close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

;doc

код для вставкиСкачать
ДОКУМЕНТАЦИЯ О ЗАКУПКЕ
на право заключения договора по предмету:
«Выполнение работ по проектированию объектов присоединения
магистрального трубопровода ДТ (Приморск – Высоцк)
к действующим объектам ОАО «РПК-Высоцк «ЛУКОЙЛ-II»
Открытый двухэтапный запрос
предложений с переторжкой
№126
Высоцк
2014
0
ОГЛАВЛЕНИЕ
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ И ПРЕДМЕТЕ ЗАКУПКИ
2-3
2. ПРОЕКТНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
4-6
3. КОММЕРЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
7
4. ПРОЕКТ ДОГОВОРА
8-26
5.УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАКУПКИ:
5. Условия и порядок проведения открытого двухэтапного запроса предложений
5.1 Порядок оценки заявок (предложений) на приобретение работ (услуг
27-29
30
5.2. Критерии оценки предложений участников закупки на приобретение работ
31-33
5.3 Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке (Таблицы)
34-35
6. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ УРОВНЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ
ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
БЕЗОПАСНОСТИ, ОХРАНЫ
6.1 Квалификационная анкета участника на соответствие требованиям промышленной безопасности,
охраны труда и окружающей среды
36-38
6.2. Порядок оценки состояния уровня промышленной безопасности, охраны труда и окружающей
среды хозяйствующих субъектов
39-40
6.3 Оценочная таблица участника на соответствие требованиям в области промышленной
безопасности, охраны труда и окружающей среды
41-43
7. ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКУ ЗАКУПКИ
44-57
1
1. Общие сведения об объекте и предмете закупки
1.1. Предмет закупки:
Выполнение работ по проектированию объектов присоединения магистрального трубопровода ДТ
(Приморск – Высоцк) к действующим объектам ОАО «РПК-Высоцк «ЛУКОЙЛ-II»
1.2. Объект закупки:
Выполнение работ по проектированию технологических трубопроводов, дополнительной запорной
арматуры и оборудования, дренажных систем и емкостей, систем электрического обогрева
трубопроводов и систем управления для обеспечения возможности присоединения магистрального
трубопровода ДТ к действующим объектам предприятия, приема и накопления танкерной партии в
резервуарах 9/1,2,3. Проведение экспертизы промышленной безопасности проекта и регистрация
положительного заключения в Ростехнадзоре СПб и ЛО
1.3. Заказчик
ОАО «РПК-Высоцк «ЛУКОЙЛ-II» Юридический адрес:
188909, Ленинградская обл., Выборгский район, г. Высоцк, ул. Пихтовая, д. 1
1.4 Банковские реквизиты заказчика
ОАО «РПК-Высоцк «ЛУКОЙЛ-II»
Юридический адрес: 188909, Ленинградская обл., Выборгский район, г. Высоцк, ул. Пихтовая, д. 1
ИНН 4704056173
КПП 470401001
ИНН/КПП для указания в счетах-фактурах 4704056173 / 470450003
Р/счет 40702810901200394917 в ФКБ «Петрокоммерц» в г. Санкт-Петербурге
Кор/счет30101810800000000777 в ГРКЦ ГУ Банка России по г. Санкт-Петербургу
БИК 044030777 ОКАТО 41215504000 ОКВЭД 63.11.2 63.12.21 63.40 70.20.2 74.14
1.5. Информация о месте и сроках выполнения работ/оказания услуг
1.5.1. Место проведения работ: 188909, Ленинградская обл., Выборгский район, г. Высоцк, ул.
Пихтовая, д. 1 (по месту нахождения Заказчика.
1.5.2. Сроки выполнения работ: 01.07.2014 – 15.12.2014г.
1.6. Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота)
6 994 201,00 (шесть миллионов девятьсот девяносто четыре тысячи двести один)
рубль 00 коп.
1 258 956,18 (один миллион двести пятьдесят восемь тысяч девятьсот пятьдесят
НДС 18 %
шесть) рублей 18 коп.
8 253 157,18(восемь миллионов двести пятьдесят три тысячи сто пятьдесят семь)
Итого с НДС
рублей 18коп.
1.7. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в закупке
Без НДС
1.7.1. Порядок подачи заявок:
Для участия в закупке, организация желающая участвовать в закупке подаёт заявку в срок и по форме,
установленные документацией о закупке. Участник закупки подаёт заявку в письменной форме в
запечатанном конверте, при этом на таком конверте указывается порядковый номер закупки, вид,
способ и наименование закупки на участие в котором подаётся заявка, а также реквизиты участника
закупки. Заявка в письменной форме может быть подана участником закупки лично, либо посредством
почты специальным отправлением с уведомлением или курьерской службой.
1.7.2. Место подачи заявок: 188909, Ленинградская обл., Выборгский район, г. Высоцк, ул. Пихтовая, д.
1, 3 этаж, кабинет № 321 (делопроизводство)
1.7.3. Дата начала подачи заявок: «22» мая 2014 г.
1.7.4. Дата окончания срока подачи заявок: в соответствии с п. 15 Извещения.
1.8. Порядок разъяснения документации о закупке
1.Начиная с даты размещения извещения и документации о закупке, потенциальный участник имеет
2
право обратиться к организатору закупки за разъяснениями в отношении проводимых процедур
закупки, направив запрос в письменной форме, в том числе факсимильным сообщением, по реквизитам
организатора закупки, указанным в извещении.
2.В течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения запроса организатор закупки подготовит
разъяснения при условии, что запрос поступил не позднее 10 (десяти) календарных дней до окончания
срока подачи предложений, указанного в извещении и настоящей документации о закупке. Заказчик
(организатор закупки) размещает разъяснения без указания источника запроса в единой
информационной системе и сайте заказчика, указанных в извещении о закупке по следующей форме:
№ п/п Вопрос
1
Краткое содержание запроса
Разъяснения:
2
Краткое содержание запроса
Разъяснения:
3.Участник должен составить запрос о разъяснении документации о закупке по следующей форме:
«Изучив документацию о закупке №126 по предмету : Выполнение работ по проектированию
объектов присоединения магистрального трубопровода ДТ (Приморск – Высоцк) к действующим
объектам ОАО «РПК-Высоцк «ЛУКОЙЛ-II», просим разъяснить следующие положения документации
о закупке:
№ п/п Вопрос
1
4.Одновременно участник направляет запрос в формате *.pdf или *.dос на адрес электронной почты
контактного лица, указанного в извещении о закупке. При этом в теме электронного сообщения
должны быть указаны сведения о номере и предмете закупки.
Точное время получения организатором закупки (заказчиком) запросов определяется по данным
Microsoft Outlook в формате: дата и время получения электронного сообщения, независимо от даты
регистрации исходящего письма, проставленной участником закупки.
1.9. Место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки
Место вскрытия конвертов и рассмотрения предложений:
188909, Ленинградская обл., Выборгский район, г. Высоцк, ул. Пихтовая, д. 1,
Конференц-зал;
1.9.1. Дата рассмотрения: в соответствии с п. 17 Извещения;
1.9.2. Дата подведения итогов: будет доведена дополнительно
1.10. Порядок публикации изменений, вносимых в извещение и документацию о закупке
Изменения, вносимые организатором закупки (заказчиком) в извещение и настоящую документацию о
закупке, размещаются организатором закупки (заказчиком) в единой информационной системе и сайте
заказчика в течение 3-х рабочих дней с момента их утверждения.
3
2. Проектно-техническая часть документации о закупке
2.1. Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг
ОАО «РПК-Высоцк «ЛУКОЙЛ-II»
Адрес местонахождения и почтовый адрес:
188909, Ленинградская область, Выборгский район, г. Высоцк, ул. Пихтовая, д. 1
2.2. Цели и задачи. Существующее положение
1.Существующее положение:
1.1.Резервуары 9.1,2,3 по 20000 м3 каждый, в настоящее время используются для хранения дизельного
топлива (ДТ).
1.2. Поставка ДТ производится ж/д транспортом с организацией слива на ж/д эстакаде тит.2 и
последующей перекачкой в указанные резервуары насосами узлов слива данной эстакады.
1.3 ДТ от насосов узлов слива ж/д эстакады тит.2 транспортируется в резервуары 9/1,2,3 по
технологическим трубопроводам оборудованным электрическим обогревом и тепловой изоляцией.
Управление и контроль т/х процессов автоматизировано и осуществляется диспетчерской службой.
2 Цель и задача:
Выполнить проект дополнительного технологического трубопровода, отдельных узлов, дренажных
и вспомогательных систем, эстакад которые обеспечат возможность приема и транспортировки ДТ,
поставляемого по магистральному трубопроводу Приморск - Высоцк в резервуары 9/1,2,3 при
условии сохранения существующей т/х схемы приема- перевалки ДТ с использованием оборудования
ж/д эстакады тит.2.
2.3. Требования к закупаемым товарам, работам, услугам
(технические и иные характеристики)
1.При предварительном проектном обследовании трассы прокладки трубопровода для присоединения
магистрального коллектора Приморск – Высоцк рассмотреть
возможность прокладки трубопровода до РП 9/1-3 по двум направлениям:
- по направлению, показанному на схеме л.7 настоящей документации (с выбором места устройства
прокола под насыпью ж/дороги в одном из двух возможных мест ПК 22 либо ПК15 ж/д)
- по направлению, с использованием существующей т/х эстакады через ж/д пути на ПК6 и далее по
территории станции Нефтяная до РП9/1-3.
Представить обоснования и согласовать с Заказчиком вариант трассы, принимаемый для разработки
рабочей документации.
2.Предлагается подготовить документацию в соответствии с ТЗ - приложение к проекту
договора. Объем проектирования предварительно составит:
- Разработка технологической схемы с включением в действующую систему приема и перевалки ДТ.
- Новая совмещенная т/х эстакада для прокладки трубопровода ДТ с электрическим обогревом и
тепловой изоляцией, кабельных коммуникаций до 150м.
- Трубопровод ДТ при прокладке с использованием эксплуатируемых совмещенных т/х эстакад с
проектированием дополнительных опорных м/к на существующих фундаментах. до 1.7 км.
- Разработка документации на пересечение трассы с действующей ж/д методом прокола без
вывода ж/д путей из эксплуатации.
- Разработка документации системы дренажей дополнительных технологических трубопроводов и
емкостного оборудования для создания необходимых условий безопасности и выполнения
нормативных требований по транспортировке ДТ между объектными т/х трубопроводами.
- Разработать документацию на системы электрического обогрева трубопроводов, КИП и А, АСУ ТП
для обеспечения условий безопасной эксплуатации системы присоединения.
3.Провести экспертизу промышленной безопасности проекта и получить положительное заключение.
Зарегистрировать положительное заключение экспертизы ПБ
в Ростехнадзоре СПб и ЛО.
4
2.4. Сроки поставки товара, выполнения работы, оказания услуги
01.07.2014г.- 15.12.2014г.
2.5. Условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг
Согласно условиям заложенным в проекте договора с приложениями в т. ч. техническом задании на
проектирование.
2.6. Требования к участникам закупки
2.6.1.Участник закупки должен иметь свидетельство СРО о допуске на право осуществления
деятельности соответствующей данному предмету в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
2.6.2.Участник закупки должен обладать профессиональной компетентностью, финансовыми и
трудовыми (кадровыми) ресурсами, производственными мощностями необходимыми для исполнения
работ по предмету закупки.
2.6.3.Участник закупки должен соответствовать требованиям заказчика (организатора закупки) в
области промышленной безопасности, охраны труда и экологии.
Соответствие участника закупки, перечисленным выше требованиям подтверждается
документально!
2.7. Иные требования и условия
1.Решения, закладываемые в проект должны обеспечивать возможность производства
СМР без вывода существующих технологических трубопроводов, находящихся в зоне производства
работ, объектов и оборудования из эксплуатации.
В случае отсутствия таковой возможности, при проектировании отразить необходимые меры
безопасности при проведении огневых работ связанных с демонтажем отдельных участков
действующих трубопроводов, элементов резервуаров и оборудования.
2.8. Техническое задание
Приложение №3 к проекту договора.
5
6
3. Коммерческая часть документации о закупке
3.1. Требования к условиям договора
3.1.1.Изложены в проекте договора, являющемся неотъемлемой частью документации о
закупке.
3.2. Порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом или без учета расходов
на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных
платежей)
Указанная в извещении о закупке начальная (максимальная) цена закупки включает в себя
стоимость производства всех работ, отраженных в разделе 2 п.2.3, 2.7 и 2.8 документации,
все виды прочих расходов и вознаграждений, связанных с исполнением обязательств по
договору.
3.3. Иные требования и условия
3.3.1 Участники закупки выполняют расчет цены предложения любым способом с
указанием порядка ее исчисления и примененной нормативной базы, с распределением по
основным видам работ в соответствии с п.2.3 раздела 2 настоящей документации.
Предложения с ценой превышающей начальную (максимальную) цену, указанную
Заказчиком, к рассмотрению не принимаются.
3.3.2. Победителем закупки при заключении договора составляется смета с включением всех
видов и объемов работ указанных в разделе2 п. 2.3 и 2.7 проектно- технической части
документации, техническом задании на проектирование – приложение №3 к проекту
договора, включением всех прочих затрат Проектировщика с обоснованиями по
нормативным документам в области ценообразования в строительстве.
3.3.3.Цена по смете - приложение №1 к договору не может превышать цену коммерческого
предложения Проектировщика (Победителя) объявленную при проведении переторжки.
3.3.4. Сметная документация, до заключения договора с организацией – Проектировщиком
(Победителем), в обязательном порядке проверяется и согласовывается на соответствие
нормативным требованиям в области ценообразования в строительстве службой Заказчика,
курирующей договор.
3.3.5. В случае выявления Заказчиком в сметах нарушений законодательства в области
ценообразования в строительстве, Проектировщик (Победитель) обязан внести в сметы
исправления.
3.3.6. Все показатели смет, условия договора после проверки, согласования и утверждения,
являются твердыми и не могут быть изменены в ходе исполнения обязательств по договору.
7
ДОГОВОР ПОДРЯДА № ………… (проект)
Выполнение работ по проектированию объектов присоединения магистрального трубопровода
ДТ (Приморск – Высоцк) к действующим объектам ОАО «РПК-Высоцк «ЛУКОЙЛ-II».
г. Высоцк
Ленинградской области
« …..» …………..2014 г.
Открытое акционерное общество «Распределительный Перевалочный Комплекс – Высоцк
«ЛУКОЙЛ-II», именуемое в дальнейшем «Заказчик» в лице в лице исполнительного директора
А.В. Князева, действующего на основании доверенности№1/2014 от 01.01.2014г. с одной стороны и
………………………,
именуемое
в
дальнейшем
«Проектировщик»,
в
лице
…………………………………………., действующего на основании
………………., с другой
стороны, заключили настоящий договор на условиях
документации о закупке Заказчика и
предложения Проектировщика.
При этом стороны признают, что если в ходе исполнения договора будет выявлено, что по
каким-либо причинам в предложении Проектировщика имеются несоответствия требованиям
документации о закупке Заказчика, то определяющими (приоритетными) условиями исполнения
настоящего договора являются требования документации о закупке Заказчика.
1. Определения.
В настоящем договоре следующие слова и выражения будут иметь значения, определяемые ниже:
«Стороны» - означает Заказчик и Проектировщик, в значениях указанных в преамбуле настоящего
Договора.
«Договор» - настоящий документ, включая все содержащиеся в нём положения и условия,
приложения к нему, подписанные Сторонами, а также любые изменения и дополнения к нему,
которые подписаны сторонами в период действия договора и являющиеся его неотъемлемой частью.
«Объект» - производственные объекты в составе которых предусматривается проектирование
присоединения систем
магистрального трубопровода, принадлежащие
Заказчику на праве
собственности.
«Площадка» - предоставленная Заказчиком Проектировщику часть территории предприятия,
необходимая для проведения обследований, измерений и изысканий, проведения иных работ
предусмотренных условиями настоящего договора .
«Предмет договора» - Проектировщик обязуется выполнить, а Заказчик оплатить работы по
проектированию объектов присоединения магистрального трубопровода ДТ (Приморск – Высоцк) к
действующим объектам ОАО «РПК-Высоцк «ЛУКОЙЛ-II» в рамках инвестиционного проекта –
Приемный коллектор от ПСП "Высоцк" до РП РПК "Высоцк" Код - D174LG008С
«Работы» - комплекс работ, подлежащих выполнению в соответствии с настоящим Договором.
Работы включают в себя:
-Проектирование объектов присоединения магистрального трубопровода ДТ (Приморск – Высоцк) к
действующим объектам ОАО «РПК-Высоцк «ЛУКОЙЛ-II» в соответствии с техническим заданием на
проектирование – Приложение №3
- Мероприятия, связанные с получением разрешений и согласований, иных допусков подлежащих
оформлению Проектировщиком для производства работ на объекте.
- Безопасную организацию работ и обеспечение персонала Проектировщика необходимым
оборудованием, приспособлениями, спецодеждой и инструментом.
- При наличии загрязнений Площадки при ведении Работ немедленную уборку и утилизацию
строительного мусора с территории Площадки от результатов деятельности Проектировщика;
- Вывоз за пределы Площадки и прилегающей к ней территории использовавшихся при выполнении
Работ принадлежащих Проектировщику строительных машин и оборудования, транспортных
средств, инструментов, приборов, инвентаря, изделий, конструкции, иного принадлежащего
Проектировщику имущества;
8
-Своевременное устранение недостатков проектирования, выявленных в как процессе выполнения
работ, так и в период гарантийного срока эксплуатации объекта;
- Выполнение иных работ, связанных с исполнением обязательств, упомянутых в настоящем
договоре и в дополнительных соглашениях.
Отходы Проектировщика – все отходы, образующиеся при выполнении работ по настоящему
договору, а также при наличии отходы от упаковки оборудования, используемого при производстве
работ по настоящему договору.
«Представители Проектировщика» - представителем Проектировщика признается как лицо,
имеющее право действовать от имени Проектировщика по письменному приказу руководителя
проектной организации, так и уполномоченный представитель Проектировщика. Уполномоченным
представителем Проектировщика признается
лицо, уполномоченное Проектировщиком
представлять его интересы на основании доверенности либо Устава организации.
«Представители Заказчика» - представителем Заказчика признается как лицо, имеющее право
действовать от имени Заказчика по письменному приказу, так и уполномоченный представитель
Заказчика. Уполномоченным представителем Заказчика признается лицо, уполномоченное
Заказчиком представлять его интересы на основании Устава, либо доверенности.
«Проектная документация» Подготовка в период производства работ и сдача Заказчику полного комплекта оригиналов
документов на бумажном носителе в 4-х экземплярах и двух экземпляров на электронном носителе:
- Пояснительная записка
- Комплект рабочей документации
- Положительное заключение экспертизы промышленной безопасности (ПБ).
- Уведомление о регистрации заключения ПБ в Ростехнадзоре
«Приемочная комиссия» - Комиссия создаваемая
Заказчиком, по мере предъявления
документации к оплате либо Работ в целом по договору, для проверки качества и приемки
результатов Работ, подтверждения факта выполнения обязательств Проектировщика по договору.
«Акт сдачи - приёмки работ по Договору» - подписанный Сторонами документ, по результатам
работы приёмочной комиссии о завершении
работ (либо этапа работ)
и выполнении
Проектировщиком обязательств по настоящему договору.
Этап работ – завершенная проектированием часть документации соответствующая позициям
графика производства работ – Приложение №2
2. Предмет договора.
2.1. Проектировщик обязуется выполнить, а Заказчик оплатить работы по проектированию
объектов присоединения магистрального трубопровода ДТ (Приморск – Высоцк) к действующим объектам
ОАО «РПК-Высоцк «ЛУКОЙЛ-II». в рамках инвестиционного проекта – Приемный коллектор от ПСП
"Высоцк" до РП РПК "Высоцк" Код - D174LG008С в составе существующих объектов принадлежащих
Заказчику на праве собственности и находящихся по адресу: Ленинградская область, Выборгский рн, г. Высоцк, ул. Пихтовая д.1.
3. Цена работ и взаиморасчеты по Договору.
3.1. Цена работ по Договору определена Сметой –Приложение №1 и составляет
……….
(………………) рублей …. коп. кроме того НДС 18% …………..(……………….) рублей ….коп.
(при условии применения проектировщиком соответствующей системы налогообложения)
Всего по договору …………..(……………………………) рублей ………коп..
3.2. Стороны договорились, что цена включает в себя стоимость всех затрат Проектировщика
которые он понесет при проведении определенных Договором работ.
3.3. Стороны производят расчеты в следующем порядке:
3.3.1. Проектировщик предъявляет полностью законченные по факту объемы этапов работ по
актам сдачи-приемки выполненных работ с указанием
Кода инвестиционного проекта D174LG008C наименования и инвентарных номеров существующих объектов, в составе которых
будут выполняться работы по проектированию технического перевооружения для обеспечения
9
возможности присоединения магистрального трубопровода ДТ Приморск- Высоцк в срок не позднее
25 числа отчетного месяца
3.3.2 Этапом работ признаются полностью завершенный комплекс работ, по каждой отдельно
взятой локальной смете – приложение №1.
3.3.3 Заказчик в срок до 29 числа отчетного месяца рассматривает и подписывает представленные
Проектировщиком Акты сдачи-приемки выполненных работ либо направляет мотивированный
отказ.
3.3.4 Проектировщик после подписания Заказчиком Актов сдачи-приемки выполненных работ в
срок не позднее 01 числа месяца следующего за отчетным, предоставляет Акт сверки взаимных
расчетов, счет и счет - фактуру с указанием Кода инвестиционного проекта D174LG008C,
наименования и инвентарного номера объекта, указанных в Смете – Приложение №1.
3.4 Счет- фактура выставляется в соответствии с требованиями ст.168, 169 Налогового кодекса
Российской Федерации.
3.5 При неправильном оформлении счетов- фактур (несоответствия требованиям законодательства)
данная счет-фактура будет считаться не принятой.
3.6. При условии исполнения Проектировщиком п. 3.3.1 и 3.3.4 договора Работы оплачиваются в
течение 30 банковских дней с даты подписания акта приемки выполненных работ.
Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
3.7 Расчеты осуществляются по реквизитам, указанным в договоре.
3.8 При предъявлении Проектировщиком оригиналов Актов сдачи-приемки выполненных работ и
документов указанных в 3.3.1 и 3.3.4 в более поздние, по отношению к указанным, сроки Заказчик
имеет право отсрочить оплату работ за отчетный месяц на соответствующий период времени либо
отказаться от приемки документов и оплаты работ за данный отчетный период.
4. Срок действия Договора и сроки выполнения Работ.
4.1 Настоящий договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до
25 .12. 2014г. а в части исполнения финансовых обязательств до полного их исполнения .
4.2. Сроки выполнения работ устанавливаются Графиком - Приложение №2.
5. Права и обязанности Проектировщика.
5.1. Проектировщик обязан:
5.1.1. Выполнять Работы в строгом соответствии с условиями настоящего Договора и требованиями
нормативных актов действующего законодательства Российской Федерации.
5.1.2.Готовить и предоставлять документацию в сроки соответствующие Графику производства
работ – Приложение №2, с содержанием, в составе и объеме соответствующих требованиям
технического задания – Приложение №3.
5.1.3. При принятии решений в процессе проектирования конструкций системы применять
материалы, комплектующие изделия соответствующие нормативным требованиям и согласованные
с Заказчиком .
5.1.4. Выполнять требования Инструкции по организации безопасного производства работ на
территории и объектах ОАО «РПК-Высоцк ЛУКОЙЛ-II» подрядными (сервисными) организациями
и оформлять Акт-допуск и наряд- допуски (при необходимости), на производство работ на
территории и объектах ОАО «РПК-Высоцк ЛУКОЙЛ-II».
5.1.5. Направлять на объекты Заказчика работников имеющих соответствующие квалификационные
удостоверения, обученных правилам безопасного проведения работ, имеющих ПТМ, и все
необходимые допуски к производству работ, прошедших инструктаж по безопасному производству
работ и письменно ознакомленных с действующими на территории Заказчика инструкциями,
положениями и требованиями в области промышленной безопасности.
5.1.6. Обеспечивать работников сертифицированными средствами необходимой индивидуальной
защиты, в случае, когда это требуется действующим законодательством.
5.1.7 Обеспечить участие представителя Проектировщика в совещаниях по вопросам связанным с
исполнением работ по настоящему договору.
10
5.1.8. Проводить инструктаж работников, привлекаемых к производству работ на объекте Заказчика,
и нести полную ответственность за соблюдение ими правил безопасного проведения работ.
5.1.9. Незамедлительно предоставлять Заказчику информацию об инциденте, аварии, произошедших
в ходе работ по договору.
5.1.10. Предоставлять Заказчику по его требованию полную информацию о ходе выполнения работ в
срок не более 3 (Трех) дней с момента получения требования от Заказчика.
5.1.11. В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента направления Заказчиком соответствующего
уведомления, устранить за свой счет недостатки выполненных работ, выявленные в процессе
выполнения работ по проектированию.
5.1.12. Проектировщик обязан в полном объеме за свой счет возместить вред, причиненный не
исполнением либо ненадлежащим исполнением требований действующего законодательства РФ по
вопросам охраны окружающей среды, пожарной безопасности объектов Заказчика, техники
безопасности и охраны труда, а также за иной вред нанесенный Заказчику в связи с принятием
ошибочных, либо не достаточно проработанных проектных решений. Основанием для указанных
выводов может служить проведение независимой экспертизы и соответствующее заключение о
несоответствии качества проектной документации и имеющихся недостатках в проектной
документации, которые привели к нанесению вреда Заказчику.
5.1.13. Нести самостоятельно, без каких-либо компенсаций со стороны Заказчика, все расходы,
связанные с командировками, питанием, проживанием работников Проектировщика.
5.1.14 Проектировщик обязуется в 5-тидневный срок с момента подписания настоящего договора
оформить заявку установленного образца на временные электронные пропуска для своих
работников.
5.1.15.
Обеспечить выполнение требований, предусмотренных законодательными и иными
нормативно - правовыми актами Российской Федерации к персоналу, привлекаемому
Проектировщиком для проведения работ по Договору.
5.1.16 Обеспечить оформление и предоставление соответствующих документов, соблюдение
сотрудниками Проектировщика
внутри объектного и пропускного режима установленного
Государственными органами, связанных с наличием пограничного и таможенного контроля, и
внутренними распорядительными документами предприятия Заказчика
5.1.17 Руководствоваться целями и задачами «Политики ОАО «РПК-Высоцк- «ЛУКОЙЛ-II» в
области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды», требованиями
локальных нормативных актов ОАО «ЛУКОЙЛ», СТО ЛУКОЙЛ 1.6.5-2008 «Требования к
подрядным организациям по обеспечению промышленной безопасности, охраны труда и
окружающей среды, пожарной безопасности, технологической дисциплины и предупреждения
чрезвычайных ситуаций.
5.1.18 При выполнении работ на объектах Заказчика, Проектировщик обязан соблюдать требования
локальных нормативных актов ОАО «ЛУКОЙЛ», ООО «ЛУКОЙЛ-Транс», ОАО «РПК-Высоцк«ЛУКОЙЛ-II» в том числе в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей
среды, пожарной безопасности, технологической дисциплины и предупреждения чрезвычайных
ситуаций.
5.1.19
Учитывать при планировании и проведении работ опасные/вредные факторы,
производственные и профессиональные риски существующие на объектах Заказчика, изложенные в
утвержденном руководителем Заказчика Перечне.
5.1.20 Не складировать отходы Проектировщика в места временного хранения собственных отходов
Заказчика.
5.1.21 Использовать для складирования и временного хранения отходов Подрядчика только
отведенные места в соответствии с п 6.1.3
5.1.22 Проектировщик не вправе передавать готовую документацию третьим лицам без согласования
с Заказчиком.
11
5.2. Проектировщик имеет право:
5.2.1. Получать сведения, проектную и техническую документацию объектов, относящуюся к
работам по предмету договора в техническом архиве Заказчика.
5.2.2. Требовать от Заказчика возможности знакомиться в архиве Заказчика, снимать копии
необходимой, для исполнения обязательств по Договору, технической и проектной документации
существующих объектов которые имеют отношение к предмету договора.
5.2.3. Отказаться (мотивированно) от выполнения предложений Заказчика при принятии проектных
решений, которые могут привести к нарушению правил и норм проектирования, технических
инструкций по эксплуатации оборудования, иных нормативных документов и требований.
5.2.4. На свой риск и под свою ответственность, по письменному согласованию с Заказчиком, от
своего имени и за свой счет заключать договоры с третьими лицами на проведение работ,
предусмотренных настоящим Договором, и не позднее 5 (пяти) рабочих дней, после заключения
каждого такого договора предоставлять заверенную копию договора (договоров), заключенных с
третьими лицами, Заказчику.
5.2.5. Проектировщик, только с согласия Заказчика, имеет право привлекать к выполнению работ
третьих лиц, имеющих надлежаще оформленные разрешения (свидетельства, лицензии) на
проведение соответствующих видов работ и несет полную имущественную ответственность за
выбор и результаты работы этих организаций перед Заказчиком.
5.2.6.Сдать Заказчику результат надлежаще выполненных Работ по настоящему Договору досрочно,
предварительно письменно известив об этом Заказчика не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до
даты определенной для сдачи результата Работ.
6. Права и обязанности Заказчика.
6.1. Заказчик обязан:
.6.1.1. Обеспечить Проектировщику возможность работы в архиве Заказчика с
проектной
документацией на существующие объекты, имеющие прямое отношение к предмету договора и
необходимой для исполнения работ по договору.
6.1.2. Выполнить все обязательства по настоящему Договору и оплатить выполненные работы по
согласованной цене в порядке и сроки, предусмотренные настоящим договором.
6.1.3 Ознакомить Проектировщика с локальными нормативными актами ОАО «ЛУКОЙЛ», ООО
«ЛУКОЙЛ-Транс», ОАО «РПК-Высоцк- «ЛУКОЙЛ-II»
в том числе в области промышленной
безопасности, охраны труда и окружающей среды, пожарной безопасности, технологической
дисциплины и предупреждения чрезвычайных ситуаций, а также с:
- «Политикой ОАО «РПК-Высоцк- «ЛУКОЙЛ-II» в области промышленной безопасности, охраны
труда и окружающей среды»
- перечнем опасных/вредных факторов, производственных и профессиональных рисков ,
утвержденных руководителем ОАО «РПК-Высоцк- «ЛУКОЙЛ-II»
-Информацией о представителе высшего руководства ОАО «РПК-Высоцк- «ЛУКОЙЛ-II» по системе
управления промышленной безопасностью, охраной труда и окружающей среды.
- Определить место временного хранения отходов Проектировщика.
6.2. Заказчик имеет право:
6.2.1. В любое время и в пределах своей компетенции осуществлять контроль и надзор за ходом и
качеством проектирования, соблюдением сроков работ.
6.2.2. Знакомиться с документацией, которая подготавливается Проектировщиком, в установленном
порядке и в рамках полномочий по договору вносить
соответствующие условиям договора
предложения и давать предписания.
6.2.3. Потребовать от Проектировщика, в случае неисполнения последним условий договора по
устранению недостатков, допущенных Проектировщиком, полного возмещения в добровольном
порядке своих расходов, понесенных при устранении недостатков, для оплаты третьим лицам,
привлеченным с указанной целью к работам по договору.
6.2.4. Назначать независимые экспертизы по проверке качества проектных работ.
12
6.2.6 За нарушение норм и правил промышленной безопасности, охраны труда, пожарной и
экологической безопасности, которые могут нанести материальный и имиджевый ущерб, Заказчик
вправе применить к Проектировщику штрафные санкции (Приложение №4)
7. Порядок сдачи-приемки Работ.
7.1. Проектировщик в течение производственного отчетного периода, по мере готовности
документации на каждый этап, предоставляет
Заказчику для ознакомления и согласования
документацию в двух экземплярах в соответствии с графиком – Приложение №2.
7.3. При завершении проектирования в полном объеме, Проектировщик в срок не позднее
указанного графиком – приложение №2 предоставляет полный пакет документации в соответствии с
условиями договора Заказчику на утверждение в количестве экземпляров соответствующему –
Приложению №3.
7.4 Заказчик в период не более пяти рабочих дней рассматривает и принимает решение о приемке
документации, либо направляет мотивированный отказ.
7.5 После согласования проекта Заказчиком в полном объеме,
Проектировщик проводит
(организует) экспертизу ПБ и регистрацию заключения в Ростехнадзоре.
7.6. В случае наличия замечаний экспертов к проектной документации Проектировщик вносит
изменения в документацию, для устранения замечаний, без дополнительного согласования с
Заказчиком и уведомляет об этом Заказчика письменно в течение не позднее 2-х рабочих дней
после внесения изменений.
8. Гарантии.
8.1. На результаты Работ устанавливаются гарантии в соответствии со сроками соответствующими
законодательству РФ .
8.2 Проектировщик гарантирует выполнение работ по обращению с отходами в соответствии с
действующим природоохранным законодательством и с настоящим договором.
8.3. Проектировщик гарантирует:
8.3.1. Выполнение всех работ в соответствии с действующими нормами, правилами, техническими
условиями, а также условиям настоящего Договора;
8.3.2. Применение при проектировании современных материалов, оборудования и технологий, их
полное соответствие нормам и правилам РФ;
8.3.3. Своевременное устранение своими силами и средствами, а также за свой счет, либо полное
возмещение Заказчику затрат на устранение недостатков, связанных с не исполнением, либо
некачественным исполнением Проектировщиком работ,
выявленных в период выполнения
проектных работ и гарантийного срока. Факт наличия, либо отсутствия недостатков, подтверждается
заключением независимой экспертной организации по данной
проектной документации,
проведение которой, в случае обнаружения недостатков, имеет право организовать Заказчик.
8.3.4.. В случае обнаружения Заказчиком недостатков в период действия гарантийного срока, для
согласования порядка и сроков их устранения выявленных недостатков, Проектировщик гарантирует
командировать своего представителя, с надлежаще оформленными полномочиями в срок, не позднее
3 (трех) рабочих дней со дня получения письменного извещения Заказчика.
В этом случае Сторонами составляется двусторонний Акт о наличии (либо отсутствии) недостатков
в результатах работы Проектировщика.
При составлении сторонами Акта о недостатках Работ, указывается характер таких недостатков,
причины возникновения, а также сроки их устранения Проектировщиком.
8.4. Заказчик гарантирует:
8.4.1. Выполнить все обязательства в соответствии с условиями договора.
8.4.2. Обеспечить своевременную приемку и оплату выполненных работ.
9. Обстоятельства непреодолимой силы.
9.1. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, не являющихся последствием
действий одной из сторон, и вызванных прямо или косвенно проявлением, например, наводнения,
пожара, землетрясения, эпидемий и других обстоятельств, оказывающих влияние на выполнение
обязательств Сторонами по настоящему договору, сроки выполнения этих обязательств, если они
13
значительно влияют на выполнение в срок всего договора или той его части, которая подлежит
выполнению после наступления обстоятельств форс-мажора, отодвигаются соразмерно времени
действия форс-мажора.
9.2. Стороны обязаны немедленно уведомить друг друга в письменной форме о наступлении и
прекращении форс-мажорных обстоятельств. Квалификация обстоятельств как форс- мажора
производится уполномоченными государственными органами Российской Федерации.
9.3. Форс-мажорные обстоятельства, длящиеся более 3 (трех) календарных
месяцев и,
удостоверенные документом ТПП РФ, могут служить основанием для досрочного расторжения
данного договора с урегулированием взаимных расчетов не позднее 20 (двадцати) рабочих дней от
даты принятия решения о досрочном его расторжении.
9.4. Риск случайной гибели или случайной порчи результатов Работ, имущества Сторон, по причине
обстоятельств форс-мажора несет Сторона которой принадлежит право собственности на результаты
работ в данный период.
10. Ответственность сторон и порядок разрешения споров.
10.1 Ответственность сторон
10.1.1 За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору
Заказчик и Проектировщик
несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством РФ.
10.1.2. Сторона договора,
имущественные интересы
которой
нарушены в результате
неисполнения и/или ненадлежащего исполнения обязательств по договору другой стороной,
вправе требовать полного возмещения причиненных ей этой стороной
убытков, под которыми
понимаются расходы, которые сторона, чье право нарушено, произвела или произведет для
восстановления своих прав, интересов и/или деловой репутации; утрата, порча или повреждения
(реальный ущерб).
10.1..3. В случаях нарушения сроков выполнения Работ –График приложение№2 и сроков
предоставления первичных учетных документов- п.3.3.1, 3.3.4., предусмотренных Договором,
Заказчик вправе требовать от Проектировщика уплаты неустойки (пени) в размере 1/360 от
действующей ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый календарный день просрочки от цены
просроченных работ, при этом сумма пеней не должна превышать 10% Цены просроченных
работ.
10.1.4. В случаях нарушения сроков оплаты Работ, предусмотренных п.3.6
Договора,
Проектировщик вправе требовать от Заказчика уплаты неустойки (пени) в размере 1/360 от де
действующей ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый календарный день просрочки от цены
просроченного платежа, при этом сумма пеней не должна превышать 10% Цены просроченного
платежа.
10.1.5. Риск случайной гибели результатов Работ, до подтверждения факта приемки – сдачи
документации и подписания Акта приема-передачи уполномоченными представителями Сторон,
несет Проектировщик.
10.1.6. В случаях, когда работы выполнены с отступлениями от настоящего договора по вине
Проектировщика, ухудшившими результаты работ, или с иными недостатками, не позволяющими
использовать объект по назначению, Заказчик вправе по своему выбору:
10.1.6.1. Потребовать от Проектировщика безвозмездного устранения недостатков в разумный срок.
Если отступления в работе от условий настоящего договора по вине Проектировщика, в
установленный Заказчиком срок, не были устранены, либо являются неустранимыми и
существенными, Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора и потребовать
возмещения, причиненных ему, убытков;
10.1.6.2. Потребовать от Проектировщика соразмерного уменьшения установленной цены;
10.1.6.3. Устранить недостатки своими силами или привлечь для их устранения третье лицо с
отнесением расходов на устранение недостатков на Проектировщика.
10.1.7. Требования, связанные с недостатками результата работы, могут быть предъявлены
Заказчиком при обнаружении недостатков как в ходе строительства так и при эксплуатации
14
объектов проектирования , если они не вызваны нарушениями требований проекта как при
строительстве так и в процессе эксплуатации объектов проектирования.
10.1.8 Проектировщик несет ответственность за нарушения норм и правил промышленной
безопасности, охраны труда, пожарной и экологической безопасности, которые могут нанести
материальный и имиджевый ущерб по перечню в соответствии Приложению №4
10.1.9. Выплата неустоек и покрытие убытков не освобождает Стороны от исполнения их
обязательств в натуре, если иное не установлено настоящим Договором.
10.2 Порядок разрешения споров
10.2.1. Споры, возникающие в связи с исполнением, изменением или расторжением настоящего
договора, стороны будут в первую очередь решать путем переговоров с целью достижения
взаимного соглашения.
10.2.2. В случае возникновения споров в связи с ненадлежащим исполнением обязательств по
настоящему Договору, стороны обязуются решать их путем переговоров и с соблюдением
претензионного (досудебного) порядка.
Дата на уведомлении о вручении заказного письма
считается датой предъявления претензии. Сторона, получившая претензию, обязана рассмотреть ее
и ответить по существу претензии (подтвердить согласие на полное или частичное ее
удовлетворение или сообщить обоснованные мотивы полного или частичного отказа в ее
удовлетворении) не позднее 30 (тридцати календарных дней с даты предъявления претензии.
10.2.3. Все споры, противоречия и разногласия, возникающие из настоящего Договора или в связи с
ним, которые не будут решены путем переговоров, передаются на рассмотрение в Арбитражный
суд г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
11. Конфиденциальность
11.1 Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении любой информации о
деятельности Сторон, ставшей им известной в связи с заключением настоящего Договора.
Конфиденциальной также признается конкретная информация, касающаяся предмета Договора,
хода его выполнения и полученных результатов.
11.2. Каждая из Сторон обязана обеспечить защиту конфиденциальной информации, ставшей
доступной ей в рамках исполнения Договора, от несанкционированного использования, публикации.
11.3. Любой ущерб, вызванный нарушением условий конфиденциальности, определяется и
возмещается в соответствии с действующим законодательством РФ.
11.4. Проектировщик может передавать полученную конфиденциальную информацию по Договору
третьим лицам только по письменному согласованию с Заказчиком .
11.5. Положения настоящего Договора
по неразглашению конфиденциальной информации
сохраняют силу и по истечению срока действия настоящего договора, кроме случаев предоставления
конфиденциальной информации в связи с законными требованиями органов государственной власти
и управления.
12. Прочие условия.
12.1. Любое изменение положений настоящего Договора оформляется дополнительными
соглашениями сторон.
12.2. В случае ненадлежащего выполнения работ Проектировщик не вправе ссылаться на то, что
Заказчик не осуществил контроль и надзор за их выполнением.
12.3. Настоящий Договор составлен на 9 (девяти) листах, в двух экземплярах, причём оба текста
являются аутентичными и имеют равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из
Сторон.
12.4. Все приложения и дополнения к настоящему договору являются неотъемлемой его частью.
13. Порядок расторжения Договора.
13.1. Заказчик вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке,
предупредив Проектировщика за 7 (семь) календарных дней письменно до даты расторжения в
следующих случаях:
13.1.1. Систематическое (т.е. более двух раз) несоблюдение Проектировщиком требований к
качеству Работ, зафиксированное Актами;
15
13.1.2. Несоблюдение Проектировщиком сроков исполнения работ по договору в течение периода
более 2 (двух) месяцев.
13.1.3. Отзыв у Проектировщика разрешения на осуществление деятельности органом, выдавшим
ее, либо введение в действие актов государственных органов в рамках действующего
законодательства,
лишающих
Проектировщика
права
на
производство
Работ,
предусмотренных Договором.
13.2. Проектировщик вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном
порядке, в следующих случаях:
13.2.1. Неисполнения Заказчиком обязательств по оплате выполненных работ в период более 2
(двух) месяцев подряд предупредив Заказчика за 7 (семь) календарных дней письменно до даты
расторжения .
Перечень приложений к Договору:
Приложение № 1 Смета.
Приложение № 2 График производства работ.
Приложение №3 Техническое задание
Приложение №4 Критерии и размер штрафных санкций
14.Юридические адреса и банковские реквизиты сторон
ЗАКАЗЧИК:
ПРОЕКТИРОВЩИК:
ОАО «РПК-Высоцк «ЛУКОЙЛ-II»
Юридический адрес:
Россия, 188909, Ленинградская область, Выборгский
район, г. Высоцк, ул. Пихтовая, дом 1;
Почтовый адрес:
Россия, 188909, Ленинградская область, Выборгский
район, г. Высоцк, ул. Пихтовая, дом 1;
тел. (81378) 59-007 факс (81378) 59-090
ИНН 4704056173
КПП 470401001
Для указания в счетах фактурах
ИНН 4704056173 КПП 470450003
Р/с 4 0 7 0 2 8 1 0 9 0 1 2 0 0 3 9 4 9 1 7
ФКБ «Петрокоммерц» в г. Санкт-Петербурге,
г. Санкт - Петербург
к/с. 30101810800000000777 в ГРКЦ ГУ Банка
России по Санкт-Петербургу
БИК 044030777
ОКАТО 41215504000
ОКВЭД 63.11.2 63.12.21 63.40 70.20.2 74.14
Исполнительный директор
ОАО «РПК - Высоцк «ЛУКОЙЛ-II»
Руководитель Проектировщика
_______________________А.В. Князев
_____________________ И.О. Фамилия
М.П.
М.П.
16
Приложение №1 к Договору № ………от « …..» …………….. 2014г.
УТВЕРЖДАЮ:
СОГЛАСОВАНО
Исполнительный директор
ОАО «РПК- Высоцк –«ЛУКОЙЛ-II»
Проектировщик
_____________И.О. Фамилия
_________________ А.В. Князев
СМЕТА
на выполнение работ по проектированию объектов присоединения магистрального трубопровода
ДТ (Приморск – Высоцк) к действующим объектам ОАО «РПК-Высоцк «ЛУКОЙЛ-II».
Сметная стоимость
руб.
Инвестиционный проект Код- D174LG008C
Объекты:
№
п/п
Перечень выполняемых работ
1
2
1
Инженерно-изыскательские
работы, в т.ч.: геодезические,
геологические
2
Рабочая документация, в т.ч.:
Ссылка на
№ смет
по формам
2п и 3п
Стоимость работ, в тыс. руб.
Изыскательских
4
5
проектных
Всего
6
7
2.1
2.2
2.3
2….
3
Экспертиза ПБ и регистрация
заключения проекта в Ростехнадзоре
Итого:
НДС 18%
ВСЕГО по смете:
Составил
Проектировщик
Проверено:
Заказчик
17
Приложение№2 к Договору № __________ от «____» ____________2014г
ГРАФИК
ПРОИЗВОДСТВА
РАБОТ
На выполнение работ по проектированию объектов присоединения магистрального трубопровода
ДТ (Приморск – Высоцк) к действующим объектам ОАО «РПК-Высоцк «ЛУКОЙЛ-II».
№
п/п
1
2
Наименование работ
(разделов
проектирования)
Объем
работ
с НДС
тыс.
руб.
VII
VIII
IХ
Х
ХI
ХII
Изыскательские работы
Рабочая документация в т. ч.:
3
4
5
6
Проведение экспертизы
промышленной безопасности
проекта и утверждение
положительного заключения
экспертизы в Ростехнадзоре
Сдача работ
Исполнительный директор
ОАО «РПК- Высоцк- «ЛУКОЙЛ-II»
_________________А.В. Князев
Руководитель Проектировщика
_______________ И.О. Фамилия
18
Приложение №3 к Договору №………
от «……» ………………… 2014г.
СОГЛАСОВАНО:
Проектировщик
_________________________
___________ИО Фамилия
«___»___________ 2014г.
УТВЕРЖДАЮ:
Исполнительный директор
ОАО «РПК – Высоцк «ЛУКОЙЛ-II»
_____________А.В. Князев
«___»___________ 2014
ЗАДАНИЕ
на проектирование объектов присоединения магистрального трубопровода ДТ (Приморск – Высоцк)
к действующим объектам ОАО «РПК-Высоцк «ЛУКОЙЛ-II
№ Перечень основных
Основные данные и требования
п/п данных и требований
1. Основание для
1.1. Протокол совещания ОАО «АК «Транснефть» и ОАО
«ЛУКОЙЛ» от 29.03.2012
проектирования
1.2. Протокол совещания ООО «ЛУКОЙЛ-Транс» и ООО «БалтНПП»
от 11.11.2013
2 Вид строительства
Техническое перевооружение
3 Заказчик
ОАО «РПК – Высоцк - «ЛУКОЙЛ-II»
4 Адрес строительства
Ленинградская обл. Выборгский р-н., г. Высоцк ул. Пихтовая д.1.
5 Стадия проектирования инженерные изыскания, РД + пояснительная записка
6
Проектная организация
По результатам закупки в соответствии с 223 ФЗ
7
Цель работы и основное
назначение разработки
8
Сроки проектирования
Обеспечение
возможности приема ДТ из магистрального
трубопровода Приморск - Высоцк и подачи в резервуарный парк
тит.9 для накопления и перевалки танкерных партий до 80 тыс. тн.
2014г.
9
10.
Сроки строительства
Основные техникоэкономические
показатели объекта
11.
12.
Режим работы
13.
Требования к
производству
инженерных
изысканий
Требования к
проектируемому
объекту
2015г.
10.1.Объем, транспортируемого ДТ, по данному трубопроводу до
3,0 млн. тн/год.
10.2. Объем танкерной партии, подлежащей накоплению в
резервуарном парке до 80 тыс. тн.
10.3. Сохранение существующей системы схемы приема и
перевалки ДТ с использованием оборудования ж/д эстакады тит.2
10.4. Общие объемы перевалки светлых н/продуктов через терминал
не должны превышать утвержденные по ТЭО 4,5 млн. тн/год.
Непрерывный, круглосуточный, круглогодичный.
Инженерно-геодезические изыскания выполнить с использованием
существующей базы системы координат (местная).
При
разработке
проектной
и
рабочей
документации
использовать
повторяющиеся,
аналогичные
проектным
технические и технологические решения, на которые имеется
положительное
заключение Государственной экспертизы и
19
соответствующие ФЗ №190- ГК РФ ст.49 ч.3. в т. ч.:
13.1. Требования к техническим и технологическим решениям:
13.1.1.Предусмотреть наличие мероприятий от повышения давления в
тупиковых зонах трубопроводов.
13.1.2.Предусмотреть наличие дренажей и воздушников для вывода
трубопроводов в ремонт и теплоизоляцию трубопроводов.
13.1.3. Предусмотреть электроприводную арматуру, с наличием
дистанционного и местного управления.
13.1.4. Применяемые технические средства должны выбираться из
условия выполнения требований Федеральной службы по
экологическому,
технологическому
и
атомному
надзору
(Ростехнадзор) к техническим устройствам, применяемым на опасных
производственных объектах.
13.1.5. Все электрические и электронные средства систем,
размещаемые во взрывоопасных или пожароопасных зонах
технологических
объектов, должны применяться только во
взрывозащищенном исполнении
13.1.6. При проектировании руководствоваться требованиями
следующих документов включая, но не ограничиваясь: ВНТП-5-95,
Правила технической эксплуатации нефтебаз, ВУП СНЭ-87,
Руководством по безопасности для нефтебаз и складов
нефтепродуктов (утверждены Приказом Ростехнадзора от 26.12.2012
№ 777), Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации
нефтебаз, складов ГСМ, стационарных автозаправочных станций,
СНиП 2.11.03-93, Приказ Минэнерго России от 19.03.2013 N 123.
13.2. Требования к архитектурным решениям и строительным
конструкциям.
13.2.1. Фундаменты, приямки, покрытия площадок - монолитные
железобетонные
13.2 Площадки обслуживания, лестничные марши предусмотреть из
прессованных и сварных решетчатых настилов.
13.2.3. В качестве фундаментов опор и кабельных эстакад
максимально использовать существующие фундаменты, м/к стоек,
ростверков
и балок. При необходимости использования
дополнительных опорных конструкций применить фундаменты под
трубопроводы и эстакады кабельные – свайные из труб
металлических, ростверки, опоры, стойки и прогоны – металлические.
13.2.4 Предусмотреть цветовую гамму ограждающих конструкций,
сооружений в корпоративной цветовой гамме с нанесением
официальной символики «ЛУКОЙЛ».
13.3 Требования в части электроснабжения:
13.3.1. Предусмотреть электрообогрев трубопроводов в соответствие
с требованиями к температурному режиму дизельного топлива.
13.3.2. При проектировании систем электрического обогрева новых
трубопроводов использовать решения и существующие системы
аналогичные и совместимые с проектами I-III очереди строительства
13.3.3. Электропитание силового электрооборудования 0,4 кВ и линий
электрического обогрева выполнить от действующих ближайших к
объекту
существующих
источников
(трансформаторных
подстанций).
13.3.4. Заземление трубопроводов выполнить с использованием
20
14.
Общие требования к
рабочей документации
15.
Требования и условия
существующих
и,
при
необходимости
строительством
дополнительных контуров заземления.
13.3.5. Предусмотреть молниезащиту сооружений и оборудования,
мероприятия по электробезопасности;
13.3.6. Номенклатуру и технические характеристики энергетического
оборудования согласовать с Заказчиком
13.4. Требования в части автоматизации производственного
процесса:
13.4.1. Необходимо выполнить автоматизацию технологического
оборудования и вспомогательных систем в соответствии с
требованиями нормативных документов
13.4.2. Использовать действующую систему управления и
противоаварийной защиты РПК.
13.4.3. Использовать приборы (полевой КИП) и материалы
аналогичные с I-III очередями строительства.
13.4.4 Все технические средства должны удовлетворять требованию
информационной совместимости, то есть должны обеспечивать
согласованность физических и информационных характеристик
выходных сигналов и/или данных одних устройств (источников) с
характеристиками входов других устройств (приемников).
14.1. Проектировщик согласовывает Рабочую документацию,
Пояснительную записку с Заказчиком.
14.2. Исполнитель получает зарегистрированное положительное
заключение экспертизы промышленной безопасности разработанной
рабочей документации.
14.3. Проектировщик по согласованию с Заказчиком определяет
необходимость
проведения
дополнительных
соответствующих
экспертиз и согласований, согласовывает Рабочую документацию с
Пояснительной запиской с территориальными надзорными и
контролирующими органами (при необходимости) по доверенности
Заказчика.
14.4. Состав и содержание
рабочей документации должны
соответствовать требованиям:
 ГОСТ Р21.1101-2013 «Основные требования к проектной и
рабочей документации
 Законодательству РФ в области промышленной безопасности, а
также стандартам, нормам и правилам безопасности,
действующим в нефтяной промышленности.
 Стандартам ОАО «ЛУКОЙЛ».
14.5. Исполнителю на стадии проектирования, предварительно и
письменно согласовать с Заказчиком общие технические решения,
номенклатуру,
характеристики применяемого оборудования и
материалов.
14.6. При разработке рабочей документации предусмотреть всё
необходимое оборудование,
обеспечивающее
надежность,
безопасность и экономичность работы оборудования и управления
технологическим процессом аналогичное и совместимое с
существующим.
15.1. В составе рабочей документации предусмотреть раздел
21
16.
разработки
природоохранных мер и
мероприятий
«Перечень мероприятий по охране окружающей среды».
15.2. Раздел разработать в соответствие с действующим
законодательством
и
нормативными
документами
РФ,
регулирующими природоохранную деятельность;
15.3. Раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды»
выполнить в соответствие
с требованиями Стандарта ОАО
«ЛУКОЙЛ» СТП – 15.4 «Документация предварительная проектная
и проектная. Требования к составу и содержанию в части обеспечения
промышленной и пожарной безопасности, охраны труда,
окружающей среды, гражданской обороны и предупреждения
чрезвычайных ситуаций».
Мероприятия по охране
труда, промышленной и
пожарной безопасности
16.1 В составе пояснительной записки разработать раздел
«Промышленная безопасность» «Мероприятия по обеспечению
пожарной безопасности».
16.2.
При
разработке
разделов
рабочей
документации
руководствоваться:
 Федеральный закон от 21 июня 1997 года №116-ФЗ «О
промышленной безопасности опасных производственных
объектов».
 «Руководство по разработке промышленной безопасности,
охраны труда, окружающей среды, предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций в составе предпроектной
и проектной документации на строительство, реконструкцию и
техническое перевооружение производственных объектов
организации группы «ЛУКОЙЛ» (Приказ №196 от 28 августа
2003 года);
 СТП - 1.6.15-2013 «Документация предпроектная и проектная.
Требования к составу и содержанию в части обеспечения
промышленной и пожарной безопасности, охраны труда,
окружающей среды, гражданской обороны и предупреждения
чрезвычайных ситуаций»
 Стандарт ОАО «ЛУКОЙЛ» СТП 1.6.11-2007 «Система
управления промышленной безопасностью, охраной труда и
окружающей среды. Документация предпроектная и
проектная. Оценка риска аварий и чрезвычайных ситуаций на
опасных производственных объектах».
 СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве»;
 ПБ 08-624-03 «Правила безопасности в нефтяной и газовой
промышленности».
 «Правил
промышленной
безопасности
для
нефтеперерабатывающих производств» ПБ 09-563-03;
 «Правил безопасной эксплуатации и охраны труда для
нефтеперерабатывающих производств» ПБЭ НП-2001;
 ФЗ №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях
пожарной безопасности»;
 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и
сооружений»;
 СНиП 2.11.03-93;
 ВУП СНЭ-87;
22
17.
Требования к сметному
расчету стоимости
строительства
18.
Особые требования к
проектированию
 ВНТП
03/170/567/87
«Противопожарные
нормы
проектирования
объектов
нефтебазы»,
и
другими
действующими нормативными документами РФ и ОАО
«ЛУКОЙЛ» в области пожарной безопасности.
 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты.
Установки пожарной сигнализации и пожаротушения
автоматические. Нормы и правила проектирования»;
 СНиП 2.11.03-93 «Склады нефти и нефтепродуктов.
Противопожарные нормы»
17.1. Сводный сметный расчет составить в соответствии с
действующими нормами и правилами в двух уровнях цен (базовой и
текущей);
17.2. Сметную документацию на стадии рабочей документации
выполнить базисно-индексным методом по ТЕР-2001 для
Ленинградской области в двух уровнях цен (базовой и текущей) с
выпуском ведомостей ресурсов к каждой локальной смете.
Сводный сметный расчет выполнить на стадии «РД» в ценах 2001г. и
в текущих ценах, с применением индексов пересчета на период
выпуска документации, согласованных с Заказчиком.
18.1. До передачи в экспертную организацию на экспертизу рабочую
документацию согласовать с Заказчиком.
18.2. В составе рабочей документации разработать ведомость объемов
работ.
18.3. Подготовить заказную спецификацию поставки материалов и
оборудования и согласовать с Заказчиком.
18.4. Разработать опросные листы, технические задания для техникокоммерческих
тендерных
предложений
на
изготовление
технологического
оборудования,
оборудования
КИПиА
и
электротехническое оборудование, технические
требования
на сложное оборудование.
18.5. Выполнить по разделам спецификации оборудования, изделий и
материалов, с разделением на поставку Подрядчика и Заказчика (
Исключить -Вся поставка Подрядчиком!).
18.6. Проектируемое оборудование должно быть подобрано из
серийно выпускаемой продукции.
18.7. Проектировщик с выездом на объект самостоятельно формирует
и получает технические условия (ТУ) на подключение и инженерное
обеспечение модернизируемых объектов.
18.8. Проектировщик самостоятельно получает заключение
экспертизы промышленной безопасности Рабочей документации и
при необходимости государственные, ведомственные заключения.
18.9.Проектировщик вправе привлечь для выполнения отдельных
частей рабочей документации субподрядные организации по
согласованию с Заказчиком.
18.10. Рассмотреть возможность прохождения трассы приемного
коллектора по территории РПК не менее чем по 2-м направлениям:
18.10.1.От ПСП вдоль ж/д эстакады тит.34 и далее по существующей
технологической эстакаде с устройством проколов в насыпи ж/д
путей до резервуаров 9/1-3. Возможность строительства гильз для
прокладки технологического трубопровода в насыпи ж/дороги ст.
23
19.
Исходные данные для
проектирования,
предоставляемые
Заказчиком.
20.
Объем выпускаемой
документации
Нефтяная с производством проколов методом ГНБ рассмотреть как
на ПК15 = 120м так и на ПК22=40м с выбором наиболее
оптимального и снижающего затраты в целом по проекту места
прохода трассы через ж/д пути.
18.10.2. От ПСП по надземной технологической эстакаде над ж/д
путями до ст. Нефтяная, далее к ж/д эстакаде тит.2/1 и резервуарам
9/1-3.
До начала разработки рабочей документации по приемному
коллектору письменно согласовать с Заказчиком схему трассы.
Рассмотренные (предложенные) варианты прохождения трассы
приемного коллектора описать и обосновать предпочтительный
вариант.
19.1. Разрешительные
документы по землепользованию (при
необходимости)
19.2. Проектная и исполнительная документация существующих
зданий и сооружений, технологических эстакад и трубопроводов IIII очереди строительства, имеющих отношение к объекту
проектирования (в архиве Заказчика)
Исполнитель представляет документацию,
 4 (четыре) экземпляра отчета по инженерным изысканиям на
бумажном носителе;
 2 (два) экземпляра графической части технического отчета по
инженерным изысканиям на электронном носителе;
 5 (пять) экземпляров проектной, рабочей документации на
бумажном носителе, включая сметную документацию;
 2 (два) экземпляра всей разрабатываемой документации на
электронных носителях в формате PDF;
 2 (два) экземпляра сметной документации на электронных
носителях в формате Excel (xls);
 1 (один) экземпляр сметной документации представить на СД
в формате АРПС.
Согласовано:
Представители служб ОАО «РПК –Высоцк- «ЛУКОЙЛ-II»
24
Приложение №4
к Договору №………………. от «……..»……………………2014г
Критерии и размер штрафных санкций, предъявляемые к подрядной организации
нарушение требований промышленной безопасности, охраны труда, пожарной и
экологической безопасности
№
п/п
Критерии
1
Допущенный несчастный случай на производстве:
Размер
штрафа руб.
1.1
- одиночный
20000
1.2
- групповой
50000
1.3
- со смертельным исходом
Расторжение
договора
2
Причинение работником ущерба
Возмещение
стоимости
ущерба
3
Курение на территории вне мест, указанных приказом
по обществу
10000
4
Появление на рабочем месте в состоянии
алкогольного, наркотического или токсического
опьянения
50000
5
Производство работ без средств индивидуальной
защиты
5000
6
производство работ с нарушением требований
инструкций по использованию ручного инструмента,
электроинструмента, пневмоинструмента,
пиротехнического инструмента
5000
7
Нарушение правил безопасности при проведении
газоопасных работ
5000
8
Нарушение правил безопасности при проведении
работ по вскрытию сосудов и трубопроводов,
работающих под давлением
5000
9
Нарушение правил безопасности при транспортировке,
хранении, сливе/наливе опасных грузов
5000
за
Примечание
25
10
Нарушение правил безопасности, правил дорожного
движения при проведении работ с использованием
автотранспорта (перевозка людей, грузов, проведение
уборочных, земляных работ и т. д.)
11
Нарушение правил безопасности при проведении
работ по уборке, зачистке территории
5000
12
Нарушение правил безопасности при проведении
работ по зачистке трубопроводов, емкостей,
вентиляции и другого оборудования в том числе с
применением специальных агрегатов
5000
13
складирование отходов, образующихся в процессе
выполнения работ по договору вне мест временного
хранения согласованных по Договору
5000
14
Захламление отходами площадки, где производятся
работы
5000
15
Складирование крупногабаритных отходов в места
временного хранения собственных отходов Общества
и на прилежащих к ним территориях
5000
16
Складирование отходов 1-3 класса (отработанные
ртутные лампы, жидкие нефтесодержащие отходы,
отходы взрывоопасных веществ) вместе с отходами 45 классов опасности (ТБО, промышленные отходы 4-5
классов опасности в соответствии с нормативами
образования отходов, выданных Обществу)
5000
17
Использование на территории мобильных
электронных устройств (телефон, пейджер и т. д.)
5000
Исполнительный директор
ОАО «РПК- Высоцк- «ЛУКОЙЛ-II»
_________________ А.В. Князев
5000
Руководитель Проектировщика
_______________ И.О. Фамилия
26
Условия и порядок проведения открытого двухэтапного запроса предложений .
1. Проведение 1-го этапа.
1.1.В день проведения запроса предложений Секретарь Закупочной комиссии производит
окончание регистрации предложений в Журнале путем внесения своей подписи в строке, следующей
после регистрационных данных последнего предложения. Зарегистрированные предложения и
Журнал доставляются в место проведения запроса предложений в офисе Организатора запроса
предложений.
1.2.Присутствие на 1-ом этапе двухэтапного запроса предложений представителей
Зарегистрированных участников не является обязательным.
1.3.Перед началом 1-ого этапа запроса предложений, лицо его проводящее объявляет: текущие дату и
время, наименование предмета и объекта запроса предложений, вид запроса предложений,
наименования Зарегистрированных участников.
1.4.Перед вскрытием конвертов лицо, проводящее 1-ый этап запроса предложений, удостоверяется в
их целостности.
1.5.На 1-ом этапе двухэтапного запроса предложений вскрываются следующие конверты: наружный
конверт и конверт, содержащий общие сведения об участниках и техническую часть предложений.
1.6.Лицо, проводящее 1-ый этап, объявляет дату и время проведения 2-го этапа двухэтапного запроса
предложений, о чём не присутствовавшие на 1-м этапе Зарегистрированные участники
информируются Организатором запроса предложений в течение 2-х рабочих дней соответствующим
уведомлением, направляемым с использованием каналов факсимильной связи.
1.7.Организатор запроса предложений в срок до даты проведения 2-го этапа запроса предложений
обеспечивает оценку общих сведений и технической части предложений, хранение конвертов с
коммерческой частью предложений.
1.8. Оценка общих сведений и технической части предложений участников закупки производится
в установленные сроки экспертными комиссиями предприятия – организатора закупки в
соответствии с приложениями 1-2 настоящего раздела и разделом 6 с приложениями 1-2.
1.9. По итогам проведения первого этапа закупочная комиссия принимает решение о допуске (либо
отказе в участии) организаций предоставивших предложение к проведению 2-го этапа с указанием
причин отказа.
1.10. Организатор закупки в течение 2-х рабочих дней, но не позднее чем за 3 дня до даты
проведения 2-го этапа письменно уведомляет организации предоставившие предложения о решении
закупочной комиссии.
27
2.Проведение 2-го этапа.
2.1.Проведение 2-го этапа двухэтапного запроса предложений производится в назначенные день и
время.
2.2 На втором этапе двухэтапного запроса предложений производится вскрытие конвертов с
коммерческой частью предложений, озвучивается стоимость предложений и проводится
переторжка цены предложений.
2.3.Присутствие на 2-м этапе (переторжка) представителей Зарегистрированных участников,
наделенных правами по внесению изменений в предложения, является обязательным.
2.4.Перед началом переторжки лицо, проводящее переторжку, объявляет: текущие дату и время,
наименование предмета и объекта запроса предложений, вид запроса предложений, наименования
присутствующих Зарегистрированных участников.
2.5.Перед вскрытием конвертов с коммерческой частью предложений лицо, проводящее переторжку,
представители Зарегистрированных участников и присутствующие члены Закупочной комиссии
удостоверяются в их целостности.
2.6.При вскрытии конвертов лицо, проводящее переторжку, объявляет цену предложения каждого
Зарегистрированного участника, после чего предлагает представителям Зарегистрированных
участников рассмотреть возможность снижения цены своих предложений. Новые цены предложений
представители Зарегистрированных участников объявляют в присутствии всех лиц, участвующих в
процедуре переторжки. Очередность объявления новых цен предложений определяется лицом
проводящим переторжку исходя из принципа от большей цены к меньшей.
2.7.Переторжка осуществляется до того момента, когда каждый из представителей
Зарегистрированных участников не заявит, что предлагаемая им цена является окончательной,
подтвердив ее 3 (три) раза. После этого, лицо, проводящее переторжку, объявляет о начале
процедуры единовременного запроса цен:
2.8.Представителям Зарегистрированных участников предлагается рассмотреть возможность
снижения цены своих предложений и каждому из них на чистом листе бумаги без оглашения
указать:
- Новую цену своего предложения,
- Наименование Зарегистрированного участника,
- Ф.И.О. и подпись представителя Зарегистрированного участника.
Заполненные листы бумаги передаются лицу проводящему переторжку, которое оглашает указанные
в них представителями Зарегистрированных участников цены предложений.
2.9.В случае если предложенные на листах бумаги цены не отличаются от последних гласно
объявленных, лицо проводящее переторжку объявляет об окончании переторжки и предлагает
Зарегистрированным участникам заполнить Титульные листы с указанием в них последней
объявленной цены. Заполненные Титульные листы передаются лицу проводящему переторжку.
Титульные листы с ценой отличной от последней объявленной не принимаются.
2.10.В случае, если хотя бы один из Зарегистрированных участников укажет на листе бумаги цену
ниже последней гласно им объявленной, то лицо, проводящее переторжку, предлагает
Зарегистрированным участникам еще раз рассмотреть возможность снижения цены своих
предложений и заполнить Титульные листы предложений, акцентируя при этом внимание, что
28
указанная в них цена будет являться окончательной. Заполненные Титульные листы передаются
лицу проводящему переторжку, которое оглашает указанные в них представителями
Зарегистрированных участников цены предложений и объявляет об окончании переторжки.
В указанных выше целях представители Зарегистрированных участников должны иметь при себе не
менее двух экземпляров заполненных надлежащим образом и подписанных Титульных листов с
печатями организации без заполнения строк №2, №3 и даты Титульного листа.
2.11.Переторжка может проводиться при помощи электронной системы, порядок проведения
электронной переторжки аналогичен указанному в п. 2.5-2.9, при этом представители
Зарегистрированных участников вносят свои цены в соответствующие формы на предоставляемых им
автоматизированных рабочих местах. Об особенностях проведения электронной переторжки лицо,
проводящее переторжку, информирует представителей Зарегистрированных участников до начала
переторжки.
2.12.Помимо цены, в зависимости от характера закупаемых товаров, работ, услуг, предметом
переторжки могут также являться:
- сроки выполнения работ
- условия расчетов по договору.
2.13.В ходе переторжки ведется стенограмма, в которую записываются все объявленные
представителями Зарегистрированных участников цены, а также сведения, указанные в п. 2.9.
2.14. Порядок и критерии оценки предложений участников закупки при приобретении работ
изложены в приложении 1-2.
29
Приложение 1
Порядок оценки заявок (предложений) при приобретении работ (услуг)
1.При оценке и сопоставлении заявок (предложений) техническая и коммерческая части
оцениваются отдельно.
2.Оценку технической и коммерческой частей предложений осуществляют эксперты в количестве не
менее 3 (трёх), один из которых является старшим. Предложения передаются им для оценки
заказчиком в срок не более 1 (одного) рабочего дня с момента вскрытия конвертов.
3.Оценка предложений осуществляется в следующей последовательности:
3.1По каждой технической части предложений эксперты (кроме старшего) на основании
предоставленных материалов оформляют соответствующие технические заключения.
3.2Старший эксперт на основании технических заключений оформляет сводное техническое
заключение.
3.3 По каждой коммерческой части предложений эксперты (кроме старшего)
на основании предоставленных материалов оформляют соответствующие коммерческие заключения.
3.4.Старший эксперт на основании указанных коммерческих заключений оформляет сводное
коммерческое заключение.
3.5.На основании сводных заключений экспертов руководитель подразделения-инициатора, по
направлению деятельности которого производится закупка, определяет итоговые оценки
предложений и оформляет итоговое заключение.
3.6.Итоговая оценка предложения определяет его место в итоговом ранжире предложений
зарегистрированных участников.
4.Оценка предложений осуществляется в следующие сроки:
4.1.При проведении одноэтапного запроса предложений техническая и коммерческая часть
предложений оценивается в срок не более 5 (пяти) рабочих дней.
4.2 При проведении двухэтапного запроса предложений:
-техническая часть предложения оценивается в срок не более 5 (пяти) рабочих дней;
-коммерческая часть предложения оценивается в срок не более 3 (трёх) рабочих дней.
4.3.В исключительных случаях срок оценки технической части предложений может быть продлён до
10 рабочих дней по решению заказчика (организатора закупки).
5.Результаты оценки в день ее завершения вместе с материалами передаются администратору
закупочной деятельности (при его отсутствии секретарю закупочной комиссии) для формирования
протокола оценки и сопоставления заявок на участие в закупке.
30
Приложение 2
Критерии оценки предложений участников закупки при приобретении работ (услуг)
1.Общие положения.
Предложения участников не допускаются к участию в закупке (отклоняются) по основаниям,
предусмотренным документацией о закупке в соответствии с Основными принципами закупки
товаров, работ, услуг.
Оценке по нижеследующим критериям подлежат только предложения организаций, которые
были допущены к участию в закупке по результатам рассмотрения и оценки общих сведений об
организации.
Критерии подразделяются на 2 (две) основные группы:
1) критерии оценки технической части предложения (техническая оценка);
2) критерии оценки коммерческой части предложения (коммерческая оценка).
На основе технической и коммерческой оценок выводится итоговая оценка предложения.
В зависимости от сложности работ (услуг) и их пороговой цены, соотношение значимости
технической и коммерческой частей предложения может варьироваться. Эти соотношения
представлены в разделе № 4 «Итоговая оценка предложения».
Оценку технической и коммерческой части предложений осуществляют специалисты
(эксперты), назначенные Заказчиком. Оцениваемые факторы и веса изложены: для технической части в
форме технического заключения, для коммерческой части – коммерческого заключения.
Для итоговой оценки предложения применяются следующие соотношения (коэффициенты)
значимости технической и коммерческой частей:
1. При пороговой стоимости работ (услуг) до 15 млн. рублей , техническая и коммерческая части
оценивается следующим образом:
- техническая часть - 40% (Кт=4)
- коммерческая часть - 60% (Кк=6)
Примечание: если пороговая цена определена в другой валюте, то применяется курс ЦБ РФ на дату
объявления закупки.
Итоговый балл оценки каждого предложения формируется как сумма баллов оценки
технической и коммерческой частей, вычисленная по формуле, приведенной в разделе № 4. Сводная
форма по итоговым баллам по всем предложениям представляется закупочной комиссии.
31
2.Оценка технической части предложения.
Оценка технической части предложения осуществляется по 10-бальной шкале. Оцениваемые
факторы и правила начисления баллов при их оценке приведены в техническом заключении.
Оцениваемые факторы имеют следующие показатели значимости:
(При изменении оцениваемых факторов или весовых коэффициентов эти изменения должны быть
отражены в таблице)
1. Ресурс или годовой объем выполняемых работ (услуг)
2. Имеющийся опыт работы по выполнению
- 20% (Kт1=0,2)
- 15% (Кт 2 =0,15)
аналогичных работ (услуг)
3. План реализации проекта
- 10% (Кт3=0,1)
4. Возможность выполнения работ (услуг) в
установленные по графику сроки
- 10 % (Кт4=0,1)
5. Наличие основного и вспомогательного
технического персонала
- 10 % (Кт5=0,1)
6. Наличие техники и производственных баз
- 15 % (Кт6=0,15)
7. Наличие и количество специализированных
субподрядных организаций, их технические и
финансовые возможности
- 10 % (Кт7=0,1)
8. Организационная структура, наличие служб
- 10%(Кт8=0,1)
контроля: качества, техники безопасности; других
служб, необходимых для реализации проекта
По каждому предложению (по технической части) эксперт, производящий оценку, заполняет
техническое заключение, в котором последовательно:
 оценивает по 10-бальной шкале (Тф) указанные в экспертном заключении факторы;
 определяет оценку технической части (Тn) путем умножения значения (Тф) на
соответствующий коэффициент значимости (Кт);
 определяет суммарную оценку технической части предложения: Тnсумм. = (Tф х КТ).
На основании технических заключений определяется среднеарифметическое значение каждого
предложения по формуле:
Тnсумм.
Тоф = ---------------N
где N - количество экспертов, оценивающих техническую часть предложения
затем выводится итоговая оценка технической части (Ст) каждого зарегистрированного участника по
формуле:
Тоф
СТ = -------------Тоф.max
где Тоф.max – максимальная оценка из среднеарифметических оценок технической части.
32
3. Оценка коммерческой части предложения.
Оценка экономических и коммерческих показателей осуществляется экспертами на предмет
полноты представленной в предложении информации и ее соответствия требованиям документации.
При этом цена предложения предметом оценки не является, однако учитывается в применяемых
формулах при проведении расчетов по определению итоговых оценок предложений.
Оценка коммерческой части осуществляется на основе соответствующих коэффициентов (Кк).
Оцениваемые факторы и правила установления соответствующих результатам оценки
коэффициентов приведены в коммерческом заключении.
При подведении итогов оценки коммерческой части эксперт заполняет по каждому
предложению коммерческое заключение с выставлением коэффициентов по оцениваемым факторам
и выведением коммерческого суммированного общего коэффициента для каждого
предложения (Кк сумм.общ.).
На основании Коммерческих суммированных общих коэффициентов выводится
среднеарифметическое значение коммерческого суммированного общего коэффициента по каждому
предложению (Кк сумм.общ.ср.i).
Наряду с этой оценкой выводятся ценовые коэффициенты (Кцi) для каждого участника,
определяемые по формуле:
Кцi = Цмах : Цi
где:
Цмах - цена самого дорогого предложения;
Цi - цена i - го (каждого) предложения.
И вычисляется общерейтинговый коммерческий показатель определяемый по формуле:
Рi =Кк сумм.общ.ср. i х Кцi
где: Кк сумм.общ.ср. i - среднеарифметическое значение коммерческого суммированного общего
коэффициента i-го предложения;
Кцi - ценовой коэффициент i-го предложения.
Таким образом, общерейтинговый коммерческий показатель тем выше, чем выше общая
коммерческая оценка предложения и ниже цена предложения по сравнению с максимальной из
представленных на закупку.
4.Итоговая оценка предложения.
Итоговая оценка предложения определяется как сумма оценок технической (Ст) и коммерческой
(Рi) част ей предложения, каждая умноженная на соответствующий коэффициент значимости (Кт и
Кк соответственно) по формуле: С = Ст х Кт + Рi х К
33
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ и СОПОСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ
Техническое заключение
Зарегистрированный участник _______________________________________________
Возможный уровень оценки технической части предложения по десятибальной шкале
Оцениваемые факторы
1 балл
1. Ресурс или годовой объем
выполняемых работ (услуг)
5 - 7,5
млн.рублей
2 балла
3 балла
7,5 - 10
млн.рублей
10 - 30
млн.рублей
1-2 балла
2. Имеющийся опыт по
выполнению аналогичных работ
(услуг)
Компания не имеет опыта в
реализации подобных проектов
4 балла
5 баллов
30 - 50
млн.рублей
50 - 75
млн.рублей
3-4 балла
Компания имеет некоторый
опыт в реализации подобных
проектов
6 баллов
7 баллов
75 - 100
млн.рублей
100 - 150
млн.рублей
5-6 баллов
Компания в настоящее время
выполняет подобные проекты
8 баллов
9 баллов
10 баллов
150 - 200
млн.рублей
200-300
млн.рублей
более 300
млн.рублей
7-8 баллов
Компания ранее и в настоящее
время выполняет подобные
проекты
Балл
Коэффициент
(Тф)
значимости (Кт)
0,2
9-10 баллов
Компания имеет большой опыт
в реализации подобных
проектов
0,15
Никакого плана реализации
проекта не разработано
План реализации проекта
является неполным и
недостаточно детализирован
План реализации проекта
является адекватным, однако
нуждается доработке
План реализации проекта
является полным и
приемлемым
План реализации проекта
тщательно проработан,
является полным и в
значительной степени
способствует успеху проекта
Компания не имеет
возможности выполнения работ
(услуг) в установленные сроки
Компания имеет возможность
выполнить незначительную
часть работ (услуг) в
установленные сроки
Компания имеет возможность
выполнить работы (услуги) с
незначительным отставанием
от установленных сроков
Компания выполнит работы
(услуги) в установленные
графиком сроки
Компания выполнит работы
(услуги) с опережением
установленных графиком сроки
0,1
В Компании практически
отсутствует вспомогательный
персонал
Компания имеет слабый
вспомогательный технический
персонал
Компания укомплектована
основным и вспомогательным
персоналом
Компания имеет
квалифицированный основной
и вспомогательный
технический персонал
Компания имеет
высококвалифицированный
основной и вспомогательный
персонал
0,1
Компания имеет
незначительное количество
техники и не имеет
производственных баз
Компания укомплектована
техникой и не имеет
собственных
производственных баз
Компания укомплектована
техникой и имеет неразвитую
систему производственных баз
Компания укомплектована
техникой и имеет полный набор
производственных баз
Наличие у Компании техники и
собственных
производственных баз
способствует успеху проекта
0,15
7. Наличие и количество
специализированных
субподрядных организаций, их
технические и финансовые
возможности*
Компания не имеет
специализированных
субподрядных организаций
Компания имеет
незначительное количество
специализированных
субподрядных организаций
Компания имеет
специализированные
субподрядные организации по
всем направлениям
деятельности недостаточной
мощности и финансовых
возможностей
Компания имеет
специализированные
субподрядные организации по
всем направлениям
деятельности достаточной
мощности и финансовых
возможностей
Наличие у Компании
специализированных
субподрядных организаций по
всем направлениям
деятельности достаточной
мощности и финансовых
возможностей способствует
успеху проекта
0,1
8. Организационная структура,
наличие служб контроля:
качества, промышленной
безопасности; других служб,
необходимых для реализации
проекта
В Компании слабая
организационная структура, нет
службы контроля качества,
промышленной безопасности и
п.р.
В Компании развитая
организационная структура,
слабая система контроля
качества, промышленной
безопасности
В Компании развитая
организационная структура,
сложившаяся система
контроля качества,
промышленной безопсности
В Компании отработанная
организационная структура,
сложившаяся система
контроля качества,
промышленной безопасности
Компания обладает
отработанной организационной
структурой, службой: контроля
качества, промышленной
безопасности и других служб,
необходимых для реализации
проекта
0,1
3. План реализации проекта
4.Возможность выполнения работ
(услуг) в установленные по
графику сроки
5. Основной и вспомогательный
технический персонал
в районе
выполнения работ
6. Наличие техники и
производственных баз
выполнения работ
в районе
Оценка
Тn = (Tф х Кт )
0,,1
Тncумм=∑(Тф х Кт)
Суммарная оценка технической части предложения
Особое мнение эксперта:
*Примечание к фактору № 7:
- в случае возможности выполнения работ (услуг) по предмету закупки зарегистрированным участником самостоятельно, оценка должна осуществляться исходя из условия наличия
у него специализированных субподрядных организаций;
- в случае отсутствия необходимости привлечения специализированных субподрядных организаций для выполнения работ (услуг) по предмету закупки,
указанный фактор не оценивается вообще.
Эксперт: _________________________________________________________
(Ф.И.О.)
Подпись
_______________________
(дата)
34
Коммерческое заключение
Зарегистрированный участник _______________________________________________
Оцениваемые
факторы
1. Предоставление
зарегистрированным участникам
состава цены и расценок в
соответствии с требованиями
документации о закупке (включая
выделение в цене прямых и
косвенных затрат (при
необходимости))
2. Доходы (объемы производства
работ (услуг)) за последние 3 года
3.Предоставление банковской
гарантии исполнения Контракта при наличии такого требования в
документации о закупке
4.Предоставление бухгалтерских
отчетов (балансов) за предыдущ ий
год и истекший отчетный период с
заключением аудиторских
проверок, а так же данных о
финансовых показателях за
последние 3 года
5. Наличие возможностей
привлечения банковских кредитов,
наличие отзывов банков о
сотрудничестве с
зарегистрированным участником
Возможный уровень оценки коммерческой части предложения в коэффициентах
Кк=0
Кк=0,1
Устанавливается в
случае, если
предложение по составу
цены и расценкам
принципиально
(сущ ественно)
отличается от
требований
документации о закупке
Устанавливается в
случае, если доходы
(объемы) за любые 2 из
последних 3-х лет
меньше 2-х кратного
расчетного объема работ
(услуг) в год по данной
закупке
Устанавливается в
случае, если доходы
(объемы) за один из
последних 3-х лет
меньше 2-х кратного
расчетного объема
работ (услуг) в год по
данной закупке
Кк=0,15
Кк=0,3
Устанавливается в
случае частичного
отсутствия данных по
составу цены и
расценкам
Устанавливается в
случае, если
предоставленная
информация полностью
соответствует
требованиям
документации о закупке
по составу цены и
расценкам
Устанавливается при
наличии в каждом из
последних 3-х лет
доходов (объемов)
равных или более 2-х
кратного расчетного
годового выполнения
работ (услуг) по данной
закупке
Устанавливается в
случае не
подтверждения
возможности
представления
банковской гарантии
исполнения Контракта
Коэффицент (оценка)
выставленный
экспертом
Кк1=
Кк2=
Устанавливается в
случае подтверждения
возможности
представления
банковской гарантии
исполнения Контракта
Кк3=
Устанавливается в
случае отсутствия
аудированных балансов
и данных о финансовых
показателях
Устанавливается в
случае наличия
аудированных балансов
и данных о финансовых
показателях
Кк4=
Устанавливается в
случае отсутствия
возможности получения
банковских кредитов,
отзывов банков о
сотрудничистве с
зарегистрированным
участником
Устанавливается в
случае подтверждения
возможности получения
банковских кредитов,
предоставления
отзывов банков о
сотрудничестве с
зарегистрированным
участником
Кк5=
Устанавливается в
Устанавливается в
случае наличия
случае наличия
собственных
собственных
балансовых оборотных
балансовых оборотных
средств в объеме
средств в объеме более
менее 20% от
20% от расчетного
расчетного объема
объема работ (услуг) в
работ (услуг) в год по
год по данной закупке
данной закупке
Кк6=
6. Наличие у зарегистрированного
участника оборотных средств и
возможностей их пополнения
7. Наличие кредиторской
задолженности, задолженности по
налогам и сборам
Кк=0,05
1.Устанавливается при
наличии задолженности
При наличии
по налогам и сборам
просроченной
2.При наличии
кредиторской
просроченной
задолженности (без
кредиторской
учета налогов) в объеме
задолженности (без
меньше 50% среднего
учета налогов) в объеме
расчетного объема
50% и более среднего
работ за год по данной
расчетного объема работ
закупке
за год по данной закупке
Устанавливается при
отсутсвии балансовой
просроченной
кредиторской
задолжности и
задолженности по
налогам и сборам
Кк7=
Коммерческий суммированный общий коэффициент (Кк.сум.общ.= Σ(Кк 1-7))
Замечания по оценке: при необходимости пользоваться обратной стороной
Эксперт: _________________________________________________________
(Ф.И.О.)
Подпись
_______________________
(дата)
35
ФОРМА АНКЕТЫ И ПОРЯДОК ОЦЕНКИ СОСТОЯНИЯ УРОВНЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ, ОХРАНЫ ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ УЧАСТНИКОВ
ЗАКУПКИ
6.1 Квалификационная анкета участника закупки на соответствие требованиям
промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды
Наименование предмета и объекта закупки _________________________________________
Наименование претендента ______________________________________________________
В лице _______________________________________________________________________
Дата, исх. номер _______________________________________________________________
№
п/п
Критерий
Ответ
Примечание
Наличие несчастных случаев за
последние три года
Да
Нет
Если «Да» - укажите количество
несчастных случаев за каждый год из
последних трех, укажите значение
коэффициента частоты несчастных случаев
за последний год*
Да
Нет
1.2
Наличие несчастных случаев со
смертельным исходом за
последние три года
Если «Да» - укажите количество за
каждый год из последних трех
Да
Нет
1.3
Наличие аварий и инцидентов,
произошедшие по вине
Претендента, за последние три
года
Если «Да» - укажите раздельно
количество аварий и/или инцидентов за
каждый год из последних трех
Да
Нет
Если «Да» – приложите копию документа
1.4
Наличие руководящего
документа о системе
управления промышленной
безопасностью, охраной труда
и окружающей среды
Да
Нет
Если «Да» – приложите копию документа
1.5
Наличие разработанных и
утвержденных в организации
программ, планов,
мероприятий по
промышленной безопасности,
охране труда и окружающей
среды
1.1
36
№
п/п
1.6
1.7
1.8
Критерий
Наличие в структуре
организации отдельного
подразделения/службы
промышленной безопасности,
охраны труда и окружающей
среды или специально
назначенных работников
Ответ
Примечание
Если «Да» – приложите копию
организационной структуры или опишите
ее, приложите копию положения о
службе, приказа о назначении работников
по промышленной безопасности, охраны
труда и окружающей среды
Да
Нет
Руководитель высшего звена, на
которого возложено общее
руководство организацией
работ по обеспечению
промышленной безопасности,
охраны труда и окружающей
среды
Да
Нет
Наличие в организации
опасных производственных
объектов и осуществление в
организации
производственного контроля за
соблюдением требований
промышленной безопасности
Да
Нет Если «Да» – приложите:
Если «Да» – укажите должность, Ф.И.О.,
приложите должностную инструкцию
 копию свидетельства о регистрации ОПО
в государственном реестре ОПО,
 копию приказа о назначении лиц,
ответственных за организацию и
осуществление производственного
контроля,
 копию согласованного и утвержденного
положения о производственном контроле
Получала ли организация
претензии или повестки в суд,
относящиеся к управлению в
области промышленной
безопасности, охраны труда и
окружающей среды за
последние 3 года
Да
Нет
Если «Да» – приложите копии
документов, отражающих суть
претензии/иска
Наличие разработанного и
утвержденного в организации
1.10 нормативного документа,
регламентирующего процесс
управления отходами
производства и потребления
Да
Нет
Если «Да» – приложите копию
утвержденного нормативного документа
1.9
37
Достоверность представленных данных подтверждаем и сообщаем о согласии участвовать в
закупке на проведение работ/услуг в соответствии с требованиями промышленной
безопасности, охраны труда и окружающей среды
Примечание:
*
Значение коэффициента частоты несчастных случаев за последний год определяется
как отношение количества несчастных случаев, связанных с производством, к списочной
численности работающих в организации в отчетном периоде в расчете на 1 (одну) тысячу
человек:
Количество несчастных случаев · 1000
списочная численность, работающих в отчетном периоде
Должность
_________________(дата)
________________
(подпись)
______________
(Ф.И.О.)
М.П.
38
6.2 Порядок оценки состояния уровня промышленной безопасности, охраны труда и
окружающей среды хозяйствующих субъектов, претендующих на участие в закупке
6.2.1 Порядок оценки состояния уровня промышленной безопасности, охраны труда и окружающей
среды хозяйствующих субъектов, претендующих на участие в закупке (далее – Порядок),
разработан в целях определения Участников закупки, соответствующих требованиям
международных стандартов OHSAS 18001:2007 «Система менеджмента профессионального
здоровья и безопасности. Требования» и ISO 14001:2004 «Система экологического менеджмента.
Требования и руководство по использованию», законодательства Российской Федерации,
локальных нормативных актов Компании и Заказчика, а также минимизации производственных и
профессиональных рисков при выполнении работ, оказании услуг на производственных объектах
при строительстве, реконструкции, вводе в эксплуатацию, ремонте, эксплуатации, консервации и
ликвидации объектов Заказчика.
6.2.2 Для проведения Оценки состояния уровня промышленной безопасности, охраны труда и
окружающей среды (далее – Оценка) хозяйствующему субъекту, претендующему на участие в
закупке (далее – Участник закупки), в составе Документации о закупке предоставляется
«Квалификационная анкета претендента на соответствие требованиям промышленной
безопасности, охраны труда и окружающей среды» (далее – Квалификационная анкета) по Форме
№6.1 настоящего Раздела.
6.2.3 Результаты анкетирования оцениваются специалистами/экспертами (не менее 2-х (двух) путём
сопоставления с требованиями промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды,
установленными законодательством Российской Федерации и локальными нормативными актами
Компании и Заказчика. Оценкой определяется степень (уровень) соответствия состояния
промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды Участника закупки
вышеуказанным требованиям.
6.2.4 Оценка производится в следующем порядке: Квалификационная анкета, поступившая вместе с
заявкой/предложением, направляется структурным подразделением, отвечающим функционально
за подготовку и проведение закупки, а при его отсутствии – секретарем закупочной комиссии
вышеуказанным специалистам в течение 2-х рабочих дней. Оценка производится в течение не более
2-х (двух) рабочих дней с момента получения Квалификационной анкеты. Заполненные
специалистами/экспертами по форме согласно Форме №6.3 настоящего Раздела. «Оценочные
таблицы претендентов на соответствие требованиям в области промышленной безопасности,
охраны труда и окружающей среды» в течение 1-го (одного) рабочего дня возвращаются
отправителю.
6.2.5 Для проведения Оценки специалистами/экспертами используется «Оценочная таблица
претендента на соответствие требованиям промышленной безопасности, охраны труда и
окружающей среды».
6.2.6 Участник закупки, суммарный балл которого менее 51% от максимально возможного
количества баллов, к дальнейшему участию в закупке не допускается. В указанном случае
39
специалистом/экспертом к Оценочной таблице прилагается заключение с указанием конкретных
причин принятого решения.
6.2.7 Участники закупки набравшие проходной балл допускаются до процедуры оценки и
сопоставления заявок/предложений на участие в закупке, о чем делается отметка в протоколе
рассмотрения заявки/предложения на участие в закупке.
6.2.8 Участники закупки не допущенные по результатам Оценки к процедуре оценки и
сопоставления заявок/предложений на учатие в закупке не допускаются, о чём делается отметка в
протоколе рассмотрения заявки/предложения участника закупки с приложением причины
недопуска.
6.2.9 Положительные результаты оценки состояния ПБ, ОТ и ОС претендента на участие в закупке
действительны в течение календарного года и применимы к данному претенденту для участия в
последующих закупках в течение календарного года. В случае недопуска участника закупки к
дальнейшему участию в закупке, проводится оценка такого участника по каждому из последующих
процедур закупки до получения положительного результата оценки, удовлетворяющего
требованиям Заказчика в области ПБ, ОТ и ОС
40
Приложение № 6-3
Оценочная таблица участника на соответствие требованиям в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей
среды
Оцениваемый участник закупки: ОАО (ООО, ЗАО) наименование организации
(наименование организации участника закупки)
№
п/п
Оцениваемый
фактор
1.1
Наличие несчастных
случаев
1.2
Значение
коэффициента
частоты несчастных
случаев за
последний год, Кч
Наличие несчастных
случаев с
летальным исходом*
1.3
1.4
Наличие аварий
1.5.
Наличие
инцидентов за
последние три года
Руководящий
документ по
системе
управления
ПБ, ОТ и ОС
1.6
Уровни приемлемости (баллы)
0 баллов
1 балл
3 балла
5 баллов
несчастные случаи
за последний год
имели место
Отсутствуют за
последний год
Отсутствуют за два
года подряд
Отсутствуют за три
года подряд
>1,0
1,0-0,5
0,49 – 0,01
0.0
Имели место за
последний год*
-
-
отсутствуют за три
года подряд
Имели место за
последний год
Отсутствуют за
последний год
Отсутствуют за два
года подряд
отсутствуют за три
года подряд
>10
9-6
5-3
2-0
Документ не
разработан
Разработан
Разработан документ
документ по ООС по ПБ и ОТ
Балл
Документ разработан
41
№
п/п
Оцениваемый
фактор
Уровни приемлемости (баллы)
0 баллов
1 балл
3 балла
5 баллов
Планы, программы
не разработаны
Планы,
программы по
ООС
разработаны;
Планы, программы
по ПБ и ОТ
разработаны
Планы, программы
разработаны;
В организации
отсутствует служба
ПБ, ОТ и ОС
В организации
функционирует
служба ООС
В организации
функционирует
служба ПБ и ОТ
В организации
функционирует
служба ППБ, ОТ и ОС
2.4 В организации назначен
представитель от руководства
по вопросам ПБ, ОТ и ОС
нет
Назначен
представитель от
руководства по
вопросам ООС
Назначен
представитель от
руководства по
вопросам ПБ и ОТ
да
2.5 Организация и
осуществление
производственного контроля
выполнением требований ПБ
Производственный
контроль не
организован и не
осуществляется
-
-
1. Производственный
контроль организован
в соответствии с
законодательными
требованиями
Имеются
претензии/иски
Идет процесс
урегулирования
конфликтов
За прошедший
год претензии
были, но все
урегулированы.
Копии
документов,
отражающих суть
претензии /иска,
приложены
Два года назад
претензии были, но
все урегулированы.
Копии документов,
отражающих суть
претензии /иска,
приложены
Претензий от
государственных или
контролирующих
органов, в том числе
повесток из судебных
инстанций за
последние два года не
было
2.2 Наличие программ, планов
мероприятий по ПБ, ОТ и ОС
2.3 Наличие в организации
служб ПБ, ОТ и ОС или
специально назначенных
работников.
2.6 Претензии к управлению в
области ПБ, ОТ и ОС (за
последние два года)
Балл
42
№
п/п
Оцениваемый
фактор
2.7 Управление отходами
производства и потребления
Уровни приемлемости (баллы)
0 баллов
1 балл
Отсутствует
документ
регламентирующий
управление
отходами
производства и
потребления.
Представленный
документ не
отражает
требований,
предъявляемых
законодательством
Ф.И.О., должность специалиста проводившего
оценку
-
3 балла
5 баллов
-
Нормативная
документация
соответствует
принципам и
требованиям
заказчика и
законодательства
страны
Балл
Дата
подпись
Сокращения:
КА – квалификационная анкета
ООС – охрана окружающей среды
ОПО – опасные производственные объекты
ПБ и ОТ – промышленная безопасность и охрана труда
___________________________________________________________
При отсутствии у претендента ОПО, данный пункт КА не участвует в расчете максимально возможного количества баллов
43
7. Инструкция участнику закупки
1.«Инструкция участнику закупки» является составной частью документации о закупке и
может изменяться в зависимости от предмета и объекта закупки.
2.Участник закупки несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей своего
предложения на участие в закупке.
3.Организатор (Заказчик) закупки не отвечает и не несет обязательств по расходам,
указанным в п.2 настоящей Инструкции в случае отказа от ее проведения в сроки,
определенные в Извещении о закупке.
4.Организатор закупки предоставляет участнику закупки настоящую инструкцию,
требования которой участник закупки обязан изучить и подготовить предложение на участие
в закупке в соответствии с данными требованиям. Предложение участника закупки, не
отвечающее требованиям документации о закупке, может быть отклонено решением
Закупочной комиссии.
5.Организатор закупки обязан в 3-х дневный срок ответить на любой официальный запрос
участника закупки, поступивший не позднее 10 (десяти) календарных дней до
окончательного срока подачи предложений, определенного в документации о закупке и
извещении о закупке. При этом копия ответа не позднее чем в течение трех дней со дня
принятия решения о предоставлении указанных разъяснений публикуется в единой
информационной системе Организатор закупки вправе направить копию ответа в адрес
потенциальных участников закупки.
6.Организатор закупки до окончательного срока представления предложений участников
закупки может внести изменения в документацию о закупке (в том числе в отношении срока
и места подачи предложений участников закупки). Данные изменения не позднее чем в
течение трех дней со дня принятия решения о внесении указанных изменений публикуются в
единой информационной системе Организатор закупки вправе направить копию ответа в
адрес потенциальных участников закупки, официально получивших документацию о
закупке и извещение о закупке
7.Организатор закупки и участники закупки могут осуществлять необходиое официальное
общение с помощью факсимильной и других электронных видов и способов связи с
последующим обязательным письменным подтверждением своих обращений в пределах
сроков, указанных в документации о закупке. Информация о разъяснениях документации о
закупке и извещения о закупке, а также обо всех внесенных изменениях публикуется в
единой информационной системе не позднее чем в течение трех дней со дня принятия
решения о предоставлении разъяснений, внесения изменений
8.К участию в процедурах закупки на основании общих сведений об организации
(внутренний конверт №1), предоставленных претендентами на участие в закупке, по
решению закупочной комиссии не допускаются организации:
-находящиеся в процессе ликвидации, реорганизации либо признанные банкротом;
-не соответствующие измеряемым требованиям Заказчика в области промышленной
безопасности, охраны труда и окружающей среды.
-входящие в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 26 июля 2006 № 135-ФЗ «О
защите конкуренции» в одну группу лиц;
-лица, на имущество которых наложен арест;
-допустившие нарушение обязательств по каким-либо договорам, ранее заключавшимся с
Заказчиком, подтвержденные документально;
44
-организации которые внесены в реестр недобросовестных поставщиков, предусмотренном
Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц», и (или) в реестр недобросовестных поставщиков,
предусмотренном Федеральным законом от 05 апреля 2013 года N 44-ФЗ «О размещении
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд».
9. Представленное предложение на участие в закупке после его рассмотрения участнику
закупки не возвращается. Участник закупки принимает на себя обязательство обращаться с
информацией, находящейся в документации о закупке Заказчика, как с конфиденциальной, и
не разглашать ее какой-либо третьей стороне.
10.Организатор закупки обеспечивает конфиденциальность относительно всех полученных
от Участников закупки сведений, в том числе содержащихся в их предложениях (за
исключением сведений, указываемых в формируемых в ходе закупки протоколах).
Предоставление этой информации другим Участникам закупки или третьим лицам возможно
только в случаях, прямо предусмотренных действующим законодательством Российской
Федерации или настоящей документацией о закупке.
11.Языком предложения участника закупки, а также переписки в рамках проведения закупки
является русский язык.
12.Организатор закупки, объявивший закупку, имеет право:
 отклонить предложение участника закупки, в случае его несоответствия требованиям
документации и (или) извещения о закупке;
- в целях проверки заявленных участником закупки в своем предложении сведений
осуществлять необходимые запросы в соответствующие государственные и иные органы и
организации, посещать предприятия, учреждения и производственные объекты участника
закупки.
13.Состав и требования к подготовке и оформлению документов предложений
участников закупки:
13.1 Предложение принимается в 3-х запечатанных конвертах: наружном и 2-х внутренних.
В наружном конверте должны находиться: 2 (два) внутренних конверта.
Во внутренних конвертах должны находиться:
- в первом конверте общие сведения об участнике закупки и техническая часть
предложения.
в втором конверте – коммерческая часть предложения и «Титульный лист предложения».
Примечание: при необходимости отдельные документы технической и коммерческой
частей предложения могут дублировать друг друга при условии их оформления в
соответствии с настоящим пунктом, например: перечень предлагаемых к закупке товаров
(спецификация) должен находиться в технической части предложения без указания цен, тот
же перечень (спецификация) с указанием цен – в коммерческой части.
Все конверты оформляются в соответствии с требованиями к пересылке почтовой
корреспонденции.
13.2.На наружном конверте должна быть дополнительная надпись –
«ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ» (с наименованием организации,
указанием объекта и предмета закупки в редакции документации о закупке). Наружный
45
конверт с вложениями 2-х внутренних конвертов предоставляется сопроводительным
письмом за подписью руководителя организации участника закупки или его
уполномоченным лицом, имеющим соответствующую доверенность.
13.3.На внутренних конвертах должны быть дополнительные надписи:
-на первом конверте – «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ» (с наименованием
организации, указанием объекта и предмета закупки в редакции документации о закупке);
-на втором конверте – «КОММЕРЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ» (с
наименованием организации, указанием объекта и предмета закупки в редакции
документации о закупке).
Примечание На всех внутренних конвертах должны быть также указаны: номер телефона,
факса, e-mail участника закупки. Внутренние конверты должны быть обязательно опечатаны
печатью участника закупки таким образом, чтобы исключить возможность их вскрытия без
повреждения печати. Предложение участника закупки, оформленное с нарушением данных
правил может быть не допущено к дальнейшему участию в закупке.
13.4. В каждый из внутренних конвертов вкладывается ОПИСЬ, с перечнем документов
содержащихся в конверте и электронный носитель с полным пакетом информации,
содержащейся в данном конкретном конверте (диск, флэш - карта)
14. Перечень обязательных документов, которые должны входить в состав технической
части
предложения
участника
закупки
(первый
внутренний
конверт):
В качестве документального подтверждения своего желания участвовать в закупке и
соответствия организации требованиям Заказчика предмету закупки, участник закупки в
составе своего предложения должен предоставить свидетельства юридического состояния
организации. К указанным свидетельствам относится:
14.1.Анкета участника закупки (форма №3)
14.2. Квалификационная анкета участника закупки на соответствие требованиям
промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды
(форма – Приложение№6-1 с приложениями копий документов, подтверждающих
состояние вопросов отраженных в приложении 6-2).
14.3. Нотариально заверенные копии учредительных документов и свидетельств о
регистрации (включая Устав, приказы о назначении должностных лиц и т.д. заверенные
печатью предприятия).
14.4.Нотариально заверенные копии: свидетельств и лиценцзий на право осуществления
видов деятельности, соответствующих предмету закупки (в случае если в соответствии с
действующим законодательством данный вид деятельности подлежит лицензированию),
разрешений соответствующих надзорных органов (при необходимости).
14.5. Структуру предприятия, численность и квалификация работников (№№ дипломов,
удостоверений, допусков и т. д) каждого подразделения которое планируются использовать
в производстве работ по проектированию.
14.6. Сведения о наличии производственных баз, офисов и т. д. с указанием мощностей
(площадь, объем), места нахождения, средств связи с указанными подразделениями и форме
вещного права (собственность, аренда, субаренда и т.д.). В случае, если производственные
базы, офисы и т. д находятся во временном пользовании участника закупки необходимо
46
указать предприятие – арендодателя (с указанием №телефона и почтовым адресом), №№
договоров и срок их действия.
14.7. Перечень автотранспорта, оборудования и механизмов имеющегося в собственности
(Аренде, лизинге) участника закупки. В случае, если автотранспорт, оборудование и
механизмы находится во временном пользовании участника закупки необходимо указать
предприятие – арендодателя(с указанием №телефона и почтовым адресом) , №№ договоров
и срок их действия.
14.8. Подробные сведения об аналогичных по характеру и сложности договорах,
заключенных за последние 12 месяцев по указанной форме:
Номер Договора
1. Наименование Договора
Страна
2. Наименование заказчика
3. Адрес заказчика
4. Характер работы и особые условия Договора
Роль в осуществлении Договора (отметить один из двух пунктов)
- Единственный подрядчик
5.
- Субподрядчик
Общая стоимость Договора (в конкретной валюте на дату завершения; по текущим
Договорам – на дату присуждения)
7. Эквивалент в рублях и долларах США
8. Дата заключения Договора
9. Дата окончания Договора
10. Срок выполнения Договора (лет, месяцев)
11. Особые требования
6.
Примечание:
На каждый договор заполняется отдельная форма.
Кроме того, участник закупки приводит перечень всех договоров за последние 3 (три) года,
аналогичных по характеру и степени сложности договору, для заключения которого заявляет
свое участие в закупке. По текущим договорам цена договора определяется на дату его
заключения, а по исполненным договорам – на дату их завершения.
14.9. Информация об участии в судебных разбирательствах за последние 3 года (репутация)
по указанной форме:
Год
Решение в ПОЛЬЗУ № договора Наименование
или ПРОТИВ
по перечню противоположной
участника закупки
стороны, основание и
предмет спора
Оспариваемая сумма
(текущая стоимость,
млн. рублей)
14.10. План реализации проекта (в виде пояснительной записки) с описанием предлагаемых
методов проектирования, календарного плана (графика) проектирования.
47
14.11.Состав, количество планируемого к применению при проектировании оборудования и
механизмов, автотранспорта, в том числе изыскательских работ, согласно требованиям
Заказчика, с обязательным заполнением на каждую единицу оборудования, машину,
механизм указанной формы:
Единица оборудования (наименование)
Данные об оборудовании 1. Наименование изготовителя
Нынешнее состояние
Источник
2. Модель и номинальная
мощность
4. Год выпуска
3. Производительность
5. Местонахождение
6. Текущие обязательства
7. Указать источник оборудования:
- собственное;
-
взятое на прокат;
-
арендовано;
-
оборудование, которое будет специально изготовлено
По оборудованию, которое не является собственностью участника закупки дополнительно
предоставляется нижеследующая информация:
Владелец
8. Наименование владельца
Адрес владельца
Соглашение
Телефон
Имя и должность уполномоченного лица
Факс
E-mail:
Краткие сведения по прокату (аренде), соглашениям об изготовлении
14.12. Наличие возможности привлечения специализированных субподрядных организаций,
транспортных и специализированных организаций (с перечнем и №№ действующих
договоров, при наличии). Общий перечень организаций (при условии имеющихся у
участника договоренностей о намерениях) с указанием контактных данных, описанием их
технических и финансовых возможностей аналогично требованиям к описанию технических
и финансовых возможностей самого участника закупки (при необходимости привлечения);
14.13. Предлагаемый режим рабочего времени;
14.14. Информацию по обеспечению на период производства работ персонала Подрядчика
жильем (при необходимости).
14.15. Информацию по выполнению требований к охране труда, технике безопасности,
промышленной безопасности, противопожарной безопасности, охране окружающей среды и
утилизации отходов строительного производства при реализации проекта.
15.Перечень обязательных документов, которые должны входить в состав
коммерческой части предложения участника закупки (второй внутренний конверт):
В качестве документального подтверждения своего желания участвовать в закупке и
возможностей выполнить требования Заказчика предмету закупки, участник закупки в
48
составе своего предложения должен предоставить свидетельства и возможности своего
экономического и финансового состояния. К указанным свидетельствам относится:
15.1. «Титульный лист предложения для участия в закупке» - Форма №1
15.2.Копии бухгалтерских отчетов (балансов, отчётов о прибылях и убытках), аудиторских
заключений за предыдущий год и истекший отчетный период, заверенные руководителем,
главным бухгалтером и скрепленные печатью.
15.3.Справка об отсутствии задолженности по уплате налогов и обязательных платежей (акт
сверки по платежам в бюджетные и внебюджетные фонды, выданный налоговым органом).
15.4. Расчет цены предмета закупки с пояснениями (обоснованиями) о порядке ее
исчисления.
15.5.Предложения по формам и способам платежей, по порядку и условиям финансирования
(либо письменное согласие с заложенными в проект договора условиями).
15.6.Сведения о финансовых возможностях и источниках финансирования по указанным
формам:
Сведения о финансовом
состоянии
( в млн. руб.)
1. Валюта баланса
2. Оборотные активы
3. Суммарные пассивы
4. Текущие пассивы
5. Прибыль до уплаты налогов
6. Прибыль после уплаты налогов
По факту за последние
3 (три) года
1
2
3
Прогноз на
следующие два года
4
5
Примечание:
Участник закупки должен предоставить сведения о финансовом состоянии, заполнив
указанную форму, в которой приводятся суммарные данные по активам и пассивам,
выраженные в млн. рублей (на конец соответствующего года) за последние 3 (три) года. На
основе существующих обязательств производится прогноз оценки активов и пассивов,
выраженный в млн. рублей на следующие два года.
Источник финансирования
Объем (в млн. рублей)
1.
2.
и т.д.
Примечание:
Указать предлагаемые источники финансирования, обеспечивающие потребности в
движении платежей по проекту, без учета текущих обязательств.
15.7.Справка, подписанная руководителем участника закупки, главным бухгалтером,
руководителем банка участника о возможности привлечения банковских кредитов (при
необходимости), а также отзывы банка о сотрудничестве с участником закупки.
15.8.Сведения о наличии у участника закупки оборотных средств и возможностей их
пополнения на момент подачи предложения на участие в закупке.
15.9.Сведения о наличии, размере и характере кредиторской и дебиторской задолженностей
на момент подачи предложения на участие в закупке.
15.10.Общий объем работы за 3 (три) предыдущих года по указанной форме:
49
Год
Годовой доход (млн. руб.)
Эквивалент в долларах США для
иностранных подрядчиков
1.
2.
3.
Примечание: участник закупки, заполняя данную форму, представляет сведения по
годовому обороту согласно счетам, выставленным контрагентам за каждый год по
завершенным и незавершенным работам (в млн. рублей) на конец рассматриваемого
периода.
16.Указанные в разделах 14, 15,16
требования к составу, форме и содержанию
документации о закупке (за исключением не указанных в настоящих Требованиях поручительства, таблицы, схемы, чертежи, другие документы, которые участник имеет
право и считает необходимым включить дополнительно)
являются обязательными.
Отсутствие в составе предложения участника закупки каких-либо
обязательных
документов, предусмотренных документацией о закупке и настоящей инструкцией, может
являться основанием для отклонения предложения участника закупки.
Особому вниманию участника закупки!
17.При
проведении переторжки (дата вскрытия конвертов с коммерческой частью
предложений), участник закупки обязан лично, либо через своего уполномоченного
доверенностью представителя участвовать в процедуре проведения переторжки. При этом
участник закупки, либо его представитель должен иметь при себе оформленный в соответствии
с требованиями настоящих Требований «Титульный лист предложения», но без заполнения
строк №2 «Цена нашего предложения», №3 «Сроки выполнения работ (услуг, поставки)» и даты
«Титульного листа предложения». По результатам переторжки участник закупки, либо его
представитель собственноручно заполняет указанные строки и дату и передает «Титульный лист
предложения» лицу, проводящему переторжку.
Примечание: В исключительных случаях при цене предложения 5 млн. руб. и менее,
значительной географической удаленности участника закупки от места проведения
переторжки Организатор закупки вправе допустить к переторжке предложение участника
(коммерческую часть) без его личного присутствия при условии письменного обращения
участника о невозможности участия в переторжке. Переторжка в данном случае может
проводиться при помощи электронной системы.
18.Требования к оформлению предложения участника и его доставке.
18.1Предложение участника закупки должно быть подготовлено и предоставлено на
бумажном носителе Организатору закупки в соответствии с требованиями и условиями
настоящей инструкции до даты назначенной к вскрытию конвертов с технической частью
любым способом (нарочным, почтовым отправлением с уведомлением и т. д.). В случае
несвоевременного предоставления документов Заказчику (в том числе почтового
отправления),
предложения
к
участию
в
закупке
не
допускаются.
18.2. В случае обнаружения в предложении арифметических ошибок, либо недостатков, не
меняющих по сути предложение, Организатор закупки в течение суток уведомляет об этом
участника закупки и устанавливает срок для приведения предложения в соответствие с
требованиями Организатора закупки. При отказе или несвоевременном исполнении
требований Организатора закупки Закупочная комиссия вправе отклонить предложение
данного участника закупки. Также Закупочная комиссия вправе отклонить предложение
50
участника закупки, если оно в существенной мере не соответствует требованиям
документации о закупке.
18.3.Предложение участника закупки должно быть подписано руководителем организации
участника закупки или его уполномоченным лицом, имеющим соответствующую
доверенность. Все страницы предложения парафируются лицом, подписавшим его.
18.4. Факт получения предложения участника подтверждается Организатором закупки
Распиской, подтверждающей его прием и регистрацию по форме приложения к настоящей
инструкции (форма №2), которая вручается лицу доставившему предложение.
18.5. В случае если Предложение отправлено участником закупки по почте заказным
письмом (с описью вложения) с уведомлением о получении (при этом предложение должно
иметь наружную упаковку, исключающую возможность повреждения вложенных конвертов
во время доставки предложения Организатору закупки, факт получения и регистрации
предложения Участника подтверждается официальным уведомлением.
18.6.Полученное Организатором закупки предложение подлежит немедленной регистрации
и ему обеспечивается надлежащее хранение.
19.Организатор закупки устанавливает для участников закупки единый срок действия
предложения – не менее 90 календарных дней, начиная с даты проведения закупки.
Предложения, содержащие меньший срок действия, могут быть не допущены к дальнейшему
участию в закупке.
20.Участник закупки может изменить или отозвать предложение после его подачи при
условии, что Организатор закупки получит письменное уведомление об изменении или
отзыве до окончательного срока представления предложений, указанного в документации о
закупке. Уведомление участника закупки и комплект документов с внесенными
изменениями должен быть дополнительно отправлен в адрес Организатора закупки
соответствии с требованиями настоящей инструкции.
21.Никакие изменения не могут быть внесены в предложение участника закупки после
окончательного срока его представления, указанного в закупочной документации.
22.Окончательным сроком представления предложения является день, указанный в
документации о закупке. Предложения, поступившие по истечению указанного срока, не
принимаются к рассмотрению.
23.Организатор закупки имеет право обратиться к участнику закупки, а участник закупки
обязан рассмотреть обращение о продлении сроков действия своего предложения на участие
в закупке, при этом получая право на внесение соответствующих изменений в предложение.
24. Оценка предложений участников закупки Организатором производится в соответствии с
методикой описанной в Приложении №5-1, 5-2 настоящего пакета документации о закупке.
25.Победитель закупки имеет право на заключение договора с Заказчиком на условиях
своего предложения.
26.После получения информации о признании его Победителем, участник закупки обязан, в
срок не более 10 календарных дней, подготовить и согласовать с Заказчиком все
приложения (сметы соответствующие цене предложения участника и подготовленные в
соответствии с требованиями документации о закупке, уточненный график производства
работ по установленной форме и т.д.) подписать со своей стороны Договор (в необходимом
количестве экземпляров) и представить его на подписание Заказчику.
27.Участник закупки вправе обжаловать необоснованные действия (бездействие)
Организатора закупки, нарушающие права участника закупки и процедуры проведения
закупки в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
51
Форма №1
_____________________________________
(наименование Заказчика)
_______________________________________
(Ф.И.О. руководителя)
«___»_______________2014 г.
ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
для участия в закупке
____________________________________________________________________
(наименование предмета и объекта закупки в соответствии с извещением о закупке и
документации о закупке)
1.Изучив условия и порядок проведения закупки, отраженные в документации о закупке,
предоставленной нам для участия в закупке
_______________________________________________________________________________
(наименование предмета и объекта закупки)
_______________________________________________________________________________
(наименование организации-участника )
в лице
___________________________________________________________________________
(должность руководителя, И.О. Фамилия)
сообщает о согласии участвовать в закупке на условиях, установленных в вышеуказанных
документах и, в случае признания нас победителями закупки, подписать договор на
выполнение работ (услуг, поставку) по предмету закупки в соответствии с известными нам
требованиями документации о закупке и на условиях, которые мы назвали в настоящем
предложении.
2. Цена нашего предложения составляет рублей
Цифры
Без НДС:
Прописью
Цифры
НДС 18%:
Прописью
Цифры
Итого с НДС 18%:
Прописью
Условия оплаты: _____________________________________________________________.
(согласно документации о закупке, иные – указать какие)
Цена указана на условиях документации о закупке Заказчика.
3.Сроки работ (услуг, поставки), предлагаемые нами:
дата начала работ (услуг, поставки) _______________
дата окончания работ (услуг, поставки)____________
4.__________________________________________________________________.
(предложения участника по другим условиям, определенным в документации о закупке)
52
5.Если наши предложения, изложенные выше, будут приняты, мы берем на себя
обязательство выполнить работы (услуги, обеспечить поставку) по предмету закупки на
условиях, изложенных в документации о закупке и нашем предложении и согласны
заключить договор право на заключение которого являлось предметом закупки.
6.В случае признания нас победителем закупки готовы предоставить Вам финансовое
обеспечение исполнения обязательств по договору в виде безусловной банковской гарантии
_____________________________________.
(размер банковской гарантии, наименование банка)
Примечание: п.6 заполняется при условии, если требование о финансовом обеспечении
исполнения договорных обязательств оговорено Заказчиком в документации о закупке.
Размер банковской гарантии должен составлять 5 - 15% от цены договора.
а).Все условия настоящего предложения остаются в силе и являются для нас обязательными
в течение ______ дней (но не менее 90 календарных дней), начиная с даты проведения
закупки.
б). Мы понимаем, что Вы вправе отклонить наше предложение в случае его несоответствия
требованиям документации о закупке, а также отказаться от проведения закупки в сроки,
определенные в извещении о закупке. Указанное Ваше право обязуемся нигде и никогда не
оспаривать.
Приложения:
1.
2.
Примечание: в приложения входят документы предложения, составленные в соответствии
с требованиями документации о закупке.
______________________________________
_______________________
(полное наименование должности руководителя)
(подпись) (И.О. Фамилия)
______________________________________
______________________
(главный бухгалтер)
(подпись) (И.О. Фамилия)
Печать
53
Форма №2
РАСПИСКА №
Дана представителю __________________________________________________
(наименование участника)
в подтверждение того, что _____________________________________________
(наименование организации - Организатора закупки)
получен и зарегистрирован наружный конверт по:
____________________________________________________________________.
(наименование предмета и объекта закупки)
____________________
(должность)
Печать
И.О. Фамилия
________________________
(дата)
Примечание: расписке присваивается номер, под которым регистрируется предложение участника
закупки.
54
Форма №3
Анкета участника закупки
№
Наименование
п/п
1.
Организационно-правовая форма, наименование, дата
регистрации
2.
Адрес места нахождения (в соответствии с учредительными
документами)
3.
Почтовый адрес
4.
Адрес фактического места нахождения
5.
Должность, Ф.И.О., избранного (назначенного) на должность
единоличного исполнительного органа юридического лица,
либо иного лица, имеющего право без доверенности
действовать от имени данного юридического лица
6.
Телефоны (с указанием кодов страны, города)
7.
Факс (с указанием кодов страны, города)
8.
Факс, работающий в автоматическом режиме приёма
9.
Адрес электронной почты
10. Web-сайт
11. ОРГН
12. ИНН/КПП
13. Банковские реквизиты
(наименование и адрес банка, номер расчётного счета
Участника в банке, телефоны банка, прочие банковские
реквизиты)
14. Филиалы
(наименования, адреса местонахождения)
15. Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр
юридических лиц или индивидуальных предпринимателей
(дата, номер, кем выдано)
16. Фамилия, Имя и Отчество, должность, телефон контактного
лица, уполномоченного по взаимодействию с Организатором
17. Адрес электронной почты контактного лица
Сведения об Участнике
(заполняется Участником)
____________________
(должность)
Печать
И.О. Фамилия
________________________
(дата)
55
____________________________________
(наименование Заказчика)
____________________________________
(Ф.И.О. руководителя)
«___»_______________20__г.
ЗАЯВКА
на участие в закупке №____________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________
(наименование предмета и объекта, номер закупки в соответствии с Извещением)
Уважаемый _______________________________!
_________________________________________________________
(полное наименование участника)
выражает заинтересованность в своем участии в закупке по вышеназванному предмету и объекту
закупки.
С уважением,
______________________________________
(должность, наименование Претендента)
Дата
_______________________
(подпись И.О. Фамилия)
Печать
Руководитель организации - ФИО
Главный бухгалтер - ФИО
56
ДОВЕРЕННОСТЬ
Место и дата выдачи
Организационно-правовая форма и полное наименование юридического лица (далее - ОПФ ЮЛ
«наименование»)
Юридический и фактический адрес (в соответствии с уставными документами)
Данные свидетельств о государственной регистрации ЮЛ, о постановке на налоговый учет ЮЛ,
ИНН, КПП, ОГРН, ОКВЭД
в лице руководителя ОПФ ЮЛ Ф.И.О.(полностью), действующего на основании Устава ОПФ ЮЛ
«наименование»
Доверяет (должность и Ф.И.О. представителя, участвующего в процедуре переторжки), паспортные
данные.
представлять
интересы
ОПФ
ЮЛ
«наименование»
в
закупке
на
предмет:
«____________________________________________»
ОАО
«РПК-Высоцк
«ЛУКОЙЛ-II»,
организуемого и проводимом ОАО «РПК-Высоцк «ЛУКОЙЛ-II», с правом: подавать заявку на
участие в закупке, получать документацию о закупке, участвовать в переторжке, вносить
предложения и изменения в цену предложения, подписывать соответствующие документы и
выполнять иные действия, связанные с данным поручением.
Полномочия по настоящей доверенности не могут быть переданы другим лицам.
Доверенность выдана сроком на 1 (один) год.
Подпись представителя ОПФ ЮЛ – Ф.И.О. (полностью)
___________________________________________________УДОСТОВЕРЯЮ.
Руководитель ОПФ ЮЛ
(подпись)
/Ф.И.О./
место для оттиска
печати ОПФ ЮЛ
57
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа