close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ №57
г. Елабуга
«___» __________ 2015 г.
Государственное автономное учреждение здравоохранения «Елабужская центральная
районная больница», именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Ахметзянова
Шафкать Гарифзяновича, действующего на основании Устава и контрактного управляющего
Шариповой Рамзии Ильдусовны с одной стороны и ООО «Мидас», именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», в лице директора Чихалова А.А., действующего на основании Устава, с другой
Стороны, в дальнейшем совместно именуемые «СТОРОНЫ», в соответствии с Федеральным
Законом № 44-ФЗ от 05.04.2013 года «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и результатами закупки путем
проведения открытого аукциона в электронной форме №0311300039414000277, протокол единой
комиссии №0311300039414000277.2 от 19.01.2015г., заключили Государственный Контракт
(далее – Контракт) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. Предмет Контракта: поставка элементов питания пальчиковых (батареи).
1.2. Поставщик обязуется передать Заказчику либо указанным Заказчиком Получателям
Товар, а Заказчик (Получатель) обязуется обеспечить оплату поставляемого Товара.
1.3. Количество, ассортимент, цена, а также срок поставки Товара определяются в
согласованной Сторонами спецификации, которая является неотъемлемой частью настоящего
Контракта.
1.4. Источник финансирования: Внебюджетные средства.
2. КОЛИЧЕСТВО, АССОРТИМЕНТ, СРОКИ И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ
2.1. Поставка Товара осуществляется Поставщиком по адресу: 423603. РТ, г. Елабуга,
проспект Нефтяников, дом 57 , согласно спецификации к настоящему Контракту.
2.2. Срок поставки Товара: с момента подписания контракта по «31» декабря 2015
года.
2.3. Поставка Товара осуществляется силами Поставщика. Поставщик обязан поставить
Заказчику (Получателю) Товар с приложением соответствующих документов, относящихся к
Товару, в объеме и ассортименте, указанном в спецификации. Поставка включает в себя доставку
и разгрузку Товара.
2.4. Датой поставки Товара и соответственно моментом перехода права собственности на
нее является дата получения продукции Заказчикам (Получателем) и подписания товарной
накладной на складе Заказчика (Получателя).
2.5.Товар поставляется отдельными партиями на основании заявок Заказчика
(Получателя). Заявка должна быть представлена Поставщику не позднее, чем за 5 (пять) рабочих
дней до предполагаемой даты поставки. Заявка может быть передана нарочно, по средствам
почтовой или факсимильной связи.
2.6. Приемка Товара по количеству, ассортименту, качеству, комплектности производится
Заказчиком (Получателем) с составлением и подписанием акта сдачи-приемки Товара в
соответствии с законодательством.
2.7. Товар доставляется в заводской упаковке без механических, химических и прочих
повреждений.
3. КАЧЕСТВО И КОМПЛЕКТНОСТЬ ТОВАРА
3.1. Качество и комплектность поставляемого Товара должно соответствовать
предназначению Товара и спецификации.
3.2. Подтверждением качества и комплектности со Стороны Поставщика являются
соответствующие сертификаты на Товар, предусмотренные нормативными правовыми актами,
действующими на территории Российской Федерации.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Заказчик обязан:
- в течении 2 рабочих дней со дня подписания настоящего Контракта направить
Поставщику извещение о прикреплении Получателя к Поставщику
- обеспечить приемку поставленного товара в соответствии с условиями Контракта.
- оплатить поставленный Товар в порядке и сроки, определённые настоящим Контрактом;
- передавать Поставщику необходимую для выполнения обязательств информацию;
- вернуть обеспечение исполнения контракта Поставщику в сроки предусмотренные
Контрактом.
4.2. Заказчик (Получатель) вправе:
- требовать надлежащего выполнения обязательств Поставщиком по настоящему
Контракту;
- в любое время потребовать от Поставщика отчет о ходе выполнения Контракта;
- привлекать для проверки предоставленных поставщиком результатов, предусмотренных
контрактом, в части их соответствия условиям контракта экспертов, экспертные организации.
4.3. Поставщик обязан:
- в срок не позднее 10 дней со дня получения извещения о прикреплении Получателя к
Поставщику, направить контракт поставки подписанный со своей Стороны, Получателю;
- своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих
обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта, а также к
установленному Контрактом сроку обязан предоставить Заказчику результаты поставки товара
предусмотренные Контрактом;
- произвести поставку Товара на условиях настоящего Контракта, которая включает в себя
доставку и разгрузку Товара по адресу: 423603. РТ, г.Елабуга, проспект Нефтяников, дом 57, в
соответствии со спецификацией к настоящему Контракту;
- подписать акт сдачи-приемки с Заказчиком (Получателем);
- обеспечить соответствие поставки Товара действующим стандартам Российской
Федерации, регламентирующим его выпуск, транспортировку и эксплуатацию на условиях,
предусмотренных в спецификации к настоящему Контракту;
- заменить некачественный Товар, признанный таковым в установленном порядке, в
течение 7 (семи) дней со дня уведомления Заказчиком (Получателем);
- передать Заказчику либо Получателю надлежаще оформленные документы: накладные;
счета-фактуры; сертификаты либо иные документы в соответствии с требованиями нормативных
правовых актов, действующих на территории РФ;
- незамедлительно информировать Заказчика (Получателя) в случае невозможности
исполнения обязательств по настоящему Контракту;
- товар должен быть в упаковке, обеспечивающей её сохранность при транспортировке;
- упаковка не должна содержать вскрытий, вмятин, порезов;
- товар должен соответствовать стандартам и техническим условиям, установленным
нормативными актами, действующими на территории РФ.
4.4. Поставщик вправе:
- требовать надлежащего выполнения обязательств Заказчиком (Получателем) по
настоящему Контракту.
5. ЦЕНА
5.1. Цена контракта составляет 26 709 (Двадцать шесть тысяч семьсот девять) рублей
90 копеек., НДС не облагается.
5.2. Цена настоящего Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения
контракта.
5.3.
Цена товара определена с учетом расходов на доставку, разгрузку Товара,
страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.
5.4. Оплата поставленного по настоящему Контракту Товара осуществляется в рублях.
6. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ТОВАРА
6.1. Приемка Товара включает в себя проверку Товара на соответствие требованиям
настоящего контракта.
6.2. При поставке Товара Поставщик передает Заказчику все документы, предусмотренные
разделом 1 настоящего контракта.
6.3. Для проверки поставленного Поставщиком Товара, предусмотренного контрактом, в
части его соответствия условиям контракта Заказчик может провести экспертизу. Экспертиза
Товара, предусмотренного контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее
проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов,
заключенных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований
контракта, не препятствующие приемке поставленного Товара в заключении могут содержаться
предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.
Заказчик вправе не отказывать в приемке поставленного Товара в случае выявления
несоответствия этого Товара условиям контракта, если выявленное несоответствие не
препятствует приемке Товара и устранено Поставщиком.
6.4. По решению Заказчика для приемки поставленного Товара может создаваться
приемочная комиссия, которая состоит не менее чем из пяти человек.
В случае привлечения Заказчиком для проведения экспертизы экспертов, экспертных
организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке поставленного Товара
приемочная комиссия должна учитывать отраженные в заключении по результатам указанной
экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения.
6.5. Приемка Товара по количеству, ассортименту и качеству осуществляется Заказчиком
в момент разгрузки Товара в месте поставки в соответствии со Спецификацией. По окончании
приемки подписывается товарная накладная.
6.5.1. При поступлении Товара в неисправной таре (упаковке) составляется Акт о
состоянии и недостатках тары (упаковки).
6.5.2. При обнаружении в ходе приемки недостачи Товара, либо поставки Товара не в
соответствующем условиям контракта ассортименте Стороны составляют и подписывают
двусторонний акт о недостаче. Поставщик обязуется поставить недостающее количество Товара
и (или) поставить Товар в ассортименте, соответствующем условиям контракта, в течение 1 дня
с момента подписания такого акта.
6.5.3. Качество Товара должно соответствовать требованиям действующих технических
регламентов, государственных стандартов, стандартов организации, технических условий и
другой действующей нормативно-технической документации в сфере качества и безопасности.
Качество Товара должно быть подтверждено сертификатами соответствия, удостоверениями
качества и безопасности и другими необходимыми документами в соответствии с
установленными требованиями.
6.5.4. При обнаружении в ходе приемки Товара ненадлежащего качества Стороны
составляют и подписывают акт об обнаружении Товара ненадлежащего качества. Поставщик
обязуется своими силами и за свой счет заменить Товар ненадлежащего качества в течение 1 дня
с момента составления совместного акта.
Расходы, связанные с возвратом Товара ненадлежащего качества, осуществляются за счет
средств Поставщика.
6.5.5. Товар, не соответствующий по качеству условиям настоящего контракта, считается
не поставленным.
6.6. Обязанность Поставщика по поставке Товара Заказчику считается исполненной в
момент подписания Заказчиком товарных накладных на количество Товара, указанное в
Спецификации (Приложение 1).
6.7. Риск случайной гибели Товара или повреждения Товара, а также право собственности
на Товар переходит на Заказчика после подписания Сторонами товарной накладной.
6.8. Все виды погрузочно-разгрузочных работ, включая работы с применением
грузоподъемных механизмов, осуществляются Поставщиком.
7. ГАРАНТИЯ
7.1. Гарантийный срок на Товар устанавливается один год, начиная со дня передачи Товара
Заказчику (Получателю) при условии соблюдения правил эксплуатации Товара, изложенных в
Руководстве по его эксплуатации.
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему
Контракту за исключением просрочки исполнения Заказчиком, Поставщиком обязательств (в том
числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом размер штрафа
устанавливается в размере:
10 % от цены контракта в отношении Поставщика;
2,5 % от цены контракта в отношении Заказчика.
(Порядок определения в контракте фиксированного размера штрафа, начисляемого за
ненадлежащее исполнение Заказчиком, поставщиком обязательств, в том числе гарантийного
обязательства (за исключением просрочки исполнения обязательств Заказчиком, Поставщиком
устанавливается Постановлением Правительства от 25.11.2013 г. № 1063 «Об утверждении
Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения
заказчиком, Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных
контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств Заказчиком, Поставщиком
(подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки
исполнения Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного
контрактом).
8.2. В случае обнаружения Заказчиком (Получателем) недостатков в поставленном Товаре,
Поставщик устраняет их за счет своих средств в срок, не позднее 7 дней со дня уведомления
Заказчиком (Получателем), а при невозможности устранить недостатки осуществляет замену на
качественный Товар в этот же срок. При этом расходы по поставке Товара несет Поставщик.
8.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательства (в том числе
гарантийного обязательства), предусмотренного настоящим Контрактом, Заказчик направляет
Поставщику требование об уплате неустойки начисляемой за каждый день просрочки
исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня,
следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства и
устанавливается контрактом в размере, определенном в порядке, установленном постановлением
Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 года №1063, но не менее чем одна трехсотая
действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской
Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств,
предусмотренных контрактом и фактически исполненных Поставщиком.
8.4. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных
Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком
обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек
(штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства,
предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного
Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Контрактом в размере
одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального
банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
8.5. Уплата неустойки (пеней, штрафа) не освобождает Стороны от выполнения принятых
обязательств.
8.6. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом,
произошло по вине другой стороны.
9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
9.1. Все споры и разногласия разрешаются путем переговоров между сторонами с
обязательным составлением протокола переговоров, подписываемого представителями обеих
Сторон.
9.2. В случае, если Стороны не придут к соглашению, споры подлежат рассмотрению в
Арбитражном суде Республики Татарстан.
10. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
10.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение
обязательств по настоящему Контракту, если это неисполнение явилось следствием
обстоятельств непреодолимой силы, возникших после его заключения, в результате событий
чрезвычайного характера.
10.2. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом,
произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
10.3. При наступлении указанных в пункте 9.1.-9.2. обстоятельств, Сторона, для которой
создалась невозможность исполнения ее обязательств, должна известить о них в письменном
виде другую Сторону с приложениями соответствующих доказательств и документов в
десятидневный срок со дня наступления этих обстоятельств.
11. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА
11.1. Контракт считается заключенным и вступает в силу с момента подписания и
действует до 31 «декабря» 2015 года включительно.
11.2. Прекращение (окончание) срока действия настоящего Контракта не освобождает
Стороны от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего
Контракта, если таковые имели место при исполнении условий настоящего Контракта.
11.3. Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, по решению суда, в случае
одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения контракта в соответствии с
гражданским законодательством.
11.4. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта
по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для
одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.
11.5. Заказчик вправе провести экспертизу поставленного товара с привлечением
экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от
исполнения Контракта в соответствии с пунктом 11.3. настоящего раздела.
11.6. Если Заказчиком проведена экспертиза поставленного товара с привлечением
экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта
может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы
поставленного товара в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены
нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика
от исполнения Контракта.
11.7. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее чем
в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается в единой
информационной системе и направляется Поставщику по почте заказным письмом с
уведомлением о вручении по адресу Поставщика, указанному в Контракте, а также телеграммой,
либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с
использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого
уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Поставщику. Выполнение
Заказчиком требований настоящей части считается надлежащим уведомлением Поставщика об
одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления
признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Поставщику указанного
уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Поставщика по его
адресу, указанному в Контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо
информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати
дней с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в
единой информационной системе.
11.8. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в
силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления
Заказчиком Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
11.9. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от
исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления
Поставщика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено
нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а
также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы. Данное правило не
применяется в случае повторного нарушения Поставщиком условий Контракта, которые в
соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа
Заказчика от исполнения Контракта.
11.10. Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения
Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для
одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.
11.11. В отношении порядка, сроков и оснований расторжения Контракта Поставщиком в
одностороннем порядке применяются пункты 11.3.-11.10. настоящего раздела.
11.12. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом стороны Контракта от
исполнения Контракта другая сторона Контракта вправе потребовать возмещения только
фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами,
являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения
Контракта.
12. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА
12.1 Обеспечение исполнения настоящего Контракта по выбору Поставщика
предоставляется в форме банковской гарантии, выданной банком или внесением денежных
средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством
Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.
12.2. Срок возврата денежных средств Заказчиком Поставщику, внесенных в качестве
обеспечения исполнения Контракта, составляет 5 рабочих дней с даты исполнения
предусмотренных Контрактом обязательств обеими Сторонами.
13. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
13.1. Настоящий Контракт составлен в форме электронного документа, подписан обеими
сторонами с помощью электронной подписи в соответствии с требованиями нормативных
правовых актов Российской Федерации. Стороны вправе изготовить копию на бумажном
носителе, в двух экземплярах имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру
для каждой Стороны.
13.2. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны, если они
совершены в письменной форме и подписаны Сторонами.
13.3. При изменении юридического адреса, банковских реквизитов и формы
собственности Сторона в двухнедельный срок обязана письменно известить об этом другую
Сторону.
13.4. Во всем ином, что не урегулировано настоящим контрактом, Стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
14. ПРИЛОЖЕНИЯ
14.1. Приложение №1. Спецификация.
14.2. Приложение №2. График поставки.
15. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Заказчик
Поставщик
ГАУЗ «Елабужская центральная районная
ООО «Мидас»
больница»
423603, РТ, г.Елабуга, пр.Нефтяников, 57
420012, РТ, г. Казань, ул. Щапова, д.26, оф. 214
Тел.(85557) 7-13-03, факс 3-11-74
(843) 259-259-6, факс (843) 526-90-11
Министерство финансов РТ
Р/с 40702810300020005290,
ИНН 1646010862 КПП 164601001
ОАО «АК БАРС» БАНК
(ГАУЗ «ЕЦРБ», ЛАВ18704001-Елаб ЦРБ)
БИК 049205805
ОАО АКБ «АкБарс» г.Казань
К/с 30101810000000000805
БИК 049205805
Эл. Адрес [email protected]
Р/с 40603810300020000284
ОКПО 0155344110
К/с 30101810000000000805
15. Подписи сторон
Заказчик:
Главный врач ГАУЗ «ЕЦРБ»
______________/Ш. Г. Ахметзянов /
М.П.
Контрактный управляющий
_____________Р. И. Шарипова
Поставщик:
ООО «Мидас»
_______________/А.А.Чихалов/
М.П.
Приложение №1
к контракту №57 от __________2015 г.
(является неотъемлемой частью контракта)
Спецификация
Сумма
№
Наименование
товара
Ед.
изм.
Кол-во
Пр-ль
Цена
Варта
Германия
1
Элемент питания
LR6 / АА, 1,5v LR6
/ АА, 1,5v
шт
1399
19,05
26650.95
Варта
Германия
2
Элемент питания
LR6 / АА, 1,5v LR6
/ АА, 1,5v
шт
Итого
1
58,95
58,95
26 709,90
Итого на сумму: 26709 рублей 90 копеек
Заказчик:
Главный врач ГАУЗ «ЕЦРБ»
______________/Ш. Г. Ахметзянов /
М.П.
Контрактный управляющий
_____________Р. И. Шарипова
Поставщик:
Директор ООО «Мидас»
_______________/А.А. Чихалов/
М.П.
Приложение №2
к контракту №57 от __________2015 г.
(является неотъемлемой частью контракта)
График поставки №57
С _________2015г. по 31.12.2015г.
График
№
Наименование
товара
1
Элемент питания
LR6 / АА, 1,5v LR6
/ АА, 1,5v
Заказчик:
Главный врач ГАУЗ «ЕЦРБ»
______________/Ш. Г. Ахметзянов /
М.П.
Контрактный управляющий
_____________Р. И. Шарипова
Ед.
изм.
шт
Кол-во
1400
По заявке заказчика,
отдельными партиями
Поставщик:
Директор ООО «Мидас»
_______________/А.А. Чихалов/
М.П.
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа