close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

г. Барнаул «____»______ 2014 года ОАО «Авиапредп

код для вставкиСкачать
ДОГОВОР ПОДРЯДА № ___________
г. Барнаул
«____»_______ 2014 года
ОАО «Авиапредприятие «Алтай», именуемое далее «Заказчик», в лице генерального директора
Архипенко В.М., действующего на основании Устава, с одной стороны, и _______________, именуемое
далее «Подрядчик», в лице директора ___________________, действующего на основании Устава, с другой
стороны, вместе по договору именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По настоящему договору Подрядчик обязуется в установленный договором срок произвести
поставка и монтаж системы вентиляции в помещении совмещенного здравпункта в здании
Аэровокзала на 200 пас/час ОАО «Авиапредприятие «Алтай» Заказчика - (далее Объект), находящегося
по адресу: г. Барнаул, ул. Павловский тракт 226, а Заказчик обязуется принять выполненные работы и
уплатить обусловленную договором цену. Перечень работ, возлагаемых на Подрядчика, определяется
Сторонами Локальным сметным расчетом № 1, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора
(Приложение № 1).
1.2. По завершении работ Подрядчик сдает, а Заказчик принимает по Акту приема-передачи
выполненную Подрядчиком работу. В случае привлечения к выполнению работ указанных в п. 1.1.
настоящего договора субподрядчиков, ответственность за недостатки в работе, выявленные Заказчиком
несет Подрядчик.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Подрядчик обязан выполнять предусмотренные настоящим договором работы в соответствии с
Локальным сметным расчетом № 1 (Приложение № 1), определяющим объем работ, определяющей
содержание работ.
2.2. В случае если в ходе выполнения обусловленных работ Подрядчик обнаружит не учтенные
Локальным сметным расчетом № 1 работы и в связи с этим необходимость проведения дополнительных
работ и увеличение сметной стоимости работ, он будет обязан письменно сообщить об этом Заказчику в
течение 2 (двух) дней.
2.3. При неполучении от Заказчика письменного ответа на свое сообщение в течение 4 (четырех)
календарных дней Подрядчик обязан приостановить соответствующие работы.
2.4. Если Подрядчик не выполнит обязанности, установленной п. 2.3 настоящего Договора, он
лишается права требовать от Заказчика оплаты выполненных им дополнительных работ и возмещения
вызванных этим убытков, если не докажет необходимость немедленных действий в интересах Заказчика.
2.5. При согласии Заказчика на проведение и оплату дополнительных работ Подрядчик будет вправе
отказаться от их выполнения лишь в случаях, когда они не входят в сферу профессиональной деятельности
Подрядчика либо в сферу деятельности его субподрядчиков и других контрагентов, либо не могут быть
выполнены Подрядчиком и его субподрядчиками (контрагентами) по не зависящим от них причинам.
2.6.При необходимости проведения дополнительных работ и в связи с существенным повышением
цены работы по настоящему договору, Подрядчик обязан своевременно предупредить об этом Заказчика.
Если Заказчик не согласен на повышение согласованной первоначально по смете цены работ он вправе
отказаться от договора.
Подрядчик своевременно не предупредивший Заказчика о необходимости превышения указанной в
пункте 5.1. настоящего договора цены работ, обязан выполнить условия договора по цене определенной в
настоящем договоре.
2.7. Обеспечение работ материалами и оборудованием несет Подрядчик. По соглашению Сторон
Заказчик за счет Подрядчика может принять на себя обязанность полностью или частично обеспечить
выполнение работ необходимыми материалами и оборудованием.
2.8. Сторона, которая предоставила материалы, несет ответственность за обнаружившуюся
невозможность использования предоставленных ею материалов или оборудования без ухудшения качества
выполняемых работ, если не докажет, что невозможность использования возникла по обстоятельствам, за
которые отвечает другая Сторона.
2.9. Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ,
соблюдением сроков их выполнения, качеством предоставленных Подрядчиком материалов, а также
правильностью использования Подрядчиком материалов Заказчика, не вмешиваясь при этом в оперативнохозяйственную деятельность Подрядчика.
2.10. Заказчик, обнаруживший при осуществлении контроля и надзора за выполнением работ
отступления от требований по смете, которые могут ухудшить качество работ, или иных недостатков,
обязан немедленно заявить об этом Подрядчику.
1
2.11. Подрядчик обязан исполнять полученные в ходе строительства указания Заказчика, если такие
указания не противоречат условиям настоящего договора и не представляют собой вмешательство в
оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
2.12. Подрядчик должен устранять по требованию Заказчика недостатки, которые обнаружены в
процессе выполнения работ.
2.13. Заказчик может в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения
настоящего договора. В этом случае Заказчик обязан уплатить Подрядчику часть установленной цены
пропорционально части работы и оборудования, которое было приобретено согласно Локально сметного
расчета, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения договора.
2.14. Подрядчик обязан немедленно предупредить Заказчика о независящих от Подрядчика
обстоятельствах, которые могут повлиять на качество результата выполняемой работы, либо создает
невозможность ее завершения в срок.
2.15.Подрядчик обязан в соответствии с требованиями ст. 212 Трудового кодекса РФ, п.п. 4.6., 4.7.,
4.8. СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», ПОТРМ-016-2001 «Правила безопасности при
эксплуатации электроустановок» для обеспечения безопасности работников организации при проведении
строительных и ремонтных работ на территории аэропорта разрабатывать меры безопасности и оформлять
акт-допуск установленной формы.
2.16. Заказчик обязуется предоставить Подрядчику помещение на охраняемой территории
аэропорта.
3. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ РАБОТ. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ
3.1. Приемка работ осуществляется Заказчиком в течение 10 (десяти) календарных дней после
получения им сообщения Подрядчика о готовности к сдаче Объекта.
3.2. Сдача работ Подрядчиком и приемка их Заказчиком оформляются Актом приема-передачи,
который подписывается обеими Сторонами, за фактически выполненный объем работы в конце каждого
месяца. В случае не подписания Акта приема-передачи одной из Сторон направляется письменный отказ в
течение 5 (пяти) дней со дня направления Акта приема-передачи.
3.3. Заказчик вправе отказаться от приемки работ в случае обнаружения недостатков, которые не
могут быть устранены Подрядчиком.
3.4. В случае ненадлежащего выполнения работ Подрядчик не вправе ссылаться на то, что Заказчик
не осуществлял контроль и надзор за их выполнением.
3.5. Гарантийный срок устанавливается в 2 (два) года со дня подписания акта приема-передачи.
Подрядчик несет ответственность за недостатки, обнаруженные в пределах гарантийного срока.
3.6. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований,
предусмотренных в технической документации и в обязательных для Сторон строительных нормах и
правилах.
3.7. Риск случайной гибели или случайного повреждения Объекта в части улучшений,
производимых по настоящему Договору Подрядчиком, а именно: устанавливаемого (или установленного)
Подрядчиком оборудования, использованных или неиспользованных Подрядчиком строительных и
отделочных материалов, выполненной Подрядчиком отделки и т.п., до приемки работ Заказчиком несет
Подрядчик.
3.8. Подрядчик обязан немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний
приостановить работу при обнаружении:
- непригодности или недоброкачественности предоставленного Заказчиком материала, оборудования,
технической документации или иных предметов;
- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения
работы;
- иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов
выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок.
4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
4.1. Работы, предусмотренные настоящим договором, осуществляются Подрядчиком в следующие
сроки:
начало работ: на следующий день после получения предоплаты;
- окончание работ: 30 (тридцать) календарных дней с момента начала работ.
4.2. Действие настоящего договора прекращается при условии выполнения Подрядчиком и
Заказчиком всех условий настоящего договора.
5. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ ПО ДОГОВОРУ
5.1.Оплата выполненных по настоящему Договору работ производится Заказчиком в размере,
предусмотренном утвержденным Локальным сметным расчетом № 1, а именно 189 717,47 (Сто
восемьдесят девять тысяч семьсот семнадцать) рублей 47 копеек, в том числе НДС 18%, работы и их
2
качество соответствуют объемам, утвержденным Локальным сметным расчетом
№ 1, являющимся
неотъемлемой частью настоящего Договора.
5.2. Заказчик выплачивает Подрядчику предоплату в размере 56 915,24 (Пятьдесят шесть тысяч
девятьсот пятнадцать) рубля 24 копейки (30% от общей суммы договора), в том числе НДС 18%, в
течение 10 (десяти) банковских дней после подписания настоящего договора. Окончательный расчет
производится после сдачи работ Подрядчиком Заказчику в течение 5 (пяти) банковских дней при условии,
что работы выполнены надлежащим образом и в сроки, установленные настоящим Договором, или
досрочно.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору Стороны
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. При этом
штрафные санкции взыскиваются сверх сумм возмещения убытков.
6.2. В случае несвоевременного перечисления Заказчиком средств в оплату по настоящему договору
он будет обязан выплатить Подрядчику пеню из расчета 0,1 % в день за каждый день просрочки от не
выплаченных во время сумм.
6.3. В случае несвоевременной сдачи работ Подрядчиком предусмотренных настоящим договором
он будет обязан выплатить Заказчику пеню из расчета 1 % от суммы договора за каждый день просрочки
сдачи работ.
7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим договором, Стороны будут
руководствоваться действующим законодательством РФ.
7.2. Спорные вопросы,
возникающие в
ходе
исполнения
настоящего
договора,
разрешаются Арбитражным судом Алтайского края.
7.3. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения
обязательств сторонами.
7.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.
8.
АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:
ЗАКАЗЧИК:
ОАО «Авиапредприятие «Алтай»
656057, г. Барнаул, Павловский тр., 226
тел/факс: (385-2) 543-083, 543-150
ИНН 2259001380
КПП 222201001
Отделение № 8644 Сбербанка России
г. Барнаул
БИК 040173604
К/С 30101810200000000604
Р/С 40702810002140002203
ОКПО 46304290, ОКОНХ 51300.
ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор
ОАО «Авиапредприятие «Алтай»
_______________В.М. Архипенко
«____»________________ 2014 г.
Ответственный за исполнение условий договора
Начальник ОКС Камашинас Олег Вацловович, тел.: 543-041
3
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа