close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
Приложение №5 к извещению о проведении запроса котировок
Договор №ВТ-9/1
г. Москва
Федеральное государственное унитарное предприятие «Центр эксплуатации объектов
наземной космической инфраструктуры», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице
_____________, с одной стороны, и _______________ ,именуемое в дальнейшем «Поставщик», в
лице _______________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий
договор о нижеследующем:
1. Предмет договора.
1.1. Поставщик обязуется осуществить поставку оборудования, согласно спецификации
Заказчика (Приложение №1 к договору), а Заказчик оплатить поставленный товар. Спецификация
является неотъемлемой частью договора.
2. Цена и порядок расчетов.
2.1. Заказчик производит оплату товара на основании счета путем перечисления денежных
средств на расчетный счет Поставщика.
2.2. Сумма договора составляет ______(_____) руб.___ _____________ коп., в том числе НДС
_____(____) руб. ___коп., является твердой и остается неизменной, в том числе за единицу товара
в течение всего срока действия договора.
2.3. В цену договора входят все расходы на упаковку, маркировку, доставку, разгрузку,
страхование, уплату налогов, пошлин и сборов, а также иных обязательных платежей, которые
Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по договору в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
2.4. Товар оплачивается Заказчиком на основании счета Поставщика по факту поставки товара
в течение 20 (двадцати) банковских дней с момента представления документов, подтверждающих
поставку товара (п. 6.7 договора).
2.5. Предоставление Поставщиком полного комплекта документов, указанных в п. 6.7 договора,
является условием оплаты счета. При этом не предоставление Поставщиком какого-либо из
документов (одного или нескольких) или представление их с нарушением формы (ненадлежаще
оформленные, отсутствуют необходимые сведения), либо с неоговоренными исправлениями,
является для Заказчика основанием для задержки оплаты счета до устранения Поставщиком
указанных недостатков. В этом случае Заказчик не несет ответственность за просрочку платежа и
не возмещает убытки Поставщика, возникшие в связи с данными обстоятельствами. Заказчик
имеет право отказаться (полностью или частично) от оплаты товара, не соответствующего
требованиям установленным договором (в т.ч. разделом 3).
3. Качество и комплектность товара
3.1. Поставляемые товары должны соответствовать требованиям, установленным Заказчиком,
государственным стандартам (ГОСТ) и отраслевым стандартам (ОСТ), техническим
регламентам, техническим условиям (ТУ), иным документам, устанавливающим требования к
качеству (комплектности) данного товара, а также специальным требованиям договора и
спецификации.
3.2. Поставщик гарантирует качество и нормальные эксплуатационные возможности,
характеристики, свойства товара, определенные требованиями договора и гарантийными
условиями, в течение всего гарантийного срока, а если гарантийный срок не установлен, то в
течение 12 месяцев с момента поставки товара на склад Заказчика.
3.3. Поставленный Заказчику (Получателю) товар, несоответствующий требованиям договора,
считается непоставленным и подлежит возврату за счет Поставщика, с возмещением всех затрат,
связанных с его приемкой, хранением и возвратом.
4. Тара (упаковка) и маркировка товара
4.1.
Тара (упаковка) и маркировка поставляемого товара должна соответствовать требованиям,
установленным Заказчиком, государственными стандартами (ГОСТ), отраслевыми стандартами
(ОСТ), техническими условиями (ТУ), иным документам, устанавливающим требования к таре
(упаковке) товара, а также специальным требованиям договора.
4.2.
Товар должен быть упакован в тару (упаковку), обеспечивающую полную сохранность
товара при его транспортировке, погрузочно-разгрузочных работах и хранении в течение
гарантийного срока. Маркировка тары должна обеспечивать идентификацию товара и его
доставку средствами транспорта Заказчику.
4.3.
Упаковка и маркировка товара должна содержать все признаки оригинальности,
установленные производителями - товарный знак, наименование предприятия изготовителя,
наименование и код товара, дата изготовления (срок годности использования);
4.4.
Товар, получивший при загрузке (разгрузке) и транспортировке повреждения вследствие
использования Поставщиком ненадлежащей тары (упаковки) и (или) маркировки, считается
непоставленным.
5. Порядок приемки товара
5.1. Приемка поставляемого товара по количеству осуществляется в соответствии с
инструкцией Госарбитража №П-6 от 15.06.65г. (с последними изменениями и дополнениями),
приемка по качеству осуществляется в соответствии с инструкцией Госарбитража №П-7 от
25.04.66г. (с последними изменениями и дополнениями) в части не противоречащей данному
договору.
5.2. При обнаружении при приёмке товара несоответствий, разукомплектования и (или)
производственных дефектов товара (в период гарантийного срока - скрытых недостатков), либо
несоответствия требованиям качества (комплектности) договора, Заказчик в течение 3-х суток с
момента выявления данных несоответствий направляет Поставщику уведомление о вызове его
полномочных представителей для предъявления претензий по качеству, подписания
рекламационного документа и решения вопроса о дальнейшем использовании бракуемой
продукции.
Поставщик в течение 4-х суток с момента получения уведомления обеспечивает выезд
своего представителя либо дает согласие на оформление рекламационного документа в
одностороннем порядке. При этом в случае неявки представителя Поставщика в течение 3-х
суток с момента получения сообщения о вызове, либо неполучения согласия Поставщика
на составление рекламационного документа в одностороннем порядке, Заказчик имеет право
составить рекламационный документ без участия представителя Поставщика. Односторонний
рекламационный документ, в случае неявки представителя Поставщика, имеет силу документа,
обязательного для обеих сторон.
В течение 10 (десяти) дней с момента получения рекламационных документов Поставщик
обязан за свой счёт устранить дефекты или заменить (доукомплектовать) некачественный товар
на кондиционный.
5.3. При проведении Заказчиком экспертизы определения качества (комплектности) товара
Поставщик возмещает расходы, связанные с проведением данной экспертизы, в случае
установления факта несоответствия качества товара требованиям установленным Заказчиком,
государственным стандартам (ГОСТ) и отраслевым стандартам (ОСТ), техническим условиям
(ТУ), иным документам, устанавливающим требования к качеству (комплектности) данного
товара, а также специальным требованиям договора.
5.4. В случае несогласия Поставщика с результатами экспертиз определения качества
(комплектности) товара, проведенных Заказчиком (Получателем), дополнительные экспертизы и
исследования товара проводятся за счет Поставщика.
6. Сроки и условия поставки
6.1. Товар поставляется в сроки (периоды), согласованные в спецификации к настоящему
договору.
6.2. Нарушение срока (периода) поставки Поставщиком является существенным нарушением
условий договора.
6.3. Досрочная поставка (отгрузка) товара производится Поставщиком только после
письменного согласования с Заказчиком. В ином случае Заказчик не несет ответственности за
возможные убытки Поставщика, связанные с данным обстоятельством.
6.4. Поставка товара осуществляется Поставщиком путем доставки автотранспортом на склад
Заказчика (передача товара на складе Заказчика) по адресам, указанным в спецификации к
настоящему договору.
6.5. При доставке товара на склад Заказчика, Поставщик не позднее, чем за 5 дней до
предполагаемой даты доставки (передачи) товара, уведомляет Заказчика по телефону, с
одновременным направлением уведомления по факсу о готовности доставить (передать) товар с
указанием его количества (объема) и тары (упаковки).
6.6. Осуществив поставку (отгрузку) товара, Поставщик сообщает Заказчику по телефону
(факсу, телеграфу) следующие данные:
- дату поставки (отгрузки);
- номер договора;
- наименование и количество (объем) товара.
6.7.
Перечень документов, передаваемых Поставщиком Заказчику и подтверждающих факт
поставки:
а) счёт на оплату товара;
б) счет-фактуру;
в) копии документов, подтверждающих качество товара;
г) товарную накладную по форме ТОРГ-12.
6.8.
Документы, представляемые Заказчику в копиях, заверяются подписью руководителя и
скрепляются печатью организации Поставщика.
6.9.
Обязательство Поставщика по поставке товара считается исполненным с момента
подписания товарной накладной со стороны Заказчика.
С наступлением соответствующего момента исполнения обязательств у Поставщика право
собственности на товар и все риски случайной гибели или случайного повреждения товара
переходят к Заказчику.
Поставщик несет все риски случайной гибели (в т.ч. полную или частичную утрату,
потерю, недостачу, хищение и т.п.) или случайного повреждения отгруженного товара (в т.ч.
нарушение его внешнего вида или частичную утрату свойств и функций) до передачи Заказчику
права собственности на товар.
7. Обстоятельства непреодолимой силы
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по договору в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, в
том числе при возникновении обстоятельств непреодолимой силы, установления запретов
компетентными государственными органами, или других обстоятельств, находящихся вне
контроля Сторон и возникших после подписания настоящего договора.
7.2. Наступление вышеуказанных обстоятельств, к которым относятся стихийные бедствия
природного характера (землетрясения, наводнения, пожары и т.д.), забастовки, диверсии, войны,
вооруженные конфликты, военные действия, запретительные или ограничительные меры
компетентных органов государственной власти, а также иные обстоятельства, признанные
таковыми и документально удостоверенные полномочным на то органом государственной или
муниципальной власти (учреждением, организацией), влекут изменение сроков исполнения
Сторонами своих обязательств по договору соразмерно времени действия таких обстоятельств, о
возникновении и прекращении которых стороны уведомляют друг друга в письменном виде в 3дневный срок, как с момента их возникновения, так и с момента их прекращения.
7.3. Если одна из Сторон не направит или несвоевременно направит документы, указанные
выше, то вторая Сторона вправе не принимать во внимание наступление обстоятельств
непреодолимой силы при предъявлении претензий (исковых заявлений) в связи с ненадлежащим
исполнением условий договора. Надлежащим подтверждением наступления обстоятельств
непреодолимой силы является документ, полученный от компетентных органов.
8. Ответственность сторон
8.1. В случае просрочки исполнения Поставщиком своих обязательств по поставке Товара,
предусмотренного настоящим Договором, Заказчик вправе потребовать от Поставщика уплату
неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства по
поставке Товара, начиная со дня, следующего за днем истечения такого срока, установленного
настоящим Договором. Размер такой неустойки устанавливается в размере 0,03% от стоимости
недопоставленного Товара.
8.2. Стороны не освобождаются от исполнения обязательств, принятых по договору в случае
применения к ним штрафных санкций.
9. Рассмотрение споров
9.1.
Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением договора, разрешаются с
обязательным соблюдением претензионного порядка, установленного действующим
законодательством РФ.
9.2.
Претензии предъявляются в письменной форме и подписываются уполномоченными
представителями Сторон.
9.3.
Претензия может быть передана по средствам факсимильной связи, с обязательным
направлением претензии способом, позволяющим зафиксировать её отправление. Дата передачи
претензии по средствам факсимильной связи считается датой получения претензии.
9.4.
В случае полного или частичного отказа от удовлетворения претензии, а также в случае
неполучения ответа на претензию в срок, установленный настоящим договором для разрешения
споров, такой спор Сторон рассматривается в Арбитражном суде по месту нахождения
ответчика.
10.Срок действия договора. Дополнительные условия
10.1. Срок действия договора устанавливается со дня его заключения Сторонами и до
«____»______________ 201__г., а в части взаиморасчетов до полного исполнения Сторонами
своих обязательств.
10.2. В случае изменения у одной из Сторон юридического и (или) почтового адреса, банковских
реквизитов, она обязана в течение 3 рабочих дней с момента вышеуказанных изменений
письменно известить об этом другую Сторону.
10.3. Уступка Поставщиком прав требования по настоящему Договору возможна только с
письменного согласия Заказчика.
10.4. Все приложения, указанные в договоре, являются его неотъемлемой частью.
10.5. Все соглашения об изменении и (или) дополнении к настоящему договору, допускаемые
законодательством РФ оформляются в письменном виде по взаимному согласию сторон и
являются его неотъемлемой частью.
10.6. Договор подписывается в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
Электронный экземпляр договора подписывается сторонами электронной цифровой подписью
(ЭЦП). Бумажный экземпляр договора подписывается сторонами не позднее 5 (пяти) рабочих
дней после подписания сторонами электронного договора и передается Заказчику.
10.7. Взаимоотношения сторон, неурегулированные настоящим договором, регламентируются
действующим законодательством Российской Федерации.
10.8. Приложение №1 — Спецификация.
11. Юридические адреса и реквизиты сторон
Заказчик
Поставщик
Название
организации
Федеральное
государственное
унитарное предприятие «Центр
эксплуатации объектов наземной
космической инфраструктуры»
Юридический
адрес
107996, г. Москва, ул. Щепкина,
42, стр.1,2
ИНН/КПП
7702044530/770201001
Наименование
банка
ОАО
«ФОНДСЕРВИСБАНК»
г.Москва
Расчетный счет
40502810600000000069
Корр.счет
30101810200000000904
БИК
044525904
Ответственный по
договору
М.П.
Заказчик
ФГУП «ЦЭНКИ»
Поставщик
_____________/_____________
_____________/_____________
М.П.
Приложение №1
СПЕЦИФИКАЦИЯ
к договору № ВТ-9/1 от «____»_______________2014г.
№
п\
п
Наименование
Системный блок
1
Ноутбук
2
Тип/модель, характеристики
HP ProDesk 600 G1 MT (H5U20EA) (Core i54570/ 4GB/ 500GB/ HD 4600/ DVDRW/
Win8Pro + Win7Pro (H5U20EA)
Asus X751LA 90NB04P1-M00180 (Core i54200U 1600МГц / 8192МБ / 750ГБ / Intel HD
Graphics 4400 / Windows 8 64 bit / 17.3" /
DVD±RW (DL) / черный / 3.0 кг / 4.0 ч)
Сумма договора с НДС:_____
В том числе НДС: ___________
Срок поставки _____________
Адрес поставки :__________
7
Ед изм
Кол-во
шт
15
шт
2
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа