close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ №
г. Казань
" " ___________2009 г.
Республиканское бюро судебно-медицинской экспертизы МЗ РТ, именуемое в
дальнейшем «Заказчик» в лице начальника Нигматуллина Н.Ш., действующего на
основании Устава с одной стороны, и
__________________________________,
именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице _____________________, действующего
на основании Устава, заключили настоящий контракт о ниже следующем:
1.Предмет контракта
1.1.Поставщик обязуется поставить химические реактивы в соответствии со
спецификацией (приложение № 1).
Спецификация согласовывается и подписывается сторонами одновременно с
заключением контракта и является его неотъемлемой частью.
1.2. Источник финансирования: Республиканский бюджет, внебюджетные
средства.
2.Стоимость по контракту
2.1. Стоимость продукции по настоящему контракту составляет: _________рублей
учетом НДС.
2.2. Лимит финансирования 2009год в текущих ценах составляет _____________
рублей.
3. Сроки выполнения работ
3.1.Срок поставки до «30» сентября 2009г.
4. Обязанности Поставщика
4.1. Поставлять продукцию в таре, обеспечивающей ее сохранность при
транспортировке и хранении, а также с наличием соответствующей федеральному закону
маркировки и аннотаций на русском языке; поставку продукции в возвратной таре не
производить.
4.2. Предоставить Заказчику всю необходимую документацию на поставляемую
продукцию.
4.3. Поставщик обязуется предоставить копии лицензий, официально заверенные,
на право оптовой реализации поставляемой продукции, оформленные в порядке,
установленном законом.
4.4. Поставить продукцию до 30 сентября 2009г.
5. Обязанности Заказчика
5.1. Произвести оплату не позднее 31 декабря 2009г.
5.2. Отказ от заявленной продукции производить не позднее 30 дней до начала ее
поставки.
6. Порядок расчета
Оплата за поставляемую продукцию по п.1.1. производится путем перечисления на
расчетный счет Поставщика:
- До 31 декабря 2009г по мере выделения денежных средств Департаментом
казначейства МФ РТ.
7. Порядок приемки продукции
7.1. Приемка продукции производится Заказчиком по количеству и качеству в
соответствии с действующим законодательством.
7.2. При обнаружении боя, брака, недостачи товара вызов представителя
Поставщика по телеграфу, телефону или факсу для его участия в приемке товара
обязателен.
7.3. Датой поставки продукции считается дата приемки продукции Заказчиком.
7.4. В случае обнаружения скрытых дефектов товара и/или поставки
некачественного товара, и/или некомплектного товара стороны руководствуются ст. ст.
475 и 480 Гражданского кодекса РФ. Наличие дефектов товара должно быть
подтверждено надлежащим образом.
7.5. Все расходы по возврату и замене боя, брака товара возмещает Поставщик.
При невозможности замены Заказчику возмещается полная стоимость товара.
7.6. При признании претензий обоснованный бой и брак заменяется Поставщиком
не позднее 10 дней с момента получения Поставщиком возвращенного товара из той же
серии, что была поставлена.
8. Качество продукции
8.1. Качество поставляемой продукции, ее упаковки должно соответствовать
действующей нормативно-технической документации, санитарным и иным требованиям
для продукции этого рода в соответствии с действующим законодательством.
9. Ответственность сторон
9.1. За неисполнение и ненадлежащее исполнение обязательств по контракту
стороны несут имущественную ответственность друг перед другом в соответствии с
нормами действующего законодательства.
9.2. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении порядка
исполнения настоящего контракта. Оглашение сведений по данному контракту, а также
передача их третьим лицам может производиться только по взаимному письменному
согласию сторон.
9.3. В случае просрочки исполнения поставщиком обязательства, предусмотренного
государственным контрактом, заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка
начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного
государственным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного
государственным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки
устанавливается государственным контрактом в размере одной трехсотой действующей на день
уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ РФ.
10. Обстоятельства непреодолимой силы
10.1. При наступлении обстоятельств невозможности полного или частичного
исполнения, любой из сторон своих обязательств по настоящему контракту, а именно:
наводнения, пожара, землетрясения и других стихийных бедствий, блокады, войны и
военных действий, а также других независящих от сторон чрезвычайных обстоятельств,
которые стороны не могли предвидеть и предусмотреть при заключении контракта, срок
исполнения обязательств переносится на период, в течение которого будут действовать
такие обстоятельства и их последствия.
10.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по
контракту по независящим от нее причинам, должна незамедлительно в письменной
форме уведомить другую сторону о наступлении форс-мажорных обстоятельств.
Уведомление должно быть подтверждено соответствующим компетентным органом или
организацией.
10.3. Если указанные в п.8.1. контракта обстоятельства не выполняются в течение
двух месяцев, любая из сторон вправе поставить вопрос о расторжении контракта.
11. Разрешение споров
11.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при выполнении
настоящего контракта, или в связи с ним, стороны будут стремиться урегулировать путем
переговоров, а если такое урегулирование становится невозможным, то спор подлежит
решению в Арбитражном суде РТ в установленном законом порядке.
12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
12.1 Контракт вступает в силу и становится обязательным для сторон после
подписания его сторонами, внесения его в соответствующий Реестр сводных извещений о
закупках, а так же в сводный Реестр Государственных (Муниципальных контрактов),
принятия его на учёт в Департаменте Казначейства Республики Татарстан.
- Финансирование контракта осуществляется только после внесения его в сводный
Реестр Государственных (Муниципальных контрактов) Республики Татарстан.
12.2 Контракт составлен в трёх экземплярах, по одному экземпляру для каждой
из Сторон и для Департамента Казначейства Республики Татарстан, с указанием
номера лицевого счета, открытого Казначейством для потребителя и учетного номера
бюджетного обязательства, и действует до «_31_» __декабря_ 2009 г.
12.3 Изменения в контракт вносятся в соответствии с действующим
законодательством и при наличии бюджетной росписи определяющей лимит
финансирования именно этой закупки.
12.4. Недействительность какого-либо из условий настоящего контракта не влечет
за собой недействительность других условий или всего контракта в целом.
12.5. Ни одна из сторон не имеет право передавать свои права и обязанности третьей
стороне без письменного согласия стороны по контракту.
12.6. Стороны обязуются извещать друг друга об изменениях своего юридического
адреса и других реквизитов не позднее трех дней с даты их изменения.
12.7. Настоящий контракт составлен и подписан в трех экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу.
12.8. «Поставщик (подрядчик, исполнитель) после исполнения своих обязательств
по контракту в течение десяти дней обязан направить в ГУП «Агентство по госзаказу»
заверенных копий отчетных документов, подтверждающих исполнение обязательств
поставщика (подрядчика, исполнителя) по настоящему контракту»
12.9. Руководствуясь ст. 157 Гражданского кодекса Российской Федерации,
Стороны признают, что в случае существенного нарушения
Исполнителем условий
настоящего контракта,
вместе с мотивированным уведомлением «Заказчика»
о
расторжении контракта будет являться
Соглашением сторон о расторжении контракта,
предусмотренным частью 8 статьи 9 федерального закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ «О
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд».
12.10. Стороны признают, что данный контракт подписывается согласно ст.157 ГК
РФ,
совершение сделки с отлагательным условием, т.е. наступление правовых
последствий сделки откладывается до возможного наступления условия. При этом
надлежит считать, что наступление условия не сопровождается обратной силой, и
соответствующие правовые последствия действуют лишь на будущее. Однако из
содержания сделки может вытекать иное намерение ее участников и придание
наступившему отлагательному условию обратной силы, например, проведение
соответствующих перерасчетов по уже состоявшимся операциям, под это условие так же
подпадает и возврат не реализованного товара.
12.11. В соответствии с частью 1 статьи 157 ГК РФ сделка совершается под
отлагательным условием в части оплаты, если стороны поставили возникновение прав и
обязанностей в зависимости от обстоятельства, относительно которого неизвестно,
наступит оно или не наступит.
12.12. Государственный контракт заключается согласно ст.157 ГК РФ с
отлагательным условием.
12.13. Заказчик имеет право на расторжение Контракта по его инициативе, в
порядке установленном законодательством РФ
13. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И
РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:
ПОКУПАТЕЛЬ:
_______________Н.Ш.Нигматуллин
"___" _____________ 2009г.
ПОСТАВЩИК:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
__________________/______________/
"___" _____________ 2009г.
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа