close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

Сроки проведения обучения : с 07.10.2014 по 15.10.2014;pdf

код для вставкиСкачать
ДОГОВОР №
_____
О ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ (СОДЕЙСТВИИ).
г. Краснодар
«
» ___________ 2014 года
Общество с ограниченной ответственностью «РН-Краснодарнефтегаз» (ООО «РНКраснодарнефтегаз»), в дальнейшем именуемое «Заказчик», в лице Первого заместителя
генерального директора – руководителя штаба по строительству МН Федорова Геннадия
Михайловича, действующего на основании доверенности №175-юр от 03.03.2014, с одной
стороны,
и Открытое акционерное общество «Черноморские магистральные нефтепроводы»
(ОАО «Черномортранснефть»), в дальнейшем именуемое «Подрядчик», в лице Генерального
директора Зленко Александра Владимировича, действующего на основании Устава, с другой
стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ТЕРМИНЫ И ИХ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.1. Для целей настоящего договора нижеследующие термины имеют следующее
значение:
1.2. «Техническая помощь (содействие) - возмездная помощь и/или содействие,
предоставляемая Заказчику Исполнителем при выполнении работ по объекту МН «ТихорецкТуапсе-2», участок Тихорецк-Заречье. Строительство», включая:

Пусконаладочные работы по установке и адаптации программного обеспечения (ПО)
для АРМ СБ технических средств охраны (ТСО).

Доработка ПО и экранных форм системы диспетчерского контроля и управления
(СДКУ) Краснодарского РУМН в части интеграции интеллектуальных вставок МН
"Тихорецк-Туапсе-2".

Пусконаладочные работы системы диспетчерского контроля и управления (СДКУ):

Внедрение\ проверка экранных форм и базы сигналов сервера ввода/вывода;

Проверка прохождения сигналов.
Работы выполняются в соответствии с проектно-сметной документацией, условиями
настоящего договора, заданием Заказчика, действующей нормативной документацией и
регламентами ОАО «АК «Транснефть».
1.3. «Заказчик» - Сторона по договору, которой предоставляется техническая помощь
(содействие).
1.4. «Подрядчик» - Сторона по договору, которая предоставляет техническую помощь
(содействие) другой Стороне.
1.5. «Субподрядчик» - юридическое лицо, имеющее лицензию на осуществление
деятельности, самостоятельно выбираемое Подрядчиком.
1.6. Понятия и определения, перечисленные в настоящей статье, применяются в
указанных значениях Сторонами независимо от того, употребляются ли они в единственном или
множественном числе, написаны они заглавными или прописными буквами, за исключением
случаев, когда в настоящем договоре из смысла конкретной статьи или пункта прямо не вытекает
иное значение.
1.7. Понятия и определения, не перечисленные в настоящей статье, применяются в
значениях, указанных в нормативно-правовых и нормативно-технических актах, за исключением
случаев, когда в настоящем договоре из смысла конкретной статьи или пункта прямо не вытекает
иное значение.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. Подрядчик обязуется в соответствии с условиями настоящего Договора выполнить
собственными силами и средствами работы по технической помощи и сдать их результат
Заказчику, а Заказчик принять результат работ и оплатить его.
2.2. Работы по технической помощи включают в себя: проведению пуско-наладочных работ
(ПНР) «верхнего уровня» (АРМ СБ) по объекту МН «Тихорецк-Туапсе-2», участок Тихорецк-
Заречье. Строительство».
3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Стоимость работ по проведению пуско-наладочных работ (ПНР) «верхнего уровня»
(АРМ СБ) по объекту МН «Тихорецк-Туапсе-2», участок Тихорецк-Заречье. Строительство»
составляет ________ руб. (____ руб. коп.), в том числе НДС 18%: ________ руб. (______ руб. коп.)
согласно Приложению № 1 к настоящему Договору.
3.2. В стоимость работ, выполняемых по настоящему Договору, входят все затраты,
возникающие у Подрядчика, связанные с выполнением работ по настоящему Договору.
3.3. Оплата выполненных работ производится Заказчиком в течение 60 банковских дней
после подписания Сторонами Акта выполненных работ с указанием физических объемов по форме
КС-2, КС-3 (приложение №2), на основании счета-фактуры и счета Исполнителя на оплату. Счётфактура, оформляется в порядке, установленном Федеральным Законом от №402-ФЗ 06.12.2011 «О
бухгалтерском учете», ст.169 НК РФ и Постановлением Правительства РФ №1137 от 26.12.2011г.,
представляется Исполнителем Заказчику в течение 5 календарных дней с даты подписания Акта
выполненных работ КС-2, КС-3, но не позднее 1-го числа месяца, следующего за отчётным.
4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
4.1. Сроки выполнения работ – с апреля по июнь 2014 года.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА
5.1. Подрядчик обязуется выполнить своими силами и средствами все работы в объеме и
сроки, согласованными Сторонами и сдать работы Заказчику.
5.2. Подрядчик обязуется обеспечить производство и качество всех работ в соответствии с
действующими нормативными актами, Регламентами ОАО «АК «Транснефть», техническими
условиями.
5.3. Подрядчик обязуется использовать при производстве работ материалы и оборудование,
соответствующее
государственным
стандартам,
техническим
условиям,
имеющие
соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их
качество, копии которых должны быть предоставлены Заказчику по его требованию.
5.4. Подрядчик вправе без письменного согласия Заказчика, привлекать для выполнения
работ по Договору Субподрядчиков.
6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
6.1. Заказчик обязуется производить оплату выполненных Подрядчиком работ в порядке,
предусмотренном статьей 3 настоящего Договора.
6.2. Заказчик обязуется в течение 5 дней после получения от Подрядчика подписать Акты
выполненных работ с указанием физических объемов работ, или направить Подрядчику
мотивировочный отказ от их подписания.
6.3. Выполнять в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других
статьях Договора.
6.4. Заказчик вправе проверять ход и качество работ, выполняемых Подрядчиком.
7. АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ
7.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их
аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не
разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым
лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо
неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.
7.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их
аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые
применимым для целей настоящего Договора законодательством, как дача / получение взятки,
коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства
и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем.
7.3. Каждая из Сторон настоящего Договора отказывается от стимулирования каким-либо
образом работников другой Стороны, в том числе путем предоставления денежных сумм,
подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными в
настоящем пункте способами, ставящего работника в определенную зависимость и направленного
на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его
Стороны.
Под действиями работника, осуществляемыми в пользу стимулирующей его Стороны,
понимаются:
 предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими контрагентами;
 предоставление каких-либо гарантий;
 ускорение существующих процедур;
 иные действия, выполняемые работником в рамках своих должностных обязанностей,
но идущие вразрез с принципами прозрачности и открытости взаимоотношений между
Сторонами.
7.4. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти
нарушение каких-либо антикоррупционных условий, соответствующая Сторона обязуется
уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления,
соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему
Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это
подтверждение должно быть направлено в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты направления
письменного уведомления.
7.5. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить
материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или
может произойти нарушение каких-либо положений настоящих условий контрагентом, его
аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях,
квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий
подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и
международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.
7.6. Стороны настоящего Договора признают проведение процедур по предотвращению
коррупции и контролируют их соблюдение. При этом Стороны прилагают разумные усилия, чтобы
минимизировать риск деловых отношений с контрагентами, которые могут быть вовлечены в
коррупционную деятельность, а также оказывают взаимное содействие друг другу в целях
предотвращения коррупции. При этом Стороны обеспечивают реализацию процедур по
проведению проверок в целях предотвращения рисков вовлечения Сторон в коррупционную
деятельность.
7.7. В целях проведения антикоррупционных проверок Подрядчик и Субподрядчик
обязуются в течение (5) пяти рабочих дней с момента заключения настоящего Договора, а также в
любое время в течение действия настоящего Договора по письменному запросу Заказчика
предоставить информацию о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе,
конечных) по форме согласно Приложению №3 к настоящему Договору с приложением
подтверждающих документов (далее – Информация).
В случае изменений в цепочке собственников Подрядчика и Субподрядчика, включая
бенефициаров (в том числе, конечных), и (или) в исполнительных органах Подрядчика и
Субподрядчика Подрядчик и Субподрядчик обязуются в течение (5) пяти рабочих дней с даты
внесения таких изменений предоставить соответствующую информацию Заказчику.
Информация предоставляется на бумажных носителях, заверенная подписями Генеральных
директоров Подрядчика и Субподрядчика или уполномоченных на основании доверенностей лиц,
и направляется в адрес Заказчика путем почтового отправления с описью вложения. Датой
предоставления Информации является дата получения Заказчиком почтового отправления.
Дополнительно Информация предоставляется на электронном носителе.
Указанное в настоящем пункте условие является существенным условием настоящего
Договора в соответствии с ч. 1 ст. 432 ГК РФ.
7.8. Стороны признают, что их возможные неправомерные действия и нарушение
антикоррупционных условий настоящего Договора могут повлечь за собой неблагоприятные
последствия – от понижения рейтинга надежности контрагента до существенных ограничений по
взаимодействию с контрагентом, вплоть до расторжения настоящего Договора.
7.9. Стороны
гарантируют
осуществление
надлежащего
разбирательства
по
представленным в рамках исполнения настоящего Договора фактам с соблюдением принципов
конфиденциальности и применение эффективных мер по устранению практических затруднений и
предотвращению возможных конфликтных ситуаций.
7.10. Стороны
гарантируют
полную
конфиденциальность
при
исполнении
антикоррупционных условий настоящего Договора, а также отсутствие негативных последствий
как для обращающейся Стороны в целом, так и для конкретных работников обращающейся
Стороны, сообщивших о факте нарушений».
7.11. В случае отказа Подрядчика и (или) Субподрядчика от предоставления Информации,
согласно п.7.7 настоящего Договора, фактического непредставления такой Информации,
предоставления Информации с нарушением сроков, установленных в настоящем Договоре, или
предоставления недостоверной Информации Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться
от исполнения Договора путем направления письменного уведомления о прекращении Договора в
течение 5 (пяти) рабочих дней с момента направления уведомления.
7.12. В случае предоставления Информации не в полном объеме (т.е. непредставление
какой-либо информации, указанной в форме (Приложение №3 к настоящему Договору)) Заказчик
направляет повторный запрос о предоставлении Информации по форме, указанной в п.7.7
настоящего Договора, дополненной отсутствующей информацией с указанием сроков ее
предоставления. В случае не представления такой информации, нарушения сроков ее
предоставления, а также предоставления недостоверной информации
Заказчик вправе в
одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора путем направления письменного
уведомления о прекращении Договора в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента направления
уведомления».
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1. Сторона, предоставившая материалы и оборудование, отвечает за их соответствие
государственным стандартам и техническим условиям и несет риск убытков, связанных с их
ненадлежащим качеством.
8.2. За ущерб, причиненный третьему лицу в процессе выполнения работ, отвечает
Подрядчик, если не докажет, что ущерб был причинен вследствие обстоятельств, за которые
отвечает Заказчик.
8.3. За просрочку Заказчиком оплаты выполненных работ (ст. З) Подрядчик предъявляет
Заказчику требование об уплате пени в размере 0,1% от цены неоплаченных работ за каждый день
просрочки до момента фактического исполнения обязательства, но не более 5% от договорной цены.
Начисление пени производится по письменному требованию Подрядчика с даты, указанной в
требовании.
8.4. При просрочке выполнения работ (этапа работ) Подрядчик обязан уплатить Заказчику
пеню в размере 0,1 % (ноль целых одна десятая процента) от стоимости работ (этапа работ) за
каждый день просрочки. Расчет суммы пени производится с даты, следующей за датой окончания
срока выполнения работ до даты фактического выполнения работ. Заказчик вправе предъявить
требование об уплате пени в пределах срока исковой давности, установленного действующим
законодательством.
8.5. Выплата неустойки и возмещение убытков не освобождают сторону, нарушившую
договор, от исполнения своих обязательств в натуре.
8.6. Предъявление сторонами неустойки и (или) иных санкций за нарушение условий
договорных обязательств, а также сумм возмещения убытков или иного ущерба по настоящему
договору, производится письменно путем направления соответствующего требования (претензии)
об их уплате и возмещении. При этом письменное требование (претензия) не является по
настоящему договору документом, определяющим дату получения (начисления) Сторонами
доходов в виде неустойки и (или) иных санкций за нарушение условий договорных обязательств.
8.7. В иных случаях, не предусмотренных настоящим договором, стороны несут
ответственность в соответствии с законодательством РФ.
9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
9.1. Условия настоящего договора считаются конфиденциальными. По взаимному
соглашению Сторон в рамках данного договора конфиденциальной признается информация,
касающаяся предмета договора, размера и условий оплаты, хода выполнения и результаты работ.
Стороны обязуются обеспечивать конфиденциальность полученной друг от друга информации и
не допускать ее разглашения в любом виде.
9.2. Любой ущерб, вызванный нарушением конфиденциальности, определяется и
возмещается в соответствии с действующим законодательством РФ.
9.3. Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате выполнения работ по вине
Подрядчика, компенсируется Подрядчиком, а по вине Заказчика – соответственно Заказчиком.
Подрядчик во всех случаях принимает срочные меры по ликвидации нанесенного ущерба и тогда,
когда соответствующие затраты несет Заказчик.
9.4. Настоящий Договор может быть изменен или расторгнут по письменному
соглашению Сторон, а также на иных основаниях в порядке, предусмотренном действующим
законодательством РФ, с предупреждением другой Стороны не менее чем за 30 дней.
9.5. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами из настоящего
договора или в связи с ним, регулируются ими путем переговоров с применением претензионного
порядка. При этом претензии рассматриваются, и ответ на них направляются стороной, к которой
они предъявлены в двухнедельный срок со дня их поступления.
9.6. Неурегулированные споры передается на рассмотрение арбитражного суда
Краснодарского края.
9.7. Если в процессе выполнения работ выявляется неизбежность получения отрицательных
результатов или нецелесообразности дальнейшего выполнения работы, каждая из Сторон обязана
внести предложение о приостановке работ. После уведомления о приостановке работ Заказчик и
Подрядчик в течение 15 рабочих дней должны принять совместное решение о дальнейшем
проведении работ, изменений условий или расторжении Договора.
9.8. Заказчик имеет право в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор,
предупредив об этом в письменном виде Подрядчика за 10 рабочих дней до даты расторжения
Договора. При этом Заказчик не позднее 20 банковских дней с момента расторжения договора
оплачивает стоимость работ, фактически выполненных Подрядчиком, на дату расторжения
договора.
9.9. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, применяется
действующее законодательство Российской Федерации.
9.10. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
10. ФОРС-МАЖОР. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
своих обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием форсмажорных обстоятельств (наводнение, пожар, землетрясение и другие стихийные бедствия, а
также война или военные действия, крупномасштабные забастовки) при условии, что эти
обстоятельства не зависели от воли сторон и сделали невозможным исполнение любой из сторон
своих обязательств по настоящему договору.
10.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения условий договора,
обязана не позднее 10-ти дней с момента наступления и прекращения форс-мажорного
обстоятельства в письменной форме уведомить другую Сторону. Надлежащим подтверждением
наступления и окончания действия форс-мажорных обстоятельств будут служить справки,
выдаваемые региональными представительствами Торгово-Промышленной Палаты РФ. В
противном случае Сторона лишается права ссылаться на эти обстоятельства, как на основании
неисполнения своих обязательств по договору.
10.3. Если возникнут обстоятельства, имеющие характер форс-мажор, непосредственно
повлиявшие на исполнение в срок обязательств, установленных в настоящем договоре, то этот
срок соразмерно отодвигается на время действия таких обстоятельств.
10.4. При расторжении договора по форс-мажорным обстоятельствам Стороны производят
взаиморасчеты по обязательствам, выполненным на момент прекращения настоящего договора.
10.5. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до
30.06.2014.
11. ПРИЛОЖЕНИЯ
11.1. Все Приложения и Дополнительные соглашения к настоящему Договору являются
неотъемлемыми частями настоящего Договора с момента их подписания полномочными
представителями Сторон.
11.2. Приложение №1 - Локальные сметные расчеты:
- № 09-08-30 (доп. 11) на проведение ПНР «верхнего уровня» (АРМ СБ). Нефтепровод Ду
700. км 0 –км 30,269. Узел береговой задвижки км 5,4. Поток №1. По объекту МН
«Тихорецк-Туапсе-2. Участок Тихорецк-Заречье. Строительство»;
- № 09-08-31 (доп. 11) на проведение ПНР «верхнего уровня» (АРМ СБ). Нефтепровод Ду
700. км 0 –км 30,269. Узел береговой задвижки км 29,5. Поток №1. По объекту МН
«Тихорецк-Туапсе-2. Участок Тихорецк-Заречье. Строительство»;
- № 09-15-41 (доп.11) на проведение ПНР «верхнего уровня» (АРМ СБ). Нефтепровод Ду
700. км 0 –км 30,269. Узел пуска СОД Ду 500 км 97,2 (км 97,61 – км 185,088). Поток №3.
По объекту МН «Тихорецк-Туапсе-2. Участок Тихорецк-Заречье. Строительство»;
- № 05-35 (доп.11) на доработку ПО и управления СДКУ по объекту МН «ТихорецкТуапсе-2. Участок Тихорецк-Заречье. Строительство»;
- № 09-26-26 (доп. 11) на ПНР по доработке ПО и управления СДКУ объекта МН
«Тихорецк-Туапсе-2. Участок Тихорецк-Заречье. Строительство».
11.3. Приложение №2 - Форма Акта сдачи-приемки выполненных работ (КС-2, КС-3).
11.4. Приложение №3 - Форма информации о цепочке собственников контрагента,
включая бенефициаров (в том числе, конечных).
12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
"Заказчик"
ООО «РН-Краснодарнефтегаз»
Адрес местонахождения: 350000, г.
Краснодар, ул. Кубанская набережная, 47
Почтовый и фактический адрес: 350000,
г.Краснодар, ул. Кубанская
набережная, 47
ИНН/КПП 2309095298/230750001
Банковские реквизиты:
р/сч. 40702810700005001515
ОАО "Всероссийский Банк Развития
Регионов" г. Москва к/сч.
30101810900000000880
БИК 044525880
ОКПО 78246699
"Подрядчик"
ОАО "Черномортранснефть"
ОКПО 00193011, ОГРН 1022302384136
ИНН 2315072242
Юридический адрес:
353911, Россия, Краснодарский край,
г. Новороссийск, Шесхарис-11
Почтовый адрес:
353911, Россия, Краснодарский край,
г. Новороссийск, Шесхарис-11
Тел.: 8 (8617) 60-34-51, 60-92-61, 60-92-80
Тел. (МАТС): (62-71) 34-51; 22-61
Факс: 8 (8617) 64-55-81, 60-92-00
Факс (МАТС): (62-71) 22-00
E-mail: [email protected]
Официальный сайт: www.nvr.transneft.ru
Банковские реквизиты:
Р/с 40702810300060001097
в ОАО Банк ВТБ г. Москва
К/с 30101810700000000187
БИК 044525187,
КПП 230750001
В случае изменения юридического адреса или банковских реквизитов Сторона, у которой
произошли такие изменения, обязана в течение не более 5 (Пяти) рабочих дней направить другой
Стороне письменное уведомление о произошедших изменениях.
Заказчик:
ООО "РН-Краснодарнефтегаз"
Подрядчик:
ОАО "Черномортранснефть"
Первый заместитель генерального
директора – руководитель штаба по
строительству МН
Генеральный директор
________________ Федоров Г.М.
М. П.
________________ Зленко А.В.
М. П.
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа