close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

...(указать наименование поставляемого товара) №

код для вставкиСкачать
ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ДОГОВОР (КОНТРАКТ)
НА ПОСТАВКУ _____________________ (указать наименование поставляемого товара)
№ _____________________
г. _______________
«___» _________ 20___ г.
____________________ (наименование организации) , именуемое в дальнейшем Заказчик, в
лице ________________ (должность, Ф.И.О.), действующего на основании ______________
(Положения, Устава ...), с одной стороны, и __________________ (наименование организации),
именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице ______________ (должность, Ф.И.О.),
действующего на основании _________________ (Положения, Устава ...), с другой стороны,
в дальнейшем именуемые «Стороны», по итогам проведения _________________________
(открытого конкурса, электронного аукциона, запроса котировок, запроса предложений, осуществления
закупки у единственного поставщика ...) (протокол № ___________ от ______ №____),
заключили настоящий
нижеследующем:
гражданско-правовой
договор
(далее
-
Контракт)
о
1. Предмет Контракта
1.1. Поставщик обязуется поставить и передать Заказчику _______________
(далее - Товар), а Заказчик обязуется принять и оплатить
Товар на условиях, предусмотренных Контрактом, извещением об осуществлении закупки
(приглашением принять участие в определении поставщика), документацией о закупке,
заявкой (окончательным предложением) Поставщика (участника закупки).
1.2. Наименование, количество и характеристики Товара (описание объекта
закупки) указаны в Приложении № ____ к Контракту (Спецификации, Техническом задании ...).
Страна происхождения Товара: _________________________________________.
Данные документа, подтверждающего страну происхождения Товара: _______.
(наименование объекта закупки)
(при наличии такого документа)
1.3. При исполнении Контракта изменение его существенных условий не
допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон в случаях,
установленных ст.95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.
2. Цена Контракта
2.1. Цена Контракта составляет ______________ (цифрами) (_________) (прописью)
рублей.
В цену Контракта включена стоимость Товара и сопутствующих услуг,
оплачиваемая Заказчиком Поставщику за полное выполнение Поставщиком обязательств
по поставке Товара и оказанию сопутствующих услуг, в том числе
______________________ (транспортные расходы, расходы на разгрузку, монтаж, наладку,
гарантийное обслуживание, инструктаж персонала, уплату налоговых и других обязательных
платежей ...).
2.2. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок его исполнения.
Возможность изменения цены Контракта при его исполнении в соответствии с п.1
ч.1 ст.95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ: _______ (установлена/не установлена).
3. Порядок и срок оплаты Товара
3.1. Контракт финансируется за счет средств ________________ (источник (источники)
финансирования).
КБК _______________________________.
3.2. Оплата поставленного Товара и сопутствующих услуг производится
Заказчиком по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на
расчетный счет Поставщика, указанный в Контракте.
3.3. В случае изменения расчетного счета Поставщик обязан не позднее одного дня,
следующего за днем такого изменения, сообщить об этом Заказчику в письменной форме
с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные
с перечислением Заказчиком средств на указанный в Контракте счет Поставщика, несет
Поставщик.
3.4. Оплата поставленного Товара производится Заказчиком в течение ___________
(количество банковских дней; сроки (периоды, этапы) оплаты) на основании ___________________
(счета, счета-фактуры, акта приема-передачи ...), подписанных обеими Сторонами без
претензий.
3.5. Авансовый платеж: ________________ (не предусмотрен или составляет ____ руб.
Срок предоставления авансового платежа: _______).
3.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком
предусмотренных Контрактом обязательств, Заказчик вправе произвести оплату по
Контракту только после перечисления Поставщиком соответствующего размера
неустойки (штрафа, пени) или произвести оплату путем выплаты Поставщику суммы,
уменьшенной на сумму неустойки (штрафа, пени).
3.7. В случае, если Контракт заключен с физическим лицом, за исключением
индивидуального предпринимателя или иного, занимающегося частной практикой лица,
сумма, подлежащая уплате физическому лицу подлежит уменьшению на размер
налоговых платежей, связанных с оплатой Контракта.
4. Условия поставки Товара
4.1. Место поставки Товара: __________________________________ (адрес поставки).
4.2. Сроки поставки Товара: _________________________ (согласно Графику поставки
(Приложение №_____ к Контракту) или: с момента заключения Контракта до «____» _______ 201__,
или: единовременно в течение _____ рабочих (календарных) дней с момента заключения Контракта ...).
4.3. Поставщик извещает Заказчика о дате поставки Товара ________ (в письменной
форме, факсимильной связью, по электронной почте ...) не позднее ___________ рабочего дня
(рабочих дней) до даты поставки.
4.4. Поставка Товара осуществляется транспортом Поставщика или за его счет, в
том числе с возможным привлечением технических средств транспортных компаний. Все
виды погрузо-разгрузочных работ осуществляются Поставщиком.
4.5. Товар должен быть растаможен, освобожден от обязательств третьих сторон и
сопровождаться следующими сопроводительными документами: _______________
(накладными …)..
4.6. Товар должен быть новым (Товар не бывший в употреблении, в ремонте, в том
числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных
частей, не были восстановлены потребительские свойства) в случае, если иное не
предусмотрено описанием объекта закупки. Функциональные характеристики Товара
должны обеспечить его использование в соответствии с предназначением.
4.7. Товар должен соответствовать требованиям и нормам, установленным
законодательством РФ для данного вида Товара. В случае если в соответствии с
законодательством РФ поставляемый Товар подлежит обязательному подтверждению
соответствия требованиям технических регламентов, положениям стандартов, сводов
правил или условиям договоров, при поставке он должен сопровождаться копией
сертификата соответствия и/или декларации о соответствии.
4.8. Товар поставляется в упаковке, обеспечивающей его сохранность при
транспортировке. На момент поставки упаковка не должна иметь признаков нарушения
целостности, деформации, которые могут повлиять на качество Товара. Риски порчи
Товара при транспортировке несет Поставщик. Упаковка и маркировка Товара должны
соответствовать требованиям ГОСТ, импортного Товара - международным стандартам
упаковки. Маркировка Товара должна содержать: наименование изделия, наименование
фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска и срок гарантии
качества. Маркировка упаковки должна соответствовать маркировке Товара.
4.9. Срок годности Товара должен соответствовать нормативно-технической
документации производителя. Остаточный срок годности Товара на момент поставки
должен составлять не менее ____ % от срока годности, установленного нормативнотехнической документацией производителя.
5. Порядок и срок приемки Товара.
Порядок и срок оформления результатов приемки.
5.1. При получении Товара Заказчик в течение _________ (рабочих или календарных)
дней с момента фактической передачи Товара обязан проверить его соответствие
сведениям, указанным в сопроводительных документах, а также принять Товар от
Поставщика с соблюдением правил, предусмотренных действующим законодательством
РФ.
Оригиналы сопроводительных документов передаются Поставщиком Заказчику в
день передачи Товара.
5.2. Приемка Товара Заказчиком производится:
по количеству, указанному Поставщиком в товаротранспортных документах, в
порядке, установленном Инструкцией о порядке приемки продукции производственнотехнического назначения и товаров народного потребления по количеству (утв.
Постановлением Госарбитража СССР от 15.06.1965 № П-6), с учетом ст.ст. 465 - 468
Гражданского кодекса РФ;
по качеству в порядке, установленном Инструкцией о порядке приемки продукции
производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству
(утв. Постановлением Госарбитража СССР от 25.04.1966 № П-7), с учетом ст.ст. 469 - 477
Гражданского кодекса РФ.
5.3. Для проверки предоставленных поставщиком результатов, предусмотренных
Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Заказчик проводит экспертизу в
соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.
5.4. По решению Заказчика для приемки Товара, результатов отдельного этапа
исполнения Контракта может создаваться приемочная комиссия, состоящая не менее чем
из пяти человек.
5.5. Приемка результатов отдельного этапа исполнения Контракта, а также
поставленного Товара осуществляется в сроки, установленные пунктом 5.1 Контракта, и
оформляется Актом приема-передачи Товара, который подписывается Заказчиком (в
случае создания приемочной комиссии подписывается всеми членами приемочной
комиссии и утверждается Заказчиком).
5.6. В случаях обнаружения недостачи, скрытых недостатков Товара,
несоответствия качества Товара требованиям стандартов или согласованных условий, а
также требованиям по номенклатуре (ассортименту) Товара, Заказчиком составляется акт
с указанием выявленных недостатков в 2-х экземплярах (для Заказчика и Поставщика) и в
сроки, установленные п.5.1 Контракта, Поставщику направляется в письменной форме
мотивированный отказ от подписания Акта приема-передачи Товара.
5.7. Заказчик вправе не отказывать в приемке результатов отдельного этапа
исполнения Контракта либо поставленного Товара в случае выявления несоответствия
этих результатов либо Товара условиям Контракта, если выявленное несоответствие не
препятствует приемке этих результатов либо Товара и устранено Поставщиком в течение
____________ (рабочих или календарных) дней с момента поставки Товара.
5.8. Моментом исполнения обязательств Поставщика по поставке Товара считается
факт передачи Товара Заказчику, что подтверждается Актом приема- передачи Товара без
претензий.
5.9. Право собственности на Товар переходит к Заказчику с момента подписания
Заказчиком и Поставщиком Акта приема-передачи Товара без претензий.
5.10. Результаты отдельного этапа исполнения Контракта, информация о
поставленном Товаре отражаются Заказчиком в отчете, размещаемом в единой
информационной системе и содержащем информацию в соответствии с требованиями
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.
6. Ответственность Сторон
6.1.
За
неисполнение
или
ненадлежащее
исполнение
обязательств,
предусмотренных Контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Контракта.
6.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных
Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения
Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать
уплаты неустоек (штрафов, пеней).
Пеня начисляется за каждый день просрочки Заказчиком исполнения
обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня
истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер пени
составляет 1/300 действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования
Центрального банка РФ от не уплаченной в срок суммы.
Штраф начисляется за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств,
предусмотренных Контрактом. Размер штрафа определен в соответствии с
постановлением Правительства РФ от 25.11.2013 № 1063 и составляет _________ рублей*.
6.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе
гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях
неисполнения
или
ненадлежащего
исполнения
Поставщиком
обязательств,
предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате
неустоек (штрафов, пеней).
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком
обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня
истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер пени
составляет не менее 1/300 действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования
Центрального банка РФ от цены Контракта и определяется в соответствии с
постановлением Правительства РФ от 25.11.2013 № 1063 по формуле П = (Ц - В) x С (где
Ц - цена контракта; В - стоимость фактически исполненного в установленный срок
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства по контракту, определяемая на
основании документа о приемке товаров, результатов выполнения работ, оказания услуг, в
том числе отдельных этапов исполнения контрактов; С - размер ставки).
Размер ставки определяется по формуле C = C xДП (где C - размер ставки
рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату
уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента K; ДП - количество дней просрочки).
Коэффициент К определяется по формуле K = ДП / ДК x 100% (где ДП - количество
дней просрочки; ДК - срок исполнения обязательства по контракту (количество дней).
При K, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день
просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной
Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
При K, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день
ЦБ
ЦБ
просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной
Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
При K, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день
просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной
Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных
Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения
Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик вправе потребовать
уплаты неустоек (штрафов, пеней).
Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение
Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки
исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства),
предусмотренных Контрактом. Размер штрафа определен в соответствии с
постановлением Правительства РФ от 25.11.2013 № 1063 и составляет __________
рублей*.
7.4. В случае, если начальная (максимальная) цена Контракта превышает размер,
установленный постановлением Правительства РФ от 04.09.2013 № 775, Поставщик
предоставляет Заказчику информацию о всех соисполнителях, заключивших договор или
договоры с Поставщиком, цена которого или общая цена которых составляет более чем
10% цены Контракта. Указанная информация предоставляется Заказчику Поставщиком в
течение десяти дней с момента заключения им договора с соисполнителем. За
непредоставление указанной информации с Поставщика за каждый день просрочки
исполнения такого обязательства взыскивается пеня в размере 1/300 действующей на дату
уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка РФ от цены договора,
заключенного Поставщиком с соисполнителем.
7.5. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных
Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
* Примечание: размер штрафа включается в контракт в виде фиксированной суммы,
рассчитанной исходя из цены Контракта на момент заключения Контракта в соответствии с
Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 N 1063.
В случае ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных
Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств поставщик (исполнитель,
подрядчик) вправе взыскать с Заказчика штраф в размере :
а) 2,5 процентов цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
б) 2 процентов цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до
50 млн. рублей;
в) 1,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей
до 100 млн. рублей;
г) 0,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.
В случае ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных
Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств Заказчик вправе взыскать с
Поставщика штраф в размере :
а) 10 процентов цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
б) 5 процентов цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до
50 млн. рублей;
в) 1 процент цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до
100 млн. рублей;
г) 0,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.
Учитывая, что контракт заключается по цене, предлагаемой участником закупки, но не
превышающей начальную (максимальную) цену контракта, заказчикам целесообразно
устанавливать в проекте контракта под отлагательным условием все возможные значения
размеров штрафа, предусмотренные для каждого порогового значения цены контракта, за
исключением пороговых значений, превышающих начальную (максимальную) цену контракта.
7. Обстоятельства непреодолимой силы.
7.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности за полное или частичное
неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если такое неисполнение будет
являться следствием чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях
обстоятельств.
7.2. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, должна
письменно известить другую Сторону в течение трех рабочих дней, после возникновения
таких обстоятельств. Продолжительность обстоятельств непреодолимой силы
подтверждается документами компетентных государственных органов или сообщениями
в официальной прессе. Не уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой
силы лишает Сторону, подвергшуюся таким обстоятельствам, права ссылаться на них при
неисполнении обязательств по Контракту.
8. Расторжение контракта
8.1. Расторжение Контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда,
в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в
соответствии с гражданским законодательством и требованиями Федерального закона от
05.04.2013 № 44-ФЗ.
8.2. Право Заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения
контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ для
одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств: ______________
(предусмотрено/не предусмотрено).
9. Срок действия Контракта
9.1. Контракт вступает в силу со дня его подписания обеими Сторонами и
действует до полного исполнения Сторонами обязательств по Контракту (при заключении
Контракта по итогам электронного аукциона Контракт считается заключенным с момента
размещения Заказчиком подписанного Контракта в единой информационной системе).
9.2. Прекращение (окончание) срока действия Контракта влечет за собой
прекращение обязательств Сторон по нему, но не освобождает Стороны от
ответственности за его нарушение, если таковые имели место при исполнении условий
Контракта.
10. Прочие условия Контракта
10.1. При исполнении Контракта не допускается перемена Поставщика, за
исключением случая, если новый поставщик является правопреемником Поставщика по
Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования,
слияния или присоединения.
10.2. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика,
предусмотренные Контрактом, переходят к новому заказчику.
10.3. Контракт может быть изменен и/или дополнен Сторонами в период его
действия на основе их взаимного согласия и наличия объективных причин, вызвавших
такие действия Сторон, с учетом ограничений, установленных Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ.
10.4. В случае изменений адресов, номеров телефонов, банковских реквизитов
Стороны письменно извещают друг друга о таких изменениях.
10.5. Все изменения и дополнения к Контракту оформляются в виде
дополнительных соглашений и являются его неотъемлемой частью.
10.6. Все спорные вопросы, возникающие при исполнении Контракта, решаются
Сторонами путем переговоров. В случае не достижения согласия Стороны передают
рассмотрение спора в Арбитражный суд Тамбовской области.
10.7. Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, по одному для каждой из Сторон.
10.8 Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются
действующим законодательством РФ.
11. Юридические адреса и реквизиты Сторон
Заказчик:
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
Поставщик:
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
Руководитель
Руководитель
___________________ (Ф.И.О., должность)
___________________ (Ф.И.О., должность)
(подпись)
(подпись)
М.П.
М.П.
Приложение № __
к проекту Контракта
от ________№___________
Спецификация
Код
№
по
Наименование
п/п ОКПД
Товара
Описание
объекта закупки
(характеристики
Товара)
Ед.
изм.
Количество
Цен
а за
ед.
изм,
руб.
1.
2.
3.
…
ИТОГО:
Заказчик:
Поставщик:
_______________(Ф.И.О., должность)
_______________(Ф.И.О., должность)
(подпись)
М.П.
(подпись)
М.П.
Сумма,
руб.
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа