по запросу
предложений;
и) оригинал справки о материально-технических ресурсах, которые будут привлечены в ходе
выполнения Договора, по установленной в настоящей Документации по запросу предложений;
к) оригинал справки о кадровых ресурсах, которые будут привлечены в ходе выполнения
Договора, по установленной в настоящей Документации по запросу предложений;
л) оригинал или заверенная участником копия справки об исполнении налогоплательщиком
обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций в
соответствии с законодательством Российской Федерации (код по КНД 1120101), выданной
соответствующим подразделением ФНС РФ не ранее чем за 60 дней до срока окончания подачи
заявок»;
- заверенную печатью организации с подписью уполномоченного лица, отметкой «Копия верна»
копии балансов вместе с отчетами о прибылях и убытках за последние два года и за
завершившийся отчетный период текущего года (бухгалтерские Формы 1,2) единым файлом в
формате PDF, с последовательным расположением страниц. Участник запроса предложений,
находящийся на упрощенной системе налогообложения (УСНО), предоставляет копию
документа о возможности применения упрощенной системы налогообложения, а также
копии налоговых деклараций по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной
системы налогообложения за прошедший год и на последнюю отчетную дату. Участник запроса
предложений – индивидуальный предприниматель (ИП), представляет бухгалтерские отчетные
документы, аналогичные по сути и содержанию вышеуказанным.
м) форму представления участниками закупки сведений в отношении всей цепочки его
собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) (форма № 12- приложение № 11
к письму о подаче оферты). Не предоставление данной формы служит основанием для
отклонения заявки от участия в закупочной процедуре.
н) Согласие Участника закупочной процедуры на обработку персональных данных участника и
его конечных бенефициаров в информационных системах ОАО «Янтарьэнерго» (форма № 12.1приложение № 12 к письму о подаче оферты).
о) оригинал информационного письма о наличии у Участника связей, носящих характер
аффилированности с сотрудниками Заказчика или Организатора закупки по установленной в
настоящей закупочной документации форме (форма № 13- приложение № 13 к письму о подаче
оферты);
п) Документ, декларирующий соответствие участника размещения заказа требованиям,
установленным законодательством. (Форма № 14- приложение № 14 к письму о подаче оферты)
р) иные документы, которые, по мнению Участника, подтверждают его соответствие
установленным требованиям, с соответствующими комментариями, разъясняющими цель
предоставления этих документов.
с) Если участником закупки, а также привлекаемыми ими субподрядными организациями,
выступает субъект малого и среднего предпринимательства, обязательным является
предоставление следующих документов:
- анкета о принадлежности к субъектам малого/среднего предпринимательства (форма ___);
- бухгалтерская отчетность за два предшествующих календарных года (для субъектов малого и
среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в течение менее двух
календарных лет, - за период, прошедшей со дня их государственной регистрации);
- копия сведений о среднесписочной численности работников за два предшествующих
календарных года (для субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих
деятельность в течение менее двух календарных лет, - за период, прошедший со дня их
государственной регистрации) по форме, утвержденной Федеральной налоговой службой в
соответствии с п. 3 ст. 80 Налогового кодекса РФ.
т) Информационное письмо Участника, не являющегося субъектом малого/среднего
предпринимательства (форма 16 - приложение № 16 к письму о подаче оферты).
4.5.2.2 В случае, если Участник зарегистрирован вне Российской Федерации, он обязан
представить все документы, предусмотренные п.4.5.2.1 настоящей документации. В случае, если
стр. 35 из 60
в соответствии с законодательством страны Участника представление тех или иных документов
не возможно – Участник обязан представить справку с объяснением таких причин, а также
(насколько это возможно) аналогичный документ, близкий по содержанию к запрашиваемому.
4.5.2.3 Все указанные документы прилагаются Участником к Предложению.
4.5.2.4 В случае если по каким-либо причинам Участник не может предоставить требуемый
документ, он должен приложить составленный в произвольной форме справку, объясняющую
причину отсутствия требуемого документа, а также содержащую заверения Заказчику в
соответствии Участника данному требованию.
4.5.3
Участие генеральных исполнителей
Генеральный исполнитель должен доказать Заказчику, что каждый из привлекаемых им
соисполнителей:
а) осведомлен о привлечении его в качестве соисполнителя;
б) согласен с выделяемым ему перечнем, объемами, сроками и стоимостью оказания услуг;
в) отвечает требованиям настоящей Документации по запросу предложений (подраздел 4.5).
Генеральный исполнитель также должен доказать Заказчику, что у него имеется продуманная
схема управления Договором и соисполнителями.
Любая организация может являться соисполнителем у произвольного числа генеральных
исполнителей, а также имеет право самостоятельно принимать участие в данной процедуре
Запроса предложений.
Соисполнители не могут входить в состав коллективных Участников (подраздел 4.5.4). Каждый
генеральный исполнитель может подать только одно Предложение и не может быть
соисполнителем у других генеральных исполнителей, а также не может входить в состав
коллективных участников (подраздел 4.5.4). В случае невыполнения этих требований заявки с
участием таких организаций могут быть отклонены без рассмотрения по существу.
В связи с вышеизложенным, генеральный исполнитель готовит Предложение с учетом
следующих дополнительных требований:
а) в Предложение включается письмо от имени каждого соисполнителя (оригинал; составляется
в произвольной форме), подтверждающего его согласие на привлечение в качестве
соисполнителя, с указанием объема и стоимости возлагаемых на него услуг, а также сроков
оказания этих услуг;
б) Предложение должно включать сведения, подтверждающие соответствие каждого
соисполнителя установленным требованиям (пункт 4.5.2);
в) Предложение дополнительно должно включать сведения о распределении объемов услуг
между генеральным исполнителем и соисполнителями по установленной в настоящей
Документации по запросу предложений форме (форма № 10).
Предложение, которое подает генеральный исполнитель, может быть отклонено, если в процессе
данной процедуры Запроса предложений до подписания Договора выяснится, что один или
несколько соисполнителей отказались от оказания услуг, а оставшиеся соисполнители, с точки
зрения Заказчика, не способны самостоятельно выполнить Договор.
4.5.4
Участие коллективных участников
Каждая организация, входящая в состав коллективного участника, должна отвечать требованиям
настоящей Документации по запросу предложений (подраздел 4.5).
Организации, представляющие коллективного участника, заключают между собой соглашение,
соответствующее нормам Гражданского кодекса РФ, и отвечающее следующим требованиям:
а) в соглашении должны быть четко определены права и обязанности сторон как в рамках
участия в данной процедуре Запроса предложений, так и в рамках исполнения Договора;
б) в соглашении должно быть приведено четкое распределение объемов и стоимости
выполняемых каждой организацией, а также сроков выполнения оказания услуг;
стр. 36 из 60
в) в соглашении должен быть определен лидер, который в дальнейшем представляет интересы
каждой из организаций, входящих в коллективного участника, во взаимоотношениях с
Заказчиком;
г) в соглашении должна быть установлена солидарная ответственность за своевременное и
полное исполнение Договора;
д) соглашением должно быть предусмотрено, что все операции по выполнению Договора в
целом, включая платежи, совершаются исключительно с лидером, однако, по желанию
Заказчика или по его инициативе, данная схема может быть изменена.
Любая организация может входить только в одного коллективного участника и не имеет права
принимать участие в данной процедуре Запроса предложений самостоятельно.
Организация, входящая в состав к.-л. коллективного участника, не имеет права принимать
участие в данной процедуре Запроса предложений в качестве генерального исполнителя или
соисполнителей. В случае невыполнения этих требований заявки с участием таких организаций
будут отклонены без рассмотрения по существу.
В связи с вышеизложенным коллективный участник готовит Предложение с учетом следующих
дополнительных требований:
а) Предложение должно включать сведения, подтверждающие соответствие каждой
организации, составляющей коллективного участника, установленным требованиям;
б) Предложение подготавливается и подается лидером от своего имени со ссылкой на то, что он
представляет интересы коллективного участника;
в) в состав Предложения дополнительно включается нотариально заверенная копия соглашения
между организациями, составляющими коллективного участника;
г) Предложение дополнительно должно включать сведения о распределении объемов оказания
услуг между организациями, составляющими коллективного участника, по установленной в
настоящей Документации по запросу предложений форме (форма № 11).
При оценке количественных параметров деятельности членов объединения эти параметры
суммируются. Не подлежащие суммированию показатели должны быть в наличии хотя бы у
одного члена объединения.
Предложение, которое подает коллективный участник, может быть отклонено, если в процессе
данной процедуры Запроса предложений до подписания Договора выяснится, что из состава
коллективного участника вышла одна или несколько организаций, а оставшиеся организации, с
точки зрения Заказчика, не способны самостоятельно выполнить Договор.
4.6 Подача Предложений и их прием
4.6.1 Подача заявок в электронном виде осуществляется в строгом соответствии с Правилами,
Инструкциями и регламентом работы в информационно-аналитической и торгово – операционной
системе В2В- MRSK.
4.6.2 Размещение (подача коммерческих заявок) на торговой электронной площадке В2В- MRSK
происходит в виде сформированного электронного пакета коммерческого предложения;
При размещении (подачи) коммерческой заявки на торговой электронной площадке В2В- MRSK:
 Каждый документ, входящий в заявку, должен быть отсканирован и превращен в обычный
файл (только doc, xls, txt, zip, ipg, pdf), документы, являющиеся приложениями к настоящей
документации (формы № 1-16) должны быть отсканированы одним (отдельным) файлом;
 документы, подтверждающие правоспособность участника сканируются одним (отдельным)
файлом, подкрепляются отдельной папкой;
 Формирование электронного пакета предложения и загрузка его в электронный сейф
Организатора запроса предложений производится согласно Регламенту торговой электронной
площадки В2В- MRSK. Для архивирования использовать только zip –архив.
4.6.3 Участнику, выбранному Победителем необходимо сразу после получения через
функционал ЭТП уведомления, направить в адрес Организатора закупки (236022, г. Калининград,
ул. Театральная, 34, каб. 229, Тихоновой Алле Ивановне) оригинал своего Предложения.
4.6.4 Свои ценовые предложения (в режиме онлайновом) размещаются Участниками в Системе
без учета НДС.
стр. 37 из 60
4.7 Окончание срока подачи заявок на открытый запрос предложений
4.7.1 Организатор открытого запроса предложений заканчивает прием коммерческих заявок в
электронном виде в 14 часов 00 минут по московскому времени «16» февраля 2015 года и
начинает процедуру их вскрытия в 15 часов 00 минут по московскому времени «16» февраля 2015
года на электронной торговой площадке B2B-MRSK в соответствии с правилами и Инструкциями
по проведению закупочных процедур, размещенных на сайте Системы ЭТП B2B- MRSK».
4.8 Оценка Предложений и проведение переговоров
4.8.1
Общие положения
Оценка Предложений осуществляется Комиссией по запросу предложений и иными лицами
(экспертами и специалистами), привлеченными Комиссией по запросу предложений.
Оценка Предложений включает отборочную стадию (пункт 4.8.2), проведение при
необходимости переговоров (пункт 4.8.3) и оценочную стадию (пункт 4.8.4).
4.8.2
Отборочная стадия
В рамках отборочной стадии закупочная комиссия (далее - Комиссия по запросу предложений)
проверяет:
а) правильность оформления Предложений и их соответствие требованиям настоящей
Документации по запросу предложений по существу;
б) соответствие Участников требованиям настоящей Документации по запросу предложений;
в) соответствие коммерческого и технического предложения требованиям настоящей
Документации по запросу предложений.
В рамках отборочной стадии Комиссия по запросу предложений может запросить Участников
разъяснения или дополнения их Предложений, в том числе представления отсутствующих
документов. При этом Комиссия по запросу предложений не вправе запрашивать разъяснения
или требовать документы, меняющие суть Предложения.
При проверке правильности оформления Предложения Комиссия по запросу предложений
вправе не обращать внимания на мелкие недочеты и погрешности, которые не влияют на
существо Предложения. Комиссия по запросу предложений с письменного согласия Участника
также может исправлять очевидные арифметические и грамматические ошибки.
По результатам проведения отборочной стадии Комиссия по запросу предложений имеет право
отклонить Предложения, которые:
a) в существенной мере не отвечают требованиям к оформлению настоящей Документации по
запросу предложений;
б) поданы Участниками, которые не отвечают требованиям настоящей Документации по запросу
предложений;
в) поданы Участниками, не предоставившими документы, требуемые настоящей документацией,
либо в представленных документах имеются недостоверные сведения об Участнике или о
предлагаемой им продукции;
г) содержат предложения, не соответствующие установленным условиям настоящей Закупочной
документации; за исключением случаев подачи Участниками предложений, уточняющих
требуемый к выполнению объема работ (услуг) или фактические условия проведения работ
(выполнения услуг), которые изначально не были учтены в проектно – сметной документации
или техническом задании Заказчика, но без которых невозможно качественно, своевременно и в
полном объеме выполнить работы (услуги), предусмотренные условиями настоящей Закупочной
документации.
В указанном случае отклонение от условий Закупочной документации должно быть обосновано
Участниками.
Организатор запроса предложений вправе по вновь выявленным обстоятельствам запросить
дополнительные предложения других Участников;
д) содержат очевидные арифметические или грамматические ошибки, с исправлением которых
не согласился Участник.
стр. 38 из 60
4.8.3
Проведение переговоров
После рассмотрения и оценки Предложений Заказчик вправе провести переговоры с любым из
Участников по любому положению его Предложения.
Переговоры могут проводиться в один или несколько туров. Очередность переговоров
устанавливает Заказчик. При проведении переговоров Заказчик будет избегать раскрытия другим
Участникам содержания полученных Предложений, а также хода и содержания переговоров, т.е.:
а) любые переговоры между Заказчиком и Участником носят конфиденциальный характер;
б) ни одна из сторон переговоров не раскрывает никакому другому лицу никакой технической,
ценовой или иной рыночной информации, относящейся к этим переговорам, без согласия другой
стороны.
Заказчик в ходе переговоров может предложить:
в) выступить любому из Участников в качестве генерального исполнителя и привлечь в качестве
соисполнителя как любого из Участников, так и стороннюю организацию;
г) объединиться нескольким конкретным Участникам в коллективного участника. Любой из
Участников вправе отказаться от этого предложения без каких-либо последствий и участвовать в
дальнейшей процедуре Запроса предложений самостоятельно.
4.8.4
Оценочная стадия
В рамках оценочной стадии закупочная комиссия оценивает и сопоставляет Предложения и
проводит их ранжирование по степени предпочтительности для Заказчика, исходя из следующих
критериев:
а) стоимость работ
б) условия оплаты
в) срок выполнения работ
г) срок гарантии на выполненные работы
4.9 Переторжка (регулирование цены)
4.9.1 Организатор запроса предложений вправе предоставить, Участникам возможность
добровольно и открыто повысить предпочтительность их заявок путем снижения первоначальной,
указанной в заявке, цены — т.е. проведение процедуры переторжки.
4.9.2 Переторжка, проводимая в электронном виде на торговой площадке «В2В-MRSK»
проводится в соответствии с Регламентом проведения переторжки в рамках проведения открытой
процедуры в электронном виде на торговой площадке «В2В-MRSK».
4.9.3 Организатор запроса предложений вправе заявить, о своем намерении воспользоваться
правом проведения переторжки.
4.9.4 Однако, организатор процедуры обладает полным правом решение не проводить
переторжку, даже если он предварительно указал в своем Уведомлении о запросе предложений,
что он намерен воспользоваться своим правом на проведение переторжки.
4.9.5 Организатор должен воспользоваться объявленным правом на проведение переторжки,
если комиссия по проведению закупки полагает, что цены, заявленные Участниками в
коммерческих заявках, могут быть снижены.
4.9.6 Участники имеют право заявить в электронной форме цены для переторжки одновременно
с отправкой своих коммерческих заявок в электронный сейф Организатора запроса предложений.
4.9.7 После подготовки своей заявки Участники получают возможность заявить цену для
переторжки (загрузить файл для переторжки) с использованием специальных электронных
файлов. При этом Участники могут изменять или удалять свои цены для переторжки через
редактирование файла с ценой для переторжки вплоть до даты вскрытия конвертов.
4.9.8 Возможность приступить к процедуре переторжки у Организатора закупки появится
только после даты вскрытия конвертов. Организатор запроса предложений обязан ознакомиться с
Коммерческими заявками, поступившими от Участников данной закупки, провести первичную
(предварительную) ранжировку. Лишь после этого Организатор запроса предложений принимает
решение о проведении или не проведении переторжки.
4.9.9 В переторжке должно участвовать любое число из приглашенных Участников запроса
предложений. Переторжка может быть проведена после проведения предварительного
стр. 39 из 60
ранжирования Коммерческих заявок. При этом результаты оценки Коммерческих заявок по
неценовым критериям могут как сообщаться, так и не сообщаться Участникам переторжки.
Решение о порядке проведения переторжки принимает комиссия по проведению запроса
предложений.
4.9.10 Необходимым условием возможности проведения Организатором запроса предложений
процедуры переторжки в электронном виде является объявление хотя бы одним Участником
данного конкурса своей цены для переторжки.
4.9.11 Организатор запроса предложений после изучения заявок Участников имеет право
пригласить на переторжку в электронной форме только тех Участников, чьи коммерческие заявки
наиболее полно соответствуют закупочной документации, занявших место не ниже четвертого в
предварительной ранжировке коммерческих заявок вне зависимости от того, кто еще из
Участников объявил свои цены для переторжки.
4.9.12 Переторжка проводится только по одному параметру – по цене.
4.9.13 Переторжки на виртуальной электронной торговой площадке «B2B-MRSK» проводится
в режиме реального времени.
4.9.14 Участники, при проведении процедуры переторжки, имеют возможность ознакомиться
только с ценами, которые установились в результате проведения процедуры переторжки.
4.9.15 Если Участник решил не участвовать в переторжке или не указал цену для переторжки в
отведенное ему время, то этот Участник остается Участником процедуры, но к процедуре
проведения переторжки допущен не будет. В этом случае комиссия будет принимать во внимание
ту цену, которую Участник указал в своей заявке, своевременно поступившем в электронный
сейф Организатора запроса предложений.
4.9.16 Переторжка на торговой электронной площадке «B2B-MRSK» проводится мгновенно.
Система автоматически снижает стоимость лота до отметки, указанной в файле с ценой для
переторжки.
4.9.17 Цена, полученная вышеуказанным образом в ходе переторжки, оформляется протоколом
и, будет считаться окончательным предложением цены для каждого Участника запроса
предложений.
4.9.18 Изменение цены в сторону снижения не должно повлечь за собой изменение иных
условий Коммерческий заявки.
4.9.19 По окончании переторжки, комиссия по проведению открытой процедуры производит
необходимые подсчеты, в соответствии с ранее объявленными критериями и будет учитывать
цены, полученные в ходе переторжки при оценке Коммерческий заявок и построению итоговой
ранжировки заявок. Коммерческие заявки Участников, приглашенных на переторжку, но в ней не
участвовавших, учитываются при построении итоговой ранжировки Коммерческих заявок по
первоначальной цене.
4.9.20 Участие в переторжке не расценивается Организатором открытой процедуры как
нарушение требований пункта 4.4.2.
4.9.21 Участник, принявший участие в переторжке и снизивший свою цену, обязан дополнительно
представить откорректированные с учетом новой, полученной после переторжки цены
документы, определяющие его коммерческое предложение. Изменение цены в сторону снижения
не должно повлечь за собой изменение иных критериев Коммерческой заявки.
4.10
Принятие решения о проведении следующих этапов Запроса предложений или
определение Победителя
4.10.1
Комиссия по запросу предложений на своем заседании принимает решение либо по
определению Победителя, либо по проведению дополнительных этапов Запроса предложений,
либо по завершению данной процедуры Запроса предложений без определения Победителя и
заключения Договора:
а) в случае если Предложение какого-либо из Участников окажется существенно лучше
Предложений остальных Участников, и это Предложение полностью удовлетворит Заказчика,
Заказчик определит данного Участника Победителем и подпишет с ним Договор (подраздел
4.11); процедура Запроса предложений на этом будет завершена;
стр. 40 из 60
б) в случае если самое лучше Предложение не удовлетворит Заказчика полностью, Комиссия по
запросу предложений вправе принять решение о проведении дополнительных этапов Запроса
предложений и внесении изменений в условия Запроса предложений;
в) если, по мнению Комиссии по запросу предложений возможностей для улучшения
Предложений Участников не предвидится и проведение дальнейших этапов бессмысленно,
Комиссия вправе принять решение о прекращении процедуры Запроса предложений.
г) Предполагается, что рассмотрение предложений участников закупки и подведение итогов
будет осуществлено по адресу Заказчика (236022, г. Калининград, ул. Театральная, 34, каб. 313)
не позднее 17 часов (местное время) «16» марта 2015 года. Закупочная комиссия в особых
случаях может изменить срок рассмотрения заявок в большую или меньшую сторону.
д) Решение Комиссии по запросу предложений оформляется протоколом заседания комиссии.
4.10.2
Общие и технические требования к Победителю
а) Работа Победителя должна осуществляться в соответствии с утвержденной технической
документацией, определяющей объем, содержание работ и предъявляемые к ним требования.
4.11
Подписание Договора
4.11.1
Договор между Заказчиком и Победителем подписывается в течение 30 дней после
выбора Победителя.
4.11.2
В случае, если в соответствии с действующим законодательством РФ и
учредительными документами Заказчика потребуется предварительное согласование (одобрение,
утверждение) заключаемого на предложенных Победителем условиях договора компетентными
органами управления Заказчика (Общим собранием акционеров, Советом директоров и т.п.),
договор с Победителем заключается только после такого согласования (одобрения,
утверждения), а указанный в п.4.11.1 срок отсчитывается после получения такого согласования
(одобрения, утверждения).
[Примечание: это может потребоваться, например, для одобрения крупных
сделок или
сделок, в совершении которых имеется заинтересованность]
4.11.3
Условия Договора определяются в соответствии с требованиями заказчика и п. 3.
4.12 Уведомление Участников о результатах запроса предложений
4.11.4
Организатор открытого запроса предложений на интернет-сайте ОАО «Янтарьэнерго», на электронной торговой площадке «B2B-MRSK» и на официальном сайте
zakupki.gov.ru должен опубликовать все протоколы по данной процедуре не позднее 3 (трех)
дней с момента их подписания.
стр. 41 из 60
5. Образцы основных форм документов, включаемых в Предложение
5.1 Письмо о подаче оферты (форма 1)
5.1.1
Форма письма о подаче оферты
начало формы
«_____»_______________ года
№________________________
Уважаемые господа!
Изучив Извещение о проведении запроса предложений, опубликованное на «В2В-MRSK» и на
официальном сайте РФ (www.zakupki.gov.ru) «30» января 2015 года, и Документацию по запросу
предложений, и принимая установленные в них требования и условия запроса предложений,
________________________________________________________________________,
(полное наименование Участника с указанием организационно-правовой формы)
зарегистрированное по адресу
________________________________________________________________________,
(юридический адрес Участника)
предлагает заключить Договор на выполнение следующих работ:
________________________________________________________________________
(краткое описание работ)
на условиях и в соответствии с Техническим предложением, Таблицей стоимости работ,
Графиком выполнения работ, являющимися неотъемлемыми приложениями к настоящему письму
и составляющими вместе с настоящим письмом Предложение, на общую сумму
Стоимость по лоту без НДС, руб.
___________________________________
Кроме того НДС, руб.
___________________________________
Итого: полная итоговая сумма по лоту
с НДС, руб.
___________________________________
(итоговая стоимость, рублей, с НДС)
(итоговая стоимость, рублей, без НДС)
Условия оплаты _______________________
Срок выполнения работ _______________________________
Срок устранения недостатков____________
Срок гарантии ________________________
стр. 42 из 60
Настоящее
Предложение
имеет
до «____»_________________ 2015 года.
правовой
статус
оферты
и
действует
Настоящее Предложение дополняется следующими документами, включая неотъемлемые
приложения:
1. Техническое предложение (форма 2) — на ____ листах;
2. Таблица стоимости работ (форма 3) на ____ листах;
3. График выполнения работ(форма 4) на ____ листах;
4. Согласие Участника с Проектом договора;
5. Документы, подтверждающие соответствие Участника
на_)______ листах.
установленным
требованиям
____________________________________
(подпись, М.П.)
____________________________________
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
конец формы
5.1.2
Инструкции по заполнению
Письмо следует оформить на официальном бланке Участника. Участник присваивает письму дату
и номер в соответствии с принятыми у него правилами документооборота.
Участник должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-правовой
формы) и юридический адрес.
Участник должен указать стоимость оказания услуг цифрами и словами, в рублях, с НДС
в соответствии со Сметой расходов. Цену цифрами следует указывать в формате
ХХХ ХХХ ХХХ,ХХ руб., а также дополнить расшифровкой словами, например:
«1 234 567,89 руб. (Один миллион двести тридцать четыре тысячи пятьсот шестьдесят семь руб.
восемьдесят девять коп.)».
Участник должен указать срок действия Предложения.
Участник должен перечислить и указать объем каждого из прилагаемых к письму о подаче
оферты документов, определяющих суть технико-коммерческого предложения Участника.
Письмо должно быть подписано и скреплено печатью.
стр. 43 из 60
5.2 Техническое предложение (форма 2)
5.2.1
Форма Технического предложения
начало формы
Приложение 1 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________
Техническое предложение
Наименование и адрес Участника: _________________________________
(Здесь Участник в свободной форме приводит свое техническое предложение, опираясь на
проект Технического задания в соответствии с требованиями раздела 2).
____________________________________
(подпись, М.П.)
____________________________________
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
конец формы
5.2.2
Инструкции по заполнению
1. Участник указывает дату и номер Предложения в соответствии с письмом о подаче оферты
(подраздел 5.1).
2. Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и
свой адрес.
3. В техническом предложении описываются все позиции раздела 2 с учетом предлагаемых
условий Договора (раздел 3). Участник вправе указать, что он согласен на проект Технического
задания, изложенного в разделе 2 Документации по запросу предложений, за исключением такихто изменений (и указать их).
4. Техническое предложение будет служить основой для подготовки приложения №1 к Договору.
В этой связи в целях снижения общих затрат сил и времени Заказчика и Участника на подготовку
Договора данное предложение следует подготовить так, чтобы его можно было с минимальными
изменениями включить в Договор.
стр. 44 из 60
5.3 Таблица стоимости работ (форма 3).
Приложение 2 к письму о подаче оферты от «____»_____________ г. №__________.
Наименование и адрес Участника запроса предложений: _________________________________.
№ п/п
1
Основание
Общая стоимость
Наименование работ
работ (руб.)
Локальная смета №1
2
3
4
ИТОГО:
НДС 18%:
ВСЕГО.
___________________________________
(подпись, М.П.)
____________________________________
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
конец формы
Инструкция по заполнению
Участник конкурса указывает дату и номер конкурсной заявки в соответствии с письмом о подаче оферты
(подраздел 5.1).

Участник конкурса указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму)
и свой адрес.

В Таблице приводятся общая стоимость выполнения работ. Также могут быть приведены примечания
и комментарии.

Стоимость предложения в текущих ценах в рублях по итоговой строке Таблице стоимости работ
(форма 3) должна соответствовать общей сумме в письме подачи оферты (форма 1).

Таблица будет служить основой для подготовки приложения № 1 к Договору. В этой связи в целях
снижения общих затрат сил и времени Заказчика и Участника конкурса на подготовку Договора данную
Таблицу стоимости работ следует подготовить так, чтобы ее можно было с минимальными изменениями
включить в Договор.

Таблица может быть подготовлена с использованием программного обеспечения управления
проектами (типа Microsoft Project и т.п.).
стр. 45 из 60
5.4 График выполнения работ (форма 4)
Приложение 3 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________
График выполнения работ
Наименование и адрес Участника: _________________________________
Начало выполнения работ: «___»____________________года.
Окончание выполнения работ: «___»____________________года.
№
п/п
Наименование
этапа
График выполнения работ, в неделях с момента подписания Договора
1
2
3
4
5
6
7
8
…
1.
2.
3.
…
____________________________________
(подпись, М.П.)
__________________________________
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
конец формы
Инструкция по заполнению
1. Участник указывает дату и номер Предложения в соответствии с письмом о подаче оферты
(подраздел 5.1).
2. Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и
свой адрес.
3. В данном Графике выполнения работ приводятся расчетные сроки выполнения всех видов работ
в рамках Договора, перечисленных в Таблице стоимости работ (подраздел 5.3).
4. График может быть также подготовлен с использованием программного обеспечения
управления проектами (типа Microsoft Project и т.п.).
5. График выполнения работ будет служить основой для подготовки приложения №3 к Договору. В
этой связи в целях снижения общих затрат сил и времени Заказчика и Участника на подготовку
Договора данный График выполнения работ следует подготовить так, чтобы его можно было с
минимальными изменениями включить в Договор.
стр. 46 из 60
5.5. Анкета Участника запроса предложений (форма 5)
Приложение 4 к письму о подаче оферты от «____»_____________ г. №__________
Анкета Участника запроса предложений
Наименование и адрес Участника: _________________________________
№
Наименование
Сведения об Участнике
п/п
(заполняется Участником)
1.
Организационно-правовая форма и
фирменное наименование Участника
2.
Учредители (перечислить
наименования и организационноправовую форму или Ф.И.О. всех
учредителей, чья доля в уставном
капитале превышает 10%)
3.
Свидетельство о внесении в Единый
государственный реестр юридических
лиц (дата и номер, кем выдано)
4.
ИНН/КПП Участника
5.
ОКВЭД Участника
6.
Юридический адрес
7.
Почтовый адрес
8.
Филиалы: перечислить наименования и
почтовые адреса
9.
Банковские реквизиты (наименование и
адрес банка, номер расчетного счета
Участника в банке, телефоны банка,
прочие банковские реквизиты)
10.
Телефоны Участника (с указанием кода
города)
11.
Факс Участника (с указанием кода
города)
12.
Адрес электронной почты Участника
13.
Фамилия, Имя и Отчество
руководителя Участника конкурса,
имеющего право подписи согласно
учредительным документам Участника,
с указанием должности и контактного
телефона
14.
Фамилия, Имя и Отчество
ответственного лица Участника с
указанием должности и контактного
телефона
_______________________________________________
(подпись, М.П.)
_______________________________________________
стр. 47 из 60
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
Инструкция по заполнению
 Участник приводит номер и дату письма о подаче оферты, приложением к которому является
данная анкета.
 Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму)
и свой адрес.
 Участники должны заполнить приведенную выше таблицу по всем позициям. В случае
отсутствия каких-либо данных указать слово «нет».
 В графе 8 «Банковские реквизиты…» указываются реквизиты, которые будут использованы
при заключении Договора.
стр. 48 из 60
5.6 Справка о материально-технических ресурсах (форма 6)
Форма Справки о материально-технических ресурсах
начало формы
Приложение № 5 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________
Справка о материально-технических ресурсах
Наименование и адрес Участника: _________________________________
№
п/п
Наименование
Местонахождение
Право
собственности
или иное
право
(хозяйственно
го ведения,
оперативного
управления)
Предназначение
(с точки
зрения
выполнения
Договора)
Состояние
Примечания
1.
2.
3.
…
____________________________________
(подпись, М.П.)
____________________________________
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
конец формы
Инструкции по заполнению
1. Участник указывает дату и номер Предложения в соответствии с письмом о подаче оферты
(подраздел 5.1).
2. Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и
свой адрес.
3. В данной справке перечисляются материально-технические ресурсы, которые Участник считает
ключевыми и планирует использовать в ходе выполнения Договора (склады, транспортные
средства, средства обеспечения условий хранения продукции в процессе перевозки, средства связи,
компьютерной обработки данных и тому подобное).
стр. 49 из 60
5.7. Справка о кадровых ресурсах (форма 7)
Приложение 6 к письму о подаче оферты от «____»_____________ г. №_________
Наименование и адрес Участника запроса предложений: ______________________
Справка о кадровых ресурсах
Таблица-1. Основные кадровые ресурсы
№
Фамилия, имя,
Образование
п/п
отчество
(какое учебное
специалиста
заведение
Стаж работы в данной
окончил, год
Должность или аналогичной
окончания,
должности, лет
полученная
специальность)
Руководящее звено (руководители и его заместители, главный бухгалтер, главный
экономист, главный юрист)
Специалисты (в том числе инженеры, инженеры – сметчики, специалисты)
…
Прочий персонал (в том числе рабочие и т.д.)
Таблица-2. Прочий персонал
Группа специалистов
Штатная численность, чел.
Руководящий персонал
Инженерно-технический персонал
Рабочие и вспомогательный персонал
____________________________________
(подпись, М.П.)
____________________________________(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
Инструкции по заполнению
 Участник приводит номер и дату письма о подаче оферты, приложением к которому является
данная справка.
 Участник указывает свое фирменное наименование (в т. ч.организационно - правовую форму)
и свой адрес.
 В таблице-1 справки перечисляются только те работники, которые будут непосредственно
привлечены Участником входе выполнения Договора.
 В таблице-2 данной справки указывается в общем штатная численность всех специалистов,
находящихся в штате Участника запроса предложений.
стр. 50 из 60
5.8. Справка о перечне и годовых объемах выполнения аналогичных договоров (форма №
8)
Приложение 7 к письму о подаче оферты от «____»_____________ г. №__________
Справка о перечне и объемах выполнения аналогичных договоров
Наименование и адрес Участника: _________________________________
№
п/
п
Сроки выполнения
(год и месяц
начала выполнения
- год и месяц
фактического или
планируемого
окончания
выполнения, для
незавершенных
договоров процент
выполнения)
Заказчик
(наименова
ние, адрес,
контактное
лицо с
указанием
должности,
контактные
телефоны)
Описание
договора
(объем и
состав
поставок,
описание
основных
условий
договора)
Сумма
договора,
рублей
Сведения о
рекламациях по
перечисленным
договорам
1.
2.
…
ИТОГО за 2012 - 2014 г., и т.д.
х
_______________________________________________
(подпись, М.П.)
_______________________________________________
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
Инструкции по заполнению
 Участник запроса предложений приводит номер и дату письма о подаче оферты,
приложением к которому является данная справка.
 В этой форме Участник указывает перечень и годовые объемы выполнения договоров,
сопоставимых по объемам, срокам выполнения и прочим требованиям раздела 2. Запрашивается
опыт выполнения аналогичных работ.
 Следует указать не менее трех, но не более пятнадцати аналогичных договоров. Участник
может самостоятельно выбрать договоры, которые, по его мнению, наилучшим образом
характеризуют его опыт.
 Участник может включать и незавершенные договоры, обязательно отмечая данный факт.
стр. 51 из 60
5.9 Согласие участника с проектом Договора (форма 9)
Форма Согласия с проектом Договора
начало формы
Приложение 8 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________
Согласие с проектом Договора
Наименование и адрес Участника запроса предложений: ____________________________
Настоящим подтверждаю, что участник ___________________________________________
(наименование участника)
согласен с проектом договора, представленным в составе настоящей Закупочной документации.
____________________________________
(подпись, М.П.)
____________________________________
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
конец формы
стр. 52 из 60
5.10 План распределения объемов оказания услуг между генеральным исполнителем и
соисполнителями (форма 10)
Форма плана распределения объемов оказания услуг между генеральным исполнителем и
соисполнителями
начало формы
Приложение 9 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________
План распределения объемов оказания услуг
между генеральным исполнителем и соисполнителями
Наименование и адрес генерального исполнителя: ___________________________
№
Наименование
Наименование
Стоимость услуг
п/п
услуг
организации,
в денежном
в % от
оказывающей
выражении,
общей
данный объем
руб. (без
стоимости
услуг
НДС)
услуг
Сроки
выполнения
(начало и
окончание)
1.
2.
3.
…
ИТОГО
100%
Х
Примечание: для услуг и работ, в которых возможно определить все физические объемы,
таблица может быть доработана Заказчиком с тем, чтобы участники указали
распределение этих объемов.
____________________________________
(подпись, М.П.)
____________________________________
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
конец формы
Инструкции по заполнению
Данная форма заполняется как в случае привлечения Участником субподрядчиков, так и в случае
не привлечения субподрядчиков; в последнем случае в таблицах приводятся слова
«Субподрядчики не привлекаются».
Участник указывает дату и номер Предложения в соответствии с письмом о подаче оферты
(подраздел 5.1).
Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и
свой адрес.
В данной форме генеральный исполнитель указывает:
перечень оказываемых генеральным исполнителем и каждым соисполнителем услуг.
стр. 53 из 60
5.11
План распределения объемов оказания услуг внутри коллективного участника
(форма 11)
Форма плана распределения объемов оказания услуг внутри коллективного участника
начало формы
Приложение 10 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________
План распределения объемов оказания услуг
внутри коллективного участника
Наименование и адрес лидера коллективного участника: _______________________
№
п/п
Наименование
услуг
Наименование
организации,
оказывающей
данный объем
услуг
Стоимость услуг
в денежном
выражении,
руб. (без
НДС)
в % от
общей
стоимости
услуг
Сроки
выполнения
(начало и
окончание)
1.
2.
3.
…
ИТОГО
100%
Х
Примечание: для услуг и работ, в которых возможно определить все физические объемы,
таблица может быть доработана Заказчиком с тем, чтобы участники указали
распределение этих объемов.
____________________________________
(подпись, М.П.)
____________________________________
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
конец формы
Инструкции по заполнению
Данная форма заполняется как в случае участия коллективных участников, так и в случае не
участия в закупке коллективных участников; в последнем случае в таблицах приводятся слова
«Коллективные участники не принимают участие в закупке».
Участник указывает дату и номер Предложения в соответствии с письмом о подаче оферты
(подраздел 5.1).
Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и
свой адрес.
В данной форме лидер коллективного участника указывает:
перечень оказываемых каждой организацией услуг.
стр. 54 из 60
5.12 Сведения
в отношении всей цепочки собственников
бенефициаров (в том числе конечных). (Форма 12)
Приложение 11 к письму о подаче оферты
участника процедуры, включая
от «____»_____________ г. №__________
Информация о собственниках участника открытого запроса предложений (включая конечных
бенефициаров)
информация о цепочке собственников участника, включая
бенефициаров (в том числе конечных)
наименование участника закупки
№
п.п.
1
ИНН
1
2
Наименование
краткое
ОГРН
2
Код
ОКВЭД
ФИО
руководителя
5
6
Серия и
номер
докумен
та,
удостове №
ряющего п.п.
личность
руковод
ителя
3
3
4
7
8
ИНН
1
9
ОГРН
1
Наименование
/
ФИО
адрес
регистра
ции
11
12
1
10
серия и
номер
докумен
та,
удостове
ряющего
личность
(для
физ.лиц)
1
13
Руководитель/участ
ник/акцио
нер/бенефи
циар
11
4
Информация о
подтвер
ждающих
докумен
тах
(наимен
ование,
реквизи
ты и
т.д.)
1
15
*Форма заполняется на все предприятия группы, включая дочерние и зависимые общества,
совокупная доля прямого и (или) косвенного участия которых составляет более 50%.
* При заполнениии формы в отношении участников, являющихся зарубежными компаниями, также
необходимо раскрытие информации об акционерах, владеющих более 5 процентами акций.
стр. 55 из 60
5.12.1 Согласие Участника закупочной процедуры на обработку персональных данных
участника и его конечных бенефициаров в информационных системах ОАО «Янтарьэнерго»
(форма 12.1)
«__» _______________ 2013 г.
Приложение 12 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________
Настоящим _________________________________________________________________________,
(наименование участника)
зарегистрированное по адресу: _______________________________________________________,
ИНН ________________________________, КПП ______________________________, ОГРН
_________________________,в
лице
___________________________________________,
действующего на основании _________________________, дает свое согласие на совершение ОАО
«Янтарьэнерго» действий, предусмотренных п. 3 ч. 1 ст. 3 ФЗ «О персональных данных» от
27.07.2006 № 152-ФЗ, в отношении персональных данных участника закупки (потенциального
контрагента) / контрагента / планируемых к привлечению субконтрагентов и их собственников
(участников, учредителей, акционеров), в том числе конечных бенефициаров, в том числе с
использованием информационных систем ОАО «Янтарьэнерго», а также на представление
указанной информации в уполномоченные государственные органы (Минэнерго России,
Росфинмониторинг России, ФНС России, ОАО «ФСК ЕЭС») и подтверждает, что получил согласие
на обработку персональных данных от всех своих собственников (участников, учредителей,
акционеров) и бенефициаров.*
Цель обработки персональных данных: выполнение поручений Правительства Российской
Федерации от 28.12.2011 № ВП-П13-9308, протокольного решения Комиссии при Президенте
Российской Федерации по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и
экологической безопасности (протокол от 10.07.2012 № А-60-26-8), а также связанных с ними иных
поручений Правительства Российской Федерации и решений Комиссии при Президенте Российской
Федерации по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической
безопасности.
Срок, в течение которого действует настоящее согласие субъекта персональных данных: со дня его
подписания до момента фактического выполнения / отмены действия поручений Правительства
Российской Федерации, решений Комиссии при Президенте Российской Федерации по вопросам
стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности, либо до
истечения сроков хранения представленной информации, определяемых в соответствии с
законодательством Российской Федерации, либо отзыва настоящего согласия.
(подпись уполномоченного представителя)
должность)
(фамилия,
имя,
отчество
подписавшего,
М.П.
стр. 56 из 60
5.13 .Информационное письмо о наличии у Участника запроса предложений связей,
носящих характер аффилированности с сотрудниками Заказчика или Организатора (форма
13)
Приложение 13 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________
Уважаемые господа!
При рассмотрении нашей конкурсной заявки просим учесть следующие сведения о наличии у
{указывается наименование Участника } связей, носящих характер аффилированности с
лицами, являющимися {указывается кем являются эти лица, пример: учредители,
сотрудники, и т.д.} Заказчика {и/или Организатора, или иной организацией, подготовившей
проектную документацию, спецификацию и другие документы непосредственно связанные с
проведением данного запроса предложений} а именно:
1. {указывается Ф.И.О. лица, его место работы, должность; кратко описывается почему
связи между данным лицом и Участником могут быть расценены как аффилированность };
2. {указывается Ф.И.О. лица, его должность, кратко описывается почему связи между
данным лицом и Участником могут быть расценены как аффилированность };
_______________________________________________
(подпись, М.П.)
_______________________________________________
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
Инструкции по заполнению
 Участник приводит номер и дату письма о подаче оферты, приложением к которому является
данное Информационное письмо.
 Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму)
и свой адрес.
 Участники должны заполнить приведенное выше информационное письмо, указав всех лиц,
которые, по его мнению, могут быть признаны аффилированными с ним. В случае если, по
мнению Участника таких лиц нет, то в письме пишется фраза «При рассмотрении нашей заявки
просим учесть, что у {указывается наименование Участника } НЕТ связей, которые могут быть
признаны носящими характер аффилированности с лицами так или иначе связанными с
Заказчиком, Организатором, или иной организацией, подготовившей проектную документацию,
спецификацию и другие документы непосредственно связанные с проведением данного запроса
предложений.
 При составлении данного письма Участник должен учесть, что сокрытие любой информации
о наличии связей, носящих характер аффилированности между Участником и любыми лицами так
или иначе связанными с Заказчиком, Организатором, или иной организацией, подготовившей
проектную документацию, спецификацию и другие документы непосредственно связанные с
проведением данного запроса предложений может быть признано закупочной комиссией
существенным нарушением условий данного запроса предложений, и повлечь отклонение заявки
такого Участника.
стр. 57 из 60
5.14 Документ, декларирующий соответствие участника размещения заказа требованиям,
установленным законодательством. (Форма 14)
5.14.1. Форма документа
начало формы
Приложение 14 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________
Требования к участникам размещения заказа.
Настоящим подтверждаю, что в отношении ________________________
______________________________(указывается наименование участника размещения заказа):
1) не проводится ликвидация (для юридического лица);
2) отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного
производства (для юридического лица и индивидуального предпринимателя);
3) деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях;
4) отсутствует задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в
бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный
год, размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской
отчетности за последний завершенный отчетный период.
5) отсутствуют сведения в Реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным
законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц» и (или) в Реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном
Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» и (или) в Реестре
недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд».
(подпись, М.П.)
____________________________________
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
конец формы
5.14.2
Инструкции по заполнению
1. Участник приводит номер и дату письма о подаче оферты, приложением к которому является
данное Информационное письмо.
2. При составлении данного документа Участник должен учесть, что сокрытие любой
информации может быть признано Комиссией существенным нарушением условий данного
запроса предложений, и повлечь отклонение предложения такого Участника.
стр. 58 из 60
5.15 Анкета о принадлежности к субъектам малого/среднего предпринимательства (форма № 15)
Приложение 15 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________
(Данная форма заполняется в случае, если участником закупки, а также привлекаемыми ими
субподрядными организациями выступает субъект малого и среднего предпринимательства)
Настоящим подтверждаем, что ___________________ (наименование участника) в соответствии с
законодательством Российской Федерации (статья 4 Федерального закона Российской Федерации от
24.07.2002 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации») обладает критериями, позволяющими относить организацию к субъектам
малого/среднего (оставить нужное) предпринимательства и сообщаем следующую информацию:
№
п/
п
1.
2.
3.
4.
Критерий отнесения
Показатель
Участника
закупки
Нормативные
показатели для
субъектов
малого/среднего
предпринимательства
Подтверждающ
ий документ
Численность
работников
за
предшествующий
календарный
год (определяется с учетом всех
работников,
в
том
числе
работающих
по
договорам
гражданско-правового характера)
Выручка от реализации товаров
(работ, услуг) без учета налога на
добавленную
стоимость
или
балансовая
стоимость
активов
(остаточная стоимость основных
средств и нематериальных активов)
за предшествующий календарный
год
Только для юридических лиц:
суммарная
доля
участия
в
уставном (складочном) капитале:
РФ, субъектов РФ, муниципальных
образований,
иностранных
юридических лиц и граждан,
общественных
и
религиозных
организаций (объединений)
Только для юридических лиц:
доля
участия
в
уставном
(складочном)
капитале,
принадлежащая
одному
или
нескольким юридическим лицам, не
являющимся субъектами малого и
среднего предпринимательства
стр. 59 из 60
5.16 Информационное письмо Участника, не являющегося субъектом малого/среднего
предпринимательства (форма 16)
Форма документа
начало формы
Приложение 16 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________
Информационное письмо
Настоящим подтверждаю, что ________________________ (указывается наименование
участника размещения заказа) не относится к категории предприятий, являющихся субъектами
малого/среднего предпринимательства.
___________________________________
(подпись, М.П.)
____________________________________
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
конец формы
стр. 60 из 60
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа