close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
Лист
Договора №
от
20
г.
Договор поставки Товаров для ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова»
г. Сосновый Бор, Ленинградской области
Место для ввода даты.
Федеральное государственное унитарное предприятие «Научно –
исследовательский технологический институт имени А.П. Александрова»,
именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице генерального директора
Василенко Вячеслава Андреевича, действующего на основании Устава, с
одной стороны и Наименование организации, именуемое в дальнейшем
«Поставщик», в лице ФИО, действующего на основании Устава или
доверенности с датой выдачи, с другой стороны, именуемые в дальнейшем
«Стороны», заключили настоящий Договор (в дальнейшем именуемый,
вместе со всеми приложениями, «Договор»), на перечисленных ниже
условиях.
Статья 1. Предмет Договора
На условиях, в порядке и в сроки, которые определены Сторонами в
Договоре, Поставщик обязуется передать Товар Покупателю, а Покупатель
обязуется осуществить оплату поставленного Товара.
Товар –
имущество, поставляемое по Договору в количестве,
определенном Спецификацией (Приложение № 1), и соответствующее по
качеству и комплектности Техническому заданию (Приложение № 2). Здесь
также можно указать точные наименование и модель приобретаемого товара
или предусмотреть оформление только одного приложения (объединяющего
требования к товару, как по количеству, так и по качеству и комплектности).
При отсутствии необходимости в приложениях, ссылки на них удаляются.
Статья 2. Цена Договора и условия оплаты
2.1. Цена Договора.
Цена Договора является фиксированной (твердой) и не подлежит
изменению в течение срока действия Договора.
2.2. Состав Цена Договора.
Цена Договора включает в себя стоимость Товара, тары, упаковки,
маркировки, расходов на транспортировку товара до Места поставки (в
случае Поставки с Доставкой), страхование на условиях, определенных
Договором, все налоги, пошлины, сборы, и другие обязательные платежи,
Лист
Договора №
от
20
г.
которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств
по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Цена Договора - …… рублей, включая НДС.
НДС -…рублей… или привести основание освобождения от НДС со
ссылкой на НК РФ.
Условия оплаты - Выберите элемент.
Дальнейшие пункты заполняются при наличии авансового платежа:
Размер авансового платежа: ... рублей, включая НДС в размере … рублей..
Если платеж не облагается НДС, указывается соответствующее
основание со ссылкой на НК РФ.
Срок авансового платежа: Место для ввода текста.
Срок авансового платежа определяется ФИКСИРОВАННЫМ
КОЛИЧЕСТВОМ РАБОЧИХ ДНЕЙ (5, 10, 15 и т.п.) с учетом сроков
представления и проверки документов, подтверждающих отсутствие
задолженности контрагента по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов.
2.3. Стандартные условия оплаты.
Оплата Товара осуществляется безналичным расчетом на основании
выставляемых Поставщиком счетов на следующих условиях:
2.3.1. Стандартные условия при наличии аванса.
Авансовый платеж оплачивается после заключения Договора и передачи
Покупателю счета на оплату, обеспечения исполнения Договора (если
предусмотрено Договором) и документов, перечисленных ниже:
Способ передачи информации - вместе с заявкой на участие в
закупочной процедуре.
Адрес электронной почты или реквизита акта Место для ввода текста.
Срок предоставления документов - до выплаты авансовых платежей.
Поставщик в срок, установленный выше, обязан предоставить
Покупателю копию справки об исполнении налогоплательщиком
(плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов,
сборов, пеней и штрафов, выданной налоговым органом не ранее чем за 60
(шестьдесят) календарных дней до дня заключения Договора,
подтверждающей отсутствие задолженности по уплате налогов, сборов,
пеней и штрафов, совокупный размер которых превышает двадцать пять
Лист
Договора №
от
20
г.
процентов (25%) балансовой стоимости активов Поставщика, определяемой
по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший период
(год/квартал/9 месяцев текущего года).
При наличии в справке положений о неисполненной обязанности по
уплате налогов, сборов, пеней и штрафов, справка должна содержать
приложение, в котором указываются коды инспекций ФНС России, по
данным которых налогоплательщик (плательщик сборов, налоговый агент)
имеет неисполненную обязанность. При этом Поставщик в тот же срок
дополнительно предоставляет Покупателю:
- копию справки о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням и
штрафам, выданной налоговым органом по месту нахождения Поставщика не
ранее чем за 60 (шестьдесят) календарных дней до дня заключения Договора;
- копию бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний
завершенный отчетный период. При этом для годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности представляется копия бухгалтерского баланса с
отметкой налогового органа о приеме или, в случае представления
отчетности в налоговую инспекцию в электронном виде, с приложением
квитанции о приеме. Для промежуточной бухгалтерской (финансовой)
отчетности представляется копия бухгалтерского баланса, заверенная
подписями руководителя и главного бухгалтера Поставщика.
Платеж в размере оставшейся части цены Товара (цены партии)
выплачивается в течение 30 (тридцати) рабочих дней после подписания
Сторонами товарной накладной по форме ТОРГ – 12, либо Универсального
передаточного документа.
2.3.2. Стандартные условия оплаты при отсутствии аванса.
100 % цены поставленного Товара выплачивается в течение 30
(тридцати) рабочих дней после подписания Сторонами товарной накладной
по форме ТОРГ – 12 либо Универсального передаточного документа.
2.4. Особые условия оплаты.
Отсутствуют. Либо перечислить особые условия, в том числе, сослаться на
график платежей
2.5. Валюта платежа.
Валютой платежа является рубль Российской Федерации. Датой платежа
является дата списания денежных средств со счета Покупателя.
Лист
Договора №
от
20
г.
Если цена Договора определена в иностранной валюте, оплата
осуществляется в рублях по курсу Центрального Банка Российской
Федерации на день осуществления платежа Покупателем.
2.6. Встречный характер платежных обязательств
Стороны договорились, что в соответствии со ст. ст. 328 и 460
Гражданского кодекса Российской Федерации, исполнение Покупателем
обязательств по оплате (за исключением авансового платежа, если он
предусмотрен Договором) обусловлено встречным исполнением следующих
обязательств Поставщика:
- передаче Поставщиком Товара, не бывшего в эксплуатации и
свободного от прав третьих лиц;
- вручении Поставщиком (обеспечении Поставщиком вручения) Товара
Покупателю в надлежащем количестве и надлежащего качества.
2.7. Зачет требований.
Покупатель вправе, в соответствии со ст. 410 Гражданского кодекса
Российской Федерации прекратить полностью или частично свое
обязательство по оплате зачетом своего встречного денежного требования к
Поставщику, в том числе, об уплате неустойки.
2.8. Отказ от оплаты.
Покупатель вправе отказаться от оплаты Товара, от которого
Покупатель отказался на условиях, определенных пунктами 5.4. и 5.5.
2.9. Сверка взаиморасчетов.
Стороны обязаны ежеквартально производить сверку взаимных расчетов
по обязательствам, возникшим из Договора.
Покупатель обязан представлять Поставщику два экземпляра
подписанного акта сверки взаимных расчетов (далее – акт сверки),
составленного на последнее число месяца прошедшего квартала в
соответствии с Приложением № 3 к Договору.
Поставщик в течение 5 (пяти) рабочих дней от даты получения акта
сверки, подписывает его и возвращает один экземпляр Покупателю, либо,
при наличии разногласий, направляет в адрес Покупателя подписанный
протокол разногласий.
Лист
Договора №
от
20
г.
Сверку расчетов не требуется производить, если срок действия Договора
составляет менее одного календарного квартала.
Статья 3. Условия поставки
3.1. Обязательные условия, независимо от способа поставки:
Условия поставки - Выберите элемент.
Место поставки (выборки) – Россия, Ленинградская область,
Сосновоборский городской округ, город Сосновый Бор, Копорское шоссе,
дом 72., либо указывается адрес Поставщика, откуда будет производиться
выборка Товара.
Срок поставки - Место для ввода даты.
Страхование товара - не требуется.
Страхование должно распространяться
происшедшие до истечения Срока поставки.
на
страховые
случаи,
Страхование должно покрывать, как минимум, предусмотренную в
Договоре цену плюс 10% (т.е. 110% цены Договора).
Страховщик определяется Поставщиком с учетом квалификационных
требований, определенных Договором.
(если выбрано «Не требуется», то данный абзац удаляется).
Особые условия поставки: Отсутствуют. Либо перечислить особые
условия, в том числе, сослаться на график поставок
3.1.1. Сопровождающая Товар документация.
При поставке Товара Поставщик предоставляет Покупателю
следующую документацию (далее именуемую – Принадлежности):
1) Документы о сертификации Товара (оригиналы, либо надлежащим
образом заверенные копии (если сертификация предусмотрена действующим
законодательством Российской Федерации): сертификатов безопасности,
сертификатов пожарной безопасности, сертификата (или декларации)
соответствия;
2) Технический паспорт на Товар на русском языке и (или) инструкцию
пользователя (инструкцию по эксплуатации, хранению и (или)
обслуживанию) Товаром на русском языке, либо бирку (на простой Товар);
Лист
Договора №
от
20
г.
3) Оформленные гарантийные талоны или аналогичные документы, с
указанием заводских (серийных) номеров Товара и гарантийного периода;
4) Счет;
5) Счет – фактуру, оформленный в соответствии со ст. 168-169 НК РФ и
товарную накладную по форме ТОРГ -12 в 2-х экземплярах (один экземпляр
для Покупателя и один для Поставщика), либо Универсальный передаточный
документ.
3.1.2. Срок поставки – существенное условие.
Срок поставки установлен пунктом 3.1. Договора (или графиком
поставок, при его наличии) и является существенным условием Договора.
Поставщик вправе осуществлять поставку после истечения Срока поставки
только с предварительного письменного согласия Покупателя.
3.1.3. Встречный характер обязательств по поставке.
В случае если обязательство по поставке обусловлено исполнением
Покупателем встречного обязательства (в том числе выплатой авансового
платежа, предоставлением документов), Поставщик вправе приостановить
исполнения обязательств по поставке до исполнения Покупателем
встречного обязательства.
При этом Поставщик обязан вручить (письмо, факс, электронное письмо
и т.д.) Покупателю соответствующее уведомление не позднее, чем в день,
предшествующий Сроку поставки. Срок приостановления исполнения
обязательств по поставке не может превышать срока просрочки исполнения
встречного обязательства Покупателем.
При не предоставлении или просрочке предоставления Поставщиком,
предусмотренного настоящим пунктом, уведомления о приостановлении
исполнения обязательств по поставке, Поставщик не вправе отказаться от
поставки или приостановить поставку, ссылаясь на неисполнение
Покупателем встречного обязательства, даже в том случае, когда Покупатель
знал или должен был знать о том, что исполнил свое обязательство
ненадлежащим образом (в том числе, оплатил авансовый платеж с
просрочкой и (или) частично).
Лист
Договора №
от
20
г.
3.1.4. Применение стандартного рабочего времени.
Исполнение обязательств по поставке (в том числе Поставщиком по
поставке или Покупателем по выборке) осуществляется в пределах
Стандартного рабочего времени.
Стандартным рабочим временем является время города Российской
Федерации, в котором находится Место поставки, с 9 часов 00 минут до 16
часов 30 минут в рабочий день (не являющийся выходным или нерабочим
праздничным днем в соответствии с законодательством Российской
Федерации).
3.1.5. Досрочная поставка.
Досрочная поставка допускается по письменному согласию Покупателя.
3.1.6. Переход права собственности.
Право собственности на Товар возникает у Покупателя в момент
подписания товарной накладной по форме ТОРГ – 12 либо Универсального
передаточного документа с одновременным подписанием Акта приема –
передачи Товара (Оборудования) (Приложение № 5).
3.1.7. Применение пунктов 3.2. – 3.3.
В зависимости от условий поставки, указанных в п. 3.1. Договора,
действуют условия поставки, предусмотренные одним из пунктов 3.2. или
3.3. Договора.
В случае осуществления поставок в соответствии с согласованным
Сторонами графиком поставок, сроки, установленные пунктами 3.2. – 3.3.
применяются в части ему не противоречащей.
3.1.8. Наличие допусков, разрешений и лицензий.
Начиная с момента заключения Договора и до истечения гарантийного
срока на Товар, Поставщик обязуется обеспечивать наличие у себя (а при
привлечении субпоставщиков – и у них) всех необходимых действующих
профессиональных допусков, разрешений и лицензий, требуемых в
соответствии с законодательством Российской Федерации в связи с
исполнением обязательств по Договору.
3.1.9. Соблюдение законодательства по охране труда и промышленной
безопасности.
Лист
Договора №
от
20
г.
При исполнении обязательств по Договору в части осуществления
погрузки (разгрузки) Товара при передаче Покупателю Поставщик обязуется
обеспечить соблюдение, как самостоятельное, так и субпоставщиками,
требования законодательства по охране труда и промышленной
безопасности.
3.2. Поставка с доставкой.
3.2.1. Обязательства Поставщика.
Поставщик обязан в установленный срок поставки доставить Товар в
Место поставки, указанном представителем Покупателя.
3.2.2. Обязательства Покупателя.
Покупатель обязан принять поставку Товара с
предоставления Поставщиком в распоряжение Покупателя.
момента
его
3.2.4. Переход рисков.
Риски случайной гибели или случайного повреждения Товара переходят
от Поставщика к Покупателю в момент передачи Товара Поставщиком
Покупателю.
3.3. Поставка с выборкой.
3.3.1. Обязательства Поставщика.
Поставщик обязан предоставить Товар в распоряжение Покупателя
неотгруженным в какое – либо транспортное средство в Месте выборки в
Срок выборки.
3.3.2. Обязательства Покупателя.
Покупатель обязан осуществить выборку Товара в пределах Срока
выборки.
3.3.3. Срок выборки.
Период длительностью в 5 (пять) рабочих дней.
3.3.4. Предварительное извещение.
Не позднее, чем за 7 (семь) календарных дней до наступления Срока
выборки, Поставщик обязан вручить Покупателю письменное извещение
(письмо, факс, электронное письмо и т.д.) о готовности Товара к выборке.
Лист
Договора №
от
20
г.
3.3.5. Переход рисков (общие условия).
Риски случайной гибели или случайного повреждения Товара переходят
от Поставщика к Покупателю в момент передачи Товара Поставщиком
Покупателю.
3.4. Предварительные уведомления.
3.4.1. За 3 (три) календарных дней до начала поставки Поставщик
направляет Покупателю извещение (письмо, факс, электронное письмо и т.д.)
о дате готовности Товара к поставке.
3.4.2. За 24 часа до поставки Поставщик сообщает (письмо, факс,
электронное письмо и т.д.) Покупателю дату отгрузки, вид транспорта и его
номер, номер накладной, количество мест (если требуется с указанием веса,
кубатуры груза, а также с выделением тяжеловесов (свыше десяти тонн) и
негабаритов).
3.4.3. Если Договором предусмотрено страхование Товара – за 24 часа
до поставки Поставщик направляет Покупателю один оригинальный
экземпляр транспортной накладной и страховой полис.
Статья 4. Упаковка и маркировка
4.1. Общие требования.
Упаковка и маркировка Товара должны соответствовать требованиям
нормативных актов Российской Федерации, стандартам, техническим
условиям, обязательным правилам и требованиям для тары, упаковки и (или)
маркировки.
Поставщик должен обеспечить упаковку Товара, способную
предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к Месту
поставки, с учетом перегрузок и длительного хранения.
Упаковка Товара должна допускать возможность его перевозки
автомобильным, водным, железнодорожным и авиа транспортом, а также
неоднократную перегрузку (в том числе, между различными видами
транспорта).
4.1.1. Специальные требования.
Отсутствуют
4.2. Ответственность Поставщика.
Лист
Договора №
от
20
г.
Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку и
маркировку, не обеспечивающую сохранность Товара при его хранении и
транспортировании до Покупателя.
Статья 5. Условия приемки Товара.
5.1. Общие требования.
Приемка Товара осуществляется в Месте поставки в течение 5 (пяти)
рабочих дней после дня прибытия (выборки) Товара.
5.1.1. Специальные требования.
Выберите элемент.
5.2. Товарная накладная.
Датой передачи Товара Покупателю является дата подписания
Покупателем товарной накладной по форме ТОРГ – 12 либо Универсального
передаточного документа.
5.3. Отказ от Товара.
Покупатель вправе отказаться от Товара (партии Товара) в случаях,
когда:
- Товар поставлен в ненадлежащем количестве и (или) ненадлежащего
качества, и (или) ненадлежащей комплектности (в том числе, при отсутствии
Принадлежностей);
- Товар поставлен с нарушением Срока поставки.
Оформление отказа от Товара оформляется актом об отказе от Товара.
Актом об отказе, в рамках данного Договора, является унифицированная
форма № М – 7, утвержденная Постановлением Госкомстата РФ от
30.10.1997 № 71а (в последней редакции).
Акт об отказе подписывается:
- При поставке с доставкой или выборке – в течение 15 (пятнадцати)
календарных дней при обнаружении в процессе приемки недостатков Товара,
принятого у Поставщика (представителя Поставщика) по товарной
накладной по форме ТОРГ – 12 либо Универсальному передаточному
документу. Приемка Товара приостанавливается, Покупатель принимает
Товар на ответственное хранение (обеспечивает сохранность) по акту
Лист
Договора №
от
20
г.
унифицированной формы № МХ -1, утвержденной Постановлением
Госкомстата РФ от 09.08.1999г. № 66 (в последней редакции) и в течении 3
(трех) рабочих дней уведомляет об этом Поставщика, а также приглашает
(письмо, факс, электронное письмо и т.д.) его для подписания
двухстороннего акта об отказе. Если поставщик не является для подписания
двухстороннего акта об отказе в течение 3 (трех) рабочих дней со дня
получения уведомления Покупателя, Покупатель имеет право составить
односторонний акт и направить его Поставщику с требованием устранить
недостатки Товара.
Поставщик возмещает Покупателю расходы последнего за
ответственное хранение Товара в течение 7 (семи) календарных дней с
момента получения (письмо, факс, электронное письмо и т.д.) счета и расчета
стоимости хранения. Датой принятия Товара на ответственное хранение
считается дата оформления акта по форме № МХ-1, утвержденной
Постановлением Госкомстата РФ от 09.08.1999г. № 66 (в последней
редакции), а датой окончания ответственного хранения считается дата
подписания товарной накладной по форме ТОРГ – 12, либо дата возврата
Поставщику Товара, подтверждаемая актом по унифицированной форме №
МХ -3, утвержденной Постановлением Госкомстата РФ от 09.08.1999г. № 66
(в последней редакции).
Отказ Покупателя от Товара и (или) согласование Сторонами сроков
устранения Поставщиком оснований для отказа от Товара не является
основанием для освобождения Поставщика от исполнения предусмотренных
Договором обязательств по поставке Товара, от ответственности за
просрочку поставки.
5.4. Последствия подписания акта об отказе.
Доставленный Поставщиком Товар, от которого Покупатель отказался,
принимается Покупателем на ответственное хранение.
Поставщик обязан своими силами и (или) своими средствами вывезти
Товар, принятый Покупателем на ответственное хранение, в кратчайший
срок, со дня подписания Сторонами или получения Поставщиком
подписанного Покупателем в одностороннем порядке акта об отказе от
Товара (форма № М-7).
Если Поставщик в течение 30 (тридцати) календарных дней не
распорядится Товаром, Покупатель вправе возвратить его Поставщику.
Лист
Договора №
от
20
г.
Необходимые расходы, понесенные покупателем в связи с принятием
Товара на ответственное хранение или его возвратом Поставщику, подлежат
возмещению Поставщиком.
5.5. Права Покупателя при частичном исполнении обязательств.
Несмотря на иные положения настоящей статьи, если Договором
установлено обязательство Поставщика осуществить монтажные и (или)
пуско-наладочные работы, ввод в эксплуатацию, обеспечить шеф-монтаж
при монтажных и (или) пуско-наладочных работах, обеспечить ввод в
эксплуатацию, то приемка Товара по качеству и подписание товарной
накладной (акта приема – передачи) осуществляются только после
завершения соответствующих работ.
Статья 6. Гарантии Поставщика и качество Товара.
6.1. Гарантия наличия права собственности.
Поставщик гарантирует наличие права собственности на Товар как в
момент заключения Договора, так и в момент передачи Товара Покупателю.
6.2. Гарантия соответствия стандартам.
Товар должен соответствовать требованиям нормативных актов
Российской Федерации, Спецификации или Техническому заданию,
стандартам, техническим условиям, правилами и требованиями.
6.3. Гарантия не использования Товара.
Поставщик гарантирует, что Товар является новым (не бывшим в
эксплуатации), не восстановленным, не складского хранения, изготовленным
не ранее Место для ввода текста.
6.4. Гарантия необходимой замены.
Поставщик гарантирует, что в случае отказа Покупателя от приемки
Товара ненадлежащего качества и предъявления требования о замене Товара,
Поставщик осуществит его замену на Товар надлежащего качества.
6.5. Гарантия качества (соответствия условиям Договора).
Лист
Договора №
от
20
г.
Поставщик гарантирует следующее и, при условии использования
Товара в соответствии с целевым назначением, данные гарантии сохраняют
силу в течение гарантийного срока:
- товар полностью соответствует требованиям Договора, приложений к
нему;
-товар может использоваться по целевому назначению, а также в целях,
предусмотренных Договором, приложениями к нему;
- товар не имеет дефектов, связанных с изготовлением, сборкой,
конструкцией, использованными компонентами, деталями, программным
обеспечением, материалами и прочим;
- документы, передача которых предусмотрена Договором, являются
достаточными для предъявления Покупателем Поставщику претензии по
качеству Товара.
6.6. Исчисление гарантийного срока.
Гарантийный срок - Указать календарную дату истечения гарантийного
срока или длительность гарантийного срока - период времени в годах,
месяцах, днях, часах.
Если иное не установлено данным пунктом, Гарантийный срок
исчисляется от Даты передачи Товара.
6.7. Обязательства Поставщика в течение гарантийного срока.
Покупатель обязан письменно (письмо, факс, электронное письмо и т.д.)
уведомить о недостатке Товара в кратчайший срок после его выявления.
Недостатки Товара, обнаруженные как в ходе приемки, так и в течение
гарантийного срока устраняются Поставщиком в срок, не превышающий 20
(двадцати) рабочих дней с момента получения Поставщиком уведомления
Покупателя о недостатке.
Если характер недостатков не позволяет устранить их в установленный
срок, Поставщик обязан приступить к их устранению и представить
письменное (письмо, факс, электронное письмо и т.д.) обоснование с
указанием требуемого срока.
Устранение недостатков осуществляется за счет средств Поставщика –
из его материалов, его силами и средствами.
Лист
Договора №
от
20
г.
Если Поставщик не устранил выявленные недостатки или не приступил
к их устранению в срок, установленный выше, Покупатель вправе устранить
выявленные недостатки самостоятельно (в том числе с привлечением
третьего лица). При этом Покупатель вправе не приступать к
самостоятельному устранению недостатков, а реализовать иное право,
предоставленное ему Договором или действующим законодательством в
случае передачи Товара ненадлежащего качества (включая право требовать
соразмерного уменьшения покупной цены).
Поставщик обязан компенсировать понесенные или авансировать
предстоящие расходы Покупателя на устранение недостатков согласно
выставленному счету в течение 10 (десяти) рабочих дней после получения
его и соответствующего требования.
Устранение Поставщиком недостатков по требованию Покупателя или
компенсация (авансирование) расходов не лишает Покупателя права
требовать возмещения иных убытков, причиненных ему передачей Товара
ненадлежащего качества.
Если недостатки Товара в установленный срок не были устранены, либо
являются существенными и (или) неустранимыми, Покупатель вправе
отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения причиненных
убытков.
6.8. Возврат неисправного или дефектного Товара.
Поставщик обязан своими силами и (или) своими средствами вывезти
неисправный или дефектный Товар (часть Товара) или иным способом
распорядится им в срок, не превышающий 20 (двадцать) рабочих дней со дня
совершения замены его на Товар (часть Товара) ненадлежащего качества.
Если Поставщик в этот срок не распорядится Товаром, Покупатель
вправе утилизировать или возвратить Товар Поставщику.
Необходимые расходы, понесенные Покупателем в связи с принятием
Товара на ответственное хранение и (или) утилизацией Товара или его
возвратом Поставщику, подлежат возмещению Поставщиком.
6.9. Исключение ответственности Поставщика (общие).
Поставщик освобождается от гарантийных обязательств в случаях,
прямо предусмотренных Договором.
Лист
Договора №
от
20
г.
Поставщик отвечает за недостатки Товара, если не докажет, что
недостатки Товара возникли после его передачи Покупателю вследствие
нарушения Покупателем переданных ему инструкций по эксплуатации
(хранению, обслуживанию) Товара.
6.10. Исключение ответственности Поставщика (при ненадлежащей
приемке Товара Покупателем).
Ненадлежащее осуществление Покупателем приемки Товара по
качеству не является само по себе основанием, освобождающим Поставщика
от ответственности за ненадлежащее качество Товара и (или) за исполнение
гарантийных обязательств.
Статья 7. Обеспечение исполнения Договора.
7.1. Термин «обеспечение».
В рамках настоящей статьи под термином «обеспечение» понимается
обеспечение исполнения Договора (в том числе, обеспечение возврата
аванса, обеспечение исполнения обязательств по Договору, обеспечение
исполнения гарантийных обязательств) в форме, предусмотренной
Договором и (или) документацией (условиями проведения) торгов или иной
конкурентной процедуры закупки (независимо от вида конкурентной
процедуры), на которых заключен Договор.
7.1.1. Обеспечение исполнения Договора.
Оставить текст «не требуется» или привести требования к
обеспечению исполнения в соответствии с действующей редакцией
ЕОСЗ и приведенным ниже перечнем:
Не требуется.
Или:
Форма обеспечения исполнения – Указать форму обеспечения в
соответствии с подразделом 12.9 ЕОСЗ: безотзывная банковская гарантия,
выданная банком, денежные средства, перечисляемые Покупателю, или
поручительство.
Размер обеспечения исполнения – Указать размер (размеры)
обеспечения в рублях.
Срок действия обеспечения исполнения – Указать срок (сроки) действия
обеспечения в соответствии с подразделом 12.9 ЕОСЗ.
Дополнительные условия – Указать дополнительные условия
предоставления обеспечения исполнения (при необходимости привести
перечень обязательств, исполнение которых обеспечивается ).
Лист
Договора №
от
20
г.
7.2. Обеспечение Договора, заключенного на торгах или по результатам
иной конкурентной процедуры закупки.
Обеспечение Договора, заключенного по результатам конкурентной
процедуры закупки (независимо от вида конкурентной процедуры)
предоставляется в соответствии с документацией (условиями проведения)
конкурентной процедуры закупки.
Положения пункта 7.3. применяются в части, не противоречащей
положениям документации (условиям проведения) конкурентной процедуры
закупки.
7.3. Требования к обеспечению и к лицу его предоставляющему.
7.3.1. Лицо, обеспечивающее исполнение Договора (поручитель, банк –
гарант) (далее в пределах настоящей статьи – «гарант»), должно
соответствовать требованиям, размещенным на официальном сайте закупок
атомной
отрасли
http://zakupki.rosatom.ru
в
разделе
«Документы»/«Нормативные документы по закупочной деятельности
атомной отрасли»/«Требования к поручителям и гарантам».
7.3.2. К обеспечению в обязательном порядке прилагаются следующие
документы:
- Заверенные нотариусом или уполномоченным лицом гаранта копии
действующих учредительных документов гаранта;
- Заверенная уполномоченным лицом гаранта копия решения (выписки
из протокола) уполномоченного органа управления гаранта об избрании
единоличного исполнительного органа гаранта (в случае если обеспечение
подписано единоличным исполнительным органом гаранта);
- Подлинник или копия доверенности, заверенная нотариусом или лицом
ее выдавшим. В случае, если в доверенности право подписи предоставлено
под условием (при наличии решений кредитных комитетов, структурных
подразделений гарантов и т.п.) к доверенности должны быть приложены
документальные подтверждения выполнения всех указанных условий (копии
перечисленных в доверенности документов, заверенных нотариусом или
выдавшим лицом) или письмо лица, выдавшего доверенность о том, что
предоставление обеспечения осуществляется в соответствии с условиями,
перечисленными в доверенности;
Лист
Договора №
от
20
г.
- Подлинник (или нотариально заверенная копия) выписки из Единого
государственного
реестра
юридических
лиц
(ЕГРЮЛ)
гаранта
(представляется Покупателю не позднее чем через 30 (тридцать) дней с даты
ее выдачи регистрирующим органом).
7.3.3. Покупатель вправе в одностороннем порядке обоснованно
уменьшить перечень документов, предусмотренных пунктом 7.3.2., направив
Поставщику соответствующе (письмо, факс, электронное письмо и т.д.)
уведомление.
7.3.4. Принимая во внимание возможное сокращение перечня согласно
пункту 7.3.3., при отсутствии документов, перечисленных в пункте 7.3.2. или
при предоставлении Поставщиком документов, не соответствующих
требованиям, изложенным в пункте 7.3.2., Покупатель вправе отказаться
принимать обеспечение, что влечет за собой расторжение Договора в
соответствии с п. 10.2.
7.3.5. В случае, если до истечения срока действия Договора по каким –
либо причинам обеспечение прекратило свое действие или гарант перестал
соответствовать требованиям, установленным в пункте 7.3.1., Поставщик
обязуется в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента наступления
указанных событий, предоставить Покупателю иное (новое) надлежащее
обеспечение на тех же условиях и в том же размере.
7.3.6. Обеспечение представляется в следующие сроки:
1) обеспечение исполнения обязательств по Договору – в срок не
позднее 15 (пятнадцати) календарных дней от даты подведения итогов
закупочной процедуры;
7.3.7. Неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком
обязательств по предоставлению (замене) обеспечения является основанием
для приостановления Покупателем установленных Договором обязательств
по оплате (при просрочке предоставления обеспечения обязательства по
оплате переносятся на срок, соразмерный такой просрочке).
В случае, если просрочка предоставления обеспечения составляет более
10 (десяти) рабочих дней, Покупатель вправе требовать расторжения
Договора и возврата Поставщиком всех полученных от Покупателя
денежных средств (авансовых платежей).
7.3.8. Платеж по обеспечению должен быть осуществлен гарантом в
течение 5 (пяти) рабочих дней после получения гарантом соответствующего
Лист
Договора №
от
20
г.
письменного требования бенефициара – Покупателя, указывающего на факт
неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком своих
обязательств по Договору с приложением заверенных бенефициаром –
Покупателем копий Договора, доверенности лица (или иного документа –
приказа, решения и т.д.) подписавшего требование, и платежного поручения,
подтверждающего выплату аванса (если предусмотрен Договором). Данный
абзац применяется, если п. 7.1.1. Договора предусмотрено обеспечение в
форме банковской гарантии.
Обеспечение возвращается Поставщику Покупателем:
- в форме денежных средств, перечисленных Покупателю, - в течение 5
(пяти) календарных дней после истечения срока, установленного в п. 7.1.1.
Договора;
- в форме банковской гарантии – не позднее, чем через 30 (тридцать)
календарных дней после даты истечения срока действия банковской
гарантии.
Обеспечение в форме поручительства не возвращается.
Статья 8. Ответственность сторон
8.1. Общая неустойка.
Сторона, не исполнившая (а равно исполнившая ненадлежащим
образом) обязательство в установленный Договором срок, обязана, по
требованию второй Стороны, выплатить второй Стороне неустойку.
Неустойка составляет две трехсотых (2/300) действующей на день уплаты
неустойки ставки рефинансирования Центрального Банка Российской
Федерации и начисляется за каждый день просрочки на размер
задолженности (не перечисленный платеж, стоимость не поставленного
Товара и т.д.)
В случае поставки Товара ненадлежащего качества или некомплектного
Товара Покупатель вправе потребовать с Поставщика уплаты штрафа в
размере двадцати процентов (20 %) от стоимости некачественного,
некомплектного Товара.
В случае нарушения Поставщиком условий Договора о таре, упаковке,
маркировке Товара, а также не предоставления относящихся к Товару
Принадлежностей, Покупатель вправе потребовать с Поставщика уплату
штрафа в размере пятнадцати процентов (15 %) от цены Договора.
Лист
Договора №
от
20
г.
В случае нарушения сроков выполнения гарантийных обязательств,
предусмотренных Договором, Поставщик уплачивает Покупателю пеню в
размере 1 % от стоимости Товара за каждый день просрочки выполнения
гарантийных обязательств.
В случае нарушения Поставщиком обязательства об отсутствии прав
третьих лиц на результаты интеллектуальной собственности, включая
программное обеспечение, Поставщик обязан возместить все убытки
Покупателя, связанные с указанным нарушением.
Удержание неустойки (штрафов, пени), а также возмещение убытков
может быть осуществлено Покупателем из денежных средств при
окончательном расчете, определенных п. 2.2. Договора с предварительным
уведомлением Поставщика. Уведомление, содержащее условие об удержании
неустойки, направленное в адрес Поставщика считается Предварительным
Уведомлением. Поставщик обязан в течение 10 (десяти) календарных дней
после получения Предварительного Уведомления письменно (письмо, факс,
электронное письмо и т.д.) уведомить Покупателя о согласии с удержанием,
либо выразить мотивированный отказ. Отсутствие ответа Поставщика на
Предварительное Уведомление рассматривается как согласие в силу п.3 ст.
158 Гражданского кодекса Российской Федерации. В случае наличия
мотивированного отказа в удержании, ситуация разрешается в порядке,
предусмотренном п. 11.8.3 Договора.
8.2. Расчет неустойки при частичной поставке.
В случае не поставки части Товара, неустойка рассчитывается исходя из
цены такой части Товара при одновременном наличии следующих условий:
А) не поставленная часть Товара может быть оценена в соответствии с
Договором.
Б) использование Товара по целевому назначению возможно без данной
части.
Если одно из указанных условий отсутствует, неустойка рассчитывается
исходя из цены Товара.
8.3. Убытки и неустойка.
В части, не покрытой неустойкой, Сторона вправе потребовать от
другой Стороны возмещения в полном объеме убытков, причиненных
Лист
Договора №
от
20
г.
неисполнением или ненадлежащим исполнением условий настоящего
Договора.
8.4. Убытки, неустойка и исполнение обязательства в натуре.
Уплата неустойки и возмещение убытков в случае ненадлежащего
исполнения обязательств по Договору не освобождает Сторону от
исполнения обязательства в натуре.
8.5. Ответственность при ненадлежащем оформлении счетов – фактур.
В случае ненадлежащего оформления Поставщиком счетов – фактур, а
также несвоевременного предоставления их оригиналов или не
предоставления их вообще, вследствие чего сумма налога на добавленную
стоимость не принята к вычету (возмещению) налоговыми органами из
бюджета, Покупатель вправе потребовать от Поставщика возмещения
убытков, вызванных незачетом налога в бюджет.
Статья 9. Обстоятельства непреодолимой силы.
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или
частичное неисполнение своих обязательств по Договору, если их
неисполнение или частичное неисполнение явилось следствием
обстоятельств непреодолимой силы.
9.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимают такие
обстоятельства, которые возникли после заключения Договора в результате
непредвиденных и непредотвратимых событий, неподвластных Сторонам,
включая, но не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие
стихийные бедствия, запрещения властей, террористический акт, при
условии, что эти обстоятельства оказывают воздействие на выполнение
обязательств
по
Договору
и
подтверждены
соответствующими
уполномоченными органами.
9.3. Сторона, исполнению обязательств которой препятствует
обстоятельство непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) рабочих
дней письменно (письмо, факс, электронное письмо и т.д.) информировать
другую Сторону о случившемся и его причинах. Возникновение,
длительность и (или) прекращение действия обстоятельства непреодолимой
силы должно подтверждаться сертификатом (свидетельством), выданным
компетентным органом государственной власти или Торгово –
промышленной палатой Российской Федерации или субъекта Российской
Федерации. Сторона, не уведомившая вторую Сторону о возникновении
Лист
Договора №
от
20
г.
обстоятельства непреодолимой силы в установленный срок, лишается права
ссылаться на такое обстоятельство в дальнейшем.
9.4. Если по прекращении действия обстоятельства непреодолимой
силы, по мнению Сторон, исполнение Договора может быть продолжено в
порядке, действовавшем до возникновения обстоятельств непреодолимой
силы, то срок исполнения обязательств по Договору продлевается
соразмерно времени, которое необходимо для учета действия этих
обстоятельств и их последствий.
9.5. В случае, если обстоятельства непреодолимой силы действуют в
течение 3 (трех) месяцев, любая из Сторон вправе потребовать расторжения
Договора.
Статья 10. Действие Договора и отказ от исполнения Договора.
10.1. Действие Договора.
Выберите элемент.
Строго определенный срок поставки – В данном окне указывается дата
либо прописывается слово - Нет.
Датой заключения Договора является последняя из дат, проставленная
под подписями сторон в настоящем Договоре без каких – либо оговорок
(например, с протоколом разногласий и т.д.).
В случае наличия Протокола разногласий (или иного документа), датой
заключения Договора будет считаться последняя из дат, проставленная
Стороной в Протоколе разногласий (или ином документе) к Договору в силу
статей 433, 438 Гражданского кодекса Российской Федерации.
10.2. Отказ от исполнения Договора.
Случаи одностороннего отказа от исполнения Договора установлены
действующим законодательством РФ и настоящим пунктом.
Кроме
случаев,
когда
это
предусмотрено
действующим
законодательством РФ, Покупатель вправе отказаться от исполнения
Договора:
- при просрочке предоставления (замены) Поставщиком обеспечения
возврата аванса, обеспечения исполнения обязательств по Договору,
обеспечения гарантийных обязательств;
Лист
Договора №
от
20
г.
- при внесении Поставщика в реестр недобросовестных поставщиков,
предусмотренный ст. 5 ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц» от 18.07.2011 № 223-ФЗ;
- при выявления по представленным документам задолженности по
уплате налогов, сборов, пеней и штрафов в размере, превышающим двадцать
пять процентов (25%) балансовой стоимости активов Поставщика,
определяемой по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за
истекший период (год/полугодие/9 месяцев текущего года);
- в случае неоднократного (два и более раза) существенного нарушения
Поставщиком условий Договора. К существенным нарушениям могут
относиться: нарушения срока поставки от 7 календарных дней и более,
непоставка товара к строго определенному сроку (утрата интереса
Покупателя), отсутствие необходимых документов к товару (сертификатов,
лицензий, аннотаций, сопроводительной документации и т.д.).
Уведомление об отказе от Договора направляется Стороной,
инициирующей отказ, другой Стороне в письменной форме (письмо, факс,
электронное письмо и т.д.). Договор считается расторгнутым в день
получения второй Стороной уведомления. С момента расторжения
обязательства Сторон по Договору (за исключениями, определенными
пунктом 10.3 Договора) прекращаются.
10.3. Последствия отказа от исполнения Договора.
Поставщик обязуется вернуть Покупателю все полученные от
Покупателя денежные средства (авансовые платежи) в течение 10 (десяти)
календарных дней после получения Поставщиком уведомления Покупателя
об отказе от Договора.
Сторона, отказавшаяся от исполнения Договора вследствие нарушения
его условий другой Стороной, вправе требовать от другой Стороны
возмещения убытков в связи с расторжением Договора.
Если данный Договор будет расторгнут в одностороннем порядке в силу
существенного нарушения условий договора Поставщиком, либо по
решению суда, либо по соглашению сторон, Покупатель имеет право внести
сведения о Поставщике в реестр недобросовестных поставщиков
Госкорпорации «Росатом» и организаций Госкорпорации «Росатом» сроком
на два года.
Статья 11. Заключительные положения
Лист
Договора №
от
20
г.
11.1. Положения о раскрытии информации о собственниках и
руководителях (пункт применяется в случае, если он предусмотрен
Договором).
11.1.1. Поставщик гарантирует Покупателю, что сведения и документы в
отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая
бенефициаров (в том числе конечных), Поставщика, переданные Покупателю
(далее – Сведения), являются полными, точными и достоверными.
11.1.2. При изменении Сведений Поставщик обязан не позднее 5 (пяти)
календарных дней с момента таких изменений направить Покупателю
соответствующее письменное (письмо, факс, электронное письмо и т.д.)
уведомление с приложением копий подтверждающих документов,
заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом
Поставщика.
11.1.3. Поставщик настоящим выдает свое согласие и подтверждает
получение им всех требуемых в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации (в том числе о коммерческой
тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях,
заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку
предоставленных Сведений Покупателем, а также на раскрытие Покупателем
Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной
власти (в том числе Федеральной налоговой службе, Минэнерго России,
Росфинмониторингу,
Правительству
Российской
Федерации)
и
последующую обработку Сведений такими органами (далее – Раскрытие).
Поставщик освобождает Покупателя от любой ответственности в связи с
Раскрытием, в том числе возмещает Покупателю убытки, понесенные в связи
с предъявлением Покупателю претензий, исков и требований любыми
третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким
Раскрытием.
11.1.4. Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса
Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления,
несвоевременное и (или) недостоверное, и (или) неполное предоставление
Сведений (в том числе уведомлений об изменениях с подтверждающими
документами) является основанием для одностороннего отказа Покупателя
от исполнения Договора и предъявления Покупателем Поставщику
требования о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора.
Договор считается расторгнутым с даты получения Поставщиком
соответствующего письменного (письмо, факс, электронное письмо и т.д.)
Лист
Договора №
от
20
г.
уведомления Покупателя, если более поздняя дата не будет установлена в
уведомлении.
11.4. Количество экземпляров, приложений к договору и язык.
Настоящий Договор составляется на русском языке в двух экземплярах,
имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
Все приложения к Договору являются его неотъемлемыми частями.
При противоречиях между положениями Договора и положениями
приложений к Договору, преимущество при толковании имеют положения
Договора.
11.5. Изменение реквизитов
В случае изменения у Стороны наименования, адреса или банковских
реквизитов, Сторона письменно (письмо, факс, электронное письмо и т.д.)
уведомляет об этом другую Сторону. С момента получения другой стороной
уведомления о смене адреса и (или) изменении банковских реквизитов,
исполнение другой Стороной своих обязательств по Договору по прежнему
адресу и (или) прежним банковским реквизитам считается ненадлежащим и
влечет за собой предусмотренную Договором ответственность.
11.6. Применимое право.
Во всем остальном, что не урегулировано Договором, Стороны
руководствуются правом Российской Федерации.
11.7. Направление уведомлений.
Любое уведомление в соответствии с Договором считается
доставленным
в
момент
вручения
письменного
уведомления
уполномоченному представителю соответствующей Стороны. Направление
уведомлений посредством факса или системы объединенных компьютерных
сетей, включая интернет, допускается, если возможно достоверно
установить, что документ исходит от Стороны. При этом риски, вытекающие
из неполучения уведомления или получения представителем, не имеющим
соответствующих полномочий, несет Сторона, направившая уведомление.
Если уведомление, направленное Стороной – отправителем Стороне –
адресату почтой России или курьерской службой по адресу Стороны –
адресата, указанному в Договоре, вернулось Стороне – отправителю, датой
вручения уведомления Стороне – адресату будет считаться дата направления
Лист
Договора №
от
20
г.
повторного уведомления по адресу Стороны – адресата, указанному в
Договоре на квитанции (или аналогичном документе) почты России или
курьерской службы.
Стороны признают юридическую силу за перепиской и документами
(содержимым электронных писем, факсов), пересылаемыми по адресам
электронной почты или номерам факсов, указанных в настоящем Договоре.
Простые распечатки (скриншоты) с почтовых ящиков также имеют
юридическую силу. Стороны обязуются сообщать друг другу обо всех
случаях взлома или иного несанкционированного доступа к электронным
почтовым ящикам. В отсутствие такого уведомления исполнение,
произведенное стороной настоящего Договора, с учетом имеющейся у нее
информации, признается надлежащим. Стороны признают и соглашаются с
тем, что любые письма, заявления, заявки и уведомления, а также любая иная
деловая корреспонденция, отправленная с адресов электронной почты или
номеров факсов, указанных в настоящем Договоре, являются исходящими от
надлежащим образом уполномоченных представителей Сторон и в том
случае, когда они не содержат сведений об отправителе.
11.8. Подсудность.
Досудебное урегулирование Выберите элемент.
11.8.1. Все споры, разногласия или требования, возникающие из
настоящего Договора, или в связи с ним, в том числе касающиеся его
исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат
разрешению:
- если Поставщиком по Договору является организация Госкорпорации
«Росатом», подведомственное Госкорпорации «Росатом» предприятие или
учреждение или аффилированное лицо ОАО «Атомэнергопром» - в
Третейском суде для разрешения экономических споров при Частном
учреждении «Центр третейского регулирования и правовой экспертизы» в
соответствии с его регламентом. Решение Третейского суда является
окончательным.
- в остальных случаях – в Арбитражном суде города Санкт – Петербурга
и Ленинградской области.
11.8.2. Если Договором предусмотрено досудебное урегулирование,
обращение Стороной в суд допускается только после предварительного
направления претензии второй Стороне и получения в 15 (пятнадцати) –
Лист
Договора №
от
20
г.
дневный календарный срок письменного ответа на претензию второй
Стороны, либо пропуска второй Стороной указанного срока для ответа.
11.8.3. В случаях, когда Договором предполагается осуществление
обеими Сторонами какого – либо согласованного действия (в том числе,
приведения положений Договора в соответствие с изменившимися
обстоятельствами), любая из Сторон вправе передать разногласия,
возникшие при согласовании такого действия в суд только в том случае, если
согласие в отношении такого действия не было достигнуто в течение 10
(десяти) календарных дней (после возникновения необходимости для этого).
Возможность обращения в суд с требованием об урегулировании
разногласий не лишает Сторону возможности реализовывать иные права,
предусмотренные Договором или действующим законодательством
Российской Федерации (в том числе, отказаться от исполнения Договора и
требовать его расторжения).
11.9. О разумном сроке.
Стороны договорились, что если обязательство, в отношении
исполнения которого настоящими Договором установлен разумный срок,
будет исполнено в срок, не превышающий 20 (двадцати) календарных дней,
такое исполнение будет являться надлежащим. Если такое обязательство
будет исполнено в более длительный срок, заинтересованная Сторона вправе
оспорить факт его надлежащего исполнения в соответствии с п. 11.8.
«Подсудность».
11.10. О пропуске сроков.
Пропуск Стороной установленного Общими условиями срока для
реализации какого – либо права (в том числе, права, реализуемого
посредством направления или вручения письменного уведомления) лишает
такую Сторону возможности в будущем ссылаться на соответствующие
обстоятельства.
11.12. Наименование статей и пунктов и ссылки на них.
Подписывая настоящий Договор, Стороны подтверждают, что они
надлежаще и полноценно ознакомились его условиями.
Наименования присвоены статьям и пунктам Договора с целью
структуирования текста и не влияют на толкование соответствующих
положений.
Лист
Договора №
от
20
г.
Все ссылки на статьи, пункты и приложения, содержащиеся в тексте
Договора, если иное не следует из самой ссылки, являются ссылками на
статьи, пункты и приложения с соответствующим номером (со всеми
содержащимися в них подпунктами, параграфами и т.д.).
11.13. Приложения к Договору.
Скорректировать перечень приложений (дополнить или сократить, в том
числе, графиком платежей и (или) графиком поставок) или указать
«Отсутствуют».
Приложение № 1: Спецификация.
Приложение № 2: Технические требования.
Приложение № 3: Акт сверки.
Приложение № 4: Информация о цепочке собственников контрагента.
Приложение № 5: Акт приема-передачи Товара (Оборудования).
Приложение № 6: Подтверждение отнесения Поставщика к субъектам МСП.
Реквизиты и подписи сторон
Покупатель:
ФГУП «НИТИ им. А.П.
Александрова»
Юридический адрес: 188540,
г. Сосновый Бор Ленинградской
области, Копорское шоссе, д. 72.
Почтовый адрес: 188540,
г. Сосновый Бор Ленинградской
области, Копорское шоссе, д. 72.
Тел.: (813-69) 2-26-67
Факс: (813-69) 2-36-72
ИНН 4714000067, КПП 472650001
Р/сч. № 40502810655360100226
в Северо-Западном банке ОАО
«Сбербанк России» г. СанктПетербург
К/сч 301018100000000653
Поставщик:
Лист
Договора №
от
20
г.
БИК 044030653
ОГРН 1024701759565
ОКВЭД 73.10
ОКПО 08624697
От Покупателя:
____________________/Василенко
В.А./
М.П.
«___» _______________201 г.
От Поставщика:
__________________________
М.П.
«___» ________________201 г.
Лист
Договора №
от
20
г.
ПРИЛОЖЕНИЕ №1
СПЕЦИФИКАЦИЯ
№
п/п
Наименование
Производитель Ед. Кол-во, Цена за ед.,
Общая
/страна
изм.
ед.
стоимость,
Товара
руб.
происхождения/
(Оборудования)
руб.
(включая НДС)
(марка, модель и т.п.)
(включая НДС)
1
ИТОГО
Итого: Цена Договора составляет _____________ руб.___ коп. (______________________
_______________________) руб. _______ коп., включая НДС по ставке __% – __________
руб. _____ коп. (________________________) руб.
1.СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
[В случае, если для поставляемого Товара (Оборудования) предусматриваются
специальные условия гарантийного обслуживания. Формируется на основании
предложения победителя]
2.ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПОСТАВЩИКЕ
Плательщик
НДПИ
Плательщик
налога
с/х Плательщик
ЕНВД
Плательщик
ставке 0%
налога
3.СРОКИ ПОСТАВКИ
Наименование Товара
(Оборудования)
1 период
(количество)
С даты заключения
Договора до ______________
2 период
(количество)
С ____________ до
_________
От Покупателя:
От Поставщика:
____________________/Василенко В.А./
__________________________
М.П.
М.П.
по
Лист
Договора №
от
20
г.
ПРИЛОЖЕНИЕ №2
ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
[Формируется на основании предложения победителя и условий Документации об
аукционе/Конкурсной документации/Запроса котировок]
От Покупателя:
От Поставщика:
____________________/Василенко В.А./
__________________________
М.П.
М.П.
Лист
Договора №
от
20
г.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
Акт сверки
взаимных расчетов по состоянию на __________
между ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова» и __________________________
Мы, нижеподписавшиеся, генеральный директор ФГУП «НИТИ им. А.П.
Александрова» Василенко В.А., главный бухгалтер Политова Ю.А., с одной стороны, и
генеральный директор _____________________, главный бухгалтер _________________,
составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета
следующее:
По данным ФГУП «НИТИ им. А.П.
Александрова», руб.
№ Наименование Дата Дебет Кредит
п/п операции,
документы
Сальдо
начальное
1
Обороты
за период
Сальдо
конечное
По данным __________________________-, руб.
№
п/п
Наименование
операции,
документы
Дата
Дебет
Кредит
Просим Вас подтвердить задолженность, а в случае расхождений сообщить нам.
Второй экземпляр акта сверки просим выслать в наш адрес в течение 5-х рабочих дней после
подписания. При неполучении Вашего ответа будем считать наши учетные данные на
указанную дату подтвержденными.
По данным ФГУП «НИТИ им. А.П.
Александрова»
задолженность на _________________ в пользу
___________________________________
составляет_____________ руб.
По данным учета ____________________
задолженность на _____________ в пользу
ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова»
составляет __________руб.
От ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова»:
От ____________________________:
Генеральный директор
Генеральный директор
________________________ В.А. Василенко
___________________
Лист
Договора №
от
20
г.
Главный бухгалтер
Главный бухгалтер
________________________ Ю.А. Политова
______________________Е.Н. Кириллова
«
«
» _____________ 201 г.
м.п.
» _____________ 201 г.
м.п.
Лист
Договора №
от
20
г.
ПРИЛОЖЕНИЕ №4
Сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных).
Участник запроса цен: ________________________________________________________
наименование организации участника запроса цен
Информация о цепочке собственников контрагента, включая
бенефициаров (в том числе, конечных)
Информация об участнике запроса цен
Серия и
Серия и номер
номер
Фамилия,
документа,
№
документа,
Код
Имя,
Адрес удостоверяющ
п/п
Наименован
удостоверя
Наименован
ИНН ОГРН
ОКВЭ Отчество
№ ИНН ОГРН
регистраци его личность
ие краткое
ющего
ие / ФИО
Д руководите
и
(для
личность
ля
физического
руководите
лица)
ля
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Руководите
ль /
участник /
акционер /
бенефициа
р
14
Информация о
подтверждающ
их документах
(наименование,
реквизиты и
т.д.)
15
В случае, если в представленные нами сведения о цепочке собственников будут внесены изменения, обязуемся, в случае признания
нас победителем, представить обновленную таблицу сведений о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных)
Лист
Договора №
от
20
г.
либо справку об отсутствии изменений. Дата подписания справки, подтверждающей актуальность информации – не позднее 5 (пяти) дней
до заключения договора (с двух сторон).
_________________________________
___
(Подпись уполномоченного представителя)
(Имя и должность подписавшего)
М.П.
___________________________
Лист
Договора №
от
20
г.
ПРИЛОЖЕНИЕ №5
АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА (ОБОРУДОВАНИЯ)
№___ от «___»_________201__ г.
ПО ДОГОВОРУ №_____ от «___»______________201__ г.
«Поставщик» _____________________ в лице _____________________, действующего на
основании _____________________, с одной стороны и «Покупатель» ФГУП «НИТИ им.
А.П. Александрова» в лице Василенко Вячеслава Андреевича, действующего на
основании Устава, с другой стороны, составили настоящий акт о следующем:
Поставщик поставил, а Покупатель принял следующий Товар (Оборудование) согласно
Спецификации (Приложение №1 к Договору):
___________________________________________(описание Товара (Оборудования)
Стоимость поставленного Товара (Оборудования) составляет:
_______________________________________(сумма за поставленный Товар
(Оборудование)
К настоящему акту прилагаются следующие документы, подтверждающие поставку
Товара (Оборудования):
_____________________________________________(перечислить документы)
Покупатель несет полную материальную ответственность за принятый Товар
(Оборудование). С момента подписания настоящего Акта приема-передачи все риски
случайной гибели, утраты или повреждения оборудования переходят к Покупателю.
От Поставщика:
От Покупателя:
_____________________/Василенко В.А./
__________________________
М.П.
М.П.
«___»______________201__г.
«___»______________201__г.
Лист
Договора №
от
20
г.
ПРИЛОЖЕНИЕ №6
Настоящим подтверждаем, что Поставщик ____________в соответствии с
законодательством Российской Федерации (статья 4 Федерального закона Российской Федерации
от 24.07.2002 №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации») обладает критериями, позволяющими относить организацию к субъектам
указывается малого или среднего, в зависимости от критериев отнесения предпринимательства,
и сообщаем следующую информацию:
№
п/п
Критерий отнесения
Показатель
Приложенный
подтверждающий
документ
1.
2.
3.
4.
1.
только для юридических лиц:
Указывается в
Суммарная доля для участия в уставном процентах
капитале:
РФ, субъектов РФ, муниципальных
образований, иностранных юридических
лиц и граждан, общественных и
религиозных
организаций
(объединений)
Копия устава
2.
только для юридических лиц:
Указывается в
Доля участия в уставном (складочном) процентах
капитале юридических лиц, которые не
являются субъектами малого и среднего
бизнеса
Копия устава
3.
Средняя численность работников за Указывается
предшествующий календарный год количество человек
(определяется с учетом всех работников,
в том числе работающих по договорам
гражданско-правового характера)
Копия формы 4 ФСС
4.
Выручка от реализации товаров (работ, Указывается
услуг) без учета налога на добавленную миллионах рублей
стоимость или балансовая стоимость
активов
(остаточная
стоимость
основных средств и нематериальных
активов)
за
предшествующий
календарный год
От Поставщика:
__________________________
М.П.
«___»______________201__г.
в Копия
баланса
предшествующий
календарный год
за
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа