close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
ДОГОВОР ПОДРЯДА № /
на выполнение проектно-изыскательских работ
___________________ 2015 г.
Закрытое
акционерное
общество
«Оренбургнефтеотдача»
(ЗАО «Оренбургнефтеотдача»), именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице
Генерального директора Сараева О.П., действующего на основании Устава, с
одной Стороны, и
_________________________, именуемое в дальнейшем Исполнитель,
в лице ______________________, действующего на основании Устава, с другой
Стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель принимает на себя обязательства на выполнение работы
по теме: «Дополнение к технологической схеме разработки Кирсановского
нефтяного месторождения Оренбургской области», далее по тексту «Работа», а
Заказчик обязуется принять и оплатить Исполнителю стоимость выполненной
работы.
1.2. Технические, научные, экономические и другие требования к предмету
договора отражены в Техническом задании (Приложение №1 к Договору).
1.3. Содержание и объем работы определяются Календарным планом
(Приложение №2), являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.
1.4. При изменении объема работ стоимость и сроки выполнения таких
дополнительных работ согласовываются Сторонами и оформляются дополнительным
соглашением.
2. Стоимость работ и порядок расчетов
2.1. За выполненные работы, согласно настоящему Договору, Заказчик
перечисляет Исполнителю в соответствии с протоколом соглашения о договорной
цене (Приложение №3): (____________________) руб., в т.ч. НДС (18 %) -
руб. коп.
2.2. Оплата работ, выполненных по этапам Календарного плана, производится
не ранее 45 (сорока пяти) и не позднее 60 (шестидесяти) календарных дней после
подписания двустороннего акта сдачи-приемки выполненных работ.
2.3. Исполнитель не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты подписания
акта сдачи-приемки выполненных работ выставляет Заказчику счет-фактуру.
2.4. Оплата работ, выполненных по 4-му этапу Календарного плана,
осуществляется авансовым платежом в размере 100%,
в течение 5 (пяти)
банковских дней с момента выставления счета,
на основании фактических
документов, подтверждающих стоимость на проведение государственной экспертизы
проектной документации.
2.5. При изменении технических условий или других требований настоящего
Договора в ходе выполнения работ, стоимость и сроки выполнения таких
дополнительных работ согласовываются сторонами и оформляются дополнительным
соглашением.
3. Права и обязанности Сторон
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Обеспечить своевременное и качественное выполнение работ в
соответствии с условиями настоящего Договора и Приложений к нему.
1
3.1.2. Информировать Заказчика о ходе выполнения работ не позднее 10
(десяти) рабочих дней с момента получения соответствующего запроса от Заказчика.
3.1.3. Обеспечить выполнение указаний уполномоченного представителя
Заказчика, если они не противоречат действующему законодательству и настоящему
Договору.
3.1.4. Передача исходной документации в соответствии с п. 10 Технического
задания (Приложение 1) Исполнителю производится путем предоставления
факсимильных либо фотографических копий документов с подписанием сторонами
акта приема-передачи.
3.1.5. Исполнять иные обязанности в соответствии с условиями настоящего
Договора.
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. Предоставить по запросу Исполнителя в течение 10-ти рабочих дней
техническую
и
иную
документацию
(исходный
материал,
данные,
правоустанавливающие документы и пр.), необходимые для выполнения работ.
3.2.2. Своевременно принять и оплатить Работу в соответствии с разделами 2
и 4 настоящего Договора.
3.2.3. Исполнять иные обязанности и контролировать ход и качество работ,
выполняемых Исполнителем, не вмешиваясь в его деятельность.
3.3. Исполнитель вправе:
3.3.1. Исполнитель вправе не приступать к работе, а начатую работу
приостановить, при нарушении Заказчиком своих финансовых обязанностей по
настоящему Договору, в частности, непредоставления исходной информации,
материалов и данных, нарушения сроков оплаты и объемов финансирования работ и
пр., препятствующих исполнению Исполнителем Договора. При этом Заказчик обязан
принять и оплатить фактически выполненный объем работ на момент (дату)
приостановления работ.
4. Порядок сдачи и приемки работ
4.1 Сдача-приемка выполненных работ осуществляется поэтапно.
4.2. Приемка выполненных Работ осуществляется в соответствии с Заданием и
Календарным планом.
4.3. Передача Заказчику оформленной в установленном порядке документации
по этапам работ и проекту в целом осуществляется актами сдачи-приемки и
сопроводительными документами Исполнителя.
4.4. Датой исполнения обязательств по настоящему Договору по отдельным
этапам работы является дата подписания Заказчиком акта сдачи-приемки, который
является основанием для закрытия этого этапа.
4.5. Датой исполнения обязательств по Договору в целом считается дата
подписания Заказчиком окончательного акта приема-сдачи по Договору в целом, при
условии выполнения обязательств по всем этапам, указанным в Календарном плане
работ к Договору и получения положительного заключения государственной
экспертизы проекта.
4.6. Заказчик в течение 5-ти дней со дня получения акта сдачи-приемки работ
и отчетных документов, обязан направить Исполнителю подписанный акт сдачиприемки или мотивированный отказ от приемки работ, при этом сторонами
составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их
выполнения.
4.7. Доработки и устранение допущенных Исполнителем недостатков по
мотивированному отказу, производятся Исполнителем за свой счет при условии, что
они не выходят за пределы Задания и содержания работы в целом.
2
4.8. В случае досрочного выполнения Работы Заказчик вправе досрочно
принять и оплатить работу по договорной цене в соответствии с п.2.1 настоящего
Договора.
4.9. В случае возникновения у Заказчика претензий к объему и качеству
выполненных работ Сторонами назначается паритетная комиссия, которая
рассматривает претензии и составляет двусторонний акт с определением
соответствия выполнения работ условиям Договора или с перечнем необходимых
доработок и сроков их выполнения.
4.10. Заказчик в случаях выполнения Исполнителем согласованных доработок
не возмещает затрат, понесенных Исполнителем.
4.11. Если в процессе выполнения работ выясняется неизбежность получения
отрицательного результата или нецелесообразность их дальнейшего проведения,
Исполнитель обязан приостановить ее, поставив об этом в известность Заказчика в
5-дневный срок после приостановления работ. В этом случае Стороны обязаны в
течение 10 (десяти) рабочих дней рассмотреть вопрос о целесообразности и
направлениях продолжения работ.
5. Гарантии и качество работ
Исполнитель гарантирует:
5.1. Качество всех выполняемых им работ по настоящему Договору
соответствует Законодательству РФ, в том числе нормативным документам,
регламентирующим порядок составления соответствующей проектной документации.
5.2. Исполнитель несет ответственность за ненадлежащее составление
проектной документации, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе
работ.
5.3. При обнаружении недостатков, допущенных по вине Исполнителя в
технической документации или в изыскательских работах, в течение 12 месяцев с
даты ввода в эксплуатацию Объекта, Исполнитель по требованию Заказчика обязан
безвозмездно переделать техническую документацию и, соответственно, провести
дополнительные изыскательские работы.
6. Ответственность сторон
6.1. В случае невыполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами своих
обязательств по настоящему Договору, Стороны несут ответственность в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. В случае нарушения сроков исполнения обязательств по настоящему
Договору одна Сторона вправе требовать от другой Стороны, допустившей такое
нарушение, уплаты неустойки (пени) в размере 0,1 (ноль целых одна десятая
процента) от стоимости просроченного к исполнению обязательства за каждый день
просрочки, но не более 5% от стоимости просроченного обязательства.
6.3. Датой начисления сумм пени, штрафа, а также процентов по настоящему
Договору, Стороны договорились считать дату признания должником своего
обязательства по уплате пени или дату вступления в законную силу решения суда, в
котором установлена обязанность должника по уплате пени, штрафа, процентов.
6.4. Взыскания любых неустоек, штрафов, пени, процентов, предусмотренных
законодательством РФ и/ли настоящим Договором, за нарушение любого
обязательства, вытекающего из настоящего Договора, в случае, если в результате
нарушения одной из Сторон любого обязательства, вытекающего из настоящего
Договора, другой Стороне были причинены убытки, последний имеет право взыскать
со Стороны, нарушившей обязательство, указанные убытки в полном объеме.
3
6.5. Исполнитель несет полную материальную ответственность за сохранность
переданных ему Заказчиком во временное пользование материалов, оборудования
или иного имущества.
6.6. В случае прекращения или приостановления работ по требованию
Заказчика, не связанному с нарушением Исполнителем принятых на себя
обязательств, Заказчик оплачивает Исполнителю фактически выполненный объем
работ.
7. Конфиденциальность
7.1. Каждая из Сторон обязана обеспечить защиту конфиденциальной
информации, ставшей доступной ей в рамках настоящего Договора, от
несанкционированного использования, распространения или публикации.
7.2. К Конфиденциальной информации относится любая информация,
полученная Получающей стороной от Раскрывающей стороны, в соответствии с
предметом настоящего Договора, в устной и письменной форме, на любых
материальных, электронных или иных носителях информации, а также показанная
визуально с использованием какого - либо оборудования.
7.3. Каждая из Сторон обязана обеспечить защиту конфиденциальной
информации, ставшей доступной ей в рамках настоящего Договора, от
несанкционированного использования, распространения или публикации в период
действия настоящего Договора и в течение трех лет, после окончания его действия,
а в отношении секрета производства – до тех пор, пока сохраняется
конфиденциальность сведений, составляющих его содержание.
7.4. Обязательства по соблюдению конфиденциальности, предусмотренные
настоящим Договором, не затрагивают случаи предоставления информации
государственным органам власти в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации, а так же не будут распространяться на общедоступную
информацию, которая становится известна третьим лицам не по вине Сторон.
7.5. Получающая сторона несет полную ответственность перед Раскрывающей
стороной за убытки, которые могут возникнуть в результате разглашения
Конфиденциальной информации, произошедшей по вине Получающей стороны и в
нарушение условий настоящего Договора, в том числе, Получающая сторона несет
безусловную ответственность за действия всех своих сотрудников, приведшие к
разглашению Конфиденциальной информации третьим лицам, даже в случае
увольнения таких сотрудников к моменту разглашения Конфиденциальной
информации. Любой ущерб, вызванный нарушением условий конфиденциальности,
определяется и возмещается в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
7.6. В случае реорганизации или ликвидации одной из сторон, в соответствии
с действующим гражданским законодательством, реорганизуемая или ликвидируемая
сторона должна принять все возможные меры для обеспечения сохранности
Конфиденциальной информации. Получающая сторона обязана незамедлительно
сообщить Раскрывающей стороне о допущенном Получающей стороной либо
ставшем ей известном факте разглашения или угрозы разглашения, незаконном
получении или незаконном использовании Конфиденциальной информации третьими
лицами.
8. Изменение условий договора
8.1.
Все изменения и дополнения к Договору считаются действительными и
являются его неотъемлемой частью при условии, что они составлены в письменной
форме в виде соответствующих соглашений к Договору, подписаны полномочными
Представителями Сторон и скреплены печатями.
4
8.2.
Если возникнет необходимость в проведении дополнительных работ
и/или увеличении стоимости Работ, Подрядчик обязан письменно сообщить об этом
Заказчику. При наличии согласия Заказчика на выполнение дополнительных работ
и/или увеличении стоимости Работ, Стороны обязаны заключить соответствующее
дополнительное соглашение к Договору.
8.3.
При изменении банковских реквизитов одной из Сторон,
соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в течение
15 (пятнадцати) дней с момента указанного изменения.
8.4.
В случае выявления Подрядчиком некомплектности оборудования
дефектов в оборудовании в процессе монтажа или испытания, Подрядчик обязан
немедленно поставить об этом в известность Заказчика и составить
соответствующий акт с участием Заказчика.
8.5.
Составление акта и предъявление претензий к заводу – изготовителю
или поставщику оборудования является обязанностью стороны, которая приобрела
оборудование. В согласованные сторонами сроки, выявленные дефекты устраняются
владельцем оборудования, либо оборудование заменяется.
9. Разрешение споров
9.1. Все споры и разногласия, возникшие при заключении,
исполнении, изменении и расторжении настоящего Договора и не
нашедшие разрешения в ходе переговоров, рассматриваются в
Арбитражном суде по месту нахождения ответчика в соответствии с
нормами АПК РФ
9.2. Все споры, неурегулированные сторонами по взаимному
согласию, разрешаются путем предъявления претензий с обязательством
Сторон в течение 30-ти дней с момента получения, дать ответ в письменной
форме.
9.3. Наличие предстоящего Арбитражного разбирательства не
освобождает ни одну из Сторон от ее обязательств по настоящему
Договору.
10. Обстоятельства непреодолимой силы
10.1. Стороны не несут ответственности за невыполнение своих
обязанностей по настоящему Договору, если выполнение таковых
обязательств невозможно из-за обстоятельств непреодолимой силы,
предусмотренных действующим законодательством РФ.
10.2. В случае наступления обстоятельств, предусмотренных в п. 10.1
срок выполнения сторонами обязательств по настоящему Договору
отодвигается соразмерно времени» в течение которого действуют такие
обстоятельства и их последствия. Надлежащим подтверждением
обстоятельств непреодолимой силы будут служить справки, выданные
уполномоченными
государственными
органами,
либо
ТорговоПромышленной Палатой РФ. При этом сроки выполнения обязательств
продлеваются на то время, в течение которого действуют эти
обстоятельства,
10.3. В случаях, когда указанные в п. 10.1 обстоятельства и их
последствия продолжают действовать более 3-х месяцев, или при
наступлении данных обстоятельств становится ясно, что они и их
последствия будут действовать более этого срока, каждая из сторон вправе
расторгнуть настоящий договор без возмещения каких-либо убытков другой
стороне.
5
11.
Антикоррупционные условия
При исполнении своих обязательств по настоящему Договору
Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не
выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату какихлибо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам,
для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить
какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.
При исполнении своих обязательств по настоящему Договору
Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не
осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей
настоящего Договора законодательством, как дача или получение взятки,
коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования
применимого законодательства и международных актов о противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
Каждая из Сторон настоящего Договора отказывается от
стимулирования каким-либо образом работников другой Стороны, в том
числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного
выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными в
настоящем пункте способами, ставящего работника в определенную
зависимость и направленного на обеспечение выполнения этим работником
каких-либо действий в пользу стимулирующей Стороны.
Под
действиями
работника,
осуществляемыми
в
пользу
стимулирующей его Стороны, понимаются:
- предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими
контрагентами;
- предоставление каких-либо гарантий;
- ускорение существующих процедур;
- иные действия, выполняемые работником в рамках своих должностных
обязанностей, но идущие вразрез с принципами прозрачности и открытости
взаимоотношений между Сторонами.
В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или
может произойти нарушение каких-либо положений настоящей статьи
Договора, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в
письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться
на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или
дающие основание предполагать, что произошло или может произойти
нарушение каких-либо положений настоящей статьи Договора. После
направления письменного уведомления соответствующая Сторона имеет
право приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору до
получения от другой Стороны подтверждения, что нарушения не произошло
или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение
десяти рабочих дней с даты получения письменного уведомления.
Стороны настоящего Договора признают проведение процедур по
предотвращению коррупции и контролируют их соблюдение. При этом
Стороны прилагают разумные усилия, чтобы минимизировать риск деловых
отношений с контрагентами, которые могут быть вовлечены в
коррупционную деятельность, а также оказывают взаимное содействие друг
другу в целях
предотвращения коррупции. При этом Стороны обеспечивают реализацию
процедур по проведению проверок в целях предотвращения рисков
вовлечения Сторон в коррупционную деятельность.
Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства
6
по представленным в рамках исполнения настоящего Договора фактам с
соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных
мер по устранению практических затруднений и предотвращению
возможных конфликтных ситуаций.
Стороны гарантируют полную конфиденциальность по вопросам
исполнения положений настоящей статьи Договора, а также отсутствие
негативных последствий как для обращающейся Стороны в целом, так и для
конкретных работников обращающейся Стороны, сообщивших о факте
нарушений.
В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от
запрещенных в настоящей статье действий и/или неполучения другой
Стороной в установленный настоящим Договором срок подтверждения, что
нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона может
расторгнуть настоящий Договор в установленном законом порядке. Сторона,
по чьей инициативе по основаниям, предусмотренным положениями
настоящей статьи, был расторгнут настоящий Договор, вправе требовать
возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого
расторжения.
12. Особые условия
12.1 Заказчик перед началом выполнения работ предоставляет Исполнителю
исходные материалы, технические условия, правоустанавливающие и прочие
документы, далее «исходные данные», необходимые для выполнения работы
согласно перечню, согласованному сторонами, в порядке, предусмотренном пунктом
3.1.4. договора.
12.2. В случае несвоевременного предоставления Заказчиком исходных
данных, оплаты работ, повлекших на каком-либо этапе задержку выполнения работ
Исполнителем, календарный срок выполнения работ продлевается на период такой
задержки без начисления Исполнителю штрафных санкций. В этом случае продление
срока выполнения работ оформляется дополнительным соглашением.
13. Срок действия Договора и выполнения работ
13.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и
действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
13.2. Сроки выполнения
работы определяются Календарным планом
(Приложение №2):
начало
– ; окончание –
Сроки окончания работы, принятые по этапам Календарного плана,
подразумевают сроки передачи Заказчику документации, разработанной по этапам
Календарного плана, на рассмотрение и приемку в соответствии с разделом 4
Договора.
13.3. Сроки выполнения работ приняты при условии исполнения Заказчиком в
полном объеме принятых на себя обязательств, в том числе выдачи исходных
данных, необходимых для выполнения проектно-изыскательских работ.
13.4. Сроки выполнения работ по 4-му этапу
Календарного плана в
зависимости от сроков рассмотрения документации в органах государственного
надзора могут быть изменены дополнительным соглашением к настоящему договору.
14.
Заключительные положения
14.1. С момента подписания полномочными Представителями Сторон
Договора вся предыдущая переписка между Сторонами теряет силу.
14.2. Ни одна из Сторон не вправе без согласия другой Стороны
7
переуступать свои права и обязанности по Договору, как в части, так и
полностью третьим лицам.
14.3. Во всем остальном, что не урегулировано Договором, подлежат
применению нормы действующего законодательства Российской Федерации.
14.4. В случае изменения реквизитов Стороны извещают друг друга
путем направления письменного уведомления.
14.5. При
выполнении
Договора
Стороны
руководствуются
нормативными актами и нормами законодательства Российской Федерации.
14.6. Все оформленные и подписанные в процессе исполнения
Договора документы подлежат направлению другой Стороне в виде
телекса, факсимильного сообщения, письма по электронной почте, с
обязательным направлением в кратчайшие сроки заказным письмом по
фактическому адресу получателя подлинных экземпляров.
14.7. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
14.8. К настоящему договору прилагаются и являются неотъемлемой
его частью:
14.1.
14.2.
14.3.
14.4.
Техническое задание (Приложение №1);
Календарный план – (Приложение №2);
Протокол соглашения о договорной цене (Приложение №3);
Смета затрат (Приложение №4).
15. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ЗАКАЗЧИК:
ЗАО «Оренбургнефтеотдача»
Юридический адрес: Оренбургская обл.,
г. Бугуруслан, ул. Фруктовая, д. 15
Почтовый адрес: 461630, Оренбургская обл.,
г. Бугуруслан, ул. Фруктовая, д. 15, а/я 54
ИНН 5645001990/КПП 560201001
ОГРН 1025602372696
р/с 40702810446260100022
в отделении № 8623 Сбербанка России
г. Оренбург
к/с 30101810600000000601
БИК 045354601
тел./факс: 8(35352) 6-42-74
бухгалтерия: 8(35352) 6-42-77
e-mail: [email protected]
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
От «Заказчика»
Генеральный директор
ЗАО «Оренбургнефтеотдача»
От «Исполнителя»
________________Сараев О. П.
М. П.
_________________
М П.
8
Приложение № 1
к договору № ________
от «____» _______2015 г.
Утверждаю:
Генеральный директор
ЗАО «Оренбургнефтеотдача»
___________________ Сараев О. П.
«______»____________2015 г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ:
«Дополнение к технологической схеме разработки Кирсановского
нефтяного месторождения Оренбургской области»
Местоположение объекта: Российская Федерация, Оренбургская область.
Год составления проектного документа: 2015 г.
Недропользователь: ЗАО «Оренбургнефтеотдача»
Заказчик: ЗАО «Оренбургнефтеотдача»
1.
Основание:
- План подготовки ПТД и ПЗ ЗАО «Оренбургнефтеотдача» на 2015 г.;
- Необходимость корректировки уровней добычи нефти и попутного нефтяного газа
Кирсановского нефтяного месторождения ЗАО «Оренбургнефтеотдача».
2.
Срок выполнения работ:
Начало работ
– согласно действующей редакции календарного плана
Окончание работ
– согласно действующей редакции календарного плана
3.
Цели работы:
3.1.
Создание базы данных, включающей актуальную геолого-промысловую, промысловогеофизическую, эксплуатационную, гидродинамическую информацию;
Корректировка (создание) геолого-технологической модели месторождения;
Обоснование рекомендуемого варианта разработки с учётом «пласт – скважина поверхностное обустройство – экономика» (на основе запасов нефти и газа, числящихся на
3.2.
3.3.
9
Госбалансе по состоянию на 01.01.2015 г.).
4.
Основные задачи в области обобщения имеющегося фактического материала:
4.1.
По этапу №1 «Сбор и обобщение исходной геолого-геофизической информации»
(Срок: согласно действующей редакции календарного плана ):
4.1.1. Сбор, сканирование, оцифровка документации, предшествующих отчетов.
Срок выполнения задачи: согласно действующей редакции календарного плана.
Результат выполнения задачи:
- Цифровая БД с описанием и документацией.
4.1.2. Сбор данных по существующему проекту ПДГТМ.
Срок выполнения задачи: согласно действующей редакции календарного плана.
Результат выполнения задачи:
- Цифровая БД с описанием и документацией.
4.1.3. Оценка полноты и качества оцифрованного каротажа и дооцифровка недостающего.
Срок выполнения задачи: согласно действующей редакции календарного плана.
Результат выполнения задачи:
- Оцифрованные кривые ГИС в формате LAS, таблицы инклинометрии, перфорации;
- Статистический отчёт;
4.1.4. Сбор и обобщение геолого-промысловых данных по всему пробуренному фонду скважин, сбор
информации по бурению (конструкции), обустройству, материалов прежних работ по
оперативной оценке запасов нефти и газа, сведений по отбору и анализу проб флюидов,
сканирование дел скважин, актов испытаний.
Срок выполнения задачи: согласно действующей редакции календарного плана.
Результат выполнения задачи:
- Применение обобщенных данных при проектировании разработки.
4.1.5. Сбор и обобщение данных: опробования залежей, гидродинамических исследований,
характеристик резервуаров, промысловых данных, возможных способов эксплуатации и
оптимизации добычи (закачки), экономических расчетов (фактических затрат).
Срок выполнения задачи: согласно действующей редакции календарного плана.
Результат выполнения задачи:
- Применение обобщенных данных при проектировании разработки.
4.1.6. Сбор и анализ существующих материалов сейсморазведки.
Срок выполнения задачи: согласно действующей редакции календарного плана.
Результат выполнения задачи:
- Учет результатов сейсморазведки при построении геологической модели.
5.
Основные задачи в области геологии и разработки:
5.1.
По этапу №2 «Анализ разработки месторождения. Базовое проектирование»
(Срок: согласно действующей редакции календарного плана):
5.1.1. Физико-гидродинамическая характеристика продуктивных коллекторов.
Срок выполнения задачи: согласно действующей редакции календарного плана.
Результат выполнения задачи:
- Глава РД «Физико-гидродинамическая характеристика продуктивных пластов» с
таблицами и рисунками;
5.1.2. Свойства и состав пластовых флюидов.
Срок выполнения задачи: согласно действующей редакции календарного плана.
Результат выполнения задачи:
- Глава РД «Свойства и состав пластовых флюидов» с таблицами и рисунками;
5.1.3. Обоснование Коэффициента вытеснения.
Срок выполнения задачи: согласно действующей редакции календарного плана.
Результат выполнения задачи:
- Глава РД «Физико-гидродинамическая характеристика продуктивных пластов» с
таблицами и графиками.
5.1.4. Анализ исследований, эксплуатации и продуктивности скважин и пластов.
Срок выполнения задачи: согласно действующей редакции календарного плана.
Результат выполнения задачи:
- Глава РД «Гидродинамические исследования скважин» с таблицами и графиками;
- Анализ изученности запасов по пластам.
5.1.5. Анализ текущего состояния и эффективности разработки.
10
Срок выполнения задачи: согласно действующей редакции календарного плана.
Результат выполнения задачи:
- Глава РД «Состояние разработки месторождения»;
- Анализ текущего состояния разработки проводится по следующим направлениям:
а) состояние фонда скважин, включая неработающий фонд и причин его
бездействия,
б) оценка эффективности ГТМ и методов повышения нефтеотдачи,
в) соответствие применяемых методик и техники добычи геологическим и
техническим параметрам разрабатываемых зон;
г) сравнение проектных и фактических показателей разработки с выявлением причин
расхождения
- Карты: изобар, текущих и накопленных отборов;
- Анализ проблем и осложнений разработки месторождения;
Формируется по результатам краткого анализа геологии и текущего состояния разработки.
Согласовывается с Заказчиком.
5.1.6. Обоснование выделения эксплуатационных объектов разработки.
Срок выполнения задачи: согласно действующей редакции календарного плана.
Результат выполнения задачи:
- Глава РД «Обоснование выделения эксплуатационных объектов» с табличными и
графическими приложениями.
- Презентация по результатам выполнения Базового проекта.
- Протокол ЗАО «Оренбургнефтеотдача» по рассмотрению Базового проекта.
5.1.7. По этапу №3 «Корректировка (создание) геолого-технологической
модели»
(Срок: согласно действующей редакции календарного плана)
5.1.8. По этапу №3.1 «Корректировка (создание) геологической модели»
(Срок: согласно действующей редакции календарного плана):
5.1.8.1. Анализ результатов сейсмических исследований.
Срок выполнения задачи: согласно действующей редакции календарного плана.
Результат выполнения задачи:
- Структурно-тектоническая модель;
- Положительное согласование Заказчика.
5.1.8.2. Проведение корреляции продуктивных отложений, выделение
площадных фациальных зон и подсчетных объектов.
Срок выполнения задачи: согласно действующей редакции календарного плана.
Результат выполнения задачи:
- Проект с выполненной корреляцией в сертифицированных программных продуктах,
согласованный с Заказчиком.
5.1.8.3. Определение положения контактов.
Срок выполнения задачи: согласно действующей редакции календарного плана.
Результат выполнения задачи:
- Схемы опробования;
- Таблицы контактов;
- Глава РД «Методика и результаты детальной корреляции продуктивных пластов».
5.1.8.4. Создание цифровых 3D геологических моделей резервуаров в
сертифицированных программных продуктах.
Срок выполнения задачи: согласно действующей редакции календарного плана.
Результат выполнения задачи (вид отчетного документа):
- Цифровая 3D геологическая модель, соответствующая требованиям Стандарта
компании «Создание и экспертиза геологических моделей нефтяных и газонефтяных
месторождений».
При создании и представлении геологических моделей необходимо учесть следующее:
- площадь построений, метод моделирования, выбор сетки, шаг по вертикали,
параметры модели выбираются по согласованию с Заказчиком.
- значение проницаемости в кубе проницаемости должно соответствовать данным
керна, испытаний и добычи.
- work-flow является неотъемлемой составляющей 3D – геологической модели.
5.1.8.5. Построение 2Д параметрических карт.
Срок выполнения задачи: согласно действующей редакции календарного плана.
Результат выполнения задачи:
11
Карты подсчетных параметров.
5.1.8.6. Экспертиза геологической модели Заказчиком.
Срок выполнения задачи: согласно действующей редакции календарного плана.
Результат выполнения задачи:
- Паспорт геологической модели;
- Положительное заключение Заказчика.
-
5.1.9. По этапу №3.2 «Корректировка (создание)
модели»
(Срок: согласно действующей редакции календарного плана)
гидродинамической
5.1.9.1. Построение и адаптация цифровой 3-D гидродинамической модели.
Срок выполнения задачи: согласно действующей редакции календарного плана.
Результат выполнения задачи:
- Адаптированная
цифровая
3-D
гидродинамическая
модель,
созданная
в
сертифицированных
программных
продуктах,
соответствующая
требованиям
Стандарта компании;
- Карты свойств (включая Kh, начальных и текущих нефтенасыщенных толщин, и т.д.)
по всей площади месторождения.
Карты свойств по всей площади месторождения обязательно представляются
рассмотрение Заказчику.
на
Паспорт гидродинамической модели.
5.1.9.2. Экспертиза цифровой 3-D гидродинамической модели Заказчиком.
Срок выполнения задачи: согласно действующей редакции календарного плана.
Результат выполнения задачи:
- Глава РД «Цифровая фильтрационная модель месторождения» с таблицами и
графиками, (включая обоснование параметров законтурной области);
- Положительное заключение экспертизы Заказчика.
-
5.2. По этапу №4 «Проектирование системы разработки месторождения»
(Срок: согласно действующей редакции календарного плана):
5.2.1. По этапу №4.1 «Обоснование вариантов разработки месторождения»
(Срок: согласно действующей редакции календарного плана):
5.2.1.1. Обоснование расчетных вариантов разработки.
Срок выполнения задачи: согласно действующей редакции календарного плана
Результат выполнения задачи:
- Глава РД «Обоснование вариантов разработки» с табличными и графическими
приложениями;
- Матрица технологий для данного месторождения:
o Анализ и обоснование возможности применения новых технологий разработки,
направленных на увеличение КИН и интенсификацию добычи ( ГРП, ГС, РИР, и
др.);
o Обоснование режимов работы скважин (Q, Рзаб. и т.д.);
- Адресная (согласованная) программа ГТМ, направленная на:
а) повышение коэффициентов нефтеизвлечения,
б) достижение потенциальных добычных возможностей скважин,
в) оптимизацию работы фонда скважин;
При планировании ГТМ исходить из критериев окупаемости Заказчика;
-
Варианты разработки, предлагаемые для расчетов (согласованные).
При планировании ГТМ исходить из критериев окупаемости Заказчика. Очерёдность и
объёмы бурения и ГТМ (по годам), дебиты скважин согласовываются с Заказчиком.
5.2.1.2. Расчеты технологических показателей вариантов разработки.
Срок выполнения задачи: согласно действующей редакции календарного плана.
Результат выполнения задачи:
- Расчет вариантов прогнозных технологических показателей разработки, с учетом
мероприятий по совершенствованию существующей системы разработки.
5.2.1.3. Обоснование проекта прогноза добычи нефти, газа, объемов буровых
работ и закачки воды в пласт.
Срок выполнения задачи: согласно действующей редакции календарного плана.
Результат выполнения задачи:
- Глава РД «Проектирование разработки месторождения» с таблицами и графиками.
5.2.1.4. Проектирование систем контроля и регулирования разработки.
12
Срок выполнения задачи: согласно действующей редакции календарного плана.
Результат выполнения задачи:
- Глава РД «Контроль и регулирование разработки месторождения» с таблицами и
графиками;
- Программа работ по контролю и регулированию разработки.
5.2.1.5. Формирование программы мероприятий по доразведке месторождения.
Срок выполнения задачи: согласно действующей редакции календарного плана.
Результат выполнения задачи:
- Глава РД «Программа доразведки и исследовательских работ» с таблицами и
графиками;
- Оценка возможного расширения ресурсной базы за счет выявления в разрезе
месторождения недоизученных, перспективных объектов.
В случае необходимости, интерпретация (переинтерпретация) материалов ГИС по
продуктивным интервалам (1 сводовая скважина купола), с последующей загрузкой в
базу данных ГИД;
- Рекомендации по доизучению ресурсной базы;
- Программа работ по доразведке месторождения, оценка эффективности ГРР.
5.2.1.6. Экспертиза технологических решений Заказчиком
Срок выполнения задачи: согласно действующей редакции календарного плана.
Результат выполнения задачи:
- Положительное согласование Заказчика.
5.2.2. По этапу №4.2 «Проектирование обустройства месторождения.
Технико-экономическое обоснование вариантов разработки. Охрана
недр»
(Срок: согласно действующей редакции календарного плана):
5.2.2.1. Технико-экономический анализ проектных решений.
Срок выполнения задачи: согласно действующей редакции календарного плана.
Результат выполнения задачи:
- Глава РД «Технико-экономический анализ вариантов разработки» с таблицами и
графиками;
- Технико-экономические показатели вариантов разработки.
Экономические нормативы определяются на основе фактических показателей работы
Заказчика. Объёмы капитальных вложений и экономическая модель согласовываются с
Заказчиком.
5.2.2.2. Обоснование технологии и техники добычи нефти.
Срок выполнения задачи: согласно действующей редакции календарного плана.
Результат выполнения задачи:
- Глава РД «Техника и технология добычи углеводородов» с таблицами и графиками;
- Обоснование способов эксплуатации скважин с рассмотрением применения новых
технологий добычи и мероприятий по борьбе с осложнениями при добыче;
- Оптимальная схема развития системы поверхностного обустройства, включая ППД
(схема на общем плане месторождения с отображением кустов и забоев скважин).
Расчёты основных технологических параметров системы обустройства по
рекомендуемому варианту разработки;
5.2.2.3. Разработка и обоснование требований к бурению, вскрытию, освоению
и конструкциям скважин.
Срок выполнения задачи: согласно действующей редакции календарного плана.
Результат выполнения задачи:
- Глава РД «Конструкция и технология бурения скважин, методы вскрытия и освоения
пластов» с таблицами и графиками;
- Требования к строительству скважин (включая расчет максимальных отходов);
- Обоснование технологий перфораций и освоения скважин.
5.2.2.4. Охрана недр.
Срок выполнения задачи: согласно действующей редакции календарного плана.
Результат выполнения задачи:
- Главы РД по охране недр на месторождении» с таблицами и графиками
5.2.2.5. Экспертиза
технологических
решений,
технико-экономических
показателей Заказчиком.
Срок выполнения задачи: согласно действующей редакции календарного плана.
Результат выполнения задачи:
- Положительное согласование Заказчика;
13
6.
6.1.
6.2.
6.3.
7.
7.1.
Основные задачи по этапам №5, 6 «Рассмотрение, согласование и защита работы:
на ТЭС ЗАО «Оренбургнефтеотдача», «Рассмотрение, согласование и защита работы
на НТС ОАО «Зарубежнефть». Направление работы в ЦКР»
(Срок: согласно действующей редакции календарного плана):
Рассмотрение и защита работы на ТЭС ЗАО «Оренбургнефтеотдача».
Срок выполнения задачи: согласно действующей редакции календарного плана.
Результат выполнения задачи:
- Протокол ТЭС ЗАО «Оренбургнефтеотдача».
Рассмотрение и защита работы на НТС ОАО «Зарубежнефть».
Срок выполнения задачи: согласно действующей редакции календарного плана.
Результат выполнения задачи:
- Протокол НТС ОАО «Зарубежнефть».
Направление работы в ЦКР.
Срок выполнения задачи: согласно действующей редакции календарного плана.
Результат выполнения задачи:
- Приём работы в ЦКР.
Основные задачи по этапам №7 «Аудит геолого-технологических моделей и
проектных решений» и №8 «Рассмотрение, согласование (отзыв) и защита работы
на ЦКР Роснедра»
(Срок: согласно действующей редакции календарного плана):
Рассмотрение и защита работы на ЦКР Роснедра.
Срок выполнения задачи: согласно действующей редакции календарного плана.
Результат выполнения задачи:
- Получение положительного отзыва по оценке качества построения постояннодействующей геолого-технологической модели и технико-экономического анализа
разработки месторождения.
- Протокол ЦКР Роснедра.
8.
8.1.
Основные задачи по этапу №9 «Сдача отчёта в фонды ЗАО «Оренбургнефтеотдача»
Сдача итогового отчёта в геологические фонды ЗАО «Оренбургнефтеотдача».
Срок выполнения задачи: согласно действующей редакции календарного плана.
Результат выполнения задачи:
- Откорректированный научно-технический отчёт, соответствующий требованиям РД и
принятому протоколу ЦКР Роснедра;
- Письмо Заказчика о сдаче отчёта в фонды ЗАО «Оренбургнефтеотдача».
9.
9.1.
9.2.
9.3.
9.4.
Ожидаемые результаты:
Создание условий и получение документации для эффективной разработки месторождения;
Актуальная геолого-технологическая модель месторождения;
Уточнение запасов нефти промышленных категорий и КИН;
Интегрированная модель системы «пласт – скважина – поверхностное обустройство –
экономика». При проектировании требуется расчет вариантов, в каждом из которых должны
быть решены и взаимосвязаны все вопросы разработки месторождения, строительства скважин
и укрупнено объектов поверхностного обустройства, ГТМ. Выбор рекомендуемого варианта
осуществляется по экономическим (NPV, IRR) и технологическим (КИН, уровни добычи нефти)
показателям;
Уточнение состояния разработки и определение стратегии дальнейшей разработки
месторождения;
Проектный документ в виде научно-технического отчёта, соответствующего государственному
регламенту и техническому заданию.
9.5.
9.6.
10.
Перечень технической документации и информации, передаваемой Исполнителем
Заказчику:
10.1. Геологическая модель месторождения, выполненная в сертифицированных программных
пакетах;
10.2. Гидродинамическая модель месторождения, выполненная в сертифицированных программных
пакетах;
10.3. Отчёт «Дополнение к технологической схеме разработки Кирсановского нефтяного
месторождения Оренбургской области» включает: текстовую часть, табличные и графические
приложения. Отчёт составляется в 5 экземплярах: 2 экз. сдаются в ЦКР, 3 экз. - Заказчику в
твёрдом переплете.
Отчёт представляется Заказчику в электронном виде на CD-ROM:
14
-
текстовая часть – Word;
таблицы и табличные приложения – Excel;
рисунки и графические приложения в двух экземплярах, в виде рисунков (форматы: *.jpg,
*.tiff., *.map, *.pdf) и в виде векторной графики (CorelDraw).
11. Порядок проведения приемочных испытаний
11.1. Следующие результаты работ:
- Геолого-физическая характеристика,
- Геологическая модель,
- Гидродинамическая модель,
- Анализ разработки месторождения,
- Расчётные варианты разработки,
- Технико-экономические решения,
- Требования к строительству скважин,
- Система поверхностного обустройства,
- Текст отчёта.
Согласовываются и проходят экспертизу в профильных департаментах Заказчика
При необходимости, результаты этапов рассматриваются на промежуточных совещаниях в
профильных департаментах Компании.
11.2. По завершению каждой задачи этапа, согласно пунктам 4-8 (данного Технического задания),
Подрядчик передает Заказчику результаты работ для рассмотрения. При необходимости
осуществляется передача исходных материалов.
Этап считается выполненным при согласовании результатов всех задач этапа.
Согласование этапа является необходимым условием перехода к следующему согласованию.
11.3. При завершении каждого этапа работ, Подрядчик представляет Заказчику акт сдачи-приёмки
выполненных работ, сопровождающийся информационным отчетом, который в обязательном
порядке должен быть завизирован у Заказчика (при надлежащем выполнении работ).
Основанием для подписания акта сдачи-приемки является наличие положительного
согласования или экспертного заключения профильного департамента Заказчика. При
отсутствии положительного согласования или экспертного заключения этап считается
невыполненным и оплате не подлежит.
11.4. Окончательные результаты работы оформляются в виде отчёта с необходимыми графическими
и табличными приложениями, в соответствии с требованиями нормативно-технической
документации, и рассматриваются на:
- ТЭС ЗАО «Оренбургнефтеотдача,
- НТС ОАО «Зарубежнефть»,
- ЦКР Роснедра.
11.5. На согласование и рассмотрение в ЦКР Роснедра работа направляется Заказчиком совместно с
Исполнителем.
11.6. Подрядчик в обязательном порядке:
- согласовывает работу с консультантами ЦКР Роснедра;
- защищает работу на ЦКР Роснедра.
12. Требования к содержанию и оформлению отчета:
12.1. Проектный документ (содержание работы, объем выполненных в ее рамках исследований,
построений и
расчетов) должен полностью отвечать требованиям Российского
законодательства и соответствовать требованиям:
- Федерального закона «О недрах» N 2395-1 от 21.02.1992г. в последней редакции;
- условиям лицензии на право пользования участком недр, на котором Кирсановское
месторождение;
- приказа №254 Минприроды России от 08.07.2010 г. «Об утверждении требований к
структуре и оформлению проектной документации на разработку месторождений
углеводородного сырья», зарегистрированного в Минюсте 17.09.2010 г. №18468 и
вступившего в действие 22.10.2010 г.;
- ПБ 07-601-03 «Правила охраны недр» утверждены постановлением Госгортехнадзора
России от 06.06.2003г. № 71, зарегистрированы министерством юстиции Российской
федерации 18.06.2003г., регистрационный № 4718;
- ПБ 08-624-03 «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности»
утверждены постановлением Госгортехнадзора России от 05.06.2003 г. N 56,
зарегистрированы министерством юстиции Российской федерации 20.06.2003г.,
регистрационный № 4812;
- «Правилам разработки нефтяных и газонефтяных месторождений», Москва, 1987г.;
- РД
07-603-03 «Инструкция по производству маркшейдерских работ» утверждена
15
постановлением Госгортехнадзора России от 06.06.2003 № 73.
РД 153-39.0-109-01 «Комплексирование и этапность выполнения геофизических,
гидродинамических и геохимических исследований нефтяных и нефтегазовых
месторождений»;
- РД 153-39.0-047-00 «Регламент по созданию постоянно-действующих геологотехнических моделей нефтяных и газонефтяных месторождений», Москва, 2000 г.
- Дополнения к разделу 5 РД 153-39.0-047-00, «Методические указания по созданию
постоянно действующих геолого-технологических моделей нефтяных и газовых
месторождений», Москва, ОАО "ВНИИОЭНГ", 2003 г.
- Методические рекомендации по проектированию разработки нефтяных и газовых
месторождений, Москва, 2007г. ( Приложение к приказу МПР России от
21.03.2007г.№61).
12.2. Для составления проектного документа принять запасы нефти и газа, прошедшие
Государственную экспертизу и числящиеся на балансе ЗАО «Оренбургнефтеотдача», но
рекомендовать вариант разработки, рассчитанный на запасы, числящиеся в распределенном
фонде.
12.3. Варианты разработки должны соответствовать:
- Закону РФ “О недрах“;
- “Правилам разработки месторождений углеводородного сырья”;
- Законодательным и постановляющим актам РФ.
-
13. Особые условия.
13.1. При необходимости объёмы бурения по годам определяются отдельным протоколом от
недропользователя.
13.2. При проектировании учесть санитарные, природоохранные и водоохранные зоны.
13.3. При выполнении работы обосновывается возможное уточнение границ горного отвода.
13.4. При наличии на месторождении законсервированного фонда указать максимальные сроки
консервации каждой скважины.
13.5. Предусмотреть организацию системы по контролю за разработкой с указанием конкретных
скважин.
13.6. Коэффициенты использования и эксплуатации скважин:
13.7. добывающих
– 0,9 / 0,92;
13.8. нагнетательных
– 0,93 / 0,95
13.9. Адаптация модели с учётом результатов опробования скважин проводится по состоянию на
01.01.2015 г.
13.10. Согласовать намечаемый объём ГТМ на 5 лет.
13.11. Предусмотреть раздел: «Использование и утилизация попутного нефтяного газа», который
должен содержать перечень мероприятий, их стоимость и календарные планы реализации,
синхронизированные с планами разбуривания и добычи нефти.
13.12. При эксплуатации скважин механизированным способом указать максимально возможное
снижение забойного давления.
14.
Особые требования:
14.1. Исходную геолого-промысловую информацию необходимо учесть по состоянию на 01.01.2015 г.
14.2. Формат отчётных презентаций должен удовлетворять требованиям Заказчика, НТС ОАО
«Зарубежнефть», ЦКР Роснедра.
14.3. Подрядчик обязуется устранить все замечания, которые могут возникнуть:
- при согласовании предварительных результатов с Заказчиком;
- при согласовании проектного документа в Минэнерго;
- при рассмотрении проектного документа на ЦКР Роснедра.
14.4. Все дополнительные вопросы, не нашедшие отражения в настоящем техническом задании,
которые могут возникнуть у Заказчика или Исполнителя, рассматриваются в рабочем порядке.
Требования к формированию цифровой базы данных: содержание и форматы цифровой базы данных
Исполнителю в рабочем порядке предоставляются профильными департаментами Компании.
Исполнитель:
Заказчик:
16
Заместитель генерального директора –
Главный инженер
ЗАО «Оренбургнефтеотдача»
_____________________
«______» _____________ 2015 г.
_____________________ Бежин А.Е.
«______» _____________ 2015 г.
Заместитель генерального директора –
Главный геолог
ЗАО «Оренбургнефтеотдача»
_____________________
«______» _____________ 2015 г.
_____________________ Зиятдинов Р.Р.
«______»_____________ 2015 г.
Приложение № 2
к договору № ____________
от «____» __________2015 г.
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
на выполнение работ
«Дополнение к технологической схеме разработки Кирсановского
нефтяного месторождения Оренбургской области»
№
этапа
1
Срок
выполнения
Стоимост
ь этапа,
включая
НДС
( тыс.
руб.)
Перечень
технической/
отчетной
документации по
этапу
6
5
Наименование
основных этапов
работ по Договору
Начало
Окончание
2
3
4
01.04.2015
30.04.2015
Информационный отчет.
1.
Сбор и обобщение
исходной геологогеофизической
информации
2.
Анализ разработки
месторождения.
Базовое
проектирование.
01.04.2015
15.05.2015
Информационный отчет.
Протокол совещания по
результатам Базового
проектирования ЗАО
«Оренбургнефтеотдача»
3.
Корректировка
геологотехнологической
модели.
01.04.2015
31.05.2015
Информационный отчет.
Согласование ЗАО
«Оренбургнефтеотдача»
3.1.
Корректировка
геологической
модели
01.04.2015
01.05.2015
Информационный отчет.
Согласование ЗАО
«Оренбургнефтеотдача»
3.2.
Корректировка
гидродинамической
модели
31.05.2015
Информационный отчет.
Согласование ЗАО
«Оренбургнефтеотдача»
01.05.2015
17
4.
4.1.
4.2.
5.
6.
7.
8.
Проектирование
системы разработки
месторождения
Обоснование
вариантов
разработки
месторождения
Проектирование
обустройства
месторождения.
Техникоэкономическое
обоснование
вариантов
разработки. Охрана
недр.
Рассмотрение,
согласование и
защита работы:
- на ТЭС ЗАО
"Оренбургнефтеотдача"
Рассмотрение,
согласование и
защита работы:
- на НТС ОАО
«Зарубежнефть».
Направление работы
в ЦКР
Рассмотрение,
согласование (отзыв)
и защита работы: на
ЦКР Роснедра
Сдача отчета в
фонды ЗАО
«Оренбургнефтеотдача»
ИТОГО:
01.06.2015
26.08.2015
01.06.2015
26.07.2015
Информационный отчет.
01.08.2015
26.08.2015
Информационный отчет.
01.09.2015
15.09.2015
Информационный отчет.
Протокол ТЭС ЗАО
«Оренбургнефтеотдача»
16.09.2015
30.09.2015
Информационный отчет.
Протокол НТС ОАО
«Зарубежнефть».
01.11.2015
30.11.2015
Информационный отчет.
31.12.2015
Информационный отчет.
Протокол ЦКР.
Научно-технический
отчет.
01.12.2015
01.04.2015 31.12.2015
в том числе НДС
От «Заказчика»
Генеральный директор
ЗАО «Оренбургнефтеотдача»
От «Исполнителя»
________________Сараев О. П.
_________________
18
М. П.
М П.
Приложение № 3
к договору № ________
от «____» _______2015 г
ПРОТОКОЛ
соглашения о договорной цене
на выполнение работ по объекту :
«Дополнение к технологической схеме разработки Кирсановского
нефтяного месторождения Оренбургской области»
Закрытое
акционерное
общество
«Оренбургнефтеотдача»
(ЗАО «Оренбургнефтеотдача»), именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице
Генерального директора Сараева Олега Петровича, действующего на
основании Устава, с одной Стороны, и
___________________, именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице
________________________, действующего на основании Устава, с другой
Стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, пришли к соглашению о
нижеследующем:
Общая стоимость работ по объекту «Дополнение к технологической
схеме разработки Кирсановского нефтяного месторождения Оренбургской
области» составляет (________________) руб. коп., в т.ч. НДС (18 %) - () руб. коп.
Настоящий Протокол является основанием для проведения взаиморасчетов
между Заказчиком и Исполнителем.
От «Заказчика»
Генеральный директор
ЗАО «Оренбургнефтеотдача»
От «Исполнителя»
19
________________Сараев О. П.
М. П.
_________________
М П.
20
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа