close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
Приложение 3
к документации о запросе предложений
ДОГОВОР № ______
г. Москва
«__» __________ 2015 г.
________________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в
лице __________________________________, действующего на основании __________, с
одной стороны, и Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов»,
именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице ______________________________________,
действующего на основании Доверенности № _____ от ________, с другой стороны, совместно
именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По Договору Исполнитель по заданию Заказчика принимает на себя
обязательство выполнить своими силами и средствами ремонт в помещении столовой (далее –
Объект № 1) и офисных помещениях № 106 (далее – Объект № 2), № 404-406 (далее – Объект
№ 3), № 701 (далее – Объект № 4) (далее – работы) в здании Заказчика по адресу: г. Москва,
Верхний Таганский тупик, д. 4. Для выполнения работ Исполнитель обязуется также
поставить необходимые материалы.
По окончании работ Исполнитель обязуется сдать результат работ Заказчику, а
Заказчик обязуется принять надлежаще выполненные работы и осуществить их оплату.
1.2. Наименование и объемы работ, используемые при этом материалы, а также
стоимость работ и материалов указаны в Локальном сметном расчете на проведение работ
(далее – Локальная смета), являющимся Приложением 1 к Договору.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. Выполнить все работы в объеме, в срок и на условиях, предусмотренных
Договором.
2.1.2. Следовать указаниям Заказчика о ходе проведения работ.
2.1.3. Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности и
пожарной безопасности при проведении работ.
2.1.4. Устранять за свой счет недостатки, обнаруженные в процессе производства
работ.
2.1.5. Вывезти принадлежащие Исполнителю материалы, оборудование и
инструменты, а также строительный мусор не позднее 5 (Пять) дней с момента подписания
обеими Сторонами Акта.
2.1.6. Своевременно информировать Заказчика о невозможности проведения работ и о
возникших дополнительных расходах.
2.2. В случае отсутствия у Исполнителя возможностей для осуществления отдельных
видов работ он по согласованию с Заказчиком вправе привлекать для выполнения
соответствующих работ других лиц (субподрядчиков), имеющих необходимые возможности.
При этом он несет ответственность за действия указанных лиц как за свои собственные.
2.3. Заказчик обязуется:
2.3.1. Оплатить Исполнителю стоимость работ согласно разделу 4 Договора.
2.3.2. Обеспечить проход работников Исполнителя и привлекаемых им лиц на Объект
и оформить документы на ввоз и вывоз материалов, а также оборудования и инструментов
Исполнителя.
2.3.3. По завершении всего объема работ, при отсутствии претензий, в течение 5
(Пять) рабочих дней с даты передачи Исполнителем Акта подписать его или предоставить
мотивированный отказ от его подписания, при наличии претензий.
2.4. Заказчик вправе:
2.4.1. В любое время проверять ход и качество работ, выполняемых Исполнителем, не
вмешиваясь в его деятельность.
2.4.2. Если Исполнитель не преступает своевременно к исполнению Договора или
выполняет работы настолько медленно, что окончание их к сроку становится явно
невозможным, Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора, а также потребовать
возмещения убытков.
2.4.3. Если во время выполнения работ станет очевидным, что они не будут
выполнены надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Исполнителю разумный срок для
устранения недостатков и при неисполнении Исполнителем в назначенный срок этого
требования отказаться от Договора либо устранить недостатки своими силами или поручить
устранение недостатков третьему лицу с отнесением расходов на Исполнителя, а также
потребовать возмещения убытков.
2.4.4. Заказчик может в любое время до сдачи ему результата работ отказаться от
Договора, уплатив Исполнителю часть установленной Договором общей стоимости работ
пропорционально объему работ, фактически выполненных до получения извещения об отказе
Заказчика от исполнения Договора.
3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ И ПОРЯДОК ИХ ПРИЕМКИ
3.1. Работы по Договору должны быть выполнены согласно утвержденного
Сторонами Плана-графика выполнения работ (далее – План-график), в котором указываются
сроки выполнения работ по каждому объекту (Приложение 2 к Договору), но не позднее 1
июня 2015 г. Работы должны проводится в выходные или нерабочие праздничные дни, либо
по согласованию с Заказчиком в нерабочее время ( с 19-00 час. до 7-00 час) в рабочие дни.
3.2. При этом работы на Объекте № 1 должны проводиться с 17-00 час. 30 апреля
2015 г. и должны быть закончены до 17-00 час. 4 мая 2015 г. включительно. Указанный срок
изменению не подлежит.
3.3. Приемка и передача выполненных работ по Договору осуществляется Сторонами
по Акту сдачи – приемки выполненных работ, составленному по форме № КС-2 (далее – Акт).
Исполнитель считается исполнившим свои обязательства по Договору с момента подписания
Акта обеими Сторонами.
3.4. Исполнитель не позднее 5 (Пяти) календарных дней после окончания всего
объема работ предоставляет Заказчику два подписанных Исполнителем экземпляра Акта.
3.5. Заказчик обязан принять надлежащим образом выполненные работы, подписать
оба экземпляра Акта в течение 5 (Пяти) календарных дней со дня их получения и возвратить
при отсутствии претензий один экземпляр подписанного им Акта Исполнителю или не
подписать Акт и в тот же срок представить Исполнителю мотивированный отказ от приемки
работ.
3.6. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ составляется
двухсторонний Рекламационный акт с указанием перечня необходимых доработок и сроков их
устранения.
3.7. После устранения Исполнителем недостатков
приемка работ
осуществляется
Заказчиком в порядке, предусмотренном п.п. 3.4 - 3.6 Договора.
4. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
4.1.
Общая
стоимость
работ
по
Договору
составляет
__________
(____________________ рублей ___________ коп.) рублей, в том числе НДС (18%) в размере
________________ (________________ рубля ___ коп.) рубля.
Общая стоимость работ включает в себя также стоимость всех поставляемых
Исполнителем материалов, необходимых для
производства работ, а также вывоз
инструментов, вывоз и утилизацию строительного мусора, иные расходы Исполнителя.
4.2. Оплата работ осуществляется безналичным путем перечисления денежных
средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в разделе 8 Договора. Датой оплаты
считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
4.3. Оплата осуществляется в следующем порядке:
4.3.1. Заказчик производит Исполнителю предоплату в размере 50% от общей
стоимости работ, что составляет _____ (____), включая НДС 18 %. Оплата производится в
течение 5 (Пяти) календарных дней с даты получения счета Исполнителя на оплату,
выставляемого после подписании Договора.
4.4. Окончательная оплата в размере 50% от общей стоимости работ, что составляет
____________ (______), включая НДС 18 %, производится Заказчиком в течение 5 (Пяти)
календарных дней с даты
получения счета Исполнителя на оплату, выставляемого
Исполнителем после выполнения всего объема работ и их приемки Заказчиком по Акту.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Договора Стороны несут
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Договором.
5.2. Исполнитель несет перед Заказчиком ответственность за надлежащее выполнение
обязанностей по Договору, за качество выполненных работ и качество поставленных
материалов, а также за соблюдение строительных норм и правил при выполнении работ.
5.3. В случае нарушения Исполнителем срока выполнения работ по Объекту №1,
установленного п. 3.2 Договора, Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере 50 000
(Пятьдесят тысяч) рублей за каждый день просрочки. В случае нарушения срока указанных
работ более чем на 3(Три) календарных дня, Договор подлежит расторжению с возвратом
Заказчику суммы предоплаты в полном объеме и выплатой штрафа.
5.4. В случае нарушения Исполнителем
сроков выполнения работ по другим
Объектам Исполнитель уплачивает пени в размере 0,5% от общей стоимости работ, указанной
в п. 4.1 Договора, за каждый день просрочки. В указанном случае Заказчик вправе удержать
сумму начисленных пеней из стоимости работ, предусмотренной п. 4.1 Договора.
5.5. За нарушение сроков оплаты работ Заказчик уплачивает пени в размере 0,5% от
несвоевременно оплаченной суммы за каждый день просрочки.
5.6. Исполнитель не несет ответственность за просрочку выполнения работ в случае
действий (бездействий) Заказчика, повлекших приостановление работ.
5.7. Ответственность, предусмотренная пунктами 5.3 и 5.4 Договора, применяется в
случае направления соответствующего письменного требования пострадавшей Стороны
другой Стороне и рассчитывается за период, определенный в таком письменном требовании.
5.8. При невыполнении и/или ненадлежащем выполнении Исполнителем своих
обязательств по Договору Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
- безвозмездного устранения недостатков в сроки, согласованные с Заказчиком;
- соразмерного уменьшения стоимости работ, указанной в п.4.1 Договора;
- возмещения расходов на устранение недостатков.
5.9. Заказчик вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке в соответствии с
пп. 2.4.2, уведомив Исполнителя за 5 (Пять) календарных дней до даты расторжения Договора.
6. ГАРАНТИИ
6.1. Исполнитель гарантирует соответствие выполненных работ, а также их
надлежащее качество (т.е качество, отвечающее требованиям, предъявляемым к такого рода
работам) в течение ___ (________) месяцев с момента подписания Сторонами Акта.
6.2. Исполнитель гарантирует, что поставляемые им по Договору материалы будут
соответствовать строительным нормам и правилам, а также сертификатам соответствия, если
иное не согласовано Сторонами дополнительно.
6.3. Срок гарантии на поставленные материалы составляет _____ (______) месяцев с
даты подписания Сторонами Акта.
6.4. Если в течении гарантийного срока выявится, что выполненные работы и
использованные материалы, при условии их нормальной эксплуатации, имеют дефекты и
недостатки, явившиеся следствием ненадлежащего выполнения Исполнителем обязательств по
Договору, дефектами материалов то Заказчик совместно с Исполнителем составит
Рекламационный акт, в котором в обязательном порядке фиксируется дата обнаружения
дефекта и срок его устранения. Соответственно на этот период продлевается срок гарантии на
работы и материалы, если они будут заменены.
Исполнитель обязан своими силами и за свой счет устранить указанные в
Рекламационном акте дефекты.
7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1. Стороны обязуются не разглашать условия Договора
и
сведения
конфиденциального характера, ставшие им известными в ходе выполнения обязанностей по
Договору, без предварительного согласия на это другой Стороны.
7.2. Все изменения и/или дополнения к Договору считаются действительными, если
они сделаны в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.
7.3. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются
законодательством Российской Федерации.
7.4. Все споры, возникающие в ходе исполнения Договора и не урегулированные
путем переговоров между Сторонами, передаются на рассмотрение в Арбитражный суд г.
Москвы.
7.5. Договор вступает в силу с момента его подписания уполномоченными
представителями Сторон и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по
Договору.
7.6. Договор может быть досрочно расторгнут любой из Сторон путем письменного
уведомления другой Стороны не позднее, чем за 3 (Три) календарных дня до предполагаемой
даты расторжения Договора.
7.7. При досрочном расторжении договора Сторонами составляется акт на фактически
выполненные работы и в течение 5 (Пяти) календарных дней с даты подписания указанного
акта осуществляются окончательные взаиморасчеты.
7.8. Все приложения к Договору являются его неотъемлемыми частями.
7.9. Договор составлен в 2 (Двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу,
по одному для каждой из Сторон.
8. НАИМЕНОВАНИЕ, АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
ИСПОЛНИТЕЛЬ
ЗАКАЗЧИК
Приложение 1
к Договору № ____________
от « »_________ 2015 г.
Локальный сметный расчет на проведение работ
Исполнитель:
Заказчик:
Приложение 2
к Договору № ___________
от « »______ 2015 г.
План – график
выполнения работ
Исполнитель:
Заказчик:
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа