close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
Проект
муниципальный контракт №
с.Барабаш-Левада
г.
«____»___________2009
Муниципальный
заказчик:
Муниципальное
общеобразовательное
учреждение
основная
общеобразовательная школа с. Барабаш-Левада Пограничного муниципального района, именуемый в
дальнейшем «Заказчик», в лице директора учреждения Резяповой Любови Гавриловны, действующей на
основании Устава, с одной стороны, и _________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель»,
имеющий(ее) лицензию на проведение работ по оснащению учреждений установками автоматической
пожарной сигнализации и систем оповещения при пожаре №___________, в лице _______________,
действующей на основании ________, с другой стороны, руководствуясь Федеральным законом от 21 июля
2005 года №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд», ст. 527, 528, 740, 763 – 768 Гражданского кодекса Российской
Федерации, на основании решения комиссии (протокол №_____ от _______ г.) заключили настоящий
муниципальный контракт (в дальнейшем Контракт) о нижеследующем:
1. Предмет Контракта
1.1 «Исполнитель» обязуется выполнить пусконаладочные монтажные работы по оснащению
муниципального общеобразовательного учреждения основная общеобразовательная школа с. БарабашЛевада Пограничного муниципального района установкой автоматической пожарной сигнализации и
системой оповещения при пожаре, в установленный договором срок.
1.2. Место проведения работ:
1
2
Объект
1
2
Муниципальное общеобразовательное учреждение основная
общеобразовательная школа с. Барабаш – Левада Пограничного
муниципального района (школа)
Муниципальное общеобразовательное учреждение основная
общеобразовательная школа с. Барабаш – Левада Пограничного
муниципального района (детский сад)
3
Юридический
адрес
с. Барабаш –
Левада,
ул. Юбилейная, 39
с. Барабаш –
Левада,
ул. Юбилейная, 39
1.3. «Исполнитель» обязуется выполнить все работы, указанные в п. 1.1 настоящего Контракта,
собственными силами и средствами в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией.
Условия и порядок внесения изменений оговорены в разделе 13 настоящего Контракта.
1.4. «Заказчик» обязуется создать «Исполнителю» необходимые условия для выполнения работ,
принять их результат в установленном порядке и оплатить обусловленную Контрактом цену.
2. Стоимость работ
2.1. Стоимость подлежащих выполнению работ и использованных для этого материалов составляет
____________________ (сумма прописью) рублей, в том числе НДС ______________ рублей.
2.2. Стоимость выполненных работ по монтажу, наладке систем автоматической пожарной
сигнализации и систем оповещения людей о пожаре является фиксированной и пересмотру не подлежит.
2.3.Стоимость работ включает в себя все расходы, в том числе расходы на транспортировку, доставку,
страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов, стоимости оборудования и материалов,
монтажных и пусконаладочных работ, и других обязательных платежей.
3. Сроки реализации работ
3.1. Календарные сроки выполнения работ определены сторонами:
Начало работ:
Окончание работ:
3.2. На момент подписания настоящего Контракта дата окончания работ является исходной для
определения имущественных санкций в случае нарушения сроков выполнения работ.
3.3. При сокращении сроков выполнения работ «Заказчик» вправе досрочно принять и оплатить работу.
4. Обеспечение материалами
4.1. «Исполнитель» принимает на себя обязательства по обеспечению работ материальными ресурсами
(оборудованием), необходимыми для выполнения работ, упомянутых в п. 1.1 настоящего Контракта
___________________________________________________ 4.2. Все поставляемые материалы должны
соответствовать спецификациям, указанным в проекте, иметь соответствующие сертификаты, технические
паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии этих сертификатов и т.п. должны быть
при необходимости предоставлены «Заказчику».
__________________________________________________
5. Обязанности «Исполнителя»
Для выполнения работ по настоящему Контракту «Исполнитель» обязуется:
5.1. Обеспечить:
-готовность выполняемых им работ в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом, а также создание
условий для производства последующих работ;
- отличное качество выполнения всех работ в соответствии с проектной документацией, действующими
нормами и техническими условиями;
- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период
гарантийной эксплуатации объекта;
- в ходе выполнения работ проведение необходимых мероприятий по безопасности, охране окружающей
среды и рациональному использованию территории;
5.2. Осуществлять систематическую, а по завершении работ окончательную уборку рабочих мест от
остатков материалов и отходов.
5.3. За двое суток до дня подписания акта о приеме-передаче акта выполненных работ, «Исполнитель»
должен освободить школьные помещения и территорию школы от оборудования, инструментов,
остатков строительных материалов.
5.4. При полном завершении работ в 2-дневный срок известить об этом «Заказчика».
5.5. Устранять по требованию «Заказчика» недостатки.
5.6. Исполнять полученные в ходе работ указания «Заказчика», если такие указания не противоречат
условиям настоящего Контракта и не представляют собой вмешательства в оперативно-хозяйственную
деятельность «Исполнителя».
5.7. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Контракта.
6. Обязанности «Заказчика»
Для реализации настоящего Контракта «Заказчик» обязуется:
6.1. Передать «Исполнителю» в 5-дневный срок с даты подписания настоящего Контракта проектно –
сметную документацию.
6.2. Произвести приемку и оплату работ, выполненных «Исполнителем», в порядке, предусмотренном в
разделах 2 и 9 настоящего Контракта.
6.3. Подписать акт выполненных работ или предоставить мотивированный отказ подписать акт в течение
10 календарных дней с момента его предоставления.
6.4. Нести ответственность перед «Исполнителем» за неисполнение или ненадлежащее исполнение
«Заказчиком» обязательств по Контракту.
6.5. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего
Контракта.
7. Охранные мероприятия
7.1. «Исполнитель» несет ответственность за целостность и сохранность завезенных материалов, машин и
оборудования открытого и закрытого хранения.
8. Сдача и приемка выполненных работ
8.1. «Заказчик» приступает к приемке выполненных работ в течение 3 дней после получения сообщения
«Исполнителя» об их готовности к сдаче.
8.2. «Заказчик» создает комиссию в составе: представитель «Заказчика», представитель «Исполнителя»,
представитель технического надзора, которая организует и осуществляет приемку результатов работ.
8.3. Сдача полностью выполненных работ «Исполнителем» и их приемка оформляется по формам КС-2 и
КС-3, подписанным обеими сторонами. В случае отказа одной из сторон подписать акт, в нем делается
пометка об этом, и акт подписывается другой стороной с правом на обжалование в суд.
8.4. При сдаче «Исполнитель» обязан сообщить «Заказчику» о требованиях, которые необходимо
соблюдать для эффективного и безопасного использования результатов работы
8.5. «Заказчик» вправе отказаться от приемки выполненных «Исполнителем» работ в случае обнаружения
недостатков, которые исключают возможность использования для указанного в Контракте цели и не могут
быть устранены.
8.6. С момента подписания акта сдачи – приемки выполненных работ всю полноту ответственности за риск
порчи, сохранность и т.п. несет «Заказчик» и/или его полномочный представитель.
9. Оплата работ и взаиморасчеты
9.1. Оплата по настоящему Контракту осуществляется безналичным расчетом путем перечисления
«Заказчиком» денежных средств на расчетный счет «Исполнителя», указанный в настоящем Контракте.
9.2. Оплата по настоящему Контракту осуществляется предоплатой в размере 30 % от стоимости
Контракта.
9.3. Окончательный расчет за выполненные работы производится «Заказчиком» в течение 20 рабочих
дней после полного их завершения, включая устранение выявленных дефектов, на основании
предоставления счет - фактуры, акта выполненных работ формы КС-2 и справки КС-3, оформленных в
установленном порядке.
9.4. Настоящий Контракт финансируется за счет средств субсидий, выделяемых из краевого бюджета на
проведение мероприятий по противопожарной безопасности.
10. Контроль и надзор за реализацией Контракта
10.1. «Заказчик» осуществляет технический надзор за ходом и качеством выполняемых работ, качеством
используемых материалов, соблюдением графика выполнения работ.
10.2. «Исполнитель» ведет всю необходимую документацию.
10.3. В случае, если «Заказчиком» будут обнаружены некачественно выполненные работы, «Исполнитель»
обязан своими силами и без увеличения стоимости в согласованный сторонами срок переделать эти работы
для обеспечения их надлежащего качества.
11. Изменение условий Контракта
11.1. Согласно ч.5 ст.9 Федерального закона от 21.07.2005 г. №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» при заключении
и исполнении муниципального контракта изменение условий контракта по соглашению сторон и в
одностороннем порядке не допускается, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.
11.2. В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств стороны обязуются поступать в соответствии
с действующим законодательством.
12. Имущественная ответственность
12.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящему Контракту
стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
12.2. В случае просрочки исполнения «Заказчиком» обязательства, предусмотренного настоящим
Контрактом, другая сторона вправе потребовать уплату пеней.
12.3. Размер пени устанавливается настоящим Контрактом в размере одной трехсотой действующей на
день уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка РФ. Пеня начисляется за каждый день
просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после
дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательств.
12.4. «Заказчик» освобождается от уплаты пени, если докажет, что просрочка исполнения указанного
обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
12.5 В случае просрочки исполнения «Исполнителем» обязательства, предусмотренного настоящим
Контрактом, «Заказчик» вправе потребовать уплату пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки
исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после
дня истечения установленного срока исполнения обязательств.
12.6. Размер пени устанавливается настоящим Контрактом в размере одной трехсотой действующей на
день уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка РФ. Пеня начисляется за каждый день
просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после
дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательств.
12.7. «Исполнитель» освобождается от уплаты пени, если докажет, что просрочка исполнения указанного
обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
12.8. Размер пени не подлежит изменению в арбитражном порядке.
12.9. Оплата пени не освобождает «Исполнителя» от его контрактных обязательств.
12.10. Пеня взыскивается путем выставления счета «Заказчиком» «Исполнителю», либо вычитается из
очередного причитающегося «Исполнителю» платежа. «Исполнитель» обязан уплатить сумму пени по
первому требованию «Заказчика».
12.11. Ответственность сторон в иных случаях определяется в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
13. Внесение изменений в Контракт
13.1. «Заказчик» по согласованию с «Исполнителем» в ходе исполнения Контракта на выполнение
вышеуказанных работ вправе изменить не более чем на 10% (десять процентов) предусмотренный
Контрактом объем работ при изменении потребности в работах, на выполнение которых заключен
Контракт, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, не предусмотренных
Контрактом, но связанных с работами, предусмотренными Контрактом.
При выполнении дополнительного объема таких работ «Заказчик» по согласованию с «Исполнителем»
вправе изменить первоначальную цену Контракта пропорционально объему таких работ, но не более чем
на 10% (десять процентов) этой цены Контракта, а при внесении соответствующих изменений в Контракт в
связи с сокращением потребности в выполнении таких работ «Заказчик» обязан изменить цену Контракта
указанным образом.
13.2. Любая договоренность
между сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не
предусмотренные настоящим Контрактом, считается действительной, если она подтверждена сторонами в
письменной форме в виде дополнительного соглашения или протокола.
13.3. При внесении изменений, не предусмотренных настоящим разделом, стороны будут
руководствоваться статьей 9 Федерального закона от 21.07.2005 г. №94-ФЗ «О размещении заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».
14. Гарантии качества по выполненным работам
14.1. Если в период гарантийной эксплуатации объекта, который составляет тридцать шесть месяцев,
обнаружены дефекты, вызванные результатом выполненных работ, препятствующие нормальной
эксплуатации объекта, «Исполнитель» обязан устранить их за свой счет в течение 30 дней. Гарантийный
срок в этом случае продлевается на период устранения дефектов.
14.2. Предельный срок обнаружения недостатков и дефектов, возникших по вине «Исполнителя»
составляет шестьдесят шесть месяцев.
15. Разрешение споров между сторонами
15.1. При возникновении конфликта или несогласия одной из сторон с условиями Контракта, его
изменениями или дополнениями, стороны обязуются создать согласительную комиссию, в которую войдут
по 2 человека от каждой из сторон, и в обязанности которой будет входить нахождение взаимного
согласия по спорному вопросу (вопросам).
15.2. Если стороны не пришли к согласию, то в соответствии со ст. 445 Гражданского кодекса Российской
Федерации составляется протокол разногласий к Контракту. Сторона, получившая протокол разногласий,
обязана в течение 30 дней известить другую сторону о принятии Контракта с учетом протокола
разногласий либо об отклонении протокола разногласий.
15.3. Если стороны не прошли к соглашению, то они оставляют за собой право обратиться за разрешением
спора в Арбитражный суд Приморского края.
15.4. Спорные вопросы между «Исполнителем» и «Заказчиком», возникающие по поводу недостатков
выполненной работы или их причин, могут быть решены путем назначения экспертизы по требованию
любой из сторон. Расходы на экспертизу несет «Исполнитель», за исключением случае, когда экспертизой
установлено отсутствие нарушений «Исполнителем» Контракта или причинной связи между действиями
«Исполнителя» и обнаруженными недостатками. В этих случаях расходы на экспертизу несет сторона,
потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению сторон – обе стороны
поровну.
16. Прекращение действия Контракта
16.1. Основания расторжения настоящего Контракта:
- по соглашению сторон в случаях, предусмотренных федеральным законом от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд»;
- по требованию одной из сторон настоящий Контракт может быть расторгнут по решению суда в случаях
предусмотренных действующим законодательством.
9.2.Вопросы, не урегулированные и не предусмотренные настоящим Контрактом, разрешаются в
соответствии с действующим законодательством РФ.
17. Особые условия
17.1. Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате выполнения работ по вине «Исполнителя» или
«Заказчика», компенсируется виновной стороной. Ущерб, нанесенный третьему лицу по непредвиденным
причинам, возмещается сторонами на паритетных началах.
17.2. Любая договоренность
между сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не
предусмотренные настоящим Контрактом, считается действительной, если она подтверждена в
письменной форме в виде дополнительного соглашения.
17.3. Любое уведомление по данному вопросу отправляется получателю в виде заказного письма с
уведомлением о вручении его по юридическому адресу. Уведомление считается данным на момент
получения отправителем уведомления о вручении письма получателю.
17.4. Все указанные в Контракте приложения являются его неотъемлемой частью.
17.5. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
17.6. По всем вопросам, не предусмотренным настоящим Контрактом, стороны руководствуются
законодательством Российской Федерации.
18. Срок действия муниципального контракта
18.1. Срок действия Контракта – с момента подписания до фактического исполнения сторонами своих
обязательств, включая взаиморасчеты.
Приложения: Приложение № 1. Расчет потребности в материалах.
19. Адреса, банковские реквизиты и подписи сторон
Заказчик
Исполнитель
692589, Россия, Приморский край,
Пограничный район
Муниципальное общеобразовательное
учреждение основная общеобразовательная
школа с. Барабаш-Левада Пограничного
муниципального района
с. Барабаш-Левада, ул. Юбилейная,39
ИНН 2525010563 КПП 252501001
Отделение по Пограничному району
УФК по Приморскому краю
л\с 03203007930
Тел. (42345)27541
Директор учреждения
_____________________ Л.Г. Резяпова
«___»________________2009 г.
_____________________________
«___»________________2009 г.
№
Приложение № 1
к муниципальному контракту
от « »
2009 г.
РАСЧЕТ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ
МОУ ООШ с. Барабаш-Левада
№
п/п
Код
ресурса
Наименование ресурса
Ед.
изм.
1
2
3
4
5
Количество
Ресурсы подрядчика
Материалы
1
101-0115
Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм
т
0,0000306
2
101-0219
Гипсовые вяжущие Г-3
т
0,00203
3
101-0329
Клей 88-СА
кг
0,1344
4
101-0801
Проволока медная круглая электротехническая ММ (мягкая) диаметром
1.0-3.0 мм и выше
т
0,0001
5
101-0812
Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная
диаметром 1,6 мм
т
0,00023
6
101-1481
Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм
т
0,00023
7
101-1665
Лак электроизоляционный 318
кг
0,03
8
101-1924
Электроды диаметром 4 мм Э42А
кг
24,694
9
101-1959
Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180
т
0,00002
10
101-1963
Канифоль сосновая
кг
0,0409
11
101-1963
- Канифоль сосновая
кг
0,0066
12
101-1963
- Канифоль сосновая
кг
0,0343
13
101-1964
Шпагат бумажный
кг
0,001
14
101-1977
Болты строительные с гайками и шайбами
кг
0,349
15
101-2206
Дюбели пластмассовые с шурупами 12х70 мм
10шт
14,5
16
101-2206
- Дюбели пластмассовые с шурупами 12х70 мм
10шт
2,3
17
101-2206
- Дюбели пластмассовые с шурупами 12х70 мм
10шт
12,2
18
101-9100
Патроны для пристрелки
10шт
46,22
19
101-9103
Дюбели распорные
100шт
3,5348
20
101-9109
Дюбели для пристрелки
10шт
46,22
21
101-9760
Лак электроизоляционный 318
кг
0,006
22
101-9852
Краска
кг
0,446
23
110-0113
Скрепы 10х2
кг
0,02
24
201-9408
Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до
0.1 т
т
0,001
25
500-9031
Скобы
10шт
3,2
26
500-9041
Сжимы ответвительные
100шт
0,0204
27
500-9062
Наконечники кабельные
шт
16,1
28
500-9081
Перемычки гибкие, тип ПГС-50
шт
1
29
500-9101
Кнопки монтажные
т.шт
0,164
30
500-9129
Розетка потолочная
100шт
0,0102
31
500-9264
Трубка полихлорвиниловая
кг
0,096
32
500-9500
Бирки маркировочные
100шт
0,43
33
500-9619
Нитки швейные
кг
0,001
34
500-9623
Лента К226
100м
0,41
35
500-9719
Полоски и пряжки для крепления проводов
100шт
2,132
36
500-9826
Сжимы соединительные
100шт
0,82
37
507-0001
Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные
марки М, сечением 4 мм2
т
0,000765
38
522-0076
Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40
кг
0,391
39
522-0076
- Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40
кг
0,092
40
522-0076
- Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40
кг
0,299
41
542-9033
Вазелин технический
кг
0,006
42
544-0089
Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ,
шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно
кг
1,4661
43
999-0005
Масса оборудования
т
0,009
Материалы - позиции сметы
44
Модуль реле "РМ-64-6
шт
1
45
Светильник аккумуляторный 2*8 "Орион"
шт
1
Оборудование
46
- Приемно-контрольный прибор охранно-пожарной сигнализации
ППКОП "А16-512"
шт
1
47
- Аккумулятор 12В 18А/ч
шт
2
48
- Коммуникатор передачи информации по радиоканалу"TR-001"
шт
1
49
- Антенна объектовая "СТРУНА-5"
шт
1
50
- Модуль сопряжения КСП-А 4/8
шт
1
51
- Клавиатура с ЖК-индикацией "ВПУ-А-16"
шт
1
52
- Считыватель ТМ
шт
1
53
- Извещатель пожарный дымовой ИП 212-87
шт
40
54
- Извещатель пожарный ручной ИПР-И
шт
2
55
- Оповещатель светозвуковой "Маяк-12КП"
шт
1
56
- Оповещатель звуковой "ООПЗ-12"
шт
6
57
- Источник бесперебойного питания ИВЭПР 12-2-2
шт
1
58
- Световые настенные указатели "ВЫХОД" Блик 12С
шт
5
59
- Э/автомат ДЭК ВА-101
шт
1
60
- Коробка распределительная КС-4
шт
21
61
- Коробка распределительная КРТП-10
шт
2
шт
3
м
10
м
350
Ключ ТМ
62
- Короб 25*16
63
- Короб 10*15
64
65
- Кабель ШВВП 2х0,75
м
110
66
- Кабель телефонный КСПВ 2*0.5
м
450
67
- Кабель RG-58
м
10
68
- Кабель КСПВ 4х0,5
м
200
м
60
- Кабель КСПВ 10х0,5
69
РАСЧЕТ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ
ДОУ Детский сад с. Барабаш-Левада
№
п/п
Код
ресурса
Наименование ресурса
Ед.
изм.
1
2
3
4
Количество
5
Ресурсы подрядчика
Материалы
1
101-0115
Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм
т
0,0000306
2
101-0219
Гипсовые вяжущие Г-3
т
0,00167
3
101-0329
Клей 88-СА
кг
0,1344
4
101-0801
Проволока медная круглая электротехническая ММ (мягкая) диаметром
1.0-3.0 мм и выше
т
0,0001
5
101-0812
Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная
диаметром 1,6 мм
т
0,00018
6
101-1481
Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм
т
0,00018
7
101-1665
Лак электроизоляционный 318
кг
0,03
8
101-1924
Электроды диаметром 4 мм Э42А
кг
18,196
9
101-1959
Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180
т
0,00002
10
101-1963
Канифоль сосновая
кг
0,0354
11
101-1963
- Канифоль сосновая
кг
0,0086
12
101-1963
- Канифоль сосновая
кг
0,0268
13
101-1964
Шпагат бумажный
кг
0,001
14
101-1977
Болты строительные с гайками и шайбами
кг
0,349
15
101-2206
Дюбели пластмассовые с шурупами 12х70 мм
10шт
11,75
16
101-2206
- Дюбели пластмассовые с шурупами 12х70 мм
10шт
3,3
17
101-2206
- Дюбели пластмассовые с шурупами 12х70 мм
10шт
8,45
18
101-9100
Патроны для пристрелки
10шт
34,345
19
101-9103
Дюбели распорные
100шт
1,1964
20
101-9109
Дюбели для пристрелки
10шт
34,345
21
101-9760
Лак электроизоляционный 318
кг
0,006
22
101-9852
Краска
кг
0,225
23
110-0113
Скрепы 10х2
кг
0,02
24
201-9408
Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до
0.1 т
т
0,001
25
500-9031
Скобы
10шт
3,2
26
500-9041
Сжимы ответвительные
100шт
0,0204
27
500-9062
Наконечники кабельные
шт
16,1
28
500-9081
Перемычки гибкие, тип ПГС-50
шт
1
29
500-9101
Кнопки монтажные
т.шт
0,0756
30
500-9129
Розетка потолочная
100шт
0,0102
31
500-9264
Трубка полихлорвиниловая
кг
0,096
32
500-9500
Бирки маркировочные
100шт
0,209
33
500-9619
Нитки швейные
кг
0,001
34
500-9623
Лента К226
100м
0,189
35
500-9719
Полоски и пряжки для крепления проводов
100шт
0,9828
36
500-9826
Сжимы соединительные
100шт
0,378
37
507-0001
Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные
марки М, сечением 4 мм2
т
0,0000306
38
522-0076
Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40
кг
0,324
39
522-0076
- Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40
кг
0,1
40
522-0076
- Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40
кг
0,224
41
542-9033
кг
0,006
Вазелин технический
42
544-0089
Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ,
шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно
кг
0,6521
43
999-0005
Масса оборудования
т
0,006
Материалы - позиции сметы
44
Модуль реле "РМ-64-6
шт
1
45
Светильник аккумуляторный 2*8 "Орион"
шт
1
Оборудование
46
- Приемно-контрольный прибор охранно-пожарной сигнализации
ППКОП "А16-512"
шт
1
47
- Аккумулятор 12В 18А/ч
шт
2
48
- Коммуникатор передачи информации по радиоканалу"TR-001"
шт
1
49
- Антенна объектовая "СТРУНА-5"
шт
1
50
- Модуль сопряжения КСП-А 4/8
шт
1
51
- Клавиатура с ЖК-индикацией "ВПУ-А-16"
шт
1
52
- Считыватель ТМ
шт
1
53
- Извещатель пожарный дымовой ИП 212-87
шт
25
54
- Извещатель пожарный ручной ИПР-И
шт
1
55
- Извещатель пожарный тепловой ИП-101-1-А
шт
4
56
- Оповещатель светозвуковой "Маяк-12КП"
шт
1
57
- Оповещатель звуковой "ООПЗ-12"
шт
3
58
- Источник бесперебойного питания ИВЭПР 12-2-2
шт
1
59
- Световые настенные указатели "ВЫХОД" Блик 12С
шт
2
60
- Э/автомат ДЭК ВА-101
шт
1
61
- Коробка распределительная КС-4
шт
16
62
- Коробка распределительная КРТП-10
шт
2
шт
3
63
Ключ ТМ
64
- Короб 25*16
м
15
65
- Короб 10*15
м
250
66
- Кабель ШВВП 2х0,75
м
35
67
- Кабель телефонный КСПВ 2*0.5
м
280
68
- Кабель RG-58
м
10
69
- Кабель КСПВ 4х0,5
м
45
70
- Кабель КСПВ 14х0,5
м
18
Заказчик
_____________________ Л.Г. Резяпова
«___»________________2009 г.
Исполнитель
_____________________________
«___»________________2009 г.
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа