close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
ДОГОВОР ПОДРЯДА № ____
на выполнение капитального ремонта помещения
стоматологического отделения Советского района
ГАУЗ «Брянская городская детская стоматологическая
поликлиника №1»
г. Брянск
ГАУЗ «Брянская городская детская стоматологическая поликлиника №1»,
именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице главного врача Яловой Веры
Ивановны, действующего на основании Устава с одной стороны и
_______________________, именуемый в дальнейшем Подрядчик, в лице
_________________________ действующего на основании ______________,
совместно именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Подрядчик обязуется собственными силами с использованием
собственного или арендованного оборудования, техники и персонала выполнить
капитальный ремонт (далее — Работы) помещения стоматологического
отделения Советского района
ГАУЗ «Брянская городская детская
стоматологическая поликлиника №1», находящегося по адресу г. Брянск, пр.
Ленина, 103, (далее - Объект) и сдать их результат Заказчику в установленные
настоящим договором сроки.
1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные Работы в размере
и в порядке, установленном статьями 6 и 7 настоящего договора.
1.3. Виды и объем работ указаны в проектно-сметной документации (далее
- ПСД) (Приложение №1), являющейся неотъемлемой частью настоящего
договора
2.СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
2.1. Подрядчик обязан выполнить все работы в сроки, установленные
настоящим договором..
2.2. Календарные сроки выполнения работ:
Начало работ – с момента подписания настоящего договора.
Окончание работ – «30» сентября 2012 г.
2.3. Промежуточные сроки выполнения Работ по договору определены в
Графике производства работ (Приложение № 2), являющимся неотъемлемой
частью настоящего договора. Сроки, указанные в Графике производства работ
(Приложение №2) являются исходными для определения имущественных
санкций.
В случае необходимости внесения изменений в сроки выполнения
Работ при согласовании новых сроков Заказчиком стороны подписывают
соответствующее дополнительное соглашение.
2.4. Подрядчик вправе закончить работы досрочно.
3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ МАТЕРИАЛАМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ
3.1. Подрядчик принимает на себя обязательство обеспечить выполнение
Работ по договору собственными строительными материалами и оборудованием.
3.2. Подрядчик обязуется обеспечить приемку, разгрузку и складирование
материалов и оборудования, необходимых для выполнения Работ по договору.
Подрядчик осуществляет складирование материалов и оборудования в строго
отведенных для этого Заказчиком местах.
3.3. Все поставляемые Подрядчиком материалы и оборудование должны
иметь соответствующие сертификаты качества и пожарной безопасности,
технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество,
которые должны быть предоставлены Заказчику.
3.4. Подрядчик несет ответственность за сохранность всех поставляемых
для выполнения договора материалов и оборудования до окончания выполнения
всех Работ по договору.
4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Подрядчик обязан:
4.1.1. Выполнить все Работы в объеме и в сроки, предусмотренные
настоящим договором и приложениями к нему, и сдать их результат Заказчику в
состоянии, обеспечивающим нормальную эксплуатацию Объекта.
4.1.2.Обеспечить:
- производство работ в полном соответствии с приложениями к настоящему
договору, строительными нормами и правилами;
- неукоснительное применение материалов, указанных в ПСД (в случае
необходимости замены каких-либо материалов на аналогичные Подрядчик
обязан согласовать их замену с ответственным исполнителем по данному
договору со стороны Заказчика);
- качество выполнения работ в соответствии с действующими строительными
нормами;
- своевременное устранение дефектов и некачественно выполненных работ,
выявленных при приемке работ, и в течение гарантийного срока (36 месяцев).
4.1.3. Подрядчик обязуется при выполнении Работ по настоящему договору
по согласованию с Заказчиком сохранить в целости демонтированный материал,
а также вернуть его Заказчику.
4.1.4. Обеспечить в ходе работы выполнение необходимых мероприятий по
технике безопасности, пожарной безопасности и охране окружающей среды.
4.1.5. Предварительно известить Заказчика о завершении Работ.
4.1.6. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний
приостановить работы при обнаружении:
- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его
указаний при выполнении Работ по договору;
- иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или
прочности результатов выполняемых Работ либо создающих невозможность ее
завершения в срок.
4.1.7. Обеспечить надлежащую охрану материалов, оборудования,
строительной техники и другого имущества, необходимо для выполнения Работ,
до окончания выполнения Работ по договору.
4.1.8. В течение одного рабочего дня с момента приемки работ Заказчиком
вывезти с объекта свое оборудование и инструменты, а также осуществить
уборку строительной площадки (объекта) и вывезти строительный мусор.
4.2. Заказчик обязан:
4.2.1. Производить своевременную оплату за выполненные Подрядчиком
работы.
4.2.2. Принимать участие в приемке выполненных работ.
4.2.3. Выполнять в полном объеме все свои обязательства,
предусмотренные настоящим договором.
5. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
5.1. Заказчик назначает своего представителя, который осуществляет
надзор и контроль за выполнением работ, производит проверку соответствия
используемых Подрядчиком материалов по условиям настоящего договора.
Уполномоченный Заказчиком представитель имеет право беспрепятственного
доступа ко всем работам в течение всего периода их выполнения и в любое
время производства.
5.2. Между представителем Заказчика и Подрядчиком на объекте могут
проводиться совещания по согласованию возникших вопросов.
5.3. В случае обнаружения Заказчиком некачественно выполненных работ,
Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости Работ обязан в
согласованный с Заказчиком срок переделать эти работы для обеспечения их
надлежащего качества.
6. СТОИМОСТЬ И ОПЛАТА РАБОТ
6.1 Стоимость Работ по настоящему договору составляет 12 300 000
(двенадцать миллионов триста тысяч) рублей 00 коп., в т.ч. НДС (18%)
1 876 271 (один миллион восемьсот семьдесят шесть тысяч двести семьдесят
один) рубль 19 коп. Стоимость Работ является фиксированной и пересмотру не
подлежит.
6.2. В цену Работ включены все расходы Заказчика, в том числе: стоимость
материалов и их доставка, страхование, монтаж, хранение, уплата налогов,
сборов и других обязательных платежей.
6.3. Оплата выполненных Работ по договору производится в рублях путем
перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в следующем
порядке:
 оплата Работ по договору осуществляется поэтапно в размере стоимости
фактически выполненных работ в течение 10 (десяти) календарных дней с
момента подписания актов выполненных работ при наличии у Заказчика
оригиналов документов, указанных в п. 7.6. договора.
7. ПРИЕМКА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
7.1. Работы, подлежащие скрытию, должны приниматься представителем
Заказчика. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только
после приемки (освидетельствования) в установленном порядке скрытых работ и
составления соответствующих актов. Подрядчик в письменном виде не менее
чем за сутки до проведения промежуточной приемки выполненных работ,
подлежащих закрытию, уведомляет Заказчика о необходимости проведения
приемки.
7.2. В случае если представитель Заказчика имеет замечания по
выполненным работам, подлежащим вскрытию, то они не должны закрываться
Подрядчиком без письменного разрешения Заказчика. Если закрытие работ
выполнено без подтверждения представителя Заказчика (представитель
Заказчика не был информирован о том или информирован с опозданием), то
Подрядчик за свой счет обязуется открыть любую часть скрытых работ, не
прошедших приемку представителем Заказчика, согласно его указанию, а затем
восстановить её.
7.3. Готовность принимаемых скрытых работ подтверждается подписанием
представителем Заказчика и Подрядчиком актов освидетельствования скрытых
работ.
7.4. Приемка выполненных работ осуществляется представителем Заказчика
после выполнения сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим
договором, с оформлением соответствующей документации в соответствии с
порядком, установленным законодательством РФ. При приемке выполненных
работ учитываются требования к объему и качеству Работ, предусмотренные
настоящим договором.
7.5. Приемка выполненных Работ по настоящему договору производится
поэтапно в соответствие с Графиком производства работ (Приложение №2)
путем подписания актов выполненных работ (форма КС-2).
7.6. По окончании Работ по договору (этапов Работ) Подрядчик обязан
предоставить Заказчику акт выполненных работ (форма КС-2), справку о
стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), акты на скрытые работы,
сертификаты на качество использованных материалов и изделий.
7.7. В течение 5 (пяти) календарных дней Заказчик обязан принять
выполненные работы (этапы) работ и вернуть один экземпляр акта выполненных
работ (форма КС-2), подписанный со своей стороны.
7.8. В случае обнаружения Заказчиком в ходе приемки выполненных работ
дефектов, составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов и сроки их
устранения Подрядчиком. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные
дефекты своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте. Окончательная
приемка выполненных работ и подписание акта выполненных работ по
соответствующим этапам в этом случае производится после устранения
выявленных дефектов.
7.9. Работы по договору считаются выполненными с момента подписания
актов выполненных работ (форм КС-2) по всем этапам работ в соответствие с
Графиком производства работ (Приложение №2).
7.10. Окончательная
приемка выполненных Работ по договору
производится только после выполнения всех этапов работ в полном соответствии
с технической и сметной документацией, а также после устранения всех
дефектов в соответствии с пунктом 7.8. договора.
8. ГАРАНТИЯ
8.1.Гарантии качества распространяются на все работы, конструктивные
элементы и инженерные системы, выполненные Подрядчиком по Договору.
8.2.Гарантийный срок составляет 36 месяцев со дня подписания акта
выполненных работ по последнему этапу, если Подрядчик не докажет, что
дефекты произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, или
неправильной его эксплуатации.
8.3.Гарантийный срок на смонтированное Подрядчиком оборудование
соответствует гарантийному сроку, установленному его производителем.
8.4.При обнаружении дефектов Заказчик должен письменно известить об
этом
Подрядчика. Подрядчик направляет своего представителя не позднее
______ дней с даты получения извещения, а в случае выявления дефектов,
ведущих к нарушению безопасности эксплуатации объекта и (или) убыткам немедленно. Представители Сторон составляют акт, фиксирующий дефекты, и
согласовывают порядок и сроки их устранения.
8.5.При отказе Подрядчика от составления и (или) подписания акта
обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт с привлечением
независимых экспертов, все расходы, по оплате услуг которых при установлении
наступления гарантийного случая несет Подрядчик.
8.6. Если Подрядчик не обеспечивает устранение выявленных дефектов в
установленные соответствующим актом сроки, Заказчик вправе привлечь для
выполнения этих работ другую организацию за счет Подрядчика.
9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
9.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее
исполнение обязанностей в соответствии с действующим законодательством РФ.
9.2. Подрядчик несет полную ответственность за ущерб, причиненный
третьим лицам и имуществу в ходе выполнения работ по настоящему договору.
9.3. В случае нарушения сроков исполнения Подрядчиком обязательства,
предусмотренного настоящим договором (нарушение сроков выполнения работ,
устранения дефектов в работах против сроков, предусмотренных актом сторон и
т.д.), Заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за
каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего
после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства,
в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки
рефинансирования ЦБ РФ от стоимости настоящего договора.
9.4.В случае нахождения персонала Подрядчика на Объекте Заказчика при
выполнении Работ по договору в состоянии алкогольного, токсического или
наркотического опьянения Подрядчик обязан уплатить Заказчику штраф в
размере ___ рублей за каждый случай.
9.5. При просрочке платежей за выполненные работы Подрядчик вправе
потребовать неустойку. Неустойка начисляется за каждый день просрочки
исполнения обязательства в размере одной трехсотой действующей на день
уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ РФ.
9.6. Уплата неустоек, а также возмещение убытков не освобождает стороны
от исполнения своих обязательств в натуре.
10.ФОРС-МАЖОР
10.1. При невыполнении или частичном невыполнении любой из сторон
обязательств по данному договору вследствие наступления обстоятельств
непреодолимой силы, если они непосредственно повлияли на сроки исполнения
сторонами своих обязательств, срок исполнения обязательств отодвигается
соразмерно времени, в течение которого будут действовать эти обстоятельства.
10.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения
обязательств в силу вышеуказанных причин, должна известить об этом другую
сторону в течение 3 дней с момента наступления таких обстоятельств.
Доказательством указанных в извещении фактов должны служить документы,
выдаваемые компетентными государственными органами.
10.3. Не извещение либо несвоевременное извещение другой стороны
согласно п. 10.2. влечет за собой утрату права ссылаться на эти обстоятельства.
11.ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
11.1. Все изменения условий настоящего договора оформляются путем
подписания Сторонами дополнительных соглашений к договору.
11.2. Все споры по настоящему договору решаются путем переговоров, при
не урегулировании споров путем переговоров, споры решаются в Арбитражном
Суде Брянской области.
11.3. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
11.4.Срок действия договора устанавливается с момента подписания его
сторонами и действует до полного исполнения сторонами обязательств по
настоящему договору.
11.5.В случае неоднократного нарушения Подрядчиком существенных
условий настоящего договора и неоднократного нарушения своих обязательств
Заказчик вправе расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке,
уведомив об этом Подрядчика за 10 календарных дней до предполагаемой даты
расторжения. В этом случае Заказчик оплачивает фактически понесенные и
документально подтвержденные расходы Подрядчика на производство
фактически выполненных на дату расторжения договора Работ.
11.6. Ответственный исполнитель по данному договору со стороны
Заказчика: начальник хозяйственного отдела – Панкратова Валентина Ивановна,
тел.: 74-36-09.
11.7. Ответственные исполнители по данному договору со стороны
Подрядчика
______________________________________________________________________
____
11.8.Приложения:

приложение №1 – Проектно-сметная документация: «ЛОКАЛЬНЫЙ
СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ N___....

приложение №2 — График производства работ.
Адреса, реквизиты и подписи сторон:
ЗАКАЗЧИК
ГАУЗ "Брянская городская детская
стоматологическая поликлиника №1"
241050, г.Брянск, пр.Ленина, д.103
ИНН 3201002388,
КПП 320101001, ОКПО 32070634
Финансовое Управление Брянской
Области (ГАУЗ «Брянская городская
детская стоматологическая
поликлиника №1» Лицевой счет №
31814Р09050)
Расчетный счет 40601810900013000002
ГРКЦ ГУ Банка России по Брянской
области
г. Брянск, БИК 041501001
От заказчика:
Главный врач
______________________Ялова В.И.
ПОДРЯДЧИК
Приложение №2
График производства работ
№ этапа Наименование этапа
Итого
Стоимость этапа
12 300 000,00
Дата начала
Дата окончания
выполнения работ выполнения работ
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа