close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

- Приокская правда;pdf

код для вставкиСкачать
АРБИТРАЖНЫЙ СУД
РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ
424002, г. Йошкар-Ола,
Ленинский проспект 40
тел. 69-33-00, факс 56-58-48
www.mari-el.arbitr.ru
[email protected]
ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК
«Поставка питьевой бутилированной воды для нужд
Арбитражного суда Республики Марий Эл»
Йошкар-Ола, 2014
Запрос котировок содержит 27 (двадцать семь) страниц
АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ
ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК
Поставка питьевой бутилированной воды для нужд Арбитражного суда
Республики Марий Эл
Способ определения исполнителя
Торги для субъектов малого
предпринимательства, социально
ориентированных некоммерческих
организаций
Предоставление преимуществ
Запрос котировок
Нет
Нет
Сведения о заказчике, контактная информация
Наименование
Арбитражный суд Республики Марий Эл
Место нахождения
Республика Марий Эл, город Йошкар-Ола,
Ленинский проспект, 40
Почтовый адрес
424002, Республика Марий Эл, город
Йошкар-Ола, Ленинский проспект, 40
Телефон
(8362) 69-33-00
Адрес электронной почты
[email protected]
Контактное лицо
Бурашникова
Ольга
Вячеславовна,
контрактный управляющий Арбитражного
суда Республики Марий Эл,
(8362) 69-33-67
Источник финансирования
Федеральный бюджет Российской
Федерации
Предмет государственного контракта
Наименование объекта закупки
Поставка питьевой бутилированной воды для нужд
Арбитражного суда Республики Марий Эл
Начальная/максимальная цена
50 000,00 руб. (Пятьдесят тысяч рублей 00
контракта, (рублей)
копеек).
ОКПД
15.98.11.162 Вода питьевая природная (кроме
вод минеральных) негазированная
Количество товара (объем работ, 500 бутылей емкостью в соответствии с
услуг)
«Описанием объекта закупки»
Единица измерения
Шт.
Краткие характеристики товара В соответствии с «Описанием объекта закупки»»,
(работы, услуги)
проектом контракта
Обоснование начальной
Данные получены на основании исследования
(максимальной) цены контракта рынка путем анализа прайс-листов коммерческих
2
организаций, представляющих
функционирующий рынок (см. Приложение №1 к
Извещению)
Структура цены
Цена включает в себя общую стоимость
продукции, расходы по доставке продукции на
склад Заказчика, расходы по выполнению
погрузо-разгрузочных работ (включая
размещение на складе Заказчика), расходы по
таможенному оформлению, страхованию, налоги
и пошлины, а также иные расходы, связанные с
исполнением Поставщиком обязательств по
Контракту.
Место поставки (выполнения работ, оказания услуг)
Место поставки (выполнения
Республика Марий Эл, город Йошкар-Ола,
работ, оказания услуг)
Ленинский проспект, 40
Условия поставки
Сроки (периоды) поставки
С 01.07.2014 до 31 декабря 2014 года.
(выполнения работ, оказания
услуг)
Сроки поставки
до 31 декабря 2014 года.
Оплата контракта
Форма оплаты
Оплата производится по безналичному расчету из
средств федерального бюджета
Сроки и условия оплаты объекта Оплата производится Заказчиком в течение 10
закупки
(Десяти) банковских дней после получения
выставленного Поставщиком счета. Основанием
для выставления счета является получение
Заказчиком товара, передача ему счетов-фактур,
товарно-транспортных накладных.
Обеспечение исполнения контракта
Размер обеспечения, руб.
Размер обеспечения исполнения контракта
устанавливается в размере 10 % от начальной
(максимальной) цены контракта, что составляет:
5000,00 руб. (Пять тысяч рублей 00 копеек).
Порядок предоставления
Контракт будет заключен только
после
обеспечения исполнения
предоставления участником запроса котировки, с
контракта
которым заключается Контракт, путем внесения
денежных средств на расчетный счет Заказчика
(указан ниже), или безотзывной банковской
гарантией, выданной банком, включенным в
перечень, в соответствии с требованиями
ст.176.1. Налогового Кодекса РФ.
Способ обеспечения исполнения контракта
определяется участником запроса котировки
самостоятельно. В случае, если участником
запроса котировки, с которым заключается
контракт,
является
государственное
или
муниципальное
казенное
учреждение,
то
предоставление обеспечения контракта не
3
требуется.
В случае непредоставления участником запроса
котировки, с которым заключается контракт,
обеспечения исполнения контракта в срок,
установленный для заключения контракта, такой
участник считается уклонившимся от заключения
контракта.
Заказчик рассматривает поступившую в качестве
обеспечения исполнения контракта банковскую
гарантию в срок, не превышающий трех рабочих
дней со дня еѐ поступления.
Реквизиты счета для
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО
перечисления денежных средств КАЗНАЧЕЙСТВА ПО РЕСПУБЛИКЕ МАРИЙ
в качестве обеспечения
ЭЛ
исполнения контракта
(АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ
ЭЛ
Л/С 05081А90990)
ИНН 1200001162 КПП 121501001
Р/С 40302810000001000029 в ГРКЦ НБ РЕСП.
МАРИЙ ЭЛ БАНКА РОССИИ Г. ЙОШКАР-ОЛА
БИК 048860001
Назначение платежа: Обеспечение исполнения
государственного контракта на поставку товара
______ (извещение 0000000000000000000 от
____________). Без НДС.
Требования к обеспечению
1. Документы, подтверждающие предоставление
исполнения контракта
обеспечения исполнения контракта (платежное
поручение,
подтверждающее
перечисление
денежных средств в качестве обеспечения
исполнения Контракта с отметкой банка, или
заверенная банком копия этого платежного
поручения либо включенная в реестр банковских
гарантий безотзывная банковская гарантия) в
размере, который предусмотрен в настоящем
извещении о проведении запроса котировок,
должны быть предоставлено Заказчику в срок,
указанный в настоящем извещении о проведении
запроса котировок, одновременно с Контрактом,
подписанным участником запроса котировки, с
которым заключается Контракт.
2. В рамках предоставления обеспечения
Контракта
должны
быть
обеспечены
обязательства Исполнителя по Контракту по
возмещению убытков Заказчика, причиненных
неисполнением или ненадлежащим исполнением
обязательств по Контракту, а также обязанность
выплаты неустойки, штрафа, предусмотренных
Контрактом.
Условия банковской гарантии,
Банковская гарантия должна быть безотзывной и
представляемой
в
качестве содержать:
4
обеспечения
контракта
исполнения 1) сумму банковской гарантии, указанную в
извещении запроса котировки и подлежащую
уплате гарантом Заказчику при ненадлежащем
исполнении принципала обязательств, указанных
в извещении запроса котировки;
2) обязательства
принципала,
надлежащее
исполнение которых обеспечивается банковской
гарантией;
3) обязанность гаранта уплатить Заказчику
неустойку в размере 0,1 процента денежной
суммы, подлежащей уплате, за каждый
календарный день просрочки;
4) условие, согласно которому исполнением
обязательств гаранта по банковской гарантии
является фактическое поступление денежных
сумм на счет, на котором в соответствии с
законодательством
Российской
Федерации
учитываются
операции
со
средствами,
поступающими Заказчику;
5) срок действия банковской гарантии, указанный
в извещении запроса котировки;
6) установленный Правительством Российской
Федерации
перечень
документов,
предоставляемых
Заказчиком
банку
одновременно с требованием об осуществлении
уплаты денежной суммы по банковской гарантии;
7) отлагательное условие, предусматривающее
заключение договора предоставления банковской
гарантии
по
обязательствам
принципала,
возникшим из Контракта при его заключении.
8) Право Заказчика на бесспорное списание
денежных средств со счета гаранта, если
гарантом в срок не более чем пять рабочих дней
не исполнено требование заказчика об уплате
денежной суммы по банковской гарантии,
направленное до окончания срока действия
банковской гарантии.
Заказчик рассматривает поступившую в качестве
обеспечения исполнения контракта банковскую
гарантию в срок, не превышающий трех рабочих
дней со дня ее поступления.
Основанием для отказа в принятии банковской
гарантии заказчиком является:
1) отсутствие информации о банковской гарантии
в реестре банковских гарантий.
2) несоответствие банковской гарантии условиям,
указанным в пп. 1-8 настоящего пункта
извещения о проведении запроса котировок;
3)
несоответствие
банковской
гарантии
требованиям, содержащимся в извещении о
5
Срок действия банковской
гарантии, представляемой в
качестве обеспечения
исполнения контракта
Срок, в течение которого
победитель запроса котировок
или иной участник запроса
котировок, с которым
заключается контракт при
уклонении победителя запроса
котировок от заключения
контракта, должен подписать
контракт
Условия признания победителя
запроса котировок или иного
участника запроса котировок
уклонившимися от заключения
контракта
проведении запроса котировок.
В случае отказа в принятии банковской гарантии
заказчик в срок, не превышающий трех рабочих
дней со дня ее поступления, информирует в
письменной форме или в форме электронного
документа об этом лицо, предоставившее
банковскую гарантию, с указанием причин,
послуживших основанием для отказа.
Срок действия банковской гарантии должен
превышать срок действия контракта не менее чем
на один месяц
1. Контракт может быть заключен не ранее чем
через семь дней с
даты размещения на
официальном сайте zakupki.gov.ru протокола
рассмотрения
и
оценки
заявок
на
участие в запросе котировок и не позднее чем
через двадцать дней с даты подписания
указанного протокола.
2.
Контракт
заключается
на
условиях,
предусмотренных извещением о проведении
запроса котировок, по цене, предложенной в
заявке на участие в запросе котировок
победителя запроса котировок или в заявке на
участие в запросе котировок участника запроса
котировок, с которым заключается контракт в
случае уклонения такого победителя от
заключения контракта.
В случае, если победитель запроса котировок не
представил заказчику подписанный контракт в
срок, указанный в извещении о проведении
запроса
котировок,
такой
победитель
признается уклонившимся от заключения
контракта.
В случае признания победителя запроса
котировок
уклонившимся
от
заключения
контракта заказчик вправе обратиться в суд с
иском о возмещении убытков, причиненных
уклонением от заключения контракта, и
заключить контракт с участником запроса
котировок, предложившим такую же, как и
победитель запроса котировок, цену контракта,
или
при отсутствии этого участника с
участником запроса котировок, предложение о
цене контракта которого содержит лучшее
условие по цене контракта, следующее после
предложенного победителем запроса котировок
условия, если цена контракта не превышает
начальную (максимальную) цену контракта,
указанную в извещении о проведении запроса
6
котировок. При этом заключение контракта для
этих участников является обязательным.
В случае уклонения этих участников от
заключения
контракта
заказчик
вправе
обратиться в суд с иском о возмещении убытков,
причиненных
уклонением
от
заключения
контракта, и осуществить повторно запрос
котировок.
Сведения о возможности одностороннего отказа от исполнения
контракта:
Контракт может быть расторгнут на основании п. 5 части 1 ст. 73 ФЗ от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Заявки на участие в запросе котировок и форма заявки
Порядок подачи заявок
Заявки на участие в запросе котировок, поданные после окончания срока
подачи таких заявок, указанного в Извещении о проведении запроса котировок, не
рассматриваются и в день их поступления возвращаются лицам, подавшим такие
заявки.
Любой участник запроса котировок вправе подать только одну заявку на
участие в письменной форме в запечатанном конверте или в форме электронного
документа. Участник вправе изменить или отозвать свою заявку только в том
случае, если Заказчик вносил изменения в Извещение о проведении запроса
котировок.
Место подачи заявок
Дата начала подачи заявок
Адрес для предоставления заявок в письменном
виде: Арбитражный суд Республики Марий Эл,
Республика Марий Эл, город Йошкар-Ола,
Ленинский проспект, 40, каб.603
Для отправки почтой:
424002, Республика Марий Эл, город Йошкар-Ола,
Ленинский проспект, 40, кабинет 603
с пометкой: Для единой комиссии по размещению
заказов.
Заявки в форме электронного документа подаются
в соответствии с регламентом функционирования
единой информационной системы (Официального
сайта): www.zakupki.gov.ru.
04 апреля 2014г. 10:00 (время московское)
Дата и время окончания подачи 11 апреля 2014г. 10:00 (время московское)
заявок
Место вскрытия конвертов с
Арбитражный суд Республики Марий Эл, город
заявками и открытие доступа к Йошкар-Ола, Ленинский проспект, 40, кабинет 505.
заявкам, поданным в форме
электронных документов
7
Дата и время вскрытия
конвертов с заявками и
открытие доступа к заявкам,
поданным в форме
электронных документов
14 апреля 2014 года в 10:00 (время московское)
Преимущества, %
Учреждениям уголовноисполнительной системы
Заказчиком не предусмотрены
Организациям инвалидов
Заказчиком не предусмотрены
Поставщикам товаров российского
происхождения
Заказчиком не предусмотрены
Преимущества субъектам малого
Заказчиком не предусмотрены
предпринимательства или социально
ориентированным некоммерческим
организациям
Требование к поставщику
Заказчиком не предусмотрены
(подрядчику, исполнителю), не
являющемуся субъектом малого
предпринимательства или социально
ориентированной некоммерческой
организацией, о привлечении к
исполнению контракта
субподрядчиков, соисполнителей из
числа субъектов малого
предпринимательства, социально
ориентированных некоммерческих
организаций
Форма котировочной заявки
Форма котировочной заявки
1)
Котировочная
заявка
подается
участником размещения заказа заказчику в
письменной
форме
в
запечатанном
конверте.
2) Котировочная заявка, представленная
участником
размещения
заказа
в
письменной форме, должна быть подписана
уполномоченным
лицом
участника
размещения
заказа
и
скреплена
соответствующей печатью.
3) В связи с отсутствием технических
возможностей, предусмотренных ч. 1 ст.5
Закона № 44-ФЗ заявки в форме
электронного документа не принимаются.
4)
Котировочные
заявки,
не
соответствующие
требованиям,
установленным в извещении о проведении
запроса котировок, не рассматриваются и
8
отклоняются (п.7 ст.78 Федерального закона
от 05.04.2013 года № 44-ФЗ).
5) Участник размещения заказа вправе
подать только одну котировочную заявку (ч.
4 ст. 78 Закона № 44-ФЗ).
6) Участник закупки вправе изменить или
отозвать свою заявку на участие в запросе
котировок только в случае внесения
заказчиком изменений в извещение о
проведении запроса котировок.
7) Победителем в проведении запроса
котировок признается участник размещения
заказа, подавший котировочную заявку,
которая соответствует всем требованиям,
установленным в извещении о запросе
котировок и в которой указана наиболее
низкая цена товара, работы или услуги.
8)
Форма
котировочной
заявки
представлена в Приложении № 2 к
извещению о проведении запроса котировок
Срок подписания победителем в проведении запроса котировок
государственного контракта
Срок, в течение которого победитель
запроса
котировок
или
иной
участник запроса котировок, с
которым заключается контракт при
уклонении
победителя
запроса
котировок от заключения контракта,
должен подписать контракт
1. Контракт может быть заключен не ранее
чем через семь дней с даты размещения на
официальном
сайте
zakupki.gov.ru
протокола рассмотрения и оценки заявок на
участие в запросе котировок и не позднее
чем через двадцать дней с даты подписания
указанного протокола.
2. Контракт заключается на условиях,
предусмотренных извещением о проведении
запроса котировок, по цене, предложенной в
заявке на участие в запросе котировок
победителя запроса котировок или в заявке
на участие в запросе котировок участника
запроса котировок, с которым заключается
контракт в случае уклонения такого
победителя от заключения контракта.
Условия признания победителя
запроса котировок или иного
участника
запроса
котировок
уклонившимися
от
заключения
контракта
1. В случае, если победитель запроса
котировок
не
представил
заказчику
подписанный контракт в срок, указанный в
извещении о проведении запроса котировок,
такой победитель признается уклонившимся
от заключения контракта.
2. В случае признания победителя запроса
котировок уклонившимся от заключения
9
контракта заказчик вправе обратиться в суд
с
иском
о
возмещении
убытков,
причиненных уклонением от заключения
контракта, и заключить контракт с
участником
запроса
котировок,
предложившим такую же, как и победитель
запроса котировок, цену контракта, или при
отсутствии этого участника с участником
запроса котировок, предложение о цене
контракта которого содержит лучшее
условие по цене контракта, следующее
после предложенного победителем запроса
котировок условия, если цена контракта не
превышает начальную (максимальную) цену
контракта, указанную в извещении о
проведении запроса котировок. При этом
заключение контракта для этих участников
является обязательным.
3. В случае уклонения этих участников от
заключения контракта заказчик вправе
обратиться в суд с иском о возмещении
убытков, причиненных уклонением от
заключения контракта, и осуществить
повторно запрос котировок.
Требования к участникам закупки
Участник закупки декларирует своѐ соответствие требованиям пункта 1 части 1
статьи 31.
1. Требование об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков об
участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах
коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции
единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица.
Участник закупки должен соответствовать требованию об отсутствии, о нем
сведений в реестре недобросовестных поставщиков, сформированном в порядке,
действовавшем до дня вступления в силу Федерального закона от 05.04.2013 № 44ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».
2. Участник закупки должен соответствовать единым требованиям:
- соответствие требованиям, установленным в соответствии с
законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку
товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки;
- правомочность участника закупки заключать контракт;
- непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и
отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным
(банкротом) и об открытии конкурсного производства;
10
- неприостановление деятельности участника закупки в порядке,
установленном Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;
- отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам,
задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации за прошедший календарный год, размер которых
превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника
закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;
- отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя,
членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера
юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере
экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята),
а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде
лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью, которые связаны с выполнением работы, являющейся объектом
осуществляемой
закупки,
и
административного
наказания
в
виде
дисквалификации.
- отсутствие между участником запроса котировки и заказчиком конфликта
интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика,
член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы
заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами,
являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом
хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим,
президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа
хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором)
учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления
юридических лиц - участников запроса котировки, с физическими лицами, в том
числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками
по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой,
бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца
или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных
физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица,
владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько
юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций
хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном
капитале хозяйственного общества.
11
ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ
Поставка питьевой бутилированной воды для нужд Арбитражного суда
Республики Марий Эл
1. Техническое описание и требования к питьевой воде:
1.1 Вода должна поставляться в бутылях:
500 шт. - ѐмкостью min 18,9 и max 19,0 литров,
1.2 Вода должна быть природная, негазированная, питьевая, высшей категории,
оптимальная по качеству, безопасна для потребления человеком в отношении
микробиологических, паразитарных и радиологических показателей, безвредна по
химическому составу, иметь благоприятные органолептические свойства. Вода
должна соответствовать критерию физиологической полноценности по
содержанию основных биологически необходимых макро- и микроэлементов.
Основные показатели качества воды должны быть следующими:
- общая минерализация не более 500 мг/л,
- жѐсткость не более 7 мг-экв/л,
- натрий не более 20 мг/л, кальций не более 80 мг/л, магний не более 50 мг/л,
хлориды не более 150 мг/л, бикарбонаты не более 400 мг/л,
- отсутствие запаха и вкуса,
- бесцветная.
Вода должна соответствовать требованиям СанПиН 2.1.4.1116-02, ГОСТ Р 521092003, ГОСТ Р 51074-03.
1.3 Вода должна сохранять свои высокие питьевые свойства в течение всего срока
годности.
1.4 Не допускается присутствия в расфасованной воде различных видимых
невооруженным глазом включений, поверхностной плѐнки и осадка.
1.5 Для производства питьевой воды должна быть использована вода из
артезианских скважин.
1.6 Розлив питьевой воды должен осуществляться в заводских условиях.
1.7 Срок годности должен быть не более 6 месяцев для воды, расфасованной в
бутыли для кулеров, и не более 12 месяцев для воды в одноразовой таре. Дата
розлива должна быть указана на пломбе пробки бутыли или на горловине бутыли.
2. Техническое описание и требования к таре (упаковке):
2.1 Бутыль для кулеров, емкостью min 18,9 и max 19,0 литров, должна быть
прозрачная голубоватого оттенка, многооборотная, с ручкой, изготовлена из
поликарбоната.
2.2 В состав материала, из которого изготовлены бутыли, не должны входить
высокотоксичные вещества, обладающие кумулятивными свойствами и
сᴨецифическим действием на организм (канцерогенность, мутагенность,
аллергенность и др.), не должны изменяться органолептические и физиологические
свойства продукции, а также выделяться вредные вещества в количествах,
превышающих допустимые с гигиенической точки зрения уровня.
2.3 Способ укупоривания бутыли (полиэтиленовый одноразовый колпачок) должен
обеспечивать герметичность и сохранность воды при транспортировке и хранении
в течение срока годности продукции.
2.4 На каждой бутыли обязательно наличие цветной самоклеющейся этикетки. На
этикетке должно быть указано: наименование воды, изготовитель, юридический
адрес, телефон изготовителя, номер скважины, наименование сайта в Интернете,
12
категория качества воды, еѐ жѐсткость, общая минерализация, химический состав,
условия хранения, срок годности, ТУ, информация о сертификации, номинальный
объѐм. Текст на этикетке должен быть чѐтким, отпечатан типографским или
литографским способом, на русском языке, кроме адреса электронной почты.
Данные изменяющегося характера допускается проставлять штампом.
3. Требования к поставке товара.
3.1 В течение 2-х рабочих дней с даты заключения контракта Поставщик обязан
предоставить Заказчику следующие документы:
- санитарно-эпидемиологическое заключение на воду водоисточника и на готовую
продукцию;
- нормативную документацию на готовую продукцию (технические условия);
- утвержденный технологический регламент (или инструкцию);
- рабочую программу контроля качества производимой воды, согласованную с
территориальным центром Госсанэпиднадзора;
- сертификат соответствия, санитарно-эпидемиологическое заключение на бутыли
(ѐмкости) по их безопасности с учѐтом максимальных сроков хранения продукции;
3.2 Поставщик обязан поставлять питьевую воду партиями, по заказам Заказчика,
не менее 1 раза в неделю, в рабочие дни с 9.00ч до 16.00ч, в течение всего срока
действия контракта.
3.3 Поставщик обязан поставить питьевую воду Заказчику в срок не более 24-х
часов в рабочие дни с момента поступления соответствующего заказа Поставщику
по телефону или электронной почте.
3.4 Поставщик обязан осуществить поставку первой партии питьевой воды в
бутылях, емкостью min 18,9 и max 19,0 литров, без обмена на пустую тару
(бутыли), без залоговой стоимости бутылей в количестве не менее 25 бутылей.
Последующие поставки партий воды осуществляются в обмен на порожние
бутыли. Заключительная поставка по согласованию сторон может быть без обмена
на порожние бутыли, которые будут возвращаться Заказчиком по мере их
использования до окончания срока действия контракта.
3.5 Поставщик обязан обеспечить разгрузку и доставку воды своими силами до
помещений, указанных Заказчиком.
3.6 Остаточный срок годности всего поставляемого товара (на день поставки)
должен составлять не менее 85%-90% от даты розлива.
13
Приложение №1
к извещению о проведении
запроса котировок
Расчет и обоснование начальной (максимальной) цены контракта, цены
контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)
Основные
характеристики
объекта закупки
Используемый
метод
определения
НМЦК,
обоснование
его применения
Расчет НМЦК
Наименование: Поставка питьевой бутилированной воды
Единица измерения: шт.
Количество: 500
Метод сопоставимых рыночных цен (анализ рынка), используется в связи с
его закреплением в качестве приоритетного в ч. 6 ст. 22 Федерального закона
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере осуществления
закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд»,
п. 3.2 «Методических рекомендаций по применению методов определения
начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с
единственным поставщиком» (утв. Приказом МЭР от 02.10.2013 № 567). В
отношении объекта закупки отсутствуют утвержденные тарифы и нормативы
на отпускные цены.
1) Заказчиком осуществлен сбор ценовой информации среди 5 поставщиков
(подрядчиков, исполнителей), осуществляющих поставки товаров
(выполнение работ, оказание услуг), являющихся объектом закупки (исх.
№ 1, исх. № 2, исх. № 3, исх. № 4, исх. № 5 от 02 апреля 2014 г.)
Получены 3 ценовых предложения:
вх. № 1 от 02 апреля 2014 г. ( 100,00 руб.),
вх. № 2 от 03 апреля 2014 г. ( 110,00 руб.),
вх. № 3 от 03 апреля 2014 г. ( 90,00 руб.).
2) Определен коэффициент вариации цены для того, чтобы установить,
насколько однородны (не значительно отличаются) полученные от
поставщиков цены, по формуле:
V

ц 
100 ,
где:
V - коэффициент вариации;


n
i 1
(цi   ц )2
 n  1
- среднее квадратичное отклонение;
цi - цена единицы товара, работы, услуги, указанная в источнике с
номером i;
<ц> - средняя арифметическая величина цены единицы товара, работы,
услуги;
n - количество значений, используемых в расчете.
РАСЧЕТ
руб.
14
Таким образом, значение коэффициента вариации не превышает 33%,
совокупность ценовых значений является однородной и может быть
использована для целей определения начальной (максимальной) цены
контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком.
3) Определена начальная (максимальная) цена контракта по формуле:
v
n
НМЦК рын =
  i 1 цi ,
n
где:
НМЦК рын - НМЦК, определяемая методом сопоставимых рыночных цен
(анализа рынка);
v - количество (объем) закупаемого товара (работы, услуги);
n - количество значений, используемых в расчете;
i - номер источника ценовой информации;
цi - цена единицы товара, работы, услуги, представленная в источнике с
номером i
РАСЧЕТ
руб.
Дата подготовки обоснования НМЦК: 04 апреля 2014 г.
15
Приложение № 2
к извещению о проведении
запроса котировок
На бланке организации
Арбитражный суд
Республики Марий Эл
В единую комиссию
КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА
(форма заполняется участником запроса котировок)
на участие в запросе котировок №__________________
Дата:
Кому:
Участник
размещения
заказа:
(наименование организации - для юридического лица, ФИО – для физического лица)
в лице __________, действующего на основании ______________,
Место
нахождения:
Почтовый адрес:
(место нахождения для юридического лица, место жительства для физического лица)
________________________________________________________________________________
Телефон/факс,
E-mail:
Банковские
реквизиты:
ИНН/КПП:
Уважаемые господа!
Изучив размещенный Вами запрос котировки, мы, нижеподписавшиеся,
предлагаем осуществить Добровольное медицинское страхование судей
Арбитражного суда Республики Марий Эл и членов их семей» на условиях
указанных в Извещении о проведении запроса котировок и проекте государственного
контракта.
№
1
2
Наименование
Заполняется участником размещения заказа
Соответствие требованиям, установленным
Сведения о лицензии
в соответствие с законодательством
Участник размещения заказ осуществляет
Российской
Федерации
к
лицам,
деятельность
на основании лицензии № _____
осуществляющим
поставку
товара,
от «___» _______ 20 ___ г., выданную
выполнение работ, оказание услуги,
_____________________________
(указывается
являющихся объектом закупки пункт 1
уполномоченный орган)
часть 1 статьи 31.
Информация
об
отсутствии
в В соответствии с пунктом 6 частью 1 статьи 31
предусмотренном Федеральным законом Федерального закона 44-ФЗ и в соответствии с
16
3.
4.
реестре недобросовестных поставщиков требованием, установленным в извещении о
(подрядчиков, исполнителей) пункт 6 часть запросе котировок, информируем, что
1 статьи 31.
участник запроса котировок отсутствует в
реестре
недобросовестных
поставщиков
(подрядчиков, исполнителей)
Правомочность
участника
закупки Участник по своему усмотрению может
заключать контракт пункт 2 часть 1 статьи приложить документ о своей правомочности
31.
или продекларировать такое соответствие.
Декларация участника размещения заказа о
Декларация участника размещения заказа о соответствии требованиям, установленным в
соответствии требованиям, установленным соответствии с пунктами 3-9 части 1 статьи 31
в соответствии с пункт 3-9 часть 1 статьи 31 Федерального закона 44-ФЗ, представлена в
приложении № 4 к заявке.
Предлагаемая
цена
Государственного
контракта
составляет___________________(___________________________________) рублей
(указать цену цифрами и прописью)
____ копеек, в т.ч. НДС (если предусмотрен), которая является твердой и включает
все расходы по исполнению контракта, в том числе оплате труда всего персонала,
связанного с оказанием услуг, транспортные и расходы, возможные
непредвиденные расходы, а так же расходы по страхованию, уплате налогов,
таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Мы обязуемся в случае принятия нашей цены в соответствии с условиями,
приведенными в извещении о запросе котировок заключить Государственный
контракт не ранее, чем через 7 (семь) дней и не позднее 20 (двадцати) дней с
момента объявления нас победителем.
Направлением нашей котировочной заявки выражаем согласие, исполнить
условия государственного контракта, указанные в извещении о проведении запроса
котировок.
Подтверждаем, что мы извещены о последствиях уклонения от заключения
государственного контракта в срок, указанный в Извещении о проведении запроса
котировок, установленных действующим законодательством Российской
Федерации.
Руководитель:
(Должность)
(подпись, печать)
(Ф.И.О. полностью)
«_____»___________2014 г
Внимание!
В случае подписания котировочной заявки лицом, имеющим полномочия ее
подписания на основании доверенности, данная доверенность (копия) должна быть
приложена к котировочной заявке и является ее неотъемлемой частью.
В случае представления копии доверенности, она должна быть заверена
руководителем юридического лица.
17
Приложение № 3
к извещению о проведении
запроса котировок
Декларация участника размещения заказа
о соответствии требованиям, установленным
в соответствии с пунктами 1 - 9 части 1
статьи 31 Федерального закона 44-ФЗ
Настоящим декларируем, что (наименование юридического лица)
соответствует всем требованиям, установленным в соответствии с пунктами 1 - 9
части 1 статьи 31 Федерального закона 44-ФЗ, а именно:
1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с
законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку
товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки;
2) правомочность участника закупки заключать контракт;
3) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и
отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным
(банкротом) и об открытии конкурсного производства;
4) неприостановление деятельности участника закупки в порядке,
установленном Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;
5) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам,
задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены
отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые
реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по
которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании
обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны
безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской
Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых
превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника
закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период.
Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в
случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании
указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату
рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика,
исполнителя) не принято;
7) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя,
членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера
юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере
экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята),
а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде
лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы,
оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и
административного наказания в виде дисквалификации;
8) обладание участником закупки исключительными правами на результаты
интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик
приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения
18
контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на
финансирование проката или показа национального фильма;
9) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов,
под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член
комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы
заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами,
являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом
хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим,
президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа
хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором)
учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления
юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе
зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками
по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой,
бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца
или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных
физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица,
владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько
юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций
хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном
капитале хозяйственного общества.
Руководитель:
(Должность)
(подпись, печать)
«_____»___________2014 г
19
(Ф.И.О. полностью)
Приложение № 4
к извещению о проведении
запроса котировок
ПРОЕКТ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ
№ ______________________
Поставка питьевой бутилированной воды для нужд Арбитражного суда
Республики Марий Эл
г. Йошкар-Ола
“___” ______________ 2014 г.
Арбитражный суд Республики Марий Эл, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в
лице председателя Бакулина Андрея Федоровича, действующего на основании
Федерального Конституционного закона №1 – ФЗК от 28.04.95г. «Об арбитражных судах
Российской Федерации» и ____________________________________________________,
именуемое
в
дальнейшем
“Поставщик”,
в
лице
_____________________________________________________________________________,
действующего на
основании
_____________________________________, с одной
стороны, именуемые Стороны, с соблюдением требований Федерального закона от
05.05.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд», и иного законодательства
Российской Федерации, на основании результатов размещения заказа путем проведения
запроса котировок, результаты которого зафиксированы протоколом единой комиссии
№___ от «__»______2014 года, заключили настоящий государственный контракт (далее
Контракт) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. Поставщик обязуется поставить питьевую бутилированную воду (далее –
Товар) для нужд Арбитражного суда Республики Марий Эл, а Заказчик обязуется принять
и оплатить поставленные Товары, соответствующие описанию, указанному в Приложении
№ 2 к Контракту.
Количество, ассортимент, стоимость единицы Товара указаны в Приложении № 1,
являющемся неотъемлемой частью Контракта.
1.2. Срок поставки Товаров — с даты подписания Контракта до 31 декабря 2014
года.
1.3. Настоящий Контракт заключен сроком до 31.12.2014 года.
2. ЦЕНА КОНТРАКТА
2.1. Цена Контракта составляет ______ руб. (________ рублей ___ копеек), в том
числе НДС 18% (если предусмотрен) в размере _______ руб. (_____________рублей
__копеек).
2.2. Цена Контракта включает в себя общую стоимость Товара, расходы по
доставке Товара на склад Заказчика, расходы по выполнению погрузо-разгрузочных
работ, расходы по таможенному оформлению, страхованию, налоги и пошлины, а также
иные расходы, связанные с исполнением Поставщиком обязательств по Контракту.
3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Оплата по Контракту осуществляется из средств Федерального бюджета по
безналичному расчету в рублях (с оформлением платежных поручений) путем
перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в
Контракте.
В случае изменения его расчетного счета Поставщик обязан в однодневный срок в
письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного
20
счета. Все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный
в Контракте счет, несет Поставщик.
3.2. Оплата по Контракту производится Заказчиком в течение 10 (Десяти)
банковских дней после получения выставленного Поставщиком счета. Основанием для
выставления счета является поставка Заказчику Товара, подписание Заказчиком товарнотранспортных накладных на Товар и передача Заказчику счетов-фактур на Товар.
3.3. В случае поставки Товара партиями по согласованию с Заказчиком оплата
товара производится за фактически поставленный Товар в соответствии с пунктом 3.2
Контракта.
3.4. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными в момент
списания денежных средств с расчетного счета Заказчика в адрес Поставщика.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Поставщик обязан:
4.1.1. поставить Товар в соответствии с пунктом 1.1. Контракта, не позднее срока,
указанного в пункте 1.2 Контракта;
4.1.2. согласовать с Заказчиком точное время и дату поставки; известить Заказчика
о готовности отгрузить Товар не позднее 1 (Одного) рабочего дня перед поставкой
Товара;
4.1.3. осуществить поставку Товара по адресу: 424002, Республика Марий Эл,
город Йошкар-Ола, Ленинский проспект, 40;
4.1.4. передать Заказчику оригиналы счетов-фактур и товарно-транспортную
накладную на Товар не позднее 3 (Трех) дней, следующих за днем отгрузки Товара
Заказчику;
4.1.5. участвовать в приемке-передаче Товаров в соответствии с разделом 6
Контракта;
4.1.6. предоставить гигиенические сертификаты и сертификаты соответствия
производителя, и иные документы, подтверждающие качество Товара, оформленные в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
4.1.7. устранять недостатки Товара или предоставить другие Товары в течение 3
(Трех) дней с момента заявления о них Заказчиком. Расходы, связанные с устранением
недостатков Товаров и его заменой несет Поставщик;
4.1.8. предоставлять по запросу Заказчика, в сроки, указанные в таком запросе,
информацию о ходе исполнения обязательств по Контракту.
4.2. Поставщик имеет право:
4.2.1. поставить Товары партиями по согласованию с Заказчиком.
4.3. Заказчик обязан:
4.3.1. осмотреть и принять Товары в день их передачи в соответствии с разделом 6
Контракта и, при отсутствии претензий относительно качества, количества, ассортимента,
комплектности и других характеристик Товаров, подписать товарно-транспортные
накладные и передать один экземпляр Поставщику;
4.3.2. оплатить поставку Товаров в соответствии с условиями Контракта.
4.4. Заказчик имеет право:
4.4.1. заявить Поставщику о своих претензиях по качеству поставляемых Товаров
(обнаруженных дефектах) в срок до 14 (Четырнадцати) календарных дней после
подписания товарно-транспортных накладных;
4.4.2. в одностороннем порядке отказаться от исполнения Контракта в случаях и по
основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации;
5. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ТОВАРА
5.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность переданных Товаров в
соответствии с гигиеническими сертификатами, ГОСТ или ТУ, утвержденными на данные
виды Товаров, сертификатами международных стандартов качества, обязательными для
21
данных видов Товаров, оформленными в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
5.2. Товары должны быть упакованы и замаркированы в соответствии с
действующими стандартами. Тара и упаковка входят в цену поставляемых Товаров и
должны гарантировать их целостность и сохранность при перевозке и хранении.
5.3. Поставщик настоящим заявляет и гарантирует, что поставлены Товары
надлежащего качества; Товары являются собственностью Поставщика, не заложены, не
находятся под арестом, не имеют каких-либо обременений и/или ограничений, не были
ранее использованы, а также Товары соответствуют характеристикам, указанным в
Приложении № 2 к Контракту.
5.4. На поставляемый Товар Поставщик дает гарантию качества в соответствии с
гарантией производителя, подтвержденной документом от производителя. Срок гарантии
качества товара должен быть не более 6 месяцев для воды, расфасованной в бутыли для
кулеров, и не более 12 месяцев для воды в одноразовой таре, и отсчитывается от даты
подписания товарно-транспортных накладных.
5.5. Гарантийные талоны на Товары оформляются Поставщиком и передаются
Заказчику при сдаче Товара на склад.
6. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРА
6.1. Приемка Товаров осуществляется уполномоченными представителями
Заказчика и Поставщика путем проверки соответствия поставленных Товаров
комплектности, указанной в товарно-транспортных накладных, прилагаемых к
поставленным Товарам, и отсутствия видимых повреждений поставленных Товаров.
6.2. По факту приемки Товаров, Заказчик подписывает предоставленные
Поставщиком товарно-транспортные накладные на поставленные Товары с проставлением
даты приемки.
6.3. В случае если при приемке Товара обнаружится его несоответствие
требованиям Контракта, в том числе ненадлежащие качество, Поставщик обязан
произвести его замену за свой счет в течение 3 (трех) дней со дня получения от Заказчика
соответствующей информации.
6.4. Возврат, замена Товара, несоответствующего требованиям Контракта, в том
числе, по своему качеству, не освобождает Поставщика от ответственности за
несвоевременное исполнение обязательств по поставке Товара в сроки, предусмотренные
Контрактом.
6.5. В случае недостачи Товаров либо поставки некачественных Товаров
уполномоченными представителями Заказчика и Поставщика составляется двусторонний
акт, который является основанием для замены или допоставки Товаров.
6.6. Право собственности на Товары, а также риски случайной гибели переходят от
Поставщика к Заказчику с момента подписания Сторонами товарно-транспортных
накладных.
6.7. Обязательства Поставщика по поставке Товаров по Контракту считаются
исполненными и факт поставки подтвержденным после подписания Заказчиком товарнотранспортных накладных.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по
Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации и Контрактом.
7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных
Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за
каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня
истечения установленного срока исполнения обязательства по Контракту. Размер такой
неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты
неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.
22
Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка
исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по
вине Поставщика.
7.3. В случае несоответствия количества и качества поставленных товаров,
ненадлежащего исполнения или просрочки исполнения Поставщиком своих обязательств,
предусмотренных Контрактом, Заказчик должен потребовать уплату неустойки.
Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со
дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства по
Контракту, по день надлежащего исполнения обязанности или по день уплаты неустойки
– в случае неисполнения Контракта. Размер такой неустойки устанавливается в размере
0,5 % (Ноль целых пять десятых процента) от общей цены Контракта, указанной в пункте
2.1. Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств,
предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Поставщиком.
Поставщик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка
исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по
вине Заказчика.
7.4. В случае ненадлежащего исполнения (в том числе просрочки исполнения)
обязанности по представлению оригиналов счетов-фактур, паспортов и сертификатов на
Товар, предусмотренной пунктами 4.1.4 и 4.1.6. Контракта, Заказчик вправе потребовать
уплаты неустойки в размере 0,1 % от общей цены Контракта, указанной в пункте 2.1
Контракта, за каждый день просрочки, считая со дня, когда обязанность должна была
быть исполнена, до дня надлежащего исполнения или до дня уплаты неустойки – в случае
неисполнения обязанности.
7.5. Заказчик взыскивает с Поставщика неустойку в размере 10 % (Десяти
процентов) от общей цены Контракта, указанной в пункте 2.1 Контракта, в случае
досрочного расторжения Контракта в связи с наличием хотя бы одного из следующих
обстоятельств: отказ Поставщика от исполнения своих обязательств; констатация
Поставщиком факта возможности неисполнения в срок и (или) факта иного
ненадлежащего исполнения обязательств по Контракту; выявление Заказчиком
предвидимого нарушения Контракта Поставщиком (возможности неисполнения,
ненадлежащего исполнения, в том числе исполнения с нарушением срока).
7.6. Уплата неустойки не освобождает Сторону, нарушившую Контракт, от
исполнения своих обязательств.
8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА,
ОСВОБОЖДАЮЩИЕ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, т.е. не зависящих и не
могущих зависеть от волеизъявления Сторон (стихийные бедствия, военные действия,
забастовки, массовые волнения), возникших после заключения настоящего Контракта и
препятствующих исполнению Сторонами своих обязательств по настоящему Контракту,
исполнение настоящего Контракта прекращается в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
Обязанность доказывания возникновения таких обстоятельств лежит на Стороне
настоящего Контракта, выполнению обязательств которой препятствует возникновение
таких обстоятельств.
9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
9.1. При возникновении спорных вопросов Стороны принимают все разумно
необходимые меры для урегулирования их по согласованию Сторон.
9.2. Все споры, возникающие по настоящему Контракту в процессе его исполнения,
рассматриваются и разрешаются по согласованию Сторон. При не достижении согласия
споры рассматриваются в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
23
9.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
10. ОТВЕТСТВЕННЫЕ ИСПОЛНИТЕЛИ
10.1. Стороны обязаны назначить ответственных исполнителей Контракта. По всем
вопросам, связанным с исполнением обязательств по Контракту, Стороны обязаны
обращаться к ответственным исполнителям.
10.2. Стороны по своему усмотрению могут изменить ответственных исполнителей
по Контракту. Сторона, изменившая ответственного исполнителя, обязана уведомить в
письменном виде другую Сторону не позднее 3 (Трех) рабочих дней с момента
вступления такого изменения в силу.
11. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА
11.1. Поставщик предоставляет Заказчику обеспечение надлежащего исполнения
обязательств по Контракту, включая уплату штрафа и неустойки, предусмотренных
пунктами 7.3-7.5 Контракта, в виде перечисления денежных средств на счет Заказчика,
указанный в _____________________, или безотзывной банковской гарантии, срок
действия которой должен превышать срок действия Контракта не менее чем на один
месяц.
11.2. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет __________.
11.3. Обеспечение исполнения обязательств по Контракту предоставляется
Заказчику до полного выполнения Поставщиком своих обязательств, что подтверждается
подписанием Сторонами Акта сдачи-приемки услуг.
11.4. Возврат денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения
обязательств по Контракту, осуществляется в течение 10 (десяти) банковских дней после
даты подписания Акта сдачи-приемки услуг.
11.5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком
обязательств по Контракту:
- в случае выбора Поставщиком способа обеспечения исполнения Контракта в виде
перечисления денежных средств на расчетный счет Заказчика, то указанные денежные
средства возвращаются Поставщику после выполнения всех обязательств по Контракту за
вычетом штрафа и неустойки, предусмотренных пунктами 8.3-8.5 Контракта;
- в случае выбора Поставщиком способа обеспечения исполнения Контракта в виде
банковской гарантии, то Заказчик действует в порядке, предусмотренном банковской
гарантией и действующим законодательством Российской Федерации.
11.6. В ходе исполнения Контракта по согласованию с Заказчиком Поставщик
вправе изменить способ обеспечения исполнения Контакта.
12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
12.1. Контракт вступает в силу с даты подписания обеими Сторонами и действует
до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
12.2. Любые изменения и дополнения к Контракту, не противоречащие
действующему законодательству Российской Федерации, оформляются дополнительными
соглашениями Сторон в письменной форме.
12.3. Поставщик не вправе передавать свои права и обязанности по Контракту
другому лицу за исключением случаев, если новый Поставщик является правопреемником
Поставщика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме
преобразования, слияния или присоединения.
12.4. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в
соответствии с Контрактом, направляется в письменной форме почтой или факсимильной
связью с последующим представлением оригинала.
12.5. Контракт составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
12.6. Приложение к Контракту, являющееся его неотъемлемой частью:
24
Приложение № 1. «Спецификация на поставляемый Товар»
Приложение № 2. «Техническое задание»
13. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Заказчик :
Арбитражный суд
Республики Марий Эл
Поставщик:
_______________________________
_______________________________
Юридический адрес:
424002, Республика Марий Эл,
г. Йошкар-Ола, Ленинский проспект 40
ИНН 1200001162
КПП 121501001
л/с № 03081322410 в УФК по
Республике Марий Эл
р/сч 40105810700000010025 в
ГРКЦ НБ РМЭ Банка России
г.Йошкар-Ола
БИК 048860001
Телефон:56-19-60
Факс: (8362) 56-58-48
Юридический адрес:
______________________________
__________________/А.Ф.Бакулин /
м.п.
______________/________________/
ИНН__________________________
КПП________________________
Р/счет:________________________
БИК___________________________
Телефон ______________________
Факс: _________________________
м.п.
25
Приложение 1
к Государственному Контракту №__
от «___» ____________ 2014 г.
Спецификация на поставляемые Товары
№ п/п
Наименование товара
Кол-во, шт.
Цена за ед.,
руб.
1
2
….
Итого:
В том числе НДС 18 %:
ВСЕГО:
От имени Поставщика:
От имени Заказчика:
__________________
___________________
26
Сумма, руб.
Приложение № 2
К государственному контракту
№ _______________ от "____" _____________ 2014 г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
(В соответствии с техническим заданием к Извещению о проведении запроса
котировок и котировочной заявкой участника размещения заказа)
От имени Поставщика:
От имени Заказчика:
__________________
___________________
27
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа