close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
ДОГОВОР №
на строительно-монтажные работы
г. Балаково
«____»____________20___г.
Открытое акционерное общество «Российский концерн по производству электрической и
тепловой энергии на атомных станциях» (ОАО «Концерн Росэнергоатом»), именуемое в
дальнейшем Заказчик, в лице заместителя Генерального директора – директора филиала ОАО
«Концерн Росэнергоатом» «Балаковская атомная станция» Игнатова Виктора Игоревича,
действующего
на
основании
доверенности
№
1-10020
от
17.12.2014г.,
_________________________________ именуемый в дальнейшем Подрядчик, в лице
_______________________________________________________________________________,
(ф.и.о. руководителя организации либо должность и ф.и.о. лица, уполномоченного исполнителем )
действующего на основании _______________________________________ с другой стороны,
(устава, положения, доверенности)
именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя выполнение строительномонтажных работ по теме: «Восстановление проектного сечения водоприемного ковша БНС-2».
1.2. Подрядчик обязуется выполнить на свой риск собственными и/или привлеченными
силами и средствами работы в соответствии с условиями договора, Техническим заданием
№ЦОС-1-12/2792 от 18.12.2014
Заказчика (Приложение №1) и проектно - сметной
документацией.
1.3. Подрядчик обязуется полностью завершить выполнение работ и сдать их Заказчику в
срок до
____________________________________________согласно Календарного плана
№_________от _________ (Приложение №2)
2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Стоимость работ по договору в текущих ценах определяется договорной ценой и
составляет_______________________________________________________________ рублей,
(сумма цифрами и в скобках прописью)
кроме того НДС (__ %)____________________________________________________ рублей,
(сумма цифрами и в скобках прописью)
всего: ___________________________________________________________________ рублей.
(сумма цифрами и в скобках прописью)
В случае, когда в соответствии с действующим порядком стоимость отдельных видов
работ по согласованию сторон уточняется в процессе выполнения работ, цена по настоящему
договору определяется с учетом указанных уточнений.
2.2. Все изменения первоначальной договорной цены и сроков выполнения работ или
одного из этих параметров оформляются дополнительным соглашением сторон в письменной
форме.
2.3 Превышения Подрядчиком проектных объемов и стоимости работ, не подтвержденные
дополнительным соглашением сторон к настоящему договору, оплачиваются Подрядчиком за
свой счет при условии, что они не вызваны невыполнением Заказчиком своих обязательств.
2.4 Исключением в увеличении стоимости и сроков выполнения работ или одного из этих
параметров могут быть обстоятельства непреодолимой силы.
2.5 Заказчик производит расчет с Подрядчиком по факту выполнения работ или
отдельного этапа работ после подписания сторонами акта о приемке выполненных работ КС-2 ,
2
справки о стоимости выполненных работ и затрат КС-3 и передачи Подрядчиком Заказчику
отчетной документации согласно п. 2.7
2.6. Основанием для расчетов служат акты о приемке выполненных работ - формы КС2, справка о стоимости выполненных работ и затрат КС-3 и счет фактура, предъявленные
Заказчику за отчетный период не позднее 20 числа отчетного месяца.
2.7. В течение 5-ти дней после окончания работ, но не позднее 20 числа отчетного
месяца, Подрядчик представляет Заказчику:
- акт о приемке выполненных работ – форма КС-2;
-справку о стоимости выполненных работ и затрат – форма КС-3;
- промежуточную ведомость по оборудованию, к монтажу которого приступили или по которому
идет укрупнительная сборка;
- акт на списание материалов полученных на давальческой основе;,
- аннотационный отчет;
- комплект документации, предусмотренной Техническим заданием.
2.8. В течение 5 дней после подписания Заказчиком справки о стоимости выполненных
работ и затрат КС-3, но не позднее 20 числа отчетного месяца, Подрядчик предоставляет счетфактуру, оформленную в соответствии с требованиями статьи 169 НК РФ
2.9. Оплата выполненных работ осуществляется Заказчиком путем перечисления
денежных средств со счета Заказчика на счет Подрядчика, так же посредством передачи в
качестве оплаты векселей и иных ценных бумаг по согласованию Сторон в течение 60
календарных дней с даты подписания акта о приемке выполненных работ КС-2 Заказчиком.
2.10. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета
Заказчика или дата акта приема-передачи ценных бумаг.
2.11. Стороны принимают на себя обязательства в официальном порядке в течение 3- х
дней извещать (уведомлять) друг друга об изменении реквизитов, в т.ч. об открытии /закрытии
банковских счетов.
3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОДРЯДЧИКА
Для выполнения работ по настоящему договору Подрядчик в счет стоимости,
предусмотренной ст. 2, обязуется:
3.1. Выполнить все работы в объеме и сроки, предусмотренные в настоящем договоре и
приложениях к нему, и сдать работы Заказчику в состоянии, позволяющем нормальную
эксплуатацию объекта.
3.2. Производить работы в полном соответствии с проектами, сметами, рабочими
чертежами и строительными нормами и правилами.
3.3. Поставить на объект материалы, необходимые для выполнения работ.
3.4. Поставить на объект материалы и оборудование, передаваемые Заказчиком на
давальческой основе с приобъектного склада Заказчика.
3.5. Нести ответственность перед Заказчиком за надлежащее исполнение работ по
договору.
3.6. Нести ответственность перед Заказчиком за не сохранность предоставленного
Заказчиком материала, оборудования, оказавшегося во владении Подрядчика в связи с
исполнением договора подряда.
3.7. Обеспечить выполнение на объекте необходимых мероприятий по охране труда
(Приложение 4) и охране окружающей среды (Приложение 7), требований по пожарной
безопасности во время проведения работ.
3.7.1. За нарушение персоналом Подрядчика норм и правил по охране труда, пожарной
безопасности, в том числе предусмотренные Соглашением по охране труда (Приложение 4) и
Обязанностями сторон по обеспечению выполнения требований охраны окружающей среды
(Приложение 7), Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 1 % от стоимости работ, но
не более
500 000 рублей за каждый случай нарушения. Основанием для предъявления
штрафных санкций за нарушение норм и правил по охране труда, радиационной, промышленной,
3
пожарной и экологической безопасности являются предписания или акты по результатам
проверок Подрядчика подразделениями инспекционного контроля Заказчика.
3.7.2. Перечень нарушений требований радиационной, технической, пожарной,
экологической безопасности, охраны труда, за которые Балаковская АЭС выставляет штрафные
санкции подрядным организациям, выполняющим строительно-монтажные, пуско-наладочные
работы, работы по модернизации и реконструкции на Балаковской АЭС» является неотъемлемой
частью договора (Приложение № 5).
3.8. Подрядчик обязан передавать оперативное сообщение о факте нештатной ситуации
(Н/С) у Подрядчика, произошедшей на объектах и территории Балаковской АЭС, начальнику
смены станции Балаковской АЭС немедленно (в течение 10 минут). Ответственный за передачу
сообщения о Н/С у Подрядчика – руководитель подрядной организации. Классификация Н/С и
объем передаваемой информации установлены «Положением о порядке передачи оперативной
информации в концерн «Росэнергоатом», Росатом, Ростехнадзор, ОАО «СО-ЦДУ ЕЭС» о работе
атомных станций» (РД ЭО 0331-2010), «Положением о порядке передачи оперативной
информации о работе Балаковской АЭС» (П.ОТИ/15)».
3.9. Представлять Заказчику необходимые документы для проведения проверок в ходе
выполнения работ.
3.10. Обеспечить содержание и уборку объекта выполнения работ и прилегающей к ней
территории.
3.11. Уступка права требования долга по настоящему договору третьим лицам
производится исключительно с письменного согласия Заказчика.
3.12 Выполнять требования Инструкции о порядке допуска должностных лиц и граждан
Российской Федерации к государственной тайне, утвержденной Постановлением Правительства
РФ от 06.02.2010 г. № 63 и условия закона РФ «О Государственной тайне» раздел 6 от 21.07.1993
г. № 5485-1.
3.13. По окончании работ по договору Подрядчик предоставляет Заказчику на
оформление «Акт о приемке-сдаче, реконструированных, модернизированных объектов
основных средств» формы ОС-3, в разрезе инвентарных номеров объектов основных
средств,указанных в техническом задании.
3.14. К перевозке своего персонала привлекать собственный транспорт или транспорт
юридических лиц, имеющих лицензию.
3.15. За каждым автобусом закреплять приказом лиц, ответственных за посадку в автобус
и безопасность при перевозке персонала.
3.16. Обеспечить соблюдение персоналом требований Инструкций АЭС.
3.17. Своевременно предоставлять в службу безопасности АЭС и соответствующие
правоохранительные органы Российской Федерации:
- сведения по транспорту, привлекаемому к перевозке персонала (марка, гос. номер,
владелец, данные водителей);
- сведения по местам посадки и графики перевозки персонала;
- списки лиц, ответственных за посадку и безопасность перевозки персонала.
3.18. Проводить инструктаж водителей и персонала по действиям при выявлении
посторонних лиц при посадке в автобусы, при доставке персонала, при выявлении бесхозных
предметов.
3.19. Обеспечить предъявление на КПП в зону безопасности АЭС к досмотру транспорт,
перевозящий персонал.
3.20. Обеспечить предъявление на КПП в зону безопасности АЭС персоналом
документов, подтверждающих право доступа в зону безопасности.
3.21. Исключить нахождение в транспорте, въезжающем в зону безопасности,
посторонних лиц и предметов, запрещенных к ввозу (вносу), а также бесхозных предметов.
3.22. Представить документы, подтверждающие отсутствие налоговой задолженности,
превышающей двадцать пять процентов балансовой стоимости активов за истекший период
(год, квартал/полугодие/9месяцев текущего года), а именно:
4
1.Копию Справки об исполнении обязанности, выданной налоговым органом не ранее чем
за 60 дней до дня заключения договора. При наличии в справке информации о неисполненной
обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, процентов за пользование бюджетными
средствами, штрафов, неотъемлемой частью справки является приложение, в котором
указываются коды инспекций ФНС России, по данным которых Контрагент имеет
неисполненную обязанность;
2.При наличии в Справке об исполнении обязанности положений о неисполненной
обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, процентов за пользование бюджетными
средствами, штрафов Контрагент дополнительно представляет:
а) копию Справки о состоянии расчетов, выданной налоговым органом по месту
нахождения Контрагента не ранее чем за 60 дней до дня заключения договора;
б) копию бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний завершённый отчётный
период. При этом, для годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности- копия бухгалтерского
баланса с отметкой налогового органа о приеме или, в случае предоставления отчетности в
налоговую инспекцию в электронном виде, с приложением квитанции о приеме; для
промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности - копия бухгалтерского баланса,
заверенная подписями руководителя и главного бухгалтера победителя закупки либо лица, с
которым по результатам закупки принято решение заключить договор;
Данные документы должны быть представлены в срок не позднее пятнадцати дней с даты
начала действия договора;
3.23. Информировать Заказчика о полученных предписаниях федеральных органов
исполнительной власти, актов прокурорского реагирования, судебных постановлений по
устранению нарушений требований по безопасности и предупреждению повторения
аналогичных нарушений в дальнейшем.
3.24. Обеспечить сохранность демонтированного оборудования, содержащего
драгоценные металлы.
4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА
Для выполнения настоящего договора Заказчик обязуется:
4.1. Передать в десятидневный срок с даты письменного запроса Подрядчика проектносметную документацию. Передаваемая Подрядчику документация должна быть составлена в
соответствии с требованиями строительных норм и правил и утверждена в установленном
порядке.
4.2. Подрядчик не несет ответственности за качество рабочих чертежей, спецификаций и
другой документации, передаваемой Заказчиком. При выявлении в них недостатков Подрядчик
сообщает об этом Заказчику.
4.3. Произвести оплату выполненных Подрядчиком работ в порядке, предусмотренном в
ст. 2 настоящего договора.
4.4. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других
статьях настоящего договора.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За нарушение сроков выполнения Работ по этапу, согласно календарного плана № ____
(Приложение №__), Заказчик вправе требовать от Подрядчика уплаты неустойки (пени) в
размере 0,05% (пять сотых процента) от стоимости невыполненных работ по этапу/от стоимости
невыполненных работ.
5.2. За нарушение сроков оплаты Подрядчик вправе требовать с Заказчика уплаты
неустойки (пени) в размере 0,03% (три сотых процента) от неуплаченной суммы за каждый день
просрочки, но не более 10% от цены Договора.
5.3. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по
Договору, обязана возместить другой Стороне убытки в части, не покрытой предусмотренными
5
Договором неустойками.
5.4. Во всех других случаях неисполнения обязательств по Договору Стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
5.5. В случае обнаружения недостатков в результате работы Заказчик вправе по своему
выбору потребовать от Подрядчика:
- безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;
- соразмерного уменьшения установленной за работу цены;
- безвозмездной замены результата работы (выполнения работы заново);
Вместо предъявления указанных требований Заказчик вправе устранить недостатки
самостоятельно или с привлечением третьих лиц и потребовать возмещения Подрядчиком
понесенных в связи с этим расходов и убытков. При этом уведомление Подрядчика о
выявленных недостатках обязательно.
5.6. За нарушение Подрядчиком предусмотренного законодательством Российской
Федерации срока представления счета-фактуры контрагент уплачивает неустойку в размере
0,05% от суммы счета-фактуры за каждый день просрочки, начиная с первого дня просрочки и до
дня представления надлежаще оформленного счета-фактуры.
В случае представления не надлежаще оформленного счета-фактуры контрагент обязан
возместить Заказчику не принятую к вычету сумму налога на добавленную стоимость.
5.7. При освобождении в период действия договора Подрядчика от исполнения
обязанностей налогоплательщика НДС (или при возникновении обязанностей как
налогоплательщика НДС) в течение 3-х дней с даты освобождения (возникновения) обязанностей
по налогообложению НДС Подрядчик извещает о данном факте Заказчика. В случае сокрытия
факта освобождения (возникновения) обязанностей по налогообложению НДС Подрядчик
возмещает в двухкратном размере убытки Заказчику, возникшие по причине данного факта.
5.8. В случае не выполнения работ по договору материалы, оборудование, переданные
Подрядчику Заказчиком для выполнения работ в соответствии с проектно-сметной
документацией должны быть возвращены Заказчику в 2-х недельный срок по письменному
требованию Заказчика, кроме того, должны быть возвращены излишки МТР, образовавшиеся по
завершению работ. В случае не возврата материалов, оборудования в указанный срок, либо
возврата материалов, оборудования ненадлежащего качества, в 2-х недельный срок передается их
денежная стоимость по рыночным ценам, действующая на момент возврата. В случае пропуска
срока возврата денежной стоимости материалов Подрядчик выплачивает пеню в размере 0,03%
подлежащей возврату суммы за каждый день просрочки .
6. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
6.1. Работы должны быть выполнены в срок согласно Календарному плану
(Приложение 2). Дата окончания работ является исходной для определения имущественных
санкций в случаях нарушения сроков выполнения работ.
6.2. Работы по настоящему договору Подрядчик должен начать производить и завершить
в соответствии с согласованным Календарным планом (Приложение 2) .
6.3. Изменения Календарного плана, сроков поставки материалов и оборудования
Заказчиком, если они могут повлиять на продолжительность строительства и его стоимость,
производятся на основании дополнительного соглашения, уточняющего сроки и цену
строительства.
6.4. При изменениях законодательных и нормативных актов, ухудшающих положение
сторон по сравнению с их состоянием на дату заключения настоящего договора и приводящих к
дополнительным затратам времени и денежных средств, первоначально согласованные сроки
строительства продлеваются соразмерно этому времени. Сроки и договорная цена в этом случае
сторонами соответственно уточняются в дополнительном соглашении.
7. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
6
7.1. Оборудование, переданное Заказчиком Подрядчику по акту под монтаж и материалы
переданные Подрядчику на давальческой основе, находятся на ответственном хранении
Подрядчика до подписания «Акта о приемке-сдаче, реконструированных, модернизированных
объектов основных средств» формы ОС-3.
Подрядчик обязан обеспечить сохранность этого оборудования. В случае его утраты или
повреждения по вине Подрядчика он восстанавливает его за свой счет или выплачивает его
полную стоимость.
7.2. В случае установления Подрядчиком некомплектности оборудования при приемке его
для монтажа либо выявления дефектов в оборудовании в процессе монтажа или испытания
Подрядчик обязан поставить об этом в известность Заказчика и принять участие в составлении
соответствующего акта. Составление акта и предъявление претензий к заводу – изготовителю
или поставщику оборудования являются обязанностью Заказчика.
7.3. Заказчик обязан доукомплектовать оборудование в 20-дневный срок с момента
составления акта, если иной срок не будет установлен в процессе строительства соглашением
сторон. Выявленные дефекты оборудования Заказчик обязан в срок, согласованный с
Подрядчиком, устранить или заменить оборудование. По соглашению сторон эти работы за
отдельную плату могут выполняться Подрядчиком.
7.4. Подрядчик письменно за два дня до начала приемки извещает Заказчика о готовности
отдельных ответственных конструкций и скрытых работ. Их готовность подтверждается
двухсторонними актами промежуточной приемки ответственных конструкций и актов
освидетельствований скрытых работ.
7.5. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после письменного
разрешения Заказчика, внесенного в журнал производства работ. Если закрытие работ
выполнено без подтверждения Заказчика, или он не был информирован об этом, или
информирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть
любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее.
7.6. В случае, если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то
Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости строительства обязан в согласованный
срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества. При невыполнении
Подрядчиком этой обязанности Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных
работ привлечь другую организацию с оплатой расходов за счет Подрядчика.
7.7. Подрядчик ведет журнал производства работ, в котором отражается весь ход
производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ,
имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика.
7.8. Ежемесячно Заказчик проверяет и своей подписью подтверждает записи в журнале.
Если он не удовлетворен ходом и качеством работ или записями Подрядчика, то он излагает свое
мнение в журнале. Подрядчик обязуется в трехдневный срок принять меры к устранению
недостатков, указанных Заказчиком.
7.9. Заказчик вправе вносить любые изменения в объем работ, которые, по его мнению,
необходимы. Он может дать письменное распоряжение, обязательное для Подрядчика, с
указанием:
- увеличить или сократить объем любой работы, включенной в договор;
- исключить любую работу;
- изменить характер или качество или вид любой части работы;
- выполнить дополнительную работу любого характера, необходимую для завершения
строительства. Если такие изменения повлияют на стоимость или срок завершения
строительства, то Подрядчик приступает к их выполнению только после подписания сторонами
соответствующего дополнительного соглашения к настоящему договору.
7.10. Заказчик назначает своего представителя при выполнении работ на объекте, который
от его имени совместно с Подрядчиком осуществляет приемку по акту выполненных работ,
технический надзор и контроль за их выполнением и качеством, а также производит проверку
соответствия используемых Подрядчиком материалов и оборудования условиям договора и
7
проектной документации. Представитель Заказчика имеет право беспрепятственного доступа ко
всем видам работ в любое время в течение всего периода выполнения работ на объекте.
8. ПРИЕМКА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
8.1. Прием и передача выполненных работ осуществляются ежемесячно, в пределах срока
выполнения работ по этапу/этапам согласно Календарного плана (Приложение № 2) в
соответствии с требованиями Технического задания (Приложение №1).
8.2. Передача документации, оформленной в установленном настоящим договором
порядке, осуществляется сопроводительными документами Подрядчика.
8.3. Заказчик в течение 10 дней со дня получения акта сдачи-приемки выполненных работ и
документации, указанной в пункте 2.7 настоящего договора, обязан направить Подрядчику
подписанный акт или мотивированный отказ от приема выполненных работ.
8.4. Отказ Заказчика от приема выполненных работ составляется в письменной форме и
содержит перечень необходимых доработок и сроков их выполнения. Доработка производится за
счет Подрядчика.
8.5. В случае досрочного выполнения работ по договору Заказчик вправе досрочно принять
и оплатить работы.
8.6. Если в процессе выполнения работ выявляется неизбежность получения
отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего выполнения работ, Подрядчик
обязан приостановить их, поставив об этом в известность Заказчика в 3-х дневный срок после
приостановки выполнения работ.
9. ГАРАНТИИ
9.1. Подрядчик гарантирует:
- надлежащее качество используемых материалов в соответствии со спецификациями,
государственными стандартами и техническими условиями и обеспеченность их
соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами,
удостоверяющими их качество;
- качество выполнения всех работ в соответствии с проектной документацией и
действующими нормами и техническими условиями;
- качество выполняемых работ в соответствии с программой обеспечения качества;
- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в
период гарантийной эксплуатации объекта;
- бесперебойное функционирование инженерных систем и оборудования при нормальной
эксплуатации объекта.
9.2. Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта и входящих в него инженерных
систем, оборудования, материалов и работ устанавливается 12 месяцев с даты подписания
сторонами «Акта о приемке-сдаче, реконструированных, модернизированных объектов основных
средств» формы ОС-3.. Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты,
препятствующие нормальной эксплуатации, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в
согласованные сроки.
9.3. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и
сроков их устранения Подрядчик обязан командировать своего представителя не позднее 5-ти
дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае
продлевается соответственно на период устранения дефектов.
9.4. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов
и недоделок для их подтверждения Заказчик назначит квалифицированную экспертизу, которая
составит соответствующий акт по фиксированию дефектов и недоделок и их характера, что не
исключает право сторон обратиться в арбитражный суд по данному вопросу.
10. ЛИЦЕНЗИИ, СЕРТИФИКАТЫ
8
10.1. Стороны обязуются нести все расходы, связанные с получением лицензий (сертификатов) на материалы, оборудование, комплектующие изделия, необходимые для выполнения
работ и эксплуатации объекта, в объемах своих поставок.
П р и м е ч а н и е :
Включать пункт в случае, если это условие указано в технических условиях и
техническом задании.
10.2. Подрядчик должен иметь лицензию на осуществление работ с использованием
сведений, содержащих Государственную тайну.
11. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
11.1. Заказчик вправе расторгнуть договор в следующих случаях:
- задержка Подрядчиком начала выполнения работ более чем на два месяца по причинам,
не зависящим от Заказчика;
- систематическое нарушение Подрядчиком сроков выполнения строительно-монтажных
работ, влекущее увеличение сроков окончания выполнения работ более чем на два месяца;
- систематическое несоблюдение Подрядчиком требования по качеству работ;
- аннулирование лицензий на строительную деятельность, других актов государственных
органов в рамках действующего законодательства, лишающих Подрядчика права на
производство работ.
- расторгнуть договор в одностороннем порядке в случае непредставления указанных
подтверждающих документов в п.3.22., либо в случае выявления по представленным документам
задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов, превышающей 25% балансовой
стоимости активов за истекший период (год, квартал/полугодие/9месяцев текущего года).
11.2. Подрядчик вправе расторгнуть договор в случае консервации или остановки
Заказчиком строительства по причинам, не зависящим от Подрядчика, на срок, превышающий
три месяца.
11.3. Договор может быть расторгнут по согласованию Сторон в случае взаимного
неисполнения обязательств по данному договору.
12. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
12.1. Для заключения настоящего договора Подрядчик обязан представить лицензию на
право осуществления строительной деятельности и производства строительно-монтажных работ.
12.2. Стороны не вправе передавать третьим лицам, равно как и использовать не в целях
настоящего договора информацию ограниченного доступа, ставшую им известной (доступной) в
рамках заключения и исполнения настоящего договора.
12.3. Подрядчик не имеет права продавать или передавать строящийся или построенный
объект (отдельную часть), а также проектную документацию на его строительство или отдельной
его части никакой третьей стороне без письменного разрешения Заказчика.
12.4. Заказчик вправе приостановить выполнение работ по данному договору, либо его
расторгнуть в одностороннем порядке, при не обеспечении Подрядчиком безопасных условий и
охраны труда.
12.5. Любая договоренность между сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства,
не предусмотренные настоящим договором, считается действительной, если она подтверждена
сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения.
12.6. При выполнении настоящего договора руководствуются нормами законодательства
Российской Федерации.
12.7 Все указанные в договоре приложения являются его неотъемлемой частью.
9
12.8. При возникновении споров, вытекающих из настоящего договора, Стороны будут
стремиться к разрешению всех возможных споров и разногласий, которые могут возникнуть по
Договору или в связи с ним, путем переговоров.
12.9. Если Стороны не придут к соглашению путем переговоров, все споры
рассматриваются в претензионном порядке.
12.10. Сторона, получившая претензию, должна рассмотреть её и направить на неё ответ
в течение 21 (двадцати одного) календарного дня.
12.11. Если споры не урегулированы Сторонами с помощью переговоров и в
претензионном порядке, то они передаются заинтересованной Стороной в Арбитражный суд по
месту нахождения ответчика.
П р и м е ч а н и е .
1. При заключении договоров между подведомственными Госкорпорации «Росатом»
организациями предусматривать в них рассмотрение споров Третейским судом для разрешения
экономических споров, образованным решением правления Госкорпорации «Росатом» от
16.03.2010 № 60.
Рекомендуется включать в текст договора следующую формулировку: «Все споры,
разногласия или требования, возникающие из настоящего договора (соглашения) или в связи с
ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности,
подлежат разрешению в Третейском суде для разрешения экономических споров при Частном
учреждении «Центр третейского регулирования и правовой экспертизы» в соответствии с его
регламентом. Решение Третейского суда является окончательным».
12.12 В случае расторжения договора по решению суда или по соглашению сторон в силу
существенного нарушения Подрядчиком условий договора, информация о Подрядчике заносится
в публичный реестр недобросовестных поставщиков атомной отрасли сроком на 2 года.).
12.13 Стороны обязуется выполнять Соглашение о предоставлении сведений в отношении
всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных)
(Приложение №6), являющееся неотъемлемой частью договора.
13. ФОРС-МАЖОР
13.1 Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение
обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы, а именно – пожара, наводнения, землетрясения, и если эти обстоятельства
непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора. При этом срок исполнения
обязательств по данному договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого
действовали такие обстоятельства.
13.2 Если эти обстоятельства будут продолжаться более трех месяцев, то каждая сторона
имеет право расторгнуть настоящий договор, и в этом случае ни одна сторона не будет иметь
право на возмещение убытков.
13.3 Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана немедленно
информировать другую сторону о начале и конце подобных обстоятельств. Это уведомление
должно быть подтверждено документом, выданным Торговой палатой или компетентной
организацией соответствующей стороны.
13.4 Информация должна содержать данные о характере обстоятельств, а также по
возможности оценку их влияния на исполнение Подрядчиком и Заказчиком своих обязательств
по настоящему договору и на срок исполнения обязательств.
13.5 Если сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, не известит
другую сторону о начале и конце этих обстоятельств в течение 15-дневного срока после того, как
ей стало об этом известно, она потеряет право ссылаться впоследствии на эти обстоятельства.
14. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
10
Настоящий договор вступает в силу с «__» _____ 20__г. и действует
исполнения обязательств сторонами, но не позднее «__» _____ 20__г.
до полного
15. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ
-Техническое задание (Приложение 1);
-Календарный план (Приложение №2) (Заполняется участником с разбивкой на этапы);
-Ведомость договорной цены (Приложение №3);
-Соглашение по охране труда (Приложение №4);
- Перечень нарушений требований радиационной, технической, пожарной, экологической
безопасности, охраны труда, за которые Балаковская АЭС выставляет штрафные санкции
подрядным организациям, выполняющим ремонтные, ремонтно-строительные, строительномонтажные, наладочные работы, работы по модернизации и реконструкции на Балаковской АЭС
(Приложение №5);
- Соглашение о предоставлении сведений в отношении всей цепочки собственников и
руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных) (Приложение №6);
- Соглашение по охраны окружающей среды (Приложение №7).
16. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ
ЗАКАЗЧИК:
СТОРОН
ПОДРЯДЧИК:
17. ПОДПИСИ СТОРОН
ЗАКАЗЧИК
ПОДРЯДЧИК
________________
Ф.И.О.
(подпись)
________________
Ф.И.О.
(подпись)
М.П.
«___»________________20___г.
М.П.
«___»________________20___г.
Заказчик:
Приложение № 3
к договору №___________
от _______________2015г.
Подрядчик:
1
1
строительные работы
монтажные работы
Всего по смете
ИТОГО по главе
Итого сметная стоимость
Итого с К=0 зимние:
Итого в ц._____г.
Материа
лы
Механиз
мы
в т.ч.
з/плата механров
в том числе:
Нормативная
трудоемкость чел-ч
Стоимость в текущих ценах, руб.
Всего
Материалы
Эксплуатация
механизмов
в т.ч. Зараб.
плата
механизаторов
в том числе к прямым
затратам в ценах ______г.
Заработн
ая плата
Давальческие
материалы
Предлагаемый
претендентом индекс к ценам
_______г.
Основная
зарплата рабочих
Материалы
в т.ч.
заработная плата
механизаторов
Механизмы
Наименование видов работ по
главам
в том числе:
Заработная
плата
Наименов
№
ание объектных,
локальных смет
п/п
и позиций
локальных смет
Стоимость работы всего
в ценах ______г.(руб.)
ВЕДОМОСТЬ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ
по объекту:
12
Перевозка рабочих
Нормативная
трудоемкость
чел-ч.
ВСЕГО
по
договору
с
перевозкой:
НДС 18%:
ВСЕГО с НДС:
ЗАКАЗЧИК:
"_____"___________200 г.
ПОДРЯДЧИК
"_____"________________200 г.
Приложение 4 к договору
№____________________
от ___________________
Соглашение по охране труда
__________________________________________, именуемое в дальнейшем Подрядчик,
наименование организации
в лице___________________________________________________________, действующего
должность, фамилия, имя, отчество
на основании ________________ ______________________________, с одной стороны
наименование документа (Устав или доверенность, номер, дата), на
основании которого предоставлены полномочия на подписание договора
и Открытое акционерное общество «Российский концерн по производству электрической и
тепловой энергии на атомных станциях» (далее ОАО «Концерн Росэнергоатом»), именуемое в
дальнейшем Заказчик, в лице ______________________ , действующего _____________________
должность, фамилия, имя, отчество
на основании ____________________
_______________________________ ,
наименование документа (Устав или доверенность, номер, дата), на основании которого
предоставлены полномочия на подписание договора
с другой стороны, заключили настоящее соглашение о нижеследующем:
Предметом настоящего соглашения является включение в раздела 3 "Обязательства
Подрядчика"
договора №
от
, следующих условий по
обеспечению выполнения требований охраны труда:
1. Подрядчик обязуется:
1.1. Соблюдать требования правил по охране труда, действующих на АЭС.
1.2. Обеспечить безопасное производство работ.
1.3. Разработать, при необходимости, дополнительные меры по обеспечению безопасных
условий труда и выполнять их в процессе работы.
1.4. Выполнить мероприятия по обеспечению безопасных условий труда, предусмотренных
актом-допуском, нарядом-допуском и графиком совмещенных работ.
1.5. Выполнять работы силами подготовленного и аттестованного персонала, назначить лиц,
ответственных за обеспечение охраны труда; организовать допуск персонала к работам, в том
числе зонах постоянно или потенциально опасных производственных факторов.
1.6. Обеспечить обучение персонала и контроль усвоения им информации по требованиям
охраны труда при выполнении технологических операций.
1.7. Обеспечить своих работников исправными средствами индивидуальной и коллективной
защиты, спецодеждой и спецобувью, лечебно-профилактическим питанием и контролировать
правильное их применение.
1.8. Содержать производственные территории, участки работ и рабочие места,
предоставляемые для производства договорных работ, в чистоте и порядке
1.9. Обеспечить исправное техническое состояние и безопасную
эксплуатацию оборудования.
1.10. Направлять персонал, привлекаемый для работы на оборудовании и территории
действующей АЭС, для прохождения обучения по программе вводного инструктажа в
кабинете охраны труда УТЦ Балаковской АЭС.
1.11. Обеспечить своих работников талонами предупреждения нарушений правил и норм по
охране труда, пожарной и радиационной безопасности.
1.12. Самостоятельно проводить специальную оценку условий труда рабочих мест.
14
1.13. Обеспечить необходимые условия для проведения проверок организации работ по
охране труда в подразделениях Подрядчика комиссиями Заказчика и Генеральной инспекции
ОАО «Концерн Росэнергоатом».
1.14. Обеспечить разработку и выполнение мероприятий по устранению замечаний
комиссий Заказчика и Генеральной инспекции ОАО «Концерн Росэнергоатом».
1.15. Обеспечить организацию и проведение Дней охраны труда по графику
Заказчика и участие его представителей в работе итоговых совещаний.
1.16. Создать службу охраны труда или ввести специалиста по охране труда, имеющего
соответствующую подготовку или опыт работы в этой области, в соответствии со статьей 217
Трудового кодекса Российской Федерации.
1.17. Нести ответственность за организацию и выполнение мероприятий по охране труда на
своих участках работы, за соответствующую квалификацию персонала и ежедневный контроль
за соблюдением им правил охраны труда и инструкций по охране труда.
2. Заказчик обязуется:
2.1. Определить границы производственных территорий, участков работ и рабочих мест,
предоставляемых Подрядчику для производства договорных работ.
2.2. Обеспечить подготовку действующего оборудования к работам Подрядчика на нем или
вблизи его на территории подразделений АЭС.
2.3. Обеспечить допуск персонала Подрядчика к работам в зоне действия оборудования или
вблизи его.
2.4. Провести инструктаж руководителей, производителей работ Подрядчика при
допуске к работам в подразделениях АЭС.
2.5. Обеспечить своевременное отключение (включение) оборудования и коммуникаций,
поддержание установленных режимов их работы для обеспечения безопасного производства
работ Подрядчиком.
2.6. Представить необходимую техническую документацию для производства работ
Подрядчиком.
2.7. По графику, согласованному с Подрядчиком, обеспечить проведение проверок
организации работ по охране труда в подразделениях Исполнителя с оформлением по их
результатам Актов.
2.8. Организовать обучение по программе вводного инструктажа в специально
оборудованном кабинете охраны труда в УТЦ Балаковской АЭС.
2.9. Предоставлять Подрядчику полную и достоверную информацию по безопасному
производству работ.
2.10. Обеспечить проведение проверок состояния охраны труда в соответствии с
«Регламентом инспектирования состояния охраны труда персоналом отдела охраны труда
Балаковской АЭС» (Р.ООТ/01) при производстве работ Подрядчиком.
3. Во всех остальных случаях, не предусмотренных настоящим соглашением, стороны
руководствуются договором генерального подряда № _________от__________г.
4. Настоящее
дополнительное
соглашение
является
договора генерального подряда №______от__________г.
От Подрядчика
От Заказчика
неотъемлемой
частью
15
Приложение 5 к договору
№____________________
от ____________________
Перечень нарушений требований радиационной, технической, пожарной,
экологической безопасности, охраны труда, за которые Балаковская АЭС
выставляет штрафные санкции подрядным организациям, выполняющим
ремонтные, ремонтно-строительные, строительно-монтажные, наладочные
работы, работы по модернизации и реконструкции на Балаковской АЭС
Перечень нарушений
Пункт НД, ПТД
Радиационная безопасность
1. Выполнение работ без оформления
п. 3.1.3 «Инструкция. Радиационная
дозиметрического наряда.
безопасность при эксплуатации Балаковской
АЭС». (И.ОРБ/18)
2. Умышленное помещение (размещение)
перечисление 2 п. 1.2.7,
средств ИДК в зонах с повышенным уровнем
перечисление 3 п.2.16.3
«Инструкция.
радиационного воздействия ионизирующего Радиационная безопасность при эксплуатации
излучения.
Балаковской АЭС». (И.ОРБ/18)
3. Не проведение РК загрязнённости
п. 2.8.7. «Инструкция. Радиационная
(спецобуви,
рук,
спецодежды,
кожных безопасность при эксплуатации Балаковской
покровов тела) при выходе из ЗКД.
АЭС». (И.ОРБ/18)
4. Вынос из ЗКД (оборудования,
п. 2.17.1. «Инструкция. Радиационная
инструмента, материалов и т.п.) без проведения безопасность при эксплуатации Балаковской
РК
загрязнённости
и
надлежащего АЭС». (И.ОРБ/18)
оформления.
5. Слив радиоактивных веществ в ХФК
перечисление 9 п. 1.2.7 «Инструкция.
Балаковской АЭС.
Радиационная безопасность при эксплуатации
Балаковской АЭС». (И.ОРБ/18)
Техническая безопасность
6. Выполнение ремонтно-строительных
п.п. 3.1.5, 3.1.6,
3.1.13 «Типовая
работ при отсутствии проектной документации инструкция
по
эксплуатации
и согласования с проектной организацией по:
производственных зданий и сооружений
1) изменению объемно-планировочных атомных
станций»
решений зданий;
(РД ЭО 0007-2005)
2) изменению несущего каркаса зданий;
п. 10.2.9 «Основные правила обеспечения
3) устройству дополнительных проемов в эксплуатации
атомных
станций»
стенах и перекрытиях;
(СТО1.1.1.01.0678-2007)
4) вырезке элементов металлоконструкций
каркаса зданий;
5) пробивке и сверлению отверстий в
ограждающих конструкциях и перекрытиях.
7. Не применение поддонов при работе на
п.п. 3.13, 3.14, приложение 1 «Инструкция
разуплотненном
оборудовании
и о
порядке
работ
на
разуплотненном
трубопроводах 1, 2 контура.
оборудовании
технологических
систем
реакторного отделения» (И.1,2,3,4.ОППР/02)
п.п.4.13, 4.14, приложение 1 «Инструкция
о
порядке
работ
на
разуплотненном
оборудовании
технологических
систем
турбинного отделения» (И.1,2,3,4.ОППР/03)
8. Использование незарегистрированного,
детальное указание «г» перечисления 2 п.
немаркированного
(с
нечитаемой
и 1.6, приложение 1 «Инструкция о порядке
несоответствующей
ПТД
маркировкой) работ на разуплотненном оборудовании
16
инструмента и оснастки при работе
разуплотненном
оборудовании
трубопроводах 1, 2 контура.
на технологических
систем
реакторного
и отделения» (И.1,2,3,4.ОППР/02
перечисление 6 п. 2.3, приложение 1
«Инструкция
о
порядке
работ
на
разуплотненном
оборудовании
технологических
систем
турбинного
отделения» (И.1,2,3,4.ОППР/03)
раздел 4 «Инструкция по маркировке
инструмента и приспособлений (средств
оснащения)» (И.1,2,3,4.ОППР/04)
9. Отсутствие заглушек на разуплотненном
п.п. 3.15, 3.18, приложение 1 «Инструкция
оборудовании и трубопроводах 1, 2 контура.
о
порядке
работ
на
разуплотненном
оборудовании
технологических
систем
реакторного отделения» (И.1,2,3,4.ОППР/02)
перечисление 4 п. 2.3, п.п.4.20, 4.23,
Приложение 1 «Инструкция о порядке
работ на разуплотненном оборудовании
технологических
систем
турбинного
отделения»
(И.1,2,3,4.ОППР/03)
10. Подъем краном груза, засыпанного
перечисление «д» п.9.5.19, приложение 22
землей или примерзшего к земле, заложенного "Требования к устройству и безопасной
другими грузами, укрепленного болтами или эксплуатации грузоподъемных кранов для
залитого бетоном.
объектов использования атомной энергии"
(НП-043-03)
11. Подтаскивание груза по земле, полу
перечисление «е» п.9.5.19, приложение 22
или рельсам крюком крана при наклонном "Требования к устройству и безопасной
положении грузовых канатов без применения эксплуатации грузоподъемных кранов для
направляющих
блоков,
обеспечивающих объектов использования атомной энергии"
вертикальное положение грузовых канатов.
(НП-043-03)
12. Освобождение краном защемленных
перечисление «ж» п.9.5.19, приложение 22
грузом стропов, канатов и цепей.
"Требования к устройству и безопасной
эксплуатации грузоподъемных кранов для
объектов использования атомной энергии"
(НП-043-03)
13. Проведение работ краном при
перечисление «м» п.9.5.19, приложение 22
отключенных или неисправных приборах "Требования к устройству и безопасной
безопасности и тормозах.
эксплуатации грузоподъемных кранов для
объектов использования атомной энергии"
(НП-043-03)
14. Посадка в тару, поднятую краном, и
перечисление «м» п.9.5.19, приложение 22
нахождение в ней людей.
"Требования к устройству и безопасной
эксплуатации грузоподъемных кранов для
объектов использования атомной энергии"
(НП-043-03)
15. Несоблюдения требований КТД, ТУ,
КТД, ТУ, технологические процессы и т.д.
технологических процессов и т.д. включенных
в
Перечень
нормативно-технической
документации, используемой при проведении
ремонта тепломеханического оборудования на
Балаковской АЭС в части технологии ремонта.
Пожарная безопасность
16. Нарушение установленного на АС
п.14, «Правила противопожарного режима
режима курения.
в Российской Федерации»
17. Нарушение требований пожарной
п.п.437, 414, 419, «Правила
17
безопасности при производстве огневых и
других пожароопасных работ:
- отсутствие наряда-допуска (проекта
производства работ (ППР);
- невыполнение противопожарных
мероприятий, предусмотренных нарядомдопуском (ППР)
18. Загромождение или блокирование
эвакуационных выходов и путей эвакуации,
пожарных
подъездов
к
зданиям
и
сооружениям, водоисточникам АС.
19. Неукомплектованность первичными
средствами
пожаротушения
занимаемых
помещений,
вагончиков в соответствии с
требованиями норм.
противопожарного режима в Российской
Федерации»
20. Нарушения требований
противопожарного режима на объектах АС,
приведшие к загоранию, пожару (задымлению)
21. Действия, которые привели к
несанкционированному (ложному)
срабатыванию систем пожарной сигнализации
и пожаротушения, повреждению оборудования
систем противопожарной защиты.
п.5.4, «Правила пожарной безопасности
при эксплуатации атомных станций» (ППБАС-2011)
п.61, «Правила противопожарного режима
в Российской Федерации»
22. Нарушения требований пожарной
безопасности при эксплуатации
электроустановок и электрооборудования:
- оставление без присмотра включенными в
электрическую сеть электронагревательные
приборы, а также другие бытовые
электроприборы, в том числе находящиеся в
режиме ожидания, за исключением
электроприборов, которые могут и (или)
должны находиться в круглосуточном режиме
работы в соответствии с инструкцией заводаизготовителя;
- использование электронагревательных
приборов, не имеющих устройств тепловой
защиты, а также при отсутствии или
неисправности терморегуляторов,
предусмотренных конструкцией;
- применение нестандартных (самодельных)
электронагревательных приборов;
- размещение (складирование) в
электрощитовых (у электрощитов), у
электродвигателей и пусковой аппаратуры
горючих веществ и материалов;
- эксплуатация электропроводов и кабелей с
видимыми нарушениями изоляции;
- использование розеток, рубильников и
других электроустановочных изделий с
повреждениями.
п.42, «Правила противопожарного режима
в Российской Федерации»
Экологическая безопасность
п.23(ж),
«Правила
противопожарного
режима в Российской Федерации»
п.70, «Правила противопожарного режима
в Российской Федерации»
18
23. Несанкционированное размещение
производственных
опасных
отходов,
содержащих радионуклиды в допустимых
пределах.
24. Превышение нормативов сброса
загрязняющих веществ в систему ХФК.
Охрана труда
25. Нарушение требований правил по
охране труда при выполнении работ на высоте.
26. Нарушение требований охраны труда
по содержанию территории, помещений,
проходов, проездов и рабочих мест.
27. Нарушение требований охраны труда
при работах в подземных сооружениях и
резервуарах.
28. Хождение по трубопроводам (включая
импульсные линии), а также по конструкциям
и перекрытиям, не предназначенным для
прохода.
29. Нарушение требований наряднодопускной системы. Неудовлетворительная
организация и выполнение работ.
30.
Необеспечение,
неиспользование,
неприменение
средств
индивидуальной
защиты, спецодежды, спецобуви.
31. Нарушение требований охраны труда
при использовании механизмов, оборудования,
оснастки, приспособлений и инструмента.
32. Нарушение правил охраны труда при
выполнении земляных работ.
7-ФЗ «Об охране окружающей среды», глава
XIV, ст.51, п.2
74-ФЗ «Водный
Федерации», ст.35, п.4
кодекс
Российской
«Межотраслевых правил по охране труда
при работе на высоте»
(ПОТ РМ 012-2000)
Радел 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10.
«Правила охраны труда при эксплуатации
тепломеханического оборудования и тепловых
сетей атомных станций ОАО «Концерн
Энергоатом»
(СТО 1.1.1.02.001.0673-2006)
Раздел 5.
Раздел 6 СНиП 12 – 03 – 2001 «Безопасность
труда в строительстве. Часть 1. Общие
требования»
«Правила охраны труда при эксплуатации
тепломеханического оборудования и тепловых
сетей атомных станций ОАО «Концерн
Энергоатом»
(СТО 1.1.1.02.001.0673-2006)
Раздел 13.
«Правила охраны труда при эксплуатации
тепломеханического оборудования и тепловых
сетей атомных станций ОАО «Концерн
Энергоатом»
(СТО 1.1.1.02.001.0673-2006) п.6.2.19.
Раздел 25 «Правил охраны труда при
эксплуатации тепломеханического
оборудования и тепловых сетей атомных
станций ОАО «Концерн Росэнергоатом» (СТО
1.1.1. 02.001.0673-2006).
Раздел V-XV «Правил по охране труда при
эксплуатации электроустановок».
Раздел 4.2 «Правил охраны труда при
эксплуатации тепломеханического
оборудования и тепловых сетей атомных
станций ОАО «Концерн Росэнергоатом» (СТО
1.1.1. 02.001.0673-2006).
Раздел IV «Правил по охране труда при
эксплуатации электроустановок».
Разделы 1 - 7 «Правил безопасности при
работе с инструментом и приспособлениями»
Раздел 7 СН и П 12 – 03 – 2001 «Безопасность
труда в строительстве.
Часть 1. Общие требования» Раздел 7
Раздел 22 «Правил охраны труда при
эксплуатации тепломеханического
оборудования и тепловых сетей атомных
станций ОАО «Концерн Росэнергоатом» (СТО
1.1.1. 02.001.0673-2006).
19
33. Нарушение требований охраны труда «Правил по охране труда при эксплуатации
при выполнении работ в электроустановках.
электроустановок»
Раздел ХLVI, ХLVII.
34. Нарушение правил охраны труда при «Правил по охране труда при эксплуатации
выполнении работ в электроустановках с электроустановок»
применением автомобилей, грузоподъемных Раздел ХLV.
машин и механизмов, лестниц.
35. Применение элементов лесов не по Инструкция АЭС
назначению, поломка элементов лесов.
36. Нарушение технологии сборки лесов.
Инструкция АЭС
37. Выполнение работ без проведения и Раздел 25.9 «Правил охраны труда при эксоформления инструктажей по охране труда, без плуатации тепломеханического оборудования
включения в списки лиц, ответственных за без- и тепловых сетей атомных станций ОАО
опасное выполнение работ.
«Концерн Росэнергоатом» (СТО 1.1.1.
02.001.0673-2006)
38. Выполнение работ без установленного Раздел 4 СН и П 12 – 03 – 2001 «Безопасность
порядка производства работ, без ППР, труда в строительстве. Часть 1. Общие
технологических
карт,
технологических требования»
процессов.
39.
Нарушение
требований
правил Раздел 3.1 «Правила безопасности при работе с
безопасности при выполнении работ с инструментом и приспособлениями»
применением абразивного инструмента.
От ПОДРЯДЧИКА:
От ЗАКАЗЧИКА:
20
Приложение 6 к договору
№____________________
от____________________
СОГЛАШЕНИЕ
о предоставлении сведений в отношении всей цепочки собственников и
руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных)
1 Первый вариант: Подрядчик гарантирует Заказчику, что сведения и документы в
отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе
конечных), Подрядчика, переданные Заказчику по акту от «___»_________ 20__ г. (далее Сведения), являются полными, точными и достоверными.
П р и м е ч а н и е .
Первый вариант применяется при передаче Сведений на материальных (в том числе,
электронных) носителях.
1 Второй вариант: Подрядчик гарантирует Заказчику, что сведения в отношении всей
цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных),
Подрядчика, направленные с адреса электронной почты Подрядчика @@@ на адреса
электронной почты Заказчика @@@, (далее - Сведения), являются полными, точными и
достоверными.
П р и м е ч а н и е .
Второй вариант применяется при передаче Сведений по электронной почте.
Третий вариант: Контрагент гарантирует Концерну, что сведения в отношении всей
цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных),
Контрагента, представленные Контрагентом в рамках Закупки, (далее Сведения), являются
полными, точными и достоверными.
2 При изменении Сведений Подрядчик обязан не позднее пяти (5) дней с момента таких
изменений направить Заказчику соответствующее письменное уведомление с приложением
копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным
должностным лицом Подрядчика.
3 Подрядчик настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им всех
требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том
числе, о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях,
заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений
Заказчику, а также на раскрытие Заказчиком Сведений, полностью или частично, компетентным
органам государственной власти (в том числе, Федеральной налоговой службе Российской
Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и
последующую обработку Сведений такими органами (далее – Раскрытие). Подрядчик
освобождает Заказчика от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе, возмещает
Заказчику убытки, понесенные в связи с предъявлением Заказчику претензий, исков и
требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким
Раскрытием.
4 Подрядчик и Заказчик подтверждают, что условия настоящего Договора о
предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными
условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса
Российской Федераций.
5 Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не
установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное
предоставление Сведений (в том числе, уведомлений об изменениях с подтверждающими
21
документами) является основанием для одностороннего отказа Заказчиком от исполнения Договора
и предъявления Заказчиком Подрядчику требования о возмещении убытков, причиненных
прекращением Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Подрядчиком
соответствующего письменного уведомления Заказчика, если более поздняя дата не будет установлена
в уведомлении.
От ПОДРЯДЧИКА:
От ЗАКАЗЧИКА:
22
Приложение 7 к договору
№____________________
от____________________
Соглашение по охране окружающей среды
Открытое акционерное общество «Российский концерн по производству электрической и
тепловой энергии на атомных станциях» (далее, ОАО «Концерн Росэнергоатом»), именуемый в
дальнейшем «Заказчик», в лице __________________________________________________
филиала
ОАО
«Концерн
Росэнергоатом»
«Балаковская
атомная
станция»
___________________________________________,
действующего
на
основании___________________________,
с
одной
стороны
и
___________________________________________________,
именуемое
в
дальнейшем
«Подрядчик», в лице ___________________________________________, действующего на
основании _____________________________, с другой стороны заключили настоящее
Соглашение, являющеесяся неотъемлемой частью договора.
Предметом настоящего соглашения является включение в раздел 3 «Обязанности
Подрядчика» договора №____ от ___________ , дополнительных условий по обеспечению
выполнения требований охраны окружающей среды, в связи с тем, что «Заказчик», следуя
принципам принятой экологической политики ОАО «Концерн Росэнергоатом», внедрил и
поддерживает Систему экологического менеджмента, сертифицированную на соответствие
международному стандарту ISO 14001-2004 (ГОСТ Р ИСО 14001-2007), а именно :
1
Подрядчик обязуется:
1.1 Соблюдать (исполнять) требования по охране окружающей среды в соответствии с
природоохранным законодательством РФ;
1.2 Выполнять работы силами подготовленного и аттестованного персонала; назначить лиц,
ответственных за обеспечение охраны окружающей среды.
1.3 Своевременно осуществлять
погрузку-выгрузку, вывоз и передачу отходов,
образующихся в процессе выполнения работ или оказания услуг на территории Балаковской
АЭС из материалов и оборудования, принадлежащих Исполнителю.
1.4 При выполнении работ и оказании услуг (в том числе, в случае обнаружения
неисправности технических средств) обеспечивать меры по предотвращению утечек
(рассыпания) загрязняющих веществ в водные объекты, на водосборные площади и на почвы, не
допускать нарушения целостности земель и уничтожения (повреждения) зеленых насаждений на
территории Балаковской АЭС.
1.5 Обеспечивать нормирование выбросов, сбросов, количества образования и размещения
опасных (нерадиоактивных) отходов и соблюдать утвержденные нормативы выбросов, сбросов,
количества образования и размещения опасных (нерадиоактивных) отходов.
1.6 Иметь необходимые лицензии, а в случае их отсутствия получать лицензии, решения и
разрешения на выбросы, сбросы химических веществ, обращение с опасными
(нерадиоактивными) отходами.
1.7 При выполнении Подрядчиком работ на оборудовании Заказчика соблюдать нормативы
выбросов, сбросов химических веществ, лимиты размещения отходов производства и
потребления, установленные для Балаковской АЭС, незамедлительно информировать Заказчика
об изменении условий образования отходов, увеличении их количества или образовании новых
видов отходов, не предусмотренных в проекте нормативов образования отходов и лимитов на их
размещение (ПНООЛР) Балаковской АЭС.
1.8 Вести утвержденную государственную отчетность по воздействию на окружающую
среду и пользованию природными объектами.
1.9 Начислять и выплачивать платежи за негативное воздействие на окружающую среду в
результате своей деятельности.
1.10 Содержать производственные территории, участки работ и рабочие места, земли,
предоставляемые в пользование либо аренду в чистоте и порядке, предотвращать их загрязнение
23
химическими веществами (осуществлять уборку территории, ежедневно удалять отходы из мест
их образования в места временного хранения, установленные на Балаковской АЭС и указанные
на картах-схемах мест временного хранения и накопления отходов, на территории и в
помещениях, арендуемых Подрядчиком, в соответствии с СанПиН 2.1.7.1322-03).
1.11 Знакомить своих работников с Экологической политикой филиала ОАО «Концерн
Росэнергоатом» «Балаковская атомная станция».
1.12 Обеспечивать Заказчику беспрепятственный доступ: вход на территории, в здания,
сооружения, арендуемые Подрядчиком, а также доступ к оборудованию природоохранного
назначения (оборудование очистных сооружений, котельных, циклоны, ПГУ и т.д.) для
проведения проверок организации работ по охране окружающей среды и соблюдению
нормативов воздействия на окружающую среду в подразделениях Подрядчика представителями
Балаковской АЭС (Заказчика) в соответствии с графиком, согласованным с Подрядчиком, а
также при возникновении аварийной ситуации, связанной с возникновением угрозы загрязнения
окружающей среды либо ее загрязнением.
1.13 Обеспечивать разработку и выполнение мероприятий по устранению замечаний,
выданных представителями Балаковской АЭС (Заказчика) Подрядчику.
1.14 Предоставлять Заказчику сведения (при необходимости) о проведенном персоналу
обучению по контролю обеспечения экологической безопасности, по обращению с опасными
(нерадиоактивными) отходами в соответствии с требованиями природоохранного
законодательства.
1.15 Нести ответственность за нарушение требований природоохранного законодательства
РФ и загрязнение объектов окружающей среды;
1.16 Обеспечивать за счет собственных средств восстановление нарушенных природных
объектов, рекультивацию земель, возмещение нанесенного ущерба окружающей среде.
2 Заказчик обязуется:
2.1 Определить границы производственных территорий, помещений, зданий и оборудования,
земли, предоставляемых Подрядчику в пользование или аренду.
2.2 Ознакамливать Подрядчика с Экологической политикой филиала ОАО «Концерн
Росэнергоатом» «Балаковская атомная станция» по его письменному запросу.
3
Заказчик имеет право:
3.1 В случае неоднократных нарушений Подрядчиком или его работниками требований
природоохранного законодательства, а также если деятельность Подрядчика может нанести
Заказчику материальный ущерб либо ущерб его деловой репутации, представляет опасность для
здоровья и жизни людей или окружающей среды, требовать уплаты штрафа в размере 1% от
стоимости договора либо расторжения договора в одностороннем порядке, требовать
возмещения причинённых убытков.
3.2 В случаях предъявления контролирующими органами штрафных санкций к Заказчику по
фактам нарушения требований природоохранительного законодательства, произошедших по
вине Подрядчика, Заказчик имеет право требовать возмещения расходов по уплате таких
штрафов.
3.3 Запрашивать и получать от Подрядчика информацию о возможных негативных воздействиях
его продукции (услуг, работ) на окружающую среду.
3.4 Осуществлять проверки соответствия деятельности Подрядчика требованиям нормативных
правовых актов и другим требованиям в области охраны окружающей среды и экологической
безопасности с составлением актов о нарушении требований и содействовать проведению
законных проверок Подрядчика, работающих на территории Заказчика, органами
государственного контроля.
4 Настоящее соглашение является неотъемлемой частью Договора №_________
от ______ .
От ПОДРЯДЧИКА
_____________________
ОТ ЗАКАЗЧИКА
_____________________
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа