close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Генерального директора
по экономическим вопросам
ФГУП «НТЦ «Атлас»
__________________И.В. Цветкова
«____» ____________ 20____ г.
ДОКУМЕНТАЦИЯ
НА ПРОВЕДЕНИЕ ЗАКУПКИ В ФОРМЕ ЗАПРОСА КОТИРОВОК
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ОТБОРА
(ИЗВЕЩЕНИЕ № ПО-10/1-46и)
Предмет закупки: Поставка разделительной пленки
Москва, 2015 г.
2
I.
УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА КОТИРОВОК
1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящая Закупочная документация подготовлена в соответствии с решением Генерального
директора Федерального государственного унитарного предприятия «Научно-технический
центр «Атлас» (далее — Предприятие), Положением о закупке товаров, работ, услуг для
нужд ФГУП «НТЦ «Атлас» (далее – Положение), опубликованном в единой
информационной системе, а также с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ от
18 июля 2011 года.
1.2. Настоящая Закупочная документация применяется при размещении заказов для нужд
Предприятия (Заказчика) путем проведения закупки в форме запроса котировок.
Под запросом котировок понимается открытый способ закупки, при котором
информация о потребностях в товарах, работах, услугах сообщается участникам закупки
путем размещения в единой информационной системе извещения о проведении запроса
котировок и победителем в проведении запроса котировок признается участник закупки,
предложивший наиболее низкую цену договора, и котировочной заявке которого присвоен
первый номер. При этом запрос котировок может проводиться при начальной
максимальной цене договора не более 1 млн. рублей. Минкомсвязь России, на основании
обращения Предприятия, вправе установить другую начальную максимальную цену
договора.
1.3. Заказчиком поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг является Федеральное
государственное унитарное предприятие «Научно-технический центр «Атлас», что указано
в пункте 1 части II «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА». Заказчик проводит запрос котировок
в соответствии с процедурами, условиями и положениями настоящей Закупочной
документации.
1.4. Предмет договора запроса котировок указан в пункте 2 части II «ИНФОРМАЦИОННАЯ
КАРТА».
1.5. Заказчик извещает всех заинтересованных лиц о сроках, порядке проведения запроса
котировок, способах подачи заявок на участие в запросе котировок и других условиях и
требованиях в части II «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА» и в части III «ТЕХНИЧЕСКАЯ
ЧАСТЬ ЗАКУПОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ».
1.6. Место, условия и сроки (периоды) поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг,
указаны в пункте 4 части II «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА» и части III «ТЕХНИЧЕСКАЯ
ЧАСТЬ ЗАКУПОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ».
1.7. Заказчик информирует заинтересованных лиц о проведении запроса котировок путем
публикации в единой информационной системе Извещения о его проведении, которое
содержит сведения о закупке, установленные разделом 21 Положения. При этом
публикация Извещения должна быть осуществлена не менее, чем за семь дней до даты
вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе котировок и открытия доступа к
поданным в форме электронных документов заявкам на участие в запросе котировок.
1.8. Начальная (максимальная) цена договора (цена лота) указана в Извещении о проведении
запроса котировок и пункте 6 части II «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА».
1.9. Заказчик направляет средства на финансирование заказа на поставку товаров, выполнение
работ, оказание услуг из источника финансирования указанного в пункте 5 части II
«ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА».
1.10. Порядок оплаты за поставленные товары, выполненные работы, оказанные услуги указан в
пункте 13 части II «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА».
1.11. Участником закупки может быть любое юридическое лицо или несколько юридических
лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационноправовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения
капитала, либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на
3
стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или
несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника
закупки.
1.12. Участники закупки должны соответствовать следующим обязательным требованиям:
1.12.1.устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам,
осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся
предметом закупки;
1.12.2.непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения
арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального
предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
1.12.3.неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи
заявки на участие в закупке;
1.12.4.отсутствие у участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным
обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные
фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять
процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской
отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник закупки считается
соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие
указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и
решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в процедуре закупки не
принято;
1.12.5.отсутствие сведений об участнике закупки в реестре, предусмотренном статьей 5
Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц», и (или) в реестре недобросовестных поставщиков,
предусмотренном статьей 104 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд», и (или) в реестре недобросовестных
поставщиков, предусмотренном статьей 19 Федерального закона от 21 июля 2005 года №
94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд»;
1.13.Участники закупки должны также соответствовать дополнительным требованиям,
изложенным в пункте 10.2 Положения, опубликованного в Единой информационной
системе (далее – ЕИС), если такие установлены в пункте 15 части II
«ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА».
1.14. Если запрос котировок проводится по результатам предварительного отбора, в целях
определения субподрядчика, привлекаемого Заказчиком для исполнения договора,
заключенного Заказчиком с третьими лицами либо договора, который Заказчик планирует
заключить, устанавливаются следующие особенности его проведения:
1.14.1. обязательные требования к Участникам, предусмотренные разделом 10 Положения, не
устанавливаются;
1.14.2. Участник закупки должен обладать правами на результаты интеллектуальной
деятельности, если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает права на такие
результаты, а также подтвердить наличие таких прав соответствующими документами,
прилагаемыми к Заявке
1.14.3. у Участника должно отсутствовать решения суда, вступившего в законную силу, либо
решения Минкомсвязи России, предусмотренного пунктом 28.12.1.
Положения и
принятого по результатам рассмотрения уведомления Заказчика или предприятия,
находящегося в ведении Минкомсвязи России, об одностороннем отказе от исполнения
договора, в связи с существенным нарушением участником закупки, являющимся
поставщиком (исполнителем, подрядчиком) по расторгнутому договору, условий такого
договора, за прошедшие два года, предшествующих дате окончания срока подачи заявок
4
1.14.4. Заказчик имеет право осуществить закупку путем запроса котировок по начальной
(максимальной) цене договора без ограничений.
1.14.5. Заказчик размещает в единой информационной системе извещение о проведении запроса
котировок, документацию о запросе котировок и проект договора, заключаемого по
результатам проведения такого запроса, не менее чем за четыре дня до даты окончания
срока подачи котировочных заявок и направляет приглашения участникам
предварительного отбора, включенным в Перечень поставщиков. При этом Заказчик обязан
пригласить всех участников, включенных в такой Перечень поставщиков, путем
одновременного направления посредством электронной и факсимильной связи одинаковых
по содержанию приглашений.
1.14.6. Заказчик, не позднее, чем за один день до даты окончания срока подачи заявок, имеет
право отказаться от проведения запроса котировок.
1.14.7. В случае если государственным (муниципальным) контрактом или договором, по
которому Заказчик является поставщиком (исполнителем, подрядчиком), либо
документацией о закупке, в которой Заказчик планирует принять участие, определена
торговая марка товара и поставка эквивалентного товара не допускается, Заказчик вправе
при проведении запроса котировок в целях определения субподрядчика в документации о
запросе котировок указать соответствующий торговый знак без права участника закупки
предложить эквивалентный товар другой торговой марки.
1.14.8. Заказчик устанавливает требование о наличии сведений об участнике закупки в перечне
поставщиков, прошедших предварительный отбор, что отражается в пункте 15 части II
«ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА»
1.15. Участие в процедурах закупок может быть ограничено только в случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации и Положением.
1.16. Участники закупок имеют право участвовать в закупках, как непосредственно, так и через
своих представителей. Полномочия представителей участников закупок подтверждаются
доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским
законодательством Российской Федерации, или ее нотариально заверенной копией.
1.17. В соответствии с пунктом 9.4 Положения Заказчик вправе потребовать у участников
закупки, заявкам которых в ходе проведения процедур закупки присвоены первый и второй
номер, единственного участника закупки, заявка которого признана соответствующей
требованиям документации о закупке, заключить договор, а указанные участники не вправе
отказаться от заключения договора с Заказчиком. В случае если такие участники не
совершают действия по заключению договора, они признаются уклонившимися от
заключения договора.
2.ЗАКУПОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
2.1.
Закупочная документация (документация о закупке) разрабатывается Заказчиком и
утверждается должностным лицом Заказчика. Содержание закупочной документации
регулируется разделами 10, 12, 14 и 21 Положения.
2.2. Закупочная документация содержит требования к качеству, техническим характеристикам
товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным
характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке,
отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с
определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг
потребностям Заказчика
2.3. Если иное не предусмотрено документацией о закупке, поставляемый товар должен быть
новым товаром (товаром, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе
восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств).
2.4. При закупке работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов
капитального строительства, в раздел III «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ЗАКУПОЧНОЙ
5
ДОКУМЕНТАЦИИ» включается проектная документация, если в соответствии с
законодательством Российской Федерации выполнение указанных работ осуществляется на
основании проектной документации.
2.5. При закупке работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов
капитального строительства, в предмет договора на выполнение указанных работ и
документацию о закупке не может включаться поставка оборудования, стоимость которого
превышает десять процентов от начальной (максимальной) цены договора (цены лота).
2.6.
При закупке товара Заказчик вправе в документации о закупке установить один из
вариантов, характеризующих требования к товару, предусмотренных пунктом 14.7 и 14.8
Положения, что отражается в пункте 17 части II «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА» и (или) в
части III «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ЗАКУПОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ».
2.7. При закупке машин и оборудования, устанавливаются требования в соответствии с пунктом
14.10.2. Положения к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий
качества, к обслуживанию, к расходам на эксплуатацию, об обязательности осуществления
монтажа и наладки, к обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание,
закупке, что отражается в пункте 18 части II «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА» и (или) в
составе документов части III «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ЗАКУПОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ»
2.8. При необходимости устанавливаются требования в соответствии с пунктом 14.10.2.
Положения к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара,
работы, услуги, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара, об
обязательности осуществления монтажа и наладки товара, к обучению лиц,
осуществляющих использование и обслуживание товара. закупке товара, что отражается в
пункте 18 части II «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА» и (или) в составе документов части
III «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ЗАКУПОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ»
2.9. Заказчик вправе осуществлять закупки без указания количества поставляемого товара,
объема выполняемых работ, оказываемых услуг на товары, работы, услуги, перечисленные
в пункте 7.13 Положения, при этом соответствующая информация отражается в пунктах 811 части II «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА»
2.10. Начальная (максимальная) цена договора формируется в порядке, установленном в разделе
6 Положения. Обоснование начальной (максимальной) цены договора приводится в пункте
7 части II «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА» и (или) в составе документов части III
«ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ЗАКУПОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ»
2.11. Порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом или без учета расходов на
перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных
платежей) приводится в пункте 12 части II «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА»
2.12. Сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов с
поставщиками (исполнителями, подрядчиками), а также порядок применения
официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного
Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате заключенного
договора приводятся в пункте 14 части II «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА».
2.13. Порядок, место и дата начала подачи заявок на участие в процедуре закупки указываются в
пункте 20 части II «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА». При этом датой начала срока подачи
заявок на участие в процедуре закупки является первый рабочий день, следующий за днем
размещения в единой информационной системе извещения о проведении процедуры
закупки.
2.14. Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в процедуре закупки. указываются
в пункте 21 части II «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА».
2.15. Дата, время и место вскрытия конвертов с заявками и открытия доступа к поданным в
форме электронных документов указан в пункте 22 части II «ИНФОРМАЦИОННАЯ
КАРТА».
6
2.16. Вскрытие конвертов с заявками и открытие доступа к поданным в форме электронных
документов заявкам на участие в запросе котировок осуществляется Комиссией публично в
один день без перерывов. В процессе процедуры Заказчиком осуществляется аудиозапись.
Другие особенности и условия процедуры вскрытия конвертов с заявками и открытия
доступа к поданным в форме электронных документов и оформления протокола
представлены в разделе 13 и пункте 21.8. Положения.
2.17. Дата и место рассмотрения заявок и подведения итогов закупки указаны в пункте 23 части
II «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА». Порядок рассмотрения заявок на участие в закупке
представлен в разделе 13 и пункте 21.9. Положения.
2.18.Заказчик вправе установить требование обеспечения договора, если начальная
(максимальная) цена договора не превышает пять миллионов рублей. Заказчик обязан
установить такое требование, если начальная (максимальная) цена договора превышает
пять миллионов рублей. Порядок установления требования обеспечения исполнения
договора и другие условия регулируются разделом 26 Положения. Размер, порядок и
условия обеспечения исполнения договора, если такое требование установлено Заказчиком,
отражаются в пункте 26 части II «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА». Обеспечение исполнения
договора устанавливается в размере не менее десяти и не более тридцати процентов от
начальной (максимальной) цены договора. Срок действия обеспечения исполнения
договора должен превышать максимальный срок исполнения обязательств поставщика
(исполнителя, подрядчика) по договору не менее чем на тридцать и не более чем на
девяносто дней.
2.19. Заказчик вправе установить требование обеспечения гарантии качества поставщика
(исполнителя, подрядчика) на товары, работы, услуги в размере не менее двух и не более
десяти процентов от начальной (максимальной) цены договора. В случае закупки машин и
оборудования, начальная (максимальная) цена договора (цена лота) на закупку которых
составляет пятьдесят миллионов рублей и более, Заказчик обязан установить такое
требование. Порядок установления требования обеспечения гарантии качества и другие
условия регулируются разделом 26 Положения. Размер, порядок и условия обеспечения
гарантии качества, если такое требование установлено Заказчиком, отражаются в пункте 27
части II «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА. Обеспечение гарантии качества устанавливается в
размере не менее двух и не более десяти процентов от начальной (максимальной) цены
договора. Срок действия обеспечения гарантии качества должен превышать максимальный
срок гарантии качества на товары, работы, услуги, предусмотренный договором, не менее
чем на тридцать и не более чем на девяносто дней.
2.20. При закупке услуг в сфере образования, услуг по санаторно-курортному лечению и
оздоровлению Заказчик имеет право заключить договор с несколькими участниками
закупки, если это отражено в пункте 19 части II «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА.
3.УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК
3.1. Для участия в запросе котировок участник закупки подает заявку на участие в закупке.
Требования к содержанию заявки, порядку ее подачи, оформлению, составу, в том числе
подаваемой в форме электронного документа, подписанного в соответствии с
нормативными правовыми актами Российской Федерации (далее – электронный документ),
представлены в разделе 13 и пункте 21.7 Положения, а также изложены в инструкции по
заполнению
ее формы, которые представлены в части III «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
ЗАКУПОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ».
3.2. В составе заявки должны быть представлены следующие документы и сведения:
3.2.1.фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о
месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество,
паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер
контактного телефона, адрес электронной почты и номер факса (при их наличии),
7
идентификационный номер налогоплательщика или в соответствии с законодательством
соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера
налогоплательщика (для иностранного лица)
3.2.2. предложение о цене договора, включая НДС; предложение о цене единицы товара, услуги,
включая НДС, в случае, если при закупке услуг в сфере образования, услуг по санаторнокурортному лечению и оздоровлению для нужд Заказчика в пункте 19 части II
«ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА» предусмотрено
заключение договора с несколькими
участниками закупки; предложение о цене единицы товара, работы, услуги, включая НДС,
в случае, если в пункте 6, 8-11 части II «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА» при проведении
процедуры закупки товаров, работ, услуг, перечисленных в пункте 7.13 Положения,
указаны начальная (максимальная) цена договора (цена лота), а также начальная
(максимальная) цена каждого товара и начальная (максимальная) цена единицы услуги и
(или) работы.
3.2.3.копии документов, подтверждающих соответствие товара, работ, услуг требованиям,
установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, если в
соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким
товарам, работам, услугам и если такое требование установлено в пункте 16 части II
«ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА»;
3.2.4.при закупке:
3.2.4.1.товара:
указание по выбору участника закупки на одну торговую марку и модель (их
словесные обозначения) предлагаемого для поставки товара, в случае если в пункте 17
части II «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА» в соответствии с пунктом 14.7 Положения
установлен вариант 1;
согласие участника закупки на поставку товара, указанного в документации о
закупке, в случае если в пункте 17 части II «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА» в
соответствии с пунктом 14.7 Положения установлен вариант 2;
согласие участника закупки на поставку товара, указанного в документации о
закупке, если участник закупки предлагает товар, указание на торговую марку которого
содержится в пункте 17 части II «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА» и в соответствии с
пунктом 14.7 Положения установлен вариант 3. При этом в случае если в документации о
закупке содержится несколько торговых марок и участник предлагает к поставке одну из
установленных в документации о закупке торговых марок (моделей), участник в составе
заявки должен указать конкретную торговую марку и модель (их словесные обозначения)
предлагаемого для поставки товара;
указание на иную модель и торговую марку (их словесные обозначения)
предлагаемого для поставки товара, в случае если в пункте 17 части II
«ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА» в соответствии с пунктом 14.7 Положения установлен
вариант 3. При этом в заявке участника должны быть указаны конкретные показатели
предлагаемого товара, соответствующие параметрам эквивалентности, установленным в
документации о закупке;
согласие участника закупки на поставку товара и конкретные показатели,
соответствующие показателям соответствия, установленным документацией о закупке, в
случае если в пункте 17 части II «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА» в соответствии с
пунктом 14.7 Положения установлен вариант 4. При этом участник вправе указать
торговую марку и модель.
3.2.4.2. работ (услуг):
согласие участника закупки на выполнение работ, оказание услуг на условиях,
предусмотренных в пункте 17 части II «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА»;
3.2.4.3. работ (услуг), для выполнения (оказания) которых используется товар:
8
согласие, предусмотренное пунктом 3.2.4.2., а также сведения о товаре,
предусмотренные пунктом 3.2.4.1.,. в случае если в пункте 17 части II
«ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА» в отношении таких товаров указаны сведения,
предусмотренные пунктом 14.7 Положения
3.2.5.копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки требованиям,
устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам,
осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся
предметом закупки и если данные требования установлены в пункте 15 части
II «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА»
3.2.6.копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки требованию,
установленному в соответствии с пунктом 10.2.1. Положения, в случае, если такое
требование установлено в пункте 15 части II «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА»;
3.3.
Котировочная заявка подается участником закупки Заказчику в письменной форме в
запечатанном конверте или в форме электронного документа в срок, указанный в
извещении о проведении запроса котировок. При этом на таком конверте указывается
наименование запроса котировок, на участие в котором подается данная заявка. Участник
закупки вправе не указывать на таком конверте свое фирменное наименование, почтовый
адрес (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства
(для физического лица). В случае подачи котировочной заявки в форме электронного
документа Заказчик в тот же день обязан направить в письменной форме или в форме
электронного документа участнику закупки, подавшему такую заявку, подтверждение
получения такой заявки
3.4.
Любой участник закупки вправе направить в письменной форме Заказчику запрос о
разъяснении положений документации о запросе котировок. Заказчик в срок, не позднее
двух дней со дня поступления запроса о предоставлении разъяснений, при условии, что
такой запрос поступил к Заказчику не позднее, чем за три дня до даты окончания срока
подачи заявок на участие в закупке, размещает разъяснение положений документации о
запросе котировок в единой информационной системе с указанием предмета запроса, но без
указания лица, от которого поступил запрос. Разъяснение положений документации о
запросе котировок не должно изменять ее суть. Даты начала и окончания предоставления
разъяснений положений документации о закупке указаны в пункте 25 части
II «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА»
3.5. Участник закупки, подавший заявку на участие в запросе котировок, вправе изменить заявку
на участие в запросе котировок в любое время до момента вскрытия Комиссией конвертов с
заявками на участие в запросе котировок и открытия доступа к поданным в форме
электронных документов заявкам на участие в запросе котировок.
3.6. Изменения, внесенные в заявку на участие в запросе котировок, считаются неотъемлемой
частью заявки на участие в запросе котировок.
3.7. Заявки на участие в запросе котировок изменяются в следующем порядке.
3.7.1.Изменения заявки на участие в запросе котировок (вне зависимости от того, в какой форме
была подана заявка) подаются в опечатанном конверте. На конверте указываются:
наименование участника, наименование запроса котировок, наименование и номер лота,
реестровый номер торгов в следующей редакции: «Изменение заявки на участие в запросе
котировок _____________ (наименование запроса котировок). Лот № ___
___________________ (наименование лота); Реестровый номер торгов ______ .
Наименование участника торгов.».
3.7.2.Изменения заявки на участие в запросе котировок должны быть оформлены в порядке,
установленном для оформления заявок на участие в запросе котировок.
3.7.3.Конверты с изменениями заявки на участие в запросе котировок, представляемые в не
запечатанном виде или несоответствующие по оформлению Заказчиком не принимаются.
9
3.7.4 Изменения заявок на участие в запросе котировок подаются по адресу, указанному в
извещении о проведении запроса котировок и в пункте 1 части II «ИНФОРМАЦИОННАЯ
КАРТА».
3.7.5.Изменения заявок на участие в запросе котировок регистрируются в Журнале регистрации
заявок на участие в запросе котировок.
3.7.6.Конверты с изменениями заявок на участие в запросе котировок вскрываются Комиссией
одновременно с конвертами с заявками на участие в запросе котировок и открытием
доступа к заявкам, поданным в форме электронных документов.
3.8. Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в запросе котировок, вправе
отозвать заявку в любое время до момента вскрытия Комиссией конвертов с заявками на
участие в запросе котировок и открытия доступа к поданным в форме электронных
документов заявкам на участие в запросе котировок.
3.9. Заявки на участие в запросе котировок отзываются в следующем порядке:
3.9.1.Участник размещения заказа подает в письменном виде по адресу, указанному в извещении
о проведении запроса котировок и в пункте 1 части II «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА».
уведомление об отзыве заявки, содержащее: наименование запроса котировок, реестровый
номер торгов, регистрационный номер заявки на участие в запросе котировок, дату, время и
способ подачи заявки на участие в запросе котировок, наименование участника.
3.9.2.Уведомление об отзыве заявки на участие в запросе котировок должно быть скреплено
печатью и заверено подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) и
собственноручно подписано физическим лицом - участником размещения заказа.
3.9.3.Уведомления об отзыве заявок на участие в запросе котировок регистрируются в журнале
регистрации заявок на участие в запросе котировок.
3.9.4.После получения и регистрации уведомления об отзыве заявки на участие в запросе
котировок Заказчик, если это требует Участник, возвращает последнему заявку. Если на
конверте не указаны реквизиты участника, данная заявка возвращается заявителю после
общей процедуры вскрытия конвертов и установления принадлежности заявок участникам.
3.9.5.Возврат отозванной заявки осуществляется Заказчиком Участнику размещения заказа,
отзывающему заявку, в течение одного рабочего дня после получения соответствующего
заявления.
3.10. В случае проведения запроса котировок в электронной форме закупка осуществляется
исключительно на сайте Оператора электронной площадки. При этом применение
электронной формы закупки не влечет изменения сроков, требований к участникам,
содержанию документов, предусмотренных настоящим Положением.
Проведение запроса котировок в электронной форме осуществляется с учетом требований
(регламента) соответствующей электронной площадки.
4. ДОГОВОРНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
4.1.
Закупка признается размещенной со дня заключения договора. Договор может быть
заключен не ранее чем через семь дней со дня размещения в единой информационной
системе протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок. Порядок заключения
договора регулируется статьями раздела 21.10. Положения
4.2.
Если участник закупки в соответствии с законодательством Российской Федерации
освобожден от уплаты НДС, то договор с таким участником закупки заключается по
предложенной им цене, сниженной на сумму НДС
4.3. Расторжение договора допускается по соглашению сторон или решению суда по
основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.
10
4.4.
Если договором предусмотрено право стороны отказаться от исполнения договора в
одностороннем порядке, такой отказ осуществляется в случае существенного нарушения
договора одной из сторон, в том числе с учетом пунктов 28.2.1-28.2.3 раздела 28
Положения.
4.5. Заказчик обязан отказаться от исполнения договора в одностороннем порядке в случае
неполучения Заказчиком оригинала банковской гарантии в течение 20 дней с момента
заключения договора.
4.6. Отказ от заключения договора в одностороннем порядке, в случае если начальная
(максимальная) цена договора составляет двадцать миллионов рублей и менее,
регулируется пунктами 28.6, и 28.7, если более – пунктами 28.8 – 28.17 Положения.
5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ УЧАСТНИКОВ
РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗОВ
5.1.
Действия (бездействие) Заказчика, Комиссии, могут быть обжалованы участниками
размещения заказа в порядке, установленном действующим законодательством Российской
Федерации, если такие действия (бездействие) нарушают права и законные интересы
участника размещения заказа.
5.2. Участник закупки, в соответствии с разделом 30 Положения, имеет право обратиться в
Минкомсвязи России, в ведомственном подчинении которого находится Заказчик, с
жалобой на положения документации о закупке, действия (бездействие) Заказчика, его
закупочной Комиссии, специализированной организации (если такая привлекается для
осуществления функций по проведению закупки товаров, работ, услуг для нужд Заказчика),
оператора электронной площадки, которую использует Заказчик для проведения
закупочных процедур. Адрес Минкомсвязь России: 125375, г. Москва ул. Тверская дом 7,
контактный телефон 8 (495) 771-80-00 доб. 80-54, адрес электронной почты:
[email protected]
11
II. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА
№
п/п
Название пункта
1.
Наименование
Заказчика, контактная
информация
2.
Предмет договора
(наименование товаров,
работ, услуг)
Количество
поставляемого товара,
объема выполняемых
работ, оказываемых
услуг
Место, условия и срок
поставки товаров,
выполнения работ,
оказания услуг
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Источник
финансирования
закупки
Начальная
(максимальная) цена
договора (цена лота)
Обоснование
начальной
(максимальной) цены
договора (цены лота)
Текст пояснений
Ссылка на
разделы,
подразделы,
пункты и
подпункты части
I «ОБЩИЕ
УСЛОВИЯ
ПРОВЕДЕНИЯ
ЗАПРОСА
КОТИРОВОК»
ФГУП «НТЦ «Атлас», г. Москва, ул. Образцова, д. 38, 1.3.
e-mail: [email protected]
Контактное лицо: Аникин Владимир Геннадьевич
Тел. 8 (495) 727-10-14 (доб. 25-88).
Поставка разделительной пленки
1.4.
Поставке подлежит разделительная пленка (Товар) в 2.9
соответствии с Договором (Приложение № 1 к
закупочной
документации)
и
Спецификацией
поставляемого Товара (Приложение № 1 к Договору).
ФГУП «НТЦ «Атлас»
1.6.
127018 г. Москва, ул. Образцова, д.38.
Товар поставляется отдельными партиями по заявкам
Заказчика (Приложение №2 к Договору). Допускается
досрочная поставка Товара в рамках партии.
Собственные средства Предприятия.
1.9.
877 500,00 Евро
1.8; 3.2.2
Начальная
(максимальная)
цена
договора 2.10.
сформирована на основании средней цены единицы
продукции, обоснование которой приведено в
Приложении № 5 к закупочной документации,
размещенном в части III «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ».
Закупка продукции производится в рамках исполнения
госконтракта.
__
2.9; 3.2.2
Начальная
(максимальная) цена
единицы работ, услуг
Начальная
__
(максимальная) цена
запасных частей
Начальная
__
(максимальная) цена
единицы услуги и (или)
работы по
2.9; 3.2.2
2.9; 3.2.2
12
11.
12.
13.
14.
15
16
17
техническому
обслуживанию и (или)
ремонту техники,
оборудования,
транспортных средств,
в том числе цена работ
по замене указанных
запасных частей
Перечень запасных
__
частей к технике,
оборудованию,
транспортным
средствам
Порядок формирования Ценовое предложение участника должно включать
цены договора
НДС и другие расходы.
Если
участник
закупки
в
соответствии
с
законодательством Российской Федерации освобожден
от уплаты НДС, он обязан предоставить в составе
заявки копию уведомления налогового органа. Договор
с таким участником закупки, в случае признания его
Победителем, заключается по предложенной им цене,
сниженной на сумму НДС.
Форма, сроки и
Заказчик в течение 10 рабочих дней с даты подписания
порядок оплаты
последней товарной накладной (ТОРГ-12) по каждой
товаров, работ, услуг
партии в целом производит расчет в размере 100 % на
основании счета выставленного Поставщиком.
Вид валюты.
EURO (Евро)
Порядок применения
Счет на оплату Товара выставляется в Евро. Расчет
официального курса
производится в рублях по курсу ЦБ РФ на день
иностранной валюты к платежа. Датой платежа считается день списания
рублю РФ при
денежных средств с расчетного счета Заказчика.
использовании ее для
оплаты договора
Требования к
В процедуре имеют право участвовать поставщики,
участникам
включенные
в
Перечень
поставщиков,
опубликованный при Протоколе № 5 от 13.01.2015,
размещенном в единой информационной системе и на
сайте Заказчика: http://web.stcnet.ru/ в разделе
«Закупки», по результатам предварительного отбора
(Извещение № ПО-10/1-46и).
Документы, входящие Инструкция по заполнению заявки представлена в
в состав заявки на
Приложении № 2 к закупочной документации. Заявка
участие в запросе
готовится по форме, приведенной в Приложении № 3
котировок
части III «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ЗАКУПОЧНОЙ
ДОКУМЕНТАЦИИ». В ее составе должны быть
документы, перечисленные в пункте 3.2. части I
«УСЛОВИЯ
ПРОВЕДЕНИЯ
ЗАПРОСА
КОТИРОВОК».
Требования,
Поставке подлежит Товар, указанный в Спецификации
установленные
поставляемого Товара (Приложение №1 к Договору).
Заказчиком к функВариант закупки № 2.
циональным характеристикам (потребитель-
2.9; 3.2.2
2.11.
1.10.
2.12
1.12; 1.13; 1.14.8
3.2
2.6; 3.2.4
13
18
19
20
ским свойствам) и
качественным характеристикам товара,
качеству работ, услуг,
требования к их
безопасности
Требования к сроку и
(или) объему
предоставления
гарантий качества
Возможность
заключения договора с
несколькими
участниками закупки
Порядок, место и дата
начала подачи заявок
на участие в процедуре
закупки
Дата и время
окончания приема
заявок
22 Дата и место вскрытия
конвертов с заявками
на участие в закупке
(открытия доступа к
заявкам, поданным в
форме электронных
документов)
23 Дата и место
рассмотрения заявок и
подведения итогов
закупки
23а Дата публикации
протокола, не позднее
24 Место, порядок и срок
предоставления
документации о
закупке
21
25
Даты начала и
окончания
предоставления
На весь поставляемый Товар предоставляется гарантия 2.7; 2.8
не менее 12 (двенадцати) месяцев с момента
подписания товарной накладной.
__
2.20
Заявки
направляются
или
представляются 2.13, 3.10
Участниками в письменной форме в запечатанных
конвертах по адресу: 127018, г. Москва, ул. Образцова,
38, в рабочие дни с 10.00 до 15.30, тел. 727-10-14 (доб.
25-88).
Начало подачи заявок: 02.02.2015.
2.14
04.02.2015, 11:00
04.02.2015
ФГУП «НТЦ «Атлас»
г. Москва, ул. Образцова, д.38
2.15
05.02.2015
ФГУП «НТЦ «Атлас»
г. Москва, ул. Образцова, д.38
2.17
05.02.2015
Информация о процедуре и закупочная документация в
электронном
виде
размещена
в
Единой
информационной системе и на сайте Заказчика:
http://web.stcnet.ru/ в разделе «Закупки».
Закупочная документация в электронном виде может
быть получена Участниками на указанных выше
информационных ресурсах.
Закупочная документация в письменной форме
предоставляется Участникам по адресу: г. Москва, ул.
Образцова, д. 38, ежедневно, по рабочим дням с
понедельника по пятницу с 10 часов 00 минут до 15
часов 30 минут c 02.02.2015 по 03.02.2015.
Плата за предоставление закупочной документации
не взимается.
Дата начала: 02.01.2015
3.4
Дата окончания: 03.02.2015
Порядок и форма предоставления участникам закупки
14
26
27
28
29
разъяснений
положений
документации о
закупке, порядок и
формы представления
Обеспечение
исполнения договора
разъяснений положений документации о закупке
представлены в пункте 3.4, части I «УСЛОВИЯ
ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА КОТИРОВОК»
Устанавливается обеспечение исполнения договора в 2.18
размере 87 750 Евро
Срок действия обеспечения договора - 30 дней с даты
исполнения обязательств по Договору. Порядок
обеспечения исполнения договора и условия
приведены в Приложении № 4 части III
«ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ДОКУМЕНТАЦИИ О
ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК».
Обеспечение гарантии Не устанавливается.
2.19
качества
Код продукции и услуг 2520000
ОК 004-93 (ОКДП)
Дополнительная
Контактное лицо по техническим вопросам:
информация
Махров Александр Николаевич
тел. 8 (495) 689-11-29 (доб. 26-79)
15
III. «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ЗАКУПОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ»
Приложение № 1
к закупочной документации
ДОГОВОР № ____
г. Москва
«_____»____________20___г.
Федеральное государственное унитарное предприятие «Научно-технический центр «Атлас»,
именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Гридина А.Н.,
действующего на основании Устава, с одной стороны, и _________, именуемое в дальнейшем
«Поставщик», в лице ___________, действующего на основании ___________, с другой стороны, а
вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор по результатам проведения запроса
котировок, протокол №____ от _____ 20__г. о нижеследующем:
1.Предмет Договора
1.1. В соответствии с Договором Поставщик обязуется поставить разделительную пленку (далее–
Товар), а Заказчик обязуется принять и оплатить Товар на условиях настоящего Договора.
1.2. Количество и цена Товара определяются в спецификации (Приложение № 1), являющейся
неотъемлемой частью настоящего Договора.
1.3. Заказчик имеет право после подписания Договора увеличить объем поставки Товара в
размере до 100 процентов или уменьшить до 50 процентов от первоначально заявленного объема,
не меняя при этом цену единицы Товара и другие условия Договора.
1.4. Поставка Товара в рамках настоящего Договора может осуществляться Поставщиком
отдельными партиями или частями партий.
1.5. Количество, цена и сроки поставки конкретной партии определяются Заказчиком по
заявкам (Приложение № 2).
2. Цена Договора и порядок расчетов
2.1. Общая сумма Договора составляет ___________ (________) евро ______ евро центов, в том
числе НДС 18% - ___________ (________) евро ______ евро центов.
2.2. Цена единицы Товара включает цену Товара, его упаковку, доставку и оформление
необходимой документации.
2.3. Заказчик в течение 10 рабочих дней с даты подписания последней товарной накладной
(ТОРГ-12) по каждой партии в целом производит расчет в размере 100 % (Ста процентов) на
основании счета выставленного Поставщиком.
2.4. Счет на оплату Товара выставляется в Евро. Расчет производится в рублях по курсу ЦБ РФ
на день платежа. Датой платежа считается день списания денежных средств с расчетного счета
Заказчика.
16
3.Порядок поставки, приёма-передачи Товара
3.1. Товар поставляется Поставщиком Заказчику отдельными партиями. Допускается досрочная
и частичная поставка Товара в рамках партии. Датой поставки Товара считается дата получения
Товара по каждой партии или части партии.
3.2. Поставляемый Товар должен соответствовать требованиям, указанным в технических
условиях, сертификатах соответствия или других документах, определяющих качество Товара.
3.3. Одновременно с передачей Товара Поставщик по каждой партии оформляет и передает
Заказчику:
- товарную накладную (по форме ТОРГ-12) – в 2 экземплярах;
- счет-фактуру.
3.4. Товарная накладная и счет-фактура выставляются Поставщиком в рублях. При этом в
первичных документах стоимость Товара указывается в рублях по курсу ЦБ РФ на дату отгрузки.
Справочно указывается в товарной накладной сумма в евро и курс ЦБ РФ на дату отгрузки.
3.5. Проверка количества и качества Товара производится Заказчиком при получении Товара от
Поставщика.
3.6. Приемка Товара осуществляется уполномоченным представителем Заказчика по адресу
127018, г. Москва, ул. Образцова, д. 38.
3.7. Товарная накладная подписывается Заказчиком при получении Товара, второй экземпляр
товарной накладной передается Поставщику в течение 2 (Двух) рабочих дней по электронной
почте ____________ или по факсу ___________, с последующим предоставлением оригинала.
3.8. Право собственности на Товар, а также риски случайной гибели и (или) случайного
повреждения Товара переходят от Поставщика к Заказчику в момент подписания товарной
накладной.
4. Упаковка и маркировка Товара
4.1.
Поставщик должен обеспечить соответствующую нормативным требованиям перевозок
упаковку Товара, способную предохранить ее от повреждения или порчи во время перевозки.
5.Качество поставляемого Товара
5.1.
Поставщик гарантирует, что Товар не находится под арестом, на него не обращено
взыскание, он не передан в залог и не обременен каким-либо иным образом, в отношении Товара
не существует судебных разбирательств, на него не заявлено претензий со стороны третьих лиц и
государственных органов.
5.2. В случае поставки Товара ненадлежащего качества, Поставщик устраняет недостатки за свой
17
счет, в согласованные Сторонами сроки.
5.3. В случае существенного нарушения требований к качеству Товара (обнаружения
неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных
расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их
устранения) Поставщик обязуется заменить Товар ненадлежащего качества на такой же Товар
надлежащего качества, в согласованные Сторонами сроки.
6.Гарантия
6.1. Гарантийный срок на Товар, поставляемый по настоящему Договору, составляет 12
(Двенадцать) месяцев с даты подписания Сторонами товарной накладной.
7. Хранение документации
7.1. Вся первичная бухгалтерская документация, относящаяся к настоящему Договору, хранится
Поставщиком в течение сроков, установленных действующим законодательством Российской
Федерации.
7.2. В случае возникновения судебного разбирательства, а также проведения полномочными
органами государственной власти аудита, ревизий, проверок в связи с исполнением настоящего
Договора, Поставщик обязан хранить первичную бухгалтерскую документацию, относящуюся к
настоящему Договору, до окончания всех судебных разбирательств, устранения нарушений,
выявленных в процессе проведения аудита, ревизий, проверок.
8. Ответственность Сторон
8.1. За нарушение сроков выполнения обязательств, в том числе гарантийных,
предусмотренных настоящим Договором Поставщик уплачивает Заказчику пени в размере 0,5%
(ноль целых пять десятых процента) от цены каждой поставляемой партии Товара. Пени
начисляются за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения
установленного Договором срока выполнения Поставщиком обязательств.
8.2.
За нарушение согласованных Сторонами сроков устранения выявленных недостатков,
замечаний Заказчика, указанных в мотивированном акте об отказе от приемки Товара Поставщик
уплачивает Заказчику пени в размере 0,05% (ноль целых пять сотых процента) от партии Товара.
Пени начисляются за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения
срока устранения выявленных недостатков.
8.3.
За невыполнение (ненадлежащее выполнение) иных обязательств, предусмотренных
настоящим Договором, Поставщик уплачивает Заказчику штраф в размере суммы обеспечения
Договора. Штраф начисляется за каждый факт нарушения обязательства, предусмотренного
настоящим Договором.
8.4.
За отказ от исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором (за
исключением случаев, когда такой отказ вызван неисполнением предусмотренных Договором
18
обязательств Заказчиком), а также в случае расторжения Договора в связи с неисполнением либо
ненадлежащим исполнением Поставщиком настоящего Договора, Заказчиком взыскивается
неустойка в виде штрафа в размере суммы обеспечения исполнения обязательств по настоящему
Договору.
8.5.
Поставщик уплачивает Заказчику убытки сверх неустойки.
8.6.
За нарушение сроков оплаты Заказчиком поставленного Товара Поставщик вправе
потребовать уплату пени в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от неоплаченной в
срок суммы. Пени начисляются за каждый день просрочки исполнения обязательства,
предусмотренного настоящим Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения
установленного Договором срока исполнения обязательства.
8.7.
Стороны освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажут, что
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим
Договором, произошли вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
8.8.
Заказчик вправе удержать суммы начисленной неустойки
осуществлении оплаты по настоящему Договору.
(штрафа, пени) при
8.9.
В случае отказа в принятии Товара Заказчиком, Заказчик уплачивает штраф в размере
100% (Ста процентов) от общей стоимости поставляемой партии Товара, от которой произошел
отказ.
9. Обеспечение исполнения договора
9.1. Обеспечение исполнения Договора предусмотрено в размере 10% от начальной
максимальной цены Договора и составляет _____________ (__________) Евро ___ евро центов.
9.2. В случае выбора Поставщиком обеспечения Договора в виде залога, Поставщик
перечисляет на расчетный счет Заказчика денежные средства, указанные в п. 9.1 настоящего
Договора, в рублях по курсу ЦБ РФ на день платежа.
9.3. Заказчик обязан возвратить переданные в залог денежные средства в течение 10 рабочих
дней со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования Поставщика, но не
ранее чем через 30 дней с даты подписания товарной накладной (ТОРГ-12) по последней партии
Товара. Обеспечение будет возвращено на банковский счет, указанный Поставщиком в
письменном требовании (Приложение № 3). Заказчик возвращает денежные средства в размере
полученной от Поставщика суммы в рублях.
10. Форс-мажор
10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы, возникших после заключения Договора, которые Сторона не могла ни
предвидеть, ни преодолеть своими силами.
19
10.2 Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему
Договору вследствие обстоятельств непреодолимой силы, не позднее 5 (пяти) рабочих дней с
момента их наступления в письменной форме извещает другую Сторону с приложением
документов, удостоверяющих факт наступления указанных обстоятельств.
11. Разрешение споров
11.1. Заказчик и Поставщик должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать все
разногласия или споры, возникающие между Сторонами по настоящему Договору в процессе
переговоров.
11.2. Если Стороны не смогли прийти к соглашению, для разрешения возникшего спора любая из
Сторон может обратиться в Арбитражный суд г. Москвы.
12. Конфиденциальная информация.
12.1. Любая информация и документация, которая передается в связи с исполнением настоящего
Договора, является коммерческой тайной, признается Сторонами строго конфиденциальной и не
подлежит разглашению либо передачи третьим лицам в любой форме.
13. Срок действия настоящего Договора
13.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами при условии
предоставления Поставщиком обеспечения Договора, предусмотренного п. 9.1 настоящего Договора
и действует до 31.12.2016 года.
13.2. Расторжение настоящего Договора допускается по соглашению Сторон или решению суда по
основаниям, предусмотренным законодательством РФ.
13.3. Отказ от исполнения настоящего Договора в одностороннем порядке допускается в случае
существенного нарушения Договора, которое влечет для Заказчика либо Поставщика такой ущерб,
что Заказчик либо Поставщик лишается того, на что был вправе рассчитывать при заключении
настоящего Договора, и (или) влечет невозможность дальнейшего исполнения Договора, в том
числе:
- в случае выявления факта несоответствия Поставщика требованиям к участнику закупок,
выявленные после проведения закупочной процедуры;
- в случае если Поставщиком осуществлена поставка Товара, ненадлежащего качества с
недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок, либо
существенного или неоднократного нарушения сроков поставки Товара, предоставления
документов, которые являются обязательными в соответствии с настоящим Договором;
- в случае существенного или неоднократного нарушения Заказчиком сроков оплаты
Товара либо необоснованного отказа в принятии Товара Заказчиком.
20
14. Заключительные положения
14.1. Настоящий Договор составлен и подписан Сторонами в двух подлинных экземплярах,
имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
14.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются Дополнительными
соглашениями, подписанными уполномоченными представителями Сторон, и являющимися его
неотъемлемыми частями.
14.3. После подписания настоящего Договора все предыдущие переговоры и переписка по нему
теряют силу.
14.4. К настоящему Договору прилагается и является его неотъемлемой частью:
Приложение №1 – Спецификация поставляемого Товара;
Приложение №2 – Форма заполнения Заявки;
Приложение №3 – Форма требования.
15. Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон
Поставщик
_____________________
Почтовый адрес:
ИНН
КПП
БИК
р/с
к/с
Заказчик
ФГУП «НТЦ «Атлас»
ФГУП «НТЦ «Атлас»
Адрес: 127018 г. Москва, ул. Образцова,д. 38
ИНН 7715027275, КПП 771501001
Банк АКБ «РОСЕВРОБАНК» (ОАО) г. Москва
р/с 40502810500110000109
БИК 044585777
Кор. Счет 30101810800000000777
Код по ОКПО 07507593
Генеральный директор
ФГУП «НТЦ «Атлас»
_________________________
________________ А.Н. Гридин
21
Приложение № 1
к Договору №________
от _______________
Спецификация поставляемого Товара
№
п/п
1.
Наименование
Товара
Технические характеристики
Разделительная
пленка
PACOTHANE HT
1500
Ед.
изм.
- Формат листа: 634 мм ± 1,0 мм х 654мм ± 1,0 мм
- Толщина листа: 0,038 мм ± 0,005мм
- Поверхность: матовая с обеих сторон, однородная
- Шероховатость поверхности, Rа: 5-6 мкм
- Высокая термостойкость: рабочая температура 220-250 ºС в
течение 60 мин.
- Усадка в машинном направлении отлива при 250 ºС: не более 1%
лист
- Отсутствие вредных примесей, газовыделений, налипания на
металлические пластины, влияния на межслойную адгезию,
содержания фтора и озоноразрушающих веществ
- Не допускается наличие на поверхности листов загрязнений
(пятен, следов пальцев рук), посторонних включений,
механических повреждений (царапин, трещин, складок, разрывов,
отверстий).
Количество
(объем)
Товара
Цена за
единицу
Товара
(евро с НДС)
675 000
Итого:
Итого : __________ (________) Евро ____ евро центов
в т.ч. НДС 18%: _______ (_________) Евро ____ евро центов
Настоящая Спецификация является неотъемлемой частью настоящего Договора №_________ от ____________.
Поставщик
____________________
Заказчик
Генеральный директор
ФГУП «НТЦ «Атлас»
____________________А.Н. Гридин
Сумма
(евро с НДС)
Приложение № 2
к Договору №__________
от ______________
Форма заполнения Заявки
ЗАЯВКА №____ от _______
к Договору №_________ от _________г.
№
п/п
Наименование Товара
Ед.
изм.
Колво
4
1
2
3
1
Разделительная пленка
PACOTHANE HT 1500
лист
Цена
единицы
Товара
(евро с
НДС)
5
Сумма
(Евро с
НДС)
Срок поставки
6
7
Всего:
в том числе НДС:
Общая стоимость поставляемого Товара в соответствии с настоящей Заявкой составляет
_____ (_____) евро ____ евро центов, в том числе НДС _____ (_____) евро ____ евро
центов.
Поставщик
Заказчик
Генеральный директор
ФГУП «НТЦ «Атлас»
_______________________
_____________А.Н. Гридин
«___» _________________г.
«___» _________________г.
ПОДПИСИ СТОРОН
___________________
___________________
Генеральный директор
ФГУП «НТЦ Атлас»
___________________
_______________А.Н. Гридин
23
Приложение № 3
к Договору №__________
от ______________
ФОРМА
ТРЕБОВАНИЕ
О возврате денежных средств переданных в качестве обеспечения исполнения Договора на
поставку Товара № ___ от «__»___________20__ г.
Настоящим информируем, что в соответствии с условиями Договора Поставщиком
завершена поставка Товара. Товарная накладная №_____ от «__»___________20__ г. по
последней партии оформлена и передана Заказчику.
В соответствии с п. 9.3 Договора просим вернуть денежные средства в сумме ___________
(сумма прописью) рублей, переданные в залог в качестве обеспечения исполнения по
Договору залога № ___ от «__»________20__ г. не позднее «__»___________20__ г.
Реквизиты для перечисления:
Наименование организации:
Юридический адрес:
ИНН
КПП
Р/с
В (наименование банка)
К/с
БИК
Подпись руководителя
расшифровка подписи
24
Приложение № 2
к закупочной документации
ИНСТРУКЦИЯ
по заполнению заявки
Порядок подготовки и содержание заявки отражены в разделах 13, 21 Положения о закупке
товаров, работ, услуг для нужд федерального государственного унитарного предприятия «Научнотехнический центр «Атлас», ознакомиться с которым может любой участник на официальном сайте
для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг www.zakupki.gov.ru, а также на официальном сайте заказчика: web.stcnet.ru/ в
разделе «Закупки».
25
Приложение № 3
к закупочной документации
№_______________
«____» _________20___ г.
В ФГУП «НТЦ «Атлас»
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК
на право заключения с ФГУП «НТЦ «Атлас» договора на _______________________
(указывается предмет договора)
1. Изучив Извещение и закупочную документацию на право заключения вышеупомянутого
договора_____________________________________________________________________________
(наименование Участника, его организационно-правовая форма, почтовый адрес, номер контактного телефона)
в лице_______________________________________________________________________________
(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица)
сообщает о согласии участвовать в запросе котировок на условиях, установленных в
указанных выше документах и направляет настоящую заявку на участие в запросе котировок.
2. При поставке товара: Мы согласны произвести поставку товара в соответствии с
требованиями закупочной документации и предлагаем товар, удовлетворяющий следующим
характеристикам, а именно:
Приводятся данные по торговым маркам и моделям поставляемого товара в соответствии с
требованиями пункта 17 части II «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА» в форме, соответствующей
установленному Заказчиком варианту и в соответствии с разделом 13.1.9 Положения
2. При проведении работ (оказании услуг): Мы согласны произвести работы (оказать услуги) в
соответствии с требованиями закупочной документации.
2. При проведении работ (оказании услуг), предполагающих приобретение товара:
Мы согласны произвести работы (оказать услуги) в соответствии с требованиями закупочной
документации и предлагаем товар, удовлетворяющий следующим характеристикам, а именно:
Приводятся данные по торговым маркам и моделям поставляемого товара в соответствии с
требованиями пункта 17 части II «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА» в форме, соответствующей
установленному Заказчиком варианту и в соответствии с разделом 13.1.11 Положения
*
3. Мы предлагаем заключить договор на сумму _____________________ с учетом НДС.
(цифрами и прописью)
4. Мы ознакомлены с материалами, содержащимися в закупочной документации и ее
технической части, влияющими на стоимость работ.
5. Мы согласны с тем, что в случае, если нами не были учтены какие-либо расценки (на
выполнение работ, оказание услуг, поставку товаров), которые должны быть выполнены в
соответствии с предметом запроса котировок, данные (работы, услуги, поставка товара) будут в
любом случае выполнены в полном соответствии с требованиями закупочной документации,
включая требования, содержащиеся в технической части закупочной документации, в пределах
предлагаемой нами стоимости договора.
6. Если наши предложения, изложенные выше, будут приняты, мы берем на себя обязательство
(выполнить работы, оказать услуги, произвести поставку товара) на требуемых условиях,
включая требования, содержащиеся в технической части закупочной документации и согласно
нашим предложениям, которые мы просим включить в договор.
7. Настоящей заявкой на участие в запросе котировок сообщаем, что в отношении
_(наименование участника)__ не проводится процедура ликвидации, отсутствует решение
арбитражного суда о признании _(наименование участника)_ банкротом и об открытии
конкурсного производства, деятельность не приостановлена, а также, что размер задолженности по
26
начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или
государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает 25%
балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности
за последний завершенный отчетный период.
8. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке на участие в запросе
котировок информации и подтверждаем право Заказчика, не противоречащее требованию
формирования равных для всех участников условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах
власти и у упомянутых в нашей заявке на участие в запросе котировок юридических и физических
лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения, в том числе сведения о
соисполнителях.
9. В случае если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательства
подписать договор (на выполнение работ, оказание услуг, поставку товаров) в соответствии с
требованиями закупочной документации и условиями наших предложений в срок,
предусмотренный Положением о закупках Заказчика.
10. В случае если наши предложения будут лучшими после предложений победителя в запросе
котировок, а победитель запроса котировок будет признан уклонившимся от заключения договора,
мы обязуемся подписать данный договор в соответствии с требованиями закупочной документации
и условиями нашего предложения.
11. Подтверждаем, что мы извещены о включении сведений о ___(наименование
Участника)___ в Реестр недобросовестных поставщиков в случае уклонения нами от заключения
договора.
12. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного
характера и взаимодействия с Заказчиком нами уполномочен __(указать Ф.И.О. полностью,
должность и контактную информацию уполномоченного лица, включая телефон, факс (с
указанием кода), адрес)__. Все сведения о проведении запроса котировок просим сообщать
указанному уполномоченному лицу.
13. В случае присуждения нам права заключить договор, со дня размещения в единой
информационной системе протокола оценки и сопоставления заявок на участие в запросе котировок
и до подписания официального договора настоящая заявка на участие в запросе котировок будет
носить характер предварительного заключенного нами и Заказчиком обязательства о заключении
договора на условиях, содержащихся в закупочной документации и условиях наших предложений.
14.Наши банковские реквизиты:
ИНН ____________________, КПП _________________________
Наименование обслуживающего банка __________ Расчетный счет _______________
Корреспондентский счет ____________________ Код БИК _____________________
15. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: _________________
16. К настоящей заявке на участие в запросе котировок прилагаются документы, являющиеся
неотъемлемой ее частью на _____ листах, согласно описи.
Руководитель (или уполномоченный представитель) ___________ (Фамилия, Инициалы)
М.П
(подпись)
* Примечание: Ценовое предложение участника должно включать НДС и другие расходы (в том
числе расходы на доставку и разгрузку Товара).
Если участник закупки в соответствии с законодательством Российской Федерации
освобожден от уплаты НДС, он обязан предоставить в составе заявки копию уведомления
налогового органа. Договор с таким участником закупки, в случае признания его Победителем,
заключается по предложенной им цене, сниженной на сумму НДС (пункт 4.2. части I «УСЛОВИЯ
ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА КОТИРОВОК»).
27
Приложение
к Заявке на участие
в запросе котировок
ФОРМА ДОВЕРЕННОСТИ НА УПОЛНОМОЧЕННОЕ ЛИЦО, ИМЕЮЩЕЕ ПРАВО
ПОДПИСИ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНТЕРЕСОВ ОРГАНИЗАЦИИ-УЧАСТНИКА
ЗАПРОСА КОТИРОВОК
(Представляется Участником запроса котировок в составе Заявки, если имеются условия,
предусмотренные п.1.16. части I «УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА КОТИРОВОК»)
Дата, исх. номер
ДОВЕРЕННОСТЬ № ____
город
__________________________________________________________________________
(прописью число, месяц и год выдачи доверенности)
Участник закупки:
_____________________________________________________________________________
в лице _______________________________________________________________________
действующего на основании ____________________________________________ доверяет
_____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность)
паспорт серии ______ №_________ выдан __________________ «____» _____________
представлять интересы _________________________________________________________
(наименование организации)
в закупочных процедурах, проводимых федеральным государственным унитарным предприятием
«Научно-технический центр «Атлас».
В целях выполнения данного поручения он уполномочен представлять единой комиссии
необходимые документы, подписывать и получать от имени организации - доверителя все
документы, связанные с его выполнением.
Подпись _____________________________
(Ф.И.О. удостоверяемого)
________________________ удостоверяем.
(Подпись удостоверяемого)
Доверенность действительна по «____» ____________________ _____ г.
Руководитель организации ________________________ ( ___________________ )
(Ф.И.О.)
М.П.
28
Приложение
к Заявке на участие
в запросе котировок
ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ
представляемых для участия в закупочной процедуре
________________________________________________________
(наименование предмета закупочной процедуры)
Закупочная процедура №_________
№№
п\п
№
страницы
с__ по ___
Наименование
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Кол-во
листов
1
Общее количество листов: _____
Руководитель (или уполномоченный представитель) _______________ (Фамилия, Инициалы)
М.П
(подпись)
29
Приложение № 4
к закупочной документации
ПОРЯДОК ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА
1. В случае если в пункте 26 части II «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА» Заказчиком
установлено требование обеспечения исполнения договора, договор заключается только после
предоставления участником запроса котировок, с которым заключается договор, такого
обеспечения.
2. Обеспечение исполнения договора устанавливается в документации о закупке в размере
не менее десяти и не более тридцати процентов от начальной (максимальной) цены договора.
3. Размер обеспечения исполнения Договора указан в пункте 26 части II
«ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА».
4. Обеспечение исполнения договора распространяется на все обязательства поставщика
(исполнителя, подрядчика) и привлекаемых им субподрядчиков в случае неисполнения
обязательств по договору, уплате неустоек в виде штрафа, пени, предусмотренных договором, а
также убытков и иных платежей, подлежащих уплате Заказчику в связи с неисполнением или
ненадлежащем исполнением обязательств по договору (далее – обеспечиваемые обязательства).
Обеспечиваемые обязательства должны содержать указание на случаи их применения и сумму
таких обязательств, установленных Заказчиком в соответствии с разделом 15 Положения.
5. Обеспечение исполнения Договора может быть представлено в виде безотзывной
банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, или передачи Заказчику
в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения
исполнения Договора. Способ обеспечения исполнения Договора определяется участником запроса
котировок, с которым заключается договор, самостоятельно.
6. В том случае если обеспечение исполнения Договора представляется в виде безотзывной
банковской гарантии, банковская гарантия должна содержать следующие сведения:
- место и дату выдачи банковской гарантии;
- сведения об участнике закупки (наименование, место нахождения, основной
государственный реестровый номер, идентификационный номер налогоплательщика, код причины
постановки на учет, банковский идентификационный код, расчетный счет, лицевой счет);
- сведения о гаранте (наименование, место нахождения, основной государственный
реестровый номер, идентификационный номер налогоплательщика, код причины постановки на
учет, банковский идентификационный код, расчетный счет, лицевой счет);
- сведения о Заказчике (наименование, место нахождения, основной государственный
реестровый номер, идентификационный номер налогоплательщика, код причины постановки на
учет, банковский идентификационный код, расчетный счет, лицевой счет);
- предмет обеспечения исполнения договора (реквизиты договора и основания его
заключения);
- обеспечиваемые обязательства по договору;
- сумма банковской гарантии в размере обеспечения исполнения договора, установленного
Заказчиком, – максимальная сумма обеспечиваемых обязательств, которая может быть уплачена
гарантом при неисполнении или ненадлежащем исполнении поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) обязательств по договору;
- срок действия банковской гарантии;
- условие об отсутствии необходимости со стороны Заказчика приложения к требованию об
уплате денежной суммы обеспечиваемых обязательств по банковской гарантии (далее – требование
об уплате) документов, подтверждающих неисполнение либо ненадлежащее исполнение
обязательств по договору. При этом при предъявлении требования об уплате денежной суммы по
банковской гарантии Заказчик обязан представить обоснование данного требования с приведением
соответствующих расчетов;
30
- условие об обязанности исполнения гарантом требования об уплате в течение семи
рабочих дней со дня получения такого требования на счет Заказчика.
7. В случае заключения договора по результатам проведения закупки в электронной форме,
поставщик (исполнитель, подрядчик) обязан направить оригинал банковской гарантии Заказчику. В
случае неполучения Заказчиком оригинала банковской гарантии в течение двадцати дней с момента
заключения договора, Заказчик в течение пяти рабочих дней со дня окончания указанного срока
обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора в порядке,
предусмотренном Разделом 28 Положения.
8. В том случае если обеспечение исполнения Договора представляется в виде залога
денежных средств, Участник запроса котировок заключает Договор залога по форме,
установленной в приложении к настоящему Порядку обеспечения исполнения Договора. Факт
внесения залога денежных средств на счет Заказчика подтверждается копией платежного поручения
с отметкой банка об оплате суммы обеспечения исполнения Договора.
9. Денежные средства возвращаются Поставщику (Подрядчику, Исполнителю), с которым
заключается Договор, при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по
Договору, в течение срока, установленного в Договоре залога, после получения Заказчиком
соответствующего письменного требования Поставщика (Подрядчика, Исполнителя).
10. Денежные средства возвращаются по реквизитам, указанным Поставщиком
(Подрядчиком, Исполнителем) в письменном требовании.
11. В случае если обеспечение исполнения договора, представленное поставщиком
(исполнителем, подрядчиком), перестало действовать, Заказчик вправе принять исполнение
обязательств по договору при условии предоставления поставщиком (исполнителем, подрядчиком)
нового обеспечения исполнения договора, которое соответствует требованиям, установленным
разделом 26 Положения, документацией о закупке.
12. Поставщик (исполнитель, подрядчик) вправе при исполнении договора заменить
обеспечение исполнения договора на товары, работы, услуги. При этом представляемое
поставщиком (исполнителем, подрядчиком) обеспечение исполнения договора на товары, работы,
услуги должно соответствовать требованиям, предусмотренным разделом 26 Положения,
документацией о закупке. Размер представляемого поставщиком (исполнителем, подрядчиком)
обеспечения исполнения договора на товары, работы, услуги должен соответствовать размеру
обеспечения исполнения договора, установленному Заказчиком при заключении договора на
товары, работы, услуги, установленному Заказчиком при заключении договора.
31
Приложение
к Порядку обеспечения
исполнения Договора
ДОГОВОР
г. Москва
«____»_________20___ г.
Федеральное государственное унитарное предприятие «Научно-технический центр «Атлас»,
именуемое в дальнейшем «Залогодержатель», в лице Генерального директора Гридина А.Н
действующего на основании Устава, с одной стороны, и ___________________________, именуемое
в дальнейшем «Залогодатель», в лице __________________, действующего на основании
___________, совместно именуемые «Стороны», заключили договор (далее – Договор) о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Предметом настоящего Договора являются условия залога денежных средств с целью
обеспечения выполнения Залогодателем своих обязательств по заключаемому договору, в
соответствии с которым _______________(указать наименование обязательства) Залогодатель
обязан предоставить финансовое обеспечение исполнения заключаемого договора.
1.2. Залогодатель передаёт Залогодержателю в залог под обеспечение исполнения заключаемого
договора денежные средства в размере ____________ евро ____ пересчитанные в рубли по курсу ЦБ
РФ на день платежа.
1.3. Факт внесения залога денежных средств на счет Залогодержателя подтверждается копией
платежного поручения с отметкой банка об оплате суммы обеспечения исполнения договора.
1.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Залогодателем по
заключаемому договору Залогодержатель имеет право получить первоочередное удовлетворение за
счет заложенной суммы в том объеме, какой он имеет к моменту удовлетворения, в частности
возмещение убытков, причиненных просрочкой исполнения заключаемого договора, неустойку за
ненадлежащее исполнение обязательства, а так же возмещение расходов по их взысканию.
2. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗАЛОГА
2.1. Закладываемые денежные средства находятся на счёте Залогодержателя.
2.2. Договор считается заключенным, если денежные средства, предусмотренные п.1.2 настоящего
Договора, зачислены на расчетный счет 40502810500110000109 в Банке АКБ «РОСЕВРОБАНК»
(ОАО), принадлежащий Залогодержателю.
2.3. Залогодатель заявляет, что является собственником закладываемых денежных средств.
2.4.Для обращения взыскания на заложенные денежные средства согласно действующему
законодательству РФ решения суда не требуется.
2.5. По соглашению Сторон последующий залог денежных средств не допускается.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Залогодатель обязан:
3.1.1. Депонировать на счёт Залогодержателя, указанный в п.2.2 настоящего Договора,
32
залог в виде денежных средств указанных в п. 1.2 настоящего Договора и предоставить копию
платёжного документа, подтверждающего внесение залоговой суммы.
3.2. Залогодатель имеет право:
3.2.1. Получить денежные средства, переданные в залог, в полном объёме при исполнении всех
обязательств по заключаемому договору в сроки, предусмотренные п. 3.3.1 настоящего Договора.
3.3.Залогодержатель обязан:
3.3.1. В случае прекращения залога в связи с надлежащим исполнением заключаемого договора и
прекращением обязательства, обеспеченного залогом, Залогодержатель обязан возвратить
переданные в залог денежные средства в течение 10 рабочих дней со дня получения
Залогодержателем соответствующего письменного требования Залогодателя, но не ранее чем через
30 дней с даты подписания товарной накладной (ТОРГ-12) по последней партии Товара.
Обеспечение будет возвращено на банковский счет, указанный Залогодателем в письменном
требовании. Залогодержатель возвращает денежные средства в размере перечисленной
Залогодателем суммы в рублях.
3.4. Залогодержатель имеет право:
3.4.1. В случае неисполнения Залогодателем обязательств по заключаемому договору
удовлетворить свои требования за счёт залоговой суммы, без решения суда.
4.ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
4.1. Залог прекращается:
4.1.1. Исполнением, обеспеченного залогом обязательства по заключаемому договору подписанием
товарной накладной (ТОРГ-12) по последней партии.
4.1.2. Вследствие перехода прав на заложенные денежные средства к Залогодержателю.
5. СРОКИ И УСЛОВИЯ ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА
5.1. Срок действия настоящего Договора устанавливается с момента его подписания и до момента
полного исполнения Залогодателем своих обязательств по настоящему Договору и по
заключаемому договору.
5.2. Настоящий Договор подписан в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу. Один экземпляр Договора хранится у Залогодателя, другой у Залогодержателя.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. В случае невыполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по договору
Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
6.2. Все споры и разногласия Сторон, возникающие в связи с исполнением настоящего Договора,
разрешаются путем переговоров, в случае недостижения взаимоприемлемого решения споры
передаются в Арбитражный суд г. Москвы.
33
7. АДРЕСА МЕСТОНАХОЖДЕНИЯ И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.
ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ:
ФГУП «НТЦ «Атлас»
Юридический адрес: 127018, г.Москва ул.
Образцова, д.38
ИНН: 7715027275
КПП: 771501001
Р\с 40502810500110000109
Банк: АКБ «РОСЕВРОБАНК» (ОАО)
к/с 30101810800000000777
БИК 044585777
Генеральный директор
___________________/Гридин А.Н./
ЗАЛОГОДАТЕЛЬ:
34
Приложение № 5
к закупочной документации
Обоснование стоимости
разделительной пленки с высокой термостойкостью
Наименование
документа
Номер и дата
документа
Договор
70к/2014 от
25.03.2014
Стоимость за
единицу товара
согласно
документу, евро, в
т.ч. НДС 18%
Средняя стоимость
за единицу товара,
евро, в т.ч. НДС
18%
1,35
1,325
Коммерческое
предложение
Исх. №41 от
15.12.2014
1,30
Начальная (максимальная) цена за единицу товара установлена в размере 1,30 евро.
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа