close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
Проект
Д О Г О В О Р № __________
ПОДРЯДА НА ВЫПОЛНЕНИЕ РЕМОНТНЫХ РАБОТ
г. Заречный
“ ____” _______________ 20__ г.
______________________________________________________, именуемое в дальнейшем
Подрядчик, в лице ___________________________________________, действующего на основании
________________________________________________, с одной стороны, и
Открытое акционерное общество «Российский концерн по производству электрической и
тепловой энергии на атомных станциях» (ОАО «Концерн Росэнергоатом»), именуемое в дальнейшем
Заказчик, в лице заместителя Генерального директора – директора филиала ОАО «Концерн
Росэнергоатом» «Белоярская атомная станция» ______________________, действующего на основании
доверенности от _____________ № _________________, заключили настоящий договор (далее –
Договор) о следующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1 Подрядчик обязан по заданию Заказчика выполнить следующие работы: “Ремонт
слаботочных сетей связи и сигнализации Белоярской АЭС г. Заречный, Свердловской области
(согласно техническому заданию)” (далее – работы).
1.2 Срок выполнения работ с даты заключения договора по 25.12.2015 г. Подрядчик имеет право
выполнить работы досрочно.
1.3 Работы считаются выполненными после подписания акта сдачи-приема работ Заказчиком и
Подрядчиком или их уполномоченными представителями и передачи Заказчику Подрядчиком
отчетной документации в соответствии с требованиями ПНАЭ, Н,П, ПБ, СНиП.
1.4 Требования к работам и программа их выполнения, а также технико-экономические
параметры определяются согласованным Сторонами Техническим заданием (Приложение 1),
являющимся неотъемлемой частью договора.
1.5 Наименование, начальный и конечный срок выполнения отдельных этапов работ по
договору определяются Календарным планом (Приложение 2), являющимся неотъемлемой частью
настоящего договора.
2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1 Цена настоящего договора составляет:_____(___________) руб., кроме того НДС (_______%)
_____________________(__________________________) руб.,
всего: ________________________(____________________________________) руб.
2.2 Оплата выполненных работ производится в следующем порядке:
Оплата выполненных работ производится Заказчиком по факту их выполнения на основании
акта сдачи–приемки выполненных работ и счета-фактуры Подрядчика в течение 45 календарных дней с
даты подписания акта сдачи–приемки выполненных работ.
2.3 Расчеты по Договору осуществляются перечислением денежных средств с расчетного счета
Заказчика на расчетный счет Подрядчика или, по согласованию Сторон, посредством передачи в
качестве оплаты векселей и иных ценных бумаг по акту приема-передачи.
2.4 Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
2.5. Стороны ежеквартально оформляют и подписывают акт сверки взаимных расчетов в срок
до 20-го числа месяца следующего за отчетным.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1 Подрядчик обязан:
1
3.1.1 Выполнить работы в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1) и Календарным планом
(Приложение № 2) в пределах Сметы (Структуры договорной цены) (Приложение № 3), являющейся неотъемлемой часть
договора;
3.1.2 Предоставлять Заказчику по его требованию необходимую документацию, относящуюся к
работам по договору;
3.1.3 Создавать условия для проверки хода выполнения работ и произведенных расходов по договору;
3.1.4 Поставить немедленно в известность Заказчика, в случае возникновения обстоятельств,
замедляющих ход работ или делающих дальнейшее продолжение работ невозможным;
3.1.5 Своими силами и за свой счет устранять допущенные по его вине в выполненных работах недостатки, которые
могут повлечь отступления от технико-экономических параметров, предусмотренных в техническом задании;
3.1.6 Обеспечивать полноту и качество выполненных работ в соответствии с программой качества;
3.1.7 Производить работы силами обученного и аттестованного персонала в строгом
соответствии с действующими правилами ОПЭ АС, ПРБ, ППБ, ПЯБ, ПГГТН, ПУБЭАЭУ, охраны
труда и внутриобъектного режима, внутристанционными инструкциями по производству конкретных
работ;
3.1.8 Вернуть неиспользованные при выполнении работ материалы и запасные части Заказчика,
выданные на основании п. 5.2 настоящего договора, до окончания срока действия настоящего договора.
3.1.9 При демонтаже оборудования и комплектующих, образовавшихся в процессе ремонта,
строительства, реконструкции и модернизации, оформлять акты об оприходовании материальнопроизводственных запасов, полученных от списания, ремонта, модернизации, реконструкции основных
средств, осуществлять разборку демонтированного оборудования и его транспортировку до мест
хранения.
3.1.10 При перевозке своего персонала привлекать собственный транспорт или транспорт
юридических лиц, имеющих лицензию;
3.1.11 За каждым трансопртным средством, используемом для перевозки персонала закреплять
приказом лиц, ответственных за посадку в транспортное средство и безопасность при перевозке
персонала;
3.1.12 Обеспечить соблюдение персоналом требований Инструкций Заказчика;
3.1.13 Своевременно предоставлять в службу безопасности АЭС и соответствующие
правоохранительные органы Российской Федерации:
- сведения по транспорту, привлекаемому к перевозке персонала (марка, гос. номер, владелец, данные
водителей);
- сведения по местам посадки и графики перевозки персонала;
- списки лиц, ответственных за посадку и безопасность перевозки персонала.
3.1.14 Проводить инструктаж водителей и персонала по действиям при выявлении посторонних
лиц при посадке в автобусы, при доставке персонала, при выявлении бесхозных предметов;
3.1.15 Обеспечить предъявление на КПП в зону безопасности АЭС к досмотру транспорт,
перевозящий персонал;
3.1.16 Обеспечить предъявление на КПП в зону безопасности АЭС персоналом документов,
подтверждающих право доступа в зону безопасности;
3.1.17 Исключить нахождение в транспорте, въезжающем в зону безопасности, посторонних лиц
и предметов, запрещенных к ввозу (вносу), а также бесхозных предметов.
Для работ (услуг), влияющих на безопасность, у Подрядчика должны быть программы
обеспечения качества, включающие требования о выполнении Подрядчиком корректирующих
мероприятий по результатам его проверок Заказчиком.
3.1.18. До выплаты первого авансового платежа по договору, а в случае отсутствия условия об
авансах - в срок не позднее пятнадцати дней с даты заключения договора, Подрядчик обязан
представить Заказчику следующие документы:
копию справки об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом)
обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданной налоговым органом не ранее чем за
60 дней до дня заключения договора, подтверждающей отсутствие задолженности по уплате налогов,
сборов, пеней и штрафов, совокупный размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой
стоимости активов Подрядчика, определяемой по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за
истекший период (год, квартал/полугодие/9 месяцев текущего года).
2
При наличии в справке положений о неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов,
пеней, штрафов, справка должна содержать приложение, в котором указываются коды инспекций ФНС
России, по данным которых налогоплательщик (плательщик сборов, налоговый агент) имеет
неисполненную обязанность, при этом Подрядчик в тот же срок дополнительно представляет
Заказчику:
копию справки о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам, выданной
налоговым органом по месту нахождения лица не ранее чем за 60 дней до дня заключения договора;
копию бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний завершенный отчётный период. При
этом для годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности – копия бухгалтерского баланса с отметкой
налогового органа о приеме или, в случае представления отчетности в налоговую инспекцию в
электронном виде, с приложением квитанции о приеме; для промежуточной бухгалтерской
(финансовой) отчетности – копия бухгалтерского баланса, заверенная подписями руководителя и
главного бухгалтера Подрядчика.
Настоящий договор может быть расторгнут в одностороннем порядке при непредставлении
Подрядчиком документов, перечисленных в настоящем пункте, в установленный срок либо в случае
выявления по представленным документам задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов
в размере, превышающем двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Подрядчика,
определяемой по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший период (год,
квартал/полугодие/9 месяцев текущего года).
3.2 Подрядчик имеет право:
3.2.1 Привлечение субподрядчиков не допускается.
3.2.2 Использовать полученные им опыт и знания для собственных нужд.
3.3 Заказчик обязан:
3.3.1 Передать Подрядчику необходимую для выполнения работы информацию;
3.3.2 Принять результаты работ, выполненных в соответствии с требованиями настоящего договора и оплатить их;
3.3.3 Оплачивать своевременно работу Подрядчика в соответствии с условиями настоящего
договора;
3.3.4 Предоставить инструкцию по обеспечению безопасности при перевозке персонала;
3.4 Заказчик имеет право:
3.4.1 Контролировать ход выполнения работ Подрядчиком по настоящему договору без
вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика;
3.4.2 Расторгнуть настоящий договор по своей инициативе в случае нарушения Подрядчиком
обязательств, установленных договором, уклонения от контроля и произвольного сокращения объемов
работ, в случае невозможности устранения выявленных недостатков, а также в случае несоблюдения
Подрядчиком безопасных условий работ и охраны труда;
3.4.3 Отказаться от оплаты результатов работ в случае их несоответствия требованиям,
установленным техническим заданием, и требовать от Подрядчика по своему выбору действий,
предусмотренных п.8.15 настоящего Договора;
3.4.4 Предъявлять претензии по качеству выполненных работ в течение 2-х лет, гарантийного
срока эксплуатации объекта ремонта, о чем извещает Подрядчика письменно.
3.4.5 Заказчик имеет право проводить целевые проверки качества монтажных работ,
технологической, учетной и отчетной документации подрядных организаций после предварительного
уведомления контрагента (уведомление подается не позднее 1 рабочего дня до даты проведения
целевой проверки, необходимость и периодичность проведения целевых проверок устанавливает
заказчик.
3.5 При выполнении работ командированным персоналом по вызовам Заказчика, Заказчик
возмещает командировочные расходы (проезд, проживание, суточные) Подрядчику по фактическим
затратам на основании бухгалтерских справок подписанные руководителем и главным бухгалтером
Подрядчика, табелей учета рабочего времени, подписанные Заказчиком в пределах норм,
установленных законодательством, но не превышающих стоимости договора.
4. ПОРЯДОК ПРИЕМА И ПЕРЕДАЧИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
3
4.1 При завершении работы (этапа) по договору Подрядчик предоставляет Заказчику счетфактуру и акт сдачи-приемки выполненных работ формы КС-2, КС-3. Акт сдачи-приемки
выполненных работ Подрядчик предоставляет в срок до 1-го числа месяца, следующего за отчетным.
Счет-фактура предоставляется не позднее пяти календарных дней со дня выполнения работ.
4.2 Заказчик в течение 10 календарных дней со дня получения акта сдачи-приемки выполненных
работ, обязан направить Подрядчику подписанный акт сдачи-приемки или мотивированный отказ.
4.3 В случае несоответствия результатов работы техническому заданию Сторонами
составляется двусторонний акт с указанием дефектов и перечнем необходимых доработок. Подрядчик
обязан произвести необходимые исправления без дополнительной оплаты в пределах договорной цены
в согласованные в акте сроки.
4.4 Если при приемке работ, будет выявлена необходимость проведения доработок или
изменения отдельных условий технического задания, то по требованию Заказчика эти работы
производятся по дополнительному соглашению с указанием срока их выполнения и стоимости.
4.5 В случае досрочного выполнения работ Заказчик вправе досрочно принять и оплатить
работы на основании актов выполненных работ и счетов-фактур.
4.6 Если в процессе выполнения работы выясняется неизбежность получения отрицательного
результата или нецелесообразность дальнейшего проведения работы, Подрядчик обязан приостановить
ее, поставив в известность Заказчика в 5-дневный срок после приостановления работ. В этом случае
Стороны обязаны в 10-дневный срок со дня получения Заказчиком уведомления о приостановке работ
рассмотреть вопрос о целесообразности и возможных направлениях продолжения работ.
4.7 Работы по настоящему договору прекращаются с момента подписания Сторонами протокола
о нецелесообразности продолжения работ, соглашения о расторжении договора и завершения
финансовых расчетов.
5. УСЛОВИЯ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ
5.1 Заказчик предоставляет Подрядчику помещения для размещения персонала, оборудования и
приборов в зоне контролируемого доступа.
5.2 Заказчик предоставляет Подрядчику, согласно ведомости объемов работ, до начала
проведения ремонта, необходимые материалы и запасные части.
5.3 Заказчик предоставляет Подрядчику сертификаты и другие документы, подтверждающие
количество материалов и запасных частей.
5.4 Заказчик предоставляет внутриобъектовую связь для персонала Подрядчика.
5.5 Заказчик обеспечивает своими средствами все виды энергоснабжения выполняемых
Подрядчиком работ (электрической энергией, сжатым воздухом, кислородом, ацетиленом и т.п.),
исправность энергоразводок, освещение рабочих мест.
5.6 Заказчик обеспечивает Подрядчика местами в санпропускниках.
5.7 Заказчик обеспечивает контроль доз облучения персонала Подрядчика и предоставляет ему
данные учета ежемесячно в установленном порядке.
5.8 Заказчик своевременно предоставляет Подрядчику объект ремонта для производства работ.
5.9 Заказчик предоставляет Подрядчику проектную документацию, ТУ и другую документацию
для организации ремонтных работ.
6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОГОВОРА
Не требуется.
7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1 Право собственности на результаты выполнения работ принадлежит Заказчику и не может
быть использовано Подрядчиком без согласования с Заказчиком.
7.2 Стороны обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, касающихся предмета
договора, хода его исполнения и полученных результатов.
4
7.3 Сведения о лицензии на право выполнения работ согласно пункту 1.1 договора (указать
номер и срок действия лицензии).
7.4. Риск случайной гибели или случайного повреждения предоставленных Заказчиком
материалов, оборудования, переданной им для переработки(обработки) вещи или иного используемого
для исполнения договора имущества несет Подрядчик.
При случайной гибели или случайном повреждении результата выполненной работы до ее
приемки Подрядчик не вправе будет требовать оплаты работы и должен будет возместить по
требованию Заказчика причиненные убытки.
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1 В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ, в том числе нарушение
начального, конечного или промежуточных сроков и сроков предоставления отчетной документации
согласно п. 4.1 настоящего договора, Заказчик имеет право взыскать с Подрядчика неустойку в размере
0,05% (пять сотых процента) от стомости не выполненных или выполненных с просрочкой работ, за
каждый день просрочки, начиная с первого дня просрочки и до дня завершения работ (этапа работ),
определяемого по дате составления акта сдачи-приемки выполненных работ (этапа работ).
8.2 В случае нарушения Исполнителем предусмотренного законодательством Российской
Федерации срока представления счета-фактуры контрагент уплачивает неустойку в размере 0,03%
ставки рефинансирования ЦБ Российской Федерации от суммы счета-фактуры за каждый день
просрочки, начиная с первого дня просрочки и до дня представления надлежаще оформленного счетафактуры.
В случае представления не надлежаще оформленного счета-фактуры Подрядчик обязан
возместить Заказчику не принятую к вычету сумму налога на добавленную стоимость.
8.3 В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты выполненных Подрядчиком работ по
настоящему договору Заказчик, при соответствующем письменном обращении Подрядчика, обязан
выплатить Подрядчику неустойку в размере 0,03% (три сотых процента) от суммы не оплаченных в
срок работ, за каждый календарный день просрочки, но не более 10% от цены договора.
8.3 В том случае если в результате нарушения Подрядчиком условий договора Заказчик в
соответствии с законодательством Российской Федерации отказался от исполнения настоящего
договора или настоящий договор был расторгнут по решению суда, а работы, являющиеся предметом
настоящего договора, так и не будут выполнены (частично или в полном объеме), Подрядчик обязан
оплатить Заказчику штрафные санкции, предусмотренные пунктом 8.1 настоящего договора, за период
с момента начала просрочки и до даты расторжения договора.
8.4 В случае если имуществу Заказчика либо имуществу третьих лиц был причинен ущерб либо
такое имущество пришло в негодность или было уничтожено в результате дефектов (неисправностей,
браков), обусловленных:
- ошибками, недоработками или нарушениями технологий выполнения работ, допущенными
Подрядчиком в ходе выполнения работ по настоящему Договору,
- дефектами материалов и узлов и/или неисправностями оборудования, используемых
Подрядчиком для проведения работ по настоящему договору,
Подрядчик обязан за свой счет выполнить работы по приведению такого имущества в
состояние, имевшее место до его порчи, и/или возместить стоимость аналогичного нового имущества
(в случае его гибели или утраты).
8.5 В случае если Подрядчик не приступит к работам, указанным в последнем абзаце пункта 8.4
настоящего договора, в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с момента составления акта о
выявленных дефектах (браках, неисправностях), Заказчик вправе привлечь для выполнения таких работ
третье лицо. В таком случае Подрядчик обязан возместить расходы Заказчика на оплату выполненных
работ.
Возмещение стоимости аналогичного нового имущества (в случае его гибели или утраты),
указанным в последнем абзаце пункта 8.4 настоящего договора, производится Подрядчиком в течение
14 (четырнадцати) календарных дней.
8.6 В случае, если договор будет расторгнут по решению суда или по соглашению сторон в силу
существенного нарушения Подрядчиком условий договора, информация об Подрядчике будет внесена
5
в публичный реестр недобросовестных поставщиков Федеральной антимонопольной службы РФ (ФАС
РФ) сроком на два года.
8.7 Стороны несут ответственность за нарушение мероприятий по обеспечению выполнения
требований охраны труда (Приложение 4) и требований охраны окружающей среды (Приложение 5).
8.8 За нарушение персоналом Подрядчика норм и правил по охране труда, в том числе
предусмотренные Соглашением по охране труда (Приложение 4) и Обязанностями сторон по
обеспечению выполнения требований охраны окружающей среды (Приложение 5), радиационной,
промышленной, пожарной и экологической безопасности, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика
(Субподрядчика) штраф в размере 1 % от стоимости работ, но не более 500 000 рублей за каждый
случай нарушения.
Основанием для предъявления штрафных санкций за нарушение норм и правил по охране труда,
радиационной, промышленной, пожарной и экологической безопасности являются предписания или
акты по результатам проверок Подрядчика подразделениями инспекционного контроля Заказчика,
оформленные с действующими на АЭС процедурами.
8.9 Стороны несут ответственность за разглашение сведений, составляющих государственную
тайну в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Подрядчик обязан соблюдать требования Инструкции о порядке допуска должностных лиц и
граждан Российской Федерации к государственной тайне, утвержденной Постановлением
Правительства РФ от 06.02.2010 г. № 63. Необходимо наличие лицензии на осуществление работ со
сведениями, составляющими государственную тайну.
8.10 Проход персонала Подрядчика на территорию объекта осуществляется согласно
действующим на объекте правилам и инструкциям.
8.11 Подрядчик несет ответственность, в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации:
- за безопасную эксплуатацию переданных ему в пользование территорий, помещений,
коммуникаций, производственного оборудования, технологической оснастки, механизмов и приборов,
в соответствии с требованиями правил охраны труда, пожарной безопасности и промсанитарии, а
также инструкций, действующих на АС;
- за обеспечение условий труда на рабочих местах своего персонала, соответствующих
требованиям безопасности и гигиены;
- за необходимую квалификацию своего персонала и соблюдение им правил охраны труда.
8.12 При выполнении работ по договору и эксплуатации закрепленных за Подрядчиком
территорий, зданий, сооружений и коммуникаций, Подрядчик несет ответственность в соответствии с
действующим законодательством.
8.13 Подрядчик обязуется выполнять Соглашение о предоставлении сведений в отношении всей
цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных) (Приложение
6), являющееся неотъемлемой частью договора.
8.14 Подрядчик компенсирует Заказчику фактически понесенные им затраты в период
выполнения работ, либо в период гарантийного срока, связанные с:
выполнением заявки Подрядчика на изготовление или приобретение Заказчиком деталей
взамен пришедших в негодность по вине персонала Подрядчика;
выполнением работ, связанных с устранением неисправностей и недоработок, имевших место
по вине персонала Подрядчика.
К фактическим затратам Заказчика, подлежащим компенсации Подрядчиком, стороны относят:
стоимость материалов и запасных частей;
заработную плату, начисленную персоналу Заказчика в случае выполнения им работ по
изготовлению деталей и установке их на штатном месте (в целях предотвращения простоя ремонтных
работ) в сверхурочное время, в выходные или нерабочие праздничные дни с учетом страховых взносов
в Пенсионный фонд РФ, фонд социального страхования РФ, Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования, территориальные фонды обязательного медицинского страхования и
взносов по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний;
6
расходы, связанные с предоставлением персоналу Заказчика в период выполнения работ в
сверхурочное время, в выходные или нерабочие праздничные дни, компенсаций за работу во вредных
или особо вредных условиях труда;
командировочные расходы персонала Заказчика, привлекаемого к выполнению работ;
транспортные расходы;
затраты на оплату услуг сторонних организаций, привлекаемых для устранения недостатков и
недоработок.
Затраты, указанные в данном пункте Заказчик вправе зачесть при расчете с Подрядчиком по
любому из действующих с ним договоров.
8.15 В случаях, когда работа выполнена Подрядчиком с отступлениями от настоящего договора,
ухудшившими результат работ, или с иными недостатками и дефектами, Заказчик вправе по своему
выбору потребовать от Подрядчика:
- безвозмездного устранения недостатков в согласованный сторонами срок;
- соразмерного уменьшения установленной за работу цены;
- безвозмездной замены результата работы (выполнения работы заново);
Вместо предъявления указанных требований Заказчик вправе устранить недостатки
самостоятельно или с привлечением третьих лиц и потребовать возмещения Подрядчиком понесенных
в связи с этим расходов и убытков. При этом уведомление подрядчика о выявленных недостатках
обязательно.
В случае выполнения работ с существенными или неустранимыми недостатками либо
неустранения подрядчиком недостатков в срок, установленный заказчиком, последний вправе
отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения причиненных убытков.
При неявке представителя Подрядчика в указанный срок после получения письменного извещения
о необходимости явки для составления акта о выявленных недостатках, акт составляется Заказчиком в
одностороннем порядке и направляется Подрядчику, а на Подрядчика за неявку может быть наложен
штраф в размере 20% (двадцать процентов) от стоимости настоящего договора.
За неустранение в согласованный сторонами срок недостатков и недоработок, перечисленных в
двухстороннем акте и/или нарушение срока по безвозмездной замене результата работы (выполнения
работы заново) и/или нарушение согласованного срока возмещения понесенных Заказчиком расходов
на устранение недостатков самостоятельно или с привлечением третьих лиц, Заказчик имеет право
взыскать с Подрядчика неустойку в размере 0,1 процента цены работы за каждый день просрочки.
8.16 Возврат некачественного результата работы в соответствии с п. 2 ст. 723 ГК РФ
осуществляется силами и за счет Подрядчика.
8.17 Заказчик имеет право на взыскание с Подрядчика штрафа в размере 5% (пять процентов) от
цены договора за неисполнение Подрядчиком обязанности передать заказчику вместе с результатом
работы информацию, определенную ст. 726 ГК РФ.
8.18 Заказчик имеет право на взыскание с Подрядчика убытков, причиненных действиями или
бездействием Подрядчика, повлекшим несохранность (гибель или повреждение) предоставленного
Заказчиком материала, оборудования, переданной для переработки (обработки) вещи или иного
имущества, оказавшегося во владении Подрядчика в связи с исполнением договора.
8.19 Заказчик имеет право взыскать с Подрядчика неустойку в размере одной трехсотой ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день уплаты
неустойки от суммы предоставленного Заказчиком материала, оборудования, переданной для
переработки (обработки) вещи или иного имущества, оказавшегося во владении Подрядчика в связи с
исполнением договора подряда, которые Подрядчик не вернул Заказчику и не возместил их стоимость
в согласованные с Заказчиком сроки.
Заказчик имеет право на возмещение стоимости невозвращенного материала только при
расторжении (прекращении) договора, если возврат имущества в натуральном виде невозможен.
Принятие материалов, не использованных Подрядчиком при выполнении работ, является правом,
а не обязанностью Заказчика.
Возмещение Заказчику убытков в связи с некачественным выполнением работ, включая
стоимость переданных для переработки вещей, не освобождает Подрядчика от обязанности возвратить
указанные вещи Заказчику.
7
8.20 Заказчик вправе потребовать от Подрядчика штрафа в размере 10 % (десять процентов) от
стоимости выполняемых работ за каждый выявленный факт некачественного выполнения работ.
8.21 Подрядчик обязан поддерживать порядок на рабочих местах в процессе производства работ.
При получении письменных замечаний от владельца оборудования (Заказчика) по состоянию рабочих
мест Подрядчик обязан их устранить в согласованные в акте о выявленных нарушениях сроки. В
случае неустранения замечаний в установленные в акте сроки, Подрядчик обязуется выплатить
Заказчику штраф в размере 0,05 % от сметной стоимости выполняемых работ за каждый случай.
8.22 Заказчик вправе удержать начисленные штрафные санкции из суммы, подлежащей уплате за
выполненные работы при окончательном расчете с Подрядчиком.
9. ГАРАНТИИ
9.1 Гарантийный срок нормальной эксплуатации оборудования и работ устанавливается 12
(двенадцать) месяцев, с даты подписания сторонами акта выполненных работ.
9.2 При выявлении в период гарантийного срока дефектов (браков, неисправностей) в
результатах работ, выполненных Подрядчиком по настоящему договору, Заказчик направляет
Подрядчику приглашение принять участие в составлении акта о выявленных дефектах (браках,
неисправностях). Представитель Подрядчика (с надлежаще оформленными полномочиями) должен
прибыть в место и в срок, указанные в приглашении, а если такой срок не указан – в течение 5 (пяти)
календарных дней с момента получения Подрядчиком приглашения.
9.3 В случае неявки представителя Подрядчика для составления акта о выявленных дефектах
(браках, неисправностях) в сроки и в место, указанное в приглашении Заказчика, и/или в случае
ненадлежащего оформления полномочий представителя Подрядчика, и/или уклонении представителя
Подрядчика от подписания упомянутого акта, Заказчик имеет право составить акт о выявленных
дефектах (браках, неисправностях) в одностороннем порядке. При этом такой односторонний акт
признается надлежащим доказательством наличия зафиксированных в нем дефектов (браков,
неисправностей).
9.4 Гарантийный срок продлевается на период устранения дефектов. Устранение дефектов
осуществляется Подрядчиком за свой счёт, если эти дефекты не являются следствием некачественно
выполненной проектной документации или некачественной эксплуатации Объекта Заказчиком.
9.5 При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов и
недоделок, для их подтверждения Заказчик также вправе в соответствии со ст. 720 Гражданского
кодекса РФ назначить экспертизу, которая составит соответствующее заключение, фиксирующее
дефекты (недоделки) и их характер, а также устанавливающее виновное в их возникновении (наличии)
лицо (лиц), что не исключает право Сторон разрешить разногласия в порядке, предусмотренном
настоящим договором.
9.6 Риск случайной гибели или случайного повреждения Объекта и результата работ по
договору до приемки его в эксплуатацию несет Подрядчик.
10. ИЗМЕНЕНИЕ, ДОПОЛНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
10.1 Все изменения и дополнения к настоящему Договору (в том числе изменение общей
стоимости по договору, сроков выполнения работ и др.) вносятся в настоящий договор в порядке,
установленном нормативными актами Заказчика в сфере закупок и оформляются дополнительным
соглашением за подписью и печатями обеих Сторон, с приложением нового Календарного плана на
выполнение работ, Технического задания и являются неотъемлемой частью настоящего Договора.
10.2 Если Подрядчик не приступит своевременно к исполнению договора или будет выполнять
работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, Заказчик вправе
отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.
10.3 Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена
надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения
недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от
договора либо поручить исправление работ другому лицу за счет Подрядчика, а также потребовать
возмещения убытков.
8
10.4 Заказчик вправе отказаться от исполнения договора, известив об этом Подрядчика в
письменном виде. При этом Заказчик обязуется уплатить Подрядчику часть установленной договором
цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от
исполнения договора. Заказчик также обязан возместить Подрядчику убытки, причиненные
прекращением договора, в пределах разницы между ценой, определенной за всю работу, и частью
цены, выплаченной за выполненную работу при наличии документов, подтверждающих фактические
расходы Подрядчика.
10.5 Подрядчик вправе потребовать расторжения настоящего договора в порядке и по
основаниям, предусмотренным действующим законодательством.
10.6 Заказчик вправе отказаться от исполнения договора, известив об этом Подрядчика в
письменном виде. При этом Заказчик обязуется уплатить Подрядчику часть установленной договором
цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от
исполнения договора. Заказчик возмещает Подрядчику реальный ущерб, причиненный прекращением
договора, в пределах разницы между ценой, определенной за всю работу, и частью цены, выплаченной
за выполненную работу, при наличии документов, подтверждающих фактические расходы
Подрядчика.
10.7 Подрядчик вправе потребовать расторжения настоящего договора в порядке и по
основаниям, предусмотренным действующим законодательством.
10.8 Нарушение сроков выполнения работы более чем на ___________ (указывается период
времени), нарушение требований по качеству работы в соответствии с Техническим заданием,
нормативным актам, регламентирующим качественные характеристики выполняемых работ, является
существенным нарушением условий настоящего Договора.
10.9 Заказчик имеет право отказаться от исполнения настоящего Договора в связи с нарушением
Подрядчиком сроков выполнения работы или таким выполнением работы, при котором становится
очевидным, что она не будет закончена в срок или выполнена надлежащим образом и потребовать
возмещения убытков Подрядчиком.
10.10 Заказчик имеет право отказаться от исполнения настоящего Договора и требовать
возмещения убытков, при неисполнении Подрядчиком требований Заказчика об устранении
недостатков результата работы в установленный Заказчиком разумный срок либо при выполнении
работы Подрядчиком с существенными или неустранимыми недостатками.
10.11 Обязанность по оплате части работ, установленная ст. 717 ГК РФ, касается лишь
качественно выполненных работ.
10.12 Доказательством фактически выполненных работ при одностороннем расторжении
договора является двусторонний акт приема-передачи.
С прекращением договора подрядчик теряет право на владение результатом незавершенной
работы, а заказчик вправе истребовать этот результат.
11. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
Непреодолимая сила - чрезвычайные и непредотвратимые обстоятельство (ст. 401 ГК РФ).
Ни одна из сторон настоящего Договора не несет ответственности перед другой стороной за
невыполнение обязательств, обусловленное обстоятельствами непреодолимой силы, возникшими
помимо их воли и желания, которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или
фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, землетрясения, наводнения, пожары и
другие стихийные бедствия, а также изменений в действующем законодательстве, принятия
нормативных актов местных органов власти, делающих невозможным выполнение Сторонами взятых
на себя обязательств.
- При наступлении обстоятельств, указанных в настоящем пункте договора, каждая сторона
должна без промедления известить о них в письменном виде другую сторону. Извещение должно
содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие
наличие этих обстоятельств и по возможности дающие оценку их влияния на исполнение стороной
своих обязательств по данному договору.
9
- В случаях наступления обстоятельств, предусмотренных в настоящем пункте договора, срок
выполнения стороной обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в
течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.
- Если наступившие обстоятельства, перечисленные в п. настоящего договора, и их последствия
продолжают действовать более одного месяца, стороны проводят дополнительные переговоры для
выявления приемлемых альтернативных способов исполнения настоящего договора.
12. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
При возникновении споров, вытекающих из настоящего договора, Стороны должны принять
меры внесудебного разрешения таких споров. Под мерами внесудебного разрешения спора
подразумевается обязательное направление Стороной, считающей, что ее права нарушены, претензии в
адрес другой Стороны.
Сторона, получившая претензию, должна рассмотреть её и направить на неё ответ в течение 10
(десяти) календарных дней.
Ненаправление ответа на претензию в установленный срок означает отказ от ее удовлетворения
и дальнейшего разрешения спора в претензионном порядке.
Если споры не урегулированы Сторонами с помощью переговоров и в претензионном порядке,
то они передаются заинтересованной Стороной
1 вариант: в Арбитражный суд Свердловской области.
2 вариант: В случае если в ходе внесудебного разрешения спора, Стороны не пришли к
взаимоприемлемому решению, спор передаётся на разрешение в Третейский суд для разрешения
экономических споров при Частном учреждении «Центр третейского регулирования и правовой
экспертизы». Спор рассматривается в соответствии с регламентом Третейского суда.
Решение Третейского суда является окончательным. (Примепчание: применяется в случае
заключения договора с организацией, входящей в периметр ГК «Росатом»).
13. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
Настоящий договор вступает в силу с даты подписания и действует до полного исполнения
обязательств.
14. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
14.1 Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
14.2 Подрядчик не вправе передавать третьим лицам, равно как и использовать не в целях
настоящего Договора коммерческую информацию, ставшую ему известной (доступной) в рамках
заключения и исполнения настоящего Договора и составляющую коммерческую тайну Заказчика, а
также другую информацию ограниченного распространения.
14.3 Уступка требования по настоящему Договору третьим лицам производится исключительно
с письменного согласия Заказчика, полученного на основании письменного запроса Подрядчика.
14.4 Стороны принимают на себя обязательства в официальном порядке немедленно извещать
(уведомлять) друг друга об изменении реквизитов, в том числе об открытии/закрытии банковских
счетов.
14.5 Неотъемлемой частью договора являются следующие приложения:
- Приложение 1 Техническое задание.
- Приложение 2 Календарный план.
- Приложение 3 Сметный расчет.
- Приложение 4 Соглашение по охране труда.
- Приложение 5 Соглашение по обеспечению выполнения требований по охране окружающей
среды.
10
- Приложение 6 Соглашение о предоставлении сведений в отношении всей цепочки
собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных).
15. МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ, АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ПОДРЯДЧИК
ЗАКАЗЧИК
____________________________
____________________________
наименование юридического лица
наименование юридического лица
____________________________
____________________________
почтовый индекс, адрес, телефон, факс, телетайп
почтовый индекс, адрес, телефон, факс, телетайп
Грузополучатель и плательщик______________________
_______________________________
ИНН, КПП, р/cчет, кор/счет, БИК, коды ОКВЭД,ОКПО
наименование юридического лица
____________________________
почтовый индекс, адрес, телефон, факс, телетайп
________________________________
ИНН, КПП, р/cчет, кор/счет, БИК, коды ОКВЭД,ОКПО
От ПОДРЯДЧИКА
От ЗАКАЗЧИКА
должность
должность
___________________________
___________________________
подпись
подпись
расшифровка подписи
расшифровка подписи
“_____”________________ 20___г.
М.П.
“_____”________________ 20___г.
М.П.
11
ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к Договору на выполнение работ
№ ________________ от ___________
СОГЛАСОВАНО:
УТВЕРЖДАЮ:
Первый заместитель главного инженера
_______________________
______________ «___» ________ _____ г.
_________________________О.А. Потапов
______________«___» ________ ______ г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
На выполнение работ по “Ремонту слаботочных сетей связи и сигнализации Белоярской
АЭС г. Заречный, Свердловской области”
12
ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к Договору на выполнение работ
№ ________________ от ___________
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
№
этапа
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
11
12
13
Начало
работ
Наименование работ
3 энергоблок. Кабельные сети
связи промплощадки
3 энергоблок.
Радиотрансляцтонные сети
3 энергоблок. Каменский
водозабор. Воздушная линия связи
3 энергоблок. Сети
телевизионного вещания
Телефонные сети
вспомогательных объектов 3
энергоблока
Распределительные сети АТС,
КТС-4
Телефонные сети санатория профилактория
Телефонная канализация ГУС гидроузел-санаторий - профилакторий
Кабельная линия ПМ связи на
участке ГУС- ул. Свердлова, 6
4 энергоблок. Внешние сети связи
4 энергоблок. Внутренние сети
связи
4 энергоблок. Сети
телевизионного вещания
4 энергоблок. Фидерные линии
смстемы оповещения и поиска
персонала
4 энергоблок. Кабель ПМ связи
Окончание
работ
01.04.15
25.12.15
01.08.15
25.12.15
01.03.15
25.12.15
01.04.15
Стоимость
этапа работ
(руб.)
30.09.15
01.07.15
30.09.15
01.04.15
01.04.15
12.05.15
01.04.15
25.12.15
25.12.15
25.12.15
01.06.15
25.12.15
25.12.15
01.03.15
25.12.15
01.03.15
25.12.15
01.03.15
25.12.15
01.04.15
25.12.15
ИТОГО
НДС 18%
ВСЕГО с НДС
Подрядчик
Заказчик
Заместитель Генерального директора директор
филиала
ОАО
«Концерн
Росэнергоатом»
«Белоярская
атомная
станция»
______________ М.В. Баканов
МП
______________
МП
13
ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к Договору на выполнение работ
№ ________________ от ___________
СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
Подрядчик
Заказчик
Заместитель Генерального директора директор
филиала
ОАО
«Концерн
Росэнергоатом»
«Белоярская
атомная
станция»
______________
______________ М.В. Баканов
МП
МП
14
Приложение № 4
к Договору на выполнение работ
№ ________________ от ___________
Соглашение по охране труда
Открытое акционерное общество
«Российский концерн по производству
электрической и тепловой энергии на атомных станциях», именуемый в дальнейшем
«Заказчик», в лице заместителя генерального директора - директора филиала ОАО
«Концерн Росэнергоатом» «Белоярская атомная станция» Баканова Михаила
Васильевича, действующего на основании доверенности ___________ от ___________,
с одной стороны, и _____________________ именуемое в дальнейшем «Подрядчик»,
в лице директора ___________., действующего на основании ______________,
заключили настоящее соглашение о нижеследующем:
Предметом настоящего соглашения является включение в раздел «Обязанности
сторон» договора №_______ от __________________ следующих условий по
обеспечению выполнения требований охраны труда:
1. Подрядчик обязуется:
1.1. Соблюдать требования охраны труда;
1.2. Обеспечить безопасное производство работ;
1.3. Разработать, при необходимости, дополнительные меры по обеспечению
безопасных условий труда и выполнять их в процессе работы;
1.4. Выполнить мероприятия по обеспечению безопасных условий труда,
предусмотренных актом-допуском, нарядом-допуском и графиком совмещенных
работ;
1.5. Выполнять работы силами подготовленного и аттестованного персонала,
назначить лиц, ответственных за обеспечение охраны труда; организовать допуск
персонала к работам, в том числе зонах постоянно или потенциально опасных
производственных факторов;
1.6. Обеспечить своих работников исправными средствами индивидуальной и
коллективной защиты, спецодеждой и спецобувью, лечебно-профилактическим
питанием и контролировать правильное их применение;
1.7. Содержать производственные территории, участки работ и рабочие места,
предоставляемые для производства договорных работ, в чистоте и порядке;
1.8. Обеспечить исправное техническое состояние и безопасную эксплуатацию
оборудования, электропневмоинструмента, технической оснастки, строительных и
монтажных машин, механизмов и приборов;
1.9. Направлять персонал, привлекаемый для работы на оборудовании и
территории действующей АС, для прохождения обучения по программе вводного
инструктажа в соответствующих службах АС;
1.10. Обеспечить своих работников книжками индивидуальной ответственности и
организовать работу в соответствии с «Положением о книжке индивидуальной
ответственности по охране труда» П-00-112;
1.11. Самостоятельно проводить аттестацию рабочих мест;
1.12. Обеспечить необходимые условия для проведения проверок организации
работ по охране труда в подразделениях Подрядчика комиссиями Заказчика и
Генеральной инспекции ОАО «Концерн Росэнергоатом»;
15
1.13. Обеспечить разработку и выполнение мероприятий по устранению
замечаний комиссий Заказчика и Генеральной инспекции ОАО «Концерн
Росэнергоатом»;
1.14. Обеспечить организацию и проведение Дней охраны труда по графику
Заказчика и участие его представителей в работе итоговых совещаний;
1.15. Сообщать в течение суток руководству атомной станции (Заказчику) обо
всех несчастных случаях с работниками организации, произошедших при
выполнении работ на оборудовании и территории действующей атомной станции
(Заказчика). Направлять материалы расследования несчастного случая в адрес
руководства атомной станции (Заказчика) в семидневный срок после окончания
расследования.
1.16. Создать службу охраны труда или ввести должность специалиста по охране
труда, имеющего соответствующую подготовку или опыт работы, в соответствии со
статьей 217 ТК РФ.
2. Заказчик обязуется:
2.1. Определить границы производственных территорий, участков работ и рабочих
мест, предоставляемых Подрядчику для производства работ;
2.2. Обеспечить подготовку действующего оборудования к работам Подрядчика на
нем или вблизи его на территории подразделений АЭС;
2.3. Обеспечить допуск персонала Подрядчика к работам в зоне действия
оборудования или вблизи его;
2.4. Провести инструктаж руководителей, производителей работ Подрядчика при
допуске к работам в подразделениях АЭС;
2.5. Обеспечить своевременное отключение (включение) оборудования и
коммуникаций, поддержание установленных режимов их работы для обеспечения
безопасного производства работ Подрядчиком;
2.6. Представить проектно-техническую и другую документацию для производства
работ Подрядчиком;
2.7. По графику, согласованному с Подрядчиком, обеспечить проведение проверок
организации работ по охране труда в подразделениях Подрядчика с оформлением по
их результатам Актов;
2.8. Организовать обучение по программе вводного инструктажа в
соответствующих службах АС привлекаемого персонала Подрядчика и провести
проверку знаний по действующим на АС нормативным документам по охране труда;
2.9. Предоставить Подрядчику полную и достоверную информацию по
безопасному производству работ.
3. Во всех остальных случаях, не предусмотренных настоящим соглашением,
стороны руководствуются договором № ____________ от ________________ .
4. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью договора
№_________ от _______________.
Подрядчик:
Заказчик:
Заместитель генерального директора
- директор филиала ОАО «Концерн
Росэнергоатом» «Белоярская атомная
станция»
____________________ М.В.Баканов
(подпись)
____________________
(подпись)
16
М.п.
М.п.
17
Приложение 5
к договору от №________ от ________
СОГЛАШЕНИЕ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ВЫПОЛНЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ
ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Открытое акционерное общество «Концерн по производству электрической и
тепловой энергии на атомных станциях», именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице
заместителя генерального директора - директора филиала ОАО «Концерн
Росэнергоатом» «Белоярская атомная станция» Баканова Михаила Васильевича,
действующего на основании доверенности №27/1-10150 от 10.12.2012 г., с одной
стороны, и ________________________
именуемое в дальнейшем «Подрядчик»,
в лице директора ___________.,
действующего на основании ______________, заключили настоящее соглашение о
нижеследующем:
Предметом настоящего соглашения является включение в раздел «Обязанности
сторон» договора №_______ от __________________ следующих
условий
по
обеспечению выполнения требований по охране окружающей среды
1. Подрядчик обязуется:
1.1.Соблюдать требования законодательства и иных правовых актов об охране
окружающей среды об охране окружающей среды (№7-ФЗ "Об охране окружающей
среды" от 10 января 2002 .гл. VII Федерального закона г. (СЗ РФ. 2000. N 2. Ст. 133),
Градостроительный кодекс РФ (ст. 10, 11), № 174 –ФЗ от 23.11.1995. "Об
экологической экспертизе"(.ст. 11 ,СЗ РФ. 1995. N 48. Ст. 4556), №136-ФЗ от
23.11.1995г. Земельный кодекс РФ (ст. 13 - 14), № 2395-1ФЗ от 21.02.1992г. Закон "О
недрах" (ст. 23, 24, 25 и др.), №52-ФЗ от 30 марта 1999 г. "О санитарноэпидемиологическом благополучии населения" (СЗ РФ. 1999. N 14. Ст. 1650).)
1.2. При выполнении работ на территории зон санитарной охраны (ЗСО)
подземных источников водоснабжения соблюдать требования СанПиН 2.1.4.1110-02
«Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого
назначения».
1.3. Производить полную ликвидацию всех экологических последствий аварий,
произошедших по вине подрядной организации
1.4. При нанесении ущерба окружающей среде по вине подрядной организации
компенсировать за свой счет убытки, принесенные Заказчику работ.
1.5. Во всех случаях
нарушения природоохранного законодательства при
производстве работ осуществлять информирование руководства ОАО «Концерн
Росэнергоатом» Белоярская АЭС в течение 2-х часов с момента обнаружения.
1.6. 2. При осуществлении деятельности подрядных организаций на объектах
ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Белоярская АЭС» запрещается:
2.1. Захоронение отходов производства и потребления, загрязнение и захламление
площадок производства работ и прилегающих к ним территорий, а также мест
временного размещения отходов.
2.2. Использование при производстве работ материалов и химических реагентов,
на которые отсутствуют гигиенические сертификаты.
2.3.
Осуществление
сброса
сточных
вод,
загрязняющих
веществ,
нефтесодержащих продуктов как на рельеф местности и в водные объекты.
18
3. Подрядчик несет уголовную и административную ответственность за нарушение
требований в области охраны окружающей среды и безопасности строительной
деятельности предусмотренную ст. 143, гл. 26 УК и гл.8,9 КоАП.
4. Заказчик обязуется:
4.1. Определить границы производственных территорий, участков работ и рабочих
мест, предоставляемых Подрядчику для производства работ;
4.2. Представить проектно-техническую и другую документацию для производства
работ Подрядчиком;
5. Во всех остальных случаях, не предусмотренных настоящим соглашением,
стороны руководствуются договором № ____________ от ________________ .
4. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью
договора №_________ от _______________.
Заказчик:
Подрядчик:
Заместитель Генерального директора директор филиала ОАО «Концерн
Росэнергоатом» «Белоярская атомная
станция»
_________________ М.В.Баканов
________________
МП
МП
19
Приложение № 6
к договору от №________ от ________
СОГЛАШЕНИЕ
о предоставлении сведений в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая
бенефициаров (в том числе конечных)
Подрядчик гарантирует Заказчику, что сведения и документы в отношении всей
цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных),
Подрядчик, переданные Заказчику по акту от «___»_________ 201___ г. (далее Сведения), либо направленные с адреса электронной почты Подрядчика:
___________________ на адреса электронной почты Заказчика, в том числе в рамках
Закупки (далее - Сведения), являются полными, точными и достоверными.
При изменении Сведений Подрядчик обязан не позднее пяти дней с момента таких
изменений направить Заказчику соответствующее письменное уведомление с
приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или
уполномоченным должностным лицом Подрядчика.
Подрядчик настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им всех
требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в
том числе, о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в
Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку
предоставленных Сведений Концерну, а также на раскрытие Концерном Сведений,
полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе,
Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России,
Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку
Сведений такими органами (далее – Раскрытие). Подрядчик освобождает Заказчикя от
любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе, возмещает Заказчику убытки,
понесенные в связи с предъявлением Заказчику претензий, исков и требований любыми
третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.
Подрядчик и Заказчик подтверждают, что условия настоящего Соглашения о
предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими
существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432
Гражданского кодекса Российской Федераций.
Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации
не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или)
неполное предоставление Сведений (в том числе, уведомлений об изменениях с
подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа
Заказчика от исполнения Договора и предъявления Заказчиком Подрядчику требования о
возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. Договор считается
расторгнутым с даты получения Контрагентом соответствующего письменного уведомления
Заказчика, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.
Подрядчик
Заказчик
________________________
_____________________
20
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа